Ι ΑΚΗΡΥΞΗ ΗΜΟΠ ΡΑΣΙΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Ευρωπαϊκό Ταµείο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΡΕΘΥΜΝΗΣ Περιφερειακής Ανάπτυξης ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ- ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΡ. ΠΡΩΤ. ΟΙΚ. 2756/12-1-2015 Α Α.. ΕΡΓΟ: Προµήθεια λειτουργικού εξοπλισµού για τις ανάγκες του έργου "Κέντρο Πληροφόρησης Φυσικού Πάρκου Ψηλορείτης" ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 36.100,00 (µε ΦΠΑ) Ι ΑΚΗΡΥΞΗ ΗΜΟΠ ΡΑΣΙΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Η ιεύθυνση Οικονοµικού- ιοικητικού της Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύµνης, έχοντας υπόψη : 1) Την αριθµ. 5658/5-8-2013 απόφαση του Περιφερειάρχη Κρήτης περί ένταξης της πράξης «Κέντρο πληροφόρησης φυσικού πάρκου Ψηλορείτης ήµου Ανωγείων» µε κωδικό ΜΙS 446531 στο Επιχειρησιακό Πρόγραµµα Κρήτης & Νήσων Αιγαίου της περιόδου 2007-2013 2) Την προγραµµατική σύµβαση µεταξύ του ήµου Ανωγείων και της Περιφέρειας Κρήτης για την πράξη «Κέντρο πληροφόρησης φυσικού πάρκου Ψηλορείτης ήµου Ανωγείων» 3) Την αριθµ. 7891/8-12-2014 διατύπωση σύµφωνης γνώµης της Ενδιάµεσης ιαχειριστικής Αρχής, περί προέγκρισης των τευχών δηµοπράτησης 4) Την αριθµ. 99153/7-10-13 απόφαση (Α Α ΒΛΛ67ΛΚ-ΧΟ1)περί διάθεση πίστωσης του έργου «Κέντρο πληροφόρησης φυσικού πάρκου Ψηλορείτης ήµου Ανωγείων» 5) Την µε αρ. πρωτ. 7891/8-12-2014 διατύπωση σύµφωνης γνώµης της Ενδιάµεσης διαχειριστικής αρχής, περί προέγκρισης των τευχών δηµοπράτησης. 6) Την αριθµ. 881/2014 απόφαση της Οικονοµικής επιτροπής Περιφέρειας Κρήτης περί έγκρισης των όρων της διακήρυξης και ορισµό µελών επιτροπής διαγωνισµού. 7) Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α / 2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης & της Αποκεντρωµένης ιοίκησης Πρόγραµµα Καλλικράτης» 8) Το Π. 149/2010 (ΦΕΚ 242 Α / 2010) «Οργανισµός Περιφέρειας Κρήτης» 9) Τις διατάξεις του Ν. 2362/95 «Περί ηµοσίου λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του κράτους και άλλες διατάξεις» 10) Την αριθµ. 35130/739/2010 ( ΦΕΚ 1291 Β /2010) Απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών περί αύξησης των χρηµατικών ποσών του άρθρου 83 του Ν. 2362/95 για τη σύναψη δηµοσίων συµβάσεων που αφορούν προµήθεια προϊόντων, παροχή υπηρεσιών ή εκτέλεση έργων. 11) Τις διατάξεις του Π.. 118/2007 (ΦΕΚ 150 Α / 2007) «Κανονισµός Προµηθειών ηµοσίου» 12) Τις διατάξεις του Π.. 60/2007 (ΦΕΚ 64 Α / 2007) «Προσαρµογή της Ελληνικής νοµοθεσίας στις διατάξεις της οδηγίας 2004/18/ΕΚ» 13) Τις διατάξεις του άρθρου 157 και 201 του Ν.4281/2014 ΙΑΚΗΡΥΣΣΕΙ Πρόχειρο µειοδοτικό διαγωνισµό για την υλοποίηση του υποέργου που αφορά στην προµήθεια λειτουργικού εξοπλισµού για τις ανάγκες του έργου "Κέντρο 1

Πληροφόρησης Φυσικού Πάρκου Ψηλορείτης ήµου Ανωγείων» προϋπολογισµού δαπάνης 36.100,00 ευρώ συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α. Τόπος και χρόνος διεξαγωγής του διαγωνισµού O διαγωνισµός θα διενεργηθεί στο τµήµα Προµηθειών της Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύµνης ( ιεύθυνση: Πλατεία Ηρώων Πολυτεχνείου Τ.Κ. 74100 ΡΕΘΥΜΝΟ) την 2/2/2015 ηµέρα ΕΥΤΕΡΑ και ώρα 11.00 π.µ ενώπιον της αρµόδιας επιτροπής. Ηµεροµηνία και ώρα λήξης κατάθεσης προσφορών Οι ενδιαφερόµενοι πρέπει να υποβάλουν προσφορές σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην παρούσα διακήρυξη το αργότερο µέχρι την 2/2/2015 ηµέρα ΕΥΤΕΡΑ και ώρα 11.00 π.µ στο τµήµα Προµηθειών της Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύµνης ( ιεύθυνση: Πλατεία Ηρώων Πολυτεχνείου Τ.Κ. 74100 ΡΕΘΥΜΝΟ) υπόψη της κας Χαιρετάκη Γεωργίας ή της κας Αποστολάκη Αγάπης (τηλέφωνα επικοινωνίας: 2831340805 και 2831340736 αντίστοιχα). Προσφορές που θα υποβληθούν µετά την παραπάνω ηµεροµηνία και ώρα, λογίζονται ως εκπρόθεσµες. Απορρίπτονται και επιστρέφονται χωρίς να ανοιχτούν. Οι ενδιαφερόµενοι δύναται να υποβάλουν την προσφορά τους ιδιοχείρως ή ταχυδροµικά µε συστηµένη επιστολή ή µέσω εταιρείας ταχυµεταφοράς (courier) στο τµήµα Προµηθειών της Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύµνης. Σε περίπτωση ταχυδροµικής αποστολής η Περιφερειακή Ενότητα Ρεθύµνης ουδεµία ευθύνη φέρει για το χρόνο παράδοσης και για το περιεχόµενο των φακέλων της προσφοράς. Η παρούσα διακήρυξη θα αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων της Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύµνης και στην επίσηµη ιστοσελίδα της Περιφέρειας Κρήτης (http//www.crete.gov.gr). Περίληψη της διακήρυξης θα δηµοσιευτεί σε τοπική εφηµερίδα. Τα έξοδα δηµοσίευσης βαρύνουν τον ανάδοχο. Επίσης η διακήρυξη αναρτάται στο διαδίκτυο (πρόγραµµα διαύγεια και στο κεντρικό ηλεκτρονικό µητρώο ηµοσίων Συµβάσεων) Ο διαγωνισµός θα διεξαχθεί σύµφωνα µε τους όρους της παρούσας προκήρυξης, όπως αυτοί αναλύονται στα Παραρτήµατα Α, Β, Γ, και Ε της παρούσας. Αναπόσπαστα µέρη της παρούσας είναι: ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΕΙ ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ.ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΥΠΟ ΕΙΓΜΑΤΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε..ΣΧΕ ΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Η ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΜΑΡΙΑ ΛΙΟΝΗ 2

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΕΙ ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 1. Σκοπός ιενέργειας του Πρόχειρου ιαγωνισµού 2. Τεχνικές Προδιαγραφές 3. ικαίωµα Συµµετοχής 4. Προϋπολογισθείσα απάνη 5. Τόπος Παράδοσης 6. Παραλαβή - Κατάρτιση - Υποβολή Προσφορών 7. Ισχύς Προσφορών 8. Αποσφράγιση Προσφορών 9. Τρόπος Αξιολόγησης 10. Ενστάσεις - Προσφυγές 11. Επιλογή Αναδόχου - Κατακύρωση ιαγωνισµού 12. Κατάρτιση και υπογραφή της Σύµβασης 13. Παρακολούθηση - Παραλαβή Έργου 14. Τρόπος Πληρωµής του Αναδόχου 15. Ανωτέρα Βία 16. ίκαιο - Επίλυση ιαφορών 17. Λοιπά Θέµατα 18. ιευκρινίσεις - Πληροφορίες ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ / ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 1. Γενικό Πλαίσιο Αναφοράς 2. Αντικείµενο του Έργου του Αναδόχου 3. Τεχνικές προδιαγραφές εξοπλισµού 4. Προϋπολογισµός προµήθειας ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΥΠΟ ΕΙΓΜΑΤΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ 1. Υπόδειγµα 1: Σχέδιο Εγγυητικής Επιστολής Συµµετοχής στον ιαγωνισµό 2. Υπόδειγµα 2: Σχέδιο Εγγυητικής Επιστολής Καλής Εκτέλεσης ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ E ΣΧΕ ΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 3

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ιαδικασία ιαγωνισµού Αντικείµενο Προϋπολογισµός απάνης Τµήµατα του Έργου Χρηµατοδότηση Αναθέτουσα Αρχή Παροχή ιευκρινίσεων Προθεσµία Υποβολής Προσφορών Τόπος Κατάθεσης Προσφορών Ηµεροµηνία Αποσφράγισης Προσφορών ιάρκεια ισχύος προσφορών ιάρκεια εκτέλεσης της Σύµβασης Πρόχειρος ιαγωνισµός σε ευρώ µε κριτήριο κατακύρωσης τη χαµηλότερη τιµή επί αποδεκτών τεχνικών προσφορών Εκπόνηση του υποέργου «Προµήθεια λειτουργικού εξοπλισµού» για τις ανάγκες του έργου «Κέντρο πληροφόρησης Φυσικού Πάρκου Ψηλορείτης ήµου Ανωγείων» στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράµµατος Κρήτης & Νήσων Αιγαίου 2007-2013 (άξονας προτεραιότητας (07): «ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ»)κωδικός πράξης MIS 446531 ΣΑ 2013 ΕΠ00280113 Είκοσι εννέα χιλιάδες τριακόσια σαράντα εννέα ευρώ και πενήντα εννέα λεπτά ( 29.349,59) χωρίς ΦΠΑ αξίας έξι χιλιάδων επτακοσίων πενήντα ευρώ και σαράντα ένα λεπτών ( 6.750,41). Συνολικός προϋπολογισµός, συµπεριλαµβανοµένου του αναλογούντος ΦΠΑ, τριάντα έξι χιλιάδες και εκατό ευρώ ( 36.100,00). Τµήµα Α: Γενικός Εξοπλισµός (προϋπολογισµός: 9.500,00 ευρώ χωρίς ΦΠΑ αξίας 2.185,00 ευρώ, δηλαδή συνολικός προϋπολογισµός του τµήµατος Α συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ, 11.685,00 ευρώ) Τµήµα Β: Ηλεκτρονικός Ηχητικός Εξοπλισµός (προϋπολογισµός: 2.040,00 ευρώ χωρίς ΦΠΑ αξίας 469,20 ευρώ, δηλαδή συνολικός προϋπολογισµός του τµήµατος Β συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ, 2.509,20 ευρώ) Τµήµα Γ: Ηλεκτρονικός Λοιπός Εξοπλισµός (προϋπολογισµός: 17.809,59 ευρώ χωρίς ΦΠΑ αξίας 4.096,21 ευρώ, δηλαδή συνολικός προϋπολογισµός του τµήµατος Γ συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ, 21.905,80 ευρώ) Η πράξη συγχρηµατοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (Ε.Τ.Π.Α.) Περιφέρεια Κρήτης - Περιφερειακή Ενότητα Ρεθύµνης Συµπληρωµατικές γραπτές διευκρινήσεις ή πληροφορίες παρέχονται τις πέντε πρώτες ηµέρες από τη δηµοσίευση της παρούσας Έως 2/2/2015 ηµέρα ΕΥΤΕΡΑ και ώρα 11:00 π.µ. Τµήµα Προµηθειών ιεύθυνσης ιοικητικού-οικονοµικού Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύµνης, Πλατεία Ηρώων Πολυτεχνείου, 74100, Ρέθυµνο 2/2/2015 ηµέρα ΕΥΤΕΡΑ και ώρα 11:00 π.µ. 120 ηµέρες από την επόµενη της διενέργειας του διαγωνισµού Εντός τριάντα (30) ηµερών από την ηµεροµηνία υπογραφής της σύµβασης 4

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΕΙ ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 1. Σκοπός της ιενέργειας του Πρόχειρου ιαγωνισµού Ο πρόχειρος διαγωνισµός, µε κριτήριο κατακύρωσης τη χαµηλότερη τιµή επί αποδεκτών τεχνικών προσφορών, πραγµατοποιείται για την προµήθεια του αναγκαίου λειτουργικού εξοπλισµού για τις ανάγκες του έργου «Κέντρο Πληροφόρησης Φυσικού πάρκου Ψηλορείτης ήµου Ανωγείων», που εντάχθηκε στο Επιχειρησιακό πρόγραµµα Κρήτης & Νήσων Αιγαίου µε τη συγχρηµατοδότηση του από το Ευρωπαϊκό ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης. Ο ιαγωνισµός προµήθειας του λειτουργικού εξοπλισµού, διακρίνεται σε προµήθεια για το Τµήµα Α (ΓΕΝΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ), σε προµήθεια για το Τµήµα Β (ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΗΧΗΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ) και σε προµήθεια για το ΤΜΗΜΑ Γ (ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ) Οι προσφορές των ενδιαφεροµένων δίνονται είτε για το σύνολο του έργου (Τµήµα Α + Τµήµα Β + Τµήµα Γ) είτε για ένα ή δύο εκ των τµηµάτων του έργου στο σύνολο τους. 2. Τεχνικές Προδιαγραφές του Πρόχειρου ιαγωνισµού Οι τεχνικές προδιαγραφές του ανωτέρω έργου αναφέρονται στο Παράρτηµα Γ, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο µέρος της παρούσης. 3. ικαίωµα Συµµετοχής 3.1. ικαίωµα Συµµετοχής στον διαγωνισµό έχουν: α) Φυσικά ή νοµικά πρόσωπα της ηµεδαπής ή της αλλοδαπής ή συνεταιρισµοί, που έχουν επαγγελµατική δραστηριότητα σε αντικείµενο συναφές µε αυτό της παρούσας διακήρυξης και λειτουργούν νόµιµα στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος µέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) ή του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου (ΕΟΧ) ή σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει τη Συµφωνία ηµοσίων Συµβάσεων του Παγκόσµιου Οργανισµού Εµπορίου, η οποία κυρώθηκε µε το Νόµο 2513/1997. β) Ενώσεις / Κοινοπραξίες των ανωτέρω υπό (α) που υποβάλλουν κοινή προσφορά. Οι Ενώσεις / Κοινοπραξίες δεν απαιτείται να έχουν συγκεκριµένη νοµική µορφή κατά την υποβολή της προσφοράς. Σε περίπτωση που Ένωση / Κοινοπραξία επιλεγεί είναι δυνατόν να υποχρεωθεί να περιβληθεί συγκεκριµένη νοµική µορφή, εάν της ανατεθεί η σύµβαση, στο µέτρο που η περιβολή αυτής της νοµικής µορφής είναι αναγκαία για την ορθή εκτέλεση της σύµβασης. Για τις κοινοπραξίες ή τις ενώσεις προσώπων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, θα πρέπει να τηρούνται οι ακόλουθες προϋποθέσεις: Στην προσφορά θα αναγράφεται απαραιτήτως το ποσοστό συµµετοχής κάθε προσώπου και το ειδικό µέρος του Έργου µε το οποίο θα ασχοληθεί στα πλαίσια της υλοποίησης του Έργου. Όλα τα πρόσωπα της ένωσης καλύπτουν την απαίτηση της νόµιµης λειτουργίας τους στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος µέλος της ΕΕ ή του ΕΟΧ ή σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει τη Συµφωνία ηµοσίων Συµβάσεων του Παγκόσµιου Οργανισµού Εµπορίου. 3.2. Λόγοι Αποκλεισµού Υποψηφίων Αναδόχων Αποκλείονται από τη διαδικασία ανάθεσης της προµήθειας : Α) Όσοι έχουν καταδικαστεί µε αµετάκλητη δικαστική απόφαση για κάποιο από τα αδικήµατα Που αναφέρονται στο άρθρο 6 παρ. 2 περίπτωση (1) του εδαφίου α. σε συνδυασµό τα αναφερόµενα στην παρ. 1 του άρθρου 43 του Π. 60/2007 ήτοι : 5

- Συµµετοχή σε εγκληµατική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2, παράγραφος 1 της κοινής δράσης της 98/773/ ΕΥ του Συµβουλίου της Ε.Ε. (ΕΕ L 351 της 29.1.1998, σελ.1) - ωροδοκία, όπως αυτή ορίζεται αντίστοιχα στο άρθρο 3 της πράξης του Συµβουλίου της 26ης Μαΐου 1997 και στο άρθρο 3, παράγραφος 1 της κοινής δράσης της 98/742/ΚΕΠΠΑ του Συµβουλίου (ΕΕ L 358 της 31.12.1997, σελ.2) - Απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύµβασης σχετικά µε την προστασία των οικονοµικών συµφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σελ.48) - Νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες, όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της Οδηγίας 91/308/ΕΟΚ του Συµβουλίου, της 10ης Ιουνίου 1991, για την πρόληψη χρησιµοποίησης του χρηµατοπιστωτικού συστήµατος για τη νοµιµοποίηση από παράνοµες δραστηριότητες (άρθρο 43 παρ.1δ του Π 60/16.03.2007 Φ.Ε.Κ. 64/Α ) - Για κάποιο από τα αδικήµατα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας χρεοκοπίας. Β) Τελούν σε κάποια από τις αναφερόµενες στην περ. (2) του εδ. α της παρ. 2 του άρθρου 6 του Π. 118/2007 καταστάσεις, ήτοι : πτώχευση ή υπό άλλη ανάλογη κατάσταση ούτε σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης ή υπό άλλη ανάλογη κατάσταση. Γ) εν έχουν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις τους τις σχετικές µε την πληρωµή των φόρων και τελών σύµφωνα µε τη νοµοθεσία της χώρας όπου είναι εγκαταστηµένοι ή σύµφωνα µε τη ελληνική νοµοθεσία. ) εν έχουν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις τους όσον αφορά την καταβολή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) σύµφωνα µε τη νοµοθεσία της χώρας όπου είναι εγκαταστηµένοι ή σύµφωνα µε τη ελληνική νοµοθεσία Ε) Τελούν σε κάποια από τις αναφερόµενες στην περ. (2) του εδ. γ της παρ.2 του άρθρου 6 του Π 118/2007 κατάσταση, ήτοι : Υπό κοινή εκκαθάριση του κ.ν 2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύει ή ειδική εκκαθάριση του ν.1892/1990 (Α 101) όπως εκάστοτε ισχύει, ή υπό άλλες ανάλογες καταστάσεις αν πρόκειται για αλλοδαπά νοµικά πρόσωπα. Τελούν υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης κοινής ή ειδικής εκκαθάρισης των ανωτέρω νοµοθετηµάτων ή υπό άλλες ανάλογες καταστάσεις αν πρόκειται για αλλοδαπά νοµικά πρόσωπα. Σε περίπτωση υποβολής κοινής προσφοράς, οι παραπάνω λόγοι αποκλεισµού ισχύουν για καθέναν από τους συµµετέχοντες στην κοινή προσφορά. Εάν συντρέχει λόγος αποκλεισµού και για έναν µόνο συµµετέχοντα σε κοινή προσφορά, η υποβληθείσα κοινή προσφορά αποκλείεται από το διαγωνισµό. Σε περίπτωση που ο προσφέρων είναι ένωση ή κοινοπραξία προσώπων, οι ανωτέρω προϋποθέσεις πρέπει να πληρούνται αθροιστικά από τα µέλη της κοινοπραξίας. 4. Προϋπολογισθείσα απάνη Η προϋπολογισθείσα δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των είκοσι εννιά χιλιάδων τριακοσίων σαράντα εννέα ευρώ και πενήντα εννέα λεπτών (29.349,59 ), χωρίς το ΦΠΑ αξίας έξι χιλιάδων επτακοσίων πενήντα ευρώ και σαράντα ένα λεπτών (6.750,41), ήτοι συνολικά, τριάντα έξι χιλιάδες εκατό Ευρώ (36.100,00), συµπεριλαµβανοµένου του αναλογούντος ΦΠΑ, σύµφωνα µε τον εγκεκριµένο προϋπολογισµό και τη Μελέτη του έργου. Η προϋπολογισθείσα δαπάνη κατανέµεται, ως ακολούθως: -Τµήµα Α: Εννέα χιλιάδες πεντακόσια ευρώ (9.500,00), χωρίς το ΦΠΑ αξίας δύο χιλιάδων εκατό ογδόντα πέντε ευρώ (2.185,00), ήτοι συνολικά έντεκα χιλιάδες εξακόσια ογδόντα πέντε ευρώ (11.685,00). -Τµήµα Β: ύο χιλιάδες σαράντα ευρώ (2.040,00), χωρίς το ΦΠΑ αξίας τετρακοσίων εξήντα εννέα ευρώ και είκοσι λεπτών (469,20), ήτοι συνολικά, δύο χιλιάδες πεντακόσια εννέα ευρώ και είκοσι λεπτά (2.509,20). -Τµήµα Γ: εκαεπτά χιλιάδες οχτακόσια εννέα ευρώ και πενήντα εννέα λεπτά (17.809,59), χωρίς το ΦΠΑ αξίας τεσσάρων χιλιάδων ενενήντα έξι ευρώ και είκοσι ένα λεπτών (4.096,21), ήτοι συνολικά είκοσι ένα χιλιάδες εννιακόσια πέντε ευρώ και ογδόντα λεπτά (21.905,80). Το έργο συγχρηµατοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης. 6

Η προσφερόµενη τιµή θα είναι σε ευρώ. Οι προσφορές των ενδιαφεροµένων δίνονται είτε για το σύνολο του έργου (Τµήµα Α + Τµήµα Β + Τµήµα Γ) είτε για ένα ή δύο εκ των τµηµάτων του έργου στο σύνολο τους. Στις τιµές περιλαµβάνονται φόροι, υπέρ τρίτων κρατήσεις, δαπάνες µεταφορικών για παράδοση και εγκατάσταση των υπό προµήθεια υλικών, όπως και κάθε άλλη επιβάρυνση. Σε καµία περίπτωση δεν πρέπει η προσφορά να περιλαµβάνει ασάφειες ως προς το κόστος, κρυφά κόστη, κλπ. Προσφορά που θέτει όρο αναπροσαρµογής τιµής ή υπερβαίνει το διαθέσιµο προϋπολογισµό ή είναι αόριστη και ανεπίδεκτη εκτίµησης ή είναι υπό αίρεση ή µη σύµφωνη µε τους όρους της παρούσας διακήρυξης, απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Εναλλακτικές προσφορές ή αντιπροσφορές ή προσφορές για µέρος των προµηθευόµενων ειδών εκάστου τµήµατος που αποτελούν αντικείµενο της παρούσας δεν γίνονται δεκτές. Ο υποψήφιος ανάδοχος δεν δικαιούται σε καµία περίπτωση να διαµαρτυρηθεί ή να επικαλεστεί λόγους προσφυγής κατά της απόρριψης τέτοιων προσφορών. 5. Τόπος Παράδοσης Ο Ανάδοχος του Τµήµατος Α και του Τµήµατος Β και του Τµήµατος Γ υποχρεούται να παραδώσει και να εγκαταστήσει τα είδη που παρέχει, σε υφιστάµενο κτίσµα του ήµου Ανωγείων, όπου και θα δηµιουργηθεί το Κέντρο Πληροφόρησης Φυσικού Πάρκου Ψηλορείτης. Τα έξοδα µεταφοράς και εγκατάστασης των προµηθευόµενων υλικών θα βαρύνουν τον ανάδοχο. 6. Παραλαβή Κατάρτιση Υποβολή Προσφορών 6.1. Τρόπος Λήψης των Εγγράφων του ιαγωνισµού Οι υποψήφιοι ανάδοχοι οφείλουν να προµηθευτούν το τεύχος προκήρυξης προκειµένου να συµµετάσχουν στον διαγωνισµό. Η διάθεση των τευχών του διαγωνισµού γίνεται από το Τµήµα Προµηθειών της ιεύθυνσης ιοικητικού-οικονοµικού της Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύµνης και η παραλαβή τους γίνεται είτε αυτοπροσώπως είτε µε τη χρήση εταιρείας ταχυµεταφοράς (courier) µε χρέωση του παραλήπτη. Στην περίπτωση παραλαβής της διακήρυξης µέσω courier, η αναθέτουσα αρχή δεν έχει καµία απολύτως ευθύνη για την έγκαιρη και σωστή παράδοση της διακήρυξης. Για διευκόλυνση των υποψηφίων, η διακήρυξη θα αναρτηθεί και σε ηλεκτρονική µορφή στον διαδικτυακό τόπο της Περιφέρειας Κρήτης (www.crete.gov.gr). Η αναθέτουσα αρχή θα καταβάλει κάθε προσπάθεια για να εξασφαλίσει την πληρότητα και ορθότητα των εγγράφων που βρίσκονται στις ηλεκτρονικές της σελίδες. 6.2 Χρόνος και Τόπος Υποβολής Προσφορών Οι προσφορές µπορούν να υποβληθούν µέχρι 2/2/2015 και ώρα 11:00 π.µ. στην Περιφερειακή Ενότητα Ρεθύµνης της Περιφέρειας Κρήτης, στο τµήµα Προµηθειών της ιεύθυνσης ιοικητικού - Οικονοµικού, πλατεία Ηρώων Πολυτεχνείου, 74100, Ρέθυµνο. Προσφορές που κατατίθενται µε οποιονδήποτε τρόπο µετά την ως άνω καταληκτική οριζόµενη ηµεροµηνία και ώρα κατάθεσης, απορρίπτονται ως εκπρόθεσµες και επιστρέφονται. 6.3 Τρόπος Υποβολής Προσφορών Οι προσφορές µπορούν να κατατεθούν: Ι. Με απευθείας παράδοση ΙΙ. Μέσω ΕΛΤΑ ΙΙΙ. Μέσω COURIER Ο φάκελος υποβολής της προσφοράς πρέπει να συνοδεύεται υποχρεωτικώς (επί ποινή αποκλεισµού) από αίτηση η οποία θα βρίσκεται εξωτερικά του φακέλου, προκειµένου η προσφορά να λάβει αριθµό πρωτοκόλλου. Στις περιπτώσεις ΙΙ και ΙΙΙ η αναθέτουσα αρχή δεν φέρει καµία ευθύνη για την έγκαιρη παράδοση των προσφορών. 6.4 Τρόπος Σύνταξης των προσφορών Οι προσφορές υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα ή σε οποιαδήποτε άλλη γλώσσα της Ευρωπαϊκής Ένωσης συνοδευόµενες από επίσηµη µετάφραση στην ελληνική γλώσσα. Σε 7

περίπτωση διαφωνίας υπερισχύει η επίσηµη µετάφραση στην ελληνική γλώσσα. Πιστοποιητικά αλλοδαπών αρχών γίνονται δεκτά εφόσον συνοδεύονται από επίσηµη µετάφραση στην ελληνική γλώσσα. Όλα τα έγγραφα των προσφορών θα πρέπει να έχουν συνταχθεί ή να έχουν επίσηµα µεταφρασθεί στην ελληνική γλώσσα επί ποινή αποκλεισµού. Οι προσφορές πρέπει να είναι δακτυλογραφηµένες και να µην φέρουν παράτυπες διορθώσεις (σβησίµατα, διαγραφές, προσθήκες, κλπ.). Αν υπάρχουν διορθώσεις, προσθήκες κλπ, θα πρέπει να είναι µε τα ίδια στοιχεία εκτυπωτικής µηχανής και µονογραµµένες από τον διαγωνιζόµενο, η δε αρµόδια επιτροπή αξιολόγησης κατά τον έλεγχο θα µονογράψει τις διορθώσεις, προσθήκες κλπ και γενικά θα επιβεβαιώνει ότι έγιναν πριν από την αποσφράγιση της προσφοράς. Οι προσφορές κατατίθενται µέσα σε έναν (1) ενιαίο σφραγισµένο φάκελο, που πρέπει απαραίτητα να φέρει την ΕΠΩΝΥΜΙΑ και τα ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ (διεύθυνση, αριθµός τηλεφώνου, φαξ, ηλεκτρονική διεύθυνση) του διαγωνιζόµενου καθώς και τις παρακάτω ενδείξεις: ΕΠΩΝΥΜΙΑ / ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΟΥ ΦΑΚΕΛΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΧΕΙΡΟ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ για την προµήθεια λειτουργικού εξοπλισµού για τις ανάγκες του «Κέντρου πληροφόρησης φυσικού πάρκου Ψηλορείτης ήµου Ανωγείων» ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.:.. /.. ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ- ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ( ιεύθυνση: Πλατεία Ηρώων Πολυτεχνείου, 74100, Ρέθυµνο) ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: «Να µην ανοιχθεί από την ταχυδροµική υπηρεσία ή τη Γραµµατεία» Μέσα στον ενιαίο σφραγισµένο φάκελο της προσφοράς θα περιλαµβάνονται 3 σφραγισµένοι υποφάκελοι που θα φέρουν τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου. Συγκεκριµένα : 1. Φάκελος «ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ» που περιέχει σε δύο αντίτυπα (ένα πρωτότυπο και ένα αντίγραφο) τα ζητούµενα δικαιολογητικά συµµετοχής. 2. Φάκελος «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» που περιέχει σε δύο αντίτυπα (ένα πρωτότυπο και ένα αντίγραφο) τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς. 3. Φάκελος «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» που περιέχει σε δύο αντίτυπα (ένα πρωτότυπο και ένα αντίγραφο) τα οικονοµικά στοιχεία της προσφοράς 8

6.5. Περιεχόµενα Φακέλων 6.5.1. Φάκελος «ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ» Περιέχει τα τυπικά και λοιπά δικαιολογητικά συµµετοχής που υποβάλει υποχρεωτικά και επί ποινή αποκλεισµού ο προσφέρων. Τα δικαιολογητικά αυτά είναι: 6.5.1-1. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 (ΦΕΚ 75 Α / 1986) όπως εκάστοτε ισχύει, µε θεώρηση του γνήσιου της υπογραφής, στην οποία ο προσφέρων δηλώνει ότι: Αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους όρους της παρούσας διακήρυξης. Η προσφορά συντάχθηκε σύµφωνα µε τους όρους της παρούσας διακήρυξης, των οποίων έλαβε πλήρη και ανεπιφύλακτο γνώση. Η υποβαλλόµενη προσφορά καλύπτει το σύνολο του προκηρυσσόµενου έργου ή το σύνολο του τµήµατος.ή των τµηµάτων.του προκηρυσσόµενου έργου. Τα στοιχεία που αναφέρονται στην προσφορά είναι αληθή και ακριβή. Παραιτείται από κάθε δικαίωµα αποζηµίωσής του σχετικό µε οποιαδήποτε απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής για αναβολή ή ακύρωση του διαγωνισµού. 6.5.1-2. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 (ΦΕΚ 75 Α/ 1986), όπως εκάστοτε ισχύει, µε θεώρηση του γνήσιου της υπογραφής, στην οποία ο προσφέρων δηλώνει ότι δεν συντρέχει στο πρόσωπό του κανένας από τους λόγους αποκλεισµού του άρθρου 3.2 της παρούσας διακήρυξης, και ότι σε περίπτωση που πρόκειται να του κατακυρωθεί η ανάθεση θα προσκοµίσει εγκαίρως όλα τα δικαιολογητικά που προβλέπονται στο σηµείο 11 (επιλογή αναδόχου κατακύρωση διαγωνισµού) της παρούσας διακήρυξης. ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Στην περίπτωση που ο προσφέρων δεν είναι φυσικό πρόσωπο οι παραπάνω υπεύθυνες δηλώσεις αφορούν τους νοµίµους κατά περίπτωση εκπροσώπους. Στην περίπτωση που ο προσφέρων είναι ένωση προµηθευτών κοινοπραξία, οι παραπάνω υπεύθυνες δηλώσεις οφείλουν να υποβληθούν από κάθε µέλος που συµµετέχει στην ένωση ή κοινοπραξία. 6.5.1-3. Εγγυητική Επιστολή Συµµετοχής: Οι προσφέροντες οφείλουν, µε ποινή αποκλεισµού, µαζί µε την προσφορά να καταθέσουν εγγυητική επιστολή συµµετοχής αναγνωρισµένων πιστωτικών ιδρυµάτων ή άλλων νοµικών προσώπων που λειτουργούν νόµιµα στα κράτη µέλη της Ε.Ε. και έχουν σύµφωνα µε τη νοµοθεσία των κρατών µελών αυτό το δικαίωµα, ποσού ίσου µε το 2% του συνολικού προϋπολογισµού, εκτός του Φ.Π.Α. Σε περίπτωση που οι προσφέροντες υποβάλουν προσφορά για Τµήµα ή Τµήµατα του έργου, υποχρεούνται µαζί µε την προσφορά να καταθέσουν εγγυητική επιστολή συµµετοχής ποσού ίσου µε το 2% του προϋπολογισµού του συγκεκριµένου Τµήµατος ή Τµηµάτων του έργου για το οποία/τα οποία υποβάλουν προσφορά, εκτός Φ.Π.Α. Οι εγγυητικές επιστολές πρέπει να συνταχθούν σύµφωνα µε το επισυναπτόµενο Υπόδειγµα 1 στο Παράρτηµα της παρούσας και να έχουν διάρκεια ισχύος τουλάχιστον ένα (1) µήνα µετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς (δηλαδή έως 2/7/2015). Εάν η εγγυητική επιστολή εκδοθεί από µη ελληνική τράπεζα, τότε µπορεί να είναι συντεταγµένη σε µία από τις επίσηµες γλώσσες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά θα συνοδεύεται απαραίτητα από επίσηµη επικυρωµένη µετάφραση στην ελληνική γλώσσα, η οποία υπερισχύει της ξενόγλωσσης διατύπωσης. Σε περίπτωση ένωσης / κοινοπραξίας φυσικών ή νοµικών προσώπων θα πρέπει να σηµειώνεται στην εγγύηση συµµετοχής ότι καλύπτει όλα τα µέλη της ένωσης αλληλεγγύως. Η εγγυητική επιστολή συµµετοχής που αφορά στο διαγωνιζόµενο στον οποίο κατακυρώθηκε ή ανατέθηκε το έργο, επιστρέφεται µετά την κατάθεση της προβλεπόµενης εγγύησης καλής εκτέλεσης και µέσα σε πέντε (5) ηµέρες από την υπογραφή της σύµβασης. Οι εγγυητικές επιστολές συµµετοχής των λοιπών διαγωνιζόµενων που έλαβαν µέρος στον διαγωνισµό επιστρέφονται µέσα σε πέντε (5) ηµέρες από την ηµεροµηνία ανακοίνωσης της κατακύρωσης. 9

6.5.1-4. Πιστοποιητικό του οικείου επιµελητηρίου, µε το οποίο θα πιστοποιείται η εγγραφή του προσφέροντα σε αυτό και το ειδικό επάγγελµά του ή βεβαίωση άσκησης επαγγέλµατος από αρµόδια αρχή ή αρχή τοπικής αυτοδιοίκησης που θα έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) µήνες πριν από την ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού. 6.5.1-5. Έγγραφο εκπροσώπησης εφόσον ο προσφέρων συµµετέχει στο διαγωνισµό µε αντιπρόσωπό / εκπρόσωπο του. 6.5.2 Φάκελος ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ Περιέχει, µε ποινή αποκλεισµού, τις τεχνικές περιγραφές και τα τεχνικά χαρακτηριστικά των προσφερόµενων ειδών. Επίσης περιέχει τεχνικά φυλλάδια αν υπάρχουν, πιστοποιητικά ποιότητας ειδών εφόσον υφίστανται καθώς και όποιο πρόσθετο στοιχείο κρίνει ο προσφέρων ότι διευκολύνει την αξιολόγηση της τεχνικής προσφοράς που υποβάλλει. Ο χρόνος εγγύησης καλής λειτουργίας των προς προµήθεια ειδών πρέπει να αναφέρεται στις προσφορές των διαγωνιζοµένων. Ο χρόνος αυτός αρχίζει από την ηµεροµηνία παραλαβής του είδους από την αρµόδια επιτροπή της αναθέτουσας αρχής. Κατά το χρόνο εγγυήσεως ο προµηθευτής υποχρεούται µε δική του δαπάνη να αντικαταστήσει κάθε ανταλλακτικό που θα παρουσιάσει βλάβη ή φθορά λόγω κακής ποιότητας ή κακής συναρµολόγησης και να επισκευάσει κάθε βλάβη από όµοια αιτία. Ο χρόνος εγγυήσεως καλής λειτουργίας πρέπει να είναι αυτός που ορίζεται στην τεχνική περιγραφή του είδους στην παρούσα διακήρυξη. Στις περιπτώσεις που δεν ορίζεται από την διακήρυξη, τότε ο χρόνος εγγύησης καλής λειτουργίας δεν µπορεί να είναι µικρότερος του ενός έτους. Όλοι οι όροι των τεχνικών προδιαγραφών που ορίζονται στην παρούσα διακήρυξη είναι απαράβατοι. 6.5.3 Φάκελος ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ Περιλαµβάνει, µε ποινή αποκλεισµού, την υπογεγραµµένη οικονοµική προσφορά του προσφέροντα, µε τη µορφή του πίνακα που ακολουθεί παρακάτω Όλες οι τιµές θα είναι εκφρασµένες σε ευρώ και θα αναγράφονται αριθµητικά και ολογράφως, όπου αυτό ζητείται. Σε περίπτωση που υπάρχει διαφορά µεταξύ των δύο αναγραφών, υπερισχύει η τιµή που έχει αναγραφεί ολογράφως. Όλες οι νόµιµες κρατήσεις εκτός του ΦΠΑ βαρύνουν τον ανάδοχο, όπως και κάθε άλλη δαπάνη για την µεταφορά και πλήρη εγκατάσταση των προς προµήθεια ειδών στο Κέντρο Πληροφόρησης του φυσικού πάρκου Ψηλορείτης στα Ανώγεια. Οι τιµές των προσφορών δεν υπόκεινται σε µεταβολή κατά τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς, ούτε σε περίπτωση που ζητηθεί παράταση της διάρκειας ισχύος της προσφοράς. Ο διαθέσιµος προϋπολογισµός ανά είδος και η παρουσίαση των προδιαγραφών περιλαµβάνονται στο Παράρτηµα Γ της παρούσας. Προσφορά που υπερβαίνει τον προϋπολογισµό κατά τµήµα ή τον συνολικό προϋπολογισµό, απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Ακολουθούν υποδείγµατα (πίνακες) για τη συµπλήρωση της οικονοµικής προσφοράς. 10

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΜΗΜΑ Α ΣΧΕΤΙΚΗ Η ΑΡΙΘΜ. ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ Πίνακας Ειδών: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ Α. ΓΕΝΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑ ΑΣ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ ΤΙΜΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ ΦΠΑ ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ Α1 Καρέκλα τύπου επισκέπτη Α2 Καρέκλα γραφείου χωρίς µπράτσα 60 τµχ. 3 τµχ. Α3 Α4 Α5 Α6 Ξύλινος πάγκος διαστάσεων 3,00 x 0,60 σύµφωνα µε τα σχέδια Ξύλινος πάγκος πληροφόρησης µήκους 3,00 µ σύµφωνα µε τα σχέδια Τραπέζι ξύλινο αίθουσας πολλαπλών χρήσεων διαστάσεων 3,30 x 0,60 Κουρτίνες σκίασης µαζί µε σιδηρόδροµο 1 τµχ. 3 µ.µ. 3,30 µ.µ. 32 µ.µ. ΣΥΝΟΛΟ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΜΗΜΑ Α 1. Αξία χωρίς ΦΠΑ ( ) 2. ΦΠΑ ( ) Συνολική Αξία µε ΦΠΑ ( ) ΠΟΣΟ (σε Ευρώ) ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ ΠΟΣΟ (σε ) ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΦΡΑΓΙ Α 11

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΜΗΜΑ Β ΣΧΕΤΙΚΗ Η ΑΡΙΘΜ. ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ Πίνακας Ειδών: Ηλεκτρονικός Ηχητικός Εξοπλισµός Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Β. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΗΧΗΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ (τεµάχια) ΤΙΜΗ ΜΟΝΑ ΑΣ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ ΤΙΜΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ ΦΠΑ ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ Β1 Ηχείο ψευδοροφής δυο δρόµων 6 Β2 Τελικός ενισχυτής 1 Β3 Τράπεζα µίξης τεσσάρων εισόδων 1 Β4 Μονάδα αναπαραγωγής ψηφιακών δίσκων CD και MP3 1 ΣΥΝΟΛΟ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΜΗΜΑ Β 1. Αξία χωρίς ΦΠΑ ( ) 2. ΦΠΑ ( ) Συνολική Αξία µε ΦΠΑ ( ) ΠΟΣΟ (σε Ευρώ) ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ ΠΟΣΟ (σε ) ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΦΡΑΓΙ Α 12

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΜΗΜΑ Γ ΣΧΕΤΙΚΗ Η ΑΡΙΘΜ. ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ Πίνακας Ειδών: Ηλεκτρονικός Λοιπός Εξοπλισµός Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Γ. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ (τεµάχια) ΤΙΜΗ ΜΟΝΑ ΑΣ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ ΤΙΜΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ ΦΠΑ ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ Γ1 Φορητός ηλεκτρονικός υπολογιστής µε το αναγκαίο λογισµικό 1 Γ2 Βιντεο-προβολέας Full HD 1 Γ3 Oθόνη προβολών (επίτοιχη, 240µ. Χ 1,80µ) 1 Γ4 Βάση οροφής για projector 1 Γ5 UPS 1200VA 4 Γ6 Σταθερός ηλεκτρονικός υπολογιστής 7 Γ7 Οθόνες υπολογιστή 23" 3 Γ8 Τηλεόραση 42" 3 Γ9 Τηλεόραση 50" 1 Γ10 Αll in one touch screen 23 3 Γ11 Φωτογραφική µηχανή 1 Γ12 Tablet µε γραφίδα 1 ΣΥΝΟΛΟ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΜΗΜΑ Γ 1. Αξία χωρίς ΦΠΑ ( ) 2. ΦΠΑ ( ) Συνολική Αξία µε ΦΠΑ ( ) ΠΟΣΟ (σε Ευρώ) ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ ΠΟΣΟ (σε ) ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΦΡΑΓΙ Α 13

7. Ισχύς Προσφορών Οι προσφορές πρέπει να έχουν ισχύ για τουλάχιστον εκατόν είκοσι (120) ηµέρες, αρχής γενοµένης από την επόµενη της ηµεροµηνίας διενέργειας του διαγωνισµού. Προσφορά που ορίζει µικρότερο χρόνο ισχύος απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Εάν προκύψει θέµα παράτασης της ισχύος των προσφορών η αναθέτουσα αρχή απευθύνει έγγραφο ερώτηµα προς τους προσφέροντες, δεκαπέντε (15) ηµέρες πριν τη λήξη ισχύος των προσφορών, αν αποδέχονται την παράταση για συγκεκριµένο χρονικό διάστηµα. Οι προσφέροντες οφείλουν να απαντήσουν σχετικά µέσα σε οκτώ (8) ηµέρες. 8. Αποσφράγιση Προσφορών Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει από την αρµόδια επιτροπή στις 2/2/2015 και ώρα 11.00 π.µ. στην Περιφερειακή Ενότητα Ρεθύµνης, Πλατεία Ηρώων Πολυτεχνείου, Ρέθυµνο. Για την αποσφράγιση των προσφορών ισχύουν τα εξής: Αποσφραγίζεται ο κυρίως φάκελος κάθε υποψηφίου καθώς και ο φάκελος της τεχνικής προσφοράς, µονογράφονται δε όλα δικαιολογητικά που υποβάλλονται κατά το στάδιο αυτό και η τεχνική προσφορά ανά φύλλο. Τεχνικές προσφορές που δεν γίνονται αποδεκτές κατά το στάδιο ελέγχου των δικαιολογητικών συµµετοχής, δεν αξιολογούνται. Οι φάκελοι των οικονοµικών προσφορών µονογράφονται αλλά δεν αποσφραγίζονται. Στην ίδια ή και σε επόµενες συνεδριάσεις της αρµόδιας επιτροπής ακολουθεί η αξιολόγηση των τεχνικών Προσφορών σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 9 της παρούσης. Οι φάκελοι των οικονοµικών προσφορών, Θα αποσφραγιστούν µετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης των τεχνικών προσφορών, για όσες προσφορές κριθούν αποδεκτές κατά το στάδιο αυτό, ύστερα από γνωµοδότηση της επιτροπής διενέργειας του διαγωνισµού και µε απόφαση της οικονοµικής επιτροπής Περιφέρειας Κρήτης. Για όσες προσφορές δεν κρίθηκαν αποδεκτές, οι φάκελοι των οικονοµικών προσφορών επιστρέφονται, µετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας του διαγωνισµού. Για κάθε στάδιο αξιολόγησης η Επιτροπή ιαγωνισµού συντάσσει πρακτικό το οποίο κοινοποιεί στους συµµετέχοντες και εν συνεχεία θέτει υπόψη της Οικονοµικής Επιτροπής για τη λήψη απόφασης, ή όπως αλλιώς ορίζεται από την ισχύουσα νοµοθεσία. Μετά την αποσφράγιση, η Περιφερειακή Ενότητα Ρεθύµνης διατηρεί το δικαίωµα αν το κρίνει αναγκαίο να ζητήσει από τον προσφέροντα την παροχή διευκρινίσεων σχετικά µε το περιεχόµενο της προσφοράς. Στην περίπτωση αυτή η παροχή διευκρινίσεων είναι υποχρεωτική και δεν θεωρείται αντιπροσφορά. Οι διευκρινίσεις πρέπει να δίδονται εγγράφως εντός πέντε (5) εργάσιµων ηµερών από την ηµέρα αποστολής της σχετικής αίτησης από την Περιφερειακή Ενότητα Ρεθύµνης. Σηµειώνεται ότι από τις διευκρινίσεις που δίδονται λαµβάνονται υπόψη µόνο εκείνες που αναφέρονται στα σηµεία που ζητήθηκαν. 9. Τρόπος Αξιολόγησης 9.1. Η αξιολόγηση των προσφορών θα γίνει από την αρµόδια επιτροπή η οποία έχει συσταθεί για το σκοπό αυτό. Η επιτροπή εισηγείται σχετικά αφού αξιολογήσει τις προσφορές µε κριτήριο κατακύρωσης, επί αποδεκτών τεχνικών προσφορών, τη χαµηλότερη τιµή, ανά Τµήµα του έργου. Σε περιπτώσεις όπου η αρµόδια Επιτροπή ιαγωνισµού διαπιστώνει ουσιώδεις αποκλίσεις από τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 9.2. Η αξιολόγηση θα γίνει µε κριτήριο ανάθεσης τη χαµηλότερη τιµή. Για την επιλογή της επικρατέστερης προσφοράς η αρµόδια Επιτροπή ιαγωνισµού θα προβεί στα ακόλουθα: Έλεγχο των δικαιολογητικών συµµετοχής Έλεγχο πληρότητας των τεχνικών προσφορών, ανά Τµήµα του έργου, για όσες προσφορές δεν έχουν απορριφθεί κατά τον έλεγχο των δικαιολογητικών συµµετοχής. 14

Αξιολόγηση των οικονοµικών προσφορών, ανά Τµήµα του έργου, για όσες προσφορές δεν έχουν απορριφθεί σε προηγούµενο στάδιο της αξιολόγησης. Κατάταξη των προσφορών για την τελική επιλογή της επικρατέστερης προσφοράς µε κριτήριο τη χαµηλότερη τιµή, σε κάθε Τµήµα του έργου. 9.3 Στην περίπτωση που η οικονοµική προσφορά ενός προσφέροντος είναι κατά τη γνώµη της αρµόδιας επιτροπής αναιτιολόγητα χαµηλή, η αναθέτουσα αρχή υποχρεούται να καλέσει τον προσφέροντα να την αιτιολογήσει εγγράφως. Αν αυτός δεν προσφέρει επαρκή αιτιολόγηση αποκλείεται από το διαγωνισµό. 10. Ενστάσεις - Προσφυγές Οι ενστάσεις κατά των αποφάσεων της αναθέτουσας αρχής για διαφορές που αναφύονται κατά τη διαδικασία που προηγείται της σύναψης συµβάσεων υπηρεσιών (δηλαδή µέχρι και την κατακυρωτική απόφαση), διέπονται από τις διατάξεις του Π 118/2007 «Κανονισµός Προµηθειών ηµοσίου». Ενστάσεις για λόγους νοµιµότητας και ουσίας (ενδικοφανής προσφυγή) κατά της ιακήρυξης του διαγωνισµού, της συµµετοχής προσφέροντα σ αυτόν και της νοµιµότητας της διενέργειας του, έως και της κατακυρωτικής απόφασης, απευθύνονται και υποβάλλονται εγγράφως προς την αναθέτουσα αρχή µέσω του πρωτοκόλλου της, σύµφωνα µε το άρθρο 15 του Π 118/2007. ικαίωµα υποβολής ενστάσεων κατά των Πρακτικών της Επιτροπής ιαγωνισµού έχουν σύµφωνα µε το Π.. 118/2007 µόνο οι διαγωνιζόµενοι που συµµετέχουν στο αντίστοιχο στάδιο του διαγωνισµού ή οι αποκλεισθέντες από αυτό. Οι ενστάσεις απευθύνονται στο αρµόδιο συλλογικό όργανο και ασκούνται µε κατάθεσή τους στην υπηρεσία πρωτοκόλλου της αναθέτουσας αρχής. Επί των ενστάσεων οφείλει να αποφανθεί αιτιολογηµένα το αρµόδιο συλλογικό όργανο, εντός της προθεσµίας που ορίζεται από την κείµενη νοµοθεσία. Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης, σύµφωνα µε το Π 118/2007, προσκοµίζεται παράβολο κατάθεσης υπέρ του ηµοσίου, ποσού ίσου µε το 0,10% επί του προϋπολογισµού του παρόντος έργου, το ύψους του οποίου δεν µπορεί να είναι µικρότερο των χιλίων ( 1.000,00) και µεγαλύτερο των πέντε χιλιάδων ( 5.000,00) Ευρώ. Το παράβολο αποτελεί δηµόσιο έσοδο και καταχωρείται στον κωδικό αριθµό εσόδου (Κ.Α.Ε) 3741 («παράβολα από κάθε αιτία»). Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµίας και Οικονοµικών και Ανάπτυξης µπορεί να αναπροσαρµόζονται το ποσοστό του παραβόλου και το ύψος των ανωτέρω ποσών. 11. Επιλογή Αναδόχου - Κατακύρωση ιαγωνισµού Η επιλογή αναδόχου και η κατακύρωση των αποτελεσµάτων του διαγωνισµού θα γίνει µε απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, ύστερα από σχετική εισήγηση της αρµόδιας επιτροπής του διαγωνισµού. Μετά την αξιολόγηση των προσφορών και τη λήψη σχετικής απόφασης περί ανάδειξης του αναδόχου µε τη χαµηλότερη τιµή προσφοράς, ο προσφέρων στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, εντός προθεσµίας είκοσι (20) ηµερών από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σε αυτόν από την Περιφερειακή Ενότητα Ρεθύµνης, οφείλει να υποβάλει στην επιτροπή του διαγωνισµού, σε σφραγισµένο φάκελο, τα εξής έγγραφα και δικαιολογητικά, τα οποία αποσφραγίζονται και ελέγχονται από αυτήν. Κατόπιν συντάσσεται σχετικό πρακτικό και διαβιβάζεται στην Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Κρήτης για τη λήψη της απόφασης περί κατακύρωσης. α) Απόσπασµα ποινικού µητρώου έκδοσης του τελευταίου τριµήνου πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει, ότι δεν έχουν καταδικασθεί µε αµετάκλητη απόφαση, για κάποιο από τα αδικήµατα της παρ. 1 του άρθρου 43 του Π.. 60/2007 ήτη : συµµετοχή σε εγκληµατική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2, παράγραφος 1 της κοινής δράσης της 98/773/ ΕΥ του Συµβουλίου της Ε.Ε. (ΕΕ L 351 της 29.1.1998, σελ.1) δωροδοκία, όπως αυτή ορίζεται αντίστοιχα στο άρθρο 3 της πράξης του Συµβουλίου της 26ης Μαΐου 1997 και στο άρθρο 3, παράγραφος 1 της κοινής δράσης της 98/742/ΚΕΠΠΑ του Συµβουλίου (ΕΕ L 358 της 31.12.1997, σελ.2) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύµβασης σχετικά µε την προστασία των οικονοµικών συµφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σελ.48) 15

νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες, όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της Οδηγίας 91/308/ΕΟΚ του Συµβουλίου, της 10ης Ιουνίου 1991, για την πρόληψη χρησιµοποίησης του χρηµατοπιστωτικού συστήµατος για τη νοµιµοποίηση από παράνοµες δραστηριότητες (άρθρο 43 παρ.1δ του Π 60/16.03.2007 Φ.Ε.Κ. 64/Α ), ή για κάποιο από τα αδικήµατα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της δωροδοκίας, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, και της δόλιας χρεοκοπίας. β) Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής έκδοσης του τελευταίου εξαµήνου, πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφής ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν σε πτώχευση και επίσης δεν τελούν σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης. γ) Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρµόδια κατά περίπτωση αρχή, από το οποίο να προκύπτει ότι κατά την ηµεροµηνία της ως άνω ειδοποίησης, είναι ενήµεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους. δ) Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής έκδοσης του τελευταίου εξαμήνου, πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν υπό κοινή εκκαθάριση του κ.ν. 2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύει, ή ειδική εκκαθάριση του Ν. 1892/1990 όπως εκάστοτε ισχύει ή άλλες ανάλογες καταστάσεις αν πρόκειται για αλλοδαπά νομικά πρόσωπα και, επίσης, ότι δεν τελούν υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης κοινής ή ειδικής εκκαθάρισης των ανωτέρω νομοθετημάτων ή υπό άλλες ανάλογες καταστάσεις αν πρόκειται για αλλοδαπά νομικά πρόσωπα. Σημείωση : Εάν βεβαιώνεται από οποιαδήποτε αρχή ότι δεν εκδίδονται τα παραπάνω έγγραφα ή πιστοποιητικά, ή δεν καλύπτουν όλες τις ως άνω αναφερόμενες περιπτώσεις, δύναται αυτά να αντικατασταθούν από υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντα που γίνεται ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής αρχής ή συμβολαιογράφου. Στην υπεύθυνη δήλωση θα δηλώνεται ότι δεν εκδίδονται τα συγκεκριμένα έγγραφα και ότι δεν συντρέχουν στο συγκεκριμένο πρόσωπο οι ανωτέρω νομικές καταστάσεις. Εάν περάσει άπρακτη η προθεσµία των είκοσι (20) ηµερών χωρίς ο ανάδοχος να αποστείλει τα απαιτούµενα δικαιολογητικά, η αναθέτουσα αρχή µπορεί να τον κηρύξει έκπτωτο και να αποφασίσει την ανάθεση του έργου στον επόµενο κατά σειρά κατάταξης. Η αναθέτουσα αρχή δεν δεσµεύεται για την τελική ανάθεση της σύµβασης και δικαιούται να την αναθέσει ή όχι, να µαταιώσει, να αναβάλει ή να επαναλάβει τη σχετική διαδικασία, χωρίς ουδεµία υποχρέωση για καταβολή αµοιβής ή αποζηµίωσης εξ αυτού του λόγου στους προσφέροντες. 12. Κατάρτιση και υπογραφή της Σύµβασης Μεταξύ της αναθέτουσας αρχής και του αναδόχου στον οποίο τελικώς νοµίµως και εγκύρως κατεκυρώθη το έργο, υπογράφεται σύµβαση, σύµφωνα µε τους όρους της παρούσας. Τυχόν υποβολή σχεδίων σύµβασης από τους υποψηφίους µαζί µε τις προσφορές τους δε δηµιουργεί καµία δέσµευση για την αναθέτουσα αρχή. Ο ανάδοχος υποχρεούται να προσκοµίσει εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης, κατά την υπογραφή της σχετικής σύµβασης, για την τήρηση των όρων της σύµβασης. Σε διαφορετική περίπτωση η αναθέτουσα αρχή µπορεί να τον κηρύξει έκπτωτο και να αποφασίσει την ανάθεση του έργου στον επόµενο κατά σειρά κατάταξης. 16

Η εγγύηση εκδίδεται από αναγνωρισµένα πιστωτικά ιδρύµατα ή άλλα νοµικά πρόσωπα που λειτουργούν νόµιµα στα κράτη µέλη της Ε.Ε και έχουν σύµφωνα µε τη νοµοθεσία των κρατών µελών αυτό το δικαίωµα. Η σύνταξή της Εγγυητικής καλής εκτέλεσης πρέπει να γίνει σύµφωνα µε το Υπόδειγµα 2 του Παραρτήµατος της παρούσας. Το ύψος της εγγύησης αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% του συνολικού συµβατικού τιµήµατος, µη συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ, για το σύνολο του έργου ή σε περίπτωση που υπάρχουν διαφορετικοί ανάδοχοι σε κάθε Τµήµα, σε ποσοστό 5% του συνολικού συµβατικού τιµήµατος, µη συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ, για το σύνολο του Τµήµατος που αναλαµβάνει ο ανάδοχος. Η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης επιστρέφεται στον Ανάδοχο µετά την οριστική παραλαβή του έργου, σύµφωνα µε τα οριζόµενα από τη σύµβαση. Η σύµβαση καταρτίζεται στην ελληνική γλώσσα µε βάση τους όρους που περιλαµβάνονται στη διακήρυξη και την προσφορά του αναδόχου όπως έγινε αποδεκτή κατά την κατακύρωση. Το κείµενο της σύµβασης κατισχύει κάθε άλλου κειµένου στο οποίο στηρίζεται, εκτός κατάδηλων σφαλµάτων ή παραδροµών. Η σύµβαση δύναται να τροποποιηθεί σε περίπτωση που προκύψουν αντικειµενικά δικαιολογηµένες συνθήκες και εφόσον συµφωνήσουν τα συµβαλλόµενα µέλη, εγγράφως. Για θέµατα που δεν ρυθµίζονται ρητά από τη σύµβαση και τα παραρτήµατά αυτής ή σε περίπτωση που ανακύψουν αντικρουόµενοι / αντιφατικοί όροι αυτής, για την ερµηνεία της λαµβάνονται υπόψη κατά σειρά η παρούσα διακήρυξη, η απόφαση κατακύρωσης και η τεχνική και οικονοµική προσφορά του αναδόχου. ΣΧΕ ΙΟ ΤΗΣ ΠΡΟΣ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΑΚΟΛΟΥΘΕΙ ΣΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ E ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ. 13. Παρακολούθηση - Παραλαβή Έργου Η παραλαβή του έργου γίνεται από την επιτροπή που έχει συσταθεί για το σκοπό αυτό, µε βάσει τα οριζόµενα στην προγραµµατική σύµβαση µε τον ήµο Ανωγείων (κύριο του έργου) Ο Ανάδοχος υποχρεούται να συνεργάζεται µε τους υπεύθυνους του έργου και να διευκολύνει το έργο της επιτροπής παραλαβής καθώς και το έργο του προσωπικού και των συνεργατών της αναθέτουσας αρχής. Η επιτροπή παραλαβής είναι αρµόδια για την αξιολόγηση και τον έλεγχο των προς παράδοση ειδών σύµφωνα µε τα οριζόµενα στη σχετική νοµοθεσία και συντάσσει τα πρωτόκολλα παραλαβής του έργου. Αν η κατασκευή και η λειτουργία του υπό προµήθεια είδους κατά τη φάση της παρακολούθησης και της παραλαβής διαπιστωθεί ότι εµφανίζει ελαττώµατα ή κακοτεχνίες, ο ανάδοχος υποχρεούται να αντικαταστήσει το είδος αυτό σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις και τις υποδείξεις της επιτροπής παραλαβής. Ο χρόνος παράδοσης και εγκατάστασης των προς προµήθεια ειδών στο κέντρο πληροφόρησης Φυσικού πάρκου Ψηλορείτης ορίζεται έως τριάντα (30) ηµέρες από την ηµεροµηνία υπογραφής της σύµβασης. Οι εργασίες του κτιρίου που θα στεγάσει το κέντρο πληροφόρησης φυσικού πάρκου Ψηλορείτης και που απαιτούνται για την εγκατάσταση και λειτουργία του εξοπλισµού της εν λόγω προµήθειας θα έχουν ολοκληρωθεί πριν την υπογραφή της σύµβασης. Σηµειώνουµε ότι, στις 10/3/2015 ολοκληρώνονται οι οικοδοµικές και Η/Μ εργασίες, ως εκ τούτου η ηµεροµηνία υπογραφής της σύµβασης για την παράδοση των προς προµήθεια ειδών της παρούσας διακήρυξης θα είναι µετά την ηµεροµηνία αυτή. Σε περίπτωση που προκύψει παύση παραγωγής από την κατασκευάστρια εταιρεία, σε κάποιο από τα κατακυρωθέντα µοντέλα, ο ανάδοχος υποχρεούται, µετά από σύµφωνη απόφαση της αναθέτουσας, να παραδώσει µοντέλο ισάξιο ή ανώτερο του αρχικώς κατακυρωθέντος χωρίς επιπλέον κόστος για την υπηρεσία. Εάν η κατασκευή και η λειτουργία του υπό προµήθεια είδους, δεν είναι σύµφωνα µε τους όρους της σύµβασης ή εµφανίζει ελαττώµατα ή κακοτεχνίες ο ανάδοχος υποχρεούται να αποκαταστήσει ή να βελτιώσει αυτές σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις. 17

Ουδείς µπορεί να υποκαταστήσει τον Ανάδοχο, χωρίς την γραπτή έγκριση της αναθέτουσας αρχής. Σε κάθε περίπτωση, η έγκριση υποκατάστασης του Αναδόχου θα πρέπει να είναι απολύτως αιτιολογηµένη τόσο ως προς το αίτηµα του Αναδόχου όσο και ως προς την απόφαση έγκρισής της από την Αναθέτουσα Αρχή. Τέλος, τυχόν εκχώρηση ή υποκατάσταση θα γίνεται µόνο εγγράφως και θα συνεπάγεται αντίστοιχη τροποποίηση της σύµβασης. 14. Τρόπος πληρωµής του Αναδόχου Η αµοιβή του αναδόχου θα καταβληθεί συνολικά µετά την ολοκλήρωση της παράδοσης όλων των προµηθευόµενων ειδών, δηλαδή µετά την ολοκλήρωση του συµβατικού αντικειµένου, όπως αυτό θα προκύπτει από το πρακτικό παραλαβής της αρµόδιας επιτροπής. Ο ανάδοχος προκειµένου να εισπράξει οποιοδήποτε ποσό έναντι της παραπάνω οριζόµενης αµοιβής του υποχρεούται στην προσκόµιση των νόµιµων παραστατικών και δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν θα ζητηθεί από τις αρµόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωµή, σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία. 15. Ανωτέρα Βία Σε περίπτωση που ο ανάδοχος επικαλείται τη συνδροµή προϋποθέσεων ανώτερης βίας, βαρύνεται αποκλειστικά για την απόδειξη του ισχυρισµού του. Ειδικότερα υποχρεούται, µέσα σε διάστηµα δέκα (10) ηµερών, αφότου συνέβησαν τα περιστατικά που θεµελιώνουν τον ισχυρισµό του, να τα αναφέρει εγγράφως και να προσκοµίσει τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία. Σε αντίθετη περίπτωση στερείται του δικαιώµατος προβολής του ισχυρισµού αυτού. 16. ίκαιο - Επίλυση ιαφορών Η σύµβαση διέπεται από την ελληνική νοµοθεσία. Σε περίπτωση διαφωνίας, η διαφορά µεταξύ της αναθέτουσας αρχής και του αναδόχου θα λύνεται από τα ελληνικά δικαστήρια σύµφωνα µε την κείµενη ελληνική νοµοθεσία. 17. Λοιπά θέµατα Για τα λοιπά θέµατα που δεν προβλέπονται από την παρούσα διακήρυξη, παραπέµπουµε στις διατάξεις των νόµων που αναφέρονται στην αρχή της παρούσας. 18. ιευκρινίσεις - Πληροφορίες Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να επικοινωνούν για οποιαδήποτε σχετική διευκρίνιση ή πληροφορία κατά τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες από τις 9:00 π.µ. και έως 2:00 µ.µ. µε το Τµήµα Προµηθειών Της ιεύθυνσης ιοικητικού - Οικονοµικού της Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύµνης (Γεωργία Χαιρετάκη, Τηλέφωνο 28313 40805 E-mail: heretaki@crete.gov.gr). 18

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ/ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 1. Εισαγωγή Το προτεινόµενο έργο αφορά στην προµήθεια : Γενικού εξοπλισµού (ΤΜΗΜΑ Α), ηλεκτρονικού ηχητικού εξοπλισµού (ΤΜΗΜΑ Β) και ηλεκτρονικού λοιπού εξοπλισµού (ΤΜΗΜΑ Γ) για τις ανάγκες λειτουργίας του έργου «Κέντρο Πληροφόρησης Φυσικού Πάρκου Ψηλορείτης ήµου Ανωγείων». 2. Περιγραφή Εξοπλισµού Στην κατηγορία του γενικού εξοπλισµού ανήκουν συνοπτικά: Καρέκλα τύπου επισκέπτη Καρέκλα γραφείου χωρίς µπράτσα Ξύλινος πάγκος διαστάσεων 3,00 x 0,60 σύµφωνα µε τα σχέδια Ξύλινος πάγκος πληροφόρησης µήκους 3,00 µ σύµφωνα µε τα σχέδια Τραπέζι ξύλινο αίθουσας πολλαπλών χρήσεων διαστάσεων 3,30 x 0,60 Κουρτίνες σκίασης µαζί µε σιδηρόδροµο Στην κατηγορία του ηλεκτρονικού ηχητικού εξοπλισµού ανήκουν συνοπτικά: Ηχείο ψευδοροφής δυο δρόµων Τελικός ενισχυτής Τράπεζα µίξης τεσσάρων εισόδων Μονάδα αναπαραγωγής ψηφιακών δίσκων CD και MP3. Στην κατηγορία του ηλεκτρονικού λοιπού εξοπλισµού ανήκουν συνοπτικά: Φορητός ηλεκτρονικός υπολογιστής µε το αναγκαίο λογισµικό Βίντεο-προβολέας Full HD Οθόνη προβολών (επίτοιχη 240µ. Χ 1,80µ. ) Βάση οροφής για projector UPS 1200VA Σταθερός ηλεκτρονικός υπολογιστής Οθόνη υπολογιστή 23" Τηλεόραση 42" Τηλεόραση 50" Αll in one touch screen 23 Φωτογραφική µηχανή Tablet µε γραφίδα 19

3. Τεχνικές Προδιαγραφές εξοπλισµού - προµηθειών Α. ΓΕΝΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ Α1. Καρέκλα τύπου επισκέπτη ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: Καρέκλα από ύφασµα µε επιχρωµιωµένο σκελετό, χωρίς µπράτσα, ενδεικτικών διαστάσεων 81εκ ύψος, 47εκ πλάτος, 47 εκ βάθος και βάρους 6kg. Ενδεικτικός τύπος: Α2. Καρέκλα γραφείου χωρίς µπράτσα ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: Ενδεικτικές διαστάσεις: 41x39x79-90/40-51εκ. Ενδεικτικός τύπος: Α3. Ξύλινος πάγκος πάγκος διαστάσεων 3,00 x 0,60 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: 20

21

Α4. Ξύλινος πάγκος πληροφόρησης µήκους 3,00 µ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: Α5. Τραπέζι ξύλινο αίθουσας πολλαπλών χρήσεων διαστάσεων 3,30 x 0,60 Α6. Κουρτίνες σκίασης µαζί µε σιδηρόδροµο 22

B. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΗΧΗΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ Β1. Ηχείο ψευδοροφής δυο δρόµων ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: 23

Β2. Τελικός ενισχυτής ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: Β3. Τράπεζα µίξης τεσσάρων εισόδων ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: 24

Β4. Μονάδα αναπαραγωγής ψηφιακών δίσκων CD και MP3 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: Γ. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ Γ1. Φορητός ηλεκτρονικός υπολογιστής µε το αναγκαίο λογισµικό Ενδεικτικά χαρακτηριστικά: Επεξεργαστής: Core i7, Μνήµη RAM: 8 GB, Κάρτα Γραφικών: 4GB, Σκληρός ίσκος: 1 TB HDD, Οθόνη - Φορητότητα: 17.1", Μπαταρία: Ιόντων λιθίου - >= 4 Cell, Kάµερα: 1080p, Λειτουργικό: Windows 8.1 Γ2. Βίντεο-προβολέας Full HD Ενδεικτικά χαρακτηριστικά: Μέγιστη Ανάλυση >=1280X800 Μέγιστη Φωτεινότητα >=3000 LM Αντίθεση >=3000:1 Λάµπα 230 W Μέγιστη ιάρκεια Ζωής Λάµπας >=6000 Ώρες (eco mode) Εγγύηση Λάµπας >=2 ΕΤΗ Τσάντα Μεταφοράς Ναι Remote Control Ναι Λειτουργία Keystone Ναι Γ3. Οθόνη προβολών (επίτοιχη, 2.40µ x 1.80µ) Ηλεκτρική οθόνη προβολής Οροφής, µε µαύρο περιθώριο στο πανί για καλύτερο contrast και µε τηλεχειριστήριο. Η οθόνη έχει χρώµα λευκό µατ και βαθµό αντανάκλασης 1.0. ιαστάσεις : 240X180cm. Γ4. Βάση οροφής για projector Βάση οροφής για projector κατάλληλο για τον υπό προµήθεια προβολέα, µε δυνατότητα τοποθέτησης σε τοίχο ή οροφή & δυνατότητα ρύθµισης καθ' ύψος Γ5. UPS 1200VA Ενδεικτικά χαρακτηριστικά: Ισχύς (VA) 1200VA, Αυτονοµία Μπαταρίας 30-40MIN, Συνδέσεις 25

3x Schuko, USB Γ6. Σταθερός ηλεκτρονικός υπολογιστής Ενδεικτικά χαρακτηριστικά: Επεξεργαστής: Core i3 ή αντίστοιχο, Μνήµη RAM: 4 GB, Κάρτα Γραφικών: 1GB, Σκληρός ίσκος: 1 TB HDD, Λειτουργικό: Windows 8.1 Γ7. Οθόνες υπολογιστή 23" Ενδεικτικά χαρακτηριστικά: Μέγεθος οθόνης: 23 Wide, Ανάλυση: >= 1920 x 1080, 16.7M colors, Web Camera: 2MP ενσωµατωµένη µε µικρόφωνο, Γ8. Τηλεόραση 42" Ενδεικτικά χαρακτηριστικά: Τύπος: LED-TV 42", Ανάλυση: >= 1920x1080, Συχνότητα: 600 Hz Τεχνολογία 3D, Smart TV, Ασύρµατη ικτύωση, Λειτουργία PVR µέσω USB Γ9. Τηλεόραση 50" Ενδεικτικά χαρακτηριστικά: Τύπος LED-TV 50", Ανάλυση: 3840x2160, Τεχνολογία 3D, Smart TV, Ασύρµατη ικτύωση, Λειτουργία PVR µέσω USB Γ10. Αll in one touch screen 23 Ενδεικτικά χαρακτηριστικά: Οθόνη: 23" Touch LED ανάλυση >= 1920x1080, Επεξεργαστής: Core i5, Μνήµη RAM: 8 GB, Κάρτα Γραφικών: 2GB, Σκληρός ίσκος: 1 TB HDD, Λειτουργικό: Windows 8.1 Γ11. Φωτογραφική µηχανή Ενδεικτικά χαρακτηριστικά: Ανάλυση αισθητήρα: 16 Mpixels, Οπτικός αισθητήρας: CMOS - 1/2.3", Οπτικό Zoom (x-times): 21, Ανάλυση βίντεο: 1920 x 1080, Μέγιστος αριθµός καρέ: 30, Σταθεροποιητής Εικόνας: Optical., ιάφραγµα Φακού: 2,8-5,9, Εστιακή απόσταση (mm): 4,1-86,1 Γ12. Tablet µε γραφίδα Ενδεικτικά χαρακτηριστικά: επεξεργαστής τουλάχιστον τετραπύρηνος, Οθόνη: 10.1 µε ανάλυση >= 2560 x 1600 pixels, Μνήµη RAM: >= 2GB, Αποθηκευτικός Χώρος: >= 32 GB, Λειτουργικό: Android σύγχρονο, Συνδεσιµότητα: Wi-Fi & 3G, Γραφίδα και κάµερα 8MP. 26

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΟΝΑ Α ΠΟΣΟΤΗΤΑ Α. ΓΕΝΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑ ΑΣ ΑΠΑΝΗ Α1 Καρέκλα τύπου επισκέπτη τεµ 60 50,00 3.000,00 Α2 Καρέκλα γραφείου χωρίς µπράτσα τεµ 3 40,00 120,00 Α3 Α4 Α5 Α6 Ξύλινος πάγκος διαστάσεων 3,00 x 0,60 σύµφωνα µε τα σχέδια Ξύλινος πάγκος πληροφόρησης µήκους 3,00 µ σύµφωνα µε τα σχέδια Τραπέζι ξύλινο αίθουσας πολλαπλών χρήσεων διαστάσεων 3,30 x 0,60 Κουρτίνες σκίασης µαζί µε σιδηρόδροµο Β. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΗΧΗΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ τεµ 1 505,00 505,00 µ.µ. 3 350,00 1.050,00 µ.µ. 3,30 250,00 825,00 µ.µ. 32 125,00 4.000,00 ΣΥΝΟΛΟ Α ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α : ΦΠΑ ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 9.500,00 2.185,00 11.685,00 Β1 Ηχείο ψευδοροφής δυο δρόµων τεµ 6 140,00 840,00 Β2 Τελικός ενισχυτής τεµ 1 600,00 600,00 Β3 Τράπεζα µίξης τεσσάρων εισόδων τεµ 1 250,00 250,00 Β4 Μονάδα αναπαραγωγης ψηφιακών δίσκων CD και MP3 Γ. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ Γ1 Φορητός ηλεκτρονικός υπολογιστής µε το αναγκαίο λογισµικό τεµ 1 350,00 350,00 ΣΥΝΟΛΟ Β ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α : ΦΠΑ ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 2.040,00 469,20 2.509,30 τεµ 1 1200,00 1.200,00 Γ2 Βιντεο-προβολέας Full HD τεµ. 1 1500,00 1.500,00 Γ3 Oθόνη προβολών επίτοιχη (2,40χ1,80) τεµ 1 250,00 250,00 Γ4 Βάση οροφής για projector τεµ. 1 150,00 150,00 Γ5 UPS 1200VA τεµ 4 100,00 400,00 Γ6 Σταθερός ηλεκτρονικός υπολογιστής τεµ 7 500,00 3.500,00 Γ7 Οθόνες υπολογιστή 23" τεµ 3 350,00 1.050,00 Γ8 Τηλεόραση 42" τεµ. 3 1100,00 3.300,00 Γ9 Τηλεόραση 50" τεµ 1 1800,00 1.800,00 Γ10 Αll in one touch screen 23 τεµ 3 1200,00 3.600,00 Γ11 Φωτογραφική µηχανή τεµ 1 500,00 500,00 Γ12 Tablet µε γραφίδα τεµ 1 559,59 559,59 ΣΥΝΟΛΟ Γ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α: ΦΠΑ ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 17.809,59 4.096,21 21.905,80 ΣΥΝΟΛΟ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ: 29.349,59 ΦΠΑ 23%: 6.750,41 ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΕΥΡΩ: 36.100,00 27