Σελίδα 1 από 24 ΣΥΜΒΑΣΗ. /.

Διεύθυνση Περιφέρειας Κεντρικής Ελλάδας Περιοχή Λάρισας Καρδίτσης 99 & Αμοργού, 41335 Λάρισα ΣΥΜΒΑΣΗ. /. «ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΧΑΡΤΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΔΙΚΤΥΟΥ ΜΤ & ΧΤ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ» Σελίδα 1 από 24

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Άρθρο 1 : Αντικείμενο της Σύμβασης Άρθρο 2 : Τεχνική Περιγραφή του Έργου Άρθρο 3 : Όγκος Εργασιών Άρθρο 4 : Διάρκεια Σύμβασης Άρθρο 5 : Συμβατικό Τίμημα Άρθρο 6 : Τρόπος Πληρωμής Άρθρο 7 : Εκπροσώπηση του ΔΕΔΔΗΕ Άρθρο 8 : Προσωπικό του Αναδόχου Άρθρο 9 : Ευθύνες του Αναδόχου Άρθρο 10: Υποχρεώσεις του Αναδόχου-Διασφάλιση τήρησης Εργατικής και Ασφαλιστικής Νομοθεσίας. Άρθρο 11: Ποινικές Ρήτρες. Άρθρο 12 : Απαγόρευση Υποκατάστασης Άρθρο 13 : Φορολογικές Υποχρεώσεις Άρθρο 14 : Εγγύηση Καλής Εκτέλεσης Άρθρο 15 : Ασφαλίσεις Άρθρο 16 : Ειδικοί Όροι Άρθρο 17 : Καταγγελία της Σύμβασης Άρθρο 18 : Απαιτήσεις Διαφωνίες Άρθρο 19 : Δωσιδικία Άρθρο 20 : Ισχύς της Σύμβασης ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ Παράρτημα I - Σύμβαση Εμπιστευτικότητας Παράρτημα II - Τιμολόγιο Εργασιών Παράρτημα III - Υπόδειγμα Ταυτότητας Υπαλλήλου Αναδόχου Σελίδα 2 από 24

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΥΠ ΑΡΙΘ. / «ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΧΑΡΤΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΔΙΚΤΥΟΥ ΜΤ & ΧΤ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ» Στην Αθήνα σήμερα, την.., μεταξύ της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε.» και το διακριτικό τίτλο «ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.» ή «ΔΕΔΔΗΕ» (εφεξής καλούμενης ο «ΔΕΔΔΗΕ» ή Επιχείρηση) που εδρεύει στην Αθήνα, στην οδό Καλλιρρόης 5 & Περραιβού και εκπροσωπείται νόμιμα στην παρούσα από τον Διευθυντή. και.. (εφεξής καλούμενη «Ανάδοχος»), που εδρεύει στην και εκπροσωπείται νόμιμα από, συμφωνούνται και συνομολογούνται ρητά και ανεπιφύλακτα τα ακόλουθα, η ισχύς των οποίων με καμία άλλη συμφωνία, που δεν περιλαμβάνεται στην παρούσα σύμβαση, δύναται να αναιρεθεί. Κατά συνέπεια, κανένα από τα συμβαλλόμενα μέρη δε δικαιούται να επικαλεστεί οποιαδήποτε συμφωνία που δεν περιλαμβάνεται στην παρούσα σύμβαση, τα «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ» ή τα «ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΑ» αυτής. Οποιεσδήποτε ανακοινώσεις, γραπτές ή προφορικές, που έγιναν, πριν από την υπογραφή της παρούσας Σύμβασης, θεωρούνται ανακληθείσες και στερούμενες οποιασδήποτε ισχύος. Άρθρο 1 ο Αντικείμενο της Σύμβασης 1. Με το Συμφωνητικό αυτό η Επιχείρηση αναθέτει και ο Ανάδοχος αναλαμβάνει την υποχρέωση να προβεί στην έγκαιρη, έντεχνη, άρτια, οικονομική και ασφαλή εκτέλεση του αντικειμένου της παρεχόμενης υπηρεσίας όπως αυτό περιγράφεται αναλυτικά στην αναφερόμενη, στο άρθρο 2 του παρόντος Συμφωνητικού, Τεχνική Περιγραφή. 2. Η αναφερόμενη, στο άρθρο 2 του παρόντος Συμφωνητικού, Τεχνική Περιγραφή αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος Συμφωνητικού. 3. Οι εργασίες, την εκτέλεση των οποίων αναθέτει η Επιχείρηση στον ανάδοχο και ο τελευταίος αναλαμβάνει να εκτελέσει αφού προηγούμενα πληροφορήθηκε κάθε λεπτομέρεια αναφορικά με τις δυσκολίες και τις εν γένει συνθήκες των εν λόγω εργασιών που αναφέρονται στο άρθρο 2, ανατίθενται, εφόσον απαιτείται, και σε καθημερινή βάση και το ίδιο μπορεί να ζητηθεί και για την παράδοση των Σελίδα 3 από 24

εκτελεσμένων, εφόσον πρόκειται για επείγουσες περιπτώσεις, κατά την απόλυτη κρίση της επιχείρησης. 4. Στον ανάδοχο παραδίδονται από την Επιβλέπουσα Υπηρεσία (Τομέας Μελετών Κατασκευών) τα προς ενημέρωση κατασκευασμένα έργα ή οι σχεδιασμένες μελέτες ή οποιαδήποτε άλλη πληροφορία, με άλλο έγγραφο-σκαρίφημα και αυτός φροντίζει για την έντεχνη και έγκαιρη σχεδίαση τους στις πινακίδες (χάρτες σχεδίων) που απεικονίζουν το δίκτυο Μ.Τ & Χ.Τ. της διοικητικής Περιοχής Λάρισας του ΔΕΔΔΗΕ και είναι με κλίμακα απεικόνισης 1:50.000, ή 1:5.000, ή 1:1.000, ή 1:500 (σε διαφανές ή αδιαφανές χαρτί) και τα λειτουργικά σχέδια (εργασίας και διαφανή) και την συμπλήρωση φύλλων πασσάλωσης, φύλλων κατασκευών ή την ενημέρωση του αρχείου τους, καθώς και για την ενημέρωση του διαγράμματος τοίχου. 5. Ο Ανάδοχος υποχρεούται, σε όσες περιπτώσεις του επιδοθεί από την επιβλέπουσα Υπηρεσία, να υλοποιεί την ενημέρωση των χαρτών σχεδίων ή τα λειτουργικά σχέδια (όταν αυτά είναι σε ψηφιακή μορφή και διανυσματικοποιημένα) με μηχανογραφική εφαρμογή μέσω ηλεκτρονικού υπολογιστή (Εφαρμογή Γεωγραφικού Συστήματος Πληροφοριών Διανομής GIS με λογισμικό Smallworld, εφαρμογή «AutoCAD», κλπ) καθ όλη τη διάρκεια της Σύμβασης. 6. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να χρησιμοποιεί τις πινακίδες (χάρτες σχεδίων) που απεικονίζουν το δίκτυο Μ.Τ & Χ.Τ., και τα προς ενημέρωση κατασκευασμένα έργα ή τις σχεδιασμένες μελέτες ή οποιαδήποτε άλλη πληροφορία, με άλλο έγγραφο-σκαρίφημα, όπως αυτά περιγράφονται στο παρόν άρθρο και γενικά ό,τι του παραδόθηκε από την Επιβλέπουσα Υπηρεσία με επιμέλεια και να τα επιστρέψει στο ΔΕΔΔΗΕ άμεσα μετά την ολοκλήρωση των εργασιών και το αργότερο έως τη λύση της παρούσας Σύμβασης. 7. Η μηνιαία συμβατική απόδοση του αναδόχου ορίζεται από το συμβατικό τίμημα διαιρεμένο με τους μήνες διάρκειας της σύμβασης. Η Επιχείρηση μπορεί να επιδίδει μικρότερο αντικείμενο από αυτό χωρίς να υπάρχει από τον Ανάδοχο οποιαδήποτε απαίτηση. Επίσης μπορεί να επιδίδει μεγαλύτερο μηνιαίο αντικείμενο, με την σύμφωνη γνώμη του Αναδόχου, με μείωση της διάρκειας της σύμβασης αν χρειασθεί. 8. Η απόδοση ελέγχεται στο τέλος κάθε μήνα με βάση τις καταστάσεις που υποβάλλει ο ανάδοχος. Σε περίπτωση αδυναμίας επίτευξης της απόδοσης αυτής η Επιχείρηση μπορεί να επιβάλλει ποινική ρήτρα (άρθρο 11) ή να καταγγείλει την σύμβαση χωρίς άλλη προειδοποίηση. Το ίδιο ισχύει και στην περίπτωση επίδοσης μικρότερου μηνιαίου όγκου εργασιών, οπότε ο Ανάδοχος θα πρέπει να εκτελέσει το σύνολο του αντικειμένου. 9. Η επιβλέπουσα υπηρεσία επιδίδει κατά την απόλυτη κρίση της το σχεδιαστικό αντικείμενο, εκτελώντας σχεδιαστικό αντικείμενο και με προσωπικό της ή οποιονδήποτε άλλο τρόπο. Ορίζει κατά την απόλυτη κρίση της την προτεραιότητα στην ενημέρωση ή στη σχεδίαση των πινακίδων, χαρτών και αρχείων. Αν αυτό δεν γίνει ακολουθείται η χρονολογική σειρά επίδοσης της εργασίας. Σε περίπτωση μη τήρησης των παραπάνω η Επιχείρηση μπορεί να καταγγείλει την σύμβαση χωρίς άλλη προειδοποίηση. 10. Από τον ανάδοχο συμπληρώνονται με σαφήνεια όλα τα απαραίτητα πεδία στα έντυπα και τα αρχεία (ηλεκτρονικά και έντυπα) πρωτοκόλλου, καταλόγων κλπ, που χρησιμοποιούνται για τη σχεδίαση των έργων σύμφωνα με τις οδηγίες της επιβλέπουσας υπηρεσίας. 11. Επί του σχεδίου κάθε μελέτης και των φύλλων κατασκευών και πασσάλωσης μετά την κατασκευή των έργων ο ανάδοχος υπογράφει για την πραγματοποίηση της ενημέρωσης του αρχείου διαφανών πινακίδων και του αρχείου φύλλων κατασκευών και πασσάλωσης σύμφωνα με τις υποδείξεις της επιβλέπουσας υπηρεσίας. Σε περίπτωση μη τήρησης της υποχρέωσης αυτής παρακρατείται η αντίστοιχη αμοιβή. Σελίδα 4 από 24

12. Ο Ανάδοχος θα εκτελέσει το Έργο με δικά του μέσα και εξοπλισμό. 13. Οι σχετικές Οδηγίες Διανομής και το Εγχειρίδιο Τυποποιημένων Κατασκευών Διανομής, επίσημες εκδόσεις της ΔΕΗ ΑΕ/Διαχειριστή Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας, αποτελούν αναπόσπαστα μέρη της Σύμβασης. Ο ΔΕΔΔΗΕ έχει στη διάθεση του Αναδόχου όλα τα απαραίτητα τεχνικά εγχειρίδια, προκειμένου να εξασφαλιστεί η τεχνική αρτιότητα των υπηρεσιών. Άρθρο 2 ο Τεχνική Περιγραφή 1. Ενημέρωση σχεδίων, σύμφωνα με τις διαδικασίες και τις κατευθύνσεις των στελεχών της Ε.Υ., που αφορούν δίκτυο Μέσης Τάσης (Μ.Τ.), υπόγειο ή εναέριο: Ενημέρωση του αρχείου (ηλεκτρονικού και έντυπου) πινακίδων εναερίων δικτύων 1:1000, όπου απαιτείται Ενημέρωση του αρχείου (ηλεκτρονικού και έντυπου) πινακίδων εναερίων δικτύων 1:5000, όπου απαιτείται Ενημέρωση του αρχείου (ηλεκτρονικού και έντυπου) πινακίδων 1:50000, όπου απαιτείται Ενημέρωση του αρχείου (ηλεκτρονικού και έντυπου) πινακίδων υπογείων δικτύων 1:500 (ή και διαφορετικής κλίμακας), όπου απαιτείται Ενημέρωση του αρχείου (ηλεκτρονικού και έντυπου) λειτουργικών σχεδίων (διαφανών και αρχείου Τομέα Εκμετάλλευσης), όπου απαιτείται Προενημέρωση λειτουργικών σχεδίων του αρχείου (ηλεκτρονικού και έντυπου) της μονάδας για μελετηθέντα δίκτυα που δεν έχουν κατασκευαστεί. Ενημέρωση του διαγράμματος τοίχου του τοπικού ΚΕΔΔ της Περιοχής με τα τυποποιημένα σύμβολα και με την επίβλεψη των στελεχών του Τομέα Εκμετάλλευσης της Περιοχής, όπου απαιτείται Ενημέρωση των φύλλων πασσαλώσεως των στοιχείων των δικτύων 2. Ενημέρωση σχεδίων, σύμφωνα με τις διαδικασίες και τις κατευθύνσεις των στελεχών της Ε.Υ., που αφορούν δίκτυο Χαμηλής Τάσης (Χ.Τ.), υπόγειο ή εναέριο: Ενημέρωση του αρχείου (ηλεκτρονικού και έντυπου) πινακίδων εναερίων δικτύων 1:1000, όπου απαιτείται Ενημέρωση του αρχείου (ηλεκτρονικού και έντυπου) πινακίδων εναερίων δικτύων 1:5000, όπου απαιτείται Ενημέρωση του αρχείου (ηλεκτρονικού και έντυπου) πινακίδων υπογείων δικτύων 1:500 (ή και διαφορετικής κλίμακας), όπου απαιτείται Ενημέρωση των φύλλων κατασκευών των στοιχείων των δικτύων 3. Ενημέρωση σχεδίων, σύμφωνα με τις διαδικασίες και τις κατευθύνσεις των στελεχών της Ε.Υ., που αφορούν «μικτό» δίκτυο Μέσης και Χαμηλής Τάσης (Μ. & Χ.Τ.), υπόγειο ή εναέριο: Σελίδα 5 από 24

Τα παραπάνω αναφερόμενα διακριτά για το αρχείο σχεδίων Μέσης Τάσης (Μ.Τ.) και το αρχείο σχεδίων Χαμηλής Τάσης (Χ.Τ.) 4. Ενημέρωση Φύλλων Πασσάλωσης ανά γραμμή Μ.Τ. 5. Ενημέρωση τοπογραφικών για ύπαρξη υπογείων δικτύων Μέσης & Χαμηλής Τάσεως υποβαλλομένων υπό τρίτων εις διπλούν. 6. Αντικατάσταση χαρτών σχεδίου δικτύου (πινακίδων 1:500, 1:1000, 1:5000), λόγω φθοράς (σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή), οι οποίες επιδίδονται από την Επιβλέπουσα Υπηρεσία. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να ολοκληρώσει τη συγκεκριμένη εργασία εντός πέντε (5) ημερών για την κάθε πινακίδα. 1. Όγκος Εργασιών Άρθρο 3 ο Όγκος Εργασιών 1. Το μέγιστο πλήθος των υπηρεσιών που θα εκτελεστούν από τον Ανάδοχο αντιστοιχεί σε: ΕΙΔΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΕΓΙΣΤΟ ΠΛΗΘΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (ΤΕΜ.) 1. Ενημέρωση σχεδίων που αφορούν δίκτυο Μέσης Τάσης (Μ.Τ.) 2. Ενημέρωση σχεδίων που αφορούν δίκτυο Χαμηλής Τάσης (Χ.Τ.) 3. Ενημέρωση σχεδίων «μικτών» δικτύων Μέσης και Χαμηλής Τάσης 250 400 550 4. Ενημέρωση σχεδίων (πινακίδων) που αφορούν υπόγεια δίκτυα Μ.Τ. ή/και Χ.Τ 100 5. Ενημέρωση Φύλλων Πασσάλωσης ανά γραμμή Μ.Τ. 30 6. Ενημέρωση τοπογραφικών για ύπαρξη υπογείων δικτύων Μέσης & Χαμηλής Τάσεως υποβαλλομένων υπό τρίτων εις διπλούν 25 7. Αντικατάσταση πινακίδων 1:500 80 8. Αντικατάσταση πινακίδων 1:1000 50 9. Αντικατάσταση πινακίδων 1:5000 40 2. Η αναλογία των υπηρεσιών που αντιστοιχούν στο παραπάνω αριθμό χαρτών και σχεδίων δύναται να τροποποιηθεί κατά την απόλυτη κρίση του Επιχείρησης και ανάλογα με τις ανάγκες της μέσα στα όρια του συμβατικού τιμήματος. Σελίδα 6 από 24

3. Η Επιχείρηση κατά την κρίση της μπορεί να αυξήσει κατά 10% ή να μειώσει κατά 30% το συνολικό όγκο των υπηρεσιών με τους ίδιους Συμβατικούς Όρους και τις ίδιες συμβατικές τιμές και με ανάλογη αύξηση κατά 10% ή μείωση κατά 30% του συμβατικού τιμήματος. 4. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να διαθέτει επαρκή αριθμό, τουλάχιστον δύο (2) εργαζομένων (πέραν του «Υπεύθυνου Μηχανικού»), οι οποίοι, σε καθημερινή βάση, θα εργάζονται σε χώρο που θα τους διατεθεί από τον Τομέα Μελετών Κατασκευών της Περιοχής Λάρισας εντός του κτιρίου του ΔΕΔΔΗΕ της Περιοχής Λάρισας, για τις εργάσιμες ώρες (επίσημο ωράριο του ΔΕΔΔΗΕ 07:00 15:00) ώστε να διασφαλίζεται η δυνατότητα εκτέλεσης του εβδομαδιαίου επιδιδομένου πλήθους σχεδίων προς ενημέρωση. Στο χώρο του Τομέα Μελετών - Κατασκευών της Περιοχής Λάρισας μπορούν να εργάζονται έως τρεις (3), συνολικά, εργαζόμενοι του Αναδόχου. Όλοι οι εργαζόμενοι του Αναδόχου θα εργάζονται με εξοπλισμό και μέσα που θα τους διαθέσει ο Ανάδοχος. 5. Ο ΔΕΔΔΗΕ διατηρεί το δικαίωμα εκτέλεσης τμήματος του Αντικειμένου κατά την κρίση του με δικό του προσωπικό, χωρίς να δικαιούται αποζημίωση ο Ανάδοχος. Άρθρο 4 ο Διάρκεια Σύμβασης 1. Η ισχύς της παρούσας Σύμβασης είναι δώδεκα (12) μηνών. Αρχίζει από..και λήγει στις.. Η εξάντληση του Συμβατικού Τιμήματος της Σύμβασης ακόμα και πριν την ανωτέρω ημερομηνία λήξης, οδηγεί σε λήξη της Σύμβασης. 2. Η διάρκεια της Σύμβασης δύναται να παραταθεί με μονομερές δικαίωμα της Επιχείρησης για ακόμα δύο (2) μήνες, με άσκηση από το ΔΕΔΔΗΕ μονομερούς δικαιώματος προαίρεσης, και μετά από έγγραφη ενημέρωση του Αναδόχου ένα μήνα πριν τη λήξη της παρούσας, χωρίς ο Ανάδοχος να δικαιούται να ζητήσει αύξηση των τιμών μονάδας ή να εγείρει άλλες απαιτήσεις. 3. Ο ΔΕΔΔΗΕ δικαιούται να καταγγείλει, αζημίως, την παρούσα σύμβαση σε περίπτωση αποδεδειγμένης υπαιτιότητας του Αναδόχου και πριν από την παρέλευση του χρόνου διάρκειας που συμφωνήθηκε, ιδίως λόγω μη τήρησης των όρων του άρθρου 2 της παρούσας σύμβασης. Άρθρο 5 ο Συμβατικό Τίμημα Το τελικό Συμβατικό Τίμημα των υπηρεσιών ανέρχεται σε. ευρώ.( ), το οποίο προέκυψε από το προϋπολογιζόμενο τίμημα (.. ) όπως αναφέρεται στην οικονομική προσφορά υπηρεσιών μετά την εφαρμογή της γενικής ενιαίας έκπτωσης % επί των τιμών μονάδας του τιμολογίου (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ), που προσφέρθηκε από τον Ανάδοχο. το ποσό είναι χωρίς ΦΠΑ και δεν υπόκειται σε αναθεώρηση. Προέκυψε δηλαδή συνολικό Συμβατικό τίμημα όπως αυτό αναφέρεται παρακάτω: Σελίδα 7 από 24

Περιγραφή Υπηρεσίας 1. Ενημέρωση σχεδίων που αφορούν δίκτυο Μέσης Τάσης (Μ.Τ.) (Έντυπα και Ηλεκτρονικά) 2. Ενημέρωση σχεδίων που αφορούν δίκτυο Χαμηλής Τάσης (Χ.Τ.) (Έντυπα και Ηλεκτρονικά) 3. Σχεδίαση «μικτών» δικτύων Μέσης και Χαμηλής Τάσης (Έντυπα και Ηλεκτρονικά) 4. Ενημέρωση σχεδίων (πινακίδων) που αφορούν υπόγεια δίκτυα Μ.Τ. ή/και Χ.Τ. (Έντυπα και Ηλεκτρονικά) 5. Ενημέρωση Φύλλων Πασσάλωσης ανά γραμμή Μ.Τ. (Έντυπα και Ηλεκτρονικά) 6. Ενημέρωση τοπογραφικών υποβαλλομένων υπό τρίτων εις διπλούν (Έντυπα και Ηλεκτρονικά) 7. Αντικατάσταση πινακίδων 1:500 (Έντυπα και Ηλεκτρονικά) 8. Αντικατάσταση πινακίδων 1:1000 (Έντυπα και Ηλεκτρονικά) 9. Αντικατάσταση πινακίδων 1:5000 (Έντυπα και Ηλεκτρονικά) Πλήθος Υπηρεσιών Τιμή μονάδας Υπηρεσιών ( ) Συμβατικό τίμημα ( ) 400 550 250 100 0,75 της τιμής μονάδας της παρ. 4 του παρόντος πίνακα 1,5 της τιμής μονάδας της παρ. 4 του παρόντος πίνακα 0,5 της τιμής μονάδας της παρ. 4 του παρόντος πίνακα 30 25 80 50 40 Συνολικό συμβατικό τίμημα ( ): Το παραπάνω Τίμημα, συμφωνείται ότι καλύπτει το κόστος των εργασιών που ανατίθενται, τις ασφαλιστικές εισφορές και τη μετακίνηση, του προσωπικού του, στον τόπο παραλαβής και εκτέλεσης του Έργου, το διοικητικό του κόστος τα τέλη και γενικότερα, όλα τα έξοδα που επιβαρύνουν τον Ανάδοχο με οποιοδήποτε τρόπο, καθώς και το εργολαβικό του κέρδος. Στο πιο πάνω ποσό, θα συνυπολογίζεται ο εκάστοτε ΦΠΑ, με τον οποίο θα επιβαρύνεται ο ΔΕΔΔΗΕ. Συμφωνείται ρητά ότι, η συμφωνηθείσα τιμή είναι σταθερή και ο Ανάδοχος παραιτείται του δικαιώματος να ζητήσει αύξηση ή αναπροσαρμογή αυτής για οποιοδήποτε λόγο ή αιτία και ιδιαίτερα για τους λόγους του άρθρου 388 του Α.Κ. δοθέντος ότι τον κίνδυνο της μεταβολής των οικονομικών συνθηκών τον θεωρεί ως ενδεχόμενο και τον αποδέχεται. Ο Ανάδοχος εκτός από το ως άνω συμφωνούμενο αντάλλαγμα, καμία άλλη αμοιβή δεν δικαιούται. Ο ΔΕΔΔΗΕ έχει το δικαίωμα να αναθέσει σε άλλον Ανάδοχο μέρος των εργασιών που κρίνονται απαραίτητες ή επείγουσες με την προϋπόθεση ότι η δαπάνη θα αφαιρεθεί από την παρούσα σύμβαση. Σελίδα 8 από 24

Άρθρο 6 ο Τρόπος Πληρωμής 1. Ο Ανάδοχος θα πληρώνεται με μηνιαία πιστοποίηση εργασιών. Οι πληρωμές προς τον Ανάδοχο θα γίνονται σύμφωνα με τους όρους της Σύμβασης την 24 η ημέρα του τρίτου μήνα από το μήνα προσκόμισης στην Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε. Α.Ε. όλων των παρακάτω δικαιολογητικών τα οποία θα πρέπει να είναι επακριβή και πλήρη. Πιστοποίηση εκτέλεσης των εργασιών κατά τρόπο ικανοποιητικό και σύμφωνα με τους όρους της Σύμβασης, εγκεκριμένη από το αρμόδιο όργανο του ΔΕΔΔΗΕ. Τιμολόγιο του Αναδόχου υπέρ του ΔΕΔΔΗΕ. Φορολογική Ενημερότητα. Ασφαλιστική Ενημερότητα. Υπεύθυνη Δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου του Ανάδοχου με την οποία θα βεβαιώνεται ότι έχουν τηρηθεί απαρεγκλίτως οι διατάξεις της Εργατικής και Ασφαλιστικής Νομοθεσίας για το απασχολούμενο Προσωπικό από αυτόν ή/και τον Υπεργολάβο για την περίοδο αναφοράς του τιμολογίου. Θεωρημένα από το ΙΚΑ αντίγραφα μισθολογικών καταστάσεων του προσωπικού του Αναδόχου ή/και Υπεργολάβου για την περίοδο αναφοράς του τιμολογίου. Αναλυτικές Περιοδικές Δηλώσεις (ονομαστικές) του προσωπικού του Αναδόχου ή και των υπεργολάβων του. Αντίγραφα παραστατικών, από τα οποία αποδεικνύεται η καταβολή μέσω Τραπέζης των αποδοχών των εργαζομένων στον Ανάδοχο ή Υπεργολάβο αυτού. Κάθε άλλο έγγραφο που δύναται να αποδείξει την τήρηση την εργατικής και ασφαλιστικής νομοθεσίας για το προσωπικό που απασχολήθηκε την περίοδο αναφοράς του τιμολογίου, το οποίο τυχόν θα ζητηθεί από τα αρμόδια όργανα του ΔΕΔΔΗΕ. Στο τέλος κάθε τριμήνου, από την ημερομηνία έναρξης ισχύος της Σύμβασης, όπως επίσης και πριν από την οριστική εκκαθάριση των πληρωμών, ο Ανάδοχος θα αποδεικνύει με αντίστοιχα πιστοποιητικά ότι έχουν πλήρως εκπληρωθεί όλες οι υποχρεώσεις του προς το ΙΚΑ ή και σε άλλους ασφαλιστικούς οργανισμούς, σε σχέση με το προσωπικό του. Αν η έκδοση των παραπάνω πιστοποιητικών είναι φανερά αδύνατη για τον Ανάδοχο, εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια του ΔΕΔΔΗΕ να δεχθεί στη θέση των πιστοποιητικών αυτών, άλλα ικανοποιητικά στοιχεία ή και εγγυήσεις που θα καλύπτουν την επιχείρηση σχετικά με τα οποιαδήποτε ποσά που τυχόν θα απαιτήσουν το ΙΚΑ ή άλλοι Ασφαλιστικοί Οργανισμοί. 2. Στην αξία του τιμολογίου θα προστίθεται ο εκάστοτε ισχύον Φ.Π.Α. που θα βαρύνει το ΔΕΔΔΗΕ. Οι πληρωμές προς τον Ανάδοχο σε ευρώ, θα γίνονται μέσω λογαριασμού μιας Ελληνικής Τράπεζας που θα προσδιοριστεί από τον Ανάδοχο έγκαιρα. Σε περίπτωση αργίας, ως ημερομηνία εξόφλησης των τιμολογίων θα θεωρείται η αμέσως επόμενη εργάσιμη ημέρα. Μέσα στην προθεσμία αυτή και προ της καταβολής της μηνιαίας αμοιβής θα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί από τα αρμόδια όργανα της Επιχείρησης και οι πάσης φύσεως έλεγχοι της ακρίβειας και της πληρότητας των υποβληθέντων δικαιολογητικών, καθώς και οι δειγματοληπτικοί έλεγχοι εξακρίβωσης της ποιότητας εργασιών του Αναδόχου. Σελίδα 9 από 24

Όλες οι πληρωμές, οι σχετικές με τη Σύμβαση, θα γίνονται από την Επιχείρηση προς τον Ανάδοχο και ο Ανάδοχος θα είναι αποκλειστικά υπεύθυνος έναντι οποιονδήποτε τρίτων για τις πληρωμές προς αυτούς. 3. Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να συνεχίσει χωρίς διακοπή την εκτέλεση της Σύμβασης ανεξάρτητα από οποιονδήποτε διακανονισμό ή και καθυστέρηση πληρωμής των συμβατικών ποσών, σε περίπτωση καθυστερήσεως των πληρωμών από υπαιτιότητα της Επιχείρησης, μετά τα χρονικά όρια που καθορίζονται στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου. 4. Καμιά πληρωμή δε θα γίνεται στον Ανάδοχο χωρίς συμμόρφωσή του προς τους κανονισμούς των Ελληνικών Φορολογικών Αρχών, οι οποίοι ισχύουν κατά το χρόνο της πληρωμής (Πιστοποιητικό Φορολογικής Ενημερότητας κ.λ.π.). 5. Ο Ανάδοχος θα εκπληρώνει όλες τις υποχρεώσεις του, που απορρέουν από την Σύμβαση, σε σχέση με πληρωμές κάθε φόρου, δασμού, κρατήσεων και λοιπών τελών που τυχόν οφείλει να καταβάλει με βάση την ισχύουσα Νομοθεσία, όπως επίσης θα είναι υπεύθυνος να αποκαθιστά κάθε ζημιά που θα υποστεί η Επιχείρηση, εξαιτίας της μη εκπλήρωσης από αυτόν των παραπάνω υποχρεώσεων του. 6. Ο ΔΕΔΔΗΕ θα παρακρατεί, από τα προσκομιζόμενα προς πληρωμή τιμολόγια του Αναδόχου, οποιαδήποτε ποσά οφείλει να πληρώσει ο Ανάδοχος έναντι φόρου εισοδήματος ή οποιονδήποτε άλλων επιβαρύνσεων υπέρ της Πολιτείας ή των Ασφαλιστικών Ιδρυμάτων ή υπέρ οποιουδήποτε τρίτου. 7. Ο ΔΕΔΔΗΕ διατηρεί το δικαίωμα συμψηφισμού των τυχόν απαιτήσεων της, που απορρέουν από την Σύμβαση, με οποιαδήποτε πληρωμή προς τον Ανάδοχο. Το δικαίωμα αυτό μπορεί να ασκηθεί ακόμη και αν το ποσό της απαίτησης δεν έχει εκδικαστεί ή ο Ανάδοχος έχει αντιρρήσεις αναφορικά προς την απαίτηση αυτή. Ο συμψηφισμός αυτός θα πραγματοποιηθεί μόνο εάν ο Ανάδοχος δεν προβεί σε τακτοποίηση της απαίτησης κατά τρόπο που ικανοποιεί την Επιχείρηση. Για το σκοπό αυτό ο ΔΕΔΔΗΕ πρέπει να στέλνει έγγραφη ειδοποίηση στον Ανάδοχο ορίζοντας ένα εύλογο χρονικό διάστημα για την ικανοποίηση της απαίτησης και μέχρι να ικανοποιηθεί η απαίτηση, ο ΔΕΔΔΗΕ δύναται να αναστείλει ισόποσες πληρωμές προς τον Ανάδοχο. 8. Η οριστική εκκαθάριση των λογαριασμών και των τυχόν ληξιπρόθεσμων πληρωμών κατά το χρόνο που θα γίνει η εκκαθάριση θα πραγματοποιηθεί με τον όρο απόλυτης συμμόρφωσης προς την ισχύουσα νομοθεσία και τις διατάξεις της Σύμβασης. Άρθρο 7 ο Εκπροσώπηση του ΔΕΔΔΗΕ Η παρακολούθηση, ο έλεγχος και η επίβλεψη της καλής εκτέλεσης του έργου ασκείται από τα κατωτέρω όργανα : Επιβλέποντες, βοηθοί του Εντεταλμένου εκπροσώπου Είναι προσωπικό των Τομέων Μελετών Κατασκευών και Εκμετάλλευσης και των Πρακτορείων της Περιοχής Λάρισας και συγκεκριμένα. Ο υπεύθυνος δραστηριότητας των Μελετών είναι αρμόδιος για τον έλεγχο επιμέτρηση των εργασιών των χαρτών της Έδρας της Περιοχής, πλην των χαρτών κλίμακας 1:500 Σελίδα 10 από 24

(κατά το μεγαλύτερο ποσοστό τους με υπόγεια δίκτυα), τους οποίους θα είναι αρμόδιος ο υπεύθυνος δραστηριότητας Εκμετάλλευσης. Οι Προϊστάμενοι των Πρακτορείων είναι αρμόδιοι για τον έλεγχο επιμέτρηση των εργασιών των χαρτών της ζώνης ευθύνης των Πρακτορείων που προΐστανται. Εκδίδουν και επιδίδουν τις υπογεγραμμένες από τον Εντεταλμένο Εκπρόσωπο (ή τον αναπληρωτή του) καταστάσεις, δέχονται τα τηλεφωνήματα των υπαλλήλων του Αναδόχου και μεταφέρουν προς αυτούς τις εντολές του Εντεταλμένου Εκπροσώπου. Προετοιμάζουν τις ημερήσιες καταστάσεις εργασιών βάσει των οποίων θα γίνεται η μηνιαία πιστοποίηση. Προετοιμάζουν και καταγράφουν το υλικό που θα επιδοθεί στον Ανάδοχο (χάρτες, σχέδια, σκαριφήματα, κ.α.), με εντολή του Εντεταλμένου Εκπροσώπου. Τηρούν Πρωτόκολλο, στο οποίο καταχωρούν την ημερομηνία επίδοσης των εργασιών και λοιπού υλικού, τις ημερομηνίες υποβολής των εκτελεσμένων εργασιών από τον Ανάδοχο, καθώς και τις ημερομηνίες τελικής υποβολής και πέρατος. Παραλαμβάνουν τις εκτελεσμένες, από τον Ανάδοχο, εργασίες και εκτελούν ελέγχους σε αυτές. Σε περίπτωση μη έντεχνης κατασκευής των υποβαλλόμενων εκτελεσμένων εργασιών, ενημερώνουν τον Εντεταλμένο Εκπρόσωπο, προκειμένου για την επιστροφή αυτών στον Ανάδοχο. Ελέγχουν επίσης την επιστροφή όλου του υλικού που επιδόθηκε στον Ανάδοχο, σύμφωνα με το άρθρο 1 της παρούσας Σύμβασης. Ελέγχουν επίσης τα στοιχεία τα οποία περιλαμβάνονται στον Μηνιαίο Πίνακα Εγκεκριμένων Υπηρεσιών, τον οποίο υποβάλλει ο Ανάδοχος για πληρωμή των σχετικών υπηρεσιών. Επιβλέπουσα Υπηρεσία (Ε.Υ.) Εντεταλμένος Εκπρόσωπος Ως Επιβλέπουσα Υπηρεσία (Ε.Υ.) ορίζεται ο Τομέας Μελετών Κατασκευών της Περιοχής Λάρισας. Ο Εντεταλμένος Εκπρόσωπος και ο αναπληρωτής του (μισθωτοί στάθμης Υποτομεάρχη ΒΟΚ) ορίζονται και γνωστοποιούνται εγγράφως στον Ανάδοχο από την Επιβλέπουσα Υπηρεσία πριν την έναρξη των εργασιών της Σύμβασης. Είναι ο υπεύθυνος για τον έλεγχο της προόδου του Έργου, για την καλή εκτέλεσή του καθώς και για την τήρηση των όρων της Σύμβασης, υπογράφει τα έντυπα των εκδιδομένων εργασιών και την μηνιαία πιστοποίηση. Εισηγείται στην Προϊσταμένη Υπηρεσία την επιβολή ποινικών ρητρών, την απομάκρυνση ακατάλληλου προσωπικού του Αναδόχου ή και την έκπτωση του Αναδόχου, δικαιοδοσίες που έχει πάντως η Προϊσταμένη Υπηρεσία και άνευ της εισηγήσεως του Εντεταλμένου Εκπροσώπου. Είναι υπεύθυνος για τον ημερήσιο δειγματοληπτικό έλεγχο των εργασιών του Αναδόχου και στα καθήκοντα της Ε.Υ. περιλαμβάνεται η παρακολούθηση και ο έλεγχος της ποιότητας, ποσότητας γενικά και η προσήκουσα εκτέλεση των όρων της Σύμβασης. Προϊσταμένη Υπηρεσία (Π.Υ.) Την εποπτεία της Επιβλέπουσας Υπηρεσίας ασκεί ο Διευθυντής της Περιοχής Λάρισας που θα αποκαλείται στο εξής Προϊστάμενη Υπηρεσία. Η Προϊσταμένη Υπηρεσία είναι υπεύθυνη για την ορθή πιστοποίηση των μηνιαίων εργασιών, την οποία και υπογράφει, καθώς και την τήρηση του προϋπολογισμού της Σύμβασης. Δικαιούται κατά την απόλυτη κρίση της να μεταβάλλει τα πρόσωπα της Ε.Υ. κατά τη διάρκεια της Σύμβασης, γνωστοποιώντας τούτο εγγράφως στον Ανάδοχο. Σελίδα 11 από 24

Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να επιτρέπει και να διευκολύνει τον έλεγχο της τήρησης των όρων της Σύμβασης σε οποιοδήποτε άλλο υπηρεσιακό όργανο ορισθεί από την Π.Υ ή Ε.Υ. Ο Τομέας Τεχνικών Εργασιών Δικτύου (ΤΤΕΔ) της Διεύθυνσης Περιφέρειας Κεντρικής Ελλάδας θα ορίσει αρμόδιους μισθωτούς για το δειγματοληπτικό έλεγχο των εκτελεσθέντων εργασιών. Άρθρο 8 ο Προσωπικό Αναδόχου 1. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να εκτελέσει το αντικείμενο της Σύμβασης με προσωπικό, που έχει προσλάβει ή θα προσλάβει για το σκοπό αυτό, το οποίο πρέπει να είναι αριθμητικά επαρκές, ώστε το Έργο να περατωθεί έως την καταληκτική ημερομηνία που ορίζει η Σύμβαση. Ο ελάχιστος αριθμός των εργαζομένων που υποχρεούται ο Ανάδοχος να έχει προσλάβει και να απασχολεί για την εκτέλεση του Έργου είναι, πέραν του «Υπεύθυνου Μηχανικού», τουλάχιστον δύο (2) άτομα σε ημερήσια βάση που θα εργάζονται σε χώρο του Τομέα Μελετών Κατασκευών της Περιοχής Λάρισας, που θα του διατεθεί, τις εργάσιμες ώρες και ημέρες (επίσημο ωράριο του ΔΕΔΔΗΕ 07:00 15:00) ώστε να διασφαλίζεται η δυνατότητα εκτέλεσης τόσο του εβδομαδιαίου επιδιδομένου πλήθους σχεδίων προς ενημέρωση, όσο και της ημερήσιας εργασίας που του επιδίδεται. Το προσωπικό του Αναδόχου θα εργάζεται με μέσα και εξοπλισμό που θα του διαθέσει ο Ανάδοχος. 2. Ο Ανάδοχος ορίζει ως «Υπεύθυνο Μηχανικό» το στέλεχός του εκείνο (Διπλωματούχο Ηλ/γο Μηχανικό Α.Ε.Ι.), το οποίο θα παραλαμβάνει ενυπόγραφα το υλικό (χάρτες, σχέδια, σκαριφήματα, κ.α.), θα υποβάλει για έλεγχο και πληρωμή τις εκτελεσμένες εργασίες, θα επιστρέφει το υλικό που του επιδίδει η Επιχείρηση και θα μεριμνά για την υπογραφή της μηνιαίας πιστοποίησης. Ο Υπεύθυνος Μηχανικός, έχει την ευθύνη από κοινού με τον Ανάδοχο για την ορθότητα των υπηρεσιών, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα Σύμβαση. 3. Στο χώρο του Τομέα Μελετών Κατασκευών της Περιοχής Λάρισας μπορούν να εργάζονται έως τρεις (3), συνολικά, εργαζόμενοι του Αναδόχου. 4. Ο Ανάδοχος θα πρέπει να διαθέτει κατ ελάχιστο προσωπικό δύο (2) ατόμων. Τονίζεται ότι σε αυτό τον αριθμό δεν προσμετράται ο Υπεύθυνος Μηχανικός. 5. Τα πρόσωπα που θα χρησιμοποιήσει ο Εργολάβος υποχρεωτικά θα πρέπει να διαθέτουν, τουλάχιστον, ένα, από τα παρακάτω τυπικά προσόντα: Πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος ειδικότητας Σχεδιαστών Τεχνικών Έργων με χρήση Η/Υ ή Σχεδιάσεως έργων Πολιτικών Μηχανικών και Αρχιτεκτόνων ή Σχεδιαστή μέσω Συστημάτων Η/Υ ή Σχεδιαστή Ηλεκτρολογικού - Ηλεκτρονικού και Μηχανολογικού Σχεδιασμού ή Τεχνικός Τοπογραφικών Εφαρμογών ή Ειδικός Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών (GIS) ή αντίστοιχο πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος των παρακάτω σχολικών μονάδων: ΙΕΚ ή Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου Α ή Β κύκλου σπουδών ή Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου ή Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου ή Τεχνικής Επαγγελματικής Σχολής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή σχολής μαθητείας του ΟΑΕΔ του Ν. 1346/1983 ή άλλος ισότιμος τίτλος σχολικής μονάδας της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας. Τα αποδεικτικά σπουδών των εργαζομένων, που προσκομίζονται από τον Ανάδοχο αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του παρόντος Συμφωνητικού. Σελίδα 12 από 24

Η επάρκεια και η καταλληλότητα του προσωπικού του Αναδόχου θα εξετάζεται από τα όργανα που εκπροσωπούν το ΔΕΔΔΗΕ, σύμφωνα με το άρθρο 7 της παρούσας Σύμβασης. 6. Το προσωπικό του Αναδόχου υποχρεούται να έχει επιμεληθεί της εμφάνισής του κατά τις ώρες υπηρεσίας. Επίσης οφείλει να φέρεται ευγενικά προς τους καταναλωτές, να αποφεύγει οποιαδήποτε προστριβή με αυτούς και να μη συζητά για παράπονα, ή οποιοδήποτε υπηρεσιακό θέμα αλλά να υποδεικνύει σε αυτούς να απευθύνονται στα αρμόδια γραφεία εξυπηρέτησης του ΔΕΔΔΗΕ. 7. Ρητά συμφωνείται ότι, το προσωπικό που διατίθεται από τον Ανάδοχο, θα εργάζεται κάτω από την αποκλειστική ευθύνη του. 8. Ο Ανάδοχος εντός πέντε (5) εργασίμων ημερών από την υπογραφή της Σύμβασης υποχρεούται να δηλώσει εγγράφως το προσωπικό του στο ΔΕΔΔΗΕ, και πάντως πριν την έναρξη των εργασιών της παρούσας Σύμβασης. Η διαδικασία αυτή θα ακολουθείται και για κάθε μεταβολή του προσωπικού του Αναδόχου κατά τη διάρκεια ισχύος της Σύμβασης. Ο ΔΕΔΔΗΕ έχει το δικαίωμα να ζητήσει την αλλαγή των προσώπων αυτών, αν δεν έχουν τα προσόντα για την εκτέλεση των αντίστοιχων εργασιών, κατά την κρίση του ή αν δεν εκτελούν με την απαραίτητη επιμέλεια τα καθήκοντά τους. 9. Κατά την υπογραφή της Σύμβασης ο Ανάδοχος γνωστοποιεί στο ΔΕΔΔΗΕ τον κύριο εκπρόσωπό του, ο οποίος θα είναι νόμιμα εξουσιοδοτούμενος να τον εκπροσωπεί σε όλα τα θέματα που αφορούν στην εκτέλεση της Σύμβασης και να προβαίνει, εξ ονόματός του, στην τακτοποίηση όλων των διαφωνιών που ενδεχομένως θα αναφύονται. Ο παραπάνω εκπρόσωπος του Αναδόχου θα είναι και ο Αντίκλητός του, εφόσον είναι εγκατεστημένος στην Ελλάδα, άλλως θα πρέπει ο Ανάδοχος να διορίσει Αντίκλητο που διαμένει στην Ελλάδα. 10. Συμφωνείται ρητά ότι η παρούσα Σύμβαση έχει χαρακτήρα μίσθωσης ανεξάρτητων υπηρεσιών, δεδομένου ότι η ευθύνη του Αναδόχου εξαντλείται στην προσήκουσα εκπλήρωση των συμβατικών του υποχρεώσεων υπηρεσιών, όπως αναλυτικά αναφέρονται παραπάνω. Κατά συνέπεια, ο Ανάδοχος και το προσωπικό που θα απασχολεί, σε καμία περίπτωση δεν θα θεωρούνται προσωπικό του ΔΕΔΔΗΕ, με οποιαδήποτε έννοια, ο δε χρόνος εκτέλεσης, με την παρούσα Σύμβαση, του συμφωνημένου έργου, σε καμία περίπτωση δεν λογίζεται ως χρόνος υπηρεσίας και ασφάλισης στο ΔΕΔΔΗΕ. 11. Σε περίπτωση απουσίας υπαλλήλου υπαλλήλων λόγω ανωτέρας βίας (απομάκρυνση λόγω ακαταλληλότητας, ασθένεια, τροχαίο ατύχημα, σοβαρό προσωπικό πρόβλημα κ.τ.λ.) ο Ανάδοχος πρέπει εντός δύο (2) εργασίμων ημερών να αντικαταστήσει το προσωπικό του, άλλως επιβάλλονται οι προβλεπόμενες ποινικές ρήτρες μειωμένης απόδοσης, ενώ ο ΔΕΔΔΗΕ δικαιούται, κατά την κρίση του, να προβεί σε έκπτωση του Αναδόχου. 12. Ο Ανάδοχος είναι υπόχρεος στην καταβολή εισφορών προς όλους τους Οργανισμούς κύριας ή επικουρικής ασφάλισης για τον ίδιο και το απασχολούμενο προσωπικό από αυτόν, καθώς επίσης και για την τήρηση και εφαρμογή των διατάξεων της κείμενης Νομοθεσίας περί ασφαλίσεως προσωπικού. Σελίδα 13 από 24

Άρθρο 9 ο Ευθύνες του Αναδόχου 1. Ο Ανάδοχος κατά την εκτέλεση των εργασιών της παρούσας Σύμβασης είναι υποχρεωμένος να λαμβάνει κάθε πρόσφορο μέτρο για την αποφυγή ζημιών σε ιδιοκτησίες τρίτων, καθώς και σε εγκαταστάσεις του ΔΕΔΔΗΕ, που δημιουργούνται από τον ίδιο, τους συνεργάτες και υπαλλήλους του, καθώς και εξαιτίας των χρησιμοποιούμενων μέσων, οχημάτων κ.τ.λ. 2. Σε περίπτωση δημιουργίας ζημιών ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να τις δηλώσει εντός 48 ωρών στην Ε.Υ. και να προχωρήσει εντός 15 ημερών στην τακτοποίησή τους, προσκομίζοντας στην τελευταία τη σχετική απαλλακτική απόδειξη. Περιπτώσεις ζημιών που δεν δηλώθηκαν διαβιβάζονται εγγράφως στον Ανάδοχο και αυτός υποχρεούται εντός 15 ημερών να τις τακτοποιήσει και να προσκομίσει στην Επιβλέπουσα Υπηρεσία τις σχετικές απαλλακτικές αποδείξεις. 3. Σε περιπτώσεις που ο Ανάδοχος αρνηθεί την τακτοποίηση των ζημιών ή ο ζημιωθείς εγείρει αγωγή κατά του ΔΕΔΔΗΕ ή του Εργολάβου, τότε η Ε.Υ. θα παρακρατεί από την αμοιβή του ή την εγγυητική επιστολή το σχετικό ποσό της αποζημίωσης επαυξημένο με τα δικαστικά έξοδα, σύμφωνα με την εκτίμηση της Νομικής Υπηρεσίας του ΔΕΔΔΗΕ, επιφυλασσόμενος παντός νομίμου δικαιώματός του. 4. Ο Ανάδοχος οφείλει να συμμορφώνεται πλήρως με την ισχύουσα Νομοθεσία και αναλαμβάνει πλήρη την ευθύνη, ώστε να τηρούνται όλα τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας, καθώς και την πλήρη εκπαίδευση του προσωπικού του, ώστε η εκτελούμενη εργασία να είναι ορθή και ασφαλής. 5. Η μεταφορά του προσωπικού του Αναδόχου στον τόπο παραλαβής και εκτέλεσης της εργασίας του γίνεται με ευθύνη του Αναδόχου (μέσα μαζικής μεταφοράς, ιδιόκτητα ή μισθωμένα οχήματα). Ο εφοδιασμός του προσωπικού του Αναδόχου με τα απαραίτητα εργαλεία, με τον κατάλληλο εξοπλισμό και τα εφόδια ασφαλούς εργασίας, βαρύνει τον Ανάδοχο. 7. Η Επιβλέπουσα Υπηρεσία και το προσωπικό της Επιχείρησης, δε φέρουν καμία ευθύνη έναντι τρίτων για ζημιές που οφείλονται στην εκτέλεση των εργασιών της Σύμβασης από τον Ανάδοχο, όπως και κάθε θανατηφόρο ή όχι ατύχημα που ήθελε συμβεί στο προσωπικό της Επιχείρησης του Αναδόχου ή σε τρίτο κατά την εκτέλεση του «Έργου» από τον ανάδοχο. 8. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να διασφαλίζει την εμπιστευτικότητα των πάσης φύσης πληροφοριών και στοιχείων που τίθενται υπόψη του κατά την εκτέλεση της παρούσας σύμβασης και μετά τη με οποιονδήποτε τρόπο λήξη αυτής. Άρθρο 10ο Υποχρεώσεις του Αναδόχου Διασφάλιση τήρησης εργατικής και ασφαλιστικής Νομοθεσίας 1. Ο Ανάδοχος θα είναι πλήρως και αποκλειστικά μόνος υπεύθυνος έναντι του ΔΕΔΔΗΕ, για την απαρέγκλιτη τήρηση της ισχύουσας εργατικής και ασφαλιστικής νομοθεσίας ως προς Σελίδα 14 από 24

το απασχολούμενο από αυτόν προσωπικό, καθώς και ως προς το προσωπικό των Υπεργολάβων του, ενόψει της εκπλήρωσης των υποχρεώσεων της Σύμβασης. 2. Ο Ανάδοχος και οι Υπεργολάβοι υποχρεούνται να τηρούν απαρεγκλίτως τις διατάξεις της εργατικής και ασφαλιστικής νομοθεσίας για το προσωπικό τους που θα απασχολείται στα πλαίσια της Σύμβασης, συμπεριλαμβανομένων της καταβολής στο προσωπικό τους των νομίμων αποδοχών, οι οποίες σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να είναι κατώτερες των προβλεπόμενων από την οικεία συλλογική σύμβαση εργασίας, της τήρησης του νομίμου ωραρίου, της καταβολής των εκ του νόμου προβλεπόμενων ασφαλιστικών εισφορών του προσωπικού τους, της αυστηρής τήρησης των όρων υγείας και ασφάλειας των εργαζομένων κλπ. Για το σκοπό αυτό, ο Ανάδοχος, υποχρεούται, ιδίως: (α) Να καταβάλλει το μισθό των εργαζομένων του αποκλειστικά μέσω Τραπεζών και να υποβάλλει τα σχετικά παραστατικά πληρωμής στο αρμόδιο για την παρακολούθηση και εφαρμογή των όρων της Σύμβασης όργανο του ΔΕΔΔΗΕ και (β) να προσκομίσει στο αρμόδιο για την παρακολούθηση και εφαρμογή των όρων της Σύμβασης όργανο του ΔΕΔΔΗΕ, οποιοδήποτε άλλο έγγραφο του ζητηθεί που είναι πρόσφορο να αποδείξει την τήρηση της εργατικής και ασφαλιστικής νομοθεσίας, όπως φωτοαντίγραφα των συμβάσεων εργασίας του προσωπικού του ή/και του προσωπικού του Υπεργολάβου που απασχολείται στα πλαίσια της Σύμβασης και καθ' όλη τη διάρκεια ισχύος της, θεωρημένα από το ΙΚΑ αντίγραφα μισθολογικών καταστάσεων του προσωπικού του ή/και του προσωπικού των Υπεργολάβων, θεωρημένα από το αρμόδιο Τμήμα Κοινωνικής Επιθεώρησης (ΣΕΠΕ), πίνακες προσωπικού οι οποίοι θα αναρτώνται, κατά το νόμο, στο χώρο εκτέλεσης της Σύμβασης, αντίγραφα των εκκαθαριστικών μισθοδοσίας του προσωπικού του ή/και του προσωπικού του Υπεργολάβου, αντίγραφα ΑΠΔ του ΙΚΑ κλπ. Ο Ανάδοχος υπέχει τις παραπάνω έναντι του ΔΕΔΔΗΕ υποχρεώσεις, τόσο για το προσωπικό που ο ίδιος θα απασχολεί για την εκτέλεση της Σύμβασης, όσο και για το προσωπικό των τυχόν υπεργολάβων του, υποσχόμενος και εγγυώμενος την ορθή τήρηση τους και εκ μέρους των τυχόν Υπεργολάβων του. 3. Ο ΔΕΔΔΗΕ διατηρεί το δικαίωμα να αποστείλει αντίγραφο της Σύμβασης, καθώς και τα στοιχεία του απασχολούμενου στα πλαίσια της Σύμβασης προσωπικού του Αναδόχου ή/και του Υπεργολάβου, στο κατά τόπο αρμόδιο Τμήμα Κοινωνικής Επιθεώρησης του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ),καθώς και στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, προκειμένου να ελεγχθεί η απαρέγκλιτη τήρηση της Εργατικής και Ασφαλιστικής νομοθεσίας. 4. Το προσωπικό του Αναδόχου, καθώς και το προσωπικό του Υπεργολάβου, είναι υποχρεωμένο κατά την εκτέλεση εργασιών στα πλαίσια της Σύμβασης και καθ' όλη την παραμονή του εντός των εγκαταστάσεων και κτιρίων της Επιχείρησης να φέρει σε εμφανή θέση κάρτα με φωτογραφία και τα στοιχεία του, από τα οποία θα προκύπτει το ονοματεπώνυμο και η ειδικότητα του. Η κάρτα αυτή θα είναι έγκυρη μόνο εφόσον φέρει την υπογραφή του αρμόδιου για την παρακολούθηση και εφαρμογή των όρων της Σύμβασης οργάνου του ΔΕΔΔΗΕ. Προκειμένου να θεωρηθεί κατά τον προαναφερόμενο τρόπο κάρτα για προσωπικό του Αναδόχου ή/και Υπεργολάβου, απαιτείται ο Εργολάβος/Ανάδοχος να προσκομίσει στο αρμόδιο για την παρακολούθηση και εφαρμογή των όρων της Σύμβασης όργανο του ΔΕΔΔΗΕ αντίγραφο της συμβάσεως εργασίας που τον συνδέει με το εν λόγω προσωπικό του ή το προσωπικό του Υπεργολάβου ή άλλο Σελίδα 15 από 24

έγγραφο του άρθρου 3 του π.δ. 156/94, καθώς και αντίγραφο του Ειδικού Βιβλίου Νεοπροσλαμβανόμενου προσωπικού του ΙΚΑ, από το οποίο να αποδεικνύεται η εγγραφή του εν λόγω προσωπικού σε αυτό. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να εξασφαλίσει τη λήψη καρτών και για το προσωπικό του ή/και το προσωπικό του Υπεργολάβου που θα αντικαθιστά τους απόντες εργαζόμενους. Ουδείς εκ του προσωπικού του Αναδόχου Υπεργολάβου θα απασχολείται στα πλαίσια εκτέλεσης της Σύμβασης και θα εισέρχεται στις εγκαταστάσεις και τα κτίρια της ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ, εφόσον δεν είναι εφοδιασμένος με την προαναφερόμενη κάρτα. 5. Ο Ανάδοχος ή/και ο Υπεργολάβος υποχρεούται να χορηγεί στο προσωπικό του όλα τα κατάλληλα Μέσα Ατομικής Προστασίας (ΜΑΠ) αναλόγως των εκτελουμένων εργασιών, να λαμβάνει όλα τα επιβαλλόμενα από το νόμο μέτρα υγείας και ασφάλειας των εργαζομένων και να τηρεί τις υποχρεώσεις για τεχνικό ασφαλείας και γιατρό εργασίας, για εκτίμηση και πρόληψη επαγγελματικού κινδύνου, για προστασία από βλαπτικούς παράγοντες και ενημέρωση των εργαζομένων κλπ. 6. Ο Ανάδοχος θα καταθέτει πριν από την έναρξη των εργασιών κατάσταση με τα οχήματα και το μηχανικό εξοπλισμό που θα χρησιμοποιηθεί στα πλαίσια εκτέλεσης της Σύμβασης από αυτόν ή/και Υπεργολάβο, αντίγραφα από τις νόμιμες άδειες και τα πιστοποιητικά ελέγχου και επανελέγχου από διαπιστευμένους Φορείς για τα οχήματα, τα οποία θα ανανεώνονται με ευθύνη του Αναδόχου ή/και του Υπεργολάβου, καθώς και τα ασφαλιστήρια συμβόλαια. Γενικά το προσωπικό του Αναδόχου θα μετακινείται με ευθύνη του Αναδόχου. Άρθρο 11 ο Ποινικές ρήτρες 1. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να εκτελεί το έργο του έγκαιρα και στο χρονικό διάστημα που καθορίζεται από την Επιβλέπουσα Υπηρεσία με τη δέουσα επιμέλεια και προσοχή, χωρίς λανθασμένες ενημερώσεις. 2. Για κάθε μη εκτελεσθείσα ενημέρωση μελέτης ή εντολής έργου σε Χάρτη σχεδίου ή φύλλου πασσαλώσεως χωρίς επαρκή αιτιολογία θα επιβάλλεται ποινική ρήτρα ίση με το 10% της αμοιβής του Αναδόχου για την συγκεκριμένη εντολή έργου. 3. Για κάθε μη εκτελεσθείσα ενημέρωση, εντός του οριζόμενου χρόνου από την Ε.Υ. χρόνου, τοπογραφικών για ύπαρξη υπογείων δικτύων Μέσης & Χαμηλής Τάσεως υποβαλλομένων υπό τρίτων εις διπλούν χωρίς επαρκή αιτιολογία θα επιβάλλεται ποινική ρήτρα ίση με το 100% της αμοιβής του Αναδόχου για την συγκεκριμένη εργασία. 4. Για κάθε ημέρα καθυστέρησης εκτέλεσης υπηρεσίας αντικατάστασης χάρτη σχεδίου δικτύου, πέρα των χρονικών ορίων που καθορίζονται στο άρθρο 2, χωρίς επαρκή δικαιολογία, θα επιβάλλεται ποινική ρήτρα ίση με το 20% της τιμής εργασίας χάρτη ανά ημέρα καθυστέρησης και κατά ανώτερο ίσο με το 100% της τιμής υπηρεσίας χάρτη, όπου ως «τιμή υπηρεσίας χάρτη» ορίζεται το πληρωτέο ποσό που αφορά την ενημέρωση του εν λόγω χάρτη. 5. Για τις περιπτώσεις χαρτών σχεδίου δικτύου, που έχουν εντοπιστεί λάθη, ελλείψεις ή κακοτεχνίες στην αντικατάστασή τους ή στην ενημέρωσή τους και επιστρέφονται στον Ανάδοχο για διόρθωση των λαθών, ο Ανάδοχος υποχρεούται να ολοκληρώσει τις διορθώσεις εντός τριών (3) εργασίμων ημερών και χωρίς αυτό να αποτελεί λόγο αναβολής Σελίδα 16 από 24

ή μειωμένης εκτέλεσης τόσο του εβδομαδιαίου προγράμματος, όσο και της ημερήσιας εργασίας που του επιδίδεται. Για κάθε ημέρα καθυστέρησης πέραν των τριών (3), επιβάλλεται ποινική ρήτρα 50 ανά ημέρα, για καθυστέρηση στην άρση κακοτεχνιών και ελλείψεων. Η ποινική ρήτρα αυτή επιβάλλεται για το χρονικό διάστημα από την 4η ημέρα από την ημερομηνία επιστροφής από την Επιβλέπουσα Υπηρεσία του αρχικά υποβαλλόμενου χάρτη μέχρι την ημερομηνία τελικής υποβολής του χάρτη. Η ίδια ποινική ρήτρα (50 ανά ημέρα) επιβάλλεται εφόσον ο Ανάδοχος επιστρέψει τους χάρτες χωρίς να έχει άρει (ολικώς ή μερικώς) τις ελλείψεις και κακοτεχνίες που του υποδείχθηκαν από την Ε.Υ.. 6. Στην περίπτωση μειωμένης μηνιαίας απόδοσης επιβάλλεται ποινική ρήτρα 10% επί των εργατικών της μη εκτελεσθείσας εργασίας του μήνα. 7. Όλες οι αναφερόμενες στο παρόν άρθρο ποινικές ρήτρες σε βάρος του Αναδόχου σε καμία περίπτωση δε μπορεί να υπερβούν το δεκαπέντε τοις εκατό (15%) του Συμβατικού τιμήματος προσαυξημένου με τα τιμήματα των τυχόν πρόσθετων εργασιών και των συμπληρωμάτων της σύμβασης. Στην περίπτωση που το ύψος των ποινικών ρητρών υπερβεί το παραπάνω ποσοστό (15%) ο ΔΕΔΔΗΕ μπορεί να καταγγείλει την Σύμβαση. 8. Οι ποινικές ρήτρες παρακρατούνται από την ίδια ή την αμέσως επόμενη μηνιαία πιστοποίηση εργασιών του Αναδόχου ή ακόμα και μέχρι την τελική εκκαθάριση της παρούσας σύμβασης, ανάλογα με το χρόνο διαπίστωσης της αιτίας που επέσυρε την επιβολή τους. Αν το ποσό της πιστοποίησης δεν επαρκεί, οι ποινικές ρήτρες παρακρατούνται από την εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης. 9. Ανεξάρτητα και πέραν από τα δικαιώματα της Επιχείρησης που προκύπτουν από τους όρους της παρούσας Σύμβασης, ο ανάδοχος υποχρεούται, χωρίς αντιρρήσεις, να καταβάλει στην επιχείρηση Ποινικές Ρήτρες για λόγους που οφείλονται στην μη τήρηση των όρων της Σύμβασης λόγω υπαιτιότητάς του. 10. Όλες οι Ποινικές Ρήτρες είναι ανέκκλητες. Άρθρο 12ο Απαγόρευση υποκατάστασης και εκχώρησης 1. Ο Ανάδοχος δεν μπορεί να υποκατασταθεί από άλλον, μερικώς ή ολικώς ή με υπεργολαβία, στην εκτέλεση των εκ της παρούσης Σύμβασης υποχρεώσεών του, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συναίνεση του ΔΕΔΔΗΕ. Προϋπόθεση επίσης έγκρισης υπεργολαβίας, είναι ο Ανάδοχος να εκτελεί με προσωπικό που θα συνδέεται με την Επιχείρησή του, με σχέση εξαρτημένης εργασίας, σε ποσοστό 70% τουλάχιστον του Συμβατικού Τιμήματος της παροχής υπηρεσιών. 2. Απαγορεύεται και είναι απολύτως άκυρη και χωρίς νομικό αποτέλεσμα για το ΔΕΔΔΗΕ, η μεταβίβαση ή εκχώρηση, από τον Εργολάβο/ Ανάδοχο σε οποιοδήποτε τρίτο φυσικό ή νομικό πρόσωπο, οποιασδήποτε απαίτησης ή δικαιώματος ή αγωγής που μπορεί να έχει κατά του ΔΕΔΔΗΕ και προκύπτει από τη Σύμβαση ή σε σχέση με αυτή, εάν γίνει χωρίς προηγούμενη έγγραφη έγκριση του ΔΕΔΔΗΕ. Με την έγκρισή του ο ΔΕΔΔΗΕ μπορεί να καθορίζει την έκταση και τις προϋποθέσεις εκχώρησης. Σελίδα 17 από 24

3. Κατ εξαίρεση ο Ανάδοχος επιτρέπεται να εκχωρήσει τις πληρωμές που απορρέουν από την παρούσα Σύμβαση, μόνο σε Τράπεζες που λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα, χωρίς προηγούμενη συναίνεση του ΔΕΔΔΗΕ. Η εκχώρηση τελεί υπό την προϋπόθεση ότι θα συνταχθούν και θα εγκριθούν οι σχετικές πιστοποιήσεις. Η καταβολή των εκχωρηθέντων ποσών, θα γίνεται μετά την αφαίρεση: α) Κάθε απαίτησης του ΔΕΔΔΗΕ εξ οιουδήποτε λόγου και αν αυτή προέρχεται. β) Κάθε οφειλής του εκχωρούντος οικονομικού φορέα προς οιονδήποτε τρίτο ο οποίος θα είχε δικαίωμα να εισπράξει από το ΔΕΔΔΗΕ. γ) Κάθε οφειλής του εκχωρούντος οικονομικού φορέα προς το Δημόσιο που θα προκύπτει από το αποδεικτικό φορολογικής ενημερότητας, η προσκόμιση του οποίου είναι απαραίτητη σύμφωνα με το Νόμο και τη Σύμβαση για την πληρωμή οιουδήποτε ποσού και δ) κάθε οφειλής προς υπαλλήλους της εκχωρήτριας εταιρείας οι οποίοι είχαν απασχοληθεί στο αντικείμενο της σύμβασης και η οποία έχει αναγγελθεί στο ΔΕΔΔΗΕ σύμφωνα με το άρθρο 702 Α.Κ. 4. Οι ανωτέρω όροι πρέπει να τίθενται και στο κείμενο της εκχώρησης ούτως ώστε να λαμβάνει γνώση και η εκδοχέας τράπεζα. Άρθρο 13 Φορολογικές υποχρεώσεις Όλοι οι φόροι σε σχέση με την παρούσα Σύμβαση (πλην του Φ.Π.Α. ο οποίος βαρύνει το ΔΕΔΔΗΕ) παράβολα, τέλη χαρτοσήμου, κρατήσεις, εισφορές κ.τ.λ., για οποιαδήποτε αιτία σχετική με την εκτέλεση των εργασιών της παρούσας, υπέρ του Δημοσίου, Δήμων και Κοινοτήτων, ΝΠΔΔ και παντός τρίτου, τα τυχόν πρόστιμα και οι προσαυξήσεις που ενδέχεται να επιβληθούν, βαρύνουν αποκλειστικά και μόνο τον Ανάδοχο. Άρθρο 14ο Εγγύηση καλής εκτέλεσης 1. Ο Ανάδοχος κατέθεσε σήμερα την εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης με αριθ. Νο., συνολικού ποσού, η οποία αντιστοιχεί στο 5 % του συνολικού συμβατικού τιμήματος, για την ακριβή, πιστή και εμπρόθεσμη εκτέλεση των όρων και συμφωνιών, της παρούσας σύμβασης που θεωρούνται εξίσου ουσιώδεις. 2. Η εγγυητική επιστολή επιστρέφεται στον εγγυητή που τη χορήγησε και όχι στον Ανάδοχο, ο οποίος δηλώνει, ότι παραιτείται ρητώς χωρίς αντίρρηση και επιφύλαξη από το δικαίωμα να αμφισβητήσει με οποιοδήποτε τρόπο τα δικαιώματα του ΔΕΔΔΗΕ που αναφέρονται στην πιο πάνω εγγυητική επιστολή και αφορούν την είσπραξη αυτής (της εγγυητικής) από τον εγγυητή και επιπλέον παραιτείται ρητώς από το δικαίωμα να προσφύγει κατά του ΔΕΔΔΗΕ στο δικαστήριο για τη μη κατάπτωση της πιο πάνω εγγυητικής επιστολής ή να την θέσει σε δικαστική μεσεγγύηση. 3. Τέλος, συμφωνείται ότι η εγγύηση αυτή θα επιστραφεί ατόκως μετά από την πλήρη Σελίδα 18 από 24

εμπρόθεσμη και άψογη σύμφωνα με όσα αναφέρονται πιο πάνω, εκτέλεση της Σύμβασης και όχι πριν από έξι (6) μήνες από την πλήρη εκκαθάρισή της και μετά από αίτηση του Αναδόχου, εκτός εάν υπάρξει εν τω μεταξύ περίπτωση μερικής ή ολικής κατάπτωσής της υπέρ του ΔΕΔΔΗΕ, ενώ σε τέτοιες περιπτώσεις ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να τη συμπληρώνει ή ανάλογα με την περίπτωση να την αντικαθιστά αμέσως με άλλη. Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος δε συμμορφωθεί με οποιοδήποτε όρο της παρούσας σύμβασης, ο ΔΕΔΔΗΕ έχει το δικαίωμα να την καταγγείλει με έγγραφη ανακοίνωση του προς τον ανάδοχο τουλάχιστον δέκα (10) ημερολογιακές ημέρες πριν την ημερομηνία που καθορίζεται στην έγγραφη ανακοίνωση ως ημερομηνία καταγγελίας της. Συγκεκριμένα η Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης αποδίδεται με την έγκριση του Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής. Σε περίπτωση τέτοιας καταγγελίας καταπίπτει υπέρ του ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ η εγγύηση καλής εκτέλεσης και επιπλέον ο εργολάβος υποχρεούται να αποκαταστήσει κάθε θετική και αποθετική ζημία της, που υπέστη ο ΔΕΔΔΗΕ, ανεξάρτητα από την κατάπτωση. Άρθρο 15 ο Υποχρέωση εχεμύθειας και εμπιστευτικότητας του Αναδόχου 1. Οι υπηρεσίες θα γίνουν σύμφωνα με τις οδηγίες Διανομής του ΔΕΔΔΗΕ, τα κατασκευαστικά σχέδια και τα σκαριφήματα των δικτύων καθώς και τα υπηρεσιακά σημειώματα τα οποία θα δοθούν στον Ανάδοχο από την Επιχείρηση. 1. Ο Ανάδοχος δεν έχει δικαίωμα να αντιγράψει τα στοιχεία αυτά και να τα δώσει με οποιοδήποτε τρόπο σε τρίτους ή να τα χρησιμοποιήσει για σκοπούς διαφορετικούς από την παρούσα Σύμβαση, γιατί αυτά αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία του ΔΕΔΔΗΕ, σε περίπτωση δε μη συμμόρφωσης θα κηρύσσεται Έκπτωτος. 2. Ο Ανάδοχος με την συνημμένη ως παράρτημα στην κύρια Σύμβαση Σύμβαση Εμπιστευτικότητας αναλαμβάνει την υποχρέωση να τηρεί απόλυτη εχεμύθεια σε ότι αφορά τα στοιχεία και τις πληροφορίες που του παρέχονται ή του είναι προσιτές λόγω της ιδιότητας του και της σχέσης του με την Επιχείρηση. Άρθρο 16 ο Ειδικοί όροι Ρητά συνομολογείται, ότι ο Ανάδοχος δεν έχει τη δυνατότητα για οποιονδήποτε λόγο και αιτία να αρνηθεί την εκπλήρωση της παροχής των υπηρεσιών του. Γι αυτό δηλώνει ρητά και χωρίς επιφύλαξη, ότι παραιτείται απ όλα τα πιθανά δικαιώματά του από τα Άρθρα 325-329 και 1106 του Α.Κ. Άρθρο 17ο Καταγγελία της Σύμβασης 1. Με την επιφύλαξη όλων των δικαιωμάτων του ο ΔΕΔΔΗΕ, που προκύπτουν από τις υπόλοιπες διατάξεις της Σύμβασης, στις περιπτώσεις που ο Ανάδοχος: Υποκαταστήσει ή εκχωρήσει μερικώς τη σύμβαση χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συναίνεση του ΔΕΔΔΗΕ. Σελίδα 19 από 24

Καθυστερήσει χωρίς εύλογη δικαιολογία την έναρξη των εργασιών, Δε συμμορφώνεται προς τις διατάξεις της Σύμβασης. Δε συμμορφώνεται με τις οδηγίες, τις κατευθύνσεις και τις εντολές του ΔΕΔΔΗΕ. Συστηματικά παραλείπει την τήρηση των κανόνων ασφαλείας των εργαζομένων ή προστασίας του περιβάλλοντος. Δεν τηρεί τα ασφαλιστικά και εργασιακά δικαιώματα των εργαζομένων. Στην περίπτωση που το ύψος των ποινικών ρητρών υπερβεί το ποσοστό 15% του ετήσιου Συμβατικού τιμήματος, ο ΔΕΔΔΗΕ μπορεί να καταγγείλει μονομερώς την Σύμβαση. Σε περίπτωση ψευδών δηλώσεων του Αναδόχου ή κατ επανάληψη καθ υπολογισμό λήψη ένδειξης. Ο ΔΕΔΔΗΕ δικαιούται να καταγγείλει τη Σύμβαση αφού προηγουμένως απευθύνει γραπτή αναφορά στον Ανάδοχο, στην οποία απαραίτητα θα πρέπει να αναφέρονται τα άρθρα, οι λόγοι, οι διατάξεις και οι εργασίες που συνιστούν λόγο καταγγελίας της Σύμβασης. 2. Ο ΔΕΔΔΗΕ, κατά την κρίση του, δικαιούται σε οποιοδήποτε χρόνο κατά τη διάρκεια ισχύος της Σύμβασης να την καταγγείλει ολικά ή μερικά με την προϋπόθεση, ότι θα ειδοποιεί εγγράφως τον Ανάδοχο τουλάχιστον δέκα (10) ημέρες (ημερολογιακές), πριν από την ημερομηνία που καθορίζεται στην ειδοποίηση ως ημερομηνία καταγγελίας της. 3. Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος πτωχεύσει η Σύμβαση λύεται αυτοδικαίως. Η Σύμβαση καταγγέλλεται κατά την κρίση του ΔΕΔΔΗΕ, όταν ο Ανάδοχος τεθεί σε αναγκαστική διαχείριση, όπως επίσης στην περίπτωση που κατά παράβαση του άρθρου 12 ο Ανάδοχος υποκατέστησε τον εαυτό του ολικά ή μερικά κατά την εκτέλεση της Σύμβασης με οποιοδήποτε τρίτο. 4. Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος δε συμμορφωθεί με οποιοδήποτε όρο της παρούσας σύμβασης, ο ΔΕΔΔΗΕ έχει το δικαίωμα να την καταγγείλει με έγγραφη ανακοίνωση του προς τον ανάδοχο τουλάχιστον δέκα (10) ημερολογιακές ημέρες πριν την ημερομηνία που καθορίζεται στην έγγραφη ανακοίνωση ως ημερομηνία καταγγελίας της. Σε περίπτωση τέτοιας καταγγελίας καταπίπτει υπέρ του ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ η αναφερόμενη στο άρθρο 14 της παρούσας σύμβασης εγγύηση και επιπλέον ο εργολάβος υποχρεούται να αποκαταστήσει κάθε θετική και αποθετική ζημία του ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ, ανεξάρτητα από την κατάπτωση. Απαιτήσεις Άρθρο 18ο Απαιτήσεις - Διαφωνίες Σε κάθε περίπτωση που ο Ανάδοχος θεωρεί, ότι δικαιούται να προβάλει απαίτηση σε σχέση με οποιοδήποτε θέμα που αφορά στη Σύμβαση, υποχρεούται να το γνωστοποιεί στην Ε.Υ. μέσα σε πέντε (5) ημέρες από την ημερομηνία που εμφανίστηκε το γεγονός, για το οποίο προτίθεται να υποβάλει την απαίτηση. Με την εμφάνιση του γεγονότος, ο Ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί όλα τα απαραίτητα στοιχεία, για την υποστήριξη της απαίτησής του. 1.1 Μέσα σε πέντε (5) ημέρες από την αποστολή της παραπάνω γνωστοποίησης, ο Ανάδοχος υποχρεούται να παραδίδει στην Ε.Υ. οικονομική ανάλυση της απαίτησής του, που θα συνοδεύεται με λεπτομερή αιτιολόγησή της. Σελίδα 20 από 24

1.2 Εάν ο Ανάδοχος δε συμμορφώνεται με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου, το δικαίωμά του για πληρωμή, εφόσον το αίτημά του γίνει αποδεκτό από το ΔΕΔΔΗΕ περιορίζεται μέχρι του σημείου που η Ε.Υ. μπορεί να επαληθεύσει από τα τηρούμενα στοιχεία. Διαφωνίες 2.1 Κάθε διαφωνία, που αναφύεται, οποτεδήποτε κατά τη διάρκεια ισχύος της Σύμβασης, θα αναφέρεται γραπτώς στην Π.Υ., από τον Ανάδοχο με «Αίτηση Επίλυσης Διαφωνίας». 2.2 Στην «Αίτηση Επίλυσης Διαφωνίας», ο Ανάδοχος θα εκθέτει σαφώς το θέμα που αφορά τη διαφωνία. Ειδικότερα στην Αίτηση θα περιλαμβάνονται τα ακόλουθα: α. Σαφής περιγραφή της υπό κρίση διαφωνίας. β. Έκθεση των πραγματικών περιστατικών, στα οποία βασίζεται η διαφωνία. γ. Η αιτούμενη αποκατάσταση ή και το τυχόν σε σχέση προς αυτή χρηματικό ποσό. δ. Όλα τα αποδεικτικά στοιχεία που αφορούν στη διαφωνία, όπως επίσης και κάθε στοιχείο που θεωρείται απαραίτητο. Η Π.Υ. υποχρεούται, το αργότερο σε τριάντα (30) ημέρες από την ημέρα κατά την οποία έλαβε την αίτηση αυτή, να γνωστοποιήσει στον Ανάδοχο την απόφαση του ΔΕΔΔΗΕ. 2.3 Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος δεν ικανοποιείται με την απόφαση αυτή του ΔΕΔΔΗΕ ή στην περίπτωση κατά την οποία δε λάβει απάντηση μέσα στην παραπάνω προθεσμία, μπορεί να προσφύγει στα τακτικά Δικαστήρια Αθηνών. 2.4 Η ύπαρξη διαφωνίας μεταξύ των συμβαλλομένων δεν αναστέλλει την εκτέλεση του έργου, ούτε αίρει την υποχρέωση του Αναδόχου να ακολουθεί τις εντολές του ΔΕΔΔΗΕ σχετικά με την έγκαιρη και άρτια εκτέλεση του έργου. Άρθρο 19 Δωσιδικία 1. Για την επίλυση οποιασδήποτε διαφοράς που δημιουργείται από την εφαρμογή της παρούσας Σύμβασης και δεν είναι δυνατό να επιλυθεί με τις διατάξεις αυτής, συμφωνείται ρητά, ότι αποκλειστικά αρμόδια είναι τα δικαστήρια Αθηνών. 2. Η Σύμβαση θα ερμηνεύεται και θα διέπεται αποκλειστικά από τη Νομοθεσία του Ελληνικού κράτους. 1. Προσωρινή Παραλαβή Άρθρο 20 Προσωρινή και Οριστική Παραλαβή του Έργου 1.1. Μετά την επιτυχή περάτωση των εργασιών, όπως αυτή ορίζεται στην παρούσα Σύμβαση ο Ανάδοχος δικαιούται να ζητήσει την Προσωρινή Παραλαβή του Έργου υποβάλλοντας προς τούτο έγγραφη αίτηση, η οποία καταχωρείται στο Πρωτόκολλο της Επιβλέπουσας Υπηρεσίας. 1.2. Η Επιβλέπουσα Υπηρεσία στην περίπτωση που ο Ανάδοχος δεν έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του, μπορεί να μην εγκρίνει την αίτηση του Αναδόχου για προσωρινή παραλαβή. Σελίδα 21 από 24