15SYMV

, ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ : 5 Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Ε Ρ Γ Ο : ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΒΟΛΟΥ Συμβατικό Ποσό : ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ «ΑΧΙΛΛΟΠΟΥΛΕΙΟ» Ιατροτεχνολογικού Εξοπλισμού Κέντρων Υγείας ευθύνης του Γ.Ν. Βόλου-Τμήμα Β» Δέκα χιλιάδων τετρακοσίων ογδόντα τεσσάρων ευρώ και είκοσι επτά λεπτών (10.484,27 ) με τον Φ.Π.Α. ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Αρ. Σύμβασης : 108/2015 Χρηματοδότηση : ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (Ε.Τ.Π.Α) ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΜΕΣΩ ΤΟΥ Ε.Τ.Π.Α. ΚΑΙ ΑΠΟ ΕΘΝΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ Σελίδα 1

ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ Συμβατικού Ποσού «Δέκα χιλιάδων τετρακοσίων ογδόντα τεσσάρων ευρώ και είκοσι επτά λεπτών» (10.484,27 ) (με ΦΠΑ) ( Σελίδες 12) Αριθμός : 108/2015 Συμβατικό Ποσό (ολογράφως) : Δέκα χιλιάδων τετρακοσίων ογδόντα τεσσάρων ευρώ και είκοσι επτά λεπτών (10.484,27 ) Ανάδοχος : Δ. Κορτέσης & Σια Ε.Ε. Είδος : AMBU, Υπηρεσία: ΛΑΡΥΓΓΟΣΚΟΠΙΟ Γενικό Νοσοκομείο Βόλου «Αχιλλοπούλειο». Σήμερα την 9η του μηνός Ιουνίου του έτους δύο χιλιάδες δέκα πέντε (2015), στις εγκαταστάσεις του Γενικού Νοσοκομείου Βόλου «Αχιλλοπούλειο», οι κάτωθι συμβαλλόμενοι: α) Το ΝΠΔΔ με την επωνυμία Γενικό Νοσοκομείο Βόλου «ΑΧΙΛΛΟΠΟΥΛΕΙΟ» (στο εξής καλούμενο ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ή ΦΟΡΕΑΣ ή ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ) που εδρεύει στο Βόλο και στην οδό Πολυμέρη, αριθμ.134, ΤΚ 38222 και εκπροσωπείται νόμιμα για την υπογραφή της παρούσας από τον κ. Καραμπάτσα Κωνσταντίνο, Διοικητή του ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ (ΦΕΚ 399/20-08-2013, Τεύχος Υπαλλήλων Ειδικών θέσεων και Οργάνων Διοίκησης) και β) Την εταιρεία με την επωνυμία «Δ. Κορτέσης &Σια Ε.Ε.» και τον διακριτικό τίτλο CORTESIS MEDICAL & ΣΙΑ Ε.Ε. (στο εξής καλουμένη Ανάδοχος) που εδρεύει στον Πειραιά, οδός Οδυσσέως, αριθμ. 25, ΤΚ 18758, τηλ. :210 4321612, fax: 210 4321796, έχει Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.) 999658897, υπάγεται στην ΔΟΥ Ε Πειραιά, και εκπροσωπείται νόμιμα για την υπογραφή της σύμβασης από τον κ. Κορτέση Αδαμάντιο του Γεωργίου, κάτοικο Ραφήνας, οδός Σ. Βέμπο, αριθμός 1, με ΑΔΤ Χ197387, σύμφωνα με το καταστατικό της εταιρείας το οποίο δημοσιεύθηκε και καταχωρήθηκε στην Υπηρεσία Γενικού Εμπορικού Μητρώου (Γ.Ε.Μ.Η) του Επιμελητηρίου Πειραιά στις 05/08/2013, με Κωδικό Αριθμό Καταχώρησης 044989007000, συμφώνησαν και συναποδέχθηκαν τα εξής: Την με αρ. Διακήρυξη 20/2014 (αναφέρονται και τυχόν ανακοινώσεις τροποποίησής της) διενεργήθηκε δημόσιος ανοιχτός διαγωνισμός με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, για την υλοποίηση του Υποέργου (2): «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΕΝΤΡΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Ν. ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Β» της Πράξης «Προμήθεια Ιατροτεχνολογικού Εξοπλισμού Κέντρων Υγείας Γ.Ν. Βόλου προϋπολογισθείσης δαπάνης 45.240,00 συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. Στον διαγωνισμό συμμετείχαν οι εταιρείες 1. CANA AE. 2. ΠΝΟΗ 3. CORTESIS MEDICAL &ΣΙΑ Ε.Ε. 4. ΠΑΠΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΕΠΕ 5. ΔΕΛΤΑ ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΕ Σελίδα 2

Η προσφορά του Αναδόχου κατατέθηκε με αρ πρωτ 8869/5-5-2014 και το περιεχόμενό της (δικαιολογητικά συμμετοχής, φάκελος τεχνικής προσφοράς, φάκελος οικονομικής προσφοράς) αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας Σύμβασης.. Τα αποτελέσματα του παραπάνω διαγωνισμού, κατακυρώθηκαν με την υπ αριθμ. 44/ 30-12-2014 (θέμα 8o ) απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και ανακοινώθηκαν με την υπ αρ. 1802/29-01-2015 ανακοίνωση αυτού, στο όνομα της εταιρείας «Δ. Κορτέσης & ΣΙΑ Ε.Ε.» όπως αναλυτικά αναφέρεται στο 1ο άρθρο και σε βάρος των πιστώσεων του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων. Ύστερα από αυτό η Αναθέτουσα Αρχή αναθέτει στον Ανάδοχο ο οποίος αναλαμβάνει την υλοποίηση του έργου που του κατακυρώθηκε, με τους κατωτέρω όρους και συμφωνίες, τους οποίους αποδέχεται ανεπιφύλακτα. ΑΡΘΡΟ 1ο ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΥΠΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΟΥΣ Το είδος προμήθειας, η ποσότητα, το συμβατικό τίμημα και ο φορέας για τον οποίο προορίζεται αυτό, ορίζονται ως κατωτέρω : ΕΙΔΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ (ΜΗΧΑΝΗΜΑ) ΤΕΜΑΧΙΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ σε με κρατήσεις.. 1.AMBU ΕΙΚΟΣΙ (20) 99,36 2. ΛΑΡΥΓΓΟΣΚΟΠΙΟ ΔΕΚΑ 466,90 ΤΕΣΣΕΡΑ (14) ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ με κρατήσεις, χωρίς ΦΠΑ 8.523,80 ΦΠΑ 23% 1.960,47 ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΤΙΜΗΜΑ, με ΦΠΑ (αριθμητικώς) 10.484,27 ΦΟΡΕΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΒΟΛΟΥ «ΑΧΙΛΛΟΠΟΥΛΕΙΟ» ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΤΙΜΗΜΑ, με ΦΠΑ (ολογράφως) ΔΕΚΑ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΤΕΤΡΑΚΟΣΙΑ ΟΓΔΟΝΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΙ ΕΠΤΑ ΛΕΠΤΑ Το συνολικό συμβατικό τίμημα για την παραπάνω προμήθεια ανέρχεται στο ποσό των δέκα χιλιάδων τετρακοσίων ογδόντα τεσσάρων ευρώ και είκοσι επτά λεπτών (10.484,27 ) συμπεριλαμβανομένων των κρατήσεων για τρίτους 2% (υπέρ ψυχικής υγείας) επί της αξίας του τιμολογίου της σύμβασης, μετά την αφαίρεση του ΦΠΑ και κάθε άλλου παρακρατούμενου ποσού υπέρ τρίτων (άρθρο 3 Ν.3580/2007 και άρθρο 24 Ν.3846/2010), του 0,10% υπέρ Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων επί της αξίας εκτός του ΦΠΑ (Ν. 4013/2011, ΦΕΚ 204Α/15-9-2011, άρθρο 4, παρ. 3), του φόρου εισοδήματος 4% και του αναλογούντα Φ.Π.Α ( 23%). Η ως άνω τιμή νοείται για παράδοση των ανωτέρω ειδών, με ευθύνη, μέριμνα και δαπάνη του ΑΝΑΔΟΧΟΥ, ελεύθερου στον χώρο του έκαστου Κέντρου Υγείας/Π.Ι.Ι. ως έχει ο κάτωθι πίνακας: Σελίδα 3

1. ΑΜΒU Κ.Υ. Αλμυρού Κ.Υ. Βελεστίνου Κ.Υ. Αργαλαστής Κ.Υ. Σκιάθου Κ.Υ. Σκοπέλου Κ.Υ. Ζαγοράς 2. ΛΑΡΥΓΓΟΣΚΟΠΙΟ Κ.Υ Αλμυρού Κ.Υ. Βελεστίνου Κ.Υ. Αργαλαστής Κ.Υ. Σκιάθου Κ.Υ Σκοπέλου Κ.Υ. Ζαγοράς Π.Π.Ι. Αλοννήσου 3 τεμ 2 τεμ 2 τεμ 2 τεμ. 2 τεμ. 9 τεμ 3 τεμ. 3 τεμ. 3 τεμ 2 τεμ. 1 τεμ 1 τεμ 1 τεμ ευθύνης του ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ και από 1/1/2015 της 5ης ΥΠΕ Θεσσαλίας & Στ. Ελλάδας, σύμφωνα με τον Ν.4238/2014, για τα οποία προορίζεται, και περιλαμβάνει την αξία των μηχανημάτων και τον τυχόν παρελκόμενο εξοπλισμό, τα έξοδα μεταφοράς του μέχρι και εντός του χώρου εγκατάστασής του στο χώρο του έκαστου Κέντρου Υγείας / Π.Π.Ι. ευθύνης του ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ και από 1/1/2015 της 5ης ΥΠΕ Θεσσαλίας & Στ. Ελλάδας, και την απόθεση του σε σημείο που θα υποδείξει ο Φορέας, εργασίες ετοιμασίας διαμόρφωσης του χώρου τοποθέτησης του μηχανήματος (όπου απαιτείται) καθώς και όποιες εργασίες προκύψουν και είναι απαραίτητες για την ασφαλή έναρξη λειτουργίας του εξοπλισμού, τα έξοδα εγκατάστασης, συνδέσεων, ρυθμίσεων, δοκιμών, και θέσης σε πλήρη λειτουργία αυτού, την εκπαίδευση του προσωπικού (χρήστες) των αντίστοιχων Κέντρων Υγείας / Π.Π.Ι., περιλαμβάνει δε επί πλέον τις υπέρ τρίτων κρατήσεις, τον φόρο εισοδήματος και τον αναλογούντα ΦΠΑ, σύμφωνα με τη Διακήρυξη 20/2014 και την προσφορά του ΑΝΑΔΟΧΟΥ. ΑΡΘΡΟ 2ο ΤΟΠΟΣ, ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ Η οριστική παραλαβή του εξοπλισμού θα γίνει εντός εκατόν είκοσι (120) ημερολογιακών ημερών (συμβατικός χρόνος παράδοσης) από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης σε έκαστο Κέντρο Υγείας και Π.Ι.Ι. όπως αναφέρονται στο άρθρο 1 ο, εγκατεστημένου και σε πλήρη λειτουργία. Κατά συνέπεια η παράδοση του εξοπλισμού σε πλήρη λειτουργία θα γίνει την εβδόμη Οκτωβρίου δύο χιλιάδες δέκα πέντε (07/10/2015). Ο Ανάδοχος θα αναλάβει ο ίδιος την μεταφορά και την εγκατάσταση του μηχανήματος στο χώρο τοποθέτησης και παραμονής του, με βάση την ελληνική νομοθεσία και τους αντίστοιχους κανονισμούς. Σχετικά με τον τρόπο παράδοσης παραλαβής του εξοπλισμού, θα ισχύσουν τα ακόλουθα : Αμέσως μετά την υπογραφή της σύμβασης, ο Ανάδοχος υποχρεούται να συνεργαστεί με την Υπηρεσία ώστε αν χρειαστεί ν ανασυντάξει / συμπληρώσει / προσαρμόσει τα στοιχεία και γενικά σχέδια που είχε συνυποβάλει με την προσφορά, στις ανάγκες του ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού της σύμβασης, ώστε να προκύψουν τελικές προτάσεις και σχέδια εφαρμογής, εντός δέκα (10) ημερών το αργότερο από την επομένη της ημερομηνίας υπογραφής της σύμβασης. Μέσα στο συμβατικό χρόνο παράδοσης των 120 ημερών ο Ανάδοχος οφείλει να έχει παραδώσει τον εξοπλισμό σε έκαστο Κέντρο Υγείας και Π.Ι.Ι., να έχει ολοκληρώσει την παραλαβή του, να έχει Σελίδα 4

τοποθετήσει, συνδέσει, ρυθμίσει, δοκιμάσει και θέσει σε πλήρη λειτουργία τον προσκομισθέντα καινούργιο εξοπλισμό, να έχει ολοκληρώσει την εκπαίδευση των χρηστών και να πραγματοποιήσει την οριστική παραλαβή του εξοπλισμού. Η περίοδος εκπαίδευσης των χρηστών δεν μπορεί να διαρκέσει λιγότερο από το αρχικό πρόγραμμα εκπαίδευσης και θα ξεκινήσει μετά την εγκατάσταση του εξοπλισμού. Με την υπογραφή του πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής, ο Ανάδοχος πρέπει να παραδώσει : - Πλήρη σειρά εις διπλούν με οδηγίες συντήρησης και επισκευής (service manuals), στην Ελληνική ή αγγλική καθώς και όλους τους απαραίτητους κωδικούς ελέγχων και επισκευών και όλα τα σχεδιαγράμματα των επί μέρους τμημάτων του εξοπλισμού. - Δύο εγχειρίδια λειτουργίας (operational manuals) στην ελληνική γλώσσα - Πλήρες πρωτόκολλο ελέγχου ηλεκτρικής ασφάλειας του εξοπλισμού - Δύο σειρές επισήμων καταλόγων σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή με όλους τους κωδικούς ανταλλακτικών του εργοστασίου παραγωγής του τομογράφου (parts books) στην ελληνική ή αγγλική γλώσσα. Η οριστική ποιοτική και ποσοτική παραλαβή των ειδών θα γίνει από την Επιτροπή Παραλαβής που συγκροτείται με απόφαση του Διοικητή του Νοσοκομείου ή της 5 ης ΥΠΕ Θεσσαλίας & Στ. Ελλάδας, στην αρμοδιότητα της οποίας έχουν περιέλθει τα Κέντρα Υγείας και Π.Ι.Ι. σύμφωνα με τον Ν.4238/2014. Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης μπορεί με απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής, μετά από γνωμοδότηση της Επιτροπής Παραλαβής, να παρατείνεται μέχρι το 1/4 ύστερα από σχετικό αίτημα του αναδόχου που πρέπει να υποβληθεί υποχρεωτικά πριν από την λήξη του συμβατικού χρόνου. Μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου παράδοσης τα είδη δεν παραλαμβάνονται από την Επιτροπή Παραλαβής μέχρις έκδοσης απόφασης σχετικής με την αιτηθείσα παράταση άσχετα εάν το αίτημα του αναδόχου υποβλήθηκε έγκαιρα. Ο Ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος σε περίπτωση που λήξει ο συμβατικός χρόνος παράδοσης και δεν υποβλήθηκε έγκαιρα αίτημα παράτασης του ή έληξε ο παραταθείς κατά τα ανωτέρω χρόνος χωρίς να παραδώσει τα είδη. ΑΡΘΡΟ 3ο ΠΟΙΟΤΗΤΑ - ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Τα προς προμήθεια είδη είναι: 1) AMBU, σύγχρονης τεχνολογίας, με κωδικό: PAL32004, έτους κατασκευής προέλευσης OSCAR BOSCAROL srl Ιταλίας είναι δε το πλέον σύγχρονο μοντέλο παραγωγής τύπου AMBU του κατασκευαστικού οίκου. Συνοδεύεται από: Μάσκα σιλικόνης Νο 2 - ΚΩΔ.: PAL32058 Μάσκα σιλικόνης Νο 3 - ΚΩΔ.: PAL32062 Μάσκα σιλικόνης Νο 4 - ΚΩΔ.: PAL32066 Μάσκα Σιλικόνης Νο 5 - ΚΩΔ.: PAL32070 Ρεζερβουάρ Οξυγόνου Σωλήνα Οξυγόνου Βαλβίδα ασφαλείας Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ υποχρεούται να παραδώσει τον εξοπλισμό καινούργιο και αμεταχείριστο, σύμφωνα με τις Τεχνικές Προδιαγραφές που ακολουθούν, και οι οποίες είναι απολύτως σύμφωνες με την τεχνική προσφορά του ΑΝΑΔΟΧΟΥ και τα prospectus του κατασκευαστικού οίκου, καλύπτουν δε και τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης. Ο εξοπλισμός κατά συνέπεια περιλαμβάνει τα παρακάτω στοιχεία και κλινικά πακέτα και χαρακτηρίζεται από τα ακόλουθα τεχνικά χαρακτηριστικά : Σελίδα 5

ΕΙΔΟΣ 1: AMBU Α/Α ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΗ 1. Η συσκευή είναι καινούρια, αμεταχείριστη, σύγχρονης τεχνολογίας, ανθεκτικής κατασκευής κατάλληλη για χρήση σε όλους τους χώρους του Νοσοκομείου και περιλαμβάνει όλα τα απαραίτητα εξαρτήματα για την ορθή λειτουργία της. 2. Είναι χειροκίνητος ασκός για χρήση σε ενήλικους, όγκου 1600 ml. 3. Είναι από σιλικόνη, χωρίς latex. 4. Είναι αποστειρώσιμη στους 135 C. 5. Προσφέρεται με 4 μάσκες σιλικόνης Νο2, Νο3, Νο4 και Νο5. 6. Διαθέτει CE και ο οίκος κατασκευής των προσφερόμενων ειδών έχει πιστοποιημένο σύστημα ποιότητας κατά EN ISO 9001/08 και ISO 13485/12. 7. Η εταιρεία παρέχει εγγύηση καλής λειτουργίας 2 ετών. 2) ΛΑΡΥΓΓΟΣΚΟΠΙΟ σύγχρονης τεχνολογίας, Σειρά CLX, XLED & Φορτιστής ION-R, έτους κατασκευής 2015 προέλευσης TIMESCO HEALTHCARE Αγγλίας είναι δε το πλέον σύγχρονο μοντέλο παραγωγής τύπου ΛΑΡΥΓΓΟΣΚΟΠΙΟ του κατασκευαστικού οίκου. Το σετ Λαρυγγοσκοπίου συνοδεύεται από: Ένα (1) τεμάχιο Λάμα Λαρυγγοσκοπίου Optima Clx Miller No0 ΚΩΔ.: 2970.185.05 Ένα (1) τεμάχιο Λάμα Λαρυγγοσκοπίου Optima Clx Miller No1 ΚΩΔ.: 2970.185.10 Ένα (1) τεμάχιο Λάμα Λαρυγγοσκοπίου Optima Clx Macintosh No0 ΚΩΔ.: 2970.150.05 Ένα (1) τεμάχιο Λαβή Λαρυγγοσκοπίου XLED Medium C ΚΩΔ.: 3000.500.10 Ένα (1) τεμάχιο Φορτιστής ION-R ΚΩΔ.: 3125.100.10 Ένα (1) τεμάχιο Μετασχηματιστής Φορτιστή ION-R ΚΩΔ.: 3125.100.20 Ένα (1) τεμάχιο Επαναφορτιζόμενη Μπαταρία Timesco R τύπου C ΚΩΔ.: 3115.150.50 Ένα (1) τεμάχιο Συνδετικό Φορτιστή R ΚΩΔ.: 3125.100.17 Ένα (1) τεμάχιο Θήκη μεταφοράς Λαρυγγοσκοπίου τεσσάρων θέσεων ΚΩΔ.: 2905.998.30 Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ υποχρεούται να παραδώσει τον εξοπλισμό καινούργιο και αμεταχείριστο, σύμφωνα με τις Τεχνικές Προδιαγραφές που ακολουθούν, και οι οποίες είναι απολύτως σύμφωνες με την τεχνική προσφορά του ΑΝΑΔΟΧΟΥ και τα prospectus του κατασκευαστικού οίκου, καλύπτουν δε και τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης. Ο εξοπλισμός κατά συνέπεια περιλαμβάνει τα παρακάτω στοιχεία και κλινικά πακέτα και χαρακτηρίζεται από τα ακόλουθα τεχνικά χαρακτηριστικά : ΕΙΔΟΣ 2 : ΛΑΡΥΓΓΟΣΚΟΠΙΟ Α/Α ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΗ Σελίδα 6

1. Η συσκευή είναι, καινούρια, αμεταχείριστη, σύγχρονης τεχνολογίας. Είναι κατασκευασμένα από χάλυβα υψηλής αντοχής άκρως ανθεκτικό στην διάβρωση. Διαθέτει πλήθος λαβών για κάθε ηλικία ώστε να είναι κατάλληλο για όλους τους χώρους του νοσοκομείου. Τέλος περιλαμβάνει όλα τα απαραίτητα εξαρτήματα για την ορθή λειτουργία της. 2. Η λαβή είναι ανοξείδωτη και πλήρως κλιβανιζόμενη, ελαφριά και εργονομική. Διαθέτει στο μισό κάτω μέρος της ραβδώσεις για ασφαλές κράτημα, ενώ το άνω μισό μέρος της είναι λείο ώστε να συμβάλει στο ευκολότερο καθαρισμό της πριν την απολύμανση ή και την αποστείρωσή της 3. Διαθέτει λαμπτήρα LED με χρόνο ζωής πάνω από 30000 ώρες. Σε σύγκριση με τους λαμπτήρες τύπου XENON ή Αλογόνου παρέχουν λευκότερο και ψυχρότερο φωτισμό της τάξεως των 4634,7 Kelvin. Το φάσμα της εκπεμπόμενης ακτινοβολίας της πηγής φωτισμού σε συνάρτηση αυτής της αποδιδόμενης θερμοκρασίας χρώματος, σχετίζεται με την φασματική ευαισθησία του οφθαλμού για καλύτερη αναγνώριση των ανατομικών δομών Ο λαμπτήρας LED προσαρμόζεται πάνω στην λαβή χωρίς την ανάγκη βιδώματος ώστε να προσθαφαιρείται ακόμα πιο εύκολα. 4. Λειτουργεί και διαθέτει επαναφορτιζόμενες μπαταρίες 5. Όλες οι συνδέσεις είναι από ανοξείδωτο ατσάλι και για τον λόγω αυτό εγγυώνται λειτουργία μεγάλης διάρκειας. 6. Λόγω του ειδικού σχεδιασμού των λαμών του οίκου Timesco Healthcare η αποστείρωση γίνεται εύκολα Οι λαβές διαθέτουν στο μισό κάτω μέρος τους ραβδώσεις για ασφαλές κράτημα, ενώ το άνω μισό μέρος της είναι λείο ώστε να συμβάλει στο ευκολότερο καθαρισμό τους πριν την απολύμανση ή και την αποστείρωσή της 7. Το set συνοδεύεται από 2 λάμες ανοξείδωτες Miller 0-1 και 1 λάμα Mc Intosh νούμερο 0 καθώς και από φορτιστή και επαναφορτιζόμενη μπαταρία όπως ζητείται από την Παρ.4 των ζητουμενων προδιαγραφών 8. Οι προσφερόμενες λάμες CLX λειτουργούν με οπτικές ίνες και ο φωτισμός διέρχεται μέσω μεγάλης ενσωματωμένης δέσμης 6500 επιμέρους οπτικών ινών λάμες. Η διάμετρος της οπτικής ίνας είναι 4.00mm Σελίδα 7

9. Διαθέτει υποδοχές ISO 7376 που να επιτρέπουν στις λάμες να χρησιμοποιούνται και με άλλες λαβές άλλων εταιριών που ακολουθούν τις ίδιες οδηγίες και αντιστρόφως 10. Το σετ είναι πακεταρισμένο σε μια μαλακή θήκη με τις τρεις λάμες και την λαβή.. 11. Ο οίκος κατασκευής διαθέτει CE των προσφερόμενων ειδών καθώς και πιστοποιημένο σύστημα ποιότητας κατά ΕΝ ISO 9001/08 και ISO 13485/03. 12. Παρέχεται εργοστασιακή εγγύηση δύο ετών. ΑΡΘΡΟ 4ο ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ Η Πληρωμή της αξίας του μηχανήματος θα γίνει με την εξόφληση του 100% της συμβατικής αξίας, μετά την οριστική παραλαβή του μηχανήματος, με την έκδοση χρηματικού εντάλματος στο όνομα του ΑΝΑΔΟΧΟΥ. Χρηματοδότηση: «ΕΣΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ από το ΕΠ ΘΕΣΣΑΛΙΑ ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ ΗΠΕΙΡΟΣ ΜΕ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΕΤΠΑ». Το κόστος πλήρους συντήρησης επισκευής θα βαρύνει σε πόρους του Δικαιούχου Ως προς τα δικαιολογητικά πληρωμής και λοιπά στοιχεία ισχύουν τα όσα αναφέρονται στο άρθρο 35 του ΚΠΔ (Π.Δ. 118/2007). Η δαπάνη για την πληρωμή του έργου υπόκειται σε υπέρ τρίτων κρατήσεις, οι οποίες είναι οι ακόλουθες : 2% (υπέρ ψυχικής υγείας) επί της αξίας του τιμολογίου της σύμβασης, μετά την αφαίρεση του ΦΠΑ και κάθε άλλου παρακρατούμενου ποσού υπέρ τρίτων (άρθρο 3 Ν.3580/2007 και άρθρο 24 Ν.3846/2010) 0,10% υπέρ Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων επί της αξίας εκτός του ΦΠΑ (Ν. 4013/2011, ΦΕΚ 204Α/15-9-2011, άρθρο 4, παρ. 3) Από την πληρωμή του ΑΝΑΔΟΧΟΥ θα παρακρατηθεί ο προβλεπόμενος φόρος 4% επί του καθαρού ποσού της αξίας των ειδών (άρθρο 55 Ν.2238/1994). Διευκρινίζεται ότι ο ΦΠΑ που αναλογεί στη συμβατική αξία θα καταβληθεί από την προμηθεύτρια στο Δημόσιο Ταμείο σύμφωνα με τις επί του αντικειμένου τούτου ισχύουσες διατάξεις. Το Νοσοκομείο ή η 5 η Υ.Π.Ε. Θεσσαλίας & Στ. Ελλάδας δεν έχουν υποχρέωση καταβολής αποζημίωσης για υπερωριακή απασχόληση ή οποιαδήποτε άλλη αμοιβή στο προσωπικό του ΑΝΑΔΟΧΟΥ ή τρίτων. ΑΡΘΡΟ 5ο ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ - ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ κατέθεσε Εγγυητική Επιστολή υπ αριθμ 116372(13/05/2015), ποσού οκτακοσίων πενήντα δύο ευρώ και τριάντα οκτώ λεπτών (852,38) του Ταμείου Παρακαταθηκών & Δανείων- Κατάστημα Πειραιά (Ακτή Ποσειδώνος 2), το οποίο καλύπτει σε ποσοστό το 10% της συμβατικής αξίας της προμήθειας προ ΦΠΑ, για την καλή εκτέλεση της Σύμβασης. Σελίδα 8

Η Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης ισχύει μέχρι την επιστροφή της και θα αποδοθεί στον ΑΝΑΔΟΧΟ μετά την πλήρη και κανονική εκτέλεση των όρων της παρούσας Σύμβασης, με την οριστική ποιοτική και ποσοτική παραλαβή του εξοπλισμού και ύστερα από εκκαθάριση των τυχόν απαιτήσεων από τους δύο συμβαλλόμενους. Η Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης προβλέπει ότι, σε περίπτωση κατάπτωσής της το οφειλόμενο ποσό υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήμου. Σε πάγιο τέλος χαρτοσήμου υπόκειται και το τυχόν οφειλόμενο ποσό λόγω επιβολής προστίμου. Ο Ανάδοχος παρέχει εγγύηση καλής λειτουργίας για δύο (2) χρόνια από την οριστική παραλαβή του εξοπλισμού. Η εγγύηση καλής λειτουργίας περιλαμβάνει δωρεάν συντήρηση, πλήρη κάλυψη ανταλλακτικών συμπεριλαμβανομένων ακτινολογικών λυχνιών, κλπ, και λοιπών υλικών και προληπτικούς ελέγχους. Δεν περιλαμβάνει τα αναλώσιμα: μέσα αποθήκευσης (dvd, cd), φιλμ, χαρτί, ηλεκτρόδια και σκιαγραφικά για τα οποία δεν επιβαρύνεται ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ. Για το εν λόγω διάστημα ο Ανάδοχος εγγυάται τα ακόλουθα, τα οποία υποχρεούται να ακολουθήσει χωρίς καμία αποζημίωση ή αμοιβή εκ μέρους της Α.Α. : α.- Την καλή και αποδοτική λειτουργία του εξοπλισμού σε όλο το χρονικό διάστημα της εγγύησης καλής λειτουργίας ανεξαρτήτως αριθμού εξετάσεων ετησίως. Η εγγύηση αυτή θα καλύπτει όλα τα μέρη του προσφερόμενου εξοπλισμού. Ο χρόνος αυτός θα αρχίζει από την οριστική παραλαβή του εξοπλισμού πλήρως συναρμολογημένου, εγκατεστημένου και σε κατάσταση πλήρους λειτουργίας. β.- Το Νοσοκομείο και η 5 η ΥΠΕ Θεσσαλίας και Στ. Ελλάδας δεν θα ευθύνονται για καμιά βλάβη του εξοπλισμού προερχόμενη από την συνήθη και ορθή χρήση του και δεν θα επιβαρύνεται με κανένα ποσό για τα εργατικά, ανταλλακτικά, ακτινολογικές λυχνίες, κλπ. Η εργασία για τα ως άνω θα είναι άριστης ποιότητας, σύμφωνα με τους κανόνες της τέχνης και της επιστήμης, του βαθμού ακρίβειας που απαιτεί το συγκεκριμένο εξάρτημα και της θέσης ή του τρόπου λειτουργίας του ενώ και τα ανταλλακτικά θα είναι αμεταχείριστα και πιστοποιημένα από τον κατασκευαστικό οίκο. Σε αποδεδειγμένη παράλειψη ή αμέλεια του αναδόχου να κάνει τις πιο πάνω ενέργειες, αυτές θα τις κάνει το Νοσοκομείο και η 5 η ΥΠΕ Θεσσαλίας και Στ. Ελλάδας σε βάρος και για λογαριασμό του αναδόχου ή θα γίνουν με άλλο τρόπο που θα αποφασίζεται από το Όργανο Λήψης Αποφάσεων. Αναλώσιμα είναι μόνο μέσα αποθήκευσης (dvd, cd), φιλμ, χαρτί, ηλεκτρόδια και σκιαγραφικά, τα οποία πρέπει να υπάρχουν διαθέσιμα στην Ελληνική αγορά και να μην είναι αποκλειστικής προμήθειας. γ.- Στην εγγύηση περιλαμβάνεται η υποχρέωση του ΑΝΑΔΟΧΟΥ και για προληπτικό έλεγχο συντήρησης, σύμφωνα με τις οδηγίες του Κατασκευαστικού Οίκου, ώστε ο ιατροτεχνολογικός εξοπλισμός να είναι πάντα σε κατάσταση ετοιμότητας. ε.- Ο Ανάδοχος υποχρεούται να παρέχει καθ όλη την διάρκεια της περιόδου εγγύησης όλες τις επικαιροποιήσεις (updates, patches) του Κατασκευαστικού Οίκου σε υπάρχοντα προγράμματα (software, hardware κλπ). ζ.- Κατά την διάρκεια της περιόδου εγγύησης καλής λειτουργίας, ο ανάδοχος υποχρεούται, άνευ πρόσθετης αμοιβής, να επαναλάβει την εκπαίδευση του αρμόδιου προσωπικού (Ιατρούς-Φυσικούς- Τεχνολόγους) για διάστημα ίδιο με αυτό της αρχικής εκπαίδευσης τουλάχιστον, όταν και εάν αυτό ζητηθεί από την Υπηρεσία. η.- Για την εφαρμογή όλων των παραπάνω, ο Ανάδοχος υποχρεούται να διαθέτει μόνιμα στην Ελλάδα σε όλη τη διάρκεια της περιόδου εγγύησης καλής λειτουργίας τόσον κατάλληλα εκπαιδευμένο προσωπικό με πιστοποιητικό εκπαίδευσης και εξουσιοδότηση αυτού από τον κατασκευαστή ή τον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο του στην Ευρωπαϊκή Ένωση όπως αυτοί ορίζονται στην Οδηγία 93/42/EEC, για την συντήρηση του συγκεκριμένου εξοπλισμού, όσον και δεσμεύεται ότι θα εξασφαλίζει την ύπαρξη και παράδοση όποιου ανταλλακτικού χρειαστεί για τον εξοπλισμό, κατόπιν έγγραφης ζήτησης της Υπηρεσίας. Κατά την διάρκεια της εγγύησης καλής λειτουργίας θα τηρείται ημερολόγιο λειτουργίας, βλαβών και συντήρησης που θα παρακολουθείται και θα υπογράφεται από τους υπεύθυνους της Αναθέτουσας Αρχής και τον τεχνικό του Αναδόχου. Στο ημερολόγιο θα καταγράφονται όλες οι βλάβες, τα αίτια τους, οι ενέργειες αποκατάστασή τους από καθώς και ο χρόνος ακινητοποίησης του μηχανήματος. Ο Σελίδα 9

Ανάδοχος θα ειδοποιείται τηλεφωνικά και θα στέλνεται fax για την βλάβη οπότε από την 08.00 της επόμενης εργάσιμης ημέρας θα αρχίζει η μέτρηση του χρόνου ακινητοποίησης. Εργάσιμη ημέρα θεωρούνται και οι Αργίες και τα σαββατοκύριακα εφ όσον το Κέντρο Υγείας/ Π.Ι.Ι. εφημερεύει. Στο τέλος κάθε χρόνου της συμβατικής περιόδου εγγύησης καλής λειτουργίας θα αθροίζονται οι ώρες ακινητοποίησης οπότε για κάθε ώρα ακινητοποίησης πέραν των 240 (σύμφωνα με την προσφορά αν ορίζονται λιγότερες ώρες) ωρών ετησίως θα επιβάλλεται στον Ανάδοχο ως ποινική ρήτρα ογδόντα (80) ευρώ πρόστιμο ανά ώρα ακινητοποίησης. Μετά την λήξη της περιόδου εγγύησης καλής λειτουργίας ο Ανάδοχος, εφ όσον του ανατεθεί από την Υπηρεσία, αναλαμβάνει την ετήσια πλήρη συντήρηση-επισκευή του μηχανήματος με την υπογραφή της σχετικής σύμβασης και την κατάθεση εγγυητικής επιστολής τράπεζας ετήσιας ισχύος και αξίας 10% της καθαρής συμβατικής αξίας ετήσιας συντήρησης-επισκευής. ΑΡΘΡΟ 6 ο ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΕΣ ΡΗΤΡΕΣ Η παράδοση και η παραλαβή του εξοπλισμού θα γίνει σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης της προμήθειας. Σε περίπτωση καθυστέρησης παράδοσης με υπαιτιότητα του Αναδόχου επιβάλλονται κυρώσεις σύμφωνα με τα παρακάτω: Αν παρέλθουν οι συμφωνημένες ημερομηνίες παράδοσης και ο εξοπλισμός δεν παραδοθεί σύμφωνα με τους συμβατικούς όρους, τότε ο Ανάδοχος υποχρεούται να καταβάλλει ποινική ρήτρα, σύμφωνα με το άρθρο 32 του Π.Δ. 118/2007. Έτσι : α) Για καθυστέρηση που περιορίζεται σε χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει το ¼ του μεγίστου προβλεπόμενου από το άρθρο 2 ο της παρούσας σύμβασης χρόνου παράτασης, επιβάλλεται πρόστιμο ύψους 1% επί της συμβατικής αξίας της ποσότητας που παραδόθηκε εκπρόθεσμα. β) Για καθυστέρηση που περιορίζεται σε χρονικό διάστημα από ¼ μέχρι ½ του μέγιστου προβλεπόμενου από το άρθρο 2 ο της παρούσας σύμβασης χρόνου παράτασης, επιβάλλεται πρόστιμο ύψους 3% επί της συμβατικής αξίας της ποσότητας που παραδόθηκε εκπρόθεσμα Εάν κατά τον υπολογισμό του χρόνου παράτασης των περιπτώσεων α και β προκύψει κλάσμα ημέρας, θεωρείται ολόκληρη ημέρα. γ) Για καθυστέρηση που υπερβαίνει το παραπάνω ½ διάστημα, επιβάλλεται πρόστιμο σε ποσοστό 5% επί της συμβατικής αξίας της ποσότητας που παραδόθηκε εκπρόθεσμα Οι ρήτρες καθυστέρησης των παραδόσεων θα επιβάλλονται με απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου και θα παρακρατούνται από την πληρωμή του Αναδόχου. Σε περίπτωση Ένωσης / Κοινοπραξίας οι ως ανωτέρω ποινικές ρήτρες και τόκοι επιβάλλονται αναλογικά σε όλα τα μέλη της Ένωσης / Κοινοπραξίας. Κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναφερόμενα στο άρθρο 32 του ΠΔ 118/2007. ΑΡΘΡΟ 7ο ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ Ο Ανάδοχος διαθέτει συγκροτημένη Τεχνική Υπηρεσία για την εγκατάσταση του μηχανήματος και την πλήρη εκπαίδευση-εκμάθηση του προσωπικού (χρήστες). Επιπλέον, υποχρεούται να διαθέτει στην Ελλάδα μόνιμα κατάλληλα εκπαιδευμένο προσωπικό για την πλήρη συντήρηση-επισκευή του εξοπλισμού. Και στις δύο περιπτώσεις το αντίστοιχο τεχνικό προσωπικό θα είναι κατάλληλα εκπαιδευμένο με πιστοποίηση εκπαίδευσης και εξουσιοδότηση από τον κατασκευαστή ή τον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο του στην Ευρωπαϊκή Ένωση όπως αυτοί ορίζονται στην Οδηγία 93/42/EEC. Ακόμη, ο Ανάδοχος εγγυάται να εξασφαλίσει την ύπαρξη αμεταχείριστων και πιστοποιημένων από τον κατασκευαστικό οίκο ανταλλακτικών και κύρια την διάθεση αυτών καθώς και των αντίστοιχων κατάλληλων υλικών για πλήρη λειτουργία και απόδοση του εξοπλισμού επί δέκα (10) τουλάχιστον συνολικά έτη από την οριστική παραλαβή αυτού. Σελίδα 10

Σε περίπτωση που ο διαγωνιζόμενος δεν διαθέτει το ως άνω προσωπικό για την πλήρη εκπαίδευσηεκμάθηση του προσωπικού (χρήστες του Κέντρου Υγείας/ΠΙ.Ι.), σύμφωνα με το άρθρο 14.2.8 των Γενικών όρων της Διακήρυξης, η εκπαίδευση θα γίνει από εξειδικευμένο προσωπικό του κατασκευαστή ή του εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου του στην Ευρωπαϊκή Ένωση όπως αυτοί ορίζονται στην Οδηγία 93/42/EEC, στην Ελληνική Γλώσσα. ΑΡΘΡΟ 8ο ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Ο Ανάδοχος αναλαμβάνει να εκπαιδεύσει δωρεάν το αρμόδιο προσωπικό (Ιατρούς-Φυσικούς- Τεχνολόγους) τόσο στη λειτουργία, χρήση και κατανόηση των λειτουργιών του εξοπλισμού, όσο και στην αποτελεσματικότερη εκμετάλλευση της ανάπτυξης και απόδοσης, ποιοτικής και ποσοτικής αυτού. Η εκπαίδευση αυτή θα εκτελεστεί σύμφωνα με το πλήρες αναλυτικό πρόγραμμα εκπαίδευσης που έχει καταθέσει ο Ανάδοχος και έγινε αποδεκτό, θα υλοποιηθεί μετά την εγκατάσταση του μηχανήματος, θα έχει διάρκεια 15 ημερολογιακών ημερών και θα ολοκληρωθεί μέχρι την οριστική παραλαβή του μηχανήματος. Πέραν τούτου, ο ανάδοχος υποχρεούται, άνευ πρόσθετης αμοιβής, να επαναλάβει την ως άνω εκπαίδευση για ίδιο τουλάχιστον χρονικό διάστημα με την αρχική εκπαίδευση, όταν και εάν αυτό ζητηθεί από το Νοσοκομείο ή την 5 η ΥΠΕ Θεσσαλίας και Στ. Ελλάδας, μέσα στην διάρκεια της περιόδου εγγύησης καλής λειτουργίας. Επίσης αναλαμβάνει να εκπαιδεύσει με δικές του δαπάνες τουλάχιστον έναν τεχνικό του τμήματος Βιοϊατρικής (ΒΙΤ) του Νοσοκομείου ο οποίος θα παρακολουθεί όλες τις μετεκπαιδεύσεις που θα πραγματοποιούνται για τους τεχνικούς του οίκου, και στον οποίο θα χορηγηθεί πιστοποιητικό ώστε να μπορεί να επεμβαίνει για επισκευή και συντήρηση, καθώς και αντίγραφο των αναγκαίων βοηθημάτων ή πινάκων στην Ελληνική γλώσσα. Κατά τη διάρκεια ισχύος της εγγύησης καλής λειτουργίας, οι παρεμβάσεις συντήρησης και επισκευής θα πραγματοποιούνται αποκλειστικά και μόνο υπό την επίβλεψη του Αναδόχου. ΑΡΘΡΟ 9ο ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Η παρούσα Σύμβαση δύναται να τροποποιηθεί σε αντικειμενικά δικαιολογημένες περιπτώσεις, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 4 του άρθρου 24 του Π.Δ 118/2007. Σε κάθε περίπτωση, κάθε πιθανή τροποποίησή της Σύμβασης πρέπει να τύχει της προέγκρισης της ΕΔΑ Περιφέρειας Θεσσαλίας. ΑΡΘΡΟ 10ο ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ Η εν λόγω Σύμβαση διέπεται από το Ελληνικό Δίκαιο. Σε περίπτωση διαφορών, που ενδεχομένως προκύψουν σχετικά με την ερμηνεία ή την εκτέλεση ή την εφαρμογή της σύμβασης ή εξ αφορμής της, το Νοσοκομείο ή η 5 η ΥΠΕ Θεσσαλίας και Στ. Ελλάδας και ο Ανάδοχος καταβάλλουν κάθε προσπάθεια για τη φιλική επίλυσή τους, σύμφωνα με τους κανόνες της καλής πίστης και των χρηστών συναλλακτικών ηθών πάντα υπό το πρίσμα της προστασίας του δημοσίου συμφέροντος. Σε περίπτωση αδυναμίας εξεύρεσης κοινά αποδεκτής λύσης αποκλειστικά αρμόδια είναι τα Ελληνικά Δικαστήρια. ΑΡΘΡΟ 11ο ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Για όλα τα λοιπά θέματα αναφορικά με την προμήθεια η οποία πραγματοποιείται με την παρούσα σύμβαση, ισχύουν οι όροι της διακήρυξης 20/2014 και της απόφασης κατακύρωσης 8/ 6-3-2015 (θέμα 3o ) καθώς και τα αναφερόμενα στο ΠΔ 60/2007 (ΦΕΚ 64Α/16-03-07) «Προσαρμογή Ελληνικής Σελίδα 11

Νομοθεσίας περί Κρατικών Προμηθειών προς το Κοινοτικό Δίκαιο», και συμπληρωματικά στο ΠΔ 118/2007 «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου», (ΦΕΚ 150Α/10-07-07) και στο Ν4281/2014 (ΦΕΚ160Α/8-8-14), των οποίων ο Ανάδοχος έλαβε γνώση και δέχθηκε αυτούς ανεπιφύλακτα, σε συνδυασμό προς τους όρους της διακήρυξης 22/2014 και την προσφοράς του. Η παρούσα σύμβαση υπό μορφή σχεδίου και αφού συμπληρώθηκε στα κενά της έτυχε της προέγκρισης της ΕΔΑ Περιφέρειας Θεσσαλίας με το αρ. πρωτ.1612/24-04-2015 έγγραφό της, με την προϋπόθεση «πρώτα να εξασφαλιστεί εγγράφως η εκχώρηση αρμοδιότητας για υπογραφή και εκτέλεση σύμβασης από την 5 η ΥΠΕ προς το Γ.Ν. Βόλου και μετά να υπογραφεί η σύμβαση μεταξύ του Γ.Ν. Βόλου και αναδόχου, η οποία και δόθηκε με την αριθ. πρωτ. 354/6-5-2015 Απόφαση του Διοικητή της 5 ης ΥΠΕ Θεσσαλίας και Στ. Ελλάδας (ΑΔΑ:73ΓΛ469Η2Γ-160). Η παρούσα Σύμβαση, αφού διαβάστηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται νόμιμα από τους συμβαλλόμενους σε τρία όμοια πρωτότυπα. Από τα παραπάνω τέσσερα πρωτότυπα το μεν ένα κατατέθηκε στο αρμόδιο γραφείο του ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ, το δεύτερο παρέλαβε ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ, το τρίτο (σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή) αποστέλλεται στην ΕΔΑ Περιφέρειας Θεσσαλίας και το τέταρτο αποστέλλεται στην 5 η ΥΠΕ Θεσσαλίας και Στ. Ελλάδας. ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΑΔΟΧΟ Ο Διοικητής Του ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΒΟΛΟΥ «ΑΧΙΛΛΟΠΟΥΛΕΙΟ» ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΑΜΠΑΤΣΑΣ ΚΟΡΤΕΣΗΣ ΑΔΑΜΑΝΤΙΟΣ Σελίδα 12