Διακήρυξη Πρόχειρου Διαγωνισμού για το Έργο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Πάτρα, 04/04/2014 Αριθμ. Πρωτοκόλλου: 11802 Διακήρυξη Πρόχειρου Διαγωνισμού για το Έργο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ» Προϋπολογισμός: 57.000,00 + 13.110,00 (ΦΠΑ) Ημερομηνία Υποβολής Προσφορών 24/4/2014 ΣΥΝΟΛΟ 70.110,00Ευρώ Κριτήριο Αξιολόγησης Η χαμηλότερη τιμή ανά είδος Τόπος υποβολής προσφορών Διαγωνισμού ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ, Τμήμα Ιατρικής, Εργαστήριο Κλινικής Ογκολογίας, Πανεπιστημιούπολη, Ρίο Πάτρα. Υπόψιν κ. Χαράλαμπου Καλόφωνου Τηλ. 2610-969133, 2610-999791 e-mail: kalofonos@upatras.gr Χρόνος Προμήθειας έως και ένα (1) χρόνο από την υπογραφή της Σύμβασης. ΑΡΘΡΟ 1. Αντικείμενο της Προκήρυξης Αντικείμενο της προκήρυξης είναι η «Προμήθεια εργαστηριακών αναλωσίμων» στα πλαίσια της πράξης «ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ 2011» με τίτλο «Σχεδιασμός, ανάπτυξη και 1

εφαρμογή νέων μορίων μεταφορέων για αναστολείς πολλαπλής στόχευσης σε ανθρώπινα κύτταρα πλειόμορφου γλοιοβλαστώματος» (Κωδ: 11ΣΥΝ_1_1553 ΚΩΔ.ΠΡΟΓΡ: D.723), συγχρηματοδοτούμενο από την Ε.Ε. & Εθν.Πόροι/ΓΓΕΤ ΑΔΑ: ΒΙΗΦ469Β7Θ-ΤΔ5 Επιστημονικός Υπεύθυνος του έργου είναι ο Καθηγητής του Τμήματος Ιατρικής του Πανεπιστημίου Πατρών, κ. Χαράλαμπος Καλόφωνος. 1. Δεν γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές. 2. Προσφορές μπορούν να κατατεθούν για τα ακόλουθα είδη, συνολικά ή για μέρος αυτών ως φαίνεται στους ακόλουθους ΠΙΝΑΚΕΣ ΕΙΔΩΝ με προσφορά πάντα ανά είδος: Α/α Είδος Ποσότητα 1. RPMI 1640 with glutamine & 2.0 g/l NaHCO 3 (500ml)/bottle 48 2. RPMI 1640 without NaHCO 3 with glutamine & 20mM HEPES (500ml)/bottle 15 3. MEM with Earle's salts with 0.85 g/l NaHCO 3 without L-glutamine (500ml)/bottle 68 4. DMEM with 3.7 g/l NaHCO 3 with 1 g/l D-glucose without L-glutamine (500ml)/bottle 50 5. Fetal Bovine Serum for cell culture (500ml)/bottle 24 6. PBS (Phosphate Buffered Saline) without Ca 2+, Mg 2+ 10X sterilised (500ml)/bottle 20 7. Penicillin/Streptomycin 10.000 IU/10.000 μg for cell culture (100ml)/bottle 12 8. Gentamycin for cell culture (50ml)/bottle 10 9. Pasteur γυάλινες (μακρύ ρύγχος 230 mm) 250/Pk 100 10. Filters 0,2 μm (50/Pk) 4 11. Μπλε tips 250/Pk συμβατά με πιπέτες Gilson 40 12. Κίτρινα tips 500/Pk συμβατά με πιπέτες Gilson 60 13. Λευκά tips 1000/Pk συμβατά με πιπέτες Gilson 80 14. Tips με φίλτρο P10 (10 μl)-96/rack συμβατά με πιπέτες Gilson 130 15. Tips με φίλτρο P20 (20 μl)-96/rack συμβατά με πιπέτες Gilson 100 16. Tips με φίλτρο P100 (100 μl)-96/rack συμβατά με πιπέτες Gilson 120 17. Tips με φίλτρο P200 (200 μl)-96/rack συμβατά με πιπέτες Gilson 100 18. Tips με φίλτρο P1000 (1000 μl)-60/rack συμβατά με πιπέτες Gilson 200 19. Rack Gel Load Tips (96/rack) συμβατά με πιπέτες Gilson 50 20. Polypropylene 15 ml tubes (100/Pk) 40 21. Polypropylene 50 ml tubes (20/Pk) 50 22. Tissue culture TC 6-Well Plate 1/Pk 200 23. Tissue culture TC 12-Well Plate 1/Pk 200 24. Tissue culture TC 24-Well Plate 1/Pk 200 25. Tissue culture TC 48-Well Plate 1/Pk 150 26. Elisa 96 Well Plate 5/Pk 20 27. Σιφώνια 10ml, sterile (50/Pk) 60 28. Flasks 75cm 2 (5/Pk) sterilised for cell culture 400 29. Eppendorfs 1,5ml (500/Pk) 50 30. Eppendorfs 0,5ml (1000/Pk) 20 31. Τρυβλία 60mm culture dish, TC-Treated (10/Pk) sterilised for cell 20 2

culture 32. Τρυβλία 100mm culture dish, TC-Treated (15/Pk) sterilised for cell culture 200 33. Cryovials 2ml (100/Pk) with skirt sterilised 10 34. Αυτόματη πιπέτα αναρρόφησης για pasteur γυάλινες/σιφώνια (συμπεριλαμβανομένου φορτιστή και στατώ) 2 35. Acrylamide 4K ultrapure (1 Kg) 1 36. Bisacrylamide 4K ultrapure (100g) 1 37. Glycine Molecular Biology grade (1Kg) 2 38. Tris ultrapure (1Kg) 2 39. Ammonium persulfate Molecular Biology grade (100g) 1 40. TEMED (100ml) 1 41. Amphotericin B (100ml)/bottle 2 42. Trypsin-EDTA 1X in PBS w/o Calcium w/o Magnesium w/ Phenol Red - 500ml 4 43. KAPA SYBR Fast 1-step qrt-pcr Universal, Kit/1000 reactions 1 44. PrimeScript RT reagent kit (Perfect Real Time) 2 45. KAPA SYBR Fast Master Mix (2X) Universal (1000 reactions) 4 46. KAPA Probe Fast Universal qpcr kit (1000 reactions) 4 47. Σύνθεση ολιγονουκλεοτιδίων - μέσου όρου βάσεων 20, 10nmol 12 48. Σύνθεση ανιχνευτών 5 FAM 3 BHQ, 10nmol 4 49. KAPA Taq Hot start DNA polymerase with antibody (500units) 1 50. anti-actin, clone C4, monoclonal antibody for WB (100μl/vial) 1 51. µ-slide 4 well, tissue culture treated, sterile 1 52. Anti-EGFR Antibody E235, rabbit monoclonal (100μl) 1 53. Anti-PDGFRβ (rabbit polyclonal IgG) (200μg) 1 54. Rneasy Plus Mini kit (50) 1/Pk 5 55. SuperSignal West Pico Chemiluminescent Substrate (2x250ml) 3 56. Page ruler plus prestained protein labber (10vials/Pk) 2 57. Biocoat Cellware Invasion Chamber 9mm 24well Plate 3 58. Hydromycin B 20ml 3 59. Πιπέτες Gilson set (P20G, P200G, P1000G) 2 60. Πιπέτες Gilson set (P2G, P10G, P100G) 2 61. Carrousel stand for 7 pipettes Gilson 3 62. 6.5mm Transwell with 8.0µm Pore Polycarbonate Membrane Insert, Sterile (12 wells/plate) 12 63. Amaxa Cell line Nucleofector Kit (25 reactions) 1 64. anti-human FAK antibody (affinity purified)-100μg 1 65. anti-phospho-fak (Y397) antibody (affinity purified)-100μg 1 66. Superscript III Reverse Transcriptase 10,000 units 1 67. Kodak X-Omat LS film size 8 in. (19.5 cm) 10 in. (25.5 cm) 6 68. Sodium dodecyl sulfate 92.5-100.5% suitable for electrophoresis (1Kg) 1 69. D-(+)- Glucose solution 45% in H 2 O, sterile-filtered, suitable for cell culture (100ml) 3 70. Plasmo test rep-pt2 (500 samples) 1 71. Plasmo test controls (200 tests) 1 72. Plasmocin treatment (50mg, 2x1ml) 2 73. Protease Inhibitor Cocktail for use with mammalian cells and tissue extracts (1ml) 1 74. Ethanol absolute 2,5L/bottle 4 75. Ethanol + 1% MEK 2,5L/bottle 8 3

76. Methanol 2,5L/bottle 4 77. MuseAnnexin V and Dead Cell Assay Kit συμβατό για μηχάνημα MUSE (100 tests) 3 78. Muse Cell Cycle Assay Kit συμβατό για μηχάνημα MUSE (100 tests) 3 79. Muse Nitric Oxide Kit συμβατό για μηχάνημα MUSE (100 tests) 1 80. Muse RFP-LC3 Reporter Autophagy Assay Kit συμβατό για μηχάνημα MUSE (100 tests) 1 81. Muse System Check kit συμβατό για μηχάνημα MUSE (100 tests) 4 82. Guava ICF συμβατό για μηχάνημα MUSE (100 ml) 4 83. Immobilon-P 26.5 x 3.75mRoll PVDF 0,45μm 4 84. Protein A-Agarose Suspension 1,5ml 3 85. Protein G Plus-Agarose Suspension 1,5ml 3 86. Turbofect in vitro transfection reagent (1ml) 1 87. Integrin β3 antibody (N-20) (200μg/ml, 1ml) 1 88. Integrin β1 antibody (JB1B) (200μg/ml, 1ml) 1 89. UltraCruz, Filter Flask, 0.22μM PES, Filter Unit, 500ml (12/Pk) 12 90. Flk-1 antibody (C-1158) (1ml) 1 91. upa antibody (100μl) 1 92. Optical strip caps συμβατό με MX3000P (120/Pk) 10 93. Strip Tubes, 120 strips of 8 tubes each συμβατό με MX3000P 1 94. dntps (400 μl 100mM) 1 95. 96 well polypropylene plates (25 plates/case) συμβατό με MX3000P 1 96. Human Reference RNA (25μg) από Adenocarcinoma, mammary gland, Hepatoblastoma, liver; Adenocarcinoma, cervix; Embryonal carcinoma, testis; Glioblastoma, brain; Melanoma, skin; Liposarcoma; Histiocytic lymphoma; macrophage; histocyte 1 Lymphoblastic leukemia, T lymphoblast Plasmacytoma; myeloma; B lymphocyte 97. RNasin Plus Ribonuclease Inhibitor (2500 units) 1 98. Ψηφιακό θερμο-υγρασιόμετρο χώρου, Μοντέλο 30.5027.01, Χαρακτηριστικά ενδεικτικού: 0 ~ 50 C / 20 ~ 95 %rh 2 99. Ψηφιακό θερμόμετρο ψυγείου κατάψυξης -κλιβάνου, Μοντέλο: 810.210, Χαρακτηριστικά: -50 ~ +70 / 0.1 C, min-max, καλώδιο 1 m 5 100. Ψηφιακό θερμόμετρο με αισθητήρα Pt 100, Μοντέλο TR 100 2 101. Ηλεκτρονικό Σύστημα ένδειξης θερμοκρασίας για δοχείο αζώτου τύπου MVQTA -100 1 Κριτήριο κατακύρωσης είναι η χαμηλότερη τιμή ανά είδος. 4

ΑΡΘΡΟ 2. Δικαίωμα Συμμετοχής 1. Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό, έχουν: (α) Φυσικά ή νομικά πρόσωπα της ημεδαπής ή της αλλοδαπής ή συνεταιρισμοί, που ασχολούνται με την παραγωγή ή προμήθεια, την ανάπτυξη, εγκατάσταση και συντήρηση του υπό προμήθεια εξοπλισμού, καθώς και με την παροχή σχετικών υπηρεσιών. (β) Ενώσεις προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά, εφόσον πληρούν τους όρους που καθορίζονται στα Άρθρα 6 και 7 του παρόντος Κεφαλαίου. (γ) Κοινοπραξίες προμηθευτών. Οι ενώσεις και οι κοινοπραξίες αυτές δεν υποχρεώνονται να λαμβάνουν ορισμένη νομική μορφή προκειμένου να υποβάλουν την προσφορά. Πάντως, η επιλεγείσα ένωση ή κοινοπραξία δύναται να υποχρεωθεί να πράξει τούτο, εάν κατακυρωθεί σε αυτήν η σύμβαση, εφόσον η λήψη ορισμένης νομικής μορφής είναι αναγκαία για την ικανοποιητική εκτέλεση της σύμβασης. Στη συνέχεια της παρούσας διακήρυξης, ο όρος προμηθευτής αφορά όλες τις προαναφερθείσες κατηγορίες. 2. Δεν γίνονται δεκτοί: (α) Όσοι αποκλείσθηκαν τελεσίδικα από κάποια Ελληνική Δημόσια Υπηρεσία ή ΝΠΔΔ ή ΝΠΙΔ ή Α.Ε. του Δημόσιου τομέα γιατί δεν εκπλήρωσαν συμβατικές τους υποχρεώσεις. (β) Όσοι αποκλείστηκαν από διαγωνισμούς για προμήθειες του Ελληνικού Δημοσίου με απόφαση του Υπουργείου Εμπορίου. (γ) Όσοι εις βάρος των οποίων έχει εκδοθεί τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση που αφορά τα παρακάτω αδικήματα : - συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 παρ.1 της κοινής δράσης της 98/773/ΔΕΥ του Συμβουλίου. - δωροδοκία, όπως αυτή ορίζεται αντίστοιχα στο άρθρο 3 της πράξης του Συμβουλίου της 26 ης Μαϊου 1997 και στο άρθρο 3 παρ.1 της κοινής δράσης 98/742/ΚΑΠΠΑ του Συμβουλίου, - απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, - νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της οδηγίας 91/308/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 10 ης Ιουνίου 1991, για την πρόληψη χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για την νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες. (δ) Όσα φυσικά ή νομικά πρόσωπα του εξωτερικού έχουν υποστεί αντίστοιχες με τις παραπάνω κυρώσεις σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τυχόν αντίστοιχες κυρώσεις εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης θα εξετάζονται και θα κρίνονται από την Αναθέτουσα Αρχή ανά περίπτωση. 5

ΑΡΘΡΟ 3. Δικαιολογητικά Συμμετοχής Οι συμμετέχοντες οφείλουν να καταθέσουν επί ποινή αποκλεισμού, μαζί με την προσφορά τους, τα ακόλουθα κατά περίπτωση δικαιολογητικά: -Υπεύθυνη δήλωση της παρ.4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α 75), όπως εκάστοτε ισχύει, στην οποία: i. Να αναγράφονται τα στοιχεία του διαγωνισμού στον οποίο συμμετέχουν. ii. Να δηλώνεται ότι, μέχρι την ημέρα υποβολής της προσφοράς τους - δεν τελούν σε κάποια από τις αναφερόμενες στην περίπτωση (2) του εδ. α της παρ. 2 του άρθρου 6 του ΠΔ118/07, ειδικότερα ότι δεν τελούν σε πτώχευση, παύση εργασιών, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συμβιβασμό, αναστολή εργασιών και ότι δεν έχει κινηθεί σε βάρος τους διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση, εκκαθάρισης, αναγκαστικής διαχείρισης, πτωχευτικού συμβιβασμού ή υπό άλλες ανάλογες καταστάσεις. - δεν τελούν σε κάποια κατάσταση από τις αναφερόμενες στην περ. (2) του εδ. γ της παρ. 2 του άρθρου 6 του ΠΔ118/07, ειδικότερα για τα νομικά πρόσωπα ημεδαπά ή αλλοδαπά, ότι δεν τελούν υπό κοινή εκκαθάριση, ή ειδική εκκαθάριση ή άλλες ανάλογες καταστάσεις (μόνο για αλλοδαπά νομικά πρόσωπα) και, επίσης, ότι δεν τελούν υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης κοινής ή ειδικής εκκαθάρισης ή υπό άλλες ανάλογες καταστάσεις (μόνο για αλλοδαπά νομικά πρόσωπα). - είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους της περίπτωσης (3) του εδ.α παρ. 2 του άρθρου 6 του ΠΔ118/07, ειδικότερα ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους. - για Έλληνες πολίτες κατά την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού είναι εγγεγραμμένοι στο οικείο Επιμελητήριο και ασκούν το ειδικό επάγγελμά τους όπως αυτό έχει δηλωθεί στο οικείο Επιμελητήριο, ενώ για αλλοδαπούς κατά την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού είναι εγγεγραμμένοι στα μητρώα του οικείου Επιμελητηρίου ή σε ισοδύναμες επαγγελματικές οργανώσεις. iv. Να δηλώνει ότι: -η προσφορά συντάχθηκε σύμφωνα με τους όρους και τις προδιαγραφές της παρούσας Προκήρυξης, της οποίας έλαβε γνώση -γίνονται ανεπιφύλακτα αποδεκτοί όλοι οι όροι της παρούσας προκήρυξης -τα στοιχεία που αναφέρονται στην προσφορά είναι ακριβή -παραιτείται από κάθε δικαίωμα αποζημίωσης για απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής αναβολής ή ακύρωσης ή ματαίωσης του διαγωνισμού για λόγους δημοσίου συμφέροντος Οι Ενώσεις και οι Κοινοπραξίες Προμηθευτών 1. Όλα τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά για κάθε προμηθευτή που συμμετέχει στην Ένωση ή στην Κοινοπραξία. 6

3. Με την υποβολή της προσφοράς κάθε μέλος της ένωσης ή της κοινοπραξίας ευθύνεται εις ολόκληρο και αλληλέγγυα. Σε περίπτωση κατακύρωσης ή ανάθεσης της προμήθειας, η ευθύνη αυτή εξακολουθεί μέχρι πλήρους εκτέλεσης της σύμβασης. 4. Σε περίπτωση που εξαιτίας ανικανότητας για οποιοδήποτε λόγο ή ανωτέρας βίας, μέλος της ένωσης ή της κοινοπραξίας δεν μπορεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της ένωσης ή της κοινοπραξίας κατά το χρόνο αξιολόγησης των προσφορών, τα υπόλοιπα μέλη συνεχίζουν να έχουν την ευθύνη ολόκληρης της κοινής προσφοράς με την ίδια τιμή. 5. Εάν η παραπάνω ανικανότητα προκύψει κατά το χρόνο εκτέλεσης της σύμβασης τα υπόλοιπα μέλη συνεχίζουν να έχουν την ευθύνη ολόκληρης της κοινής προσφοράς με την ίδια τιμή και τους ίδιους όρους. 6. Τα υπόλοιπα μέλη της ένωσης ή της κοινοπραξίας και στις δύο παραπάνω περιπτώσεις μπορούν να προτείνουν αντικαταστάτη. Η αντικατάσταση μπορεί να εγκριθεί με απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής. ΑΡΘΡΟ 4. Υποβολή Προσφορών Οι προσφορές υποβάλλονται ή αποστέλλονται με οποιοδήποτε τρόπο στο ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ, ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΟΓΚΟΛΟΓΙΑΣ, υπ όψιν κ. Χαράλαμπου Καλόφωνου, Πανεπιστημιούπολη Ρίου, Πάτρα 26504, Τηλ. +302610-969133, FAX 2610-994645, κιν. 6972836780, e-mail: kalofonos@upatras.gr μέχρι την 24/04/2014. (Επιπλέον τηλέφωνα επικοινωνίας: α) κα Γιαννοπούλου Ευσταθία, 6974396547) ΑΔΑ: ΒΙΗΦ469Β7Θ-ΤΔ5 Οι προσφορές που θα υποβληθούν πρέπει να βρίσκονται συσκευασμένες σε ένα ενιαίο σύνολο (φάκελο ή συσκευασία) με την ένδειξη: ΦΑΚΕΛΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ Διακήρυξη Πρόχειρου Διαγωνισμού για την «Προμήθεια Εργαστηριακών Αναλωσίμων» στο πλαίσιο της πράξης «ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ 2011» με τίτλο «Σχεδιασμός, ανάπτυξη και εφαρμογή νέων μορίων μεταφορέων για αναστολείς πολλαπλής στόχευσης σε ανθρώπινα κύτταρα πλειόμορφου γλοιοβλαστώματος» (Κωδ: 11ΣΥΝ_1_1553) ΚΩΔ.ΠΡΟΓΡ: D.723 Δε θα ληφθούν υπόψη προσφορές που υποβλήθηκαν μετά από την καθορισμένη ημερομηνία Αρχή έγκαιρα. είτε ταχυδρομήθηκαν έγκαιρα, αλλά δεν έφτασαν στην Αναθέτουσα 1. Προσφορές, που υποβάλλονται μετά την παρέλευση της ανωτέρω ημερομηνίας, θεωρούνται ως αντιπροσφορές και δεν λαμβάνονται υπόψη. 2. Οι προσφορές θα υποβληθούν στην Ελληνική γλώσσα. 7

3. Ο προσφέρων υποχρεούται να συμπληρώσει ο ίδιος, πέρα από τις κατά παράγραφο απαντήσεις, και τους σχετικούς συνοδευτικούς πίνακες και παραρτήματα της διακήρυξης, σύμφωνα με τις κατά περίπτωση οδηγίες. 4. Το τίμημα της Οικονομικής Προσφοράς δεν πρέπει να ξεπερνά την προϋπολογιζόμενη δαπάνη χωρίς ΦΠΑ. ΑΡΘΡΟ 5. Σχέδια Συμβάσεων 1. Μεταξύ της Αναθέτουσας Αρχής και του προμηθευτή που θα επιλεγεί θα υπογραφεί σύμβαση σύμφωνα με το συνημμένο υπόδειγμα. 2. Τυχόν υποβολή σχεδίων σύμβασης από τους υποψηφίους μαζί με τις προσφορές τους, δεν δημιουργεί καμία δέσμευση στην Αναθέτουσα Αρχή. ΑΡΘΡΟ 6. Τιμές Προσφορών - Νόμισμα 1. Οι τιμές θα πρέπει να δίδονται σε ΕΥΡΩ. Θα αναγράφονται δε αριθμητικώς. 2. Προσφορές που δεν δίνουν τις τιμές σε ΕΥΡΩ ή που καθορίζουν σχέση ΕΥΡΩ σε ξένο νόμισμα θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 3. Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή τότε η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 4. Προσφορές που θέτουν όρο αναπροσαρμογής της τιμής απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 5. Οι τιμές για τα προσφερόμενα είδη θα καταγράφονται ως εξής : Α) Τιμή χωρίς ΦΠΑ Β) Ποσοστό ΦΠΑ επί τοις εκατό στο οποίο υπάγεται το είδος. Σε περίπτωση που αναφέρεται εσφαλμένος ΦΠΑ, αυτός θα διορθώνεται από την Υπηρεσία. Γ) Σύνολο προσφερόμενης τιμής 6. Σε περίπτωση προσφοράς είδους προς επιλογή, η τιμή του θα αναφέρεται ξεχωριστά χωρίς ΦΠΑ, όπως και το ποσοστό ΦΠΑ επί τοις εκατό στο οποίο υπάγεται το είδος. ΑΡΘΡΟ 7. Η Ισχύς των Προσφορών ΑΔΑ: ΒΙΗΦ469Β7Θ-ΤΔ5 1. Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους προμηθευτές επί εκατόν είκοσι (120) ημέρες από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού. Εάν προκύψει θέμα παράτασης της ισχύος των προσφορών, η Επιτροπή Διαγωνισμού θα απευθύνει γραπτώς ερώτημα προς τους υποψήφιους, το αργότερο δέκα (10) ημέρες πριν τη λήξη ισχύος των προσφορών, εάν αποδέχονται την παράταση για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Οι υποψήφιοι οφείλουν να απαντήσουν εγγράφως μέσα σε τρεις (3) ημέρες. 8

ΑΡΘΡΟ 8. Πληρωμή - Κρατήσεις Η πληρωμή της αμοιβής του αναδόχου θα γίνεται σύμφωνα με τις χρηματοροές από το φορέα χρηματοδότησης και το ταμειακό υπόλοιπο του έργου και σύμφωνα με τον παρακάτω τρόπο: Το συμβατικό τίμημα θα καταβληθεί 100% εφάπαξ μετά την οριστική ποιοτική και ποσοτική παραλαβή των ειδών που παραδίδονται ανά παραγγελία στο πλαίσιο του Έργου. Ο ανάδοχος δεν επιβαρύνεται με κρατήσεις υπέρ νομικών προσώπων ή άλλων οργανισμών, εκτός μόνο από την παρακράτηση φόρου εισοδήματος για την παροχή υπηρεσιών και για την προμήθεια υλικών σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις και την Κράτηση 0,10% υπέρ ΕΑΑΔΣ (Ν.4013/2011) επί του καθαρού ποσού χωρίς ΦΠΑ. Η πληρωμή της αξίας του υπό ανάθεση Έργου θα γίνεται με την προσκόμιση των νομίμων παραστατικών και δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις, καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή. ΑΡΘΡΟ 9. Παράδοση Εργαστηριακών Αναλωσίμων 1. Τα εργαστηριακά αναλώσιμα ασφαλίζονται για τη μεταφορά έναντι όλων των κινδύνων με ευθύνη και έξοδα του προμηθευτή. 2. Η παράδοση των εργαστηριακών αναλωσίμων θα γίνει στο Εργαστήριο Κλινικής Ογκολογίας, Κτίριο Α Κλινικών Λειτουργιών, Τμήμα Ιατρικής, Πανεπιστημίου Πατρών, Πανεπιστημιούπολη, Τ.Κ. 26504, Ρίο-Πάτρας, Υπεύθυνος: Καθηγητής Χ. Καλόφωνος. ΑΡΘΡΟ 10. Παραλαβή Έργου Η Παραλαβή του έργου θα γίνει από την Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής του Έργου (ΕΠΠΕ). Η Οριστική Παραλαβή των αναλωσίμων από την ΕΠΠΕ θα περιλαμβάνει ποσοτικό και ποιοτικό έλεγχο του παραδιδόμενου υλικού και έκδοση σχετικού Πρακτικού, ενώ θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί εντός τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία παράδοσης των Εργαστηριακών Αναλωσίμων στους χώρους που ορίστηκαν στο Άρθρο 9. 1. Σε περίπτωση ζημίας μέρους των εργαστηριακών αναλωσίμων κατά τη μεταφορά, ο προμηθευτής οφείλει να αντικαταστήσει τα βλαβέντα μέρη. 2. Ο προμηθευτής φέρει τον κίνδυνο μέχρι της οριστικής παράδοσης των εργαστηριακών αναλωσίμων. ΑΡΘΡΟ 11. Εφαρμοστέο Δίκαιο - Διαιτησία 9

1. Επί διαφωνίας, κάθε διαφορά θα λύεται από τα Ελληνικά Δικαστήρια και συγκεκριμένα τα Δικαστήρια Πατρών, εφαρμοστέο δε δίκαιο είναι πάντοτε το Ελληνικό. 2. Δεν αποκλείεται όμως, για ορισμένες περιπτώσεις εφόσον συμφωνούν και τα δύο μέρη, να προβλεφθεί στη σύμβαση προσφυγή των συμβαλλομένων, αντί των Δικαστηρίων, σε διαιτησία σύμφωνα πάντα με την Ελληνική Νομοθεσία και με όσα μεταξύ τους συμφωνήσουν. Αν δεν επέλθει τέτοια συμφωνία, η αρμοδιότητα για την επίλυση της διαφοράς ανήκει στα Ελληνικά Δικαστήρια κατά τα οριζόμενα στην παραπάνω Παράγραφο. 10

ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΑΡΘΡΟ 1. Οικονομική Προσφορά ΑΔΑ: ΒΙΗΦ469Β7Θ-ΤΔ5 1. Προσφορές μπορούν να κατατεθούν για τα ακόλουθα είδη αναλωσίμων συνολικά ή για μέρος αυτών. Για τα επιμέρους είδη και το σύνολο τους πρέπει να αναφερθεί τιμή. 2. Ο προμηθευτής θα πρέπει να συμπληρώσει τον «Πίνακα Ανάλυσης της Οικονομικής Προσφοράς» (Παράρτημα ΙΙΙ). 3. Σε περίπτωση εκπτώσεων θα πρέπει το τελικό ποσό για κάθε αντικείμενο / υπηρεσία να είναι αυτό που θα αναγραφεί στην οικονομική προσφορά. 4. Ο Φ.Π.Α. θα αναφέρεται στο τέλος της οικονομικής προσφοράς και σε ξεχωριστή γραμμή για κάθε είδος. Σε περίπτωση που το προσφερόμενο είδος συγκροτείται σε περισσότερα του ενός μέρους που υπόκεινται σε διαφορετικό ποσοστό Φ.Π.Α. θα δίδεται υποχρεωτικά τιμή χωριστά για κάθε μέρος από αυτά. 5. Στη στήλη «Προϊόν» θα αναφέρεται το προσφερόμενο είδος όπως περιγράφεται στους πίνακες στο ΑΡΘΡΟ 1 του διαγωνισμού (περιγραφή και κατά Α/Α 1,2,3 κτλ.). 6. Επιπλέον οι προμηθευτές υποχρεούνται να ακολουθήσουν τους ίδιους κωδικούς και τις περιγραφές προϊόντων της προσφοράς τους, στη σύμβαση, στη διακίνηση και στην τιμολόγηση. 7. Η υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει από τους συμμετέχοντες στοιχεία απαραίτητα για την τεκμηρίωση των προσφερομένων τιμών, οι δε προμηθευτές υποχρεούνται να παρέχουν αυτά. Η ευθύνη όμως για την ακρίβεια των αναφερομένων βαρύνει αποκλειστικά τον προμηθευτή. 11

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ 12

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Τίτλος έργου:.. ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ Συμβάλλονται: Α. Ο Αναπληρωτής Πρύτανη Καθηγητής Νικόλαος Αβούρης ως νόμιμος εκπρόσωπος του Πανεπιστημίου Πατρών / Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας (η Αναθέτουσα Αρχή) Β. Η.. Δ/νση.,.,., ΑΦΜ, ΔΟΥ. (ο Ανάδοχος) Γ. Ο Καθ. Χαράλαμπος Καλόφωνος ως Επιστημονικός Υπεύθυνος του έργου ΑΡΘΡΟ 1. Αντικείμενο Σύμφωνα με: 1) την υπ αριθμόν. Απόφαση Κατακύρωσης της Επιτροπής Ερευνών Πανεπιστημίου Πατρών 2) την από - - προσφορά της (,,,) εκ των συμβαλλόμενων. και 3) την από.. Προκήρυξη του Πανεπιστημίου Πατρών/ΕΛΚΕ ο Α. εκ των συμβαλλόμενων ο οποίος στο εξής θα καλείται Αναθέτουσα Αρχή, αναθέτει στον/στους Β. εκ των συμβαλλόμενων ο οποίος στο εξής θα καλείται Ανάδοχος, την προμήθεια των. (στο εξής θα καλείται το Έργο), Σχεδιασμός, ανάπτυξη και εφαρμογή νέων μορίων μεταφορέων για αναστολείς πολλαπλής στόχευσης σε ανθρώπινα κύτταρα πλειόμορφου γλοιοβλαστώματος» (Κωδ: 11ΣΥΝ_1_1553), ΚΩΔ.ΠΡΟΓΡ: D.723, συγχρηματοδοτούμενο από την Ε.Ε. & Εθν.Πόροι/ΓΓΕΤ, συγχρηματοδοτούμενο από την Ε.Ε. & Εθν.Πόροι/ΓΓΕΤ ΑΡΘΡΟ 2. Τίμημα 13

Το Συμβατικό Τίμημα του Έργου ανέρχεται μέχρι του ποσού.. ΕΥΡΩ ( ) και επιπλέον ΦΠΑ. ΕΥΡΩ ( ). Ο ανάδοχος δεν επιβαρύνεται με κρατήσεις υπέρ νομικών προσώπων ή άλλων οργανισμών, εκτός μόνο από την παρακράτηση φόρου εισοδήματος για την παροχή υπηρεσιών και για την προμήθεια υλικών σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις και την Κράτηση 0,10% υπέρ ΕΑΑΔΣ (Ν.4013/2011) επί του καθαρού ποσού χωρίς ΦΠΑ. ΑΡΘΡΟ 3. Πληρωμή Η πληρωμή της αμοιβής του αναδόχου θα γίνεται σύμφωνα με τις χρηματοροές από το φορέα χρηματοδότησης και το ταμειακό υπόλοιπο του έργου και σύμφωνα με τον παρακάτω τρόπο: Το συμβατικό τίμημα θα καταβληθεί 100% εφάπαξ μετά την οριστική ποιοτική και ποσοτική παραλαβή των ειδών που παραδίδονται ανά παραγγελία στο πλαίσιο του Έργου. Η πληρωμή της αξίας του υπό ανάθεση Έργου θα γίνεται με την προσκόμιση των νομίμων παραστατικών και δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις, καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή. ΑΡΘΡΟ 4. Διάρκεια έργου Η διάρκεια υλοποίησης του έργου ορίζεται μέχρι μέγιστο ένα (1) χρόνο από την ημερομηνία υπογραφής της Σύμβασης προμήθειας. ΑΡΘΡΟ 5. Παραλαβή Οριστική Παραλαβή 1. Η Παραλαβή του έργου θα γίνει από την Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής του Έργου (ΕΠΠΕ). Η Οριστική Παραλαβή του εξοπλισμού από την ΕΠΠΕ θα περιλαμβάνει ποσοτικό και ποιοτικό έλεγχο του παραδιδόμενου υλικού και έκδοση σχετικού Πρακτικού, ενώ θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί εντός τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία παράδοσης των αναλωσίμων στους χώρους που αναφέρονται παρακάτω. ΑΡΘΡΟ 6. Παράδοση Αναλωσίμων 1. Τα εργαστηριακά αναλώσιμα ασφαλίζονται για τη μεταφορά έναντι όλων των κινδύνων με ευθύνη και έξοδα του προμηθευτή. 14

2. Η παράδοση των εργαστηριακών αναλωσίμων θα γίνει στο Εργαστήριο Κλινικής Ογκολογίας, Κτίριο Α Κλινικών Λειτουργιών, Τμήμα Ιατρικής, Πανεπιστημίου Πατρών, Πανεπιστημιούπολη, Τ.Κ. 26504, Ρίο-Πάτρας,Υπεύθυνος: Καθηγητής Χ. Καλόφωνος. ΑΡΘΡΟ 7. Ποινικές Ρήτρες-Εκπτώσεις Ο ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος αν δεν εκπληρώνει ή εκπληρώνει πλημμελώς τις συμβατικές του υποχρεώσεις ή παραβιάζει ουσιώδη όρο της σύμβασης. ΑΡΘΡΟ 8. Εφαρμοστέο Δίκαιο - Διαιτησία 1. Επί διαφωνίας, κάθε διαφορά θα λύεται από τα Ελληνικά Δικαστήρια και συγκεκριμένα τα Δικαστήρια Πατρών, εφαρμοστέο δε δίκαιο είναι πάντοτε το Ελληνικό. 2. Δεν αποκλείεται όμως, για ορισμένες περιπτώσεις εφόσον συμφωνούν και τα δύο μέρη, να προβλεφθεί στη σύμβαση προσφυγή των συμβαλλομένων, αντί των Δικαστηρίων, σε διαιτησία σύμφωνα πάντα με την Ελληνική Νομοθεσία και με όσα μεταξύ τους συμφωνήσουν. Αν δεν επέλθει τέτοια συμφωνία, η αρμοδιότητα για την επίλυση της διαφοράς ανήκει στα Ελληνικά Δικαστήρια κατά τα οριζόμενα στην παραπάνω Παράγραφο. ΑΡΘΡΟ 9. Η παρούσα σύμβαση μπορεί να τροποποιηθεί με συμφωνία και των 2 συμβαλλομένων. Αναπόσπαστα μέρη, κατά τα λοιπά, των όρων της παρούσας σύμβασης αποτελούν οι όροι της από.. προσφοράς του Αναδόχου και την από. Διακήρυξη του ΕΛΚΕ του Πανεπιστημίου Πατρών. Η παρούσα σύμβαση συντάχτηκε εις διπλούν και αφού διαβάστηκε και βεβαιώθηκε και από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη, υπεγράφη σε δύο νόμιμα, ισότιμα πρωτότυπα και κάθε μέρος πήρε από ένα. Πάτρα././2014 ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ Ο Αναπληρωτής Πρύτανη του Πανεπιστημίου Πατρών Ο Ανάδοχος (σφραγίδα και υπογραφή) Καθ. Νικόλαος Αβούρης 15

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ - Πίνακας Ανάλυσης Οικονομικής Προσφοράς ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΟΣ : Είδος: Α/Α Προϊόν Κατασκευαστής Κωδικός Κατασκευαστή Κόστος Μονάδας Ποσότητα Κόστος Συνολικό Κόστος ΦΠΑ Σύνολο (Πόλη), / / Για το Διαγωνιζόμενο (Ονομ/μο - Υπογραφή) 16