ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ / ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΛΙΒΑΝΩΝ ΑΤΜΟΥ CISA & GETINGE ΠΟΣΟΥ 10500 ΠΛΕΟΝ ΦΠΑ NO 217 Στη Φλώρινα, σήμερα, 01-03-2013μεταξύ αφ ενός μεν : 1. Του Γενικού Νοσοκομείου Φλώρινας, που εδρεύει στη Φλώρινα, νομίμως εκπροσωπουμένου από τον Διοικητή του Νοσοκομείου και αποκαλουμένου εφ εξής χάριν συντομίας «αναθέτουσας αρχής», αφ ετέρου δε : 2. Της Επιχείρησης υπό την επωνυμία «ΚΟΥΣΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΟΕ», που εδρεύει στην Αττική, Άγιος Δημήτριος, οδός Πλουτάρχου 24, 17342, Α.Φ.Μ. 997752073, Δ.Ο.Υ. ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, νομίμως εκπροσωπούμενη από τον κ. Θεοδώρου Παναγιώτη, αποκαλούμενης εφ εξής χάριν συντομίας «αναδόχου», συμφωνήθηκαν και έγιναν αμοιβαίως αποδεκτά τα ακόλουθα : ΑΡΘΡΟ 1 Το Γενικό Νοσοκομείο Φλώρινας, έχοντας υπόψη του την υπ αριθμ. 4/6-2-2013 (θέμα 3 ο ) απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, αναθέτει στην ανάδοχο την συντήρηση και την επισκευή των κλιβάνων ατμού οίκων CISA & GETINGE μοντέλα 640-H-1P-E-TS-SV με αριθμό σειράς 6315 και GE-920 EC-1 Α1 αντίστοιχα. ΑΡΘΡΟ 2 Ο τόπος παροχής των υπηρεσιών της αναδόχου είναι ο χώρος του Γενικού Νοσοκομείου Φλώρινας. ΑΡΘΡΟ 3 Η συντήρηση και τεχνική υποστήριξη, ενδεικτικώς και όχι περιοριστικώς, περιλαμβάνει : 3.1 Τεχνική Υποστήριξη: α) Παροχή υπηρεσιών τηλεφωνικής υποστήριξης και βοήθειας για την επίλυση β) Αποστολή τεχνικού στους χώρους της αναθέτουσας αρχής για την επίλυση των
γ) Διάθεση αναλωσίμων για την επίλυση των προβλημάτων του υποστηριζόμενου εξοπλισμού. δ) Εκπαίδευση του προσωπικού της αναθέτουσας αρχής για την αντιμετώπιση και επίλυση 2 3.2 Συντήρηση: 3.2.1 Προληπτική Συντήρηση: α) Επίσκεψη και έλεγχο του υποστηριζόμενου εξοπλισμού υποχρεωτικώς τρεις (3) φορές ετησίως. β) Έλεγχο και πιθανή επιδιόρθωση των βασικών ρυθμίσεων καθώς και των παραμέτρων ασφαλείας του υποστηριζόμενου εξοπλισμού. γ) Αντικατάσταση τυχόν φθαρμένων αναλωσίμων και εν γένει βοηθητικών αναλωσίμων υλικών με γνήσια καινούργια. δ) Εσωτερικό καθαρισμό του υποστηριζόμενου εξοπλισμού όπου αυτό είναι δυνατό. ε) Έλεγχο της καλής λειτουργίας του υποστηριζόμενου εξοπλισμού, δηλαδή έλεγχο ικανότητας λειτουργίας και καλής απόδοσης. στ) Τη λήψη κάθε προληπτικού μέτρου για την αποφυγή τυχόν ανωμαλιών ή ζημιών στη λειτουργία του υποστηριζόμενου εξοπλισμού. ζ) Τυχόν αναβαθμίσεις του κατασκευαστικού οίκου σε υπάρχοντα προγράμματα. 3.2.2 Επανορθωτική Συντήρηση: α) Κάθε φορά που υπάρχει οποιοδήποτε πρόβλημα το αργότερο εντός 48 ωρών από την πρόσκληση της αναθέτουσας αρχής και αποκατάσταση της βλάβης το αργότερο εντός 72 ωρών. Στην περίπτωση που απαιτείται ανταλλακτικό και ο συντηρητής αδυνατεί να το διαθέσει άμεσα εξαιτίας κωλύματος που αποδεδειγμένα πηγάζει από εξωγενείς προς αυτόν παράγοντες (απεργίες, έλλειψη stock από τον ίδιο τον κατασκευαστή, κ.λπ.), η αποκατάσταση της βλάβης θα πραγματοποιείται στο συντομότερο εύλογο χρονικό διάστημα. β) Διάγνωση του προβλήματος και αποκατάσταση βλαβών και ζημιών που οφείλονται σε φυσιολογική φθορά από συνήθη χρήση. 2
ΑΡΘΡΟ 4 Η συντήρηση και επισκευή θα γίνεται με τα απαιτούμενα ειδικά εργαλεία και όργανα μετρήσεων και ελέγχου από ειδικευμένο προσωπικό της αναδόχου, σύμφωνα με τις διεθνώς ισχύουσες προδιαγραφές του κατασκευαστικού οίκου του υποστηριζόμενου εξοπλισμού. Η ανάδοχος είναι υποχρεωμένη για την επίλυση των προβλημάτων του υποστηριζόμενου εξοπλισμού, να χρησιμοποιεί μόνο γνήσια ανταλλακτικά. 3 ΑΡΘΡΟ 5 Κατά τη συντήρηση ή επισκευή η ανάδοχος θα προβαίνει, κατόπιν σχετικής προτάσεώς της προς την αναθέτουσα αρχή και σύμφωνη γνώμη της τελευταίας, σε κάθε απαιτούμενη τεχνική μετατροπή για την αρτιότερη και ασφαλή λειτουργία και απόδοση του υποστηριζόμενου εξοπλισμού, εφ όσον τούτο επιτρέπεται ή προβλέπεται από τον κατασκευαστικό οίκο. Οι μετατροπές αυτές δεν θα έχουν επίπτωση στην παρεχόμενη ποιότητα και ταχύτητα λειτουργίας του υποστηριζόμενου εξοπλισμού. ΑΡΘΡΟ 6 Η παροχή των υπηρεσιών από την ανάδοχο θα γίνεται σύμφωνα με τις οδηγίες της αναθέτουσας αρχής και με τρόπο που να μην εμποδίζεται η λειτουργία της αναθέτουσας αρχής. Η προσήκουσα παροχή των υπηρεσιών της εταιρείας μας θα βεβαιώνεται εγγράφως. ΑΡΘΡΟ 7 Η προληπτική συντήρηση θα γίνεται από την ανάδοχο τρεις (3) φορές ετησίως, σε συνεννόηση με την αναθέτουσα αρχή για την απρόσκοπτη λειτουργία της, καθώς και κάθε άλλη φορά που θα ειδοποιηθεί τηλεφωνικά ή εγγράφως μέσω Fax από την αναθέτουσα αρχή. Σε περίπτωση βλάβης η αποκατάσταση θα γίνεται όλες τις ημέρες της εβδομάδας (μη συμπεριλαμβανομένων εορτών, αργιών, Σαββάτου και Κυριακής) από ώρα 09:00 έως 17:00. Η προσέλευση του τεχνικού προσωπικού της αναδόχου πρέπει να γίνεται εντός είκοσι τεσσάρων (24) ωρών από τη λήψη της προφορικής ή έγγραφης ειδοποίησης εκ μέρους της αναθέτουσας αρχής. Εάν δεν προσέλθει εμπροθέσμως το τεχνικό προσωπικό της αναδόχου για την παροχή των υπηρεσιών του (είτε σε προγραμματισμένη μηνιαία συντήρηση είτε κατόπιν ειδοποιήσεως της αναθέτουσας αρχής), για κάθε ημέρα καθυστέρησης, θα επιμηκύνεται αντίστοιχα η διάρκεια της σύμβασης. Σε αμφότερες τις περιπτώσεις η αναθέτουσα αρχή διατηρεί παράλληλα και το δικαίωμα καταγγελίας της σύμβασης και κήρυξης της αναδόχου έκπτωτου. Η επιτρεπόμενη διάρκεια ακινητοποίησης μηχανήματος συμφωνείται το ανώτατο σε είκοσι (20) εργάσιμες ημέρες ανά έτος, στις οποίες 3
συνυπολογίζονται και οι αργίες, τα Σάββατα και Κυριακές, λόγω της συνεχούς λειτουργίας της αναθέτουσας αρχής. Ως χρόνος ακινητοποίησης ορίζεται ο χρόνος κατά τον οποίο δεν ήταν δυνατή η διενέργεια αντιμετώπιση περιστατικού. Ο χρόνος αυτός θα προσμετράται αθροιστικά από την στιγμή της κλήσης της αναδόχου για επισκευή και δεν περιλαμβάνει τον χρόνο προληπτικής συντήρησης. Προκειμένου να ενεργοποιηθούν οι προθεσμίες που αναφέρονται στο άρθρο αυτό, η κλήση πρέπει να αποδεικνύεται εγγράφως με οποιοδήποτε τρόπο, όπως π.χ τηλεομοιοτύπημα (Fax). 4 ΑΡΘΡΟ 8 Η ανάδοχος υποχρεούται να παρέχει τις συμφωνηθείσες υπηρεσίες κατά τα οριζόμενα στην παρούσα σύμβαση με δικό της ειδικευμένο τεχνικό προσωπικό. Η ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί την κείμενη νομοθεσία σχετικά με τη λειτουργία της, να τηρεί τους σχετικούς νόμους για την εργασία (εργατική νομοθεσία), τις αμοιβές, τα ωράρια εργασίας, τις κοινωνικές παροχές, την ασφαλιστική κάλυψη, τις αποζημιώσεις, τους φόρους, την υγεία, την ασφάλεια κλπ. του προσωπικού της, είναι δε αποκλειστικώς υπεύθυνη για την τήρηση κάθε υποχρέωσης, εξ οποιασδήποτε αιτίας, (αστικής, ποινικής ή διοικητικής) σχετικά με το προσωπικό που απασχολεί. Η αναθέτουσα αρχή δεν έχει καμιά αστική ή ποινική ευθύνη έναντι της αναδόχου και του προσωπικού που απασχολεί αυτή, η υποχρέωση δε αυτής εξαντλείται πλήρως με την καταβολή της συμφωνηθείσας αμοιβής προς την ανάδοχο. Θεωρείται καταβληθείσα η αμοιβή στο σύνολο της, ακόμα και αν έχει παρακρατηθεί κάποιο ποσό ως ποινική ρήτρα κατά τα όσα αναφέρονται στην παρούσα. Η ανάδοχος υποχρεούται να έχει ασφαλίσει όλο το προσωπικό της στο ΙΚΑ ή σε αντίστοιχο ασφαλιστικό φορέα. Η αναθέτουσα αρχή δεν θα επιτρέπει σε κανένα υπάλληλο της αναδόχου να εργάζεται αν δεν είναι ασφαλισμένος. ΑΡΘΡΟ 9 Η ανάδοχος είναι υπεύθυνη για την αποκατάσταση κάθε ζημίας ή βλάβης που θα προκληθεί στο προσωπικό και στις εγκαταστάσεις του Νοσοκομείου ή σε οιονδήποτε τρίτο, εφ' όσον αυτή οφείλεται σε υπαιτιότητα των χρησιμοποιουμένου υπ' αυτής προσωπικού. Η ανάδοχος δέχεται τις ευθύνες που τις αναλογούν από το νόμο και τη σύμβαση. ΑΡΘΡΟ 10 Η διάρκεια και ισχύς της παρούσης σύμβασης έχει αρχή την 01-03-2013 και λήξη την 31-12-2013. Η διάρκεια της σύμβασης μπορεί να παραταθεί μονομερώς, υπό τους ίδιους όρους και για χρονικό διάστημα τριών μηνών. Περαιτέρω παράταση εννέα (9) μηνών δύναται να πραγματοποιηθεί με την σύμφωνη γνώμη του ανάδοχου. 4
ΑΡΘΡΟ 11 Η αμοιβή για τις συμφωνηθείσες υπηρεσίες συντήρησης και αποκατάστασης τυχόν βλαβών που παρέχονται από την ανάδοχο ανέρχεται ετησίως σε ποσό ευρώ δέκα χιλιάδες πεντακόσια (10500,00 ) ετησίως, πλέον του Φ.Π.Α. 5 ΑΡΘΡΟ 12 Η εξόφληση των τιμολογίων της αναδόχου θα γίνει σε δύο (2) ισόποσες εξαμηνιαίες δόσεις, ανά εξάμηνο προσήκουσας παροχής υπηρεσιών και μέχρι το τέλος του επομένου ημερολογιακού μηνός και εφ όσον προσκομίσει τα κατά νόμο δικαιολογητικά: φορολογική ενημερότητα, βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας από το ΙΚΑ καθώς και κάθε άλλο δικαιολογητικό που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή. Την ανάδοχο βαρύνουν οι άπασες νόμιμες κρατήσεις υπέρ του Μ.Τ.Π.Υ., καθώς και κάθε άλλη νόμιμη επιβάρυνση, τέλος ή εισφορά. Καθυστέρηση στην πληρωμή των τιμολογίων καθιστά το εκάστοτε οφειλόμενο ποσό έντοκο. ΑΡΘΡΟ 13 Οι προσφερόμενες υπηρεσίες της αναδόχου θα πρέπει να είναι της απολύτου αρεσκείας της αναθέτουσας αρχής. Σε περίπτωση όπου η ανάδοχος δεν παρέχει τις υπηρεσίες κατά τα συμφωνηθέντα και γενικότερα δεν τηρεί τους όρους της παρούσας σύμβασης, άπαντες οι οποίοι κρίνονται ως ουσιώδεις, τούτο αποτελεί λόγο μονομερούς καταγγελίας της παρούσης συμβάσεως και λύσεως αυτής, κηρύσσεται δε αυτή έκπτωτη με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της αναθέτουσας αρχής και εφαρμόζονται οι κυρώσεις που ορίζονται στο Π.Δ. 118/2007 και σε συναφείς διατάξεις. ΑΡΘΡΟ 14 Κάθε αναφυείσα διαφορά θα διέπεται αποκλειστικά από το ελληνικό δίκαιο και θα επιλύεται από τα δικαστήρια της Φλώρινας. Η παρούσα σύμβαση συνετάγη σε δύο όμοια πρωτότυπα και αφού διαβάστηκε, βεβαιώθηκε, υπογράφεται από τους συμβαλλομένους και έκαστος εξ αυτών λαμβάνει από ένα όμοιο πρωτότυπο. ΓΙΑ ΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΟΧΟ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 5