ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔAΠΜ 41523 «ΠΑΡΟΧΗ ΜΙΣΘΩΜΕΝΩΝ ΚΥΚΛΩΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΕΝΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΗΣ ΑΔΜΗΕ Α.Ε.» ΤΕΥΧΟΣ 3 ΣΧΕΔΙΟ Σ Υ Μ Φ Ω Ν Η Τ Ι Κ ΟΥ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Άρθρο 1 : Άρθρο 2 : Άρθρο 3 : Άρθρο 4 : Άρθρο 5 : Άρθρο 6 : Άρθρο 7 : Άρθρο 8 : Άρθρο 9 : Τεύχη της Σύμβασης Αντικείμενο της Σύμβασης Συμβατικό Τίμημα Τρόπος Πληρωμής Προθεσμίες Πέρατος Διάρκεια Σύμβασης Ποινικές Ρήτρες Εγγυήσεις Καλής Εκτέλεσης Ευθύνη Σύμπραξης Επιχειρήσεων Άρθρο 10 : Εμπιστευτικότητα Στοιχείων Σύμβαση Εμπιστευτικότητας Άρθρο 11 : Καλή Πίστη Άρθρο 12 : Ισχύς της Σύμβασης
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔAΠΜ 41523 ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΑΡΟΧΗ ΜΙΣΘΩΜΕΝΩΝ ΚΥΚΛΩΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΕΝΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΗΣ ΑΔΜΗΕ Α.Ε.» ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ Στην Αθήνα σήμερα την... του έτους. μεταξύ των συμβαλλομένων: α) του πρώτου των συμβαλλομένων με την επωνυμία Ανεξάρτητος Διαχειριστής Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας Α.Ε. με το διακριτικό τίτλο ΑΔΜΗΕ Α.Ε., που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Δυρραχίου 89 & Κηφισού, όπως εν προκειμένω νόμιμα εκπροσωπείται από τον κ...., ενεργών στο παρόν δυνάμει και κατ εκτέλεση της υπ αριθμόν... απόφασης του Δ.Σ. του ΑΔΜΗΕ, καλούμενος εφεξής Επιχείρηση ή ΑΔΜΗΕ και β) του δεύτερου των συμβαλλομένων με την επωνυμία... που έχει έδρα στην... στην οδό... (ΑΦΜ...) και εκπροσωπείται νόμιμα, σε αυτήν την περίπτωση από τ......... εφεξής αποκαλούμενος Ανάδοχος, συμφωνήθηκαν, συνομολογήθηκαν και έγιναν αμοιβαίως αποδεκτά, χωρίς καμία επιφύλαξη τα ακόλουθα: Άρθρο 1 Τεύχη της Σύμβασης 1. Η Σύμβαση αποτελείται από τα παρακάτω Τεύχη τα οποία υπογεγραμμένα από τα συμβαλλόμενα μέρη αποτελούν ένα ενιαίο σύνολο : 1. Συμφωνητικό 2. Πίνακας Τιμών 3. Ειδικοί Όροι 4. Τεχνικές Προδιαγραφές 5. Γενικοί Όροι 6. Στοιχεία του Αναδόχου (Αντίγραφο Προσφοράς Αναδόχου, Τυποποιημένο Συμβόλαιο Παρόχου) 7. Υποδείγματα 2. H σειρά με την οποία αναφέρονται τα Τεύχη στην προηγούμενη παράγραφο καθορίζει τη σειρά ισχύος των όρων καθενός απ' αυτά, σε περίπτωση που υπάρχουν διαφορές στο κείμενο ή στην ερμηνεία των όρων δύο ή περισσοτέρων Τευχών. 3. Ρητά συμφωνείται μεταξύ των συμβαλλομένων μερών ότι η Σύμβαση αυτή αποτελεί τη μοναδική συμφωνία που υπάρχει μεταξύ τους για το υπόψη Έργο και ότι όλα τα έγγραφα που τυχόν ανταλλάχθηκαν μεταξύ τους, πριν από την υπογραφή της, καθώς και οι τυχόν συζητήσεις και συμφωνίες, οποιασδήποτε φύσης και περιγραφής, που έγιναν προφορικά ή σιωπηρά και δεν συμπεριλήφθηκαν στη Σύμβαση αυτή θεωρούνται ότι δεν έχουν ισχύ, ότι στερούνται οποιουδήποτε νομικού αποτελέσματος, ότι δε θα δεσμεύουν τους συμβαλλόμενους και ότι δε θα ληφθούν υπόψη για την ερμηνεία των όρων της Σύμβασης αυτής. 1
Οποιαδήποτε πράξη ή ενέργεια του Αναδόχου, απαραίτητη για την ολοκλήρωση του έργου πρέπει να είναι σε απόλυτη συμφωνία προς τις απαιτήσεις και τις διατάξεις της Σύμβασης, ακόμη και αν η πράξη ή ενέργεια αυτή δεν αναφέρεται ειδικά στη Σύμβαση. 4. Επίσης συμφωνείται ρητά ότι όλοι οι όροι της Σύμβασης είναι εξ ίσου ουσιώδεις και ότι κάθε μελλοντική τροποποίηση οποιουδήποτε Τεύχους της Σύμβασης θα γίνεται μόνο εγγράφως (Συμπληρώματα, Εντολές Τροποποιήσεως κ.λ.π.). Άρθρο 2 Αντικείμενο της Σύμβασης 1. Με τη Σύμβαση αυτή ο ΑΔΜΗΕ αναθέτει και ο Ανάδοχος αναλαμβάνει την υποχρέωση να προβεί στην άρτια παροχή των κάτωθι μισθωμένων κυκλωμάτων (leased lines) για τη λειτουργία του εκσυγχρονισμένου Συστήματος Ελέγχου Ενέργειας του ΑΔΜΗΕ: - Ένα κύκλωμα ταχύτητας 100 Mbps μεταξύ του κτιρίου Α και του κτιρίου Β - Ένα κύκλωμα ταχύτητας 100 Mbps μεταξύ του κτιρίου Α και του κτιρίου Β, ανεξάρτητο από το πρώτο - Ένα κύκλωμα ταχύτητας 10 Mbps μεταξύ του κτιρίου Α και του κτιρίου Γ - Ένα κύκλωμα ταχύτητας 10 Mbps μεταξύ του κτιρίου Β και του κτιρίου Γ Όπου: Κτίριο Α (ΑΔΜΗΕ, Ασκληπιού 22, Κρυονέρι, τκ 145 65) Κτίριο Β (ΑΔΜΗΕ, 2ο χλμ Πτολεμαΐδας - Φλώρινας, Πτολεμαΐδα, τκ 502 00) Κτίριο Γ (ΑΔΜΗΕ,Στίλπωνος Κυριακίδη 27-29 (όπισθεν Καυτατζόγλειου σταδίου) Θεσσαλονίκη, τκ 54636). 2. Το έργο θα υλοποιηθεί απολύτως σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές και απαιτήσεις που αναφέρονται στο Τεύχος 4 «Τεχνικές Προδιαγραφές» της Σύμβασης. Άρθρο 3 Συμβατικό Τίμημα 1. Το Συμβατικό Τίμημα του έργου, όπως το έργο περιγράφεται στο Άρθρο 2 του παρόντος Συμφωνητικού, ανέρχεται σε... ΕΥΡΩ ( ). 2. Η ανάλυση του Συμβατικού τιμήματος είναι η αναγραφόμενη στον Πίνακα Τιμών του Τεύχους 2 της Σύμβασης. 3. Το Συμβατικό Τίμημα είναι σταθερό και δεν υπόκειται σε κανενός είδους αναθεώρηση. 4. Ρητά συμφωνείται ότι δεν προβλέπεται επαύξηση του Συμβατικού Τιμήματος του Έργου. 5. Στο Συμβατικό Τίμημα περιλαμβάνονται όλες οι τυχόν δαπάνες και επιβαρύνσεις που προβλέπονται, πλην του ΦΠΑ. Άρθρο 4 Τρόπος Πληρωμής Με τις προϋποθέσεις του Άρθρου 34 των Γενικών Όρων και του Άρθρου 10 "Tρόπος πληρωμής - Δικαιολογητικά" των Ειδικών Όρων οι πληρωμές προς τον Ανάδοχο θα γίνονται ως εξής : 1. Με τη θέση σε ισχύ της Σύμβασης, ο Ανάδοχος δικαιούται να ζητήσει προκαταβολή ποσού μέχρι 10% του Τιμήματος για το κόστος κατασκευής των κυκλωμάτων, έναντι ισόποσης Εγγυητικής Επιστολής Προκαταβολής σύμφωνα με το υπόδειγμα του Τεύχους 8, την οποία ο ΑΔΜΗΕ θα καταβάλει, με την προσκόμιση απλής απόδειξης. 2
Η παραπάνω προκαταβολή θα είναι έντοκη με επιτόκιο EURIBOR έξι (6) μηνών που θα ισχύει δύο εργάσιμες ημέρες πριν από την ημερομηνία υποβολής των προσφορών, ανανεούμενο ανά εξάμηνο, πλέον περιθωρίου οκτώ (8) ποσοστιαίων μονάδων. Οι Εγγυητικές Επιστολές Προκαταβολής αποδεσμεύονται τμηματικά με την πρόοδο απόσβεσης της προκαταβολής. Η απόσβεση της προκαταβολής γίνεται τμηματικά με παρακράτηση από κάθε πληρωμή του Συμβατικού Τιμήματος προς τον Ανάδοχο, μεταγενέστερη του χρόνου λήψης της προκαταβολής, ποσού που υπολογίζεται με τον παρακάτω τύπο : όπου : Κ = Π.Ε/Σ Κ= Η κράτηση που πρέπει να ενεργηθεί Π= Το ποσό της προκαταβολής Ε= Το συνολικό προς πληρωμή ποσό Σ= Το Συμβατικό Τίμημα Σε περίπτωση που με τις κρατήσεις που γίνονται με τον παραπάνω τύπο προβλέπεται ότι δε θα καλυφθεί το ποσό της προκαταβολής, o ΑΔΜΗΕ μπορεί να προσαυξήσει τις κρατήσεις στις τελευταίες πληρωμές σε όση έκταση είναι αυτό αναγκαίο για κάλυψη της προκαταβολής. Μαζί με την παρακράτηση για τμηματική απόσβεση της προκαταβολής γίνεται και παρακράτηση των δεδουλευμένων τόκων στο μέχρι τότε αναπόσβεστο μέρος της προκαταβολής. Οι τόκοι υπολογίζονται για ακέραιο αριθμό μηνών μέχρι την ημερομηνία υποβολής του σχετικού τιμολογίου. Κλάσμα μήνα θεωρείται σαν ακέραιος μήνας. 2. Οι πληρωμές θα γίνονται με την προσκόμιση επισήμου Τιμολογίου, ως εξής : 2.1 Το τίμημα του κόστους κατασκευής του συνόλου των κυκλωμάτων θα καταβληθεί εφάπαξ, με την παράδοσή και αποδοχή τους από τον ΑΔΜΗΕ. 2.2 Το μηνιαίο μίσθωμα για το σύνολο των κυκλωμάτων θα καταβάλλεται ανά μήνα. Η μηνιαία των κυκλωμάτων θα αρχίσει με την αποδοχή των κυκλωμάτων από τον ΑΔΜΗΕ. Άρθρο 5 Προθεσμίες Πέρατος 1. Οι εργασίες για την παράδοση των ζητούμενων κυκλωμάτων σε πλήρη λειτουργία θα έχουν ολοκληρωθεί εντός τριών (3) μηνών από την θέση σε ισχύ της Σύμβασης, με δικαίωμα παράτασης επιπλέον τριάντα (30) ημερών κατόπιν υποβολής σχετικού αιτήματος του Αναδόχου πλήρως αιτιολογημένου και εφόσον εγκριθεί αρμοδίως από τον ΑΔΜΗΕ. 2. Μέσα σε διάστημα πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την παράδοση του συνόλου των κυκλωμάτων ο ΑΔΜΗΕ, οφείλει να αξιολογήσει τεχνικά τα κυκλώματα, προκειμένου για την αποδοχή τους. Άρθρο 6 Διάρκεια Σύμβασης Η διάρκεια ισχύος της Σύμβασης είναι τριετής, με ημερομηνία έναρξης την ημερομηνία υπογραφής της. Άρθρο 7 Ποινικές Ρήτρες 1. Οι Ποινικές Ρήτρες οφείλονται και πληρώνονται στον ΑΔΜΗΕ κεχωρισμένα και αθροιστικά, ανεξάρτητα αν η Επιχείρηση έχει υποστεί ζημιές, και ότι οι Ποινικές Ρήτρες του παρόντος Άρθρου είναι εύλογες και δίκαιες. 3
Οι Ποινικές Ρήτρες που μπορεί να επιβληθούν περιγράφονται αναλυτικά στις επόμενες παραγράφους. 2. Ποινικές Ρήτρες για καθυστερήσεις 2.1 Σε περίπτωση καθυστέρησης παράδοσης του συνόλου των ζητούμενων κυκλωμάτων (πλέον των προβλεπόμενων ημερών), ο ΑΔΜΗΕ δύναται να επιβάλει ρήτρα ίση με 75,00 ανά ημέρα καθυστέρησης. Οι ποινικές ρήτρες καθυστέρησης δεν υφίστανται για τις ημέρες που η καθυστέρηση οφείλεται σε υπαιτιότητα του ΑΔΜΗΕ. 2.2 Το σύνολο των Ποινικών Ρητρών για καθυστερήσεις δεν μπορεί να υπερβεί το 5% του συνολικού Συμβατικού Τιμήματος. 3. Ποινικές Ρήτρες ετήσιας εγγυημένης διαθεσιμότητας 3.1 Σε περίπτωση που η πραγματική ετήσια διαθεσιμότητα ανά κύκλωμα είναι μικρότερη από την εγγυημένη (99,6%), ο ΑΔΜΗΕ δύναται να επιβάλει ρήτρα η οποία θα καθορίζεται από το τύπο: 12 Χ Μηνιαίο μίσθωμα κυκλώματος Χ (99,6 πραγματική διαθεσιμότητα) Χ 0,07 Πχ. για ετήσιο μίσθωμα κυκλώματος 33.600 & πραγματική διαθεσιμότητα 99,2 ετήσια ρήτρα 33.600*(99,6-99,2)*0,07=940,8 3.2 Το σύνολο των Ποινικών Ρητρών εγγυημένης διαθεσιμότητας δεν μπορεί να υπερβεί το 20% του συνολικού ετήσιου μισθώματος ανά κύκλωμα. 4. Ποινικές Ρήτρες παραβάσεων τεχνικών χαρακτηριστικών κυκλωμάτων Εάν στο χρόνο που κάθε κύκλωμα είναι διαθέσιμο δεν επιτυγχάνονται σε μεγάλα χρονικά διαστήματα τα λοιπά τεχνικά χαρακτηριστικά που απαιτούνται βάσει των τεχνικών προδιαγραφών της Σύμβασης (π.χ. end-to-end roundtrip delay, packet loss), ο ΑΔΜΗΕ δύναται να επιβάλει πρόσθετη ρήτρα ίση με το 5% του μηνιαίου μισθώματος του αντίστοιχου κυκλώματος. 5. Η απόφαση για την επιβολή ρήτρας έγκειται αποκλειστικά στη κρίση του ΑΔΜΗΕ. Η μη επιβολή ρήτρας σε κάποιο συμβάν δεν κατοχυρώνει τη μη επιβολή σε αντίστοιχο μελλοντικό συμβάν. 6. Οι Ποινικές Ρήτρες επιβάλλονται από την Επιβλέπουσα Υπηρεσία και παρακρατούνται από την αμέσως επόμενη, μετά την επιβολή τους, πληρωμή προς τον Ανάδοχο. Άρθρο 8 Εγγυήσεις Καλής Εκτέλεσης 1. Ο Ανάδοχος ως Εγγύηση Καλής Εκτέλεσης κατέθεσε στην Επιχείρηση σήμερα, την Εγγυητική Επιστολή αριθμός...που εξέδωσε η Τράπεζα...για το ποσό των EΥΡΩ που αντιστοιχεί στο πέντε τοις εκατό (5%) του Συμβατικού Τιμήματος. 2. Το ποσό της Εγγυητική Επιστολής Καλής Εκτέλεσης θα επιστραφεί, στην Τράπεζα που την εξέδωσε, κατόπιν αιτήσεως του Αναδόχου, κατά το 50% αυτού, με την Παραλαβή του συνόλου των κυκλωμάτων σε πλήρη λειτουργία και το υπόλοιπο θα επιστραφεί κατά το 1/3 αυτού στο τέλος κάθε έτους, υπό την προϋπόθεση ότι δεν υφίστανται απαιτήσεις εκ μέρους του ΑΔΜΗΕ. 4
Άρθρο 9 Ευθύνη Σύμπραξης Επιχειρήσεων 1. Συμφωνείται ρητά ότι όλα τα μέλη της σύμπραξης ενέχονται και ευθύνονται έναντι της Επιχείρησης ενιαία, αδιαίρετα, αλληλέγγυα και σε ολόκληρο, το κάθε ένα χωριστά για την εκπλήρωση των κάθε φύσης υποχρεώσεων, που αναλαμβάνει η σύμπραξη, με την παρούσα Σύμβαση. 2. Συμφωνείται επίσης ότι θα εκπροσωπούνται με κοινό εκπρόσωπο σε όλη τη διάρκεια ισχύος της Σύμβασης και θα ελέγχεται από την Επιχείρηση η ουσιαστική συμμετοχή στην σύμπραξη όλων των μελών αυτής σύμφωνα με το προβλεπόμενο έγγραφο σύστασης της σύμπραξης. Άρθρο 10 Εμπιστευτικότητα Στοιχείων Σύμβαση Εμπιστευτικότητας O Ανάδοχος ταυτόχρονα με την υπογραφή της παρούσας Σύμβασης υποχρεούται να υπογράψει Σύμβαση Εμπιστευτικότητας, η οποία θα αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας Σύμβασης. Άρθρο 11 Καλή Πίστη Οι συμβαλλόμενοι δεσμεύονται να επιδεικνύουν καλή πίστη σε σχέση με τα εκατέρωθεν δικαιώματα που αποκτούν στο πλαίσιο της παρούσας Σύμβασης και να λαμβάνουν κάθε εύλογο μέτρο για να εξασφαλίσουν την υλοποίηση των στόχων της Σύμβασης. Άρθρο 12 Ισχύς της Σύμβασης Η Σύμβαση τίθεται σε ισχύ από την ημερομηνία υπογραφής της. Η παρούσα Σύμβαση υπογράφεται σε δυο πρωτότυπα από τα οποία το ένα πήρε η Επιχείρηση και το άλλο ο Ανάδοχος. ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΑΔΟΧΟ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΔΜΗΕ 5
Σύμβαση Εμπιστευτικότητας Στην Αθήνα σήμερα την... μεταξύ των εδώ συμβαλλομένων, αφ ενός : Α) του πρώτου των συμβαλλομένων με την επωνυμία «Ανεξάρτητος Διαχειριστής Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας Α.Ε.» (εφεξής καλούμενης «ΑΔΜΗΕ» ή «Εταιρεία») που εδρεύει στην Αθήνα, στην οδό Δυρραχίου 89 & Κηφισού και εδώ εκπροσωπείται νόμιμα από τον κ. Ευάγγελο Σταθόπουλο, Διευθυντή ΔΑΠΜ και Β) του δεύτερου των συμβαλλομένων εταιρείας με την επωνυμία.. (εφεξής καλούμενης «Αντισυμβαλλόμενος») που έχει έδρα στην.. (ΑΦΜ..) και εκπροσωπείται νόμιμα, σε αυτήν την περίπτωση από τον κ.... 1. Η ΑΔΜΗΕ Α.Ε., έχει υπογράψει την υπ αριθ. ΔΑΠΜ-.. Σύμβαση (η «Κύρια Σύμβαση») με τον δεύτερο των συμβαλλομένων, ο οποίος στο εξής θα αποκαλείται «Αντισυμβαλλόμενος», με αντικείμενο την παροχή μισθωμένων κυκλωμάτων (leased lines) για τη λειτουργία του εκσυγχρονισμένου Συστήματος Ελέγχου Ενέργειας του ΑΔΜΗΕ. 2. Ο Αντισυμβαλλόμενος αναλαμβάνει με την παρούσα την υποχρέωση να τηρεί απόλυτη εχεμύθεια σε ό,τι αφορά στις Εμπιστευτικές και Ευαίσθητες Πληροφορίες που του έχουν παρασχεθεί ή θα του παρασχεθούν από την Εταιρεία, καθώς και όσον αφορά όλες τις πληροφορίες, στις οποίες θα έχει πρόσβαση λόγω του έργου που έχει αναλάβει με την Κύρια Σύμβαση. 3. Ορισμοί Ο όρος Συνεργασία περιλαμβάνει την Κύρια Σύμβαση μεταξύ του Αντισυμβαλλομένου και της ΑΔΜΗΕ ΑΕ, στα πλαίσια της οποίας υπογράφεται η παρούσα Σύμβαση Εμπιστευτικότητας. Ο όρος Εμπιστευτικές Πληροφορίες ενδεικτικά περιλαμβάνει την ίδια την Συνεργασία μεταξύ της ΑΔΜΗΕ ΑΕ και του Αντισυμβαλλόμενου, καθώς και οποιαδήποτε εμπορικά σημαντική πληροφορία σχετικά με την οργάνωση, τις υπηρεσίες, την οικονομική διάρθρωση, τη χρηματοοικονομική πολιτική, τις συνεργασίες και τις επενδύσεις της Εταιρείας ή/και των συνδεδεμένων εταιρειών της, η οποία έχει περιέλθει στον Αντισυμβαλλόμενο με οποιοδήποτε τρόπο και με οποιαδήποτε υλική ή άυλη μορφή και χωρίς απαραίτητα να φέρουν την ένδειξη «Εμπιστευτικό». Επίσης, ως Εμπιστευτική Πληροφορία νοείται οποιαδήποτε πληροφορία χαρακτηρίζεται από την ισχύουσα χρηματιστηριακή νομοθεσία ως εμπιστευτική και οποιαδήποτε πληροφορία γίνεται γνωστή στον Αντισυμβαλλόμενο κατά την εκτέλεση και επ ευκαιρία της Συνεργασίας ή και της παρούσας Σύμβασης. Ο όρος Ευαίσθητες Πληροφορίες, όπως ορίζεται και στην Πολιτική Διαβάθμισης Πληροφοριών της Εταιρείας, η οποία είναι γνωστή στον Αντισυμβαλλόμενο, ενδεικτικά περιλαμβάνει οποιεσδήποτε εμπορικά ευαίσθητες πληροφορίες τρίτων σχετικά με τα στοιχεία και τις πληροφορίες Συμμετεχόντων στην Αγορά Ηλεκτρικής Ενέργειας (Παραγωγών, Προμηθευτών, Εμπόρων, Επιλεγόντων Πελατών) που περιέρχονται στην κατοχή του ΑΔΜΗΕ κατά την εκτέλεση του σκοπού του, η κοινοποίηση/δημοσιοποίηση των οποίων θα μπορούσε, είτε άμεσα είτε έμμεσα, να στρεβλώσει τον ελεύθερο ανταγωνισμό και να προσφέρει μονομερώς εμπορικό πλεονέκτημα υπέρ κάποιου εκ των Συμμετεχόντων, οι οποίες έχουν περιέλθει στον Αντισυμβαλλόμενο με οποιοδήποτε τρόπο και με οποιαδήποτε μορφή (έγγραφη, ηλεκτρονική ή προφορική) και χωρίς απαραίτητα να φέρουν την ένδειξη «Εμπιστευτικό» ή «Απόρρητο». 6
Επίσης, ως Ευαίσθητη Πληροφορία νοείται οποιαδήποτε πληροφορία διαχειρίζεται ο ΑΔΜΗΕ στα πλαίσια της λειτουργίας του και αφορά ενδεικτικά σε θέματα ανθρώπινου δυναμικού, εσωτερικής λειτουργίας και διαχείρισης, ρυθμιστική προσαρμογή (π.χ. Πρόγραμμα Συμμόρφωσης), εταιρική στρατηγική και ανάπτυξη (π.χ. αναφορές προόδου υλοποίησης επιχειρησιακού σχεδίου/προϋπολογισμού, αναφορές απόδοσης Μονάδων Εταιρείας, πρακτικά συνεδριάσεων Δ.Σ., κ.λπ.). 4. Διάρκεια Η υποχρέωση εχεμύθειας του Αντισυμβαλλομένου εκτείνεται τόσο κατά τη διάρκεια ισχύος της παρούσας Σύμβασης (από την υπογραφή της Κύριας Σύμβασης και μέχρι την λήξη με οποιονδήποτε τρόπο της Συνεργασίας μεταξύ της Εταιρείας και του Αντισυμβαλλομένου), όσο και για δύο (2) χρόνια μετά την για οποιονδήποτε λόγο λύση ή λήξη αυτής. 5. Υποχρεώσεις του Αντισυμβαλλόμενου 5.1. Ειδικότερα ο Αντισυμβαλλόμενος αναλαμβάνει τις εξής υποχρεώσεις: - να μη χρησιμοποιεί τις Ευαίσθητες Πληροφορίες για οποιοδήποτε άλλο σκοπό παρά μόνο για το αντικείμενο της εργασίας του και τις δραστηριότητές του σε σχέση με την Εταιρεία. - να μην ανακοινώνει τις Ευαίσθητες και Εμπιστευτικές Πληροφορίες σε άλλους συνεργάτες του ή σε τρίτους παρά μόνο όταν αυτό είναι αναγκαίο για να φέρει σε πέρας το έργο που έχει αναλάβει και μόνο ύστερα από σχετική έγγραφη εντολή και συναίνεση της Εταιρείας. - να μην αναπαράγει οποτεδήποτε τις Ευαίσθητες και Εμπιστευτικές Πληροφορίες ούτε να τις αποθηκεύει σε ηλεκτρονική μορφή, παρά μόνο για να φέρει σε πέρας το έργο που έχει αναλάβει από την Εργοδότρια Εταιρεία. Σε περίπτωση αναπαραγωγής των πληροφοριών εν συνόλω ή εν μέρει τα αντίγραφα πρέπει να φέρουν την ένδειξη «ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ» και θα τηρείται αρχείο όλων των αντιγράφων, το οποίο θα παραδοθεί μετά τη λήξη της παρούσας Σύμβασης. - να διατηρεί υπό ασφαλείς συνθήκες το σύνολο των Εμπιστευτικών Πληροφοριών, καθώς και οποιοδήποτε αντικείμενο που περιέχει Εμπιστευτικές Πληροφορίες. - να επιστρέφει, οποτεδήποτε, ύστερα από σχετικό αίτημα της Εταιρείας, το σύνολο ή μέρος των Εμπιστευτικών και Ευαίσθητων Πληροφοριών που βρίσκονται στην κατοχή του ή να το επιδεικνύει σε οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο του υποδειχθεί από την Εταιρεία. - να μην εκμεταλλεύεται τις Ευαίσθητες και Εμπιστευτικές Πληροφορίες προκειμένου να προσπορίσει ίδιο περιουσιακό όφελος, ιδίως από την απόκτηση ή εκχώρηση των μετοχών της Εταιρείας ή άλλων δικαιωμάτων επί περιουσιακών στοιχείων της Εταιρείας για τον ίδιο ή μέσω τρίτων παρένθετων προσώπων. - κατά την άσκηση των καθηκόντων του και στις κάθε είδους συναλλαγές ή σχέσεις του με τρίτους να μην γνωστοποιεί ή να καθιστά διαθέσιμες με οποιοδήποτε τρόπο πληροφορίες οι οποίες βρίσκονται στην κατοχή της Εταιρείας και να διατηρεί την εχεμύθεια ως προς τις Ευαίσθητες Πληροφορίες, μέσα από τη λήψη των κατάλληλων μέτρων διαβάθμισης και διαχείρισης (πρόσβαση, φύλαξη, διακίνηση και καταστροφή) των πληροφοριών που περιέρχονται στην κατοχή του και χαρακτηρίζονται ως 7
Εσωτερικής Χρήσης, Εμπιστευτικές ή Απόρρητες, όπως αυτά περαιτέρω εξειδικεύονται στην Πολιτική Διαβάθμισης Πληροφοριών της Εταιρείας, όπως εκάστοτε ισχύει. 5.2. Σε περίπτωση λήξεως ή λύσεως της Συνεργασίας του Αντισυμβαλλόμενου με την ΑΔΜΗΕ ΑΕ για οποιοδήποτε λόγο ή οποτεδήποτε του ζητηθεί από την Εταιρεία ακόμα και πριν την λύση ή καταγγελία της Συνεργασίας, αν διαπιστωθεί εκ μέρους της Εταιρείας η με οποιοδήποτε τρόπο παράβαση των όρων της παρούσας εκ μέρους του Αντισυμβαλλομένου, αυτός είναι υποχρεωμένος: (α) (β) (γ) να σταματήσει αμέσως να κάνει χρήση των Ευαίσθητων Πληροφοριών. να παραδώσει αμέσως στην Εταιρεία οποιαδήποτε αντικείμενα ή έγγραφα τα οποία περιέχουν Ευαίσθητες Πληροφορίες και βρίσκονται στην κατοχή του ή, κατά παράβαση των όρων της παρούσας, στην κατοχή τρίτων και να ανακοινώσει εγγράφως κατάλογο των ονομάτων και διευθύνσεων των τρίτων προσώπων στους οποίους ο Αντισυμβαλλόμενος έχει ανακοινώσει Ευαίσθητες Πληροφορίες, σύμφωνα με τους όρους της παρούσας, ή κατά παράβαση αυτών. 6. Ρητά συνομολογείται ότι σε περίπτωση λήξεως ή λύσεως της Συνεργασίας του Αντισυμβαλλόμενου με την Εταιρεία οι υποχρεώσεις του άρθρου 5.1. συνεχίζουν να βαρύνουν τον Αντισυμβαλλόμενο και μετά την κατά οποιονδήποτε τρόπο λήξη της Συνεργασίας. 7. Παραβίαση υποχρεώσεων Ευθύνη για αποζημίωση Ρητά συμφωνείται ότι σε περίπτωση παράβασης των υποχρεώσεων που αναλαμβάνει με την παρούσα, ο Αντισυμβαλλόμενος ευθύνεται για την αποκατάσταση οποιασδήποτε ζημίας της Εταιρείας. 8. Ποινική ευθύνη Πέρα από τη συμβατική και κατά το νόμο αστική του ευθύνη, ο Αντισυμβαλλόμενος φέρει και ποινική ευθύνη, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις νομοθετικές διατάξεις για την προστασία του Επαγγελματικού και Βιομηχανικού Απορρήτου ιδίως με το άρθρο 371 του Ποινικού Κώδικα και τις διατάξεις των άρθρων 16,17,18 του Ν. 146/1914 περί Αθέμιτου Ανταγωνισμού καθώς και τις διατάξεις της χρηματιστηριακής νομοθεσίας περί υποχρέωσης τήρησης απορρήτου και μη εκμετάλλευσης εμπιστευτικών πληροφοριών. 9. Απαγόρευση εκχωρήσεως Κανένα από τα Μέρη δεν εκχωρεί στο άλλο με την παρούσα οποιαδήποτε δικαιώματα ευρεσιτεχνίας, εφευρέσεις, πατέντες, εμπορικά μυστικά, πνευματικά δικαιώματα ή οποιαδήποτε άλλα δικαιώματα βιομηχανικής ή πνευματικής ιδιοκτησίας. 10. Εφαρμοστέο Δίκαιο Δωσιδικία Ρητά συμφωνείται ότι η παρούσα Σύμβαση διέπεται από το ελληνικό δίκαιο και ότι για την επίλυση οποιασδήποτε διαφοράς που προκύπτει από την παρούσα Σύμβαση αποκλειστικά αρμόδια είναι τα Δικαστήρια της Αθήνας. 11. Τροποποίηση της Σύμβασης Κάθε τροποποίηση των όρων και των συμφωνιών της παρούσας Σύμβασης θα γίνεται μόνο γραπτά, συμφωνουμένου του εγγράφου ως συστατικού τύπου και αποκλειομένου οποιουδήποτε 8
άλλου έγγραφου ως συστατικού τύπου και αποκλειομένου οποιουδήποτε άλλου μέσου απόδειξης και αυτού ακόμα του όρκου. Αφού συνομολόγησαν, συμφώνησαν και αποδέχτηκαν τα παραπάνω οι συμβαλλόμενοι, συντάχθηκε σε πίστωσή τους η παρούσα Σύμβαση, η οποία αφού αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως ακολούθως και τα συμβαλλόμενα μέρη έλαβαν από ένα αντίγραφό της. ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΔΜΗΕ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΤΙΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟ 9