ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Πάτρα: 7-02-2011 Αρ. Πρωτ. :ΤΟ-318 Αρ. ιακήρυξης:01 ΤΕΥΧΟΣ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΥ Ι ΑΚΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΠΟΥ ΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΣΤΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 1
Ταχ. /νση: Πάροδος Αριστοτέλους 18 Ταχ. Κώδικας: 263 35, Πάτρα Πληροφορίες: Σπηλιοπούλου Άννα Τηλέφωνο:2610 367659 Fax:2610-367657 E-mail:aspiliop@eap.gr ΘΕΜΑ: ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΜΕΙΟ ΟΤΙΚΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΥ Ι ΑΚΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΠΟΥ ΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΣΤΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ Κριτήριο κατακύρωσης: Χαµηλότερη Τιµή Προϋπολογισθείσα δαπάνη: 60.000,00 ΕΥΡΩ συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α. ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΤΟΠΟΣ Ηµεροµηνία Ηµέρα Ώρα ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Ηµέρα. Μήνας. Έτος Εβδοµάδας Γραφείο Προµηθειών, Πάροδος Αριστοτέλους 18 18 Φεβρουαρίου 2011 Παρασκευή 11:00 π.µ. Περιβόλα, Πάτρας 2
ΑΠΟΦΑΣΗ Έχοντας υπόψη: α)το Ν. 2362/95 (ΦΕΚ 247/Α/95) "Περί ηµοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις". β)το Ν. 2286/95 (ΦΕΚ 19/Α/95) "Προµήθειες του ηµόσιου Τοµέα και ρυθµίσεις συναφών θεµάτων " γ) Το Π.. 118/2007 (Φ.Ε.Κ. 118/Α/2007) "Κανονισµός Προµηθειών ηµοσίου (KΠ )" δ)το Ν.2552/97 «Περί του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστηµίου» όπως ισχύει σήµερα µε τις τροποποιήσεις του Ν.2817/2000, του Ν.3027/2002, του Ν.3260/2004 και του Ν.3577/2007 ε)το Ν.3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας µε την υποχρεωτική ανάρτηση νόµου πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο Πρόγραµµα ιαύγεια και άλλες διατάξεις» στ)το Ν.3845/2010 «Μέτρα για την εφαρµογή του µηχανισµού στήριξης της ελληνικής οικονοµίας από τα κράτη µέλη της Ζώνης του ευρώ και το ιεθνές Νοµισµατικό Ταµείο» ζ)την απόφαση της ιοικούσας Επιτροπής του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστηµίου που λήφθηκε κατά την 207 η /27-01-2011 συνεδρίασή της µε την οποία προκηρύσσει το διαγωνισµό αυτό. ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ ΑΡΘΡΑ 1 ΚΑΙ 2 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Πρόχειρο Μειοδοτικό ιαγωνισµό σε ευρώ µε σφραγισµένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης τη Χαµηλότερη Τιµή, για την επιλογή αναδόχου για την αναπαραγωγή εναλλακτικού διδακτικού υλικού που διανέµεται στους φοιτητές του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστηµίου. Προσφορές που υποβάλλονται ή περιέχονται στην Υπηρεσία µε οποιοδήποτε τρόπο εκπρόθεσµα, επιστρέφονται χωρίς να αποσφραγιστούν. Οι ενδιαφερόµενοι για να λάβουν µέρος στο διαγωνισµό, δύνανται να λαµβάνουν γνώση των όρων της διακηρύξεως και των επί µέρους παραρτηµάτων από το Γραφείο Προµηθειών του ΕΑΠ κατά τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες, ήτοι από την οδό Πάροδος 3
Αριστοτέλους 18, Τ.Κ. 26335, Περιβόλα Πάτρας, τηλ 2610-367659, από ευτέρα έως και Παρασκευή και από ώρα 08.00 έως 14.00. Πληροφορίες σχετικά µε τις τεχνικές προδιαγραφές δίνονται από την κα. Μπούσια Μαίρη στο τηλ. 2610 642-723). Η κατάθεση προσφορών θα γίνεται στο Γραφείο Προµηθειών στην Πάροδο Αριστοτέλους 18, Τ.Κ. 26335, Περιβόλα Πάτρας, στην κ. Σπηλιοπούλου Άννα. ΑΡΘΡΟ 3. ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΕΚΤΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ Είναι αποδεκτή προσφορά για το σύνολο του έργου Αναλυτικά, το αντικείµενο του έργου και συνολικά οι υποχρεώσεις του αναδόχου περιγράφονται στο «Μέρος Β Τεχνικές Προδιαγραφές» της ιακήρυξης αυτής. ΑΡΘΡΟ 4.ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 4.1. ΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟΝ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΕΧΟΥΝ α) Φυσικά ή νοµικά πρόσωπα της ηµεδαπής ή της αλλοδαπής που λειτουργούν νόµιµα, τουλάχιστον κατά τα δύο (2) τελευταία χρόνια στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό και ασχολούνται µε αντικείµενο την παροχή υπηρεσιών. β) Συνεταιρισµοί, γ) Ενώσεις Προµηθευτών που υποβάλλουν κοινή Προσφορά δ) Κοινοπραξίες Προµηθευτών και ε) Κάθε προσφέρων, που σύµφωνα µε την χώρα καταγωγής του (της Ε.Ε.) έχει το δικαίωµα και τη δυνατότητα να λαµβάνει µέρος σε όµοιους ή αντίστοιχους µε τον παρόντα διαγωνισµούς, εφόσον πληρούν τους όρους της παρούσας προκήρυξης. Οι ενώσεις και οι κοινοπραξίες δεν είναι υποχρεωµένοι να λάβουν συγκεκριµένη νοµική µορφή για την υποβολή της προσφοράς. Στην περίπτωση επιλογής και κατακύρωσης του διαγωνισµού σε Ένωση ή σε Κοινοπραξία είναι δυνατόν, εν όψει της υπογραφής της σύµβασης, να υποχρεωθούν να λάβουν ορισµένη νοµική µορφή, εφ όσον ήθελε κριθεί από τον Αναθέτοντα, ότι αυτή είναι αναγκαία και επιβεβληµένη για την ικανοποιητική εκτέλεση της σύµβασης.- Στην περίπτωση ενώσεων ή κοινοπραξιών, η απαίτηση «για την επί διετία (2ετία) απασχόληση µε την παροχή υπηρεσιών» πρέπει να καλύπτεται από όλα τα µέλη αυτών, 4
πλην τυχόν υπεργολάβων. Οι εταίροι των ενώσεων ή κοινοπραξιών υπόκεινται στους ίδιους όρους και στις ίδιες υποχρεώσεις µε τον συµβαλλόµενο Ανάδοχο. Στη συνέχεια της παρούσας Προκήρυξης, ο όρος διαγωνιζόµενος / Ανάδοχος ή διαγωνιζόµενοι / Ανάδοχοι ή υποψήφιος Ανάδοχος / Ανάδοχοι αφορά σε όλες τις αµέσως προηγουµένως αναφερθείσες κατηγορίες. 4.3. ΕΝ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΕΚΤΟΙ (α) Όσοι αποκλείσθηκαν τελεσίδικα από κάποια Ελληνική ηµόσια Υπηρεσία, Ν.Π... ή το Ε.Α.Π. γιατί δεν εκπλήρωσαν συµβατικές τους υποχρεώσεις ή ευρίσκονται σε αντιδικία µε αυτό. (β) Όσοι αποκλείστηκαν από διαγωνισµούς για προµήθειες και υπηρεσίες του Ελληνικού ηµοσίου µε απόφαση του Υπουργείου Ανάπτυξης ή άλλων Υπουργείων. (γ) Όσα φυσικά ή νοµικά πρόσωπα του εξωτερικού έχουν υποστεί αντίστοιχες µε τις παραπάνω κυρώσεις σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή εκτός αυτής. (δ) Όσοι έχουν καταδικασθεί µε οριστική καταδικαστική απόφαση, γνωστή στην αναθέτουσα αρχή, που αφορά τα ακόλουθα αδικήµατα, ήτοι : 1) για συµµετοχή σε εγκληµατική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 της Κοινής δράσης της 98/773 ΕΥ του Συµβουλίου, 2)για δωροδοκία, όπως αυτή ορίζεται αντίστοιχα στο άρθρο 3 της πράξης του Συµβουλίου της 26 ης Μαΐου 1997 και στο άρθρο 3 παράγραφος 1 της κοινής δράσης 98/42/ΚΕΠΠΑ του Συµβουλίου 3)για απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύµβασης σχετικά µε την προστασία των οικονοµικών συµφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 4) για νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες, όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της Οδηγίας 91/308/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 10 ης Ιουνίου 1991, για την πρόληψη χρησιµοποίησης του χρηµατοπιστωτικού συστήµατος για την νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες.- Η αναθέτουσα Αρχή, οσάκις τούτο απαιτείται, δύναται να ζητά από τους υποψηφίους ή τους προσφέροντες να υποβάλλουν έγγραφα που αναφέρονται στην προσωπική τους κατάσταση ή εφόσον αµφιβάλλει ως προς την προσωπική κατάστασή τους, να απευθύνεται στις αρµόδιες αρχές για να λάβει τις πληροφορίες, που θεωρεί απαραίτητες 5
για την προσωπική κατάσταση των υποψηφίων ή των προσφερόντων, εάν δε αφορούν έναν υποψήφιο ή προσφέροντα εγκατεστηµένο σε κράτος άλλο από εκείνο της αναθέτουσας αρχής, τότε η αναθέτουσα αρχή δύναται να ζητά την συνεργασία των αρµοδίων αρχών.- Προκειµένου περί Νοµικών Προσώπων οι εν λόγω απαγορεύσεις αφορούν τον Πρόεδρο, Αντιπρόεδρο, ιευθύνοντα Σύµβουλο, τα µέλη του ιοικητικού Συµβουλίου και γενικά οποιοδήποτε πρόσωπο έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων και ελέγχου του υποψηφίου ή του προσφέροντα. (ε)οι ενώσεις προσώπων ή οι Κοινοπραξίες, σε περίπτωση που οποιαδήποτε από τις προϋποθέσεις αποκλεισµού της παραγράφου αυτής, ισχύει για ένα τουλάχιστον µέλος της. (στ) Φορείς που υποβάλουν προσφορά και περιλαµβάνουν στην οµάδα έργου τους ή στους υπεργολάβους τους πρόσωπα φυσικά πρόσωπα που συνδέονται κατά την ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού µε οποιαδήποτε µορφή σχέση συνεργασίας (π.χ. σύµβαση εργασίας ή έργου) µε την Αναθέτουσα Αρχή, συµπεριλαµβανοµένων µελών ΕΠ και ΣΕΠ, δηµοσίων υπαλλήλων και µελών της ιοίκησης της Αναθέτουσας Αρχής. 4.4 ΠΡΟΣΘΕΤΟΙ ΟΡΟΙ Α.Κάθε φυσικό ή νοµικό πρόσωπο ή ένωση ή συνεταιρισµός οφείλει να καταθέσει: Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/96 στην οποία να δηλώνεται ότι µέχρι και την ηµέρα υποβολής της προσφοράς τους, (1) εν έχει αποκλειστεί από διαγωνισµούς του Ελληνικού ηµοσίου µε απόφαση και διαγωνισµούς του ηµοσίου στις υπόλοιπες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (2) εν έχει κάνει ψευδείς ή ανακριβείς δηλώσεις κατά την παροχή πληροφοριών προς την υπηρεσία του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστηµίου. (3)Ότι παραιτείται από κάθε δικαίωµα αποζηµίωσης για οποιαδήποτε απόφαση του Ε.Α.Π., ιδίως περί αναβολής ή της ακύρωσης του διαγωνισµού ή της υπαναχώρησης του Ε.Α.Π. ή την κρίση της Επιτροπής Αξιολόγησης. (4) Ότι δεν έχουν καταδικαστεί µε οριστική καταδικαστική απόφαση για κάποιο από αδίκηµα από τα αναφερόµενα στην περίπτωση δ της παρ. 4.3. της παρούσας. (5)Είναι ενήµεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους. 6
Β. Κάθε φυσικό ή νοµικό πρόσωπο ή ένωση ή συνεταιρισµός οφείλει επίσης να καταθέσει: (1) ήλωση ότι η προσφορά συντάχθηκε σύµφωνα µε τους όρους της παρούσας διακήρυξης, της οποίας έλαβε γνώση. (2) ήλωση ότι αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους όρους της παρούσας διακήρυξης. (3) ήλωση στην οποία θα αναγράφονται οι τυχόν περιορισµοί λειτουργίας της επιχείρησης. (4) ήλωση για τον χρόνο ισχύος της προσφοράς ΑΡΘΡΟ 5. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Όσοι επιθυµούν να λάβουν µέρος στο διαγωνισµό πρέπει να καταθέσουν έγγραφη προσφορά σε δύο αντίτυπα ένα πρωτότυπο και ένα αντίγραφο. Οι προσφορές παραλαµβάνονται από την αρµόδια επιτροπή που διενεργεί το διαγωνισµό. Οι προσφορές µπορεί να αποστέλλονται στην Υπηρεσία µε οποιονδήποτε τρόπο, πλην του ηλεκτρονικού ταχυδροµείου, και παραλαµβάνονται µε απόδειξη, µε την απαραίτητη όµως προϋπόθεση ότι αυτές θα περιέχονται στην Υπηρεσία πριν από την ηµεροµηνία και ώρα λήξης του χρόνου κατάθεσης των προσφορών που ορίζεται στην αρχή της παρούσας. Προσφορές που υποβάλλονται ή περιέχονται στην Υπηρεσία µε οποιοδήποτε τρόπο εκπρόθεσµα, επιστρέφονται χωρίς να αποσφραγιστούν. Στο φάκελο της προσφοράς πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς: α) Η λέξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ, µε κεφαλαία γράµµατα β) Ο πλήρης τίτλος της αρµόδιας υπηρεσίας που διενεργεί το διαγωνισµό. γ) Ο αριθµός της διακήρυξης δ) Η ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού ε) Τα στοιχεία του αποστολέα Στον κυρίως φάκελο της προσφοράς τοποθετούνται όλα τα ζητούµενα δικαιολογητικά. Τα τεχνικά καθώς και τα λοιπά στοιχεία της προσφοράς τοποθετούνται σε χωριστό σφραγισµένο φάκελο µέσα στον κυρίως φάκελο µε την ένδειξη ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ. 7
Τα οικονοµικά στοιχεία της προσφοράς τοποθετούνται σε χωριστό σφραγισµένο φάκελο, επίσης µέσα στον κυρίως φάκελο µε την ένδειξη ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ. Οι προσφορές δεν πρέπει να έχουν ξέσµατα, σβησίµατα, προσθήκες, διορθώσεις. Εάν υπάρχει στην προσφορά οποιαδήποτε διόρθωση, αυτή πρέπει να είναι καθαρογραµµένη και µονογραµµένη από τον προσφέροντα, το δε αρµόδιο όργανο παραλαβής και αποσφράγισης των προσφορών, πρέπει κατά τον έλεγχο να καθαρογράψει την τυχόν διόρθωση και να µονογράψει και να σφραγίσει αυτή. Η προσφορά απορρίπτεται όταν υπάρχουν σε αυτή διορθώσεις οι οποίες την καθιστούν ασαφή κατά την κρίση του οργάνου αξιολόγησης των προσφορών. Ο προσφέρων µε τη συµµετοχή του θεωρείται ότι αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα όλους τους όρους της διακήρυξης. Μετά την κατάθεση της προσφοράς δεν γίνεται αποδεκτή, αλλά απορρίπτεται ως απαράδεκτη, κάθε διευκρίνιση, τροποποίηση ή απόκρουση του όρου της διακήρυξης ή της προσφοράς και παρίστανται όσοι των συµµετεχόντων το επιθυµούν είτε αυτοπροσώπως είτε µε τον ορισθέντα εκπρόσωπό τους. ιευκρινίσεις δίνονται µόνο όταν ζητούνται από αρµόδιο όργανο, είτε ενώπιόν του, είτε ύστερα από έγγραφο της Υπηρεσίας µετά από σχετική γνωµοδότηση του οργάνου. Σηµειώνεται ότι από τις διευκρινίσεις που δίνονται σύµφωνα µε τα παραπάνω λαµβάνονται υπόψη µόνο εκείνες που αναφέρονται στα σηµεία που ζητήθηκαν. ΑΡΘΡΟ 6. ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Σε κάθε περίπτωση έλλειψης ή ανακρίβειας των παραπάνω δικαιολογητικών, που θα διαπιστωθεί µετά από έλεγχο, η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη και δεν λαµβάνεται υπόψη. Επίσης αποτελούν λόγους απόρριψης της προσφοράς των συµµετεχόντων: α)οι τυχόν νοµικοί περιορισµοί λειτουργίας της επιχείρησης. β)εάν έχει αποκλειστεί η συµµετοχή της από διαγωνισµούς. γ)εάν έχει υποπέσει σε σοβαρό παράπτωµα κατά την άσκηση της επαγγελµατικής της δραστηριότητας. δ)η ασυνέπεια της επιχείρησης στην εκπλήρωση τόσο των συµβατικών της υποχρεώσεων, όσο και των υποχρεώσεων της, εν γένει προς το ηµόσιο Τοµέα. 8
ε)εάν έχει κάνει ψευδείς ή ανακριβείς δηλώσεις κατά την παροχή πληροφοριών στα πλαίσια του παρόντος διαγωνισµού. ζ) Εάν ο χρόνος ισχύος Προσφοράς είναι µικρότερος από το ζητούµενο. η) Εάν ο χρόνος παράδοσης έργου είναι µεγαλύτερος από τον προβλεπόµενο ΑΡΘΡΟ 7. ΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Η Επιτροπή ιενέργειας και Αξιολόγησης έχει δικαίωµα, εφόσον το κρίνει αναγκαίο, να ζητήσει από υποψήφιο Ανάδοχο την παροχή διευκρινίσεων σχετικά µε τα υποβληθέντα στοιχεία της προσφοράς του καθ όλη τη διάρκεια της διαδικασίας τεχνικής αξιολόγησης. Στην περίπτωση αυτή η παροχή διευκρινήσεων είναι υποχρεωτική για τον Προσφέροντα και δεν θεωρείται αντιπροσφορά λαµβάνονται δε υπόψη εκείνες που αναφέρονται στα σηµεία για τα οποία ζητήθηκαν. ΑΡΘΡΟ 8. ΜΕΘΟ ΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ-ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ- ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ 1. Η αξιολόγηση των προσφορών (τεχνικών και οικονοµικών) γίνεται από την αρµόδια Επιτροπή Αξιολόγησης. 2. Κριτήριο Κατάταξης είναι αυτό της χαµηλότερης τιµής. Η κατακύρωση γίνεται µε απόφαση της Ε του ΕΑΠ. 3. Σε περίπτωση που το ΕΑΠ κρίνει τις προσφορές ασύµφορες ή µη ικανοποιητικές τεχνικά, διατηρεί το δικαίωµα να ακυρώσει το διαγωνισµό. Σε περίπτωση ακύρωσης του διαγωνισµού οι συµµετέχοντες σ αυτόν δεν θα έχουν δικαίωµα αποζηµίωσης για οποιοδήποτε λόγο. 4. Η ανακοίνωση κατακύρωσης γίνεται εγγράφως προς τον επιλεγέντα από τον Αναθέτοντα. 5. Οι διαγωνιζόµενοι δεν έχουν δικαίωµα να αποσύρουν την προσφορά τους ή µέρος της µετά την κατάθεσή της. Το αρµόδιο για την αξιολόγηση των αποτελεσµάτων του διαγωνισµού όργανο, µε γνωµοδότησή του, µπορεί να προτείνει: 9
α) Την διενέργεια διαπραγµάτευσης µεταξύ περισσοτέρων µειοδοτών µε ισότιµες ή ισοδύναµες προσφορές β)ματαίωση των αποτελεσµάτων του διαγωνισµού και επανάληψή του µε τροποποίηση ή µη των όρων και των τεχνικών προδιαγραφών. γ)ματαίωση των αποτελεσµάτων του διαγωνισµού και προσφυγή στη διαδικασία της διαπραγµάτευσης. δ) Οριστική µαταίωση των αποτελεσµάτων του διαγωνισµού όταν ο δε χρειάζεται πλέον το υλικό είτε λόγω αλλαγών στην τεχνολογία είτε λόγω διακοπής η περιορισµού της δραστηριότητας για την οποία επρόκειτο να χρησιµοποιηθεί το υλικό, ή όταν συντρέχουν άλλοι λόγοι δηµοσίου συµφέροντος. ΑΡΘΡΟ 9. ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Οι προσφορές ισχύουν και δεσµεύουν τους προµηθευτές για έξι (6) µήνες τουλάχιστον, από την εποµένη της διενέργειας του διαγωνισµού. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος µικρότερο του προβλεπόµενου από τη διακήρυξη, απορρίπτεται ως απαράδεκτη. ΑΡΘΡΟ 10. ΑΝΤΙΠΡΟΣΦΟΡΕΣ Στους διαγωνισµούς δεν γίνονται δεκτές αντιπροσφορές. Σε περίπτωση υποβολής τους απορρίπτονται ως απαράδεκτες. ΑΡΘΡΟ 11. ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ α) Η τιµή θα δοθεί µε κρατήσεις σε ευρώ χωρίς Φ.Π.Α. Συγκεκριµένα η προσφερόµενη τιµή (σε ευρώ) του προς αναπαραγωγή υλικού δίνεται ανά τίτλο, όπως αναφέρονται αναλυτικά στον Πίνακα του Παραρτήµατος Α. Η προσφερόµενη τιµή ανά τίτλο DVD ή CD θα είναι η τελική στην οποία θα έχουν συµπεριληφθεί όλες οι τυχόν εκπτώσεις του προµηθευτή. Επίσης στην τιµή περιλαµβάνονται κάθε είδους δαπάνες που τυχόν απαιτούνται για την µεταφορά και παράδοση του υλικού στις αποθήκες του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστηµίου στην Πάτρα, η οποία γίνεται µε ευθύνη και έξοδα του αναδόχου, 10
ως και οι δαπάνες ασφάλισης του κατά παντός κινδύνου µέχρι του χρόνου παράδοσής του. Ο προµηθευτής φέρει αποκλειστικά τον κίνδυνο της µερικής ή ολικής καταστροφής ή φθοράς ή απώλειας του υλικού µέχρι το χρόνο της οριστικής παράδοσής του στους χώρους του ΕΑΠ. Στην οικονοµική προσφορά θα υπάρχει απαραίτητα το όνοµα και η σφραγίδα της εταιρείας.- Προσφορά που περιέχει τιµή σε συνάλλαγµα ή µε ρήτρα συναλλάγµατος απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Προσφορά που θέτει όρο αναπροσαρµογής απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει µε σαφήνεια η προσφερόµενη τιµή, η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Το Ε.Α.Π. διατηρεί το δικαίωµα να ζητήσει από τους συµµετέχοντες στοιχεία απαραίτητα για την τεκµηρίωση των προσφερόµενων τιµών, ενώ οι προµηθευτές υποχρεούνται να παρέχουν αυτά. β) Όταν η δαπάνη βαρύνει τον Τακτικό Προϋπολογισµό, τον προµηθευτή βαρύνουν οι παρακάτω κρατήσεις: -Μ.Τ.Π.Υ. 3% επί του καθαρού ποσού χωρίς Φ.Π.Α. -Χαρτόσηµο 2% επί του Μ.Τ.Π.Υ. -Ο.Γ.Α. χαρτοσήµου 20% επί του χαρτοσήµου Επίσης γίνεται παρακράτηση φόρου σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία γ) Ο Φ.Π.Α. βαρύνει το ΕΑΠ. δ) Ο ανάδοχος θα δεσµεύεται για την αναπαραγωγή επιπλέον υλικού και µέχρι ποσοστό 50% ανά τίτλο της συνολικής ποσότητας όπως αναγράφεται στο( Παράρτηµα Α), εφόσον το ζητήσει το ΕΑΠ κατά τη διάρκεια του ακαδηµαϊκού έτους. ΑΡΘΡΟ 12.ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑ ΟΣΗΣ Το υλικό θα παραδίδεται στις αποθήκες του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστηµίου στην Πάτρα ή στην ευρύτερη περιοχή της πόλεως των Πατρών, ποιοτικώς ελεγµένα και 11
συσκευασµένα. Η συσκευασία και η παράδοση θα γίνεται µε ευθύνη και έξοδα του αναδόχου τις εργάσιµες ηµέρες από τις 9.00 έως 14.00. Ο ανάδοχος έχει την πλήρη και αποκλειστική ευθύνη της ποιότητας του έργου. Η παράδοση του έργου θα πρέπει να γίνει µέσα σε είκοσι (20) ηµέρες από την ηµεροµηνία παράδοσης του πρωτότυπου υλικού. Επισηµαίνεται ότι µετά τη λήξη της ως άνω προθεσµίας, θα κινείται η διαδικασία κήρυξης εκπτώτου του προµηθευτή. Ο προµηθευτής υποχρεούται να ειδοποιεί το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήµιο, την αποθήκη υποδοχής των υλικών και την επιτροπή παραλαβής, για την ηµεροµηνία που προτίθεται να παραδώσει το υλικό, τουλάχιστον πέντε (5) εργάσιµες ηµέρες νωρίτερα. Μετά από κάθε παράδοση και παραλαβή του υλικού στην αποθήκη υποδοχής του ΕΑΠ, ο προµηθευτής υποχρεούται να υποβάλει στο Ε.Α.Π. αποδεικτικό, θεωρηµένο από τον υπεύθυνο της αποθήκης, στο οποίο θα αναφέρεται η ηµεροµηνία παράδοσης και παραλαβής, το είδος του υλικού (τίτλος ή τίτλοι), η ποσότητα και ο αριθµός της σύµβασης σε εκτέλεση της οποίας προσκοµίστηκε. ΑΡΘΡΟ 13.ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ Η πληρωµή της αξίας των ειδών θα γίνεται τµηµατικά µετά από κάθε τµηµατική παράδοση. Για κάθε τµηµατική παράδοση ο ανάδοχος θα εκδίδει τιµολόγιο πώλησης το οποίο θα περιέχει όλες τις ποσότητες του υλικού που παραδίδονται. ΑΡΘΡΟ 14. ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ-ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ Η παράδοση του έργου θα γίνει σύµφωνα µε τον σχεδιασµό εργασιών και το χρονοδιάγραµµα που περιλαµβάνεται στην προσφορά του Αναδόχου, και θα αποτελέσει, ως έχει κατά τη διάρκεια ισχύος της σύµβασης που θα υπογραφεί. Για την καθυστέρηση οποιουδήποτε από τα προβλεπόµενα στις προθεσµίες του διαγωνισµού παραδοτέα, το Ε.Α.Π. θα έχει δικαίωµα να επιβάλλει ποινές στον Ανάδοχο, όπως αναφέρεται παρακάτω. Αν, για λόγους που οφείλονται στον Ανάδοχο, παρέλθει η αρχικά συµφωνηµένη ηµεροµηνία παράδοσης καθ ενός από τα προβλεπόµενα στις προδιαγραφές του διαγωνισµού παραδοτέα ή άλλη εγκεκριµένη από το ΕΑΠ τροποποίηση της ηµεροµηνίας παράδοσης αυτών, που πιθανόν ζητήσει ο Ανάδοχος µε έγγραφη αίτησή του κατά τη 12
διάρκεια υλοποίησης του υποέργου, και το περιεχόµενο του παραδοτέου δεν παραδοθεί σύµφωνα µε τους όρους της παρούσας, τότε το ΕΑΠ έχει δικαίωµα να υποχρεώσει τον Ανάδοχο να καταβάλλει ως ποινική ρήτρα για κάθε ηµέρα καθυστέρησης ποσό ίσο µε ποσοστό 2 επί του συµβατικού τιµήµατος του παραδοτέου που καθυστερεί, µε ανώτατο όριο το 10% επί του συµβατικού τιµήµατος αυτού. Αν ο Ανάδοχος δεν παραδώσει το πλήρες (κατά την γνώµη της επιτροπής παραλαβής) περιεχόµενο ενός από τα προβλεπόµενα στις προδιαγραφές του διαγωνισµού παραδοτέου, µέσα σε προθεσµία ενός µηνός από την συµφωνηθείσα ηµεροµηνία παράδοσης ή άλλης εγκεκριµένης από το ΕΑΠ τροποποίησής της, το ΕΑΠ έχει το δικαίωµα να καταγγείλει τη σύµβαση και να κηρύξει έκπτωτο τον Ανάδοχο. Σε περίπτωση έκπτωσης του Αναδόχου επέρχονται οι ακόλουθες συνέπειες: Εισπράττεται εντόκως κάθε ποσό που έχει λάβει ο Ανάδοχος µε επιστροφή του ποσού από τον ίδιο. Το ΕΑΠ έχει το δικαίωµα να κηρύξει έκπτωτο τον Ανάδοχο χωρίς να καταβάλλει οποιαδήποτε αποζηµίωση, αν αυτός δεν εκπληρώνει ή εκπληρώνει πληµµελώς τις συµβατικές του υποχρεώσεις ή παραβιάζει ουσιώδη όρο της σύµβασης. Σε περίπτωση έκπτωσης του Αναδόχου, το ΕΑΠ δικαιούται κατά την κρίση του να κρατήσει µέρος ή το σύνολο του έργου που έχει παραχθεί, καταβάλλοντας το αναλογούν συµβατικό τίµηµα. ΑΡΘΡΟ 15. ΕΚΧΩΡΗΣΕΙΣ-ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ Ο Ανάδοχος δεν δικαιούται να µεταβιβάσει ή εκχωρήσει το σύνολο ή µέρος των υποχρεώσεων του που θα απορρέουν από τη σύµβαση χωρίς την έγγραφη συναίνεση της Αναθέτουσας Αρχής. Κατ εξαίρεση ο Ανάδοχος δικαιούται να εκχωρήσει, χωρίς έγκριση, τις απαιτήσεις του έναντι της Αναθέτουσας Αρχής για την καταβολή Συµβατικού Τιµήµατος, µε βάση τους όρους της Σύµβασης, σε Τράπεζα της επιλογής του που λειτουργεί νόµιµα στην Ελλάδα. Η Αναθέτουσα Αρχή δύναται να εγκρίνει αίτηµα του Αναδόχου για µεταβίβαση ή εκχώρηση, µόνο στην περίπτωση που εκείνος που τον υποκαθιστά ανταποκρίνεται στα κριτήρια επιλογής που ίσχυσαν για την ανάθεση της Σύµβασης. Σε περίπτωση 13
υποκατάστασης ο Ανάδοχος δεν απαλλάσσεται από τις υποχρεώσεις του σχετικά µε το τµήµα της Σύµβασης που έχει ήδη εκτελεσθεί ή το τµήµα που δεν εκχωρήθηκε, ενώ για το τµήµα που θα εκχωρηθεί στον τρίτο (υπεργολάβο) θα ευθύνεται ως δικονοµικός εγγυητής. ΑΡΘΡΟ 16. ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΙΑ Ο Ανάδοχος, για την υλοποίηση του έργου, επιτρέπεται να χρησιµοποιήσει µόνον υπεργολάβους που έχει προσδιορίσει στην προσφορά του, για το κατά περίπτωση αναφερόµενο στην προσφορά του τµήµα του έργου. Οι υπεργολάβοι δεν αποκτούν οποιαδήποτε συµβατική σχέση µε την Αναθέτουσα Αρχή. Ο Ανάδοχος ευθύνεται για τις πράξεις, παραλείψεις και αµέλειες των υπεργολάβων και των εκπροσώπων ή των υπαλλήλων τους, όπως ακριβώς και για τις πράξεις, παραλείψεις ή αµέλειες του ιδίου, των εκπροσώπων ή των υπαλλήλων του. Ο Ανάδοχος δικαιούται να αντικαταστήσει υπεργολάβο σε περίπτωση διακοπής της συνεργασίας του µε αυτόν ή να χρησιµοποιήσει και άλλον υπεργολάβο, µόνο εφ όσον ο νέος υπεργολάβος ανταποκρίνεται στα αντίστοιχα κριτήρια επιλογής που ίσχυσαν για την ανάθεση της Σύµβασης. Προκειµένου να συνάψει νέα υπεργολαβία, ο Ανάδοχος απαιτείται να έχει τη γραπτή άδεια της Αναθέτουσας Αρχής. Τα τµήµατα τα οποία καλύπτει η υπεργολαβία, καθώς και η ταυτότητα του υπεργολάβου κοινοποιούνται στην Αναθέτουσα Αρχή, µαζί µε έγγραφη τεκµηρίωση του Αναδόχου από την οποία πρέπει να προκύπτει ότι ο υπεργολάβος ανταποκρίνεται στα αντίστοιχα κριτήρια επιλογής που ίσχυσαν για την ανάθεση της Σύµβασης. Η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται να ζητήσει από τον Ανάδοχο την αντικατάσταση υπεργολάβου ή φυσικού προσώπου εµπλεκοµένου στην εκτέλεση του Έργου που, κατά την βάσιµη και αιτιολογηµένη κρίση της, δεν ανταποκρίνεται στις εν γένει απαιτήσεις του υποέργου ή δεν συµµορφώνεται µε τις υποδείξεις τις, ο δε Ανάδοχος υποχρεούται στην περίπτωση αυτή να ανταποκριθεί στην απαίτηση της Αναθέτουσας Αρχής, και εντός τακτής προθεσµίας να εξεύρει αντικαταστάτη, άλλως µετά την πάροδό της θα υποχρεούται ο ίδιος στην εκτέλεση του αντίστοιχου έργου. Σε κάθε περίπτωση, την πλήρη ευθύνη για την ολοκλήρωση του έργου φέρει αποκλειστικά ο Ανάδοχος. 14
ΑΡΘΡΟ 17. ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ Χωρίς την προηγούµενη γραπτή συναίνεση της Αναθέτουσας Αρχής, ο Ανάδοχος δεν αποκαλύπτει εµπιστευτικές πληροφορίες που του δόθηκαν ή που ο ίδιος ανακάλυψε κατά την υλοποίηση του έργου, ούτε κοινοποιεί στοιχεία, έγγραφα και πληροφορίες των οποίων λαµβάνει γνώση σε σχέση µε τη Σύµβαση, υποχρεούται δε να µεριµνά ώστε το προσωπικό του, οι υπεργολάβοι του και κάθε συνεργαζόµενος µε αυτόν να τηρήσει την ως άνω υποχρέωση. Σε περίπτωση αθέτησης από τον Ανάδοχο της ως άνω υποχρέωσής του, η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται να απαιτήσει την αποκατάσταση τυχόν ζηµίας της και την παύση κοινοποίησης των εµπιστευτικών πληροφοριών και την παράλειψή της στο µέλλον. Ο Ανάδοχος δεν δύναται να προβαίνει σε δηµόσιες δηλώσεις σχετικά µε το έργο χωρίς την προηγούµενη συναίνεση της Αναθέτουσας Αρχής, ούτε να συµµετέχει σε δραστηριότητες ασυµβίβαστες µε τις υποχρεώσεις του απέναντι στην Αναθέτουσα Αρχή και δεν δεσµεύει την Αναθέτουσα Αρχή, µε κανένα τρόπο, χωρίς την προηγούµενη γραπτή της συναίνεση. Κατά την εκτέλεση των καθηκόντων της, η Επιτροπή Παραλαβής και όλα τα εξουσιοδοτηµένα από την Αναθέτουσα Αρχή πρόσωπα οφείλουν να µην ανακοινώνουν σε κανένα, παρά µόνο στα πρόσωπα που δικαιούνται να γνωρίζουν, πληροφορίες που περιήλθαν σ' αυτούς κατά τη διάρκεια και µε την ευκαιρία της εκτέλεσης του έργου και αφορούν σε τεχνικά ή εµπορικά ζητήµατα ή µεθόδους κατασκευής ή λειτουργίας του Έργου ή του Αναδόχου. ΑΡΘΡΟ 18. ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ Τα συµβαλλόµενα µέρη δεν ευθύνονται για τη µη εκπλήρωση των συµβατικών τους υποχρεώσεων, στο µέτρο που η αδυναµία εκπλήρωσης οφείλεται σε περιστατικά ανωτέρας βίας. Ο Ανάδοχος, επικαλούµενος υπαγωγή της αδυναµίας εκπλήρωσης υποχρεώσεών του σε γεγονός που εµπίπτει στην προηγούµενη παράγραφο, οφείλει να γνωστοποιήσει και επικαλεσθεί προς την Αναθέτουσα Αρχή τους σχετικούς λόγους και περιστατικά εντός αποσβεστικής προθεσµίας δέκα (10) ηµερών από τότε που συνέβησαν, προσκοµίζοντας τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία. Η Αναθέτουσα Αρχή υποχρεούται να απαντήσει εντός είκοσι (20) ηµερών από λήψεως του σχετικού αιτήµατος του Αναδόχου, διαφορετικά µε την πάροδο άπρακτης της προθεσµίας τεκµαίρεται η αποδοχή του αιτήµατος. 15
ΑΡΘΡΟ 19. ΚΥΡΙΟΤΗΤΑ - ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑ Ο Ανάδοχος διατηρεί την κυριότητα των παραδιδοµένων υλικών και εφαρµογών και είναι υπεύθυνος για αυτές µέχρι την ηµεροµηνία Οριστικής Παραλαβής τους, οπότε η κυριότητα µεταβιβάζεται στην Αναθέτουσα Αρχή, ελεύθερη από κάθε βάρος και δικαίωµα τρίτου. Τα δικαιώµατα δικαιούχους. του έργου που ο Ανάδοχος προσφέρει, παραµένουν στους νόµιµους Το πλήρες και αποκλειστικό περιουσιακό δικαίωµα επί του λογισµικού εφαρµογών που ο Ανάδοχος θα κατασκευάσει σε εκτέλεση της Σύµβασης, µεταβιβάζεται επ αόριστον, στην Αναθέτουσα Αρχή για πλήρη και απόλυτη χρήση και εκµετάλλευση από αυτήν. Όλο το έγγραφο ή υλικό που αποκτάται, συγκεντρώνεται ή καταρτίζεται από τον Ανάδοχο κατά την εκτέλεση της Σύµβασης, όπως διαγράµµατα σχέδια, προδιαγραφές κ.λ.π. είναι εµπιστευτικά και ανήκουν στην απόλυτη ιδιοκτησία της Αναθέτουσας Αρχής. Ο Ανάδοχος, µόλις ολοκληρώσει την εκτέλεση της Σύµβασης, παραδίδει όλα τα έγγραφα και τα στοιχεία στην Αναθέτουσα Αρχή. Ο Ανάδοχος µπορεί να κρατά αντίγραφα αυτών των εγγράφων και στοιχείων, αλλά δεν επιτρέπεται να τα χρησιµοποιεί για σκοπούς άλλους από αυτούς που προβλέπονται από τη Σύµβαση, χωρίς την προηγούµενη γραπτή συναίνεση της Αναθέτουσας Αρχής. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να προβεί µε δικές του δαπάνες και µέσα στις αναγκαίες τεχνολογικές ή άλλες µεταβολές των εφαρµογών, αντικαταστάσεις και σε κάθε άλλη απαραίτητη ή πρόσφορη ενέργεια όταν αυτές επιβάλλονται για την προστασία των δικαιωµάτων τρίτων προσώπων, που αποδεδειγµένα ισχυρίζονται πως έχουν δικαίωµα επ' αυτών ή όταν η Αναθέτουσα Αρχή εµποδίζεται στην χρήση τους λόγω αποδεδειγµένης ύπαρξης δικαιωµάτων τρίτων προσώπων επ αυτών, παρέχοντας προϊόντα ίδιας αξίας, απόδοσης και λειτουργίας. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις του ν.2121/1993 περί πνευµατικής ιδιοκτησίας. Σε περίπτωση άσκησης αγωγής ή ενδίκου µέσου κατά της Αναθέτουσας Αρχής από τρίτο για οποιοδήποτε θέµα σχετικά µε δικαιώµατα επί του λογισµικού, η Αναθέτουσα Αρχή οφείλει να ειδοποιήσει αµέσως και γραπτά µε όλες τις απαραίτητες πληροφορίες τον Ανάδοχο, ο οποίος υποχρεούται να αµυνθεί, δικαστικά και εξωδικαστικά, για λογαριασµό της Αναθέτουσας Αρχής, έναντι του τρίτου. Σε κάθε περίπτωση, ο Ανάδοχος αφενός βαρύνεται µε όλα τα έξοδα τα οποία θα κληθεί να καταβάλει η Αναθέτουσα Αρχή εξ αυτού του λόγου, συµπεριλαµβανοµένης και κάθε δικαστικής δαπάνης ή αµοιβής δικηγόρων, 16
αφετέρου υποχρεούται να αποζηµιώσει την Αναθέτουσα Αρχή για κάθε θετική ή αποθετική ζηµία που θα υποστεί από ενδεχόµενη αποδοχή της παραπάνω αγωγής ή του ένδικου µέσου. ΑΡΘΡΟ 20. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Μετά την ανακοίνωση της Κατακύρωσης καταρτίζεται η σχετική Σύµβαση προµήθειας, η οποία ρυθµίζει όλες τις λεπτοµέρειες για την εφαρµογή της Κατακύρωσης. Η Σύµβαση περιλαµβάνει όλους τους όρους και τις προϋποθέσεις για την υλοποίηση του έργου καθώς και τα δικαιώµατα και τις υποχρεώσεις των συµβαλλοµένων µερών, καταρτίζεται µε βάση την Κατακύρωση, την προσφορά και την Προκήρυξη, κατά φθίνουσα σειρά ιεραρχίας και κατισχύει αυτών πλην καταδήλων σφαλµάτων ή παραδροµών. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να προσέλθει για την υπογραφή της Σύµβασης εντός δέκα (10) ηµερών από την λήψη της έγγραφης πρόσκλησης της Αναθέτουσας Αρχής, η οποία την αποστέλλει µετά την κατακύρωση. Στην περίπτωση που ο ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει τη Σύµβαση, η Αναθέτουσα Αρχή επιβάλλει τις προβλεπόµενες στις κείµενες διατάξεις κυρώσεις. Με την κατάρτιση της Σύµβασης ο Ανάδοχος εγγυάται ότι το έργο που του ανατίθεται θα εκτελεστεί σύµφωνα µε τους όρους και προϋποθέσεις της Σύµβασης ΑΡΘΡΟ 21.ΛΥΣΗ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΚΠΤΩΣΗ ΑΝΑ ΟΧΟΥ Η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται να καταγγείλει τη Σύµβαση σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες περιπτώσεις: α)ο Ανάδοχος δεν υλοποιεί το έργο µε τον τρόπο που ορίζεται στη Σύµβαση, παρά τις προς τούτο επανειληµµένες οχλήσεις της Αναθέτουσας Αρχής β)ο Ανάδοχος εκχωρεί τη Σύµβαση ή αναθέτει εργασίες υπεργολαβικά χωρίς την άδεια της Αναθέτουσας Αρχής 17
γ)ο Ανάδοχος πτωχεύσει, τεθεί υπό αναγκαστική διαχείριση ή εκκαθάριση, λυθεί ή ανακληθεί η άδεια λειτουργίας του ή γίνουν πράξεις αναγκαστικής εκτελέσεως σε βάρος του, στο σύνολο ή σε σηµαντικό µέρος των περιουσιακών του στοιχείων. δ)εκδίδεται τελεσίδικη απόφαση κατά του Αναδόχου για αδίκηµα σχετικό µε την άσκηση του επαγγέλµατός του Τα αποτελέσµατα της καταγγελίας επέρχονται από την περιέλευση στον Ανάδοχο της εκ µέρους της Αναθέτουσας Αρχής καταγγελίας. Κατ εξαίρεση, η Αναθέτουσα Αρχή δύναται, κατ ενάσκηση διακριτικής της ευχέρειας, για όσες από τις περιπτώσεις καταγγελίας είναι αυτό δυνατό, να τάξει εύλογη (κατ αυτήν) προθεσµία θεραπείας της παραβάσεως, οπότε τα αποτελέσµατα της καταγγελίας επέρχονται αυτόµατα µε την πάροδο της ταχθείσας προθεσµίας, εκτός εάν η Αναθέτουσα Αρχή γνωστοποιήσει εγγράφως προς τον Ανάδοχο ότι θεωρεί την παράβαση θεραπευθείσα. Με την µετά από καταγγελία της Αναθέτουσας Αρχής λύση της Σύµβασης, ο Ανάδοχος υποχρεούται µετά από αίτηση της Αναθέτουσας Αρχής: α)να απόσχει από την διενέργεια οποιασδήποτε εργασίας, έργου, παροχής υπηρεσιών ή εκτέλεσης υποχρεώσεώς του που πηγάζει από τη Σύµβαση, πλην εκείνων που επιβάλλονται για την διασφάλιση προϊόντων, εργασιών και εγκαταστάσεων. β)να παραδώσει, σε χρόνο που θα προσδιορίσει η Αναθέτουσα Αρχή, όποιο έργο, εργασία ή προϊόν (ολοκληρωµένο ή µη) έχει εκπονήσει ή έχει στην κατοχή του καθώς και τα πάσης φύσεως υποστηρικτικά έγγραφα και µέσα (µαγνητικά ή µη) και να µεριµνήσει όπως οι Υπεργολάβοι και συνεργάτες του πράξουν το ίδιο. γ)να παραδώσει στην Αναθέτουσα Αρχή κάθε εξοπλισµό, υλικά ή άλλα αγαθά που αφορούν άµεσα ή έµµεσα το Έργο και ευρίσκονται στην κατοχή του, εγγυώµενος ότι οι Υπεργολάβοι και συνεργάτες του θα πράξουν το ίδιο. Το συντοµότερο δυνατό µετά την καταγγελία της Σύµβασης, η Αναθέτουσα Αρχή βεβαιώνει την αξία του παρασχεθέντος µέρους του Έργου καθώς και κάθε οφειλή έναντι του Αναδόχου κατά την ηµεροµηνία καταγγελίας. Η Αναθέτουσα Αρχή αναστέλλει την καταβολή οποιουδήποτε ποσού πληρωτέου σύµφωνα µε την Σύµβαση προς τον Ανάδοχο µέχρις εκκαθαρίσεως των µεταξύ τους υποχρεώσεων. Η Αναθέτουσα Αρχή δύναται να αγοράσει, σε τιµές αγοράς, τα παραδοθέντα ή παραγγελθέντα από τον Ανάδοχο αντικείµενα και τις παρασχεθείσες υπηρεσίες που δεν 18
έχει ακόµα πληρώσει. Οι όροι της αγοράς εναπόκεινται στην κρίση της Αναθέτουσας Αρχής. Η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται να απαιτήσει πρόσθετα από τον Ανάδοχο αποζηµίωση για κάθε θετική ή αποθετική ζηµία που υπέστη µέχρι του ανώτατου ποσού του Συµβατικού Τιµήµατος που αντιστοιχεί στην αξία του τµήµατος του έργου που δεν µπορεί, λόγω πληµµελούς εκτέλεσης της Σύµβασης, να χρησιµοποιηθεί για τον προοριζόµενο σκοπό. ΑΡΘΡΟ 22. ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΙΚΑΙΟ - ΙΑΙΤΗΣΙΑ Η Σύµβαση και οι τυχόν διαφορές που θα προκύψουν από αυτή θα διέπονται από το Ελληνικό ίκαιο, αρµόδιο δε για την επίλυση αυτών είναι τα δικαστήρια Πατρών. ΑΡΘΡΟ 23. ΛΟΙΠΑ ΘΕΜΑΤΑ Ως προς τα λοιπά θέµατα ισχύουν οι διατάξεις των Π.. 118/2007, ως και του Ν. 2286/1995 όπως αυτές ισχύουν σήµερα.- Ο Πρόεδρος της ιοικούσας Επιτροπής του ΕΑΠ Καθηγητής Χαράλαµπος Κοκκώσης 19
ΜΕΡΟΣ Β : ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 20
A/A ΚΩ ΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 1 ΑΓΓ67/DVD/1 2 ΑΓΓ67/DVD/2 3 ΑΓΓ68/DVD/1 4 ΑΓΓ68/DVD/2 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 ΓΤΠ61/Ε Υ/DVD- ΚΠΠ51/Ε Υ/DVD- ΚΦΕ61/Ε Υ/DVD- ΜΣΜ61/Ε Υ/DVD- ΠΣΦ51/Ε Υ/DVD- ΠΣΦ60/Ε Υ/DVD- ΠΣΦ61/Ε Υ/DVD- ΦΥΕ20/Ε Υ/DVD- ΤΕ51/Ε Υ/DVD- ΤΕ51/Ε Υ/DVD- ROM/2/09 ΤΕ51/Ε Υ/DVD- ROM/3/09 ΤΕ51/Ε Υ/DVD- ROM/4/09 ΤΕ51/Ε Υ/DVD- ROM/5/09 18 ΙΣΠ12/Ε Υ/DVD- 19 ΚΦΕ52/DVD/1 20 ΚΦΕ52/DVD/10 21 ΚΦΕ52/DVD/11 22 ΚΦΕ52/DVD/12 23 ΚΦΕ52/DVD/2 Το παραµύθι: Ένα εναλλακτικό µάθηµα Η διαθεµατικότητα µέσα από το µάθηµα της Αγγλικής σε µικρά παιδιά Η Ι ΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΣΕ ΕΝΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΜΑΓΕΙΡΙΚΗΣ Η Ι ΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΣΕ ΜΙΑ ΤΑΞΗ ESP ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΟΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΥΝΑΜΙΚΟ ΑΛΛΗΛΕΠΙ ΡΑΣΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ WEBCAST WEBCAST ΑΝΑΠΤΥΞΗ WEBCAST WEBCAST WEBCAST WEBCAST ΥΠΕΡΚΕΙΜΕΝΟ & WEBCAST VIDEO ΓΙΑ ΤΗΝ Θ.Ε. ΤΕ51 VIDEO ΓΙΑ ΤΗΝ Θ.Ε. ΤΕ51 VIDEO ΓΙΑ ΤΗΝ Θ.Ε. ΤΕ51 VIDEO ΓΙΑ ΤΗΝ Θ.Ε. ΤΕ51 VIDEO ΓΙΑ ΤΗΝ Θ.Ε. ΤΕ51 ΠΟΛΥΜΕΣΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΑΘΗΣΗ ΙΣΠΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΦΩΝΗΤΙΚΗΣ Ε Υ - "ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΑΣ : Ένα Παράθυρο στο Μικρόκοσµο " Ε Υ - "Φασµατοσκοπία Πυρηνικού Μαγνητικού Συντονισµού (NMR): Βασικές Αρχές, Οργανολογία και Εφαρµογές " Ε Υ- "Το Υδρογόνο ως Καύσιµο- Παρασκευή Υδρογόνου από Βιοµάζα" Ε Υ - "Μια Σύγχρονη Ελληνική Χηµική Βιοµηχανία" Ε Υ - " οµή των Μορίων σε 3 ιαστάσεις µε Κρυσταλλογραφία Ακτίνων-Χ" ΤΙΜΗ ΜΟΝΑ ΑΣ DVD ME ΙΧΡΩΜΗ ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΜΕ ΜΟΝΑ Α ΘΗΚΗΣ 21
24 ΚΦΕ52/DVD/3 25 ΚΦΕ52/DVD/4 26 ΚΦΕ52/DVD/5 27 ΚΦΕ52/DVD/6 28 ΚΦΕ52/DVD/7 29 ΚΦΕ52/DVD/8 30 ΚΦΕ52/DVD/9 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 ΚΦΕ52/Ε Υ/DVD- ΚΦΕ53/Ε Υ/DVD- ΜΣΜ50/Ε Υ/DVD- ΠΛΣ51/Ε Υ/DVD- ΦΥΕ22/ΕΡΓ/Ε Υ/DVD- ROM/2/09 ΦΥΕ24/ΕΡΓ/Ε Υ/DVD- ROM/2/09 ΦΥΕ40/Ε Υ/DVD- ΦΥΕ43/Ε Υ/DVD- ΦΥΕΦΙ/ΕΡΓ/Ε Υ/DVD- ΦΥΕΦΙΙ/ΕΡΓ/Ε Υ/DVD- ΦΥΕΧΙ/ΕΡΓ/Ε Υ/DVD- ΦΥΕΧΙ/ΕΡΓ/Ε Υ/DVD- ROM/2 43 ΑΓΓ52/DVD/1 Ε Υ - "Τεχνικές Φασµατοσκοπίας Ορατού-Υπεριώδους: Βασικές Αρχές, Οργανολογία και Εφαρµογές" Ε Υ - "Φασµατοσκοπία laser - Raman: Βασικές Αρχές, Οργανολογία και Εφαρµογές" Ε Υ - Α ΜΕΡΟΣ:Τροποποίηση της Ενεργητικότητας... Β ΜΕΡΟΣ:Εισαγωγή στη Λειτουργία των Κυψελίδων... Ε Υ - "ΥΠΕΡΒΡΑΧΕΙΣ ΠΑΛΜΟΙ ΛΕΪΖΕΡ: ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ, ΟΡΓΑΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΗ ΧΗΜΕΙΑ" Ε Υ - "ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΧΡΩΜΑΤΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΦΑΣΜΑΤΟΓΡΑΦΙΑΣ ΜΑΖΑΣ: ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ, ΟΡΓΑΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ" Ε Υ - "ΦΑΣΜΑΤΟΣΚΟΠΙΕΣ ΦΩΤΟΗΛΕΚΤΡΟΝΙΩΝ ΑΠΟ ΑΚΤΙΝΕΣ-Χ ΚΑΙ ΥΠΕΡΙΩ ΕΙΣ ΑΚΤΙΝΕΣ: ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ, ΟΡΓΑΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΗ ΜΕΛΕΤΗ ΣΤΕΡΕΩΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ" Ε Υ - "ΦΩΤΟ- ΟΞΕΙ ΟΑΝΑΓΩΓΙΚΗ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΗΛΙΑΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΕ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ" WEBCAST ΥΠΕΡΚΕΙΜΕΝΟ & WEBCAST ΥΠΕΡΚΕΙΜΕΝΟ & WEBCAST ΥΠΕΡΚΕΙΜΕΝΟ & WEBCAST & ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ WEBCAST WEBCAST Ε Υ - WEBCAST Ε Υ - WEBCAST Ε Υ - WEBCAST Ε Υ - WEBCAST Ε Υ - WEBCAST - ΜΕΡΟΣ Α Ε Υ - WEBCAST - ΜΕΡΟΣ Β Η Ι ΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΕΞΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗΣ ΤΟΥ ΓΡΑΠΤΟΥ ΛΟΓΟΥ (ΑΝΑΓΝΩΣΗ) 110 22
44 ΑΓΓ52/DVD/2 45 ΑΓΓ52/DVD/4 46 ΦΥΕ24/Ε Υ/DVD- 47 ΑΓΓ52/DVD/3 48 49 50 ΤΕ61/Ε Υ/DVD- ΤΕ61/Ε Υ/DVD- ROM/2/09 ΤΕ61/Ε Υ/DVD- ROM/3/09 Η Ι ΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΕΞΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΦΟΡΙΚΟΥ ΛΟΓΟΥ (ΑΚΡΟΑΣΗ) Η Ι ΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΕΞΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥ ΓΡΑΠΤΟΥ ΛΟΓΟΥ (ΓΡΑΦΗ- ΣΤΑ ΙΟ ΑΝΑΤΡΟΦΟ ΟΤΗΣΗΣ) 110 110 Ε Υ - WEBCAST 130 ΠΑΙΧΝΙ Ι ΡΟΛΩΝ ΓΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΞΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΦΟΡΙΚΟΥ ΛΟΓΟΥ (ΟΜΙΛΙΑ) ΤΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΟΡΙΣΜΩΝ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ: Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ & Η ΙΕΘΝΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ:ΤΙ ΕΙΝΑΙ & ΓΙΑΤΙ ΑΣΧΟΛΟΥΜΑΣΤΕ ΜΕ ΑΥΤΟ 51 ΠΛΗ23/Ε Υ/DVD/ ΥΠΕΡΚΕΙΜΕΝΟ & WEBCAST 150 52 ΠΣΠ51/Ε Υ/DVD- WEBCAST 150 53 ΦΥΕ12/Ε Υ/DVD- Ε Υ - WEBCAST 150 54 ΦΥΕ22/Ε Υ/DVD- Ε Υ - WEBCAST 150 55 ΦΥΕ31/Ε Υ/DVD- ΥΠΕΡΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΒΙΝΤΕΟ ΙΑΛΕΞΕΙΣ 150 56 ΚΦΕ51/Ε Υ/DVD- WEBCAST 200 57 ΠΛΗ22/Ε Υ/DVD/ ΥΠΕΡΚΕΙΜΕΝΟ & WEBCAST 200 58 ΤΡΑ61/Ε Υ/DVD- WEBCAST 200 59 ΦΥΕ30/Ε Υ/DVD- Ε Υ - WEBCAST 200 60 ΕΚΕ50/Ε Υ/DVD- ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟ Ι ΑΚΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ - ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ 250 61 ΕΚΕ50/Ε Υ/DVD-ROM/2 ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟ Ι ΑΚΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ- ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑΤΑ 250 ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ 62 ΕΛΠ21/Ε Υ/DVD- VIDEO ΓΙΑ ΤΗΝ Θ.Ε. ΕΛΠ21 250 63 ΠΛΗ36/Ε Υ/DVD- ΥΠΕΡΚΕΙΜΕΝΟ & WEBCAST 250 64 ΦΥΕ10/Ε Υ/DVD- ΥΠΕΡΚΕΙΜΕΝΟ & WEBCAST 300 65 ΠΛΗ21/Ε Υ/DVD/ ΥΠΕΡΚΕΙΜΕΝΟ & WEBCAST 350 66 ΕΟ23/Ε Υ/DVD- Ε Υ - "ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ MARKETING" 400 67 ΕΟ23/Ε Υ/DVD- Ε Υ - "ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ROM/2 ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ" 400 68 ΕΟ23/Ε Υ/DVD- Ε Υ - "ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ROM/3 ΜARKETING" 400 69 Ε Υ - " ΙΚΤΥΑ ΙΑΝΟΜΗΣ - ΕΟ23/Ε Υ/DVD- ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΣΗ ROM/4 ΠΩΛΗΣΕΩΝ" 400 70 ΠΛΗ24/Ε Υ/DVD/ ΥΠΕΡΚΕΙΜΕΝΟ & WEBCAST 400 140 150 150 150 23
71 ΤΡΑ60/Ε Υ/DVD- WEBCAST 400 72 ΤΡΑ60/Ε Υ/DVD- ROM/2/09 WEBCAST 400 73 ΦΥΕ14/Ε Υ/DVD- Ε Υ - WEBCAST 400 74 ΕΟ24/Ε Υ/DVD- ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ & ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΤΗΣ Ε.Ε. 450 75 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΕΣ ΑΡΧΕΣ ΣΕ ΕΟ24/Ε Υ/DVD- ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ & ΕΘΝΙΚΟ ROM/2/09 ΕΠΙΠΕ Ο 450 ΥΠΕΡΚΕΙΜΕΝΟ: Ι. 76 ΕΛΠ31/Ε Υ/CD- ΣΧΟΛΙΑΣΜΕΝΟ ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΟ ΙΙ. 450 ΚΕΙΜΕΝΑ ΜΕ ΑΝΑΚΡΙΒΕΙΕΣ 77 ΤΡΑ51/Ε Υ/DVD- WEBCAST 450 78 ΕΟ33/Ε Υ/DVD- Ε Υ - "MARKETING ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ" 500 ΥΠΕΡΚΕΙΜΕΝΟ: ΟΜΗΡΟΣ, 79 ΕΛΠ21/Ε Υ/DVD- ΗΡΟ ΟΤΟΣ, ΑΡΧΑΙΚΗ ΛΥΡΙΚΗ 500 ΠΟΙΗΣΗ, ΟΜΗΡΙΚΟΙ ΥΜΝΟΙ 80 ΕΟ33/Ε Υ/DVD- ROM/3 Ε Υ - "ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ" 540 81 ΕΟ33/Ε Υ/DVD- Ε Υ - "ΤΕΧΝΙΚΕΣ ROM/4 ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ" 540 82 ΕΚΠ65/Ε Υ/DVD- ROM/2/09 VIDEO ΓΙΑ ΤΗΝ Θ.Ε. ΕΚΠ65 600 83 ΕΠΟ31/Ε Υ/DVD- WEBCAST 600 84 ΕΟ33/Ε Υ/DVD- Ε Υ - "ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ROM/2 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ MARKETING" 650 Σύνολο 17.380 1)Οι θήκες των CD-DVD θα πρέπει να είναι χάρτινες 2)Η εκτύπωση στο CD-DVD να είναι ΙΧΡΩΜΗ 3)H εκτύπωση στο εξώφυλλο (που θα τοποθετηθεί στην λεπτή θήκη) να είναι ΙΧΡΩΜΗ. 4)Τα CD-DVD να είναι αναγνωρισµένης ποιότητας γνωστών εταιριών. 5)Οι µακέτες των εξωφύλλων να παραδοθούν και σε ηλεκτρονική µορφή. 24