«Φόρτωση, μεταφορά και τροφοδοσία μεταλλευμάτων και λοιπών υλικών στο εργοστάσιο της Γ.Μ.Μ.Α.Ε. ΛΑΡΚΟ»

Διακήρυξη για τη: «Φόρτωση, μεταφορά και τροφοδοσία μεταλλευμάτων και λοιπών υλικών στο εργοστάσιο της Γ.Μ.Μ.Α.Ε. ΛΑΡΚΟ» Διακήρυξη Νο: Α150970

1 Η Εταιρία Γενική Μεταλλευτική και Μεταλλουργική ΑΕ ΛΑΡΚΟ («Εταιρία») καλεί όλους τους ενδιαφερόμενους σε υποβολή προτάσεων με κλειστές προσφορές για την επιλογή εργολάβου («Ανάδοχος») που θα καλύψει τις ανάγκες του εργοστασίου στη Λάρυμνα Φθιώτιδας σε μεταφορές και τροφοδοσία μεταλλευμάτων (και μεταλλεύματος Καστοριάς), στερεών καυσίμων, σκουριάς Η/Κ Μ/Τ, υλικών καθαρισμού και πάσης φύσεως υλικών, εντός και εκτός των χώρων του. 1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ Η εργολαβία αφορά την φόρτωση και μεταφορά των εξής προϊόντων: α. Στερεά καύσιμα (γαιάνθρακας, λιγνίτης, Pet coke κλπ.) Είδος εργασίας Τιμή Υπολογισμός ποσότητας πλατεία Λιμανιού προς Α Υλών, περιοχή Τ20, σιλό τροφοδοσίας Τ20 ή Σχάρα ταινίας Τ4. πλατεία Λιμανιού και απόθεση στις πλατείες Βουνού. πλατείες Βουνού και απόθεση στις πλατείες Α Υλών. Από την φορτωτική (BILL OF LADING) του πλοίου ή με την μέτρηση των δρομολογίων των φορτηγών επί του μέσου όρου του βάρους αυτών, ο οποίος θα προκύπτει από το βάρος μερικών τυχαίων φορτηγών κατόπιν υποδείξεως της επίβλεψης του τμήματος. Από την φορτωτική (BILL OF LADING) του πλοίου ή τη ζύγιση στην πλάστιγγα του εργοστασίου Από τη ζύγιση στην πλάστιγγα του εργοστασίου. β. Μεταλλεύματα Είδος εργασίας Τιμή Υπολογισμός ποσότητας πλατεία Λιμανιού προς Α Υλών, περιοχή Τ20, σιλό τροφοδοσίας Τ20 ή Σχάρα ταινίας Τ4. πλατεία Λιμανιού και απόθεση στις πλατείες Βουνού. πλατείες Βουνού και απόθεση στις πλατείες Α Υλών. Από την φορτωτική (BILL OF LADING) του πλοίου ή με την μέτρηση των δρομολογίων των φορτηγών επί του μέσου όρου του βάρους αυτών, ο οποίος θα προκύπτει από το βάρος μερικών τυχαίων φορτηγών κατόπιν υποδείξεως της επίβλεψης του τμήματος. Από την φορτωτική (BILL OF LADING) του πλοίου ή τη ζύγιση στην πλάστιγγα του εργοστασίου Από τη ζύγιση στην πλάστιγγα του εργοστασίου.

2 Φόρτωση και τροφοδοσία από περιοχή Τ20 στο σιλό τροφοδοσίας της Τ20 περιοχή Τ20 στη θέση τροφοδοσίας της Τ4 Από την μέτρηση των δρομολογίων των φορτηγών επί του μέσου όρου του βάρους αυτών, ο οποίος θα προκύπτει από το βάρος μερικών τυχαίων φορτηγών κατόπιν υποδείξεως της επίβλεψης του τμήματος. Από την μέτρηση των δρομολογίων των φορτηγών επί του μέσου όρου του βάρους αυτών, ο οποίος θα προκύπτει από το βάρος μερικών τυχαίων φορτηγών κατόπιν υποδείξεως της επίβλεψης του τμήματος. γ. Σκουριά ηλεκτροκαμίνων( Η/Κ ) Είδος εργασίας Τιμή Υπολογισμός ποσότητας Μόνο μεταφορά από ταινία Τ7 Χερσαίας Αποκομιδής Σκουριάς προς Λιμάνι Μόνο μεταφορά από ταινία Τ7 Χερσαίας Αποκομιδής Σκουριάς προς πλατεία Τελωνείου πλατεία CAILLARD προς πλατεία Τελωνείου Φόρτωση - μεταφορά, από πλατεία Τελωνείου προς Λιμάνι πλατεία Βουνού στο Λιμάνι Από την φορτωτική (BILL OF LADING) του πλοίου σε περίπτωση φόρτωσης ή με την μέτρηση των δρομολογίων των φορτηγών επί του μέσου όρου του βάρους αυτών, ο οποίος θα προκύπτει από το βάρος μερικών τυχαίων φορτηγών κατόπιν υποδείξεως της επίβλεψης του τμήματος Από την μέτρηση των δρομολογίων των φορτηγών επί του μέσου όρου του βάρους αυτών, ο οποίος θα προκύπτει από το βάρος μερικών τυχαίων φορτηγών κατόπιν υποδείξεως της επίβλεψης του τμήματος. Από την μέτρηση των δρομολογίων των φορτηγών επί του μέσου όρου του βάρους αυτών, ο οποίος θα προκύπτει από το βάρος μερικών τυχαίων φορτηγών κατόπιν υποδείξεως της επίβλεψης του τμήματος. Από την μέτρηση των δρομολογίων των φορτηγών επί του μέσου όρου του βάρους αυτών, ο οποίος θα προκύπτει από το βάρος μερικών τυχαίων φορτηγών κατόπιν υποδείξεως της επίβλεψης του τμήματος. Από τη ζύγιση στην πλάστιγγα του εργοστασίου. δ. Σκουριά μεταλλακτών ( Μ/Τ ) Είδος εργασίας Τιμή Υπολογισμός ποσότητας Φόρτωση - μεταφορά, από πλατεία Τριβείου και απόθεση στην πλατεία Από την φορτωτική (BILL OF LADING) του πλοίου. Λιμανιού.

3 ε. Διάφορα υλικά ( Μπάζα, Χιτώνες Π/Κ, Επιστροφές Π/Κ κλπ. ) Είδος εργασίας Τιμή Υπολογισμός ποσότητας Πλατείες και εσωτερικούς Από την μέτρηση των δρομολογίων των φορτηγών επί δρόμους Καμινιών και του μέσου όρου του βάρους αυτών, ο οποίος θα Περιστροφικών προς προκύπτει από το βάρος μερικών τυχαίων φορτηγών Εγκατάσταση Σπαστήρα κατόπιν υποδείξεως της επίβλεψης του τμήματος. (Χιτώνες Π/Κ, Επιστροφές Π/Κ, κ.τ.λ.) Πλατείες και εσωτερικούς δρόμους Καμινιών και Περιστροφικών προς Από τη ζύγιση στην πλάστιγγα του εργοστασίου. Πλατεία Βουνού (Χιτώνες Π/Κ, Επιστροφές Π/Κ, κ.τ.λ.) Λιμάνι προς Πλατεία Βουνού (Χιτώνες Π/Κ, Από τη ζύγιση στην πλάστιγγα του εργοστασίου. Επιστροφές Π/Κ, κ.τ.λ.) στ. Απολογιστική Χρήση Φορτηγών και Μηχανημάτων Είδος εργασίας Τιμή Υπολογισμός ποσότητας Χρήση φορτωτή τύπου 980 /h Υπολογισμός Ωρών Εργασίας Χρήση φορτωτή τύπου 966 /h Υπολογισμός Ωρών Εργασίας Χρήση φορτηγού τύπου ΜΑΝ (τετραξονικού) Χρήση επικαθήμενου φορτηγού (σε περίπτωση που δύναται να διαθέσει προαιρετικά) /h /h Υπολογισμός Ωρών Εργασίας Υπολογισμός Ωρών Εργασίας Ο Ανάδοχος θα πρέπει να διαθέτει ένα (1) φορτωτή τύπου CAT980 ή άλλου ισοδύναμου ή μεγαλύτερου τύπου καθώς και ένα (1) φορτωτή CAT966 ή άλλου ισοδύναμου τύπου, οι οποίοι θα μπορούν να εργάζονται παράλληλα έπειτα από έγκαιρη ενημέρωση του Αναδόχου από τους αρμόδιους του τμήματος. Επίσης, θα πρέπει να διαθέτει ικανό αριθμό (άνω των έξι) τετραξονικών χωματουργικών αυτοκινήτων (Δημοσίας Χρήσεως), τα οποία θα χρησιμοποιούνται για την μεταφορά των υλικών, των οποίων ο αριθμός θα μπορεί να αυξηθεί μετά από αίτηση του τμήματος. Για την εξυπηρέτηση των έκτακτων αναγκών ο αριθμός των φορτηγών θα ορίζεται έπειτα από συνεννόηση του Αναδόχου με τους υπευθύνους του τμήματος τουλάχιστον μία (1) ημέρα πριν την έκτακτη εργασία. Σε περιπτώσεις απρόβλεπτων ή κατεπειγουσών εργασιών η σχετική συνεννόηση θα γίνεται άμεσα, με τη γένεση του συμβάντος

4 με προφορική συνεννόηση ή με την αποστολή φαξ σε συγκεκριμένο αριθμό, όπου ο Ανάδοχος θα υποχρεούται να διαθέσει άμεσα 1 φορτηγό και 1 φορτωτή εντός (4) τεσσάρων ωρών από την τηλεφωνική κλήση ή την αποστολή φαξ, ανεξαρτήτως ημερομηνίας και ώρας. Σε περίπτωση που του ζητηθεί, ο Ανάδοχος οφείλει να μεταβάλλει το είδος της εργασίας του μέχρι (2) φορές το οχτάωρο, παρόλο που μπορεί να έχει εισέλθει για διαφορετική εργασία. Οι αποστάσεις μεταφοράς υλικών είναι: 1. Λιμάνι πλατείες Α Υλών: ~ 1km 2. Λιμάνι πλατείες Βουνού: ~ 2,4km 3. Πλατείες Βουνού πλατείες Α Υλών: ~ 1,4km 4. Πλατεία Τριβείου πλατεία Λιμανιού: ~ 0,4km 5. Περιοχή ΧΑΣ πλατείες Λιμανιού, Τελωνείου: ~ 1km Οι μεταφερόμενες ποσότητες συνολικά και κατά προσέγγιση είναι: 1. Στερεά Καύσιμα: 250.000 tn 2. Μεταλλεύματα: 400.000 tn 3. Σκουριά Ηλεκτροκαμίνων: 36.000 tn 4. Σκουριά Μεταλλακτών (Μ/Τ): 90.000 tn 5. Διάφορα Υλικά (Μπάζα, Χιτώνες Π/Κ, Επιστροφές Π/Κ κλπ): 6.000 tn Ο Ανάδοχος θα είναι υπεύθυνος για τη διάθεση εργατικού προσωπικού, για τη διαχείριση των φορτηγών στις τούμπες της Α Υλών και των Πλατειών του εργοστασίου, όπου αυτό κρίνεται αναγκαίο για λόγους ασφαλείας. 2. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Η διάρκεια του έργου θα είναι ένα (1) έτος, με δικαίωμα παράτασης για επιπλέον ένα (1) έτος, μονομερώς από την Εταιρία. 3. ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ - ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 3.1. Άδειες Χειρισμού Ο Ανάδοχος υποχρεούται να διαθέτει για τα μηχανήματα και τα φορτηγά του, ικανούς και κατάλληλης Άδειας χειριστές και οδηγούς, σύμφωνα και με τη γνώμη της Εταιρίας. Φωτοτυπίες των αδειών αυτών οφείλει να προσκομίζει πριν την ανάληψη δραστηριότητας, αλλά και σε κάθε μεταβολή αδείας ή προσωπικού. 3.2. Άδειες και Πινακίδες Μηχανήματος Εργου ΜΕ Ο Ανάδοχος υποχρεούται όπως τα μηχανήματα και τα φορτηγά του διαθέτουν τις απαιτούμενες Πινακίδες, Άδειες Μηχανημάτων Έργου & Άδειες Φορτηγών Δ.Χ, τις οποίες οφείλει να προσκομίζει πριν την ανάληψη δραστηριότητας, αλλά και σε κάθε μεταβολή. Επίσης τα φορτηγά του θα πρέπει να έχουν ελεγχθεί από τα αρμόδια ΚΤΕΟ. 3.3. Ασφάλιση Μηχανήματος Τα μηχανήματα και τα φορτηγά του Αναδόχου πρέπει να είναι ασφαλισμένα για την αστική και ποινική του ευθύνη έναντι τρίτων και απαγορεύεται ρητώς η άσκηση της δραστηριότητας

5 της σύμβασης, αν δεν ευρίσκεται σε ισχύ ή ασφάλιση. Αντίγραφο των ασφαλιστηρίων θα προσκομίζεται στην Εταιρία. 3.4. Βιβλία Συντήρησης Επισκευών Ο Ανάδοχος οφείλει να τηρεί για όλα τα μηχανήματα και τα φορτηγά του Θεωρημένο Βιβλίο Συντήρησης και Επισκευών, το οποίον να ευρίσκεται σε πρώτη ζήτηση από τους υπεύθυνους της Εταιρίας και τους εκπροσώπους της Πολιτείας. 3.5. Σχετική Νομοθεσία Κράτους Ο Ανάδοχος οφείλει να τηρεί και εφαρμόζει την σχετική Νομοθεσία του Κράτους (ΚΟΚ, Διατάξεις, κλπ.) καθώς και τις αποφάσεις και διαταγές των Αστυνομικών και λοιπών Διοικητικών Αρχών του Κράτους. 3.6. Ειδική Νομοθεσία Εσωτερικοί Κανονισμοί Εταιρίας Ο Ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί την Ειδική Νομοθεσία του αντικειμένου της Επιχείρησης, τον Κανονισμό Μεταλλευτικών & Λατομικών Εργασιών, τη Γραπτή Εκτίμηση Επαγγελματικού Κινδύνου, τις εντολές της ΕΜΝΕ κλπ. Είναι δε μοναδικός υπεύθυνος απέναντι στην Πολιτεία και τις Αρχές για οποιαδήποτε παράλειψη ή παράβαση. Αναλαμβάνει δε την υποχρέωση να γνωστοποιεί τα ανωτέρω σε όλο το προσωπικό ή τους συνεργάτες που θα χρησιμοποιήσει για τις εργασίες της σύμβασης που θα υπογραφεί, με οποιαδήποτε σχέση και να συνδέεται με αυτούς, και ότι έχει την αποκλειστική ευθύνη για την πιστή τήρηση των διατάξεων αυτών. 3.7. Οδηγίες Αρμοδίων της Εταιρίας Ο Ανάδοχος οφείλει να τηρεί τις παρατηρήσεις των αρμοδίων της Εταιρίας, όσον αφορά στην τήρηση των όρων του παρόντος. 3.8. Ενυπόγραφη Παραλαβή Σχετικού Εγγράφου Υλικού Ο Ανάδοχος οφείλει να παραλαμβάνει Ενυπόγραφα το Σχετικό Έγγραφο Υλικό, να το μεταβιβάζει, να ενημερώνει το προσωπικό του και να ελέγχει την εφαρμογή του περιεχομένου από το προσωπικό του. 3.9. Συμμετοχή σε Ενημέρωση και Περιοδική Εκπαίδευση Ο Ανάδοχος και το προσωπικό του πρέπει να συμμετέχει ανελλιπώς στις ενημερώσεις και τις περιοδικές εκπαιδεύσεις της Εταιρίας. 3.10. Συνεργασία Συντονισμός Ο Ανάδοχος και το προσωπικό του οφείλει να συνεργάζεται αρμονικά με το προσωπικό της Εταιρίας, το προσωπικό άλλων Εργολάβων, αλλά και με τους περιοίκους, διαφυλάσσοντας έτσι την απαιτούμενη άριστη σχέση της Εταιρίας με το περιβάλλον. Σε περίπτωση κατά την οποία προσωπικό του Αναδόχου δημιουργήσει πρόβλημα σε σχέση με τον τρόπο εκτέλεσης του Έργου, την συμπεριφορά, ή εν γένει τη συνεργασία με την Εταιρία και το προσωπικό της, ο Ανάδοχος υποχρεούται να λαμβάνει άμεσα μέτρα ή να το αντικαθιστά με άλλο. 3.11. Μεταβίβαση Οδηγιών Πληροφοριών Εγγράφου Υλικού Ο Ανάδοχος υποχρεούται να μεταβιβάζει τις οδηγίες, πληροφορίες και το έγγραφο υλικό στο προσωπικό του.

6 3.12. Μέτρα Ασφάλειας Έργου Εργαζομένων Ο Ανάδοχος και το προσωπικό του, οφείλουν να τηρούν όλα τα μέτρα Ασφάλειας που προβλέπονται από τις 3.6, 3.7 και 3.8, με ιδιαίτερη εφαρμογή των Μ.Α.Π (Μέσων Ατομικής Προστασίας). 3.13. Προστασία Περιβάλλοντος Ο Ανάδοχος και το προσωπικό του οφείλουν να προστατεύουν το περιβάλλον (δάση, οικιστικές περιοχές, θόρυβος, καλλιέργειες) και να ειδοποιούν αμέσως για ενδεχόμενες πυρκαγιές. Ειδικά τα προερχόμενα κατά την συντήρηση του μηχανήματός του, χρησιμοποιηθέντα ορυκτέλαια, δεν πρέπει να απορρίπτονται αλλά να περισυλλέγονται σε βαρέλια ή στις ειδικές δεξαμενές. 3.14. Συνθήκες και Χώροι Εργασίας Υπεύθυνη Δήλωση Αποδοχής Ο Ανάδοχος και το προσωπικό του αποδέχονται πλήρως τις συνθήκες, στους χώρους διεξαγωγής της δραστηριότητας της σύμβασης, δηλώνουν ότι τους έχουν επισκεφθεί, ότι μπορούν να εκτελέσουν την δραστηριότητα (φύση, τρόπος κλπ.) και ότι παραιτείται στο εξής από κάθε αντίρρηση ή ένσταση του κατά της φύσης της εργασίας ή του τρόπου διεξαγωγής του έργου, καθώς και από κάθε άλλη αξίωση για αποζημίωση. 3.15. Ορισμός Εκπροσώπου Ο Ανάδοχος οφείλει να γνωρίσει στην Εταιρία εγγράφως, τον Εκπρόσωπο ή Διαχειριστή του, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. 4. ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΛΑΒΟΥ Το προσωπικό που θα χρησιμοποιεί ο Ανάδοχος, πρέπει να είναι ασφαλισμένο στον προβλεπόμενο Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης και θα πρέπει να ευρίσκεται σε άμεση σχέση με αυτόν, η δε Εταιρία ουδεμία σχέση θα έχει με αυτό. Οι απολαβές του προσωπικού του Αναδόχου θα καταβάλλονται εξ ολοκλήρου από αυτόν (τακτικές, υπερωρίες, επιδόματα, δώρα, εισφορές κλπ.), η δε Εταιρία ουδεμία σχέση θα έχει με αυτό. Απαγορεύεται η χρησιμοποίηση, από τον Ανάδοχο, προσωπικό που προέρχεται από το προσωπικό της Εταιρίας. 5. ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΥΘΥΝΕΣ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ Ο Ανάδοχος ευθύνεται για κάθε ζημία που τυχόν συμβεί από τον ίδιο ή το προσωπικό του, εις βάρος της Εταιρίας ή Τρίτων, την οποία πρέπει να αποκαθιστά αμέσως ή να καταβάλει την αντίστοιχη αποζημίωση. Σε αντίθετη περίπτωση, η Εταιρία έχει το δικαίωμα να προχωρεί σε επανόρθωση ζημιών και να παρακρατεί το ποσόν των σχετικών δαπανών από το ποσόν που πρόκειται να εισπράξει ο Ανάδοχος, στο άμεσο μέλλον. Ο Ανάδοχος είναι υπεύθυνος Αστικά και Ποινικά για οποιοδήποτε Ατύχημα Εργαζόμενου ή Τρίτου που τυχόν συμβεί κατά την εκτέλεση του έργου της σύμβασης από υπαιτιότητα του ιδίου ή του προσωπικού του. Η Εταιρία απαλλάσσεται ρητά από κάθε ευθύνη.

7 Ο Ανάδοχος δεν έχει το δικαίωμα να αναθέσει ή εκχωρήσει σε άλλον την εκτέλεση του έργου ή μέρος αυτού καθ όλη την διάρκεια της σύμβασης. Ο Ανάδοχος φέρει ακέραια την ευθύνη για πρόσωπα που απασχολούνται από αυτόν σε περίπτωση παράνομων από αυτούς πράξεων σε βάρος της Εταιρίας (κλοπές, καταστροφές κλπ.). Ο Ανάδοχος οφείλει να αποδέχεται πιστοποιημένα πρόστιμα εις βάρος της Εταιρίας από τις Δημόσιες Εποπτικές Αρχές, που οφείλονται στην μη τήρηση των υποχρεώσεών του και τα οποία θα παρακρατούνται από την πληρωμή του. 6. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 6.1. Εγκατάσταση Αναδόχου Υποχρεώσεις Έναρξη Εργασιών Ο Εργολάβος, στον οποίο θα γίνει η ανάθεση της εκτέλεσης του Έργου, υποχρεούται να υπογράψει το συμφωνητικό που θα καταρτιστεί, μέσα σε πέντε (5) ημερολογιακές ημέρες, από την ημέρα που θα γίνει η σχετική ειδοποίηση. Η έναρξη της δραστηριότητας πρέπει να γίνει μέσα σε 5 ημερολογιακές ημέρες από τη σχετική ειδοποίηση. Οποιαδήποτε παραβίαση των παραπάνω χρονικών ορίων, δίνει τη δυνατότητα στην Εταιρία να κηρύξει έκπτωτο τον Ανάδοχο και να αναθέσει την εκτέλεση του Έργου σε άλλον. Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να τηρήσει απόλυτα τις προθεσμίες έναρξης δραστηριότητας της σύμβασης. Στην περίπτωση που δεν θα τηρηθούν αυτές, η Εταιρία έχει το δικαίωμα να τον κηρύξει έκπτωτο, οπότε η Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης, καταπίπτει υπέρ αυτής, ως ποινική ρήτρα. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να εκτελεί στο ακέραιο κάθε εργασία που θα του αναθέτουν οι υπεύθυνοι της Εταιρίας. Σε περίπτωση άρνησής του ή αδυναμίας του να εκτελέσει κάποια εργασία η Εταιρία θα εκτελεί το αντίστοιχο έργο εις βάρος και για λογαριασμό του Αναδόχου. Στην περίπτωση αυτή το επιπλέον κόστος που κατέβαλε η Εταιρία, όσο μεγάλο και να είναι αυτό, ακόμη και αν είναι υπερβολικό λόγω κατεπειγούσης ανάθεσης σε Τρίτο, θα αφαιρείται από την πιστοποίησή του. 6.2. Έλεγχος Καταγραφή επιμετρήσεων Θα συντάσσεται καθημερινά ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ το οποίο θα συνοδεύεται υποχρεωτικά από φωτοτυπία των ταχογράφων όλων των φορτηγών. Στις περιπτώσεις όπου η αμοιβή του Αναδόχου καθορίζεται από συμφωνημένη φορτωτική (BILL OF LADING) πλοίου, η ημερήσια ποσότητα θα αναγράφεται προσεγγιστικά και την ημέρα περαίωσης της εργασίας θα αναγράφεται η τελική, οριστική ποσότητα σε τόνους. Σε περιπτώσεις όπου ο υπολογισμός της ποσότητας θα γίνεται με μέτρηση των δρομολογίων των φορτηγών επί του μέσου όρου του βάρους αυτών, η επιλογή των φορτηγών που θα στέλνεται για ζύγιση και η καταμέτρηση των δρομολογίων θα γίνεται από το τμήμα. Ο έλεγχος και η καταγραφή των επιμετρήσεων θα μπορεί να γίνει από το τμήμα συνδυαστικά από όλα τα παραπάνω ή και τις μετρήσεις της πλάστιγγας.

8 6.3. Πιστοποιήσεις Πληρωμών Στο τέλος κάθε μήνα, από τα ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΕΛΤΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ καθώς και από υπάρχουσες φορτωτικές (BILL OF LADING) πλοίων θα συντάσσεται η σχετική ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ μηνός από τον Αρμόδιο της Εταιρίας. Στην Πιστοποίηση πληρωμής θα αναγράφονται τα δρομολόγια και οι ώρες που πραγματοποιήθηκαν και το ποσό της αμοιβής που αναλογεί σε αυτές και βάσει αυτής θα εκδίδεται από τον Ανάδοχο το σχετικό Τιμολόγιο. 7. ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑΣ Αναπόσπαστο μέρος της Σύμβασης είναι το Συμφωνητικό Εμπιστευτικότητας του Αναδόχου και Εταιρίας, οι όροι του οποίου πρέπει να τηρούνται επακριβώς. 8. ΕΚΠΤΩΣΗ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ 8.1. Έκπτωση του Αναδόχου - Αποχώρηση Ο Ανάδοχος δύναται να κηρυχθεί έκπτωτος: όταν δεν θα τηρούνται όροι της σύμβασης, οι οποίοι άπαντες θεωρούνται ουσιώδεις. σε περίπτωση αποχωρήσεως ή απουσίας του Αναδόχου πριν την λήξη της ισχύος του συμφωνητικού. αν το μηχάνημα ή τα φορτηγά του Αναδόχου πάθουν κάποια ζημιά ή από κάποια άλλη αιτία διακοπεί η εργασία, χωρίς ο Ανάδοχος να θέσει σε λειτουργία άλλα και με τους ίδιους όρους. Σε κάθε μία από τις άνω περιπτώσεις, η Εταιρία έχει το δικαίωμα να αναθέσει σε άλλον την εκτέλεση των εργασιών, ενώ ο Ανάδοχος υποχρεούται να καταβάλει στην Εταιρία την επιπλέον διαφορά του κόστους του Έργου που θα εκτελεσθεί με όποιο τρόπο κρίνει πρόσφορο η Εταιρία για όλο το χρονικό διάστημα που απομένει μέχρι την λήξη του συμφωνητικού, της Εταιρίας επιφυλασσόμενης για κάθε περαιτέρω αξίωσή της από την πρόωρη αποχώρηση του Αναδόχου. Επίσης, η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης θα καταπίπτει υπέρ της Εταιρίας ως ποινική ρήτρα. 8.2. Ποινικές Ρήτρες Εκπτώσεις Σε περίπτωση που οι εργασίες εκτελούνται από τον Ανάδοχο πλημμελώς ή δεν εκτελούνται καθόλου με υπαιτιότητα του Αναδόχου, η Εταιρία έχει το δικαίωμα, κατά την απόλυτη κρίση της, είτε να κηρύξει έκπτωτο τον Ανάδοχο, σύμφωνα με την παράγραφο 8.1 είτε να επιβάλλει πρόστιμο ως εξής: Για την πρώτη φορά που θα συμβεί, πρόστιμο σε ποσοστό 20% του συμβατικού τιμήματος της συγκεκριμένης εργασίας. Σε περίπτωση δεύτερης και τρίτης φοράς, το ποσοστό θα αυξάνεται κατά 10%, δηλαδή 30% και 40% αντίστοιχα. Σε περίπτωση τέταρτης φοράς που θα συμβεί, το ποσοστό του προστίμου αυξάνεται σε 50%.

9 Τα χρηματικά ποσά από τις ποινές αυτές θα παρακρατούνται από την αντίστοιχη Πιστοποίηση πληρωμής. Είναι ευνόητο ότι όταν η εργασία δεν εκτελείται καθόλου με υπαιτιότητα του Αναδόχου, δεν καταβάλλεται και το ανάλογο για την εργασία τίμημα. 9. ΛΥΣΗ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΑΝΑΣΤΟΛΗ Η Εταιρία θα διατηρεί το δικαίωμα να καταγγείλει το συμφωνητικό οποτεδήποτε και αζημίως για αυτήν, με άμεση ισχύ σε περίπτωση παραβάσεως εκ μέρους του Αναδόχου, κάποιου όρου της, δεδομένου ότι όλοι οι όροι της θα θεωρούνται ουσιώδεις. Μη άσκηση του δικαιώματος αυτού εκ μέρους της Εταιρίας σε ορισμένες περιπτώσεις δεν θα μπορεί να ερμηνευθεί και σαν παραίτηση από το δικαίωμα αυτό. Στην περίπτωση αυτή ο Ανάδοχος καμία απαίτηση δεν θα έχει από την Εταιρία, ενώ θα υποχρεούται σε αποκατάσταση κάθε ζημιάς που η Εταιρία τυχόν υποστεί από την μη εκπλήρωση του συμφωνητικού. Η Εταιρία θα έχει το δικαίωμα να αναστείλει ή να καταγγείλει, ένεκα σπουδαίου λόγου ή ανωτέρας βίας και κατά την κρίση της το συμφωνητικό αζημίως για αυτήν, ο δε Ανάδοχος ουδεμία απαίτηση θα έχει σε αυτήν την περίπτωση κατά της Εταιρίας. Σε κάθε περίπτωση, η Εταιρία θα έχει το δικαίωμα να αναστείλει ή καταγγείλει για οποιοδήποτε λόγο κατά την απόλυτη κρίση της το Συμφωνητικό αζημίως γι αυτήν, αλλά με σχετική γραπτή προειδοποίηση δύο (2) μηνών προς το άλλο μέρος. Επίσης το συμφωνητικό λύεται και με την κήρυξη του Αναδόχου έκπτωτου σε περιπτώσεις που ορίζονται στο άρθρο 8 (ΕΚΠΤΩΣΗ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ). Τέλος στην περίπτωση που ο Ανάδοχος κηρύξει παύση πληρωμών ή πτωχεύσει ή τεθεί σε αναγκαστική διαχείριση για λογαριασμό των πιστωτών του ή σε οποιαδήποτε παρόμοια κατάσταση, τότε η Εταιρία θα έχει το δικαίωμα να καταγγείλει τη σύμβαση αζημίως για αυτήν. 10. ΜΕΡΙΚΗ ΔΙΑΚΟΠΗ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ Η Εταιρία κατά την απόλυτη κρίση της, θα μπορεί να διακόψει μερικώς την υλοποίηση του συμφωνητικού για λόγους διοικητικούς, συντονισμού ή συμμόρφωσης. 11. ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ Με τον όρο ανωτέρα βία εννοούνται απρόβλεπτα περιστατικά, τα οποία επηρεάζουν δυσμενώς την καλή εκτέλεση των συμβατικών υποχρεώσεων των δύο μερών, όπως για παράδειγμα εργατικές κινητοποιήσεις, θεομηνίες, πυρκαγιές, εμπόλεμες καταστάσεις, κυβερνητικές αποφάσεις, επαναστάσεις. Καθ όλη τη διάρκεια που θα ισχύουν τα περιστατικά ανωτέρας βίας, κανένα συμβαλλόμενο μέρος δεν θα φέρει καμία ευθύνη. Το μέρος που βρίσκεται σε κατάσταση ανωτέρας βίας πρέπει να ειδοποιήσει με σχετικό γραπτό μήνυμά του και χωρίς καθυστέρηση το άλλο μέρος. Αν προβλέπεται να διαρκέσει η ανωτέρα βία αποδεδειγμένα περισσότερο από δύο μήνες, τα συμβαλλόμενα μέρη θα επανεξετάσουν το θέμα και θα μπορούν να καταγγείλουν αζημίως το

10 συμφωνητικό διατηρουμένων όλων των μέχρι του γεγονότος της ανωτέρας βίας υποχρεώσεών τους. Για κάθε περιστατικό ανωτέρας βίας θα συντάσσεται σχετικό πρωτόκολλο που θα υπογράφεται από την Εταιρία και τον Ανάδοχο. 12. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ Το συμφωνητικό που θα υπογραφεί μπορεί να λυθεί με κοινή συμφωνία των συμβαλλομένων και νωρίτερα από τις ημερομηνίες που προβλέπονται. Θα συμφωνηθεί ρητά ότι ο Ανάδοχος κατά την τελική εκκαθάριση των λογαριασμών του, δεν θα έχει την παραμικρή απαίτηση από την Εταιρία, σε περίπτωση που το αντικείμενο των εργασιών είναι κατ όγκο περισσότερο ή λιγότερο απ ότι έχει συμφωνηθεί. Η σύμβαση που θα υπογραφεί, καθώς και η παρούσα διακήρυξη διέπονται από το Ελληνικό Δίκαιο. Οι τυχόν διαφωνίες που θα προκύψουν εκ της διακηρύξεως ή μεταξύ των συμβαλλομένων μερών εκ της συμβάσεως, συμπεριλαμβανομένων των διαφορών περί την ισχύ, ερμηνεία ή εκτέλεση αυτών, θα επιλύονται φιλικά με γνώμονα το αμοιβαίο συμφέρον. Σε περίπτωση αδυναμίας επίλυσης των διαφορών με φιλικό τρόπο, η διαφορά θα επιλύεται αποκλειστικά από τα Δικαστήρια των Αθηνών, τα οποία ορίζονται αρμόδια. 13. ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ Η Εταιρία υποχρεούται να ορίσει Αρμόδιο, ο οποίος θα προγραμματίζει τις εργασίες και θα ελέγχει και θα καταγράφει την απασχόληση του Αναδόχου στο Ημερήσιο Φύλλο Εργασίας, αντίγραφο του οποίου θα παραδίδει σε αυτόν, αφού προηγουμένως έχει υπογραφεί σχετικά και από τα δύο μέρη. 14. ΤΡΟΠΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ Η πληρωμή θα γίνεται μετά από 60 ημέρες, από την έκδοση του σχετικού τιμολογίου από τον Ανάδοχο, με πίστωση Λογαριασμού Τραπέζης. 15. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ Προκειμένου η Εταιρία να προβαίνει σε πληρωμή του, ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να προσκομίζει στην Εταιρία Φορολογική και Ασφαλιστική Ενημερότητα ή ότι έχει νόμιμα ρυθμίσει τον τρόπο καταβολής τους, καθώς και Τιμολόγιο Παροχής Υπηρεσιών. Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος δεν προσκομίσει τα παραπάνω, δεν θα γίνεται πληρωμή.

11 16. ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ 16.1. Εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό Οι προσφορές όλων των συμμετεχόντων πρέπει να συνοδεύονται με εγγυητική επιστολή συμμετοχής από αναγνωρισμένη τράπεζα ύψους 20.000,00. Η εγγυητική αυτή επιστολή πρέπει να έχει διάρκεια ισχύος τουλάχιστον τρεις (3) μήνες μετά την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας κατάθεσης των προσφορών και είναι υποχρεωτική της συμμετοχής στον διαγωνισμό. Προσφορές χωρίς εγγυητική επιστολή συμμετοχής απορρίπτονται ως απαράδεκτες και δεν λαμβάνονται υπ όψη. Σε περίπτωση που, μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας οποιοσδήποτε διαγωνιζόμενος κληθεί να υπογράψει σύμβαση και δεν προσέλθει τη συγκεκριμένη ημέρα και ώρα, η εγγυητική επιστολή συμμετοχής θα καταπίπτει αυτοδικαίως υπέρ της Εταιρίας ως ποινική ρήτρα. Ο εκδότης της εγγυητικής επιστολής υποχρεούται να προβεί στην παράταση της ισχύος αυτής ύστερα από έγγραφη ειδοποίηση της Εταιρίας πριν από την ημερομηνία λήξης της. Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής επιστρέφεται σε αυτόν που κατακυρώθηκε το Έργο, μετά την κατάθεση της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης, ενώ στους υπόλοιπους συμμετέχοντες μετά την ημερομηνία κατακύρωσης ή ανάθεσης. 16.2. Εγγύηση καλής εκτέλεσης Ο Ανάδοχος εγγυάται την προσήκουσα και εμπρόθεσμη εκτέλεση της σύμβασης. Μετά την κοινοποίηση της κατακύρωσης, ο Ανάδοχος υποχρεούται να καταθέσει στην Εταιρία, με την υπογραφή της σύμβασης, Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης πιστωτικών ιδρυμάτων ποσού ίσου με το 10% της καθαρής αξίας του Έργου, η οποία θα παραμείνει στην Εταιρία ως εγγύηση καλής εκτέλεσης και με ημερομηνία λήξης δύο (2) μήνες μετά τη λήξη του συμφωνητικού. Ο εκδότης της εγγύησης υποχρεούται να προβεί στην παράταση της ισχύος αυτής ύστερα από έγγραφη ειδοποίηση της ΓΜΜ ΑΕ ΛΑΡΚΟ πριν από την ημερομηνία λήξης της εγγύησης. Η εγγυητική καλής εκτέλεσης επιστρέφεται μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική ολική εκτέλεση του έργου και εφ όσον ο Ανάδοχος έχει εκπληρώσει όλες τις υποχρεώσεις του, που απορρέουν από τη σύμβαση έργου και ύστερα από την εκκαθάριση τυχόν απαιτήσεων μεταξύ των δύο συμβαλλομένων και αφού ο Ανάδοχος προσκομίσει πρωτίστως βεβαιώσεις των ασφαλιστικών φορέων του προσωπικού του, ότι έχει τακτοποιήσει όλες τις υποχρεώσεις του προς το προσωπικό. 17. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Κάθε υποψήφιος οφείλει να υποβάλει την προσφορά του μέσα σε κλειστό φάκελο, στο εξωτερικό μέρος του οποίου πρέπει να αναγράφονται υποχρεωτικά και ευκρινώς τα ακόλουθα: Η φράση «ΦΑΚΕΛΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» Η Υπηρεσία στην οποία απευθύνεται με κεφαλαία γράμματα, ως εξής: «ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ»

12 Ο τίτλος της Παροχής Υπηρεσίας και η ένδειξη: «Προσφορά για τη επαναληπτική διακήρυξη Α150970: ΦΟΡΤΩΣΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΕΤΑΛΛΕΥΜΑΤΩΝ, ΣΤΕΡΕΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΣΤΟ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΛΑΡΥΜΝΑΣ», Στο επάνω μέρος αριστερά του φακέλου η πλήρης επωνυμία του υποψηφίου, η επαγγελματική του διεύθυνση και το τηλέφωνό του (σταθερό κινητό). Η προσφορά του υποψηφίου θα πρέπει να υπογράφεται σε όλες τις σελίδες, από πρόσωπο ή πρόσωπα, τα οποία είναι προς τούτο νόμιμα εξουσιοδοτημένα. Μέσα στον φάκελο πρέπει να περιέχονται υποχρεωτικά τα παρακάτω: 1. Το πλήρες ονοματεπώνυμο ή επωνυμία, διεύθυνση και τηλέφωνο του προσφέροντος. 2. Φωτοαντίγραφο των αδειών λειτουργίας των μηχανημάτων και οχημάτων επικυρωμένα από κάποια Δημόσια Αρχή. 3. Φωτοαντίγραφο των ασφαλιστηρίων συμβολαίων των μηχανημάτων και οχημάτων επικυρωμένα από κάποια Δημόσια Αρχή. 4. Φωτοαντίγραφο των ΚΤΕΟ των οχημάτων επικυρωμένα από κάποια Δημόσια Αρχή. 5. Φωτοαντίγραφο των διπλωμάτων των χειριστών και των οδηγών επικυρωμένα από κάποια Δημόσια Αρχή. 6. Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής, η οποία είναι υποχρεωτική. 7. Η υπεύθυνη δήλωση της παραγράφου 3.14. 8. Κατάσταση όπου θα αναφέρονται τα έργα ή εργασίες στις οποίες έχει συμμετάσχει ο προσφέρων Η οικονομική προσφορά θα τοποθετείται σε ξεχωριστό υποφάκελο εντός του κυρίως φακέλου και με την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ». Εντός του φακέλου θα περιέχεται η οικονομική προσφορά που η διάρκεια της ισχύος της θα είναι 3 μήνες από την ημερομηνία λήξης του διαγωνισμού. Η οικονομική προσφορά πρέπει να φέρει πρωτότυπη υπογραφή και σφραγίδα του προσφέροντος ή των νόμιμων εκπρόσωπων του. Επισημαίνεται ρητά ότι επειδή η εργολαβία αποτελεί κυρίως έργο φόρτωσης μεταφοράς, η εργασία φορτωτή δεν θα αμειφθεί ιδιαιτέρως και οι εργολάβοι οφείλουν να συμπεριλάβουν το κόστος του φορτωτή στις παραπάνω τιμές μονάδας, όπου ορίζονται σε. Το πετρέλαιο σε όλες τις περιπτώσεις θα συνυπολογίζεται στις παραπάνω τιμές και σε καμία περίπτωση δεν θα διατίθεται από την Εταιρία. Τυχόν ΦΠΑ θα βαρύνει την Εταιρία. 18. ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ Προκειμένου να αναδειχθεί η καταλληλότητα των μηχανημάτων για την εργασία που προορίζονται, θα γίνει αξιολόγηση των μηχανημάτων που θα δηλώσει ο Ανάδοχος ότι θα χρησιμοποιήσει για την εκτέλεση του Έργου από Αρμόδια Επιτροπή της Εταιρίας, πριν αποσφραγιστεί ο φάκελος της οικονομικής προσφοράς.

13 19. ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΛΗΞΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ Οι προσφορές θα γίνονται δεκτές στα Κεντρικά Γραφεία της Εταιρίας στην Αθήνα, Κηφισίας 81-83, Μαρούσι 15124, Ισόγειο, Επιτροπή Προμηθειών & Εργολαβιών, καθημερινά πλην Σαββάτων, Κυριακών και αργιών, από ώρα 08.00 έως 14.00, αρμόδια κα. Θεοδώρου Κ., τηλ.: 210-6170262. Στον φάκελο θα πρέπει να αναγράφονται απαραίτητα η επωνυμία του ενδιαφερομένου, ο αριθμός της παρούσας Διακήρυξης και η φύση της προσφερόμενης εργασίας. Ο φάκελος επί ποινή αποκλεισμού θα αναγράφει υποχρεωτικά την ένδειξη ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ με κεφαλαία γράμματα. Η Εταιρία μπορεί να απορρίψει όλες τις προσφορές, να ακυρώσει τον διαγωνισμό ή και να τον επαναλάβει κατά την κρίση της, χωρίς να δημιουργείται καμία υποχρέωση για αποζημίωση όσων έλαβαν μέρος στον διαγωνισμό, επειδή θα ασκήσει τα παραπάνω δικαιώματά της. Οποιαδήποτε αξίωση για αποζημίωση των συμμετεχόντων στο διαγωνισμό, έναντι της Γ.Μ.Μ.Α.Ε. ΛΑΡΚΟ που προκήρυξε τον διαγωνισμό, αποκλείεται για οποιαδήποτε εκ της καθιδρυμένης σχέσεως αιτία και ιδιαιτέρως λόγω της μη κατακυρώσεως του ως άνω έργου σε αυτούς. Η συμμετοχή στον διαγωνισμό προϋποθέτει και αποδεικνύει άνευ ετέρου ανεπιφύλακτη αποδοχή από τους προσφέροντες όλων των όρων της παρούσας διακήρυξης. Πληροφορίες για τους ενδιαφερομένους θα δίδονται από το ΣΕΛ, Λάρυμνα Φθιώτιδας στα τηλέφωνα: 22330-44133 ή κινητό 6977700513 (κος Ταμπούρης Στυλιανός) τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Τελευταία ημερομηνία υποβολής προσφορών ορίζεται η 30 η Σεπτεμβρίου 2015 και ώρα 12:00. Προσφορές που θα κατατεθούν μετά την ανωτέρω ημερομηνία και ώρα δεν αποσφραγίζονται και επιστρέφονται ως εκπρόθεσμες. Η Εταιρία υποχρεούται να διαφυλάσσει το απόρρητο των προσφορών εν αναμονή της αξιολόγησης τους. Μαρούσι, 11 Σεπτεμβρίου 2015