17PROC

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2 ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ Ψ Υ Χ Ι Α Τ Ρ Ι Κ Ο Ν Ο Σ Ο Κ Ο Μ Ε Ι Ο Α Τ Τ Ι Κ Η Σ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Τμήμα : Οικονομικό Γραφείο : Προμηθειών Χαϊδάρι: 18-01-2017 Αριθμός Διακήρυξης: 74.16 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΤΗΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΣΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗ, ΕΚΔΟΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ (Π.Ε.Α) ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΟΥ ΨΝΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ ΤΟΥ, ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ 22.000,00 ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΦΠΑ. (Με συλλογή γραπτών σφραγισμένων προσφορών, με κριτήριο κατακύρωσης την συμφερότερη από οικονομική άποψη προσφορά βάση τιμής (χαμηλότερη τιμή) ). ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ Συμφερότερη από οικονομική άποψη προσφορά βάση τιμής (χαμηλότερη τιμή) ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 17.742,00 ΚΩΔΙΚΟΣ CPV 71314300-5 ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΜΕΡΟΣ ΤΗΣ ΖΗΤΟΥΜΕΝΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΕΛΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ & ΩΡΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ OXI ΝΑΙ, ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 31-01-2017 ημέρα ΤΡΙΤΗ και ώρα 9.30 π.μ. 31-01-2017 ημέρα ΤΡΙΤΗ και ώρα 10:00 π.μ. 120 ΗΜΕΡΕΣ από την επόμενη της υποβολής της έγγραφης προσφοράς. ΕΞΗΝΤΑ (60) ΕΡΓΑΣΙΜΕΣ ΗΜΕΡΕΣ από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης. Το Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Αττικής, έχοντας υπ όψη: 1. Το Νόμο 3329/ΦΕΚ 81/Τ.Α /2005, «Εθνικό Σύστημα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

2. Το Νόμο 3527/ΦΕΚ 25/Τ.Α /2007, «Κύρωση συμβάσεων υπέρ νομικών προσώπων εποπτευόμενων από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις» 3. Το Νόμο 3580/ΦΕΚ 134/Α/2007 «Προμήθειες φορέων εποπτευόμενων από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και άλλες διατάξεις» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα. 4. Το Νόμο 3861/2010 ΦΕΚ 112/Α/13-7-2010 Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών διοικητικών και αυτοδιοικητικών Οργάνων στο Διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις». 5. To N.3886/2010(ΦΕΚ 173/30.9.10)<< Δικαστική προστασία κατά τη σύναψη συμβάσεων- Εναρμόνιση της Ελληνικής Νομοθεσίας με την οδηγία 89/665/ΕΟΚ του Συμβουλίου της της 21 ης Ιουνίου 1989 >>. 6. Το Π.Δ 113/2010 << Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες>> 7. To N. 3863/10 <<Nέο ασφαλιστικό σύστημα και συναφείς διατάξεις, ρυθμίσεις στις εργασιακές σχέσεις.>> 8. Το Π.Δ 100/2010 ( ΦΕΚ 177/Α/6.10.2010 ) <<Ενεργειακοί Επιθεωρητές κτηρίων, λεβήτων και εγκαταστάσεων θέρμανσης και εγκαταστάσεων κλιματισμού >>. 9. Το Ν.4013/15.09.2011<<Σύσταση Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων-Αντικατάσταση του έκτου κεφαλαίου του Ν.3588/2007(πτωχευτικός κώδικας) - Προπτωχευτική διαδικασία Εξυγίανσης και άλλες διατάξεις>>. 8. Το Ν.4038/2.2.12<<Επείγουσες ρυθμίσεις που αφορούν την εφαρμογή του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015>> 9. Το Ν. 3984/27.6.2011 άρθρο 66 << Ρύθμιση θεμάτων του Σώματος Επιθεώρησης Υπηρεσιών Υγείας και Πρόνοιας, του ΕΚΑΒ & Νοσοκομείων>> 10. Το Ν. 4250/26-03-2014 <<Καταργήσεις Απλουστεύσεις Καταργήσεις, συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ. 318/1992 ( Α 161 ) και λοιπές ρυθμίσεις. 11.Το Ν.4024/2011 άρθρο 26<<περί συγκρότησης συλλογικών οργάνων της Διοίκησης>>. 12.Το N. 4122/2013(ΦΕΚ Α 42/19-02-2013 ) Ενεργειακή απόδοση κτιρίων Εναρμόνιση με την οδηγία 2010/31/ΕΕ του Ευρωπαικού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και λοιπές διατάξεις >>. 13. Το με αριθμ. πρωτ. ΕΤΥ/46564/24-11-15 έγγραφο της 2 ης ΔΥΠΕ σχετικά με Ενεργειακή Αναβάθμιση κτιρίων του Νοσοκομείου μας. 14.Την με αριθμ. πρωτ. 1394/07-03-16 οδηγία της Επιτροπής Προμηθειών Υγείας (ΕΠΥ) για την έκδοση πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης των κτιρίων των Νοσοκομείων ΕΣΥ. 15.Την με αριθμό 75/24-02-2016 συνεδρίαση της Επιτροπής Προμηθειών Υγείας περί έγκρισης του με αριθμ. πρωτ. 980/17-02-2015 εγγράφου της Επιτροπής τεχνικών Προδιαγραφών με θέμα << Τεχνικές Προδιαγραφές Έκδοση Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης (Π.Ε.Α ) κτιρίων του Νοσοκομείου >> ως οδηγία προς όλα τα Νοσοκομεία του ΕΣΥ, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος αυτής. 16. Το Ν.4270/28.6.14<< Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις. 17.Το Ν. 4412/8.8.16(αρ. φύλλου 147) Δημόσιες Συμβάσεις Έργων Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/Ε.Ε & 2014/25/Ε.Ε). 18.Tην με αριθμ. 17 η / 16-11-2016 ( ΟΙΚ. ΘΕΜΑ 5 ο ) απόφαση Δ.Σ. του ΨΝΑ.

Δ Ι Ε Ν Ε Ρ Γ Ε Ι Διαγωνισμό με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, με συλλογή γραπτών σφραγισμένων προσφορών, με κριτήριο κατακύρωσης την συμφερότερη από οικονομικής άποψης προσφορά βάση τιμής (χαμηλότερη τιμή), για την ανάθεση σε Ενεργειακό Επιθεωρητή, έκδοσης Πιστοποιητικών Ενεργειακής Απόδοσης (Π.Ε.Α ) κτιρίων του ΨΝΑ και των εξωτερικών Ιδιόκτητων δομών του, προϋπολογισθείσας δαπάνης 22.000,00 (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ). ΑΡΘΡΟ 1 ο ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο διαγωνισμός διενεργείται από τριμελή επιτροπή η οποία συγκροτήθηκε με την αριθμ. 17 η / 16-11-2016 ( ΟΙΚ. ΘΕΜΑ 5 ο ) απόφαση Δ.Σ του ΨΝΑ. ΑΡΘΡΟ 2 ο ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί Έλληνες και αλλοδαποί, οίκοι του εσωτερικού & του εξωτερικού καθώς και πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου, Οργανισμοί κ.λ.π. Δεν παρέχεται η δυνατότητα υποβολής προσφοράς για μέρος των ζητούμενων υπηρεσιών. Όλοι οι όροι των τεχνικών προδιαγραφών που ορίζονται στη διακήρυξη είναι απαράβατοι και η οποιαδήποτε μη συμμόρφωση με αυτούς συνεπάγεται απόρριψη της προσφοράς. Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι κάτοχοι άδειας Β τάξης, εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Ενεργειακών Επιθεωρητών του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας & Κλιματικής Αλλαγής ( ΥΠΕΚΑ ) με δυνατότητα διενέργειας Επιθεωρήσεων κτιρίων με εμπειρία στην έκδοση Π.Ε.Α, καθώς και άλλη αντίστοιχη εμπειρία ενεργειακών μελετών σε κτίρια αντίστοιχης επιφάνειας με αντίστοιχες ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις. Οι υποψήφιοι θα πρέπει να υποβάλλουν κατάλογο ενεργειακών επιθεωρήσεων που έχουν διενεργήσει για την έκδοση Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ ) καθώς και κατάλογο άλλων ενεργειακών μελετών από το οποίο να προκύπτει ότι διαθέτουν εμπειρία σε ενεργειακές επιθεωρήσεις κτιρίων μεγάλης επιφάνειας, κυρίως του τριτογενούς τομέα, με πολύπλοκες ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις ΑΡΘΡΟ 3 ο ΕΓΓΡΑΦΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ Για την συμμετοχή στην παρούσα διαδικασία της απ ευθείας ανάθεσης, απαιτείται: 1. Έγγραφη προσφορά, συνταγμένη στην ελληνική γλώσσα, σε πλήρη ανταπόκριση-παραπομπή τόσο με τις τεχνικές προδιαγραφές και τους λοιπούς όρους της διακήρυξης ώστε να επιτυγχάνεται αντικειμενική αξιολόγηση. Η οικονομική & τεχνική προσφορά να είναι σε ξεχωριστό φάκελο. 2. Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986, με την οποία θα δηλώνεται: i) ότι δεν υφίστανται νομικοί περιορισμοί στη λειτουργία της επιχείρησής τους, ii) ότι δεν έχει αποκλειστεί η συμμετοχή τους σε διαγωνισμό του Δημοσίου με αμετάκλητη απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, iii) ότι μέχρι το χρόνο υποβολής της προσφοράς, η επιχείρησή τους υπήρξε συνεπής ως προς την εκπλήρωση των συμβατικών ή άλλων νόμιμων υποχρεώσεών της έναντι φορέων του δημόσιου τομέα, iv) ότι οι πληροφορίες και τα στοιχεία που περιέχονται στην προσφορά τους είναι αληθή και ακριβή ως προς το περιεχόμενό τους, v) ότι η προσφορά συντάχθηκε σύμφωνα με τους όρους της παρούσας διακήρυξης της οποίας έλαβαν γνώση, και την αποδέχονται πλήρως και ανεπιφύλακτα. Διευκρινίζεται ότι η απαιτούμενη κατά τα ανωτέρω Υπεύθυνη δήλωση και προσφορά υπογράφεται από τους διαχειριστές, στις περιπτώσεις Ε.Π.Ε., Ο.Ε. και Ε.Ε. και από τον πρόεδρο του Δ.Σ. ή τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, στις περιπτώσεις Α.Ε.

ΑΡΘΡΟ 3 ο ΕΓΓΡΑΦΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ 3. Λοιπά έγγραφα - ως ορίζονται στις τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας διακήρυξης. Σε περίπτωση που δεν υποβληθούν με την προσφορά τα παραπάνω δικαιολογητικά ή έγγραφα, η προσφορά απορρίπτεται. ΑΡΘΡΟ 4 ο ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ 1. Με την προσφορά, η τιμή των ενδιαφερομένων θα δοθεί κατ αποκοπή, αριθμητικά και ολογράφως, αλλά και αναλυτικά ανά κτίριο. Στην τιμή περιλαμβάνονται οι τυχόν υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, εκτός από το ΦΠΑ, 2. Η προσφερόμενη τιμή δίδεται σε ΕΥΡΩ. 3. Οι τιμές θα δίδονται ως εξής: Τιμή με κρατήσεις χωρίς Φ.Π.Α. Ποσοστό Φ.Π.Α. επί τοις εκατό (%) στο οποίο υπάγεται το είδος. Σε περίπτωση που αναφέρεται εσφαλμένο ποσοστό Φ.Π.Α., αυτό θα διορθώνεται από την Υπηρεσία. Η τιμή με κρατήσεις και χωρίς Φ.Π.Α., θα λαμβάνεται υπόψη για την σύγκριση των προσφορών 4. Σε περιπτώσεις εργασιών που προσφέρονται δωρεάν, θα αναγράφεται στην οικεία θέση της οικονομικής προσφοράς η ένδειξη «ΔΩΡΕΑΝ». Εάν έχει παραλειφθεί η αναγραφή τιμής, ακόμη και αν δεν υπάρχει η ένδειξη «ΔΩΡΕΑΝ», θεωρείται αμαχήτως ότι οι υπηρεσίες έχουν προσφερθεί δωρεάν. 5. Προσφορά που περιέχει τιμή σε συνάλλαγμα ή με ρήτρα συναλλάγματος απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 6. Προσφορά που θέτει όρο αναπροσαρμογής, απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 7. Οι τιμές της πρoσφoράς είναι δεσμευτικές, μέχρι και την οριστική παραλαβή των εργασιών. Αποκλείεται η αναθεώρηση των τιμών της προσφοράς ή οποιαδήποτε αξίωση του αναδόχου πέραν του αvτιτίμoυ για τις εργασίες που θα εκτελέσει στο Νοσοκομείο, βάσει των τιμών της πρoσφoράς του 8. Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη, με απόφαση του αρμοδίου για την διοίκηση του φορέα οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου για την αξιολόγηση των προσφορών οργάνου. 9. Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα να ζητά από τους συμμετέχοντες στοιχεία απαραίτητα για την τεκμηρίωση των προσφερομένων τιμών, οι δε προμηθευτές υποχρεούνται να παρέχουν τα στοιχεία αυτά και να διευκολύνουν κάθε σχετικό έλεγχο της Αναθέτουσας Αρχής ΑΡΘΡΟ 5 ο ΧΡΟΝΟΣ & ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 1. Όσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος σε διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης, πρέπει να υποβάλλουν, επί αποδείξει, προσφορά ή αίτηση συμμετοχής, εντός της προθεσμίας που ορίζεται στα έγγραφα της διακήρυξης. 2. Οι προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής υποβάλλονται στην αναθέτουσα αρχή με οποιοδήποτε από τα προβλεπόμενα από τις διατάξεις του παρόντος μέσα. 3. Προσφορές που περιέρχονται στην αναθέτουσα αρχή με οποιονδήποτε τρόπο πριν από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών, δεν αποσφραγίζονται, αλλά παραδίδονται στο αρμόδιο όργανο προ της εκπνοής της προθεσμίας που καθορίζεται από τα έγγραφα της σύμβασης ή την πρόσκληση για την αποσφράγιση. 4. Η έναρξη υποβολής των προσφορών και των αιτήσεων συμμετοχής, που κατατίθενται κατά την καταληκτική ημερομηνία στο αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο, κηρύσσεται από τον πρόεδρο αυτού, μισή ώρα πριν από την ώρα λήξης. Η παραλαβή μπορεί να συνεχισθεί και μετά την ώρα λήξης, αν η υποβολή, που έχει εμπρόθεσμα αρχίσει, συνεχίζεται χωρίς διακοπή λόγω του πλήθους των από τον οικονομικό φορέα ή, σε περίπτωση νομικών προσώπων, από το νόμιμο εκπρόσωπο αυτών. 5. Προσφορές ή αιτήσεις συμμετοχής που υποβάλλονται εκπρόθεσμα, επιστρέφονται χωρίς να αποσφραγισθούν ή να αξιολογηθούν αντιστοίχως. Στην κλειστή διαδικασία, προσφορά που υποβάλλεται από προσφέροντα που δεν προσκλήθηκε προς τούτο, επιστρέφεται χωρίς να αποσφραγισθεί.

ΑΡΘΡΟ 5 ο ΧΡΟΝΟΣ & ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 6. Οι προσφορές και οι αιτήσεις συμμετοχής υπογράφονται και μονογράφονται ανά φύλλο από τον οικονομικό φορέα, ή, σε περίπτωση νομικών προσώπων, από το νόμιμο εκπρόσωπο αυτών. 7. Η ένωση οικονομικών φορέων υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται υποχρεωτικά είτε από όλους τους οικονομικούς φορείς που αποτελούν την ένωση είτε από εκπρόσωπο τους νομίμως εξουσιοδοτημένο. Στην προσφορά απαραιτήτως πρέπει να προσδιορίζεται η έκταση και το είδος της συμμετοχής του (συμπεριλαμβανομένης της κατανομής αμοιβής μεταξύ τους) κάθε μέλους της ένωσης, καθώς και ο εκπρόσωπος/συντονιστής αυτής. Οι προσφορές κατατίθενται σε σφραγισμένο φάκελο στη Γραμματεία του Νοσοκομείου (Πρωτόκολλο) και πρέπει να είναι συντεταγμένες στην Ελληνική γλώσσα. Στον φάκελο της προσφοράς πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς: 1. Η λέξη «Προσφορά» ή «Αίτηση συμμετοχής». 2. Ο πλήρης τίτλος «ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ», του φορέα που διενεργεί την προμήθεια. 3. Ο αριθμός της διακήρυξης. 4. Ο Τίτλος του διαγωνισμού (όπως αναφέρεται στην 1 σελίδα της παρούσας διακήρυξης) 5. Αναλυτικά τα στοιχεία του οικονομικού φορέα. 6. Η καταληκτική ημερομηνία (ημερομηνία λήξης προθεσμίας υποβολής προσφορών ή αιτήσεων συμμετοχής). ΑΡΘΡΟ 6 ο ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 1. Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους συμμετέχοντες επί εκατόν είκοσι (120) ημέρες από την επόμενη της υποβολής της έγγραφης προφοράς. Εάν οι διαγωνιζόμενοι κλήθηκαν να παρατείνουν την ισχύ των προσφορών τους και αποδέχθηκαν την παράταση, οι προσφορές τους ισχύουν και τους δεσμεύουν και για το επιπλέον αυτό χρονικό διάστημα. 2. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του προβλεπόμενου από τη διακήρυξη, απορρίπτεται ως απαράδεκτη. ΑΡΘΡΟ 7 ο ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ Σύμφωνα με το άρθρο 127 του Ν. 4412/16, για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 127 του ιδίου Nόμου απαιτείται να προσκομίζεται παράβολο κατάθεσης υπέρ του Δημοσίου ποσού το 1% επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης. Το παράβολο επιστρέφεται με πράξη της αναθέτουσας αρχής, αν η ένσταση γίνει δεκτή από το αποφασίζον διοικητικό όργανο. ΑΡΘΡΟ 8 ο ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΙΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΣΥΝΑΨΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Το αρμόδιο όργανο προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης των προσφορών την ημερομηνία και ώρα που ορίζεται από τα έγγραφα της σύμβασης ή από τη σχετική πρόσκληση. Η αποσφράγιση διενεργείται δημόσια, παρουσία των προσφερόντων /συμμετεχόντων ή των νομίμως εξουσιοδοτημένων εκπροσώπων τους, οι οποίοι λαμβάνουν γνώση των λοιπών συμμετεχόντων στη διαδικασία και των στοιχείων που υποβλήθηκαν από αυτούς, όπως ειδικότερα ορίζεται στα έγγραφα της σύμβασης, σύμφωνα με το άρθρο 21 του Ν. 4412/16 Η υποβολή μίας μόνο προσφοράς δεν αποτελεί κώλυμα για την συνέχιση της διαδικασίας του διαγωνισμού και την ανάθεση της σύμβασης. Η αποσφράγιση του φακέλου των δικαιολογητικών συμμετοχής, των τεχνικών προσφορών και των οικονομικών προσφορών μπορούν να γίνουν σε μια δημόσια συνεδρίαση, κατά την κρίση της επιτροπής.

ΑΡΘΡΟ 9 ο ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ Δ.Σ. - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ 1. Μετά την επέλευση των εννόμων αποτελεσμάτων της απόφασης κατακύρωσης, η αναθέτουσα αρχή προσκαλεί τον ανάδοχο να προσέλθει για την υπογραφή του συμφωνητικού, εντός είκοσι(20) ημερών από την κοινοποίηση σχετικής έγγραφης ειδικής πρόσκλησης. 2. Η υπογραφή του συμφωνητικού έχει αποδεικτικό χαρακτήρα. Εάν ο ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει το συμφωνητικό, μέσα στην προθεσμία που ορίζεται στην ειδική πρόσκληση, κηρύσσεται έκπτωτος, καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής ή εγγύηση συμμετοχής του και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά. Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν προσέλθει για την υπογραφή του συμφωνητικού, η διαδικασία ανάθεσης ματαιώνεται, σύμφωνα με την περίπτωση δ της παρ. 2 του άρθρου 106 του Ν. 4412/8.8.16. ΑΡΘΡΟ 10 ο ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ 1. Οι αναθέτουσες αρχές ζητούν από τους προσφέροντες να παράσχουν, κατά περίπτωση, τα ακόλουθα είδη εγγυήσεων: α) «Εγγύηση συμμετοχής», δεν απαιτείται στην παρούσα διαδικασία. β) «Εγγύηση καλής εκτέλεσης», το ύψος της οποίας καθορίζεται σε ποσοστό 5% επί της αξίας της σύμβασης εκτός ΦΠΑ και κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή της σύμβασης. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει στην περίπτωση παράβασης των όρων της σύμβασης, όπως αυτή ειδικότερα ορίζει. Δεν απαιτείται εγγύηση καλής εκτέλεσης για συμβάσεις αξίας ίσης ή κατώτερης από το ποσό των είκοσι χιλιάδων (20.000) ευρώ, εκτός αν άλλως ορίζεται στα έγγραφα της σύμβασης. Σε περίπτωση τροποποίησης της σύμβασης κατά το άρθρο 132, η οποία συνεπάγεται αύξηση της συμβατικής αξίας, ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να καταθέσει πριν την τροποποίηση, συμπληρωματική εγγύηση το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί του ποσού της αύξησης εκτός ΦΠΑ. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης καλύπτει συνολικά και χωρίς διακρίσεις την εφαρμογή όλων των όρων της σύμβασης και κάθε απαίτηση της αναθέτουσας αρχής ή του κυρίου του έργου έναντι του αναδόχου. Ειδικά στις διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης έργου, μελέτης και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών, οι εγγυήσεις καλής εκτέλεσης καταπίπτουν υπέρ του κυρίου του έργου, με αιτιολογημένη απόφαση του Προϊσταμένου της Διευθύνουσας Υπηρεσίας, ιδίως μετά την οριστικοποίηση της έκπτωσης του αναδόχου. Η ένσταση του αναδόχου κατά της αποφάσεως δεν αναστέλλει την είσπραξη του ποσού της εγγυήσεως. Ειδικά για τις δημόσιες συμβάσεις προμηθειών, ο χρόνος ισχύος της εγγύησης καλής εκτέλεσης πρέπει να είναι μεγαλύτερος από το συμβατικό χρόνο φόρτωσης ή παράδοσης, για το διάστημα που θα ορίζεται στα έγγραφα της σύμβασης. Οι εγγυήσεις καλής εκτέλεσης επιστρέφονται στο σύνολό τους μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του συνόλου του αντικειμένου της σύμβασης. Στην περίπτωση ένωσης προμηθευτών οι εγγυήσεις περιλαμβάνουν και τον όρο ότι η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των μελών της ένωσης. ΑΡΘΡΟ 11 ο ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Η παραλαβή παρακολούθηση των υπηρεσιών, θα πραγματοποιηθεί εντός εξήντα εργάσιμων ημερών (60), αρχομένης από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης, από ειδική Επιτροπή αποτελούμενη από υπαλλήλους του Νοσοκομείου, σύμφωνα με του όρους της παρούσας Διακήρυξης, της προκύπτουσας σύμβασης και τα όσα σχετικά προβλέπει ο Ν. 4412/16.

ΑΡΘΡΟ 12 ο ΚΗΡΥΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΕΚΠΤΩΤΟΥ Σε ότι αφορά την Κήρυξη του Αναδόχου ως έκπτωτου, ισχύουν τα όσα σχετικά προβλέπονται στο Άρθρο 203 του Νόμου 4412/8.8.2016. ΠΛΗΡΩΜΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΑΡΘΡΟ 13 ο Η πληρωμή θα γίνεται σε ευρώ ( ) μετά από προηγούμενη θεώρηση των σχετικών χρηματικών ενταλμάτων πληρωμής από τον αρμόδιο Επίτροπο του Ελεγκτικού Συνεδρίου, όταν ο ανάδοχος εκπληρώσει τις συμβατικές του υποχρεώσεις. Για την έκδοση του εντάλματος απαιτούνται: 1. Τιμολόγιο του αναδόχου. 2. Αποδεικτικό φορολογικής & ασφαλιστικής ενημερότητας (πρωτότυπο). 3. Πρακτικό καλής εκτέλεσης των εργασιών ελέγχου από ειδική επιτροπή. Η προθεσμία πληρωμής αναστέλλεται α) κατά το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί από την αποστολή του σχετικού χρηματικού εντάλματος πληρωμής στον αρμόδιο Επίτροπο του Ελεγκτικού Συνεδρίου και μέχρι τη θεώρηση αυτού, β) κατά το χρονικό διάστημα τυχόν δικαστικών διενέξεων, καθώς και γ) στις λοιπές περιπτώσεις που αναφέρονται στο άρθρο 200 του Ν.4412/8.8.16. Επίσης, δεν προσμετρείται ο χρόνος καθυστέρησης της πληρωμής που οφείλεται σε υπαιτιότητα του αναδόχου. ΑΡΘΡΟ 14 ο ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ Ο ανάδοχος θα επιβαρύνεται με τις νόμιμες κρατήσεις όπως κάθε φορά αυτές προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις. Ο ΦΠΑ βαρύνει το ΨΝΑ. ΑΡΘΡΟ 15 ο ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ Ο Ανάδοχος που επικαλείται ανωτέρω βία υποχρεούται, μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τότε που συνέβησαν τα περιστατικά που συνιστούν την ανωτέρα βία, να αναφέρει εγγράφως αυτά και να προσκομίσει στην αναθέτουσα αρχή τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία. ΑΡΘΡΟ 16 ο ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ 1. Κάθε διαφορά που ανακύπτει κατά τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης (ή και μετά τη λήξη της, εφόσον απορρέει απ αυτήν) μεταξύ του Νοσοκομείου και του αναδόχου και αφορά (ενδεικτικά) την εκτέλεση των όρων της σύμβασης, την ερμηνεία αυτής, τον προσδιορισμό ή/ και την εκπλήρωση των συμβατικών υποχρεώσεων των μερών ή την καθ οιονδήποτε τρόπο λύση της, επιλύεται κατ αρχήν, ανεξαρτήτως του χρόνου γενέσεώς της, από το Διοικητικό Συμβούλιο του Νοσοκομείου, προς το οποίο ο ανάδοχος πρέπει να απευθύνει σχετική έγγραφη αίτηση. 2. Το Δ.Σ. αποφασίζει οριστικά εντός εύλογου χρόνου με αιτιολογημένη απόφασή του, η οποία γνωστοποιείται εγγράφως στον ενδιαφερόμενο, με αποδεικτικό παραλαβής. Εάν το Δ.Σ. του Νοσοκομείου δεν εκδώσει απόφαση επί της αιτήσεως μέσα σε δύο (2) μήνες από την ημέρα υποβολής της ή αν ο προμηθευτής δεν αποδεχθεί την απόφαση του Δ.Σ., τότε οποιοδήποτε από τα μέρη δικαιούται να εισαγάγει τη διαφορά προς επίλυση ενώπιον των αρμοδίων Δικαστηρίων. 3. Κάθε διαφωνία ή διαφορά που θα απορρέει από τη σύμβαση προμήθειας ή θα σχετίζεται μ αυτήν και δεν θα ρυθμίζεται κατά τον ανωτέρω τρόπο, θα επιλύεται αποκλειστικά από τα καθ ύλην αρμόδια δικαστήρια Αθηνών. ΑΡΘΡΟ 17 ο ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ-ΕΚΧΩΡΗΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Η προμηθεύτρια εταιρία δεν δικαιούται να μεταβιβάσει ή εκχωρήσει τη σύμβαση ή μέρος αυτής χωρίς την έγγραφη συναίνεση του ΔΣ του Νοσοκομείου ΑΡΘΡΟ 18 ο ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ-ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΑΡΘΡΟ 18 ο ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ-ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Μετά την ανακοίνωση κατακύρωσης υπογράφεται και από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη η σύμβαση το κείμενο της οποίας επισυνάπτεται στη παρούσα διακήρυξη. Η αρμόδια Υπηρεσία του ΨΝΑ συμπληρώνει στο κείμενο της σύμβασης τα στοιχεία της προσφοράς του μειοδότη-αναδόχου, με την οποία συμμετείχε αυτός στον διαγωνισμό και η οποία προσφορά έγινε αποδεκτή με την κατακύρωση του διαγωνισμού σε αυτόν. Όλοι οι όροι της προκύπτουσας σύμβασης συμφωνούνται ως ουσιώδεις. Τροποποίηση αυτών μπορεί να γίνει μόνον εγγράφως, σε αντικειμενικά δικαιολογημένες περιπτώσεις και μετά από προηγούμενη σχετική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Νοσοκομείου. Το σχέδιο σύμβασης που θα υπογραφεί με τη μειοδότρια-ανάδοχο εταιρεία είναι το εξής: ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ αριθμ.74.16 Στο Χαϊδάρι σήμερα την... του μηνός... του έτους 2017..., οι κάτωθι υπογεγραμμένοι, αφ ενός μεν ημέρα Το Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία «ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ» που εδρεύει επί της Λεωφόρου Αθηνών 374-Χαιδάρι (ΑΦΜ ΨΝΑ: 999696712 - Δ.Ο.Υ. ΑΙΓΑΛΕΩ), όπως εκπροσωπείται νόμιμα κατά την υπογραφή της παρούσας από την κ.. ΨΝΑ και αφ ετέρου ο ανάδοχος Διεύθυνση : Τ.Κ. : Περιοχή : εταιρίας Τηλέφωνα επικοιν. : Κινητό : Φαξ : Α.Φ.Μ : Δ.Ο.Υ. : νομίμως εκπροσωπούμενη από τ... συμφώνησαν και αποδέχθηκαν τα παρακάτω: Το Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Αττικής, διενήργησε διαγωνισμό με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης με συλλογή γραπτών σφραγισμένων προσφορών, με κριτήριο κατακύρωσης την συμφερότερη από οικονομική άποψη προσφορά βάση τιμής (χαμηλότερη τιμή), προϋπολογισθείσας δαπάνης 22.000,00 (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ) για την ανάθεση υπηρεσίας σε Ενεργειακό Επιθεωρητή, έκδοσης Πιστοποιητικών Ενεργειακής Απόδοσης (Π.Ε.Α ) κτιρίων του ΨΝΑ & των εξωτερικών Ιδιόκτητων δομών του. Μετά την διενέργεια του διαγωνισμού από την επιτροπή που είχε συσταθεί με την αριθμ. απόφαση Δ.Σ. του ΨΝΑ, αναδείχθηκε τελευταίος μειοδότης ο παραπάνω ανάδοχος. Το Δ.Σ. του ΨΝΑ λαμβάνοντας υπ όψη το με αριθμ. πρωτ.: πρακτικό ενέκρινε την κατακύρωση στο όνομα της πιο πάνω εταιρείας και ανέθεσε σε αυτήν την εκτέλεση των παρακάτω εργασιών με τους εξής όρους και συμφωνίες: ΑΡΘΡΟ 1 ο. Όπως ορίζει το σχετικό άρθρο της παρούσης διακήρυξης ΑΡΘΡΟ 2 ο. Όπως ορίζει το σχετικό άρθρο της παρούσης διακήρυξης ΑΡΘΡΟ 3 ο Όπως ορίζει το σχετικό άρθρο της παρούσης διακήρυξης ΑΡΘΡΟ 4 ο. ΑΡΘΡΟ 5 ο ΑΡΘΡΟ 6 ο. ΑΡΘΡΟ 7 ο.. ΑΡΘΡΟ 8 ο..

ΑΡΘΡΟ 9 ο. ΑΡΘΡΟ 10 ο ΑΔΑ: Η παρούσα σύμβαση συντάχθηκε σύμφωνα με την αριθμ.: 74.16 Διακήρυξη του Ψ.Ν.Α. την προσφορά του αναδόχου καθώς και τις διατάξεις του Ν.3329/2005, του Ν.3527/2007, του N.3580/07 και το Ν. 4412/16, με τις εκάστοτε τροποποιήσεις τους. Αφού συνομολογήθηκαν τα παραπάνω, από τα συμβαλλόμενα μέρη συντάχθηκε η παρούσα σύμβαση σε τρία (3) αντίγραφα και υπογράφεται νόμιμα απ αυτούς αφού έλαβε ο καθένας από τους συμβαλλόμενους από ένα όμοιο. ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ ΓΙΑ ΤΟ Ψ.Ν.Α Η ΔΙΟΙΚΗΤΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΟΧΟ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΡΘΡΟ 19 ο ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΚΔΟΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ (Π.Ε.Α.) ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ(ΨΝΑ) & ΤΩΝ ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ ΔΟΜΩΝ ΤΟΥ Γενικά. Αντικείμενο του έργου του τίτλου είναι η ενεργειακή επιθεώρηση που στοχεύει στην αποτύπωση της ενεργειακής συμπεριφοράς των εξεταζόμενων κτιρίων και τεκμηριώνεται με την έκδοση του Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης (Π.Ε.Α.) και την καταγραφή της κατανάλωσης πρωτογενούς ενέργειας (σε kwh/m 2 /έτος) και αφορά: Α)ΟΙΚΟΠΕΔΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ ΨΝΑ(Λ.ΑΘΗΝΩΝ 374 -ΧΑΪΔΑΡΙ) -το κτίριο << ΔΙΟΙΚΗΤΗΡΙΟ του ΨΝΑ>> και ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις του, συνολικής επιφάνειας 2.361 m 2 περίπου. -το κτίριο <<ΔΙΑΔΡΟΜΗ>> και ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις του, συνολικής επιφάνειας 1.290 m 2 περίπου. -το κτίριο <<ΜΟΝΑΔΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ>> και ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις του, συνολικής επιφάνειας 1.753 m 2 περίπου. -το κτίριο <<ΠΡΟΚΑΤ 1>> και ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις του, συνολικής επιφάνειας 2.644 m 2 περίπου. -το κτίριο <<ΠΡΟΚΑΤ 2>> και ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις του, συνολικής επιφάνειας 2.644 m 2 περίπου. -το κτίριο <<ΜΨΑΤ>> και ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις του, συνολικής επιφάνειας 1.037 m 2 περίπου. -το κτίριο <<ΜΣΑ>> και ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις του, συνολικής επιφάνειας 648 m 2 περίπου. -το κτίριο <<Ν.ΗΜΕΡΑΣ>> και ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις του, συνολικής επιφάνειας 519 m 2 περίπου. -το κτίριο <<ΧΑΡΑ>> και ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις του, συνολικής επιφάνειας 646 m 2 περίπου. -το κτίριο <<ΜΠΟΔΟΣΑΚΕΙΟ>> και ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις του, συνολικής επιφάνειας 2.628 m 2 περίπου.

Β) ΙΔΙΟΚΤΗΤΕΣ ΔΟΜΕΣ ΨΝΑ -το κτίριο << Κ.Ψ.Υ Περιστερίου >> και ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις του επί της οδού Πλούτωνος & Ηφαίστου-Περιστέρι, συνολικής επιφάνειας 1.485,27 m 2 περίπου. -το κτίριο << Κοινωνικής Επανένταξης του 18ΑΝΩ >> και ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις του, επί της οδού Χανίων 4-Κυψέλη, συνολικής επιφάνειας 821 m 2 περίπου. -το κτίριο << ΚΕΚ-Κοινωνικής Επανένταξης του 18ΑΝΩ >> και ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις του, επί της οδού Μαυρομιχάλη 122-Αθήνα, συνολικής επιφάνειας 402,65 m 2 περίπου. -το κτίριο << Οικοτροφείο Γλυφάδας >> και ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις του, επί της οδού Αγ.Νικολάου 10-Γλυφάδα, συνολικής επιφάνειας 502,61 m 2 περίπου. -το κτίριο << Ξενώνας Κολωνού >> και ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις του, επί της οδού Δημοσθένους 93 & Βασιλικών-Κολωνός, συνολικής επιφάνειας 655,60 m 2 περίπου. Η συνολική επιφάνεια των ανώτερων κτιριακών εγκαταστάσεων ανέρχεται σε 20.037 m 2 περίπου. Το θεσμικό πλαίσιο για την εκτέλεση των ενεργειακών επιθεωρήσεων καθορίζεται από τα εξής: 1.Ο Ν. 3661/2008 (ΦΕΚ 89/Α/19.5.2008) «Μέτρα για τη μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης των κτιρίων και άλλες διατάξεις» 2.Ο Κανονισμός Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων (ΚΕΝΑΚ) υπ'αριθμ.δ6/β/οικ.5825/30.3.2010 ΚΥΑ (ΦΕΚ 407/Β/9.4.2010). 3.Ο Ν. 4122/2013 (ΦΕΚ 42/Α/19.2.2013) «Ενεργειακή Απόδοση Κτιρίων-Εναρμόνιση με την Οδηγία 2010/31/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και λοιπές διατάξεις. 4.Το Π.Δ. 100/2010 (ΦΕΚ 177/Α/6.10.2010) «Ενεργειακοί Επιθεωρητές κηρίων, λεβήτων και εγκαταστάσεων θέρμανσης και εγκαταστάσεων κλιματισμού». 5.Οι Τεχνικές Οδηγίες του ΤΕΕ 1. ΤΟΤΕΕ 20701 1/2010 «Αναλυτικές εθνικές προδιαγραφές παραμέτρων για τον υπολογισμό της ενεργειακής απόδοσης κτιρίων και την έκδοση του πιστοποιητικού ενεργειακής απόδοσης» 2. ΤΟΤΕΕ 20701 2/2010 «Θερμοφυσικές ιδιότητες δομικών υλικών και έλεγχος της θερμομονωτικής επάρκειας των κτιρίων» 3. ΤΟΤΕΕ 20701-3/2010 «Κλιματικά δεδομένα ελληνικών περιοχών» 4. ΤΟΤΕΕ 20701-4/2010 «Οδηγίες και έντυπα ενεργειακών επιθεωρήσεων κτιρίων, λεβήτων και εγκαταστάσεων θέρμανσης και εγκαταστάσεων κλιματισμού» 6. Η Εγκύκλιος «Εφαρμογή του Κανονισμού Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων (ΚΕΝΑΚ) (οικ. 1603/4.10.2010) 7. Η Εγκύκλιος «Διευκρινίσεις για την ορθή εφαρμογή του Κανονισμού Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων» (οικ. 2279/22.12.2010) 8. Η Εγκύκλιος οικ 2366/05.01.2011 με επιπλέον διευκρινήσεις. 9. Η Εγκύκλιος "Διευκρινήσεις για την εφαρμογή του ΚΕΝΑΚ" (οικ.2021/14/6/2012) Μεθοδολογία υπηρεσιών Ενεργειακής Επιθεώρησης και έκδοσης Π.E.A. Ο φάκελος Τεχνικής Προσφοράς που θα υποβάλει ο υποψήφιος ανάδοχος πρέπει να περιέχει, τα παρακάτω: 1. Μεθοδολογική προσέγγιση υλοποίησης του Έργου 2. Τρόπος υλοποίησης/οργάνωσης του Έργου, πληρότητα/ποιότητα παρεχόμενων υπηρεσιών παραδοτέων. 3. Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης - Οργάνωση παραδοτέων. 4. Ομάδα Έργου. 5. Σχήμα διοίκησης και οργάνωσης του Έργου.

6. Στελέχωση, διαθεσιμότητα και καταλληλότητα της ομάδας έργου. Τονίζεται ότι σε καμία περίπτωση δεν εξαντλούνται οι υποχρεώσεις του Αναδόχου στην διάθεση μόνο των συγκεκριμένων στελεχών. Ο Ανάδοχος δεσμεύεται να ανταποκριθεί στους όρους και τις απαιτήσεις που προβλέπει η παρούσα Διακήρυξη με όποια πρόσθετη ανθρωποπροσπάθεια απαιτηθεί για την κάλυψη του συνόλου των αναγκών του Έργου, στο πλαίσιο του συμβατικού τιμήματος του Έργου. Σκοπός της παροχής υπηρεσιών ενεργειακής επιθεώρησης είναι να διαθέσει στην Αναθέτουσα αρχή το σύνολο των ενεργειακών δεδομένων, αποτελεσμάτων και συμπερασμάτων που θα προκύψουν, προκειμένου να χρησιμοποιηθούν είτε για την τεκμηρίωση της υλοποίησης του φυσικού αντικειμένου της Πράξης, είτε για την υποστήριξη των δράσεων δημοσιότητας- διάχυσης. Το Νοσοκομείο θα διαθέσει στο ανάδοχο όλα τα απαραίτητα στοιχεία και πληροφορίες ούτως ώστε ο επιθεωρητής να συλλέξει πληθώρα δεδομένων και τεχνικών προδιαγραφών των κτιριακών συστημάτων και εγκαταστάσεων. Κατά την επί τόπου επίσκεψη των κτιριακών εγκαταστάσεων πρέπει να καταγραφούν όλα τα δεδομένα που απαιτούνται για τους υπολογισμούς της ενεργειακής απόδοσης του κτιρίου, με παράλληλη χρήση όσων στοιχείων έχουν συλλεχθεί από τις διαθέσιμες μελέτες και σχέδια του κτιρίου τα οποία θα πρέπει να επαληθεύονται, πέρα από την απλή καταγραφή των στοιχείων του κτιρίου, δύναται να χρησιμοποιηθεί κατάλληλος εξοπλισμός για τη μέτρηση και επαλήθευση των διαφόρων παραμέτρων που συμβάλλουν στην ακριβή αποτύπωση των κτιριακών εγκαταστάσεων και των συνθηκών λειτουργίας. Ο ενεργειακός επιθεωρητής εφόσον επιθυμεί μπορεί να προβεί σε εξειδικευμένες μετρήσεις. Κατά την επιθεώρηση του κτιρίου συμπληρώνονται τα τυποποιημένα έντυπα ενεργειακής επιθεώρησης κτιρίου που καθορίζονται στην Τ.Ο.Τ.Ε.Ε. 20701-4/2010 και περιλαμβάνουν όλα τα δεδομένα που απαιτούνται για τους υπολογισμούς της ενεργειακής απόδοσης του κτιρίου, καθώς και άλλα στοιχεία των κτηριακών και ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων που σχετίζονται με την ενεργειακή συμπεριφορά του κτιρίου. Τα δεδομένα του κτιρίου που καταγραφούν θα χρησιμοποιηθούν για τους απαραίτητους υπολογισμούς ενεργειακής απόδοσης και για την ενεργειακή κατάταξη του κτηρίου. Η καταγραφή των δεδομένων περιλαμβάνει τα παρακάτω στάδια: Καταγραφή δεδομένων κατανάλωσης ενέργειας (ηλεκτρισμός, πετρέλαιο, υγραέριο κα) Προσδιορισμός συνθηκών λειτουργίας κτιρίου Αποτύπωση της γεωμετρίας του κτιρίου και των θερμικών ζωνών. Επαλήθευση της σύστασης των δομικών στοιχείων. Προσδιορισμός θερμοφυσικών ιδιοτήτων δομικών στοιχείων Προσδιορισμός αερισμού διείσδυσης μέσω χαραμάδων Καταγραφή εγκαταστάσεων θέρμανσης - Μονάδα παραγωγής - Δίκτυο διανομής - Τερματικές μονάδες Καταγραφή εγκαταστάσεων ψύξης - Μονάδα παραγωγής - Δίκτυο διανομής - Τερματικές μονάδες Καταγραφή εγκαταστάσεων μηχανικού αερισμού Καταγραφή εγκαταστάσεων ζεστού νερού χρήσης (ΖΝΧ)

Καταγραφή συστημάτων φωτισμού - Εγκατεστημένη ισχύς - Διατάξεις αυτοματισμού Καταγραφή διατάξεων αυτόματου ελέγχου. Την καταγραφή των δεδομένων ακολουθεί η επεξεργασία τους σε εξειδικευμένο λογισμικό. Από την επεξεργασία των στοιχείων και την εκτέλεση των υπολογισμών προκύπτει η τεκμηρίωση της ενεργειακής κατανάλωσης του κτηρίου και εκδίδεται το Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης (Π.Ε.Α.) Με το πέρας της διαδικασίας θα παραδοθούν τα εξής: 1) Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης (Π.Ε.Α.) 2) Φάκελος που θα περιλαμβάνει το σύνολο των ενεργειακών δεδομένων, αποτελεσμάτων και συμπερασμάτων που θα προκύψουν. 3) Έκθεση τεκμηρίωσης των συντελεστών και των δεδομένων που χρησιμοποιήθηκαν για τον υπολογισμό του Π.Ε.Α 4) Οικονομοτεχνική μελέτη για τα ενεργειακά και οικονομικά οφέλη που θα προκύψουν μετά την ολοκλήρωση των τεχνικών παρεμβάσεων που αφορούν την αντικατάσταση των απλών εξωτερικών κουφωμάτων με νέα θερμομονωτικά, την κατασκευή θερμομονωτικών επιστρώσεων στα δώματα και θερμομονωτικών επενδύσεων στις εξωτερικές τοιχοποιίες των κτιρίων, την αλλαγή ηλεκτρικών λαμπτήρων, αλλαγή καύσιμου, εξοικονόμηση ενέργειας(ανάκτηση καυσαερίων, ηλιακούς συλλέκτες κλπ) τοποθέτηση αντλιών θερμότητας και άλλα μέτρα εξοικονόμησης ενέργειας. Ο υποψήφιος Ανάδοχος θα πρέπει να υποβάλει κατάλογο ενεργειακών επιθεωρήσεων, που έχει διενεργήσει για την έκδοση Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ) από το οποίο να προκύπτει ότι διαθέτει εμπειρία σε ενεργειακές επιθεωρήσεις κτιρίων μεγάλης επιφάνειας, κυρίως του τριτογενούς τομέα, με πολύπλοκες ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις. Στις υποχρεώσεις του αναδόχου συμπεριλαμβάνεται και η μετατροπή των υφιστάμενων σχεδίων. Ο Ανάδοχος θα οφείλει να τηρεί τους κανόνες δεοντολογίας του επαγγέλματος του και το επαγγελματικό απόρρητο, ακόμη και μετά το πέρας της συνεργασίας του με το Νοσοκομείο. Ο χρόνος υλοποίησης του έργου ξεκινά με την υπογραφή της Σύμβασης και ολοκληρώνεται εντός της προθεσμίας εξήντα (60) εργάσιμων ημερών. Η διάρκεια, του έργου δύναται να παραταθεί μόνο σε ειδικές περιπτώσεις και χωρίς πρόσθετη αμοιβή του Αναδόχου και μόνο εφόσον υπάρξει συμφωνία μεταξύ των δύο μερών για τους όρους της παράτασης. ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ Ο ΠΡΟΙΣΤ. ΤΜΗΜ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ Ο ΑΝ. ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ ΨΝΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΞΕΝΟΦΩΝ