ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Τμήμα Ερευνητικών Προγραμμάτων Μονάδα Διενέργειας Διαγωνισμών &Διαχείρισης Συμβάσεων Προς: Βαθμός Ασφαλείας Πάτρα 1-10-2013 Αριθμ. Πρωτ. 19842 Μεγ. Αλεξάνδρου 1 Κουκούλι Πάτρας Στην Υπηρεσία μας 263 34 Πάτρα Πληροφορίες : Αθ. Καρακώστας Τηλέφωνο: +30 2610 369451 FAX: +30 2610 369176 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ για την προμήθεια υπηρεσιών του υποέργου 05 με τίτλο Δημιουργία ενός προτύπου εργαλείου αξιολόγησης της οσφυαλγίας προς χρήση από Έλληνες επαγγελματίες υγείας, μέσω της συστηματικής καταγραφής του προβλήματος της οσφυαλγίας προϋπολογισμού 9.000,00 συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ με κωδ. ΟΠΣ 383592 Το ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας, Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας, έχοντας υπόψη: 1. Την Κ.Υ.Α 679/ΦΕΚ Β 826/10.09.1996 όπως κυρώθηκε με το άρθρο 36 του Ν. 3794/2009 (ΦΕΚ Α 156/04.09.2009) «Ρύθμιση θεμάτων του πανεπιστημιακού και τεχνολογικού τομέα της ανώτατης εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις» και τροποποιήθηκε με το άρθρο 36 του Ν.3848/2010 (ΦΕΚ Α 71/2010). 2. Το Π.Δ. 118/2007 «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου». 3. Την απόφαση του Υπουργού Οικονομικών αρ. 35130/739/ΦΕΚ 1291/τ.Β /11-8-2010 «αύξηση των χρηματικών ποσών του άρθρου 83 παρ. 1 του Ν. 2362/95 για τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων που αφορούν προμήθεια προϊόντων, παροχή υπηρεσιών ή εκτέλεση έργων» 4. Το Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ 112/τ.Α /13-7-2010) Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις»,
5. Το Π.Δ. 60/2007 (ΦΕΚ 64/τ.Α /16-3-2007) «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών, όπως τροποποιήθηκε με την Οδηγία 2005/51/ΕΚ της Επιτροπής και την Οδηγία 2005/75/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Νοεμβρίου 2005», 6. Την Οδηγία 2004/18/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 31 ης Μαρτίου Περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών (όπως τροποποιήθηκε με την Οδηγία 2005/51/ΕΚ της Επιτροπής της 7 ης Σεπτεμβρίου 2005 για την τροποποίηση του παραρτήματος ΧΧ της οδηγίας 2004/17/ΕΚ και του παραρτήματος VIII της οδηγίας 2004/18/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου περί δημοσίων συμβάσεων και τον Κανονισμό 2083/2005 της 19 ης Δεκεμβρίου 2005 για την τροποποίηση των οδηγιών 2004/14/ΕΚ και 2004/18/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τα κατώτατα όρια εφαρμογής τους κατά τη διαδικασία σύναψης συμβάσεων), 7. Την µε αριθμ. 7/30-4-2013 απόφαση της Επιτροπής Ερευνών µε την οποία εγκρίθηκε η διενέργεια πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την προμήθεια υπηρεσιών στα πλαίσια του υποέργου «Δημιουργία ενός προτύπου εργαλείου αξιολόγησης της οσφυαλγίας προς χρήση από Έλληνες επαγγελματίες υγείας, μέσω της συστηματικής καταγραφής του προβλήματος της οσφυαλγίας» με κωδ. ΟΠΣ 383592 ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ Πρόχειρο Μειοδοτικό Διαγωνισμό, με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή, για την προμήθεια υπηρεσιών στα πλαίσια του υποέργου «Δημιουργία ενός προτύπου εργαλείου αξιολόγησης της οσφυαλγίας προς χρήση από Έλληνες επαγγελματίες υγείας, μέσω της συστηματικής καταγραφής του προβλήματος της οσφυαλγίας» στα πλαίσια της πράξης «Αρχιμήδης ΙΙΙ-Ενίσχυση ερευνητικών ομάδων στο ΤΕΙ Πάτρας» με κωδ. ΟΠΣ 383592 Η προμήθεια διαχωρίζεται σε δύο (2) τμήματα. Α) Τμήμα 1: Δημιουργία Βάσης δεδομένων μέσω πλατφόρμας αλληλεπίδρασης προϋπολογισμός: 4.000,00 συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. Β) Τμήμα 2: Ανάπτυξη διαδραστικού εργαλείου προώθησης ενημέρωσης και αξιολόγησης στην ελληνική κοινωνία προϋπολογισμός : 5.000,00 συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. Συνολικός προϋπολογισμός 9.000,00 συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. Γίνονται δεκτές προσφορές για το σύνολο των ειδών της προκήρυξης. Επισημαίνεται ότι εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές. Αντιπροσφορά ή τροποποίηση της προσφοράς ή προσφορά η οποία κατά την κρίση της επιτροπής του διαγωνισμού εξομοιώνεται με αντιπροσφορά, δεν λαμβάνεται υπόψη. Ο συμμετέχων δε δικαιούται σε καμία περίπτωση να διαμαρτυρηθεί ή να επικαλεστεί λόγους προσφυγής κατά της απόρριψης τέτοιων προσφορών. Ο διαγωνισμός πραγματοποιείται για τις ανάγκες του ερευνητικού χρηματοδοτούμενου έργου, «Αρχιμήδης ΙΙΙ-Ενίσχυση ερευνητικών ομάδων στο ΤΕΙ Πάτρας» μέσω του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο - ΕΚΤ) και από εθνικούς πόρους μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ). α )Η παραλαβή των προσφορών θα γίνεται μέχρι την 17-10-2013 ημέρα Πέμπτη και ώρα 13.00 μ.μ. β) Η διενέργεια του διαγωνισμού θα γίνει στις 17-10-2013 ημέρα Πέμπτη και ώρα 13.30 μ.μ. στα γραφεία του Ειδικού Λογαριασμού του ΤΕΙ Δυτικής
Ελλάδας (ΒΙΛΑ ΚΟΛΑ). Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει από την αρμόδια επιτροπή που έχει συσταθεί για το σκοπό αυτό σε χρόνο που αυτό θα καταστεί δυνατό. Προσφορές που παραλαμβάνονται μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα (14.00 μ.μ), επιστρέφονται ως εκπρόθεσμες. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν Φυσικά Πρόσωπα ή Νομικά Πρόσωπα ή ενώσεις αυτών που λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η διάθεση των τευχών του διαγωνισμού γίνεται από τη Γραμματεία του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας του ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας, Μ. Αλεξάνδρου 1 κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες 8.00 π.μ. 14.00μ. Οι προσφορές μπορούν να υποβληθούν αυτοπροσώπως ή με εκπρόσωπο στο Πρωτόκολλο του Τμήματος Ερευνητικών Προγραμμάτων (Ειδικός Λογαριασμός) του ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας, Μ. Αλεξάνδρου 1 μέχρι την ανωτέρω ημερομηνία και ώρα. Επίσης μπορούν να αποσταλούν με οποιονδήποτε τρόπο (ταχυδρομικώς κ.λ.π) στην ανωτέρω διεύθυνση με την απαραίτητη όμως προϋπόθεση ότι αυτές θα περιέρχονται στην υπηρεσία μέχρι την ανωτέρω ημερομηνία και ώρα. Όσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος στον διαγωνισμό πρέπει να καταθέσουν επί ποινή αποκλεισμού έγγραφη σφραγισμένη προσφορά. Στο φάκελο της προσφοράς θα πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς τα στοιχεία του αποστολέα, ο αριθμός πρωτοκόλλου της προκήρυξης, η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού και προς που απευθύνεται η προσφορά (ΕΛΚΕ ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας). Μέσα στον σφραγισμένο φάκελο προσφοράς τοποθετούνται όλα τα σχετικά με την προσφορά στοιχεία και ειδικότερα τα εξής: Α. Δικαιολογητικά: (ένα αντίγραφο) Υπεύθυνη Δήλωση του ν. 1599/86 υπογεγραμμένη από τον νόμιμο εκπρόσωπο του υποψηφίου με θεώρηση του γνήσιου της υπογραφής, με την οποία θα δηλώνεται από τον υποψήφιο ή τον νόμιμο εκπρόσωπό του ότι: α). Έλαβε γνώση και αποδέχεται πλήρως τους όρους της παρούσας προκήρυξης β). Είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμερος. (Ο μειοδότης πριν την κατακύρωση θα πρέπει να προσκομίσει ασφαλιστική και φορολογική ενημερότητα, διαφορετικά κηρύσσεται έκπτωτος με απόφαση της Επιτροπής Ερευνών και η προμήθεια ανατίθεται στον επόμενο μειοδότη κ.ο.κ). γ). Δεν έχει αποκλειστεί από διαγωνισμούς του Δημοσίου για οποιονδήποτε λόγο με απόφαση του Υπουργείου Ανάπτυξης ή άλλων Υπουργείων. δ). Δεν έχει καταδικασθεί με οριστική καταδικαστική απόφαση για τα ακόλουθα αδικήματα: Για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 παρ. 1 της Κοινής δράσης της 98/773_ΕΥ του Συμβουλίου. Για δωροδοκία, όπως αυτή ορίζεται αντίστοιχα στο άρθρο 3 της πράξης του Συμβουλίου της 26 ης Μαϊου 1997 και στο άρθρο 2 παρ.1 της κοινής δράσης 98/42/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου. Για απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. Για νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της Οδηγίας 91/308/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 10 ης Ιουνίου 1991, για την πρόληψη χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ΑΔΑ: ΒΛΕΖ46914Γ-ΝΦΣ
2. ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ: (σε δύο (2) αντίγραφα). Τα τεχνικά καθώς και τα λοιπά στοιχεία της προσφοράς, τοποθετούνται σε χωριστό σφραγισμένο φάκελο, μέσα στον κυρίως φάκελο, με την ένδειξη «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ». 3. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ: (σε δύο (2) αντίγραφα). Τα οικονομικά στοιχεία, επί ποινή απορρίψεως, τοποθετούνται σε χωριστό σφραγισμένο φάκελο, επίσης μέσα στον κυρίως φάκελο με την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ». Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη, με απόφαση της Επιτροπής Ερευνών, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου για την αξιολόγηση των προσφορών οργάνου. Στην τιμή θα περιλαμβάνεται η αξία των προσφερόμενων και τα έξοδα μεταφοράς παράδοσης - εγκατάστασης του εξοπλισμού στους υποδεικνυόμενους χώρους των Τμημάτων του ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας. Η τιμή της προσφοράς θα δοθεί υποχρεωτικά σε. Προσφορά που δίνει τιμή σε συνάλλαγμα ή με ρήτρα συναλλάγματος απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό πρέπει υποχρεωτικά να έχουν υπογεγραμμένη τόσο την τεχνική όσο και την οικονομική τους προσφορά. Η αξιολόγηση των προσφορών θα γίνει με κριτήριο την χαμηλότερη τιμή. Για την αξιολόγηση των προσφορών λαμβάνονται υπόψη κυρίως τα παρακάτω στοιχεία 1. Η συμφωνία της προσφοράς προς τους όρους και τις απαιτήσεις της παρούσας διακήρυξης. 2. Ο ανταγωνισμός που αναπτύχθηκε. Η κατακύρωση γίνεται στον συμμετέχοντα με την χαμηλότερη τιμή εκ των συμμετεχόντων των οποίων οι προσφορές έχουν κριθεί ως αποδεκτές. Η κατακύρωση του αποτελέσματος του διαγωνισμού θα γίνει από την Επιτροπή Ερευνών του ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας, η οποία διατηρεί το δικαίωμα να εγκρίνει ή να απορρίψει το αποτέλεσμα ή να ματαιώσει το Διαγωνισμό ή την εν γένει προμήθεια ή να επαναλάβει το Διαγωνισμό ή να προσφύγει στην διαδικασία της διαπραγμάτευσης, όταν συντρέχει λόγος επείγοντος που δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα της Υπηρεσίας. Κανένας από τους συμμετέχοντες στο διαγωνισμό δεν έχει δικαίωμα αποζημίωσης σε καμία περίπτωση. Η σύμβαση θα συνταχθεί στην ελληνική γλώσσα. Τροποποίηση της σύμβασης μπορεί να γίνει μόνο εγγράφως και υπό τον όρο ότι δεν τροποποιείται το φυσικό αντικείμενο της πράξης. Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους προμηθευτές για ενενήντα ημέρες (90) τουλάχιστον, από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού. Για τις διοικητικές προσφυγές ισχύει ως έχει το άρθρο 15 του Π.Δ 118/2007. Τον ανάδοχο βαρύνουν τα έξοδα μεταφοράς, η ασφάλεια, κ.λ.π. μέχρι τον τόπο και χώρο τοποθέτησης που θα υποδειχθεί από τον Ειδικό Λογαριασμό Κονδυλίων Έρευνας. Ως τόπος παράδοσης ορίζονται οι εγκαταστάσεις του ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας, σε χώρους που θα υποδειχθούν από τον αναθέτοντα. Η παράδοση των υπηρεσιών θα πρέπει να γίνει εντός 45 ημερών από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης. Η ευθύνη της παραλαβής των υπηρεσιών ανήκει στην επιτροπή παραλαβής. Στον ανάδοχο γίνεται παρακράτηση φόρου προμηθευτών και κράτηση ύψους 0,10% υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων για το ποσό της
σύμβασης προ ΦΠΑ. Τραπεζικά τέλη και άλλες επιβαρύνσεις, βαρύνουν τον ανάδοχο. Η πληρωμή στον προμηθευτή θα γίνει με την εξόφληση του 100% της συμβατικής αξίας μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή των ειδών. Απαραίτητη προϋπόθεση για την πληρωμή είναι ότι θα έχουν καταβληθεί στον Ειδικό Λογαριασμό τα χρηματικά ποσά που αντιστοιχούν στην εκάστοτε φάση του έργου από τον φορέα χρηματοδότησης. Τα δικαιολογητικά πληρωμής που απαιτούνται είναι τα εξής: 1) Πρωτόκολλο ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής, 2) Τιμολόγιο του προμηθευτή, 3) Φορολογική ενημερότητα κα 4) Ασφαλιστική ενημερότητα. Απαγορεύεται η εκχώρηση από τον ανάδοχο σε οποιονδήποτε τρίτο, των υποχρεώσεων και δικαιωμάτων που απορρέουν από τη σύμβαση που θα συναφθεί μεταξύ αυτού και του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας. Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας έχει το δικαίωμα να κηρύξει έκπτωτους τους προμηθευτές αφού λάβει υπ όψιν του όσα ισχύουν στο άρθρο 34 του Π.Δ 118/2007. Όσα ρητά δεν αναφέρονται στην παρούσα ισχύουν οι διατάξεις του ΠΔ 118/2007. Αρμόδια για την επίλυση οποιασδήποτε διαφοράς που απορρέει από την παρούσα ή από την σύμβαση που θα συνταχθεί σε εκτέλεση αυτής, είναι τα δικαστήρια της Πάτρας. Το τεύχος της προκήρυξης θα καταχωρηθεί στην ιστοσελίδα του πρώην ΤΕΙ-Πάτρας (www.teipat.gr Γενικές πληροφορίες - Προμήθειες), του ΕΛΚΕ (www.elke.teipat.gr Προμήθειες υλικού) και του γ) Επιχειρησιακού Προγράμματος Εκπαίδευση και Δια βίου Μάθηση»- www.edulll.gr Ο Πρόεδρος του ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας και Πρόεδρος της Επιτροπής Ερευνών Καθ. Σωκράτης Καπλάνης
Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α Ι ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Το φυσικό αντικείμενο του έργου κινείται σε δύο (2) άξονες: 1) τη δημιουργία ενός πρότυπου διαδραστικού εργαλείου βάσης δεδομένων για την διάγνωση της οσφυαλγίας με δυνατότητες ταυτόχρονης προώθησης και ενημέρωσης/αξιολόγησης στο ελληνικό κοινό και 2) τη δημιουργία ενός πρότυπου διαδραστικού εργαλείου με δυνατότητες ταυτόχρονης προώθησης και ενημέρωσης/αξιολόγησης στο ελληνικό κοινό Τμήμα 1: Προϋπολογισμός: 4.000,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 1. Δημιουργία Βάσης δεδομένων μέσω πλατφόρμας αλληλεπίδρασης Σύντομη περιγραφή έργου Το φυσικό αντικείμενο του είναι η δημιουργία ενός πρότυπου διαδραστικού εργαλείου για την διάγνωση της οσφυαλγίας Το εργαλείο θα δίνει τη δυνατότητα στους χρήστες να διαπιστώσουν αν πάσχουν από οσφυαλγία. Απαντώντας σε μία σειρά ερωτήσεων θα συγκεντρώνονται τα κατάλληλα δεδομένα τα οποία στη συνέχεια θα αξιολογούνται από έλληνες επαγγελματίες υγείας, προκειμένου να διαπιστώσουν την ύπαρξη της εν λόγω πάθησης. Η αλληλεπίδραση με το εργαλείο θα γίνεται μέσω ενός φιλικού προς τον χρήστη περιβάλλοντος. Η κατάσταση του εργαλείου θα επιβλέπεται από ένα ή περισσότερους διαχειριστές ώστε να εξασφαλίζεται η ομαλή λειτουργία του. Η ανάπτυξη του συστήματος θα ενσωματώσει τεχνολογίες Τεχνητής Νοημοσύνης για την υλοποίηση της διαδραστικότητας, την προσαρμογή στις ανάγκες του χρήστη και την αυτόματη εξαγωγή αποτελεσμάτων (όπως Fuzzy Logic, Immune AI και Data Mining) Αντικείμενο Εργασιών Διαμόρφωση και διαχείριση του εξυπηρετητή που θα φιλοξενεί το εργαλείο Δημιουργία βάσης δεδομένων Δημιουργία διεπαφής χρηστών Δημιουργία διεπαφής για τους επαγγελματίες υγείας Δημιουργία διεπαφής για τους διαχειριστές Διασφάλιστη των δεδομένων Μοντέλο χρήστη με τεχνικές Fuzzy Logic ή Immune AI Ευφυής διαχείριση δεδομένων με αλγορίθμους Data Mining
Απαιτούμενα Τεχνικά χαρακτηριστικά Η υλοποίηση θα πραγματοποιηθεί σε εργαλεία προγραμματισμού διαδικτύου: php, mysql, javascript, CSS. ενώ η, παραμετροποίηση και η λειτουργία θα φιλοξενηθεί σε εξυπηρετητή: UNIX/Linux, Apache, MySQL, WEKA, FuzzyClips Απαιτούμενη Εμπειρία: Στην ανάπτυξη ανάλογων εφαρμογών με τεχνολογίες ΑΙ (Immune, Fuzzy, κλπ), διαχείρισης βάσεων δεδομένων πχ υποβολής και διαχείρισης εργασιών διεθνών ή ελληνικών συνεδρίων, κλπ Τμήμα 2: Προϋπολογισμός: 5.000,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ Σύντομη περιγραφή έργου 2. Ανάπτυξη διαδραστικού εργαλείου προώθησης ενημέρωσης και αξιολόγησης στην ελληνική κοινωνία Το φυσικό αντικείμενο του έργου είναι η διευκόλυνση της πρόσβασης των χρηστών στο εργαλείο για την διάγνωση της οσφυαλγίας. Λαμβάνοντας υπόψη ότι το κοινό στο οποίο απευθύνεται το εργαλείο έχει ελάχιστη ή και καθόλου επαφή με τις τεχνολογίες διαδικτύου, είναι απαραίτητη η προσαρμογή του εργαλείου στον τρόπο με τον οποίο θα μπορέσουν να συμπληρώσουν τις ζητούμενες πληροφορίες. Πρόκειται λοιπόν για τη μεταφορά των εξειδικευμένων ερωτήσεων σε μία απόλυτα κατανοητή για τους χρήστες διαδικασία. Γραφικές πραστάσεις, αναδυόμενα παράθυρα, καθώς και πλήθος άλλων διαδραστικών συμβουλών με βάση μοντέλο χρήστη, είναι μερικές από τις τεχνικές οι οποίες θα υποβοηθούν τους ερωτηθέντες να ολοκληρώσουν με επιτυχία την εισαγωγή των απαραίτητων πληροφοριών στο εργαλείο. Όλα τα παραπάνω θα είναι προσβάσιμα από τους χρήστες μέσω της ιστοσελίδας που θα τα φιλοξενεί. Αντικείμενο Εργασιών Διαμόρφωση και διαχείριση του εξυπηρετητή που θα φιλοξενεί την ιστοσελίδα Δημιουργία ιστοσελίδας-διεπαφής ενσωματωμένη στον ιστότοπο του τμήματος Μοντέλο χρήστη με τεχνικές Fuzzy Logic ή Immune AI Διασφάλιση των δεδομένων κατά τη μεταφορά τους στο εργαλείο Απαιτούμενα Τεχνικά χαρακτηριστικά Η υλοποίηση θα πραγματοποιηθεί σε εργαλεία προγραμματισμού διαδικτύου: php, mysql, javascript, CSS, ενώ η, παραμετροποίηση και η λειτουργία θα φιλοξενηθεί σε εξυπηρετητή: UNIX/Linux, Apache, MySQL, WEKA, FuzzyClips. Απαιτούμενη Εμπειρία: Στην ανάπτυξη ανάλογων εφαρμογών με τεχνολογίες ΑΙ (Immune, Fuzzy, κλπ), διαχείρισης βάσεων δεδομένων πχ υποβολής και διαχείρισης εργασιών διεθνών ή ελληνικών συνεδρίων, κλπ. Ο Πρόεδρος του ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας και Πρόεδρος της Επιτροπής Ερευνών Καθ. Σωκράτης Καπλάνης
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ Σ Χ Ε Δ Ι Ο Σ Υ Μ Β Α Σ Η Σ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ Σήμερα ημέρα.. στα γραφεία του ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας, οι έχοντες εξουσιοδότηση για να υπογράψουν, αφενός μεν ο Ελλάδας, νόμιμος εκπρόσωπός του, και αφετέρου ο ταυτότητος.και Α.Φ.Μ.. έχει έδρα στην συμφώνησαν τα κάτωθι: Πρόεδρος του ΕΛΚΕ ΤΕΙ Δυτικής κ..με αριθμό νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρείας που Ο πρώτος των συμβαλλομένων, έχοντας υπόψη του το υπ αρίθμ.. πρακτικό της επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού, το οποίο εγκρίθηκε με την υπ αρίθμ. απόφαση της Επιτροπής Ερευνών, αναθέτει στο δεύτερο των συμβαλλομένων την προμήθεια αναλωσίμων υλικών όπως αναφέρεται παρακάτω. Α/Α Π Ε Ρ Ι Γ Ρ Α Φ Η Τεμ. Τιμή Τεμ. Σύνολο 1 Σύνολο Φ.Π.Α. 23% Γεν. Σύνολο Η παράδοση των παραπάνω θα γίνει με έξοδα και ευθύνη της εταιρείας στους χώρους του ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας όπου θα τους υποδειχθεί ως εξής: Η αρμόδια επιτροπή παραλαβής θα εξετάσει ποιοτικά και ποσοτικά τα είδη. Κατά την παράδοση θα είναι και ο μόνος εκπρόσωπος του προμηθευτή. Σε περίπτωση εκπρόθεσμης παράδοσης των ειδών μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου, όπως διαμορφώθηκε με τυχόν μετάθεση και μέχρι λήξης του χρόνου παράτασης που χορηγήθηκε, επιβάλλεται πρόστιμο που υπολογίζεται ως εξής: α. Για καθυστέρηση που περιορίζεται σε χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει το ¼ του μεγίστου προβλεπομένου χρόνου παράτασης που χορηγήθηκε, ποσοστό 0,5% επί της συμβατικής αξίας της ποσότητας που παραδόθηκε εκπρόθεσμα. β. Για καθυστέρηση που περιορίζεται σε χρονικό διάστημα από το ¼ μέχρι το ½ του μεγίστου προβλεπομένου χρόνου παράτασης ποσοστό 2% επί της συμβατικής αξίας της ποσότητας που παραδόθηκε εκπρόθεσμα.
Εάν κατά τον υπολογισμό του χρόνου παράτασης των περιπτώσεων α και β προκύπτει κλάσμα ημέρας, θεωρείται ολόκληρη ημέρα. γ. Για καθυστέρηση που υπερβαίνει το παραπάνω ½, ποσοστό 5% επί της συμβατικής αξίας της ποσότητας που παραδόθηκε εκπρόθεσμα. Τα παραπάνω, κατά περίπτωση ποσοστά προστίμων υπολογίζονται επί της συμβατικής αξίας των εκπρόθεσμα παραδοθέντων, χωρίς Φ.Π.Α. Στην παρούσα σύμβαση, επισυνάπτονται ως αναπόσπαστα στοιχεία αυτής, αποτελώντας ενιαίο κείμενο με αυτή, δεσμεύοντας εξίσου τα συμβαλλόμενα μέρη και με την αναφερόμενη σειρά ισχύος τα εξής, αρχής γενομένης από την παρούσα σύμβαση, ως επέχουσας πρωταρχική ισχύ, έναντι των υπολοίπων συμβατικών εγγράφων: Η Διακήρυξη του Διαγωνισμού, Η Οικονομική προσφορά του Αναδόχου Το πρακτικό κατακύρωσης, Όλες οι Δηλώσεις του «Αναδόχου» που προβλέπονται από τα άρθρα της Διακήρυξης. Η πληρωμή στον ανάδοχο θα γίνει μετά την οριστική παραλαβή από την αρμόδια επιτροπή παραλαβής, με χρηματικό ένταλμα πληρωμής, κατόπιν προσκομίσεως τιμολογίου. Για την πληρωμή απαιτείται βεβαίωση φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας. Στον ανάδοχο θα γίνει παρακράτηση φόρου προμηθειών και κράτηση ύψους 0,10% υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων για το ποσό της σύμβασης προ ΦΠΑ. Απαραίτητη προϋπόθεση για την πληρωμή είναι ότι θα έχουν καταβληθεί στον Ειδικό Λογαριασμό τα χρηματικά ποσά που αντιστοιχούν στην εκάστοτε φάση του έργου από τον φορέα χρηματοδότησης. Αφού συντάχθηκε το παρόν υπογράφεται σε τρία (3) αντίτυπα ως ακολούθως. Ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ Ο ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡ. ΕΡΕΥΝΩΝ