ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1 : Αντικείμενο της Σύμβασης 2 : Συμβατικό τίμημα 3 : Τρόπος πληρωμής 4 : Διάρκεια εκτέλεσης Προθεσμίες πέρατος 5 : Εκπροσώπηση της Εταιρείας 6 : Ευθύνες Αναδόχου 7 : Αυξομειώσεις 8 : Ποινικές ρήτρες 9 : Ειδικοί Όροι 10 : Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης 11 : Απαιτήσεις - Διαφωνίες 12 : Εκχώρηση 13 : Καταγγελία της Σύμβασης 14 : Ανωτέρα βία 15 : Υγιεινή και Ασφάλεια εργασίας 16 : Εμπιστευτικότητα 17 : Ισχύς της Σύμβασης 1

Σύμβαση αριθ. ΔΝΕΜ.. Παροχή Υπηρεσίας : Γ. Μ. 150kV «Διασύνδεση της Πελοποννήσου με την Κρήτη» (Τμήμα ΜΟΛΑΟΙ ΤΣΟΥΜΑΛΑ και τμήμα ΜΟΛΑΟΙ ΒΑΡΚΟ) Εναέρια αποτύπωση εδάφους με τη μέθοδο σάρωσης LIDAR Ανάδοχος :.. ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Στην Αθήνα σήμερα τα συμβαλλόμενα μέρη, αφενός της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία Ανεξάρτητος Διαχειριστής Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΔΜΗΕ) Α.Ε., Α.Φ.Μ. 099877486 που θα αποκαλείται στο εξής Εταιρεία και εδρεύει στην Αθήνα, οδός Δυρραχίου 89 & Κηφισού και εκπροσωπείται νόμιμα σ' αυτή την περίπτωση από.. και αφ' ετέρου.., Α.Φ.Μ... που θα αποκαλείται στο εξής Ανάδοχος και έχει έδρα.., οδός, Τ.Κ.., και εκπροσωπείται νόμιμα σ' αυτή την περίπτωση από. συνομολόγησαν τη Σύμβαση αυτή και συμφώνησαν τους όρους που αναγράφονται παρακάτω χωρίς καμία επιφύλαξη. ΑΡΘΡΟ 1 Αντικείμενο της Σύμβασης Με τη Σύμβαση αυτή η Εταιρεία αναθέτει, και ο Ανάδοχος αναλαμβάνει την υποχρέωση να προβεί στην έγκαιρη εκτέλεση της Παροχής Υπηρεσιών σύμφωνα με τις Τεχνικές Προδιαγραφές της Εταιρείας και με αντικείμενο την : Αποτύπωση εδάφους με τη μέθοδο σάρωσης LIDAR και ψηφιακή φωτογράφηση μέσω αεροσκάφους ή ελικοπτέρου, με γεωαναφορά στο Ελληνικό Γαιωδαιτικό Σύστημα Αναφοράς (ΕΓΣΑ 87), για τη μελέτη εγκατάστασης δικτύων Εναερίων - Υπογείων Γραμμών Μεταφοράς 150kV μήκους 46Km περίπου και ζώνη σάρωσης έως 300m (150m εκατέρωθεν του άξονα όδευσης) Απόδοση μηκοτομής εδάφους σύμφωνα με τις συνημμένες προδιαγραφές Απόδοση Οριζοντιογραφίας σύμφωνα με τις συνημμένες προδιαγραφές Η συνημμένη προσφορά του Αναδόχου και οι Τεχνικές Προδιαγραφές αποτελούν Σύμβασης (σελ..). ΑΡΘΡΟ 2 Συμβατικό τίμημα αναπόσπαστο μέρος της 1. Το Συμβατικό τίμημα της Παροχής Υπηρεσιών όπως αυτή περιγράφεται στο 1 του παρόντος Συμφωνητικού, ανέρχεται στο ποσό των ΕΥΡΩ (..,00) Ο Φ.Π.Α. δεν συμπεριλαμβάνεται στο συμβατικό τίμημα. 2. Στο παραπάνω ποσό περιλαμβάνονται και οι δαπάνες αμοιβής του προσληφθησόμενου και απασχοληθησομένου, ευθύνη και μερίμνη του Αναδόχου, πάσης φύσεως προσωπικού, τα έξοδα διαμονής και μετακινήσεως εκτός έδρας του προσωπικού του αναδόχου, η αγορά αναλωσίμων υλικών κλπ. 3. Το πιο πάνω τίμημα είναι σταθερό και δεν υπόκειται σε καμία αναπροσαρμογή παραιτούμενου ρητά του Αναδόχου από τα δικαιώματα του υ 388 του Α.Κ. 2

Ρητά συμφωνείται ότι ο Ανάδοχος δεν δύναται για οποιονδήποτε λόγο και αιτία να αρνηθεί την εκπλήρωση των υποχρεώσεών του βάσει της Συμβάσεως δηλώνει δε ρητά και ανεπιφύλακτα ότι παραιτείται από τυχόν δικαιώματα του από τα άρθρα 325-329, 629 και 1106 του Α.Κ. 1. Η πληρωμή θα γίνει τμηματικά, ως εξής : ΑΡΘΡΟ 3 Τρόπος πληρωμής Με τη παράδοση των στοιχείων σύμφωνα με τις Τεχνικές Προδιαγραφές ποσό 50% του Συμβατικού τιμήματος, πλέον Φ.Π.Α. Μετά τον έλεγχο και έγκριση από τον Τομέα Μελετών Εναερίων Γραμμών Μεταφοράς, ότι ολοκληρώθηκε η παράδοση των στοιχείων, σύμφωνα με τις Τεχνικές Προδιαγραφές το υπόλοιπο του τιμήματος ποσό 50%, πλέον Φ.Π.Α. (εντός 10 ημερών). 2. Τα παραπάνω ποσά δεν μπορούν να υπερβούν συνολικά το συμφωνηθέν συμβατικό τίμημα (όπως αυτό ορίζεται στο 2 της παρούσας Σύμβασης). 3. Για την καταβολή του ως άνω ποσού ο Ανάδοχος θα πρέπει να υποβάλλει τα νόμιμα δικαιολογητικά (τιμολόγιο ή απόδειξη Παροχής Υπηρεσιών εγκεκριμένο από τον αρμόδιο Τομέα και πιστοποιητικό φορολογικής ενημερότητας) και θα του γίνουν οι νόμιμες κρατήσεις. ΑΡΘΡΟ 4 Διάρκεια ισχύος της Σύμβασης Η συνολική διάρκεια της Παροχής Υπηρεσιών, όπως περιγράφεται στο 1 της παρούσας Σύμβασης και η παράδοση των στοιχείων, σύμφωνα με τις Τεχνικές Προδιαγραφές θα είναι Σαράντα (40) ημερολογιακές ημέρες από την ημερομηνία θέσης σε ισχύ της Σύμβασης. Ο Ανάδοχος αναλαμβάνει την υποχρέωση ολοκλήρωσης της Παροχής Υπηρεσιών εντός της συμβατικής προθεσμίας, εκτός αν άλλως αποφασιστεί με κοινή συναίνεση ΑΔΜΗΕ Α.Ε /ΔΝΕΜ και Αναδόχου. ΑΡΘΡΟ 5 Εκπροσώπηση της Εταιρείας (Επιβλέπουσα Υπηρεσία) Αρμόδιος για την παρακολούθηση της Παροχής Υπηρεσίας είναι ο Τομέας Μελετών Εναερίων Γ.Μ. / ΔΝΕΜ και ο Ανάδοχος θα βρίσκεται σε συνεχή συνεργασία μαζί του. Ο Ανάδοχος δεν έχει το δικαίωμα να δημοσιεύσει ή να χορηγεί σε άλλες υπηρεσίες ή τρίτους τα στοιχεία που θα χρησιμοποιηθούν ή θα προκύψουν από την εν λόγω Παροχή Υπηρεσιών εκτός εάν κατόπιν αιτήσεως του λάβει έγγραφη έγκριση της ΑΔΜΗΕ Α.Ε/ ΔΝΕΜ. ΑΡΘΡΟ 6 Ευθύνες Αναδόχου 1. Ο Ανάδοχος απαλλάσσει τη ΑΔΜΗΕ Α.Ε/ΔΝΕΜ από κάθε ευθύνη εκτός από εκείνες που ρητά αναφέρονται στην παρούσα Σύμβαση. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι κάθε δαπάνη ή αμοιβή που σχετίζεται άμεσα με την εκτέλεση της Σύμβασης και αφορά, είτε τον ίδιο τον Ανάδοχο, είτε οποιονδήποτε τρίτο, συμπεριλαμβανομένων των εισφορών σε ασφαλιστικά ταμεία οποιασδήποτε φύσης, της ασφάλισης έναντι όλων των ατυχημάτων (προσωπικού, περιουσίας) ή υποχρεώσεις έναντι τρίτων κατά την εκτέλεση της Σύμβασης ή εξ αφορμής αυτών, βαρύνουν αποκλειστικά τον Ανάδοχο. Όλα τα στοιχεία που θα προκύψουν απ την εκτέλεση της Σύμβασης δικαιούται η ΑΔΜΗΕ Α.Ε/ΔΝΕΜ να τα χρησιμοποιεί ή μη, κατά την απόλυτη κρίση της. 2. O Ανάδοχος υποχρεούται να συμμορφώνεται αυστηρά προς όλους τους όρους της Σύμβασης και να εγγυάται την άρτια, πλήρη, ασφαλή, οικονομική, εμπρόθεσμη σύμφωνα με τους ισχύοντας σχετικούς Κανονισμούς και τους κανόνες της σύγχρονης Επιστήμης εκπόνησης της μελέτης και ότι αυτή δεν θα έχει ελαττώματα. 3. Ο Ανάδοχος δηλώνει ότι η ΑΔΜΗΕ Α.Ε/ΔΝΕΜ θα μπορεί αξιόπιστα να χρησιμοποιήσει τα παραδοτέα στοιχεία που θα προκύψουν ως αποτέλεσμα του αντικειμένου της παρούσας Σύμβασης. 3

4. Ο Ανάδοχος αναλαμβάνει την υποχρέωση να εκτελέσει το έργο μέσα στις προθεσμίες που καθορίζονται στο 4 της παρούσας Σύμβασης. 5. Ο Ανάδοχος οφείλει να εφοδιάζει τη ΑΔΜΗΕ Α.Ε/ΔΝΕΜ με όλες τις απαραίτητες γραπτές πληροφορίες, δεδομένα, τα οποία η ΑΔΜΗΕ Α.Ε./ΔΝΕΜ θα ζητήσει, κατά τη διάρκεια εκπόνησης της μελέτης και τα οποία θεωρεί χρήσιμα για την πληρότητα ή ορθότητα αυτής. 6. Ο Ανάδοχος είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την εκτέλεση της παρούσας Σύμβασης και δηλώνει ότι περιλαμβάνεται στο Συμβατικό τίμημα κάθε δαπάνη ή έξοδα που θα απαιτηθούν για τη λήψη μέτρων ασφαλείας, ασφαλιστικές εισφορές εργαζομένων, εργοδοτών κ.λ.π. Συνεπώς η ΑΔΜΗΕ Α.Ε/ΔΝΕΜ δεν έχει καμία ευθύνη στην εκτέλεση της παρούσας. 7. Η ευθύνη του Αναδόχου εκτείνεται σε όλες τις ενέργειες ή παραλείψεις (ελαττώματα, σφάλματα, αμέλεια) του ιδίου ή των συνεργατών του, κατά τη διάρκεια εκπόνησης της μελέτης και 8. Στην φάση υλοποίησης του Έργου εάν βρεθεί ανακρίβεια των οριζοντιογραφικών ή και των υψομετρικών δεδομένων, εφόσον αυτό αποδεικνύεται, τότε ο Ανάδοχος θα επιβαρυνθεί το κόστος της ζημιάς που θα δημιουργηθεί. ΑΡΘΡΟ 7 Αυξομειώσεις 1. Η οποιαδήποτε μεταβολή στο αντικείμενο της Σύμβασης καθώς και η αυξομείωση του αντικειμένου θα πρέπει να είναι δικαιολογημένες και εγκεκριμένες από το αρμόδιο Όργανο της Εταιρείας. 2. Στην περίπτωση που η ΑΔΜΗΕ Α.Ε/ ΔΝΕΜ ζητήσει επέκταση της Παροχής Υπηρεσιών, η επέκταση αυτή θα συμφωνείται από κοινού μεταξύ ΑΔΜΗΕ Α.Ε/ ΔΝΕΜ και Αναδόχου. Εάν, στην περίπτωση αυτή, υπάρξει αύξηση του τιμήματος, ή αύξηση της διάρκειας εκτέλεσης της Παροχής Υπηρεσιών, αυτή θα πρέπει να εγκρίνεται απ το αρμόδιο Όργανο της Εταιρείας. ΑΡΘΡΟ 8 Ποινικές Ρήτρες 1. Ρητά συμφωνείται ότι οι Ποινικές Ρήτρες οφείλονται και πληρώνονται στη ΑΔΜΗΕ Α.Ε,/ΔΝΕΜ ανεξάρτητα αν η Εταιρεία έχει υποστεί ζημιές, και ότι οι Ποινικές Ρήτρες του παρόντος υ είναι εύλογες και δίκαιες. Οι Ποινικές Ρήτρες που μπορεί να επιβληθούν περιγράφονται αναλυτικά στις επόμενες παραγράφους. 2. Ποινικές Ρήτρες για καθυστερήσεις: 2.1. Για κάθε ημερολογιακή ημέρα υπέρβασης της συνολικής προθεσμίας Πέρατος, που ορίζεται στο 4 του παρόντος, εξ υπαιτιότητας του Αναδόχου, ο Ανάδοχος έχει την υποχρέωση να καταβάλει Ποινική Ρήτρα Επτακόσια (700,00) ΕΥΡΩ. 2.3. Το σύνολο των παραπάνω Ποινικών Ρητρών για καθυστερήσεις δεν μπορεί να υπερβεί το 10% του Συμβατικού Τιμήματος προσαυξημένου με τα τιμήματα των τυχόν προσθέτων εργασιών και των συμπληρωμάτων της Σύμβασης. 2.4. Οι Ποινικές Ρήτρες για καθυστερήσεις επιβάλλονται από την αρμόδια Υπηρεσία (όπως ορίζεται στο 5 της παρούσας Σύμβασης) και παρακρατούνται από την αμέσως επόμενη, μετά την επιβολή τους, πληρωμή προς τον Ανάδοχο. 2.5. Εφόσον, εκκρεμεί αίτηση του Αναδόχου για χορήγηση παράτασης προθεσμίας μπορεί να αναστείλει την παρακράτηση της αντίστοιχης Ποινικής Ρήτρας μέχρι να εκδοθεί η τελική απόφαση από το αρμόδιο όργανο της Εταιρείας. 1. Ασφαλίσεις ΑΡΘΡΟ 9 Ειδικοί Όροι Η ΑΔΜΗΕ Α.Ε./ΔΝΕΜ ουδεμία ευθύνη έχει για το προσωπικό του Αναδόχου το οποίο απασχολείται στο χώρο εγκατάστασης των μηχανημάτων. 4

2. Σχέσεις συμβαλλομένων μερών. ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ Συμφωνείται ρητά και από κοινού συνομολογείται ότι η μετά της Εταιρείας σχέση του αντισυμβαλλόμενου διέπεται αποκλειστικά από την παρούσα Σύμβαση και σε καμιά περίπτωση δεν συνιστά σχέση ή σύμβαση εργασίας με την Εταιρεία, ότι ο αντισυμβαλλόμενος δεν αποτελεί προσωπικό της Εταιρείας με οποιαδήποτε μορφή ή έννοια, ο δε χρόνος παροχής στην Εταιρεία του συμφωνημένου έργου σε καμία περίπτωση δεν λογίζεται ως χρόνος υπηρεσίας και ασφαλίσεως στην Εταιρεία και για το λόγο αυτό δεν δικαιούται να ασφαλιστεί στην Εταιρεία ή σε άλλο ασφαλιστικό φορέα με επιβάρυνση της Εταιρείας. 3. Παράβαση Σύμβασης Έκπτωση Αναδόχου. Εάν ο Ανάδοχος ήθελε παραβεί οποιονδήποτε από τους όρους και συμφωνίες της παρούσας Σύμβασης, ρητά συνομολογουμένων όλων σαν εξίσου ουσιωδών, υποχρεούται να αποζημιώσει την ΑΔΜΗΕ Α.Ε./ΔΝΕΜ για κάθε θετική ζημία που τυχόν αυτή θα υποστεί από το λόγο αυτό. Για κάθε τέτοια παράβαση καθώς και στην περίπτωση κατά την οποία ο Ανάδοχος πτωχεύσει ή τεθεί υπό εκκαθάριση η Εταιρεία θα δικαιούται επιπλέον να καταγγείλει τη Σύμβαση με έγγραφη ανακοίνωσή της προς τον Ανάδοχο. 10 Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης 1. Ο Ανάδοχος για την ακριβή, πιστή και εμπρόθεσμη εκτέλεση όλων των όρων και συμφωνιών της παρούσας Σύμβασης, κατέθεσε στην Εταιρεία σήμερα την Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης αριθμός που εξέδωσε για το ποσό των... που αντιστοιχεί στο πέντε τοις εκατό (5%) του Συμβατικού Τιμήματος ή Χρηματικό ποσό υπέρ της ΑΔΜΗΕ Α.Ε (Αριθ. Παραστατικού Κατάθεσης) από Τράπεζα πρώτης τάξεως, της αποδοχής του ΑΔΜΗΕ Α.Ε., Ελληνική ή Αλλοδαπή ή του ΕΤΑΑ (πρώην ΤΣΜΕΔΕ). 2 Η Εταιρεία, κατά την κρίση της, δικαιούται να κηρύξει καταπεσούσα την Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης, μερικά ή ολικά, λόγω οποιασδήποτε απαίτησής της κατά του Αναδόχου που απορρέει από την Σύμβαση. 3 Με την προϋπόθεση ότι στο μεταξύ δεν θα συντρέξει λόγος για κατάπτωση, η Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης θα επιστραφεί στην Τράπεζα μετά την λήξη της, την πλήρη και εμπρόθεσμη εκτέλεση της Σύμβασης και την πλήρη εκκαθάρισή της, μετά από αίτηση του Αναδόχου ΑΡΘΡΟ 11 Απαιτήσεις - Διαφωνίες Σε περίπτωση διαφωνίας μεταξύ των συμβαλλομένων μερών ως προς την εφαρμογή της παρούσας Σύμβασης και του περιεχομένου της Παροχής Υπηρεσίας, συμφωνείται να καταβάλλεται προσπάθεια διευθέτησης με φιλικό διακανονισμό μεταξύ του Διευθυντή Νέων Έργων Μεταφοράς και του Αναδόχου. Αν η διαπραγμάτευση αυτή, που δεν είναι υποχρεωτική, δεν τελεσφορήσει, αρμόδια για την επίλυση των διαφορών είναι τα Δικαστήρια των Αθηνών. ΑΡΘΡΟ 12 Εκχώρηση 1. Απαγορεύεται, είναι άκυρη και χωρίς νομικό αποτέλεσμα για την ΑΔΜΗΕ Α.Ε./ΔΝΕΜ, η μεταβίβαση ή η εκχώρηση, από τον Ανάδοχο σε οποιοδήποτε τρίτο φυσικό ή νομικό πρόσωπο, οποιασδήποτε απαίτησης ή δικαιώματος ή αγωγής που μπορεί να έχει κατά της Εταιρείας και προκύπτει από τη Σύμβαση ή σε σχέση με αυτή, εάν γίνει χωρίς προηγούμενη έγγραφη έγκριση της ΑΔΜΗΕ Α.Ε./ΔΝΕΜ. 2. Με την έγκριση της, η ΑΔΜΗΕ Α.Ε./ΔΝΕΜ μπορεί να καθορίζει την έκταση και τις προϋποθέσεις της εκχώρησης. 5

ΑΡΘΡΟ 13 Καταγγελία της Σύμβασης Ο ΑΔΜΗΕ δικαιούται να καταγγείλει αζημίως γι αυτόν την παρούσα Σύμβαση πριν από τη λήξη της σε περίπτωση παράβασης από τον Ανάδοχο οποιουδήποτε όρου της. Όλοι οι όροι της παρούσας τυγχάνουν και συνομολογούνται ως ουσιώδεις. Η καταγγελία γίνεται με έγγραφο που επιδίδεται με δικαστικό επιμελητή στον Ανάδοχο και οι συνέπειές της αρχίζουν την 21η ημέρα από την επίδοση. Αν αρθούν οι λόγοι που την προκάλεσαν και γνωστοποιηθεί η άρση αυτών γραπτώς, μετά από έγγραφη αποδοχή της άρσης εκ μέρους του ΑΔΜΗΕ, η καταγγελία θεωρείται ως μη γενόμενη. Σε περίπτωση, που δεν αρθούν οι λόγοι της καταγγελίας ο Ανάδοχος υποχρεώνεται να αποζημιώσει τον ΑΔΜΗΕ για κάθε θετική ζημιά που θα υποστεί από την αιτία αυτή. Ο ΑΔΜΗΕ έχει το δικαίωμα να καταγγείλει αζημίως γι αυτόν τη Σύμβαση οποτεδήποτε χωρίς υπαιτιότητα του Αναδόχου, αφού τον ενημερώσει προηγουμένως εγγράφως προ 20 ημερών. ΑΡΘΡΟ 14 Ανωτέρα Βία 1. Τα περιστατικά Ανωτέρας βίας τα οποία επηρεάζουν την Σύμβαση είναι αποδεκτά μόνον ως λόγος καθυστέρησης και όχι ως λόγος αποζημίωσης του Αναδόχου. Ο Ανάδοχος δεν δικαιούται να εγείρει κατά της ΑΔΜΗΕ Α.Ε./ΔΝΕΜ απαιτήσεις που αφορούν οποιεσδήποτε τυχόν δαπάνες ή άλλου είδους οικονομική επιβάρυνση του ως συνέπεια περιστατικού Ανωτέρας Βίας. 1. Το περιστατικό Ανωτέρας Βίας θα πρέπει να γνωστοποιείται εγγράφως και εντός Δέκα πέντε (15) ημερών από την ημερομηνία που αυτό εκδηλώθηκε από τον Ανάδοχο προς την Εταιρεία άλλως δεν θα λαμβάνεται υπόψη από την Εταιρεία, και η μη γνωστοποίηση εντός της ως άνω ανατρεπτικής προθεσμίας θα έχει ως συνέπεια το απαράδεκτο της οποιασδήποτε αίτησης του Αναδόχου περί παράτασης των Συμβατικών Προθεσμιών. ΑΡΘΡΟ 15 Υγιεινή και Ασφάλεια εργασίας Ο Ανάδοχος υποχρεούται στην τήρηση της νομοθεσίας σχετικά με την υγιεινή και ασφάλεια στην εργασία. Ο Ανάδοχος συμφωνεί και αναλαμβάνει την αποκλειστική ευθύνη για την Εκτέλεση της Σύμβασης και εφαρμογή των μέτρων ασφαλούς εργασίας τόσο για τους απασχολούμενους στις εργασίες όσο και για τους τρίτους. Σε περιπτώσεις εργατικών ατυχημάτων σε προσωπικό, το οποίο εργάζεται στην εκτέλεση της Σύμβασης υπόχρεος για τις απαραίτητες ενέργειες που καθορίζονται από την ισχύουσα νομοθεσία είναι ο Ανάδοχος ή ο νόμιμος εκπρόσωπος του, επιβάλλεται δε η άμεση αναγγελία των ατυχημάτων σε κάθε νόμιμη αρχή με βάση την ισχύουσα νομοθεσία. ΑΡΘΡΟ 16 Εμπιστευτικότητα Σύμφωνα με τον Κανονισμού Λειτουργίας της ΑΔΜΗΕ Α.Ε./ΔΝΕΜ τα εδώ συμβαλλόμενα μέρη υπόγραψαν από κοινού «Σύμβαση Εμπιστευτικότητας», η οποία επισυνάπτεται στην παρούσα σύμβαση και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος αυτής. ΑΡΘΡΟ 17 Ισχύς της Σύμβασης Η Σύμβαση τίθεται σε ισχύ από την ημερομηνία υπογραφή της. Η παρούσα Σύμβαση υπογράφεται σε δύο πρωτότυπα από τα οποία το ένα πήρε η Εταιρεία και το άλλο ο Ανάδοχος. ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΑΔΟΧΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΔΜΗΕ Α.Ε./ ΔΝΕΜ 6