Αριθμός Διακήρυξης:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2 ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ Ψ Υ Χ Ι Α Τ Ρ Ι Κ Ο Ν Ο Σ Ο Κ Ο Μ Ε Ι Ο Α Τ Τ Ι Κ Η Σ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Τμήμα : Οικονομικό Γραφείο : Προμηθειών Αριθμός Διακήρυξης: 111.16 Χαϊδάρι 21/12/2016 ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΝΕΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΕΣ ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΟΠΣΥ Γ ΠΕ.Σ.Υ.Π.. ΑΤΤΙΚΗΣ, ΓΙΑ ΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ, ΓΙΑ ΕΝΑ ΕΤΟΣ, ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ Π.Π.Υ.Υ 2014 ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ 2016 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΜΕΡΟΣ ΤΩΝ ΖΗΤΟΥΜΕΝΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΕΩΣ ΑΝΟΙΓΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Η ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ 20.000,00 με ΦΠΑ ΟΧΙ NAΙ, ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ. Μέχρι και 120 ημέρες από την επόμενη της υποβολής της έγγραφης προφοράς 10/01/2017 ημέρα Τρίτη & ώρα 11:00 π.μ. 10/01/2017 ημέρα Τρίτη & ώρα 11:15 π.μ. ΚΑΕ 0419 CPV 72541000-9 Το Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Αττικής, έχοντας υπ όψη: 1. Το Ν.Δ. 496/1974 «Περί Λογιστικού των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου» (ΦΕΚ Α 204 /19-7-1974) 2. Το Ν. 2198/1994 (ΦΕΚ Α 43/22-3-1994), άρθρο 24 (παρακράτηση φόρου στο εισόδημα από εμπορικές επιχειρήσεις). 3. Το Ν.2286/95 (ΦΕΚ 19 τ.α /1-2-95) «Προμήθειες του Δημοσίου Τομέα και Ρυθμίσεις Συναφών Θεμάτων». 4. Το Ν.2362/95 (ΦΕΚ Α 247 /27-11-1995) «Περί Δημοσίου Λογιστικού Ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις». 5. Τον Οργανισμό του Ψ.Ν.Α. (Απόφαση Υπουργού Υγείας-Πρόνοιας Α3β/οικ./21477/96 ΦΕΚ. 38/τ.Β /29-1-97). 6. Το Ν.2646/99 (ΦΕΚ 236 τ.a) άρθρο 34. 7. Το Ν.2955/2001 «Προμήθειες Νοσοκομείων και λοιπών μονάδων υγείας των Πε.Σ.Υ. και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α 256 /2-11-2001), όπως ισχύει σήμερα 8. Το Ν. 3329/2005 «Εθνικό Σύστημα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ Α 81 /4-4-2005), όπως ισχύει σήμερα 9. Το Ν. 3377/19-8-2005 (ΦΕΚ 202) «Αρχές και Κανόνες για την εξυγίανση της λειτουργίας και την ανάπτυξη βασικών τομέων του εμπορίου και της αγοράς θέματα Υπουργείου Ανάπτυξης». 10. Το Ν. 3548/2007 «Καταχώρηση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο νομαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α 68 /20-3-2007) 1

11. Το Ν. 3527/9-2-07 «Κύρωση συμβάσεων υπέρ νομικών προσώπων εποπτευόμενων από το Υπουργείο Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις». 12. Το Ν. 3580/2007 «Προμήθειες Φορέων εποπτευόμενων από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α 134 /18-6-2007). 13. Το Π.Δ. 118/2007 «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου» (ΦΕΚ Α 150 /10-7-2007) 14. Το Ν. 3846/2010 (ΦΕΚ 66/Α/11-05-2010 ) «Εγγυήσεις για την εργασιακή ασφάλεια και λ]άλλες διατάξεις». 15. To N. 3861/13-07-2010 «Eνίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση Νόμων και Πράξεων των Κυβερνητικών και Διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις». 16. Το Νόμο 3867/3-8-2010 άρθρο 27 «Εξόφληση προμηθειών Νοσοκομείων και ρυθμίσεις θεμάτων σχετικών διαγωνισμών». 17. Το Νόμο 3868/3-8-2010 «Αναβάθμιση του Εθνικού Συστήματος Υγείας και λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Υγείας και Κ.Α». 18. Την αριθμ. 35130/739/9-8-2010 απόφαση Υπουργού Οικονομικών περί αύξησης των χρηματικών ποσών του άρθρου 83 παρ. 1 του Ν.2362/95 για την σύναψη δημοσίων συμβάσεων που αφορούν προμήθεια προϊόντων, παροχή υπηρεσιών ή εκτέλεση έργων. 19. Το Ν. 3871/17-8-2010 «Δημοσιονομική Διαχείριση και Ευθύνη». 20. Το Ν. 3886/30-9-2010 «Δικαστική προστασία κατά τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων». 21. Το Π.Δ. 113/22-11-2010 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες». 22. Το Ν. 3918/2-3-2011 «Διορθωτικές αλλαγές στο σύστημα Υγείας και άλλες διατάξεις». 23. Το Ν. 4038/2-2-2012 «Επείγουσες ρυθμίσεις που αφορούν την εφαρμογή του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012 2015». 24. Το Νόμο 4052/1-3-2012 «Νόμος αρμοδιότητας Υπουργείων Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης για εφαρμογή του Νόμου < Έγκριση των Σχεδίων Συμβάσεων Χρηματοδοτικής Διευκόλυνσης μεταξύ του Ευρωπαϊκού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (Ε.Τ.Χ.Σ.) της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Τράπεζας της Ελλάδος του Σχεδίου του Μνημονίου Συνεννόησης μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της Τράπεζας της Ελλάδος και άλλες επείγουσες διατάξεις για τη μείωση του δημοσίου χρέους και τη διάσωση της εθνικής οικονομίας», και άλλες διατάξεις. 25. Το Ν. 4013/15-09-2011 «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων Αντικατάσταση του έκτου κεφαλαίου του Ν. 3588/2007 (πτωχευτικός κώδικας ) Προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης και άλλες διατάξεις». 26. Το Ν. 4072/2012 άρθρο 238 (ΦΕΚ 86/Α/11-4-2012 ) «Βελτίωση επιχειρηματικού περιβάλλοντος Νέα εταιρική μορφή Σήματα Μεσίτες Ακινήτων Ρύθμιση θεμάτων Ναυτιλίας, λιμένων και αλιείας και άλλες διατάξεις». 27. Το Ν. 4146/18-04-2013 άρθρο 61 «Διαμόρφωση Φιλικού Αναπτυξιακού Περιβάλλοντος για τις Στρατηγικές και Ιδιωτικές Επενδύσεις και άλλες διατάξεις». 28. Το Ν.4250/26-3-2014 (Αρ. Φύλλου 74) άρθρο 3 «Διοικητικές απλουστεύσεις Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα Τροποποίηση Διατάξεων του Π.Δ 318/92 (Α 161) και λοιπές ρυθμίσεις». 29. Την ΚΥΑ 5804/2014 «Έγκριση Προγράμματος Προμηθειών, Υπηρεσιών και Φαρμάκων των Μονάδων Υγείας και Εποπτευόμενων Φορέων, έτους 2014» (ΦΕΚ 3261/4-12-2014) 30. Την με αριθμ. 6484/30-12-2014 (ΦΕΚ 3693) απόφαση Υπουργού Υγείας με την οποία εξουσιοδοτούνται οι Διοικητές των Υγειονομικών Περιφερειών να καθορίσουν το φορέα διενέργειας για τις προμήθειες υλικών, υπηρεσιών και φαρμάκων Υγείας που περιλαμβάνονται στο εγκεκριμένο Π.Π.Υ.Υ έτους 2014. 31. Το με αριθμ. Πρωτ. 16421/4-5-2015 έγγραφο της 2ΥΠΕ σχετικά με τον καθορισμό φορέα υλοποίησης διενέργειας διαγωνισμών για την προμήθεια υλικών υπηρεσιών και φαρμάκων που περιλαμβάνονται στο εγκεκριμένο ΠΠΥΦΥ έτους 2014. 32. Την αριθμ. 15η/13-07-2016 (ΟΙΚ. ΘΕΜΑ 8ο) απόφαση του Δ.Σ. του Ψ.Ν.Α. περί διενέργειας του πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού. 33. Την αριθμ. 16 η /09-11-2016 (ΟΙΚ. ΘΕΜΑ 14 ο ) απόφαση του Δ.Σ. του ΨΝΑ περί διενέργειας του επαναληπτικού διαγωνισμού. 34. Η με αριθμ. 1229/15-12-2016 Απόφαση Αναπληρωτή Διοικητή ΨΝΑ περί διενέργειας του δεύτερου επαναληπτικού διαγωνισμού. 2

Δ Ι Ε Ν Ε Ρ Γ Ε Ι Δεύτερο Επαναληπτικό Πρόχειρο Μειοδοτικό διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, για την ανάδειξη Αναδόχων Συμβάσεων για Νέες Λειτουργικότητες Πρόσθετες Υπηρεσίες για το Έργο «ΟΠΣΥ Γ Πε.Σ.Υ.Π.. Αττικής, για ένα έτος, προϋπολογισθείσας δαπάνης 20.000,00 συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. στο πλαίσιο υλοποίησης του Π.Π.Υ.Υ. 2014 ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ 2016. ΑΡΘΡΟ 1 ο ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο διαγωνισμός διενεργείται από τριμελή επιτροπή η οποία συγκροτήθηκε με την 15 η /13-07-2016 (ΟΙΚ. ΘΕΜΑ 8 ο ) απόφαση του Δ.Σ. του Ψ.Ν.Α. ΑΡΘΡΟ 2 ο ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί Έμποροι Έλληνες και αλλοδαποί, οίκοι του εσωτερικού & του εξωτερικού καθώς και πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου, Οργανισμοί, Συνεταιρισμοί κ.λ.π. Όλοι οι όροι των τεχνικών προδιαγραφών που ορίζονται στη διακήρυξη είναι απαράβατοι και η οποιαδήποτε μη συμμόρφωση με αυτούς συνεπάγεται απόρριψη της προσφοράς. ΑΡΘΡΟ 3 ο ΕΓΓΡΑΦΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ Για τη συμμετοχή στον πρόχειρο διαγωνισμό, απαιτείται : 1. Έγγραφη προσφορά, με αναλυτική παρουσίαση των τεχνικών προδιαγραφών των προσφερομένων εργασιών. 2. Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986, με την οποία θα δηλώνεται από τους συμμετέχοντες: i) ότι δεν υφίστανται νομικοί περιορισμοί στη λειτουργία της επιχείρησης, ii) ότι δεν έχει αποκλειστεί η συμμετοχή τους σε διαγωνισμό του Δημοσίου με αμετάκλητη απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, iii) ότι μέχρι το χρόνο υποβολής της προσφοράς, η επιχείρησή τους υπήρξε συνεπής ως προς την εκπλήρωση των συμβατικών ή άλλων νόμιμων υποχρεώσεών της έναντι φορέων του δημόσιου τομέα, iv) ότι οι πληροφορίες και τα στοιχεία που περιέχονται στην προσφορά είναι αληθή και ακριβή ως προς το περιεχόμενό τους, v) ότι η προσφορά συντάχθηκε σύμφωνα με τους όρους της παρούσας διακήρυξης της οποίας έλαβαν γνώση και την αποδέχονται πλήρως και ανεπιφύλακτα Σε περίπτωση που δεν υποβληθούν με την προσφορά τα παραπάνω δικαιολογητικά ή έγγραφα, η προσφορά απορρίπτεται. Τόσο η προσφορά όσο και η υπεύθυνη δήλωση θα είναι πρωτότυπα. Διευκρινίζεται ότι η απαιτούμενη κατά τα ανωτέρω. Υπεύθυνη δήλωση υπογράφεται από τους διαχειριστές, στις περιπτώσεις Ε.Π.Ε., Ο.Ε. και Ε.Ε. και από τον πρόεδρο του Δ.Σ. και τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, στις περιπτώσεις Α.Ε. ΑΡΘΡΟ 4 ο ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ 1. Με την προσφορά, η τιμή των ενδιαφερομένων θα δοθεί (αριθμητικά και ολογράφως) και θα αναφέρεται σε όλες τις εργασίες που αναφέρονται στην τεχνική περιγραφή. Στην τιμή, περιλαμβάνονται οι τυχόν υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, εκτός από το ΦΠΑ. 2. Η προσφερόμενη τιμή δίδεται σε ΕΥΡΩ. 3. Η τιμή ανά είδος θα αναλύεται ως εξής: Τιμή με κρατήσεις χωρίς Φ.Π.Α. 4. Ποσοστό του Φ.Π.Α. στο οποίο υπάγεται η εργασία. Σε περίπτωση που αναφέρεται εσφαλμένο ποσοστό Φ.Π.Α., αυτό θα διορθώνεται από την Υπηρεσία. Η τιμή με κρατήσεις και χωρίς Φ.Π.Α., θα λαμβάνεται υπόψη για την σύγκριση των προσφορών 5. Προσφορά που θέτει όρο αναπροσαρμογής, απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 6. Οι τιμές της προσφοράς είναι δεσμευτικές, μέχρι και την οριστική παραλαβή των εργασιών. Αποκλείεται η αναθεώρηση των τιμών της προσφοράς ή οποιαδήποτε αξίωση του αναδόχου πέραν του αντιτίμου για τις εργασίες που θα εκτελέσει στο Νοσοκομείο, βάσει των τιμών της προσφοράς του. 7. Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη, με απόφαση του αρμοδίου για την διοίκηση του φορέα οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου για την αξιολόγηση των προσφορών οργάνου. 8. Το Νοσοκομείο διατηρεί το δικαίωμα να ζητά από τους συμμετέχοντες, επιπλέον στοιχεία, απαραίτητα για την τεκμηρίωση των προσφερόμενων τιμών, οι δε συμμετέχουσες εταιρείες υποχρεούνται να παρέχουν τα στοιχεία αυτά και να διευκολύνουν κάθε σχετικό έλεγχο της Αναθέτουσας Αρχής. 3

ΑΡΘΡΟ 5 ο ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ Οι προσφορές κατατίθενται σε σφραγισμένο φάκελο (πρωτότυπο αντίγραφο) στη Γραμματεία του Νοσοκομείου (Πρωτόκολλο), πρέπει να είναι συντεταγμένες στην Ελληνική γλώσσα, δεν πρέπει να έχουν ξέσματα, σβησίματα, προσθήκες, διορθώσεις στο κείμενο και στα ποσά, σε διαφορετική περίπτωση πρέπει να φέρουν την υπογραφή και σφραγίδα του ανάδοχο καθώς επίσης θα πρέπει να είναι πρωτότυπες και όχι φωτοαντίγραφο ή φαξ. Εάν υπάρχει στην προσφορά οποιαδήποτε προσθήκη ή διόρθωση, αυτή πρέπει να είναι καθαρογραμμένη και μονογραμμένη από τον προσφέροντα, η δε Επιτροπή αξιολόγησης των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού αρμόδια για την παραλαβή και αποσφράγιση των προσφορών, κατά τον έλεγχο, μονογράφει και σφραγίζει την τυχόν διόρθωση ή προσθήκη. Η προσφορά απορρίπτεται, όταν υπάρχουν σ αυτή διορθώσεις που την καθιστούν ασαφή, κατά την κρίση του οργάνου αξιολόγησης των προσφορών. Στον φάκελο της προσφοράς πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς: 1. Η λέξη «Προσφορά». 2. Ο πλήρης τίτλος «ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ», του φορέα που διενεργεί την προμήθεια. 3. Ο αριθμός της διακήρυξης. 4. Ο Τίτλος του διαγωνισμού (όπως αναφέρεται στην 1 σελίδα της παρούσας διακήρυξης) 5. Αναλυτικά τα στοιχεία του αποστολέα-ανάδοχο (δηλαδή πλήρη επωνυμία της εταιρίας, διεύθυνση & ταχυδρομικός κώδικας, τηλέφωνο, φαξ, ηλεκτρονική διεύθυνση κλπ) Η συνταχθείσα προσφορά θα περιλαμβάνει ανάλυση των προσφερομένων ειδών, με αναφορά σε όλα τα λειτουργικάτεχνικά τους χαρακτηριστικά καθώς και την προσφερθείσα τιμή. Επιπλέον ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ θα αναγράφονται τα στοιχεία του αποστολέα-ανάδοχο (δηλαδή: πλήρη επωνυμία της εταιρίας, διεύθυνση & ταχυδρομικός κώδικας, τηλέφωνο, φαξ, ηλεκτρονική διεύθυνση, το ΑΦΜ και τη Δ.Ο.Υ που ανήκει, με το ονοματεπώνυμο και υπογραφή του συντάκτη και την σφραγίδα της εταιρείας κλπ). Ο προσφέρων, εφόσον δεν έχει ασκήσει, εμπροθέσμως, την ένσταση του άρθρου 15 παρ. 2 περ. α κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού, ή έχει απορριφθεί η ανωτέρω ένσταση, θεωρείται ότι αποδέχεται πλήρως και ανεπιφυλάκτως όλους τους όρους της διακήρυξης ή πρόσκλησης και δεν δύναται, με την προσφορά του ή με οιονδήποτε άλλο τρόπο, να αποκρούσει, ευθέως ή εμμέσως, τους ανωτέρω όρους. Η άσκηση ενστάσεως κατά της διακηρύξεως δεν κωλύει τη συμμετοχή στον διαγωνισμό. ΑΡΘΡΟ 6 ο ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 1. Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους συμμετέχοντες επί εκατόν είκοσι (120) ημέρες από την επόμενη της υποβολής της έγγραφης προφοράς. Εάν οι διαγωνιζόμενοι κλήθηκαν να παρατείνουν την ισχύ των προσφορών τους και αποδέχθηκαν την παράταση, οι προσφορές τους ισχύουν και τους δεσμεύουν και για το επιπλέον αυτό χρονικό διάστημα. 2. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του προβλεπόμενου από τη διακήρυξη, απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 3. Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παρατείνεται εγγράφως, εφόσον τούτο ζητηθεί από το Νοσοκομείο, πριν από τη λήξη της, κατ ανώτατο όριο για χρονικό διάστημα ίσο με το προβλεπόμενο από τη διακήρυξη. Μετά τη λήξη και του παραπάνω ανωτάτου ορίου χρόνου παράτασης ισχύος της προσφοράς, τα αποτελέσματα του διαγωνισμού υποχρεωτικά ματαιώνονται, εκτός εάν το Νοσοκομείο κρίνει, κατά περίπτωση και αιτιολογημένα, ότι η συνέχιση του διαγωνισμού εξυπηρετεί το δημόσιο συμφέρον, οπότε οι συμμετέχοντες στον διαγωνισμό μπορούν να επιλέξουν, είτε να παρατείνουν την προσφορά τους, εφόσον τους ζητηθεί πριν την πάροδο του ανωτέρω ανωτάτου ορίου, παράταση της προσφοράς τους, είτε όχι. Στην τελευταία περίπτωση, η διαδικασία του διαγωνισμού συνεχίζεται με όσους παρέτειναν τις προσφορές τους. 4. Η ισχύς των προσφορών παρατείνεται αυτοδικαίως για όσο χρονικό διάστημα ενδεχομένως ανασταλεί η διαδικασία του διαγωνισμού ή εμποδιστεί η πρόοδος αυτού, συνεπεία άσκησης διοικητικής προσφυγής ή ενδίκου μέσου ή βοηθήματος κατά πράξεων ή παραλείψεων των αρμοδίων οργάνων Διοίκησης του Νοσοκομείου, που αφορούν τον διαγωνισμό. ΑΡΘΡΟ 7 ο : ΑΝΤΙΠΡΟΣΦΟΡΕΣ & ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ Στους διαγωνισμούς δεν γίνονται δεκτές αντιπροσφορές. Σε περίπτωση υποβολής τους απορρίπτονται, ως απαράδεκτες. Επίσης δεν γίνονται δεκτές και θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες εναλλακτικές προσφορές. Εάν υποβληθούν τυχόν εναλλακτικές προσφορές, δεν θα ληφθούν υπόψη. Ο υποψήφιος ανάδοχος, ο οποίος θα υποβάλλει τέτοιας φύσης προτάσεις, δεν δικαιούται σε καμία περίπτωση να διαμαρτυρηθεί ή να επικαλεστεί λόγους προσφυγής κατά της απόρριψης των προτάσεων αυτών. 4

ΑΡΘΡΟ 8 ο : ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ 1. Κάθε Προσφέρων, δύναται να υποβάλλει αντιρρήσεις σε κάθε στάδιο της διαδικασίας εγγράφως, εάν θεωρεί κατά την κρίση του ότι θίγεται από παράνομη πράξη ή παράλειψη της Αναθέτουσας Αρχής. Η παρούσα διακήρυξη διέπεται από τις διατάξεις του Ν. 3886/30-09-2010 «Δικαστική Προστασία κατά τη σύναψη δημόσιων συμβάσεων- Εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με την Οδηγία 89/665/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 21ης Ιουνίου 1989 (L 395) και την Οδηγία 92/13/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 25ης Φεβρουαρίου 1992 (L 76), όπως τροποποιήθηκαν με την Οδηγία 2007/66/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11ης Δεκεμβρίου 2007 (L 335)» (ΦΕΚ 173/Α /2010). 2. Ειδικότερα, εντός δέκα (10) ημερολογιακών ημερών, από την δι οιουδήποτε τρόπου λήψη γνώσης της παράνομης πράξης ή παράλειψης, ο προσφέρων δύναται να ασκήσει προσφυγή κατά αυτής ενώπιον της αναθέτουσας αρχής (προδικαστική προσφυγή). Η αναθέτουσα αρχή υποχρεούται να απαντήσει αιτιολογημένα εντός δέκα πέντε (15) ημερών από την άσκηση της προσφυγής. Εάν παρέλθει άπρακτη η παραπάνω δεκαήμερη προθεσμία τεκμαίρεται η απόρριψη της προσφυγής. 3. Οι προσφυγές υποβάλλονται στο Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Αττικής, Λεωφόρος Αθηνών 374, ΤΚ. 12462, Χαϊδάρι, αναγράφοντας τα στοιχεία του διαγωνισμού. 4. Οι αποφάσεις της αναθέτουσας αρχής για κάθε στάδιο του διαγωνισμού, καθώς και οι αποφάσεις επί τυχόν προσφυγών, θα κοινοποιούνται εγγράφως σε όλους τους προσφέροντες που συμμετέχουν στα επιμέρους στάδια. ΑΡΘΡΟ 9 ο ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΙΜΩΝ Το αρμόδιο όργανο παραλαβής και αποσφράγισης προσφορών προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης των προσφορών την ημερομηνία και ώρα που ορίζεται από τη σχετική πρόσκληση. Προσφορές που υποβάλλονται στο παραπάνω όργανο μετά την έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης δεν αποσφραγίζονται αλλά παραδίδονται στην Υπηρεσία για επιστροφή, ως εκπρόθεσμες. Οι υποβάλλοντες προσφορά δικαιούνται, να παρευρίσκονται (αφού κληθούν σχετικά από την αρμόδια επιτροπή συγκεκριμένη ημέρα και ώρα) στη διαδικασία αποσφράγισης των προσφορών, λαμβάνουν γνώση των λοιπών συμμετασχόντων στον διαγωνισμό, καθώς επίσης και των τιμών που προσφέρθηκαν. Επίσης δύναται να έχουν πρόσβαση στις προσφορές των εταιριών που συμμετέχουν στο διαγωνισμό, αφού υποβάλλουν σχετική έγγραφη αίτησή τους, παρουσία των μελών της Επιτροπής Αξιολόγησης του διαγωνισμού, έως και τρείς (3) εργάσιμες ημέρες μετά την υποβολή των προσφορών. Η αρμόδια επιτροπή προβαίνει στην καταχώρηση αυτών που υποβάλλουν προσφορές, καθώς και των εγγράφωνπροσφορών που υπέβαλαν κατά το διαγωνισμό, ελέγχει τις τεχνικές προδιαγραφές των προσφερομένων ειδών και για τα είδη που είναι εντός των όρων-προδιαγραφών της Διακήρυξης, ελέγχει τις οικονομικές προσφορές αυτών, τις καταχωρεί, μονογράφει κάθε σελίδα όλων των προσφορών και συντάσσει το σχετικό πρακτικό, όπου αναφέρει όλες τις παρατηρήσεις της, αναλυτικά και τεκμηριωμένα. Αφού στο πρακτικό επισυναφθεί και ο συγκριτικός πίνακας τιμών βάσει των προσφορών των εταιρειών, υποβάλλεται σε πρωτότυπη μορφή, εις διπλούν, με σχετικό διαβιβαστικό και υπογεγραμμένο με πρωτότυπες υπογραφές από όλα τα μέλη της Επιτροπής, στο Πρωτόκολλο του Νοσοκομείου και προς το Γραφείο Προμηθειών, για το σχετικό έλεγχο. Η Επιτροπή οφείλει να καταθέσει το πρακτικό πέρα από την έντυπη και σε ηλεκτρονική μορφή. ΑΡΘΡΟ 10 ο ΚΡΙΣΕΙΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Οι προτάσεις των προσφερόντων θα αξιολογηθούν από την Επιτροπή του Διαγωνισμού. Η Επιτροπή Αξιολόγησης των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού όργανο, με αιτιολογημένη γνωμοδότησή του, μπορεί να προτείνει: 1. Τη κατακύρωση του διαγωνισμού 2. Δεδομένου ότι οι προσφερόμενη εργασία συντήρησης δεν είναι διαιρετό υλικό, στην περίπτωση που υπάρχουν ισότιμες ή ισοδύναμες προσφορές τελικός ανάδοχος επιλέγεται ο μειοδότης που προκύπτει κατόπιν διαπραγμάτευσης, αφού κληθούν όλοι οι προσφέροντες που είχαν ισότιμες ή ισοδύναμες προσφορές. Σε περίπτωση που και στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης υπάρχουν ισότιμες προσφορές, ο μειοδότης ορίζεται βάσει κλήρωσης. 3. Ματαίωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού και επανάληψη του με τροποποίηση ή μη των όρων και των τεχνικών προδιαγραφών. 4. Ματαίωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού και προσφυγή στην διαδικασία της διαπραγμάτευσης, όταν συντρέχει λόγος επείγοντος που δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα της Υπηρεσίας. 5. Οριστική ματαίωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού στις εξής περιπτώσεις: 5.1. Όταν ο φορέας δε χρειάζεται πλέον τις εργασίες έλεγχου. 5

ΑΡΘΡΟ 10 ο ΚΡΙΣΕΙΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 5.2. Όταν συντρέχουν άλλοι λόγοι δημοσίου συμφέροντος που επιβάλλουν την ματαίωση. Ειδικά σε περιπτώσεις διαγωνισμών με κριτήριο τη χαμηλότερη τιμή στους οποίους υποβάλλεται μία μόνο προσφορά ή τελικά γίνεται αποδεκτή μία μόνο προσφορά και εφόσον δεν υπάρχουν συγκριτικά στοιχεία τιμών είτε προηγούμενων διαγωνισμών είτε της αγοράς που να επιβεβαιώνονται με παραστατικά, ο διαγωνισμός ματαιώνεται και επαναλαμβάνεται υποχρεωτικά. Στον επαναληπτικό διαγωνισμό και εφόσον συντρέχουν εκ νέου οι παραπάνω περιστάσεις, ο διαγωνισμός ολοκληρώνεται με διαπραγμάτευση της τιμής. ΑΡΘΡΟ 11 ο ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ -ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ 1. Μετά την κατακύρωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού από το Δ.Σ. του ΨΝΑ καλείται η μειοδότρια εταιρία στην οποία έγινε κατακύρωση και αποστέλλεται σχετική ανακοίνωση κατακύρωσης. 2. Με την ανακοίνωση η σύμβαση θεωρείται ως συναφθείσα, το δε έγγραφο της σύμβασης που ακολουθεί έχει αποδεικτικό μόνο χαρακτήρα. 3. Η εταιρία στον οποίο ανατέθηκε η εργασία συντήρησης, υποχρεούται να προσέλθει σε δέκα (10) ημέρες από την ημερομηνία κοινοποίησης της ανακοίνωσης, για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης, προσκομίζοντας και την προβλεπόμενη εγγύηση καλής εκτέλεσης (εφόσον προβλέπεται από την παρούσα Διακήρυξη). Ο ανάδοχος μπορεί να προσέλθει για την υπογραφή της σύμβασης το αργότερο μέσα σε 15 ημέρες από την ημερομηνία κοινοποίησης της ανακοίνωσης. Στην περίπτωση όμως αυτή ο χρόνος παράδοσης των εργασιών αρχίζει να υπολογίζεται μετά από 10 ημέρες από την ημερομηνία κοινοποίησης της ανακοίνωσης. Τούτο δεν ισχύει, στην περίπτωση που ο χρόνος παράδοσης των εργασιών αρχίζει να υπολογίζεται από την ημερομηνία αναγγελίας της σχετικής πίστωσης. Εφόσον η σύμβαση υπογράφεται πριν από την λήξη της προθεσμίας των 10 ημερών που αναφέρεται παραπάνω, ο χρόνος παράδοσης των εργασιών υπολογίζεται από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης. 4. Εάν η εταιρία στον οποίο έγινε η ανακοίνωση, δεν προσήλθε να υπογράψει την σύμβαση, κηρύσσεται έκπτωτη με απόφαση του ΔΣ του ΨΝΑ, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 34 του ΠΔ 118/2007. ΑΡΘΡΟ 12 ο : ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ 1. Μετά την ανακοίνωση κατακύρωσης υπογράφεται και από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη η σύμβαση το κείμενο της οποίας επισυνάφθηκε στη διακήρυξη. Η Υπηρεσία συμπληρώνει στο κείμενο της σύμβασης τα στοιχεία της προσφοράς του ανάδοχο με την οποία συμμετείχε αυτός στον διαγωνισμό και η οποία προσφορά έγινε αποδεκτή με την κατακύρωση του διαγωνισμού σε αυτόν. Δεν χωρεί οποιαδήποτε διαπραγμάτευση στο κείμενο της σύμβασης που επισυνάφθηκε στην διακήρυξη του διαγωνισμού, ούτε καθ οιονδήποτε τρόπο τροποποίηση ή συμπλήρωση της προσφοράς του ανάδοχο. 2. Η σύμβαση περιλαμβάνει όλα τα στοιχεία της συντήρησης τεχνικής υποστήριξης και τουλάχιστον τα εξής: i. Τον τόπο και χρόνο υπογραφής της σύμβασης. ii. Τα συμβαλλόμενα μέρη. iii. Τις προς ανάθεση υπηρεσίες iv. Την τιμή. v. Τις τεχνικές προδιαγραφές των υπό ανάθεση υπηρεσιών. Τις προβλεπόμενες εγγυήσεις. vi. Τις προβλεπόμενες ρήτρες. vii. Τον τρόπο επίλυσης των τυχόν διαφορών. viii. Τον τρόπο και χρόνο πληρωμής. ix. Τον τρόπο αναπροσαρμογής του συμβατικού τιμήματος, εφόσον προβλέπεται αναπροσαρμογή. 3. Το κείμενο της σύμβασης κατισχύει κάθε άλλου κειμένου στο οποίο τούτο στηρίζεται, όπως προσφορά, διακήρυξη και απόφαση κατακύρωσης ή ανάθεσης, εκτός κατάδηλων σφαλμάτων ή παραδρομών. 4. Σε αντικειμενικά δικαιολογημένες περιπτώσεις, εφόσον συμφωνήσουν προς τούτο και τα δύο συμβαλλόμενα μέρη και υπό την προϋπόθεση ότι η τροποποίηση προβλέπεται από συμβατικό όρο, μπορεί να τροποποιείται η σύμβαση, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου. 5. Η σύμβαση θεωρείται ότι εκτελέστηκε όταν: α. Παραδόθηκε ολόκληρη η υπηρεσία ή, σε περίπτωση διαιρετού υλικού, εάν η ποσότητα που παραδόθηκε υπολείπεται της συμβατικής, κατά μέρος που κρίνεται ως ασήμαντο από το αρμόδιο όργανο. β. Παραλήφθηκε οριστικά ποσοτικά και ποιοτικά η υπηρεσία που παραδόθηκε. γ. Έγινε η αποπληρωμή του συμβατικού τιμήματος, αφού προηγουμένως επιβλήθηκαν τυχόν κυρώσεις ή εκπτώσεις. δ. Εκπληρώθηκαν και οι τυχόν λοιπές συμβατικές υποχρεώσεις και από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη και αποδεσμεύθηκαν οι σχετικές εγγυήσεις κατά τα προβλεπόμενα από τη σύμβαση. 6

ΑΡΘΡΟ 13 ο : ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ Οι εγγυήσεις εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα ή άλλα νομικά πρόσωπα που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έχουν σύμφωνα με τα ισχύοντα το δικαίωμα αυτό. Τα αντίστοιχα έγγραφα των εγγυήσεων, αν δεν είναι διατυπωμένα στην Ελληνική, θα συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση. Με την εγγυητική επιστολή, που αποτελεί αυτοτελή σύμβαση το πιστωτικό ίδρυμα αναλαμβάνει την υποχρέωση να καταβάλλει ορισμένο ποσό μετά από απλή έγγραφη ειδοποίηση εκείνου προς τον οποίο απευθύνεται, χωρίς να μπορεί να ερευνά, ούτε αν πράγματι υπάρχει ή αν είναι νόμιμη η απαίτηση (κύρια οφειλή). Οι κατωτέρω αναφερόμενες εγγυήσεις πρέπει να περιλαμβάνουν καταρχήν: α. Την ημερομηνία έκδοσης. β. Τον εκδότη. γ. Την υπηρεσία προς την οποία απευθύνεται. δ. Τον αριθμό της εγγύησης. ε. Το ποσόν που καλύπτει η εγγύηση. στ. Την πλήρη επωνυμία και τη διεύθυνση του ανάδοχου υπέρ του οποίου εκδίδεται η εγγύηση. Εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης. α. Ο ς στον οποίο έγινε η κατακύρωση ή η ανάθεση, υποχρεούται να καταθέσει εγγύηση καλής εκτέλεσης των όρων της σύμβασης, το ύψος της οποίας αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% της συνολικής συμβατικής αξίας, χωρίς τον ΦΠΑ. β. Η εγγύηση κατατίθεται προ ή κατά την υπογραφή της σύμβασης. γ. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης περιλαμβάνει εκτός των προϋποθέσεων της παρ. 3 και τα ακόλουθα: (Ι) Τον αριθμό της σχετικής σύμβασης και τα προς προμήθεια υλικά. (ΙΙ) Την ημερομηνία λήξης της ισχύος της εγγύησης. Ο χρόνος ισχύος της εγγύησης πρέπει να είναι μεγαλύτερος από τον συμβατικό χρόνο φόρτωσης ή παράδοσης, κατά τον χρόνο που με βάση τη σύμβαση ο αγοραστής υποχρεούται να παραλάβει τα υλικά πλέον δύο (2) μήνες. Οι εγγυήσεις καλής εκτέλεσης της σύμβασης επιστρέφονται μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή των υπηρεσιών και ύστερα από την εκκαθάριση των τυχών απαιτήσεων από τους δύο συμβαλλόμενους. Σε περίπτωση που η υπηρεσία είναι διαιρετή και η παράδοση γίνεται, σύμφωνα με την σύμβαση, τμηματικά, οι εγγυήσεις αποδεσμεύονται σταδιακά, κατά ποσόν που αναλογεί στην αξία του μέρους της ποσότητας που παραλήφθηκε οριστικά. Για την σταδιακή αποδέσμευση των εγγυητικών επιστολών καλής εκτέλεσης απαιτείται προηγούμενη γνωμοδότηση του αρμόδιου συλλογικού οργάνου. Εάν στο πρωτόκολλο παραλαβής αναφέρονται παρατηρήσεις ή υπάρχει εκπρόθεσμη παράδοση, η παραπάνω σταδιακή αποδέσμευση γίνεται μετά την αντιμετώπιση, κατά τα προβλεπόμενα, των παρατηρήσεων και του εκπρόθεσμου. Στην περίπτωση ένωσης προμηθευτών οι εγγυήσεις περιλαμβάνουν και τον όρο ότι η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των μελών της ένωσης. Έντοκα γραμμάτια Δημοσίου. α. Οι τίτλοι των εντόκων γραμματίων ή των ομολόγων του Δημοσίου γίνονται δεκτοί στην ονομαστική τους αξία, ως εγγύηση συμμετοχής στους διαγωνισμούς. β. Σε περίπτωση που συντρέχουν οι οριζόμενες από το ΠΔ 118/2007 περιπτώσεις κατάπτωσης της εγγύησης συμμετοχής, γίνεται εκποίηση των εντόκων γραμματίων του Δημοσίου στην αξία που αντιπροσωπεύουν κατά τον χρόνο της εκποίησής τους. γ. Η επιστροφή των εντόκων γραμματίων ή των ομολόγων του Δημοσίου γίνεται με παραλαβή τούτων από τον δικαιούχο ή εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο του με την υπογραφή σχετικού αποδεικτικού παραλαβής ΑΡΘΡΟ 14 ο ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΗ ΠΑΡΑΔΟΣΗ Σε περίπτωση που οι υπό ανάθεση υπηρεσίες προσφερθούν μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου, όπως διαμορφώθηκε με τυχόν μετάθεση και μέχρι λήξης του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε, σύμφωνα με το άρθρο 26 του ΠΔ 118/2007, επιβάλλεται, εκτός των τυχόν προβλεπομένων, κατά περίπτωση, κυρώσεων και πρόστιμο που υπολογίζεται ως εξής: α. Για καθυστέρηση που περιορίζεται σε χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει το 1/4 του μέγιστου προβλεπόμενου από το άρθρο 26 του ΠΔ 118/2007, χρόνου παράτασης, ποσοστό 1% επί της συμβατικής αξίας της ποσότητας που παραδόθηκε εκπρόθεσμα. β. Για καθυστέρηση που περιορίζεται σε χρονικό διάστημα από 1/4 μέχρι το 1/2 του μέγιστου προβλεπόμενου από το άρθρο 26 του ΠΔ 118/2007, χρόνου παράτασης, ποσοστό 3% επί της συμβατικής αξίας της ποσότητας που παραδόθηκε εκπρόθεσμα. Εάν κατά τον υπολογισμό του χρόνου παράτασης, των περιπτώσεων α και β προκύπτει κλάσμα ημέρας, θεωρείται ολόκληρη μέρα. γ. Για καθυστέρηση που υπερβαίνει το παραπάνω ½ ποσοστό 5% επί της συμβατικής αξίας της ποσότητας που παραδόθηκε εκπρόθεσμα. 7

1. Τα παραπάνω, κατά περίπτωση, ποσοστά προστίμων υπολογίζονται επί της συμβατικής αξίας των εκπρόθεσμα προσφερθέντων υπηρεσιών, χωρίς τον ΦΠΑ. Εάν οι υπηρεσίες που προσφέρθηκαν εκπρόθεσμα επηρεάζουν τη χρησιμοποίηση των ήδη που παραδόθηκαν εμπρόθεσμα, το πρόστιμο υπολογίζεται επί της συμβατικής αξίας της συνολικής ποσότητας αυτών. 3 Εφόσον με την απόφαση κήρυξης ανάδοχο εκπτώτου, παρέχεται σε αυτόν η δυνατότητα να παραδώσει τις υπό ανάθεση υπηρεσίες μέχρι την προηγούμενη της ημερομηνίας διενέργειας του εις βάρος του προκηρυσσόμενου διαγωνισμού, επιβάλλεται συνολικά πρόστιμο για εκπρόθεσμη παράδοση ίσο με ποσοστό 10% επί της συμβατικής τιμής, ανεξάρτητα από την ημερομηνία παράδοσης μέσα στο χρονικό αυτό διάστημα. Στην περίπτωση αυτή, ισχύουν και τα αναφερόμενα στην προηγούμενη παράγραφο. Εάν ο έκπτωτος παραδώσει τις υπηρεσίες, ο εις βάρος του διαγωνισμός ή τα αποτελέσματα αυτού ματαιώνονται, με απόφαση του Δ.Σ. του ΨΝΑ, ύστερα από την οριστική παραλαβή των υπηρεσιών. 4 Κατά τον υπολογισμό του χρονικού διαστήματος της καθυστέρησης για παράδοση των υπηρεσιών, με απόφαση του Δ.Σ. του ΨΝΑ, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου, δεν λαμβάνεται υπόψη ο χρόνος που παρήλθε πέραν του εύλογου, κατά τα διάφορα στάδια των διαδικασιών, για το οποίο δεν ευθύνεται ο ανάδοχος και μετατίθεται, αντίστοιχα, ο χρόνος παράδοσης. 5 Σε περίπτωση ένωσης προμηθευτών, το πρόστιμο και οι τόκοι επιβάλλονται αναλογικά σε όλα τα μέλη της ένωσης. ΑΡΘΡΟ 15 ο ΚΗΡΥΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΕΚΠΤΩΤΟΥ 1. Ο ανάδοχος που δεν προσέρχεται μέσα στην προθεσμία που του ορίστηκε για να υπογράψει την σχετική σύμβαση, κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την κατακύρωση που έγινε στο όνομά του και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτήν, με απόφαση του ΔΣ του Νοσοκομείου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου. 2. Με την ίδια διαδικασία, ο ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από τη σύμβαση και από κάθε δικαίωμά του που απορρέει απ αυτή, εφόσον δεν παρείχε τις υπό ανάθεση υπηρεσίες μέσα στον συμβατικό χρόνο που δόθηκε. 3. Ο ανάδοχος δεν κηρύσσεται έκπτωτος από την σύμβαση όταν: α. Η σύμβαση δεν υπογράφηκε ή η υπό ανάθεση υπηρεσία δεν προσφέρθηκε ή παραδόθηκε ή αποκαταστάθηκε με ευθύνη του Νοσοκομείου. β. Συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας. 4. Με την απόφαση κήρυξης ανάδοχου εκπτώτου από τη σύμβαση μπορεί να του παρασχεθεί η δυνατότητα παροχής των υπό ανάθεση υπηρεσιών μέχρι την προηγούμενη της ημερομηνίας διενέργειας του διαγωνισμού που γίνεται σε βάρος του, πέραν της οποίας ουδεμία παροχή ή αντικατάσταση απορριφθείσης εργασίας γίνεται δεκτή. 5. Στον ανάδοχο που κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση ή σύμβαση, επιβάλλονται, με απόφαση του ΔΣ του Νοσοκομείου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου, το οποίο υποχρεωτικά καλεί τον ενδιαφερόμενο προς παροχή εξηγήσεων αθροιστικά ή διαζευκτικά, οι παρακάτω κυρώσεις: α. Κατάπτωση ολική ή μερική της εγγύησης συμμετοχής ή καλής εκτέλεσης της σύμβασης, κατά περίπτωση. β. Παροχή των υπό ανάθεση υπηρεσιών σε βάρος του εκπτώτου ανάδοχου είτε από τους υπόλοιπους προμηθευτές που είχαν κληθεί για διαπραγμάτευση, είτε με διενέργεια διαγωνισμού, είτε με διαπραγμάτευση, αν συντρέχουν οι προϋποθέσεις του άρθρου 22 του ΠΔ 118/2007. Κάθε άμεση ή έμμεση προκαλούμενη ζημία του δημοσίου ή τυχόν διαφέρον που θα προκύψει, καταλογίζεται σε βάρος του εκπτώτου αναδόχου. Ο καταλογισμός αυτός γίνεται ακόμη και στην περίπτωση που δεν πραγματοποιείται νέα παροχή εργασιών καθαρισμού, κατά τα παραπάνω οριζόμενα. Στην περίπτωση αυτή, ο υπολογισμός του καταλογιζόμενου ποσού γίνεται με βάση κάθε στοιχείο, κατά την κρίση του αρμοδίου οργάνου και με βάση τις αρχές της καλής πίστης και των συναλλακτικών ηθών. γ. Προσωρινός ή οριστικός αποκλεισμός του ανάδοχου από το σύνολο των προμηθειών των φορέων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του Ν. 2286/1995. Ο αποκλεισμός, σε οποιαδήποτε περίπτωση, επιβάλλεται μόνο με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, ύστερα από γνωμοδότηση της Επιτροπής Πολιτικής Προγραμματισμού Προμηθειών, η οποία υποχρεωτικά καλεί τον ενδιαφερόμενο για παροχή εξηγήσεων και μετά από αιτιολογημένη εισήγηση του φορέα που διενεργεί το διαγωνισμό. δ. Καταλογισμός στον ανάδοχο ποσού ίσου με το 10% της αξίας παρεχομένων υπηρεσιών της σύμβασης, για τις οποίες κηρύχθηκε έκπτωτος, όταν του δόθηκε το δικαίωμα να παρέχει τις υπηρεσίες καθαρισμού μέχρι την προηγούμενη της ημερομηνίας διενέργειας του διαγωνισμού, ανεξάρτητα εάν τελικά έκανε ή όχι χρήση του δικαιώματος αυτού. Στην περίπτωση αυτή, έχουν εφαρμογή και τα αναφερόμενα στην παρ. 2 του άρθρου 32 του ΠΔ 118/2007. 6. Σε περίπτωση που η παροχή των υπό ανάθεση υπηρεσιών σε βάρος εκπτώτου αναδόχου γίνεται με τροποποίηση όρων ή τεχνικών προδιαγραφών της κατακύρωσης, της ανάθεσης ή της σύμβασης, από τις οποίες κηρύχθηκε έκπτωτος, κατά περίπτωση, κατά τον υπολογισμό του διαφέροντος σε βάρος του, λαμβάνεται υπόψη η διαφορά που τυχόν προκύπτει από την τροποποίηση των σχετικών όρων ή τεχνικών προδιαγραφών, η οποία συμψηφίζεται με το προς καταλογισμό ποσό. 8

ΑΡΘΡΟ 16 ο ΠΛΗΡΩΜΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ Η πληρωμή θα γίνεται σε ευρώ ( ) μετά από προηγούμενη θεώρηση των σχετικών χρηματικών ενταλμάτων πληρωμής από τον αρμόδιο Επίτροπο του Ελεγκτικού Συνεδρίου, όταν ο ανάδοχος εκπληρώσει τις συμβατικές του υποχρεώσεις. Για την έκδοση του εντάλματος απαιτούνται: 1. Τιμολόγιο του ανάδοχου. 2. Αποδεικτικό φορολογικής & ασφαλιστικής ενημερότητας (πρωτότυπο). 3. Πρωτόκολλο οριστικής ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής των υπό ανάθεση υπηρεσιών από αρμόδιες επιτροπές του Νοσοκομείου. Η προθεσμία πληρωμής αναστέλλεται α) κατά το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί από την αποστολή του σχετικού χρηματικού εντάλματος πληρωμής στον αρμόδιο Επίτροπο του Ελεγκτικού Συνεδρίου και μέχρι τη θεώρηση αυτού, β) κατά το χρονικό διάστημα τυχόν δικαστικών διενέξεων, καθώς και γ) στις λοιπές περιπτώσεις που αναφέρονται στο άρθρο 35 παρ. 7 του Π.Δ. 118/2007. Επίσης, δεν προσμετρείται ο χρόνος καθυστέρησης της πληρωμής που οφείλεται σε υπαιτιότητα του ανάδοχου. ΑΡΘΡΟ 17 ο ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ Την Ανάδοχο Εταιρεία βαρύνουν όλες από το νόμο προβλεπόμενες κρατήσεις. Ο Φ.Π.Α βαρύνει το ΨΝΑ. ΑΡΘΡΟ 18 ο ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ 1. Ο ανάδοχος δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνος για την μη έγκαιρη ολοκλήρωση των εργασιών, εφόσον συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας. Ως ανωτέρα βία νοείται κάθε γεγονός απρόβλεπτο, το οποίο στη συγκεκριμένη περίπτωση δεν μπορεί να αποτραπεί έστω και με τη λήψη μέτρων άκρας επιμέλειας και σύνεσης, ένεκα του οποίου καθίσταται ανέφικτο στον ανάδοχο να προβεί ο ίδιος ή μέσω τρίτων στην εκπλήρωση των υποχρεώσεών του. 2. Ο ανάδοχος υποχρεούται μέσα σε διάστημα είκοσι (20) ημερών από τότε που έλαβε χώρα το γεγονός που συνιστά ανωτέρα βία να το αναφέρει εγγράφως και να προσκομίσει στο Νοσοκομείο τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία. Σε περίπτωση που ο ανάδοχος δεν προσκομίσει τέτοια στοιχεία στερείται του δικαιώματος να επικαλεστεί τη συνδρομή λόγου ανωτέρας βίας για τη μη εκπλήρωση των συμβατικών του υποχρεώσεων. ΑΡΘΡΟ 19 ο ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ 1. Κάθε διαφορά που ανακύπτει κατά τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης (ή και μετά τη λήξη της, εφόσον απορρέει απ αυτήν) μεταξύ του Νοσοκομείου και του αναδόχου και αφορά (ενδεικτικά) την εκτέλεση των όρων της σύμβασης, την ερμηνεία αυτής, τον προσδιορισμό ή/ και την εκπλήρωση των συμβατικών υποχρεώσεων των μερών ή την καθ οιονδήποτε τρόπο λύση της, επιλύεται κατ αρχήν, ανεξαρτήτως του χρόνου γενέσεώς της, από το Διοικητικό Συμβούλιο του Νοσοκομείου, προς το οποίο ο Ανάδοχος πρέπει να απευθύνει σχετική αίτηση. 2. Το Δ.Σ. αποφασίζει οριστικά εντός εύλογου χρόνου με αιτιολογημένη απόφασή του, η οποία γνωστοποιείται εγγράφως στον ενδιαφερόμενο, με αποδεικτικό παραλαβής. Εάν το Δ.Σ. του Νοσοκομείου δεν εκδώσει απόφαση επί της αιτήσεως μέσα σε δύο (2) μήνες από την ημέρα υποβολής της ή αν η προμηθεύτρια εταιρία δεν αποδεχθεί την απόφαση του Δ.Σ., τότε οποιοδήποτε από τα μέρη δικαιούται να εισαγάγει τη διαφορά προς επίλυση ενώπιον των αρμοδίων Δικαστηρίων. 3. Κάθε διαφωνία ή διαφορά που θα απορρέει από τη σύμβαση προμήθειας ή θα σχετίζεται μ αυτήν και δεν θα ρυθμίζεται κατά τον ανωτέρω τρόπο, θα επιλύεται αποκλειστικά από τα καθ ύλην αρμόδια δικαστήρια Αθηνών. ΑΡΘΡΟ 20 ο ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ-ΕΚΧΩΡΗΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Ο ανάδοχος δεν δικαιούται να μεταβιβάσει ή να εκχωρήσει την σύμβαση ή μέρος αυτής (το σύνολό της ή μέρος των δικαιωμάτων της ή υποχρεώσεών της) σε οποιοδήποτε άλλο φυσικό ή νομικό πρόσωπο και κατ εξαίρεση δύναται να εκχωρήσει το οικονομικό αντικείμενο της σύμβασης σε πιστωτικό ίδρυμα το οποίο λειτουργεί νομίμως στην Ελλάδα, κατόπιν προηγούμενης εγγράφως συναίνεσης του ΔΣ του Νοσοκομείου. Επιπλέον, ο ανάδοχος δε δύναται να αναθέτει σε άλλο φυσικό ή νομικό πρόσωπο την εκτέλεση οποιασδήποτε παραγγελίας η οποία θα έχει υποβληθεί υπό τους όρους της προκύπτουσας από το διενεργηθέντα διαγωνισμό, σύμβασης. ΑΡΘΡΟ 21 ο ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Η χρονική διάρκεια της σύμβασης ορίζεται στο ένα (1) έτος, αρχομένης από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης. 9

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΙ AΣΥΝΔΕΣΙΜΟΤΗ ΤΑΣ HL7* Κέντρο Δεδομένων Νοσοκομείου (ΚΔΝ) ΑΡΘΡΟ 22 ο ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ 1. Για ότι δεν προβλέπεται από την παρούσα ισχύουν οι διατάξεις του Π.Δ 118/2007, Ν. 2286/95,Ν. 3329/05, Ν3527/2007, Ν.3580/2007, Ν.4281/14 με τις εκάστοτε τυχόν τροποποιήσεις τους. ΑΡΘΡΟ 23 ο ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ Για τους υποψήφιους αναδόχους που θα λάβουν μέρος στο διαγωνισμό πρέπει να ισχύουν τα παρακάτω: 1. Να έχουν ως κύρια δραστηριότητα την παροχή υπηρεσιών πληροφορικής για την υλοποίηση (μελέτη, ανάπτυξη, εγκατάσταση, παραμετροποίηση, συντήρηση και υποστήριξη λειτουργίας) ολοκληρωμένων πληροφοριακών συστημάτων. 2. Να έχουν αναλάβει την υποστήριξη των αντίστοιχων υποσυστημάτων (διοικητικό-οικονομικό, ιατρονοσηλευτικό) σε παρόμοιο από τεχνολογικής άποψης περιβάλλον, σε τρία τουλάχιστον δημόσια Νοσοκομεία για δύο τουλάχιστον έτη στην τελευταία πενταετία. 3. Να προσκομίσουν συστατικές επιστολές από τα νοσοκομεία αυτά. 4. Θα πρέπει να είναι εξουσιοδοτημένοι / πιστοποιημένοι συνεργάτες από την SAP. 5. Η ομάδα έργου να αποτελείται τουλάχιστον από 3 άτομα με αποδεδειγμένη εμπειρία (τουλάχιστον 2 ετών) σε έργα ανάπτυξης ή συντήρησης συστημάτων σε δημόσια νοσοκομεία που θα αποδεικνύεται με την κατάθεση των ακόλουθων στοιχείων τεκμηρίωσης: Συγκεντρωτικός πίνακας στοιχείων της ομάδας έργου με τα ακόλουθα στοιχεία: Ονοματεπώνυμο Συμμετέχοντα, Κατάλογος έργων που συμμετείχε, Ρόλος στο έργο Βιογραφικά σημειώματα όλων των μελών της ομάδας έργου. Ψευδή στοιχεία στα βιογραφικά Σημειώματα καθιστούν την όλη προσφορά ανακριβή, αναξιόπιστη και απορριπτέα. Σε περίπτωση αποχώρησης μέλους ή μελών της ομάδας έργου του αναδόχου, για να εξασφαλιστεί η ομαλή και χωρίς καθυστέρηση πορεία του έργου, ο ανάδοχος θα πρέπει, για τα κύρια μέλη της Ομάδας Έργου του να διαθέτει έναν αντικαταστάτη / αναπληρωτή ο οποίος θα είναι πλήρως ενημερωμένος για την πορεία του έργου και να μπορεί να αναλάβει δράση άμεσα. Όλα αυτά θα αποτυπώνονται στην προσφορά του αναδόχου. 6. Οι υποψήφιοι ανάδοχοι μπορούν να καταθέσουν προσφορά για μέρος των ζητουμένων υπηρεσιών. Περιγραφή υφιστάμενης κατάστασης Το πληροφοριακό σύστημα του Νοσοκομείου είναι μέρος ενός Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Υγείας (ΟΠΣΥ) που διασυνδέει μεταξύ τους την Κεντρική Υπηρεσία της 2η ΥΠΕ, πολλά και διαφορετικής μορφής νοσοκομεία, κέντρα υγείας και περιφερειακά ιατρεία. Συνδυάζει διαφορετικές τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών (ΤΠΕ), ενώ η δομή του είναι ιδιαίτερα πολύπλοκη, αφού αντανακλά την πολυπλοκότητα των οργανισμών και των λειτουργιών τους, τις οποίες καλείται να υποστηρίξει πληροφοριακά. Σχηματική Παράσταση του ΟΠΣΥ 2 ης ΥΠΕ Κέντρο Υγείας (ΚΥ) x 6 Περιφερειακό Ιατρείο (ΠΙ) x 17 Νοσοκομείο (Ν) x 8 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ** Εξυπηρετητές Υποσυστήματα προς τελική χρήση Γεν ική Λογιστική Εξωτερικά Ιατρεία Γεν ική Λογιστική Προϋπολογισμός-Απολογισμός Ιατρικά Πρωτόκολλα Προϋπολογισμός-Απολογισμός Αν αλυτική Λογιστική Ιατρικά Πορίσματα Αν αλυτική Λογιστική Κοστολόγηση Ιατρικό Ιστορικό ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΘΕΝΩΝ Κοστολόγηση Εισπρακτέοι Λογαριασμοί Ιατρικές Πράξεις Εισπρακτέοι Λογαριασμοί Πληρωτέοι Λογαριασμοί Επείγον τα Περιστατικά Διαχείριση Ραν τεβού Εξωτερικών Πληρωτέοι Λογαριασμοί Διαχείριση Προσωπικού-Μισθοδοσία Νοσηλευτική Υπηρεσία Απογευματιν ών Ιατρείων, Μον άδων ΠΦΥ Διαχείριση Προσωπικού-Μισθοδοσία Διαχείριση Παγίων Διαγν ώσεις Διαχείριση Παγίων Πρωτόκολλο Πρωτόκολλο Διαχείριση Αποθηκών Διαχείριση Αποθηκών Προμήθειες και Διαχείριση Συμβάσεων Προμήθειες και Διαχείριση Συμβάσεων Διαχείριση Διαθεσίμων Διαχείριση Διαθεσίμων Κεντρική Υπηρεσία Πε.Σ.Υ.Π. x 1 BUSINESS INTELLIGENCE ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ BUSINESS INTELLIGENCE ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΘΕΝΩΝ Διαχείριση Ραν τεβού Εξωτερικών Απογευματιν ών Ιατρείων, Μον άδων ΠΦΥ Λογιστήριο Ασθεν ών Φαρμακείο-Συν ταγολόγια ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Εξωτερικά Ιατρεία Ιατρικά Πρωτόκολλα Ιατρικά Πορίσματα Ιατρικό Ιστορικό Ιατρικές Πράξεις Επείγον τα Περιστατικά Νοσηλευτική Υπηρεσία Διαγν ώσεις ΠΛΗΡΟΦΟΡΙ ΑΚ ΟΥ ΣΥΣΤΗ ΜΑΤΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ* Πολίτης ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΠΟΛΙΤΩΝ ΔΙ ΑΧΕΙΡΙ ΣΗ ΠΟΛΙΤΗ/ ΑΣΘΕΝΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΙ AΣΥΝΔΕΣΙΜΟΤΗ ΤΑΣ HL7 Γεν ική Λογιστική Προϋπολογισμός-Απολογισμός Αν αλυτική Λογιστική Κοστολόγηση Εισπρακτέοι Λογαριασμοί Πληρωτέοι Λογαριασμοί Διαχείριση Προσωπικού-Μισθοδοσία Διαχείριση Παγίων Πρωτόκολλο Διαχείριση Αποθηκών Προμήθειες και Διαχείριση Συμβάσεων Διαχείριση Διαθεσίμων BUSINESS INTELLIGENCE ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΠΥΛΗ Πε.Σ. Υ.Π. ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΙ AΣΥΝΔΕΣΙΜΟΤΗ ΤΑΣ HL7 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΘΕΝΩΝ** Γραφ είο Κίνησης Ασθεν ών (Διαχείριση Κλιν ών ) Διαχείριση Ραν τεβού Εξωτερικών Απογευματιν ών Ιατρείων, Μον άδων ΠΦΥ Λογιστήριο Ασθεν ών Φαρμακείο-Συν ταγολόγια Διαιτολογικό ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ** Εξωτερικά Ιατρεία Ιατρικά Πρωτόκολλα Ιατρικά Πορίσματα Ιατρικό Ιστορικό Ιατρικές Πράξεις Επείγον τα Περιστατικά Νοσηλευτική Υπηρεσία Διαγν ώσεις ΠΛΗΡΟΦΟΡΙ ΑΚ ΟΥ ΣΥΣΤΗ ΜΑΤΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΔΜ ΔΜ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙ ΑΚΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙ ΑΚΟ ΣΥΣΤΗ ΜΑ ΣΥΣΤΗ ΜΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ* ΠΙ Domain Domain ΔΙ ΑΧΕΙΡΙΣΗ Management Management ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ- ΑΣΘΕΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ- & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΚΥ & ΙΑΤΡΙΚΕΣ PORTAL ΔΙ ΑΧΕΙΡΙΣΗ BUSSINESS & ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ Υ ΑΣΘΕΝΩΝ INTELLIGENCE BUSSINESS Ν INTELLIGENCE & ΙΑΤΡΙΚΕΣ YO ΥΠ Υ ΥΤΑ ΥΤΑ Υ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ** Περιφερειακό Πε.Σ.Υ.Π. Backup Κέντρο * Δεν αφορά το Κ.Ψ.Υ. Περιστερίου ** Δεν αφορά τα Γ.Ν.Π. Τζάνειο, Γ.Ν.Α.Π. Μεταξά, Δεδομένων () και Γ.Ν.Ν. Αγ. Παντελεήμων Πληροφοριακές Υποδομές Υγείας (ΠΥΥ) 10

Ο εγκατεστημένος εξοπλισμός ΤΠΕ, στον οποίο στηρίζεται το ΠΣΝ, αποτελείται από προϊόντα της εταιρείας FUJITSU και συγκεκριμένα : Από τον κοινό εξοπλισμό, τους κεντρικούς εξυπηρετητές (servers) και τα μέσα αποθήκευσης (Clusters) που έχουν εγκατασταθεί στα δύο Περιφερειακά Κέντρα Δεδομένων (ένα στο Θριάσιο Νοσοκομείο και ένα στη 2η ΥΠΕ). Από τους τοπικούς εξυπηρετητές (servers) και τα μέσα αποθήκευσης που έχουν εγκατασταθεί στα Κέντρα Δεδομένων των Νοσοκομείων και λοιπών φορέων. Από τα Δίκτυα Δεδομένων των Νοσοκομείων και τους σταθμούς εργασίας. Από το εικονικό δίκτυο, το οποίο συνενώνει τα Περιφερειακά Κέντρα με τα Κέντρα Δεδομένων των Νοσοκομείων και λοιπών φορέων, το οποίο υλοποιείται μέσω του δικτύου ΣΥΖΕΥΞΙΣ. Οι εφαρμογές Πληροφορικής που λειτουργούν, διακρίνονται : Στο Διοικητικό-οικονομικό Υποσύστημα (ΔΟ), που υποστηρίζει τις οικονομικές δραστηριότητες των εμπλεκομένων φορέων και στηρίζεται στην πλατφόρμα διαχείρισης των επιχειρησιακών πόρων (ERP) SAP/R3 με υλοποιήσεις πρόσθετων modules από την εταιρεία Real Consulting. Στο Υποσύστημα Διαχείρισης Ασθενών & Ιατρικό Υποσύστημα (ΔΑ/ΙΥ) που υποστηρίζει τη διακίνηση των ασθενών και την ιατρονοσηλευτική πληροφόρηση, που υλοποιείται από το ICSτου Ιδρύματος Τεχνολογίας & Έρευνας. Στο Εργαστηριακό Υποσύστημα που διαχειρίζεται τις πληροφορίες τις σχετικές με τις εργαστηριακές εξετάσεις και τα αποτελέσματά τους και υλοποιείται από την εφαρμογή MediLab LIMS της εταιρείας C.C.S. Στο σύστημα Επιχειρηματικής Ευφυΐας (ΒΙ), που συνδυάζει τις πληροφορίες από τα υπόλοιπα υποσυστήματα για την υποστήριξη της Διοίκησης των φορέων. Στηρίζεται στην πλατφόρμα διαχείρισης επιχειρησιακών πόρων (ERP) SAP/R3 με υλοποιήσεις από την εταιρεία Real Consulting. Το λογισμικό, που υποστηρίζει τις εφαρμογές αυτές, αποτελείται από λογισμικά διαφόρων κατασκευαστών, όπως : Λειτουργικά Συστήματα σε όλους τους εξυπηρετητές, προγράμματα προστασίας από κακόβουλο λογισμικό κλπ. Βάσεις Δεδομένων στα Περιφερειακά Κέντρα και στα Κέντρα Δεδομένων των φορέων. Συστήματα Λήψης Αντιγράφων ασφαλείας, εγκατεστημένα στα Περιφερειακά Κέντρα και στα Κέντρα Δεδομένων των φορέων. Σύστημα ανταλλαγής μηνυμάτων HL7 για την επικοινωνία των εφαρμογών στα Περιφερειακά Κέντρα Δεδομένων. Η πλατφόρμα SAP εγκατεστημένη στα Περιφερειακά Κέντρα Δεδομένων που υποστηρίζει τα διοικητικοοικονομικά υποσυστήματα των φορέων. Η εφαρμογή ταυτοποίησης των ασθενών εγκατεστημένη στα Περιφερειακά Κέντρα Δεδομένων (μέρος του ιατρονοσηλευτικού υποσυστήματος). Η ιατρονοσηλευτική πλατφόρμα ICS, που στηρίζεται στο αντίστοιχο προϊόν του ΙΤΕ (Ινστιτούτο Τεχνολογίας Έρευνας), εγκατεστημένη σε εξυπηρετητή του Κέντρου Δεδομένων του φορέα. Το λογισμικό του εργαστηριακού υποσυστήματος Medilab, που στηρίζεται στο αντίστοιχο προϊόν της εταιρείας CCS (Computer Control Systems), εγκατεστημένο σε εξυπηρετητή του Κέντρου Δεδομένων του φορέα. Ανάλυση του περιεχομένου των ζητούμενων υπηρεσιών Ανάπτυξη και ενσωμάτωση στο έργο «ΟΠΣΥ Γ ΠΕΣΥΠ ΑΤΤΙΚΗΣ» νέας λειτουργικότητας για προσαρμογή στις αλλαγές του νομικού πλαισίου και στις απαιτήσεις της 2 ης Υγειονομικής Περιφέρειας και του Υπουργείου Υγείας, ανά υποσύστημα. Διοικητικό- οικονομικό υποσύστημα του έργου «ΟΠΣΥ Γ ΠΕΣΥΠ ΑΤΤΙΚΗΣ» 1. Παρακολούθηση συνταγογράφησης ανά γιατρό (ΑΜΚΑ και ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ) και δημιουργία τροποποίηση σχετικών αναφορών. 11

2. Δημιουργία νέων αλλά και τροποποίηση ήδη δημιουργημένων αναφορών και προσαρμογή αυτών, στους νέους πίνακες της ηλεκτρονικής πλατφόρμας BI HEALTH του Υπουργείου, που αντικατέστησε το Esynet. Δημιουργία οικονομικών αναφορών για το γενικό λογιστήριο του κράτους. 3. Εμπλουτισμός του ΒΙ με νέες επιλογές και διορθώσεις όπου απαιτείται. Εκπαίδευση χρηστών. 4. Εισαγωγή barcode για τα υλικά που διαχειρίζεται η Αποθήκη Υλικού του Νοσοκομείου μαζί με την προσαρμογή των ανάλογων αναφορών που χρησιμοποιούνται. 5. Δημιουργία διασύνδεσης της εφαρμογής Φαρμακείου για την εκτέλεση ηλεκτρονικών συνταγών στην πλατφόρμα e-prescription, που αφορά στα Φαρμακεία, της ΗΔΙΚΑ 6. Διασύνδεση του πλάνου ορόφου 10 ξενώνων και 10 οικοτροφείων με τη Διαχείριση Φαρμακείου. Υποχρεώσεις Αναδόχου Οι υποψήφιοι ανάδοχοι μετά την παραλαβή των νέων λειτουργικοτήτων από ειδική επιτροπή ορισμένη από την υπηρεσία, είναι υποχρεωμένοι 1) Στην εκπαίδευση των χρηστών στις νέες λειτουργικότητες 2) Στην παράδοση ηλεκτρονικών και έντυπων εγχειριδίων χρήσης για τις νέες λειτουργικότητες 3) Στην παράδοση όλων των τεχνικών τευχών τεκμηρίωσης για κάθε λειτουργικότητα 4) Στην τεχνική υποστήριξη παραγωγικής λειτουργίας των χρηστών - συντήρηση στις νέες λειτουργικότητες για ένα έτος από την παραλαβή τους από ειδική επιτροπή της υπηρεσίας Υποχρεώσεις Νοσοκομείου Η υπηρεσία είναι υποχρεωμένη να συνεργαστεί και να διευκολύνει τον ανάδοχο σχετικά με την υλοποίηση των νέων λειτουργικοτήτων. Για τις νέες λειτουργικότητες που αφορούν Νέες ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΕΙΣ με τρίτα συστήματα / Φορείς (εκτός των διασυνδέσεων με τα συστήματα λογισμικού εφαρμογών που συνιστούν τεχνικά και επιχειρησιακά το έργο «ΟΠΣΥ Γ ΠΕΣΥΠ ΑΤΤΙΚΗΣ»), το τμημ. Πληροφορικής του νοσοκομείου σε συνεργασία με τον ανάδοχο θα κάνει όλες τις απαραίτητες ενέργειες για τον προσδιορισμό των τεχνικών προδιαγραφών. Ανάλυση κόστους ανά υποσύστημα ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΑ ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ (ΜΕ Φ.Π.Α.) Διοικητικό Οικονομικό Υποσύστημα και Υποσύστημα Επιχειρηματικής Ευφυΐας 1. Παρακολούθηση συνταγογράφησης ανά γιατρό (ΑΜΚΑ και ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ) και δημιουργία τροποποίηση σχετικών αναφορών. 2. Δημιουργία νέων αλλά και τροποποίηση ήδη δημιουργημένων αναφορών και προσαρμογή αυτών, στους νέους πίνακες της ηλεκτρονικής πλατφόρμας BI HEALTH του Υπουργείου, που αντικατέστησε το Esynet. Δημιουργία οικονομικών αναφορών για το γενικό λογιστήριο του κράτους. 3. Εμπλουτισμός του ΒΙ με νέες επιλογές και διορθώσεις όπου απαιτείται. Εκπαίδευση χρηστών. 4. Εισαγωγή barcode για τα υλικά που διαχειρίζεται η Αποθήκη Υλικού του Νοσοκομείου μαζί με την προσαρμογή των ανάλογων αναφορών που χρησιμοποιούνται. 5. Δημιουργία διασύνδεσης της εφαρμογής Φαρμακείου για την εκτέλεση ηλεκτρονικών συνταγών στην πλατφόρμα e- prescription, που αφορά στα Φαρμακεία, της ΗΔΙΚΑ 6. Διασύνδεση του πλάνου ορόφου 10 ξενώνων και 10 οικοτροφείων με τη Διαχείριση Φαρμακείου. 20.000,00 12

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ αριθμ. 111.16 Στο Χαϊδάρι σήμερα την... του μηνός... του έτους 2016 ημέρα..., οι κάτωθι υπογεγραμμένοι, αφ ενός μεν ο κος..., Διοικητής του ΨΝΑ (ΑΦΜ ΨΝΑ: 999696712 - Δ.Ο.Υ. ΑΙΓΑΛΕΩ) ενεργών εν προκειμένω ως εκπρόσωπος του Νοσοκομείου και αφ ετέρου η εταιρεία.. Διεύθυνση εταιρίας : Τ.Κ. : Περιοχή : Τηλέφωνα επικοιν. : Κινητό : Φαξ : Α.Φ.Μ : Δ.Ο.Υ. : νομίμως εκπροσωπούμενη από τ... συμφώνησαν και αποδέχθηκαν τα παρακάτω: Το Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Αττικής, διενήργησε Δεύτερο Επαναληπτικό Πρόχειρο Μειοδοτικό διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, για την για την ανάδειξη Αναδόχων Συμβάσεων για Νέες Λειτουργικότητες Πρόσθετες Υπηρεσίες για το Έργο «ΟΠΣΥ Γ Πε.Σ.Υ.Π.. Αττικής, για ένα έτος, προϋπολογισθείσας δαπάνης 20.000,00 συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. στο πλαίσιο υλοποίησης του Π.Π.Υ.Υ. 2014 ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ 2016. Το Διοικητικό Συμβούλιο του Νοσοκομείου με την αριθμ.: 00η/00-00-2016 (Οικ.Θέμα 0 ο ) απόφασή του ενέκρινε την ανάθεση των υπηρεσιών που αναφέρονται στο άρθρο 1 της παρούσης, στην εταιρεία... ΑΡΘΡΟ 1 ο Οι υπό ανάθεση υπηρεσίες είναι: (όπως ορίζεται από την σχετική διακήρυξη και την κατακυρωθείσα προσφορά, τεχνική & οικονομική) ΑΡΘΡΟ 2 ο Η προμηθεύτρια εταιρία κατέθεσε την αριθμ.... εγγυητική επιστολή της... ίση με το 5% της καθαρής αξίας της προμήθειας, για την καλή εκτέλεση των όρων της παρούσης. ΑΡΘΡΟ 3 ο Η συνολική αξία ανέρχεται στο ποσό των.. συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ ΑΡΘΡΟ 4 ο (Όπως ορίζει το σχετικό άρθρο της παρούσης διακήρυξης, για τις ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΗ ΠΑΡΑΔΟΣΗ) ΑΡΘΡΟ 5 ο (Όπως ορίζει το σχετικό άρθρο της παρούσης διακήρυξης, για τη ΚΗΡΥΞΗ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟ ΩΣ ΕΚΠΤΩΤΟΥ) ΑΡΘΡΟ 6 ο. (Όπως ορίζει το σχετικό άρθρο της παρούσης διακήρυξης, για τις ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟ) ΑΡΘΡΟ 8 ο (Όπως ορίζει το σχετικό άρθρο της παρούσης διακήρυξης για τα ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ) ΑΡΘΡΟ 9 ο (Όπως ορίζει το σχετικό άρθρο της παρούσης διακήρυξης για την ΠΛΗΡΩΜΗ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟ) ΑΡΘΡΟ 10 ο (Όπως ορίζει το σχετικό άρθρο της παρούσης διακήρυξης για τις ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ) ΑΡΘΡΟ 11 ο (Όπως ορίζει το σχετικό άρθρο της παρούσης διακήρυξης για την ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ) ΑΡΘΡΟ 12 ο (Όπως ορίζει το σχετικό άρθρο της παρούσης διακήρυξης για την ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ) ΑΡΘΡΟ 13 ο (Όπως ορίζει το σχετικό άρθρο της παρούσης διακήρυξης για τιη ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ) Η παρούσα σύμβαση συντάχθηκε σύμφωνα με την αριθμ.: 111.16 Διακήρυξη του Ψ.Ν.Α. την αριθμ.πρωτ: προσφορά του ανάδοχο καθώς και τις διατάξεις του Ν.2286/1995 του ΠΔ 118/2007, του Ν.3329/2005, του Ν.3377/2005, του Ν.3527/2007, του Ν. 3580/2007 με τις εκάστοτε τροποποιήσεις τους. Αφού συνομολογήθηκαν τα παραπάνω, από τα συμβαλλόμενα μέρη συντάχθηκε η παρούσα σύμβαση σε δύο (2) αντίγραφα και υπογράφεται νόμιμα απ αυτούς αφού έλαβε ο καθένας από τους συμβαλλόμενους από ένα όμοιο. ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ ΓΙΑ ΤΟ Ψ.Ν.Α ΓΙΑ ΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΡΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΙΑ O ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ Ο ΠΡΟΪΣΤ. ΤΜ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΨΝΑ ΞΕΝΟΦΩΝ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ 13