ιεύθυνση Περιφέρειας Αττικής Αγησιλάου 56-58, 104 36, Αθήνα Πληροφορίες: Ι. Κουτσογιαννάκης Τ 210 3351564 F 210 3351584 I.Koutsogiannakis@deddie.gr Αρ./ΗΜ.: Προς: Αποδέκτες FAX Περίληψη : Πρόσκληση για ανάθεση Παροχής Υπηρεσιών µε τη διαδικασία της διαπραγµάτευσης, για Οπτική Επιθεώρηση Εναερίων ικτύων και Εγκαταστάσεων ιανοµής Μέσης & Χαµηλής Τάσης, στην Περιοχή Ελευσίνας της ιεύθυνσης Περιφέρειας Αττικής ( ΠΑ). Σχετικά : Αναφερόµενοι στο θέµα της περίληψης, σας γνωρίζουµε ότι η ιεύθυνση Περιφέρειας Αττικής προτίθεται να προβεί σε ανάθεση Παροχής Υπηρεσιών µε τη διαδικασία της διαπραγµάτευσης, για Οπτική Επιθεώρηση Εναερίων ικτύων και Εγκαταστάσεων ιανοµής Μέσης & Χαµηλής Τάσης, στην Περιοχή Ελευσίνας της ιεύθυνσης Περιφέρειας Αττικής ( ΠΑ). Η ισχύς της Σύµβασης θα είναι διάρκειας ενός (1) έτους. Ο Ε ΗΕ διατηρεί το δικαίωµα, µε µονοµερή απόφασή του εκδιδόµενη κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της Σύµβασης, να αυξήσει τη διάρκεια της Παροχής των Υπηρεσιών για χρονικό διάστηµα µέχρι έξι (6) µήνες, µε τους ίδιους όρους και µε τιµές µονάδας ίσες προς τις συµβατικές, µόνο εφόσον δεν έχει εξαντληθεί το Συµβατικό Τίµηµα ή να µειώσει τη διάρκεια της Παροχής των Υπηρεσιών για χρονικό διάστηµα µέχρι τέσσερις (4) µήνες. Πιθανή µείωση της χρονικής διάρκειας της Σύµβασης επιφέρει αντίστοιχη µεταβολή της συµβατικής αµοιβής και είναι υποχρεωτική για τον Ανάδοχο, ο οποίος δε δικαιούται να εγείρει άλλες απαιτήσεις. Τα Συµβατικά Τεύχη, βάσει των οποίων θα εκτελεστεί η εν λόγω Παροχή Υπηρεσιών, θα σας αποσταλούν µε ηλεκτρονικό µήνυµα. Παρακαλούµε, εφόσον το επιθυµείτε, να καταθέσετε την Προσφορά σας, συµπληρώνοντας το συνηµµένο Έντυπο Οικονοµικής Προσφοράς µαζί µε το Τιµολόγιο Εργασιών, σε κλειστό Φάκελο, στο Πρωτόκολλο της ιεύθυνσης Περιφέρειας Αττικής, 6ος όροφος, µέχρι και την 29 η -04-2019 και ώρα 10:00 π.µ.. Ν. Τσιρλής ιευθυντής Περιφέρειας Αττικής Συνηµµένα: - Τιµολόγιο Εργασιών & Έντυπο Οικονοµικής Προσφοράς Αποδέκτες: - ΘΕΟ ΩΡΟ ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟ Ύδρας 11, 154 51 Ν. Ψυχικό FAX: 210-6742628 ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΙΚΤΥΟΥ ΙΑΝΟΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. Περραιβού 20 & Καλλιρρόης 5 Τ 210 9281600 infodeddie@deddie.gr 117 43 Αθήνα F 210 9281698 www.deddie.gr 1/2
- ΜΙΚΡΩΝΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΣΠΥΡ. & ΣΙΑ ΟΕ Μάχης Αναλάτου 73-117 45 Αθήνα FAX: 210-9015401 - ΖΙΩΖΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Καλαβρύτων 25-157 73 Γουδή FAX: 210 3233539 - ΚΥΡΙΑΖΟΠΟΥΛΟΣ Γ. &. Γαλαξειδίου 31-183 45 Μοσχάτο FAX: 211-4001160 - ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΑΕ Τενέδου 9-112 57 Αθήνα FAX: 210-9730515 Κοινοποίηση : ΠΑ/Β (ΑΦ) ΠΑ/Β (ΓΚ) ΠΑ/ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 2/2
ιεύθυνση Περιφέρειας Αττικής ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠ ΑΡΙΘ: ΠΑ/ΕΠ-6878/2019 Αρ. SAP: Α..Α.Μ.: «ΟΠΤΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΕΝΑΕΡΙΩΝ ΙΚΤΥΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΙΑΝΟΜΗΣ ΜΕΣΗΣ & ΧΑΜΗΛΗΣ ΤΑΣΗΣ» ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΤΗΣ ΠΑ» ΤΕΥΧΟΣ Α ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΙΚΤΥΟΥ ΙΑΝΟΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. Περραιβού 20 & Καλλιρρόης 5 Τ 210 9281600 infodeddie@deddie.gr 117 43 Αθήνα F 210 9281698 www.deddie.gr 1/26
ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Άρθρο 1 Τεύχη της Σύµβασης Άρθρο 2 Αντικείµενο της Σύµβασης Άρθρο 3 Τεχνική Περιγραφή Άρθρο 4 Συµβατικές Ποσότητες Άρθρο 5 ιάρκεια Ισχύος Σύµβασης Άρθρο 6 Αµοιβή Άρθρο 7 Τρόπος πληρωµής Άρθρο 8 Εκπροσώπηση του Ε ΗΕ Άρθρο 9 Εκπροσώπηση Αναδόχου - Επιβλέπων Άρθρο 10 Προσωπικό του Αναδόχου Άρθρο 11 Ευθύνες του Αναδόχου Άρθρο 12 Κοινοπραξία και Σύµπραξη Επιχειρήσεων Άρθρο 13 ιασφάλιση τήρησης Εργατικής και Ασφαλιστικής Νοµοθεσίας- Άλλες υποχρεώσεις του Αναδόχου - Εµπιστευτικότητα Άρθρο 14 Ποινικές Ρήτρες Άρθρο 15 Απαγόρευση Υποκατάστασης και Εκχώρησης Άρθρο 16 Υπεργολάβοι Άρθρο 17 Φορολογικές υποχρεώσεις Άρθρο 18 Εγγύηση Καλής Εκτέλεσης Άρθρο 19 Ασφαλίσεις Άρθρο 20 Ειδικοί Όροι Άρθρο 21 Ανωτέρα Βία Άρθρο 22 Καταγγελία της Σύµβασης Άρθρο 23 Απαιτήσεις Άρθρο 24 Ρήτρα Ακεραιότητας Άρθρο 25 Τροποποίηση Σύµβασης Άρθρο 26 Ισχύς Όρων Σύµβασης Άρθρο 27 ωσιδικία - ίκαιο της Σύµβασης 2/26
ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠ ΑΡΙΘ. ΠΑ/ΕΠ-6878/2019 Στην Αθήνα σήµερα, την..-..-2019, οι κατωτέρω Συµβαλλόµενοι: Αφενός η Ανώνυµη Εταιρία µε την επωνυµία «ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΙΚΤΥΟΥ ΙΑΝΟΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε.» και το διακριτικό τίτλο «Ε ΗΕ Α.Ε.» ή «Ε ΗΕ» (εφεξής καλούµενη ο «Ε ΗΕ») που εδρεύει στην Αθήνα, στην οδό Περραιβού 20 & Καλλιρρόης 5 και εδώ εκπροσωπείται νόµιµα από τον κ. ΤΣΙΡΛΗ ΝΙΚΟΛΑΟ ιευθυντή Περιφέρειας Αττικής και Αφετέρου της Εταιρείας «..» (εφεξής καλούµενης «ΑΝΑ ΟΧΟΣ»), που εδρεύει στην οδό.. στη, και εκπροσωπείται νόµιµα από τον κ.., Αφού έλαβαν υπόψη: 1. Τον Ν 4412/2016 (Α 147), όπως ισχύει, 2. Το Ν.4412/2016 (ΦΕΚ α' 147/08.08.2016), βάσει του οποίου προσκλήθηκαν. υποψήφιοι Ανάδοχοι να καταθέσουν Οικονοµικές Προσφορές, µε τη διαδικασία της διαπραγµάτευσης, για την ανάθεση των υπηρεσιών που αποτελούν αντικείµενο της παρούσας, 3. Την υπ. αρ.../.- -2019 Έγκριση Κατακύρωσης του Ε ΗΕ, µε την οποία η Προσφορά του Αναδόχου αναδείχθηκε η πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη Προσφορά βάσει τιµής, συµφώνησαν και έκαναν αµοιβαία αποδεκτά τα ακόλουθα: Άρθρο 1 ο Τεύχη της Σύµβασης 1. Η Σύµβαση αποτελείται από τα παρακάτω Τεύχη τα οποία υπογεγραµµένα από τα συµβαλλόµενα µέρη αποτελούν ένα ενιαίο σύνολο: Α. Το Συµφωνητικό Β. Το Τιµολόγιο Εργασιών που περιέχει τις Τιµές Μονάδας του Τιµολογίου της Υπηρεσίας και το συνηµµένο φύλλο προσφοράς έκπτωσης "Προσφορά Έκπτωσης επί των Τιµών Μονάδας του Τιµολογίου της Υπηρεσίας Γ. Την Τεχνική Περιγραφή της Παροχής Υπηρεσιών. Τις Ασφαλίσεις Ε. Το Τεύχος Υποδειγµάτων 2. H σειρά µε την οποία αναφέρονται τα Τεύχη στην προηγούµενη παράγραφο καθορίζει τη σειρά ισχύος των Όρων καθενός απ' αυτά, σε περίπτωση που υπάρχουν διαφορές στο κείµενο ή στην ερµηνεία των Όρων δύο ή περισσοτέρων Τευχών. 3. Οι περιγραφές, τα στοιχεία, τα σκαριφήµατα κ.λ.π. και εν γένει το περιεχόµενο της Τεχνικής Προσφοράς του Αναδόχου αποτελούν προτάσεις του Αναδόχου και δεν δεσµεύουν το Ε ΗΕ αλλά θα έχουν ισχύ µόνο στο βαθµό και στην έκταση που θα εγκριθούν από το Ε ΗΕ. 3/26
4. Ρητά συµφωνείται µεταξύ των συµβαλλοµένων µερών ότι η Σύµβαση αυτή αποτελεί τη µοναδική συµφωνία που υπάρχει µεταξύ τους για την υπόψη Παροχή Υπηρεσιών και ότι όλα τα έγγραφα που τυχόν ανταλλάχθηκαν µεταξύ τους, πριν από την υπογραφή της, καθώς και οι τυχόν συζητήσεις και συµφωνίες, οποιασδήποτε φύσης και περιγραφής, που έγιναν προφορικά ή σιωπηρά και δεν συµπεριλήφθηκαν στη Σύµβαση αυτή, θεωρούνται ότι δεν έχουν ισχύ, ότι δεν παράγουν οποιοδήποτε νοµικό αποτέλεσµα, ότι δεν θα δεσµεύουν τους συµβαλλόµενους και ότι δεν θα ληφθούν υπόψη για την ερµηνεία των Όρων της παρούσας Σύµβασης. Άρθρο 2 ο Αντικείµενο της Σύµβασης Με την παρούσα ο Ε ΗΕ αναθέτει και ο Ανάδοχος αναλαµβάνει, έναντι της αµοιβής που συµφωνείται στην παρούσα, την παροχή των υπηρεσιών στο αντικείµενο «Οπτική επιθεώρηση Εναερίων ικτύων και Εγκαταστάσεων ιανοµής Μέσης & Χαµηλής Τάσης», στην Περιοχή Φιλοθέης-Κηφισιάς της ιεύθυνσης Περιφέρειας Αττικής ( ΠΑ), όπως περιγράφονται στο επόµενο Άρθρο και αναλυτικότερα στο Τεύχος «Τεχνική Περιγραφή». Άρθρο 3 ο Τεχνική Περιγραφή 1. Η Επιχείρηση αναθέτει, µε την παρούσα Σύµβαση στον Ανάδοχο και ο τελευταίος αναλαµβάνει την εκτέλεση των προαναφεροµένων υπηρεσιών στην Περιοχή Φιλοθέης- Κηφισιάς και το οποίο συνίσταται στα παρακάτω: 1.1. Οπτική επιθεώρηση εναερίων δικτύων και εγκαταστάσεων όλων των Γραµµών Μέσης Τάσης & Χαµηλής Τάσης των Υποσταθµών εντός των ιοικητικών Ορίων της Περιοχής Φιλοθέης-Κηφισιάς (Τεύχος «ΥΠΟ ΕΙΓΜΑΤΑ»), συνολικού µήκους 5.000 χιλιοµέτρων, εντός δώδεκα (12) µηνών. 1.2. Συµπλήρωση του Εντύπου Ι της Οδηγίας Νο 9 «ελτίο Επιθεώρησης & Συντήρησης Εγκαταστάσεων ιανοµής» (σε ηλεκτρονική µορφή - αρχείο excel). 1.3. Συµπλήρωση του Εντύπου ΙΙΙ της Οδηγίας Νο 9 «Προγραµµατισµός & Απολογισµός Συντήρησης ικτύων» (σε ηλεκτρονική µορφή - αρχείο excel). 1.4. Συµπλήρωση του Εντύπου IV της Οδηγίας Νο 9 «Προγραµµατισµός & Απολογισµός Συντήρησης Υποσταθµών» (σε ηλεκτρονική µορφή - αρχείο excel). 1.5. Συµπλήρωση του Εντύπου V της Οδηγίας Νο 9 «Συγκεντρωτικός Πίνακας Προγραµµατισµού Απολογισµού Συντηρήσεων Εγκαταστάσεων ιανοµής» (σε ηλεκτρονική µορφή - αρχείο excel). 1.6. Σχετική σήµανση στο Λειτουργικό Σχέδιο της Γραµµής για τα τµήµατα που επιθεωρήθηκαν (πράσινο χρώµα για κλαδέµατα κόκκινο για παρατηρήσεις στοιχείων δικτύου). 1.7. Αρχειοθέτηση των ελτίων Επιθεώρησης ανά Γραµµή και Υ/Σ. 1.8. Συγκεντρωτική κατάσταση µε τις Παρατηρήσεις της Επιθεώρησης ανά Γραµµή και µε αναφορά στον αύξοντα αριθµό του ελτίου Επιθεώρησης. Η συµπλήρωση των Εντύπων της Οδηγίας ιανοµής Νο 9, αφορά µόνο στις εργασίες Επιθεώρησης. 4/26
Η εκτέλεση της Παροχής Υπηρεσιών θα γίνεται πάντα σε συνεργασία µε την αρµόδια Υπηρεσιακή Μονάδα του Ε ΗΕ και το Προσωπικό του Αναδόχου θα διαθέτει τις απαραίτητες άδειες άσκησης επαγγέλµατος Ηλεκτροτεχνίτη, σύµφωνα µε το Άρθρο 10 παρ. 1 του παρόντος Τεύχους. Άρθρο 4 ο Συµβατικές Ποσότητες 1. Ο Ε ΗΕ διατηρεί το δικαίωµα, µε µονοµερή απόφασή του κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της Σύµβασης να µειώσει την ποσότητα των προς παροχή υπηρεσιών µέχρι ποσοστού τριάντα τοις εκατό (30%) επί της αξίας, χωρίς µεταβολή στις Συµβατικές Τιµές Μονάδας. Η µείωση αυτή επιφέρει αντίστοιχη µεταβολή της συµβατικής αµοιβής και είναι υποχρεωτική για τον Ανάδοχο, ο οποίος δεν δικαιούται να εγείρει άλλες απαιτήσεις. 2. Ο Ε ΗΕ διατηρεί κατά την κρίση του το δικαίωµα αναστολής της εκτέλεσης τµήµατος ή του συνόλου των υπηρεσιών κατά περιόδους εορτών, θεοµηνιών, εκλογών, ακραίων καιρικών φαινόµενων ή άλλων εκτάκτων γεγονότων και χωρίς να δικαιούται αποζηµίωση ο Ανάδοχος. 3. Ο Ε ΗΕ διατηρεί το δικαίωµα εκτέλεσης τµήµατος του συµβατικού Αντικειµένου κατά την κρίση του µε δικό του προσωπικό, χωρίς να δικαιούται αποζηµίωση ο Ανάδοχος. 4. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να διαθέτει επαρκές προσωπικό, ώστε να διασφαλίζεται η δυνατότητα άρτιας εκτέλεσης της Σύµβασης. 5. Ο Ε ΗΕ έχει το δικαίωµα να αναθέσει σε άλλον Ανάδοχο µέρος των υπηρεσιών που κρίνονται απαραίτητες ή επείγουσες, αφαιρώντας τη σχετική δαπάνη που προβλέπεται από την παρούσα Σύµβαση. Η επιλογή του Αναδόχου, στον οποίο θα επιδοθούν προς εκτέλεση οι υπηρεσίες αυτές, γίνεται µε τον προσφορότερο, κατά την απόλυτη κρίση του Ε ΗΕ, από τους αναφερόµενους παρακάτω τρόπους: α. Επιλογή Αναδόχου, µε προϋποθέσεις, από γειτονικές Περιοχές Παροχής Υπηρεσιών: Ο Ε ΗΕ απευθύνεται στους εγκατεστηµένους Αναδόχους των γειτονικών Περιοχών κατά σειρά προτεραιότητας, η οποία προσδιορίζεται από το ύψος της έκπτωσης των Συµβάσεών τους και λαµβάνοντας µέριµνα ώστε, κατά το δυνατόν, ο προς επίδοση όγκος εργασιών να προέρχεται από προσδιορισµένες γεωγραφικές περιοχές που γειτνιάζουν µε εκείνη της Σύµβασής τους. Ως γειτονικές Περιοχές για την εφαρµογή των παραπάνω ορίζονται οι όµορες αυτής ιοικητικές Περιοχές του Ε ΗΕ. Σε περίπτωση αδυναµίας εκτέλεσης των υπόψη εργασιών µε τον προαναφερόµενο τρόπο, ο Ε ΗΕ απευθύνεται, σε οποιαδήποτε άλλο εγκατεστηµένο Ανάδοχο συναφών εργασιών προκειµένου, κατόπιν αποδοχής του, να εκτελέσει τις υπόψη εργασίες, µέσω της Παροχής Υπηρεσιών στην οποία αυτός είναι Ανάδοχος. β. Ανάδειξη Αναδόχου µε ανοικτή ή µε διαδικασία διαπραγµάτευσης µε ή χωρίς δηµοσίευση ιακήρυξης, εφόσον συντρέχουν οι προβλεπόµενες κατά διαδικασία προϋποθέσεις. 5/26
Άρθρο 5 ο ιάρκεια Ισχύος Σύµβασης Η ισχύς της παρούσας Σύµβασης είναι διάρκειας ενός (1) έτους. Αρχίζει από.-..- 2019 και λήγει την 12η νυκτερινή της.-.-2020. Η εξάντληση της Συµβατικής Αµοιβής ακόµα και πριν την ανωτέρω ηµεροµηνία λήξης, οδηγεί σε λύση της Σύµβασης. Ο Ε ΗΕ διατηρεί το δικαίωµα, µε µονοµερή απόφασή του κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της Σύµβασης: α. Να αυξήσει τη διάρκεια της παροχής των υπηρεσιών για χρονικό διάστηµα µέχρι πενήντα τοις εκατό (50%) της Συµβατικής χρονικής διάρκειας, µε τους ίδιους όρους και µε βασικές τιµές µονάδας ίσες προς τις Συµβατικές µόνο εφόσον δεν έχει εξαντληθεί το Συµβατικό Τίµηµα, ή β. Να µειώσει τη διάρκεια της παροχής των υπηρεσιών για χρονικό διάστηµα µέχρι τριάντα τοις εκατό (30%) της Συµβατικής χρονικής διάρκειας, µε τους ίδιους όρους και µε βασικές τιµές µονάδας ίσες προς τις Συµβατικές. Σε περίπτωση µείωσης, η µείωση αυτή επιφέρει αντίστοιχη µεταβολή της συµβατικής αµοιβής και είναι υποχρεωτική για τον Ανάδοχο, ο οποίος δεν δικαιούται να εγείρει άλλες απαιτήσεις. Άρθρο 6 ο Αµοιβή 1. Η αµοιβή του Αναδόχου για την εκτέλεση του αντικειµένου της Σύµβασης συµφωνείται σε.. ευρώ, πλέον φόρου προστιθέµενης αξίας, σύµφωνα µε τον ακόλουθο Πίνακα, ο οποίος διαµορφώθηκε µε βάση την Προσφορά του Αναδόχου (ενιαία έκπτωση.% στις Τιµές Μονάδας του Τιµολογίου της Υπηρεσίας), όπως αυτή οριστικοποιήθηκε στο στάδιο κατακύρωσης. (Οι παρακάτω τιµές δεν περιλαµβάνουν το Φ.Π.Α.) ΕΙ ΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Επιθεώρηση δικτύου Μ.Τ. Επιθεώρηση δικτύου Χ.Τ. ΠΛΗΘΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 190 ίπολα (737 km) 1.292 Υ/Σ (1.425 km) ΤΙΜΗ ΑΝΑ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΤΙΜΗΜΑ ΑΝΑ ΕΡΓΑΣΙΑ ( ) / ίπολο.. /Υποσταθµό ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΤΕΛΙΚΟ ΤΙΜΗΜΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΦΙΛΟΘΕΗΣ-ΚΗΦΙΣΙΑΣ ( ) 3. Συµφωνείται ρητά, ότι η συµφωνηθείσα αµοιβή είναι σταθερή και ο Ανάδοχος παραιτείται του δικαιώµατος να ζητήσει αύξηση ή αναπροσαρµογή αυτής, για οποιοδήποτε λόγο ή αιτία και ιδιαίτερα για τους λόγους του Άρθρου 388 του Α.Κ.. Ο Ανάδοχος θεωρεί ως ενδεχόµενο και αποδέχεται τον κίνδυνο της µεταβολής των οικονοµικών συνθηκών. Ο Ανάδοχος, εκτός από το ως άνω συµφωνούµενο αντάλλαγµα, καµία άλλη αµοιβή δεν δικαιούται. 6/26
4. Η παραπάνω Αµοιβή συµφωνείται ότι καλύπτει το κόστος των υπηρεσιών που ανατίθενται, τις ασφαλιστικές εισφορές του προσωπικού του, το διοικητικό του κόστος, τα τέλη και γενικότερα όλα τα έξοδα που επιβαρύνουν τον Ανάδοχο µε οποιοδήποτε τρόπο, καθώς και το εργολαβικό του κέρδος. Άρθρο 7 ο Τρόπος πληρωµής 1. Η αµοιβή του Αναδόχου θα καταβάλλεται βάσει µηνιαίας Πιστοποίησης Εργασιών (συνηµµένο Έντυπο Πιστοποίησης Εργασιών), η οποία θα προσδιορίζει το πλήθος των ιπόλων και το πλήθος των Υ/Σ, που έχουν ολοκληρωθεί οι Εργασίες Επιθεώρησης από τον Ανάδοχο, κατά τον αντίστοιχο µήνα ή τη βεβαιωµένη αποπεράτωση τµήµατος της Παροχής Υπηρεσιών. 2. Οι πληρωµές προς τον Ανάδοχο θα γίνονται την 24 η ηµέρα του τρίτου µήνα (κωδικός πληρωµής SAP: Ζ324), από την ηµεροµηνία υποβολής στον Ε ΗΕ όλων των σχετικών δικαιολογητικών που προβλέπονται στην παράγραφο 3 του παρόντος Άρθρου (µε απόδειξη κατάθεσης). Στην αξία του Τιµολογίου θα προστίθεται ο εκάστοτε ισχύον Φ.Π.Α. που θα βαρύνει τον Ε ΗΕ. Μέσα στην προθεσµία αυτή και προ της καταβολής της αµοιβής θα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί από τα αρµόδια όργανα του Ε ΗΕ και οι πάσης φύσεως έλεγχοι της ακρίβειας και της πληρότητας των υποβληθέντων δικαιολογητικών, καθώς και οι έλεγχοι εξακρίβωσης της ποιότητας των εργασιών του Αναδόχου. Σε περίπτωση αργίας, ως ηµεροµηνία εξόφλησης των Τιµολογίων θα θεωρείται η αµέσως επόµενη εργάσιµη ηµέρα. Όλες οι πληρωµές, οι σχετικές µε τη Σύµβαση, θα γίνονται από τον Ε ΗΕ προς τον Ανάδοχο και ο Ανάδοχος θα είναι αποκλειστικά υπεύθυνος έναντι οποιονδήποτε τρίτων για τις πληρωµές προς αυτούς. Οι πληρωµές προς τον Ανάδοχο θα γίνονται σε ευρώ µέσω λογαριασµού Τράπεζας που θα προσδιοριστεί από τον Ανάδοχο έγκαιρα. 3. Ο Ανάδοχος, για την πληρωµή, υποχρεούται να υποβάλει τα παρακάτω δικαιολογητικά: Πιστοποίηση εκτέλεσης των εργασιών κατά τρόπο ικανοποιητικό και σύµφωνα µε τους όρους της Σύµβασης, εγκεκριµένη από το αρµόδιο όργανο του Ε ΗΕ. Τιµολόγιο του Αναδόχου προς το Ε ΗΕ. Υπεύθυνη ήλωση του νόµιµου εκπροσώπου του Αναδόχου µε την οποία θα βεβαιώνεται ότι έχουν τηρηθεί απαρεγκλίτως οι διατάξεις της Εργατικής και Ασφαλιστικής Νοµοθεσίας για το απασχολούµενο Προσωπικό από αυτόν ή/και τον Υπεργολάβο για την περίοδο αναφοράς του Τιµολογίου. Αναλυτικές Περιοδικές ηλώσεις (Α.Π..) του προσωπικού του Αναδόχου ή/και Υπεργολάβου και κατάσταση απασχολούµενου προσωπικού του Αναδόχου ή /και Υπεργολάβου για την περίοδο αναφοράς του Τιµολογίου. Αντίγραφα παραστατικών, από τα οποία αποδεικνύεται η καταβολή µέσω Τραπέζης των αποδοχών των εργαζοµένων, που απασχολούνται στην εκτέλεση της Σύµβασης, από τον Ανάδοχο ή Υπεργολάβο αυτού. Κάθε άλλο Έγγραφο που δύναται να αποδείξει την τήρηση της Εργατικής και Ασφαλιστικής Νοµοθεσίας για το προσωπικό που απασχολήθηκε την περίοδο 7/26
αναφοράς του Τιµολογίου, το οποίο τυχόν θα ζητηθεί από τα αρµόδια όργανα του Ε ΗΕ. 3.1. Προϋπόθεση της πληρωµής του Αναδόχου είναι η προσκόµιση: - Φορολογικής Ενηµερότητας του Αναδόχου. - Ασφαλιστικής Ενηµερότητας (Ασφαλιστική ενηµερότητα απαιτείται: α) για τον ίδιο τον Ανάδοχο, είτε αυτός είναι ατοµική επιχείρηση είτε εταιρεία, β) για τους διαχειριστές ή τα µέλη του.σ. κατά περίπτωση, αν ο Ανάδοχος είναι εταιρεία, γ) για το προσωπικό του Αναδόχου. Εφόσον δεν προσκοµίζεται ασφαλιστική ενηµερότητα από το ΙΚΑ για το προσωπικό του Αναδόχου, ο Ανάδοχος θα προσκοµίζει βεβαίωση του ΙΚΑ περί µη απασχόλησης και ασφάλισης προσωπικού). Ο Ε ΗΕ δεν καθίσταται υπερήµερος, αν δεν προσκοµιστούν τα δικαιολογητικά της παραγράφου αυτής. 4. Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να συνεχίσει χωρίς διακοπή την εκτέλεση της Σύµβασης ανεξάρτητα από οποιονδήποτε διακανονισµό ή και καθυστέρηση πληρωµής των συµβατικών ποσών του Ε ΗΕ, µετά την καθορισµένη ηµέρα πληρωµής. 5. Καµιά πληρωµή δε θα γίνεται στον Ανάδοχο χωρίς συµµόρφωσή του προς τους κανονισµούς των Ελληνικών Φορολογικών Αρχών, οι οποίοι ισχύουν κατά το χρόνο της πληρωµής. 6. Ο Ανάδοχος θα εκπληρώνει όλες τις υποχρεώσεις του, που απορρέουν από την Σύµβαση, σε σχέση µε πληρωµές κάθε φόρου, δασµού, κρατήσεων και λοιπών τελών που τυχόν οφείλει να καταβάλει µε βάση την ισχύουσα Νοµοθεσία, όπως επίσης θα είναι υπεύθυνος να αποκαθιστά κάθε ζηµιά που θα υποστεί ο Ε ΗΕ, εξαιτίας της µη εκπλήρωσης από αυτόν των παραπάνω υποχρεώσεών του. 7. Ο Ε ΗΕ κατά την εξόφληση των Τιµολογίων θα προβαίνει στις προβλεπόµενες παρακρατήσεις φόρων ή οποιονδήποτε άλλων επιβαρύνσεων υπέρ του ηµοσίου ή των Ασφαλιστικών Ιδρυµάτων ή υπέρ οποιουδήποτε τρίτου, εφόσον τούτο προβλέπεται στο Νόµο. 8. Ο Ε ΗΕ διατηρεί το δικαίωµα συµψηφισµού των τυχόν απαιτήσεων του, που απορρέουν από την Σύµβαση, µε οποιαδήποτε πληρωµή προς τον Ανάδοχο. Το δικαίωµα αυτό µπορεί να ασκηθεί ακόµη και αν το ποσό της απαίτησης δεν έχει επιδικαστεί ή ο Ανάδοχος έχει αντιρρήσεις αναφορικά προς την απαίτηση αυτή. Επίσης, το δικαίωµα συµψηφισµού ασκείται σε περίπτωση που η απαίτηση του τιµήµατος έχει εν όλω ή εν µέρει εκχωρηθεί σε οποιονδήποτε τρίτο, περιλαµβανοµένων των πιστωτικών ιδρυµάτων. 9. Η οριστική εκκαθάριση των λογαριασµών και των τυχόν ληξιπρόθεσµων πληρωµών κατά το χρόνο που θα γίνει η εκκαθάριση θα πραγµατοποιηθεί µε τον όρο απόλυτης συµµόρφωσης προς την ισχύουσα Νοµοθεσία και τις διατάξεις της Σύµβασης. 10. Θα εφαρµόζονται οι προβλεπόµενες από το Ν 4412/2016 διατάξεις περί κρατήσεων. 8/26
Άρθρο 8 ο Εκπροσώπηση του Ε ΗΕ Η παρακολούθηση, ο έλεγχος και η επίβλεψη της καλής εκτέλεσης της παρούσας ασκείται από τα κατωτέρω όργανα. 1. Εντεταλµένος Εκπρόσωπος (Επιβλέπουσα Υπηρεσία) (Ε.Υ.) Ο Εντεταλµένος Εκπρόσωπος και ο Αναπληρωτής του ορίζονται και γνωστοποιούνται εγγράφως στον Ανάδοχο από την Προϊσταµένη Υπηρεσία εντός δέκα (10) ηµερών από την ηµεροµηνία υπογραφής της Σύµβασης. Είναι ο υπεύθυνος για τον έλεγχο της προόδου της Παροχής Υπηρεσιών, για την καλή εκτέλεσή της καθώς και για την τήρηση των Όρων της Σύµβασης και υπογράφει τη µηνιαία Πιστοποίηση. Εισηγείται στην Προϊσταµένη Υπηρεσία την επιβολή Ποινικών Ρητρών, την αποµάκρυνση ακατάλληλου προσωπικού του Αναδόχου ή και την έκπτωση του Αναδόχου, δικαιοδοσίες που έχει πάντως η Προϊσταµένη Υπηρεσία και άνευ της εισηγήσεως του Εντεταλµένου Εκπροσώπου. Είναι υπεύθυνος για τον ηµερήσιο δειγµατοληπτικό έλεγχο των εργασιών των συνεργείων του Αναδόχου και ιδίως τυχόν ψευδών δηλώσεων των συνεργείων (η ανταπόκριση δε στο καθήκον αυτό είναι κρίσιµη για την Υπηρεσιακή του επάρκεια). Στα καθήκοντα της Ε.Υ. περιλαµβάνεται η παρακολούθηση και ο έλεγχος της ποιότητας, της ποσότητας και γενικά η προσήκουσα εκτέλεση των Όρων της Σύµβασης. 2. Προϊσταµένη Υπηρεσία (Π.Υ.) Καθήκοντα Προϊσταµένης Υπηρεσίας ασκεί ο ιευθυντής της Περιοχής. Είναι υπεύθυνος για την ορθή Πιστοποίηση των µηνιαίων εργασιών, την οποία και υπογράφει καθώς και για την τήρηση του Προϋπολογισµού της Σύµβασης. ικαιούται κατά την απόλυτη κρίση του να µεταβάλει τα πρόσωπα της Ε.Υ. κατά την διάρκεια της Σύµβασης, γνωστοποιώντας τούτο εγγράφως στον Ανάδοχο. 3. Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να επιτρέπει και να διευκολύνει τον έλεγχο της τήρησης των Όρων της Σύµβασης σε οποιοδήποτε άλλο Υπηρεσιακό Όργανο ορισθεί από την Προϊσταµένη ή την Επιβλέπουσα Υπηρεσία. 4. H άσκηση των καθηκόντων των αρµοδίων Οργάνων του Ε ΗΕ ως προς την εκτέλεση της Σύµβασης δε µειώνει σε καµία περίπτωση τις ευθύνες του Αναδόχου σύµφωνα µε τις διατάξεις της ισχύουσας Νοµοθεσίας και τη Σύµβαση. Ειδικότερα η Επιβλέπουσα Υπηρεσία και οι Μηχανικοί της που ορίζονται σύµφωνα µε τα παραπάνω, δε φέρουν καµιά ευθύνη έναντι τρίτων για ζηµιές που οφείλονται στις εργασίες που εκτελούνται από τον Ανάδοχο, όπως και για κάθε τυχόν θανατηφόρο ή όχι ατύχηµα που ήθελε συµβεί στο προσωπικό του Ε ΗΕ, του Αναδόχου ή σε κάθε τρίτο κατά την εκτέλεση της Παροχής Υπηρεσιών από τον Ανάδοχο. Άρθρο 9 ο Εκπροσώπηση Αναδόχου - Επιβλέπων 1. Των συνεργείων του Αναδόχου θα προΐστανται µηχανικός µε επαρκή πείρα σε υπηρεσίες παρόµοιες µε αυτές της Σύµβασης, ο οποίος θα ονοµάζεται «Επιβλέπων». 9/26
Ο Επιβλέπων Μηχανικός του Αναδόχου πρέπει να συνδέεται µε τον Ανάδοχο µε σχέση εργασίας (υπαλληλική εταιρική κ.λ.π.) και να διαθέτει άδεια εγκαταστάτη ηλεκτρολόγου 4ης Οµάδας Α Ειδικότητας ( ίκτυα Μέσης & Χαµηλής Τάσης διανοµής ηλεκτρικής ενέργειας: Τάση µεταξύ αγωγού φάσης-γης: Vφ >1000V) σύµφωνα µε το Προεδρικό ιάταγµα 108/2013 (ΦΕΚ 141/12.06.2013). Ο Επιβλέπων είναι συνυπεύθυνος µε τον Ανάδοχο για την άρτια από τεχνικής άποψης εκτέλεση των υπηρεσιών, για την καταλληλότητα των χρησιµοποιούµενων εγκαταστάσεων, υλικών, πάσης φύσεως εξοπλισµού, εφοδίων, καθώς επίσης για τη λήψη όλων των απαραίτητων µέτρων, συµπεριλαµβανοµένων και όσων αναφέρονται στην ισχύουσα Νοµοθεσία περί υγιεινής και ασφάλειας της εργασίας και περί αποφυγής ατυχηµάτων. Σε περίπτωση βλάβης ή ατυχήµατος που τυχόν συµβεί στο προσωπικό του Αναδόχου, του Ε ΗΕ ή και σε τρίτα πρόσωπα κατά την εκτέλεση της παρούσας Σύµβασης, την ευθύνη θα φέρουν αλληλεγγύως και εις ολόκληρο ο Ανάδοχος και ο Επιβλέπων. Ο Επιβλέπων θα είναι πλήρως εξουσιοδοτηµένος να ενεργεί ως τεχνικός εκπρόσωπος του Αναδόχου στις σχέσεις του µε τον Ε ΗΕ και να υπογράφει εκ µέρους του Αναδόχου όλα τα σχετικά µε την εκτέλεση των υπηρεσιών έγγραφα. Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να ανακοινώνει στις κατά νόµο Αστυνοµικές και λοιπές Αρχές το ονοµατεπώνυµο και λοιπά κατά Νόµο στοιχεία του παραπάνω Επιβλέποντα. 2. Ο Ε ΗΕ έχει το δικαίωµα να ζητήσει εγγράφως την αντικατάσταση του Επιβλέποντα αναφέροντας και τους λόγους της αιτούµενης αντικατάστασης, ο δε Ανάδοχος υποχρεούνται να συµµορφώνεται προς την απαίτηση αυτή του Ε ΗΕ µέσα σε εύλογο χρόνο από την έγγραφη ειδοποίησή του. Ο Ανάδοχος έχει το δικαίωµα αντικατάστασης του Επιβλέποντά του µε άλλο πρόσωπο οποτεδήποτε, υπό την προϋπόθεση ότι η αντικατάσταση αυτή θα γίνεται πριν την αποχώρηση του προηγούµενου Επιβλέποντα. 3. Η αµοιβή του Επιβλέποντα, καθώς και κάθε άλλη γενικά απαίτησή του για την επίβλεψη των Υπηρεσιών, βαρύνει αποκλειστικά και µόνο τον Ανάδοχο. Ρητά ορίζεται ότι ο Ανάδοχος ευθύνεται έναντι του Ε ΗΕ απεριόριστα και εις ολόκληρον για τις πράξεις και παραλείψεις του Επιβλέποντα και είναι υποχρεωµένος να αποκαθιστά αµέσως κάθε θετική ζηµιά που προκαλείται εξαιτίας του σε βάρος του Ε ΗΕ ή παντός τρίτου. 4. Κατά την υπογραφή της Σύµβασης πρέπει να γίνει ο ορισµός του Επιβλέποντα µε κατάθεση στη Προϊστάµενη Υπηρεσία κοινής Υπεύθυνης ήλωσης, όπως αναφέρεται στο Τεύχος «ΥΠΟ ΕΙΓΜΑΤΑ» της παρούσας Σύµβασης, µε την οποία θα δηλώνεται, ότι ο µεν Ανάδοχος αναθέτει ο δε Επιβλέπων αναλαµβάνει τα καθήκοντα και τις υποχρεώσεις της επίβλεψης των υπηρεσιών που απορρέουν από το Άρθρο αυτό και γενικά από τα τεύχη της Σύµβασης αυτής. Συγχρόνως θα υποβάλλεται και πρόσφατο (ηµεροµηνία έκδοσης το πολύ πριν τρείς (3) µήνες) πιστοποιητικό Ποινικού Μητρώου του Επιβλέποντα. 5. Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύµατος του Επιβλέποντα τις αρµοδιότητες, ευθύνες και υποχρεώσεις του αναλαµβάνει «Αναπληρωτής Επιβλέπων» ο οποίος ορίζεται κατά την υπογραφή της Σύµβασης µε Κοινή ήλωση του Αναδόχου και του «Επιβλέποντα» και ταυτόχρονη δήλωση αποδοχής του ίδιου. Συγχρόνως θα υποβάλλονται και για τον αναπληρωτή τα ίδια δικαιολογητικά που απαιτούνται για τον ορισµό του «Επιβλέποντα». Ο «Αναπληρωτής Επιβλέπων» πρέπει να έχει τα ίδια προσόντα και θα υπόκειται επίσης στην έγκριση του Ε ΗΕ όπως και ο Επιβλέπων. Ο "Αναπληρωτής" αναλαµβάνει µόνο στο χρονικό διάστηµα που κωλύεται ή απουσιάζει ο "Επιβλέπων" υπό την προϋπόθεση, 10/26
ότι θα ειδοποιείται έγκαιρα ο Ε ΗΕ µε ευθύνη του Αναδόχου ή και του Επιβλέποντα. Η ειδοποίηση θα συνοδεύεται από ήλωση του "Αναπληρωτή", ότι αναλαµβάνει τις ευθύνες του "Επιβλέποντα" όπως προβλέπονται στη Σύµβαση. 6. Αν ο Ανάδοχος είναι Ατοµική Επιχείρηση, µπορεί «Επιβλέπων» ή «Αναπληρωτής» του να είναι ο ίδιος, εφόσον έχει τα προσόντα που περιγράφηκαν παραπάνω, διαφορετικά είναι δυνατός ο ορισµός τρίτου προσώπου κατά τα ανωτέρω, µε τα απαιτούµενα προσόντα. Άρθρο 10 ο Προσωπικό του Αναδόχου 1. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να εκτελέσει τη Σύµβαση µε προσωπικό που απασχολεί ή θα απασχολήσει µε σχέση εξαρτηµένης εργασίας ή έργου για το σκοπό αυτό. Το προσωπικό πρέπει να είναι αριθµητικά επαρκές. Τα πρόσωπα που θα χρησιµοποιήσει ο Ανάδοχος, υποχρεωτικά θα πρέπει να είναι κάτοχοι αδειών άσκησης επαγγέλµατος Ηλεκτροτεχνίτη ΣΤ ειδικότητας Εναερίων ικτύων ή Βεβαίωσης Αναγγελίας (Τεχνίτες Ηλεκτρολόγοι Α ειδικότητας) του Π.. 108/2013, ΦΕΚ 141/Α/12-06-2013. Σε περίπτωση που κατείχαν άδεια την οποία αντικατέστησαν βάσει του Π.. 108/2013, εφόσον στη Βεβαίωση Αναγγελίας δεν αναγράφεται η αρχική άδεια και η ηµεροχρονολογία κτήσης αυτής, οφείλουν να κατέχουν και να προσκοµίσουν σχετική Βεβαίωση της αρµόδιας Υπηρεσίας από την οποία να προκύπτουν τα ανωτέρω στοιχεία. Επιπλέον, να χειρίζονται ικανοποιητικά την ελληνική γλώσσα γραπτά και προφορικά. Η επάρκεια και η καταλληλότητα του προσωπικού θα εξετάζεται από τα αρµόδια όργανα, που εκπροσωπούν τον Ε ΗΕ. 2. Ο Ανάδοχος εντός 5 ηµερών από την υπογραφή της Σύµβασης υποχρεούται να δηλώσει εγγράφως το προσωπικό που θα χρησιµοποιήσει για την εκτέλεση της Σύµβασης και να προσκοµίσει στον Ε ΗΕ, αντίγραφο των επαγγελµατικών αδειών. Ο Ε ΗΕ έχει το δικαίωµα να ζητά την αποµάκρυνση οποιουδήποτε µέλους του προσωπικού, που κρίνεται για οποιοδήποτε βάσιµο λόγο ως ακατάλληλο ή δεν εκτελεί µε την απαραίτητη επιµέλεια και ακεραιότητα τα καθήκοντά του. 3. Το προσωπικό του Αναδόχου οφείλει να εκτελεί προσηκόντως τα καθήκοντά του µε βάση το περιεχόµενο των συµβατικών του υποχρεώσεων, την απαιτούµενη εντιµότητα, καλή πίστη και τα συναλλακτικά ήθη. 4. Ρητά συµφωνείται ότι το προσωπικό που θα διατίθεται κάθε φορά θα εργάζεται υπό την πλήρη και αποκλειστική ευθύνη του Αναδόχου και του Επιβλέποντα του τελευταίου. 5. Ο Ανάδοχος ρητά δηλώνει, ότι για τις εργασίες που θα πραγµατοποιήσει, δε θα χρησιµοποιήσει εν ενεργεία υπαλλήλους του Ε ΗΕ ή άτοµα που έχουν οποιασδήποτε µορφής κωλύµατα ή απαγορεύσεις. 6. Κατά την υπογραφή της Σύµβασης ο Ανάδοχος γνωστοποιεί στο Ε ΗΕ τον κύριο Εκπρόσωπό του, ο οποίος θα είναι νόµιµα εξουσιοδοτούµενος να τον εκπροσωπεί σε όλα τα θέµατα που αφορούν στην εκτέλεση της Σύµβασης και να προβαίνει, εξ ονόµατός του, στην τακτοποίηση όλων των διαφορών και διαφωνιών που ενδεχοµένως θα αναφύονται. Αντίκλητος του Αναδόχου ορίζεται φυσικό πρόσωπο που κατοικεί στην έδρα της Επιβλέπουσας Υπηρεσίας και αποδέχεται το διορισµό του µε ιδιαίτερο έγγραφο. 11/26
Αντίκλητος δεν αποκλείεται να είναι και ο νόµιµος Εκπρόσωπος του Αναδόχου, εφόσον κατοικεί στην έδρα της Επιβλέπουσας Υπηρεσίας. 7. Συµφωνείται ρητά ότι η παρούσα Σύµβαση έχει χαρακτήρα µίσθωσης ανεξαρτήτων υπηρεσιών, δεδοµένου ότι η ευθύνη του Αναδόχου εξαντλείται στην προσήκουσα εκπλήρωση των συµβατικών του υποχρεώσεων υπηρεσιών όπως αναλυτικά αναφέρονται παραπάνω. Κατά συνέπεια, ο Ανάδοχος και το προσωπικό που θα απασχολεί, σε καµία περίπτωση δεν θα θεωρούνται προσωπικό του Ε ΗΕ, µε οποιαδήποτε έννοια, ο δε χρόνος εκτέλεσης, µε την παρούσα Σύµβαση, των συµφωνηµένων υπηρεσιών, σε καµία περίπτωση δεν λογίζεται ως χρόνος υπηρεσίας και ασφάλισης στο Ε ΗΕ. 8. Σε περίπτωση απουσίας µέλους του συνεργείου λόγω ανωτέρας βίας (αποµάκρυνση λόγω ακαταλληλότητας, ασθένεια, τροχαίο ατύχηµα, σοβαρό προσωπικό πρόβληµα κλπ) ο Ανάδοχος πρέπει εντός 2 εργασίµων ηµερών να αντικαταστήσει το προσωπικό του συνεργείου, άλλως επιβάλλεται η προβλεπόµενη Ποινική Ρήτρα (Άρθρο 14, παρ. 2) ενώ ο Ε ΗΕ δικαιούται, κατά την κρίση του, να προβεί σε έκπτωση του Αναδόχου. 1. Ο Ανάδοχος ευθύνεται: Άρθρο 11 ο Ευθύνες του Αναδόχου α. για την άρτια, πλήρη, εµπρόθεσµη, έντεχνη και σύµφωνη προς τους κανόνες της σύγχρονης επιστήµης και τεχνικής, εκτέλεση της Σύµβασης, β. για την αποκατάσταση οποιουδήποτε ελαττώµατος στις υπηρεσίες που παρασχέθηκαν, γ. έναντι τρίτων, έναντι του προσωπικού, για ζηµίες γενικά, στις οποίες συµπεριλαµβάνονται οι ζηµίες σε ιδιοκτησία, οι σωµατικές βλάβες ή και θάνατος οποιουδήποτε προσώπου, ακόµη και αυτών που δεν καλύπτονται από τα συνήθη Ασφαλιστήρια Συµβόλαια. 2. Ο Ανάδοχος και ο Επιβλέπων του κατά την εκτέλεση των εργασιών της παρούσας Σύµβασης είναι υποχρεωµένοι να λαµβάνουν κάθε πρόσφορο µέτρο για την πρόληψη και αποφυγή ζηµιών σε ιδιοκτησίες τρίτων καθώς και σε εγκαταστάσεις του Ε ΗΕ, που δηµιουργούνται από τον ίδιο, τους συνεργάτες και υπαλλήλους του καθώς και εξαιτίας των χρησιµοποιούµενων µέσων, οχηµάτων κ.λ.π.. 3. Σε περίπτωση δηµιουργίας ζηµιών ο Ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να τις δηλώσει εντός 48 ωρών στην Ε.Υ. και να προχωρήσει στην άµεση τακτοποίησή τους, προσκοµίζοντας στην τελευταία τη σχετική απαλλακτική απόδειξη. Περιπτώσεις ζηµιών που δεν δηλώθηκαν, διαβιβάζονται εγγράφως στον Ανάδοχο και αυτός υποχρεούται εντός 15 ηµερών να τις τακτοποιήσει και να προσκοµίσει στην Επιβλέπουσα Υπηρεσία τις σχετικές απαλλακτικές αποδείξεις. 4. Σε περιπτώσεις που ο Ανάδοχος αρνηθεί την τακτοποίηση των ζηµιών ή ο ζηµιωθείς εγείρει αγωγή κατά του Ε ΗΕ ή του Αναδόχου, τότε η Ε.Υ. θα παρακρατεί από την αµοιβή του ή την εγγυητική επιστολή το σχετικό ποσό της αποζηµίωσης επαυξηµένο µε 12/26
τα δικαστικά έξοδα, σύµφωνα µε την εκτίµηση της Νοµικής Υπηρεσίας του Ε ΗΕ, επιφυλασσόµενη παντός νοµίµου δικαιώµατός της. 5. Η Επιβλέπουσα Υπηρεσία και το προσωπικό του Ε ΗΕ, δε φέρουν καµία ευθύνη έναντι τρίτων για ζηµιές που οφείλονται στην εκτέλεση των εργασιών της Σύµβασης από τον Ανάδοχο, όπως και κάθε τυχόν θανατηφόρο ή όχι ατύχηµα που ήθελε συµβεί στο προσωπικό του Ε ΗΕ, του Αναδόχου ή σε κάθε τρίτο κατά την εκτέλεση της Σύµβασης από τον Ανάδοχο. 6. Ρητά συµφωνείται ότι ο Ε ΗΕ δεν έχει καµία απολύτως ευθύνη για οποιαδήποτε αξιόποινη πράξη που διαπράττεται κατά την εκτέλεση της Σύµβασης είτε από τον Ανάδοχο είτε από το προσωπικό που χρησιµοποιεί και ότι κάθε ευθύνη για τυχόν ατύχηµα που θα συµβεί κατά την εκτέλεση του είτε στον ίδιο, είτε σε τρίτο ή στο προσωπικό που θα απασχολεί, συµπεριλαµβανοµένης και της λόγω ηθικής βλάβης ή ψυχικής οδύνης χρηµατικής ικανοποίησης, βαρύνει αποκλειστικά και εξ ολοκλήρου µόνον τον Ανάδοχο. 7. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να διαθέτει τα δικά του µεταφορικά µέσα για τη µεταφορά του προσωπικού του στον τόπο παραλαβής και εκτέλεσης της εργασίας του. Ο εφοδιασµός των συνεργείων του Αναδόχου µε απαραίτητα εργαλεία, µε τον κατάλληλο εξοπλισµό και εφόδια ασφαλούς εργασίας, βαρύνει τον Ανάδοχο. 8. Κανείς από τους όρους της παρούσας Σύµβασης, όλων θεωρουµένων ως ουσιωδών, δεν θεµελιώνει σχέση προστήσαντος και προστηθέντος µεταξύ Ε ΗΕ και Αναδόχου. Άρθρο 12 ο Κοινοπραξία και Σύµπραξη Επιχειρήσεων 1. Συµφωνείται ρητά ότι όλα τα µέλη της Σύµπραξης ή Κ/Ξ Επιχειρήσεων ενέχονται και ευθύνονται έναντι του Ε ΗΕ ενιαία, αδιαίρετα, αλληλέγγυα και εις ολόκληρον για την εκπλήρωση των κάθε φύσης υποχρεώσεων που αναλαµβάνει η Σύµπραξη ή Κ/Ξ µε την παρούσα Σύµβαση. 2. Συµφωνείται επίσης ότι θα εκπροσωπούνται µε κοινό Εκπρόσωπο και σε όλη τη διάρκεια ισχύος της Σύµβασης και θα ελέγχεται από τον Ε ΗΕ η ουσιαστική συµµετοχή στην Σύµπραξη ή Κ/Ξ όλων των µελών αυτής. 3. Ο Ανάδοχος κατέθεσε στον Ε ΗΕ σήµερα, ήλωση ή το Κοινοπρακτικό σύµφωνα µε το οποίο, η Εταιρεία... συµµετέχει µε ποσοστό..και η Εταιρεία συµµετέχει µε ποσοστό στην Σύµπραξη ή Κοινοπραξία. Άρθρο 13 ο ιασφάλιση τήρησης Εργατικής και Ασφαλιστικής Νοµοθεσίας- Άλλες υποχρεώσεις του Αναδόχου - Εµπιστευτικότητα 1. Ο Ανάδοχος θα είναι πλήρως και αποκλειστικά µόνος υπεύθυνος έναντι του Ε ΗΕ, για την απαρέγκλιτη τήρηση της ισχύουσας Εργατικής και Ασφαλιστικής Νοµοθεσίας ως προς το απασχολούµενο από αυτόν προσωπικό, καθώς και ως προς το προσωπικό των Υπεργολάβων του, ενόψει της εκπλήρωσης των υποχρεώσεων της Σύµβασης. 13/26
2. Ο Ανάδοχος και κάθε Υπεργολάβος υποχρεούνται να τηρούν απαρεγκλίτως τις διατάξεις της Εργατικής και Ασφαλιστικής Νοµοθεσίας για το προσωπικό τους που θα απασχολείται στα πλαίσια της Σύµβασης, συµπεριλαµβανοµένων της καταβολής στο προσωπικό τους των νοµίµων αποδοχών, οι οποίες σε καµία περίπτωση δεν µπορεί να είναι κατώτερες των προβλεπόµενων από την οικεία Συλλογική Σύµβαση Εργασίας, της τήρησης του νοµίµου ωραρίου, της καταβολής των εκ του νόµου προβλεπόµενων ασφαλιστικών εισφορών του προσωπικού τους, της αυστηρής τήρησης των όρων υγείας και ασφάλειας των εργαζοµένων κλπ. Για το σκοπό αυτό, ο Ανάδοχος, υποχρεούται, ιδίως: α. να καταβάλει το µισθό των εργαζοµένων του αποκλειστικά µέσω Τραπεζών και να υποβάλλει τα σχετικά παραστατικά πληρωµής στο αρµόδιο για την παρακολούθηση και εφαρµογή των όρων της Σύµβασης όργανο του Ε ΗΕ και β. να προσκοµίσει στο αρµόδιο για την παρακολούθηση και εφαρµογή των όρων της Σύµβασης όργανο του Ε ΗΕ, οποιοδήποτε άλλο έγγραφο του ζητηθεί που είναι πρόσφορο να αποδείξει την τήρηση της Εργατικής και Ασφαλιστικής Νοµοθεσίας, όπως φωτοαντίγραφα των συµβάσεων εργασίας του προσωπικού του ή/και του προσωπικού του Υπεργολάβου που απασχολείται στα πλαίσια της Σύµβασης και καθ' όλη τη διάρκεια ισχύος της, Αναλυτικές Περιοδικές ηλώσεις πίνακες προσωπικού οι οποίοι θα αναρτώνται, κατά το νόµο, στο χώρο εκτέλεσης της Σύµβασης, αντίγραφα των εκκαθαριστικών µισθοδοσίας του προσωπικού του ή/και του προσωπικού του Υπεργολάβου, αντίγραφα ΑΠ. Ο Ανάδοχος υπέχει τις παραπάνω έναντι του Ε ΗΕ υποχρεώσεις, τόσο για το προσωπικό που ο ίδιος θα απασχολεί για την εκτέλεση της Σύµβασης, όσο και για το προσωπικό των τυχόν Υπεργολάβων του, υποσχόµενος και εγγυώµενος την ορθή τήρηση τους και εκ µέρους των τυχόν Υπεργολάβων του. 3. Ο Ε ΗΕ διατηρεί το δικαίωµα να αποστείλει αντίγραφο της Σύµβασης, καθώς και τα στοιχεία του απασχολούµενου στα πλαίσια της Σύµβασης προσωπικού του Αναδόχου ή/και του Υπεργολάβου, στο κατά τόπο αρµόδιο Τµήµα Κοινωνικής Επιθεώρησης του Σώµατος Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ), καθώς και στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, προκειµένου να ελεγχθεί η απαρέγκλιτη τήρηση της Εργατικής και Ασφαλιστικής Νοµοθεσίας. 4. Το προσωπικό του Αναδόχου, καθώς και το προσωπικό του Υπεργολάβου, είναι υποχρεωµένο να φέρει σε εµφανή θέση ταυτότητα µε φωτογραφία και τα στοιχεία του, από τα οποία θα προκύπτει το ονοµατεπώνυµο και η ειδικότητά του (Υπόδειγµα Ταυτότητας). Η ταυτότητα αυτή θα είναι έγκυρη µόνο εφόσον φέρει την υπογραφή του αρµόδιου για την παρακολούθηση και εφαρµογή των όρων της Σύµβασης οργάνου του Ε ΗΕ. Προκειµένου να θεωρηθεί κατά τον προαναφερόµενο τρόπο ταυτότητα για προσωπικό του Αναδόχου ή/και Υπεργολάβου, απαιτείται ο Ανάδοχος να προσκοµίσει στο αρµόδιο για την παρακολούθηση και εφαρµογή των όρων της Σύµβασης όργανο του Ε ΗΕ αντίγραφο της Συµβάσεως Εργασίας που τον συνδέει µε το εν λόγω προσωπικό του ή το προσωπικό του Υπεργολάβου ή άλλο έγγραφο του Άρθρου 3 του π.δ. 156/1994, όπως ισχύει από το οποίο να αποδεικνύεται η σχέση εργασίας του προσωπικού µε τον Ανάδοχο. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να εξασφαλίσει τη λήψη ταυτοτήτων και για το προσωπικό του ή/και το προσωπικό του Υπεργολάβου που θα αντικαθιστά τους απόντες εργαζόµενους. Ουδείς εκ του προσωπικού του Αναδόχου-Υπεργολάβου θα απασχολείται στα πλαίσια 14/26
εκτέλεσης της Σύµβασης και θα εισέρχεται στις εγκαταστάσεις και τα κτίρια του Ε ΗΕ, εφόσον δεν είναι εφοδιασµένος µε την προαναφερόµενη ταυτότητα. Σε τυχόν εργασίες των συνεργείων του Αναδόχου εντός ακινήτου, το προσωπικό του Αναδόχου οφείλει να διευκρινίζει µε σαφήνεια την ταυτότητά του και το σκοπό της επίσκεψης, να επιδεικνύει την προαναφερόµενη ταυτότητα και να γνωστοποιεί στον πελάτη τόσο την επιβλέπουσα υπηρεσία του Ε ΗΕ, όσο και την επωνυµία και τα εταιρικά στοιχεία επικοινωνίας της Αναδόχου/Υπεργολαβικής εταιρείας. 5. Ο Ανάδοχος ή/και ο Υπεργολάβος υποχρεούται να χορηγεί στο προσωπικό του όλα τα κατάλληλα Μέσα Ατοµικής Προστασίας (ΜΑΠ) αναλόγως των εκτελουµένων εργασιών, να λαµβάνει όλα τα επιβαλλόµενα από το νόµο µέτρα υγείας και ασφάλειας των εργαζοµένων και να τηρεί τις υποχρεώσεις για τεχνικό ασφαλείας και γιατρό εργασίας, για εκτίµηση και πρόληψη επαγγελµατικού κινδύνου, για προστασία από βλαπτικούς παράγοντες και ενηµέρωση των εργαζοµένων κλπ. 6. Ο Ανάδοχος και ο Επιβλέπων οφείλουν να συµµορφώνονται πλήρως µε τη ισχύουσα Νοµοθεσία και αναλαµβάνουν την πλήρη ευθύνη ώστε να τηρούνται όλα τα απαραίτητα µέτρα ασφάλειας καθώς και την πλήρη εκπαίδευση του προσωπικού τους ώστε η εκτελούµενη εργασία να είναι ορθή και ασφαλής. 7. Ο Ανάδοχος θα καταθέτει πριν από την έναρξη των εργασιών κατάσταση µε τα οχήµατα και το µηχανικό εξοπλισµό που θα χρησιµοποιηθεί στα πλαίσια εκτέλεσης της Σύµβασης από αυτόν ή/και τον Υπεργολάβο, αντίγραφα από τις νόµιµες άδειες και τα πιστοποιητικά ελέγχου και επανελέγχου από διαπιστευµένους Φορείς για τα οχήµατα, τα οποία θα ανανεώνονται µε ευθύνη του Αναδόχου ή/και του Υπεργολάβου, καθώς και τα ασφαλιστήρια συµβόλαια. Ο εξοπλισµός που θα καλύπτει πλήρως τις υπόψη απαιτήσεις θα εφοδιάζεται µε Ειδικό Σήµα (Υπόδειγµα Ειδικού Σήµατος Οχήµατος) που θα διατίθεται από το αρµόδιο για την παρακολούθηση και εφαρµογή των όρων της Σύµβασης όργανο του Ε ΗΕ. Ουδέν όχηµα και εξοπλισµός του Υπεργολάβου θα χρησιµοποιείται στα πλαίσια εκτέλεσης της Σύµβασης, εφόσον δεν είναι εφοδιασµένο µε το προαναφερόµενο Σήµα. 8. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να συµµορφώνεται αυστηρά προς τους ισχύοντες στην Ελλάδα σχετικούς Νόµους, ιατάγµατα, Κανονισµούς και Αστυνοµικές διατάξεις καθώς και προς τις οδηγίες του Ε ΗΕ. 9. Ο Ανάδοχος αναλαµβάνει την υποχρέωση να αντιµετωπίζει ως αυστηρά απόρρητη και µυστική κάθε πληροφορία που παρέχεται σε αυτόν ή στην οποία αποκτά πρόσβαση λόγω της ιδιότητάς του και της σχέσης του µε τον Ε ΗΕ. Όλες οι πληροφορίες που θα γνωστοποιηθούν στον Ανάδοχο στο πλαίσιο της παρούσας χαρακτηρίζονται ως «Εµπιστευτικές», υπό οποιαδήποτε µορφή και αν παρασχεθούν (έγγραφη, προφορική, ηλεκτρονική). 9.1. Συγκεκριµένα, ο Ανάδοχος αναλαµβάνει τις ακόλουθες υποχρεώσεις: - Να µη χρησιµοποιεί τις Εµπιστευτικές Πληροφορίες για κανέναν άλλο σκοπό εκτός από τη συνεργασία και τις δραστηριότητές του µε τον Ε ΗΕ. - Να µην αποκαλύπτει τις Εµπιστευτικές Πληροφορίες σε άλλους συνεργάτες του ή σε τρίτους, παρά µόνο εάν είναι απαραίτητο για την εκτέλεση του αντικειµένου της παρούσας και µόνο µετά από σχετικές γραπτές οδηγίες και τη συγκατάθεση του Ε ΗΕ. 15/26
- Να µην κατασκευάζει αντίγραφα των Εµπιστευτικών Πληροφοριών ούτε να τις αποθηκεύει σε οποιοδήποτε ηλεκτρονικό µέσο παρά µόνο για το σκοπό της εκτέλεσης της παρούσας. Σε περίπτωση παραγωγής µερικών ή ολικών αντιγράφων για τον παραπάνω λόγο, τα αντίτυπα πρέπει να φέρουν την ένδειξη «ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ» και να τηρείται αρχείο όλων των αντιγράφων. - Να φυλάσσει σε ασφαλές µέρος κάθε Εµπιστευτική πληροφορία καθώς και κάθε θέµα που περιέχει Εµπιστευτικές Πληροφορίες. - Να επιστρέφει ανά πάσα στιγµή κατόπιν αιτήσεως του Ε ΗΕ όλες ή µέρος των Εµπιστευτικών Πληροφοριών που έχει στην κατοχή του. - Να µη χρησιµοποιεί τις Εµπιστευτικές Πληροφορίες για τον προσπορισµό ιδίου οικονοµικού οφέλους. 9.2. Ο Ανάδοχος αποδέχεται και συµφωνεί ότι δεν θα διανέµει, αποκαλύπτει ή άλλως πως διαδίδει Εµπιστευτικές Πληροφορίες εκτός: α) των περιπτώσεων που εγγράφως θα συµφωνηθεί από τον Ε ΗΕ, β) αν αυτές οι Εµπιστευτικές Πληροφορίες είναι ή γίνονται δηµόσια διαθέσιµες στο κοινό, όπως τούτο αποδεικνύεται από έγγραφα τα οποία έχουν δηµοσιευθεί ευρέως στο κοινό, χωρίς το γεγονός αυτό να είναι αποτέλεσµα παραβίασης της παρούσας υποχρέωσης εµπιστευτικότητας, γ) αν πριν την αποκάλυψη των Εµπιστευτικών Πληροφοριών στο πλαίσιο της παρούσας, αυτές οι Εµπιστευτικές Πληροφορίες βρίσκονταν ήδη στην κατοχή του Αναδόχου, όπως αυτό αποδεικνύεται από αρχεία του Αναδόχου, τα οποία υπήρχαν πριν την αποκάλυψη, δ) αν αυτές οι Εµπιστευτικές Πληροφορίες αποκαλύφθηκαν νόµιµα στον Ανάδοχο από τρίτο µέρος, που δεν είναι εργαζόµενος ή συνεργάτης του Ε ΗΕ ούτε κατά οποιοδήποτε τρόπο σχετίζεται µε τον Ε ΗΕ, το οποίο είναι ελεύθερο νόµιµα να τις αποκαλύπτει, ε) αν αυτές οι Εµπιστευτικές Πληροφορίες ζητείται να αποκαλυφθούν υποχρεωτικά από διάταξη νόµου, εκτελεστή απόφαση ή εκτελεστή πράξη δικαστικής ή διοικητικής αρχής. Στην περίπτωση αυτή, ο Ανάδοχος που έχει την υποχρέωση να ανακοινώσει εµπιστευτικά στοιχεία τα οποία αφορούν, άµεσα ή έµµεσα, ή σχετίζονται καθ οιοδήποτε τρόπο µε τον Ε ΗΕ, ή των οποίων η αποκάλυψη δύναται να επηρεάσει τον Ε ΗΕ καθ οιονδήποτε τρόπο, οφείλει να ενηµερώσει προηγουµένως και εγκαίρως τον Ε ΗΕ κοινοποιώντας του ταυτόχρονα, εφόσον επιτρέπεται από το Νόµο, τις αποφάσεις, πράξεις ή/και διατάξεις που του επιβάλλουν την εν λόγω υποχρέωση ανακοίνωσης στοιχείων και να λάβει, σε συνεργασία µε αυτή, όλα τα αναγκαία νόµιµα µέτρα για τον κατά το δυνατό περιορισµό της υποχρέωσης ανακοίνωσης. 9.3. Οι Εµπιστευτικές Πληροφορίες ή/και στοιχεία στα οποία ο Ανάδοχος θα έχει πρόσβαση, θα περιέχουν και προσωπικά δεδοµένα των πελατών/καταναλωτών του Ε ΗΕ, τα οποία ο Ανάδοχος θα διαχειρίζεται όπως προβλέπεται σχετικά από την ισχύουσα Νοµοθεσία για την προστασία των εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα (679/2016 Γενικός Κανονισµός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Προστασία Προσωπικών εδοµένων & N 2472/1997). Για το λόγο αυτό ο Ανάδοχος οφείλει να 16/26
λαµβάνει τα κατάλληλα οργανωτικά και τεχνικά µέτρα για την ασφάλεια των παρεχόµενων από το Ε ΗΕ στοιχείων και την προστασία τους από τυχαία ή αθέµιτη καταστροφή, τυχαία απώλεια, αλλοίωση, απαγορευµένη διάδοση ή πρόσβαση και κάθε άλλη µορφή αθέµιτης επεξεργασίας. Αυτά τα µέτρα πρέπει να εξασφαλίζουν επίπεδο ασφαλείας ανάλογο προς τους κινδύνους που συνεπάγεται η επεξεργασία και η φύση των στοιχείων που είναι αντικείµενο της επεξεργασίας. Απαγορεύεται δε αυστηρώς η διαβίβαση, κοινοποίηση ή γνωστοποίησή τους από τον Ανάδοχο σε τρίτους. Κατ εξαίρεση επιτρέπεται, για τις ανάγκες εκτέλεσης της παρούσας, να έχει πρόσβαση στα ανωτέρω δεδοµένα µόνο το εξουσιοδοτηµένο προσωπικό του Αναδόχου, το οποίο: - Θα παρέχει επαρκείς εγγυήσεις από πλευράς τεχνικών γνώσεων και προσωπικής ακεραιότητας για την τήρηση του απορρήτου. - Θα τελεί υπό την άµεση εποπτεία του νοµίµου εκπροσώπου του Αναδόχου ή του εξουσιοδοτηµένου από αυτόν. - Θα έχει ενηµερωθεί και δεσµευθεί προηγούµενα ως προς την εµπιστευτικότητα των εν λόγω δεδοµένων και για την υποχρέωσή του να εφαρµόζει τις διατάξεις του 679/2016 Γενικού Κανονισµού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Προστασία Προσωπικών εδοµένων & Ν 2472/97, όπως εκάστοτε ισχύουν. O Ανάδοχος - συµπεριλαµβάνοντας το προσωπικό του, τυχόν συνεργάτες ή Υπεργολάβους του - θα ευθύνεται αστικά και ποινικά για την παράβαση οποιωνδήποτε υποχρεώσεων που απορρέουν από τις διατάξεις του Κανονισµού (ΕΕ) 679/2016 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 27ης Απριλίου 2016, για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα & Ν 2472/1997, όπως εκάστοτε ισχύουν ή οποιωνδήποτε άλλων νόµων αντικαταστήσουν ή τροποποιήσουν αυτούς και που θα αφορούν την προστασία των προσωπικών δεδοµένων. 9.4. Κάθε συµβαλλόµενο µέρος θα ενηµερώνει το άλλο αµέσως, µόλις διαπιστώσει οποιαδήποτε παράνοµη χρήση ή αποκάλυψη εµπιστευτικών πληροφοριών και θα συνεργάζεται µε το µέρος αυτό µε κάθε εύλογο τρόπο, προκειµένου να το βοηθήσει να επανακτήσει τα εµπιστευτικά στοιχεία και να παρεµποδίσει παράνοµη χρήση ή αποκάλυψή τους. 9.5. Η µη συµµόρφωση του Αναδόχου µε τις ανωτέρω υποχρεώσεις συνιστά σπουδαίο λόγο επαγόµενο την καταγγελία της Σύµβασης και την κατάπτωση της Εγγυητικής Επιστολής Καλής Εκτέλεσης. Σε αυτή την περίπτωση τον Ε ΗΕ επιφυλάσσεται να ασκήσει όλα τα δικαιώµατά του που προβλέπονται από την παρούσα Σύµβαση και το νόµο και ειδικά το δικαίωµα αποζηµίωσης. Επιπλέον, ο Ανάδοχος υποχρεούται να αποζηµιώσει πλήρως το Ε ΗΕ για οποιεσδήποτε ένδικες πράξεις, αξιώσεις, αιτήµατα, κόστη, βάρη, διαδικασίες και έξοδα που προκύπτουν από ή σε σχέση µε ή συνέπεια οποιασδήποτε παράβασης σχετικής µε τις υποχρεώσεις Εχεµύθειας-Εµπιστευτικότητας που εδώ περιγράφονται. 9.6. Σε περίπτωση λήξης ή καταγγελίας της Συνεργασίας µεταξύ του Αναδόχου και του Ε ΗΕ για οποιονδήποτε λόγο, ο Ανάδοχος υποχρεούται: α) να σταµατήσει αµέσως να χρησιµοποιεί τις Εµπιστευτικές Πληροφορίες, 17/26
β) να παραδώσει αµέσως στον Ε ΗΕ τυχόν στοιχεία ή έγγραφα που περιέχουν Εµπιστευτικές Πληροφορίες τα οποία βρίσκονται στην κατοχή του ή, κατά παράβαση των όρων της παρούσας, στην κατοχή τρίτων, γ) να κοινοποιήσει εγγράφως το όνοµα και τη διεύθυνση των τρίτων στους οποίους τυχόν αποκάλυψε τις Εµπιστευτικές Πληροφορίες σύµφωνα µε τους όρους της παρούσας Συµφωνίας ή κατά παράβαση αυτών, και δ) να επιστρέψει τις Υπηρεσιακές Ταυτότητες στην αρµόδια Υπηρεσία που τις εξέδωσε, σε περίπτωση απώλειας ή µη επιστροφής της ταυτότητας, θα επιβάλλεται η Ποινική Ρήτρα του Άρθρου 14 και θα γίνεται η σχετική καταγγελία στην Αστυνοµία προς αποφυγή τυχόν παράνοµης χρήσης της Ταυτότητας. 9.7. Συνοµολογείται ρητά ότι, σε περίπτωση λήξης ή καταγγελίας της Συνεργασίας µεταξύ του Αναδόχου και του Ε ΗΕ οι υποχρεώσεις του πρώτου που περιγράφονται στο παρόν Άρθρο εξακολουθούν να ισχύουν και µετά το τέλος της Συνεργασίας. 9.8. Συµφωνείται ρητά ότι σε περίπτωση παραβίασης των υποχρεώσεων που αναλαµβάνει µε την παρούσα, ο Ανάδοχος ευθύνεται για την αποκατάσταση κάθε τυχόν ζηµίας του Ε ΗΕ. Άρθρο 14 ο Ποινικές Ρήτρες Ο Ανάδοχος υποχρεούται να εκτελεί τη Σύµβαση έγκαιρα και στο χρονικό διάστηµα, που καθορίζεται από την Επιβλέπουσα Υπηρεσία µε τη δέουσα επιµέλεια και προσοχή. Για κάθε παράβαση των υποχρεώσεων του Αναδόχου από την παρούσα επιβάλλονται Ποινικές Ρήτρες, που υπολογίζονται ως εξής: 1. Για κάθε ηµερολογιακή ηµέρα υπέρβασης της συνολικής προθεσµίας πέρατος από υπαιτιότητα του Αναδόχου, θα επιβάλλεται Ποινική Ρήτρα ίση µε το 15% της ηµερήσιας αποζηµίωσης του Αναδόχου, η οποία θα προκύπτει από τη διαίρεση του Συµβατικού Τιµήµατος µε τη Συνολική Προθεσµία Πέρατος (. : 365 ηµέρες =.. χ 0,15 = /ηµέρα υπέρβασης της Συνολικής Προθεσµίας Πέρατος). 2. Για κάθε εργάσιµη ηµέρα απουσίας µέλους του συνεργείου λόγω ανωτέρας βίας (Άρθρο 10 παρ. 8), ο Ανάδοχος πρέπει εντός 2 εργασίµων ηµερών να αντικαταστήσει το προσωπικό του συνεργείου, άλλως θα επιβάλλεται Ποινική Ρήτρα ίση µε το 15% της ηµερήσιας αποζηµίωσης του Αναδόχου, η οποία θα προκύπτει από τη διαίρεση του Συµβατικού Τιµήµατος µε τη Συνολική Προθεσµία Πέρατος (. : 365 ηµέρες =.. χ 0,15 = / εργάσιµη ηµέρα απουσίας µέλους του συνεργείου). 3. Για παραβίαση των Όρων των παρ. 4, 5, 6 & 7 του Άρθρου 13 του παρόντος Τεύχους από το προσωπικό του Αναδόχου, θα επιβάλλεται Ποινική Ρήτρα ίση µε το πενταπλάσιο της τιµής εργασίας (τιµή ιπόλου ή τιµή Υ/Σ), για κάθε ηµέρα που θα τεκµηριώνεται από διενεργούµενο δειγµατοληπτικό έλεγχο της Επιβλέπουσας Υπηρεσίας. 4. Σε περίπτωση απώλειας υλικού ή εξοπλισµού ιδιοκτησίας Ε ΗΕ θα επιβάλλεται 18/26
Ποινική Ρήτρα ίση µε τη τιµή αντικατάστασης του υλικού ή εξοπλισµού προσαυξηµένης κατά 20% αυτής. 5. Τέλος, θα επιβάλλεται Ποινική Ρήτρα ίση µε το ποσό των 100,00 σε περίπτωση απώλειας ταυτότητας ή µη επιστροφής της όταν ζητηθεί από την Ε.Υ. 6. Ρητά συµφωνείται ότι οι Ποινικές Ρήτρες επιβάλλονται από τον Ε ΗΕ, ανεξάρτητα αν ο Ε ΗΕ έχει υποστεί ζηµία. Το σύνολο των παραπάνω Ποινικών Ρητρών δεν µπορεί να υπερβεί το 15% του Συµβατικού Τιµήµατος, προσαυξηµένου µε τα τιµήµατα των τυχόν προσθέτων εργασιών και των συµπληρωµάτων της Σύµβασης. Σε περίπτωση υπέρβασης, ο Ε ΗΕ δικαιούται να καταγγείλει τη Σύµβαση. 7. Οι Ποινικές Ρήτρες παρακρατούνται από την ίδια ή την αµέσως επόµενη µηνιαία Πιστοποίηση εργασιών του Αναδόχου, ανάλογα µε τον χρόνο διαπίστωσης της αιτίας που επέσυρε την επιβολή τους. Αν το ποσό της Πιστοποίησης δεν επαρκεί, οι Ποινικές Ρήτρες παρακρατούνται από την Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης. 8. Όλες οι Ποινικές Ρήτρες είναι ανέκκλητες. Άρθρο 15 ο Απαγόρευση Υποκατάστασης και Εκχώρησης 1. Ο Ανάδοχος δεν µπορεί να υποκατασταθεί από τρίτο πρόσωπο, είτε φυσικό είτε νοµικό, µερικώς ή ολικώς, στην εκτέλεση των εκ της παρούσης Σύµβασης υποχρεώσεών του, χωρίς την οπωσδήποτε προγενέστερη έγγραφη συναίνεση του Ε ΗΕ, η οποία παρέχεται κατά την απόλυτη κρίση του. 2. Εξαιρείται η περίπτωση καθολικής ή µερικής διαδοχής του αρχικού Αναδόχου, λόγω εταιρικής αναδιάρθρωσης, περιλαµβανοµένης της εξαγοράς, της απορρόφησης, της συγχώνευσης ή καταστάσεων αφερεγγυότητας, ιδίως στο πλαίσιο προπτωχευτικών ή πτωχευτικών διαδικασιών από άλλον οικονοµικό φορέα ο οποίος πληροί τα κριτήρια ποιοτικής επιλογής που καθορίστηκαν αρχικά υπό τον όρο ότι η νέα εταιρία θα αναλάβει όλα τα από τη Σύµβαση δικαιώµατα και όλες τις από αυτή υποχρεώσεις του Αναδόχου έναντι του Ε ΗΕ, µετά από έγγραφη ειδοποίηση προς τον Ε ΗΕ και απόδειξη του γεγονότος (ολική υποκατάσταση). 3. Αν διαπιστωθεί ότι έχει γίνει άµεση ή έµµεση υποκατάσταση του Αναδόχου χωρίς έγκριση του Ε ΗΕ, ο Ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος. 4. Απαγορεύεται και είναι απολύτως άκυρη και χωρίς νοµικό αποτέλεσµα για τον Ε ΗΕ, η µεταβίβαση, εκχώρηση ή παραχώρηση από τον Ανάδοχο σε οποιοδήποτε τρίτο φυσικό ή νοµικό πρόσωπο, οποιασδήποτε απαίτησης ή δικαιώµατος ή αγωγής σε σχέση µε αυτή, εάν γίνει χωρίς προηγούµενη έγγραφη έγκριση του Ε ΗΕ. 5. Κατ εξαίρεση, ο Ανάδοχος επιτρέπεται να εκχωρήσει τις πληρωµές που απορρέουν από την παρούσα Σύµβαση, µόνο σε Τράπεζες που λειτουργούν νόµιµα στην Ελλάδα, χωρίς προηγούµενη συναίνεση του Ε ΗΕ. Η εκχώρηση τελεί υπό την προϋπόθεση ότι θα συνταχθούν και θα εγκριθούν οι σχετικές Πιστοποιήσεις. Η καταβολή των εκχωρηθέντων ποσών, θα γίνεται µετά την αφαίρεση: α. κάθε απαίτησης του Ε ΗΕ εξ οιουδήποτε λόγου και αν αυτή προέρχεται, 19/26
β. κάθε οφειλής του εκχωρούντος οικονοµικού φορέα προς οιονδήποτε τρίτο ο οποίος θα είχε δικαίωµα να εισπράξει από το Ε ΗΕ, γ. κάθε οφειλής του εκχωρούντος οικονοµικού φορέα προς το ηµόσιο που θα προκύπτει από το αποδεικτικό φορολογικής ενηµερότητας, η προσκόµιση του οποίου είναι απαραίτητη σύµφωνα µε το Νόµο και τη Σύµβαση για την πληρωµή οιουδήποτε ποσού και δ. κάθε οφειλής προς εργατοτεχνίτες της εκχωρήτριας εταιρείας οι οποίοι είχαν απασχοληθεί στο αντικείµενο της Σύµβασης και η οποία έχει αναγγελθεί στον Ε ΗΕ σύµφωνα µε το Άρθρο 702 Α.Κ. Οι ανωτέρω όροι πρέπει να τίθενται και στο κείµενο της εκχώρησης ούτως ώστε να λαµβάνει γνώση και η εκδοχέας τράπεζα. Άρθρο 16 ο Υπεργολάβοι 1. Ο Ανάδοχος µπορεί να αναθέσει την εκτέλεση τµήµατος της Σύµβασης υπεργολαβικά σε τρίτον για τον οποίο το έχει δηλώσει σύµφωνα µε το Άρθρο 12 της ιακήρυξης και έχει προσκοµίσει µε τα δικαιολογητικά προσωρινού Αναδόχου σχετική δήλωση του Υπεργολάβου. Προϋπόθεση επίσης έγκρισης Υπεργολαβίας, είναι ο Ανάδοχος να εκτελεί µε ίδια µέσα, κύρια τµήµατα της Παροχής Υπηρεσιών που αντιπροσωπεύουν ποσοστό τουλάχιστον εβδοµήντα τοις εκατό (70%) του Συνολικού Συµβατικού Τιµήµατος της Παροχής Υπηρεσιών. Η υπεργολαβική ανάθεση δεν αναιρεί την ευθύνη του Αναδόχου για την καλή εκτέλεση ολόκληρης της Σύµβασης. 2. Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος επιθυµεί να χρησιµοποιήσει για την εκτέλεση της Σύµβασης Υπεργολάβο πέραν του δηλωθέντος µε την Προσφορά του, εφαρµόζεται η διάταξη του Άρθρου 15, περί απαγόρευσης χωρίς προηγούµενη έγκριση του Ε ΗΕ, που χορηγείται κατά την ελεύθερη κρίση του τελευταίου και υπό την προϋπόθεση ότι πληρούνται οι τεχνικές και οικονοµικές απαιτήσεις της ιακήρυξης. 3. Η τήρηση των υποχρεώσεων του Άρθρου 20 παρ. 2 της παρούσας από τον Υπεργολάβο υπόκειται σε έλεγχο από τις αρµόδιες εθνικές αρχές, χωρίς να αίρεται η ευθύνη του Αναδόχου. Άρθρο 17 ο Φορολογικές υποχρεώσεις Όλοι οι φόροι σε σχέση µε την παρούσα Σύµβαση (πλην του ΦΠΑ ο οποίος βαρύνει το Ε ΗΕ) παράβολα, κρατήσεις, εισφορές κ.τ.λ. για οποιαδήποτε αιτία σχετική µε την εκτέλεση της παρούσας υπέρ του ηµοσίου, ήµων, ΝΠ και παντός τρίτου, τα τυχόν πρόστιµα και οι προσαυξήσεις που ενδέχεται να επιβληθούν, βαρύνουν αποκλειστικά τον Ανάδοχο. Άρθρο 18 ο Εγγύηση Καλής Εκτέλεσης 1. Ο Ανάδοχος κατέθεσε σήµερα την Εγγύηση έκδοσης.., ποσού (5% του συµβατικού ποσού),, µε αριθ../ -.-2019 για την ακριβή, 20/26
πιστή και εµπρόθεσµη εκτέλεση των όρων και συµφωνιών, της παρούσας Σύµβασης που θεωρούνται εξ ίσου ουσιώδεις. 2. Η Εγγύηση επιστρέφεται στον Εγγυητή που τη χορήγησε και όχι στον Ανάδοχο που δηλώνει ότι παραιτείται ρητώς χωρίς αντίρρηση και επιφύλαξη από δικαίωµα να αµφισβητήσει µε οποιοδήποτε τρόπο τα δικαιώµατα του Ε ΗΕ που αναφέρονται στην πιο πάνω Εγγύηση και αφορούν την είσπραξη αυτής (της Εγγύησης) από τον Εγγυητή και επιπλέον παραιτείται ρητώς από το δικαίωµα να προσφύγει κατά του Ε ΗΕ στο δικαστήριο για την µη κατάπτωση της πιο πάνω Εγγύησης ή να την θέσει σε δικαστική µεσεγγύηση. 3. Τέλος συµφωνείται ότι η Εγγύηση αυτή θα επιστραφεί µετά από την πλήρη εµπρόθεσµη και προσήκουσα σύµφωνα µε όσα αναφέρονται πιο πάνω, εκτέλεση της Σύµβασης και µετά την πλήρη εκκαθάρισή της, εκτός εάν υπάρξει εν τω µεταξύ περίπτωση µερικής ή ολικής κατάπτωσης της υπέρ του Ε ΗΕ, ενώ σε τέτοιες περιπτώσεις ο Ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να συµπληρώνει ή ανάλογα µε την περίπτωση να την αντικαθιστά αµέσως µε άλλη. Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος δεν θα συµµορφωθεί µε οποιαδήποτε όρο της παρούσας Σύµβασης ο Ε ΗΕ έχει το δικαίωµα να την καταγγείλει, ενώ καταπίπτει υπέρ του η παραπάνω Εγγύηση Καλής Εκτέλεσης και επιπλέον ο Ανάδοχος υποχρεούται να αποκαταστήσει κάθε θετική και αποθετική ζηµία που υπέστη ο Ε ΗΕ, ανεξάρτητα από την κατάπτωση. Άρθρο 19 ο Ασφαλίσεις 1. Ο Ανάδοχος είναι αποκλειστικά υπόχρεος για κάθε ασφάλιση και καταβολή εισφορών σε οικείους Ασφαλιστικούς Οργανισµούς για το προσωπικό που απασχολεί καθώς επίσης και για την τήρηση και πιστή εφαρµογή των διατάξεων της Νοµοθεσίας που ισχύει για την ασφάλεια του προσωπικού. 2. Ο Ανάδοχος πέραν από τις υποχρεώσεις και ευθύνες που απορρέουν από τη Σύµβαση, είναι υποχρεωµένος µε δικές του δαπάνες να συνοµολογεί, διατηρεί και παρακολουθεί την ασφάλιση «ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΝΑΝΤΙ ΤΡΙΤΩΝ» που περιγράφεται στο ΤΕΥΧΟΣ Γ «ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ» της παρούσας Σύµβασης. 3. Το αντικείµενο και η διάρκεια ασφάλισης, τα όρια αποζηµίωσης και οι ειδικοί και γενικοί όροι που πρέπει να περιλαµβάνονται στα Ασφαλιστήρια Συµβόλαια, καθορίζονται στο ΤΕΥΧΟΣ Γ «ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ» της παρούσας Σύµβασης. Άρθρο 20 ο Ειδικοί Όροι 1. Ρητά συνοµολογείται ότι ο Ανάδοχος δεν έχει την δυνατότητα για οποιονδήποτε λόγο και αιτία να αρνηθεί την εκπλήρωση των συµβατικών υποχρεώσεών του. Γι αυτό δηλώνει ρητά και χωρίς επιφύλαξη ότι παραιτείται απ όλα τα πιθανά δικαιώµατά του από τα Άρθρα 325 329 και 1106 του Α.Κ.. 2. Κατά την εκτέλεση της Σύµβασης ο Ανάδοχος τηρεί τις υποχρεώσεις του στους τοµείς του περιβάλλοντος, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου που έχουν θεσπιστεί από το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συµβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθµούνται στο Παράρτηµα ΧIV του Προσαρτήµατος Β του Ν 4412/2016. 21/26
3. Επίσης, κατά την εκτέλεση της Σύµβασης ο Ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί τις διατάξεις της νοµοθεσίας περί υγείας και ασφάλειας των εργαζοµένων και πρόληψης του επαγγελµατικού κινδύνου. Άρθρο 21 ο Ανωτέρα Βία Περιπτώσεις Ανωτέρας Βίας θεωρούνται όλα τα περιστατικά που ξεφεύγουν από τον έλεγχο του Αναδόχου και που θα ήταν αναπότρεπτα όποιες προσπάθειες κι αν έκανε. Τα περιστατικά Ανωτέρας Βίας, που επηρεάζουν τις εργασίες, είναι αποδεκτά µόνο ως λόγος καθυστέρησης και όχι ως λόγος αποζηµίωσης του Αναδόχου. Ο Ανάδοχος δε δικαιούται να εγείρει κατά του Ε ΗΕ απαιτήσεις που αφορούν οποιεσδήποτε τυχόν δαπάνες ή και οικονοµική επιβάρυνσή του, ως συνέπεια περιστατικού Ανωτέρας Βίας. Περιστατικά Ανωτέρας Βίας Υπεργολάβου του Αναδόχου δεν θεωρούνται περιστατικά Ανωτέρας Βίας για τον Ανάδοχο. Για να θεωρηθεί και αναγνωρισθεί από τον Ε ΗΕ ένα γεγονός Ανωτέρας Βίας, ο Ανάδοχος θα πρέπει να αποδείξει εγγράφως και µε επίσηµα αποδεικτικά έγγραφα το περιστατικό καθώς επίσης ότι το γεγονός έχει κατευθείαν σχέση µε την καθυστέρηση στην εκτέλεση ή στη συνέχιση των εργασιών και ότι η καθυστέρηση στην επίτευξη των καθοριζοµένων από τη Σύµβαση προθεσµιών οφείλεται αποκλειστικά στο γεγονός αυτό. Ο Ανάδοχος έχει υποχρέωση να γνωστοποιεί µε έγγραφό του στον Ε ΗΕ αµέσως και πάντως, το αργότερο σε δέκα (10) ηµέρες από την εµφάνισή της, κάθε περίπτωση Ανωτέρας Βίας που είναι δυνατόν να επηρεάσει αυτήν τη Σύµβαση, αλλιώς δε θα έχει δικαίωµα να την επικαλεστεί. Ο Ε ΗΕ υποχρεούται να γνωστοποιήσει στον Ανάδοχο εάν αποδέχεται ότι το περιστατικό αυτό εµπίπτει στις διατάξεις του παρόντος Άρθρου, µέσα σε τριάντα (30) ηµερολογιακές ηµέρες από την υποβολή των στοιχείων του Αναδόχου. Η µη συµµόρφωση του Αναδόχου, για οποιονδήποτε λόγο ή αιτία, προς τον προαναφερθέντα όρο περί γνωστοποιήσεως και υποβολής στοιχείων κλπ., εντός των πιο πάνω καθοριζοµένων ανατρεπτικών προθεσµιών, καθιστά απαράδεκτη οποιαδήποτε αίτηση του Αναδόχου για παράταση προθεσµίας. Ο χρόνος κατά τον οποίο µπορούν να παραταθούν οι συµβατικές προθεσµίες θα καθορισθεί, µε βάση τον πραγµατικά απολεσθέντα χρόνο Άρθρο 22 ο Καταγγελία της Σύµβασης 1. Με την επιφύλαξη όλων των δικαιωµάτων του Ε ΗΕ, που προκύπτουν από τις υπόλοιπες διατάξεις της Σύµβασης, ο Ε ΗΕ δικαιούται να καταγγείλει τη Σύµβαση εφόσον συντρέξουν µία ή περισσότερες από τις παρακάτω περιπτώσεις: α. Ο Ανάδοχος καθυστερήσει χωρίς εύλογη δικαιολογία την έναρξη των εργασιών. β. Ο Ανάδοχος δεν συµµορφώνεται προς τις προβλέψεις της Σύµβασης και καθυστερεί την πρόοδο των εργασιών ώστε να είναι προφανώς αδύνατη η εµπρόθεσµη εκτέλεση της Σύµβασης. 22/26
γ. Ο Ανάδοχος παραβαίνει ή δεν εφαρµόζει τα εγκεκριµένα σχέδια και διαγράµµατα. δ. Ο Ανάδοχος δεν συµµορφώνεται µε τις οδηγίες, τις κατευθύνσεις και τις εντολές του Ε ΗΕ. ε. Ο Ανάδοχος συστηµατικά παραλείπει την τήρηση των κανόνων ασφαλείας και υγιεινής των εργαζοµένων ή προστασίας του περιβάλλοντος. στ. Ο Ανάδοχος υποκαταστήσει ή εκχωρήσει µερικώς ή ολικώς τη Σύµβαση χωρίς την προηγούµενη έγγραφη συναίνεση του Ε ΗΕ. ζ. Η Ποινική Ρήτρα που επιβάλλεται υπερβεί τη µέγιστη προβλεπόµενη. η. Σε περίπτωση ψευδών δηλώσεων του Αναδόχου ή του προσωπικού του, κατά την εκτέλεση της εργασίας. Τονίζεται ρητώς ότι η µη τήρηση των όρων που εµπεριέχονται στο Άρθρο 13 της Σύµβασης (Υποχρεώσεις για τη διασφάλιση εργασιακών και ασφαλιστικών δικαιωµάτων εργαζοµένων) συνιστά λόγο καταγγελίας της Σύµβασης. 2. Η χρησιµοποίηση από τον Ανάδοχο εν ενεργεία υπαλλήλων του Ε ΗΕ ή ατόµων που έχουν οποιασδήποτε µορφής κωλύµατα, για εκτέλεση «εργασιών», συνιστά λόγο καταγγελίας της Σύµβασης. 3. Η Σύµβαση λύεται αυτοδικαίως, εάν ο Ανάδοχος πτωχεύσει. Η Σύµβαση καταγγέλλεται, κατά την κρίση του Ε ΗΕ, όταν ο Ανάδοχος τεθεί σε αναγκαστική διαχείριση ή σε περίπτωση κοινοπραξίας όταν πτωχεύσουν ή τεθούν σε αναγκαστική διαχείριση όλα τα κοινοπρακτούντα µέρη, όπως επίσης στην περίπτωση που κατά παράβαση των διατάξεων του Άρθρου 15 της παρούσας Σύµβασης ο Ανάδοχος υποκατέστησε τον εαυτό του ολικά ή µερικά κατά την εκτέλεση της Σύµβασης µε οποιοδήποτε τρίτο. 4. Εάν ο Ανάδοχος ήθελε παραβεί οποιονδήποτε από τους όρους και συµφωνίες της παρούσας Σύµβασης, ρητά συνοµολογούµενων όλων ως εξ ίσου ουσιωδών, ο Ε ΗΕ δικαιούται να καταγγείλει τη Σύµβαση, µε έγγραφη ανακοίνωσή του προς τον Ανάδοχο. Σε περίπτωση συνδροµής λόγου καταγγελίας καταπίπτει υπέρ του Ε ΗΕ η αναφερόµενη στο Άρθρο 18 της παρούσας Σύµβασης Εγγύηση Καλής Εκτέλεσης και επιπλέον ο Ανάδοχος υποχρεούται να αποκαταστήσει κάθε ζηµία του Ε ΗΕ, ανεξάρτητα από την κατάπτωση. 5. Με την καταγγελία της Σύµβασης, σύµφωνα µε τα παραπάνω, γίνεται εκκαθάριση της Σύµβασης το συντοµότερο δυνατό. Ο Ε ΗΕ δικαιούται είτε να συνεχίσει ο ίδιος την εκτέλεση των Υπηρεσιών, είτε να τις αναθέσει σε άλλο Ανάδοχο. Ο Ε ΗΕ και ο νέος Ανάδοχος δικαιούνται να χρησιµοποιούν εφόσον το κρίνουν απαραίτητο, τα υλικά, τα εφόδια, τις εγκαταστάσεις και τα λοιπά µέσα του έκπτωτου Αναδόχου τα οποία έχουν προσκοµιστεί ή ανεγερθεί από αυτόν στον τόπο της Παροχής Υπηρεσιών. 6. Κατά του οριστικά έκπτωτου Αναδόχου, µε την επιφύλαξη όλων των δικαιωµάτων του Ε ΗΕ για αποζηµίωση, επέρχονται αθροιστικά οι εξής συνέπειες: α. Καταπίπτει υπέρ του Ε ΗΕ η Εγγύηση Καλής Εκτέλεσης της Παροχής Υπηρεσιών. 23/26
β. Γίνονται άµεσα απαιτητές οποιεσδήποτε οφειλόµενες Ποινικές Ρήτρες µέχρι την ηµεροµηνία της καταγγελίας. γ. Ο Ε ΗΕ έχει δικαίωµα αποζηµίωσης για κάθε θετική ζηµία που απορρέει από τη µη εκτέλεση της Σύµβασης, ανεξαρτήτως επιβολής Ποινικών Ρητρών και καταπτώσεως της Εγγύησης Καλής Εκτέλεσης. 7. Για την εκκαθάριση της Σύµβασης ο Ε ΗΕ θα διενεργήσει προσκαλώντας προς τούτο τον Ανάδοχο το συντοµότερο δυνατό, την απογραφή της υπάρχουσας κατάστασης και θα καθορίσει το συνολικό ποσό (εάν υπάρχει) µε το οποίο τιµολογούνται οι εργασίες που έχουν εκτελεστεί σύµφωνα µε την Σύµβαση και θα καθορίσει επίσης και την αξία των τυχόν υπαρχόντων αχρησιµοποίητων ή µερικώς χρησιµοποιηµένων υλικών, καθώς και οποιωνδήποτε προσωρινών εργασιών. Σε περίπτωση που ο έκπτωτος Ανάδοχος, αν και κλήθηκε, δεν παραστάθηκε, ο Ε ΗΕ µπορεί να προβεί ο ίδιος στην απογραφή και θα χρεοπιστώσει ανάλογα τον Ανάδοχο. 8. Σε περίπτωση καταγγελίας της Σύµβασης ο Ε ΗΕ υποχρεούται να καταβάλει στον Ανάδοχο κάθε ποσό που οφείλεται σε αυτόν, σύµφωνα µε τους όρους της Σύµβασης, για όλες τις εργασίες που εκτελέστηκαν από αυτόν µέχρι την ηµεροµηνία της καταγγελίας, αφού παρακρατηθούν οι τυχόν Ποινικές Ρήτρες που επιβλήθηκαν µέχρι αυτήν την ηµεροµηνία. 9. O Ε ΗΕ σύµφωνα µε το Άρθρο 338 του Ν 4412/2016 δικαιούται, πέραν των ανωτέρω περιπτώσεων, να καταγγείλει τη Σύµβαση κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης της, τουλάχιστον στις ακόλουθες περιπτώσεις, εφόσον: α. Η Σύµβαση έχει υποστεί ουσιώδη τροποποίηση η οποία θα απαιτούσε νέα διαδικασία σύναψης Σύµβασης δυνάµει του Άρθρου 337 του Ν 4412/2016. β. Εάν ο Ανάδοχος, κατά το χρόνο της ανάθεσης της Σύµβασης, τελούσε σε µία από τις καταστάσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του Άρθρου 73 και του Άρθρου 74 και ως τούτου, θα έπρεπε να έχει αποκλειστεί από τη διαδικασία σύναψης Σύµβασης δυνάµει του δεύτερου εδαφίου της παρ. 1 του Άρθρου 305 του Ν 4412/2016. γ. Η Σύµβαση δεν έπρεπε να ανατεθεί στον Ανάδοχο λόγω σοβαρής παραβίασης των υποχρεώσεων που υπέχει από τις Συνθήκες και την Οδηγία 2014/25/ΕΕ, η οποία έχει αναγνωρισθεί µε απόφαση του ικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο διαδικασίας δυνάµει του Άρθρου 258 ΣΛΕΕ. 10. Επιπλέον ο Ε ΗΕ, κατά την κρίση του και χωρίς ακόµα παράβαση των συµβατικών υποχρεώσεων του Αναδόχου, δικαιούται σε οποιοδήποτε χρόνο κατά τη διάρκεια ισχύος της Σύµβασης να την καταγγείλει ολικά ή µερικά. Η καταγγελία κοινοποιείται εγγράφως στον Ανάδοχο και φέρει τα αποτελέσµατά της µετά την πάροδο δέκα (10) ηµερών από την ηµεροµηνία κοινοποίησης της καταγγελίας. Άρθρο 23 ο Απαιτήσεις 1. Σε κάθε περίπτωση που ο Ανάδοχος θεωρεί ότι δικαιούται να προβάλει απαίτηση σε σχέση µε οποιοδήποτε θέµα που αφορά στη Σύµβαση, υποχρεούται να το 24/26
γνωστοποιεί στην Ε.Υ. µέσα σε πέντε (5) ηµέρες από την ηµεροµηνία που εµφανίστηκε το γεγονός για το οποίο προτίθεται να υποβάλει την απαίτηση. Με την εµφάνιση του γεγονότος, ο Ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί όλα τα απαραίτητα στοιχεία, κατά τρόπο που κρίνεται αναγκαίος για την υποστήριξη της απαίτησής του. 2. Μέσα σε πέντε (5) ηµέρες από την αποστολή της παραπάνω γνωστοποίησης, ο Ανάδοχος υποχρεούται να παραδίδει στην Ε.Υ. οικονοµική ανάλυση της απαίτησης του, που θα συνοδεύεται µε λεπτοµερή αιτιολόγησή της. 3. Εάν ο Ανάδοχος δεν συµµορφώνεται µε τις διατάξεις του παρόντος Άρθρου, το δικαίωµα του για πληρωµή, εφόσον το αίτηµα του γίνει δεκτό από τον Ε ΗΕ περιορίζεται µέχρι του σηµείου που η Ε.Υ. µπορεί να επαληθεύσει από τα τηρηθέντα στοιχεία. Άρθρο 24 ο Ρήτρα Ακεραιότητας Με την παρούσα ο Ανάδοχος δηλώνει και δεσµεύεται, ότι ο ίδιος και οι νόµιµοι Εκπρόσωποί του (επί κοινοπραξιών: και καθένα από τα µέλη της κοινοπραξίας), σε όλα τα στάδια που προηγήθηκαν της κατακύρωσης της Σύµβασης, δεν ενήργησαν αθέµιτα, παράνοµα ή καταχρηστικά και ότι θα εξακολουθήσουν να µην ενεργούν κατ αυτόν τον τρόπο κατά το στάδιο εκτέλεσης της Σύµβασης αλλά και µετά τη λήξη αυτής. Στην περίπτωση που διαπιστωθεί, µέχρι τη λήξη της διάρκειας της Σύµβασης, παράβαση των υποχρεώσεων της παραγράφου αυτής εκ µέρους του Αναδόχου, ο τελευταίος κηρύσσεται έκπτωτος. Άρθρο 25 ο Τροποποίηση Σύµβασης Τροποποίηση της παρούσας Σύµβασης µπορεί να γίνει µόνο µε έγγραφη συµφωνία των µερών και υπό την προϋπόθεση ότι δεν διαφοροποιείται ουσιωδώς η Σύµβαση κατά το Άρθρο 337 του Ν 4412/2016. Άρθρο 26 ο Ισχύς Όρων Σύµβασης Όλοι οι Όροι της παρούσας θεωρούνται ουσιώδεις. Η παρούσα Σύµβαση παραµένει ισχυρή ακόµη και αν ένας ή περισσότεροι Όροι της θεωρηθούν ή αναγνωριστούν ως άκυροι. Άρθρο 27 ο ωσιδικία ίκαιο της Σύµβασης 1. Για την επίλυση οποιασδήποτε διαφοράς που αναφύεται από την εφαρµογή της Σύµβασης και δεν καθίσταται δυνατόν να επιλυθεί σύµφωνα µε τις διατάξεις της, συµφωνείται ρητά ότι αρµόδια είναι τα ικαστήρια των Αθηνών. 2. Η Σύµβαση θα ερµηνεύεται και θα διέπεται αποκλειστικά από το ελληνικό δίκαιο. 25/26
Σαν επιβεβαίωση για τα πιο πάνω τα συµβαλλόµενα µέρη υπέγραψαν την παρούσα Σύµβαση σε 2 πρωτότυπα την ηµεροµηνία και στον τόπο που αναφέρονται στην αρχή τους και πήραν ο καθένας από 1 αντίγραφο. ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΑ ΟΧΟ ΓΙΑ ΤΟΝ Ε ΗΕ 26/26
ιεύθυνση Περιφέρειας Αττικής ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠ ΑΡΙΘ: ΠΑ/ΕΠ-6878/2019 Αρ. SAP: Α..Α.Μ.: «ΟΠΤΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΕΝΑΕΡΙΩΝ ΙΚΤΥΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΙΑΝΟΜΗΣ ΜΕΣΗΣ & ΧΑΜΗΛΗΣ ΤΑΣΗΣ» ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΤΗΣ ΠΑ» ΤΕΥΧΟΣ Β ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ & ΦΥΛΛΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
Ε ΗΕ ιεύθυνση Περιφέρειας Αττικής ΑΡΙΘ. ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ: ΠΑ/ΕΠ-6878/2019 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: «Οπτική επιθεώρηση Εναερίων ικτύων και Εγκαταστάσεων ιανοµής Μέσης & Χαµηλής Τάσης», στην Περιοχή Ελευσίνας της ΠΑ Σελ. 1 από 2 ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ «ΟΠΤΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΕΝΑΕΡΙΩΝ ΙΚΤΥΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΙΑΝΟΜΗΣ ΜΕΣΗΣ & ΧΑΜΗΛΗΣ ΤΑΣΗΣ» ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΤΗΣ ΠΑ» (Οι παρακάτω τιµές δεν περιλαµβάνουν το Φ.Π.Α.) ΕΙ ΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Επιθεώρηση δικτύου Μ.Τ. Επιθεώρηση δικτύου Χ.Τ. ΠΛΗΘΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 190 ίπολα (737 km) 1.292 Υ/Σ (1.425 km) ΤΙΜΗ ΑΝΑ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΤΙΜΗΜΑ ΑΝΑ ΕΡΓΑΣΙΑ ( ) 35,00 / ίπολο 6.650,00 10,80 /Υποσταθµό 13.953,60 ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΤΕΛΙΚΟ ΤΙΜΗΜΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ( ) 20.603,60 Οικονοµικές Προσφορές που θα υπερβαίνουν τον Προϋπολογισµό της Υπηρεσίας δεν θα γίνονται δεκτές και θα αποκλείεται ο ιαγωνιζόµενος.
Ε ΗΕ ιεύθυνση Περιφέρειας Αττικής ΑΡΙΘ. ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ: ΠΑ/ΕΠ-6878/2019 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: «Οπτική επιθεώρηση Εναερίων ικτύων και Εγκαταστάσεων ιανοµής Μέσης & Χαµηλής Τάσης», στην Περιοχή Ελευσίνας της ΠΑ Σελ. 2 από 2 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ µε αριθµό ΠΑ/ΕΠ-6878/2019 Ανάδειξη Αναδόχου µε τη διαδικασία της ιαπραγµάτευσης, για «Οπτική επιθεώρηση Εναερίων ικτύων και Εγκαταστάσεων ιανοµής Μέσης & Χαµηλής Τάσης», στην Περιοχή Ελευσίνας της ιεύθυνσης Περιφέρειας Αττικής ( ΠΑ). ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΕΝΙΑΙΑΣ ΕΚΠΤΩΣΗΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΤΙΜΩΝ ΜΟΝΑ ΑΣ ΤΟΥ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Της Εταιρείας (ή) Κοινοπραξίας Εταιρειών: Για τις εργασίες που θα µας ανατεθούν στα πλαίσια της Παροχής Υπηρεσιών που αναφέρεται στη συνέχεια, όπως αυτή καθορίζεται µε λεπτοµέρεια στα Τεύχη της Πρόσκλησης, προσφέρουµε την παρακάτω ενιαία έκπτωση σε ακέραιες µονάδες επί τοις εκατό στις Τιµές Μονάδας του Τιµολογίου της Υπηρεσίας, σύµφωνα µε τις προϋποθέσεις που αναφέρονται στην Πρόσκληση µε αριθµό ΠΑ/ΕΠ-6878/2019 και τα Συµβατικά Τεύχη που τη συνοδεύουν. ΤΙΤΛΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ «Οπτική επιθεώρηση Εναερίων ικτύων και Εγκαταστάσεων ιανοµής Μέσης & Χαµηλής Τάσης», στην Περιοχή Φιλοθέης-Κηφισιάς της ιεύθυνσης Περιφέρειας Αττικής ( ΠΑ) ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΑ/ΕΠ-6878/2019 Προσφερόµενη ενιαία Έκπτωση σε ακέραιες µονάδες επί τοις εκατό (αριθµητικώς και ολογράφως) ηλώνω υπεύθυνα ότι αποδέχοµαι, ανεπιφύλακτα, στο σύνολό τους τις τιµές µονάδας του Τιµολογίου της Υπηρεσίας, που θα προκύψουν µετά την εφαρµογή της παραπάνω ενιαίας έκπτωσης που προσέφερα επί των Τιµών Μονάδας του Τιµολογίου, ανεξάρτητα από την ποσότητα κάθε µίας εργασίας που θα µας ανατεθεί για εκτέλεση, σύµφωνα µε τις προϋποθέσεις που αναφέρονται στην Πρόσκληση µε αριθµό ΠΑ/ΕΠ-6878/2019 του Ε ΗΕ. Ηµεροµηνία Ονοµατεπώνυµο και Υπογραφή Νοµίµου Εκπροσώπου ή Εκπροσώπων
ιεύθυνση Περιφέρειας Αττικής ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠ ΑΡΙΘ: ΠΑ/ΕΠ-6878/2019 Αρ. SAP: Α..Α.Μ.: «ΟΠΤΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΕΝΑΕΡΙΩΝ ΙΚΤΥΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΙΑΝΟΜΗΣ ΜΕΣΗΣ & ΧΑΜΗΛΗΣ ΤΑΣΗΣ» ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΤΗΣ ΠΑ» ΤΕΥΧΟΣ Γ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΙΚΤΥΟΥ ΙΑΝΟΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. Περραιβού 20 & Καλλιρρόης 5 Τ 210 9281600 infodeddie@deddie.gr 117 43 Αθήνα F 210 9281698 www.deddie.gr 1/7
ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Άρθρο 1 Όγκος και έκταση των εργασιών - πλήθος συνεργείων Άρθρο 2 Εργασίες Αναδόχου Άρθρο 3 Τεχνικοί Όροι Εκτέλεσης των Εργασιών του Αναδόχου Άρθρο 4 Πραγµατοποίηση Επιθεώρησης και συµπλήρωση ελτίων Επιθεώρησης & Συντήρησης Εγκαταστάσεων ιανοµής Άρθρο 5 Παραλαβή εργασιών Αναδόχου 2/7
Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Π Ε Ρ Ι Γ Ρ Α Φ Η Άρθρο 1 ο Όγκος και έκταση των εργασιών - πλήθος συνεργείων 1.1. Ο Ανάδοχος αναλαµβάνει την Οπτική επιθεώρηση Εναερίων ικτύων και Εγκαταστάσεων ιανοµής Μέσης & Χαµηλής Τάσης όλων των Γραµµών (Μέσης & Χαµηλής Τάσης) των Υποσταθµών ιανοµής, εντός των ιοικητικών Ορίων της Περιοχής Φιλοθέης - Κηφισιάς (Τεύχος «ΥΠΟ ΕΙΓΜΑΤΑ»), συνολικού µήκους 5.000 χιλιοµέτρων, εντός δώδεκα (12) µηνών. 1.2. Ο Ανάδοχος οφείλει να ακολουθεί την προτεραιότητα εκτέλεσης των εργασιών, όπως αυτή καθορίζεται από την Επιβλέπουσα Υπηρεσία. Οι εργασίες θα επιδίδονται κατά την κρίση της Υπηρεσίας και εντός των προβλεποµένων της παρούσας Σύµβασης. 1.3. Οι εργασίες αυτές θα γίνουν µε τρόπο και µέσα που να καλύπτεται η ελάχιστη µηνιαία απόδοση (εκτέλεση εργασιών εντός δεκαπέντε (15) ηµερών από την ηµεροµηνία έκαστης επίδοσης), όπως προβλέπεται από τα Τεύχη της Σύµβασης. 1.4. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να συστήσει περισσότερα του ενός συνεργεία επιθεώρησης, που θα µπορούν να εργάζονται ταυτόχρονα σε διάφορες τοποθεσίες, εφόσον αυτό απαιτηθεί από το Ε ΗΕ, µε γνώµονα το µέγιστο επιτρεπόµενο χρονικό διάστηµα ολοκλήρωσης των εργασιών. Άρθρο 2 ο Εργασίες Αναδόχου Οι εργασίες που αναλαµβάνει ο Ανάδοχος είναι οι εξής: 2.1. Οπτική επιθεώρηση εναερίων δικτύων και εγκαταστάσεων διανοµής Μέσης & Χαµηλής Τάσης όλων των Γραµµών των Υποσταθµών εντός των ιοικητικών Ορίων της Περιοχής Φιλοθέης-Κηφισιάς, συνολικού µήκους 5.000 χιλιοµέτρων, δια "γυµνού οφθαλµού" ή µε κιάλια όπου απαιτείται, µε βάση τα µονογραµµικά λειτουργικά διαγράµµατα. Η Επιχείρηση, µε την υπογραφή της παρούσας Σύµβασης, θα παραδώσει στον Ανάδοχο, όλα τα απαιτούµενα αντίγραφα λειτουργικών σχεδίων του ως άνω δικτύου Μ.Τ. & Χ.Τ. Η επιθεώρηση θα εκτελείται από πεπειραµένο και ικανό προσωπικό, αριθµητικά επαρκές. Τα πρόσωπα που θα χρησιµοποιήσει ο Ανάδοχος, υποχρεωτικά θα πρέπει να είναι κάτοχοι αδειών άσκησης επαγγέλµατος Ηλεκτροτεχνίτη ΣΤ ειδικότητας Εναερίων ικτύων ή Βεβαίωσης Αναγγελίας (Τεχνίτες Ηλεκτρολόγοι Α ειδικότητας) του Π.. 108/2013, ΦΕΚ 141/Α/12-06-2013 (Τεύχος «ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ» Άρθρο 10, παρ. 1). Στοιχεία που επιθεωρούνται είναι: Αποστάσεις ασφαλείας (κτίσµατα, δένδρα) Στύλοι Τραβέρσες Αντηρίδες Επίτονοι 3/7
Μονωτήρες και στηρίγµατά τους εµατικά Αγωγοί Καλώδια Ασφαλειοαποζεύκτες (Α/Ζ) Μονοπολικοί ή τριπολικοί αποζεύκτες (ΑΠΖ Ι, ΑΠΖ ΙΙΙ) ιακόπτες φορτίου Αλεξικέραυνα Γέφυρες Μετασχηµατιστές Ασφαλειοκιβώτια Επεµβάσεις τρίτων Γειώσεις Παροχές Ο Ανάδοχος θα διαπιστώνει και θα καταγράφει τις βλάβες ή ανωµαλίες, που υπάρχουν στα ως άνω στοιχεία και γενικά στις κατασκευές του επιθεωρούµενου δικτύου Μ.T. & Χ.T. καθώς και ότι είναι αντίθετο µε την τυποποίηση του Ε ΗΕ και τον Κανονισµό Εγκατάστασης & Συντήρησης Υπαιθρίων Γραµµών Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΚΕΣΥΓΗΕ). Αναφορικά µε την τυποποίηση του Ε ΗΕ ελέγχεται η συµµόρφωση των ως άνω στοιχείων µε το Εγχειρίδιο Τυποποιηµένων Κατασκευών ιανοµής, την Ο Νο 09 και τις λοιπές Οδηγίες ιανοµής της Επιχείρησης και γενικά µε τους κανόνες της τέχνης. 2.2. Ειδικά για τους ξύλινους στύλους η επιθεώρηση περιλαµβάνει τις εξής διαπιστώσεις για την κατάσταση των στύλων: Σηµαντικός τραυµατισµός από κεραυνό ή πυρκαγιά ή όχηµα ή δρυοκολάπτη ή άλλο αίτιο (διευκρινίζεται ότι η επιφανειακή απανθράκωση δεν θεωρείται σηµαντικός τραυµατισµός). Οπτικά φανερή σήψη. 2.3. Καταγραφή των δένδρων, που είναι αναγκαίο να κλαδευτούν για να τηρούνται οι αποστάσεις ασφαλείας και καταγραφή δένδρων ή κλάδων επισφαλούς αντοχής (π.χ. καµένα από πυρκαγιά δένδρα, ξερά κλαδιά πάνω από γραµµές), τα οποία κρίνεται αναγκαίο να κοπούν για να µη πέσουν πάνω στις γραµµές ή για να µην έρθουν γενικά σε επαφή µε τις εγκαταστάσεις που επιθεωρούνται. Στο ελτίο Επιθεώρησης θα αναγράφεται το είδος και το πλήθος των δέντρων που χρήζουν κλαδέµατος, καθώς και οι γεωγραφικές συντεταγµένες στο Σύστηµα ΕΓΣΑ 87 του σηµείου στο οποίο πρέπει να γίνει επέµβαση. Οι αποστάσεις ασφαλείας των δέντρων αναφέρονται σε Πίνακες που επισυνάπτονται στην παρούσα Τεχνική Περιγραφή. 2.4. Συµπλήρωση των Εντύπων της Οδηγίας ιανοµής Νο 9, όσον αφορά στις εργασίες Επιθεώρησης: - Συµπλήρωση του Εντύπου Ι της Οδηγίας Νο 9 «ελτίο Επιθεώρησης & Συντήρησης Εγκαταστάσεων ιανοµής». - Συµπλήρωση του Εντύπου ΙΙΙ της Οδηγίας Νο 9 «Προγραµµατισµός & Απολογισµός Συντήρησης ικτύων». - Συµπλήρωση του Εντύπου IV της Οδηγίας Νο 9 «Προγραµµατισµός & Απολογισµός Συντήρησης Υποσταθµών». - Συµπλήρωση του Εντύπου V της Οδηγίας Νο 9 «Συγκεντρωτικός Πίνακας Προγραµµατισµού Απολογισµού Συντηρήσεων Εγκαταστάσεων ιανοµής». 4/7
Τα εν λόγω Έντυπα θα συµπληρώνονται και θα παραδίδονται σε ηλεκτρονική µορφή (αρχείο excel). Στα ελτία Επιθεώρησης συµπληρώνονται τα στοιχεία του τµήµατος της γραµµής που επιθεωρήθηκε (γραµµή, διακλάδωση, Υ/Σ) µε τρόπο που να είναι ευχερής η ταυτοποίηση του υπόψη τµήµατος. Έτσι, για κάθε νέα γραµµή, διακλάδωση ή υποδιακλάδωση γραµµής θα συµπληρώνεται νέο ελτίο ή ελτία, ανάλογα µε το πλήθος των επιθεωρούµενων κατασκευών. Στα ελτία Επιθεώρησης, στη στήλη «Θέση Περιγραφή Στοιχείου», αναγράφονται ο αριθµός στύλου, το όνοµα Υ/Σ ιανοµής, το είδος της κατασκευής, σύµφωνα µε το Εγχειρίδιο Τυποποιηµένων Κατασκευών ιανοµής και όποια άλλη πληροφορία είναι απαραίτητη για την ταυτοποίηση του επιθεωρηθέντος σηµείου. Σηµειώνονται όλες οι κατασκευές που επιθεωρούνται (πχ. στύλοι ΜΤ και Υ/Σ ΜΤ/ΧΤ) ακόµα και αν δεν υπάρχουν για αυτές παρατηρήσεις. Σε αυτή την περίπτωση στη στήλη «Βλάβες ή ανωµαλίες» γράφεται η λέξη «ΟΥ ΕΝ». Στο ελτίο Επιθεώρησης θα σηµειώνεται επίσης, το µήκος του δικτύου σε χιλιόµετρα, καθώς και ο αριθµός των στύλων από τους οποίους ορίζεται, το τµήµα του στο οποίο αναφέρεται το συγκεκριµένο ελτίο, όπως επίσης και οι γεωγραφικές συντεταγµένες (στο Σύστηµα ΕΓΣΑ 87) των στύλων, των δέντρων, των τυποποιηµένων κατασκευών και των σηµείων στα οποία η επιθεώρηση εντόπισε ότι χρήζει άµεση επέµβαση αποκατάστασης. Τα ελτία Επιθεώρησης θα συνοδεύονται από το απαραίτητο φωτογραφικό υλικό, το οποίο θα λαµβάνεται από ψηφιακές κάµερες, ώστε να γίνεται γνωστοποίηση της ηµεροµηνίας λήψης της φωτογραφίας, και κατά συνέπεια της ηµεροµηνίας που πραγµατοποιήθηκε η επιθεώρηση του στοιχείου. Ο Ανάδοχος θα παραδίδει εποµένως ηλεκτρονικό αρχείο µε µία (1) τουλάχιστον ψηφιακή φωτογραφία για κάθε τυποποιηµένη κατασκευή του εναερίου δικτύου Μ.Τ. & Χ.Τ. και κάθε Υ/Σ ΜΤ/ΧΤ που επιθεώρησε, καθώς επίσης, για κάθε δένδρο που κρίνει αναγκαίο να κλαδευτεί ή να κοπεί και για κάθε Παρατήρηση η οποία χρήζει άµεση επέµβαση. Στο φωτογραφικό αρχείο θα δίνεται το όνοµα του στοιχείου το οποίο απεικονίζει και θα σηµειώνεται, για την αντίστοιχη κατασκευή ή δένδρο, στη στήλη των παρατηρήσεων του «ελτίου Επιθεώρησης και Συντήρησης Εγκαταστάσεων ιανοµής», που συµπληρώνει ο Ανάδοχος. 2.5. Κάθε µέρα µετά το τέλος της επιθεώρησης θα σηµειώνεται στο λειτουργικό διάγραµµα, το τµήµα του δικτύου που επιθεωρήθηκε. (πράσινο χρώµα για κλαδέµατα κόκκινο για Παρατηρήσεις στοιχείων δικτύου). 2.6. Παράδοση των συµπληρωµένων ελτίων Επιθεώρησης και Συντήρησης Εγκαταστάσεων ιανοµής, των Ηµερήσιων ελτίων Εργασίας, των ενηµερωµένων σχεδίων, χαρτών κλπ. στον Τοµέα ικτύου της Περιοχής. Άρθρο 3 ο Τεχνικοί Όροι Εκτέλεσης των Εργασιών του Αναδόχου Κατά την επιθεώρηση του δικτύου θα εφαρµόζονται τα αναφερόµενα στη συνηµµένη Τεχνική Οδηγία ιανοµής Νο 09. 5/7
Άρθρο 4 ο Πραγµατοποίηση Επιθεώρησης και συµπλήρωση ελτίων Επιθεώρησης & Συντήρησης Εγκαταστάσεων ιανοµής Κατά την πραγµατοποίηση της επιθεώρησης, ο Ανάδοχος συµπληρώνει το ελτίο Επιθεώρησης & Συντήρησης Εγκαταστάσεων ιανοµής εις διπλούν σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στην Τεχνική Οδηγία ιανοµής Νο 09 και στην παραπάνω παράγραφο 2. Όλοι οι αριθµοί που αναγράφονται στο ελτίο είναι απαραίτητο να είναι ΑΚΕΡΑΙΟΙ (Η ακρίβεια δεκαδικού ψηφίου δεν είναι επιθυµητή). Άρθρο 5 ο Παραλαβή εργασιών Αναδόχου 5.1. Οι εργασίες του Αναδόχου επιδίδονται από το Ε ΗΕ τµηµατικά δύο φορές το µήνα (ανά 15 ηµέρες), χωρίς αίτησή του, κατά την κρίση της Υπηρεσίας. Οµοίως, κάθε τµήµα εργασιών που έχουν επιδοθεί στην αρχή του δεκαπενθηµέρου, παραλαµβάνεται την 15η µέρα του κύκλου επίδοσης. Κάθε τµηµατική παραλαβή είναι προσωρινή και οριστική ταυτόχρονα, για τµήµα στο οποίο αντιστοιχεί και διενεργείται από Επιτροπή του Ε ΗΕ. 5.2. Η Επιτροπή Παραλαβής του Ε ΗΕ µεταβαίνει µε δικό της µεταφορικό µέσο στον τόπο ελέγχου και µε τη συνδροµή του Αναδόχου, και του υπευθύνου Επιθεωρητή των δικτύων, ελέγχει δειγµατοληπτικά τις εργασίες που θα παραλάβει. 5.3 Ο δειγµατοληπτικός έλεγχος διενεργείται σε Σχέδια Ε ΗΕ, που επιλέγονται από την Επιτροπή από το σύνολο των Σχεδίων Ε ΗΕ, στα οποία ολοκληρώθηκαν οι υπόψη εργασίες κατά την ελεγχόµενη περίοδο. Τα Σχέδια Ε ΗΕ (Υ/Σ ΜΤ/ΧΤ, ίπολα ΜΤ) που ελέγχονται, θα πρέπει να είναι κατά το δυνατό αντιπροσωπευτικά του συνόλου των εργασιών που παραλαµβάνονται (π.χ. να ανήκουν σε διάφορες γεωγραφικές περιοχές) και να αντιστοιχούν σε ποσοστό τουλάχιστον ίσο µε το 10% του συνολικού όγκου των εργασιών που παραλαµβάνονται (10% του συνολικού µήκους του τµήµατος δικτύου που παραλαµβάνεται). Τα συµπεράσµατα που προκύπτουν από την εξέταση του δείγµατος θεωρούνται ότι ισχύουν για το σύνολο της αντιπροσωπευόµενης από το δείγµα ποσότητας εργασιών του Αναδόχου. 5.4. Εάν η Επιτροπή διαπιστώσει ελλείψεις ή άλλες αποκλίσεις από τη Σύµβαση, ενεργεί ως εξής: 5.4.1. Εάν οι ελλείψεις, κλπ, µπορούν να αποκατασταθούν εκ των υστέρων, τότε η Επιτροπή συντάσσει εις τριπλούν Φύλλο Παρατηρήσεων προς τον Ανάδοχο και ορίζει προθεσµία αποκατάστασής τους απ' αυτόν σε όλο το τµήµα της Παροχής Υπηρεσιών που αντιπροσωπεύεται από το δείγµα. Το Φύλλο αυτό επιδίδεται από το Ε ΗΕ στον Ανάδοχο για ενέργεια. Μετά την αποκατάσταση, ο Ανάδοχος, ζητεί εγγράφως πλέον, τον επανέλεγχο. Εάν η Επιτροπή διαπιστώσει την αποκατάσταση των ελλείψεων, κλπ, συντάσσει και υπογράφει Πρωτόκολλο Παραλαβής για το υπόψη τµήµα της Παροχής Υπηρεσιών. Ο επανέλεγχος γίνεται από την Επιτροπή και πάλι δειγµατοληπτικά σε νέο αντιπροσωπευτικό δείγµα 6/7
των εργασιών που αντιστοιχεί σε ποσοστό τουλάχιστον ίσο µε το 2% έως 3% του συνόλου των εργασιών που παραλαµβάνονται. 5.4.2. Εάν οι ελλείψεις, κλπ, δεν µπορούν να αποκατασταθούν εκ των υστέρων ή εάν η αποκατάσταση αυτή κρίνεται από την Επιτροπή πολύ δυσχερής ή εάν ο Ανάδοχος δεν αποκατέστησε, στην προθεσµία που του ορίσθηκε, τις ελλείψεις, κλπ, που περιλαµβάνονται στο Φύλλο Παρατηρήσεων της Επιτροπής, το οποίο του επιδόθηκε, τότε η Επιτροπή παραλαµβάνει τις εργασίες του υπόψη τµήµατος της Παροχής Υπηρεσιών και συντάσσει και υπογράφει Πρωτόκολλο Παραλαβής, στο οποίο όµως εισηγείται ταυτόχρονα την παρακράτηση από τον Ανάδοχο ποσού ίσου µε τις προϋπολογιζόµενες δαπάνες αποκατάστασης των ελλείψεων, κλπ, από το Ε ΗΕ σε όλο το µήκος του τµήµατος της Παροχής Υπηρεσιών που παραλαµβάνεται ή ποσού ίσου µε την συµβατική αξία των εργασιών που παρουσιάζουν ελλείψεις κλπ. που δεν µπορούν να αποκατασταθούν εκ των υστέρων ή που η αποκατάστασή τους κρίνεται από την Επιτροπή πολύ δυσχερής. 5.4.3. Εάν η Επιτροπή διαπιστώσει ανακρίβειες ή διαφορές µεταξύ Πιστοποιήσεων των εργασιών του Αναδόχου και των τηρουµένων δελτίων, χαρτών και σχεδίων, τότε συντάσσει Φύλλο Παρατηρήσεων για διόρθωση των ανακριβειών ή σφαλµάτων. Το Φύλλο Παρατηρήσεων εκδίδεται σε δύο αντίτυπα. Το ένα δίδεται στην Περιοχή και το άλλο στον Ανάδοχο. Μετά τη διόρθωση, η Επιτροπή συντάσσει και υπογράφει το αντίστοιχο Πρωτόκολλο Παραλαβής. 5.4.4. Εάν οι εργασίες του Αναδόχου έχουν εκτελεσθεί σύµφωνα µε τους Συµβατικούς Όρους, η Επιτροπή τις παραλαµβάνει συντάσσει και υπογράφει Πρωτόκολλο Παραλαβής τους από το Ε ΗΕ. Το Πρωτόκολλο αυτό συντάσσεται εις τριπλούν και ένα αντίτυπο επιδίδεται στον Ανάδοχο. Το Πρωτόκολλο Παραλαβής εγκρίνεται από την Επιβλέπουσα Υπηρεσία στην περίπτωση που σε αυτό δεν υπάρχει διαφωνία µεταξύ των µελών της Επιτροπής. Σε περίπτωση διαφωνίας µεταξύ των µελών της Επιτροπής το Πρωτόκολλο εγκρίνεται από την Προϊσταµένη Υπηρεσία. Σε κάθε περίπτωση το Πρωτόκολλο εγκρίνεται µέσα σε χρονικό διάστηµα ενός µήνα. Αν στο χρονικό αυτό διάστηµα δεν εγκριθεί, θεωρείται ότι η έγκριση γίνεται αυτοδικαίως. 5.4.5. Η Επιτροπή ή Προϊστάµενα Όργανα δικαιούνται να παρακολουθούν επιτόπου όλες τις εργασίες οποτεδήποτε και οσονδήποτε συχνά και να δίνουν εντολές ή οδηγίες µέσα στα όρια που επιτρέπουν οι Συµβατικοί Όροι. Η επιτόπια µετάβαση και επιστροφή των Οργάνων αυτών πραγµατοποιείται µε φροντίδα και δαπάνη του Ε ΗΕ. Συνηµµένα: Οδηγία ιανοµής Νο 09 Έντυπα Οδηγίας ιανοµής Νο 09 ( ελτίο Επιθεώρησης & Συντήρησης Εγκαταστάσεων ιανοµής, κλπ) Πίνακες Οδηγίας ιανοµής Νο 09 (Συχνότητα Επιθεώρησης, Τηρούµενα Αρχεία, κλπ) Ηµερήσιο ελτίο Εργασίας Πρωτόκολλο Παραλαβής Εργασιών Έντυπο Πιστοποίησης Εργασιών 3 Πίνακες αποστάσεων δέντρων Με µέριµνα της Επιβλέπουσας Υπηρεσίας θα δίδονται στον Ανάδοχο και τα παρακάτω: Λειτουργικό Σχέδιο ΜΤ σε µορφή ιπόλου. Μονογραµµικό γραµµών Περιοχής σε τµήµατα ανά Υ/Σ. 7/7
ΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΝ ΙΚΤΥΩΝ Ο ΗΓΙΑ ΙΑΝΟΜΗΣ Νο 9 ΚΣ /ΤΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΙΑΝΟΜΗΣ
ΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. Ο ΗΓΙΑ ΙΑΝΟΜΗΣ Νο 9 /ΝΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΝ ΙΚΤΥΩΝ ΚΣ /ΤΕΣ Έκδοση 3η - 29/3/2019 Αναθεώρηση Σελίδας : Αρµόδιος : Τοµέας Εκµετάλλευσης & Συντήρησης ικτύων Τηλέφωνο : (01) 5234707 Αντικείµενο Οδηγίας : ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΙΑΝΟΜΗΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Σελίδα ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι : ΟΡΙΣΜΟΙ - ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ 2 1. Συντήρηση 2 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ : ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΝΑΕΡΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΙΚΤΥΩΝ ΥΤ 8 2. Εναέρια ίκτυα ΥΤ 8 3. Υπόγεια ίκτυα ΥΤ 8 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙΙ : ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΥΠΟΣΤΑΘΜΩΝ (Υ/Σ) 150 kv/mt, ΚΕΝΤΡΩΝ ΙΑΝΟΜΗΣ (Κ/ ) 150 kv/20 kv ΚΑΙ Υ/Σ 22 kv/6,6 kv 8 4. Συντήρηση των εγκαταστάσεων των Κ/ 150 kv/20 kv, των Υ/Σ 150 kv/22 kv, που συνυπάρχουν στους ίδιους χώρους µε Κ/ και των Υ/Σ 22 kv/6,6 kv 8 5. Συντήρηση των εγκαταστάσεων, αρµοδιότητας ιανοµής, λοιπών Υ/Σ 150 kv/mt 8 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙV : ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΙΚΤΥΩΝ ΜΤ 9 6. Εντοπισµένη συντήρηση δικτύων ΜΤ 9
Ο ΗΓΙΑ ΙΑΝΟΜΗΣ Νο 9 ΚΣ /ΤΕΣ Έκδοση 3η 29/3/2019 Αναθεώρηση Σελίδας : 7. Προληπτική συντήρηση δικτύων ΜΤ 10 8. "Εφ' άπαξ" εργασίες συντήρησης - ανακατασκευών εγκαταστάσεων ΜΤ Προγραµµατισµός και παρακολούθηση "εφάπαξ" συντηρήσεων - ανακατασκευών ΜΤ 12 9. Κατασταλτική συντήρηση δικτύων ΜΤ 13 ΚΕΦΑΛΑΙΟ V : ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΙΚΤΥΩΝ ΧΤ 14 10. Προγραµµατισµός και παρακολούθηση συντήρησης δικτύων ΧΤ 14 ΚΕΦΑΛΑΙΟ VI : ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΞΥΛΙΝΩΝ ΣΤΥΛΩΝ 16 ΚΕΦΑΛΑΙΟ VII : ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 16 ΚΕΦΑΛΑΙΟ VΙIΙ : ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΑΡΧΕΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ - ΣΥΝΤΑΞΗ ΚΑΙ ΤΗΡΗΣΗ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΩΝ ΑΡΧΕΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ 16 11. ιαχωρισµός της εγκατάστασης σε τµήµατα για την εύκολη άντληση πληροφοριών 16 12. Σύνταξη και τήρηση συγκεντρωτικών αρχείων συντήρησης 16 13. Συγκεντρωτικός πίνακας αποτύπωσης των κυριότερων ρυθµίσεων της Οδηγίας 17 ΚΕΦΑΛΑΙΟ IX : ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ Ο ΗΓΙΑΣ 17 14. Ισχύς, Εφαρµογή και προτάσεις αναθεώρησης της Οδηγίας 17 ΑΠΟ ΕΚΤΕΣ - ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΕΙΣ 18 ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΕΙΣ ΣΕΛΙ ΩΝ 19 10 ΠΙΝΑΚΕΣ ΕΝΤΥΠΑ : I, II, III, IV και V
ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η Οδηγία αυτή αφορά στον προγραµµατισµό και την παρακολούθηση των εργασιών συντήρησης των εγκαταστάσεων ιανοµής. Ως Εγκαταστάσεις ιανοµής (ή ως «ΙΚΤΥΟ», σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στο Πρωτόκολλο καθορισµού ορίων αρµοδιότητας Μεταφοράς ιανοµής ( ΕΣΜ/776/3.10.01)), ορίζονται : Το σύνολο των Μετασχηµατιστών (Μ/Σ) υποβιβασµού τάσης 150 kv/22 ή 20 ή 15 kv, µαζί µε το διακοπτικό στοιχείο τους (YT) και όλες οι εν συνεχεία εγκαταστάσεις Υποσταθµών (Υ/Σ) ή Γραµµών Μέσης και Χαµηλής Τάσης (ΜΤ και ΧΤ) µέχρι τους πελάτες. Τα εσωτερικά δίκτυα Υψηλής Τάσης (ΥΤ), δηλαδή Υ/Σ ή Κέντρα ιανοµής (Κ/ ) 150 kv/μτ και καλωδιακές γραµµές 150 kv (που τα τροφοδοτούν ακτινικά) των µεγάλων πόλεων. Όλες οι εγκαταστάσεις Μεταφοράς και ιανοµής ηλεκτρικής ενέργειας (Γραµµές και Υ/Σ), ανεξαρτήτως τάσεως, των µη ιασυνδεδεµένων Nησιών. Στα διάφορα Κεφάλαια της Οδηγίας αναπτύσσονται η έννοια και η χρησιµότητα των διαφόρων µορφών συντήρησης καθώς και ο τρόπος και η συχνότητα εκτέλεσής τους. Ακόµη δίνονται οδηγίες για τον προγραµµατισµό και την παρακολούθηση των σχετικών δραστηριοτήτων. Η Οδηγία αυτή δεν αναφέρεται σε θέµατα συντήρησης των Σταθµών Παραγωγής των µη διασυνδεµένων νησιών, αρµοδιότητας ιανοµής.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι : ΟΡΙΣΜΟΙ - ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ 1. Συντήρηση Ως συντήρηση ορίζεται το σύνολο των εκάστοτε ενδεικνυόµενων επεµβάσεων που αποσκοπούν στη διατήρηση των διαφόρων στοιχείων µιας εγκατάστασης σε άριστη κατάσταση λειτουργίας, έτσι όπως αυτή καθορίζεται από τον κατασκευαστή ή τις ισχύουσες τεχνικές οδηγίες της Επιχείρησης, στην κυριότητα της οποίας ανήκει η εγκατάσταση. Κατά τη συντήρηση, µε τις κατάλληλες κατά περίπτωση ενέργειες, εξασφαλίζονται η ικανοποιητική λειτουργία και η παράταση της οικονοµικής ζωής της εγκατάστασης. Είναι γνωστό ότι, κάθε βλάβη της εγκατάστασης προκαλεί εκτός από θετικές ζηµιές, δηλαδή δαπάνες που απαιτούνται για την άρση της, και αποθετικές ζηµιές, δηλαδή δαπάνες που προκαλούνται από τη διακοπή της λειτουργίας της εγκατάστασης (επιπτώσεις σε άλλες εγκαταστάσεις, διαφυγόντα κέρδη κλπ). Η συντήρηση αποβλέπει στον περιορισµό των παραπάνω δαπανών στο ελάχιστο δυνατό. α. ιατάξεις που προβλέπονται από τη σχετική Νοµοθεσία Σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στο άρθρο 211 της σχετικής Νοµοθεσίας : «Κανονισµοί δια την Εγκατάστασιν και Συντήρησιν Υπαιθρίων Γραµµών Ηλεκτρικής Ενέργειας» (Κ.Ε.Σ.Υ.Γ.Η.Ε. Φ.Ε.Κ.-608/Β/06.10.67, Φ.Ε.Κ.-476/Β/25.07.69, Φ.Ε.Κ- 829/Β/19.12.69 και Φ.Ε.Κ-687/Β/24.08.71), «Άπασαι αι γραµµαί ηλεκτρικής ενέργειας και ο εξοπλισµός αυτών δέον να εγκαθίστανται και συντηρούνται κατά τρόπον περιορίζοντα εις το ελάχιστον τους εξ αυτών προκύπτοντας κινδύνους δια τους ανθρώπους και τα ακίνητα». Στην παράγραφο Α.2. του Άρθρου 213 των ίδιων Κανονισµών αναφέρεται ότι «Αι γραµµαί ηλεκτρικής ενέργειας και ο εξοπλισµός αυτών δέον να επιθεωρούνται συστηµατικώς από καιρού εις καιρόν από τα υπεύθυνα δια τας εγκαταστάσεις πρόσωπα». Στις παραγράφους Α.4 και Α.5 του ίδιου Άρθρου αναφέρεται ότι «Πάσα ανωµαλία, ήτις ήθελε διαπιστωθή κατά την επιθεώρησιν, εφ όσον δεν ήθελεν αρθή αµέσως, θα έδει να καταγράφεται αρµοδίως» και ότι «Αι ελαττωµατικαί γραµµαί και ο εξοπλισµός αυτών δέον να επισκευάζονται ή αποσυνδέονται τελείως». Επιπρόσθετα στο Άρθρο 281 των ίδιων Κανονισµών αναφέρεται ότι «Όπου υπάρχουν δένδρα πλησίον αγωγών γραµµών ενεργείας δέον να κλαδεύονται, ώστε ούτε κίνησις των δένδρων ούτε η αιώρησις ή το αυξηµένον βέλος των αγωγών κατά την διάρκειαν αέρος ή χιονοθυέλλης ή λόγω υψηλοτέρας θερµοκρασίας να φέρη εν επαφή τους αγωγούς µε τα δένδρα» και ότι «Εις διασταυρώσεις αγωγών ή συρµάτων και διασταυρώσεις σιδηροδροµικών γραµµών», «το άνοιγµα διασταυρώσεως και τα επόµενα γειτονικά ανοίγµατα δέον να είναι απηλλαγµένα, όσον είναι πρακτικώς δυνατόν, από επικρεµάµενα δένδρα ή βαθµιαίως καταστρεφόµενα τοιαύτα τα οποία θα ήτο δυνατόν να επιπέσουν εις την γραµµήν». Οι αναφερόµενες, στη συνέχεια, στα διάφορα κεφάλαια της παρούσας Οδηγίας, συχνότητες επιθεώρησης και συντήρησης των εγκαταστάσεων αποτελούν εσωτερικές ρυθµίσεις της Επιχείρησης και αποσκοπούν στην τεχνικά άρτια και ασφαλή λειτουργία
των εγκαταστάσεων καθώς και στην παροχή ηλεκτρικής ενέργειας στους πελάτες, σύµφωνα µε τις απαιτήσεις της σχετικής Νοµοθεσίας (π.χ. Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 50160). α. Κλασσικές µέθοδοι συντήρησης εγκαταστάσεων ιανοµής ΕΗ : Kατασταλτική - Προληπτική - Εντοπισµένη Συντήρηση Kατασταλτική συντήρηση : Όταν η συντήρηση συµπίπτει µε την εµφάνιση της βλάβης ή της καταστροφής των στοιχείων της εγκατάστασης ονοµάζεται κατασταλτική συντήρηση (corrective maintenance) και οι επιπτώσεις είναι οι βαρύτερες. Προληπτική συντήρηση : Όταν η συντήρηση γίνεται σε τακτά χρονικά διαστήµατα, ανεξάρτητα από την εµφάνιση ανωµαλιών ή φθοράς των στοιχείων της εγκατάστασης και προλαβαίνει την εµφάνιση των βλαβών, ονοµάζεται προληπτική συντήρηση (preventive maintenance). Στην περίπτωση αυτή οι ανωµαλίες και οι συνεπακόλουθες επιπτώσεις περιορίζονται στο ελάχιστο. Εντοπισµένη συντήρηση : Εκτός από τις προηγούµενες µεθόδους συντήρησης υπάρχει και µια τρίτη µέθοδος συντήρησης, που παρεµβάλλεται µεταξύ τους. Πρόκειται για την εντοπισµένη συντήρηση, που εκτελείται αφού προηγηθεί επιθεώρηση των εγκαταστάσεων και εντοπίζεται µόνο στα στοιχεία εκείνα, που από την επιθεώρηση διαπιστώθηκε ότι έχουν ανάγκη συντήρησης. Αντικειµενικός σκοπός της επιθεώρησης είναι η επισκευή ή η αντικατάσταση αυτών των στοιχείων, ώστε να αποτραπούν οι βλάβες και οι συνεπακόλουθες διακοπές. Σαν παράδειγµα εφαρµογής των προαναφερόµενων τριών µεθόδων συντήρησης (κατασταλτική, προληπτική, εντοπισµένη) µπορεί να θεωρηθεί η αλλαγή των υγροσκοπικών κρυστάλλων (SILICA GEL) του αναπνευστικού συστήµατος των Μ/Σ, που µπορεί να πραγµατοποιηθεί µε τρεις τρόπους : - Όταν εκδηλωθεί ανωµαλία (κατασταλτική συντήρηση). - Κατά τακτά χρονικά διαστήµατα, όπως ορίζουν συνήθως οι οδηγίες του κατασκευαστή (προληπτική συντήρηση). - Μετά από επιθεώρηση και αφού διαπιστωθεί σχετική ανάγκη (εντοπισµένη συντήρηση). Η τελική επιλογή της µεθόδου συντήρησης πρέπει κανονικά να γίνεται ύστερα από οικονοµοτεχνική µελέτη. Πάντως κατά κανόνα από τη µελέτη αποδεικνύεται ότι συµφέρει η προληπτική ή η εντοπισµένη συντήρηση ή ο κατάλληλος συνδυασµός τους, εκτός από ελάχιστες περιπτώσεις όπου η µικρή σηµασία των εγκαταστάσεων ή η δύσκολη προσπέλασή τους είναι αποτρεπτικά για την επιλογή αυτών των µεθόδων συντήρησης. Η εντοπισµένη συντήρηση είναι καταλληλότερη για εγκαταστάσεις στις οποίες δεν πρέπει, λόγω της σηµασίας τους, να φθάνουµε σε κατασταλτική συντήρηση, ενώ η προληπτική συντήρηση θα απαιτούσε να τεθεί η εγκατάσταση για υπερβολικά µεγάλο χρονικό διάστηµα εκτός λειτουργίας, σε σύγκριση µε αυτό που θα απαιτούσε η εντοπισµένη συντήρηση (π.χ. εναέριες γραµµές) ή σηµαντικές δαπάνες (σπάνια ή ακριβά ανταλλακτικά).
Πέρα όµως από τα οικονοµικά κριτήρια υπάρχουν άλλες δεσµεύσεις που οδηγούν στην εφαρµογή της προληπτικής και της εντοπισµένης συντήρησης. Αυτό γιατί µια Επιχείρηση διανοµής ηλεκτρικής ενέργειας είναι υποχρεωµένη να συµµορφώνεται µε τις απαιτήσεις της Νοµοθεσίας που αφορά στα θέµατα της παρεχόµενης, στους πελάτες, ποιότητας ενέργειας (π.χ. Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 50160 «Χαρακτηριστικά της τάσης που παρέχεται από τα δηµόσια δίκτυα διανοµής», το οποίο έχει εκδοθεί και ως Οδηγία ιανοµής (Ο Νο 120)). Στο πλαίσιο αυτό θα πρέπει να επιδιώκεται, στο µέτρο του δυνατού, να εκτελούνται οι εργασίες επιθεώρησης συντήρησης των εγκαταστάσεων κατά τρόπο που να προκαλεί τη µικρότερη δυνατή όχληση των πελατών, υπό την έννοια της µείωσης του πλήθους και της διάρκειας των προγραµµατισµένων (για εκτέλεση εργασιών) διακοπών τάσης στο µέγιστο δυνατό βαθµό (π.χ. εκτέλεση εργασιών, σε εναέρια δίκτυα µέσης τάσης, υπό τάση). β. Νέες σύγχρονες µέθοδοι συντήρησης εγκαταστάσεων Επιχειρήσεων Ηλεκτρικής Ενέργειας και εισαγωγή τους στη Γενική ιεύθυνση ιανοµής της ΕΗ Προβλεπτική συντήρηση Σήµερα, κάτω από την ολοένα αυξανόµενη, στο πλαίσιο του ανταγωνισµού, πίεση για προσφορά ποιοτικού προϊόντος (ηλεκτρικής ενέργειας) µε το χαµηλότερο δυνατό κόστος (µείωση δαπανών συντήρησης), εµφανίζεται διεθνώς στις Ηλεκτρικές Επιχειρήσεις µια τάση µετάβασης από την προληπτική συντήρηση σε σύγχρονες µεθόδους προβλεπτικής συντήρησης (Predictive Maintenance (PM) ή Condition-Based Maintenance (CBM)), οι οποίες αφορούν : στη συνεχή (on-line) παρακολούθηση της φυσικής κατάστασης των στοιχείων της εγκατάστασης (condition monitoring), που επιτυγχάνεται µε την παρακολούθηση, µέσω αισθητηρίων συσκευών και οργάνων, κρίσιµων παραµέτρων του ηλεκτρολογικού εξοπλισµού (π.χ. πίεση, θερµοκρασία, συγκέντρωση αερίων σε µονωτικό λάδι), των οποίων οι µεταβολές µπορεί να οφείλονται σε ένα εξελισσόµενο πρόβληµα που ενδεχόµενα θα οδηγήσει σε βλάβη. Η µέθοδος αυτή, που επιτρέπει τον προσδιορισµό της κατάστασης των στοιχείων ενώ η εγκατάσταση λειτουργεί (δεν χρειάζεται να τεθεί εκτός τάσης), εφαρµόζεται προς το παρόν στο επίπεδο του εξοπλισµού ΥΤ (π.χ. Μ/Σ ΥΤ/ΜΤ, διακόπτες ΥΤ). στην υιοθέτηση διαγνωστικών µεθόδων, δια των οποίων, µε τη χρήση µόνιµων ή φορητών συσκευών δοκιµής, καθίσταται δυνατή, µετά από τη θέση εκτός λειτουργίας της εγκατάστασης, η περιοδική εξέταση και η εκτίµηση της κατάστασης των στοιχείων µε βάση τα αποτελέσµατα που προκύπτουν από τις δοκιµές (π.χ. εξέταση καλωδίου ισχύος µε χρήση συσκευής δοκιµής µερικών εκκενώσεων). στη χρήση συσκευών ανίχνευσης της κατάστασης, µε τις οποίες ελέγχεται περιοδικά η εγκατάσταση και έτσι γίνεται δυνατή η έγκαιρη ανίχνευση εξελισσόµενων ανωµαλιών, πριν αυτές προκαλέσουν βλάβη στην εγκατάσταση (π.χ. θερµική απεικόνιση µέσω υπερύθρων ακτίνων, ακουστική ανάλυση, µη καταστροφικές δοκιµές).
Η προβλεπτική συντήρηση µπορεί να µειώσει τις δαπάνες συντήρησης γιατί εκτελούνται εργασίες συντηρήσεων µόνο όταν αυτές απαιτούνται πραγµατικά, µπορεί να αυξήσει την αξιοπιστία της εγκατάστασης και την ικανοποίηση των πελατών µε τη µείωση των προγραµµατισµένων και µη διακοπών, µπορεί να αναβάλλει νέες επενδύσεις µε τη βέλτιστη χρήση του υπάρχοντος εξοπλισµού. Συµπερασµατικά µια κατάλληλα εφαρµοζόµενη προβλεπτική συντήρηση µπορεί να συµβάλλει σηµαντικά στους λειτουργικούς και οικονοµικούς στόχους µιας Ηλεκτρικής Επιχείρησης. Πρέπει βέβαια να σηµειωθεί ότι, η κλασσική µέθοδος της εντοπισµένης συντήρησης (συντήρηση, εφόσον και όπου κριθεί αναγκαίο, µετά από επιθεώρηση των εγκαταστάσεων δια «γυµνού οφθαλµού» ή µε κιάλια), που ανέκαθεν εφαρµοζόταν στη ιανοµή, αποτελεί χρονολογικά την πρώτη µορφή προβλεπτικής συντήρησης που εφαρµόσθηκε στη ΕΗ. Η κλασσική αυτή µέθοδος, που αποτελεί την απλούστερη (άνευ ειδικού εξοπλισµού) µορφή προβλεπτικής συντήρησης, εφαρµόζεται ευρύτατα και σήµερα από τις ηλεκτρικές επιχειρήσεις σε διεθνή κλίµακα. Στη ΕΗ έχει ξεκινήσει η σταδιακή εισαγωγή των παραπάνω σύγχρονων µεθόδων προβλεπτικής συντήρησης στις εγκαταστάσεις ιανοµής. Ειδικότερα έχει ήδη καθιερωθεί και διευρύνεται η χρήση συσκευών ανίχνευσης (π.χ. επιθεώρηση-έλεγχος ηλεκτρικών στοιχείων µε κάµερες θερµικής απεικόνισης µέσω υπερύθρων ακτίνων) ενώ διερευνάται η σκοπιµότητα εισαγωγής άλλων µεθόδων (π.χ. διάγνωση κατάστασης καλωδίων ισχύος µε συσκευή δοκιµής µερικών εκκενώσεων). Πράγµατι η επιθεώρηση των ηλεκτρικών εγκαταστάσεων, που ανήκουν στην αρµοδιότητα της ιανοµής, εκτός από το γνωστό συµβατικό τρόπο (επιθεώρηση "δια γυµνού οφθαλµού" ή µε κιάλια), γίνεται πλέον και µε φορητές κάµερες θερµικής απεικόνισης, τύπου υπερύθρων ακτίνων. Οι κάµερες αυτές ανιχνεύουν τη θερµότητα που εκπέµπουν τα διάφορα στοιχεία µιας εγκατάστασης, που βρίσκεται σε λειτουργία και καταγράφουν τις θερµοκρασίες των στοιχείων αυτών. Έτσι είναι δυνατός ο εξ αποστάσεως ("από εδάφους") και άνευ επαφής" εντοπισµός των ηλεκτρικών στοιχείων που εµφανίζουν υπερύψωση θερµοκρασίας, εξαιτίας κακής ηλεκτρι- κής επαφής ή σύνδεσης, διάβρωσης κ.α., η οποία αποτελεί στοιχείο πιθανής επικείµενης βλάβης και έτσι εντοπίζεται έγκαιρα µια εξελισσόµενη βλάβη και αποφεύγεται η συνεπακόλουθη διακοπή. Η εφαρµογή της τεχνολογίας της θερµογραφικής απεικόνισης µε χρήση κάµερας υπερύθρων ακτίνων στις ηλεκτρικές εγκαταστάσεις συµβάλλει : Στον περιορισµό των µόνιµων διακοπών των πελατών λόγω βλαβών, της αντίστοιχης Μη ιανεµόµενης Ενέργειας (Μ Ε), των τυχόν άλλων επικίνδυνων συµβάντων που έπονται µιας βλάβης και των σχετικών δαπανών (ωροµίσθια, υλικά κλπ), χάρις στην έγκαιρη εκτέλεση εκείνων των εργασιών συντήρησης, η αναγκαιότητα των οποίων υποδεικνύεται από την αποτελεσµατική και άνευ διακοπής των πελατών επιθεώρηση των εγκαταστάσεων µε χρήση της κάµερας.
Στον περιορισµό του απαιτούµενου χρόνου διακοπής των πελατών για εκτέλεση προγραµµατισµένων εργασιών συντηρήσεων, της αντίστοιχης Μ Ε και των σχετικών δαπανών (ωροµίσθια, υλικά κλπ). Πράγµατι σε όσα στοιχεία δεν εµφανίζεται υπερύψωση θερµοκρασίας δεν γίνεται συντήρηση ή µειώνεται η χρονική διάρκεια των εργασιών συντήρησης (εξοικονόµηση ωροµισθίων) και έτσι συντοµεύεται ο χρόνος της διακοπής των πελατών. Στον ορθολογικό προγραµµατισµό των εργασιών συντήρησης µε τη δυνατότητα που δίνεται στον υπεύθυνο εκµετάλλευσης να κατατάσσει τις αναγκαίες εργασίες συντήρησης κατά σειρά φθίνουσας προτεραιότητάς τους και συγκεκριµένα ανάλογα µε την υπερύψωση θερµοκρασίας που παρατηρήθηκε. γ. Συντήρηση µε στόχο την αύξηση της αξιοπιστίας της εγκατάστασης Ο χρόνος που παρεµβάλλεται ανάµεσα σε δύο διαδοχικές συντηρήσεις (εντοπισµένες, προληπτικές κλπ.), δηλαδή µε άλλα λόγια η συχνότητα συντηρήσεων, πρέπει να καθορίζεται, από το συνδυασµό των παρακάτω δύο παραµέτρων : από τη φυσική κατάσταση στην οποία βρίσκονται τα στοιχεία της εγκατάστασης, η οποία συσχετίζεται µε µια σειρά παράγοντες όπως π.χ. η ηλικία των στοιχείων, το ιστορικό βλαβών τους (π.χ. είδη και συχνότητα βλαβών), η καταπόνηση που υφίστανται τα στοιχεία κατά τη λειτουργία τους (π.χ. µεγάλα φορτία, συχνότητα λειτουργιών, ισχυροί άνεµοι, καθαλατώσεις, χιονοπτώσεις). Από τους παραπάνω παράγοντες προσδιορίζεται η φυσική κατάσταση των στοιχείων της εγκατάστασης, µε την έννοια του καθορισµού της πιθανότητας εµφάνισης µιας βλάβης σ' αυτά. Η συστηµατική τήρηση αρχείων βλαβών της εγκατάστασης (βλέπε Ο Νο 29 "Παρακολούθηση των διακοπών και βλαβών συστήµατος ιανοµής" και Ο Νο 30 " ιαδικασία παρακολούθησης συµπεριφοράς υλικών ιανοµής") αποτελεί τον κύριο παράγοντα εκτίµησης της αξιοπιστίας των διαφόρων στοιχείων της. Εναλλακτικά των παραπάνω αρχείων (π.χ. αν δεν είναι διαθέσιµα τέτοια αρχεία) µπορεί να χρησιµοποιούνται είτε εµπειρικές εκτιµήσεις του προσωπικού συντήρησης είτε στοιχεία κατασκευαστών Οίκων. από τη σηµασία των στοιχείων της εγκατάστασης, η οποία συσχετίζεται µε την επίπτωση της αστοχίας τους, τόσο στην αξιοπιστία του δικτύου ιανοµής όσο και στους ανθρώπους ή άλλους ζώντες οργανισµούς, στα πράγµατα και στο γενικότερο φυσικό και οικιστικό περιβάλλον. Η σηµασία των στοιχείων καθορίζεται π.χ. από την ισχύ και την τάση λειτουργίας τους, από τον απαιτούµενο χρόνο για την επανατροφοδότηση των πελατών µετά από βλάβη σ' αυτά, από τη δυνατότητα εναλλακτικής τροφοδότησης των διακοπέντων, εξαιτίας της βλάβης, τµηµάτων της εγκατάστασης, από τη θέση στην οποία βρίσκονται τα στοιχεία (π.χ. Υ/Σ ιανοµής µέσα σε κτίριο, εναέρια γραµµή ΜΤ γυµνών αγωγών που διέρχεται µέσα από δασική έκταση). Είναι σαφές µε βάση τα παραπάνω ότι, η συντήρηση (επιθεώρηση-εντοπισµένη συντήρηση, προληπτική συντήρηση κλπ.) και η συχνότητα εφαρµογής της πρέπει να έχουν ως στόχο την αύξηση της αξιοπιστίας της εγκατάστασης (Reliability Centred Maintenance (RCM).
δ. Εφάπαξ εργασίες συντήρησης "Εφάπαξ" εργασίες συντήρησης ονοµάζονται εργασίες συντήρησης - ανακατασκευών που γίνονται µόνο µία φορά στις εγκαταστάσεις. Επειδή αυτές οι εργασίες εκτελούνται συνήθως πάνω σε µεγάλα τµήµατα ή στο σύνολο της εγκατάστασης, κατ' ανάγκη είναι µακροχρονίου προγραµµατισµού. Γι' αυτό συµφέρει η εξέλιξή τους να παρακολουθείται µαζί µε τις προηγούµενες µεθόδους συντήρησης. Τέτοιες εργασίες συντήρησης - ανακατασκευών είναι π.χ. : η αντικατάσταση µε θερµοσυστελλόµενα των ακροκιβωτίων τύπου D η αντικατάσταση ξύλινων βραχιόνων (τραβερσών) µε µεταλλικούς η ισοδυναµική γεφύρωση των στελεχών των µονωτήρων η αντικατάσταση µονωτήρων πορσελάνης ή γυαλιού από συνθετικούς µονωτήρες η τοποθέτηση αντικυµατιστικών διατάξεων στα εναέρια δίκτυα γυµνών αγωγών ΧΤ η προετοιµασία των δικτύων για την εφαρµογή της ουδετέρωσης σε περιοχές που εφαρµόζεται η άµεση γείωση η αντικατάσταση γυµνών αγωγών µε συνεστραµµένα καλώδια η κατασκευή νέων τµηµάτων γραµµών µε αντίστοιχη αποξήλωση παλαιών (που θα πρέπει όµως να δικαιολογούνται µε οικονοµοτεχνική µελέτη) ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ : ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΝΑΕΡΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΙΚΤΥΩΝ ΥΤ 2. Εναέρια δίκτυα ΥΤ Η επιθεώρηση και συντήρηση των εναερίων γραµµών ΥΤ, που ανήκουν στην αρµοδιότητα της ιανοµής, θα γίνεται σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στην εκάστοτε ισχύουσα Συµφωνία Πλαίσιο παροχής υπηρεσιών, µεταξύ Γ /Μ και Γ / και λαµβάνοντας υπόψη και το τεύχος "Οδηγίες Επιθεώρησης & Συντήρησης Γραµµών Μεταφοράς" / Έκδοση ΕΗ/ ΕΜ/Κ Μ/1998 ή τυχόν µεταγενέστερη αναθεώρηση του τεύχους αυτού. 3. Υπόγεια δίκτυα ΥΤ Η επιθεώρηση των υπογείων δικτύων ΥΤ γίνεται για την έγκαιρη πρόληψη ξένων επεµβάσεων (π.χ. εκσκαφές από εργολάβους ή ιδιώτες, ανοικοδοµήσεις, ρυµοτοµήσεις) ή τυχόν ανωµαλιών που µπορούν να προκαλέσουν φθορά ή βλάβη στα καλώδια ΥΤ. Επειδή οι βλάβες σε αυτά τα καλώδια έχουν σαν αποτέλεσµα µεγάλες θετικές και αποθετικές ζηµιές, θα γίνεται επιθεώρηση της διαδροµής τους καθηµερινά από Ηλεκτροτεχνίτη ΣΤ' ειδικότητας, µε βάση τα υπάρχοντα κατασκευαστικά τοπογραφικά σχέδια. Μετά την επιθεώρηση, εφόσον υπάρχει ανάγκη, θα γίνεται συντήρηση στους υπόγειους θαλάµους συνδέσεως και στα ακροκιβώτια. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙΙ : ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΥΠΟΣΤΑΘΜΩΝ (Υ/Σ) 150 kv/mt, ΚΕΝΤΡΩΝ ΙΑΝΟΜΗΣ (Κ/ ) 150 kv/20 kv ΚΑΙ Υ/Σ 22 kv/6,6 kv 4. Συντήρηση των εγκαταστάσεων των Κ/ 150 kv/20 kv, των Υ/Σ 150 kv/22 kv, που συνυπάρχουν στους ίδιους χώρους µε Κ/ και των Υ/Σ 22 kv/6,6 kv
Η συντήρηση των υπόψη εγκαταστάσεων θα προγραµµατίζεται και θα παρακολουθείται βάσει καταστάσεων, που θα συντάσσονται από την αρµόδια µονάδα. Θα γίνεται ανάλογα µε τη µέθοδο συντήρησης είτε χρήση του ελτίου Επιθεώρησης και Συντήρησης Εγκαταστάσεων ιανοµής (συνηµµένο Έντυπο Ι) είτε του ελτίου Προληπτικής Συντήρησης Εγκαταστάσεων ιανοµής (συνηµµένο Έντυπο ΙΙ). Στο συνηµµένο Πίνακα 1 αναφέρονται αναλυτικά οι συχνότητες και άλλα στοιχεία σχετικά µε τη συντήρηση των υπόψη εγκαταστάσεων. 5. Συντήρηση των εγκαταστάσεων, αρµοδιότητας ιανοµής, λοιπών Υ/Σ 150 kv/mt Η συντήρηση των εγκαταστάσεων αυτών (στις οποίες συµπεριλαµβάνονται οι αντίστοιχες εγκαταστάσεις που βρίσκονται σε χώρους Κέντρων Υπερυψηλής Τάσης (ΚΥΤ)) θα γίνεται σύµφωνα µε την εκάστοτε ισχύουσα Συµφωνία Πλαίσιο παροχής υπηρεσιών, µεταξύ Γ /Μ και Γ / και λαµβάνοντας υπόψη και τα αναφερόµενα στον "Εσωτερικό Κανονισµό Λειτουργίας Υπηρεσιών" (ΕΚΛΥ) / Έκδοση ΕΗ / ΕΠΜ / 1983 και στα υπηρεσιακά σηµειώµατα ΕΜ / Κ Μ /1554/22.01.99 και ΕΜ/Κ Μ/5890/23.12.99 καθώς και στα τυχόν µεταγενέστερα υπηρεσιακά σηµειώµατα, που θα αναθεωρούν τα παραπάνω. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙV : ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΙΚΤΥΩΝ ΜΤ 6. Εντοπισµένη συντήρηση δικτύων ΜΤ 6.1. Γενικά Θα γίνεται περιοδική (κατά τακτά χρονικά διαστήµατα) επιθεώρηση που θα ακολουθείται από συντήρηση των στοιχείων που διαπιστώθηκε ότι έχουν ανάγκη συντήρησης. Συγκεκριµένα ο υπεύθυνος της µονάδας, µε βάση τις παρατηρήσεις που έγιναν από το συνεργείο επιθεώρησης, θα καταστρώνει το πρόγραµµα των αναγκαίων εργασιών συντήρησης, κατά σειρά προτεραιότητας. Η συντήρηση κάποιων στοιχείων µπορεί να εκτελείται κατά το στάδιο της προληπτικής συντήρησης του τµήµατος του δικτύου, στο οποίο αυτά εντάσσονται, εφόσον οι ανωµαλίες που εντοπίσθηκαν κρίνεται ότι δεν εγκυµονούν άµεσους κινδύνους. Η επιθεώρηση των δικτύων, πέρα από το γνωστό συµβατικό τρόπο (επιθεώρηση "δια γυµνού οφθαλµού" ή µε κιάλια), θα γίνεται και µε φορητή κάµερα θερµικής απεικόνισης, τύπου υπέρυθρων ακτίνων (θερµοκάµερα), µέσω της οποίας θα ελέγχεται η κατάσταση των ηλεκτρικών στοιχείων της εγκατάστασης (π.χ. ηλεκτρικές συνδέσεις και επαφές, αγωγοί ή αγώγιµες κατασκευές). Ο υπεύθυνος εκµετάλλευσης θα κατατάσσει τις σχετικές αναγκαίες εργασίες συντήρησης κατά σειρά φθίνουσας προτεραιότητάς τους και συγκεκριµένα ανάλογα µε την υπερύψωση θερµοκρασίας που παρατηρήθηκε µε τη θερµοκάµερα. Η επιλογή αυτού του είδους συντήρησης (επιθεώρηση - εντοπισµένη συντήρηση) προκύπτει από την ανάγκη αποφυγής γενικής συντήρησης των δικτύων, κατά τακτά χρονικά διαστήµατα, αφού αυτό θα είχε σαν αποτέλεσµα και διακοπές υπερβολικά µεγάλης διάρκειας και ανάγκη πολυάριθµου προσωπικού, εξαιτίας του µεγάλου µήκους των δικτύων. Αντίθετα µε την εντοπισµένη συντήρηση, που βασίζεται στα
αποτελέσµατα της επιθεώρησης που προηγήθηκε, µειώνεται στο ελάχιστο ο χρόνος παραµονής των εγκαταστάσεων εκτός λειτουργίας 6.2. Επιθεώρηση δικτύων ΜΤ Στο συνηµµένο Πίνακα 2 αναφέρονται η συχνότητα επιθεώρησης καθώς και άλλα σχετικά, µε την επιθεώρηση, στοιχεία για τους παρακάτω αναφερόµενους τύπους δικτύων. Τα δίκτυα θα επιθεωρούνται από την αρµόδια υπηρεσιακή µονάδα µε βάση µονογραµµικά λειτουργικά διαγράµµατα. Η επιθεώρηση θα εκτελείται κατά κανόνα από πεπειραµένο και ικανό τεχνικό, κατά προτίµηση τεχνίτη ΣΤ' Ειδικότητας, που θα συνοδεύεται από βοηθό τεχνίτη ή εργάτη, όποτε απαιτείται. Κάθε υπηρεσιακή µονάδα θα καθορίζει το πλήθος των συνεργείων επιθεώρησης και τη σύνθεσή τους µετά από µελέτη των δικτύων της και των αναγκών της. Εναέρια δίκτυα ΜΤ Υπόγεια δίκτυα ΜΤ Υποβρύχια δίκτυα ΜΤ 6.3. Προγραµµατισµός και παρακολούθηση της επιθεώρησης - εντοπισµένης συντήρησης δικτύων ΜΤ Ο προγραµµατισµός και η παρακολούθηση της επιθεώρησης - εντοπισµένης συντήρησης γίνεται, κατά έτος, στο Έντυπο : Προγραµµατισµός και Απολογισµός Συντήρησης ικτύων (συνηµµένο Έντυπο ΙΙΙ). Στο ίδιο έντυπο γίνεται και ο προγραµµατισµός απολογισµός των κλαδεµάτων. Στο συνεργείο επιθεώρησης δίνονται, για την εκτέλεση της επιθεώρησης ελτίο Επιθεώρησης και Συντήρησης Εγκαταστάσεων ιανοµής (συνηµµένο Έντυπο Ι) και λειτουργικό διάγραµµα µε σηµειωµένο το τµήµα του δικτύου που θα επιθεωρήσει. Μετά από αξιολόγηση των παρατηρήσεων που καταγράφηκαν στα υπόψη Έντυπα Ι θα εκτελούνται, κατά σειρά προτεραιότητας, οι εργασίες συντήρησης, για την άρση των βλαβών ή των ανωµαλιών που διαπιστώθηκαν από το συνεργείο επιθεώρησης. Ο παραπάνω ετήσιος Προγραµµατισµός και Απολογισµός Συντήρησης ικτύων (έντυπο ΙΙΙ) και τα ελτία Επιθεώρησης και Συντήρησης Εγκαταστάσεων ιανοµής (έντυπα Ι), θα αρχειοθετούνται σε ιδιαίτερο Αρχείο Εντοπισµένης Συντήρησης ικτύων ΜΤ. Αν κατά τον έλεγχο στοιχείων της εγκατάστασης µε θερµοκάµερα διαπιστωθεί κάποιο πρόβληµα, θα επισυνάπτονται στα έντυπα Ι οι σχετικές αναφορές που συντάσσονται µε τη χρήση του λογισµικού των θερµοκαµερών. Στις αναφορές αυτές θα αναφέρονται τα αποτελέσµατα των θερµοσκοπήσεων (υπερύψωση θερµοκρασίας που µετρήθηκε κλπ) και οι απαιτούµενες, κατά περίπτωση, ενέργειες εντοπισµένης συντήρησης. Η πρόοδος της επιθεώρησης - εντοπισµένης συντήρησης, εκτός από το έντυπο ΙΙΙ, θα απεικονίζεται για αµεσότερη εποπτεία στα λειτουργικά διαγράµµατα της µονάδας. Η πρόοδος των κλαδεµάτων µπορεί να απεικονίζεται στα ίδια λειτουργικά διαγράµµατα, µε αυτά της επιθεώρησης - εντοπισµένης συντήρησης των στοιχείων του εναερίου δικτύου.
Στο συνηµµένο Πίνακα 3 αναφέρονται αναλυτικά στοιχεία που αφορούν στα χρησιµοποιούµενα Έντυπα, τα τηρούµενα Αρχεία και τα Λειτουργικά ιαγράµµατα απεικόνισης της πορείας των διαφόρων προγραµµάτων επιθεώρησης και εντοπισµένης συντήρησης των δικτύων ΜΤ. 7. Προληπτική συντήρηση δικτύων ΜΤ 7.1. Γενικά Κατά την εκτέλεση προληπτικής συντήρησης σε οποιοδήποτε στοιχείο του δικτύου θα τηρούνται οι επί µέρους οδηγίες για το στοιχείο αυτό. Θα καταβάλλεται προσπάθεια ώστε, κατά την προληπτική συντήρηση, να συνδυάζεται και να γίνεται ταυτόχρονα προληπτική συντήρηση σε όσο το δυνατό µεγαλύτερο αριθµό στοιχείων που έχουν µεγαλύτερη συχνότητα συντήρησης. Έτσι θα περιορίζονται οι χρόνοι που η εγκατάσταση τίθεται εκτός λειτουργίας, οι δαπάνες προσωπικού, µεταφορικών µέσων κλπ. ιευκρινίζεται ότι οι αναφερόµενες συχνότητες συντήρησης έχουν ενδεικτικό χαρακτήρα και εποµένως µπορούν να τροποποιηθούν, εφ' όσον οι συνθήκες εκµετάλλευσης µιας µονάδας ή άλλες συνθήκες το επιβάλλουν. Επισηµαίνεται ιδιαίτερα η µεγάλη σηµασία της συστηµατικής τήρησης αρχείων βλαβών και άλλων πληροφοριακών στοιχείων (βλέπε Ο Νο 29 και Ο Νο 30) στη βελτίωση της απόδοσης των προγραµµάτων προληπτικής συντήρησης, δηλαδή στην αύξηση της αξιοπιστίας της εγκατάστασης µε το µικρότερο δυνατό κόστος. 7.2. Συχνότητα προληπτικής συντήρησης Στο συνηµµένο Πίνακα 4 αναφέρονται οι συχνότητες και άλλα στοιχεία σχετικά µε την προληπτική συντήρηση των παρακάτω αναφερόµενων στοιχείων του δικτύου, κάθε ένα από τα οποία αντιµετωπίζεται ως ιδιαίτερο είδος προληπτικής συντήρησης : Σηµαντικά στοιχεία ζεύξης και προστασίας ΜΤ (π.χ. ιακόπτες Αυτοµάτου Επαναφοράς ( /ΑΕ) ιακόπτες Αποµόνωσης ( /Α), Ρυθµιστές Τάσης (Ρ/Τ), Συστοιχίες Πυκνωτών Αποζεύξιµες (Σ/ΠΑ)) Λοιπά στοιχεία ζεύξης και προστασίας ΜΤ (Ασφαλειοαποζεύκτες (Α/Ζ), Αποζεύκτες Μονοπολικοί (ΑΠΖ Ι), Αποζεύκτες Τριπολικοί (ΑΠΖ ΙΙΙ) κλπ), ηλεκτρικές συνδέσεις (γέφυρες) και ακροκιβώτια Ρίψη ζιζανιοκτόνων - αποψίλωση γύρω από στύλους εναερίων δικτύων ΜΤ Πλύσιµο µονωτήρων εναερίων δικτύων ΜΤ Υποσταθµοί ζεύξης, κιβώτια ζεύξης (Pillars) ΜΤ Υποσταθµοί ιανοµής MT/XT, ανοιχτοί ή κλειστοί (υπόγειοι, επίγειοι, εναέριοι), κιβώτια ασφαλειών (Pillars XT) Υποσταθµοί ρύθµισης τάσης υπαίθριοι
7.3. Προγραµµατισµός και παρακολούθηση προληπτικής συντήρησης δικτύων ΜΤ Ο ετήσιος προγραµµατισµός - απολογισµός θα γίνεται, ανά έτος και για κάθε είδος προληπτικής συντήρησης που αναφέρεται στην παράγραφο 7.2, στο Έντυπο Προγραµµατισµός και Απολογισµός Συντήρησης ικτύων (συνηµµένο Έντυπο ΙΙΙ). Ειδικά για τους Υποσταθµούς ο ετήσιος προγραµµατισµός - απολογισµός θα γίνεται, ανά είδος Υ/Σ, στο Έντυπο "Προγραµµατισµός και Απολογισµός Συντήρησης Υ/Σ" (συνηµµένο Έντυπο IV). Ο ετήσιος προγραµµατισµός (Έντυπα ΙΙΙ, ΙV) θα συντάσσεται στους δύο τελευταίους µήνες του προηγουµένου έτους. Για την εκτέλεση κάθε είδους προληπτικής συντήρησης σε ένα τµήµα του δικτύου, θα δίνονται στο συνεργείο συντήρησης συγκεκριµένες εντολές, που θα αναγράφονται σε ελτίο Προληπτικής Συντήρησης Εγκαταστάσεων ιανοµής (συνηµµένο Έντυπο ΙΙ) καθώς και λειτουργικό διάγραµµα µε σηµειωµένα τα σηµεία που θα συντηρηθούν. Θα γίνεται χρήση ιδιαίτερου εντύπου ΙΙ για κάθε είδος προληπτικής συντήρησης. Η πρόοδος της προληπτικής συντήρησης θα απεικονίζεται για αµεσότερη εποπτεία σε ιδιαίτερα, για κάθε είδος συντήρησης, λειτουργικά διαγράµµατα της Μονάδας. Η απεικόνιση της προόδου της συντήρησης των σηµαντικών καθώς και των λοιπών στοιχείων ζεύξης - προστασίας θα γίνεται από κοινού, στα ίδια λειτουργικά διαγράµµατα. Για τους Υποσταθµούς δεν προβλέπεται ιδιαίτερη απεικόνιση σε λειτουργικά διαγράµµατα. Μετά την εκτέλεση των εργασιών συντήρησης θα ενηµερώνονται τα αντίστοιχα έντυπα προγραµµατισµού - απολογισµού (Έντυπα ΙΙΙ και ΙV) και τα λειτουργικά διαγράµµατα πάνω στα οποία απεικονίζεται η πρόοδος των συντηρήσεων. Ο ετήσιος Προγραµµατισµός και Απολογισµός Συντήρησης ικτύων (Έντυπο ΙΙΙ) και τα αντίστοιχα ελτία Προληπτικής Συντήρησης Εγκαταστάσεων ιανοµής (Έντυπα ΙΙ) θα αρχειοθετούνται σε ιδιαίτερο Αρχείο προληπτικής συντήρησης δικτύων ΜΤ. Τα ελτία Προληπτικής Συντήρησης θα αρχειοθετούνται ξεχωριστά ανά είδος προληπτικής συντήρησης. Ο ετήσιος Προγραµµατισµός και Απολογισµός Συντήρησης Υποσταθµών (Έντυπο ΙV) και τα αντίστοιχα ελτία Προληπτικής Συντήρησης Εγκαταστάσεων ιανοµής (Έντυπα ΙΙ) θα αρχειοθετούνται σε ιδιαίτερο Αρχείο Προληπτικής Συντήρησης Υποσταθµών. Τα ελτία Προληπτικής Συντήρησης θα αρχειοθετούνται ξεχωριστά ανά είδος Υ/Σ. Στο συνηµµένο Πίνακα 5 αναφέρονται τα χρησιµοποιούµενα Έντυπα, τα τηρούµενα Αρχεία και τα Λειτουργικά ιαγράµµατα απεικόνισης της πορείας των διαφόρων προγραµµάτων προληπτικής συντήρησης δικτύων ΜΤ.
8. Προγραµµατισµός και παρακολούθηση "εφάπαξ" συντηρήσεων - ανακατασκευών ΜΤ Ο προγραµµατισµός και η παρακολούθηση αυτού του είδους συντηρήσεων, που συνήθως εκτελείται µαζί µε την προληπτική συντήρηση, γίνεται στο Έντυπο Προγραµµατισµός και Απολογισµός Συντήρησης ικτύων (συνηµµένο Έντυπο ΙΙΙ). Οι εργασίες θα προγραµµατίζονται και θα παρακολουθούνται ετήσια και αθροιστικά µέχρι να περατωθούν. Οι εντολές θα δίνονται µε το συνηµµένο Έντυπο ΙΙ : ελτίο Προληπτικής Συντήρησης Εγκαταστάσεων ιανοµής. Τα παραπάνω έντυπα (ΙΙΙ, ΙΙ) θα αρχειοθετούνται εργασιών συντηρήσεων - ανακατασκευών ΜΤ. σε ιδιαίτερο Αρχείο "εφάπαξ" Τα δελτία προληπτικής συντήρησης θα αρχειοθετούνται ξεχωριστά ανά είδος "εφάπαξ" εργασίας. Η πορεία των διαφόρων προγραµµάτων "εφάπαξ" συντηρήσεων ανακατασκευών θα απεικονίζεται σε ιδιαίτερα, για κάθε είδος "εφάπαξ" εργασίας, λειτουργικά διαγράµµατα. Στο συνηµµένο Πίνακα 6 αναφέρονται στοιχεία που αφορούν στα χρησιµοποιούµενα Έντυπα, τα τηρούµενα Αρχεία και τα Λειτουργικά ιαγράµµατα απεικόνισης της πορείας των διαφόρων προγραµµάτων "εφ' άπαξ" εργασιών συντηρήσεωνανακατασκευών ΜΤ. 9. Κατασταλτική συντήρηση δικτύων ΜΤ Η συντήρηση αυτή γίνεται όταν συµβεί βλάβη στην εγκατάσταση. Όπως είναι γνωστό, θέµατα που αφορούν στην παρακολούθηση των διακοπών και των βλαβών της ιανοµής (χρησιµοποιούµενα έντυπα κλπ) αποτελούν αντικείµενο ιδιαίτερης Οδηγίας ιανοµής (Ο Νο 29). Επισηµαίνεται ιδιαίτερα η σηµασία της διερεύνησης και εύρεσης των πραγµατικών αιτιών των βλαβών. Έχει παρατηρηθεί ότι ορισµένες, λίγες στον αριθµό, αιτίες βλαβών είναι υπαίτιες για ένα µεγάλο ποσοστό του πλήθους βλαβών και κατά συνέπεια η διερεύνηση των αιτίων αυτών και η επιλογή των κατάλληλων, κατά περίπτωση, µέτρων µπορεί να οδηγήσουν σε σηµαντική µείωση βλαβών και σε µεγάλη βελτίωση της ποιότητας της παρεχόµενης ηλεκτρικής ενέργειας.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ V : ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΙΚΤΥΩΝ ΧΤ 10. Προγραµµατισµός και παρακολούθηση συντήρησης δικτύων ΧΤ Τα δίκτυα ΧΤ δεν υποβάλλονται γενικά σε προληπτική αλλά µόνο σε εντοπισµένη συντήρηση µετά από επιθεώρηση. Σε ειδικές περιπτώσεις δικτύων ΧΤ ιδιαίτερα επιβαρηµένων (ισχυροί άνεµοι, καθαλατώσεις, χιονοπτώσεις, δασικές περιοχές κλπ), εφόσον κρίνεται σκόπιµο, µπορεί να γίνεται γενική προληπτική συντήρηση. Η επιθεώρηση των δικτύων ΧΤ µπορεί να γίνεται και ξεχωριστά από τα δίκτυα ΜΤ. Σηµείο διαχωρισµού των δύο κατηγοριών δικτύων θα είναι οι αναχωρήσεις των γραµµών ΧΤ, κατά την έξοδό τους από το κιβώτιο ασφαλειών. Όταν δεν υπάρχουν ασφαλειοκιβώτια ο διαχωρισµός θα γίνεται µετά τους ακροδέκτες ΧΤ του Μ/Σ ιανοµής. Θα καταβάλλεται προσπάθεια η επιθεώρηση να συνδυάζεται µε άλλες εργασίες π.χ. κατασκευή παροχών. 10.1. Επιθεώρηση δικτύων ΧΤ Στο συνηµµένο Πίνακα 7 αναφέρονται η συχνότητα και άλλα στοιχεία σχετικά µε την επιθεώρηση των παρακάτω αναφερόµενων τύπων δικτύων ΧΤ : Εναέρια δίκτυα Παροχές Υπόγεια δίκτυα 10.2. Προγραµµατισµός και Απολογισµός Συντήρησης ικτύων ΧΤ Ο προγραµµατισµός - απολογισµός της συντήρησης των δικτύων ΧΤ θα γίνεται στο Έντυπο Προγραµµατισµός και Απολογισµός Συντήρησης ικτύων (συνηµµένο Έντυπο ΙΙΙ) ανά Φύλλο Χαµηλής Τάσης ή ανά Υ/Σ ιανοµής. Στο ίδιο έντυπο γίνεται και ο προγραµµατισµός - απολογισµός των κλαδεµάτων. Στο συνεργείο επιθεώρησης δίνεται ελτίο Επιθεώρησης και Συντήρησης Εγκαταστάσεων ιανοµής (συνηµµένο Έντυπο Ι) και σχέδιο ΧΤ. Τα παραπάνω Έντυπα Ι και ΙΙΙ θα αρχειοθετούνται σε ιδιαίτερο Αρχείο συντηρήσεων δικτύων ΧΤ. Η απεικόνιση της πορείας της εντοπισµένης συντήρησης των στοιχείων των δικτύων ΧΤ και των κλαδεµάτων ΧΤ θα γίνεται πάνω στo αντίστοιχο λειτουργικό διάγραµµα της εντοπισµένης συντήρησης των στοιχείων των δικτύων ΜΤ και των κλαδεµάτων ΜΤ. Στο συνηµµένο Πίνακα 8 αναφέρονται στοιχεία που αφορούν στα χρησιµοποιούµενα Έντυπα, τα τηρούµενα Αρχεία και τα Λειτουργικά ιαγράµµατα απεικόνισης της πορείας του προγράµµατος επιθεώρησης και εντοπισµένης συντήρησης των δικτύων ΧΤ.
10.3. Προγραµµατισµός και παρακολούθηση "Εφάπαξ" συντηρήσεων - ανακατασκευών δικτύων ΧΤ Ο προγραµµατισµός - απολογισµός των "εφ' άπαξ" συντηρήσεων - ανακατασκευών των δικτύων ΧΤ θα γίνεται στο Έντυπο : Προγραµµατισµός και Απολογισµός Συντήρησης ικτύων (συνηµµένο Έντυπο ΙΙΙ), ανά Φύλλο Χαµηλής Τάσης ή ανά Υ/Σ ιανοµής. Οι εργασίες θα προγραµµατίζονται και θα παρακολουθούνται ετήσια και αθροιστικά µέχρι να περατωθούν. Οι εντολές για τις "εφάπαξ" εργασίες - ανακατασκευές θα δίνονται µε ελτίο Προληπτικής Συντήρησης Εγκαταστάσεων ιανοµής (συνηµµένο Έντυπο ΙΙ). Τα έντυπα ΙΙΙ και ΙΙ των "εφάπαξ" εργασιών συντηρήσεων - ανακατασκευών θα αρχειοθετούνται σε ιδιαίτερο Αρχείο "εφάπαξ" εργασιών συντηρήσεων - ανακατασκευών ΧΤ. Τα δελτία προληπτικής συντήρησης (Έντυπα ΙΙ) θα αρχειοθετούνται ξεχωριστά ανά είδος "εφάπαξ" εργασίας. Η απεικόνιση της πορείας των "εφ' άπαξ" εργασιών συντήρησης - ανακατασκευών δικτύων ΧΤ µπορεί να γίνεται πάνω στα λειτουργικά διαγράµµατα των "εφ' άπαξ" εργασιών συντήρησης - ανακατασκευών δικτύων ΜΤ. Στο συνηµµένο Πίνακα 9 αναφέρονται στοιχεία που αφορούν στα χρησιµοποιούµενα Έντυπα, τα τηρούµενα Αρχεία και τα Λειτουργικά ιαγράµµατα απεικόνισης της πορείας των διαφόρων προγραµµάτων "εφ' άπαξ" εργασιών συντηρήσεων - ανακατασκευών ΧΤ. 10.4. Κατασταλτική συντήρηση δικτύων ΧΤ Η συντήρηση αυτή γίνεται σε περίπτωση βλάβης της εγκατάστασης. Όπως είναι γνωστό, θέµατα που αφορούν στην παρακολούθηση των διακοπών και των βλαβών της ιανοµής (χρησιµοποιούµενα έντυπα κλπ) αποτελούν αντικείµενο ιδιαίτερης Οδηγίας ιανοµής (Ο Νο 29). Επισηµαίνεται ιδιαίτερα η σηµασία της διερεύνησης και εύρεσης των πραγµατικών αιτιών των βλαβών. Έχει παρατηρηθεί ότι ορισµένες, λίγες στον αριθµό, αιτίες βλαβών είναι υπαίτιες για ένα µεγάλο ποσοστό του πλήθους βλαβών και κατά συνέπεια η διερεύνηση των αιτίων αυτών και η επιλογή των κατάλληλων, κατά περίπτωση, µέτρων µπορεί να οδηγήσουν σε σηµαντική µείωση βλαβών και σε µεγάλη βελτίωση της ποιότητας της παρεχόµενης ηλεκτρικής ενέργειας.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ VI : ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΞΥΛΙΝΩΝ ΣΤΥΛΩΝ Οι Ξύλινοι στύλοι, πέρα από την επιθεώρηση και τις ενδεχόµενες ενέργειες εντοπισµένης συντήρησης (βλέπε Πίνακα 3, παρατήρηση 3), υφίστανται και προληπτική συντήρηση όπως ορίζουν οι Οδηγίες ιανοµής Νο 10 και 11, δηλαδή πρώτη συντήρηση 15 χρόνια µετά την εγκατάστασή τους στο δίκτυο και στη συνέχεια συντήρηση ανά δεκαετία. ΚΕΦΑΛΑΙΟ VII : ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Οι µετρητές ηλεκτρικής ενέργειας ελέγχονται σύµφωνα µε την Οδηγία ιανοµής Νο 56. Κατά τους ελέγχους αυτούς θα γίνονται και οι απαραίτητες εργασίες συντήρησης, εφόσον διαπιστωθεί σχετική ανάγκη (εντοπισµένη συντήρηση). ΚΕΦΑΛΑΙΟ VΙΙI : ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΑΡΧΕΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ - ΣΥΝΤΑΞΗ ΚΑΙ ΤΗΡΗΣΗ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΩΝ ΑΡΧΕΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ 11. ιαχωρισµός της εγκατάστασης σε τµήµατα για την εύκολη άντληση πληροφοριών Για την εύκολη προσπέλαση και άντληση πληροφοριών από τα προαναφερόµενα Αρχεία συντηρήσεων, η εγκατάσταση (και ιδιαίτερα τα δίκτυα ΜΤ) µπορεί να χωρισθεί σε τµήµατα και να τηρούνται ιδιαίτεροι φάκελοι για κάθε τµήµα της εγκατάστασης που θα περιέχουν τα παραπάνω αρχεία. Ο διαχωρισµός της εγκατάστασης µπορεί να γίνει π.χ. ανά γραµµή ΜΤ. Εφόσον οι συνθήκες εκµετάλλευσης το επιβάλλουν ο υπεύθυνος της µονάδας µπορεί να τροποποιήσει κατάλληλα τα µεγέθη αυτά των τµηµάτων της εγκατάστασης. Τα λειτουργικά διαγράµµατα, που απεικονίζουν την πορεία των προγραµµάτων συντήρησης τρέχοντος έτους, θα τοποθετούνται σε ειδικούς συρόµενους πίνακες. Τα λειτουργικά διαγράµµατα των προηγούµενων 3 ετών θα φυλάσσονται. 12. Σύνταξη και τήρηση συγκεντρωτικών Αρχείων Συντήρησης Μέσα στο πρώτο δίµηνο κάθε έτους θα συντάσσεται σε κάθε µονάδα το Έντυπο Συγκεντρωτικός Πίνακας Προγραµµατισµού - Απολογισµού Συντηρήσεων Εγκαταστάσεων ιανοµής (συνηµµένο Έντυπο V), που θα αφορά στις συντηρήσεις του προηγουµένου έτους. Αντίγραφο του Εντύπου αυτού θα στέλνεται στην αρµόδια /νση Περιφέρειας. Τα πρωτότυπα των παραπάνω ετήσιων συγκεντρωτικών πινάκων θα αρχειοθετούνται σε ιδιαίτερο Συγκεντρωτικό Αρχείο Προγραµµατισµού - Απολογισµού Συντηρήσεων Εγκαταστάσεων ιανοµής της µονάδας. Η /νση Περιφέρειας θα συντάσσει αντίστοιχο συγκεντρωτικό Έντυπο, που θα αφορά στις συντηρήσεις του προηγούµενου έτους, για το σύνολο των µονάδων αρµοδιότητάς της.
Αντίγραφο του εντύπου αυτού θα στέλνεται, µέσα στο πρώτο τετράµηνο κάθε έτους, στον Τοµέα Εκµετάλλευσης & Συντήρησης ικτύων της ΚΣ, µε συνηµµένα τα αντίστοιχα έντυπα των µονάδων. Τα πρωτότυπα των παραπάνω ετήσιων συγκεντρωτικών πινάκων θα αρχειοθετούνται σε ιδιαίτερο Συγκεντρωτικό Αρχείο Προγραµµατισµού - Απολογισµού Συντηρήσεων Εγκαταστάσεων ιανοµής της /νσης Περιφέρειας. 13. Συγκεντρωτικός πίνακας αποτύπωσης των κυριότερων ρυθµίσεων της Οδηγίας Για αµεσότερη εποπτεία του περιεχοµένου της παρούσας Οδηγίας επισυνάπτεται, στο τέλος της, Πίνακας στον οποίο εµφανίζονται συγκεντρωµένες οι κυριότερες ρυθµίσεις της. Επισηµαίνουµε ότι λεπτοµερέστερα στοιχεία για τα θέµατα που πραγµατεύεται η οδηγία θα πρέπει να αναζητούνται στο κείµενο καθώς και στους σχετικούς Πίνακες 1 έως και 9 της Οδηγίας. ΚΕΦΑΛΑΙΟ IX : ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ Ο ΗΓΙΑΣ 14. Ισχύς, Εφαρµογή και προτάσεις αναθεώρησης της Οδηγίας Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από τη λήψη της....., οπότε και καταργείται οποιαδήποτε άλλη προηγούµενη ρύθµιση σχετική µε το αντικείµενό της. Κάθε θέµα σχετικό µε το αντικείµενο της παρούσας, το οποίο δεν αντιµετωπίζεται στα προηγούµενα, επιλύεται κατά την κρίση αυτού που εφαρµόζει την Οδηγία µέσα στο πλαίσιο και το πνεύµα της. Τα θέµατα αυτά ή και οποιασδήποτε άλλες παρατηρήσεις πάνω στην παρούσα Οδηγία, υποβάλλονται από αυτόν που εφαρµόζει την Οδηγία, στη ΚΣ, ιεραρχικά µαζί µε την άποψή του και την άποψη των ενδιάµεσων υπηρεσιακών κλιµακίων. Ο φορέας που εξέδωσε την Οδηγία αυτή λαµβάνει υπόψη τα παραπάνω για τυχόν αναθεώρηση ή επανέκδοση της Οδηγίας. Συνηµµένα: 5 Έντυπα 10 Πίνακες. ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ιευθυντής Κατασκευών και Συντηρήσεων ικτύων Κ Υ Ρ Ω Ν Ε Τ Α Ι Ν. ΓΚΑΓΚΑΟΥ ΑΚΗΣ Γενικός ιευθυντής ιανοµής
ΑΠΟ ΕΚΤΕΣ : ΠΑ (20 αντίτυπα) ΠΜ-Θ ( ) ΠΠ-Η ( ) ΠΚΕ ( ) ΠΝ ( ) Περιοχές (10 αντίτυπα σε κάθε µια) Πρακτορεία (5 αντίτυπα στο κάθε ένα) Υποπρακτορεία (3 αντίτυπα στο κάθε ένα) Κοινοποίηση (µε τα συνηµµένα) : Γ / Γ /Μ ΣΜ Α Σ ΑΜ Α Ι ΕΜΕΠ ΕΕΠ ΥΠ ΚΣ /Τοµείς ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΕΙΣ ΣΕΛΙ ΩΝ Αριθµός σελίδας Αριθµός Αναθεώρησης Ηµεροµηνία Αναθεώρησης
ΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε /νση Περιφέρειας : Περιοχή :. Έντυπο V Έτος :.. Σ Υ Γ Κ Ε Ν Τ Ρ Ω Τ Ι Κ Ο Σ Π Ι Ν Α Κ Α Σ Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Ι Σ Μ Ο Υ - Α Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Υ Σ Υ Ν Τ Η Ρ Η Σ Ε Ω Ν Ε Γ Κ Α Τ Α Σ Τ Α Σ Ε Ω Ν Ι Α Ν Ο Μ Η Σ Οδηγία ιανοµής Νο 9/ ΚΣ /ΤΕΣ / 29/3/2019 Ε Ν Τ Ο Π Ι Σ Μ Ε Ν Η Σ Υ Ν Τ Η Ρ Η Σ Η Ε π ι θ ε ώ ρ η σ η Ε ν τ ο π ι σ µ έ ν η Σ υ ν τ ή ρ η σ η Μήκος Προγραµµατισµός Επιθεώρησης Απολογισµός Επιθεώρησης Προγρ/σµός συντήρησης στοιχείων δικτύου Απολογισµός συντήρησης στοιχείων δικτύου Προγρ/σµός κλαδεµάτων Απολογισµός κλαδεµάτων (km) (%) (%) (km) (%) (km) (%) (1) (2) (3) (2) (3) (2) (3) Μέση Τάση Χαµηλή Τάση ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ - ΕΝΤΟΠ/ΝΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ Π Ρ Ο Λ Η Π Τ Ι Κ Η Σ Υ Ν Τ Η Ρ Η Σ Η Πλήθος στοιχείων Προγρ/σµός Συντήρησης Απολογισµός συντήρησης (km ή τεµ.) (%) (%) (1) (2) (3) Σηµαντικά µέσα ζεύξης & προστασίας ( /ΑΕ, /Α, Σ/ΠΑ, Ρ/Τ κ.α) Λοιπά στοιχεία ζεύξης και προστασίας (Α/Ζ, ΑΠΖ Ι, ΑΠΖ ΙΙΙ κλπ), Ηλεκτρικές συνδέσεις και Ακροκιβώτια Ρίψη ζιζανιοκτόνων - αποψίλωση Πλύσιµο µονωτήρων Ο ΗΓΙΕΣ : Υποσταθµοί ιανοµής ΜΤ/ΧΤ ανοικτοί, κλειστοί (υπόγειοι, επίγειοι, εναέριοι), Κιβώτια ασφαλειών (Pillars) XT Ξύλινοι στύλοι (1) Καταγράφεται το υπάρχον µήκος ή το πλήθος των στοιχείων (ή σηµείων) (2) Καταγράφεται το υπάρχον µήκος ή το πλήθος των στοιχείων (ή σηµείων) ή το ποσοστό του δικτύου ή των στοιχείων (ή σηµείων που προγραµµατίσθηκε να επιθεωρηθεί ή να συντηρηθεί. (3) Καταγράφονται απολογιστικά τα δίκτυα ή τα στοιχεία (ή σηµεία) που επιθεωρήθηκαν ή συντηρήθηκαν ως ποσοστό επί των προγραµµατισθέντων να επιθεωρηθούν ή να συντηρηθούν.. "Ε Φ' Α Π Α Ξ" Ε Ρ Γ Α Σ Ι Ε Σ Σ Υ Ν Τ Η Ρ Η Σ Ε Ω Ν - Α Ν Α Κ Α Τ Α Σ Κ Ε Υ Ω Ν Πλήθος στοιχείων Προγρ/σµός Συντήρησης Απολογισµός συντήρησης Ο Προϊστάµενος της εκµετάλλευσης (ονοµατεπώνυµο - υπογραφή) Αντικατ/ση γυµνών αγωγών ΧΤ µε συνεστραµµένα καλώδια (km ή τεµ.) (%) (%) (1) (2) (3) Αντικ/ση ακροκιβωτίων µε θερµοσυστελλόµενα Εγκατάσταση αντικυµατ/κών διατάξεων ΧΤ Αντικ/ση συµβατικών µονωτήρων ΜΤ µε συνθετικούς Ο ιευθυντής της µονάδας (ονοµατεπώνυµο - υπογραφή) Ισοδυναµικές γεφυρώσεις.
ΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε /νση Περιφέρειας : Περιοχή :. Έντυπο V Έτος :.. Σ Υ Γ Κ Ε Ν Τ Ρ Ω Τ Ι Κ Ο Σ Π Ι Ν Α Κ Α Σ Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Ι Σ Μ Ο Υ - Α Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Υ Σ Υ Ν Τ Η Ρ Η Σ Ε Ω Ν Ε Γ Κ Α Τ Α Σ Τ Α Σ Ε Ω Ν Ι Α Ν Ο Μ Η Σ Οδηγία ιανοµής Νο 9/ ΚΣ /ΤΕΣ / 29/3/2019 Ε Ν Τ Ο Π Ι Σ Μ Ε Ν Η Σ Υ Ν Τ Η Ρ Η Σ Η Ε π ι θ ε ώ ρ η σ η Ε ν τ ο π ι σ µ έ ν η Σ υ ν τ ή ρ η σ η Μήκος Προγραµµατισµός Επιθεώρησης Απολογισµός Επιθεώρησης Προγρ/σµός συντήρησης στοιχείων δικτύου Απολογισµός συντήρησης στοιχείων δικτύου Προγρ/σµός κλαδεµάτων Απολογισµός κλαδεµάτων (km) (%) (%) (km) (%) (km) (%) (1) (2) (3) (2) (3) (2) (3) Μέση Τάση Χαµηλή Τάση ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ - ΕΝΤΟΠ/ΝΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ Π Ρ Ο Λ Η Π Τ Ι Κ Η Σ Υ Ν Τ Η Ρ Η Σ Η Πλήθος στοιχείων Προγρ/σµός Συντήρησης Απολογισµός συντήρησης (km ή τεµ.) (%) (%) (1) (2) (3) Σηµαντικά µέσα ζεύξης & προστασίας ( /ΑΕ, /Α, Σ/ΠΑ, Ρ/Τ κ.α) Λοιπά στοιχεία ζεύξης και προστασίας (Α/Ζ, ΑΠΖ Ι, ΑΠΖ ΙΙΙ κλπ), Ηλεκτρικές συνδέσεις και Ακροκιβώτια Ρίψη ζιζανιοκτόνων - αποψίλωση Πλύσιµο µονωτήρων Ο ΗΓΙΕΣ : Υποσταθµοί ιανοµής ΜΤ/ΧΤ ανοικτοί, κλειστοί (υπόγειοι, επίγειοι, εναέριοι), Κιβώτια ασφαλειών (Pillars) XT Ξύλινοι στύλοι (1) Καταγράφεται το υπάρχον µήκος ή το πλήθος των στοιχείων (ή σηµείων) (2) Καταγράφεται το υπάρχον µήκος ή το πλήθος των στοιχείων (ή σηµείων) ή το ποσοστό του δικτύου ή των στοιχείων (ή σηµείων που προγραµµατίσθηκε να επιθεωρηθεί ή να συντηρηθεί. (3) Καταγράφονται απολογιστικά τα δίκτυα ή τα στοιχεία (ή σηµεία) που επιθεωρήθηκαν ή συντηρήθηκαν ως ποσοστό επί των προγραµµατισθέντων να επιθεωρηθούν ή να συντηρηθούν.. "Ε Φ' Α Π Α Ξ" Ε Ρ Γ Α Σ Ι Ε Σ Σ Υ Ν Τ Η Ρ Η Σ Ε Ω Ν - Α Ν Α Κ Α Τ Α Σ Κ Ε Υ Ω Ν Πλήθος στοιχείων Προγρ/σµός Συντήρησης Απολογισµός συντήρησης Ο Προϊστάµενος της εκµετάλλευσης (ονοµατεπώνυµο - υπογραφή) Αντικατ/ση γυµνών αγωγών ΧΤ µε συνεστραµµένα καλώδια (km ή τεµ.) (%) (%) (1) (2) (3) Αντικ/ση ακροκιβωτίων µε θερµοσυστελλόµενα Εγκατάσταση αντικυµατ/κών διατάξεων ΧΤ Αντικ/ση συµβατικών µονωτήρων ΜΤ µε συνθετικούς Ο ιευθυντής της µονάδας (ονοµατεπώνυµο - υπογραφή) Ισοδυναµικές γεφυρώσεις.
ιεύθυνση Περιφέρειας Αττικής ΑΡΙΘ. ΕΛΤΙΟΥ :... Περιοχή.... ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ :... ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Τίτλος Παροχής Υπηρεσιών :.. Ανάδοχος:... Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΜΕΛΩΝ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟΥ Ειδικότητα Ώρες Εργασίας Λοιπά απαιτούµενα στοιχεία Μεταφορικά µέσα Αναδόχου 1 Αριθµ. Κυκλοφ. : 2 Ονοµ/µο οδηγού : 3 4 5 6 ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΥΝΕΡΓΕΙΩΝ: ΚΑΙΡΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ: ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΟΥ ΕΚΤΕΛΕΣΤΗΚΑΝ (Για τη ΜΤ: Ονοµασία γραµµής ή διακλάδωσης. Για τη ΧΤ: Ονοµασία Υ/Σ, αναχώρηση) 1.. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 2.. 3.. 4.. 5.. 6.. ΖΗΜΙΕΣ: Τοποθεσία: Ώρα: Είδος ζηµιάς: Αναλυτική περιγραφή συµβάντος/ Στοιχεία Ζηµιωθέντων (ονοµατ/νο, /νση, Τηλέφωνο): Παρατηρήσεις των Οργάνων Επίβλεψης: Σηµ. : 1. Το Ηµερήσιο ελτίο θα συµπληρώνεται και θα παραδίδεται ή θα στέλνεται την επόµενη µέρα στον επιβλέποντα τεχνικό ή στον Εντεταλµένο Εκπρόσωπο Ε ΗΕ. 2. Ο Εκπρόσωπος θα έχει έγγραφη σχετική εξουσιοδότηση από τον Ανάδοχο. 3. Τα τυχόν απαιτούµενα λοιπά στοιχεία (βλ. σχετική στήλη του ελτίου) θα καθορίζονται µετά από συνεννόηση της Περιοχής µε τη ιεύθυνση Περιφέρειας. Ο ΑΡΜΟ ΙΟΣ ΤΕΧΝΙΚΟΣ Ε ΗΕ Ο ΑΝΑ ΟΧΟΣ ή Ο ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ Ο ΕΝΤΕΤΑΛΜΕΝΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ Ε ΗΕ
ιεύθυνση Περιφέρειας Αττικής... ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ/ΛΟΥ :... ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ :... ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΡΙΘ. ΣΥΜΒΑΣΗΣ :... ΑΝΑ ΟΧΟΣ :... ΤΙΤΛΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ:...... Τµήµα Παροχής Υπηρεσιών υπό παραλαβή (να γραφούν οι Γραµµές που έγινε επιθεώρηση και να προσκοµιστούν οι χάρτες και τα ελτία Επιθεώρησης όπως αναφέρεται στην Τεχνική Περιγραφή): Οι παρακάτω γραµµές αναφέρονται στον Υ/Σ... Γραµµές :...... Χρονική περίοδος εκτέλεσης τµήµατος Παροχής Υπηρεσιών : Από...... Μέχρι...... Αξία εργολαβικών τµήµατος Παροχής Υπηρεσιών (ολογράφως και αριθµητικά) :...... Η Επιτροπή, που συγκροτήθηκε για την παραλαβή των εργασιών της Σύµβασης αυτής, µετέβη επιτόπου και έλεγξε δειγµατοληπτικά τις εργασίες που παραλαµβάνονται. Επιπρόσθετα εξέτασε τις Πιστοποιήσεις των εργασιών αυτών σε συνδυασµό µε τα αντίστοιχα Σχέδια. Έλαβε ακόµα υπόψη της φύλλο ελλείψεων ή κακοτεχνιών κλπ. που ενδεχοµένως έχει εκδοθεί, τις Ποινικές Ρήτρες που έχουν επιβληθεί καθώς και οιοδήποτε πρόσθετο στοιχείο που αφορά στην υπόψη Σύµβαση. Μετά απ αυτά η Επιτροπή Αποφασίζει οµόφωνα την παραλαβή των εργασιών της Σύµβασης αυτής, οι οποίες αντιστοιχούν στο τµήµα της Παροχής Υπηρεσιών που καθορίσθηκε παραπάνω, εκδίδει το Πρωτόκολλο αυτό σύµφωνα µε τη Σύµβαση και ταυτόχρονα εισηγείται την παρακράτηση των εξής ποσών για τους αντίστοιχους λόγους :............... Η Επιτροπή Ο Πρόεδρος Τα µέλη ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ Ηµεροµηνία...
ΠΙΝΑΚΑΣ Ι ΕΝΑΕΡΙΑ ΙΚΤΥΑ ΜΤ & ΧΤ ΓΥΜΝΩΝ ΑΓΩΓΩΝ ΚΑΙ ΕΝΑΕΡΙΑ ΙΚΤΥΑ ΣΥΝΕΣΤΡΑΜΜΕΝΩΝ ΚΑΛΩ ΙΩΝ ΧΤ & ΠΑΡΟΧΩΝ Ελάχιστες κατακόρυφες αποστάσεις που πρέπει να επιτυγχάνονται κατά το κλάδεµα ανάµεσα στα εναέρια δίκτυα ιανοµής και στα εξής δένδρα ΙΚΤΥΑ ΜΤ ΙΚΤΥΑ ΧΤ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΝ ΡΟΥ ΚΑΡΠΟΦΟΡΑ ΕΝΤΡΑ (Μηλιές, Αχλαδιές, Ροδακινιές, ελιές, Αµυγδαλιές, κλπ) ΜΗ ΚΑΡΠΟΦΟΡΑ ΕΝΤΡΑ, εφάµιλλης ανάπτυξης µε : ΠΕΥΚΑ, ΡΥΣ ΜΗ ΚΑΡΠΟΦΟΡΑ ΕΝΤΡΑ, εφάµιλλης ανάπτυξης µε : ΟΞΙΕΣ, ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑ, ΠΛΑΤΑΝΙΑ κλπ. ΜΗ ΚΑΡΠΟΦΟΡΑ ΕΝΤΡΑ, εφάµιλλης ανάπτυξης µε: ΕΥΚΑΛΥΠΤΟΥΣ, ΛΕΥΚΕΣ ΓΥΜΝΟΙ ΑΓΩΓΟΙ ΓΥΜΝΟΙ ΑΓΩΓΟΙ ΚΑΛΩ ΙΑ (ΣΥΝΕΣΤΡΑΜ. & ΠΑΡΟΧΕΣ) 2,5 1,5 1,5 2,5 1,5 1,5 3 1,5 1,5 3,5 2 1,5 Ελάχιστες οριζόντιες αποστάσεις που πρέπει να επιτυγχάνονται κατά το κλάδεµα ανάµεσα στα εναέρια δίκτυα ιανοµής και στα εξής δένδρα (Σε Αστικά ίκτυα στα Αρδευτικά και Υπεραστικά ) ΙΚΤΥΑ ΜΤ ΓΥΜΝΟΙ ΑΓΩΓΟΙ ΓΥΜΝΟΙ ΑΓΩΓΟΙ ΙΚΤΥΑ ΧΤ ΚΑΛΩ ΙΑ (ΣΥΝΕΣΤΡΑΜ. & ΠΑΡΟΧΕΣ) ΚΑΡΠΟΦΟΡΑ ΕΝΤΡΑ (Μηλιές, Αχλαδιές, Ροδακινιές, ελιές, Αµυγδαλιές, κλπ) ΜΗ ΚΑΡΠΟΦΟΡΑ ΕΝΤΡΑ, εφάµιλλης ανάπτυξης µε : ΠΕΥΚΑ, ΡΥΣ ΜΗ ΚΑΡΠΟΦΟΡΑ ΕΝΤΡΑ, εφάµιλλης ανάπτυξης µε : ΟΞΙΕΣ, ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑ, ΠΛΑΤΑΝΙΑ κλπ. ΜΗ ΚΑΡΠΟΦΟΡΑ ΕΝΤΡΑ, εφάµιλλης ανάπτυξης µε: ΕΥΚΑΛΥΠΤΟΥΣ, ΛΕΥΚΕΣ 2,5 + Χ 1,5 + Χ 2,5 1,5 2,5 + Χ 1,5 + Χ 1,5 1,5 3 + Χ 2 + Χ 1,7 1,7 3,5 + Χ 2,5 + Χ 2,2 2,2 1,5 1,5 1,5 1,5 Σηµ. 1: Για τα συνεστραµµένα καλώδια ΜΤ συµβουλευτείτε τον Πίνακα 2. Σηµ. 2: Σηµ. 3: Η Προσαύξηση οριζόντιας απόστασης ( Χ ) µεταξύ εναέριων αγωγών υπεραστικών και αρδευτικών δικτύων ιανοµής και δένδρων, δίδεται στον Πίνακα 3, για ανοίγµατα: > 140 m στην Ελαφριά επιφόρτιση. > 110 m στη Μέση επιφόρτιση. > 95 m στη Βαριά επιφόρτιση. Στον Πίνακα Ι των οριζοντίων αποστάσεων η όρθια, έντονη γραµµατοσειρά αντιστοιχεί στα Αστικά ίκτυα και η πλάγια γραµµατοσειρά στα Αρδευτικά και Υπεραστικά δίκτυα.
ΠΙΝΑΚΑΣ II ΕΝΑΕΡΙΑ ΙΚΤΥΑ ΣΥΝΕΣΤΡΑΜΜΕΝΩΝ ΚΑΛΩ ΙΩΝ ΜΤ Ελάχιστες κατακόρυφες αποστάσεις που πρέπει να επιτυγχάνονται κατά το κλάδεµα ανάµεσα στα εναέρια δίκτυα ιανοµής και στα εξής δένδρα ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΝ ΡΟΥ Συνεστραµµένα καλώδια χωρίς αποτελεσµατική γείωση της θωράκισης ΙΚΤΥΑ ΜΤ Συνεστραµµένα καλώδια µε αποτελεσµατική γείωση της θωράκισης ΚΑΡΠΟΦΟΡΑ (Μηλιές, Αχλαδιές, Ροδακινιές, ελιές, Αµυγδαλιές, κλπ) 2,5 1,5 ΜΗ ΚΑΡΠΟΦΟΡΑ ΕΝΤΡΑ, εφάµιλλης ανάπτυξης µε : ΠΕΥΚΑ, ΡΥΣ ΜΗ ΚΑΡΠΟΦΟΡΑ ΕΝΤΡΑ, εφάµιλλης ανάπτυξης µε : ΟΞΙΕΣ, ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑ, ΠΛΑΤΑΝΙΑ κλπ. ΜΗ ΚΑΡΠΟΦΟΡΑ ΕΝΤΡΑ, εφάµιλλης ανάπτυξης µε: ΕΥΚΑΛΥΠΤΟΥΣ, ΛΕΥΚΕΣ 2,5 1,5 3 1,5 3,5 1,5 Ελάχιστες οριζόντιες αποστάσεις που πρέπει να επιτυγχάνονται κατά το κλάδεµα ανάµεσα στα εναέρια δίκτυα ιανοµής και στα εξής δένδρα (Σε Αστικά ίκτυα στα Αρδευτικά και Υπεραστικά ) ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΝ ΡΟΥ ΚΑΡΠΟΦΟΡΑ (Μηλιές, Αχλαδιές, Ροδακινιές, ελιές, Αµυγδαλιές, κλπ) ΜΗ ΚΑΡΠΟΦΟΡΑ ΕΝΤΡΑ, εφάµιλλης ανάπτυξης µε : ΠΕΥΚΑ, ΡΥΣ ΜΗ ΚΑΡΠΟΦΟΡΑ ΕΝΤΡΑ, εφάµιλλης ανάπτυξης µε : ΟΞΙΕΣ, ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑ, ΠΛΑΤΑΝΙΑ κλπ. Συνεστραµµένα καλώδια χωρίς αποτελεσµατική γείωση της θωράκισης 2,5 + Χ 2,5 2,5 + Χ 2,5 3 + Χ 2,5 ΙΚΤΥΑ ΜΤ Συνεστραµµένα καλώδια µε αποτελεσµατική γείωση της θωράκισης 1,5 1,5 1,5 ΜΗ ΚΑΡΠΟΦΟΡΑ ΕΝΤΡΑ, εφάµιλλης ανάπτυξης µε: ΕΥΚΑΛΥΠΤΟΥΣ, ΛΕΥΚΕΣ 3,5 + Χ 2,5 1,5 Σηµ. 1: Σηµ. 2: Η Προσαύξηση οριζόντιας απόστασης ( Χ ) µεταξύ εναέριων αγωγών υπεραστικών και αρδευτικών δικτύων ιανοµής και δένδρων, δίδεται στον Πίνακα 3, για ανοίγµατα: > 140 m στην Ελαφριά επιφόρτιση. > 110 m στη Μέση επιφόρτιση. > 95 m στη Βαριά επιφόρτιση. Στον Πίνακα II των οριζοντίων αποστάσεων η όρθια, έντονη γραµµατοσειρά αντιστοιχεί στα Αστικά ίκτυα και η πλάγια γραµµατοσειρά στα Αρδευτικά και Υπεραστικά δίκτυα.
ΠΙΝΑΚΑΣ III ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗ ΟΡΙΖΟΝΤΙΑΣ ΑΠΟΣΤΑΣΗΣ (Χ) ΜΕΤΑΞΥ ΑΓΩΓΩΝ ΕΝΑΕΡΙΩΝ ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΩΝ & ΑΡ ΕΥΤΙΚΩΝ ΙΚΤΥΩΝ ΙΑΝΟΜΗΣ ΚΑΙ ΕΝ ΡΩΝ ΑΝΟΙΓΜΑ (m) ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗ Χ (m) εως και 140 σύµφωνα µε το ΚΛ /Φ.201.5/2513/02.12.82 ΕΛΑΦΡΙΑ ΕΠΙΦΟΡΤΙΣΗ 150 160 170 180 190 200 210 220 230 240 250 260 270 280 290 300 310 320 0 0,3 0,6 0,9 1,2 1,5 1,8 2,1 2,4 2,7 3 3,3 3,6 3,9 4,2 4,5 4,8 5,1 5,4 ΑΝΟΙΓΜΑ (m) 330 340 350 360 370 380 390 400 410 420 430 ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗ Χ (m) ΑΝΟΙΓΜΑ (m) ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗ Χ (m) 5,7 6 6,3 6,6 6,9 7,2 7,5 7,8 8,1 8,4 8,7 εως και 110 ΜΕΣΗ ΕΠΙΦΟΡΤΙΣΗ 120 130 140 150 160 170 180 190 200 210 220 230 240 250 260 270 280 290 0 0,4 0,8 1,2 1,6 2 2,4 2,8 3,2 3,6 4 4,4 4,8 5,2 5,6 6 6,4 6,8 7,2 ΑΝΟΙΓΜΑ (m) 300 310 320 330 340 350 360 370 380 390 400 410 420 430 ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗ Χ (m) 7,6 8 8,4 8,8 9,2 9,6 10 10,4 10,8 11,2 11,6 12 12,4 12,8 ΒΑΡΙΑ ΕΠΙΦΟΡΤΙΣΗ ΑΝΟΙΓΜΑ (m) ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗ Χ (m) εως και 95 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200 210 220 230 240 250 260 270 0 0,3 0,8 1,3 1,8 2,3 2,8 3,3 3,8 4,3 4,8 5,3 5,8 6,3 6,8 7,3 7,8 8,3 8,8 ΑΝΟΙΓΜΑ (m) 280 290 300 310 320 330 340 350 ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗ Χ (m) 9,3 9,8 10,3 10,8 11,3 11,8 12,3 12,8
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Κέντρο Κόστους : 6101802 «Οπτική επιθεώρηση Εναερίων ικτύων και Εγκαταστάσεων ιανοµής Μέσης & Χαµηλής Τάσης», στην Περιοχή Ελευσίνας της ιεύθυνσης Περιφέρειας Αττικής ( ΠΑ) Τύπος Εντολής : Εντολή : ZS01 Σ0102-Σ0103 ΑΡΙΘ. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΡΙΘ.ΦΥΛΛΟΥ: 1 ΑΠΟ: 1 ΠΕΡΙΟ ΟΣ ΑΠO:.. ΕΩΣ:.. ΑΝΑ ΟΧΟΣ:.. ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ : ΠΑ/ΕΠ-6878/2019 Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΟΝ. ΜΕΤΡ. ΤΙΜΗ ΜΟΝΑ ΑΣ ( ) ΣΥΜΒΑΤΙΚ Η ΠΟΣΟΤΗΤΑ (TEM.) ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΠΟΣΟ ( ) ΣΤΗΝ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΠΕΡΙΟ Ο ΠΟΣΟΤΗΤΑ (ΤΕΜ.) ΠΟΣΟ ΣΕ ΕΚΤΕΛΕΣΘΕΙΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΠΕΡΙΟ Ο ΠΟΣΟΤΗΤΑ (ΤΕΜ.) ΠΟΣΟ ΣΕ ΠΟΣΟΤΗΤΑ (ΤΕΜ.) ΣΥΝΟΛΑ ΠΟΣΟ ΣΕ % 1 Επιθεώρηση δικτύου Μ.Τ. (ΠΛΗΘΟΣ ΙΠΟΛΩΝ) (737 km ΙΚΤΥΟΥ) ΤΕΜ. 35,00 190 6.650,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0,0% 2 Επιθεώρηση δικτύου Χ.Τ. (ΠΛΗΘΟΣ ΥΠΟΣΤΑΘΜΩΝ) (1.425 km ΙΚΤΥΟΥ) ΤΕΜ. 10,80 1.292 13.953,60 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0,0% 4 ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΤΙΜΗΜΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ 20.603,60 0,00 0,00 0,00 0,0% ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ & ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ Ο ΑΝΑ ΟΧΟΣ ΕΝΤΕΤΑΛΜΕΝΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ Ε ΗΕ ΑΕ ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ Ηµεροµηνία Ηµεροµηνία Ηµεροµηνία
ιεύθυνση Περιφέρειας Αττικής ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠ ΑΡΙΘ: ΠΑ/ΕΠ-6878/2019 Αρ. SAP: Α..Α.Μ.: «ΟΠΤΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΕΝΑΕΡΙΩΝ ΙΚΤΥΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΙΑΝΟΜΗΣ ΜΕΣΗΣ & ΧΑΜΗΛΗΣ ΤΑΣΗΣ» ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΤΗΣ ΠΑ» ΤΕΥΧΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΙΚΤΥΟΥ ΙΑΝΟΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. Περραιβού 20 & Καλλιρρόης 5 Τ 210 9281600 infodeddie@deddie.gr 117 43 Αθήνα F 210 9281698 www.deddie.gr 1/7
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ Ε ΗΕ Α.Ε. & ΑΝΑ ΟΧΩΝ Κατά την κατάρτιση των ασφαλίσεων που θα συνάπτονται σύµφωνα µε τα οριζόµενα στη ιακήρυξη θα πρέπει να τηρούνται τα ακόλουθα: 1. Τα ασφαλιστήρια που θα συνάπτει ο Ανάδοχος θα είναι στην Ελληνική γλώσσα ή σε διαφορετική περίπτωση θα συνοδεύονται από επίσηµη µετάφραση στα Ελληνικά δεόντως επικυρωµένη. Κατά τη σύναψη των σχετικών Ασφαλιστηρίων, ο Ανάδοχος πρέπει να συµµορφώνεται πλήρως και να λαµβάνει υπόψη τις διατάξεις των Νόµων, Νοµοθετικών ιαταγµάτων, Κανονισµών κλπ. που ισχύουν εκάστοτε και έχουν εφαρµογή στην Ελλάδα. 2. Ο Ανάδοχος πρέπει να συµµορφώνεται µε τους όρους κλπ. των Ασφαλιστηρίων. Οι παρεχόµενες ασφαλιστικές καλύψεις, οι οικονοµικοί και ασφαλιστικοί όροι, εξαιρέσεις, απαλλαγές κλπ. υπόκεινται σε κάθε περίπτωση στην τελική έγκριση της Ε ΗΕ Α.Ε. 3. Oι ασφαλίσεις δεν απαλλάσσουν ούτε περιορίζουν κατά κανένα τρόπο τις υποχρεώσεις και ευθύνες του Αναδόχου που απορρέουν από τη Σύµβαση, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά στις προβλεπόµενες, από τα σχετικά Ασφαλιστήρια Συµβόλαια, εξαιρέσεις, εκπτώσεις, προνόµια, περιορισµούς κλπ. Ο Ανάδοχος παραµένει αποκλειστικά υπεύθυνος για την αποκατάσταση ζηµιών σε πρόσωπα ή/και πράγµατα, πέραν από τα ποσά κάλυψης των Ασφαλιστηρίων. 4. Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος παραλείψει ή αµελήσει να συµµορφωθεί µε τις ασφαλιστικές υποχρεώσεις του ή οι ασφαλίσεις που θα συνοµολογήσει κριθούν ως µη ικανοποιητικές από τη Ε ΗΕ Α.Ε., η τελευταία δικαιούται να συνάψει, στο όνοµα και µε δαπάνες του Αναδόχου, τα απαιτούµενα Ασφαλιστήρια και να παρακρατήσει (εντόκως µε το νόµιµο επιτόκιο υπερηµερίας) το ποσό των ασφαλίστρων, είτε από τις οφειλόµενες σε αυτόν πληρωµές, είτε µε κατάπτωση ανάλογου ποσού από την Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης του Αναδόχου. 5. Επίσης σε περίπτωση που ο Ανάδοχος αµελεί ή δυστροπεί να καταβάλει στους ασφαλιστές το οφειλόµενο ποσό των ασφαλίστρων, η Ε ΗΕ Α.Ε., για να αποφύγει ενδεχόµενη ακύρωσή τους, δικαιούται να καταβάλει τα ασφάλιστρα στους ασφαλιστές για λογαριασµό του Αναδόχου και να παρακρατήσει τα αντίστοιχα ποσά ως ανωτέρω. 6. Η Ε ΗΕ Α.Ε. επίσης επιφυλάσσεται του δικαιώµατος της να παρακρατεί από οφειλόµενες πληρωµές του Αναδόχου κάθε ποσό που δεν είναι δυνατό να εισπραχθεί από τους ασφαλιστές λόγω εξαιρέσεων, απαλλαγών κλπ. που τυχόν υπάρχουν στους όρους των εν λόγω Ασφαλιστηρίων. 7. Σε περίπτωση που η Ασφαλιστική Εταιρία, µε την οποία ο Ανάδοχος συνοµολόγησε τα σχετικά Ασφαλιστήρια Συµβόλαια, παραλείψει ή αρνηθεί (µερικά ή ολικά) να καταβάλει αποζηµίωση για οποιαδήποτε ζηµιά κλπ., για οποιοδήποτε λόγο ή αιτία, ο Ανάδοχος έχει την αποκλειστική ευθύνη για την αποκατάσταση της µη εξοφληµένης ζηµιάς ή βλάβης κλπ., σύµφωνα µε τους όρους της Σύµβασης και η Ε ΗΕ Α.Ε. δικαιούται να παρακρατήσει από οποιοδήποτε λογαριασµό του ή 2/7
εγγύησή του τα ποσά οποιασδήποτε φύσης, που, κατά την κρίση της, απαιτούνται για την αποκατάσταση της εν λόγω ζηµίας ή βλάβης. 8. Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωµένος, να συνοµολογήσει µε ασφαλιστικές εταιρίες (Ελληνικές ή Ξένες), να διατηρεί και να παρακολουθεί µε δικές του δαπάνες τις ασφαλίσεις που καθορίζονται στους Όρους της ιακήρυξης. Το Ασφαλιστήριο Συµβόλαιο, θα πρέπει να περιέχει και να καλύπτει κατ ελάχιστον τα καθοριζόµενα παρακάτω: Α. ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΕΡΓΟ ΟΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΟΥ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΕΝΑΝΤΙ ΤΡΙΤΩΝ Τα Ασφαλιστήρια Γενικής Αστικής Ευθύνης έναντι Τρίτων και Εργοδοτικής Ευθύνης θα υποβάλλονται από τον Ανάδοχο 15 ηµέρες πριν την έναρξη των εργασιών ή την εγκατάσταση του Αναδόχου στον τόπο Παροχής Υπηρεσιών (οποιοδήποτε από τα δύο συµβεί πρώτα) στη ιεύθυνση Περιφέρειας Αττικής της Ε ΗΕ Α.Ε.. Τα Πρωτότυπα Ασφαλιστήρια ή Ακριβή Αντίγραφα δεόντως επικυρωµένα αποστέλλονται, από την ιεύθυνση Περιφέρειας Αττικής της Ε ΗΕ Α.Ε., για έλεγχο και φυλάσσονται στη ΟΛ/Υποτοµέας Ασφαλίσεων, Λεωφ. Συγγρού 49, 117 43 Αθήνα. 1. Αντικείµενο ασφάλισης Με την ασφάλιση αυτή θα καλύπτεται η Γενική Αστική Ευθύνη και Εργοδοτική Ευθύνη του Αναδόχου έναντι Τρίτων και οι Ασφαλιστές υποχρεώνονται να καταβάλουν αποζηµιώσεις σε τρίτους για σωµατικές βλάβες, θάνατο, ψυχική οδύνη ή ηθική βλάβη και υλικές ζηµιές που προξένησε ο Ανάδοχος, καθ' όλη τη διάρκεια των εργασιών παροχής υπηρεσιών που του έχουν ανατεθεί, οποτεδήποτε προξενήθηκαν και εφόσον έγιναν στα πλαίσια των συµβατικών υποχρεώσεων του Αναδόχου. 2. Όριο αποζηµίωσης Γενικής Αστικής Ευθύνης Το όριο αποζηµίωσης για το οποίο θα πραγµατοποιείται η ασφάλιση σε ένα αυτοτελές Ασφαλιστήριο Γενικής Αστικής Ευθύνης έναντι Τρίτων πρέπει να είναι, κατά περιστατικό, το ακόλουθο: Κάλυψη σωµατικών βλαβών ή/και θανάτου (συµπεριλαµβανοµένων αξιώσεων για ηθική βλάβη ή/και ψυχική οδύνη), υλικών ζηµιών Τρίτων ως το ποσό των 500.000 ΕΥΡΩ κατ άτοµο και ατύχηµα και για οµαδικό ατύχηµα. 3. Όριο αποζηµίωσης Εργοδοτικής Ευθύνης (Επέκταση της Γενικής Αστικής Ευθύνης ή χωριστό αυτοτελές ασφαλιστήριο) Το όριο αποζηµίωσης για το οποίο θα πραγµατοποιείται η ασφάλιση (επέκταση της Γενικής Αστικής Ευθύνης ή αυτοτελές ασφαλιστήριο Εργοδοτικής Ευθύνης), πρέπει να είναι κατά περιστατικό το ακόλουθο: Κάλυψη σωµατικών βλαβών ή/και θανάτου (συµπεριλαµβανοµένων αξιώσεων για ηθική βλάβη ή/και ψυχική οδύνη), ως το ποσό των 500.000 ΕΥΡΩ κατ άτοµο και ατύχηµα και για οµαδικό ατύχηµα. 3/7
4. Ανώτατο όριο κάλυψης - Απαλλαγές 4.1. Το Ανώτατο όριο ευθύνης των ασφαλιστών για την κάλυψη Γενικής Αστικής Ευθύνης υπέρ Τρίτων και της Εργοδοτικής Ευθύνης (σε ενιαίο ασφαλιστήριο συνδυαστικά) καθ όλη τη διάρκεια της ασφάλισης θα ανέρχεται σε 1.000.000,00 ΕΥΡΩ. Σε περίπτωση που η κάλυψη Γενικής Αστικής Ευθύνης και η κάλυψη Εργοδοτικής Ευθύνης, δίδεται από χωριστά ασφαλιστήρια, το ανώτατο όριο ευθύνης των ασφαλιστών καθ όλη τη διάρκεια της ασφάλισης θα ανέρχεται σε 1.000.000,00 ΕΥΡΩ για κάθε ένα ασφαλιστήριο. 4.2. Σε περίπτωση που τα παραπάνω ανώτατα όρια ευθύνης των ασφαλιστών µειωθούν κάτω του ποσού του 1.000.000,00 ΕΥΡΩ (λόγω επέλευσης ζηµιογόνων γεγονότων και καταβολής από τους ασφαλιστές των αντίστοιχων αποζηµιώσεων), ενώ η Σύµβαση Ε ΗΕ Αναδόχου βρίσκεται σε ισχύ, ο Ανάδοχος για να µη µένει υπασφαλισµένος οφείλει να φροντίζει για την άµεση συµπλήρωση του ανωτάτου ορίου ευθύνης, ώστε αυτό να είναι συνεχώς 1.000.000,00 ΕΥΡΩ καθ όλη τη διάρκεια ισχύος του Ασφαλιστηρίου. Σχετικός όρος για πρόσθετη κάλυψη και συµπλήρωση του ανώτατου ορίου ευθύνης θα συµπεριλαµβάνεται στο Ασφαλιστήριο. 4.3. Το ανώτατο όριο απαλλαγής ανά ζηµιά και περιστατικό θα ανέρχεται σε 3.000,00 ΕΥΡΩ. 5. ιάρκεια ασφάλισης Η ευθύνη των ασφαλιστών θα αρχίζει µε την έναρξη, µε οποιοδήποτε τρόπο, των εργασιών ή µε την εγκατάσταση του Αναδόχου στον τόπο παροχής των Υπηρεσιών και θα λήγει µε την ηµεροµηνία λήξης της Σύµβασης µεταξύ Ε ΗΕ και Αναδόχου. Μετά την αποπεράτωση των εργασιών εάν προκύψει θέµα άλλης ρύθµισης σχετικής µε την παροχή υπηρεσιών, η οποία εµπίπτει στα πλαίσια των συµβατικών υποχρεώσεων του Αναδόχου και απαιτεί την εκτέλεση εργασιών από τον ίδιο, τότε θα πρέπει να φροντίσει για την εκ νέου ασφαλιστική κάλυψη της Αστικής Ευθύνης του έναντι Τρίτων και της Εργοδοτικής του Ευθύνης µε τους ίδιους όρους κλπ. όπως και στην αρχική του ασφάλιση και µε διάρκεια τόση, όση χρειάζεται για την αποπεράτωση των εργασιών. 6. Ειδικοί Όροι Ασφαλιστηρίου Ειδικότερα στα Ασφαλιστήρια αυτά πρέπει να περιλαµβάνονται τα εξής: 6.1. Η Ε ΗΕ Α.Ε., το εν γένει Προσωπικό της και οι συνεργάτες της µε το προσωπικό τους, θεωρούνται ΤΡΙΤΑ ΠΡΟΣΩΠΑ σύµφωνα µε τους όρους και τις εξαιρέσεις της διασταυρούµενης ευθύνης έναντι αλλήλων (CROSS LIABILITY). 6.2. Η Ασφαλιστική Εταιρία υποχρεώνεται να αποκρούει οποιαδήποτε αγωγή εγείρεται κατά του Αναδόχου ή της Ε ΗΕ Α.Ε. και του προσωπικού τους, στην περίπτωση που η βλάβη και η ζηµιά οφείλεται σε πράξη ή παράλειψή τους, για βλάβη ή ζηµιά που καλύπτεται από το Ασφαλιστήριο Αστικής Ευθύνης έναντι Τρίτων και θα καταβάλει κάθε ποσό που θα απαιτηθεί για έξοδα έκδοσης της εγγυοδοσίας για άρση τυχόν κατασχέσεων κλπ. σχετιζοµένων µε την αστική ευθύνη µέσα στα όρια των ποσών που αναφέρονται εκάστοτε ως ανώτατα όρια ευθύνης των ασφαλιστών. 4/7
6.3. Η Ασφαλιστική Εταιρία παραιτείται κάθε δικαιώµατος αναγωγής κατά της Ε ΗΕ Α.Ε., των συµβούλων, των συνεργατών της και των υπαλλήλων τους, στην περίπτωση που η βλάβη ή η ζηµιά οφείλεται σε πράξη ή παράλειψη των προσώπων αυτών. 6.4. Καλύπτεται η εκ του Άρθρου 922 ΑΚ απορρέουσα ευθύνη της Ε ΗΕ Α.Ε. (ευθύνη προστήσαντος). 6.5. Καλύπτονται ζηµιές που τυχόν προξενηθούν σε περιουσία της Ε ΗΕ Α.Ε. η οποία βρίσκεται υπό τον έλεγχο, φροντίδα, επιµέλεια του Ασφαλισµένου Αναδόχου κατά τη διάρκεια των εργασιών της Σύµβασης που του έχει ανατεθεί και εντός των αναφεροµένων ανωτέρω ορίων κάλυψης. 6.6. Το ασφαλιστήριο Γενικής Αστικής Ευθύνης ενεργοποιείται στη βάση loss occurrence, δηλαδή να καλύπτονται απαιτήσεις Τρίτων, συνεπεία ζηµιών ή σωµατικών βλαβών που επέλθουν κατά τη διάρκεια της ασφάλισης. 7. Γενικοί Όροι Ασφαλιστηρίου 7.1. Θα πρέπει να αναφέρεται ρητά ότι στην έννοια της λέξης Ασφαλισµένος (Ανάδοχος) περιλαµβάνεται και το πάσης φύσεως προσωπικό που απασχολείται µε οποιαδήποτε σχέση εργασίας από τον Ανάδοχο για την υπόψη Παροχή Υπηρεσιών, καθώς επίσης και οι τυχόν Υπεργολάβοι και Υποπροµηθευτές του Αναδόχου. 7.2. Η Ε ΗΕ Α.Ε. θα είναι συνασφαλιζόµενη. 7.3. Το εν λόγω Ασφαλιστήριο δε δύνανται να ακυρωθεί, τροποποιηθεί ή λήξει χωρίς τη γραπτή, µε συστηµένη επιστολή πριν από τριάντα (30) ηµέρες, σχετική ειδοποίηση της Ασφαλιστικής Εταιρίας, τόσο προς τον Ανάδοχο, όσο και προς τη Ε ΗΕ Α.Ε. ( ΟΛ/Υποτοµέας Ασφαλίσεων, Λεωφ. Συγγρού 49, 117 43 Αθήνα). 7.4. Ο Ανάδοχος, προκειµένου να εξασφαλιστεί η Ε ΗΕ Α.Ε. για τις απαιτήσεις της απ' αυτόν σε σχέση µε τα ποσά που του έχει καταβάλει (µε εξαίρεση τις προκαταβολές έναντι ισόποσων εγγυητικών επιστολών ή άλλων εγγυήσεων που αποδέχτηκε η Ε ΗΕ Α.Ε.), υποχρεώνεται να ζητήσει από τους ασφαλιστές του να συµπεριλάβουν στο ασφαλιστήριο τον εξής Ειδικό Όρο: «Σε περίπτωση οποιασδήποτε ζηµιάς: Η Ασφαλιστική Εταιρία αφού καταβάλει στον Ανάδοχο τη σχετική µε τη ζηµιά κλπ. αποζηµίωση πρέπει να γνωστοποιήσει όλα τα σχετικά στην Ε ΗΕ Α.Ε.» Β. ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΟΥ ΑΝΑ ΟΧΟΥ Η ασφάλιση του Προσωπικού περιλαµβάνει δύο (2) περιπτώσεις: 1. Ασφάλιση Προσωπικού του Αναδόχου. 1.1. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να ασφαλίσει το εν γένει εργατοτεχνικό και υπαλληλικό προσωπικό σύµφωνα µε τις διατάξεις της Ελληνικής Εργατικής Νοµοθεσίας. 5/7
1.2. Ειδικότερα για το ηµεδαπό προσωπικό απαιτείται σύµφωνα µε την Εργατική Νοµοθεσία ασφάλιση στο ΙΚΑ ή/ και σε άλλο Οργανισµό Κυρίας ή Επικουρικής ασφάλισης ανάλογα µε την ειδικότητα. Για το αλλοδαπό προσωπικό απαιτείται αντίστοιχη ασφάλιση, που να προβλέπεται δηλαδή από την Εργατική Νοµοθεσία της Χώρας προέλευσης του προσωπικού και να µην αντιβαίνει στις διατάξεις της Ελληνικής Εργατικής Νοµοθεσίας. 1.3. Ο Ανάδοχος προκειµένου να πληρωθεί, πρέπει οπωσδήποτε να υποβάλει έγκαιρα στην αρµόδια υπηρεσία της Ε ΗΕ Α.Ε., όλα τα αναγκαία δικαιολογητικά ασφάλισης του εν γένει εργατοτεχνικού και υπαλληλικού προσωπικού του. 2. Ασφάλιση συµβούλων ή συνεργατών του Αναδόχου. 2.1. O Ανάδοχος υποχρεούται να ασφαλίσει τους πάσης φύσεως συµβούλους ή συνεργάτες του που θα ασχοληθούν για τις ανάγκες των εργασιών Παροχής Υπηρεσιών. Στην περίπτωση αυτή ο Ανάδοχος πρέπει να µεριµνήσει για την ασφάλιση των συµβούλων ή συνεργατών του, ηµεδαπών ή/και αλλοδαπών, έναντι κινδύνων προσωπικών ατυχηµάτων σε Ασφαλιστικό Φορέα της επιλογής του. 2.2. Από την περίπτωση αυτή εξαιρούνται οι αλλοδαποί συνεργάτες και σύµβουλοι του Αναδόχου για τους οποίους έχουν γίνει ήδη ανάλογες ασφαλίσεις στη χώρα τους, οι οποίες ισχύουν για την εδώ παραµονή τους και δεν αντιβαίνουν στην Ελληνική Νοµοθεσία. 2.3. Ο Ανάδοχος έχει την ευθύνη της φύλαξης και παρακολούθησης των αντίστοιχων Ασφαλιστηρίων. Για την πιστοποίηση των ασφαλίσεων αυτών ο Ανάδοχος υποχρεούται να υποβάλει στην Επιβλέπουσα Υπηρεσία της Ε ΗΕ Α.Ε. Υπεύθυνη ήλωση ότι πράγµατι οι σύµβουλοι, συνεργάτες του κλπ. είναι ασφαλισµένοι έναντι κινδύνων προσωπικών ατυχηµάτων. Οι Υπεύθυνες αυτές ηλώσεις φυλάσσονται στη Ε ΗΕ Α.Ε. (Επιβλέπουσα Υπηρεσία). Γ. ΑΝΟΙΧΤΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ (OPEN COVER) ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ε ΗΕ ΣΥΝ ΥΑΣΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ (Αφορά την κάλυψη Γενικής Αστικής Ευθύνης και Εργοδοτικής Ευθύνης) Σε περίπτωση κατά την οποία ο Ανάδοχος επιθυµεί την ασφαλιστική κάλυψη δύο ή και περισσοτέρων Συµβάσεων Παροχής Υπηρεσιών της Ε ΗΕ Α.Ε., οι οποίες εκτελούνται παράλληλα και στις οποίες προβλέπονται οι ίδιες ασφαλιστικές καλύψεις, µπορεί να συνάψει ένα ενιαίο Ανοιχτό Ασφαλιστήριο (OPEN COVER) στο οποίο θα τηρούνται τα εξής: Το ασφαλιστήριο (κατά περίπτωση ασφάλισης), θα υποβάλλεται από τον Ανάδοχο, 15 ηµέρες πριν από την έναρξη των εργασιών ή την εγκατάσταση του Αναδόχου στον τόπο της Παροχής των Υπηρεσιών (οποιοδήποτε από τα δύο συµβεί πρώτα), στην Επιβλέπουσα Υπηρεσία της Ε ΗΕ Α.Ε. Το Πρωτότυπο Ασφαλιστήριο ή Ακριβές Αντίγραφο του Ασφαλιστηρίου δεόντως επικυρωµένο, αποστέλλεται, από την ιεύθυνση Περιφέρειας Αττικής, προς έλεγχο και φυλάσσεται στη ΟΛ/Υποτοµέα Ασφαλίσεων, Λεωφ. Συγγρού 49, 117 43 Αθήνα. 6/7
1. Αντικείµενο Ασφάλισης Περιγραφή αναλόγως του αντικειµένου ασφάλισης και σύµφωνα µε το αντίστοιχο Ασφαλιστήριο Γενικής Αστικής Ευθύνης του Αναδόχου έναντι Τρίτων, του παρόντος. 2. Ανώτατο Όριο Κάλυψης Τουλάχιστον διπλάσιο από τα προβλεπόµενα και σύµφωνα µε το αντίστοιχο Ασφαλιστήριο Γενικής Αστικής Ευθύνης του Αναδόχου έναντι Τρίτων, του παρόντος. Σε κάθε περίπτωση, το ανώτατο όριο κάλυψης υπόκειται στην τελική έγκριση της Ε ΗΕ Α.Ε. 3. Απαλλαγές Σύµφωνα µε το αντίστοιχο Ασφαλιστήριο Γενικής Αστικής Ευθύνης του Αναδόχου έναντι Τρίτων, του παρόντος. 4. ιάρκεια Ασφάλισης Σύµφωνα µε το αντίστοιχο Ασφαλιστήριο Γενικής Αστικής Ευθύνης του Αναδόχου έναντι Τρίτων, του παρόντος. 5. Ειδικοί Όροι Σύµφωνα µε το αντίστοιχο Ασφαλιστήριο Γενικής Αστικής Ευθύνης του Αναδόχου έναντι Τρίτων, του παρόντος. 6. Γενικοί Όροι Σύµφωνα µε το αντίστοιχο Ασφαλιστήριο Γενικής Αστικής Ευθύνης του Αναδόχου έναντι Τρίτων, του παρόντος. 7/7
ιεύθυνση Περιφέρειας Αττικής ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠ ΑΡΙΘ: ΠΑ/ΕΠ-6878/2019 Αρ. SAP: Α..Α.Μ.: «ΟΠΤΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΕΝΑΕΡΙΩΝ ΙΚΤΥΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΙΑΝΟΜΗΣ ΜΕΣΗΣ & ΧΑΜΗΛΗΣ ΤΑΣΗΣ» ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΤΗΣ ΠΑ» ΤΕΥΧΟΣ Ε ΥΠΟ ΕΙΓΜΑΤΑ 1/13
Η Περιοχή Ελευσίνας οριοθετείται: ΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΟΡΙΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ i. Βόρια µε τα όρια του Νοµού Βοιωτίας, καλύπτοντας το Νοµό Αττικής πλην του ήµου Ερυθρών, των αρδευτικών Πλαταιών, του αντλιοστασίου Σκλιέπας και των ηλεκτροδοτούµενων εγκαταστάσεων της Ελληνικής Αεροπορίας του οικισµού Αγ. Άννας, συνορεύοντας µε το ήµο Βιλλίων, την κοινότητα Οινόης και τους ήµους Μάνδρας και Ασπροπύργου (που ανήκουν στην Περιοχή Ελευσίνας). ii. υτικά µε το ήµο Μεγάρων εξαιρουµένων του οικισµού Κινέττας και των εγκαταστάσεων ΟΤΕ Γερανίων. iii. Νότια µε τον κόλπο Μεγάρων, τον όρµο Σαλαµίνας, τον κόλπο Ελευσίνας και το ήµο Χαϊδαρίου συµπεριλαµβανοµένης και της Περιοχής Σκαραµαγκά. iv. Ανατολικά συνορεύει: α) µε το ήµο Περάµατος, συµπεριλαµβανοµένων των εγκαταστάσεων Σχολών Παλάσκα και των όµορων υτικών Περιοχών, β) µε το ήµο Χαϊδαρίου, συµπεριλαµβανοµένης όµως της Περιοχής Αφαίας (Αγ. Αντώνιος) και γ) µε τους ήµους Καµατερού και Φυλής στα όρια του ήµου Ασπροπύργου. 2/13
ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ (1) Οι υπογεγραµµένοι 1.... 2.... 3.... δηλώνουµε υπεύθυνα προς το Ε ΗΕ εν γνώση των συνεπειών του Νόµου «περί ψευδούς δηλώσεως» ότι: α. ο πρώτος εξ ηµών αναθέτει και ο δεύτερος αναλαµβάνει υπεύθυνα και συνεχώς, ως «Επιβλέπων Μηχανικός», τα καθήκοντα και τις υποχρεώσεις της επίβλεψης των εργασιών που απορρέουν από το Άρθρο 9 της Σύµβασης του Ε ΗΕ µε αριθµό ΠΑ/ΕΠ-6878/2019. β. ο πρώτος και ο δεύτερος εξ ηµών, Ανάδοχος και «Επιβλέπων Μηχανικός» αντίστοιχα της Σύµβασης του Ε ΗΕ µε αριθµό ΠΑ/ΕΠ-6878/2019, ορίζουν τον τρίτο εξ ηµών, ο οποίος και αποδέχεται τον διορισµό του, ως «Αναπληρωτής του Επιβλέποντα Μηχανικού» της παραπάνω Σύµβασης και δη υπό τους όρους και τις προϋποθέσεις τις οριζόµενες στο Άρθρο 9 της Σύµβασης. γ. ο Ανάδοχος αναλαµβάνει την υποχρέωση, σε περίπτωση που προτίθεται να αντικαταστήσει τον Επιβλέποντα ή τον Αναπληρωτή Επιβλέποντα Μηχανικό, να ειδοποιήσει τουλάχιστον ένα µήνα πριν εγγράφως το Ε ΗΕ, προσκοµίζοντας συγχρόνως τα απαιτούµενα δικαιολογητικά για την αντικατάσταση. Οι δε Μηχανικοί αναλαµβάνουν την υποχρέωση να ειδοποιήσουν εγγράφως το Ε ΗΕ τουλάχιστον ένα µήνα πριν, για την πρόθεσή τους να παραιτηθούν από την άσκηση των πιο πάνω καθηκόντων τους. ΑΘΗΝΑ... ΟΙ ΥΠΕΥΘΥΝΩΣ ΗΛΟΥΝΤΕΣ Σηµείωση : Συνυποβάλλεται Πιστοποιητικό Ποινικού Μητρώου του Αναπληρωτή και του Επιβλέποντος Μηχανικού Εγκαταστάτου, εκδοθέν εντός του τελευταίου, προ της υποβολής της παρούσης, τριµήνου. 3/13
ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ (2) Οι υπογεγραµµένοι 1.... 2.... δηλώνουµε υπεύθυνα προς το Ε ΗΕ εν γνώση των συνεπειών του Νόµου «περί ψευδούς δηλώσεως» ότι: α. ο πρώτος εξ ηµών, ως Ανάδοχος και ως «Επιβλέπων Μηχανικός», αναλαµβάνει υπεύθυνα και συνεχώς τα καθήκοντα και τις υποχρεώσεις της επίβλεψης των εργασιών που απορρέουν από το Άρθρο 9 της Σύµβασης του Ε ΗΕ µε αριθµό ΠΑ/ΕΠ- 6878/2019. β. ο πρώτος εξ ηµών, ως Ανάδοχος και ως «Επιβλέπων Μηχανικός» της Σύµβασης του Ε ΗΕ µε αριθµό ΠΑ/ΕΠ-6878/2019, ορίζει το δεύτερο εξ ηµών, ο οποίος και αποδέχεται τον διορισµό του, ως «Αναπληρωτής του Επιβλέποντα Μηχανικού» της παραπάνω Σύµβασης και δη υπό τους όρους και τις προϋποθέσεις τις οριζόµενες στο Άρθρο 9 της Σύµβασης. γ. ο Ανάδοχος αναλαµβάνει την υποχρέωση, σε περίπτωση που προτίθεται να αντικαταστήσει τον Επιβλέποντα ή τον Αναπληρωτή Επιβλέποντα Μηχανικό, να ειδοποιήσει τουλάχιστον ένα µήνα πριν εγγράφως το Ε ΗΕ, προσκοµίζοντας συγχρόνως τα απαιτούµενα δικαιολογητικά για την αντικατάσταση. Οι δε Μηχανικοί αναλαµβάνουν την υποχρέωση να ειδοποιήσουν εγγράφως το Ε ΗΕ τουλάχιστον ένα µήνα πριν, για την πρόθεσή τους να παραιτηθούν από την άσκηση των πιο πάνω καθηκόντων τους. ΑΘΗΝΑ... ΟΙ ΥΠΕΥΘΥΝΩΣ ΗΛΟΥΝΤΕΣ Σηµείωση : Συνυποβάλλεται Πιστοποιητικό Ποινικού Μητρώου του Αναπληρωτή και του Επιβλέποντος Μηχανικού Εγκαταστάτου, εκδοθέν εντός του τελευταίου, προ της υποβολής της παρούσης, τριµήνου. 4/13
ΥΠΟ ΕΙΓΜΑ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ - Η ταυτότητα θα κατασκευασθεί µε ευθύνη του Αναδόχου σε κατάλληλο χαρτί. - Θα προσκοµισθεί στην Προϊσταµένη Υπηρεσία από τον ίδιο τον υπάλληλο και θα ελεγχθεί η ταυτότητά του. - Θα τεθεί πρωτότυπη σφραγίδα της Περιοχής, σφραγίδα ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ, και πρωτότυπη υπογραφή του ιευθυντή Περιοχής. Κατόπιν θα πλαστικοποιηθεί από τον Ανάδοχο. 5/13
ΥΠΟ ΕΙΓΜΑ ΕΙ ΙΚΟΥ ΣΗΜΑΤΟΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ Ε ΗΕ Α.Ε./Περιοχή.. Τηλέφωνο :. ΙΣΧΥΕΙ ΜΕΧΡΙ / / - ΤΥΠΟΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ: Θεωρήθηκε - ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ: - ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΑΝΑ ΟΧΟΥ: - ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑ ΟΧΟΥ: - ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΑΝΑ ΟΧΟΥ: ΠΡΟΣΩΡΙΝΟ ΕΙ ΙΚΟ ΣΗΜΑ ιευθυντής Περιοχής - ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ: ΠΑ/ΕΠ-6878/2019 «Οπτική επιθεώρηση Εναερίων ικτύων και Εγκαταστάσεων ιανοµής Μέσης & Χαµηλής Τάσης». - Το Ειδικό Σήµα οχήµατος θα κατασκευασθεί µε ευθύνη του Αναδόχου σε κατάλληλο χαρτί και θα εξασφαλίζεται από αυτόν η ευκρίνεια των αναγραφόµενων στοιχείων. - Θα προσκοµισθεί στην Προϊσταµένη Υπηρεσία για κάθε όχηµα που απασχολείται στα συνεργεία του Αναδόχου. - Θα συµπληρωθούν τα στοιχεία βάσει της άδειας κυκλοφορίας, θα τεθεί πρωτότυπη σφραγίδα της Περιοχής, σφραγίδα ΠΡΟΣΩΡΙΝΟ ΕΙ ΙΚΟ ΣΗΜΑ, και πρωτότυπη υπογραφή του ιευθυντή Περιοχής. Κατόπιν θα πλαστικοποιηθεί από τον Ανάδοχο. 6/13