ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ& ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΑΣΤΟΡΙΑ 23/04/2012 16 Η ΕΦΟΡΕΙΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΑΡ. ΠΡΩΤ.:1158 Ταχ. /νση: Μητροπόλεως 25, 52100 Καστοριά Τηλέφωνο: 24670 88200 FAX: 2467029748 e-mail: 16eba@culture.gr ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑ ΟΣΗ ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΣΤΟΝ Ι. Ν. ΑΓΙΟΥ ΑΛΥΠΙΟΥ Ν. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΟΙΧΟΓΡΑΦΙΩΝ Ι. Ν. ΑΓΙΟΥ ΑΛΥΠΙΟΥ ΕΝΟΡΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ» (Κωδ. Πράξης: ΚΑΕ: 2011ΣΕ01480099), του Ε.Π. «Μακεδονία Θράκη 2007-2013» του ΕΣΠΑ. Στην Καστοριά σήµερα την 23 η Απριλίου του έτους 2012, ηµέρα ευτέρα, στα γραφεία της 16 ης Εφορείας Βυζαντινών Αρχαιοτήτων, Μητροπόλεως 25, Καστοριά, και µεταξύ των εξής συµβαλλοµένων µερών: Α) Της 16 ης Εφορείας Βυζαντινών Αρχαιοτήτων, η οποία εδρεύει στην οδό Μητροπόλεως 25, ΤΚ 52100, Καστοριά, µε ΑΦΜ: 090283815,.Ο.Υ. ΙΑ Αθηνών, όπως εκπροσωπείται νόµιµα για την υπογραφή της παρούσας από την κ. ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗ, Προϊστάµενη της 16 ης Εφορείας Βυζαντινών Αρχαιοτήτων, και Β) Της εταιρείας αλκαφούκη Οίκος Ε.Π.Ε. Παραδοσιακά οµικά Υλικά, η οποία εδρεύει στο 10ο χλµ. Θεσσαλονίκης - Βέροιας, µε Α.Φ.Μ. 999261789 και.ο.υ. Ιωνίας, τηλ. 2310722127 - φαξ. 2310722771, εφεξής καλούµενος ο «ΑΝΑ ΟΧΟΣ». Συµφωνούνται, συνοµολογούνται και γίνονται αµοιβαίως δεκτά τα εξής: Ο πρώτος των συµβαλλοµένων, Αγγελική Στρατή, µε την παραπάνω ιδιότητά της και έχοντας υπόψη: Τις διατάξεις: 1. Το Π.. 191/2003 (ΦΕΚ.146/τ.Α /13-06-2003) «Οργανισµός του Υπουργείου Πολιτισµού» 2. Το Π.. 186/2009 (ΦΕΚ 213/Α/7-10-2009) «Συγχώνευση των Υπουργείου Πολιτισµού και Τουριστικής Ανάπτυξης». 3. Τo Π..74/85 που αφορά στην συµπλήρωση του Π..16/80 και την Απόφαση ΥΠΠΟ/ ΟΕΠΥ/ΤΟΠΥΝΣ/15/3696/20-1-04 (ΦΕΚ 70/Β/20-1-04) «Περί µεταβιβάσεως αρµοδιοτήτων και δικαίωµα υπογραφής στους Προϊσταµένους των Περιφερειακών Υπηρεσιών». 4. Το Π.. 99/24-3-92 (ΦΕΚ 46/Α/24-3-1992) «Μελέτη και εκτέλεση Αρχ/κών και εν γένει έργων». 5. To N.1958/5-8-91 (ΦΕΚ122/Α/5-8-91) «Περί τρόπου εκτέλεσης αρχ/κών έργων». 6. Του Ν. 2286/95 «Περί προµηθειών του ηµοσίου Τοµέα και ρύθµιση συναφών θεµάτων». 7. Το Ν. 2362/95 «Περί ηµοσίου Λογιστικού ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις». 8. Το Π.. 394/96 (ΦΕΚ 266/Α/4-12-96) «Περί κανονισµού προµηθειών ηµοσίου». 9. Την υπ. αρ. 35130/739 (ΦΕΚ 1291/11-08-2010) Απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών για την αύξηση των χρηµατικών ποσών του άρθρου 83 παρ. 1 του Ν.2362/95 για τη σύναψη δηµοσίων συµβάσεων που αφορούν προµήθεια προϊόντων, παροχή υπηρεσιών ή εκτέλεση έργων. 10. Τις πιστώσεις του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΟΙΧΟΓΡΑΦΙΩΝ Ι. Ν. ΑΓΙΟΥ ΑΛΥΠΙΟΥ ΕΝΟΡΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ» (Κωδ. Πράξης: 2011ΣΕ01480099) 11. Τις ανάγκες του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΟΙΧΟΓΡΑΦΙΩΝ Ι. Ν. ΑΓΙΟΥ ΑΛΥΠΙΟΥ ΕΝΟΡΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ» (Κωδ. Πράξης: ΚΑΕ: 2011ΣΕ01480099) του Ε.Π. «Μακεδονία Θράκη 2007-2013» του ΕΣΠΑ.
12. Την υπ αριθµ. 1049/12-05-2012 απόφαση ένταξης πράξης «Συντήρηση Τοιχογραφιών Ι. Ν. Αγίου Αλυπίου Ενορίας Οικονόµου Καστοριάς» 13. Το πρακτικό µε αριθµ. 1028/06-04-2012 της Επιτροπής ιενέργειας πρόχειρου µειοδοτικού διαγωνισµού για την ανάδειξη µειοδότη για την προµήθεια και παράδοση α) οικοδοµικών υλικών, β) αναλώσιµων υλικών και εργαλείων εργοταξίου γ) αναλώσιµων υλικών και εργαλείων συντήρησης για τις ανάγκες εκτέλεσης του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΟΙΧΟΓΡΑΦΙΩΝ Ι. Ν. ΑΓΙΟΥ ΑΛΥΠΙΟΥ ΕΝΟΡΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ» (Κωδ. Πράξης: ΚΑΕ: 2011ΣΕ01480099), του Ε.Π. «Μακεδονία Θράκη». 14. Την υπ αριθµ. 1075/11-04-2012 απόφαση έγκρισης του αποτελέσµατος του µειοδοτικού διαγωνισµού ΑΝΑΘΕΤΕΙ στον δεύτερο από τους συµβαλλόµενους την προµήθεια και παράδοση οικοδοµικών υλικών στον Ι. Ν. Αγίου Αλυπίου Ν. Καστοριάς, αντί του συνολικού ποσού των 584,25 (πεντακόσια ογδόντα τέσσερα ευρώ και είκοσι πέντε λεπτά) συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α., για τις ανάγκες του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΟΙΧΟΓΡΑΦΙΩΝ Ι. Ν. ΑΓΙΟΥ ΑΛΥΠΙΟΥ ΕΝΟΡΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ» (Κωδ. Πράξης 2011ΣΕ01480099) του Ε.Π. «Μακεδονία Θράκη». Ο Ανάδοχος οφείλει να παρέχει τη ζητούµενη προµήθεια σεβόµενος πλήρως τις προδιαγραφές που ορίζονται στην τεχνική περιγραφή και τις τεχνικές προδιαγραφές των επιβλεπόντων µηχανικών. Οι όροι της σύµβασης έχουν ως εξής: ΑΡΘΡΟ 1 Αντικείµενο της σύµβασης Αντικείµενο της σύµβασης είναι η προµήθεια και παράδοση οικοδοµικών υλικών για τις ανάγκες του έργου «Συντήρηση Τοιχογραφιών Ι. Ν. Αγίου Αλυπίου Ενορίας Οικονόµου Καστοριάς» (Κωδ. Πράξης: 2011ΣΕ01480099) του Ε.Π. «Μακεδονία Θράκη» όπως αναφέρονται στην υπ αριθµ. 576/15-03-2012 προκήρυξη πρόχειρου µειοδοτικού διαγωνισµού και σύµφωνα µε την προσφορά του Αναδόχου. Η παραπάνω προµήθεια θα είναι σύµφωνη µε την συνηµµένη τεχνική περιγραφή και τις τεχνικές προδιαγραφές: α) Οικοδοµικά υλικά Μονάδα Μέτρησης Ποσότητα 1 ΑΜΜΟΣ (0-4mm) ΣΑΚΟΣ 100 2 ΠΟΖΟΛΑΝΗ (ΘΗΡΑΙΚΗ ΓΗ ΣΑΚΟΣ 20KGR) ΣΑΚΟΣ 50 ΑΡΘΡΟ 2 ιάρκεια Τρόπος και τόπος εκτέλεσης εργασιών / Τόπος και χρόνος παράδοσης / Υποχρεώσεις - Κυρώσεις Αναδόχου Ο Ανάδοχος οφείλει να µεταφέρει και να παραδώσει τα οικοδοµικά υλικά στον τόπο του έργου δηλαδή στον Ι. Ν. Αγίου Αλυπίου Ενορίας Οικονόµου στην Καστοριά. Η παράδοση των υλικών και εργαλείων ορίζεται
να γίνει συνολικά ή τµηµατικά σε χρονικό διάστηµα πέντε (5)) ηµερών από την παραλαβή της έγγραφης παραγγελίας που θα αποστέλλεται στον προµηθευτή από τους επιβλέποντες του έργου. Συγκεκριµένα θα ισχύει: - τµηµατική παράδοση και ολοκλήρωση µέχρι 30-07-2012. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι τα αναλώσιµα υλικά και εργαλεία εργοταξίου είναι ελαττωµατικά, ο Ανάδοχος οφείλει να τα αντικαταστήσει αµέσως και χωρίς καθυστέρηση µε άλλα ισοδύναµα. Ο Ανάδοχος κατά την εκτέλεση του έργου υποχρεούται να τηρεί τους νόµους, διατάγµατα, οδηγίες δηµοσίων αρχών και γενικά την ισχύουσα νοµοθεσία και κανονισµούς που αφορούν την εκτέλεση συναφών έργων. Ο Ανάδοχος ευθύνεται στο ακέραιο για κάθε ζηµιά ή φθορά σε τυχόν υπάρχουσες κατασκευές και εγκαταστάσεις, στον χώρο των έργων που θα οφείλονται στα µηχανήµατα, όργανα και µέσα, που χρησιµοποίησε για την εκτέλεση του έργου. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να χρησιµοποιήσει για την εκτέλεση του έργου υλικά της καλύτερης ποιότητας, χωρίς βλάβες ή ελαττώµατα. Ο Ανάδοχος οφείλει να αναλάβει την πλήρη αστική ευθύνη για την ασφάλεια και υγεία του προσωπικού του, καθώς και για το προσωπικό της υπηρεσίας και για κάθε τρίτο, σε ό,τι αφορά το τµήµα του έργου που έχει αναλάβει. Η προµήθεια και παράδοση των υλικών θα γίνεται σταδιακά κατόπιν οδηγίας των επιβλεπόντων του έργου. Η επίβλεψη των εργασιών του υπ όψη έργου θα γίνει από µηχανικούς που έχει ορίσει η 16η Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων. Σύµφωνα µε τις διατάξεις του Π.. 263/87, προϊσταµένη αρχή του έργου θα είναι η 16η Ε.Β.Α. ΑΡΘΡΟ 3 Αξία Η συνολική δαπάνη της εν λόγω ανάθεσης ανέρχεται στο ποσό των 584,25 συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α. ΑΡΘΡΟ 4 Πληρωµή Η πληρωµή θα γίνεται σταδιακά ή συνολικά (ανάλογα µε την τρόπο παράδοσης) µετά από επιµέτρηση των ποσοτήτων της προµήθειας από τους επιβλέποντες του έργου και µετά την παραλαβή από την αρµόδια επιτροπή παραλαβής αυτών. Πριν την πληρωµή ο ανάδοχος θα πρέπει να καταθέσει στο λογιστήριο της 16ης Ε.Β.Α. τα εξής δικαιολογητικά: Τιµολόγιο ελτίο Αποστολής Πιστοποιητικά φορολογικής και ασφαλιστικής ενηµερότητας Οποιοδήποτε άλλο δικαιολογητικό τυχόν ζητηθεί από το λογιστήριο της Υπηρεσίας Η σχετική δαπάνη βαρύνει το Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «Μακεδονίας Θράκη 2007-2013» στο πλαίσιο υλοποίησης του ΕΣΠΑ. Το εν λόγω έργο «Συντήρηση Τοιχογραφιών Ι. Ν. Αγίου Αλυπίου Ενορίας Οικονόµου Καστοριάς», είναι εγγεγραµµένο στο Π..Ε. µε κωδ. 2011ΣΕ01480099 και συγχρηµατοδοτείται από εθνικούς πόρους και από το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), στα πλαίσια του Ε.Π. «Μακεδονία- Θράκη 2007-2013» του ΕΣΠΑ και ειδικότερα του «Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράµµατος υτικής Μακεδονίας 2007-2013». ΑΡΘΡΟ 5 Χρόνος δέσµευσης του Αναδόχου για τις τιµές της προσφοράς Ο ανάδοχος δεσµεύεται να διατηρήσει την τιµή προσφοράς του µέχρι και την 30/07/2012.
Συγκεκριµένα οι τιµές βάσει της 997 /04-04-2012 προσφοράς του είναι η εξής : α) Οικοδοµικά υλικά Μονάδα Μέτρησης Ποσότητα Τιµή Μονάδος ( ) Σύνολο απάνης ( ) 1 ΑΜΜΟΣ (0-4mm) ΣΑΚΟΣ 100 1,50 150,00 ΠΟΖΟΛΑΝΗ (ΘΗΡΑΙΚΗ ΓΗ 2 ΣΑΚΟΣ 20KGR) ΣΑΚΟΣ 50 6,50 325,00 Σύνολο (α) 475,00 ΦΠΑ 23% (α) 109,25 Σύνολο (α) µε ΦΠΑ 584,25 (συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α. 23%.) ΑΡΘΡΟ 6 Ποινικές ρήτρες Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος δεν συµµορφωθεί µε τους όρους της παρούσας, η εγγύηση καλής εκτέλεσης επέχει θέση ποινικής ρήτρας και καταπίπτει για ολόκληρο το ποσό, υπέρ του ελληνικού ηµοσίου, σύµφωνα µε τις περί προµηθειών διατάξεις. Σε περίπτωση που το υλικό/εργαλείο φορτωθεί παραδοθεί ή αντικατασταθεί µετά τη λήξη του συµβατικού χρόνου, όπως διαµορφώθηκε µε τυχόν µετάθεση και µέχρι τη λήξης του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε, σύµφωνα µε το άρθρο 26 του Π.. 118/2007, επιβάλλεται πρόστιµο σύµφωνα µε το άρθρο 32 του 118/2007. ΑΡΘΡΟ 7 Εκχώρηση - Υποκατάσταση Ο ανάδοχος απαγορεύεται να υποκατασταθεί από άλλο φυσικό ή νοµικό πρόσωπο σχετικά µε τις υποχρεώσεις που θα αναλάβει εξ αφορµής της παρούσας, καθώς επίσης απαγορεύεται η εκχώρηση δικαιωµάτων άνευ της ρητής και εγγράφου αδείας του Προϊσταµένου της 16ης Εφορείας Βυζαντινών Αρχαιοτήτων. ΑΡΘΡΟ 8 Ανωτέρα Βία Κανένας από τους συµβαλλόµενους δεν ευθύνεται για παράλειψη εκπλήρωσης των συµβατικών υποχρεώσεών του αν η παράλειψη αυτή είναι συνέπεια ανωτέρας βίας, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 37 του Π.. 118/2007. ΑΡΘΡΟ 9 Επίλυση διαφορών Σε κάθε περίπτωση διαφοράς µεταξύ των µερών σχετικά µε την ερµηνεία και εκτέλεση της παρούσας Σύµβασης η επίλυσή της γίνεται από τα αρµόδια ικαστήρια Καστοριάς. ΑΡΘΡΟ 10 ιάρκεια σύµβασης Η σύµβαση έχει ισχύ από την ηµεροµηνία υπογραφής της έως την 30-07-2012. ΑΡΘΡΟ 11 Σύνταξη σύµβασης Η σύµβαση αυτή συντάχθηκε σε έξι (6) όµοια αντίτυπα, και αφού διαβιβάσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφθηκε νόµιµα από τους συµβαλλόµενους. Από τα αντίτυπα τα πέντε κατατέθηκαν στο Λογιστήριο της 16 ης Ε.Β.Α. και ένα έλαβε ο Ανάδοχος.
ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ Ο Ανάδοχος Για την 16 η Ε.Β.Α. Η Προϊσταµένη της Εφορείας Αγγελική Στρατή Του κλάδου ΠΕ Αρχαιολόγων