ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΥΠ ΑΡΙΘ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ

Transcript

1 Γραφείο: Πληροφορίες: Τηλ.: Φαξ: Αρ. Φακέλου: Μ.Προμηθειών Ε.Ε. Α.Π.Θ. Βενέτη Εύη Θεσσαλονίκη, 31/03/2011 Αρ.Πρωτ.: 18833/2011 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΥΠ ΑΡΙΘ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ O Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης στο πλαίσιο του έργου «Έλεγχος χημικής ποιότητας αρδευτικών υδάτων (επιφανειακών και υπογείων) σε κλίμακα λεκανών απορροής ποταμών Μακεδονίας - Θράκης και Θεσσαλίας», το οποίο χρηματοδοτείται από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων, με Επιστημονικά Υπεύθυνη την κα Παπαδοπούλου-Μουρκίδου Ευθυμία, καθηγήτρια του Τμήματος Γεωπονίας του Α.Π.Θ., προκηρύσσει για την κάλυψη των αναγκών του προαναφερθέντος έργου, Διεθνή Διαγωνισμό με ανοικτές διαδικασίες και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, με σκοπό την παροχή υπηρεσιών: «Εκμίσθωση ειδικού επιστημονικού εξοπλισμού και υποστηρικτικών εγκαταστάσεων» Η προϋπολογιζόμενη συνολική δαπάνη του παρόντος διαγωνισμού ανέρχεται στο ποσό των τετρακοσίων τριάντα χιλιάδων Ευρώ και πεντακοσίων ( ,00 ) συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ 23% ( ,00 Ευρώ πλέον ΦΠΑ). Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ημεδαπά ή αλλοδαπά, Ενώσεις Προμηθευτών και Κοινοπραξίες που υποβάλλουν κοινή προσφορά, καθώς και Συνεταιρισμοί. Η αίτηση συμμετοχής θα συνοδεύεται υποχρεωτικά με τα δικαιολογητικά που προβλέπονται στη Διακήρυξη. Οι ενδιαφερόμενοι υποχρεούνται να καταθέσουν εγγυητική επιστολή συμμετοχής στο Διαγωνισμό για ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% επί της συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος Φ.Π.Α. Από τον ανάδοχο στον οποίο θα γίνει η κατακύρωση θα προσκομιστεί υποχρεωτικά εγγύηση καλής εκτέλεσης των όρων της σύμβασης και θα αντιστοιχεί σε ποσοστό 10% της συνολικής συμβατικής αξίας αφαιρουμένου του αναλογούντος Φ.Π.Α.

2 Δεν επιτρέπεται η μερική προσφορά. Δεν επιτρέπεται η υποβολή εναλλακτικών προσφορών. Χρόνος Υλοποίησης των Υπηρεσιών: 14 μήνες Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί ενώπιον της ορισθείσας για τη διεξαγωγή του αρμόδιας Επιτροπής Διαγωνισμού στην Πανεπιστημιούπολη Θεσσαλονίκης, στο γραφείο της καθηγήτριας κ. Παπαδοπούλου-Μουρκίδου, στο Εργαστήριο Γεωργικών Φαρμάκων, Αγρόκτημα ΑΠΘ, Θέρμη, την 18 η Μαΐου, ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:00 μμ.. Δικαίωμα παράστασης κατά την αποσφράγιση των προσφορών έχουν οι προσφέροντες ή οι νόμιμοι εκπρόσωποί τους. Το πλήρες τεύχος της διακήρυξης, στο οποίο συμπεριλαμβάνεται παράρτημα των τεχνικών προδιαγραφών, παρέχεται δωρεάν από τη Γραμματεία του Εργαστηρίου Γεωργικών Φαρμάκων (υπεύθυνη για τη διανομή της διακήρυξης καθώς και για συμπληρωματικές πληροφορίες και διευκρινίσεις είναι η κ Κιντζίκογλου, τηλ/φαξ ), μέχρι και την προηγούμενη μέρα διενέργειας του διαγωνισμού. Οι προσφορές (οι οποίες θα ισχύουν για δεκαέξι (16) τουλάχιστον μήνες μετά την ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού) αποστέλλονται ή προσκομίζονται σφραγισμένες και πρωτοκολλούνται στην γραμματεία του Εργαστηρίου Γεωργικών Φαρμάκων στο Αγρόκτημα του ΑΠΘ στην Θέρμη. Οι προσφορές γίνονται αποδεκτές, εφόσον κατατεθούν ή παραληφθούν με απόδειξη στον ως άνω τόπο μέχρι την 18/5/2011, και ώρα 12:30μμ, ενώ σε περίπτωση που αποσταλούν ταχυδρομικά, εφόσον παραληφθούν με απόδειξη, μέχρι και την προηγούμενη της διενέργειας του διαγωνισμού ημέρα. Οι προσφορές υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα σε δύο (2) αντίγραφα. Η παρούσα στάλθηκε προς δημοσίευση στην επίσημη εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων στις 6/4/2011. Η Πρόεδρος της Επιτροπής Ερευνών Καθηγήτρια Σοφία Α. Κουΐδου-Ανδρέου Αντιπρύτανις

3 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ: ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ: 18833/2011 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Κριτήριο Αξιολόγησης : Πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά Χώρος Διενέργειας Διαγωνισμού : Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ), Χρόνος Διενέργειας Διαγωνισμού : 18/5/2011, ημέρα Τετάρτη, 13:00 μμ Προϋπολογισθείσα δαπάνη : ο προϋπολογισμός του έργου είναι συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ ( πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ) ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: Α. ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ Β. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ Γ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 1

4 1. ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Ειδικός Λογαριασμός Αξιοποίησης Κονδυλίων Έρευνας ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ 1. Διεθνή Ανοικτό διαγωνισμό, συνολικού προϋπολογισμού δαπάνης ΕΥΡΩ τριακοσίων πενήντα χιλιάδων ( ) πλέον ΦΠΑ, για την επιλογή αναδόχου για την παροχή υπηρεσιών εκμίσθωσης ειδικού επιστημονικού εξοπλισμού και υποστηρικτικών εγκαταστάσεων του έργου «Έλεγχος χημικών ποιότητας αρδευτικών υδάτων (επιφανειακών και υπογείων) σε κλίμακα λεκανών απορροής ποταμών της Θεσσαλίας Μακεδονίας Θράκης», με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά. Η μερική προσφορά δεν επιτρέπεται. Ειδικότερα το έργο που προκηρύσσεται αφορά την ενοικίαση προς χρήση από το επιστημονικό προσωπικό του Α.Π.Θ. και συγκεκριμένα του Τμήματος Γεωργικών Φαρμάκων της Σχολής Γεωτεχνικών Επιστημών του για διάστημα 14 μηνών των παρακάτω ειδικών επιστημονικών οργάνων και κατάλληλων υποστηρικτικών εγκαταστάσεων: 1. Δύο (2) συστημάτων υγρής χρωματογραφίας υψηλής εκτέλεσης με Ανιχνευτές Διπλών Μαζών (UPLC-MS-MS). 2. Δύο (2) συστημάτων αέριας χρωματογραφίας με Ανιχνευτές Διπλών Μαζών (GC-MS-MS). 3. Ενός (1) Φωτομέτρου Σύζευξης Πλάσματος (ICP-OES). 4. Μίας (1) Ατομικής Απορρόφησης Φούρνου Γραφίτη (ASS-GF). 5. Ενός (1) Φωτομέτρου Συνεχούς Ροής (Flow Injection). 6. Ενός (1) συστήματος χρωματογραφίας ιόντων (Ionic Chromatograph). 7. Όλων των υποστηρικτικών ορνάνων του ανωτέρω αναφερομένου ειδικού επιστημονικού εξοπλισμού. 8. Μία (1) Αίθουσα παραλαβής και διαχείρισης των δειγμάτων (ελάχιστου εμβαδού 30m 2 ). 9. Δύο (2) Αίθουσες με εγκατεστημένα τα ανωτέρω αναφερόμενα όργανα ειδικού επιστημονικού εξοπλισμού με ελάχιστο εμβαδό 50m 2 έκαστη. 10. Τουλάχιστον ενός (1) χώρου αποθήκευσης δειγμάτων σε συνθήκες ψύξης (0-7 C) τύπου walk in room. 11. Τουλάχιστον ενός (1) χώρου αποθήκευσης δειγμάτων σε συνθήκες κατάψυξης (-18 C) τύπου walk in room. 12. Να υπάρχει εσωτερικό δίκτυο αερίων κατάλληλα για την λειτουργία του ειδικού επιστημονικού εξοπλισμού 13. Να υπάρχει κατάλληλο δίκτυο επικοινωνιών. 14. Ύπαρξη μηχανισμού παραλαβής των δειγμάτων από τις εγκαταστάσεις του Τμήματος Γεωργικών 1

5 Φαρμάκων. 15. Ο ειδικός επιστημονικός εξοπλισμός και οι υποστηρικτικές εγκαταστάσεις πρέπει να βρίσκονται σε απόσταση μικρότερη των 100 χιλιομέτρων από τις εγκαταστάσεις του Α.Π.Θ. και συγκεκριμένα του Εργαστηρίου Γεωργικών Φαρμάκων της Γεωπονικής Σχολής που βρίσκεται στο Αγρόκτημα του ΑΠΘ στην Θέρμη. Η προκήρυξη στάλθηκε προς δημοσίευση στην επίσημη εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων στις 6/4/ Διάρκεια του έργου: Το έργο ξεκινά από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης μεταξύ Αναθέτουσας Αρχής και Αναδόχου και διαρκεί έως 14 μήνες από την κατακύρωση της. 3.Αναθέτουσα αρχή: ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ (ΑΠΘ/ ΕΛΚΕ), Πανεπιστημιούπολη ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ FAX: , ηλεκτρ. δ/νση: 4.Σύμβαση: Η σύμβαση που θα υπογραφεί με τον ανάδοχο και αφορά στο σύνολο των ζητούμενων υπηρεσιών. 5.Τόπος, χρόνος και τρόπος υποβολής των προσφορών (α) Η προθεσμία υποβολής των προσφορών εκπνέει την 18/5/2011 ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:30 μ.μ. Οι προσφορές αποστέλλονται ή προσκομίζονται σφραγισμένες και πρωτοκολλούνται στην γραμματεία του Εργαστηρίου Γεωργικών Φαρμάκων στο Αγρόκτημα του ΑΠΘ στην Θέρμη (Υπεύθυνη κ. Κιντζίκογλου, τηλ/fax (Θέρμη, 57001, απέναντι από το Κέντρο Υγείας Θέρμης). (β) Στην περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής (με οποιονδήποτε τρόπο) της προσφοράς, αυτή πρέπει να περιέλθει και να παραληφθεί, με απόδειξη, από το αρμόδιο πρόσωπο μέχρι την 17/5/2011, ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00 μ.μ. Προσφορά που ταχυδρομήθηκε έγκαιρα αλλά δεν έφθασε στην υπηρεσία έγκαιρα, δεν θα ληφθεί υπόψη. (γ) Οι προσφορές υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα σε δύο (2) αντίγραφα. 7.Αποσφράγιση των προσφορών Α) Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει δημοσία κατά την 18/5/2011, ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:00 μ.μ. στο γραφείο της καθηγήτριας κ. Παπαδοπούλου-Μουρκίδου, στο Εργαστήριο Γεωργικών Φαρμάκων, Ακρόκτημα ΑΠΘ, Θέρμη. Β) Εφόσον οι υποψήφιοι συμμετέχουν στο διαγωνισμό με εκπρόσωπό τους, υποβάλλουν μαζί με την προσφορά και νομιμοποιητικό έγγραφο εκπροσώπησης. 8.Δικαίωμα συμμετοχής Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν: 2

6 Α) Κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο της ημεδαπής ή της αλλοδαπής ή συνεταιρισμοί, που ασχολούνται με την παροχή σχετικών υπηρεσιών. Β) Ενώσεις προμηθευτών/ Κοινοπραξίες που υποβάλλουν κοινή προσφορά, εφόσον πληρούν τους όρους που καθορίζονται στα Άρθρα 6 και 7 της αναλυτικής διακήρυξης. Οι ενώσεις και οι κοινοπραξίες αυτές δεν υποχρεώνονται να λαμβάνουν ορισμένη νομική μορφή προκειμένου να υποβάλουν την προσφορά. Πάντως, η επιλεγείσα ένωση ή κοινοπραξία δύναται να υποχρεωθεί να πράξει τούτο, εάν κατακυρωθεί σε αυτήν η σύμβαση, εφόσον η λήψη ορισμένης νομικής μορφής είναι αναγκαία για την ικανοποιητική εκτέλεση της σύμβασης. 9.Εναλλακτικές προσφορές Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές. 10. Ισχύς προσφορών Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους υποψηφίους για δεκαέξι (16) μήνες, από την ημερομηνία λήξης της υποβολής των προσφορών του διαγωνισμού. 11.Παραλαβή των εγγράφων στοιχείων του διαγωνισμού Κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να ζητά τα έγγραφα του διαγωνισμού (διακήρυξη) μέχρι και την 17/5/2011 και ώρα 14:00 μμ. και να ζητά συμπληρωματικές διευκρινίσεις σχετικά με τα έγγραφα του διαγωνισμού και τους όρους της προκήρυξης μέχρι και την 17/5/2011 και ώρα 14:00 μ.μ. Η παραλαβή των εγγράφων και η παροχή διευκρινίσεων θα γίνεται από την: Γραμματεία του Εργαστηρίου Γεωργικών Φαρμάκων, υπεύθυνη κ. Κιντζίκογλου, τηλ , Αγρόκτημα ΑΠΘ, Θέρμη. Η παραλαβή των εγγράφων του διαγωνισμού μπορεί να γίνεται και με υπηρεσία ταχυμεταφοράς ύστερα από σχετικό εμπρόθεσμο έγγραφο αίτημα του ενδιαφερόμενου και με δικές του δαπάνες. 12.Εγγύηση συμμετοχής Για τη συμμετοχή στον διαγωνισμό, κάθε προσφορά πρέπει να συνοδεύεται απαραίτητα και επί ποινή αποκλεισμού, από εγγυητική επιστολή συμμετοχής ύψους 5% επί του ως άνω αναφερόμενου συνολικού προϋπολογισμού συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. 13. Προκήρυξη στην Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων Η αποστολή της προκήρυξης στην Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων έγινε στις 6/4/2011 Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ερευνών Καθηγήτρια κ. Σοφία Α. Κουϊδου-Ανδρέου Αντιπρύτανης Α.Π.Θ. 3

7 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 11 ΚΚΕΕ ΦΦΑΑΛΛ ΑΑΙ ΙΟΟ ΑΑ ΓΓΕΕ ΝΝΙ ΙΚΚΟΟΙ Ι ΟΟΡΡ ΟΟΙ Ι ΑΑΡΡΘΘΡΡΟΟ 11.. ΑΑννττι ιι κκεεί ίίμμεεννοο ττηηςς ΠΠρροοκκήήρρυυξξηηςς ΑΑΡΡΘΘΡΡΟΟ 22.. ΣΣττοοι ιι χχεεί ίίαα ΑΑνν ααθθέέττοο υυσσααςς ΑΑρρχχ ήήςς - ΟΟρρι ιι σσμμοοί ίί ΑΑΡΡΘΘΡΡΟΟ 33.. ΗΗμμεερροο μμηη ννί ίίαα ΑΑπποοσσττοολλήήςς ττηηςς ΠΠρροοκκήήρρυυξξηηςς ΑΑΡΡΘΘΡΡΟΟ 44.. ΤΤρρόόπποοςς ΛΛήήψψηηςς ΕΕγγγγρράάφφωωνν ττοουυ ΔΔι ιιαα γγωω ννι ιισσμμοούύ ΑΑΡΡΘΘΡΡΟΟ 55.. ΔΔι ιι κκααί ίίωωμμαα ΣΣυυμμμμεεττοοχχήήςς ΑΑΡΡΘΘΡΡΟΟ 66.. ΔΔι ιι κκααι ιιοο λλοο γγηηττι ιικκάά ΣΣυυμμμμεεττοοχχήήςς ΣΣφάάλλμμαα!! ΔΔεενν έέχχεει ι οορρι ισσττεεί ί σσεελλι ιδδοοδδεεί ίκκ ττηηςς ΑΑΡΡΘΘΡΡΟΟ 77.. ΣΣττοοι ιι χχεεί ίίαα ΠΠρροο μμηηθθ εευυττήή κκαα ιι ι ΕΕννώώσσεεωωνν ΠΠρροομμηηθθεευυττώώνν ΑΑΡΡΘΘΡΡΟΟ 88.. ΥΥπποοββοολλήή ΠΠρροοσσφφοορρώώνν ΑΑΡΡΘΘΡΡΟΟ 99.. ΣΣχχέέδδι ιιαα ΣΣυυμμββάάσσεεωωνν ΑΑΡΡΘΘΡΡΟΟ ΤΤι ιιμμέέςς ΠΠρροο σσφφ οορρ ώώνν - ΝΝόόμμι ιισσμμαα ΑΑΡΡΘΘΡΡΟΟ ΗΗ Ισσχχύύςς Ι ττωωνν ΠΠρροοσσφφοορρώώνν ΑΑΡΡΘΘΡΡΟΟ ΕΕγγγγύύηησσηη ΣΣυυμμμμεεττοοχχήήςς ΑΑΡΡΘΘΡΡΟΟ ΔΔι ιιααδδι ιικκαασσί ίίαα ΔΔι ιιεε νν έέρργγεει ιιααςς ττοουυ ΔΔι ιιααγγ ωωννι ιισσμμοούύ ΑΑΡΡΘΘΡΡΟΟ ΕΕ νν σσττάάσσεει ιιςς ΑΑΡΡΘΘΡΡΟΟ ΚΚρρί ίί σσεει ιιςς ΑΑπποοττεελλέέσσμμαατταα ΑΑΡΡΘΘΡΡΟΟ ΚΚαατταακκύύρρωωσσηη - ΥΥπποογγρρααφφ ήή ΣΣύύμμ ββαασσ ηηςς,, ΕΕγγγγυυήήσσεει ιιςς ΑΑΡΡΘΘΡΡΟΟ ΠΠλληηρρωωμμήή - ΚΚρραα ττήήσσεει ιιςς ΑΑΡΡΘΘΡΡΟΟ ΠΠι ιι σσττοοπποοί ίίηησσηη ΥΥλλοοπποοί ίίηησσ ηηςς ΥΥππηηρρεε σσι ιιώώνν ΑΑΡΡΘΘΡΡΟΟ ΠΠοοι ιιννι κκέέςς ΡΡήήττρρεεςς - ΈΈκκππττωωσσηη ΑΑννααδδόόχχοουυ ΑΑΡΡΘΘΡΡΟΟ ΕΕφφααρρμμοοσσττέέοο ΔΔί ίί κκααι ιιοο - ΔΔι ιιααι ιιττ ηησσί ίίαα ΚΚΕΕ ΦΦΑΑΛΛ ΑΑΙ ΙΟΟ ΒΒ ΣΣΥΥΝΝ ΤΤΑΑΞΞΗΗ ΤΤΕΕ ΧΧΝΝΙ ΙΚΚΗΗΣΣ && ΟΟΙ ΙΚΚΟΟ ΝΝΟΟΜΙ ΙΚΚΗΗΣΣ ΠΠΡΡΟΟΣΣΦΦΟΟΡΡΑΑΣΣ ΑΑννττι ιικκεεί ίίμμεεννοο ττοουυ ΈΈρργγοουυ ΓΓεεννι ιικκ ήή ΠΠεερρι ιιγγρρααφφήή ΈΈρργγοουυ ΚΚΑΑΛΛΛΛΙ ΙΡΡΡΡΟΟΗΗ

8 ΠΠεερρι ιιγγρρααφφ ήή ττοο υυ ΥΥππόό ΑΑ ννάάθθεεσσ ηη ΥΥπποοέέρργγοο υυ: : ««ΔΔι ιιοορργγ άάνν ωωσσ ηη ΣΣυυννεεδδρρί ίίωωνν»»σσφάάλλμμαα!! ΔΔεενν έέχχεει ι οορρι ισσττεεί ί σσεελλ ιδδοοδδεεί ι ίκκττηηςς ΠΠεερρι ιιγγρρααφφήή ττοουυ έέρργγοουυ ττοουυ ααννααδδόόχχοουυ ΣΣφάάλλμμαα!! ΔΔεενν έέχχεει ι οορρι ισσττεεί ί σσεελλι ιδδοοδδεεί ίκκ ττηηςς ΠΠεερρι ιιεεχχόόμμεε ννοο ττεεχχ ννι ιικκήήςς ππρροοσσφφοορράάςς ΠΠεερρι ιιεεχχόόμμεε ννοο οοι ιι κκοονν οομμι ιικκήήςς ππρροοσσφφοορράάςς ΠΠΙ ΙΝΝΑΑΚΚΑΑΣΣ 11: : ΣΣφάάλλμμαα!! ΔΔεενν έέχχεει ι οορρι ισσττεεί ί σσεελλι ιδδοοδδεεί ίκκ ττηηςς.. 33 ΚΚΕΕ ΦΦΑΑΛΛ ΑΑΙ ΙΟΟ ΓΓ ΑΑΞΞΙ ΙΟΟΛΛΟΟΓΓΗΗΣΣΗΗ ΠΠΡΡΟΟΣΣΦΦΟΟΡΡΩΩΝΝ Μέέθθοοδδοοςς ΑΑξξι ιιοολλόόγγηησσηηςς ΠΠΑΑΡΡΑΑΡΡΤΤΗΗΜΑΑ I ΥΥΠΠΟΟΔΔΕΕΙ ΙΓΓΜΑΑΤΤΑΑ ΑΑ.. ΑΑί ίίττηησσηη ΣΣυυμμ μμεεττοοχχ ήήςς σσττοο νν ΔΔι ιι ααγγωω ννι ιισσμμόό ΒΒ.. ΥΥππόόδδεει ιιγγμμ αα εεγγγγ υυηηττι ιι κκήήςς εεππι ιισσττοολλήήςς σσυυμμμμεεττοοχχήήςς ΓΓ.. ΥΥππόόδδεει ιιγγμμ αα εεγγγγ υυηηττι ιι κκήήςς εεππι ιισσττοολλήήςς κκααλλήήςς εεκκττέέλλεεσσηηςς

9 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 1.1 ΑΡΘΡΟ 1. Αντικείμενο της Προκήρυξης Αντικείμενο της προκήρυξης είναι η Παροχή Υπηρεσιών για το Α.Π.Θ. και συγκεκριμένα του Εργαστηρίου Γεωργικών Φαρμάκων της Γεωπονικής Σχολής στο πλαίσιο του έργου «Έλεγχος χημικών ποιότητας αρδευτικών υδάτων (επιφανειακών και υπογείων) σε κλίμακα λεκανών απορροής ποταμών της Θεσσαλίας Μακεδονίας Θράκης», σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στην Τεχνική Περιγραφή της προκήρυξης. 1. Ο τρόπος που θα γίνει η αξιολόγηση, περιγράφεται αναλυτικά στο Κεφάλαιο Γ. 2. Οι απαιτήσεις σχετικά με την εκτέλεση του έργου και τον ανάδοχο περιλαμβάνονται στο Κεφάλαιο Β 3. Δεν γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές 4. Η παρούσα προκήρυξη διέπεται από τις διατάξεις της κοινοτικής νομοθεσίας (Οδηγία 2004/18 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 31 ης Μαρτίου 2004 περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών) και της εθνικής νομοθεσίας (ΠΔ 60/07, ΠΔ 118/07, Ν. 3886/2010, ΠΔ166/2003). Το έργο θα υλοποιηθεί σύμφωνα με την ΚΥΑ 679/96 (ΦΕΚ Β 826/ ). 1.2 ΑΡΘΡΟ 2. Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής - Ορισμοί I. Αναθέτουσα αρχή είναι το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης/ Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας Διεύθυνση έδρας: Πανεπιστημιούπολη, Θεσσαλονίκη. Τηλέφωνο: , Τέλεφαξ: II. Στοιχεία της σύμβασης 1. Σύμβαση: Το συμφωνητικό που θα υπογραφεί μεταξύ των συμβαλλομένων μερών για το προκηρυσσόμενο έργο. 2. Αναθέτουσα Αρχή: το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης/ Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας που θα υπογράψει με τον Ανάδοχο /Αναδόχους τη σύμβαση/ εις για την εκτέλεση του έργου. 3. Ανάδοχος : Ο/ Οι προκρινόμενος/ οι του διαγωνισμού που θα κληθούν να υπογράψουν τη σύμβαση και να εκτελέσουν το έργο. 4. Συμβατικά τεύχη : το τεύχος της σύμβασης μεταξύ της αναθέτουσας Αρχής με τον Ανάδοχο του έργου 6

10 και όλα τα τεύχη που την συνοδεύουν και την συμπληρώνουν και περιλαμβάνουν κατά σειρά ισχύος : α. τη σύμβαση, β. την προκήρυξη και το τεύχος με τους όρους της προκήρυξης, γ. την Οικονομική Προσφορά του Αναδόχου και δ. την Τεχνική Προσφορά του Αναδόχου. 5. Επίσημη γλώσσα της σύμβασης είναι η ελληνική. Η παρούσα προκήρυξη, τα έντυπα της Τεχνικής και Οικονομικής Προσφοράς και η σύμβαση είναι συνταγμένα στην ελληνική γλώσσα. Όλα τα δικαιολογητικά και οι Προσφορές των διαγωνιζομένων/ υποψηφίων Αναδόχων που θα υποβληθούν (με την εξαίρεση των προσπέκτους) θα συντάσσονται στην Ελληνική γλώσσα ή θα προσκομίζονται σε νόμιμη μετάφραση στα ελληνικά. 6. Η σύμβαση θα καταρτιστεί με βάση τους όρους που περιλαμβάνονται στο τεύχη του διαγωνισμού και θα διέπεται από το Ελληνικό Δίκαιο. Για θέματα που δεν θα ρυθμίζονται από την σύμβαση θα έχουν ανάλογη εφαρμογή οι διατάξεις των κοινοτικών Οδηγιών περί δημοσίων συμβάσεων προμηθειών, καθώς και των Κοινοτικών Κανονισμών περί των πόρων των Ταμείων και της δημοσιονομικής διαχείρισης του Κοινοτικού Προϋπολογισμού. 7. Ο προϋπολογισμός της εκτέλεσης του έργου ορίζεται σε ΕΥΡΩ τριακοσίων πενήντα χιλιάδων ( ) πλέον ΦΠΑ. Τα επιμέρους στοιχεία του κόστους της σύμβασης, καθώς επίσης ο τρόπος πληρωμής και τα λοιπά σχετικά στοιχεία και όροι, θα περιγράφονται στην ίδια την σύμβαση που θα υπογραφεί με τον Ανάδοχο/ ους. 1.3 ΑΡΘΡΟ 3. Ημερομηνία Αποστολής της Προκήρυξης 1. Περίληψη της προκήρυξης εστάλη για δημοσίευση στον ελληνικό τύπο στις 12/4/2011 και στο Εθνικό Τυπογραφείο στις 8/4/2011. Τα έξοδα δημοσίευσης της παρούσας στον εθνικό τύπο βαρύνουν τον Ανάδοχο 2. Περίληψη της προκήρυξης στάλθηκε για δημοσίευση στην επίσημη εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων στις 6/4/ ΑΡΘΡΟ 4. Τρόπος Λήψης Εγγράφων του Διαγωνισμού 1. Προς δημοσίευση έχει αποσταλεί περίληψη της προκήρυξης (Άρθρο 3). Κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να ζητά τα έγγραφα του διαγωνισμού (διακήρυξη) μέχρι και την 17/5/2011 και ώρα 14:00 μμ. και να ζητά συμπληρωματικές διευκρινίσεις σχετικά με τα έγγραφα του διαγωνισμού και τους όρους της προκήρυξης μέχρι και την 17/5/2011 και ώρα 14:00 μ.μ. Η παραλαβή των εγγράφων και η παροχή διευκρινίσεων θα γίνεται από την: Γραμματεία του Εργαστηρίου Γεωργικών Φαρμάκων, υπεύθυνη κ. Κιντζίκογλου, τηλ , Αγρόκτημα ΑΠΘ, Θέρμη. Η παραλαβή των εγγράφων του διαγωνισμού μπορεί να γίνεται και με υπηρεσία ταχυμεταφοράς ύστερα από σχετικό εμπρόθεσμο έγγραφο αίτημα του ενδιαφερόμενου και με δικές του δαπάνες. Σε περίπτωση που τα τεύχη του διαγωνισμού παραληφθούν μέσω υπηρεσίας ταχυμεταφοράς, το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο δεν έχει καμία απολύτως ευθύνη για την έγκαιρη και σωστή παράδοση των τευχών του διαγωνισμού. Οι παραλήπτες της προκήρυξης υποχρεούνται μέσα σε πέντε (5) εργάσιμες 7

11 ημέρες από την παραλαβή της, να την ελέγξουν από άποψη πληρότητας σύμφωνα με τον πίνακα περιεχομένων και τον συνολικό αριθμό σελίδων και εφόσον διαπιστώσουν οποιαδήποτε παράλειψη να το γνωρίσουν εγγράφως στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο και να ζητήσουν νέο πλήρες αντίγραφο. Ενστάσεις κατά της νομιμότητας του διαγωνισμού με το αιτιολογικό της μη πληρότητας του παραληφθέντος αντιγράφου θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Οι αιτήσεις παροχής διευκρινίσεων θα πρέπει να απευθύνονται στην Γραμματεία του Εργαστηρίου Γεωργικών Φαρμάκων (υπεύθυνη κ. Κιντζίκογλου, ). Οι ενδιαφερόμενοι είναι υποχρεωμένοι όταν θα παραλαμβάνουν τη διακήρυξη να ενημερώνουν το αρμόδιο γραφείο με τα στοιχεία της εταιρείας τους (Επωνυμία, Διεύθυνση, τηλέφωνο, fax, , ονοματεπώνυμο εκπροσώπου εταιρείας). 2. Κανένας υποψήφιος δεν μπορεί σε οποιαδήποτε περίπτωση να επικαλεσθεί προφορικές απαντήσεις εκ μέρους της Αναθέτουσας Αρχής. 1.5 ΑΡΘΡΟ 5. Δικαίωμα Συμμετοχής 1. Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό, έχουν: (α) Φυσικά ή νομικά πρόσωπα της ημεδαπής ή της αλλοδαπής ή συνεταιρισμοί, που ασχολούνται με την παροχή των σχετικών υπηρεσιών. (β) Ενώσεις προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά, εφόσον πληρούν τους όρους που καθορίζονται στα Άρθρα 6 και 7 του παρόντος Κεφαλαίου. (γ) Κοινοπραξίες προμηθευτών. Οι ενώσεις και οι κοινοπραξίες αυτές δεν υποχρεώνονται να λαμβάνουν ορισμένη νομική μορφή προκειμένου να υποβάλουν την προσφορά. Πάντως, η επιλεγείσα ένωση ή κοινοπραξία δύναται να υποχρεωθεί να πράξει τούτο, εάν κατακυρωθεί σε αυτήν η σύμβαση, εφόσον η λήψη ορισμένης νομικής μορφής είναι αναγκαία για την ικανοποιητική εκτέλεση της σύμβασης. Στη συνέχεια της παρούσας προκήρυξης, ο όρος ανάδοχος αφορά όλες τις προαναφερθείσες στα (α), (β) και (γ) κατηγορίες. 2. Δεν γίνονται δεκτοί: (α) Όσοι αποκλείσθηκαν με αμετάκλητη απόφαση από κάποια Ελληνική Δημόσια Υπηρεσία ή ΝΠΔΔ ή ΝΠΙΔ ή Α.Ε. του Δημόσιου τομέα γιατί δεν εκπλήρωσαν συμβατικές τους υποχρεώσεις. (β) Όσοι αποκλείστηκαν από διαγωνισμούς για προμήθειες του Ελληνικού Δημοσίου με απόφαση του Υπουργείου Εμπορίου. (δ) Όσα φυσικά ή νομικά πρόσωπα του εξωτερικού έχουν υποστεί αντίστοιχες με τις παραπάνω κυρώσεις σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τυχόν αντίστοιχες κυρώσεις εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης θα εξετάζονται και θα κρίνονται από την Αναθέτουσα Αρχή ανά περίπτωση (ε) Έχουν διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα συναφές με το αντικείμενο του διαγωνισμού ή σε σχέση με την επαγγελματική τους ιδιότητα. 3. Στην Αναθέτουσα Αρχή επιφυλάσσεται το δικαίωμα να απορρίψει κατά την κρίση της και ανεξάρτητα από το στάδιο που βρίσκεται ο διαγωνισμός, προσφορά προμηθευτή ο οποίος αποδεικνύεται αναξιόπιστος. 8

12 ΑΡΘΡΟ 6. Δικαιολογητικά Συμμετοχής Οι συμμετέχοντες οφείλουν να καταθέσουν επί ποινή αποκλεισμού, μαζί με την προσφορά τους, τα ακόλουθα κατά περίπτωση δικαιολογητικά: 1.6 Α. Εγγυητική επιστολή συμμετοχής στο διαγωνισμό σύμφωνα με τα κάτωθι οριζόμενα: Εγγύηση συμμετοχής (άρθρο 25 του ΠΔ 118/07) στο διαγωνισμό για ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% επί της συνολικής προϋπολογισθείσης δαπάνης συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος Φ.Π.Α., η οποία θα έχει εκδοθεί από πιστωτικά ιδρύματα ή άλλα νομικά πρόσωπα που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έχουν, σύμφωνα με τα ισχύοντα, το δικαίωμα αυτό. Προσφορά της οποίας η εγγύηση δεν καλύπτει την προβλεπόμενη παραπάνω αξία, δεν μπορεί να γίνει δεκτή. Η εγγύηση συμμετοχής θα πρέπει να περιλαμβάνει : Την ημερομηνία έκδοσης. Τον εκδότη. Την υπηρεσία προς την οποία απευθύνεται, που είναι η Επιτροπή Ερευνών του ΑΠΘ. Τον αριθμό της εγγύησης Το ποσό που καλύπτει η εγγύηση. Την πλήρη επωνυμία και τη Δ/νση του προμηθευτή υπέρ του οποίου εκδίδεται η εγγύηση. Τον αριθμό της σχετικής διακήρυξης, την ημερομηνία διαγωνισμού και τις υπό προμήθεια υπηρεσίες. Την ημερομηνία λήξης της ισχύος της εγγύησης, η οποία τοποθετείται τουλάχιστον ένα μήνα μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς, δηλαδή δεκαεπτά μήνες (16+1 μήνας) μετά τη διενέργεια του διαγωνισμού. Τους όρους ότι : 1α) Η Εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτείται της ενστάσεως της διζήσεως. 1β) Το ποσό της εγγύησης τίθεται στη διάθεση της Επιτροπής Ερευνών του ΑΠΘ και θα καταβάλλεται, ολικά ή μερικά, από πιστωτικό ίδρυμα -που δε θα δικαιούται να ερευνά αν πράγματι υπάρχει ή αν είναι νόμιμη η απαίτηση- μετά από μονομερή, έγγραφη δήλωση της πιο πάνω Υπηρεσίας και εντός τριών (3) ημερών από την υποβολή της. 1γ) Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης συμμετοχής, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται σε πάγιο τέλος χαρτοσήμου. 1δ) Ο εκδότης της εγγύησης υποχρεούται να προβεί στην παράταση της ισχύος της εγγύησης, ύστερα από έγγραφο της αρμόδιας Υπηρεσίας, το οποίο θα πρέπει να έχει υποβληθεί πριν από την ημερομηνία λήξης της εγγύησης. 1ε) Προσφορά της οποίας η εγγυητική επιστολή δεν περιλαμβάνει όλα τα αναγκαία στοιχεία απορρίπτεται. Αναγκαία στοιχεία είναι : (1) Η ανάληψη υποχρέωσης από το πιστωτικό ίδρυμα να καταβάλει ορισμένο ποσό μετά από απλή έγγραφη ειδοποίηση εκείνου προς τον οποίο και απευθύνεται 9

13 (2) Ο αριθμός της διακήρυξης (3) Το ποσό που καλύπτει η εγγύηση (4) Η ημερομηνία έκδοσής της (5) Τα στοιχεία του προμηθευτή υπέρ του οποίου εκδίδεται Τυχόν ελλείψεις της εγγύησης πέραν των ανωτέρω αναγκαίων στοιχείων μπορούν να καλύπτονται εκ των υστέρων εντός προθεσμίας 5 ημερών από την έγγραφη ειδοποίηση του προμηθευτή από την υπηρεσία Β. Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986, όπως εκάστοτε ισχύει, με θεώρηση του γνησίου υπογραφής, στην οποία θα δηλώνεται: Β1 : Τα στοιχεία του διαγωνισμού Β2: Ότι μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς τους - Δεν έχουν καταδικαστεί με αμετάκλητη απόφαση για κάποιο από τα αδικήματα που αναφέρονται στην παράγραφο β της παρούσας προκήρυξης - Δεν τελούν σε κάποια από τις αναφερόμενες στην παράγραφο γ καταστάσεις. - Ότι είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις της παραγράφου δ της παρούσας. - Ότι είναι εγγεγραμμένοι στο οικείο Επιμελητήριο σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο α της παρούσας (ημεδαποί) και της παραγράφου β της παρούσας (αλλοδαποί) - Δεν τελούν σε κάποια από τις αναφερόμενες στην παράγραφο β της παρούσας καταστάσεις. - Ότι αναλαμβάνουν την υποχρέωση για την έγκαιρη και προσήκουσα προσκόμιση των δικαιολογητικών της παραγράφου 1.6 της παρούσας ανάλογα με την περίπτωση Γ. Εφόσον οι προσφέροντες συμμετέχουν στο διαγωνισμό με εκπρόσωπό τους υποβάλλουν μαζί με την προσφορά και παραστατικό εκπροσώπησης Δ. Υπεύθυνη Δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/86 για την προσήκουσα και έγκαιρη προσκόμιση των δικαιολογητικών της παραγράφου της παρούσας. Ε. Την αίτηση και τις δηλώσεις της παραγράφου Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, μόνο ο προσφέρων στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, εντός προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σ αυτόν, με βεβαίωση παραλαβής ή σύμφωνα με το ν. 2672/1998 (Α 290), οφείλει να υποβάλει, σε σφραγισμένο φάκελο, τα εξής έγγραφα και δικαιολογητικά, τα οποία αποσφραγίζονται δημόσια και ελέγχονται από το αρμόδιο όργανο παραλαβής και αποσφράγισης σε ημέρα και ώρα που θα οριστεί από το τελευταίο Οι Έλληνες Πολίτες. (α) Πιστοποιητικό του οικείου επιμελητηρίου, με το οποίο θα πιστοποιείται αφενός η εγγραφή τους σε αυτό 10

14 και το ειδικό επάγγελμα τους, κατά την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού, και αφετέρου ότι εξακολουθούν να παραμένουν εγγεγραμμένοι μέχρι της επίδοσης της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης. (β) Απόσπασμα Ποινικού Μητρώου, έκδοσης τουλάχιστον του τελευταίου τριμήνου πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικαστεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση, για κάποιο από τα αδικήματα της παρ. 1 του άρθρου 43 του ΠΔ 60/2007, για κάποιο από τα αδικήματα του Αγορανομικού Κώδικα, σχετικό με την επαγγελματική τους δραστηριότητα, ή για κάποιο από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, απάτης, εκβίασης, πλαστογραφίας, ψευδορκίας, δωροδοκίας και δόλιας χρεοκοπίας. Επίσης θα πρέπει να προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικαστεί βάσει δικαστικής απόφασης που έχει ισχύ δεδικασμένου, σύμφωνα με τις διατάξεις της χώρας όπου εκδόθηκε η απόφαση και η οποία διαπιστώνει αδίκημα σχετικό με τη επαγγελματική διαγωγή τους (γ) Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, έκδοσης του τελευταίου εξαμήνου, πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν σε πτώχευση, εκκαθάριση, παύση εργασιών, αναγκαστική διαχείριση ή πτωχευτικό συμβιβασμό, αναστολή εργασιών και ότι δεν τελούν σε ανάλογη κατάσταση που προβλέπεται από τις διατάξεις της χώρας εγκατάστασής τους. Επίσης δεν έχει κινηθεί σε βάρος τους διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση, εκκαθάρισης, αναγκαστικής διαχείρισης, πτωχευτικού συμβιβασμού ή οποιαδήποτε άλλη παρόμοια διαδικασία προβλεπόμενη από τις διατάξεις της χώρας εγκατάστασής τους. (δ) Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση Αρχή, από το οποίο να προκύπτει ότι κατά την ημερομηνία της ως άνω ειδοποίησης, είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριες και επικουρικές) και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους. (ε) Σε περίπτωση εγκατάστασης τους στην αλλοδαπή, τα δικαιολογητικά των παραπάνω περιπτώσεων (γ) και (δ) εκδίδονται με βάση την ισχύουσα νομοθεσία της χώρας που είναι εγκατεστημένοι, από την οποία και εκδίδεται το σχετικό πιστοποιητικό Οι Αλλοδαποί. (α) Απόσπασμα Ποινικού Μητρώου ή ισοδύναμου εγγράφου καθώς και κάθε άλλου εγγράφου που εκδίδεται από την αρμόδια δικαστική ή διοικητική Αρχή της Χώρας καταγωγής ή προέλευσης τους, έκδοσης τουλάχιστον του τελευταίου τριμήνου πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικασθεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση για κάποιο από τα αδικήματα της παραγράφου β. (β) Πιστοποιητικό της κατά περίπτωση αρμόδιας Αρχής της Χώρας εγκατάστασής τους, από το οποίο να προκύπτει ότι ήταν εγγεγραμμένοι στα μητρώα του οικείου Επιμελητηρίου ή σε ισοδύναμες επαγγελματικές οργανώσεις κατά την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού και εξακολουθούν να παραμένουν εγγεγραμμένοι μέχρι την επίδοση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης. (γ) Πιστοποιητικό της κατά περίπτωση αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν σε κάποια από τις καταστάσεις της περίπτωσης (γ) της παραγράφου και ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις της περίπτωσης (δ) της παραγράφου

15 1.6.3 Τα Νομικά Πρόσωπα. (α) Όλα τα παραπάνω ανά περίπτωση (ημεδαπό ή αλλοδαπό νομικό πρόσωπο) δικαιολογητικά των παραγράφων και Ειδικότερα, υπόχρεοι ως προς την προσκόμιση αποσπάσματος ποινικού μητρώου, ή άλλου ισοδύναμου εγγράφου αρμόδιας διοικητικής ή δικαστικής αρχής της χώρας εγκατάστασης, είναι οι διαχειριστές Ο.Ε.,Ε.Ε. και Ε.Π.Ε., ο Πρόεδρος, και ο Δ/ων Σύμβουλος για τις Α.Ε. Από το απόσπασμα του ποινικού μητρώου θα πρέπει να προκύπτει ότι τα ανωτέρω πρόσωπα δεν έχουν καταδικαστεί για κάποιο από τα αδικήματα της παραγράφου β της παρούσας. (β) Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης τελευταίου εξαμήνου, πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν υπό κοινή εκκαθάριση του κ.ν. 2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύει, ή ειδική εκκαθάριση του ν. 1892/1990 όπως εκάστοτε ισχύει, ή άλλες ανάλογες καταστάσεις (μόνο για αλλοδαπά νομικά πρόσωπα) και επίσης ότι δεν τελούν υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης κοινής ή ειδικής εκκαθάρισης των ανωτέρω νομοθετημάτων ή υπό ανάλογες καταστάσεις (μόνο για αλλοδαπά νομικά πρόσωπα) Οι Ενώσεις και οι Κοινοπραξίες Προμηθευτών. (α). Όλα τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά για κάθε προμηθευτή που συμμετέχει στην Ένωση ή στην Κοινοπραξία. (β). Η ένωση ή η κοινοπραξία προμηθευτών υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται υποχρεωτικά είτε από όλους τους προμηθευτές που αποτελούν την ένωση ή την κοινοπραξία, είτε από εκπρόσωπό τους εξουσιοδοτημένο με συμβολαιογραφική πράξη. Στην προσφορά απαραιτήτως πρέπει να αναγράφεται η έκταση και το είδος της συμμετοχής του καθενός στο σύνολο της προσφοράς. (γ). Με την υποβολή της προσφοράς κάθε μέλος της ένωσης ή της κοινοπραξίας ευθύνεται εις ολόκληρο. Σε περίπτωση κατακύρωσης ή ανάθεσης της προμήθειας, η ευθύνη αυτή εξακολουθεί μέχρι πλήρους εκτέλεσης της σύμβασης. (δ). Σε περίπτωση που εξαιτίας ανικανότητας για οποιοδήποτε λόγο ή ανωτέρας βίας, μέλος της ένωσης ή της κοινοπραξίας δεν μπορεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της ένωσης ή της κοινοπραξίας κατά το χρόνο αξιολόγησης των προσφορών, τα υπόλοιπα μέλη συνεχίζουν να έχουν την ευθύνη ολόκληρης της κοινής προσφοράς με την ίδια τιμή. (ε). Εάν η παραπάνω ανικανότητα προκύψει κατά το χρόνο εκτέλεσης της σύμβασης τα υπόλοιπα μέλη συνεχίζουν να έχουν την ευθύνη ολόκληρης της κοινής προσφοράς με την ίδια τιμή και τους ίδιους όρους. (στ).τα υπόλοιπα μέλη της ένωσης ή της κοινοπραξίας και στις δύο παραπάνω περιπτώσεις μπορούν να προτείνουν αντικαταστάτη. Η αντικατάσταση μπορεί να εγκριθεί με απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής Οι Συνεταιρισμοί. (α) Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής (β) Βεβαίωση εποπτεύουσας αρχής ότι ο συνεταιρισμός λειτουργεί νόμιμα. (γ) Απόσπασμα ποινικού μητρώου έκδοσης του τελευταίου τριμήνου πριν από την κοινοποίηση της ως άνω 12

16 έγγραφης ειδοποίησης, ή άλλο ισοδύναμο έγγραφο αρμόδιας διοικητικής ή δικαστικής αρχής της χώρας εγκατάστασης από το οποίο να προκύπτει ότι ο πρόεδρος του Διοικητικού του Συμβουλίου δεν έχει καταδικαστεί για κάποιο από τα αδικήματα της παραγράφου β της παρούσας. (δ) Τα δικαιολογητικά των περιπτώσεων (γ) και (δ) της παραγράφου της παρούσας, εφόσον πρόκειται για ημεδαπούς συνεταιρισμούς και της περίπτωσης (γ) της παραγράφου 1.6.2, εφόσον πρόκειται για αλλοδαπούς συνεταιρισμούς, καθώς και τα δικαιολογητικά της περίπτωσης (β) της παραγράφου της παρούσας Πρόσθετοι Όροι 1. Κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή ένωση ή κοινοπραξία προμηθευτών ή συνεταιρισμός οφείλει εκτός από τα πιο πάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά να καταθέσει: (α) Αίτηση συμμετοχής στον διαγωνισμό σύμφωνα με το υπόδειγμα (Παράρτημα Ι) (β) Δήλωση ότι η προσφορά συντάχθηκε σύμφωνα με τους όρους της παρούσας προκήρυξης, της οποίας έλαβε γνώση. (γ) Δήλωση ότι δεν έχει αποκλειστεί από διαγωνισμούς του Ελληνικού Δημοσίου με απόφαση και διαγωνισμούς του Δημοσίου στις υπόλοιπες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (δ) Δήλωση ότι παραιτείται από κάθε δικαίωμα αποζημίωσης, για την οποιαδήποτε απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής, ιδίως της αναβολής ή της ακύρωσης του διαγωνισμού ή της υπαναχώρησής της ή της κρίσης της Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης καλούμενης εφεξής ως «Επιτροπή». (ε) Ο προσφέρων, εφόσον δεν έχει ασκήσει, εμπροθέσμως, την ένσταση του άρθρου 15 παρ. 2 περ. α. του ΠΔ 118/2007 κατά της παρούσας διακήρυξης, ή έχει αυτή απορριφθεί, θεωρείται ότι αποδέχεται πλήρως και ανεπιφυλάκτως όλους τους όρους της διακήρυξης, και δεν δύναται, με την προσφορά του ή με οιονδήποτε τρόπο να αποκρούσει, ευθέως ή εμμέσως, τους ανωτέρω όρους. 2. Δικαιολογητικά που εκδίδονται σε κράτος εκτός Ελλάδας, θα συνοδεύονται υποχρεωτικά από επίσημη μετάφρασή τους στην Ελληνική γλώσσα. 3. Σε περίπτωση που το οικείο κράτος δεν εκδίδει έγγραφο ή πιστοποιητικό, ή που αυτό δεν καλύπτει όλες τις περιπτώσεις της παραγράφου β. και γ, αυτό μπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση του ενδιαφερόμενου ή, στα κράτη μέλη όπου δεν προβλέπεται η ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού οργανισμού του κράτους καταγωγής ή προέλευσης. 4. Σε περίπτωση μη έγκαιρης και προσήκουσας κατάθεσης των δικαιολογητικών της παραγράφου 1.6 και 1.7. η υποψηφιότητα θα απορριφθεί. 1.7 ΑΡΘΡΟ 7. Στοιχεία Αναδόχου και Ενώσεων Αναδόχων Στοιχεία Αναδόχου Α) Δικαιολογητικά χρηματοπιστωτικής και οικονομικής ικανότητας προμηθευτή. Οι υποψήφιοι Ανάδοχοι θα πρέπει να προσκομίσουν μαζί με τα δικαιολογητικά συμμετοχής τουλάχιστον 13

17 ένα από τα παρακάτω στοιχεία σχετικά με τη χρηματοπιστωτική και οικονομική ικανότητά τους: Αντίγραφα ή αποσπάσματα ισολογισμών (εφόσον ο οργανισμός εκδίδει τέτοια), στην περίπτωση που η δημοσίευση των ισολογισμών απαιτείται από τη νομοθεσία της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο φορέας Δήλωση του συνολικού ύψους του κύκλου εργασιών για τις τρεις τελευταίες οικονομικές χρήσεις σε συνάρτηση προς την ημερομηνία δημιουργίας του οικονομικού φορέα ή την έναρξη των δραστηριοτήτων του, εφόσον είναι διαθέσιμες οι πληροφορίες για τον εν λόγω κύκλο εργασιών Τραπεζικές βεβαιώσεις στις οποίες να αναφέρεται η χρηματοπιστωτική ικανότητα της Επιχείρησης τόσο για εγγυητικές όσο και για λήψη δανείου ή πιστοποιητικό ασφαλιστικής κάλυψης επαγγελματικών κινδύνων Β) Τεχνική ικανότητα Αναδόχου Οι υποψήφιοι Ανάδοχοι θα πρέπει να προσκομίσουν τα ακόλουθα στοιχεία που τεκμηριώνουν την τεχνική ικανότητα και εμπειρία τους: Κατάλογο των κυριότερων έργων (πρέπει να έχει πραγματοποιηθεί τουλάχιστον ένα) που πραγματοποιήθηκαν κατά την προηγούμενη τριετία και έχουν αντικείμενο συναφές με αυτό της παρούσας προκήρυξης, με αναφορά του αντίστοιχου ποσού, της ημερομηνίας και του δημόσιου ή ιδιωτικού παραλήπτη. Η παροχή των υπηρεσιών αποδεικνύεται α) εάν ο αποδέκτης είναι αναθέτουσα αρχή, με πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί ή θεωρηθεί από την αρμόδια αρχή, β) εάν ο αποδέκτης είναι ιδιωτικός φορέας, με βεβαίωση του πελάτη ή, εάν τούτο δεν είναι δυνατόν, με απλή δήλωση του οικονομικού φορέα. Ο κατάλογος προτείνεται να έχει την παρακάτω μορφή : ΕΙΔΟΣ ΑΠΟΔΕΙΚΤΙ Α/Α ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΦΟΡΕΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΟΥ ΣΤΟΙΧΕΙΟΥ ΠΡΟΫΠΟΘΕ ΣΗΣ Δήλωση σχετικά με τα μηχανήματα, τις εγκαταστάσεις, και τον τεχνικό εξοπλισμό που διαθέτει ο υποψήφιος Ανάδοχος για την εκτέλεση της σύμβασης 14

18 Ενώσεις και Κοινοπραξίες Προμηθευτών Κάθε ανάδοχος που συμμετέχει στην ένωση ή στην κοινοπραξία πρέπει να προσκομίζει τα αναφερόμενα στην προηγούμενη παράγραφο στοιχεία. 1.8 ΑΡΘΡΟ 8. Υποβολή Προσφορών 1. Οι προσφορές υποβάλλονται ή αποστέλλονται με οποιοδήποτε τρόπο στο Εργαστήριο Γεωργικών Φαρμάκων, Αγρόκτημα ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, Θέρμη (γραμματεία εργαστηρίου, υπεύθυνη κ. Κιντζίκογλου) όπου θα πρωτοκολλούνται, μέχρι την 18/5/2011, ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:30 μ.μ. και μέχρι 17/5/2011, ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00 σε περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής. Οι προσφορές που θα υποβληθούν πρέπει να βρίσκονται συσκευασμένες σε ένα ενιαίο σύνολο (φάκελο ή συσκευασία) που αποτελείται από τρεις επιμέρους ανεξάρτητα σφραγισμένους φακέλους (με τα αντίτυπα των Δικαιολογητικών Συμμετοχής, Τεχνικής Προσφοράς, και Οικονομικής) με την ένδειξη ΦΑΚΕΛΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΣΤΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ «ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ» που θα αναφέρει την αναθέτουσα αρχή, την ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού και τα στοιχεία του αποστολέα. 2. Επίσης στο φάκελο της κάθε προσφοράς (κυρίως φάκελος) θα πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς: Η λέξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ και το ΕΙΔΟΣ που αναφέρεται η ΠΡΟΣΦΟΡΑ. Ο πλήρης τίτλος της αρμόδιας Υπηρεσίας που διενεργεί την προμήθεια. Ο αριθμός της διακήρυξης. Η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού. Τα στοιχεία του αποστολέα. 3. Μέσα στο φάκελο της προσφοράς (κυρίως φάκελος), τοποθετούνται όλα τα σχετικά με την προσφορά στοιχεία σε ξεχωριστούς σφραγισμένους φακέλους ως εξής: ΦΑΚΕΛΟΣ Α με την ένδειξη ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ Περιλαμβάνει α) Τα αναφερόμενα δικαιολογητικά στην παράγραφο 1.6 ΦΑΚΕΛΟΣ Β με την ένδειξη ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 15

19 Περιλαμβάνει τεχνικά στοιχεία προσφοράς και τον Πίνακα Ανάλυσης της Οικονομικής Προσφοράς του Είδους χωρίς τιμές. ΦΑΚΕΛΟΣ Γ με την ένδειξη ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ Περιλαμβάνει τα οικονομικά στοιχεία προσφοράς με ποινή απόρριψης σε περίπτωση μη σφράγισής του. 4. Και οι τρεις επιμέρους φάκελοι πέρα των ανωτέρω ενδείξεων θα πρέπει να φέρουν και τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου (συσκευασίας) Σε περίπτωση που τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς δεν είναι δυνατόν, λόγω μεγάλου όγκου, να τοποθετηθούν στον κυρίως φάκελο, τότε αυτά συσκευάζονται ιδιαίτερα και ακολουθούν τον κυρίως φάκελο με την ένδειξη ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ και τις λοιπές ενδείξεις του κυρίως φακέλου. 5. Η προσφορά και τα άλλα στοιχεία, που θα τη συνοδεύουν, θα υποβληθούν στον παρακάτω αριθμό αντιτύπων: Δικαιολογητικά παρ. 1.6 Τεχνική Προσφορά Οικονομική Προσφορά Ένα (1) Πρωτότυπο και ένα (1) Αντίγραφο Ένα (1) Πρωτότυπο και ένα (1) Αντίγραφο Ένα (1) Πρωτότυπο και ένα (1) Αντίγραφο. και θα πρέπει να περιέχονται στον αντίστοιχο ανεξάρτητα σφραγισμένο φάκελο. 6. Δε θα ληφθούν υπόψη προσφορές που υποβλήθηκαν μετά από την καθορισμένη ημερομηνία και ώρα είτε ταχυδρομήθηκαν έγκαιρα, αλλά δεν έφτασαν στην Επιτροπή έγκαιρα. 7. Προσφορές, που υποβάλλονται μετά την παρέλευση της ανωτέρω ώρας, θεωρούνται ως αντιπροσφορές και δεν λαμβάνονται υπόψη. 8. Αντιπροσφορά ή τροποποίηση της προσφοράς ή πρόταση που κατά την κρίση της αρμόδιας Επιτροπής εξομοιώνεται με αντιπροσφορά είναι απαράδεκτη και δεν λαμβάνεται υπόψη. 9. Οι προσφορές θα υποβληθούν στην Ελληνική γλώσσα. 10. Σ' ένα από τα αντίτυπα που ορίζεται ως πρωτότυπο και σε κάθε σελίδα του, πρέπει να αναγράφεται ευκρινώς η λέξη ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ. Το περιεχόμενο του πρωτοτύπου είναι επικρατέστερο από τα άλλα αντίτυπα, σε περίπτωση ασυμφωνίας αυτών με το πρωτότυπο. 11. Όλες οι σελίδες του πρωτότυπου της Τεχνικής Προσφοράς και των σχετικών εγγράφων μονογράφονται 16

20 από την Επιτροπή. 12. Οι απαντήσεις σε όλα τα ερωτήματα της προκήρυξης πρέπει να είναι σαφείς. Δεν επιτρέπονται ασαφείς απαντήσεις της μορφής ελήφθη υπόψη (NOTED), συμφωνούμε και αποδεχόμεθα, (COMPLIED) κ.τ.λ.. Προσφορά με, κατά την κρίση της Επιτροπής, γενικές και ασαφείς απαντήσεις θα αποκλείεται από περαιτέρω αξιολόγηση. 13. Οι προσφορές δεν πρέπει να φέρουν ξυσίματα, σβησίματα, διαγραφές, προσθήκες κ.τ.λ. Εάν υπάρχει στην προσφορά οποιαδήποτε διόρθωση, πρέπει να είναι καθαρογραμμένη και μονογραμμένη από τον προσφέροντα. Όλες οι διορθώσεις θα πρέπει να αναφέρονται ανακεφαλαιωτικά στην αρχή της προσφοράς. Η Επιτροπή προσυπογράφει το ανακεφαλαιωτικό φύλλο με τις τυχόν διορθώσεις και τις αναφέρει στο συντασσόμενο πρακτικό, ώστε να αποδεικνύεται αδιαφιλονίκητα ότι προϋπήρχαν της στιγμής του κλεισίματος του διαγωνισμού. 14. Κάθε σελίδα του ΠΡΩΤΟΤΥΠΟΥ θα πρέπει να είναι μονογραμμένη από τους εκπροσώπους του Υποψηφίου και αριθμημένη σε συνεχή αρίθμηση. 15. Προσφορές, που κατά την κρίση της Επιτροπής θα είναι ελλιπείς, υπό αίρεση ή θα συνδυάζονται με προϋποθέσεις άσχετες με τους σκοπούς του παρόντος διαγωνισμού, δε θα ληφθούν υπόψη. Σε περίπτωση που στο περιεχόμενο των προσφορών χρησιμοποιούνται συντομογραφίες (abbreviations), για τη δήλωση τεχνικών ή άλλων εννοιών, είναι υποχρεωτικό για τους προσφέροντες όπως σε ιδιαίτερο πίνακα, συνοδευτικό των προσφορών, αναφέρουν τις συντομογραφίες αυτές με την εξήγηση της έννοιάς τους. 16. Οι μετέχοντες στο διαγωνισμό πρέπει να αναφέρουν στην προσφορά τους, ότι έλαβαν γνώση όλων των όρων της προκήρυξης. Πάντως η γνώση τους αυτή θεωρείται, ότι υπάρχει σύμφωνα και με την παράγραφο ε. της παρούσας. Εξ' άλλου με την υποβολή της προσφοράς θεωρείται βέβαιο, ότι οι διαγωνιζόμενοι είναι απολύτως ενήμεροι από κάθε πλευρά των τοπικών συνθηκών εκτέλεσης του έργου, των πηγών προέλευσης των πάσης φύσης υλικών, ειδών εξοπλισμού, υπηρεσιών κ.λ.π. και ότι έχουν μελετήσει όλα τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στο φάκελο του διαγωνισμού. 17. Η σύγκριση των προσφορών θα γίνει για το σύνολο των ζητούμενων υπηρεσιών. 18. Το τίμημα της Οικονομικής Προσφοράς δεν πρέπει να ξεπερνά την προϋπολογιζόμενη δαπάνη χωρίς ΦΠΑ ΑΡΘΡΟ 9. Σχέδια Συμβάσεων Α) Μεταξύ της Αναθέτουσας Αρχής και του προμηθευτή που θα επιλεγεί θα υπογραφεί σύμβαση σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στα Άρθρα 15 και 16 του παρόντος Κεφαλαίου. Β) Τυχόν υποβολή σχεδίων σύμβασης από τους υποψηφίους μαζί με τις προσφορές τους, δεν δημιουργεί καμία δέσμευση στην Αναθέτουσα Αρχή. 17

21 1.9 ΑΡΘΡΟ 10. Τιμές Προσφορών - Νόμισμα 1. Οι τιμές θα πρέπει να δίδονται σε ΕΥΡΩ. Θα αναγράφονται δε αριθμητικώς. 2. Προσφορές που δεν δίνουν τις τιμές σε ΕΥΡΩ ή που καθορίζουν σχέση ΕΥΡΩ σε ξένο νόμισμα θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 3. Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή τότε η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 4. Προσφορές που θέτουν όρο αναπροσαρμογής της τιμής απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 5. Οι τιμές θα καταγράφονται, ως εξής : Α) Τιμή χωρίς ΦΠΑ Β) Ποσοστό ΦΠΑ επί τοις εκατό στο οποίο υπάγονται οι υπηρεσίες. Σε περίπτωση που αναφέρεται εσφαλμένος ΦΠΑ, αυτός θα διορθώνεται από την Υπηρεσία. Γ) Σύνολο προσφερόμενης τιμής 1.10 ΑΡΘΡΟ 11. Η Ισχύς των Προσφορών Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους προμηθευτές για δεκαέξι (16) μήνες από την ημερομηνία λήξης υποβολής των προσφορών. Η προσφορά που θα ορίζει μικρότερο χρόνο ισχύος θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Η υπηρεσία, πάντως, έχει το δικαίωμα, πριν από τη λήξη του παραπάνω χρόνου, να ζητά την παράτασή του, για χρονικό διάστημα που δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει τους 6 μήνες. Μετά τη λήξη και του ανώτατου αυτού χρονικού ορίου παράτασης τα αποτελέσματα του διαγωνισμού θα ματαιώνονται εκτός αν η υπηρεσία κρίνει, κατά περίπτωση, ότι η συνέχιση του διαγωνισμού εξυπηρετεί το δημόσιο συμφέρον, οπότε οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό μπορούν να επιλέξουν, είτε να παρατείνουν την προσφορά τους εφόσον τους ζητηθεί πριν την πάροδο του ανωτέρω ανωτάτου ορίου, παράταση της προσφοράς τους, είτε όχι. Στην τελευταία περίπτωση η διαδικασία του διαγωνισμού θα συνεχιστεί με όσους παρέτειναν τις προσφορές τους. Η ανακοίνωση της κατακύρωσης του διαγωνισμού στους προμηθευτές μπορεί να γίνει και μετά τη λήξη της ισχύος της προσφοράς, δεσμεύει όμως τον προσφέροντα μόνο εφόσον αυτός το αποδεχτεί ΑΡΘΡΟ 12. Εγγύηση Συμμετοχής 1. Οι εγγυήσεις συμμετοχής εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα ή αλλά νομικά πρόσωπα που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έχουν σύμφωνα με την νομοθεσία των κρατών - μελών αυτό το δικαίωμα. 2. Εγγυήσεις που εκδίδονται σε κράτος - μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης εκτός της Ελλάδας, θα συνοδεύονται υποχρεωτικά από επίσημη μετάφρασή τους στην Ελληνική γλώσσα. 3. Σε περίπτωση που οποιοσδήποτε από τους Προμηθευτές, στον οποίο θα κατακυρωθεί ο διαγωνισμός αρνηθεί να υπογράψει εμπροθέσμως τη σύμβαση ή να καταθέσει προ της υπογραφής της σύμβασης Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο κατωτέρω Άρθρο 16, ή να εκπληρώσει εμπρόθεσμα οποιαδήποτε άλλη υποχρέωσή του, που απορρέει από τη συμμετοχή του στο 18

22 διαγωνισμό, κηρύσσεται έκπτωτος, οπότε η εγγύηση συμμετοχής καταπίπτει αυτοδικαίως υπέρ του Δημοσίου. 4. Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να έχει χρονική ισχύ ένα (1) τουλάχιστον μήνα μετά τον χρόνο λήξης της προσφοράς και επιστρέφεται σ' αυτόν μεν που κατακυρώθηκε ο διαγωνισμός μετά την κατάθεση της εγγύησης καλής εκτέλεσης, στους δε λοιπούς υποψηφίους μέσα σε δέκα (10) εργάσιμες ημέρες από την ημερομηνία της κατακύρωσης των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού. 5. Στην περίπτωση ένωσης προμηθευτών ή κοινοπραξίας προμηθευτών οι εγγυήσεις περιλαμβάνουν και όρο ότι η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των μελών της ένωσης ή της κοινοπραξίας ΑΡΘΡΟ 13. Διαδικασία Διενέργειας του Διαγωνισμού 1. Η αποσφράγιση των προσφορών θα πραγματοποιηθεί από την Επιτροπή διεξαγωγής του διαγωνισμού, που ορίσθηκε με την υπ αριθ. πρωτ /2011 απόφαση της Επιτροπής Ερευνών του Α.Π.Θ., παρουσία των υποψηφίων που υπέβαλαν προσφορά ή εξουσιοδοτημένων αντιπροσώπων τους. 2. Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει δημόσια κατά την 18/5/2011, ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:00 μ.μ. στο γραφείο της καθηγήτριας κ. Παπαδοπούλου-Μουρκίδου, στο Αγρόκτημα του του ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, Θέρμη (τηλ , Όλοι οι παρευρισκόμενοι λαμβάνουν γνώση μόνο των συμμετασχόντων στον διαγωνισμό καθώς επίσης και των τεχνικών στοιχείων των προσφορών που κατατέθηκαν. 4. Κατά την αποσφράγιση, η Επιτροπή διεξαγωγής του διαγωνισμού ανοίγει τον φάκελο των Δικαιολογητικών Συμμετοχής και το φάκελο της Τεχνικής Προσφοράς, μονογράφει τα δικαιολογητικά και τα φύλλα της Τεχνικής Προσφοράς (εκτός από τα τεχνικά φυλλάδια των κατασκευαστών). Για όλα τα παραπάνω η επιτροπή κρατάει πρακτικό. 5. Ο ουσιαστικός έλεγχος των δικαιολογητικών και των λοιπών στοιχείων που ζητούνται καθώς και η αξιολόγηση των τεχνικών προσφορών γίνεται από την Επιτροπή διεξαγωγής του διαγωνισμού. 6. Ο φάκελος της οικονομικής προσφοράς δεν αποσφραγίζεται, αλλά μονογράφεται από την Επιτροπή διεξαγωγής του διαγωνισμού. Ο φάκελος της οικονομικής προσφοράς θα αποσφραγισθεί μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης των λοιπών στοιχείων της προσφοράς (δικαιολογητικά, Τεχνική Προσφορά) σε ημερομηνία και ώρα που θα γνωστοποιηθεί εγγράφως σε αυτούς που υπέβαλαν προσφορές. 7. Οι φάκελοι των οικονομικών προσφορών, για όσες προσφορές δεν κρίθηκαν κατά την αξιολόγηση των τεχνικών και λοιπών στοιχείων αποδεκτές, δεν αποσφραγίζονται αλλά επιστρέφονται δηλαδή: (i) περιπτώσεις προσφορών με αποκλίσεις από τους όρους της Προκήρυξης. Ως αποκλίσεις θεωρούνται η έλλειψη κάποιου επιμέρους Φακέλου, η έλλειψη δηλώσεων και δικαιολογητικών που αφορούν την χρηματοπιστωτική, οικονομική και τεχνική ικανότητα του προμηθευτή, η έλλειψη του ζητούμενου αριθμού αντιγράφων, η έλλειψη μονογραφής των σελίδων των Προσφορών από τους εκπροσώπους των Υποψηφίων, η έλλειψη αρίθμησης των σελίδων των προσφορών κατά τον προδιαγεγραμμένο τρόπο και η μη ακριβής τήρηση των όρων σχετικά με την προδιαγραφή της Εγγυητικής επιστολής συμμετοχής στον Διαγωνισμό. 19

23 (ii) περιπτώσεις προσφορών που δεν ανταποκρίνονται στις ελάχιστες προδιαγραφές και απαιτήσεις τεχνικών προδιαγραφών, όπως ορίζονται στην παρούσα προκήρυξη. 8. Οικονομικές προσφορές που κατά την κρίση της Επιτροπής διεξαγωγής του διαγωνισμού είναι αόριστες και ανεπίδεκτες εκτίμησης ή είναι υπό αίρεση ή παρουσιάζουν αποκλίσεις από τους όρους και τις προδιαγραφές της διακήρυξης απορρίπτονται ως απαράδεκτες από την Επιτροπή. 9. Η Επιτροπή διεξαγωγής του διαγωνισμού δικαιούται να ζητήσει από τους προσφέροντες την κατάθεση δικαιολογητικών εάν κατά τη διάρκεια της αποσφράγισης κατά την κρίση της αποδειχτεί ότι εκ παραδρομής απουσιάζουν και η έλλειψή τους δεν επηρεάζει την ουσία της προσφοράς. 10. Μετά την κατάθεση και την αποσφράγιση της προσφοράς καμία διευκρίνιση, τροποποίηση ή απόκρουση όρου της προκήρυξης ή της προσφοράς δε γίνεται δεκτή. Η Επιτροπή όμως έχει το δικαίωμα, αν το κρίνει αναγκαίο, να ζητήσει από τον προμηθευτή την παροχή διευκρινίσεων σχετικά με το περιεχόμενο της προσφοράς. Στην περίπτωση αυτή η παροχή διευκρινίσεων είναι υποχρεωτική για τον προμηθευτή και δεν θεωρείται αντιπροσφορά. Οι διευκρινίσεις των υποψηφίων πρέπει να δίνονται γραπτά εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την ημέρα αποστολής της σχετικής αίτησης της Επιτροπής διεξαγωγής του διαγωνισμού. 11. Σημειώνεται ότι από τις διευκρινίσεις που δίνονται σύμφωνα με τα παραπάνω λαμβάνονται υπόψη μόνο εκείνες που αναφέρονται στα σημεία που ζητήθηκαν. 12. Χαρακτηρισμός στοιχείων ή πληροφοριών κατά την προσφορά ως εμπιστευτικών. Σε περίπτωση συνυποβολής με την προσφορά στοιχείων και πληροφοριών εμπιστευτικού χαρακτήρα η γνωστοποίηση των οποίων στους συνδιαγωνιζόμενους θα έθιγε τα έννομα συμφέροντά του, τότε ο προσφέρων οφείλει να σημειώνει επ αυτών την ένδειξη «πληροφορίες εμπιστευτικού χαρακτήρα». Στην αντίθετη περίπτωση θα δύναται να λαμβάνουν γνώση αυτών των πληροφοριών οι συνδιαγωνιζόμενοι. Η έννοια της πληροφορίας εμπιστευτικού χαρακτήρα αφορά μόνο στην προστασία του απορρήτου που καλύπτει τεχνικά ή εμπορικά ζητήματα της επιχείρησης του ενδιαφερομένου. 13. Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, ο προσφέρων στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, εντός προθεσμίας είκοσι ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σ αυτόν (με βεβαίωση παραλαβής ή σύμφωνα με το νόμο 2672/98) οφείλει να υποβάλει, σε σφραγισμένο φάκελο, τα δικαιολογητικά των παραγράφων, όπως αυτά εκεί καθορίζονται: για τους Έλληνες Πολίτες για τους Αλλοδαπούς για τα Νομικά Πρόσωπα (ημεδαπά και αλλοδαπά) Ενώσεις και Κοινοπραξίες Προμηθευτών Συνεταιρισμοί Καθώς και αυτά της παραγράφου 1.7 της παρούσας 20

24 1.13 ΑΡΘΡΟ 14. Ενστάσεις Ενστάσεις κατά της προκήρυξης του διαγωνισμού, της συμμετοχής προμηθευτή σ αυτόν και της νομιμότητας της διενέργειάς του έως και της κατακυρωτικής απόφασης υποβάλλονται σύμφωνα με το άρθρο 15 του Π.Δ. 118/2007 (ΦΕΚ 150/Α/2007), και το άρθρο 4 του Ν. 3386/10 (ΦΕΚ 173/Α/10) αντίστοιχα.. Ένσταση χωρεί μόνο εγγράφως: 1. Κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού, της συμμετοχής προμηθευτή σε αυτόν και της διενέργειας του, έως και την κατακυρωτική απόφαση, επιτρέπεται ένσταση για λόγους νομιμότητας και ουσίας (ενδικοφανής προσφυγή) Με την ένσταση που ασκείται κατά της κατακυρωτικής απόφασης επιτρέπεται και η προβολή λόγων που αφορούν την πληρότητα και νομιμότητα των δικαιολογητικών, τα οποία προσκομίζει ο προσφέρων προς τον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση. 2. Οι ανωτέρω ενστάσεις υποβάλλονται εγγράφως στο αρμόδιο για την διενέργεια του διαγωνισμού όργανο του φορέα, ως εξής: Α. Κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού: 1. Μέσα στο μισό του χρονικού διαστήματος από τη δημοσίευση της διακήρυξης μέχρι την ημερομηνία λήξεως της προθεσμίας υποβολής των προσφορών. Για τον καθορισμό της προθεσμίας αυτής συνυπολογίζονται και οι ημερομηνίες της δημοσίευσης και της υποβολής των προσφορών. Η ένσταση εξετάζεται από το αρμόδιο γνωμοδοτικό συλλογικό όργανο του φορέα που διενεργεί το διαγωνισμό και το αποφασίζον όργανο εκδίδει την σχετική απόφαση του το αργότερο πέντε (5) εργάσιμες ημέρες πριν από τη διενέργεια του διαγωνισμού Β. Κατά των πράξεων ή παραλείψεων της αναθέτουσας αρχής που αφορούν τη συμμετοχή οποιουδήποτε προμηθευτή στο διαγωνισμό ή την διενέργεια του διαγωνισμού ως προς τη διαδικασία παραλαβής και αποσφράγισης των προσφορών, κατά τη διάρκεια διεξαγωγής του ιδίου του διαγωνισμού και εντός της επόμενης εργάσιμης ημέρας από αυτήν κατά την οποία ο ενιστάμενος έλαβε γνώση του σχετικού φακέλου. Η ένσταση αυτή δεν επιφέρει αναβολή ή διακοπή του διαγωνισμού, αλλά εξετάζεται κατά την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού από το αρμόδιο συλλογικό όργανο και εκδίδεται η σχετική απόφαση μετά από γνωμοδότηση αυτού. Η ένσταση κατά της συμμετοχής προμηθευτή σε διαγωνισμό κοινοποιείται υποχρεωτικά σε αυτόν κατά του οποίου στρέφεται, εντός δύο (2) ημερών από της υποβολής της. Γ. Κατά της διενέργειας του διαγωνισμού έως και την κατακυρωτική απόφαση μέσα σε χρονικό διάστημα τριών (3) εργασίμων ημερών, αφότου ο ενδιαφερόμενος ανάδοχος έλαβε γνώση της σχετικής πράξεως ή παραλείψεως της αναθέτουσας αρχής. Η ένσταση αυτή κοινοποιείται υποχρεωτικά, εντός δύο (2) ημερών από την υποβολή της, σε αυτόν κατά του οποίου στρέφεται. Η ένσταση εξετάζεται από το αρμόδιο γνωμοδοτικό συλλογικό όργανο και το αποφασίζον όργανο εκδίδει την σχετική απόφασή του το αργότερο σε δέκα (10) εργάσιμες ημέρες από τη λήξη της προθεσμίας υποβολής ενστάσεων Δ) Εκτός των ανωτέρω περιπτώσεων, κατά της κατακυρωτικής απόφασης, όσον αφορά τη 21

25 νομιμότητα και πληρότητα των δικαιολογητικών, μέσα σε χρονικό διάστημα τριών (3) εργάσιμων ημερών, αφότου ο ενδιαφερόμενος ανάδοχος έλαβε γνώση της ανωτέρω κατακυρωτικής απόφασης και των ως άνω δικαιολογητικών. Η ένσταση αυτή κοινοποιείται υποχρεωτικά, εντός δύο (2) ημερών από την υποβολή της στο μειοδότη κατά του οποίου στρέφεται. Η ένσταση εξετάζεται από το αρμόδιο γνωμοδοτικό συλλογικό όργανο και το αποφασίζον όργανο εκδίδει την σχετική απόφαση του το αργότερο σε δέκα (10) εργάσιμες ημέρες από την λήξη της ανωτέρω τριημέρου προθεσμίας. 3. Ενστάσεις που υποβάλλονται για οποιουσδήποτε άλλους λόγους, εκτός από τους προαναφερόμενους, δε γίνονται δεκτές. 4. Η σχετική απόφαση επί της ενστάσεως κοινοποιείται στους ενιστάμενους χωρίς υπαίτια καθυστέρηση της Υπηρεσίας. Οι ενιστάμενοι λαμβάνουν πλήρη γνώση της σχετικής απόφασης, μετά την κοινοποίηση του σώματος της σε αυτούς, από την αναθέτουσα αρχή, με φροντίδα τους. 5. Ο ανάδοχος μπορεί κατά των αποφάσεων που επιβάλλουν σε βάρος του κυρώσεις δυνάμει των άρθρων 18,20,26,32,33,34, και 39 του ΠΔ 118/07 να υποβάλει προσφυγή για λόγους νομιμότητας και ουσίας μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία που έλαβε γνώση της σχετικής απόφασης από την αναθέτουσα αρχή. Επί της προσφυγής, αποφασίζει το αρμόδιο για τη διοίκηση του φορέα όργανο, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου συλλογικού οργάνου. Η εν λόγω απόφαση δεν επιδέχεται προσβολή με άλλη οιασδήποτε φύσεως διοικητική προσφυγή. Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 15 του ΠΔ 118/2007, προσκομίζεται παράβολο κατάθεσης υπέρ του Δημοσίου ποσού ίσου με το 0,10 επί τοις εκατό (0,10%) επί της προϋπολογισμένης αξίας των υπό προμήθεια υπηρεσιών, το ύψος του οποίου δεν μπορεί να είναι μικρότερο των χιλίων (1.000) και μεγαλύτερο των πέντε χιλιάδων (5.000) ευρώ. Η σχετική απόφαση επί της ενστάσεως κοινοποιείται στους ενιστάμενους χωρίς υπαίτια καθυστέρηση της Υπηρεσίας. Οι ενιστάμενοι λαμβάνουν πλήρη γνώση της σχετικής απόφασης, μετά την κοινοποίηση του σώματός της σε αυτούς, από την αναθέτουσα αρχή, με φροντίδα τους. Β. Ο ανάδοχος μπορεί κατά των αποφάσεων που επιβάλλουν κυρώσεις σε βάρος του δυνάμει των άρθρων 18,20,26,32,33,34 και 39 του ΠΔ 118/2007, να υποβάλλει προσφυγή για λόγους νομιμότητας και ουσίας, μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία τριάντα (30) ημερών, από την ημερομηνία που έλαβε γνώση της σχετικής απόφασης από την αναθέτουσα αρχή. Επί της προσφυγής αποφασίζει το αρμόδιο για τη διοίκηση του φορέα όργανο. Η εν λόγω απόφαση δεν επιδέχεται προσβολή με άλλη οιασδήποτε φύσεως διοικητική προσφυγή. Γ. Κάθε ενδιαφερόμενος-συμμετέχων, που θεωρεί ότι θίγεται από παράνομη, κατά την κρίση του, απόφαση της αναθέτουσας Αρχής, δικαιούται προσωρινής δικαστικής προστασίας, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3386/2010. Πριν από την έναρξη της διαδικασίας ενώπιον του αρμόδιου Δικαστηρίου, ασκείται υποχρεωτικά, εντός δέκα (10) ημερών αφότου ο ενδιαφερόμενος έλαβε γνώση της αντίστοιχης πράξης ή παράλειψης και ενώπιον της αναθέτουσας Αρχής, προσφυγή, η οποία κοινοποιείται υποχρεωτικά στο θιγόμενο από τυχόν 22

26 μερική ή ολική παραδοχή της. Η σχετική απόφαση εκδίδεται εντός δέκα πέντε (15) ημερών από την άσκηση της προσφυγής, άλλως τεκμαίρεται σιωπηρή απόρριψή της. Η προθεσμία για την άσκηση προσφυγής και αίτησης ασφαλιστικών μέτρων, καθώς και η άσκηση αυτών, κωλύουν τη σύναψη της σύμβασης 1.14 ΑΡΘΡΟ 15. Κρίσεις Αποτελέσματα 1. Η αξιολόγηση των προσφορών (τεχνικών και οικονομικών) γίνεται από την Επιτροπή διεξαγωγής του διαγωνισμού. 2. Κριτήριο Κατάταξης είναι αυτό της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Κεφάλαιο Γ της διακήρυξης ΑΡΘΡΟ 16. Κατακύρωση - Υπογραφή Σύμβασης, Εγγυήσεις 1. Μετά την ευόδωση των διαπραγματεύσεων ο υποψήφιος ανάδοχος/ προμηθευτές καλείται να υπογράψει τη σύμβαση μέσα σε 10 μέρες από την επίδοση της πρόσκλησης. Ο ανάδοχος μπορεί να προσέλθει για την υπογραφή της σύμβασης το αργότερο μέσα σε 15 ημέρες από την ημερομηνία κοινοποίησης της ανακοίνωσης. Στην περίπτωση όμως αυτή ο χρόνος ολοκλήρωσης των υπηρεσιών αρχίζει να υπολογίζεται μετά από 10 ημέρες από την ημερομηνία κοινοποίησης της ανακοίνωσης. Εάν ο ανάδοχος στον οποίο έγινε η ανακοίνωση, δεν προσήλθε να υπογράψει την σύμβαση, κηρύσσεται έκπτωτος και καταπίπτει υπέρ της Αναθέτουσας Αρχής η εγγύηση συμμετοχής, χωρίς άλλη διαδικαστική ενέργεια. 2. Ο ανάδοχος/ προμηθευτές στον οποίο κατακυρώθηκε ο διαγωνισμός είναι υποχρεωμένος το αργότερο κατά την υπογραφή της σύμβασης να καταθέσει Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης η οποία να καλύπτει σε ευρώ ποσοστό 10% της συνολικής τιμής του έργου που του κατακυρώθηκε εκτός Φ.Π.Α. και η διάρκεια της οποίας είναι 16 μήνες από την υπογραφή της σύμβασης. 3. Οι εγγυήσεις καλής εκτέλεσης εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα ή αλλά νομικά πρόσωπα που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έχουν σύμφωνα με την νομοθεσία των κρατών - μελών αυτό το δικαίωμα. 3. Εγγυήσεις που εκδίδονται σε κράτος - μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης εκτός της Ελλάδας, θα συνοδεύονται υποχρεωτικά από επίσημη μετάφραση τους στην Ελληνική γλώσσα. 4. Η απαλλαγή από την εγγύηση καλής εκτέλεσης του έργου ενεργείται με επιστροφή της εγγυητικής επιστολής στον προμηθευτή. Η εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης του Έργου επιστρέφεται στον Ανάδοχο μετά τη λήξη της σύμβασης και την οριστική παραλαβή του έργου. 5. Ουδεμία άλλη συμφωνία όσον αφορά το αντικείμενο της σύμβασης, προγενέστερη και μη αναφερόμενη σε αυτήν είναι ισχυρή. 6. Η σύμβαση μπορεί να τροποποιηθεί μόνο με έγγραφη συμφωνία των συμβαλλομένων μερών, αποκλειόμενου κάθε άλλου αποδεικτικού μέσου, χωρίς να μεταβάλλεται η εκτέλεση του έργου όπως προδιαγράφεται στη διακήρυξη. 23

27 7. Σε αντικειμενικά δικαιολογημένες περιπτώσεις, εφόσον συμφωνήσουν προς τούτο και τα δύο συμβαλλόμενα μέρη και υπό την προϋπόθεση ότι η τροποποίηση προβλέπεται από συμβατικό όρο, μπορεί να τροποποιείται η σύμβαση, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου ΑΡΘΡΟ 17. Πληρωμή - Κρατήσεις 1. Η πληρωμή της αμοιβής του Αναδόχου θα γίνεται σύμφωνα με, τις χρηματορροές από το φορέα χρηματοδότησης και το ταμειακό υπόλοιπο του έργου και σε κάθε περίπτωση εφόσον έχει προηγηθεί η καταβολή της χρηματοδότησης από το φορέα χρηματοδότησης προς τον ΕΛΚΕ του ΑΠΘ 2. Η πληρωμή του Αναδόχου θα γίνεται σε τρεις τετραμηνιαίες ισόποσες δόσεις και το υπόλοιπο με την ολοκλήρωση της περιόδου εκμίσθωσης των εγκαταστάσεων, κάθε φορά με την υποβολή των κατάλληλων δικαιολογητικών, την οριστική ποιοτική και ποσοτική παραλαβή των υπηρεσιών και έκδοση Εντολής Πληρωμής, από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων, εφόσον προσκομιστούν: Α) Τιμολόγιο Β) Πρακτικό παραλαβής τριμελούς επιτροπής από το οποίο θα προκύπτει ότι παρελήφθησαν ποιοτικά και ποσοτικά οι υπηρεσίες. Γ) Αποδεικτικό φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας Δ) Όσα παραστατικά ζητηθούν από την Υπηρεσία του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας ΑΡΘΡΟ 18. Πιστοποίηση Υλοποίησης Υπηρεσιών Η Πιστοποίηση της υλοποίησης της υπηρεσίας θα πραγματοποιείται από επιτόπου επίσκεψη της επιτροπής στις μισθωμένες εγκαταστάσεις και διαπίστωση της εύρυθμης λειτουργίας και εξέλιξης του όλου έργου που θα αποτυπώνεται στις τετραμηνιαίες εκθέσεις πεπραγμένων του όλου έργου ΑΡΘΡΟ 19. Ποινικές Ρήτρες - Έκπτωση Αναδόχου 1. ο Ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος αν δεν εκπληρώνει ή εκπληρώνει πλημμελώς τις συμβατικές του υποχρεώσεις ή παραβιάζει ουσιώδη όρο της σύμβασης εκτός και αν συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας. 2. Αν παρέλθει η Αν παρέλθει η συμφωνημένη ημερομηνία υλοποίησης των υπηρεσιών και ο δεν έχει εκπληρώσει τις συμβατικές του υποχρεώσεις, τότε υποχρεούται να καταβάλλει ως ποινική ρήτρα για κάθε μέρα καθυστέρησης ποσοστό 0.2% επί του συμβατικού τιμήματος και μέχρι του ανωτάτου ορίου ποσοστού 10% επί αυτού. 3. Αν παρέλθει χρονικό διάστημα ενός μηνός από την συμφωνηθείσα ημερομηνία υλοποίησης των υπηρεσιών και αυτές δεν ολοκληρωθούν, τότε ο κηρύσσεται έκπτωτος. 4. Για τη διαδικασία και τις συνέπειες της έκπτωσης εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 34 του ΠΔ 118/2007 «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου» 5. Οι ποινικές ρήτρες δεν επιβάλλονται και η έκπτωση δεν επέρχεται αν ο αποδείξει ότι η καθυστέρηση οφείλεται σε ανώτερη βία ή σε υπαιτιότητα του αναθέτοντος. 24

28 6. Επίσης, ο κηρύσσεται έκπτωτος αν δεν εκπληρώνει ή εκπληρώνει πλημμελώς τις συμβατικές του υποχρεώσεις ή παραβιάζει ουσιώδη όρο της σύμβασης ΑΡΘΡΟ 20. Εφαρμοστέο Δίκαιο - Διαιτησία 1. Ο του έργου και η Αναθέτουσα Αρχή θα προσπαθούν να ρυθμίζουν φιλικά κάθε διαφορά, που τυχόν θα προκύψει στις μεταξύ τους σχέσεις κατά τη διάρκεια της ισχύος της σύμβασης. 2. Επί διαφωνίας, κάθε διαφορά θα λύεται από τα Ελληνικά Δικαστήρια και συγκεκριμένα τα Δικαστήρια Θεσσαλονίκης, εφαρμοστέο δε δίκαιο είναι πάντοτε το Ελληνικό. 3. Δεν αποκλείεται όμως, για ορισμένες περιπτώσεις εφόσον συμφωνούν και τα δύο μέρη, να προβλεφθεί στη σύμβαση προσφυγή των συμβαλλομένων, αντί των Δικαστηρίων, σε διαιτησία σύμφωνα πάντα με την Ελληνική Νομοθεσία και με όσα μεταξύ τους συμφωνήσουν. Αν δεν επέλθει τέτοια συμφωνία, η αρμοδιότητα για την επίλυση της διαφοράς ανήκει στα Ελληνικά Δικαστήρια κατά τα οριζόμενα στην παραπάνω Παράγραφο ΆΡΘΡΟ 21 Λόγοι ανωτέρας βίας Σε περίπτωση επέλευσης γεγονότων ανωτέρας βίας η διάρκεια της σύμβασης θα παραταθεί για το χρόνο που διήρκησαν τα γεγονότα της ανωτέρας βίας χωρίς τροποποίηση του συμβατικού τιμήματος 25

29 2 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 2.1 Αντικείμενο του Έργου Αντικείμενο του έργου είναι η επιλογή αναδόχου για την παροχή υπηρεσιών εκμίσθωσης ειδικού επιστημονικού εξοπλισμού και υποστηρικτικών εγκαταστάσεων. Σκοπός είναι η τεχνολογική κάλυψη του Α.Π.Θ. και συγκεκριμένα του Εργαστηρίου Γεωργικών Φαρμάκων της γεωπονικής Σχολής, προκειμένου να ενισχυθεί η υποδομή του Εργαστηρίου και να επιτύχει την υλοποίηση με χαμηλότερο κόστος και υψηλότερη τεχνολογική επάρκεια του έργου που έχει αναλάβει με τίτλο «Έλεγχος χημικών ποιότητας αρδευτικών υδάτων (επιφανειακών και υπογείων) σε κλίμακα λεκανών απορροής ποταμών της Θεσσαλίας Μακεδονίας Θράκης» Γενική Περιγραφή Έργου Ο ανάδοχος πρέπει να προσφέρει τα κάτωθι αναφερόμενα (σημεία 1 έως 15) με βάση τις ελάχιστες απαιτούμενες προδιαγραφές. 1. Δύο (2) συστήματα υγρής χρωματογραφίας υψηλής απόδοσης με Ανιχνευτές Διπλών Μαζών (UPLC- MS-MS). 2. Δύο (2) συστήματα αερίου χρωματογραφίας με Ανιχνευτές Διπλών Μαζών (GC-MS-MS). 3. Ενός (1) Φωτομέτρου Σύζευξης Πλάσματος (ICP-OES). 4. Μίας (1) Ατομικής Απορρόφησης Φούρνου Γραφίτη (ASS-GF). 5. Ενός (1) Φωτομέτρου Συνεχούς Ροής (Flow Injection). 6. Ενός (1) συστήματος χρωματογραφίας ιόντων (Ionic Chromatograph). 7. Όλων των υποστηρικτικών οργάνων του ανωτέρω αναφερόμενων ειδικού επιστημονικού εξοπλισμού. 8. Μία (1) Αίθουσα παραλαβής και διαχείρισης των δειγμάτων τουλάχιστον. 30m Δύο (2) Αίθουσες με εγκατεστημένα τα ανωτέρω αναφερόμενα ειδικού επιστημονικού εξοπλισμού τουλάχιστον 50m 2 έκαστη. 10. Τουλάχιστον ενός (1) χώρου αποθήκευσης δειγμάτων σε συνθήκες ψύξης (0-7 C) τύπου walk in room. 11. Τουλάχιστον ενός (1) χώρου αποθήκευσης δειγμάτων σε συνθήκες κατάψυξης (-18 C) τύπου walk in room. 12. Να υπάρχει εσωτερικό δίκτυο αερίων κατάλληλα για την λειτουργία ειδικού επιστημονικού εξοπλισμού 13. Να υπάρχει κατάλληλο δίκτυο επικοινωνιών. 14. Ύπαρξη μηχανισμού παραλαβής των δειγμάτων από τις εγκαταστάσεις του Εργαστηριου Γεωργικών Φαρμάκων. 15. Ο ειδικός επιστημονικός εξοπλισμός και οι υποστηρικτικές εγκαταστάσεις πρέπει να βρίσκονται σε 26

30 απόσταση μικρότερη των 100 χιλιομέτρων από τις εγκαταστάσεις του Α.Π.Θ. και συγκεκριμένα του Τμήματος Γεωργικών Φαρμάκων της Σχολής Γεωτεχνικών Επιστημών. Ελάχιστες τεχνικές απαιτήσεις των ανωτέρου αναφερόμενου ειδικού τεχνολογικού εξοπλισμού. 1. Σύστημα υγρής χρωματογραφίας υψηλής απόδοσης με Ανιχνευτές Διπλών Μαζών (UPLC- MS-MS). Κατάλληλος για τον προσδιορισμό υπολειμμάτων γεωργικών φαρμάκων σε νερά, με χαμηλά όρια ανίχνευσης που να καλύπτουν τις νομοθετικές απαιτήσεις. Χαρακτηριστικά: - Λειτουργία πίεσης τουλάχιστον psi - Προγραμματιζόμενη περιοχή ροής 10ml/min με βήμα ρύθμισης 0,001ml/min ή καλύτερο - Ακρίβεια ροής +1% και επαναληψημότητας < από 0,075% ή καλύτερο - Νεκρό όγκο <650μl - Κλίβανο θερμοστάτισης στηλών - Κατάλληλο λογισμικό επεξεργασίας αποτελεσμάτων - Αυτόματο δειγματολήπτη με ρυθμιζόμενο όγκο δειγματοληψίας από 0,1 έως μl και επαναληψιμότητα έγχυσης < 0,05% RSD - Επιθυμητή δυνατότητα θερμοστάτισης δειγμάτων - Ανιχνευτές μαζών κατάλληλοι για ανίχνευση θετικών και αρνητικών ιόντων στην περιοχή μαζών m/z amu με υψηλή ευαισθησία - Πηγή ιονισμού συνδυασμένη για ταυτόχρονο ιονισμό ESI και APCI - Αναλογία σήματος προς θόρυβο 500/1 για την μετάπτωση m/z 609 σε m/z Διαχωριστική ικανότητα του ιόντων σε m/z 609 < 1Da 2. Σύστημα αερίου χρωματογραφίας με Ανιχνευτές Διπλών Μαζών (GC-MS-MS) Κατάλληλος για τον προσδιορισμό υπολειμμάτων γεωργικών φαρμάκων σε νερά, με χαμηλά όρια ανίχνευσης που να καλύπτουν τις νομοθετικές απαιτήσεις. MS Specifications Scan modes: Q1MS, Q3MS, Precursor (Parent), Product (Daughter), Neutral Loss, Selected Ion Monitoring (SIM), Selected Reaction Monitoring (SRM), Full Scan Ionization modes: Electron Ionization (EI) or positive/negative Chemical Ionization (CI) Source: EI/CI source with vacuum interlock; entrance hexapole isolates source contaminants from mass filter Source temperature: independent control, 20 ºC to 25 ºC Filament: single, 50 to 500 μa Electron energy: 20 ev, 70 ev or 150 ev 27

31 Mass filters: quadrupole with pre- and post-filters Collision cell: 180º curved path with pre- and post-filter region Mass range: 10 to 2000 Da Scan rate: 500, 1250, 3000 or 6000 Da/sec Resolution: 0.7 Da at 1250 Da/sec or 0.6 Da at 500 Da/sec EI dynamic range: >10 5 (compound dependent) Mass axis stability: ±0.1Da over 24 hours Transfer line temperature: independent control; 50 ºC to 325 ºC Manifold temperature: independent control; 30 ºC to 50 ºC Ion detector: positive or negative ions, constant 5 kv post acceleration voltage Carrier gas flow: up to 8 ml Turbomolecular pump: dual stage, 300/380 L/sec, air cooled Power Requirements: Vac, 50/60 Hz ±3 Hz, 1500 VA Humidity: 20% to 80% relative humidity (without condensation) Temperature: 15 ºC to 30 ºC High Efficiency Electron Multiplier : 240 ms Pos/Neg Switching time Adjustable Dwell Times: <5 ms Optional MS Features Spectral databases: NIST, Wiley, and Pfleger/Maurer/Weber (PMW) libraries Ionization: Townsend discharge MS/MS: upgrade single quad systems to triple quad at any time LC interface: field upgradeable at any time CP-3800 GC Specifications Column Oven Size: 11 in./28 cm (h) x 11 in./28 cm (w) x 7.5 in./19 cm (d) Temperature range: ambient +4 ºC to 450 ºC; -99 ºC to 450 ºC with LN2; -65 ºC to 450 ºC with LCO2 Temperature-programmed ramps: 7 ramps with 8 isothermal holds Maximum temperature ramp rate:100 ºC/min for all voltages Cool-down rate: 400 ºC to 50 ºC in 4.5 min GC Power Requirements 120 Vac ±10%, 60 Hz ±2%, 20 Amps, 2.4 kilowatt 230 Vac ±10%, 50 Hz ±2%, 20 Amps, 2.3 kilowatt 101 Vac ±10%, 50 or 60 Hz ±2%, 25 Amps, 2.5 kilowatt 3. Φωτομέτρου Σύζευξης Πλάσματος (ICP-OES). Κατάλληλο για τον προσδιορισμό κατιόντων και ανιόντων σε νερά προκειμένου να καλυφθεί μεγάλο εύρος διαφορετικών χημικών στοιχείων ομαδοποιημένα σε μία επιμέρους μέθοδο που απαιτεί το πρόγραμμα. Χαρακτηριστικά: 28

32 Μεγάλο εύρος μηκών κύματος από 65nm έως τα 1100nm Διπλή λειτουργία dual view βοηθά την ταυτόχρονη μέτρηση δειγμάτων σε υψηλές και χαμηλές συγκεντρώσεις Κατάλληλο για δείγματα με μεγάλες συγκεντρώσεις TDS με χαρακτηριστικά την πραγματική οπτική διακριτική ικανότητα: < 0.008nm στα 200nm και τα χαμηλά όρια ανίχνευσης. - Να περιλαμβάνει επίσης Συσκευή Υδριδίων. 4. Ατομική Απορρόφηση Φούρνου Γραφίτη (ASS-GF). Κατάλληλο για τον προσδιορισμό βαρέων μετάλλων. Χαρακτηριστικά - Χωρίς Zeeman για διόρθωση υποβάθρου. - Συνδεδεμένο σύστημα cold vapor για τον προσδιορισμό του Υδραργύρου. Διακριτική ικανότητα: 0,2 nm - Μήκη κύματος: nm. - Αυτόματος δειγματολήπτης. 5. Φωτομέτρου Συνεχούς Ροής (Flow Injection). Κατάλληλο για τον προσδιορισμό νιτρικών και νιτρωδών ιόντων σε νερά. Χαρακτηριστικά: - Wavelength range : nm (540 nm για νιτρώδη-νιτρικά). - Absorbance internal: 0-2,5 AU. - Resolution: 0,001 mau. - Reproducibility: better than 1% rsd Σύστημα υγρής χρωματογραφίας ιόντων (Ionic Chromatograph) Κατάλληλο για τον προσδιορισμό ανιόντων σε νερά. Εφοδιασμένος με σύστημα υποβάθμισης της αγωγιμότητας 7. Υποστηρικτικών οργάνων. Θα πρέπει να υπάρχει διαθεσιμότητα όλων των υποστηρικτικών οργάνων και μικρο-οργάνων και βοηθητικών υλικών προκειμένου να μπορεί να λειτουργήσουν αξιόπιστα όλα τα των ανωτέρω αναφερόμενα ειδικά επιστημονικά όργανα. 8. Μία (1) Αίθουσα παραλαβής και διαχείρισης των δειγμάτων τουλάχιστον 30m 2. Θα πρέπει να υπάρχει κατάλληλη αίθουσα για την παραλαβή και διαχείριση των εισερχομένων δειγμάτων. Η αίθουσα θα πρέπει να είναι min. 30m 2 και να περιλαμβάνει πάγκους εργασίας, τρεχούμενο νερό, εργαστηριακούς ζυγούς και τον υποστηρικτικό εργαστηριακό εξοπλισμό που απαιτείται σε ένα εργαστήριο. 29

33 9. Δύο (2) Αίθουσες με εγκατεστημένα τα ανωτέρω αναφερόμενα ειδικού επιστημονικού εξοπλισμού τουλάχιστον 50m 2 έκαστη. Θα πρέπει να υπάρχουν δύο (2) κατάλληλες αίθουσες όπου να είναι εγκατεστημένος ο ειδικός επιστημονικός εξοπλισμός. Η κάθε αίθουσα θα πρέπει να είναι min. 50m 2 και να περιλαμβάνει πάγκους εργασίας και τις κατάλληλες εργαστηριακές υποδομές προκειμένου να μπορούν να λειτουργούν εύρυθμα τα ειδικά επιστημονικά όργανα. 10. Τουλάχιστον ενός (1) χώρου αποθήκευσης δειγμάτων σε συνθήκες ψύξης (0-7 C) τύπου walk in room. 11. Τουλάχιστον ενός (1) χώρου αποθήκευσης δειγμάτων σε συνθήκες κατάψυξης (-18 C) τύπου walk in room. 12. Να υπάρχει εσωτερικό δίκτυο αερίων κατάλληλα για την λειτουργία ειδικού επιστημονικού εξοπλισμού. Πρέπει οι εγκαταστάσεις να έχουν το κατάλληλο εσωτερικό δίκτυο των αερίων (άζωτο, υδρογόνο, κλπ) που απαιτείται για την λειτουργία του ειδικού επιστημονικού εξοπλισμού. 13. Να υπάρχει κατάλληλο δίκτυο επικοινωνιών. Πρέπει να υπάρχει τηλεφωνικό δίκτυο, δίκτυο εσωτερικής επικοινωνίας Η/Υ και πρόσβαση στο διαδίκτυο. 14. Ύπαρξη μηχανισμού μεταφοράς των δειγμάτων από τις εγκαταστάσεις του Εργαστηρίου Γεωργικών Φαρμάκων στην Θέρμη. Ο ανάδοχος πρέπει να είναι σε θέση να διαθέτει όποτε του ζητηθεί (εργάσιμες ημέρες και από 8:00 έως 16:00) κατάλληλο άτομο και μέσω μεταφοράς, με σκοπό την μεταφορά των δειγμάτων υπό κατάλληλες συνθήκες, από το Εργαστήριο Γεωργικών Φαρμάκων στην Θέρμη Θεσσαλονίκης προς τον χώρο που βρίσκονται οι εγκαταστάσεις του με τον απαιτούμενο εξοπλισμό. Ο ανάδοχος που θα αναλάβει το έργο δεν μπορεί να είναι σε απόσταση μεγαλύτερη από τα 100 Km από την έδρα του Εργαστηρίου Γεωργικών Φαρμάκων που βρίσκεται στο Αγρόκτημα του ΑΠΘ στη Θέρμη ώστε να εξασφαλίζεται ή άμεση παραλαβή και ανάλυση για αποφυγή αλλοιώσεως των δειγμάτων Περιγραφή των υπηρεσιών του Αναδόχου Διάρκεια του έργου 30

34 Το έργο ξεκινά από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης μεταξύ Αναθέτουσας Αρχής και Αναδόχου και διαρκεί 14 μήνες έως τις 16/08/2012. Λεπτομέρειες και ακριβές χρονοδιάγραμμα θα καθορίζονται στη σύμβαση που θα υπογραφεί με τον Ανάδοχο Προϋπολογισμός του έργου Ο προϋπολογισμός του υπό ανάθεση έργου ανέρχεται σε ,00 συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος Φ.Π.Α Πεερρι ι εεχχόόμμ εεννοο ττ εεχχννι ικκήήςς ππρροοσσφοορράάςς Ο φάκελος «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» διαιρείται στις εξής ενότητες τα περιεχόμενα των οποίων περιγράφονται στη συνέχεια: 1. Πρόταση μεθοδολογίας- προσέγγισης του Έργου 2. Οργανωτική αποτελεσματικότητα των εγκαταστάσεων Η Ενότητα «Πρόταση μεθοδολογίας- προσέγγισης του Έργου των Εκδόσεων» περιέχει αναλυτική περιγραφή του τρόπου με τον οποίο ο Ανάδοχος σκοπεύει να προσεγγίσει το έργο, όπως αυτό περιγράφεται αναλυτικά στο σημείο 2.1. Ενδεικτικά, η πρόταση θα πρέπει να αναφέρει αναλυτικά: Τον τρόπο με τον οποίο σκοπεύει ο Ανάδοχος θα προσεγγίσει το έργο και ιδιαίτερα την περιγραφή του τεχνολογικού εξοπλισμού που θα διαθέσει για την υλοποίηση του έργου Τον τρόπο με τον οποίο ο Ανάδοχος θα οργανώσει τη συνεργασία του με την Αναθέτουσα Αρχή. Τον τρόπο με τον οποίο θα οργανωθεί η αξιολόγηση των παραδοτέων. Και Κάθε άλλη πληροφορία που ο υποψήφιος πιστεύει ότι θα διευκολύνει την αξιολόγηση της προσφοράς του Η πρόταση θα πρέπει να συνοδεύεται από αναλυτικό χρονοδιάγραμμα που θα παρουσιάζει όλες τις εργασίες που θα πραγματοποιήσει ο Ανάδοχος από τη στιγμή υπογραφής της σύμβασης μέχρι και την ολοκλήρωση του έργου του. Το χρονοδιάγραμμα που θα καταθέσει κάθε υποψήφιος αποτελεί κριτήριο αξιολόγησης των προσφορών. Το έργο πρέπει να έχει ολοκληρωθεί έως τις 16/08/2012. Κατά την ημερομηνία αυτή ο Ανάδοχος θα πρέπει να έχει παραδώσει το σύνολο των πρωτοκόλλων παράδοσης παραλαβής για το σύνολο των παραδοτέων, αυτά να έχουν ελεγχθεί από την Αναθέτουσα Αρχή και να έχει πιστοποιηθεί η υλοποίηση του συνόλου του έργου. Η Ενότητα «Οργανωτική αποτελεσματικότητα της ομάδας έργου» περιλαμβάνει: 1. Αναλυτική περιγραφή των εγκαταστάσεων και εξοπλισμού που θα διατεθούν. 2. Τα prospectus λειτουργίας των οργάνων, αρχεία συντήρησης, κατάλογος προμηθευτών και εταιρειών προμήθειας ανταλλακτικών και εξειδικευμένων αναλωσίμων. 31

35 Πεερρι ι εεχχόόμμ εεννοο οοι ικκ οοννοο μμι ικκήήςς ππρροοσσφοορράάςς Η οικονομική προσφορά πρέπει να περιέχει ανάλυση κόστους ανά παραδοτέο υπηρεσιών. Συγκεκριμένα ο Ανάδοχος θα πρέπει να υποβάλει συμπληρωμένο τον ακόλουθο πίνακα: Πίνακας Οικονομικής Προσφοράς Α/Α ΠΑΡΑΔΟΤΕΟΥ ΕΙΔΟΣ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟΥ ΚΟΣΤΟΣ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟΥ ΣΥΝΟΛΟ

36 3 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 3.1 Μέθοδος Αξιολόγησης Διαδικασία αξιολόγησης προσφορών Η αξιολόγηση θα γίνει με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά. Για την επιλογή της προσφοράς η Επιτροπή Αξιολόγησης θα προβεί στα παρακάτω : Έλεγχο των δικαιολογητικών συμμετοχής Αξιολόγηση και βαθμολόγηση των τεχνικών προσφορών, για όσες προσφορές δεν έχουν απορριφθεί κατά τον έλεγχο και την αξιολόγηση των δικαιολογητικών Αξιολόγηση των οικονομικών προσφορών, για όσες προσφορές δεν έχουν απορριφθεί σε προηγούμενο στάδιο της αξιολόγησης Κατάταξη των προσφορών για την τελική επιλογή της πιο συμφέρουσας προσφοράς με βάση τον ακόλουθο τύπο : Λ i = 0,80 * ( Β i / Β max ) + 0,20 * (K max /K i ) όπου: Β i Β K Κ max max i η συνολική βαθμολογία της τεχνικής προσφοράς i η μέγιστη βαθμολογία που μπορεί να λάβει μία πρόταση (120) το μέγιστο επιτρεπτό κόστος μίας προσφοράς, δηλαδή το ποσό του προϋπολογισμού το συνολικό κόστος της προσφοράς i Η πιο συμφέρουσα προσφορά είναι εκείνη με το μεγαλύτερο Λ Βαθμολόγηση τεχνικών προσφορών Η Βαθμολόγηση των τεχνικών προσφορών θα γίνει σύμφωνα με τον πίνακα Ομάδες και συντελεστές κριτηρίων τεχνικής αξιολόγησης, όπως αυτός προσδιορίζεται στη συνέχεια. Όλα τα επί μέρους κριτήρια βαθμολογούνται αυτόνομα με βάση τους 100 βαθμούς. Η βαθμολογία των επί μέρους κριτηρίων των προσφορών είναι 100 για τις περιπτώσεις που καλύπτονται ακριβώς όλοι οι απαράβατοι όροι. Η βαθμολογία αυτή αυξάνεται μέχρι 110 βαθμούς για τις περιπτώσεις που υπερκαλύπτονται οι τεχνικές προδιαγραφές.. Η σταθμισμένη βαθμολογία του κάθε κριτηρίου είναι το γινόμενο του επί μέρους συντελεστή βαρύτητας του κριτηρίου επί την βαθμολογία του και η συνολική βαθμολογία της κάθε προσφοράς είναι το άθροισμα των σταθμισμένων βαθμολογιών όλων των κριτηρίων. 3. Ομάδες και συντελεστές κριτηρίων τεχνικής αξιολόγησης 33

37 Οι ομάδες και συντελεστές κριτηρίων με βάση τα οποία θα γίνει η τεχνική αξιολόγηση των προσφορών παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα: ΟΜΑΔΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ α/α ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ 1 Περιγραφή της προτεινόμενης προσέγγισης και οργάνωσης του έργου (ποιοτικά χαρακτηριστικά εξειδικευμένου εξοπλισμού και εγκαταστάσεων). 50% 3 Χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης του έργου 10% 2 Οργανωτική αποτελεσματικότητα των εγκαταστάσεων 40% ΣΥΝΟΛΟ 100% Η συντάξασα τις τεχνικές προδιαγραφές Καθηγήτρια κ. Παπαδοπούλου-Μουρκίδου 34

38 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ Α. Αίτηση Συμμετοχής στον Διαγωνισμό ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ «ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ» ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ Αριθμός προσφοράς: (Συμπληρώνεται από την Υπηρεσία) Ημερομηνία Υποβολής:.(Συμπληρώνεται από την Υπηρεσία) ΚΥΡΙΟΣ ΑΝΑΔΟΧΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΕΡΓΟΥ:... Πλήρης ονομασία:... Διεύθυνση:.... ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΡΓΟΥ : Ονοματεπώνυμο:... Τηλέφωνο: Fax: Δηλώνω ότι έλαβα γνώση και αποδέχομαι τους όρους του παρόντος διαγωνισμού Ονοματεπώνυμο Νόμιμου Εκπροσώπου του κύριου ανάδοχου φορέα (νομικά δεσμευτική υπογραφή και σφραγίδα του φορέα) 35

39 Φορείς της ένωσης ή της κοινοπραξίας: A/A Ρόλος στην Ένωση Ονομασία Συντομογραφία 1 φορέας 2 Φορέας 3 Φορέας # # # Υπεργολάβος # Υπεργολάβος # Στοιχεία των φορέων που συμμετέχουν στην προσφορά Να συμπληρωθεί για κάθε φορέα της ένωσης χρησιμοποιήστε όσα αντίγραφα είναι απαραίτητα. Επωνυμία: Ταχυδρομική Διεύθυνση: Ονοματεπώνυμο Υπευθύνου του Φορέα στο Έργο:.... Τηλέφωνο:.. Fax:. .. Ρόλος του Φορέα στην Ένωση:. (κύριος, απλός φορέας ή υπεργολάβος) 36

40 Βεβαιώνω ότι τα στοιχεία που αναφέρονται σε αυτή την αίτηση για τον οργανισμό μου είναι ακριβή και ότι ο οργανισμός/ εταιρεία που νομίμως εκπροσωπώ έχει συμφωνήσει να συμμετάσχει. Ονοματεπώνυμο Νόμιμου Εκπροσώπου. Ημερομηνία: Υπογραφή: Σφραγίδα 37

41 Β. Υπόδειγμα εγγυητικής επιστολής συμμετοχής Εκδότης : Ημερομηνία Έκδοσης : Προς το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Ειδικό Λογαριασμό Κονδυλίων Έρευνας Εγγύησή μας υπ αριθμόν για ΕΥΡΩ Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυόμαστε με την παρούσα επιστολή ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα παραιτούμενοι από το ευεργέτημα της διαιρέσεως και διζήσεως μέχρι του ποσού των ΕΥΡΩ υπέρ της Εταιρείας, οδός, αριθμός (ή σε περίπτωση Ένωσης υπέρ των εταιρειών (1), (2), κλπ. ατομικά για κάθε μία από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρον υπόχρεων μεταξύ τους, εκ της ιδιότητάς τους ως μελών της ένωσης εταιρειών), για την συμμετοχή της στον διενεργούμενο διαγωνισμό της για την εκπόνηση του έργου σύμφωνα με την με αριθμό Προκήρυξή σας. Η παρούσα εγγύηση καλύπτει μόνο τις από την συμμετοχή στον ανωτέρω διαγωνισμό απορρέουσες υποχρεώσεις της εν λόγω εταιρείας καθ όλο το χρόνο ισχύος της. Το παραπάνω ποσό της εγγύησης τηρούμε στη διάθεσή σας και θα σας καταβληθεί ολικά ή μερικά χωρίς καμιά από μέρους μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησης σε τρεις (3) ημέρες μετά από απλή έγγραφη ειδοποίησή σας. Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήμου. Η παρούσα ισχύει μέχρι την. Ο χρόνος ισχύος της εγγύησης αυτής θα παραταθεί εφόσον ζητηθεί από την υπηρεσία σας πριν από την ημερομηνία λήξης της. Βεβαιούται υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών μας επιστολών που έχουν δοθεί στο Δημόσιο και τα ΝΠΔΔ, συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας δεν υπερβαίνει το όριο εγγυήσεων που έχει καθοριστεί από το Υπουργείο Οικονομικών για την Τράπεζά μας. 38

42 Γ. Υπόδειγμα εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης Εκδότης : Ημερομηνία Έκδοσης : Προς το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Ειδικό Λογαριασμό Κονδυλίων Έρευνας Εγγύησή μας υπ' αριθμόν για ΕΥΡΩ Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυόμαστε με την παρούσα επιστολή ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα παραιτούμενοι από το ευεργέτημα της διαιρέσεως και διζήσεως υπέρ της Εταιρείας, οδός, αριθμός (ή σε περίπτωση Ένωσης υπέρ των εταιρειών (1), (2), κλπ. ατομικά για κάθε μία από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρον υπόχρεων μεταξύ τους, εκ της ιδιότητάς τους ως μελών της ένωσης εταιρειών), μέχρι το ποσόν των ΕΥΡΩ στο οποίο και μόνο περιορίζεται η εγγύησή μας για την καλή εκτέλεση του έργου και την πιστή εφαρμογή όλων των όρων της σύμβασης από τον παραπάνω ανάδοχο υπέρ του οποίου εγγυόμαστε και την οποιαδήποτε απαίτηση του κυρίου του έργου κατ' αυτού, που πηγάζει από την σύμβαση για το έργο Από την εγγύηση αυτή θα απαλλάξουμε τον παραπάνω για τον οποίον έχουμε εγγυηθεί μετά την επιστροφή της παρούσας ή με βάση έγγραφη εντολή σας. Το παραπάνω ποσό τηρούμε στη διάθεσή σας και θα σας καταβάλλουμε χωρίς αντίρρηση, ολικά ή μερικά, σε περίπτωση ολικού ή μερικού καταλογισμού της εγγύησης σε βάρους αυτού υπέρ του οποίου εκδόθηκε η παρούσα μέσα σε τρεις (3) ημέρες από την έγγραφη ειδοποίησή σας προς εμάς. Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήμου. Βεβαιούται υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών μας επιστολών που έχουν δοθεί στο Δημόσιο και τα ΝΠΔΔ, συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας δεν υπερβαίνει το όριο εγγυήσεων που έχει καθοριστεί από το Υπουργείο Οικονομικών για την Τράπεζά μας. 39

43 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ... 40

44 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ... 41

45

46