ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΜΕΣΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 14SYMV001932451 2014-03-19 ΣΥΜΒΑΣΗ 5.788,38 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου του φπα Στην Αθήνα σήμερα την 7η Μαρτίου του 2014, ημέρα Παρασκευή στα γραφεία της Γενικής Γραμματείας Μέσων Ενημέρωσης - Γενικής Γραμματείας Ενημέρωσης και Επικοινωνίας, Φραγκούδη 11 & Αλ. Πάντου, Καλλιθέα, ο Γενικός Γραμματέας Μέσων Ενημέρωσης της Γενικής Γραμματείας Μέσων Ενημέρωσης - Γενικής Γραμματείας Ενημέρωσης και Επικοινωνίας, κ. Ιωάννης Παναγιωτόπουλος, ενεργών ως εκπρόσωπος του Ελληνικού Δημοσίου και η εταιρεία «Ltr Advertising» ΓΡΑΦΙΣΤΑΣ ΑΤΕΛΙΕ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ - ΕΚΔΟΣΕΙΣ, νόμιμα εκπροσωπούμενη, συμφώνησαν τα παρακάτω: Η Γενική Γραμματεία Μέσων Ενημέρωσης - Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης και Επικοινωνίας, (Αναθέτουσα Αρχή) με την υπ' αριθμ. 4412/06-03-2014 απόφαση ενέκρινε και ανέθεσε στην εταιρεία «Ltr Advertising» ΓΡΑΦΙΣΤΑΣ ΑΤΕΛΙΕ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ - ΕΚΔΟΣΕΙΣ, με έδρα Α. Παπανδρέου 2Α, Μελίσσια Αττικής, ΤΚ: 15127 και ΑΦΜ: 044941541, Δ.Ο.Υ Αμαρουσίου, η οποία εφεξής ονομάζεται Ανάδοχος, τις πάσης φύσεως εκτυπωτικές εργασίες που απαιτούνται, στο πλαίσιο του 5ου Διεθνούς Συνεδρίου «Άτομα με Αναπηρία και ΜΜΕ Ενσωμάτωση και Κρίση στην Ψηφιακή Εποχή», που θα διοργανώσει η Γ.Γ.Μ.Ε.-Γ.Γ.Ε.Ε. στο Κέντρο Τύπου της στις 13 και 14 Μαρτίου του 2014. ΑΡΘΡΟ 1 ο ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ Αντικείμενο της παρούσας σύμβασης είναι οι πάσης φύσεως εκτυπωτικές εργασίες, που απαιτούνται στο πλαίσιο πραγματοποίησης του 5ου Διεθνούς Συνεδρίου «Άτομα με Αναπηρία και ΜΜΕ Ενσωμάτωση και Κρίση στην Ψηφιακή Εποχή», που θα διοργανώσει η Γ.Γ.Μ.Ε.-Γ.Γ.Ε.Ε. στο Κέντρο Τύπου της στις 13 και 14 Μαρτίου του 2014 και συγκεκριμένα: Δημιουργικός Σχεδιασμός (λογότυπο-έντυπα) - Κόστος: 340,00 +ΦΠΑ, Σχεδίαση και εκτύπωση σε ειδικό χαρτί με τέσσερα χρώματα τριακοσίων (300) προσκλήσεων (διαστάσεων 15Χ21cm) και ισάριθμου αριθμού φακέλων (διαστάσεων 16Χ23cm) Κόστος: 220,00 +270,00 +ΦΠΑ, αντίστοιχα,
Σχεδίαση και εκτύπωση χιλίων (1.000) εντύπων προγραμμάτων (3πτυχο) σε χαρτί 170 γρ. velvet σε τέσσερα χρώματα, διαστάσεων 14Χ29,7 cm Κόστος: 496,00 +ΦΠΑ, Σχεδίαση και εκτύπωση χιλίων (1.000) αφισών σε χαρτί 170 γρ. velvet, σε τέσσερα χρώματα και σε μέγεθος Α3 Κόστος: 300,00 +ΦΠΑ, Σχεδίαση και εκτύπωση τριακοσίων (300) εντύπων (βεβαιώσεων συμμετοχής), σε ειδικό χαρτί με τέσσερα χρώματα και διαστάσεις 15Χ21 cm Κόστος: 140,00 +ΦΠΑ, Σχεδίαση και παραγωγή δύο (2) banners τύπου Χ με stand, διαστάσεων 1.20Χ2.10 cm το καθένα Κόστος: 270,00 +ΦΠΑ, Σχεδίαση του λογοτύπου του Συνεδρίου σε διακόσια (200) μπλουζάκια (T-shirts logo), με τέσσερα χρώματα, Α όψη Κόστος: 1.460,00 +ΦΠΑ, Σχεδίαση και προμήθεια πεντακοσίων (500) ειδικών φακέλων (folders) (φάκελοι συνεδρίου), με τέσσερα χρώματα, Α όψη και διαστάσεων 23Χ31 cm Κόστος: 1.040,00 +ΦΠΑ και Σχεδίαση και προμήθεια διακοσίων (200) 20φυλλων σημειωματαρίων (μπλοκ σημειώσεων), με ένα χρώμα σε μέγεθος Α4 και βιβλιοδεσία ψαροκολλητό στο επάνω μέρος Κόστος: 170,00 +ΦΠΑ. ΑΡΘΡΟ 2 ο ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Το κόστος όλων των ανωτέρω εκτυπωτικών εργασιών δε δύναται να υπερβεί το ποσό των πέντε χιλιάδων επτακοσίων ογδόντα οκτώ ευρώ και τριάντα οκτώ λεπτών (5.788,38 ), συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ, ήτοι 4.706,00 +ΦΠΑ 23%. Οι νόμιμες κρατήσεις υπέρ δημοσίου και τρίτων θα βαρύνουν τον ανάδοχο. ΑΡΘΡΟ 3 ο ΠΑΡΑΔΟΣΗ Η παράδοση των ανωτέρω εκτυπωτικών εργασιών θα γίνει μετά την υπογραφή της παρούσας σύμβασης και το αργότερο έως την ημερομηνία έναρξης του 5ου Διεθνούς Συνεδρίου «Άτομα με Αναπηρία και ΜΜΕ Ενσωμάτωση και Κρίση στην Ψηφιακή Εποχή», ήτοι έως και τις 13/03/2014. ΑΡΘΡΟ 4 ο ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ Η πληρωμή του Αναδόχου θα πραγματοποιηθεί μετά την ποιοτική και ποσοτική παραλαβή των εκτυπωτικών εργασιών από την αρμόδια Επιτροπή παραλαβής της Γ.Γ.Μ.Ε.-Γ.Γ.Ε.Ε., με την προσκόμιση του τιμολογίου, λογαριασμού IBAN της εταιρείας και εγγράφου-βεβαίωσης από την αρμόδια τράπεζα ότι το εν λόγω IBAN αντιστοιχεί στη συγκεκριμένη εταιρεία καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν θα ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή και με την έκδοση τακτικού χρηματικού εντάλματος
πληρωμής στο όνομα του αναδόχου σε βάρος των πιστώσεων του Προϋπολογισμού της Υπηρεσίας μας έχοντας υπόψη την με αριθμό πρωτοκόλλου 3910/27-02-2014 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης του φορέα 23 760 στον ΚΑΕ 0845, η οποία καταχωρήθηκε στο Βιβλίο Εντολών Πληρωμών της ΥΔΕ στο Υπουργείο Οικονομικών με αριθμό 22604. Ο Ανάδοχος επιβαρύνεται με κάθε νόμιμη κράτηση ή εισφορά, η οποία κατά νόμο βαρύνει αυτόν. Πιο συγκεκριμένα, ο Ανάδοχος βαρύνεται με κρατήσεις 3,072% (ήτοι 3% υπέρ Μ.Τ.Π.Υ., 2% Χαρτόσημο Μ.Τ.Π.Υ. και 20% ΟΓΑ Χαρτοσήμου) καθώς και με παρακράτηση φόρου εισοδήματος. Επίσης, κατά την πληρωμή του Αναδόχου πραγματοποιείται κράτηση 0,10% υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων, βάσει των διατάξεων του άρθρου 1 του ν. 4013/2011 (ΦΕΚ Α 204). Σε περίπτωση τροποποίησης των διατάξεων περί νομίμων κρατήσεων ή/και φόρου εισοδήματος ή οποιαδήποτε άλλη τροποποίηση/συμπλήρωση τυχόν διατάξεων, οι όροι της παρούσας προκήρυξης καθώς και η σύμβαση που πρόκειται να υπογραφεί με τον Ανάδοχο συμμορφώνονται με τα νέα δεδομένα. ΑΡΘΡΟ 5 ο ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΚΧΩΡΗΣΗ Ο Ανάδοχος δεν μπορεί να υποκατασταθεί από τρίτον στην εκτέλεση της παρούσας Σύμβασης, ούτε να εκχωρήσει απαιτήσεις που απορρέουν από την παρούσα, εν όλω ή εν μέρει, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συναίνεση της Αναθέτουσας Αρχής. ΑΡΘΡΟ 6 ο ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ - ΔΩΣΙΔΙΚΙΑ Για οποιαδήποτε διαφορά μεταξύ των μερών από ή εξ αφορμής της Σύμβασης αρμόδια ορίζονται τα Δικαστήρια των Αθηνών και εφαρμοστέο το Ελληνικό Δίκαιο. Σε περίπτωση διαφορών που ενδεχομένως προκύψουν σχετικά με την ερμηνεία, την εκτέλεση ή την εφαρμογή της Σύμβασης, η Αναθέτουσα Αρχή και ο Ανάδοχος θα καταβάλλουν κάθε προσπάθεια για την εξώδικη επίλυσή τους, σύμφωνα με τους κανόνες της καλής πίστης και των συναλλακτικών ηθών. Για κάθε διαφορά που δεν είναι δυνατό να επιλυθεί σύμφωνα με τα ανωτέρω οριζόμενα, αρμόδια είναι τα δικαστήρια των Αθηνών. ΑΡΘΡΟ 7 ο ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ Οποιαδήποτε τροποποίηση των όρων της Σύμβασης πρέπει να είναι έγγραφη και να υπογράφεται και από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη. ΑΡΘΡΟ 8 ο ΜΗ ΑΠΟΔΥΝΑΜΩΣΗ-ΠΑΡΑΙΤΗΣΗ
Η εκ μέρους της Αναθέτουσας Αρχής μη άμεση επιδίωξη ή η μη επιδίωξη των δικαιωμάτων της, δε μπορεί να θεωρηθεί αποδυνάμωση ή παραίτησή της από τα εν λόγω δικαιώματά της, ούτε αποκλείει άσκησή τους στο μέλλον. Εκτός των δικαιωμάτων που καθορίζονται με τη Σύμβαση και τα οποία μπορεί να ασκήσει η Αναθέτουσα Αρχή, θα μπορεί παράλληλα να ασκήσει όλα της τα δικαιώματα που προβλέπονται από την ισχύουσα νομοθεσία, από τα οποία με κανένα τρόπο δεν παραιτείται. ΑΡΘΡΟ 9 ο ΜΕΡΙΚΗ ΑΚΥΡΟΤΗΤΑ Η τυχόν ακυρότητα ενός ή περισσοτέρων όρων της Σύμβασης δεν καθιστά άκυρη ολόκληρη τη Σύμβαση. Αν οποιοσδήποτε όρος της Σύμβασης κηρυχθεί δικαστικά άκυρος, δε θίγεται το κύρος ολόκληρης της Σύμβασης. Τα συμβαλλόμενα μέρη δεσμεύονται σε περίπτωση κατά την οποία όρος της Σύμβασης κηρυχθεί δικαστικά άκυρος ή αντιτίθεται σε ρητή μεταγενέστερη νομοθετική ρύθμιση, να τον αντικαταστήσουν με άλλο όρο ο οποίος θα έχει νόημα όσο το δυνατό πλησιέστερο σε αυτό του αντικατασταθέντος όρου τροποποιώντας τη Σύμβαση κατά τη βούληση των μερών. ΑΡΘΡΟ 10 ο ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ Κανένα από τα μέρη δεν ευθύνεται για παράλειψη εκπλήρωσης των συμβατικών υποχρεώσεών του αν η παράλειψη αυτή είναι απόρροια ανωτέρας βίας, υπό την προϋπόθεση ότι η επικαλούμενη ανωτέρα βία αποδεικνύεται επαρκώς. Ο Ανάδοχος υποχρεούται μέσα σε δύο (2) μέρες από τότε που συνέβησαν τα περιστατικά που συνιστούν την ανωτέρα βία, να αναφέρει εγγράφως αυτά και να προσκομίσει στην Αναθέτουσα Αρχή τα απαραίτητα στοιχεία. Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος δεν προσκομίσει τα απαιτούμενα αποδεικτικά στοιχεία, στερείται του δικαιώματος να επικαλεστεί την ύπαρξη ανωτέρας βίας. ΑΡΘΡΟ 11 ο ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ Σε περίπτωση καθυστέρησης παράδοσης ή μη προσήκουσας εκτέλεσης των όρων της Σύμβασης, με υπαιτιότητα του Αναδόχου, θα επιβληθούν κυρώσεις, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Π.Δ. 118/2007. ΑΡΘΡΟ 12 ο ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ Η από 04-03-2014 προσφορά του Αναδόχου αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας σύμβασης. Για κάθε αμφισβήτηση σχετικά με τους όρους της παρούσας σύμβασης, ισχύουν οι διατάξεις του Π.Δ. 118/2007, του Ν. 2286/95 και του Ν. 2362/95.
Κάθε δικαστική διαφορά μεταξύ της Υπηρεσίας και του αναδόχου, υπάγεται στην αρμοδιότητα των δικαστηρίων της Αθήνας. Η παρούσα σύμβαση, η οποία συντάχθηκε σε απλά φύλλα χαρτιού σε τρία όμοια αντίτυπα, αφού διαβάστηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται νόμιμα από τους συμβαλλόμενους. Ο Ι Σ Υ Μ Β Α Λ Λ Ο Μ Ε Ν Ο Ι Για τη Γενική Γραμματεία Μέσων Ενημέρωσης Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης και Επικοινωνίας Για τον Ανάδοχο Ο Γενικός Γραμματέας Μέσων Ενημέρωσης Ιωάννης Παναγιωτόπουλος Ltr Advertising, ΓΡΑΦΙΣΤΑΣ ΑΤΕΛΙΕ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ - ΕΚΔΟΣΕΙΣ