ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ E2/2016 ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΚΥΛΙΚΕΙΩΝ ΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΤΩΝ ΑΜΑΞΟΣΤΑΣΙΩΝ ΤΗΣ Ο.ΣΥ. Α.Ε ΤΕΥΧΟΣ Α ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (ΓΟΣ) Δεκέμβριος 2016
ΓΟΣ-1 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΕΡΓΟΛΑΒΟΣ Ο Ανάδοχος δηλώνει ότι διαθέτει και μπορεί να αποδείξει την πείρα, τα κατάλληλα προσόντα, άδειες, εξοπλισμό, οργάνωση και χρηματοοικονομικούς πόρους για την εκτέλεση των εργασιών της παρούσας Σύμβασης. Ο Ανάδοχος θα εκτελέσει το Έργο, υπό την επίβλεψη και παρακολούθηση της Ο.ΣΥ Α.Ε, σύμφωνα με τις δικές του τεχνικές οι οποίες θα είναι σύμφωνες με την περιγραφή του αντικειμένου και γενικότερα με τους όρους και τις απαιτήσεις της Σύμβασης και τηρώντας τους ισχύοντες κατά το χρόνο εκτέλεσης του Έργου ελληνικούς νόμους και κανονισμούς. Ειδικότερα ορίζεται ότι με την αποκλειστική φροντίδα, ευθύνη και έξοδα του Αναδόχου θα εκτελεσθούν όλες οι Εργασίες του Έργου και θα αντιμετωπισθούν όλα τα θέματα και προβλήματα που τυχόν ανακύψουν κατά την εκτέλεση του Έργου αυτού. Ο Ανάδοχος πρέπει να εκπληρώσει όλες τις υποχρεώσεις που απορρέουν από την παρούσα Σύμβαση με την απαιτούμενη φροντίδα, ικανότητα και επιμέλεια που επιδεικνύεται συνήθως από ειδικευμένο επαγγελματία κατά την εκτέλεση παρόμοιων εργασιών και θα είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την ορθότητα, πληρότητα και αρτιότητα των εργασιών αυτών. Ο Ανάδοχος θα ενεργεί ως ανεξάρτητος Ανάδοχος κατά την έννοια των άρθρων 681 και επόμενα του Αστικού Κώδικα και όχι ως εκπρόσωπος ή προστηθείς της Ο.ΣΥ Α.Ε, διατηρώντας πλήρη έλεγχο επί του προσωπικού του και γενικότερα των συνεργατών του. ΓΟΣ-2 ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΑΝΑΔΟΧΟΥ Το προσωπικό που επιλέγεται από τον Ανάδοχο και θα χρησιμοποιείται για την εκτέλεση του Έργου συγκροτείται από προσωπικό με την επαγγελματική κατάρτιση και πείρα που απαιτείται για την εκτέλεση των εργασιών που τους έχουν ανατεθεί. Ο Ανάδοχος είναι υπεύθυνος για τη συμπεριφορά όλου του προσωπικού, για όλο το διάστημα εκτέλεσης του Έργου και για τη συμμόρφωση του προς τις οδηγίες και τις έγγραφες εντολές της Ο.ΣΥ Α.Ε Ρητά συμφωνείται ότι η Ο.ΣΥ Α.Ε δεν έχει καμία υποχρέωση ή ευθύνη για εργατικά ατυχήματα του προσωπικού του Αναδόχου το οποίο συνδέεται μόνο με αυτόν, ούτε για εισφορές του ΙΚΑ ή άλλων ασφαλιστικών φορέων. Κατά την υπογραφή της σύμβασης ο Ανάδοχος θα προσκομίσει ποινικά μητρώα των προσώπων που θα χρησιμοποιήσει για την εκτέλεση των εργασιών της Σύμβασης. Η Ο.ΣΥ. Α.Ε δικαιούται να μην κάνει δεκτή για την παροχή των υπηρεσιών πρόσωπα που δεν έχουν λευκό ποινικό μητρώο. ΓΟΣ-1/13
ΓΟΣ-3 ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ - ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΙΕΣ Απαγορεύεται στον Ανάδοχο η υποκατάστασή του στην εκτέλεση του Έργου εν όλω ή εν μέρει από άλλο φυσικό ή νομικό πρόσωπο και η εκχώρηση σε τρίτον μέρους ή του συνόλου του συμβατικού αντικειμένου χωρίς την προηγούμενη ρητή έγγραφη συγκατάθεση της Ο.ΣΥ Α.Ε. Σε αντίθετη περίπτωση η Ο.ΣΥ Α.Ε δικαιούται να προχωρήσει στην καταγγελία της Σύμβασης και να κηρύξει τον Ανάδοχο έκπτωτο. Υπεργολαβίες και προμήθειες του Αναδόχου δεν δημιουργούν συμβατική σχέση μεταξύ οποιουδήποτε προμηθευτή ή υπεργολάβου και της Ο.ΣΥ Α.Ε. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να λάβει προηγουμένως έγγραφη έγκριση της Ο.ΣΥ Α.Ε για την χρησιμοποίηση υπεργολάβου για την εκτέλεση οποιωνδήποτε εργασιών της Σύμβασης. Η Ο.ΣΥ Α.Ε δικαιούται να αρνηθεί να εγκρίνει τη χρησιμοποίηση υπεργολάβων, εφόσον κατά την κρίση της δεν διασφαλίζονται οι όροι εκτέλεσης του έργου που αναφέρονται στην παρούσα Σύμβαση. Η μη τήρηση της υποχρέωσης αυτής από τον Ανάδοχο συνιστά παράβαση συμβατικής υποχρέωσης. ΓΟΣ-4 ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Με έγγραφη ειδοποίηση προς τον Ανάδοχο η Ο.ΣΥ Α.Ε μπορεί να αναστείλει, οποιαδήποτε χρονική στιγμή, την εκτέλεση όλων ή οποιουδήποτε μέρους των Εργασιών της Σύμβασης ιδιαίτερα όταν συντρέχουν λόγοι έκτακτης ανάγκης, εξαιρετικές περιστάσεις, λόγοι κατεπείγοντος που επιβάλλουν τη διακοπή λειτουργίας του συστήματος εν όλω ή εν μέρει. Με την παραλαβή αυτής της ειδοποίησης, ο Ανάδοχος θα προβεί στις κατωτέρω ενέργειες, εκτός αν η ειδοποίηση απαιτεί διαφορετικά: 1. Θα διακόψει αμέσως χωρίς καθυστέρηση την εκτέλεση των Εργασιών στο βαθμό και κατά την ημερομηνία που αναφέρεται στην ειδοποίηση, 2. Θα λάβει όλα τα ενδεικνυόμενα μέτρα για την ελαχιστοποίηση των δαπανών που σχετίζονται με την αναστολή αυτή. Με την παραλαβή της ειδοποίησης για την επανέναρξη των Εργασιών ο Ανάδοχος θα αναλάβει πάλι την εκτέλεση τους στην έκταση που απαιτείται από την ειδοποίηση. ΓΟΣ-5 ΛΥΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 1. Η Σύμβαση λύεται αυτοδίκαια εάν, οποτεδήποτε κατά τη διάρκεια ισχύος αυτής, ο Μισθωτής: α. Πτωχεύσει, β. Τεθεί υπό εκκαθάριση, γ. Τεθεί υπό διαχείριση. ΓΟΣ-2/13
2. Η Ο.ΣΥ Α.Ε διατηρεί επίσης το δικαίωμα καθ όλη τη διάρκεια της Σύμβασης να καταγγείλει αυτή εφόσον ο Μισθωτής παραβαίνει τις συμβατικές του υποχρεώσεις και δεν τηρεί τους όρους της Σύμβασης οι οποίοι θεωρούνται όλοι ουσιώδεις. Σε περίπτωση που συντρέξει λόγος καταγγελίας της Σύμβασης, η Ο.ΣΥ Α.Ε ειδοποιεί εγγράφως τον Ανάδοχο για το είδος της παράβασης και την πρόθεσή της να προχωρήσει στην καταγγελία της Σύμβασης, θέτοντας χρονική προθεσμία συμμόρφωσης. Εάν ο Ανάδοχος δε θεραπεύσει την παράβαση εντός της προθεσμίας αυτής, ή δεν προσκομίσει ικανοποιητικά στοιχεία λήψης άμεσων μέτρων για την θεραπεία της παράβασης αυτής, η Ο.ΣΥ Α.Ε μπορεί να προχωρήσει στην καταγγελία της Σύμβασης. ΓΟΣ-6 ΕΠΙΛΥΣΗ ΖΗΤΗΜΑΤΩΝ ΛΟΓΩ ΛΥΣΗΣ Ή ΛΗΞΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Ο Ανάδοχος οφείλει να παρέχει κάθε διευκόλυνση για την ανάληψη των υποχρεώσεων του διαδόχου του στις περιπτώσεις λήξης ή λύσης της Σύμβασης. Σε διαφορετική περίπτωση θεωρείται ότι παραβιάζει συμβατικές υποχρεώσεις του. Η Ο.ΣΥ Α.Ε κατά τη λήξη ή τη λύση της Σύμβασης, εφόσον ο Ανάδοχος δεν παραδίδει ελεύθερη τη χρήση του κυλικείου-εστιατορίου, διατηρεί το δικαίωμα να αποκομίσει τα εισκομισθέντα σε αυτό, κινητά πράγματα των οποίων κατά τεκμήριο αμάχητο θεωρείται κύριος και νομέας (ο Ανάδοχος) κι επίσης δικαιούται είτε να τα αποθηκεύσει, είτε να τα εκποιήσει, είτε να τα απορρίψει ως άχρηστα, χωρίς ο Ανάδοχος να δικαιούται να απαιτήσει οιαδήποτε αποζημίωση. ΓΟΣ-7 ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Ο Ανάδοχος θα εκτελέσει τις Εργασίες της Σύμβασης υπό την επίβλεψη της Ο.ΣΥ Α.Ε. Η επίβλεψη αυτή αφορά τον έλεγχο τήρησης από τον Ανάδοχο των όρων της Σύμβασης και γενικότερα των συμβατικών του υποχρεώσεων, αλλά σε καμία περίπτωση δεν απαλλάσσει τον Ανάδοχο από τις ευθύνες του για παραλείψεις ή σφάλματα κατά την εκτέλεση της. Κάθε ελάττωμα ή έλλειψη στην εκτέλεση της, διορθώνεται από τον Ανάδοχο σύμφωνα με τα οριζόμενα στα Συμβατικά Τεύχη. Η επίβλεψη θα γίνεται από προσωπικό της Ο.ΣΥ Α.Ε, εξουσιοδοτημένο για τη διαχείριση της Σύμβασης. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να εφαρμόζει κάθε εντολή, οδηγία και υπόδειξη της Ο.ΣΥ Α.Ε που απορρέει από τους όρους της Σύμβασης. ΓΟΣ-3/13
ΓΟΣ-8 ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ Ο Ανάδοχος εγγυάται ότι διαθέτει την πείρα, τα κατάλληλα προσόντα, άδειες, εξοπλισμό, οργάνωση και χρηματοοικονομικούς πόρους που απαιτούνται για την προσήκουσα και εμπρόθεσμη εκτέλεση των εργασιών της Σύμβασης και την άριστη ποιότητα του Έργου. Για το λόγο αυτό, και με σκοπό την εξασφάλιση της εμπρόθεσμης εκτέλεσης και άριστης ποιότητας του Έργου και γενικά, για την πλήρη συμμόρφωση του Αναδόχου προς τους όρους της Σύμβασης, κατατίθεται από τον Ανάδοχο κατά την υπογραφή της Σύμβασης, εγγύηση καλής εκτέλεσης για ποσό ίσο προς το πέντε τοις εκατό (5%) του συνολικού μισθώματος δύο (2) ετών. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης εγγυάται την οφειλομένη, πλήρη και ακριβή εκτέλεση των εργασιών της παρούσας σύμβασης, με πιστή τήρηση των απαιτήσεων, προδιαγραφών, όρων και προϋποθέσεων της παρούσας σύμβασης. Η εγγύηση αυτή καλύπτει κάθε απαίτηση της Ο.ΣΥ Α.Ε έναντι του Αναδόχου, είτε για παράβαση οποιουδήποτε όρου της Σύμβασης, είτε για μη προσήκουσα εκτέλεσή της, είτε τέλος για απαίτηση της Ο.ΣΥ Α.Ε από την επιβολή ποινικής ρήτρας εις βάρος του Αναδόχου. Η εγγύηση όμως αυτή δεν εξαντλεί την ευθύνη του Αναδόχου για αποζημίωση της Ο.ΣΥ Α.Ε σε περίπτωση που αυτή υποστεί ζημία μεγαλύτερη του ποσού της εγγύησης. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης θα ισχύει, μέχρι να ολοκληρωθούν ικανοποιητικά όλες οι απαιτήσεις της σύμβασης. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης θα είναι αορίστου χρόνου. Η εγγυητική επιστολή θα πρέπει να έχει εκδοθεί από αναγνωρισμένη Τράπεζα που λειτουργεί νόμιμα στις χώρες μέλη της ΕΕ και του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου και έχει το δικαίωμα έκδοσης εγγυητικών επιστολών, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Η εγγυητική επιστολή εκδίδεται σύμφωνα με το συνημμένο στο παρόν τεύχος Σε περίπτωση που ο διαγωνιζόμενος είναι κοινοπραξία / σύμπραξη, εάν επιλέξει την κατάθεση εγγυητικής επιστολής αυτή πρέπει να εκδοθεί υπέρ όλων των μελών της κοινοπραξίας / σύμπραξης και όχι υπέρ μεμονωμένων μελών ξεχωριστά. Η Ο.ΣΥ Α.Ε διατηρεί το δικαίωμα να απαιτήσει οποιαδήποτε στιγμή με έγγραφη δήλωσή της στην εκδότρια Τράπεζα την κατάπτωση όλου ή μέρους, του ποσού της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης για την ικανοποίηση απαιτήσεων της κατά του Αναδόχου, που απορρέουν από την παρούσα σύμβαση και οφείλονται στην μη τήρηση των συμβατικών υποχρεώσεων του Αναδόχου. Η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης θα ισχύει και θα παραμένει σε ισχύ και ενέργεια, μέχρι να ολοκληρωθούν ικανοποιητικά όλες οι απαιτήσεις της σύμβασης. ΓΟΣ-4/13
Η Ο.ΣΥ Α.Ε διατηρεί το δικαίωμα να απαιτήσει οποιαδήποτε στιγμή με έγγραφη δήλωσή της στην εκδότρια Τράπεζα την κατάπτωση όλου ή μέρους, του ποσού της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης για την ικανοποίηση απαιτήσεων της κατά του Αναδόχου, που απορρέουν από την παρούσα σύμβαση και οφείλονται στην μη τήρηση των συμβατικών υποχρεώσεων του Αναδόχου. Η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης επιστρέφεται άτοκα στον Ανάδοχο μετά την λύση ή λήξη της Σύμβασης με την προϋπόθεση ότι δεν εκκρεμούν αξιώσεις της Ο.ΣΥ Α.Ε για οποιαδήποτε υπαίτια ή ανυπαίτια αθέτηση των όρων της Σύμβασης και δεν έχει υπάρξει λόγος για κατάπτωσή της ολική ή μερική. ΓΟΣ-9 ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΟΙ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ - ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ Κατά την υπογραφή της Σύμβασης ή και μετέπειτα ο Ανάδοχος και η Ο.ΣΥ Α.Ε ορίζουν τους εκπροσώπους τους οι οποίοι θα ενεργούν για λογαριασμό τους κατά την εκτέλεση της Σύμβασης και στους οποίους θα κοινοποιούνται τα οποιαδήποτε έγγραφα της αλληλογραφίας μεταξύ των δύο συμβαλλομένων μερών. Αλλαγή των εκπροσώπων, είτε της Ο.ΣΥ Α.Ε, είτε του Αναδόχου, θα γνωστοποιείται εκ των προτέρων, εγγράφως, στο άλλο συμβαλλόμενο μέρος. Ο παραπάνω εκπρόσωπος και αντίκλητος του Αναδόχου θα πρέπει να κατοικεί ή διαμένει στην Αθήνα. Οποιεσδήποτε κοινοποιήσεις εγγράφων προβλέπονται στην παρούσα Σύμβαση ή προκύψουν κατά την εκτέλεση αυτής θα απευθύνονται στον εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο του Αναδόχου ή της Ο.ΣΥ Α.Ε με συστημένη επιστολή, ή με απλή επιστολή με απόδειξη παραλαβής, ή με τηλεομοιοτυπία (FAX) που θα επιβεβαιώνεται με συστημένη επιστολή ή απλή επιστολή με απόδειξη παραλαβής. Κάθε επιστολή θα αποστέλλεται στη διεύθυνση του συμβαλλόμενου μέρους που αναγράφεται στη Σύμβαση, ή σε άλλη διεύθυνση που θα έχει γνωστοποιηθεί εγγράφως. ΓΟΣ-10 ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ Κάθε διαφορά μεταξύ της Ο.ΣΥ Α.Ε και του Αναδόχου σχετικά με την ερμηνεία και την εκτέλεση της Σύμβασης και μέχρι της πλήρους και οριστικής εκκαθάρισης όλων των ασαφειών που προκύψουν λύεται στα δικαστήρια του Πειραιά. ΓΟΣ-5/13
ΓΟΣ-11 ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ ΓΟΣ-11.1 Ασφάλιση προσωπικού Ο Ανάδοχος υποχρεούται να έχει ασφαλίσει στο ΙΚΑ και τα λοιπά ασφαλιστικά ταμεία ή οργανισμούς κύριας ή/και επικουρικής ασφάλισης όλο το προσωπικό που θα απασχολεί για το Έργο ο ίδιος ή οι υπεργολάβοι του ανάλογα με την ειδικότητα και σύμφωνα με τις διατάξεις περί ΙΚΑ ή των λοιπών ασφαλιστικών ταμείων ή οργανισμών. ΓΟΣ-11.2 Ασφάλιση Αστικής Ευθύνης Ο Ανάδοχος, καθ όλη τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης, χωρίς να περιορίζονται οι ευθύνες και υποχρεώσεις του σύμφωνα με τη σύμβαση, οφείλει να ασφαλίσει με δικές του δαπάνες, με βάση τις διατάξεις της Ελληνικής Νομοθεσίας και του παρόντος άρθρου, το μίσθιο, ως συμβατική του υποχρέωση, σε αξιόπιστη ασφαλιστική εταιρεία για την Αστική Ευθύνη ως αναφέρεται κατωτέρω. Ο Ανάδοχος πρέπει να παραδώσει αντίγραφο του ασφαλιστηρίου συμβολαίου πέντε ημέρες τουλάχιστον πριν την υπογραφή της Σύμβασης, σε διαφορετική περίπτωση, καθώς και όταν το ασφαλιστήριο δεν είναι σύμφωνο με τα παρακάτω, η ΟΣΥ Α.Ε. δικαιούται να αρνηθεί την υπογραφή της. Αντικείμενο ασφάλισης Αντικείμενο της ασφάλισης αυτής είναι η κάλυψη της αστικής ευθύνης έναντι τρίτων για απαιτήσεις συνεπεία σωματικών βλαβών και υλικών ζημιών που τυχόν συμβούν καθ όλη τη διάρκεια της σύμβασης, εξ αιτίας ή εξ αφορμής αυτής. Όρια ευθύνης έναντι τρίτων & έναντι υπαλλήλων Τα όρια αποζημίωσης του ασφαλιστηρίου συμβολαίου θα πρέπει να είναι κατ ελάχιστο τα ακόλουθα: Σωματικές Βλάβες κατ άτομο: 200.000,00 Σωματικές Βλάβες ομαδικό ατύχημα: 400.000,00 Υλικές Ζημίες κατά γεγονός: 100.000,00 Ανώτατο Όριο Ευθύνης Εταιρείας: 500.000,00 ΓΟΣ-6/13
Ειδικοί όροι Ο Ανάδοχος υποχρεούται να ζητήσει από την ασφαλιστική του εταιρεία να συμπεριληφθούν στο ασφαλιστήριο συμβόλαιο οι εξής ειδικοί όροι: Αστική ευθύνη συνεπεία τροφικής δηλητηρίασης. Αστική ευθύνη συνεπεία φωτιάς, έκρηξης, βραχυκυκλώματος. Εργοδοτική Ευθύνη έναντι υπαλλήλων. Η ΟΣΥ Α.Ε., οι εγκαταστάσεις της, το εν γένει προσωπικό της και οι τυχόν σύμβουλοι θεωρούνται τρίτοι. Η ΟΣΥ Α.Ε. θα είναι συνασφαλιζόμενη. Η Ασφαλιστική Εταιρεία υποχρεώνεται να αποκρούει οποιαδήποτε αγωγή εγείρεται κατά του ασφαλιζόμενου ή της ΟΣΥ Α.Ε. και του προσωπικού τους, στην περίπτωση που η βλάβη και η ζημιά οφείλεται σε πράξη ή παράλειψή τους, για βλάβη ή ζημιά που καλύπτεται από το Ασφαλιστήριο Αστικής Ευθύνης έναντι Τρίτων. Καλύπτεται η εκ του άρθρου 922 του Αστικού Κώδικα (ευθύνη προστήσαντος). Το εν λόγω Ασφαλιστήριο δε δύναται να ακυρωθεί ή τροποποιηθεί χωρίς γραπτή, προ ενός μηνός, ειδοποίηση της ΟΣΥ Α.Ε. από την ασφαλιστική εταιρεία. Η Ασφαλιστική Εταιρεία παραιτείται από κάθε δικαίωμα αγωγής ή ανταγωγής κατά της ΟΣΥ Α.Ε., των υπαλλήλων, συμβούλων και συνεργατών της και των υπαλλήλων τους, σε περίπτωση που η βλάβη ή ζημία οφείλεται σε πράξη ή παράλειψη, όχι ηθελημένη, των προσώπων αυτών. ΓΟΣ-12 ΕΥΘΥΝΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ έχει την αποκλειστική Ποινική και Αστική ευθύνη για οποιεσδήποτε ζημίες, βλάβες, ατυχήματα κ.λπ. που θα προκληθούν εξ αιτίας ή εξ αφορμής της παρούσας Σύμβασης, σε πρόσωπα ή σε πράγματα του προσωπικού του, των υπεργολάβων του ή της Ο.ΣΥ Α.Ε και του προσωπικού της ή σε οιονδήποτε τρίτο και από οιονδήποτε λόγο ή αιτία και αν προέρχονται, έστω και αν οφείλονται σε τυχαία γεγονότα ή ανωτέρα βία ή απειρία ή αμέλεια κ.λ.π. του Αναδόχου ή τρίτων τους οποίους ήθελε χρησιμοποιήσει για την εκτέλεση των εργασιών, της Ο.ΣΥ Α.Ε απαλλασσόμενης από οιαδήποτε ευθύνη από αυτήν την αιτία ή για οποιαδήποτε άλλη αιτία που δεν κατονομάζεται ειδικά. Οι υποχρεώσεις αυτές του Αναδόχου, θα ισχύουν ακόμη και στην περίπτωση συντρέχουσας υπαιτιότητας της Ο.ΣΥ Α.Ε και των υπό αυτής προστηθέντων προσώπων αλλά σε καμία περίπτωση δεν θα ισχύουν για ευθύνες που προκλήθηκαν από δόλια ενέργεια της Ο.ΣΥ Α.Ε και των υπό αυτής προστηθέντων. ΓΟΣ-7/13
ΓΟΣ-13 Επιπλέον ο Ανάδοχος είναι αποκλειστικά υπεύθυνος και υπόλογος για τις πάσης φύσης ενδεχόμενες διεκδικήσεις, αξιώσεις κ.λπ. οι οποίες θα εγερθούν εναντίον του για οποιαδήποτε από τις παραπάνω αιτίες και που θα προέρχονται είτε από το προσωπικό του, είτε από τρίτους, είτε από προμηθευτές, είτε από το Δημόσιο, είτε από Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού ή Δημοσίου Δικαίου, είτε από Οργανισμούς, είτε από Ταμεία, είτε από οιονδήποτε που δεν κατονομάζεται ειδικά. Το γεγονός ότι η Ο.ΣΥ Α.Ε επιβλέπει το Έργο δεν απαλλάσσει τον Ανάδοχο από οποιαδήποτε ευθύνη, που προκύπτει από τις συμβατικές του υποχρεώσεις και την υπάρχουσα νομοθεσία. Σε περίπτωση χρησιμοποίησης υπεργολάβων για την εκτέλεση εργασιών, ο Ανάδοχος παραμένει μόνος και αποκλειστικά υπεύθυνος για την ασφαλή εκτέλεση αυτών των εργασιών. Ο Ανάδοχος ρητά δηλώνει ότι η Ο.ΣΥ Α.Ε ουδεμία ευθύνη από τις παραπάνω αιτίες έχει. Σε περίπτωση που κινηθεί οποιαδήποτε διαδικασία σε βάρος της Ο.ΣΥ Α.Ε από τις παραπάνω αιτίες, ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να αναλάβει την διεξαγωγή και την υποστήριξη των υποθέσεων απαλλάσσοντας από τη σχετική ευθύνη την Ο.ΣΥ Α.Ε και ευθυνόμενος απέναντί της για κάθε δαπάνη ή απαίτηση υποχρεωθεί να καταβάλλει αυτή για τις παραπάνω αιτίες. ΣΧΕΣΕΙΣ ΜΕ ΤΡΙΤΟΥΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥΣ Ο Ανάδοχος οφείλει να ρυθμίζει την εκτέλεση των υπηρεσιών του κατά τέτοιο τρόπο ώστε να μην εμποδίζονται από την εκτέλεσή τους οι άλλες εργασίες, να συνεργάζεται αρμονικά με την Ο.ΣΥ Α.Ε, τους εντολοδόχους της ή τους Αναδόχους της, να τους παρέχει κάθε δυνατή βοήθεια και συνδρομή και να συμμορφώνεται με όλες τις σχετικές οδηγίες ή κατευθύνσεις της Ο.ΣΥ Α.Ε. ΓΟΣ-8/13
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ E2/2016 ΓΙΑ ΤΗΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΙΣΘΩΣΗ ΚΥΛΙΚΕΙΩΝ ΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΤΩΝ ΑΜΑΞΟΣΤΑΣΙΩΝ ΤΗΣ Ο.ΣΥ. Α.Ε ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΤΟΥ ΤΕΥΧΟΥΣ Α - ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Εγγυητικής Επιστολής Καλής Εκτέλεσης Ονομασία Τράπεζας.. Κατάστημα Ημερομηνία έκδοσης... (Δ/νση: οδός, αριθμός, Τ.Κ., FAX) ΕΥΡΩ... ΠΡΟΣ: Ο.ΣΥ. Α.Ε. Παρνασσού 6 182 33 Αγ. Ι. Ρέντης ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ αριθ.... ΕΥΡΩ... - Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυώμεθα δια της παρούσας εγγυητικής επιστολής ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, παραιτούμενοι του δικαιώματος της διζήσεως μέχρι του ποσού των ΕΥΡΩ... (και ολογράφως)......στο οποίο και μόνο περιορίζεται η υποχρέωσή μας, υπέρ της εταιρείας..δ\νση...για την καλή εκτέλεση από αυτήν των όρων της με αριθμό.σύμβασης, που υπέγραψε μαζί σας για τη προμήθεια.... (αρ.διακ/ξης./....) προς κάλυψη αναγκών του.και το οποίο ποσόν καλύπτει το 5% της συμβατικής αξίας...ευρω αυτής. - Το παραπάνω ποσό τηρούμε στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρος μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησης μέσα σε τρεις (3) ημέρες από απλή έγγραφη ειδοποίησή σας. - Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήμου. - Η παρούσα εγγύησή μας αφορά μόνο την παραπάνω αιτία και ισχύει μέχρι την επιστροφή της σ εμάς, οπότε γίνεται αυτοδίκαια άκυρη και δεν έχει απέναντί μας καμιά ισχύ. Βεβαιούται υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών μας επιστολών που έχουν δοθεί στο Δημόσιο και Ν.Π.Δ.Δ., συνυπολογίζοντας και το ποσόν της παρούσης δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχει καθορισθεί από το Υπουργείο Οικονομικών για την Τράπεζά μας.. (Εξουσιοδοτημένη Υπογραφή)