ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 11 η ΕΦΟΡΕΙΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Αρ. Πρωτ.: 2088 Βέροια 20-07-2011 Ταχ. /νση : Αντ. Καµάρα 3 59100 Βέροια Τηλ : 23310 29737 FAX : 23310 71725 e-mail: 11eba@culture.gr ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΝΕΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΠΑΛΑΙΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΒΕΡΟΙΑΣ» ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΛΑΙΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗΣ ΒΕΡΟΙΑΣ» (Κωδ. Πράξης: 2010ΣΕ01480031) του Ε.Π. «Μακεδονία - Θράκη». Στην Βέροια, σήµερα, 20 Ιουλίου του έτους 2011, ηµέρα Τετάρτη, στα γραφεία της 11 ης Εφορείας Βυζαντινών Αρχαιοτήτων, Αντωνίου Καµάρα 3, Βέροια, και µεταξύ των εξής συµβαλλοµένων µερών: Α) Της 11 ης Εφορείας Βυζαντινών Αρχαιοτήτων, η οποία εδρεύει στην οδό Αντωνίου Καµάρα 3, ΤΚ 59100, Βέροια, µε ΑΦΜ : 090283815,.Ο.Υ. Βέροιας, όπως εκπροσωπείται νόµιµα για την υπογραφή της παρούσας από τον κ. ΑΝΤΩΝΙΟ ΠΕΤΚΟ, Προϊστάµενο της 11 ης Εφορείας Βυζαντινών Αρχαιοτήτων. και Β) Του ΝΤΕΛΜΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ, ο οποίος εδρεύει στην Κοζάνη και στην οδό Αρµενοπούλου 6Α, µε ΑΦΜ 030523319 και.ο.υ. Κοζάνης, εφεξής καλούµενος ο «ΑΝΑ ΟΧΟΣ». Συµφωνούνται, συνοµολογούνται και γίνονται αµοιβαίως δεκτά τα εξής: Ο πρώτος των συµβαλλοµένων, Αντώνιος Πέτκος, µε την παραπάνω ιδιότητά του και έχοντας υπόψη: 1. Το Π.. 191/03 «Οργανισµός ΥΠ.ΠΟ.». 2. Το Ν. 1958/91 άρθρο 8 παρ. 4 «Τρόπος εκτέλεσης αρχαιολογικών έργων». 3. Το Π.. 99/92 άρθρο 11 παρ. 1 α «Μελέτη και εκτέλεση αρχαιολογικών εν γένει έργων», όπως τροποποιήθηκε µε το Ν. 2947/2001 άρθρο 19 παρ. 33. 4. Το Π.. 74/85 που αφορά στην συµπλήρωση του Π.. 16/80 και την Απόφαση ΥΠΠΟ/ ΟΕΠΥ/ΤΟΠΥΝΣ/15/3696/20-1-04 (ΦΕΚ 180/Β/20-1-04) «Περί µεταβιβάσεως αρµοδιοτήτων και δικαίωµα υπογραφής στους Προϊστάµενους των Περιφερειακών Υπηρεσιών». 5. Το Π.. 186/2009(ΦΕΚ 213/07.10.2009) «Συγχώνευση των Υπουργείων Πολιτισµού και Τουριστικής Ανάπτυξης». 6. Το Ν. 2362/95 «Περί ηµοσίου λογιστικού ελέγχου των δαπανών του κράτους και άλλες διατάξεις». 7. Το Π.. 394/96 (ΦΕΚ 266/Α/4-12-96) «Περί κανονισµού προµηθειών στο ηµόσιο». 8. Το Π.. 118/2007 (ΦΕΚ 150/10-7-2007) «Κανονισµός προµηθειών ηµοσίου».
9. Την υπ αρ.35130/739 (ΦΕΚ 1291/11-08-2010) απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών για την αύξηση των χρηµατικών ποσών του άρθρου 83 παρ. 1 του Ν.2362/95 για την σύναψη δηµοσίων συµβάσεων που αφορούν προµήθεια προϊόντων, παροχή υπηρεσιών ή εκτέλεση έργων. 10. Το Ν.2286/1995 (ΦΕΚ 19/τ.Α /1-2-1995) «Προµήθειες του ηµοσίου τοµέα και ρυθµίσεων συναφών θεµάτων». 11. Το Ν.3861/2010(ΦΕΚ 112/Α/10) «Ενίσχυση της διαφάνειας µε την υποχρεωτική ανάρτηση Νόµων και πράξεων κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο Πρόγραµµα ιαύγεια και άλλες διατάξεις». 12. Το Πρόγραµµα Έργων της Εφορείας για το έτος 2011. 13. Τις πιστώσεις του έργου «Αποκατάσταση Παλαιάς Μητρόπολης Βέροιας» (Κωδ. Πράξης 2010ΣΕ01480031). 14. Την υπ.αρ. 2615/25-8-2010 απόφαση ένταξης πράξης «Αποκατάσταση Παλαιάς Μητρόπολης Βέροιας» 15. Το πρακτικό µε αριθµ. 1907/06-07-2011 της Επιτροπής διενέργειας πρόχειρου µειοδοτικού διαγωνισµού για την ανάδειξη µειοδότη της επαναδιακήρηξης του πρόχειρου µειοδοτικού διαγωνισµού για την «ενεµάτων στην Παλαιά Μητρόπολη Βέροιας» για τις ανάγκες του έργου «Αποκατάσταση Παλαιάς Μητρόπολης Βέροιας» (Κωδ. Πράξης: 2010ΣΕ01480031) του Ε.Π. «Μακεδονία Θράκη». 16. Την υπ αρίθµ. πρώτ. 2019/14-07-2011 απόφαση έγκρισης του αποτελέσµατος του µειοδοτικού διαγωνισµού. Α Ν Α Θ Ε Τ Ε Ι Στον δεύτερο των συµβαλλοµένων την «ενεµάτων στην Παλαιά Μητρόπολη Βέροιας» για τις ανάγκες του έργου «Αποκατάσταση Παλαιάς Μητρόπολης Βέροιας» (Κωδ. Πράξης: 2010ΣΕ01480031) του Ε.Π. «Μακεδονία Θράκη». Ο Ανάδοχος οφείλει να εκτελέσει τις εργασίες του, σεβόµενος πλήρως τις προδιαγραφές που ορίζονται στην τεχνική περιγραφή και τις τεχνικές προδιαγραφές των επιβλεπόντων µηχανικών, καθώς και τους όρους που τίθενται από την υπ αριθµ. 1704/21-06- 2011 επαναπροπροκήρυξη του πρόχειρου µειοδοτικού διαγωνισµού, τους οποίους και αποδέχεται ανεπιφύλακτα. Οι όροι της σύµβασης έχουν ως εξής: ΑΡΘΡΟ 1 Αντικείµενο της σύµβασης τεχνικά χαρακτηριστικά Αντικείµενο της σύµβασης είναι η εφαρµογή ενεµάτων για τις ανάγκες του έργου «Αποκατάσταση Παλαιάς Μητρόπολης Βέροιας» (Κωδ. Πράξης: 2010ΣΕ01480031) του Ε.Π. «Μακεδονία Θράκη», όπως αναφέρονται στην υπ αριθµ. 1704/21-06-2011 προκήρυξη πρόχειρου µειοδοτικού διαγωνισµού και σύµφωνα µε την προσφορά του Αναδόχου. Όλες οι εργασίες και οι προµήθειες θα είναι σύµφωνες µε την συνηµµένη τεχνική περιγραφή και τις τεχνικές προδιαγραφές. Απαιτείται η εφαρµογή ενεµάτων στο κτίριο της Παλαιάς Μητρόπολης Βέροιας για την αποκατάσταση της δοµικής συνέχειας των τοιχοποιιών, την αύξηση των µηχανικών αντοχών τους και την βελτίωση της συµπεριφοράς του κτιρίου χωρίς αλλοίωση της εξωτερικής του µορφής. Για τα παραπάνω δόθηκε η εξής προσφορά:
α/ α Σύντοµη περιγραφή αντικειµένου Μονάδα (χωρίς Φ.Π.Α.) (χωρίς Φ.Π.Α.) Φ.Π.Α. (%) 1 ενεµάτων ανά 100 lt ενέµατος 30 Τριάντα ευρώ 23% 36,90 Τριάντα έξι ευρώ και ενενήντα λεπτά ΑΡΘΡΟ 2 ιάρκεια τρόπος και τόπος εκτέλεσης εργασιών / Τόπος και χρόνος παράδοσης υλικών / Υποχρεώσεις - Κυρώσεις Αναδόχου Ο χρόνος µέσα στον οποίο θα πραγµατοποιηθεί η εφαρµογή των ενεµάτων του υποέργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΛΑΙΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗΣ ΒΕΡΟΙΑΣ» ορίζεται το χρονικό διάστηµα από την υπογραφή της σύµβασης έως την 31-12-2012. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να πραγµατοποιήσει την εφαρµογή των ενεµάτων στον τόπο του έργου, δηλαδή στην Παλαιά Μητρόπολη Βέροιας, που βρίσκεται επί των οδών Κεντρικής και Αντωνίου Καµάρα στη Βέροια, σύµφωνα µε την τεχνική περιγραφή και τις τεχνικές προδιαγραφές των εργασιών και µετά την ειδοποίησή του από τους επιβλέποντες της υπηρεσίας. Οι εργασίες θα εκτελούνται τµηµατικά (από την υπογραφή της σύµβασης µέχρι την 31-12-2012) και εντός επτά ηµερών από την έγγραφη ειδοποίηση της Υπηρεσίας. Εάν µετά από τρείς συνεχόµενες ειδοποιήσεις δεν ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις του κηρύσσεται έκπτωτος. Εκτός των φυσικών καθυστερήσεων που προκύπτουν από τις ανάγκες του έργου, η µη συµµόρφωση του αναδόχου στα παραπάνω αναφερόµενα, µετά από τρεις έγγραφες συστάσεις έχουν ως αποτέλεσµα να κηρυχθεί αυτός έκπτωτος. Έγγραφες συστάσεις µπορεί να είναι : αναγραφή στο ηµερολόγιο του έργου, ειδοποίηση µέσω mail του διαδικτύου στην ηλεκτρονική του διεύθυνση που θα δηλώσει ο ανάδοχος ή fax στον αριθµό που θα δηλώσει ο ανάδοχος κατά την υπογραφή της σύµβασης, έγγραφη επιστολή ή µε οποιοδήποτε άλλο νόµιµο τρόπο κρίνει ο φορέας του έργου. Ο Ανάδοχος κατά την εκτέλεση του έργου υποχρεούται να τηρεί τους νόµους, διατάγµατα, οδηγίες δηµοσίων αρχών και γενικά την ισχύουσα νοµοθεσία και κανονισµούς που αφορούν την εκτέλεση συναφών έργων. Ο Ανάδοχος ευθύνεται στο ακέραιο για κάθε ζηµιά ή φθορά σε τυχόν υπάρχουσες κατασκευές και εγκαταστάσεις, στον χώρο των έργων που θα οφείλονται στα µηχανήµατα, όργανα και µέσα, που χρησιµοποίησε για την εκτέλεση του έργου. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να χρησιµοποιήσει για την εκτέλεση του έργου µηχανήµατα και όργανα της καλύτερης ποιότητας, χωρίς βλάβες ή ελαττώµατα. Ο Ανάδοχος οφείλει να αναλάβει την πλήρη αστική ευθύνη για την ασφάλεια και υγεία του προσωπικού του, καθώς και για το προσωπικό της υπηρεσίας και για κάθε τρίτο, σε ό,τι αφορά το τµήµα του έργου που έχει αναλάβει. Ο Ανάδοχος υποχρεούται στην τήρηση ηµερολογίου εφαρµογής ενεµάτων στο οποίο θα καταγράφονται τα στοιχεία της εξέλιξης των εργασιών (π.χ. η ηµερήσια σε lt ποσότητα ενέµατος που εισπιέστηκε στο εσωτερικό των τοιχοποιιών). Η εκτέλεση των εργασιών θα γίνεται σταδιακά κατόπιν οδηγίας των επιβλεπόντων του έργου. Η επίβλεψη των εργασιών του υπ όψη έργου θα γίνει από µηχανικούς που έχει ορίσει η 11η Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων. Σύµφωνα µε τις διατάξεις του Π.. 263/87, προϊσταµένη αρχή του έργου θα είναι η 11η Ε.Β.Α.
ΑΡΘΡΟ 3 Εγγυήσεις Για την καλή εκτέλεση των όρων της παρούσας, ο Ανάδοχος κατέθεσε την µε αριθ 67970 εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης του Ταµείου Συντάξεων Μηχανικών και Εργοληπτών ηµοσίων Έργων, αξίας 2.710,00, που αντιπροσωπεύει το 10% της συµβατικής αξίας χωρίς ΦΠΑ. Η εγγύηση ανεξάρτητα από το όργανο που την εκδίδει, πρέπει να περιλαµβάνει τα αναφερόµενα στο άρθρο 25 του Π 118/2007. Η ανωτέρω εγγύηση επέχει θέση ποινικής ρήτρας και θα επιστραφεί στο όργανο που την εξέδωσε, µετά την ολοκλήρωση των όρων της παρούσας σύµβασης και εφόσον δεν εκκρεµεί οποιαδήποτε αξίωση από την αρµόδια επιτροπή της 11 ης Εφορείας Βυζαντινών Αρχαιοτήτων. ΑΡΘΡΟ 4 Αξία 1. Η συνολική δαπάνη της εν λόγω ανάθεσης ανέρχεται στο ποσό των 33.333,25 συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α. 23%. 2. Το δικαίωµα προαίρεσης ανέρχεται στο 50% της συνολικής δαπάνης, δηλαδή στο ποσό των 16.666,63 συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α. 23%. Η προαίρεση αφορά κατ αυτό το ποσοστό (50% του προϋπολογισµού) στις εργασίες του έργου. ΑΡΘΡΟ 5 Πληρωµή Η πληρωµή θα πραγµατοποιηθεί µετά το πέρας της εφαρµογής των ενεµάτων και κατόπιν της έγγραφης αναφοράς των επιβλεπόντων του έργου και της έγκρισης του Προϊσταµένου της 11 ης Ε.Β.Α. Πριν την πληρωµή ο ανάδοχος θα πρέπει να καταθέσει στο λογιστήριο της 11 ης Ε.Β.Α. τα εξής δικαιολογητικά: Τιµολόγιο θεωρηµένο, που να καλύπτει τις εκτελεσθείσες εργασίες βάσει του παρόντος συµφωνητικού Πιστοποιητικά φορολογικής και ασφαλιστικής ενηµερότητας Επιµέτρηση των εργασιών Οποιοδήποτε άλλο δικαιολογητικό τυχόν ζητηθεί από το λογιστήριο της Υπηρεσίας Η σχετική δαπάνη βαρύνει το Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «Μακεδονίας Θράκη 2007-2013» στο πλαίσιο υλοποίησης του ΕΣΠΑ. Το εν λόγω υποέργο αφορά το έργο «Αποκατάσταση Παλαιάς Μητρόπολης Βέροιας», µε κωδ. πράξης 2010ΣΕ01480031 και συγχρηµατοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), το Ταµείο Συνοχής και το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο, µε κωδ. ΟΠΣ 296583. ΑΡΘΡΟ 6 Χρόνος δέσµευσης του Αναδόχου για τις τιµές της προσφοράς Ο Ανάδοχος δεσµεύεται να διατηρήσει την τιµή της προσφοράς του µέχρι και την 31/12/2012. Συγκεκριµένα οι τιµές βάσει της 1878/06-07-2011 προσφοράς του είναι οι εξής:
α/ α Σύντοµη περιγραφή αντικειµένου Μονάδα (χωρίς Φ.Π.Α.) (χωρίς Φ.Π.Α.) Φ.Π.Α. (%) 1 ενεµάτων ανά 100 lt ενέµατος 30 Τριάντα ευρώ 23% 36,90 Τριάντα έξι ευρώ και ενενήντα λεπτά (συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α. 23%) ΑΡΘΡΟ 7 Ποινικές ρήτρες Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος δεν συµµορφωθεί µε τους όρους της παρούσας, η εγγύηση καλής εκτέλεσης επέχει θέση ποινικής ρήτρας και καταπίπτει για ολόκληρο το ποσό, υπέρ του ελληνικού ηµοσίου, σύµφωνα µε τις περί προµηθειών διατάξεις. ΑΡΘΡΟ 8 Εκχώρηση Υποκατάσταση Ο ανάδοχος απαγορεύεται να υποκατασταθεί από άλλο φυσικό ή νοµικό πρόσωπο σχετικά µε τις υποχρεώσεις που θα αναλάβει εξ αφορµής της παρούσας, καθώς επίσης απαγορεύεται η εκχώρηση δικαιωµάτων άνευ της ρητής και εγγράφου αδείας του Προϊσταµένου της 11 ης Εφορείας Βυζαντινών Αρχαιοτήτων. ΑΡΘΡΟ 9 Ανωτέρα Βία Κανένας από τους συµβαλλόµενους δεν ευθύνεται για παράλειψη εκπλήρωσης των συµβατικών υποχρεώσεών του αν η παράλειψη αυτή είναι συνέπεια ανωτέρας βίας, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 37 του Π.. 118/2007. ΑΡΘΡΟ 10 Επίλυση διαφορών Σε κάθε περίπτωση διαφοράς µεταξύ των µερών σχετικά µε την ερµηνεία και εκτέλεση της παρούσας Σύµβασης η επίλυσή της γίνεται από τα αρµόδια ικαστήρια Βέροιας. ΑΡΘΡΟ 11 ιάρκεια σύµβασης Η σύµβαση έχει ισχύ από την ηµεροµηνία υπογραφής της έως την 31-12-2012. ΑΡΘΡΟ 12 Σύνταξη σύµβασης Η σύµβαση αυτή συντάχθηκε σε έξι (6) όµοια αντίτυπα, και αφού διαβιβάσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφθηκε νόµιµα από τους συµβαλλόµενους. Από τα αντίτυπα τα πέντε κατατέθηκαν στο Λογιστήριο της 11 ης Ε.Β.Α. και ένα έλαβε ο Ανάδοχος. Ο Ανάδοχος ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ Για την 11 η Ε.Β.Α. Ο Προϊστάµενος της Εφορείας Αντώνιος Πέτκος Του κλάδου ΠΕ Αρχαιολόγων Με βαθµό ιευθυντή