ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Σχετικά έγγραφα
ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. Δ/ΝΣΗ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. Δ/ΝΣΗ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

«Ανακαίνιση εξωτερικών και εσωτερικών επιφανειών του ισόγειου κτηρίου ελέγχου και των Σ Υ Μ Φ Ω Ν Η Τ Ι Κ Ο

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ : ΔΣΣΜ-1305 ΤΕΥΧΟΣ 3 ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ : ΔΣΣΜ-830 ΤΕΥΧΟΣ 3 ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. Δ/ΝΣΗ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ

ΤΕΥΧΟΣ 2 ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗ : ΔΣΥ /2017

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΑΠΜ ΕΡΓΟ :

«ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΕΝΟΣ (1) ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΗ ΙΣΧΥΟΣ 40/50MVA, 150/15,75 21kV, ΣΥΝΔΕΣΜΟΛΟΓΙΑΣ Dyn1, ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ELECTROPUTERE ΤΟΥ Υ/Σ ΛΗΤΗΣ» ΤΕΥΧΟΣ Α'

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΑΠΜ-41623

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΑΠΜ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΥΛΙΚΕΙΩΝ ΣΤΑ ΚΤΙΡΙΑ ΤΗΣ ΑΔΜΗΕ Α.Ε. ΤΕΥΧΟΣ 3 ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΑΠΜ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΥΛΙΚΕΙΩΝ ΣΤΑ ΚΤΙΡΙΑ ΤΗΣ ΑΔΜΗΕ Α.Ε. ΤΕΥΧΟΣ 3 ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ. Άρθρο 1 ο. Αντικείμενο της Σύμβασης

ΤΕΥΧΟΣ 3 ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ

«ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ & ΕΚΣΚΑΦΕΣ Γ.Μ. 150kV ΜΟΙΡΕΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ» ΤΕΥΧΟΣ 3 ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ

ΤΕΥΧΟΣ 3 ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ

«Διασύνδεση Κρήτης. Υλοποίησης»

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΠΜ ΤΕΥΧΟΣ 3 ΣΧΕ ΙΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. Δ/ΝΣΗ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ : ΔΠΠ-Η/

ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ν/ 50130/ ΦΥΛΑΞΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Ε ΡΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΡΗΤΗΣ ΤΗΣ Ν ΣΥΜΒΑΣΗ Ν/

ΤΕΥΧΟΣ Α ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΑΠΜ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΛΩΔΙΩΝ 400KV ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΙΑΣ ΑΥΤΕΠΑΓΩΓΗΣ 400KV, 70MVAR ΣΤΟ ΚΥΤ ΑΧΕΛΩΟΥ»

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΠΚΕΕΒΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΗΣ ΑΔΜΗΕ Α.Ε.» ΤΕΥΧΟΣ 3 ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΝΕΜ

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. Δ/ΝΣΗ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ

ΕΡΓΟ : «Επέκταση με επαύξηση του Υ/Σ Ζακύνθου- Έργα Πολιτικού Μηχανικού, Προμήθεια και Εγκατάσταση Η/Μ Εξοπλισμού» ΤΕΥΧΟΣ Α

Άρθρο 1 ο. Αντικείμενο σύμβασης

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΑΠΜ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΗΣ ΑΔΜΗΕ Α.Ε.» ΤΕΥΧΟΣ 3 ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ

ΤΕΥΧΟΣ Α' ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ

«Γ. Μ.150kV πέριξ ΛΑΓΚΑΔΑ (Χωματουργικές εργασίες & εκσκαφές)» ΤΕΥΧΟΣ 3 ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ

«ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΜΕ ΤΟ EΣΜΗΕ, ΦΑΣΗ Ι (ΕΡ 2 x 200 MVA)» ΤΕΥΧΗ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ΔAΠΜ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΠΜ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ : ΤΕΥΧΟΣ 3 ΣΧΕ ΙΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ

ΣΥΜΒΑΣΗ Για το έργο Προμήθεια Εγγύησης του Μηχανογραφικού Εξοπλισμού του Ταμείου Επιχειρηματικότητας και της ΕΤΕΑΝ ΑΕ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΑΠΜ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΑΔΜΗΕ» ΤΕΥΧΟΣ 3

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔAΠΜ 41612

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ E2/2016 ΓΙΑ ΤΗΝ EKΜΙΣΘΩΣΗ ΚΥΛΙΚΕΙΩΝ ΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΤΩΝ ΑΜΑΞΟΣΤΑΣΙΩΝ ΤΗΣ Ο.ΣΥ. Α.Ε ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΑΠΜ-41702

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔNEM 568 ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ : «Υ/Σ 150/20kV ΒΙ.ΠΕ. Πάτρας Επέκταση Νο 5 Ε.Π.Μ.»

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔAΠΜ «ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΔΜΗΕ Α.Ε. (ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ)»

ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. : ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΝΤΙΣΗ ΥΠΟΒΡΥΧΙΩΝ ΚΑΛΩ ΙΩΝ ΙΣΧΥΟΣ, ΤΑΣΕΩΣ 20 kv, ΜΕ ΜΟΝΩΣΗ XLPE ΣΤΙΣ ΙΑΣΥΝ ΕΣΕΙΣ ΑΙΓΙΝΑΣ ΜΕΘΑΝΩΝ ΚΑΙ ΘΑΣΟΥ ΚΕΡΑΜΩΤΗΣ ΤΕΥΧΟΣ Α'

ΤΕΥΧΟΣ Α ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. Διεύθυνση Αποθηκών, Προμηθειών & Μεταφορών

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΣΥΜΒΑΣΗ Για το έργο Συντήρηση και Αναβάθμιση του Πληροφοριακού Συστήματος του Ταμείου Επιχειρηματικότητας

ΣΥΜΒΑΣΗ ΥΠ. ΑΡΙΘ. Στην Καβάλα σήμερα την 21 Ιανουαρίου του έτους 2016, οι πιο κάτω συμβαλλόμενοι: Αφενός

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ : ΔΑΠΜ Καθαρισμός των υαλοπινάκων (εσωτερικής και εξωτερικής επιφάνειας) και ETALBOND κτιρίων ιδιοκτησίας του ΑΔΜΗΕ ΤΕΥΧΟΣ 3

Σ Υ Μ Β Α Σ Η. «Σχεδιασμός-Ανάπτυξη-Εφαρμογή Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας κατά το πρότυπο ΙSO 9001:2008» Επιμελητηρίου Ηρακλείου ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΑΠΜ ΤΕΥΧΟΣ 3 ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΝΕΜ ΤΕΥΧΟΣ 3 ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ

ΤΕΥΧΟΣ Α ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔAΠΜ για την παροχή Υπηρεσίας με αντικείμενο την. «Παροχή Υπηρεσιών Πρόβλεψης και ιστορικών μετεωρολογικών δεδομένων» ΤΕΥΧΟΣ 3

ΤΕΥΧΟΣ Α ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ

ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔAΠΜ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΕ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ : ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΤΗΣ ΑΔΜΗΕ Α.Ε. ΣΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΤΥΠΟ ΤΕΥΧΟΣ 3

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔAΠΜ ΤΕΥΧΟΣ 3 ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. Δ/ΝΣΗ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ

«Γ.Μ.150kV Λαμία Πτολεμαΐδα, Καρδιά Φλώρινα Πτολεμαΐδα, Καρδιά - Πτολεμαΐδα (Αποξηλώσεις II Γ.Μ.)»

Σ Υ Μ Β Α Σ Η. ΤΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ Μη ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Με την Επωνυμία: ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ, ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΚΦΡΑΣΗ, ΘΕΣΜΟΙ ΚΑΙ ΤΟΥ.. (Ή ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «.

ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΑΡΘΡΟ 1 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΑΠΜ-41412

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΔΠΕΑ 41805

ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΝΕΜ 70006

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ (ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 11/13:

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

Υ Π Ο Δ Ε Ι Γ Μ Α Σ Υ Μ Β Α Σ ΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ. για (περιγραφή αντικειμένου σύμβασης) για την κάλυψη αναγκών της Βουλής.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔAΠΜ ΕΡΓΟ

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΑΠΜ ΤΕΥΧΟΣ 3 ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ

Σ Υ Μ Β Α Σ Η ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΔΥΟ (2) ΘΕΣΕΩΝ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΜΕ ΒΕΝΖΙΝΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ Στην Αθήνα σήμερα την 22 του μήνα Νοεμβρίου του

Σύμβαση εκπόνησης ειδικής αναλογιστικής μελέτης, ποσού έξι πεντακοσίων ευρώ (6.500,00 ) πλέον Φ.Π.Α

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. Διεύθυνση Συντήρησης Συστήματος Μεταφοράς/ΚΛΠΝΕ/ΠΤΠ&ΔΕ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΑΠΜ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ : «ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΣ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΗΣ ΑΔΜΗΕ Α.Ε.

ΔΕΙΓΜΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Σύμβαση με αριθ.δσσμ/979

Σ Υ Μ Β Α Σ Η ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟ ΜΕ ΒΕΝΖΙΝΗ ΤΡΙΩΝ (3) ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΤΟΥ ΟΑΕΕ

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. Διεύθυνση Διαχείρισης Προμηθειών και Εφοδιαστικής Αλυσίδας

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΑΠΜ «ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΔΜΗΕ Α.Ε. (ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ)» ΤΕΥΧΟΣ 4 ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

ΤΕΥΧΟΣ Α' ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ

Σ Υ Μ Β Α Σ Η ΑΡΘΡΟ 1 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΝΕΜ 70004

ΤΕΥΧΟΣ Α ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ

16SYMV

16SYMV

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔAΠΜ ΕΡΓΟ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ, ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΔΜΗΕ»

ΔΕΔΔΗΕ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2 ο χλμ. ΝΕΟ Λαμίας Αθηνών Λαμία

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΑΠΜ ΤΕΥΧΟΣ 3 ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ

ΜΕΡΟΣ Β: ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

16SYMV

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΑΠΜ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ:

16SYMV

16SYMV

Transcript:

Σύμβαση αριθ. ΔΝΕΜ.. Παροχή Υπηρεσίας : Σύνταξη Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου: «Διασύνδεση του Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας της νήσου Κρήτης με το Ελληνικό Σύστημα Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας μέσω Εναλλασσόμενου ρεύματος (Ε.Ρ.)» Ανάδοχος :.. ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Στην Αθήνα σήμερα τα συμβαλλόμενα μέρη, αφενός της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία Ανεξάρτητος Διαχειριστής Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΔΜΗΕ) Α.Ε., Α.Φ.Μ. 099877486 που θα αποκαλείται στο εξής Εταιρεία και εδρεύει στην Αθήνα, οδός Δυρραχίου 89 & Κηφισού και εκπροσωπείται νόμιμα σ' αυτή την περίπτωση από.. και αφ' ετέρου.., Α.Φ.Μ... που θα αποκαλείται στο εξής Ανάδοχος και έχει έδρα.., οδός, Τ.Κ.., και εκπροσωπείται νόμιμα σ' αυτή την περίπτωση από. συνομολόγησαν τη Σύμβαση αυτή και συμφώνησαν τους όρους που αναγράφονται παρακάτω χωρίς καμία επιφύλαξη. ΑΡΘΡΟ 1 Αντικείμενο της Σύμβασης Με τη Σύμβαση αυτή η Εταιρεία αναθέτει και ο Ανάδοχος αναλαμβάνει την υποχρέωση να προβεί στην έγκαιρη εκτέλεση της Παροχής Υπηρεσιών με αντικείμενο την : Σύνταξη Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου: «Διασύνδεση του Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας της νήσου Κρήτης με το Ελληνικό Σύστημα Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας μέσω Εναλλασσόμενου ρεύματος (Ε.Ρ.)». Η μελέτη θα καλύπτει τις επιπτώσεις του κάθε τμήματος του έργου στο περιβάλλον εγκατάστασής του αλλά θα πρέπει να υπάρχει και συνολική εκτίμηση των επιπτώσεων του έργου στο περιβάλλον. Ο Ανάδοχος θα πρέπει επίσης να συνδράμει την Εταιρεία καθ όλη την διάρκεια της εγκριτικής διαδικασίας (περιόδου) έως την τελική λήψη της ΑΕΠΟ του έργου. Το Έργο θα υλοποιηθεί με την ζεύξη του Υ/Σ Μολάων (Λακωνία) μέσω υπογείου / εναερίου - υπογείου / υποβρυχίου / υπογείου καλωδιακού συστήματος εναλλασσομένου ρεύματος (Ε.Ρ.) υψηλής τάσης 150 kv, με τον Υ/Σ Χανιά Ι και αποτελείται από τα παρακάτω επιμέρους τμήματα : 1. Επέκταση του υφιστάμενου Υ/Σ 150/20 kv Μολάων 2. Διπλό κύκλωμα υπογείων καλωδίων (6 μονοπολικά καλώδια) από Υ/Σ Μολάων έως το Τερματικό Πυλώνα Μετάβασης Συκέας 3. Εναέρια γραμμή μεταφοράς (Γ.Μ.) 150 kv, διπλού κυκλώματος από το Τερματικό Πυλώνα Μετάβασης Συκέας έως το Τερματικό Αντιστάθμισης Παλιόμανδρες Ακρωτηρίου Μαλέα) 4. Τερματικό Αντιστάθμισης Παλιόμανδρες (στο νοτιότερο άκρο του Ακρωτηρίου Μαλέα). (στο νοτιότερο άκρο του 5. Δύο υποβρύχια τριπολικά καλώδια (ένα ανά κύκλωμα) από το τερματικό Παλιομάνδρας (Πελοποννήσο) παραλία του κόλπου Κισσάμου του Νομού Χανίων (Κρήτη). 6. Διπλό κύκλωμα υπογείων καλωδίων (6 μονοπολικά καλώδια) από Κόλπο Κισσάμου Χανίων έως Υ/Σ Χανιά Ι. 1

7. Επέκταση του υφιστάμενου Υ/Σ 150/20 kv Χανίων Ι. 1. Υ/Σ150/20 kv Μολάων Για τον υφιστάμενο Υ/Σ Μολάων (Ε.Ρ.) 150/20 kv, υπάρχει ισχύουσα ΕΠΟ, η οποία λήγει στο τέλος του 2016. Η σύνταξη περιβαλλοντικής μελέτης για την επέκτασή της αποτελεί μέρος της συνολικής μελέτης. Στον Υ/Σ πρόκειται να κατασκευαστούν οι παρακάτω νέες εγκαταστάσεις : Δύο (2) κυψέλες υπόγειας Γ.Μ. 150 kv Μία (1) κυψέλη Γ.Μ. 150 kv 2. Διπλό κύκλωμα υπογείων καλωδίων (6 μονοπολικά καλώδια) από Υ/Σ Μολάων έως Τερματικό Μετάβασης Συκέας (Νέα Υ/Γ καλωδιακή γραμμή) Το εν λόγω καλωδιακό σύστημα θ αποτελείται από δύο υπόγεια κυκλώματα τριών μονοπολικών καλωδίων (ένα ανά φάση) τύπου XLPE (συνθετικής μόνωσης), ενδεικτικής διατομής 630 mm2 αγωγού χαλκού και ονομαστικής τάσεως 150 kv, (Ε.Ρ.), το οποίο θα εγκατασταθεί από τον Υ/Σ Μολάων μέχρι το Τερματικό Μετάβασης στη θέση Συκέα με μήκος όδευσης περίπου 6,7 χιλιόμετρα. 3. Εναέρια γραμμή μεταφοράς διπλού κυκλώματος (Γ.Μ.) Τερματικό Μετάβασης Συκέας - Τερματικό Αντιστάθμισης Παλιόμανδρες (Νέα εναέρια Γ.Μ.). Η εν λόγω Γ.Μ., Ε.Ρ. 150 kv θα αποτελείται από πυλώνες σειράς 4, δύο κυκλωμάτων με αγωγούς GROSBEAK 636.000 cm και μήκους 44,0 km έως το τερματικό αντιστάθμισης Παλιόμανδρες. 4. Τερματικό Αντιστάθμισης Παλιόμανδρες Νέο Τερματικό αντιστάθμισης, Ε.Ρ., κλειστού τύπου (GIS) το οποίο πρέπει να συμπεριληφθεί στη σύνταξη της ΜΠΕ. Η θέση του Τερματικού είναι η θέση Παλιόμανδρες στο νοτιότερο άκρο του ακρωτηρίου Μαλέα. Στο Τερματικό αυτό πρόκειται να εγκατασταθεί ο παρακάτω νέος εξοπλισμός: Δύο (2) κυψέλες εναέριας Γ.Μ. 150 kv Έξι (6) κυψέλες Αυτεπαγωγής 150 kv, 35 MVAR Έξι (6) Αυτεπαγωγές 150 kv, 35 MVAR Δύο (2) κυψέλες υπόγειας Γ.Μ. 150 kv 5. Δύο υποβρύχια τριπολικά καλώδια 150 kv (ένα ανά κύκλωμα) από το τερματικό Παλιόμανδρες (Πελοποννήσο) παραλία του κόλπου Κισσάμου του Νομού Χανίων (Κρήτη) (Νέα Υ/Β καλωδιακή γραμμή 2 κυκλωμάτων) Από το σημείο αιγιαλού της Πελοποννήσου (στο νότιο άκρο του ακρωτηρίου Μαλέα) 2 υποβρύχια τριπολικά καλώδια Ε.Ρ., 3Χ1Χ630 mm2, τύπου XLPE (συνθετικής μόνωσης), ονομαστικής τάσης 150 kv, θα οδεύσουν προς τον αιγιαλό της περιοχής Κόλπος Κισσάμου Χανίων σε μήκος 120 περίπου χιλιομέτρων από την θέση Παλιόμανδρες. 6. Διπλό κύκλωμα υπογείων καλωδίων (6 μονοπολικά καλώδια) παραλία Κόλπου Κισσάμου Χανίων Υ/Σ Χανίων Ι (Νέα Υ/Γ καλωδιακή γραμμή) Το εν λόγω καλωδιακό σύστημα θ αποτελείται από δύο υπόγεια κυκλώματα τριών μονοπολικών καλωδίων Ε.Ρ. (ένα ανά φάση) τύπου XLPE (συνθετικής μόνωσης), ενδεικτικής διατομής 630 mm2 αγωγού χαλκού και ονομαστικής τάσεως 150 kv, το οποίο θα εγκατασταθεί από την θέση αιγιαλού στον Κόλπο Κισσάμου Χανίων μέχρι τον Υ/Σ Χανιά Ι, με μήκος όδευσης περίπου 34 χιλιόμετρα. 7. Υ/Σ150/20 kv Χανιά Ι Για τον υφιστάμενο Υ/Σ Χανίων Ε.Ρ., 150/20 kv δεν υπάρχει ΕΠΟ, και επομένως θα πρέπει να συμπεριληφθεί στη σύνταξη της ΜΠΕ. Στον υφιστάμενο Υ/Σ πρόκειται να εγκατασταθεί ο παρακάτω εξοπλισμός: Έξι (6) κυψέλες υπόγειας Γ.Μ. 150 kv Έξι (6) κυψέλες Αυτεπαγωγής 150 kv, 42 MVAR Έξι (6) Αυτεπαγωγές 150 kv, 42 MVAR 8. Επιπροσθέτως τεχνικές πληροφορίες για την εγκατάσταση των καλωδίων: Υπόγεια καλώδια Ε.Ρ. Η εγκατάσταση των υπογείων καλωδίων γίνεται σε μήκη περίπου 1000 μέτρων, εντός χαντακιού τυπικού βάθους 1,6 μέτρων και πλάτους 1,7 μέτρων περίπου. Οι διαστάσεις του χαντακιού μπορούν ν αυξομειωθούν, εφόσον κατά μήκος της όδευσης παρουσιαστούν εμπόδια. Σε περιπτώσεις αδυναμίας όδευσης (διαμόρφωση του εδάφους, αρχαιολογικά ευρήματα) χρησιμοποιούμε την μέθοδο κατευθυνόμενης διάτρησης σε βάθη μεγαλύτερα του χαντακιού. Μεταξύ των τμημάτων των υπογείων καλωδίων, τοποθετούνται κατάλληλοι 2

σύνδεσμοι, εντός λάκκου συνδέσμων διαστάσεων περίπου 2.5 μέτρα πλάτος, 8 μέτρα μήκος και βάθος 2 μέτρα. Μετά την εγκατάσταση των καλωδίων και των συνδέσμων, το χαντάκι επαναπληρώνεται με στρώμα άμμου, πλάκες σκυροδέματος, στρώμα αμμοχάλικου 3Α και τέλος αποκαθίσταται με ότι υλικό υπήρχε πριν την εκσκαφή. Στις περιπτώσεις όπου αναμένεται ισχυρή καταπόνηση της εγκατάστασης από βαρέα οχήματα (διασταυρώσεις, δρόμοι μεγάλης κυκλοφορίας), τα καλώδια τοποθετούνται εντός εγκιβωτισμένων σε σκυρόδεμα σωλήνων. Υποβρύχια καλώδια Ε.Ρ. Τα υποβρύχια καλώδια συνδέονται με τα υπόγεια σε λάκκους πλάτους 3, μήκους 12-14 και βάθους 2,5 μέτρων, οι οποίοι τοποθετούνται στον χώρο αιγιαλού, του οποίου η χρήση παραχωρείται για τις σχετικές εργασίες. Το υπόγειο τμήμα των υποβρυχίων καλωδίων οδεύει σε χαντάκι παρόμοιο μ αυτό των υπογείων καλωδίων. Ενίοτε, λόγω της ύπαρξης υδάτων, υπάρχει αδυναμία εργασίας στα παραπάνω αναφερόμενα βάθη πλησίον της θάλασσας και υποχρεωνόμαστε να εργαστούμε πάνω από την επιφάνεια των υδάτων. Η όδευση του υποβρυχίου καλωδίου στο θαλάσσιο χώρο γίνεται ως εξής: Για να προστατευτεί το καλώδιο από ζημιές που προκαλούνται από τα αλιευτικά σκάφη ή από άγκυρες και γενικότερα από εξωγενείς παράγοντες, λαμβάνονται τα παρακάτω μέτρα προστασίας κατά την εγκατάσταση: Από τον αιγιαλό και σε απόσταση 20 μέτρων εντός της θαλάσσης, το καλώδιο τοποθετείται σε χαντάκι βάθους 2 μέτρων καλυμμένο με μπετόν πάχους 25 εκατοστών. Από αυτό το σημείο και μέχρι το σημείο βάθους θαλάσσης 15 μέτρων το καλώδιο τοποθετείται σε χαντάκι βάθους 2 μέτρων (χωρίς κάλυψη μπετόν) για την αντίστοιχη απόσταση. Στη συνέχεια, από το σημείο βάθους θαλάσσης 15 μέτρων και μέχρι βάθος 30 μέτρα, τοποθετείται σε χαντάκι βάθους ενός μέτρου. Επιπλέον όπου απαιτείται καλύτερη προστασία καλύπτεται με σάκους τσιμέντου. Εάν είναι αδύνατη η εκσκαφή χαντακιού, τότε το καλώδιο τοποθετείται επί του βυθού με χρήση προστατευτικών χυτοσιδηρών κελυφών. Από βάθος θαλάσσης 30 μέτρα μέχρι το αντίστοιχο σημείο στην άλλη πλευρά, το καλώδιο τοποθετείται επί του βυθού. Το υποβρύχιο καλώδιο μπορεί να τοποθετηθεί σε χαντάκι βάθους 1 μέτρου και σε βάθος θαλάσσης μεγαλύτερο των 30 μέτρων από την ακτή (παραλία), εάν προκύψουν συνθήκες που απαιτούν κάτι τέτοιο. Για ενημέρωση των παραπλεόντων σκαφών, στο χώρο συναρμολόγησης συνδέσμων τοποθετείται φωτιζόμενη πινακίδα, εφόσον υπάρχει η δυνατότητα. Από τη ΔΝΕΜ/ΑΔΜΗΕ Α.Ε. θα δοθούν τα ακόλουθα : Κατά την υπογραφή της Σύμβασης Τοπογραφικό Διάγραμμα για τους Υ/Σ Μολάων και Χανιά Ι. Προβλεπόμενη ανάπτυξη για τους Υ/Σ Μολάοι και Χανιά Ι. Τυπική Προβλεπόμενη Ανάπτυξη, για το Τερματικό Αντιστάθμισης Παλιόμανδρες. Ορθοφωτοχάρτη με γεωαναφορά (σε ΕΓΣΑ 87) με τις οδεύσεις των υπογείων και εναέριων Γραμμών Μεταφοράς 150 kv, από τον Υ/Σ Μολάων έως το Τερματικό αντιστάθμισης Παλιόμανδρες. Επίσης Ορθοφωτοχάρτη για τον Υ/Σ Μολάων και τον χώρο Τερματικού Αντιστάθμισης στην Παλιόμανδρες. Ορθοφωτοχάρτη με την όδευση της υπόγειας Γ.Μ. 150 kv, από τον Υ/Σ Χανιά Ι έως την προσαιγιάλωση του καλωδίου στην περιοχή Ραβδούχα. Χάρτη με την όδευση του υποβρυχίου καλωδίου 150 kv. Τυπικά τεχνικά χαρακτηριστικά και στοιχεία των υπογείων και υποβρυχίων καλωδίων 150 kv Ε.Ρ. Εντός ευλόγου χρονικού διαστήματος και όχι πέραν της συμβατικής ημερομηνίας παράδοσης της ΜΠΕ, Γνωμάτευση από την Αρχαιολογία για τους Υποσταθμούς Χανιά Ι και Μολάων. Εντός ευλόγου χρονικού διαστήματος και όχι πέραν της συμβατικής ημερομηνίας παράδοσης της ΜΠΕ, η Πράξη Χαρακτηρισμού από το Δασαρχείο και η χρήση γης από το Γραφείο Δόμησης για τους Υ/Σ Χανιά Ι και Μολάων. Εντός ευλόγου χρονικού διαστήματος και όχι πέραν της συμβατικής ημερομηνίας παράδοσης της ΜΠΕ, θα δοθεί η γνωμοδότηση από τις αρμόδιες Αρχαιολογικές Υπηρεσίες για το νέο Τερματικό Αντιστάθμισης στην θέση Παλιόμανδρες. 3

9. Εναλλακτικές Θέσεις Ως εναλλακτικές θέσεις στην Μ.Π.Ε. μπορεί να ληφθούν οι θέσεις Τσουμάλα (Λακωνίας) Κόλπος Κισσάμου (Χανίων) και Κόρακας (Λακωνία) Ακρωτήρι (Χανιά). Η συνημμένη προσφορά του Αναδόχου αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της Σύμβασης (σελ..). ΑΡΘΡΟ 2 Συμβατικό τίμημα 1. Το Συμβατικό τίμημα της Παροχής Υπηρεσιών όπως αυτή περιγράφεται στο Άρθρο 1 του παρόντος Συμφωνητικού, ανέρχεται στο ποσό των ΕΥΡΩ (..,00) Ο Φ.Π.Α. δεν συμπεριλαμβάνεται στο συμβατικό τίμημα. 2. Στο παραπάνω ποσό περιλαμβάνονται και οι δαπάνες αμοιβής του προσληφθησόμενου και απασχοληθησομένου, ευθύνη και μερίμνη του αναδόχου, πάσης φύσεως προσωπικού,τα έξοδα διαμονής και μετακινήσεως εκτός έδρας του προσωπικού του αναδόχου, η αγορά αναλωσίμων υλικών κλπ. 3. Το πιο πάνω τίμημα είναι σταθερό και δεν υπόκειται σε καμία αναπροσαρμογή παραιτούμενου ρητά του Αναδόχου από τα δικαιώματα του Άρθρου 388 του Α.Κ. Ρητά συμφωνείται ότι ο Ανάδοχος δεν δύναται για οποιονδήποτε λόγο και αιτία να αρνηθεί την εκπλήρωση των υποχρεώσεών του βάσει της Συμβάσεως δηλώνει δε ρητά και ανεπιφύλακτα ότι παραιτείται από τυχόν δικαιώματα του από τα άρθρα 325-329, 629 και 1106 του Α.Κ. 1. Η πληρωμή θα γίνει τμηματικά, ως εξής : ΑΡΘΡΟ 3 Τρόπος πληρωμής Με την ολοκλήρωση της εκπόνησης Μελέτης Περιβάλλοντος ποσό 75% και Με την Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών όρων (ΑΕΠΟ) ποσό 25% 2. Τα παραπάνω ποσά δεν μπορούν να υπερβούν συνολικά το συμφωνηθέν συμβατικό τίμημα (όπως αυτό ορίζεται στο Άρθρο 2 της παρούσας Σύμβασης). 3. Για την καταβολή του ως άνω ποσού ο Ανάδοχος θα πρέπει να υποβάλλει τα νόμιμα δικαιολογητικά (τιμολόγιο ή απόδειξη Παροχής Υπηρεσιών εγκεκριμένο από τον αρμόδιο Τομέα και πιστοποιητικό φορολογικής ενημερότητας) και θα του γίνουν οι νόμιμες κρατήσεις. ΑΡΘΡΟ 4 Διάρκεια ισχύος της Σύμβασης Το παραδοτέο θα είναι η ΜΠΕ σε έξι (6) αντίγραφα και θα πρέπει να παραδοθεί σε 3 μήνες από την υπογραφή της Σύμβασης. Η εκτέλεσης της Σύμβασης θα έχει καταληκτική ημερομηνία στις 30-06-2016. Τα κεφάλαια της Περιβαλλοντικής μελέτης θα παραδίδονται τμηματικά για έλεγχο, όπως περιγράφονται στο ανωτέρω Άρθρο 1, στους Τομείς Μελετών Εναερίων Γ.Μ., Καλωδιακών Γ.Μ. και Σχεδιασμού & Περιβάλλοντος Υ/Σ - ΚΥΤ της Διεύθυνσης Νέων Έργων Μεταφοράς. Ο Ανάδοχος αναλαμβάνει την υποχρέωση ολοκλήρωσης της Παροχής Υπηρεσιών εντός της συμβατικής προθεσμίας, εκτός αν άλλως αποφασιστεί με κοινή συναίνεση ΑΔΜΗΕ Α.Ε /ΔΝΕΜ και Αναδόχου. ΑΡΘΡΟ 5 Εκπροσώπηση της Εταιρείας (Επιβλέπουσα Υπηρεσία) Αρμόδιοι για την παρακολούθηση της Παροχής Υπηρεσίας είναι οι παραπάνω Τομείς Μελετών Εναερίων Γ.Μ., Καλωδιακών Γ.Μ. και Σχεδιασμού & Περιβάλλοντος Υ/Σ - ΚΥΤ / ΔΝΕΜ και ο Ανάδοχος θα βρίσκεται σε συνεχή συνεργασία μαζί τους. Ο Ανάδοχος δεν έχει το δικαίωμα να δημοσιεύσει ή να χορηγεί σε άλλες υπηρεσίες ή τρίτους τα στοιχεία που θα χρησιμοποιηθούν ή θα προκύψουν από την εν λόγω Παροχή Υπηρεσιών εκτός εάν κατόπιν αιτήσεως του λάβει έγγραφη έγκριση της ΑΔΜΗΕ Α.Ε/ ΔΝΕΜ. 4

ΑΡΘΡΟ 6 Ευθύνες Αναδόχου 1. Ο Ανάδοχος απαλλάσσει τη ΑΔΜΗΕ Α.Ε/ΔΝΕΜ από κάθε ευθύνη εκτός από εκείνες που ρητά αναφέρονται στην παρούσα Σύμβαση. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι κάθε δαπάνη ή αμοιβή που σχετίζεται άμεσα με την εκτέλεση της Σύμβασης και αφορά, είτε τον ίδιο τον Ανάδοχο, είτε οποιονδήποτε τρίτο, συμπεριλαμβανομένων των εισφορών σε ασφαλιστικά ταμεία οποιασδήποτε φύσης, της ασφάλισης έναντι όλων των ατυχημάτων (προσωπικού, περιουσίας) ή υποχρεώσεις έναντι τρίτων κατά την εκτέλεση της Σύμβασης ή εξ αφορμής αυτών, βαρύνουν αποκλειστικά τον Ανάδοχο. Όλα τα στοιχεία που θα προκύψουν απ την εκτέλεση της Σύμβασης δικαιούται η ΑΔΜΗΕ Α.Ε/ΔΝΕΜ να τα χρησιμοποιεί ή μη, κατά την απόλυτη κρίση της. 2. O Ανάδοχος υποχρεούται να συμμορφώνεται αυστηρά προς όλους τους όρους της Σύμβασης και να εγγυάται την άρτια, πλήρη, ασφαλή, οικονομική, εμπρόθεσμη σύμφωνα με τους ισχύοντας σχετικούς Κανονισμούς και τους κανόνες της σύγχρονης Επιστήμης εκπόνησης της μελέτης και ότι αυτή δεν θα έχει ελαττώματα. 3. Ο Ανάδοχος δηλώνει ότι η ΑΔΜΗΕ Α.Ε/ΔΝΕΜ θα μπορεί αξιόπιστα να χρησιμοποιήσει τα παραδοτέα στοιχεία που θα προκύψουν ως αποτέλεσμα του αντικειμένου της παρούσας Σύμβασης. 4. Ο Ανάδοχος αναλαμβάνει την υποχρέωση να εκτελέσει το έργο μέσα στις προθεσμίες που καθορίζονται στο Άρθρο 4 της παρούσας Σύμβασης. 5. Ο Ανάδοχος οφείλει να εφοδιάζει τη ΑΔΜΗΕ Α.Ε/ΔΝΕΜ με όλες τις απαραίτητες γραπτές πληροφορίες, δεδομένα, τα οποία η ΑΔΜΗΕ Α.Ε./ΔΝΕΜ ενδέχεται να ζητήσει, κατά τη διάρκεια εκπόνησης της μελέτης και τα οποία θεωρεί χρήσιμα για την πληρότητα ή ορθότητα αυτής. 6. Ο Ανάδοχος είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την εκτέλεση της παρούσας Σύμβασης και δηλώνει ότι περιλαμβάνεται στο Συμβατικό τίμημα κάθε δαπάνη ή έξοδα που θα απαιτηθούν για τη λήψη μέτρων ασφαλείας, ασφαλιστικές εισφορές εργαζομένων, εργοδοτών κ.λ.π. Συνεπώς η ΑΔΜΗΕ Α.Ε/ΔΝΕΜ δεν έχει καμία ευθύνη στην εκτέλεση της παρούσας. 7. Η ευθύνη του Αναδόχου εκτείνεται σε όλες τις ενέργειες ή παραλείψεις (ελαττώματα, σφάλματα, αμέλεια) του ιδίου ή των συνεργατών του, κατά τη διάρκεια εκπόνησης της μελέτης. ΑΡΘΡΟ 7 Αυξομειώσεις 1. Η οποιαδήποτε μεταβολή στο αντικείμενο της Σύμβασης καθώς και η αυξομείωση του αντικειμένου θα πρέπει να είναι δικαιολογημένες και εγκεκριμένες από το αρμόδιο Όργανο της Εταιρείας. 2. Στην περίπτωση που η ΑΔΜΗΕ Α.Ε/ ΔΝΕΜ ζητήσει επέκταση της Παροχής Υπηρεσιών, η επέκταση αυτή θα συμφωνείται από κοινού μεταξύ ΑΔΜΗΕ Α.Ε/ ΔΝΕΜ και Αναδόχου. Εάν, στην περίπτωση αυτή, υπάρξει αύξηση του τιμήματος, ή αύξηση της διάρκειας εκτέλεσης της Παροχής Υπηρεσιών, αυτή θα πρέπει να εγκρίνεται απ το αρμόδιο Όργανο της Εταιρείας. ΑΡΘΡΟ 8 Ποινικές Ρήτρες 1. Ρητά συμφωνείται ότι οι Ποινικές Ρήτρες οφείλονται και πληρώνονται στη ΑΔΜΗΕ Α.Ε,/ΔΝΕΜ ανεξάρτητα αν η Εταιρεία έχει υποστεί ζημιές, και ότι οι Ποινικές Ρήτρες του παρόντος Άρθρου είναι εύλογες και δίκαιες. Οι Ποινικές Ρήτρες που μπορεί να επιβληθούν περιγράφονται αναλυτικά στις επόμενες παραγράφους. 2. Ποινικές Ρήτρες για καθυστερήσεις: 2.1. Για κάθε ημερολογιακή ημέρα υπέρβασης της συνολικής προθεσμίας Πέρατος, που ορίζεται στο Άρθρο 4 του παρόντος, εξ υπαιτιότητας του Αναδόχου, ο Ανάδοχος έχει την υποχρέωση να καταβάλει Ποινική Ρήτρα Διακοσίων (200,00) ΕΥΡΩ. 2.3. Το σύνολο των παραπάνω Ποινικών Ρητρών για καθυστερήσεις δεν μπορεί να υπερβεί το 10% του Συμβατικού Τιμήματος προσαυξημένου με τα τιμήματα των τυχόν προσθέτων εργασιών και των συμπληρωμάτων της Σύμβασης. 2.4. Οι Ποινικές Ρήτρες για καθυστερήσεις επιβάλλονται από την αρμόδια Υπηρεσία (όπως ορίζεται στο Άρθρο 5 της παρούσας Σύμβασης) και παρακρατούνται από την αμέσως επόμενη, μετά την επιβολή τους, πληρωμή προς τον Ανάδοχο. 2.5. Εφόσον, εκκρεμεί αίτηση του Αναδόχου για χορήγηση παράτασης προθεσμίας μπορεί να αναστείλει την παρακράτηση της αντίστοιχης Ποινικής Ρήτρας μέχρι να εκδοθεί η τελική απόφαση από το αρμόδιο όργανο της Εταιρείας. 5

1. Ευθύνες Αναδόχου ΑΡΘΡΟ 9 Ειδικοί Όροι Κάθε δαπάνη ή αμοιβή που σχετίζεται άμεσα με την Παροχή Υπηρεσίας και αφορά είτε τον ίδιο είτε οποιοδήποτε τρίτο, συμπεριλαμβανομένων των εισφορών σε ασφαλιστικά ταμεία οποιασδήποτε φύσης, της ασφάλισης έναντι όλων των ατυχημάτων (προσωπικού, περιουσίας) ή υποχρεώσεις έναντι τρίτων κατά την εκτέλεση της Παροχής Υπηρεσίας ή εξ αφορμής αυτών, βαρύνουν αποκλειστικά τον Ανάδοχο. Όλα τα στοιχεία που θα προκύψουν απ την Παροχή Υπηρεσιών δικαιούται η ΑΔΜΗΕ Α.Ε./ΔΝΕΜ να τα χρησιμοποιεί ή μη, κατά την απόλυτη κρίση της. 2. Ασφαλίσεις Η ΑΔΜΗΕ Α.Ε./ΔΝΕΜ ουδεμία ευθύνη έχει για το προσωπικό του Αναδόχου το οποίο απασχολείται στο χώρο εγκατάστασης των μηχανημάτων. 3. Σχέσεις συμβαλλομένων μερών. Συμφωνείται ρητά και από κοινού συνομολογείται ότι η μετά της Εταιρείας σχέση του αντισυμβαλλόμενου διέπεται αποκλειστικά από την παρούσα Σύμβαση και σε καμιά περίπτωση δεν συνιστά σχέση ή σύμβαση εργασίας με την Εταιρεία, ότι ο αντισυμβαλλόμενος δεν αποτελεί προσωπικό της Εταιρείας με οποιαδήποτε μορφή ή έννοια, ο δε χρόνος παροχής στην Εταιρεία του συμφωνημένου έργου σε καμία περίπτωση δεν λογίζεται ως χρόνος υπηρεσίας και ασφαλίσεως στην Εταιρεία και για το λόγο αυτό δεν δικαιούται να ασφαλιστεί στην Εταιρεία ή σε άλλο ασφαλιστικό φορέα με επιβάρυνση της Εταιρείας. 4. Παράβαση Σύμβασης Έκπτωση Αναδόχου. Εάν ο Ανάδοχος ήθελε παραβεί οποιονδήποτε από τους όρους και συμφωνίες της παρούσας Σύμβασης, ρητά συνομολογουμένων όλων σαν εξίσου ουσιωδών, υποχρεούται να αποζημιώσει την ΑΔΜΗΕ Α.Ε./ΔΝΕΜ για κάθε θετική ζημία που τυχόν αυτή θα υποστεί από το λόγο αυτό. Για κάθε τέτοια παράβαση καθώς και στην περίπτωση κατά την οποία ο Ανάδοχος πτωχεύσει ή τεθεί υπό εκκαθάριση η Εταιρεία θα δικαιούται επιπλέον να καταγγείλει τη Σύμβαση με έγγραφη ανακοίνωσή της προς τον Ανάδοχο. Άρθρο 10 Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης 1. Ο Ανάδοχος για την ακριβή, πιστή και εμπρόθεσμη εκτέλεση όλων των όρων και συμφωνιών της παρούσας Σύμβασης, κατέθεσε στην Εταιρεία σήμερα την Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης αριθμός που εξέδωσε για το ποσό των... ή Χρηματικό ποσό υπέρ της ΑΔΜΗΕ Α.Ε. (Αριθ. Παραστατικού Κατάθεσης...) ημερομηνίας.. ποσού... που αντιστοιχεί στο πέντε τοις εκατό (5%) του Συμβατικού Τιμήματος. 2 Η Εταιρεία, κατά την κρίση της, δικαιούται να κηρύξει καταπεσούσα την Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης, μερικά ή ολικά, λόγω οποιασδήποτε απαίτησής της κατά του Αναδόχου που απορρέει από την Σύμβαση. 3 Με την προϋπόθεση ότι στο μεταξύ δεν θα συντρέξει λόγος για κατάπτωση, η Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης θα επιστραφεί στην Τράπεζα μετά την λήξη της, την πλήρη και εμπρόθεσμη εκτέλεση της Σύμβασης και την πλήρη εκκαθάρισή της, μετά από αίτηση του Αναδόχου. ΑΡΘΡΟ 11 Απαιτήσεις Διαφωνίες Σε περίπτωση διαφωνίας μεταξύ των συμβαλλομένων μερών ως προς την εφαρμογή της παρούσας Σύμβασης και του περιεχομένου της Παροχής Υπηρεσίας, συμφωνείται να καταβάλλεται προσπάθεια διευθέτησης με φιλικό διακανονισμό μεταξύ του Διευθυντή Νέων Έργων Μεταφοράς και του Αναδόχου. Αν η διαπραγμάτευση αυτή, που δεν είναι υποχρεωτική, δεν τελεσφορήσει, αρμόδια για την επίλυση των διαφορών είναι τα Δικαστήρια των Αθηνών. 6

ΑΡΘΡΟ 12 Εκχώρηση 1. Απαγορεύεται, είναι άκυρη και χωρίς νομικό αποτέλεσμα για την ΑΔΜΗΕ Α.Ε./ΔΝΕΜ, η μεταβίβαση ή η εκχώρηση, από τον Ανάδοχο σε οποιοδήποτε τρίτο φυσικό ή νομικό πρόσωπο, οποιασδήποτε απαίτησης ή δικαιώματος ή αγωγής που μπορεί να έχει κατά της Εταιρείας και προκύπτει από τη Σύμβαση ή σε σχέση με αυτή, εάν γίνει χωρίς προηγούμενη έγγραφη έγκριση της ΑΔΜΗΕ Α.Ε./ΔΝΕΜ. 2. Με την έγκριση της, η ΑΔΜΗΕ Α.Ε./ΔΝΕΜ μπορεί να καθορίζει την έκταση και τις προϋποθέσεις της εκχώρησης. ΑΡΘΡΟ 13 Ανωτέρα Βία 1. Τα περιστατικά Ανωτέρας βίας τα οποία επηρεάζουν την Σύμβαση είναι αποδεκτά μόνον ως λόγος καθυστέρησης και όχι ως λόγος αποζημίωσης του Αναδόχου. Ο Ανάδοχος δεν δικαιούται να εγείρει κατά της ΑΔΜΗΕ Α.Ε./ΔΝΕΜ απαιτήσεις που αφορούν οποιεσδήποτε τυχόν δαπάνες ή άλλου είδους οικονομική επιβάρυνση του ως συνέπεια περιστατικού Ανωτέρας Βίας. 2. Το περιστατικό Ανωτέρας Βίας θα πρέπει να γνωστοποιείται εγγράφως και εντός Δέκα πέντε (15) ημερών από την ημερομηνία που αυτό εκδηλώθηκε από τον Ανάδοχο προς την Εταιρεία άλλως δεν θα λαμβάνεται υπόψη από την Εταιρεία, και η μη γνωστοποίηση εντός της ως άνω ανατρεπτικής προθεσμίας θα έχει ως συνέπεια το απαράδεκτο της οποιασδήποτε αίτησης του Αναδόχου περί παράτασης των Συμβατικών Προθεσμιών. ΑΡΘΡΟ 14 Υγιεινή και Ασφάλεια εργασίας Ο Ανάδοχος υποχρεούται στην τήρηση της νομοθεσίας σχετικά με την υγιεινή και ασφάλεια στην εργασία. Ο Ανάδοχος συμφωνεί και αναλαμβάνει την αποκλειστική ευθύνη για την Εκτέλεση της Σύμβασης και εφαρμογή των μέτρων ασφαλούς εργασίας τόσο για τους απασχολούμενους στις εργασίες όσο και για τους τρίτους. Σε περιπτώσεις εργατικών ατυχημάτων σε προσωπικό, το οποίο εργάζεται στην εκτέλεση της Σύμβασης υπόχρεος για τις απαραίτητες ενέργειες που καθορίζονται από την ισχύουσα νομοθεσία είναι ο Ανάδοχος ή ο νόμιμος εκπρόσωπος του, επιβάλλεται δε η άμεση αναγγελία των ατυχημάτων σε κάθε νόμιμη αρχή με βάση την ισχύουσα νομοθεσία. ΑΡΘΡΟ 15 Εμπιστευτικότητα Σύμφωνα με τον Κανονισμού Λειτουργίας της ΑΔΜΗΕ Α.Ε./ΔΝΕΜ τα εδώ συμβαλλόμενα μέρη υπόγραψαν από κοινού «Σύμβαση Εμπιστευτικότητας», η οποία επισυνάπτεται στην παρούσα σύμβαση και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος αυτής. ΑΡΘΡΟ 16 Ισχύς της Σύμβασης Η Σύμβαση τίθεται σε ισχύ από την ημερομηνία υπογραφή της. Η παρούσα Σύμβαση υπογράφεται σε δύο πρωτότυπα από τα οποία το ένα πήρε η Εταιρεία και το άλλο ο Ανάδοχος. ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΑΔΟΧΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΔΜΗΕ Α.Ε./ ΔΝΕΜ 7