15SYMV

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Καβάλα, 8 Οκτωβρίου 2015 ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ Αριθ. Πρωτ.: 6249 ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΒΑΛΑΣ-ΘΑΣΟΥ Ταχ. /νση: : Κύ ρου 14 Ταχ. Κώδικας: : 651 10 / Τ.Θ. 1214 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: : Κ. Πανούση Τηλέφωνο: : 2510 224716/25930 22180 Fax: : 2510 620753 e-mail: ΕΡΓΟ: : efakav@culture.gr «Βελτίωση ιαδροµών Αρχαιολογικού Χώρου Αλυκής Θάσου- Ανάδειξη Ιερού ιόσκουρων-παλαιοχριστιανικών Βασιλικών». ΤΙΤΛΟΣ ΑΠΑΝΗΣ: «Προµήθεια Ξύλινων Πάγκων» ΠΟΣΟ: 2164,80 ΕΥΡΩ συµ εριλαµβανοµένου και του ΦΠΑ (1760,00 +404,80 ). ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ «Προµήθεια Ξύλινων Πάγκων» για τις ανάγκες του υ οέργου «Βελτίωση διαδροµών στον αρχαιολογικό χώρο της Αλυκής Θάσου και συντήρηση και ανάδειξη του αρχαϊκού ιερού των ιοσκούρων και των αλαιοχριστιανικών βασιλικών» της ράξης «Βελτίωση διαδροµών στον αρχαιολογικό χώρο της Αλυκής Θάσου και συντήρηση και ανάδειξη του αρχαϊκού ιερού των ιοσκούρων και των αλαιοχριστιανικών βασιλικών». Στην Καβάλα, σήµερα, την 8 η Οκτωβρίου του έτους 2015, ηµέρα Πέµ τη στα γραφεία της Εφορεία Αρχαιοτήτων Καβάλας Θάσου, στην διεύθυνση Κύ ρου 14, και µεταξύ των εξής συµβαλλοµένων µερών: Α) Της Εφορείας Αρχαιοτήτων Καβάλας Θάσου, η ο οία εδρεύει στη διεύθυνση Κύ ρου 14, ΤΚ 654 03, Καβάλα, µε ΑΦΜ 090283815,.Ο.Υ. ΑΘΗΝΩΝ, ό ως εκ ροσω είται νόµιµα για την υ ογραφή της αρούσας α ό την κα. Α ΑΚΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ Προϊσταµένη της Εφορείας Αρχαιοτήτων Καβάλας-Θάσου και Β) του ροµηθευτή ΞΥΛΟΥΡΓΕΙΟ, ΛΟΥΓΙΑΚΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ που εδρεύει στα Χανιά, Δήμος Αποκορώνου, Τ.Κ. 73003 ΠΕ Χανίων, με Α.Φ.Μ 020740576-Δ.Ο.Υ ΧΑΝΙΩΝ, ό ως εκ ροσω είται νόµιµα για την υ ογραφή της αρούσας α ό τον κ. Λουγιάκη Ευστράτιο, εφεξής καλούµενος ως «ΑΝΑ ΟΧΟΣ». Συµφωνούνται, συνοµολογούνται και γίνονται αµοιβαίως δεκτά τα εξής: Η ρώτη των συµβαλλοµένων, κ. Α ΑΚΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ, µε την αρα άνω ιδιότητά της και έχοντας υ όψη: 1. Το Ν. 3028/2002 (ΦΕΚ 153/Α/28-6-2002) «Για την Προστασία των Αρχαιοτήτων και εν γένει της Πολιτιστικής Κληρονοµιάς». 2. Το Π 70/2015 (ΦΕΚ 114/Α/22-9-2015) «Ανασύσταση των Υ ουργείων Πολιτισµού και Αθλητισµού». Σελίδα 1 από 8

3. Το Π 104/2014 (ΦΕΚ 171/Α/28-08-2014) «Οργανισµός Υ ουργείου Πολιτισµού και Αθλητισµού» ό ως τρο ο οιήθηκε και ισχύει µε το άρθρο 31 του Ν.4305/2014 (ΦΕΚ 237/Α/31-10-2014) «Ανοικτή διάθεση και εραιτέρω χρήση εγγράφων, ληροφοριών και 15SYMV003136420 δεδοµένων του δηµόσιου τοµέα, τρο ο οίηση 2015-10-08 του Ν. 3448/2006 (Α 57), ροσαρµογή της εθνικής νοµοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2013/37/ΕΕ του Ευρω αϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, εραιτέρω ενίσχυση της διαφάνειας, ρυθµίσεις θεµάτων Εισαγωγικού ιαγωνισµού Ε.Σ...Α. και άλλες διατάξεις». 4. Το Π 73/2015 (ΦΕΚ 116/Α/23-9-2015) «ιορισµός Αντι ροέδρου της Κυβέρνησης, Υ ουργών, Ανα ληρωτών Υ ουργών και Υφυ ουργών». 5. Την αριθ. ΥΠΠΟΑ/Γ Υ/ ΟΕΠΥ/275923/40952/379/24-10-2014 Υ ουργική Α όφαση (ΦΕΚ 2891/Β/29-10-2014) «Μεταβίβαση Αρµοδιοτήτων του Υ ουργού Πολιτισµού και Αθλητισµού στις Περιφερειακές και Ειδικές Υ ηρεσίες και στα ηµόσια Μουσεία αρµοδιότητας της Γενικής ιεύθυνσης Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονοµιάς και στις Περιφερειακές Υ ηρεσίες αρµοδιότητας της Γενικής ιεύθυνσης Αναστήλωσης Μουσείων και Τεχνικών Έργων του Υ ουργείου Πολιτισµού και Αθλητισµού» ό ως συµ ληρώθηκε µε την αριθ. ΥΠΠΟΑ/Γ ΥΗ / ΥΟΝΕ/ΤΝΕ/295789/3260/37/5 Υ ουργική Α όφαση (ΦΕΚ 3114/Β/20-11-2014). 6. Την αριθ. ΥΠΠΟ/Γ Υ/ ΙΟΙΚ/Τ ΜΝ/276033/40980/36082/18068/27-10-2014 Α όφαση «Το οθέτηση Προϊσταµένων Οργανικών Μονάδων Ε ι έδου ιεύθυνσης Υ ηρεσιών της Κεντρικής, των Περιφερειακών, Ειδικών Περιφερειακών Υ ηρεσιών και ηµοσίων Μουσείων της Γενικής ιεύθυνσης Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονοµιάς του ΥΠΠΟΑ». 7. Το Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45/Α/9-3-1999) «Κύρωση του Κώδικα ιοικητικής ιαδικασίας και άλλες διατάξεις». 8. Το άρθρο 90 του «Κώδικα Νοµοθεσίας για την Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα» ου κυρώθηκε µε το ρώτο άρθρο του Π 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α/22-4-2005). 9. Τις διατάξεις του άρθρου 43 αράγραφος 5 του Ν. 4049/2012 (ΦΕΚ 35/Α/23-02-2012) «Aντιµετώ ιση της βίας στα γή εδα, του Ντό ινγκ, των ροσυνεννοηµένων αγώνων και λοι ές διατάξεις». 10. Το άρθρο 81 του Ν. 1958/91 (ΦΕΚ 122/Α/5-8-1991) «Τρό ος εκτέλεσης αρχαιολογικών έργων». 11. Το άρθρο 12 αρ. 1 του Π. 99/1992 (ΦΕΚ 46/Α/24-3-92) «Μελέτη και εκτέλεση αρχαιολογικών εν γένει έργων», ό ως έχει τρο ο οιηθεί και ισχύει. 12. Τον Ν. 2947/2001 (ΦΕΚ 228/Α/9-10-2001), άρθρο 19 33 «Θέµατα Ολυµ ιακής φιλοξενίας, έργων ολυµ ιακής υ οδοµής και άλλες διατάξεις». 13. Το άρθρο 1 αρ. 5 και 6 του Ν.2286/1995 (ΦΕΚ 19/Α/1-2-95) «Προµήθειες του δηµοσίου τοµέα και ρυθµίσεις συναφών θεµάτων». 14. Τα άρθρα 79-85 του Ν.2362/1995 (ΦΕΚ 247/Α/27-11-95) «Περί ηµοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δα ανών του Κράτους και άλλες διατάξεις». 15. Το Π. 60/2007 (ΦΕΚ 64/Α/16-3-2007) «Προσαρµογή της Ελληνικής Νοµοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ «Περί συντονισµού των διαδικασιών σύναψης ηµοσίων Συµβάσεων έργων, ροµηθειών και υ ηρεσιών». 16. Το Π.. 118/2007 (ΦΕΚ 150/Α/10-7-2007) «Κανονισµός Προµηθειών του ηµοσίου». 17. Την Υ.Α. 35130/739/9-8-2010 (ΦΕΚ 1291/11-8-2010) «Αύξηση των χρηµατικών οσών του άρθρου 83 αρ. 1 του Ν. 2362/95 για τη σύναψη δηµοσίων συµβάσεων ου αφορούν ροµήθεια ροϊόντων αροχή υ ηρεσιών ή εκτέλεση έργων». 18. Την αράγραφο 1β του άρθρου 157 του Ν. 4281/2014 (ΦΕΚ 160/A/8-8-2014) «Μέτρα στήριξης και ανά τυξης της ελληνικής οικονοµίας οργανωτικά θέµατα Υ ουργείου Οικονοµικών και άλλες διατάξεις». 19. Το Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ 112/Α/ 13-7-2010) «Ενίσχυση της διαφάνειας µε την υ οχρεωτική ανάρτηση νόµων και ράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο Πρόγραµµα ιαύγεια και άλλες διατάξεις». 20. Την αρ. 3 του αρ. 4 του Ν. 4013/2011 (ΦΕΚ 204/Α/15-9-2011) ό ως αυτή αντικαταστάθηκε µε τις διατάξεις της αρ. 2 εδάφ. β, του αρ. 238 του Ν. 4072/2012 (ΦΕΚ 86/Α/11.4.2012). 21. Την αρ. 1 του αρ. 11 του Ν. 4013/2011 (ΦΕΚ 204/Α/15.9.2011) ό ως αυτή αντικαταστάθηκε µε την αρ. 1 του αρ.10 του Ν. 4038/2012 (ΦΕΚ 14/Α/2-2-2012). Σελίδα 2 από 8

22. Το Π.. 113/2010 (ΦΕΚ194/Α/2010) «Ανάληψη υ οχρεώσεων α ό τους ιατάκτες». 23. Την ΥΑ ΥΠΠΟΤ/ ΟΕΥΠΥ/ΤΟΠΥΝΣ/30044/22-3-2011(ΦΕΚ 566 /Β /2011) «Ορισµός δευτερευόντων διατακτών για την ανάληψη υ οχρεώσεων σε βάρος ιστώσεων οι ο οίες 15SYMV003136420 τίθενται στη διάθεσή τους κατ εντολή 2015-10-08 του κύριου διατάκτη». 24. Τον Ν. 3614/2007 (ΦΕΚ 267/Α/3-12-2007) «ιαχείριση Έλεγχος και Εφαρµογή Ανα τυξιακών αρεµβάσεων για τη ρογραµµατική ερίοδο 2007-2013». 25. Την αριθ. 14053/ΕΥΣ/1749/27-3-2008 (ΦΕΚ 540/Β/27-3-2008) Υ ουργική α όφαση του Υ ουργού Οικονοµίας, ό ως έχει τρο ο οιηθεί και ισχύει. 26. Το άρθρο 37 του Ν.4320/2015 (ΦΕΚ 29/Α/19-03-2015) «Ρυθµίσεις για τη λήψη άµεσων µέτρων για την αντιµετώ ιση της ανθρω ιστικής κρίσης, την οργάνωση της Κυβέρνησης και των Κυβερνητικών οργάνων και λοι ές διατάξεις» 27. Το αριθ. ΕΥΤΟΠ/Α/ΦΧVII/5360 έγγραφο µε θέµα: «Προσαρµογή διαδικασιών υλο οίησης έργων ΕΣΠΑ στο νέο οργανισµό του ΥΠ.ΠΟ.Α. 28. Την αριθ. 7278/11-10-2012 α όφαση Γ. Γ. της Π. Α. Μ. Θ., σχετικά µε την ένταξη στο Ε ιχειρησιακό Πρόγραµµα «Μακεδονία - Θράκη 2007-2013» της εν λόγω Περιφέρειας, της ράξης «Βελτίωση διαδροµών στον αρχαιολογικό χώρο της Αλυκής Θάσου και συντήρηση και ανάδειξη του αρχαϊκού ιερού των ιοσκούρων και των αλαιοχριστιανικών βασιλικών» ό ως τρο ο οιήθηκε και ισχύει µε την αριθ. 3644/23-06-2014 (Α Α: 7ΟΝΤ7ΛΒ-ΡΤΒ) και την αριθ. 7602/5-12-2014 (Α Α: Ω3ΦΜ7ΛΒ-9ΙΨ) α άφαση της Π.Α.Μ.Θ. 29. Την αριθ. ΥΠΑΙΘΠΑ/Γ ΑΠΚ/ ΙΠΚΑ/ΤΑΧ/Φ18/10824/29933/6255/5089/31-10-2012 α όφαση έγκρισης εκτέλεσης της ράξης «Βελτίωση διαδροµών στον αρχαιολογικό χώρο της Αλυκής Θάσου και συντήρηση και ανάδειξη του αρχαϊκού ιερού των ιοσκούρων και των αλαιοχριστιανικών βασιλικών», α ολογιστικά και µε αυτε ιστασία α ό ΙΗ' Ε.Π.Κ.Α, ό ως τρο ο οιήθηκε και ισχύει µε την αριθ. ΥΠΠΟΑ/ ΑΠΚ/ ΙΠΚΑ/ΤΑΧ/Φ18/166653/99081/10609/4137/22-7-2014 (Α Α: ΩΙΒ3Γ- ΑΤΜ) Υ ουργική Α όφαση (Α Α: ΩΙΒ3Γ-ΑΤΜ). 30. Τις ανάγκες του έργου «Βελτίωση διαδροµών στον αρχαιολογικό χώρο της Αλυκής Θάσου και συντήρηση και ανάδειξη του αρχαϊκού ιερού των ιοσκούρων και των αλαιοχριστιανικών βασιλικών». 31. Την ύ αρξη της αναγκαίας ίστωσης της εν λόγω ράξης, σύµφωνα µε την ΥΑ ΣΑ ΕΠ0318 ΤΡΟΠ.0/29-5-13. 32. Την αριθ. ρωτ. 6229/07-10-2015 (Α Α Ψ5ΠΧ465ΦΘ3-ΗΦΑ) α όφαση ανάθεσης της Εφορείας Αρχαιοτήτων Καβάλας - Θάσου σχετικά µε την «Προµήθεια Φύλλων Μολύβδου». ΑΝΑΘΕΤΕΙ Στο δεύτερο των συµβαλλοµένων το έργο «Προµήθεια Ξύλινων Πάγκων» για τις ανάγκες υλο οίησης του έργου «Βελτίωση διαδροµών στον αρχαιολογικό χώρο της Αλυκής Θάσου και συντήρηση και ανάδειξη του αρχαϊκού ιερού των ιοσκούρων και των αλαιοχριστιανικών βασιλικών» ΚΩ ΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ 2012ΕΠ3180083 ΚΩ ΙΚΟΣ ΜΙΣ 383976. Ο Ανάδοχος οφείλει να αρέχει τα ρος ροµήθεια είδη σεβόµενος λήρως τους όρους ου τίθενται στην τεχνική έκθεση ου συνοδεύει την αρούσα Σύµβαση (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι), βάσει της ο οίας κατέθεσε την αριθ. 6198/06-10-2015 ροσφορά του. Οι όροι της σύµβασης έχουν ως εξής: ΑΡΘΡΟ 1. Αντικείµενο της σύµβασης Αντικείµενο της σύµβασης είναι η «Προµήθεια Ξύλινων Πάγκων» για τις ανάγκες εκτέλεσης του υ οέργου «Βελτίωση διαδροµών στον αρχαιολογικό χώρο της Αλυκής Θάσου και συντήρηση και ανάδειξη του αρχαϊκού ιερού των ιοσκούρων και των αλαιοχριστιανικών βασιλικών. Σελίδα 3 από 8

Ο Ανάδοχος υ οχρεούται να αραδώσει τα υ ό ροµήθεια υλικά καινούρια και αµεταχείριστα, α αλλαγµένα ελαττωµάτων ( ραγµατικών και νοµικών) και µε όλες τις συνοµολογηµένες ιδιότητες. Τα υλικά ρέ ει να είναι κατάλληλα για τη σύµφωνη µε το σκο ό της συγκεκριµένης σύµβασης ειδική χρήση και να έχουν την οιότητα και την α όδοση ου η Αναθέτουσα Αρχή εύλογα ροσδοκά α ό ράγµατα της ίδιας κατηγορίας, λαµβάνοντας ιδιαίτερα υ όψη τις δηµόσιες δηλώσεις, διαφηµίσεις και ε ισηµάνσεις του Αναδόχου. ΑΡΘΡΟ 2. Λοι ές Υ οχρεώσεις Αναδόχου Ο Ανάδοχος έχει την υ οχρέωση για την τήρηση των διατάξεων της εργατικής νοµοθεσίας, των διατάξεων και κανονισµών για την ρόληψη ατυχηµάτων στο ροσω ικό του, ή στο ροσω ικό της Αναθέτουσας Αρχής ή σε ο οιονδή οτε τρίτο και για τη λήψη µέτρων ροστασίας του εριβάλλοντος. Ο Ανάδοχος ευθύνεται στο ακέραιο για κάθε ζηµιά ή φθορά σε τυχόν υ άρχουσες κατασκευές και εγκαταστάσεις στο χώρο εκφόρτωσης ου θα οφείλεται στα µηχανήµατα, όργανα και µέσα, ου χρησιµο οίησε για την εκτέλεση των υ ό ροµήθεια υλικών. Ο Ανάδοχος αναλαµβάνει α οκλειστικώς και εξ ολοκλήρου όλες τις ευθύνες έναντι ο οιουδή οτε τρίτου ροβάλλοντος δικαιώµατα νευµατικής ιδιοκτησίας, ευρεσιτεχνίας, σηµάτων κλ., ου έχουν άµεση ή έµµεση σχέση µε µελέτες, υλικά, µηχανήµατα, µεθόδους, τρό ους εργασίας, συστήµατα, εφευρέσεις κλ. ου θα χρησιµο οιηθούν για την εκ µέρους του λήρη εκτέλεση της ροµήθειας. Ο Ανάδοχος οφείλει να συνεργαστεί τόσο εκ των ροτέρων, όσο και καθ όλη τη διάρκεια της υλο οίησης του έργου ου έχει αναλάβει, µε την Αναθέτουσα Αρχή. ΑΡΘΡΟ 3. Αξία Η συνολική δα άνη της εν λόγω ροµήθειας ανέρχεται στο οσό των ύο Χιλιάδων Εκατόν Εξήντα Τέσσερα Ευρώ και Ογδόντα Λε τών (2.164,80 ΕΥΡΩ) συµ εριλαµβανοµένου και του ΦΠΑ (1760,00 +404,80 ). Η δα άνη θα βαρύνει τον ροϋ ολογισµό του έργου «Βελτίωση διαδροµών στον αρχαιολογικό χώρο της Αλυκής Θάσου και συντήρηση και ανάδειξη του αρχαϊκού ιερού των ιοσκούρων και των αλαιοχριστιανικών βασιλικών» ΚΩ ΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ 2012ΕΠ3180083 ΚΩ ΙΚΟΣ ΜΙΣ 383976.και υ άρχει η σχετική ίστωση, σύµφωνα µε ΥΑ ΣΑ ΕΠ0318 ΤΡΟΠ.0/29-5-13. Η Αναθέτουσα Αρχή δύναται να διακόψει, εφόσον το κρίνει σκό ιµο αιτιολογηµένα, ανά άσα στιγµή την εκτέλεση της Σύµβασης. ύναται ε ίσης να µην εξαντλήσει το σύνολο του ροϋ ολογισµού του έργου εφ όσον κρίνει κάτι τέτοιο σκό ιµο. Σε ερί τωση λύσης της σύµβασης για ο οιοδή οτε λόγο ριν την κάλυψη του αρα άνω συνολικού τιµήµατος ο Ανάδοχος α εκδύεται κάθε δικαιώµατός του για το υ όλοι ο οσό. ΑΡΘΡΟ 4. Τό ος/τρό ος και Χρόνος αράδοσης Η διάρκεια της σύµβασης είναι έως τις 15-11-2015. Η ροµήθεια του υ ό ανάθεση υλικού θα γίνει στο χώρο του εργοταξίου του έργου στην Αλυκή Θεολόγου Θάσου ή στο Μουσείο Θάσου. Σελίδα 4 από 8

Εκτός των φυσικών καθυστερήσεων ου τυχόν ροκύ τουν, ο Ανάδοχος οφείλει να αρχίσει την αράδοση των υ ό ροµήθεια υλικών αµέσως µετά την υ ογραφή της σύµβασης και η αράδοση θα ρέ ει να ολοκληρωθεί έως τις 15-11-2015. Εάν λήξει ο συµβατικός χρόνος αράδοσης των υλικών χωρίς να υ οβληθεί εγκαίρως αίτηµα αράτασης α ό τον ανάδοχο ή αν λήξει ο αραταθείς χρόνος χωρίς να αραδοθεί το υλικό, ο ροµηθευτής κηρύσσεται έκ τωτος. ΑΡΘΡΟ 5. Παραλαβή α ό την αρµόδια ε ιτρο ή αραλαβής. Συµφωνείται ότι η αραλαβή των ανωτέρω υλικών θα γίνει α ό την αρµόδια Ε ιτρο ή Παραλαβής η ο οία έχει ορισθεί α ό την Εφορεία Αρχαιοτήτων Καβάλας Θάσου σύµφωνα µε την αριθ. 172/15-01-2015 (Α Α Ω98ΠΓ-ΒΒ3) α όφαση της υ ηρεσίας µας, αρουσία του Αναδόχου (εάν ο ίδιος το ε ιθυµεί µετά α ό έγγραφη ειδο οίηση αυτού α ό την Ε ιτρο ή) και αφού δια ιστωθεί ότι αυτά αντα οκρίνονται οιοτικά και οσοτικά στις α αιτήσεις της υ ηρεσίας, σύµφωνα µε την Τεχνική Έκθεση (Παράρτηµα Ι) και τα άρθρα 27 & 28 του Π 118/2007. Η αραλαβή θα ολοκληρωθεί δια της υ ογραφής σχετικού ρωτοκόλλου οριστικής οσοτικής και οιοτικής αραλαβής και εντός έντε (5) ηµερών α ό την εκάστοτε αράδοση. ΑΡΘΡΟ 6. Χρονική έσµευση Η αρούσα σύµβαση ισχύει έως τις 15-11-2015, χρονικό διάστηµα εντός του ο οίου ο Ανάδοχος οφείλει να αραδώσει όλα τα υ ό ροµήθεια υλικά ου αναφέρονται στην ε ισυνα τόµενη τεχνική έκθεση (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι). ΑΡΘΡΟ 7. Πληρωµή Η ληρωµή θα γίνει µετά την έκδοση τιµολογίου για τα αραληφθέντα υλικά µέχρι τις 20 του ε οµένου µήνα α ό την ηµεροµηνία κο ής του τιµολογίου και γίνονται µε κατάθεση σε λογαριασµό ΙΒΑΝ του Αναδόχου. Τον Ανάδοχο βαρύνει η ισχύουσα σύµφωνα µε την Ελληνική νοµοθεσία αρακράτηση φόρου στην καθαρή αξία των τιµολογίων, η ο οία α οδίδεται α ό την Υ ηρεσία και ε ι λέον κράτηση 0,10% υ έρ της Ανεξάρτητης Αρχής ηµοσίων Συµβάσεων, η ο οία υ ολογίζεται στην καθαρή αξία της σύµβασης και αρακρατείται µε την ρώτη ληρωµή καθώς και 4% ε ί του καθαρού οσού στην ροµήθεια υλικών. Για την ληρωµή/ τµηµατικές ληρωµές α αιτούνται τα κάτωθι δικαιολογητικά: 1. Τιµολόγιο του αναδόχου 2. Στην κατάθεση Φορολογικής ενηµερότητας εφόσον το οσό υ ερβαίνει τα 1500 ευρώ 3. Στην κατάθεση Ασφαλιστικής ενηµερότητας εφόσον το οσό υ ερβαίνει τα 3000 ευρώ. ΑΡΘΡΟ 8. Χρόνος δέσµευσης του Αναδόχου για τις τιµές της ροσφοράς Ο Ανάδοχος δεσµεύεται να διατηρήσει την τιµή της ροσφοράς του µέχρι τη λήξη του έργου (31-12-2015). Σε ερί τωση αράτασης της σύµβασης, λόγω αλλαγής του χρονοδιαγράµµατος του έργου, ισχύουν τα αναφερόµενα στο άρθρο 13 του Π 118/2007. Σελίδα 5 από 8

ΑΡΘΡΟ 9. Εκχώρηση Υ οκατάσταση Ο ανάδοχος α αγορεύεται να υ οκατασταθεί α ό άλλο φυσικό ή νοµικό ρόσω ο σχετικά µε τις υ οχρεώσεις ου θα αναλάβει εξ αφορµής της αρούσας, καθώς ε ίσης α αγορεύεται η εκχώρηση δικαιωµάτων άνευ της ρητής και εγγράφου αδείας της Προϊσταµένης της Εφορείας Αρχαιοτήτων Καβάλας - Θάσου. ΑΡΘΡΟ 10. Ανωτέρα Βία Σε ερί τωση ου ο Ανάδοχος ε ικαλείται εριστατικό ανωτέρας βίας για τη µη εκ λήρωση υ οχρεώσεων ου α ορρέουν α ό την αρούσα, φέρει το βάρος της α όδειξης. Στερείται, όµως, το δικαίωµα να την ε ικαλεσθεί, εάν δεν την αναφέρει εγγράφως και δεν ροσκοµίσει στην Αναθέτουσα Αρχή τα α αραίτητα α οδεικτικά στοιχεία εντός είκοσι (20) ηµερών αφότου συνέβησαν τα εριστατικά ου τη στοιχειοθετούν και ροκάλεσαν τη µερική ή ολική αδυναµία του να εκτελέσει την ροµήθεια ου του ανατέθηκε. Κανένας α ό τους συµβαλλόµενους δεν ευθύνεται για αράλειψη εκ λήρωσης των συµβατικών υ οχρεώσεων του αν η αράλειψη αυτή είναι συνέ εια ανωτέρας βίας, ό ως αυτή ορίζεται στο άρθρο 37 του Π.. 118/2007. ΑΡΘΡΟ 11. Εµ ιστευτικότητα - Πνευµατικά ικαιώµατα Καθ όλη τη διάρκεια ισχύος της Σύµβασης, αλλά και µετά τη λήξη ή λύση αυτής, ο Ανάδοχος αναλαµβάνει την υ οχρέωση να τηρήσει εµ ιστευτικά και να µη γνωστο οιήσει σε τρίτους (συµ εριλαµβανοµένων των εκ ροσώ ων του ελληνικού και διεθνούς Τύ ου), χωρίς την ροηγούµενη έγγραφη συγκατάθεση της Αναθέτουσας Αρχής, ο οιαδή οτε έγγραφα ή ληροφορίες ου θα εριέλθουν σε γνώση του κατά την εκ λήρωση των υ οχρεώσεών του. Ο Ανάδοχος δεν δύναται να ροβαίνει σε δηµόσιες δηλώσεις σχετικά µε το Έργο χωρίς την ροηγούµενη συναίνεση της Αναθέτουσας Αρχής, ούτε να συµµετέχει σε δραστηριότητες ασυµβίβαστες µε τις υ οχρεώσεις του α έναντι στην Αναθέτουσα Αρχή και δεν δεσµεύει την Αναθέτουσα Αρχή, µε κανένα τρό ο, χωρίς την ροηγούµενη γρα τή της συναίνεση. Κατά την εκτέλεση των καθηκόντων της, η Αναθέτουσα Αρχή και όλα τα εξουσιοδοτηµένα α αυτήν ρόσω α οφείλουν να µην ανακοινώνουν σε κανένα, αρά µόνο στα ρόσω α ου δικαιούνται να γνωρίζουν, ληροφορίες ου εριήλθαν σ' αυτούς κατά τη διάρκεια και µε την ευκαιρία της υλο οίησης του Έργου και αφορούν σε τεχνικά ή εµ ορικά ζητήµατα ή µεθόδους υλο οίησης του Έργου ή του Αναδόχου. Τα νευµατικά δικαιώµατα των α οτελεσµάτων των αρα άνω εργασιών ανήκουν µόνο στην Εφορεία Αρχαιοτήτων Καβάλας Θάσου. ΑΡΘΡΟ 12. Γλώσσα Ε ικοινωνίας Η ε ικοινωνία κάθε είδους ( ροφορική και γρα τή) του Αναδόχου µε την Αναθέτουσα Αρχή γίνεται στην ελληνική γλώσσα. Ο ουδή οτε και ο οτεδή οτε κατά τη διάρκεια Σελίδα 6 από 8

ισχύος της Σύµβασης α αιτηθεί διερµηνεία ή µετάφραση α ό ή/και ρος τα ελληνικά, θα εξασφαλίζεται µε φροντίδα, δα άνη και ευθύνη του Αναδόχου. ΑΡΘΡΟ 13. ωσιδικία Εφαρµοστέο ίκαιο Η αρούσα Σύµβαση διέ εται α οκλειστικά α ό το Ελληνικό ίκαιο. Α οκλειστική αρµοδιότητα για την ε ίλυση ο οιασδή οτε διαφοράς µεταξύ των µερών ου α ορρέει α ό την αρούσα έχουν τα ικαστήρια της έδρας της Αναθέτουσας Αρχής. ΑΡΘΡΟ 14. Ισχύς της σύµβασης Η αρούσα Σύµβαση είναι η µόνη συµφωνία µεταξύ των µερών. Για τα θέµατα ου ρητώς δεν ρυθµίζονται στην αρούσα, ισχύει το Π 118/2007. Η εκ µέρους της Αναθέτουσας Αρχής, µη άσκηση ο οιουδή οτε α ό τα δικαιώµατά της, δεν µ ορεί να θεωρηθεί αραίτηση α ό το δικαίωµα αυτό, ούτε α οκλείει άσκησή του στο µέλλον. Για την ροσήκουσα εκτέλεση της ροµήθειας, όλοι οι όροι της αρούσης θεωρούνται ουσιώδεις και η αραβίαση τους συνιστά λόγο καταγγελίας αυτής α ό την Αναθέτουσα Αρχή. ΑΡΘΡΟ 15. Τρο ο οίηση όρων της σύµβασης Ο οιαδή οτε τρο ο οίηση, ροσθήκη ή διαφορο οίηση της αρούσας σύµβασης θα γίνεται µόνο έ ειτα α ό γρα τή συµφωνία των συµβαλλοµένων µερών, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 24 του Π.. 118/2007. Τρο ο οιήσεις ή αλλαγές της σύµβασης ε ιτρέ ονται, εφόσον δεν αλλοιώνουν το φυσικό αντικείµενο (είδος, οσότητα, αραδοτέα) και ραγµατο οιούνται µε έγγραφη συµφωνία των συµβαλλόµενων µερών, η ο οία θα α οτελεί Παράρτηµα της αρχικής σύµβασης. Σε ιστο οίηση των ανωτέρω η αρούσα σύµβαση αφού αναγνώσθηκε υ ογράφεται νοµίµως α ό τα συµβαλλόµενα µέρη σε τέσσερα (4) όµοια ρωτότυ α ως κατωτέρω. Α ό τα αρα άνω τέσσερα (4) ρωτότυ α ένα λαµβάνει ο Ανάδοχος και τα υ όλοι α αραµένουν στην Εφορεία Αρχαιοτήτων Καβάλας Θάσου. ΓΙΑ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΗΜΟΣΙΟ Η Προϊσταµένη της Εφορείας ΤΑ ΜΕΡΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΑ ΟΧΟ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ Α ΑΚΗ Αρχαιολόγος µε βαθµό Β ΛΟΥΓΙΑΚΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ Σελίδα 7 από 8

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΕΡΓΟΤΑΞΙΟ ΑΛΥΚΗΣ «Προµήθεια Ξύλινων Πάγκων» Α/Α 1 ΕΙ ΟΣ Ξύλινο παγκάκι εξωτερικού χώρου από ξύλο αντοχής για παραθαλάσσιο αρχαιολογικό χώρο µε µεταλλικό πλαίσιο µήκους 1.80-2.00µ. ΜΟΝΑ Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑ ΑΣ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ ΤΕΜΑΧΙΟ 8 220,00 1760,00 ΤΕΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α. 1760,00 Φ.Π.Α. 404,80 ΤΕΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΜΕ Φ.Π.Α. 2164,80 Σελίδα 8 από 8