Διακήρυξη Πρόχειρου Διαγωνισμού για το έργο «Προμήθεια Εργαστηριακών Αναλωσίμων»

/ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Π. Δ. 432/81 ΤΗΛ: 2610/996660 FAX: 2610/996677 E-mail: rescom@upatras.gr http://research.upatras.gr Πάτρα, 17/02/2015 Αριθμ. Πρωτοκόλλου: 5666 Διακήρυξη Πρόχειρου Διαγωνισμού για το έργο «Προμήθεια Εργαστηριακών Αναλωσίμων» Προϋπολογισμός: 21.493,90 + 4.943,60 (ΦΠΑ) ΣΥΝΟΛΟ: 26.437,50 Ημερομηνία υποβολής προσφορών: Παρασκευή, 06/03/2015, ώρα 14:00μ.μ. Κριτήριο αξιολόγησης: Η χαμηλότερη τιμή ανά είδος Τόπος υποβολής προσφορών: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Πρωτόκολλο ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΕΥΝΩΝ Πανεπιστημιούπολη, Ρίο Πάτρα. Υπ όψιν κ. Μ. Κανελλάκη Τηλ. 2610 962959, Fax. 2610997105 Email: m.kanellaki@upatras.gr Χρόνος προμήθειας: έως και 2 μήνες από την υπογραφή της σύμβασης 1

ΑΡΘΡΟ 1. Αντικείμενο της Προκήρυξης Αντικείμενο της προκήρυξης είναι η Προμήθεια εργαστηριακών αναλωσίμων για το Εργαστήριο Χημείας και Τεχνολογίας Τροφίμων του Τμήματος Χημείας του Πανεπιστήμιο Πατρών, στο πλαίσιο της πράξης «ΑΡΙΣΤΕΙΑ ΙΙ», (κωδικός 4392, ακρωνύμιο «Cellulose Factory» και ΦΚ D955) με τίτλο «Νανο και μικροβιοτεχνολογία κυτταρίνης: Ζυμώσεις σε εξαιρετικά χαμηλές θερμοκρασίες για παραγωγή τροφίμων» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο-ΕΚΤ) και από Εθνικούς πόρους. Επιστημονικός Υπεύθυνος του έργου είναι η Καθηγήτρια του Τμήματος Χημείας του Πανεπιστημίου Πατρών κα Μ. Κανελλάκη. 1. Δεν γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές. 2. Προσφορές μπορούν να κατατεθούν για τα ακόλουθα είδη, συνολικά ή για μέρος αυτών ως φαίνεται στους ακόλουθους ΠΙΝΑΚΕΣ ΕΙΔΩΝ: Πίνακας 1. Χημικά αντιδραστήρια Α/Α Είδος Συσκευασία Καθαρότητα 1 Skimmed milk powder 500g 2 Glycerol 500mL 87% 3 D-Glucose monohydrate 5Kg Pharmaceutical grade 4 NaOH standard solution 0.1 M (0.1N) 1L 5 HCl standard solution 0.1 M (0.1N) 1L 6 I2 solution 0,1N 1L 7 MgSO4 x 7H2O 1Kg 90% 8 (NH4)2SO4 500g 90% 9 KH2PO4 1Kg 90% 10 K2HPO4 1Kg 90% 11 Sulfuric acid H2SO4 2,5L 95-97% 12 Lactic acid 1Κg 85% 13 Sodium chloride NaCl 1Κg 90% 14 C7-C30 saturated alkanes std in hexane 1mL 15 CuSO4 x5h2o 500g 80% 16 NaOH pellets or micropearls (anhydrous) 1Kg 95% 17 Sucrose crystalized 5Kg 18 Lactose monohydrate 5Kg 19 Ammonia solution 25% 2,5L 20 KCl 1Kg 90% 21 Silicone high vacuum grease medium 35g 2

22 K2SO4 1Kg 80% 23 Phenolphthalein 100g 24 Methyl orange 100g 25 Glucose anhydrous 250g 99.5%-HPLC 26 Lactose monohydrate 100g 99.5%-HPLC 27 Sucrose 250g 99.5%-HPLC 28 Fructose 250g 99% 29 Galactose 100g 98% 30 Methyl octanoate 5mL 99%-GC 31 4-methyl-2-pentanol 100mL 98% Πίνακας 2. Λοιπά αναλώσιμα Α/Α Είδος Συσκευασία Καθαρότητα 1 Peptone from vegetables 500g for microbiology 2 Peptone from meat 500g for microbiology 3 Yeast extract Powder 1Kg for microbiology 4 Malt broth 500g formicrobiology 5 Malt agar 500g formicrobiology 6 M.R.S. broth (έτοιμο προς χρήση, χωρίς προσθήκη πρόσθετων) 500g for microbiology 7 M.R.S. agar (έτοιμο προς χρήση, χωρίς προσθήκη πρόσθετων) 500g for microbiology 8 M17 agar 500g for microbiology 9 Agar Bacteriological 500g formicrobiology 10 Plate Count Agar (PCA) 500g formicrobiology 11 Potato Dextrose Agar (PDA) 500g for microbiology 12 Ringer s solution ¼ strength for microbiology 100 tablets tablets 13 Vancomycin supplement 5mg for microbiology 14 Σακούλες Stomacher - Sterile bags sterile for bagmixer (400ml) 20 25 15 Γάντια μιας χρήσης χωρίς πούδρα Small Κουτί 16 Γάντια μιας χρήσης χωρίς πούδρα Medium Κουτί 17 Γάντια μιας χρήσης χωρίς πούδρα Κουτί 18 19 Large Διηθητικό χαρτί 39cm x 39cm Φυσίγγια εκχύλισης κυτταρίνης για εκχύλιση Soxhlet - Cellulose extraction thimbles, 33x100 mm 50 ή 500 φύλλων (τιμή ανά φύλλο) 3

Πίνακας 3. Οργανικοί διαλύτες Α/Α Είδος Συσκευασία Καθαρότητα 1 Ethanol 2.5L 99.8% 2 Methanol 2.5L 99.8% 3 Acetone 2.5L 99.5% 4 Διαιθυλαιθέρας 2.5L 99% 5 Χλωροφόρμιο 2.5L 99% 6 1-Butanol 1L HPLC/GC 7 n-hexane 2.5L HPLC/GC 8 Ethyl acetate 2.5L 95% 9 Acetic acid glacial 2.5L 95% 10 Valeric acid 500mL 95% 11 Isovaleric acid 500mL 95% Πίνακας 4. Υάλινα και πλαστικά αναλώσιμα Α/Α Είδος Μέγεθος Συσκευασία 1 Ποτήρι ζέσεως 100mL 2 Ποτήρι ζέσεως 250mL 3 Ποτήρι ζέσεως 500mL 4 Ποτήρι ζέσεως 600mL 5 Ποτήρι ζέσεως 1000mL 6 Ποτήρι ζέσεως 5000mL 7 Κωνική Φιάλη 100mL 8 Κωνική Φιάλη 300mL 9 Κωνική Φιάλη 500mL 10 Κωνική Φιάλη 1000mL 11 Κωνική Φιάλη 2000mL 12 Χωνί διήθησης Διαμέτρου 6cm 13 Χωνί διήθησης Διαμέτρου 10cm 14 Ποτήρι πλαστικό 5L 15 Ογκομετρικοί κύλινδροι 100mL 16 Ογκομετρικοί κύλινδροι 250mL 17 Ογκομετρικοί κύλινδροι 1000mL 18 Πυκνόμετρο Baume 0-10 ο Be 19 Πυκνόμετρο Baume 10-20 o Be 20 Μαγνητάκι ανάδευσης (ράβδος) 2cm 21 Μαγνητάκι ανάδευσης (ράβδος) 5cm 22 Τρυβλία πλαστικά (Petri) - sterile 9cm 23 Ουρομπόξ - sterile 100-150ml 24 Eppendorf 1,5 ml 1000 τεμ. 25 Pipette tips 10 100μL 1000 τεμ. 26 Pipette tips 100 1000μL 1000 τεμ. 27 Πουάρ τριών βαλβίδων 4

28 Σιφώνι πλήρωσης 5mL 29 Σιφώνι πλήρωσης 10mL 30 Σιφώνι πλήρωσης 20mL 31 Σιφώνι πλήρωσης 25mL 32 Σιφώνι πλήρωσης 50mL 33 Σιφώνι μέτρησης αριθμημένο 1mL 34 Σιφώνι μέτρησης αριθμημένο 5mL 35 Σιφώνι μέτρησης αριθμημένο 10mL 36 Σιφώνι μέτρησης αριθμημένο 20mL 37 Σιφώνι μέτρησης αριθμημένο 25mL 38 Προχοΐδα με στρόφιγγα από τεφλόν 10mL 39 Προχοΐδα με στρόφιγγα από τεφλόν 25mL 40 Προχοΐδα με στρόφιγγα από τεφλόν 50mL 41 Sample containers, PP eith snap on 12mL caps, PE-LD 42 Sample containers, PP eith snap on 50mL caps, PE-LD 43 Cylindrical jars with ribbed cap, 70mL PE-HD 44 Cylindrical jars with ribbed cap, 120mL PE-HD 45 Φυγοκεντρικοί σωλήνες με κωνική 15mL 1000τεμ./συσ βάση, PP, αποστειρωμένοι κευασία 46 Φυγοκεντρικοί σωλήνες με κωνική 15mL 500τεμ./συσ βάση, PP, αποστειρωμένοι κευασία 47 Φυγοκεντρικοί σωλήνες με κωνική 50mL 500τεμ./συσ 48 49 βάση, PP, αποστειρωμένοι Φυγοκεντρικοί σωλήνες διαμέτρου 16mm Oak Ridge με τα αντίστοιχα καπάκια Φυγοκεντρικοί σωλήνες διαμέτρου 58mmκαι ύψους μέχρι 90cm Oak Ridge με τα αντίστοιχα καπάκια 10±2mL κευασία 50 Parafilm sealing film 5cm 75m 51 Pipette tips 1 5mL 250 52 Ογκομετρικές φιάλες 100mL 53 Ογκομετρικές φιάλες 200mL Πίνακας 5. Αναλώσιμα χρωματογραφίας Α/Α Είδος Μέγεθος Συσκευασία 1 Syringe filter holder cellulose acetate pore size 0,20μm [gold seal (magnetic, with 2 Crimp seals (magnetic) with 5 mm center hole), (silicone blue transparent/ptfe PTFE/silicone septa transparent), diam. [Cat. No 854179-U SUPELCO] thickness 20 mm 3.0 mm, open center] 100 Tεμ. 5

3 4 5 6 Headspace vial, clear glass, beveled top, flat bottom [Cat. No 854977 SUPELCO] Hamilton syringe, 900 series Στήλη GC Τριχοειδή στήλη για ανάλυση παραπροϊόντων αλκοολικής και γαλακτικής ζύμωσης Capillary column Supelco CO Wax-10 size 20 ml, clear glass beveled finish, flat bottom, O.D. H I.D. 23 mm 75 mm 12.5 mm volume 10 μl, needle size 26s ga (bevel tip) Agilent J&W CP-Wax 57 CB GC Column, 50 m, 0.32 mm, 0.20 µm, 7 inch cage 60 m length, 0.32mm i.d., 0.25 μm film thickness 7 Vacuum pump oil 1L 8 Vacuum pump oil 5L 9 SPME Fiber Assembly 50/30um DVB/CAR/PDMS, Stableflex (2cm) 24Ga, Manual Holder, Gray 100 Tεμ. 10 Deuterium lamp, L6300-51 (for HPLC JASCO) 5330-0091B 11 Halogen lamp, PG-64258 (12V/20V) (for HPLC JASCO) 6687-H617B 12 Επαναπλήρωση φιάλης αζώτου (Ν2) 1m 3 Καθαρότητα 99,999% Φιάλη 13 Επαναπλήρωση φιάλης αέρα (Respal) 1m 3 Καθαρότητα 99,999% Φιάλη 14 Επαναπλήρωση φιάλης ηλίου (He) 1m 3 Καθαρότητα 99,999% Φιάλη 14 Επαναπλήρωση φιάλης υδρογόνου (H2) 1m 3 Καθαρότητα 99,999% Φιάλη Πίνακας 6. Γραφική ύλη Α/Α Είδος Μονάδα μέτρησης 1 Ντοσιέ Α4 με λάστιχο 2 Κλασέρ Ντοσιέ Α4 με σκληρό εξώφυλλο 5/32 3 Ζελατίνες Α4 100 τεμ./συσκευασία 4 Ζελατίνες Γ 100 τεμ./συσκευασία 5 Ζελατίνες Π 100 τεμ./συσκευασία 6 Σελοτέιπ 12mm/33m Άσπρο 7 Συνδετήρες εγγράφων 28mm 100 τεμ./συσκευασία 8 Κλίπς (BINDERCLIPS) 25mm 12 τεμ./συσκευασία 9 Ανταλλακτικά συρραπτικού 1000 126(2416) 10 Αυτοκόλλητες ετικέτες 53x82 40 φύλλα/συσκευασία 11 Αυτοκόλλητες ετικέτες 50x23 40 φύλλα/συσκευασία 12 Διορθωτικό υγρό 20mL με πινέλο 13 Post-it Αυτοκόλλητα σημειώσεων 75x75mm 320 τεμ./συσκευασία 14 Post-it Αυτοκόλλητα σημειώσεων 50x50mm 240 τεμ./συσκευασία 15 Μαρκαδόροι επισήμανσης φωσφορούχοι 16 Μαρκαδόροι ανεξίτηλοι 17 Μαρκαδοράκια 18 CD-R 700MB 25 τεμ./συσκευασία 19 Πλαστικές θήκες CD 6

20 Φάκελοι αλληλογραφίας Α4 21 Φάκελοι αλληλογραφίας επιταγής 500 τεμ./κουτί 22 Στυλό μελάνης μπλε Πίνακας 7. Αναλώσιμα Η/Υ, εκτυπωτών Α/Α Είδος Τύπος Συσκευασία 1 Μελάνια εκτυπωτή EPSON L210 C T6642 2 Μελάνια εκτυπωτή EPSON L210 M T6643 3 Μελάνια εκτυπωτή EPSON L210 Y T6644 4 Μελάνια εκτυπωτή EPSON L210 Bk T6641 5 Μελάνια εκτυπωτήhp Office Jet Pro 8100 950XL Black 6 Μελάνιαεκτυπωτή HP Office Jet Pro 8100 951 Yellow 7 Μελάνια εκτυπωτή HP Office Jet Pro 8100 951 Cyan 8 Μελάνια εκτυπωτή HP Office Jet Pro 8100 951 Magenta Κριτήριο κατακύρωσης είναι η χαμηλότερη τιμή ανά είδος. Οι ποσότητες και τα είδη που τελικά θα αγοραστούν θα καθοριστούν από την πορεία των πειραμάτων. Η Αναθέτουσα Αρχή δύναται να παραγγέλνει είδη και ποσότητες ανάλογα με τις ανάγκες υλοποίησης του έργου. ΑΡΘΡΟ 2. Δικαίωμα Συμμετοχής 1.Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό, έχουν: a) Φυσικά ή νομικά πρόσωπα της ημεδαπής ή της αλλοδαπής ή συνεταιρισμοί, που ασχολούνται με την παραγωγή ή προμήθεια, την ανάπτυξη, εγκατάσταση και συντήρηση του υπό προμήθεια εξοπλισμού, καθώς και με την παροχή σχετικών υπηρεσιών. b) Ενώσεις προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά, εφόσον πληρούν τους όρους που καθορίζονται στα Άρθρα 6 και 7 του παρόντος Κεφαλαίου. c) Κοινοπραξίες προμηθευτών. Οι ενώσεις και οι κοινοπραξίες αυτές δεν υποχρεώνονται να λαμβάνουν ορισμένη νομική μορφή προκειμένου να υποβάλουν την προσφορά. Πάντως, η επιλεγείσα ένωση ή κοινοπραξία δύναται να υποχρεωθεί να πράξει τούτο, εάν κατακυρωθεί σε αυτήν η σύμβαση, εφόσον η λήψη ορισμένης νομικής μορφής είναι αναγκαία για την ικανοποιητική εκτέλεση της σύμβασης. Στη συνέχεια της παρούσας διακήρυξης, ο όρος προμηθευτής αφορά όλες τις προαναφερθείσες κατηγορίες. 2. Δεν γίνονται δεκτοί: 7

a) Όσοι αποκλείσθηκαν τελεσίδικα από κάποια Ελληνική Δημόσια Υπηρεσία ή ΝΠΔΔ ή ΝΠΙΔ ή Α.Ε. του Δημόσιου τομέα γιατί δεν εκπλήρωσαν συμβατικές τους υποχρεώσεις. b) Όσοι αποκλείστηκαν από διαγωνισμούς για προμήθειες του Ελληνικού Δημοσίου με απόφαση του Υπουργείου Εμπορίου. c) Όσοι εις βάρος των οποίων έχει εκδοθεί τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση που αφορά τα παρακάτω αδικήματα : - συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 παρ.1 της κοινής δράσης της 98/773/ΔΕΥ του Συμβουλίου. - δωροδοκία, όπως αυτή ορίζεται αντίστοιχα στο άρθρο 3 της πράξης του Συμβουλίου της 26ης Μαϊου 1997 και στο άρθρο 3 παρ.1 της κοινής δράσης 98/742/ΚΑΠΠΑ του Συμβουλίου, - απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, - νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της οδηγίας 91/308/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 10ης Ιουνίου 1991, για την πρόληψη χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για την νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες. d) Όσα φυσικά ή νομικά πρόσωπα του εξωτερικού έχουν υποστεί αντίστοιχες με τις παραπάνω κυρώσεις σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τυχόν αντίστοιχες κυρώσεις εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης θα εξετάζονται και θα κρίνονται από την Αναθέτουσα Αρχή ανά περίπτωση. ΑΡΘΡΟ 3. Δικαιολογητικά Συμμετοχής Οι συμμετέχοντες οφείλουν να καταθέσουν επί ποινή αποκλεισμού, μαζί με την προσφορά τους, τα ακόλουθα κατά περίπτωση δικαιολογητικά: Υπεύθυνη δήλωση της παρ.4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α 75), όπως εκάστοτε ισχύει, στην οποία: i. Να αναγράφονται τα στοιχεία του διαγωνισμού στον οποίο συμμετέχουν. ii. Να δηλώνεται ότι, μέχρι την ημέρα υποβολής της προσφοράς τους o δεν τελούν σε κάποια από τις αναφερόμενες στην περίπτωση (2) του εδ. α της παρ. 2 του άρθρου 6 του ΠΔ118/07, ειδικότερα ότι δεν τελούν σε πτώχευση, παύση εργασιών, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συμβιβασμό, αναστολή εργασιών και ότι δεν έχει κινηθεί σε βάρος τους διαδικασία κήρυξης σε 8

iii. πτώχευση, εκκαθάρισης, αναγκαστικής διαχείρισης, πτωχευτικού συμβιβασμού ή υπό άλλες ανάλογες καταστάσεις. o δεν τελούν σε κάποια κατάσταση από τις αναφερόμενες στην περ. (2) του εδ. γ της παρ. 2 του άρθρου 6 του ΠΔ118/07, ειδικότερα για τα νομικά πρόσωπα ημεδαπά ή αλλοδαπά, ότι δεν τελούν υπό κοινή εκκαθάριση, ή ειδική εκκαθάριση ή άλλες ανάλογες καταστάσεις (μόνο για αλλοδαπά νομικά πρόσωπα) και, επίσης, ότι δεν τελούν υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης κοινής ή ειδικής εκκαθάρισης ή υπό άλλες ανάλογες καταστάσεις (μόνο για αλλοδαπά νομικά πρόσωπα). o είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους της περίπτωσης (3) του εδ.α παρ. 2 του άρθρου 6 του ΠΔ118/07, ειδικότερα ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους. o για Έλληνες πολίτες κατά την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού είναι εγγεγραμμένοι στο οικείο Επιμελητήριο και ασκούν το ειδικό επάγγελμά τους όπως αυτό έχει δηλωθεί στο οικείο Επιμελητήριο, ενώ για αλλοδαπούς κατά την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού είναι εγγεγραμμένοι στα μητρώα του οικείου Επιμελητηρίου ή σε ισοδύναμες επαγγελματικές οργανώσεις. Να δηλώνει ότι: η προσφορά συντάχθηκε σύμφωνα με τους όρους και τις προδιαγραφές της παρούσας Προκήρυξης, της οποίας έλαβε γνώση γίνονται ανεπιφύλακτα αποδεκτοί όλοι οι όροι της παρούσας προκήρυξης τα στοιχεία που αναφέρονται στην προσφορά είναι ακριβή παραιτείται από κάθε δικαίωμα αποζημίωσης για απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής αναβολής ή ακύρωσης ή ματαίωσης του διαγωνισμού για λόγους δημοσίου συμφέροντος Οι Ενώσεις και οι Κοινοπραξίες Προμηθευτών 1. Όλα τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά για κάθε προμηθευτή που συμμετέχει στην Ένωση ή στην Κοινοπραξία. 2. Με την υποβολή της προσφοράς κάθε μέλος της ένωσης ή της κοινοπραξίας ευθύνεται εις ολόκληρο και αλληλέγγυα. Σε περίπτωση κατακύρωσης ή ανάθεσης της προμήθειας, η ευθύνη αυτή εξακολουθεί μέχρι πλήρους εκτέλεσης της σύμβασης. 3. Σε περίπτωση που εξαιτίας ανικανότητας για οποιοδήποτε λόγο ή ανωτέρας βίας, μέλος της ένωσης ή της κοινοπραξίας δεν μπορεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της ένωσης ή της κοινοπραξίας κατά 9

το χρόνο αξιολόγησης των προσφορών, τα υπόλοιπα μέλη συνεχίζουν να έχουν την ευθύνη ολόκληρης της κοινής προσφοράς με την ίδια τιμή. 4. Εάν η παραπάνω ανικανότητα προκύψει κατά το χρόνο εκτέλεσης της σύμβασης τα υπόλοιπα μέλη συνεχίζουν να έχουν την ευθύνη ολόκληρης της κοινής προσφοράς με την ίδια τιμή και τους ίδιους όρους. 5. Τα υπόλοιπα μέλη της ένωσης ή της κοινοπραξίας και στις δύο παραπάνω περιπτώσεις μπορούν να προτείνουν αντικαταστάτη. Η αντικατάσταση μπορεί να εγκριθεί με απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής. ΑΡΘΡΟ 4. Υποβολή Προσφορών Οι προσφορές υποβάλλονται ή αποστέλλονται με οποιοδήποτε τρόπο στο πρωτόκολλο του ΕΛΚΕ, του Πανεπιστημίου Πατρών (κτήριο Α, 1ος όροφος), Πάτρα, ΤΚ 26504, όπου θα πρωτοκολλούνται μέχρι τις 06/03/2015 ημέρα Παρασκευή και ώρα 14.00 μ.μ. Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλείσθε να απευθύνεστε στην κα Μ. Κανελλάκη Τηλ. 2610 962959, Fax. 2610997105 Email: m.kanellaki@upatras.gr Οι προσφορές που θα υποβληθούν πρέπει να βρίσκονται συσκευασμένες σε ένα ενιαίο σύνολο (φάκελο ή συσκευασία) με την ένδειξη: ΦΑΚΕΛΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ Διακήρυξη Πρόχειρου Διαγωνισμού για την «Προμήθεια Εργαστηριακών Αναλωσίμων» στο πλαίσιο της πράξης «ΑΡΙΣΤΕΙΑ ΙΙ» με τίτλο «Νανο και μικροβιοτεχνολογία κυτταρίνης: Ζυμώσεις σε εξαιρετικά χαμηλές θερμοκρασίες για παραγωγή τροφίμων» ΦΚ D955 1. Δε θα ληφθούν υπόψη προσφορές που υποβλήθηκαν μετά από την καθορισμένη ημερομηνία είτε ταχυδρομήθηκαν έγκαιρα, αλλά δεν έφτασαν στην Αναθέτουσα Αρχή έγκαιρα. 2. Προσφορές, που υποβάλλονται μετά την παρέλευση της ανωτέρω ημερομηνίας, θεωρούνται ως αντιπροσφορές και δεν λαμβάνονται υπόψη. 3. Οι προσφορές θα υποβληθούν στην Ελληνική γλώσσα. 4. Ο προσφέρων υποχρεούται να συμπληρώσει ο ίδιος, πέρα από τις κατά παράγραφο απαντήσεις, και τους σχετικούς συνοδευτικούς πίνακες 10

και παραρτήματα της διακήρυξης, σύμφωνα με τις κατά περίπτωση οδηγίες. 5. Το τίμημα της Οικονομικής Προσφοράς δεν πρέπει να ξεπερνά την προϋπολογιζόμενη δαπάνη χωρίς ΦΠΑ. ΑΡΘΡΟ 5. Σχέδια Συμβάσεων 1. Μεταξύ της Αναθέτουσας Αρχής και του προμηθευτή που θα επιλεγεί θα υπογραφεί σύμβαση σύμφωνα με το συνημμένο υπόδειγμα. 2. Τυχόν υποβολή σχεδίων σύμβασης από τους υποψηφίους μαζί με τις προσφορές τους, δεν δημιουργεί καμία δέσμευση στην Αναθέτουσα Αρχή. ΑΡΘΡΟ 6. Τιμές Προσφορών - Νόμισμα 1. Οι τιμές θα πρέπει να δίδονται σε ΕΥΡΩ. Θα αναγράφονται δε αριθμητικώς. 2. Προσφορές που δεν δίνουν τις τιμές σε ΕΥΡΩ ή που καθορίζουν σχέση ΕΥΡΩ σε ξένο νόμισμα θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 3. Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή τότε η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 4. Προσφορές που θέτουν όρο αναπροσαρμογής της τιμής απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 5. Οι τιμές για τα προσφερόμενα είδη θα καταγράφονται ως εξής : a. Τιμή χωρίς ΦΠΑ b. Ποσοστό ΦΠΑ επί τοις εκατό στο οποίο υπάγεται το είδος. Σε περίπτωση που αναφέρεται εσφαλμένος ΦΠΑ, αυτός θα διορθώνεται από την Υπηρεσία. c. Σύνολο προσφερόμενης τιμής 6. Σε περίπτωση προσφοράς είδους προς επιλογή, η τιμή του θα αναφέρεται ξεχωριστά χωρίς ΦΠΑ, όπως και το ποσοστό ΦΠΑ επί τοις εκατό στο οποίο υπάγεται το είδος. ΑΡΘΡΟ 7. Η Ισχύς των Προσφορών Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους προμηθευτές επί εκατόν είκοσι (120) ημέρες από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού. Εάν προκύψει θέμα παράτασης της ισχύος των προσφορών, η Επιτροπή Διαγωνισμού θα απευθύνει γραπτώς ερώτημα προς τους υποψήφιους, το αργότερο δέκα (10) ημέρες πριν τη λήξη ισχύος των προσφορών, εάν 11

αποδέχονται την παράταση για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Οι υποψήφιοι οφείλουν να απαντήσουν εγγράφως μέσα σε τρεις (3) ημέρες. ΑΡΘΡΟ 8. Πληρωμή - Κρατήσεις Η πληρωμή της αμοιβής του αναδόχου θα γίνεται σύμφωνα με τις χρηματοροές από το φορέα χρηματοδότησης και το ταμειακό υπόλοιπο του έργου και σύμφωνα με τον παρακάτω τρόπο: Το συμβατικό τίμημα θα καταβληθεί 100% εφάπαξ μετά την οριστική ποιοτική και ποσοτική παραλαβή των ειδών που παραδίδονται ανά παραγγελία στο πλαίσιο του Έργου. Ο ανάδοχος δεν επιβαρύνεται με κρατήσεις υπέρ νομικών προσώπων ή άλλων οργανισμών, εκτός μόνο από την παρακράτηση φόρου εισοδήματος για την παροχή υπηρεσιών και για την προμήθεια υλικών σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις και την Κράτηση 0,10% υπέρ ΕΑΑΔΣ (Ν.4013/2011) επί του καθαρού ποσού χωρίς ΦΠΑ. Η πληρωμή της αξίας του υπό ανάθεση Έργου θα γίνεται με την προσκόμιση των νομίμων παραστατικών και δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις, καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή. ΑΡΘΡΟ 9. Παράδοση Εργαστηριακών Αναλωσίμων 1. Τα εργαστηριακά αναλώσιμα ασφαλίζονται για τη μεταφορά έναντι όλων των κινδύνων με ευθύνη και έξοδα του προμηθευτή. 2. Η παράδοση των εργαστηριακών αναλωσίμων θα γίνει στο Τμήμα Χημείας, Πανεπιστημίου Πατρών, Εργαστήριο Χημείας και Τεχνολογίας Τροφίμων Πανεπιστημιούπολη, Ρίο Πάτρα, Τ.Κ. 26504, Υπεύθυνος: Καθηγήτρια Μ. Κανελλάκη. Τα είδη και οι ποσότητες που θα αγοραστούν θα εξαρτηθούν από την πορεία των πειραμάτων. ΑΡΘΡΟ 10. Παραλαβή Έργου Η Παραλαβή του έργου θα γίνει από την Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής του Έργου (ΕΠΠΕ). Η Οριστική Παραλαβή των αναλωσίμων από την ΕΠΠΕ θα περιλαμβάνει ποσοτικό και ποιοτικό έλεγχο του 12

παραδιδόμενου υλικού και έκδοση σχετικού Πρακτικού, ενώ θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί εντός τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία παράδοσης των Εργαστηριακών Αναλωσίμων στους χώρους που ορίστηκαν στο Άρθρο 9. 1. Σε περίπτωση ζημίας μέρους των εργαστηριακών αναλωσίμων κατά τη μεταφορά, ο προμηθευτής οφείλει να αντικαταστήσει τα βλαβέντα μέρη. 2. Ο προμηθευτής φέρει τον κίνδυνο μέχρι της οριστικής παράδοσης των εργαστηριακών αναλωσίμων. ΑΡΘΡΟ 11. Εφαρμοστέο Δίκαιο - Διαιτησία 1. Επί διαφωνίας, κάθε διαφορά θα λύεται από τα Ελληνικά Δικαστήρια και συγκεκριμένα τα Δικαστήρια Πατρών, εφαρμοστέο δε δίκαιο είναι πάντοτε το Ελληνικό. 2. Δεν αποκλείεται όμως, για ορισμένες περιπτώσεις εφόσον συμφωνούν και τα δύο μέρη, να προβλεφθεί στη σύμβαση προσφυγή των συμβαλλομένων, αντί των Δικαστηρίων, σε διαιτησία σύμφωνα πάντα με την Ελληνική Νομοθεσία και με όσα μεταξύ τους συμφωνήσουν. Αν δεν επέλθει τέτοια συμφωνία, η αρμοδιότητα για την επίλυση της διαφοράς ανήκει στα Ελληνικά Δικαστήρια κατά τα οριζόμενα στην παραπάνω Παράγραφο. 13

ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΑΡΘΡΟ 1. Οικονομική Προσφορά 1. Προσφορές μπορούν να κατατεθούν για τα ακόλουθα είδη αναλωσίμων συνολικά ή για μέρος αυτών. Για τα επιμέρους είδη και το σύνολο τους πρέπει να αναφερθεί τιμή. 2. Ο προμηθευτής θα πρέπει να συμπληρώσει τον «Πίνακα Ανάλυσης της Οικονομικής Προσφοράς» (Παράρτημα ΙΙ). 3. Σε περίπτωση εκπτώσεων θα πρέπει το τελικό ποσό για κάθε αντικείμενο / υπηρεσία να είναι αυτό που θα αναγραφεί στην οικονομική προσφορά. 4. Ο Φ.Π.Α. θα αναφέρεται στο τέλος της οικονομικής προσφοράς και σε ξεχωριστή γραμμή για κάθε είδος. Σε περίπτωση που το προσφερόμενο είδος συγκροτείται σε περισσότερα του ενός μέρους που υπόκεινται σε διαφορετικό ποσοστό Φ.Π.Α. θα δίδεται υποχρεωτικά τιμή χωριστά για κάθε μέρος από αυτά. 5. Στη στήλη «Προϊόν» θα αναφέρεται το προσφερόμενο είδος όπως περιγράφεται στους πίνακες στο ΑΡΘΡΟ 1 του διαγωνισμού (περιγραφή και κατά Α/Α 1,2,3 κτλ.). 6. Επιπλέον οι προμηθευτές υποχρεούνται να ακολουθήσουν τους ίδιους κωδικούς και τις περιγραφές προϊόντων της προσφοράς τους, στη σύμβαση, στη διακίνηση και στην τιμολόγηση. 7. Η υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει από τους συμμετέχοντες στοιχεία απαραίτητα για την τεκμηρίωση των προσφερομένων τιμών, οι δε προμηθευτές υποχρεούνται να παρέχουν αυτά. Η ευθύνη όμως για την ακρίβεια των αναφερομένων βαρύνει αποκλειστικά τον προμηθευτή. 14

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ 15

Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Τίτλος έργου: Νανο και μικροβιοτεχνολογία κυτταρίνης: Ζυμώσεις σε εξαιρετικά χαμηλές θερμοκρασίες για παραγωγή τροφίμων ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ Συμβάλλονται: Α. Ο Αναπληρωτής Πρυτάνεως Έρευνας & Ανάπτυξης, Καθηγητής Δημοσθένης Κ. Πολύζος, ως νόμιμος εκπρόσωπος της του Πανεπιστημίου Πατρών / Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας (η Αναθέτουσα Αρχή) Β. Η.. Δ/νση.,.,., ΑΦΜ, ΔΟΥ. (ο Ανάδοχος) ΑΡΘΡΟ 1. Αντικείμενο Σύμφωνα με: 1) την υπ αριθμόν. Απόφαση Κατακύρωσης της Επιτροπής Ερευνών Πανεπιστημίου Πατρών 2) την από - - προσφορά της (,,,) εκ των συμβαλλόμενων. και 3) την από.. Προκήρυξη του Πανεπιστημίου Πατρών/ΕΛΚΕ ο Α. εκ των συμβαλλόμενων ο οποίος στο εξής θα καλείται Αναθέτουσα Αρχή, αναθέτει στο Β. εκ των συμβαλλόμενων ο οποίος στο εξής θα καλείται Ανάδοχος, την προμήθεια του. 16

(στο εξής θα καλείται το Έργο), στο πλαίσιο της πράξης «AΡΙΣΤΕΙΑ ΙΙ» (Κωδικός: 4392 ) με τίτλο Νανο και μικροβιοτεχνολογία κυτταρίνης: Ζυμώσεις σε εξαιρετικά χαμηλές θερμοκρασίες για παραγωγή τροφίμων, που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο - ΕΚΤ) & Εθνικούς Πόρους. ΑΡΘΡΟ 2. Τίμημα Το συνολικό τίμημα για την εκτέλεση των ειδών της προμήθειας δεν μπορεί να υπερβεί το ποσό των.. πλέον ΦΠΑ και. συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και θα καθοριστεί από το άθροισμα των ποσοτήτων των ειδών που θα αγορασθούν κατά την υλοποίηση του έργου, σύμφωνα με την τιμή μονάδας πλέον ΦΠΑ 23%, με βάση την οικονομική προσφορά του αναδόχου, που επισυνάπτεται στη σύμβαση και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος αυτής. Τα συμβαλλόμενα μέρη συνομολογούν και δέχονται ότι το συνολικό αυτό ποσό το οποίο ορίζεται ως «πλαφόν» παραμείνει σταθερό και αμετάβλητο σε όλη τη διάρκεια εκτέλεσης της παρούσας σύμβασης και αποκλείεται απόλυτα κάθε μελλοντική αναπροσαρμογή, αναθεώρηση και γενικά μεταβολή αυτού για οποιοδήποτε λόγο ή αιτία, ακόμη και για έκτακτους λόγους που δεν μπορεί να προβλεφθούν και ο Ανάδοχος εγγυάται την ακρίβεια του προϋπολογισμού που έκανε και με βάση τον οποίο καταρτίστηκε η παρούσα σύμβαση. Η παραγγελία θα γίνεται τμηματικά σύμφωνα με τις ανάγκες του έργου και θα αφορά στα είδη, τα οποία θα του έχουν κατακυρωθεί. Το εν λόγω τίμημα θα διαμορφώνεται ανάλογα με την παραδιδόμενη ποσότητα των ειδών, που κατακυρώθηκαν. ΑΡΘΡΟ 3. Πληρωμή Κρατήσεις Η πληρωμή της αμοιβής του αναδόχου θα γίνεται σύμφωνα με τις χρηματοροές από το φορέα χρηματοδότησης και το ταμειακό υπόλοιπο του έργου και σύμφωνα με τον παρακάτω τρόπο: Το συμβατικό τίμημα θα καταβληθεί μετά την οριστική ποιοτική και ποσοτική παραλαβή των ειδών που παραδίδονται ανά παραγγελία στο πλαίσιο του Έργου. Ο ανάδοχος δεν επιβαρύνεται με κρατήσεις υπέρ νομικών προσώπων ή άλλων οργανισμών, εκτός μόνο από την παρακράτηση φόρου εισοδήματος για την παροχή υπηρεσιών και για την προμήθεια υλικών σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις και την Κράτηση 0,10% υπέρ ΕΑΑΔΣ (Ν.4013/2011) επί του καθαρού ποσού χωρίς ΦΠΑ. 17

Η πληρωμή της αξίας του υπό ανάθεση Έργου θα γίνεται με την προσκόμιση των νομίμων παραστατικών και δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις, καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή. ΑΡΘΡΟ 4. Διάρκεια έργου Η διάρκεια υλοποίησης του έργου ορίζεται μέχρι μέγιστο 60 ημέρες από την ημερομηνία υπογραφής της Σύμβασης προμήθειας. ΑΡΘΡΟ 5. Παραλαβή Οριστική Παραλαβή Η Παραλαβή του έργου θα γίνει από την Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής του Έργου (ΕΠΠΕ). Η Οριστική Παραλαβή των Αναλωσίμων από την ΕΠΠΕ θα περιλαμβάνει ποσοτικό έλεγχο του παραδιδόμενου υλικού και έκδοση σχετικού Πρακτικού, ενώ θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί εντός τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία παράδοσης των Αναλωσίμων. Στην περίπτωση που κατά τη μεταφορά ή και μετά τη διενέργεια της παραλαβής των αναλωσίμων ή και αργότερα, παρατηρηθεί ότι υπάρχουν προβλήματα φθοράς ή αλλοίωσης του προϊόντος, τότε ο ανάδοχος θα πρέπει άμεσα να αντικαταστήσει τα προβληματικά τεμάχια, όπως ακριβώς θα του ζητηθεί από την Αναθέτουσα Αρχή. ΑΡΘΡΟ 6. Παράδοση Αναλωσίμων Τα παραδοτέα είδη ασφαλίζονται για τη μεταφορά έναντι όλων των κινδύνων με ευθύνη και έξοδα του προμηθευτή. Η παράδοση των Αναλωσίμων θα γίνει στο Τμήμα Χημείας, Πανεπιστημίου Πατρών, Εργαστήριο Χημείας και Τεχνολογίας Τροφίμων Πανεπιστημιούπολη, Ρίο Πάτρα, Τ.Κ. 26504, Υπεύθυνος: Καθηγήτρια Μ. Κανελλάκη. Τα μεταφορικά έξοδα βαρύνουν τον Προμηθευτή. ΑΡΘΡΟ 7. Ποινικές Ρήτρες-Εκπτώσεις Ο ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος αν δεν εκπληρώνει ή εκπληρώνει πλημμελώς τις συμβατικές του υποχρεώσεις ή παραβιάζει ουσιώδη όρο της σύμβασης. ΑΡΘΡΟ 8. Εφαρμοστέο Δίκαιο - Διαιτησία 1. Επί διαφωνίας, κάθε διαφορά θα λύεται από τα Ελληνικά Δικαστήρια και συγκεκριμένα τα Δικαστήρια Πατρών, εφαρμοστέο δε δίκαιο είναι πάντοτε το Ελληνικό. 2. Δεν αποκλείεται όμως, για ορισμένες περιπτώσεις εφόσον συμφωνούν και τα δύο μέρη, να προβλεφθεί στη σύμβαση προσφυγή των συμβαλλομένων, 18

αντί των Δικαστηρίων, σε διαιτησία σύμφωνα πάντα με την Ελληνική Νομοθεσία και με όσα μεταξύ τους συμφωνήσουν. Αν δεν επέλθει τέτοια συμφωνία, η αρμοδιότητα για την επίλυση της διαφοράς ανήκει στα Ελληνικά Δικαστήρια κατά τα οριζόμενα στην παραπάνω Παράγραφο. ΑΡΘΡΟ 9. Η παρούσα σύμβαση μπορεί να τροποποιηθεί με συμφωνία και των 2 συμβαλλομένων. Αναπόσπαστα μέρη, κατά τα λοιπά, των όρων της παρούσας σύμβασης αποτελούν οι όροι της από.. προσφοράς του Αναδόχου και την από. Διακήρυξη του ΕΛΚΕ του Πανεπιστημίου Πατρών. Η παρούσα σύμβαση συντάχτηκε εις διπλούν και αφού διαβάστηκε και βεβαιώθηκε και από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη, υπεγράφη σε δύο νόμιμα, ισότιμα πρωτότυπα και κάθε μέρος πήρε από ένα. Πάτρα././2015 ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ Ο Αναπλ. Πρυτάνεως Έρευνας και Ανάπτυξης Ο Ανάδοχος του Πανεπιστημίου Πατρών Καθ. Δημοσθένης Κ. Πολύζος (σφραγίδα και υπογραφή) 19

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ - Πίνακας Ανάλυσης Οικονομικής Προσφοράς ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΟΣ : Είδος: Α/Α Προϊόν Κατασκευαστής Κωδικός Κατασκευαστή Κόστος Μονάδας Ποσότητα Κόστος Συνολικό Κόστος ΦΠΑ Σύνολο (Πόλη), / / Για το Διαγωνιζόμενο (Ονομ/μο - Υπογραφή) 20

21