ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Transcript

1 ποιότητα ζωής για όλους Mε τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο του ΠΕΠ «Αττική» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Υπηρεσία: Οριζόντιος Επιστημονικός Σύμβουλος Υποστήριξης για την παρακολούθηση της υλοποίησης των Πράξεων που έχουν ενταχθεί στο Πρόγραμμα ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ με δικαιούχο τον Δήμο Φιλαδέλφειας- Χαλκηδόνος Διαδικασία Έκδοσης Ενεργειακών Πιστοποιητικών» Α.Μ. 12/2015 Κ.Α ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Η παρούσα μελέτη αφορά την παροχή υπηρεσιών για την υπηρεσία με τίτλο : «Οριζόντιος Επιστημονικός Σύμβουλος Υποστήριξης για την παρακολούθηση της υλοποίησης των Πράξεων που έχουν ενταχθεί στο Πρόγραμμα ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ με δικαιούχο τον Δήμο Φιλαδέλφειας-Χαλκηδόνος Διαδικασία Έκδοσης Ενεργειακών Πιστοποιητικών» Οι υπηρεσίες αυτές θα πραγματοποιηθούν σύµφωνα µε τις διατάξεις 1. Το Π.Δ.118/ «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου», συμπληρωματικά και αναλογικά ως προς τα ζητήματα που συμβιβάζονται με τη φύση του αντικειμένου της Διακήρυξης, 2. Το Ν.3548/2007 «Καταχώρηση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο νομαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις»,

2 3. Το Π.Δ.166/2003 (ΦΕΚ 138/Α/2003) «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στην Οδηγία 2000/35 της για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις Εμπορικές Συναλλαγές», 4. Το Π.Δ.113/2010 (ΦΕΚ 194/Α/ ) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες», 5. Το Ν.3614/ : Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο (ΦΕΚ 267/ τεύχος Α ), 6. Το Ν.3840/2010: Αποκέντρωση, απλοποίηση και ενίσχυση της αποτελεσματικότητας των διαδικασιών του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) και άλλες διατάξεις, 7. Το Ν.3979/2011 για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση και λοιπές διατάξεις (ΦΕΚ 138/Α / ), 8. Τον Κανονισμό (ΕΚ) 1159/2000 της Ε.Ε. (30/5/2000) για τις δράσεις πληροφόρησης και δημοσιότητας που πρέπει να αναλαμβάνουν τα κράτη-μέλη σχετικά με τις παρεμβάσεις των διαρθρωτικών ταμείων, 9. Την υπ αριθ /ΕΥΣ 1749 (ΦΕΚ 540/Β/ ) «Υπουργική Απόφαση Συστήματος Διαχείρισης» του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών, όπως έχει τροποποιηθεί με τις με Α.Π /ΕΥΘΥ 2041/ (ΦΕΚ 1957 Β ) και με Α.Π.28020/ΕΥΘΥ 1212/ (ΦΕΚ 1088 Β ) υπουργικές αποφάσεις και ισχύει, 10. Το Ν.3661/2008, το Π.Δ. 72/2010 και το Π.Δ. 100/2010, 11. Το N.3463/2006 (ΦΕΚ 114/Α / ), «Κώδικας Δήµων και Κοινοτήτων», όπως ισχύει. 12. Τις διατάξεις του Ν.3731/ Τις διατάξεις του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α / ), «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης Διοίκησης Πρόγραµµα Καλλικράτης». 14. Τις διατάξεις του Π.Δ.28/80 και του Ν. 3731/08 ΦΕΚ 263/ ) ο οποίος τροποποίησε το άρθρο 209 του Κώδικα Δήµων και Κοινοτήτων επιτρέποντας αναθέσεις Υπηρεσιών και από τους ΟΤΑ βάσει του άρθρου 83 του Ν2362/1995 και της υπουργικής απόφασης 2/45564/0026/ Το Ν.2362/1995 «Περί Δηµόσιου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις» (Α 247). 16. Το Ν.4013/2011 (Α 204). 17. Το Ν.4122/2013 «Ενεργειακή Απόδοση Κτιρίων». 18. Το Ν.4155/2013 (Α 120). 19. Την υπ αριθμ.35130/739/ (β 1291/ απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, με την οποία αναπροσαρμόσθηκαν τα χρηματικά ποσά του άρθρου 83 παρ.1 του Ν.2362/1995 για την σύναψη δημοσίων συμβάσεων(εκτέλεσης έργων, προμηθειών, παροχής υπηρεσιών) με απευθείας ανάθεση και με συνοπτική διαδικασία (πρόχειρο δια Το Ν. 4203/2013 «Ρυθμίσεις θεμάτων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και άλλες διατάξεις», άρθρο 14 περί

3 χρηματοδότησης του συνόλου του επιλέξιμου προϋπολογισμού του Προγράμματος ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ. 20. Το Ν.4281/2014 «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, οργανωτικά θέματα Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις» συνολική δαπάνη προϋπολογίζεται σε ,00 συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 23% και θα βαρύνει τον Κ.Α προϋπολογισμού του Δήμου οικ. έτους Ο Συντάξας ΕΘΕΩΡΗΘΗ Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ Τ.Υ. Κολοβού Εύα Πολ. Μηχανικός Ελένη Σγουράκη Πολ. Μηχανικός

4 ΜΕΛΕΤΗ Με την παρούσα Τεχνική Έκθεση - περιγραφή προβλέπονται οι εργασίες (παροχή υπηρεσιών) για την οριζόντια επιστημονική και οικονομική υποστήριξη του Σχεδίου Υλοποίησης (ΣΧΥ) των Πράξεων «Εξοικονόμηση ενέργειας Νέας» και «Εξοικονόμηση ενέργειας Νέας Φιλαδέλφειας» στo πλαίσιo του προγράμματος «Εξοικονομώ». Οι Πράξεις έχουν εγκριθεί με τις 1) υπ. αριθμ. ΦΒ1/Ε5.5/15205/664 (ΑΔΑ: Β41Δ0-Π7Σ), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, με κωδ. ΟΠΣ και 2) υπ αριθμ. ΦΒ1/Ε5.5/15206/665 (ΑΔΑ: Β41Δ0-5Η1), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, με κως. ΟΠΣ αποφάσεων του ΥΠΕΚΑ/ΕΥΣΕΔ/ΕΝΚΑ αντίστοιχα. Το πρόγραμμα «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ» συγχρηματοδοτείται κατά 100% από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και εθνικούς πόρους. Η υπηρεσία «Οριζόντιος Επιστημονικός Σύμβουλος Υποστήριξης για την παρακολούθηση της υλοποίησης των Πράξεων που έχουν ενταχθεί στο Πρόγραμμα ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ με δικαιούχο τον Δήμο Φιλαδέλφειας-Χαλκηδόνος Διαδικασία Έκδοσης Ενεργειακών Πιστοποιητικών» αποτελεί υποέργο των πράξεων «Εξοικονόμηση ενέργειας Νέας Χαλκηδόνος» και «Εξοικονόμηση ενέργειας Νέας Φιλαδέλφειας» και περιλαμβάνεται στο εγκεκριμένο Τεχνικό Δελτίο αυτών. Η συνολική δαπάνη για την υλοποίηση της υπηρεσίας ανέρχεται στο ποσό των ,00 συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. (20.000,00 πλέον ΦΠΑ 23%) και θα βαρύνει τον Κ.Α του προϋπολογισμού οικ. έτους2015 του Δήμου Φιλαδέλφειας-Χαλκηδόνος. H υπηρεσία με τίτλο: «Οριζόντιος Επιστημονικός Σύμβουλος Υποστήριξης για την παρακολούθηση της υλοποίησης των Πράξεων που έχουν ενταχθεί στο Πρόγραμμα ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ με δικαιούχο τον Δήμο Φιλαδέλφειας-Χαλκηδόνος Διαδικασία Έκδοσης Ενεργειακών Πιστοποιητικών» θα βαρύνει τις πιστώσεις των πράξεων με τίτλο 1) «Εξοικονόμηση ενέργειας Νέας Χαλκηδόνος» (Σ.Α.Ε Π.Δ.Ε. 2012ΣΕ ) και 2) «Εξοικονόμηση ενέργειας Νέας Φιλαδέλφειας» (Σ.Α.Ε Π.Δ.Ε. 2012ΣΕ ), τα οποία συγχρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), στο πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας 03 «Ενίσχυση της Ανταγωνιστικότητας, της Καινοτομίας και της Ψηφιακής Σύγκλισης», του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος «Αττική». Στόχος του ΕΤΠΑ είναι να συνεισφέρει στη χρηματοδότηση συνδρομής για την τόνωση της οικονομικής και κοινωνικής συνοχής με τη μείωση των κυριότερων περιφερειακών ανισορροπιών μέσω της υποστήριξης της αναπτυξιακής και διαρθρωτικής προσαρμογής

5 των περιφερειακών οικονομιών, συμπεριλαμβανομένης της μετατροπής των βιομηχανικών περιφερειών που παρακμάζουν και των περιφερειών που υστερούν, και μέσω της υποστήριξης της διασυνοριακής, διακρατικής και διαπεριφερειακής συνεργασίας. Με τον τρόπο αυτόν το ΕΤΠΑ υλοποιεί τις προτεραιότητες της Κοινότητας, ιδίως την ανάγκη ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητας και της καινοτομίας, της δημιουργίας και της διατήρησης βιώσιμων θέσεων απασχόλησης και της εξασφάλισης της βιώσιμης ανάπτυξης. Σχέδιο Υλοποίησης της Πράξης (ΣΧΥ) Οι δράσεις των πράξεων βρίσκονται στο εγκεκριμένο Τεχνικό Δελτίο (ΤΔΠ) και παρουσιάζονται συγκεντρωτικά στον ακόλουθο πίνακα: Νέα Χαλκηδόνα ΑΞΟΝΑΣ 1 ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΦΑΚΕΛΟΥ- ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΑΞΟΝΑΣ 2 ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΣΤΗΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΞΟΝΑΣ 3 ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΕ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΚΤΗΡΙΑ ΑΞΟΝΑΣ 6 ΟΡΙΖΟΝΤΙΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ (Ανατεθείσα εργασία) ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΟΥ ΦΑΚΕΛΟΥ ΑΙΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΤΗΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΤΗΡΙΩΝ - Κ1. ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΝΕΑΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ - Κ2. ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΝΕΑΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ - Κ3. 1 Ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΝΕΑΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Νέα Φιλαδέλφεια ΑΞΟΝΑΣ 1 ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΦΑΚΕΛΟΥ- ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΑΞΟΝΑΣ 2 ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΣΤΗΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΞΟΝΑΣ 1 ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΕ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΚΤΗΡΙΑ AΞΟΝΑΣ 6 ΟΡΙΖΟΝΤΙΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ (Ανατεθείσα εργασία) ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΟΥ ΦΑΚΕΛΟΥ ΑΙΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΤΗΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΤΗΡΙΩΝ - Κ1. ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΝΕΑΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ - Κ2. ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

6 Αντικείμενο της υπηρεσίας Αντικείμενο της Υπηρεσίας είναι η παροχή υπηρεσιών με πρόσληψη εξωτερικού Συμβούλου για την παρακολούθηση και επιστημονική υποστήριξη του Σχεδίου Υλοποίησης (ΣΧΥ) του Δήμου για την επιτυχή και αποτελεσματική υλοποίηση των πράξεων 1. «Εξοικονόμηση ενέργειας Νέας Χαλκηδόνος» και 2. «Εξοικονόμηση ενέργειας Νέας Φιλαδέλφειας» στο πλαίσιο του Προγράμματος «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ». Η Πράξη αφορά στην εφαρμογή δράσεων και αποδεδειγμένων καλών πρακτικών για την εξοικονόμηση ενέργειας σε επιλεγμένα υφιστάμενα κτίρια σχολείων, δημοτικά κτίρια και εγκαταστάσεις αυτών. Η Πράξη περιλαμβάνει την υλοποίηση τεχνικών παρεμβάσεων. Το αντικείμενο ανάθεσης της υπηρεσίας συνίσταται στην ορθά επιστημονική υποστήριξη του εγκεκριμένου Σχεδίου Υλοποίησης (ΣΧΥ) του Δήμου Φιλαδέλφειας-Χαλκηδόνος για την επιτυχή και αποτελεσματική υλοποίηση των ενταγμένων πράξεων στο πλαίσιο του Προγράμματος «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ». Ο Ανάδοχος που θα επιλεγεί θα πρέπει να είναι πιστοποιημένος ενεργειακός επιθεωρητής, να παρέχει οριζόντια επιστημονική υποστήριξη για την παρακολούθηση υλοποίησης της ως άνω Πράξης, έτσι ώστε αυτή να υλοποιηθεί με επιτυχία, τόσο σε ότι αφορά το φυσικό και οικονομικό της αντικείμενο, όσο και σε ότι αφορά το εγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα. Συγχρόνως, θα πρέπει να καλυφθούν όλες οι απαιτήσεις του Συστήματος Διαχείρισης. Στο πλαίσιο της επίτευξης του παραπάνω στόχου, οι παρεχόμενες υπηρεσίες του Αναδόχου θα περιλαμβάνουν τα εξής: Συμβουλευτικές υπηρεσίες στις Υπηρεσίες του Δήμου για τη διαχείριση και παρακολούθηση υλοποίησης της κάθε Πράξης, σύμφωνα με τις απαιτήσεις διαχείρισης του ΕΣΠΑ. Πλήρης υποστήριξη του Δήμου στην κάλυψη των απαιτήσεων του ΕΣΠΑ και της Δ.Α. τόσο σε επίπεδο τήρησης των προβλεπόμενων διαδικασιών (π.χ. διατήρηση και ενημέρωση Φακέλου Πράξης, έγκαιρη ηλεκτρονική και έντυπη υποβολή των απαιτούμενων κάθε φορά εντύπων, συλλογή απαιτούμενων εγγράφων / παραστατικών για την υποβολή δαπανών στη Δ.Α. κλπ.), όσο και σε επίπεδο ορθής σύνταξης των προβλεπόμενων υποβαλλόμενων εντύπων (π.χ. Τεχνικά Δελτία Υποέργων, Δελτία Παρακολούθησης Προόδου Πράξης και Υποέργων, Δελτία Δήλωσης Δαπανών, αιτήματα τροποποίησης Πράξης). Συμβουλευτικές υπηρεσίες για επιστημονική παρακολούθηση και υποστήριξη της υλοποίησης της κάθε Πράξης.

7 Παρακολούθηση του συνολικού χρονοδιαγράμματος υλοποίησης της κάθε Πράξης. Έγκαιρη έγγραφη ενημέρωση του Δήμου για τις διαπιστούμενες χρονικές καθυστερήσεις και αιτιολόγησή τους. Έγγραφη διατύπωση προτάσεων για την άρση των αιτιών των καθυστερήσεων και την επίσπευση των διαδικασιών. Καταγραφή και έγγραφη αναφορά στην Αναθέτουσα Αρχή των προβλημάτων που ανακύπτουν κατά την υλοποίηση της κάθε Πράξης. Έγγραφη διατύπωση προτάσεων για την επίλυσή τους. Σύνταξη μηνιαίων Εκθέσεων Πεπραγμένων (διαφορετικών για κάθε Πράξη) στις οποίες θα αναφέρονται όλες οι ενέργειες που έχουν πραγματοποιηθεί από τον Ανάδοχο στο πλαίσιο του έργου. Διαχωρισμός τους σε ενέργειες σχετικές με την παρακολούθηση/διαχείριση της Πράξης (π.χ. υποβολή προβλεπόμενων εγγράφων από το Σύστημα Διαχείρισης) και σε υπηρεσίες σχετικές με την υλοποίηση των Υποέργων. Σύνταξη τελικής Έκθεσης Πεπραγμένων (για την κάθε Πράξη), με την ολοκλήρωση του έργου. Ρητά αναφέρεται ότι το φυσικό αντικείμενο θα διατηρηθεί αναλλοίωτο κατά την εκτέλεση της Σύμβασης. Ο Ανάδοχος φέρει την ευθύνη για την άρτια επιστημονική επάρκεια των παραδοτέων αυτών. Διάρκεια της Εργασίας Ο χρόνος εκτέλεσης της παροχής υπηρεσίας ορίζεται από την υπογραφή της σχετικής σύμβασης και λήγει με το πέρας των εργασιών, την έκδοση, ένα (1) μήνα μετά την ολοκλήρωση των παρεμβάσεων στα κτίρια, των ενεργειακών πιστοποιητικών, την παραλαβή των έργων και την Έκδοση της Απόφασης Ολοκλήρωσης της κάθε Πράξης από την αρμόδια Υπηρεσία Διαχείρισης (με χρονικό ορίζοντα την 31/12/2015) με πιθανή παράταση μόνο στην περίπτωση που δεν έχει ολοκληρωθεί η υλοποίηση των Πράξεων του Προγράμματος «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ» και έχει παραταθεί η χρονική διάρκεια της 4ης Προγραμματικής Περιόδου. Τόπος εκτέλεσης του έργου Η υλοποίηση του έργου περιλαμβάνει, εκτός από την εργασία του Αναδόχου στις εγκαταστάσεις του, κατά περίπτωση και σύμφωνα με τις απαιτήσεις της προόδου της κάθε Πράξης, την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών επί τόπου, στα κτίρια και τις περιοχές που πραγματοποιούνται οι παρεμβάσεις, καθώς και στα γραφεία του Δήμου.

8 Προϋπολογισµός Ο συνολικός προϋπολογισμός του Έργου ανέρχεται στο ποσό των είκοσι τεσσάρων χιλιάδων εξακοσίων Ευρώ (24.600,00 ) συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 23% (20.000,00 καθαρή αξία και 4.600,00 ΦΠΑ) το οποίο θα καλυφθεί κατά 100% από το ΕΤΠΑ και Εθνικούς Πόρους. Ο Συντάξας ΕΘΕΩΡΗΘΗ Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ Τ.Υ. Κολοβού Εύα Πολ. Μηχανικός Ελένη Σγουράκη Πολ. Μηχανικός

9 ποιότητα ζωής για όλους Mε τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο του ΠΕΠ «Αττική» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Υπηρεσία: Οριζόντιος Επιστημονικός Σύμβουλος Υποστήριξης για την παρακολούθηση της υλοποίησης των Πράξεων που έχουν ενταχθεί στο Πρόγραμμα ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ με δικαιούχο τον Δήμο Φιλαδέλφειας- Χαλκηδόνος Διαδικασία Έκδοσης Ενεργειακών Πιστοποιητικών Α. Μ. 12/2015 Κ.Α ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΑΡΘΡΟ 1 ο (Αντικείμενο της Υπηρεσίας) Αντικείμενο της ανάθεσης είναι η επιλογή Αναδόχου για την υπηρεσία «Οριζόντιος επιστημονικός σύμβουλος υποστήριξης για την παρακολούθηση της υλοποίησης των Πράξεων «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΝΕΑΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ» και «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΝΕΑΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ». Ο Ανάδοχος που θα επιλεγεί θα πρέπει να είναι πιστοποιημένος ενεργειακός επιθεωρητής, να παρέχει οριζόντια επιστημονική υποστήριξη για την παρακολούθηση υλοποίησης των ως άνω Πράξεων, έτσι ώστε αυτές να υλοποιηθούν με επιτυχία, τόσο σε ότι αφορά το φυσικό και οικονομικό τους αντικείμενο, όσο και σε ότι αφορά τα εγκεκριμένα χρονοδιαγράμματα. Συγχρόνως, θα πρέπει να καλυφθούν όλες οι απαιτήσεις του Συστήματος Διαχείρισης.

10 Η συνολική δαπάνη για την υλοποίηση της υπηρεσίας ανέρχεται στο ποσό των ,00 (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.) και θα βαρύνει τον Κ.Α προϋπολογισμού οικ. έτους 2015 Δήμου Φιλαδέλφειας-Χαλκηδόνος. ΑΡΘΡΟ 2ο (Ισχύουσες διατάξεις) Η υπηρεσία θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις: 1. Το Π.Δ.118/ «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου», συμπληρωματικά και αναλογικά ως προς τα ζητήματα που συμβιβάζονται με τη φύση του αντικειμένου της Διακήρυξης, 2. Το Ν.3548/2007 «Καταχώρηση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο νομαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις», 3. Το Π.Δ.166/2003 (ΦΕΚ 138/Α/2003) «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στην Οδηγία 2000/35 της για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις Εμπορικές Συναλλαγές», 4. Το Π.Δ.113/2010 (ΦΕΚ 194/Α/ ) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες», 5. Το Ν.3614/ : Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο (ΦΕΚ 267/ τεύχος Α ), 6. Το Ν.3840/2010: Αποκέντρωση, απλοποίηση και ενίσχυση της αποτελεσματικότητας των διαδικασιών του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) και άλλες διατάξεις, 7. Το Ν.3979/2011 για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση και λοιπές διατάξεις (ΦΕΚ 138/Α / ), 8. Τον Κανονισμό (ΕΚ) 1159/2000 της Ε.Ε. (30/5/2000) για τις δράσεις πληροφόρησης και δημοσιότητας που πρέπει να αναλαμβάνουν τα κράτη-μέλη σχετικά με τις παρεμβάσεις των διαρθρωτικών ταμείων, 9. Την υπ αριθ.14053/ευσ 1749 (ΦΕΚ 540/Β/ ) «Υπουργική Απόφαση Συστήματος Διαχείρισης» του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών, όπως έχει τροποποιηθεί με τις με Α.Π /ΕΥΘΥ 2041/ (ΦΕΚ 1957 Β ) και με Α.Π.28020/ΕΥΘΥ 1212/ (ΦΕΚ 1088 Β ) υπουργικές αποφάσεις και ισχύει, 10. Το Ν.3661/2008, το Π.Δ. 72/2010 και το Π.Δ. 100/2010, 11. Το N.3463/2006 (ΦΕΚ 114/Α / ), «Κώδικας Δήµων και Κοινοτήτων», όπως ισχύει. 12. Τις διατάξεις του Ν.3731/ Τις διατάξεις του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α / ), «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πρόγραµµα Καλλικράτης». 14. Τις διατάξεις του Π.Δ.28/80 και του Ν. 3731/08 ΦΕΚ 263/ ) ο οποίος τροποποίησε το άρθρο 209 του Κώδικα Δήµων και Κοινοτήτων επιτρέποντας αναθέσεις Υπηρεσιών και από τους ΟΤΑ βάσει του άρθρου 83 του Ν2362/1995 και της υπουργικής απόφασης 2/45564/0026/

11 15. Το Ν.2362/1995 «Περί Δηµόσιου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις» (Α 247). 16. Το Ν.4013/2011 (Α 204). 17. Το Ν.4122/2013 «Ενεργειακή Απόδοση Κτιρίων». 18. Το Ν.4155/2013 (Α 120). 19. Την υπ αριθμ.35130/739/ (β 1291/ απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, με την οποία αναπροσαρμόσθηκαν τα χρηματικά ποσά του άρθρου 83 παρ.1 του Ν.2362/1995 για την σύναψη δημοσίων συμβάσεων(εκτέλεσης έργων, προμηθειών, παροχής υπηρεσιών) με απευθείας ανάθεση και με συνοπτική διαδικασία (πρόχειρο δια Το Ν. 4203/2013 «Ρυθμίσεις θεμάτων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και άλλες διατάξεις», άρθρο 14 περί χρηματοδότησης του συνόλου του επιλέξιμου προϋπολογισμού του Προγράμματος ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ. 20. Το Ν.4281/2014 «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, οργανωτικά θέματα Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξει ς» 21. Το Ν.4281/2014 «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, οργανωτικά θέματα Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις». ΑΡΘΡΟ 3ο (Συμβατικά στοιχεία) Η σειρά ισχύος των τευχών ανάθεσης της Υπηρεσίας είναι η ακόλουθη: Η Σύμβαση Η Συγγραφή Υποχρεώσεων Η Τεχνική Έκθεση Η Οικονομική προσφορά. Η υπηρεσία υποχρεούται στον ορισμό επιβλέποντα για την καλή εκτέλεση της σύμβασης. Κατά τα λοιπά, ισχύουν και εφαρμόζονται οι διατάξεις του Ν.3463/2006, του ΠΔ 28/1980 και όλοι οι σχετικοί νόμοι, διατάγματα κ.α. συναφείς με το αντικείμενο της παρούσης σύμβασης. ΑΡΘΡΟ 4ο (Τρόπος ανάθεσης) Η επιλογή αναδόχου για την παροχή των ανωτέρω υπηρεσιών θα πραγματοποιηθεί με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης. ΑΡΘΡΟ 5ο (Υποχρεώσεις και δικαιώματα αναδόχου)

12 Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να υλοποιήσει το σύνολο των υπηρεσιών που αναφέρονται αναλυτικά στην Τεχνική Περιγραφή της Υπηρεσίας, η οποία αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας Συγγραφής Υποχρεώσεων. Καθ όλη τη διάρκεια του έργου ο ανάδοχος θα πρέπει να συνεργάζεται στενά με την Αναθέτουσα Αρχή, υποχρεούται δε να λαμβάνει υπόψη του οποιεσδήποτε παρατηρήσεις της σχετικά με την εκτέλεση του έργου. Ο ανάδοχος υποχρεούται να παρίσταται σε υπηρεσιακές συνεδριάσεις που αφορούν το έργο (τακτικές και έκτακτες), παρουσιάζοντας τα απαραίτητα στοιχεία για την αποτελεσματική λήψη αποφάσεων. Ο ανάδοχος θα είναι πλήρως και αποκλειστικά μόνος υπεύθυνος για την τήρηση της ισχύουσας νομοθεσίας ως προς το απασχολούμενο από αυτόν προσωπικό για την εκτέλεση των υποχρεώσεων της σύμβασης. Σε περίπτωση οποιασδήποτε παράβασης ή ζημιάς που προκληθεί σε τρίτους υποχρεούται μόνος αυτός προς αποκατάστασή της. Το αντικείμενο της υπηρεσίας θα διατηρηθεί αναλλοίωτο κατά την εκτέλεσή της. Ο Ανάδοχος φέρει την ευθύνη για την άρτια επιστημονική και τεχνική επάρκεια των παραδοτέων. Σε περίπτωση ανωτέρας βίας, η απόδειξη αυτής βαρύνει εξ ολοκλήρου τον Ανάδοχο, ο οποίος υποχρεούται μέσα σε δέκα εργάσιμες ημέρες από τότε που συνέβησαν τα περιστατικά που συνιστούν την ανωτέρα βία να τα αναφέρει εγγράφως και να προσκομίσει στην υπηρεσία τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία. Ο Ανάδοχος είναι ελεύθερος να παρέχει υπηρεσίες όμοιες ή παρεμφερείς προς τις παρεχόμενες στον Εργοδότη και σε οποιοδήποτε άλλο φυσικό ή νομικό πρόσωπο, χωρίς να τον συνδέει καμία απολύτως σχέση αποκλειστικότητας ή εξάρτησης με τον αντισυμβαλλόμενό του. ΑΡΘΡΟ 6ο (Υποχρεώσεις υπηρεσίας πέραν των οικονομικών) Ο Δήμος Φιλαδέλφειας-Χαλκηδόνος είναι υποχρεωμένος για την παροχή όλων των διαθέσιμων σε αυτόν πληροφοριών και στοιχείων για την υλοποίηση της ανατιθέμενης υπηρεσίας. ΑΡΘΡΟ 7ο (Εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης) Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης καθορίζεται σε 5% του προϋπολογισμού ανάθεσης του υποέργου, χωρίς το Φ.Π.Α. και παρέχεται με εγγυητική επιστολή, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Ν.4281/2014. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης επιστρέφεται στον ανάδοχο μετά την παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης. Η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης εκδίδεται από πιστωτικά ιδρύματα ή άλλα νομικά πρόσωπα που λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής

13 Ένωσης (ΕΕ) ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) ή σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει τη Συμφωνία Δημοσίων Συμβάσεων του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου, η οποία κυρώθηκε με το νόμο 2513/1997 και έχουν, σύμφωνα με τη νομοθεσία των κρατών αυτών, αυτό το δικαίωμα. Εάν η εγγυητική επιστολή εκδοθεί από μη ελληνική Τράπεζα, τότε μπορεί να είναι συντεταγμένη σε μία από τις επίσημες γλώσσες της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, αλλά θα συνοδεύεται απαραίτητα από επίσημη επικυρωμένη μετάφραση στην ελληνική γλώσσα, η οποία υπερισχύει της ξενόγλωσσης διατύπωσης. ΑΡΘΡΟ 8ο (Χρόνος εκτέλεσης υπηρεσίας) Ο χρόνος εκτέλεσης της παροχής υπηρεσίας ορίζεται από την υπογραφή της σχετικής σύμβασης και λήγει με το πέρας των εργασιών, την έκδοση ένα (1) μήνα μετά την ολοκλήρωση των παρεμβάσεων στα κτίρια των ενεργειακών πιστοποιητικών, την παραλαβή των έργων και την Έκδοση της Απόφασης Ολοκλήρωσης της κάθε Πράξης από την αρμόδια Υπηρεσία Διαχείρισης (με χρονικό ορίζοντα την 31/12/2015) με πιθανή παράταση μόνο στην περίπτωση που δεν έχει ολοκληρωθεί η υλοποίηση των Πράξεων του Προγράμματος «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ» και έχει παραταθεί η χρονική διάρκεια της 4ης Προγραμματικής Περιόδου. ΑΡΘΡΟ 9ο (Τρόπος Πληρωμής) Η πληρωμή του Αναδόχου θα γίνεται τμηματικά και αναλογικά με την πρόοδο υλοποίησης των υποέργων και του συνολικού έργου, σύμφωνα με τις ακόλουθες φάσεις προόδου και παραδοτέα: Για την Πράξη «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΝΕΑΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ»: Με την έκδοση των πιστοποιητικών (ΚΕΝΑΚ) θα καταβληθεί το 30% του Συμβατικού Τιμήματος του Έργου. Με την ολοκλήρωση της Πράξης θα καταβληθεί το 20% του Συμβατικού Τιμήματος του Έργου. Για την Πράξη «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΝΕΑΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ»: Με την έκδοση των πιστοποιητικών (ΚΕΝΑΚ) θα καταβληθεί το 30% του Συμβατικού Τιμήματος του Έργου. Με την ολοκλήρωση της Πράξης θα καταβληθεί το 20% του Συμβατικού Τιμήματος του Έργου. Τα τιμολόγια του Αναδόχου για τις αμοιβές του θα είναι εκφρασμένα σε Ευρώ. Η καταβολή των αμοιβών του θα γίνεται σε Ευρώ. Η πληρωμή θα γίνει με την προσκόμιση των νόμιμων παραστατικών και δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις, του πρωτοκόλλου παραλαβής της αρμόδιας Επιτροπής καθώς

14 και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις υπηρεσίες της Αναθέτουσας Αρχής που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή. Ο Ανάδοχος υπόκειται σε όλες της νόμιμες κρατήσεις που ορίζονται, εκτός του ΦΠΑ με τον οποίο βαρύνεται ο Δήμος. Τα έξοδα δημοσίευσης της διακήρυξης βαρύνουν τον Ανάδοχο του έργου. ΑΡΘΡΟ 10ο (Εκχώρηση της Εργασίας) Ο ανάδοχος μετά την ανάθεση του έργου δεν έχει δικαίωμα, χωρίς προηγούμενη έγγραφη συγκατάθεση της Αναθέτουσας Αρχής, να αναθέσει οποιοδήποτε μέρος ή το σύνολο του έργου υπεργολαβικά σε τρίτο φυσικό ή νομικό πρόσωπο, το οποίο δεν είχε συμπεριλάβει στην προσφορά του. Σε περίπτωση αποδεδειγμένης διακοπής της συνεργασίας του αναδόχου με υπεργολάβο/υπεργολάβους, η εκτέλεση του έργου θα συνεχίζεται από τον ανάδοχο ή από νέο συνεργάτη/υπεργολάβο με σκοπό την πλήρη υλοποίηση του έργου, μετά από προηγούμενη σύμφωνη γνώμη της ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ. Σε κάθε περίπτωση, την πλήρη ευθύνη για την ολοκλήρωση του έργου, φέρει αποκλειστικά ο ανάδοχος. Επίσης διευκρινίζεται ότι τυχόν επιλογή τέτοιας διαδικασίας χρήσης υπεργολαβίας, πρέπει να διέπεται από το σχετικό θεσμικό πλαίσιο επιλογής αναδόχων στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ. ΑΡΘΡΟ 11ο (Ανωτέρα βία) Ρητά προβλέπεται ότι τα μέρη δεν θα ευθύνονται για την καθυστέρηση ή την παράλειψη εκπλήρωσης των υποχρεώσεών τους που απορρέουν από την παρούσα, εφόσον η καθυστέρηση ή μη εκπλήρωση οφείλεται σε γεγονός ανωτέρας βίας πλήρως αποδεδειγμένο με επίσημα έγγραφα. Ως ανωτέρα βία θεωρείται κάθε γεγονός που συνεπάγεται αντικειμενική αδυναμία του πληττομένου Μέρους προς εκπλήρωση των υποχρεώσεών του, όπως η εμπλοκή της χώρας σε πόλεμο, η γενική ή μερική επιστράτευση ή άλλο γεγονός μη δυνάμενο να προβλεφθεί, δυνάμενο όμως να δημιουργήσει αντικειμενική αδυναμία συνέχισης των εργασιών ή εκπλήρωσης των υποχρεώσεων και παροχών από τη Σύμβαση. Εμφανιζομένου λόγου ανωτέρας βίας που δεν θα είναι κοινώς γνωστός, το πληττόμενο Μέρος υποχρεούται, εντός πέντε (5) ημερών από της εμφανίσεως του, να τον γνωστοποιήσει εγγράφως στο άλλο Μέρος. Ενόσω υφίσταται και διαρκεί ο λόγος της ανωτέρας βίας κατά τα ανωτέρω, τα Μέρη έχουν την υποχρέωση να λαμβάνουν όλα τα κατάλληλα μέτρα για τον περιορισμό των ζημιών που ήθελαν προκύψει και να

15 πραγματοποιούν κάθε εύλογη προσπάθεια προκειμένου να άρουν χωρίς καθυστέρηση τα αποτελέσματα οποιασδήποτε κατάστασης ανωτέρας βίας και επίσης να αναζητούν εύλογες εναλλακτικές μεθόδους για την επίτευξη ισοδύναμων αποτελεσμάτων σύμφωνα με τη Σύμβαση. Το χρονικό διάστημα που διαρκεί το γεγονός της ανωτέρας βίας δεν περιλαμβάνεται στο χρόνο εκτέλεσης των δια της παρούσας αναλαμβανομένων υποχρεώσεων των μερών. Σε κάθε περίπτωση παρέχεται το δικαίωμα στο άλλο μέρος μετά παρέλευση ενενήντα (90) ημερών από της επελεύσεως του γεγονότος της ανωτέρας βίας να καταγγείλει και να λύσει την παρούσα άνευ ουδεμίας υποχρέωσης καταβολής οιουδήποτε ποσού. Τυχόν καταβληθέντα ποσά στην παραπάνω περίπτωση λύσης του συμφωνητικού επιστρέφονται κατά το μέρος που δεν αντιστοιχούν σε παρασχεθείσες μέχρι της καταγγελίας υπηρεσίες. ΑΡΘΡΟ 12ο (Λύση - Καταγγελία της Σύμβασης) Ο Ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί απαρέγκλιτα τους όρους και τις απαιτήσεις οι οποίες αναγράφονται στην παρούσα πρόσκληση υποβολής προσφοράς, τους όρους της προσφοράς του καθώς και τις υποχρεώσεις της σύμβασης που θα υπογραφεί μετά την κατακύρωση του έργου. Η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται να καταγγείλει τη Σύμβαση σε οποιαδήποτε από τις περιπτώσεις που ορίζονται στην ισχύουσα νομοθεσία και στις ακόλουθες περιπτώσεις: 1. Ο Ανάδοχος δεν υλοποιεί το Έργο με τον τρόπο που ορίζεται στη Σύμβαση, παρά τις προς τούτο έγγραφες επανειλημμένες οχλήσεις της Αναθέτουσας Αρχής 2. Ο Ανάδοχος εκχωρεί τη Σύμβαση ή αναθέτει εργασίες υπεργολαβικά χωρίς την άδεια της Αναθέτουσας Αρχής 3. Ο Ανάδοχος πτωχεύσει, τεθεί υπό αναγκαστική διαχείριση ή εκκαθάριση, λυθεί ή ανακληθεί η άδεια λειτουργίας του ή γίνουν πράξεις αναγκαστικής εκτελέσεως σε βάρος του, στο σύνολο ή σε σημαντικό μέρος των περιουσιακών του στοιχείων. 4. Εκδίδεται τελεσίδικη απόφαση κατά του Αναδόχου για αδίκημα σχετικό με την άσκηση του επαγγέλματός του. Τα αποτελέσματα της καταγγελίας επέρχονται από την περιέλευση στον Ανάδοχο της εκ μέρους της Αναθέτουσας Αρχής καταγγελίας. Κατ εξαίρεση, η Αναθέτουσα Αρχή δύναται, κατ ενάσκηση διακριτικής της ευχέρειας, για όσες από τις περιπτώσεις καταγγελίας είναι αυτό δυνατό, να τάξει εύλογη (κατ αυτήν) προθεσμία θεραπείας της παραβάσεως, οπότε τα αποτελέσματα της καταγγελίας επέρχονται αυτόματα με την πάροδο της ταχθείσας προθεσμίας, εκτός εάν η Αναθέτουσα Αρχή γνωστοποιήσει εγγράφως προς τον Ανάδοχο ότι θεωρεί την παράβαση θεραπευθείσα. Με την μετά από καταγγελία της Αναθέτουσας Αρχής λύση της Σύμβασης, ο Ανάδοχος υποχρεούται μετά από αίτηση της Αναθέτουσας Αρχής:

16 1. Να απόσχει από την διενέργεια οποιασδήποτε εργασίας, έργου, παροχής υπηρεσιών ή εκτέλεσης υποχρεώσεώς του που πηγάζει από τη Σύμβαση, πλην εκείνων που επιβάλλονται για την διασφάλιση προϊόντων, εργασιών και εγκαταστάσεων. 2. Να παραδώσει, σε χρόνο που θα προσδιορίσει η Αναθέτουσα Αρχή, όποιο έργο, εργασία ή προϊόν (ολοκληρωμένο ή μη) έχει εκπονήσει ή έχει στην κατοχή του καθώς και τα πάσης φύσεως υποστηρικτικά έγγραφα και μέσα (μαγνητικά ή μη) και να μεριμνήσει όπως οι Υπεργολάβοι και συνεργάτες του πράξουν το ίδιο. 3. Να παραδώσει στην Αναθέτουσα Αρχή κάθε εξοπλισμό, υλικά ή άλλα αγαθά που αφορούν άμεσα ή έμμεσα το Έργο και ευρίσκονται στην κατοχή του, εγγυώμενος ότι οι συνεργάτες του θα πράξουν το ίδιο. Το συντομότερο δυνατό μετά την καταγγελία της Σύμβασης, η Αναθέτουσα Αρχή βεβαιώνει την αξία του παρασχεθέντος μέρους του Έργου καθώς και κάθε οφειλή έναντι του Αναδόχου κατά την ημερομηνία καταγγελίας. Η Αναθέτουσα Αρχή αναστέλλει την καταβολή οποιουδήποτε ποσού πληρωτέου σύμφωνα με την Σύμβαση προς τον Ανάδοχο μέχρις εκκαθαρίσεως των μεταξύ τους υποχρεώσεων και οι εγγυητικές επιστολές καταπίπτουν. Η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται να απαιτήσει πρόσθετα από τον Ανάδοχο αποζημίωση για κάθε ζημία που υπέστη μέχρι του ανώτατου ποσού του Συμβατικού Τιμήματος που αντιστοιχεί στην αξία του τμήματος του Έργου που δεν μπορεί, λόγω πλημμελούς εκτελέσεως της Σύμβασης, να χρησιμοποιηθεί για τον προοριζόμενο σκοπό. Ο Ανάδοχος δικαιούται να καταγγείλει την παρούσα σύμβαση με προηγούμενη γραπτή ειδοποίηση, σε περίπτωση που η Αναθέτουσα Αρχή παραβιάσει οποιονδήποτε όρο αυτής. Στην περίπτωση αυτή ο Ανάδοχος δεν δικαιούται οποιασδήποτε αποζημίωσης, παρά μόνο την αμοιβή του για το τμήμα εκείνο των υπηρεσιών που θα έχουν παρασχεθεί στην Αναθέτουσα Αρχή κατά τους όρους της παρούσας και μόνο για το μέχρι τη γνωστοποίηση της καταγγελίας της σύμβασης χρονικό διάστημα. ΑΡΘΡΟ 13ο (Εμπιστευτικότητα) Καθ όλη την διάρκεια της Σύμβασης αλλά και μετά τη λήξη ή λύση αυτής, ο ανάδοχος θα αναλάβει την υποχρέωση να τηρήσει εμπιστευτικές και να μη γνωστοποιήσει σε οποιονδήποτε τρίτο, οποιασδήποτε έγγραφα ή πληροφορίες που θα περιέλθουν σε γνώση του κατά την εκτέλεση των υπηρεσιών και την εκπλήρωση των υποχρεώσεων του. Επίσης θα αναλάβει την υποχρέωση να μην γνωστοποιήσει μέρος ή το σύνολο του έργου που θα εκτελέσει χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συγκατάθεσή της ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ.

17 ΑΡΘΡΟ 14ο (Επίλυση διαφορών - Εφαρμοστέο δίκαιο - Διαιτησία) Ο ανάδοχος της «Υπηρεσίας» και η Αναθέτουσα Αρχή θα προσπαθούν να ρυθμίζουν φιλικά κάθε διαφορά που τυχόν θα προκύψει στις μεταξύ τους σχέσεις κατά την διάρκεια της ισχύος σύμβασης. Επί διαφωνίας, κάθε διαφορά θα λύεται από τα ελληνικά δικαστήρια και συγκεκριμένα τα δικαστήρια Αθηνών, εφαρμοστέο δε Δίκαιο είναι πάντοτε το Ελληνικό. Δεν αποκλείεται, ωστόσο, για ορισμένες περιπτώσεις εφόσον συμφωνούν και τα δυο μέρη, να προβλεφθεί στη σύμβαση προσφυγή των συμβαλλομένων, αντί των δικαστηρίων, σε διαιτησία σύμφωνα πάντα με την ελληνική νομοθεσία και με όσα μεταξύ τους συμφωνήσουν. Αν δεν επέλθει τέτοια συμφωνία, η αρμοδιότητα για την επίλυση της διαφοράς ανήκει στα ελληνικά δικαστήρια κατά τα οριζόμενα στην προηγούμενη παράγραφο. Ο Συντάξας Η Διευθύντρια Τ.Υ. Κολοβού Εύα Πολιτικός Μηχανικός Ελένη Σγουράκη Πολιτικός Μηχανικός

18 ποιότητα ζωής για όλους Mε τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο του ΠΕΠ «Αττική» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Υπηρεσία: Οριζόντιος Επιστημονικός Σύμβουλος Υποστήριξης για την παρακολούθηση της υλοποίησης των Πράξεων που έχουν ενταχθεί στο Πρόγραμμα ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ με δικαιούχο τον Δήμο Φιλαδέλφειας-Χαλκηδόνος Διαδικασία Έκδοσης Ενεργειακών Πιστοποιητικών ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Α.Μ. 12/2015 Κ.Α Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Μον. Μέτρ. ΠΟΣΟ ΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝ. ΔΑΠΑΝΗ 1 Οριζόντιος Επιστημονικός Σύμβουλος Υποστήριξης για την παρακολούθηση της υλοποίησης των Πράξεων που έχουν ενταχθεί στο Πρόγραμμα ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ με δικαιούχο τον Δήμο Φιλαδέλφειας- Χαλκηδόνος Διαδικασία Έκδοσης Ενεργειακών Πιστοποιητικών Κατ αποκ ,00 Σύνολο καθαρής αξίας ,00 ΦΠΑ 23% 4.600,00 Γενικό σύνολο δαπάνης ,00 Ο Συντάξας ΕΘΕΩΡΗΘΗ Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ Τ.Υ. Κολοβού Εύα Πολιτικός Μηχανικός Ελένη Σγουράκη Πολιτικός Μηχανικός

19 ποιότητα ζωής για όλους Mε τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο του ΠΕΠ «Αττική» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Υπηρεσία: Οριζόντιος Επιστημονικός Σύμβουλος Υποστήριξης για την παρακολούθηση της υλοποίησης των Πράξεων που έχουν ενταχθεί στο Πρόγραμμα ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ με δικαιούχο τον Δήμο Φιλαδέλφειας-Χαλκηδόνος Διαδικασία Έκδοσης Ενεργειακών Πιστοποιητικών Α.Μ. 12/2015 Κ.Α ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Μον. Μέτρ. ΠΟΣΟ ΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝ. ΔΑΠΑΝΗ 1 Οριζόντιος Επιστημονικός Σύμβουλος Υποστήριξης για την παρακολούθηση της υλοποίησης των Πράξεων που έχουν ενταχθεί στο Πρόγραμμα ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ με δικαιούχο τον Δήμο Φιλαδέλφειας- Χαλκηδόνος Διαδικασία Έκδοσης Ενεργειακών Πιστοποιητικών Κατ αποκ. 1 Σύνολο καθαρής αξίας ΦΠΑ 23% Γενικό σύνολο δαπάνης Ο Συντάξας Κολοβού Εύα Πολιτικός Μηχανικός ΕΘΕΩΡΗΘΗ Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ Τ.Υ. Ελένη Σγουράκη Πολιτικός Μηχανικός Τόπος..Ημερομηνία. Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ