ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΚΖ ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΠΙΕΡΙΑΣ ------------ Ταχ. Δ/νση: Παρμενίωνος 32, Κατερίνη Πληροφορίες: Λογιστήριο Τηλέφωνο: 2351047883 FAX: 2351047884 e-mail: kzepka@culture.gr ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Κατερίνη,19/03/2014 Αρ.πρωτ.:1154 ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ TOY ΕΡΓΟΥ «ΜΕΛΕΤΗ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ, ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΡΑΧΕΣ ΜΑΛΙΑΚΟΥ-ΚΛΕΙΔΙ ΗΜΑΘΙΑΣ ΤΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝ/ΜΟΥ ΠΑΘΕ» (ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΟΣΟΥ ( 974,16 ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ Φ.Π.Α. 23%). Στην Κατερίνη σήμερα την 19η Μαρτίου 2014, ημέρα Τετάρτη στα γραφεία της ΚΖ Εφορείας Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων, στην οδό Παρμενίωνος 32 στην Κατερίνη και μεταξύ των εξής συμβαλλομένων μερών: Α) Της ΚΖ Εφορείας Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων, η οποία εδρεύει στην οδό Παρμενίωνος 32, ΤΚ60100 Κατερίνη, με ΑΦΜ: 090283815, Δ.Ο.Υ. ΙΑ Αθηνών, όπως εκπροσωπείται νόμιμα για την υπογραφή της παρούσας από την κ. Ευτυχία Πουλάκη-Παντερμαλή προϊσταμένη της ΚΖ Εφορείας Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων, και Β) Του κ. Τζήκα Γεωργ. Αθανασίου, ο οποίος εδρεύει στην Κάτω Μηλιά Πιερίας, ΤΚ 60100, με Α.Φ.Μ. 073698918, Δ.Ο.Υ. Κατερίνης, τηλ. 6979002240, εφεξής καλούμενος ο «ΑΝΑΔΟΧΟΣ». Συμφωνούνται, συνομολογούνται και γίνονται αμοιβαίως δεκτά τα εξής: Η πρώτη των συμβαλλομένων, κ. Ευτυχία Πουλάκη-Παντερμαλή, με την παραπάνω ιδιότητά της και έχοντας υπόψη: Τις διατάξεις: 1. Το Π.Δ. 191/2003 (ΦΕΚ 146/Α/13-06-2003) «Οργανισμός Υπουργείου Πολιτισμού». 2. Το Π.Δ. 118/2013 (ΦΕΚ 152/Α/25-6-2013) Περί ίδρυσης Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού. 3. Τo Π.Δ. 74/1985 που αφορά στην συμπλήρωση του Π.Δ.16/80 και την Απόφαση ΥΠΠΟ/ΔΟΕΠΥ/ΤΟΠΥΝΣ/15/3696/20-1- 2004 (ΦΕΚ 70/Β/20-1-2004) «Περί μεταβιβάσεως αρμοδιοτήτων και δικαίωμα υπογραφής στους Προϊσταμένους των Περιφερειακών Υπηρεσιών». 4. Το Π.Δ. 99/1992 (ΦΕΚ 46/Α/24-3-1992) «Μελέτη και εκτέλεση Αρχ/κών και εν γένει έργων». 5. To άρθρο 81 του N.1958/5-8-1991 (ΦΕΚ122/Α/5-8-1991) «Περί τρόπου εκτέλεσης αρχ/κών έργων». 6. Το Ν 4049/2012 (ΦΕΚ 35/α /23-2-2012) «Αντιμετώπιση της βίας στα γήπεδα, του Ντόπινγκ, των προσυνεννοημένων αγώνων και λοιπές διατάξεις» 7. Το Ν. 2286/1995 (ΦΕΚ 19/Α /1-2-1995) «Περί προμηθειών του Δημοσίου Τομέα και ρύθμιση συναφών θεμάτων». 8. Το Ν. 2362/1995 (ΦΕΚ 247/Α /27-11-1995) «Περί Δημοσίου Λογιστικού ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις». 9. Το Π.Δ. 118/2007 (ΦΕΚ 150/Α/10-7-2007) «Περί κανονισμού προμηθειών Δημοσίου». 10. Την υπ. αρ. 35130/739 (ΦΕΚ 1291/11-08-2010) Απόφαση του Υπουργού Οικονομικών για την αύξηση των χρηματικών ποσών του άρθρου 83 παρ. 1 του Ν.2362/1995 για τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων που αφορούν προμήθεια προϊόντων, παροχή υπηρεσιών ή εκτέλεση έργων. 11. Τις πιστώσεις του έργου «Mελέτη, κατασκευή, χρηματοδότηση, λειτουργία, συντήρηση και εκμετάλλευση του τμήματος Ράχες Μαλιακού-Κλειδί Ημαθίας του αυτκιν/μου ΠΑΘΕ» με κωδικό πράξης 2011ΣΕ07180022. 12. Το αίτημα της επιβλέπουσας του έργου. 13. Τις προσφορές που κατατέθηκαν. 14. Την υπ. αρ. 1065 / 17-03-2014 έγκριση ανάθεσης εκτέλεσης χωματουργικών εργασιών. 1
ΑΝΑΘΈΤΕΙ 15. Στο δεύτερο από τους συμβαλλόμενους την «Εκτέλεση χωματουργικών εργασιών» για τις ανάγκες του έργου «Mελέτη, κατασκευή, χρηματοδότηση, λειτουργία, συντήρηση και εκμετάλλευση του τμήματος Ράχες Μαλιακού-Κλειδί Ημαθίας του αυτκιν/μου ΠΑΘΕ» με κωδικό πράξης 2011ΣΕ07180022, αντί του συνολικού ποσού των εννιακοσίων εβδομήντα τεσσάρων ευρώ και δεκαέξι λεπτών (974,16 ) συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 23%, με δικαίωμα προαίρεσης 20% επί της συνολικής δαπάνης. Ο Ανάδοχος οφείλει να εκτελέσει τις εργασίες σεβόμενος πλήρως τα οριζόμενα στην εγκεκριμένη Τεχνική Περιγραφή της Υπηρεσίας και στις Γενικές Τεχνικές Προδιαγραφές. Οι όροι της σύμβασης έχουν ως εξής: ΑΡΘΡΟ 1 Αντικείμενο της σύμβασης Αντικείμενο της σύμβασης είναι η ανάθεση εκτέλεσης των χωματουργικών εργασιών με τα μηχανικά μέσα και το προσωπικό του αναδόχου για τις ανάγκες του έργου «Mελέτη, κατασκευή, χρηματοδότηση, λειτουργία, συντήρηση και εκμετάλλευση του τμήματος Ράχες Μαλιακού-Κλειδί Ημαθίας του αυτκιν/μου ΠΑΘΕ». Το έργο υλοποιείται στην Πιερία, εκτείνεται στο Δ.Δ. Ολύμπου. Οι χωματουργικές εργασίες περιλαμβάνουν την αφαίρεση επιφανειακών επιχώσεων. Οι εργασίες θα εκτελούνται ανάλογα με τις απαιτούμενες κάθε φορά συνθήκες, Κάθε εκτέλεση χωματουργικής εργασίας θα είναι σύμφωνη με τα οριζόμενα στην Τεχνική Περιγραφή και στις Γενικές Τεχνικές Προδιαγραφές. Σημειώνεται ότι οι Τεχνικές Προδιαγραφές που επισυνάπτονται αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας σύμβασης. Για την άρτια εκτέλεση των χωματουργικών εργασιών απαιτείται η χρήση σκαπτικού μηχανήματος (JCB) με πλάτος 0,60μ. του κάδου φόρτωσης. Η προσκομισθείσα οικονομική προσφορά αναλύεται ως εξής στον ακόλουθο πίνακα: α/α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟ ΤΗΤΑ Τιμή μονάδας (χωρίς Φ.Π.Α.) Δαπάνη (χωρίς Φ.Π.Α.) Δαπάνη (με Φ.Π.Α.) Α. Αφαίρεση επιφανειακών επιχώσεων ώρες 24 33,00 792,00 974,16 Ολογράφως: Εννιακόσια εβδομήντα τέσσερα ευρώ και δεκαέξι λεπτά Ο Ανάδοχος υποχρεούται με δικά του έξοδα που έχει λάβει υπόψη στη παραπάνω οικονομική προσφορά, να διαθέσει το απαιτούμενο μηχάνημα για την προσήκουσα εκτέλεση της ανάθεσης των χωματουργικών εργασιών, συμπεριλαμβανομένων και των παρεπόμενων υπηρεσιών αποκατάστασης ζημιών των αγαθών, διάθεσης ανταλλακτικών, κ.λ.π. Ορίζεται ότι ο μηχανολογικός εξοπλισμός έργου θα πρέπει να γίνει αποδεκτός από την υπηρεσία πριν από την προσκόμιση του στο έργο. ΑΡΘΡΟ 2 Διάρκεια τρόπος και τόπος εκτέλεσης των εργασιών/ Υποχρεώσεις-Κυρώσεις Αναδόχου Η ανάθεση εκτέλεσης των Χωματουργικών εργασιών θα γίνεται τμηματικά από την ημερομηνία υπογραφής της παρούσας σύμβασης και για διάστημα έως το τέλος του έργου, μέχρι 31-12-2014. Ο ανάδοχος οφείλει να έχει την ετοιμότητα άμεσης ανταπόκρισης στις ανάγκες του έργου, με τη χρήση του απαιτούμενου μηχανήματος, όταν κληθεί από την υπηρεσία. Η υπηρεσία θα καλεί τον ανάδοχο να παραλάβει έγγραφη ειδοποίηση όπου θα περιγράφονται σε αυτή οι συγκεκριμένες χωματουργικές εργασίες που απαιτούνται κάθε φορά να εκτελεσθούν. Η ανταπόκριση στην έναρξη των χωματουργικών εργασιών στο έργο θα πρέπει να γίνεται εντός πέντε (5) ημερολογιακών ημερών από την ημέρα κοινοποίησης της έγγραφης ειδοποίησης και η παρουσία του αναδόχου στο έργο θα πρέπει να είναι συνεχής μέχρι την περάτωση των επιθυμητών κάθε φορά εργασιών που έχει ορίσει η υπηρεσία. Όλες οι χωματουργικές εργασίες θα επιβλέπονται καταρχήν από τον επιβλέποντα αρχαιολόγο και από το προσωπικό του έργου. Αποδεικτικό πραγματοποίησης των εργασιών αποτελεί το ημερολόγιο του έργου, το οποίο υπογράφεται από τον επιβλέποντα αρχαιολόγο και από τον προϊστάμενο της Εφορείας. Σε περίπτωση καθυστέρησης έναρξης των εργασιών από τον ανάδοχο πέραν των πέντε (5) ημερολογιακών ημερών, η υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα επιβολής της προβλεπόμενης ποινικής ρήτρας που ορίζεται στην παρούσα σύμβαση. Για κάθε ημέρα καθυστέρησης πέρα από την παραπάνω προθεσμία και για διάστημα όχι μεγαλύτερο των επτά (7) ημερολογιακών ημερών, δύναται να επιβληθεί στον ανάδοχο ποινική ρήτρα. Μετά την πάροδο και του πρόσθετου αυτού χρονικού διαστήματος 2
των 7 ημερών και εφόσον ο ανάδοχος δεν προσέλθει για να ξεκινήσει τις εργασίες, κηρύσσεται έκπτωτος με απόφαση της ΚΖ ΕΠΚΑ, με αυτοδίκαιη μονόπλευρη παύση της σχετικής σύμβασης. Σε περίπτωση που ο ανάδοχος δεν έχει συνεχή παρουσία στο έργο ή παρουσιάζεται αδικαιολόγητη καθυστέρηση στην εκτέλεση και ολοκλήρωση των χωματουργικών εργασιών που του έχει ορίσει εγγράφως η υπηρεσία, δύναται να επιβληθεί στον ανάδοχο ποινική ρήτρα, κατά τα οριζόμενα στην παρούσα σύμβαση. Μετά την πάροδο πέντε (5) ημερολογιακών ημερών μη συνεχής παρουσίας του αναδόχου στο έργο ή και πλημμελής εκτέλεσης εργασιών, η υπηρεσία δύναται να κηρύξει τον ανάδοχο έκπτωτο με αυτοδίκαιη μονόπλευρη παύση της σχετικής σύμβασης. Η υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα να διακόψει τις χωματουργικές εργασίες που εκτελεί ο ανάδοχος, για όσο διάστημα απαιτείται, λόγω κακών καιρικών συνθηκών, λόγω ευρημάτων αρχαιολογικού ενδιαφέροντος ή λόγω μη τήρησης των όρων της σύμβασης και της παρούσας τεχνικής περιγραφής από τον ανάδοχο. ΆΡΘΡΟ 3 Λοιπές Υποχρεώσεις Αναδόχου Ο ανάδοχος ευθύνεται εξολοκλήρου για την ασφάλεια και τις ασφαλιστικές εισφορές του προσωπικού που απασχολεί κατά την διάρκεια αυτών των εργασιών. Ο ανάδοχος είναι αρμόδιος για την έντεχνη, άρτια και ασφαλή εκτέλεση των εργασιών, σύμφωνα με τους Νόμους, τα Διατάγματα, τις Αστυνομικές διατάξεις και την τήρηση των σχετικών κανονισμών για την σωστή λήψη και εφαρμογή των απαιτούμενων μέτρων προστασίας και ασφαλείας του προσωπικού που απασχολεί στο έργο. Για κάθε περίπτωση ατυχήματος οφειλομένου σε πράξεις ή παραλείψεις του αναδόχου, των υπεργολάβων του, ή /και του προσωπικού του, ο ανάδοχος είναι αποκλειστικά υπεύθυνος ποινικά και αστικά. Οποιεσδήποτε αστικές ή ποινικές ευθύνες, που οφείλονται είτε σε αμέλεια ή υπαιτιότητα του προσωπικού του αναδόχου σε οποιασδήποτε φύσης ατυχήματα ή ζημιές στο προσωπικό του αναδόχου ή σε τρίτους, ή σε περιουσίες τρίτων ή στην ύπαρξη του έργου κάθε αυτού, βαρύνουν αποκλειστικά και μόνο τον ίδιο τον ανάδοχο. Η υπηρεσία δικαιούται να ελέγχει τον ανάδοχο ως προς την τήρηση ασφάλισης του προσωπικού που απασχολεί το έργο, ενώ συγχρόνως ο ανάδοχος υποχρεούται να παρέχει στην υπηρεσία όλα τα σχετικά στοιχεία και βοήθεια για την πραγματοποίηση των ελέγχων αυτών. Ο Ανάδοχος έχει την υποχρέωση για την τήρηση των διατάξεων της εργατικής νομοθεσίας, των διατάξεων και κανονισμών για την πρόληψη ατυχημάτων στο προσωπικό του, ή στο προσωπικό της Αναθέτουσας Αρχής ή σε οποιονδήποτε τρίτο και για τη λήψη μέτρων προστασίας του περιβάλλοντος. Η ευθύνη του αναδόχου καλύπτει όλη την χρονική περίοδο από την υπογραφή της σύμβασης μέχρι την λήξη αυτής. Ο Ανάδοχος οφείλει να λάβει κατά την εκτέλεση της ανάθεσης όλα τα απαιτούμενα μέτρα ασφαλείας που επιβάλλονται από την ισχύουσα νομοθεσία. Ο Ανάδοχος αναλαμβάνει αποκλειστικώς και εξ ολοκλήρου όλες τις ευθύνες έναντι οποιουδήποτε τρίτου προβάλλοντος δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας, ευρεσιτεχνίας, σημάτων κλπ., που έχουν άμεση ή έμμεση σχέση με μελέτες, υλικά, μηχανήματα, μεθόδους, τρόπους εργασίας, συστήματα, εφευρέσεις κλπ. που θα χρησιμοποιηθούν για την εκ μέρους του πλήρη εκτέλεση της προμήθειας. Όλες οι σχετικές δαπάνες, η μέριμνα και οι διαδικασίες για τη νόμιμη χρησιμοποίηση όλων των ανωτέρω βαρύνουν εξ ολοκλήρου και αποκλειστικώς τον Ανάδοχο, ο οποίος οφείλει να λαμβάνει εγκαίρως κάθε απαιτούμενο μέτρο, ώστε η Αναθέτουσα Αρχή και τα όργανα αυτής να μην υποστούν οποιαδήποτε ενόχληση ή την ελάχιστη ζημία. Ο Ανάδοχος οφείλει να συνεργαστεί τόσο εκ των προτέρων, όσο και καθ όλη τη διάρκεια της υλοποίησης του έργου που έχει αναλάβει, με την υπηρεσία. Στο πλαίσιο της ως άνω συνεργασίας ο Ανάδοχος οφείλει να συμμορφώνεται στις εντολές και υποδείξεις της Υπηρεσίας οι οποίες απορρέουν από την ανάγκη συντονισμού του παρόντος έργου με τα υπόλοιπα έργα του. Επίσης στο πλαίσιο αυτό και υπό τις εντολές της υπηρεσίας, οφείλει να συνεργάζεται με όλα τα σχετικά συνεργεία και να λαμβάνουν από κοινού και έγκαιρα τα κατάλληλα μέτρα για να συντονισθεί η εκτέλεση των εργασιών τους χωρίς να παρεμποδίζεται η εκτέλεση των εργασιών. ΑΡΘΡΟ 4 - Αξία 1. Η συνολική δαπάνη της εν λόγω ανάθεσης ανέρχεται στο ποσόν των 974,16 (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 23%) 2. Η καθαρή δαπάνη της εν λόγω ανάθεσης ανέρχεται στο ποσόν των 792,00 3. Το δικαίωμα προαίρεσης ανέρχεται σε ποσοστό 20% επί της συνολικής δαπάνης, δηλαδή 194,83 (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 23%) 4. Στη δαπάνη αυτή περιλαμβάνονται όλες οι προβλεπόμενες νόμιμες κρατήσεις ( Παρακράτηση φόρου ποσοστού 8% για εργασία ή 4% για υλικά) ΑΡΘΡΟ 5 Πληρωμή Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνεται τμηματικά ανάλογα με την πρόοδο των εκτελεσμένων χωματουργικών εργασιών. Η πληρωμή του αναδόχου θα πραγματοποιείται μετά την επιμέτρηση, παράδοση και ολοκλήρωση της χωματουργικής εργασίας που ορίζει η υπηρεσία, μετά την αντίστοιχη κάθε φορά παραλαβή και έλεγχο των εργασιών από την αρμόδια Επιτροπή. Η παραλαβή των εργασιών θα γίνεται από την αρμόδια Επιτροπή Παραλαβής Υλικών και Εργασιών και την έγκριση του σχετικού Πρακτικού από την Προϊσταμένη της Υπηρεσίας, μετά από σχετική έκθεση των Επιβλεπόντων του υποέργου προς την εν λόγω Επιτροπή για 3
τα ποσοτικά και ποιοτικά στοιχεία που προβλέπονται στη σύμβαση. Ο Ανάδοχος οφείλει να αποκαθιστά αμέσως και χωρίς καθυστέρηση τις εκτελεσμένες χωματουργικές εργασίες που δεν πληρούν τις Τεχνικές Προδιαγραφές. Πριν την πληρωμή του ο Ανάδοχος θα πρέπει, κατόπιν συνεννόησης με το Λογιστήριο της ΚΖ ΕΠΚΑ, να προσκομίσει όλα τα απαιτούμενα κατά την ισχύουσα νομοθεσία δικαιολογητικά και παραστατικά, όπως: Τιμολόγια επί των οποίων θα γίνει η προβλεπόμενη παρακράτηση φόρου. Πιστοποιητικά φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας Επιμέτρηση των εργασιών Οποιοδήποτε άλλο δικαιολογητικό τυχόν ζητηθεί από το Λογιστήριο της Υπηρεσίας. Η σχετική δαπάνη βαρύνει το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Περιβάλλον-Αειφόρος Ανάπτυξη», στο πλαίσιο υλοποίησης του ΕΣΠΑ 2007-2013. Η εν λόγω προμήθεια εντάσσεται στο έργο «Mελέτη, κατασκευή, χρηματοδότηση, λειτουργία, συντήρηση και εκμετάλλευση του τμήματος Ράχες Μαλιακού-Κλειδί Ημαθίας του αυτκιν/μου ΠΑΘΕ» με κωδικό πράξης 2011ΣΕ07180022. ΑΡΘΡΟ 6 Δικαίωμα προαίρεσης Το δικαίωμα προαίρεσης ανέρχεται σε ποσοστό 20% επί της συνολικής δαπάνης. Δύναται να χρησιμοποιηθεί σε περίπτωση αύξησης των απαιτούμενων ποσοτήτων των χωματουργικών εργασιών και κατόπιν εντολής της υπηρεσίας. Αναλόγως, η υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα μείωσης των ποσοτήτων προς εκτέλεση εργασιών που έχουν προμετρηθεί και ορίζονται στην τεχνική περιγραφή ή και διακοπής των χωματουργικών εργασιών σε περίπτωση που διακοπεί η χρηματοδότηση του έργου. ΑΡΘΡΟ 7 Χρόνος Δέσμευσης του Αναδόχου για τις τιμές της προσφοράς Ο Ανάδοχος δεσμεύεται να διατηρήσει την τιμή της προσφοράς του σταθερή καθ όλη τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης. Σε καμία φάση της εκτέλεσης εργασιών δεν μπορεί να γεννηθεί θέμα αναθεώρησης από τον ανάδοχο, των προσφερόμενων τιμών ανά χωματουργική εργασία, προς όφελος του αναδόχου. ΑΡΘΡΟ 8 Ποινικές ρήτρες Σε περίπτωση που ο ανάδοχος δεν τηρεί τις χρονικές προθεσμίες που ορίζονται στο άρθρο 2 της παρούσας σύμβασης, δύναται η υπηρεσία να επιβάλλει ποινική ρήτρα ημερήσιας αποζημίωσης 1% επί της καθαρής συμβατικής αξία του συνόλου των εργασιών. Εκτός των ανωτέρω, ο ανάδοχος δύναται να κηρυχθεί έκπτωτος με απόφαση της υπηρεσίας, με αυτοδίκαιη μονόπλευρη παύση της σχετικής σύμβασης, εφόσον οι εργασίες δεν ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της υπηρεσίας και δεν είναι σύμφωνες με τα οριζόμενα στην Τεχνική Περιγραφή και τις Γενικές Τεχνικές Προδιαγραφές. Οι ποινικές ρήτρες θα εισπραχθούν βάσει των διατάξεων που αφορούν τα δημόσια έσοδα και ορίζονται σύμφωνα με το άρθρο 26 του Π.Δ. 118/2007. Οι ποινικές ρήτρες δύναται να εισπραχθούν δια συμψηφισμού με το υπόλοιπο ποσό προς καταβολή στον ανάδοχο. ΑΡΘΡΟ 9 Εκχώρηση-Υποκατάσταση Ο Ανάδοχος απαγορεύεται να υποκατασταθεί από άλλο φυσικό ή νομικό πρόσωπο σχετικά με τις υποχρεώσεις που αναλαμβάνει με την παρούσα, καθώς επίσης απαγορεύεται η εκχώρηση δικαιωμάτων άνευ της ρητής και εγγράφου αδείας της Προϊσταμένης της ΚΖ Ε.Π.Κ.Α. ΑΡΘΡΟ 10 Ανωτέρα Βία Κανένας από τους συμβαλλόμενους δεν ευθύνεται για παράλειψη εκπλήρωσης των συμβατικών υποχρεώσεών του αν η παράλειψη αυτή είναι συνέπεια ανωτέρας βίας, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 37 του Π.Δ. 118/2007. ΑΡΘΡΟ 11 Επίλυση διαφορών Σε κάθε περίπτωση διαφοράς μεταξύ των μερών σχετικά με την ερμηνεία και εκτέλεση της παρούσας σύμβασης η επίλυση της γίνεται από τα αρμόδια Δικαστήρια Κατερίνης. ΑΡΘΡΟ 12 Διάρκεια Σύμβασης Η σύμβαση έχει ισχύ έως τις 31/12/2014 ή αργότερα εφόσον τροποποιηθεί η ημερομηνία λήξης του έργου. ΑΡΘΡΟ 13 4
Τροποποίηση Σύμβασης Οποιαδήποτε τροποποίηση, προσθήκη ή διαφοροποίηση της παρούσας σύμβασης θα γίνεται μόνο έπειτα από γραπτή συμφωνία των συμβαλλομένων μερών, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 24 του Π.Δ. 118/2007. ΑΡΘΡΟ 14 Σύνταξη Σύμβασης Η σύμβαση αυτή συντάχθηκε σε τρία (3) αντίτυπα και αφού διαβάστηκε και έγινε αποδεκτή από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη, ρητά και ανεπιφύλακτα, υπογράφηκε νόμιμα από τους συμβαλλόμενους. Ο Ανάδοχος έλαβε ένα αντίτυπο. Οι συμβαλλόμενοι Ο Ανάδοχος Η προïσταμένη της ΚΖ ΕΠΚΑ Ευτυχία Πουλάκη- Παντερμαλή Αρχαιολόγος 5