ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ Περιοχή Έδεσσας ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΔΠΜ-Θ/ΠΕΡ. ΕΔΕΣΣΑΣ/ 8 /2015 «ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΜΕΣΗΣ ΤΑΣΗΣ, ΧΑΜΗΛΗΣ ΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΑΘΜΩΝ ΜΕ ΟΠΤΙΚΑ ΜΕΣΑ ΣΤΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΑ ΟΡΙΑ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΕΔΕΣΣΑΣ»
ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΑΡΘΡΟ 1. ΑΡΘΡΟ 2. ΑΡΘΡΟ 3. ΑΡΘΡΟ 4. ΑΡΘΡΟ 5. ΑΡΘΡΟ 6. ΑΡΘΡΟ 7. ΑΡΘΡΟ 8. ΑΡΘΡΟ 9. ΑΡΘΡΟ 10. ΑΡΘΡΟ 11. ΑΡΘΡΟ 12. ΑΡΘΡΟ 13. ΑΡΘΡΟ 14. Αντικείμενο της Σύμβασης Όροι Συμβατικό Τίμημα Τρόπος Πληρωμής Προθεσμίες Πέρατος Ποινικές Ρήτρες Ασφάλιση του Έργου Ευθύνη Αναδόχου Εκπροσώπηση της Επιχείρησης Εκχώρηση Μηχανήματα, Εργαλεία και Υλικά Ευθύνες του Αναδόχου Καταγγελία της Σύμβασης Απαιτήσεις Διαφωνίες Εγγύηση Καλής Εκτέλεσης Υποχρεώσεις Εργολάβου/ Αναδόχου ως προς την Εργατική και Ασφαλιστική Νομοθεσία ΑΡΘΡΟ 15. Ισχύς της σύμβασης
ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΔΕΣΣΑΣ Σύμβαση: ΔΠΜ-Θ/ΠΕ/8/2015 ΕΡΓΟ : ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΜΕΣΗΣ ΚΑΙ ΧΑΜΗΛΗΣ ΤΑΣΗΣ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ Στην Έδεσσα σήμερα..., τα συμβαλλόμενα μέρη, αφενός ο «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε.»που θα αποκαλείται στο εξής Επιχείρηση ο ΔΕΔΔΗΕ, ο οποίος έχει έδρα στην Αθήνα, οδός Περραιβού 20 & Καλλιρρόης 5 Αθήνα με ΑΦΜ 094532827, Δ.Ο.Υ. Φ.Α.Ε. Αθηνών και εκπροσωπείται νόμιμα σ αυτή την περίπτωση από τον Δ/ντή της Περιοχής Έδεσσας κ. και αφ ετέρου ο.. που θα αποκαλείται στο εξής Ανάδοχος και έχει έδρα στ, οδός αρ με ΑΦΜ.,Δ.Ο.Υ... και εκπροσωπείται νόμιμα σ αυτή την περίπτωση από τον ίδιο, συνομολόγησαν τη Σύμβαση αυτή και συμφώνησαν τους όρους που αναγράφονται παρακάτω, χωρίς καμιά επιφύλαξη. ΑΡΘΡΟ 1 Αντικείμενο της Σύμβασης 1. Με τη Σύμβαση αυτή η Επιχείρηση αναθέτει και ο Ανάδοχος αναλαμβάνει την υποχρέωση να προβεί στην έγκαιρη, έντεχνη άρτια, οικονομική και ασφαλή εκτέλεση της Παροχής Υπηρεσίας : «ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΜΕΣΗΣ ΤΑΣΗΣ, ΧΑΜΗΛΗΣ ΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΑΘΜΩΝ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΜΕ ΟΠΤΙΚΑ ΜΕΣΑ ΣΤΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΑ ΟΡΙΑ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΕΔΕΣΣΑΣ». 2. Στην έννοια του υπόψη Έργου περιλαμβάνονται αναλυτικά τα ακόλουθα: 2.1. Επιθεώρηση Δικτύου ΧΤ, ΜΤ κορμών, διακλαδώσεων και Υ/Σ ΜΤ/ΧΤ δια «γυμνού οφθαλμού» ή με κιάλια, με βάση τα φύλλα πασσαλώσεως και τα μονογραμμικά λειτουργικά διαγράμματα όλων των αναχωρήσεων των Υ/Σ ΥΤ/ΜΤ καθώς και φωτογράφηση των κατασκευών του Δικτύου με χρήση φωτογραφικής μηχανής υψηλής ανάλυσης. Η επιθεώρηση από πεπειραμένο και ικανό ηλεκτροτεχνικό, τουλάχιστον τεχνίτη ΣΤ ειδικότητας. 2.2. Η επιθεώρηση του ως άνω δικτύου ΜΤ, ΧΤ και Υ/Σ θα εκτελεστεί σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην συνημμένη Τεχνική Περιγραφή και στην Οδηγία Διανομής Αριθμός 9 της Επιχείρησης, (συντομογραφικά ΟΔ Νο 09). 3. Τα συνημμένα, Τεχνική Περιγραφή, Σχέδια ΟΔ Νο 09, Τεύχος Ασφαλίσεων, Ειδικοί Όροι, ΣΑΥ & ΦΑΥ, έντυπο Δελτίου Επιθεώρησης και Συντήρησης Εγκαταστάσεων Διανομής, Ημερήσιο Δελτίο Εργασίας κ.λ.π., αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας σύμβασης.
ΑΡΘΡΟ 2 Συμβατικό Τίμημα Το συμβατικό τίμημα του Έργου, όπως το Έργο περιγράφεται στο άρθρο 1 του παρόντος Συμφωνητικού, ανέρχεται σε... και δεν υπόκειται σε αναθεώρηση. ΑΡΘΡΟ 3 Τρόπος Πληρωμής Οι πληρωμές προς τον Ανάδοχο θα γίνονται σύμφωνα με τους όρους της σύμβασης την 24 η ημέρα του τρίτου μήνα από την ημερομηνία υποβολής στην Επιχείρηση όλων των παρακάτω δικαιολογητικών τα οποία θα πρέπει να είναι επακριβή και πλήρη : 1. Πιστοποίηση εκτέλεσης των εργασιών κατά τρόπο ικανοποιητικό και με τους όρους της σύμβασης, εγκεκριμένη από το Αρμόδιο όργανο του ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. 2. Τιμολόγιο του Εργολάβου υπέρ του ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. 3. Φορολογική Ενημερότητα. 4. Ασφαλιστική Ενημερότητα. 5. Υπεύθυνη Δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου του Εργολάβου/ αναδόχου με την οποία θα βεβαιώνεται ότι έχουν τηρηθεί απαρεγκλίτως οι διατάξεις της Εργατικής και ασφαλιστικής Νομοθεσίας για το απασχολούμενο Προσωπικό από αυτόν ή/και τον Υπεργολάβο για την περίοδο αναφοράς του τιμολογίου. 6. Θεωρημένα από το ΙΚΑ αντίγραφα μισθολογικών καταστάσεων του προσωπικού του Εργολάβου/Αναδόχου ή/και Υπεργολάβου για την περίοδο αναφοράς του τιμολογίου. 7. Αντίγραφα παραστατικών, από τα οποία αποδεικνύεται η καταβολή μέσω Τραπέζης των αποδοχών των εργαζομένων στον Εργολάβο/Ανάδοχο ή Υπεργολάβο αυτού. 8. Κάθε άλλο έγγραφο που δύναται να αποδείξει την τήρηση της εργατικής και ασφαλιστικής νομοθεσίας για το προσωπικό που απασχολήθηκε την περίοδο αναφοράς του τιμολογίου, το οποίο τυχόν θα ζητηθεί από τα αρμόδια όργανα του ΔΕΔΔΗΕ. ΑΡΘΡΟ 4 Προθεσμίες Πέρατος Ποινικές Ρήτρες 1. Προθεσμία Πέρατος Έργου Η εκτέλεση και αποπεράτωση του Έργου θα γίνει σε δύο (2) έτη από την ημερομηνία ισχύος της Σύμβασης και θα πραγματοποιηθεί σε δύο χρονικές περιόδους. Α) Χρονική περίοδος από 1/3/2016 έως 31/10/2016 Β) Χρονική περίοδος από 1/3/2017 έως 31/10/2017 2. Ποινικές Ρήτρες 2.1 Για κάθε εργάσιμη ημέρα υπέρβασης της συνολικής προθεσμίας πέρατος από υπαιτιότητα του Αναδόχου, ο Ανάδοχος έχει την υποχρέωση να καταβάλλει ποινική ρήτρα 50 ευρώ (πενήντα ευρώ) (αναγράφεται ένα ποσό σε ευρώ που θα είναι ίσο περίπου με το 15% της ημερήσιας αποζημίωσης του Αναδόχου, η οποία θα προκύπτει από την διαίρεση του συμβατικού τιμήματος με τη συνολική προθεσμία πέρατος. 2.2 Το συνολικό της ποινικής ρήτρας δεν μπορεί να υπερβεί το 10% του συμβατικού τμήματος. 2.3 Η ποινική ρήτρα επιβάλλεται από την Επιβλέπουσα Υπηρεσία και παρακρατείται από την αμέσως επόμενη, μετά την επιβολή της, πληρωμής προς τον Ανάδοχο.
ΑΡΘΡΟ 5 Ασφάλιση του Έργου 1. Ο Ανάδοχος, πέραν από τις λοιπές υποχρεώσεις, είναι υποχρεωμένος να συνομολογήσει με ασφαλιστικές εταιρίες (ελληνικές ή ξένες), και να διατηρεί και να παρακολουθεί, με δικές του δαπάνες, τις παρακάτω ασφαλίσεις: α) Ασφάλιση του προσωπικού του (ΙΚΑ,κ.λ.π.), β) των οχημάτων του και γ) ασφάλιση των επιβαινόντων στα οχήματα του. 2. Τα ασφαλιστήρια συμβόλαια για κάθε μία από τις ασφαλίσεις θα πρέπει να περιέχουν και να καλύπτουν κατ ελάχιστον τα καθοριζόμενα στο συνημμένο Τεύχος Ασφαλίσεις. ΑΡΘΡΟ 6 Ευθύνη Κοινοπραξίας 1. Συμφωνείται ρητά ότι ο Ανάδοχος ενέχεται και ευθύνεται έναντι της Επιχείρησης ενιαία, αδιαίρετα, αλληλέγγυα και σε ολόκληρο το κάθε ένα χωριστά για την εκπλήρωση των κάθε φύσης υποχρεώσεων που αναλαμβάνει η Κοινοπραξία με την παρούσα Σύμβαση. 2. Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος είναι κοινοπραξία, συμφωνείται ότι θα εκπροσωπούνται με κοινό εκπρόσωπο και σε όλη τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης και θα ελέγχεται από την Επιχείρηση η ουσιαστική συμμετοχή στην κοινοπραξία όλων των μελών αυτής σύμφωνα με το κοινοπρακτικό. ΑΡΘΡΟ 7 Εκπροσώπηση της Επιχείρησης 1. Η διοίκηση του Έργου, η παρακολούθηση και ο έλεγχος αυτού ασκούνται από την Επιχείρηση, μέσω του Δ/ντή Περιοχής Έδεσσας που θα αποκαλείται στο εξής Επιβλέπουσα Υπηρεσία. Στα καθήκοντα της Επιβλέπουσας Υπηρεσίας περιλαμβάνονται η παρακολούθηση και ο έλεγχος της ποιότητας, της ποσότητας των εργασιών και γενικά η τήρηση των όρων της Σύμβασης από τον Ανάδοχο. Την εποπτεία της Επιβλέπουσας Υπηρεσίας ασκεί η Δ/νση Περιφέρειας Μακεδονίας Θράκης, που θα αποκαλείται στο εξής Προϊστάμενη Υπηρεσία. 2. Η παρακολούθηση και ο έλεγχος του Έργου από τα αρμόδια υπηρεσιακά όργανα της Επιχείρησης μπορεί να ασκηθεί εκτός από τον τόπο των Έργων και σε όλους τους χώρους που εκτελούνται τμήματα του Έργου και ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να εξασφαλίσει την απρόσκοπτη άσκηση των καθηκόντων των οργάνων αυτών. 3. Η άσκηση των καθηκόντων των αρμοδίων οργάνων της Επιχείρησης ως προς την εκτέλεση της Σύμβασης δε μειώνει σε καμία περίπτωση τις ευθύνες του Αναδόχου σύμφωνα με τις διατάξεις της ισχύουσας Νομοθεσίας και τη Σύμβαση.
ΑΡΘΡΟ 8 Απαγόρευση Υποκατάστασης και Εκχώρησης 1. Ο Εργολάβος /Ανάδοχος δεν μπορεί να υποκαταστήσει άλλον, μερικώς ή ολικώς ή με υπεργολαβία, στην εκτέλεση των εκ της παρούσης σύμβασης υποχρεώσεών του, χωρίς την οπωσδήποτε προγενέστερη έγγραφη συναίνεση του ΔΕΔΔΗΕ. 2. Απαγορεύεται και είναι απολύτως άκυρη και χωρίς νομικό αποτέλεσμα για την Επιχείρηση, η μεταβίβαση ή εκχώρηση, από τον Εργολάβο/Ανάδοχο σε οποιοδήποτε τρίτο φυσικό ή νομικό πρόσωπο, οποιασδήποτε απαίτησης ή δικαιώματος ή αγωγής που μπορεί να έχει κατά της Επιχείρησης και προκύπτει από τη Σύμβαση ή σε σχέση με αυτή, εάν γίνει χωρίς προηγούμενη έγγραφη έγκριση του ΔΕΔΔΗΕ. Με την έγκριση της, η Επιχείρηση μπορεί να καθορίζει την έκταση και τις προϋποθέσεις της εκχώρησης. 3. Με την έγκριση της, η Επιχείρηση μπορεί να καθορίζει την έκταση και τις προϋποθέσεις της εκχώρησης. ΑΡΘΡΟ 9 Μηχανήματα, εργαλεία και υλικά Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος, με δικές του δαπάνες, να προβαίνει στην προμήθεια, εγκατάσταση και λειτουργία οποιωνδήποτε μηχανημάτων, εργαλείων, υλικών και εφοδίων, αναγκαίων ή χρησίμων για την εκτέλεση του Έργου. Τα υπόψη μηχανήματα, εργαλεία, υλικά και εφόδια, καθώς και όλα τα ικριώματα και εγκαταστάσεις που χρησιμοποιούνται στο Έργο, πρέπει να είναι κατάλληλα για τη χρήση που προορίζονται και να παρέχουν πλήρη ασφάλεια για το Έργο, τη λειτουργία των Εγκαταστάσεων και το προσωπικό. 1. Ο Ανάδοχος ευθύνεται: ΑΡΘΡΟ 10 Ευθύνες του Αναδόχου α) για την άρτια, πλήρη, εμπρόθεσμη, έντεχνη και σύμφωνη προς τους κανόνες της σύγχρονης επιστήμης και τεχνικής, εκτέλεση της Παροχής Υπηρεσίας, β) για την αποκατάσταση οποιουδήποτε ελαττώματος, που προκύπτει από την εκτέλεση των εργασιών γ) έναντι τρίτων, έναντι του προσωπικού της Επιχείρησης καθώς και έναντι του δικού του προσωπικού, για ζημίες γενικά, στις οποίες συμπεριλαμβάνονται οι ζημιές σε ιδιοκτησία, οι σωματικές βλάβες ή και θάνατος οποιουδήποτε προσώπου, ακόμα και αυτών που δεν καλύπτονται από τα συνήθη ασφαλιστήρια συμβόλαια. Εξαιρούνται οι δικαιολογημένες από την Επιβλέπουσα Υπηρεσία αγροζημίες. 2. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να αποκαταστήσει εντός εύλογου προθεσμίας πέντε (5) ημερών τις ζημιές που προκάλεσε ή να προσκομίσει σχετικές απαλλακτικές αποδείξεις των ζημιωθέντων, άλλως θα γίνεται ισόποση παρακράτηση από τις πληρωμές του. 3. Η Επιβλέπουσα Υπηρεσία και το προσωπικό της Επιχείρησης, δε φέρουν καμία ευθύνη έναντι τρίτων για ζημιές που οφείλονται στην εκτέλεση των εργασιών της Σύμβασης από τον Ανάδοχο, όπως και για κάθε τυχόν Θανατηφόρο ή όχι ατύχημα που ήθελε συμβεί στο προσωπικό της Επιχείρησης,του Αναδόχου ή σε κάθε τρίτο κατά την εκτέλεση της Έργου από τον Ανάδοχο.
4. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να συμμορφώνεται αυστηρά προς τους ισχύοντες στην Ελλάδα σχετικούς Νόμους, Διατάγματα, Κανονισμούς και Αστυνομικές διατάξεις, καθώς και προς τις οδηγίες του ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. για την τήρηση όρων αδειών που εκδίδουν διάφορες Αρχές π.χ. Δασαρχεία, Πολεοδομίες. ΑΡΘΡΟ 11 Καταγγελία της Σύμβασης 1. Με την επιφύλαξη όλων των δικαιωμάτων της Επιχείρησης που προκύπτουν από τις υπόλοιπες διατάξεις της Σύμβασης στις περιπτώσεις που ο Ανάδοχος καθυστερήσει χωρίς εύλογη δικαιολογία την έναρξη των εργασιών ή εάν δε συμμορφώνεται προς τις διατάξεις της Σύμβασης και καθυστερεί την πρόοδο των εργασιών ώστε να είναι προφανώς αδύνατη η εμπρόθεσμη εκτέλεση του Έργου ή εάν οι εργασίες που εκτελεί είναι κατά σύστημα κακότεχνες ή αν επιμόνως και εξακολουθητικά παραβαίνει ή δεν εφαρμόζει τα εγκεκριμένα σχέδια και δε συμμορφώνεται με τις οδηγίες, τις κατευθύνσεις και εντολές της Επιχείρησης ή εάν συστηματικά παραλείπει την τήρηση των κανόνων ασφαλείας των εργαζομένων ή προστασία του περιβάλλοντος, η Επιχείρηση δικαιούται, για οποιαδήποτε από τα παραπάνω, να απευθύνει Ειδική Πρόσκληση προς τον Ανάδοχο στην οποία απαραίτητα μνημονεύονται οι διατάξεις του παρόντος Άρθρου και στην οποία περιλαμβάνεται συγκεκριμένη περιγραφή ενεργειών ή εργασιών που πρέπει να εκτελεστούν από τον Ανάδοχο, μέσα σε προθεσμία που τάσσεται από την Ειδική Πρόσκληση. Η Προθεσμία στη περίπτωση αυτή καθορίζεται με βάση το συντομότερο δυνατό από τεχνικής απόψεως χρόνου για την εκπλήρωση της αντίστοιχης υποχρέωσης, και σε καμία περίπτωση δε μπορεί να είναι μικρότερη από δέκα (10) ημέρες. Εάν ο Ανάδοχος δε συμμορφωθεί με την παραπάνω έγγραφη Ειδική Πρόσκληση μέσα την προθεσμία που έχει καθοριστεί, η Επιχείρηση δικαιούται με εξώδικη δήλωση προς τον Ανάδοχο, η οποία κοινοποιείται με Δικαστικό Επιμελητή, να προβεί στην καταγγελία της Σύμβασης, μερικά ή ολικά. 2. Η Σύμβαση λύεται αυτοδικαίως όταν ο Ανάδοχος πτωχεύσει. Στην περίπτωση αυτή ισχύουν και τα αναφερόμενα στην παράγραφο 5 του παρόντος Άρθρου. Η Σύμβαση καταγγέλλεται, κατά την κρίση της Επιχείρησης, όταν ο Ανάδοχος τεθεί σε αναγκαστική διαχείριση ή σε περίπτωση κοινοπραξίας όταν πτωχεύσουν ή τεθούν σε αναγκαστική διαχείριση όλα τα κοινοπρακτούντα μέρη, όπως επίσης στην περίπτωση που κατά παράβαση των διατάξεων του Άρθρου 8 του παρόντος Συμφωνητικού ο Ανάδοχος υποκατέστησε τον εαυτό του ολικά ή μερικά κατά την εκτέλεση της Σύμβασης με οποιαδήποτε τρίτο. 3. Η καταγγελία οριστικοποιείται και ο Ανάδοχος εκπίπτει της Σύμβασης (Επικύρωση της Έκπτωσης), αν δεν υποβληθεί μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών ένσταση του Αναδόχου ή αν απορριφθεί η ένσταση. Η ένσταση που ασκείται εμπρόθεσμα αναστέλλει την απόφαση έκπτωσης μέχρι να εκδοθεί η απόφαση επί της έντασης. Για την ένσταση αποφασίζει ο Γενικός Δ/ντης Διανομής. 4. Με την οριστικοποίηση της καταγγελίας της Σύμβασης, σύμφωνα με τα παραπάνω, ο Ανάδοχος αποξενούται και αποβάλλεται από το Έργο και γίνεται εκκαθάριση της Σύμβασης το συντομότερο δυνατό. Η Επιχείρηση δικαιούται είτε να συνεχίσει η ίδια την εκτέλεση του Έργου,είτε να το αναθέσει σε άλλον Ανάδοχο. Η Επιχείρηση και ο νέος Ανάδοχος δικαιούται να χρησιμοποιούν εφόσον το κρίνουν απαραίτητο, τα υλικά, τα εφόδια, τις εγκαταστάσεις και λοιπά μέσα του έκπτωτου Αναδόχου, τα οποία έχουν προσκομισθεί ή αναγερθεί από αυτόν στον τόπο του Έργου.
5. Κατά του οριστικά έκπτωτου Αναδόχου, με την επιφύλαξη όλων των δικαιωμάτων της Επιχείρησης για αποζημίωση, επέρχονται αθροιστικά οι εξής συνέπειες : α) Καταπίπτουν υπέρ της Επιχείρησης οι Εγγυήσεις Καλής Εκτέλεσης του Έργου. β) Γίνονται άμεσα απαιτητές οποιεσδήποτε οφειλόμενες Ποινικές Ρήτρες μέχρι την ημερομηνία της καταγγελίας. 6. Για την εκκαθάριση της Σύμβασης η Επιχείρηση θα διενεργήσει προσκαλώντας προς τούτο τον Ανάδοχο το συντομότερο δυνατό, την απογραφή της υπάρχουσας κατάστασης και θα καθορίσει το συνολικό ποσό (εάν υπάρχει) με το οποίο τιμολογούνται οι εργασίες που έχουν εκτελεστεί σύμφωνα με τη Σύμβαση και θα καθορίσει επίσης και την αξία οποιωνδήποτε προσωρινών εργασιών. Σε περίπτωση που ο έκπτωτος Ανάδοχος, αν και κλήθηκε, δεν παραστάθηκε, η Επιχείρηση μπορεί να προβεί η ίδια στην απογραφή και θα χρεοπιστώσει ανάλογα τον Ανάδοχο. 1. Απαιτήσεις ΑΡΘΡΟ 12 Απαιτήσεις Διαφωνίες. 1.1. Σε κάθε περίπτωση που ο Ανάδοχος θεωρεί ότι δικαιούνται να προβάλει απαίτηση σε σχέση με οποιαδήποτε θέμα που αφορά στη Σύμβαση, υποχρεούνται να το γνωστοποιεί στην Επιβλέπουσα Υπηρεσία μέσα σε πέντε (5) ημέρες από την ημερομηνία που εμφανίστηκε το γεγονός για το οποίο προτίθεται να υποβάλει την απαίτηση. Με την εμφάνιση του γεγονότος, ο Ανάδοχος υποχρεούνται να τηρεί όλα τα απαραίτητα στοιχεία κατά τρόπο που κρίνεται αναγκαίος για την υποστήριξη της απαίτησης του. 1.2. Μέσα σε πέντε (5) ημέρες από την αποστολή της παραπάνω γνωστοποίησης, ο Ανάδοχος υποχρεούνται να παραδίδει στην Επιβλέπουσα Υπηρεσία οικονομική ανάλυση της απαίτησης του, που θα συνοδεύεται με λεπτομερή αιτιολόγησή της. 1.3. Εάν ο Ανάδοχος δε συμμορφώνεται με τις διατάξεις του παρόντος Άρθρου,το δικαίωμα του για πληρωμή, εφόσον το αίτημα του γίνει δεκτό από την Επιχείρηση, περιορίζεται μέχρι του σημείου που η Επιβλέπουσα Υπηρεσία μπορεί να επαληθεύσει από τα τηρηθέντα στοιχεία. 2.Διαφωνίες. 2.1.Κάθε διαφωνία, που αναφύεται οποτεδήποτε κατά την διάρκεια ισχύος της Σύμβασης,θα αναφέρεται γραπτώς στην Προϊσταμένη Υπηρεσία, από τον Ανάδοχο με Αίτηση Επίλυσης Διαφωνίας. 2.2. Στην Αίτηση Επίλυσης Διαφωνίας, ο Ανάδοχος θα εκθέτει σαφώς το θέμα που αφορά τη διαφωνία. Ειδικότερα στην Αίτηση θα περιλαμβάνονται τα ακόλουθα: α. Σαφής περιγραφή της υπό κρίση διαφωνίας. β. Έκθεση των πραγματικών περιστατικών στα οποία βασίζεται η διαφωνία. γ. Η αιτούμενη αποκατάσταση ή και το τυχόν σε σχέση προς αυτή χρηματικό ποσό. δ. Όλα τα αποδεικτικά στοιχεία που αφορούν στη διαφωνία, όπως επίσης και κάθε στοιχείο που θεωρείται απαραίτητο. 2.3.Η Προϊσταμένη Υπηρεσία υποχρεούται, το αργότερο σε τριάντα (30) ημέρες από την ημέρα κατά την οποία έλαβε την αίτηση αυτή, να γνωστοποιήσει στον Ανάδοχο την απόφαση της Επιχείρησης.
2.4. Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος δεν ικανοποιείται με την απόφαση αυτή της Επιχείρησης ή στην περίπτωση κατά την οποία δε λάβει απάντηση μέσα στην παραπάνω προθεσμία, μπορεί να προσφύγει στα τακτικά Δικαστήρια Έδεσσας. 2.5. Η ύπαρξη διαφωνίας μεταξύ των συμβαλλομένων δεν αναστέλλει την εκτέλεση του Έργου, ούτε αίρει την υποχρέωση του Αναδόχου να ακολουθεί τις εντολές της Επιχείρησης σχετικά με την έγκαιρη και την άρτια εκτέλεση του Έργου. ΑΡΘΡΟ 13 Εγγύηση καλής εκτέλεσης 1. Ο Ανάδοχος κατέθεσε σήμερα την εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης, 5% του συμβατικού ποσού ήτοι. ( ) και με αριθ../ για την ακριβή, πιστή και εμπρόθεσμη εκτέλεση των όρων και συμφωνιών, της παρούσας Σύμβασης που θεωρούνται εξ ίσου ουσιώδης. Σημείωση : Σύμφωνα με τον Ν. 4281/2014, όπως οι εγγυητικές επιστολές συμμετοχής, έτσι και οι εγγυητικές επιστολές καλής εκτελέσεως θα πρέπει να προέρχονται από πιστωτικά ιδρύματα που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου, ή στα κράτη-μέρη της Συμφωνίας Δημοσίων Συμβάσεων του παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου, που κυρώθηκε με το ν.2513/1997 (Α 139) και έχουν, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωμα αυτό. Μπορούν, επίσης, να εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α. Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. ή να παρέχονται με γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων με παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου χρηματικού ποσού. Το κείμενο της ως άνω εγγυητικής θα είναι σύμφωνο με το συνημμένο ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 2. Η Εγγυητική Επιστολή επιστρέφεται στον εγγυητή που τη χορήγησε και όχι στον Ανάδοχο που έχει δηλώσει ότι παραιτείται ρητώς χωρίς αντίρρηση και επιφύλαξη από δικαίωμα να αμφισβητήσει με οποιοδήποτε τρόπο τα δικαιώματα του «ΔΕΔΔΗΕ» που αναφέρονται στην πιο πάνω εγγυητική επιστολή και φορούν την είσπραξη αυτής (της εγγυητικής ) από τον εγγυητή και επιπλέον παραιτείται ρητώς από το δικαίωμα να προσφύγει κατά του ΔΕΔΔΗΕ στο δικαστήριο για την μη κατάπτωση της πιο πάνω εγγυητικής επιστολής ή να την θέσει σε δικαστική μεσεγγύηση. 3. Τέλος, συμφωνείται ότι η εγγύηση αυτή θα επιστραφεί ατόκως μετά από την πλήρη εμπρόθεσμη και άψογη, σύμφωνα με όσα αναφέρονται πιο πάνω, εκτέλεση και λήξη της Σύμβασης και μετά από αίτηση του αναδόχου, εκτός εάν υπάρξει εν τω μεταξύ περίπτωση μερικής ή ολικής κατάπτωσης της υπέρ του ΔΕΔΔΗΕ, ενώ σε τέτοιες περιπτώσεις ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να συμπληρώνει ή ανάλογα με την περίπτωση να την αντικαθιστά αμέσως με άλλη. Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος δεν θα συμμορφωθεί με οποιοδήποτε όρο της παρούσας Σύμβασης ο ΔΕΔΔΗΕ έχει το δικαίωμα να την καταγγείλει, ενώ εκπίπτει υπέρ του η παραπάνω εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης, ως ποινική ρήτρα. ΑΡΘΡΟ 14 Ευθύνες και Υποχρεώσεις του Αναδόχου 1. Ο Εργολάβος / Ανάδοχος θα είναι πλήρως και αποκλειστικά μόνος υπεύθυνος έναντι στο ΔΕΔΔΗΕ, για την απαρέγκλιτη τήρηση της ισχύουσας εργατικής και ασφαλιστικής νομοθεσίας ως προς το απασχολούμενο από αυτόν προσωπικό, καθώς και ως προς το προσωπικό των Υπεργολάβων του, ενόψει της εκπλήρωσης των υποχρεώσεων της Σύμβασης.
2. Ο Εργολάβος / ανάδοχος και οι Υπεργολάβοι υποχρεούνται να τηρούν απαρεγκλίτως τις διατάξεις της εργατικής και ασφαλιστικής νομοθεσίας για το προσωπικό τους που θα απασχολείται στα πλαίσια της Σύμβασης, συμπεριλαμβανομένων της καταβολής στο προσωπικό τους των νομίμων αποδοχών, οι οποίες σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να είναι κατώτερες των προβλεπόμενων από την οικεία συλλογική σύμβαση εργασίας, της τήρησης του νομίμου ωραρίου, της καταβολής των εκ του νόμου προβλεπόμενων ασφαλιστικών εισφορών του προσωπικού τους, της αυστηρής τήρησης των όρων υγείας και ασφάλειας των εργαζομένων κ.λ.π. Για το σκοπό αυτό, ο Εργολάβος / ανάδοχος, υποχρεούται, ιδίως : (α) να καταβάλλει το μισθό των εργαζομένων του αποκλειστικά μέσω Τραπεζών και να υποβάλλει τα σχετικά παραστατικά πληρωμής στο αρμόδιο για την παρακολούθηση και εφαρμογή των όρων της Σύμβασης όργανο του ΔΕΔΔΗΕ και (β) να προσκομίσει στο αρμόδιο για την παρακολούθηση και εφαρμογή των όρων της Σύμβασης όργανο του ΔΕΔΔΗΕ, οποιοδήποτε άλλο έγγραφο του ζητηθεί που είναι πρόσφορο να αποδείξει την τήρηση της εργατικής και ασφαλιστικής νομοθεσίας, όπως αντίγραφα των συμβάσεων εργασίας του προσωπικού του ή/ και του προσωπικού του Υπεργολάβου που απασχολείται στα πλαίσια της Σύμβασης και καθ όλη τη διάρκεια ισχύος της, θεωρημένα από το ΙΚΑ αντίγραφα μισθολογικών καταστάσεων του προσωπικού του ή/και του προσωπικού των Υπεργολάβων, θεωρημένα από το αρμόδιο Τμήμα Κοινωνικής Επιθεώρησης (ΣΕΠΕ), πίνακες προσωπικού οι οποίοι θα αναρτώνται, κατά το νόμο, στο χώρο εκτέλεσης της Σύμβασης, αντίγραφα των εκκαθαριστικών μισθοδοσίας του προσωπικού του ή/ και του προσωπικού του Υπεργολάβου, αντίγραφα ΑΠΔ του ΙΚΑ κ.λ.π. Ο Εργολάβος / Ανάδοχος υπέχει τις παραπάνω έναντι του ΔΕΔΔΗΕ υποχρεώσεις, τόσο για το προσωπικό που ο ίδιος θα απασχολεί για την εκτέλεση της Σύμβασης, όσο και για το προσωπικό των τυχόν υπεργολάβων του, υποσχόμενος και εγγυώμενος την ορθή τήρηση τους και εκ μέρους των τυχόν υπεργολάβων του. 3. Ο ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. διατηρεί το δικαίωμα να αποστείλει αντίγραφο Σύμβασης, καθώς και τα στοιχεία του απασχολούμενου στα πλαίσια της Σύμβασης προσωπικού του Εργολάβου/ Αναδόχου ή/και του Υπεργολάβου, στο κατά τόπο αρμόδιο Τμήμα Κοινωνικής Επιθεώρησης του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ), καθώς και στο ΙΚΑ ΕΤΑΜ, προκειμένου να ελεγχθεί η απαρέγκλιτη τήρηση της Εργατικής και Ασφαλιστικής νομοθεσίας. Το προσωπικό του Εργολάβου/ Αναδόχου καθώς και το προσωπικό του Υπεργολάβου, κατά την εκτέλεση των εργασιών οφείλει να φέρει ομοιόμορφη χαρακτηριστική ενδυμασία (φόρμα εργασίας) καθώς και αναρτημένη, σε εμφανές σημείο, ταυτότητα (Υπόδειγμα ταυτότητας επισυνάπτεται), με φωτογραφία, στην οποία θα αναγράφονται ευκρινώς τόσο η αναθέτουσα υπηρεσία του ΔΕΔΔΗΕ και τα στοιχεία επικοινωνίας της, όσο και τα στοιχεί του υπαλλήλου του αναδόχου καθώς και η επωνυμία, η διεύθυνση και το τηλέφωνο επικοινωνίας του Αναδόχου, ο αριθμός της σύμβασης της παροχής υπηρεσίας, το χρονικό διάστημα ισχύος της ταυτότητας καθώς και η θεώρηση της από το ΔΕΔΔΗΕ. Οι υπόψη ταυτότητες θα θεωρούνται από την αναθέτουσα υπηρεσία του ΔΕΔΔΗΕ για το απαραίτητο χρονικό διάστημα και θα επιστρέφονται σ αυτή με την λήξη της σύμβασης καθώς και σε κάθε μεταβολή του προσωπικού του Αναδόχου. Για να θεωρηθεί κατά τον προαναφερόμενο τρόπο ταυτότητα για προσωπικό Αναδόχου, απαιτείται ο Ανάδοχος να προσκομίσει
στο αρμόδιο για την παρακολούθηση και εφαρμογή των όρων της Σύμβασης όργανο του ΔΕΔΔΗΕ αντίγραφο της συμβάσεως που τον συνδέει με το εν λόγω προσωπικό του ή άλλο έγγραφο του άρθρου 3 του ΠΔ 156/94, καθώς και αντίγραφο του Ειδικού Βιβλίου Νεοπροσλαμβανόμενου προσωπικού του ΙΚΑ ή άλλου ασφαλιστικού φορέα, από το οποίο να αποδεικνύεται η εγγραφή του εν λόγω προσωπικού σε αυτόν. Σε τυχόν εργασίες των συνεργείων του εργολάβου εντός ακινήτου χρήστη δικτύου, το προσωπικό του εργολάβου οφείλει να διευκρινίζει την ταυτότητα του και το σκοπό της επίσκεψης, να επιδεικνύει την προαναφερόμενη ταυτότητα και να γνωστοποιεί στον πελάτη τόσο την αναθέτουσα Υπηρεσία του ΔΕΔΔΗΕ όσο κα την επωνυμία και τα εταιρικά στοιχεία επικοινωνίας της Αναδόχου εταιρείας. 4. Ο Εργολάβος / Ανάδοχος ή /και ο Υπεργολάβος υποχρεούται να χορηγεί στο προσωπικό του όλα τα κατάλληλα Μέσα Ατομικής Προστασίας (ΜΑΠ) αναλόγως των εκτελουμένων εργασιών, να λαμβάνει όλα τα επιβαλλόμενα από το νόμο μέτρα υγείας και ασφάλειας των εργαζομένων. 5. Ο Εργολάβος/Ανάδοχος θα καταθέτει πριν από την έναρξη των εργασιών κατάσταση με τα οχήματα και το μηχανικό εξοπλισμό που θα χρησιμοποιηθεί στα πλαίσια εκτέλεσης της Σύμβασης από αυτόν η/και Υπεργολάβο, αντίγραφα από τις νόμιμες άδειες και τα πιστοποιητικά ελέγχου και επανελέγχου από διαπιστευμένους Φορείς για τα οχήματα και τα ανυψωτικά, τα οποία θα ανανεώνονται με ευθύνη του Εργολάβου/Αναδόχου ή/και του Υπεργολάβου, καθώς και τα ασφαλιστήρια συμβόλαια. Ο Εξοπλισμός που θα καλύπτει πλήρως τις υπόψη απαιτήσεις θα εφοδιάζεται με ειδικό σήμα που θα διατίθεται από το αρμόδιο για την παρακολούθηση και εφαρμογή των όρων της Σύμβασης όργανο του ΔΕΔΔΗΕ. Ουδέν όχημα και εξοπλισμός του Εργολάβου/ Υπεργολάβου θα χρησιμοποιείται στα πλαίσια εκτέλεσης της Σύμβασης, εφόσον δεν είναι εφοδιασμένο με το προαναφερόμενο σήμα. 6. Ο Ανάδοχος οφείλει να εκτελεί προσηκόντως τα καθήκοντα του με βάση το περιεχόμενο των συμβατικών του υποχρεώσεων, την απαιτούμενη εντιμότητα, καλή πίστη και συναλλακτικό ήθος. 7. Ο Ανάδοχος οφείλει να φέρεται ευγενικά προς τους χρήστες δικτύου, να αποφεύγει οποιαδήποτε προστριβή με αυτούς και να μην συζητεί για παράπονα, άλλα να υποδεικνύει σε αυτούς να απευθύνονται στα γραφεία του ΔΕΔΔΗΕ προφορικώς ή εγγράφως, οφείλει δε να αναφέρει στην αρμόδια υπηρεσία του ΔΕΔΔΗΕ τα ανακύπτοντα ζητήματα ή παράπονα. Σε περιπτώσεις προστριβών πρέπει να ειδοποιείται τηλεφωνικά η αρμόδια υπηρεσία του ΔΕΔΔΗΕ. 8. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να διαφυλάσσει τον εμπιστευτικό χαρακτήρα των στοιχείων που έρχονται στην κατοχή του και ειδικότερα στοιχείων (ονοματεπώνυμα, διεύθυνση, στοιχεία επικοινωνίας) χρηστών του ΔΕΔΔΗΕ, κατά την εκτέλεση εργασιών στην παροχή τους. Για το λόγο αυτό, θα πρέπει να υπογράψει και να προσκομίσει στην αρμόδια υπηρεσία τη Σύμβασης Εμπιστευτικότητας (σύμφωνα με το Υπόδειγμα). 9. Οποιαδήποτε παράβαση των όρων του παρόντος Άρθρου αποτελεί λόγο καταγγελίας της Σύμβασης από τον ΔΕΔΔΗΕ.
ΑΡΘΡΟ 15 Ισχύς της Σύμβασης. Η Σύμβαση τίθεται σε ισχύ από (1)... Η παρούσα Σύμβαση υπογράφεται σε δύο πρωτότυπα από τα οποία το ένα πήρε η Επιχείρηση και το άλλο ο Ανάδοχος. ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΑΔΟΧΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ