ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ 12 η ΕΦΟΡΕΙΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΤΑΧ. /ΝΣΗ:ΚΥΠΡΟΥ 14, ΚΑΒΑΛΑ ΤΑΧ, ΚΩ.:651 10 Τηλέφωνο:2510224716,228689 Fax: 2510620753 ΕΡΓΟ: ΤΙΤΛΟΣ ΑΠΑΝΗΣ: ΠΟΣΟ: ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Καβάλα, 4 Νοεµβρίου 2013 ΑΡΙΘ. ΣΥΜΒΑΣΗΣ 6025 «Συντήρηση Χερσαίου Τείχους Καβάλας» Ιδιοκατασκευή µεταφοράς οικοδοµικών υλικών ΕΥΡΩ 3.628,50 (συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 23%) ΣΥΜΒΑΣΗ Σύµβαση για την τη δηµιουργία ιδιοκατασκευής µεταφοράς οικοδοµικών υλικών, για τις ανάγκες του υποέργου «Συντήρηση Χερσαίου Τείχους Καβάλας», της πράξης «Συντήρηση Χερσαίου Τείχους Καβάλας». Στην Καβάλα, σήµερα, την 4 η του µηνός Νοεµβρίου του έτους 2013, ηµέρα ευτέρα στα γραφεία της 12ης Εφορείας Βυζαντινών Αρχαιοτήτων, Κύπρου 14 στην Καβάλα, και µεταξύ των εξής συµβαλλοµένων µερών: Α) της 12ης Εφορείας Βυζαντινών Αρχαιοτήτων, η οποία εδρεύει στην οδό Κύπρου 14, ΤΚ 65 110, Καβάλα, µε ΑΦΜ 090283815,.Ο.Υ. ΑΘΗΝΩΝ, όπως εκπροσωπείται νόµιµα για την υπογραφή της παρούσας από την κα. ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ Α ΑΚΗ, Προϊσταµένη της 12ης Εφορείας Βυζαντινών Αρχαιοτήτων, και Β) του Κολώνη Γεωργίου, Χηµικός Μηχανικός, Γ. Κίτσου 3, Καβάλα, τηλ. 2510 837516, 6972205003 και Α.Φ.Μ. 037362880,.Ο.Υ. ΚΑΒΑΛΑΣ, όπως εκπροσωπείται νοµίµως από τον κ. Κολώνη Γιώργο, εφεξής καλούµενης ως «ΑΝΑ ΟΧΟΣ». Συµφωνούνται, συνοµολογούνται και γίνονται αµοιβαίως δεκτά τα εξής: Η πρώτη των συµβαλλοµένων, Σταυρούλα αδάκη, µε την παραπάνω ιδιότητά της και έχοντας υπόψη: 1. Το Ν. 3028/2002 (ΦΕΚ 153/Α/28-6-2002) «Για την Προστασία των Αρχαιοτήτων και εν γένει της Πολιτιστικής Κληρονοµιάς». - 1 -
2. Το Π 118/2013 (ΦΕΚ 152/Α/25-06-2013) «Τροποποίηση του Π 85/2012 και µετονοµασία του ΥΠΑΙΘΠΑ σε Υπουργείο Πολιτισµού και Αθλητισµού». 3. Το Π. 191/03 (ΦΕΚ 146/Α/13-6-2003) «Περί Οργανισµού του ΥΠΠΟ». 4. Το Π 16/1980 (ΦΕΚ 8/Α/15-1-1980) «Περί µεταβιβάσεως αρµοδιοτήτων εις τας Περιφερειακάς υπηρεσίας αρµοδιότητας Γενικής ιευθύνσεως Αρχαιοτήτων και Αναστηλώσεως του Υπουργείου Πολιτισµού και Επιστηµών». 5. Το Π. 74/85 (ΦΕΚ 26/Α/1-3-1985) «Συµπλήρωση του Π 16/1980 «Περί µεταβιβάσεως αρµοδιοτήτων εις τας Περιφερειακάς Υπηρεσίας αρµοδιότητας Γενικής ιευθύνσεως Αρχαιοτήτων και Αναστηλώσεως του Υπουργείου Πολιτισµού και Επιστηµών». 6. Την αριθ. ΥΠΠΟ/ ΟΕΠΥ/ΤΟΠΥΝΣ/15/3696/20-1-2004 (ΦΕΚ180/Β /30-1-2004) «Μεταβίβαση αρµοδιοτήτων του ΥΠΠΟ στις Περιφερειακές και Ειδικές Περιφερειακές Υπηρεσίες αρµοδιότητας της Γενικής /νσης Αρχαιοτήτων & Πολιτιστικής Κληρονοµιάς και της Γενικής /νσης Αναστήλωσης Μουσείων και Τεχνικών Έργων του ΥΠΠΟ». 7. Το Ν. 1958/91 (ΦΕΚ 122/Α/5-8-1991) άρθρο 81 «Τρόπος εκτέλεσης αρχαιολογικών έργων». 8. Το Π. 99/92 (ΦΕΚ 46/Α/24-3-92) «Μελέτη και εκτέλεση αρχαιολογικών εν γένει έργων». 9. Τον Ν. 2947/2001 (ΦΕΚ 228/Α/9-10-2001), άρθρο 19 33 «Θέµατα Ολυµπιακής φιλοξενίας, έργων ολυµπιακής υποδοµής και άλλες διατάξεις». 10. Το Ν.2286/1995 (ΦΕΚ 19/Α/1-2-95) «Προµήθειες ηµοσίου Τοµέα και ρυθµίσεις συναφών θεµάτων». 11. Το Ν.2362/95 (ΦΕΚ 247/Α/27-11-95) «Περί ηµοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις». 12. Το Π. 60/2007 (ΦΕΚ 64/Α/16-3-2007) «Προσαρµογή της Ελληνικής Νοµοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ «Περί συντονισµού των διαδικασιών σύναψης ηµοσίων Συµβάσεων έργων, προµηθειών και υπηρεσιών». 13. Το Π. 118/2007 (ΦΕΚ 150/Α/10-7-2007) «Κανονισµός Προµηθειών του ηµοσίου». 14. Την Υ.Α. 35130/739/9-8-2010 (ΦΕΚ 1291/11-8-2010) «Αύξηση των χρηµατικών ποσών του άρθρου 83 παρ. 1 του Ν. 2362/95 για τη σύναψη δηµοσίων συµβάσεων που αφορούν προµήθεια προϊόντων παροχή υπηρεσιών ή εκτέλεση έργων». 15. Το Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ 112/Α/ 13-7-2010) «Ενίσχυση της διαφάνειας µε την υποχρεωτική ανάρτηση νόµων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο Πρόγραµµα ιαύγεια και άλλες διατάξεις». 16. Το Π 113/2010 (ΦΕΚ194/Α/2010) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους ιατάκτες». 17. Την ΥΑ ΥΠΠΟΤ/ ΟΕΥΠΥ/ΤΟΠΥΝΣ/30044/22-3-2011(ΦΕΚ 566 /Β /2011) «Ορισµός δευτερευόντων διατακτών για την ανάληψη υποχρεώσεων σε βάρος πιστώσεων οι οποίες τίθενται στη διάθεσή τους κατ εντολή του κύριου διατάκτη». 18. Την µε αριθ.πρωτ. 8077/26-11-2010 (Α Α: 4Ι0ΕΙΑ9-ΠΓ) απόφαση της Γ.Γ. της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης µε την οποία έχει ενταχθεί στο Ε.Π Μακεδονία-Θράκη ΕΣΠΑ 2007-2013 της εν λόγω Περιφέρειας η πράξη «Συντήρηση χερσαίου τείχους Καβάλας». 19. Την αριθ. ΥΠΠΟT/Γ ΑΠΚ/ΑΡΧ/Β1/Φ37-46/118679/4816/10-12-2010 (Α Α: 4ΙΦΣΓ-Ι1) Υπουργική απόφαση για την έγκριση εκτέλεσης των εργασιών απολογιστικά και µε αυτεπιστασία στο πλαίσιο της ανωτέρω πράξης. 20. Το Ν. 3614/2007 (ΦΕΚ 267/3-12-2007) «ιαχείριση Έλεγχος και Εφαρµογή Αναπτυξιακών παρεµβάσεων για τη προγραµµατική περίοδο 2007-2013». 21. Την υπ αρ. 14053/ΕΥΣ 1749/27.3.2008 (ΥΠΑΣΥ ) Απόφαση του Υπουργού Οικονοµίας και Οικονοµικών (ΦΕΚ 540/Β/27.3.2008), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. 22. Την ύπαρξη της αναγκαίας πίστωσης της «Συντήρηση χερσαίου τείχους Καβάλας», σύµφωνα µε την µε την υπ. αριθ. 56588/ Ε-7431/10-12-2010 (Α Α 4ΙΦΜΦ-Τ) - 2 -
απόφαση του Υπουργείου Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. 23. Το αριθ. πρωτ. 5070/17-09-2013 εγκεκριµένο αίτηµα (Α ΑΜ 13REQ001622331 2013-09-17) προµήθειας της συγκεκριµένης δαπάνης. 24. Την υπ αριθ. 6024/ 04-11-2013 απόφαση ανάθεσης. Α Ν Α Θ Ε Τ Ε Ι Στο δεύτερο των συµβαλλοµένων την δηµιουργία ιδιοκατασκευής για τη µεταφορά οικοδοµικών υλικών του έργου «Συντήρηση Χερσαίου Τείχους Καβάλας» της πράξης «Συντήρηση Χερσαίου Τείχους Καβάλας» (Κωδ. Πράξης: 2010ΕΠ03180054 του Ε.Π. «Μακεδονία- Θράκη»). Οι όροι της σύµβασης έχουν ως εξής: ΑΡΘΡΟ 1. Αντικείµενο της σύµβασης Αντικείµενο της σύµβασης είναι η δηµιουργία ιδιοκατασκευής µεταφοράς οικοδοµικών υλικών η οποία θα εξυπηρετεί την παράδοση των οικοδοµικών υλικών γρήγορα και µε ασφάλεια σε µεγάλο ύψος. Συγκεκριµένα πρόκειται για παραδοσιακό αναβατόριο αναπτύγµατος 30 µέτρων από το χώρο του έργου µέχρι το πάρκινγκ τέρµα οδού Καψάλη. Χαρακτηριστικά της ιδιοκατασκευής: Η µεταλλική κατασκευή θα αποτελείται από αυτόνοµα τµήµατα (ράγες) µήκους 2 µέτρων και πλάτους 80εκ. τα οποία ενώνονται µεταξύ τους δηµιουργώντας ευθύγραµµο σχηµατισµό συνολικού µήκους 30 µέτρων. Το συρµατόσκοινο θα είναι γαλβανιζέ 10mm 300gr/m (6 σειρών και 36 κλώνων) ασύµµετρο µε κανάβηνη ψίχα. Όριο ασφαλείας 1.100 kg και όριο θραύσης 5.500 kg. Το µοτέρ θα είναι φλαντζωτό ιπποδύναµης 3 hp 1400 στροφών τριφασικό µε µειωτήρα, δυνατότητα ανύψωσης 200kg και χρόνος 20µ/λεπτό. Το σύστηµα θα περιλαµβάνει θερµικά ρελλέ στους τερµατισµούς ανόδου και καθόδου και χειρισµό στη βάση και στην απόληξη. Ο σχηµατισµός θα φέρει ανά τακτά διαστήµατα αρθρωτούς συνδέσµους οι οποίοι µε τα ανάλογα κάθετα τµήµατα σταθεροποιούν το όλο σύστηµα στην διακύµανση του εδάφους. Η σταθεροποίηση θα γίνεται µε βύσµατα διπλής εκτόνωσης ή χηµικά όπου αυτό κρίνεται απαραίτητο ανάλογα µε το υπόβαθρο (φύση εδάφους). Το µέγιστο βάρος ανύψωσης θα είναι τουλάχιστον 150 κιλά. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει την υπό προµήθεια ιδιοκατασκευή απαλλαγµένη ελαττωµάτων (πραγµατικών και νοµικών) και µε όλες τις συνοµολογηµένες ιδιότητες. Η όλη ιδιοκατασκευή πρέπει να είναι κατάλληλη για τη σύµφωνη µε το σκοπό της συγκεκριµένης σύµβασης ειδική χρήση και να έχει την ποιότητα και την απόδοση που η Αναθέτουσα Αρχή εύλογα προσδοκά από πράγµατα της ίδιας κατηγορίας, λαµβάνοντας ιδιαίτερα υπόψη τις δηµόσιες δηλώσεις, διαφηµίσεις και επισηµάνσεις του Αναδόχου. Ο Ανάδοχος οφείλει να αντικαθιστά αµέσως και χωρίς καθυστέρηση κάθε τµήµα της ιδιοκατασκευής του που υφίσταται κάποια βλάβη, µε άλλο ισοδύναµο. Ο Ανάδοχος αναλαµβάνει την ευθύνη της σωστής και ασφαλούς µεταφοράς των υλικών της ιδιοκατασκευής καθώς και το στήσιµο της ιδιοκατασκευής στο εργοτάξιο του έργου «Συντήρηση Χερσαίου Τείχους Καβάλας». - 3 -
ΑΡΘΡΟ 2. Λοιπές Υποχρεώσεις Αναδόχου Ο Ανάδοχος έχει την υποχρέωση για την τήρηση των διατάξεων της εργατικής νοµοθεσίας, των διατάξεων και κανονισµών για την πρόληψη ατυχηµάτων στο προσωπικό του, ή στο προσωπικό της Αναθέτουσας Αρχής ή σε οποιονδήποτε τρίτο και για τη λήψη µέτρων προστασίας του περιβάλλοντος. Ο Ανάδοχος ευθύνεται στο ακέραιο για κάθε ζηµιά ή φθορά σε τυχόν υπάρχουσες κατασκευές και εγκαταστάσεις στο χώρο εκφόρτωσης που θα οφείλεται στα µηχανήµατα, όργανα και µέσα, που χρησιµοποίησε για την προµήθεια των προς ανάθεση υλικών. Ο Ανάδοχος αναλαµβάνει αποκλειστικώς και εξ ολοκλήρου όλες τις ευθύνες έναντι οποιουδήποτε τρίτου προβάλλοντος δικαιώµατα πνευµατικής ιδιοκτησίας, ευρεσιτεχνίας, σηµάτων κλπ., που έχουν άµεση ή έµµεση σχέση µε µελέτες, υλικά, µηχανήµατα, µεθόδους, τρόπους εργασίας, συστήµατα, εφευρέσεις κλπ. που θα χρησιµοποιηθούν για την εκ µέρους του πλήρη εκτέλεση της προµήθειας. Ο Ανάδοχος οφείλει να συνεργαστεί τόσο εκ των προτέρων, όσο και καθ όλη τη διάρκεια της υλοποίησης του έργου που έχει αναλάβει, µε την Αναθέτουσα Αρχή. ΑΡΘΡΟ 3. Αξία Η συνολική δαπάνη της εν λόγω ιδιοκατασκευής ανέρχεται στο ποσό των τριών χιλιάδων εξακοσίων είκοσι οχτώ ευρώ και πενήντα λεπτών #3.628,50 # συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 23%. Η δαπάνη θα βαρύνει τον προϋπολογισµό του ενταγµένου στο Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς 2007-2013, Ε.Π. Μακεδονία Θράκη έργου «Συντήρηση Χερσαίου Τείχους Καβάλας» µε κωδικό 2010ΕΠ03180054 της ΣΑΕΠ 031/8 του Προγράµµατος ηµοσίων Επενδύσεων σε συγχρηµατοδότηση µε την Ευρωπαϊκή Ένωση και υπάρχει η σχετική πίστωση, σύµφωνα µε την µε την υπ. αριθ. 56588/ Ε-7431/10-12-2010 (Α Α: 4ΙΦΜΦ-Τ) απόφαση του Υπουργείου Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. ΑΡΘΟ 4. ιάρκεια/τόπος/τρόπος και Χρόνος παράδοσης Η διάρκεια της σύµβασης είναι δώδεκα (12) µήνες από την εποµένη της ηµεροµηνίας ανάρτησής της στο ΙΑΥΓΕΙΑ. Η παράδοση της προµήθειας θα γίνει στο πάρκινγκ τέρµα οδού Καψάλη στην Παναγία Καβάλας. Εκτός των φυσικών καθυστερήσεων που τυχόν προκύπτουν, ο Ανάδοχος οφείλει να ολοκληρώσει το στήσιµο της ιδιοκατασκευής εντός χρονικού διαστήµατος δέκα (10) εργάσιµων ηµερών από την παραλαβή της σχετικής ειδοποίησης. Η πρώτη ειδοποίηση θα είναι αµέσως µετά την υπογραφή της σύµβασης. Η παράδοση των υλικών θα γίνει στο χώρο του εργοταξίου του έργου «Συντήρηση Χερσαίου Τείχους Καβάλας». Η φυσική παρουσία του Αναδόχου επί τόπου είναι υποχρεωτική στην κατασκευή, στο στήσιµο και στον χειρισµό της ιδιοκατασκευής σε κάθε εκφόρτωση οικοδοµικών υλικών. Ο Ανάδοχος είναι υπεύθυνος για την τήρηση όλων των κανόνων ασφαλείας της κατασκευής. Εκτός των φυσικών καθυστερήσεων που τυχόν προκύπτουν, η µη συµµόρφωση του αναδόχου στα παραπάνω αναφερόµενα, µετά από τρεις (3) έγγραφες συστάσεις έχουν ως αποτέλεσµα να κηρυχθεί αυτός έκπτωτος. Έγγραφες συστάσεις µπορεί να είναι: η αναγραφή στο ηµερολόγιο του έργου, η ειδοποίηση µέσω επιστολής ή µέσω mail του - 4 -
διαδικτύου στην ηλεκτρονική του διεύθυνση που θα δηλώσει ο ανάδοχος ή µέσω fax στον αριθµό που θα δηλώσει ο ανάδοχος κατά την υπογραφή της σύµβασης. ΑΡΘΡΟ 5. Παραλαβή από την αρµόδια επιτροπή παραλαβής. Συµφωνείται ότι η παραλαβή της ιδιοκατασκευής θα γίνει αφού διαπιστωθεί από την αρµόδια επιτροπή παραλαβής η οποία έχει ορισθεί από την 12η Ε.Β.Α ότι αυτή ανταποκρίνεται ποιοτικά και ποσοτικά στις απαιτήσεις της υπηρεσίας, όπως αυτές διατυπώνονται στην τεχνική περιγραφή και σύµφωνα µε τα άρθρα 27 & 28 του Π 118/2007. Κατά τη διαδικασία παραλαβής της ιδιοκατασκευής καλείται να παραστεί, εφόσον το επιθυµεί ο προµηθευτής και διενεργείται ποσοτικός και ποιοτικός έλεγχος µε µακροσκοπικό έλεγχο και πρακτική εµπειρία. Στη συνέχεια συντάσσεται το σχετικό πρωτόκολλο εντός προθεσµίας τριών (3) ηµερών. Σε περίπτωση απόρριψης των υλικών εφαρµόζεται η διαδικασία του άρθρου 27 του Π 118/2007 Η παραλαβή θα ολοκληρωθεί δια της υπογραφής σχετικού πρωτοκόλλου οριστικής ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής. ΑΡΘΡΟ 6. Πληρωµή Η πληρωµή θα είναι τµηµατική µετά την υπογραφή του σχετικού πρωτοκόλλου οριστικής ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής της ανωτέρω ιδιοκατασκευής από την αρµόδια επιτροπή παραλαβής η οποία έχει ορισθεί από την 12 η Ε.Β.Α. Οι τµηµατικές πληρωµές θα πραγµατοποιούνται από την Υπηρεσία και γίνονται είτε µέσω ηλεκτρονικής κατάθεσης σε λογαριασµό ΙΒΑΝ του Αναδόχου για ποσά έως και 1.500,00, είτε µέσω επιταγής για ποσά µεγαλύτερα από 1.500,00. Τον Ανάδοχο βαρύνει η ισχύουσα σύµφωνα µε την Ελληνική νοµοθεσία παρακράτηση φόρου στην καθαρή αξία των τιµολογίων, η οποία αποδίδεται από την Υπηρεσία και επιπλέον κράτηση 0,10% υπέρ της Ανεξάρτητης Αρχής ηµοσίων Συµβάσεων, η οποία υπολογίζεται στην καθαρή αξία της σύµβασης και παρακρατείται µε την πρώτη πληρωµή. Για την πληρωµή/ τµηµατικές πληρωµές απαιτούνται τα κάτωθι δικαιολογητικά: 1. Πρωτόκολλο παραλαβής υλικών από την αρµόδια επιτροπή. 2. Τιµολόγιο του αναδόχου που να αναφέρει την ένδειξη: «ΕΞΟΦΛΗΘΗΚΕ». 3. Εξοφλητική απόδειξη του προµηθευτή, εάν το τιµολόγιο δεν φέρει την ένδειξη: «ΕΞΟΦΛΗΘΗΚΕ». 4. Φορολογική και ασφαλιστική ενηµερότητα σε ισχύ κατά την ηµέρα πληρωµής καθώς και όποιο άλλο δικαιολογητικό τυχόν απαιτείται από την ισχύουσα νοµοθεσία. ΑΡΘΡΟ 7. Χρόνος δέσµευσης του Αναδόχου για τις τιµές της προσφοράς. Ο Ανάδοχος δεσµεύεται να διατηρήσει την τιµή της προσφοράς του µέχρι τη λήξη της παρούσας Σύµβασης. Σε περίπτωση παράτασης της σύµβασης, λόγω αλλαγής του χρονοδιαγράµµατος του έργου, ισχύουν τα αναφερόµενα στο άρθρο 13 του Π 118/2007. ΑΡΘΡΟ 8. Εκχώρηση Υποκατάσταση Ο ανάδοχος απαγορεύεται να υποκατασταθεί από άλλο φυσικό ή νοµικό πρόσωπο σχετικά - 5 -
µε τις υποχρεώσεις που θα αναλάβει εξ αφορµής της παρούσας, καθώς επίσης απαγορεύεται η εκχώρηση δικαιωµάτων άνευ της ρητής και εγγράφου αδείας της Προϊσταµένης της 12 ης Εφορείας Βυζαντινών Αρχαιοτήτων. ΑΡΘΡΟ 9. Ανωτέρα Βία Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος επικαλείται περιστατικό ανωτέρας βίας για τη µη εκπλήρωση υποχρεώσεων που απορρέουν από την παρούσα φέρει το βάρος της απόδειξης. Στερείται, όµως, το δικαίωµα να την επικαλεσθεί, εάν δεν την αναφέρει εγγράφως και δεν προσκοµίσει στην Αναθέτουσα Αρχή τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία εντός είκοσι (20) ηµερών αφότου συνέβησαν τα περιστατικά που τη στοιχειοθετούν και προκάλεσαν τη µερική ή ολική αδυναµία του να εκτελέσει την προµήθεια που του ανατέθηκε. Κανένας από τους συµβαλλόµενους δεν ευθύνεται για παράλειψη εκπλήρωσης των συµβατικών υποχρεώσεων του αν η παράλειψη αυτή είναι συνέπεια ανωτέρας βίας, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 37 του Π.. 118/2007. ΑΡΘΡΟ 10. Εµπιστευτικότητα - Πνευµατικά ικαιώµατα Καθ όλη τη διάρκεια ισχύος της Σύµβασης, αλλά και µετά τη λήξη ή λύση αυτής, ο Ανάδοχος αναλαµβάνει την υποχρέωση να τηρήσει εµπιστευτικά και να µη γνωστοποιήσει σε τρίτους (συµπεριλαµβανοµένων των εκπροσώπων του ελληνικού και διεθνούς Τύπου), χωρίς την προηγούµενη έγγραφη συγκατάθεση της Αναθέτουσας Αρχής, οποιαδήποτε έγγραφα ή πληροφορίες που θα περιέλθουν σε γνώση του κατά την εκπλήρωση των υποχρεώσεών του. Ο Ανάδοχος δεν δύναται να προβαίνει σε δηµόσιες δηλώσεις σχετικά µε το Έργο χωρίς την προηγούµενη συναίνεση της Αναθέτουσας Αρχής, ούτε να συµµετέχει σε δραστηριότητες ασυµβίβαστες µε τις υποχρεώσεις του απέναντι στην Αναθέτουσα Αρχή και δεν δεσµεύει την Αναθέτουσα Αρχή, µε κανένα τρόπο, χωρίς την προηγούµενη γραπτή της συναίνεση. Κατά την εκτέλεση των καθηκόντων της, η Αναθέτουσα Αρχή και όλα τα εξουσιοδοτηµένα απ αυτήν πρόσωπα οφείλουν να µην ανακοινώνουν σε κανένα, παρά µόνο στα πρόσωπα που δικαιούνται να γνωρίζουν, πληροφορίες που περιήλθαν σ' αυτούς κατά τη διάρκεια και µε την ευκαιρία της υλοποίησης του Έργου και αφορούν σε τεχνικά ή εµπορικά ζητήµατα ή µεθόδους υλοποίησης του Έργου ή του Αναδόχου. ΑΡΘΡΟ 11.Γλώσσα Επικοινωνίας Η επικοινωνία κάθε είδους (προφορική και γραπτή) του Αναδόχου µε την Αναθέτουσα Αρχή γίνεται στην ελληνική γλώσσα. Οπουδήποτε και οποτεδήποτε κατά τη διάρκεια ισχύος της Σύµβασης απαιτηθεί διερµηνεία ή µετάφραση από ή/και προς τα ελληνικά, θα εξασφαλίζεται µε φροντίδα, δαπάνη και ευθύνη του Αναδόχου. ΑΡΘΡΟ 12. ωσιδικία Εφαρµοστέο ίκαιο Η παρούσα Σύµβαση διέπεται αποκλειστικά από το Ελληνικό ίκαιο. Αποκλειστική αρµοδιότητα για την επίλυση οποιασδήποτε διαφοράς µεταξύ των µερών που απορρέει από την παρούσα έχουν τα ικαστήρια της έδρας της Αναθέτουσας Αρχής. ΑΡΘΡΟ 13. Ισχύς Σύµβασης Η παρούσα Σύµβαση είναι η µόνη συµφωνία µεταξύ των µερών. Για τα θέµατα που ρητώς - 6 -
δεν ρυθµίζονται στην παρούσα, ισχύουν τα αναφερόµενα που αναφέρονται στο προοίµιο της παρούσας. Τυχόν ακυρότητα κάποιου όρου της Σύµβασης δεν επιφέρει ακυρότητα της Σύµβασης. Η εκ µέρους της Αναθέτουσας Αρχής, µη άσκηση οποιουδήποτε από τα δικαιώµατά της, δεν µπορεί να θεωρηθεί παραίτηση από το δικαίωµα αυτό, ούτε αποκλείει άσκησή του στο µέλλον. Για την προσήκουσα εκτέλεση της προµήθειας, όλοι οι όροι της παρούσης θεωρούνται ουσιώδεις και η παραβίαση τους συνιστά λόγο καταγγελίας αυτής από την Αναθέτουσα Αρχή. ΑΡΘΡΟ 14. Τροποποίηση όρων της σύµβασης Οποιαδήποτε τροποποίηση, προσθήκη ή διαφοροποίηση της παρούσας σύµβασης θα γίνεται µόνο έπειτα από γραπτή συµφωνία των συµβαλλοµένων µερών, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 24 του Π.. 118/2007. Τροποποιήσεις ή αλλαγές της σύµβασης επιτρέπονται, εφόσον δεν αλλοιώνουν το φυσικό αντικείµενο (είδος, ποσότητα, παραδοτέα) και πραγµατοποιούνται µε έγγραφη συµφωνία των συµβαλλόµενων µερών, η οποία θα αποτελεί Παράρτηµα της αρχικής σύµβασης. Σε πιστοποίηση των ανωτέρω η παρούσα σύµβαση αφού αναγνώσθηκε υπογράφεται νοµίµως από τα συµβαλλόµενα µέρη σε τέσσερα (4) όµοια πρωτότυπα ως κατωτέρω. Από τα παραπάνω τέσσερα (4) πρωτότυπα ένα λαµβάνει ο Ανάδοχος και τα υπόλοιπα παραµένουν στην 12η Εφορεία. ΓΙΑ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΗΜΟΣΙΟ Σταυρούλα αδάκη ΤΑ ΜΕΡΗ Ο ΑΝΑ ΟΧΟΣ ΚΟΛΩΝΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ Η Προϊσταµένη της 12 ης Εφορείας Βυζαντινών Αρχαιοτήτων Ο Εκπρόσωπος της Εταιρίας Κολώνης Γιώργος ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι Οικονοµική Προσφορά Αναδόχου α/α ΕΠΩΝΥΜΙΑ/ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΑΡ. ΠΡΩΤ. ΕΙΣΕΡΧΟΜΕΝΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΜΕ ΦΠΑ 1. ΚΟΛΩΝΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 5273/27-09-2013 2.950,00 3.628,50-7 -