ΤΕΥΧΟΣ Α ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΔΙΚΤΥΟΥ Λ. Αθηνών 72, 18547, Ν. Φάληρο ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ με αριθμό ΔΕΕΔ-11 ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ: «ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟΥ ΤΗΣ ΔΕΕΔ/ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε στο Ν. Φάληρο (Ελαϊδα)» ΤΕΥΧΟΣ Α ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. Περραιβού 20 & Καλλιρρόης 5 Τ 210 9281600 infodeddie@deddie.gr 117 43 Αθήνα F 210 9281698 www.deddie.g

Π Ι Ν Α Κ Α Σ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Ω Ν Άρθρο 1 Τεύχη της Σύμβασης Άρθρο 2 Αντικείμενο της Σύμβασης Άρθρο 3 Συμβατικό Τίμημα Άρθρο 4 Τρόπος πληρωμής - Δικαιολογητικά Άρθρο 5 Προθεσμίες πέρατος Άρθρο 6 Εγγυήσεις Καλής Εκτέλεσης Άρθρο 7 Προσωπικό του Αναδόχου Άρθρο 8 Εκπροσώπηση Επιχείρησης Άρθρο 9 Εκπροσώπηση του Αναδόχου Άρθρο 10 Γνώση συνθηκών Άρθρο 11 Καταγγελία της Σύμβασης Άρθρο 12 Επίλυση Διαφορών Άρθρο 13 Φορολογικές Υποχρεώσεις Άρθρο 14 Ευθύνες του Αναδόχου Εγγυήσεις Άρθρο 15 Ευθύνη Ένωσης ή Κ/Ξ Επιχειρήσεων Άρθρο 16 Ανωτέρα βία Άρθρο 17 Ποινικές Ρήτρες Άρθρο 18 Εγγυήσεις αναφορικά με την επίκληση ικανοτήτων Τρίτου Άρθρο 19 Δίκαιο της Σύμβασης Άρθρο 20 Ισχύς της Σύμβασης 2

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ με αριθμό ΔΕΕΔ-11 ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ: «ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟΥ ΤΗΣ ΔΕΕΔ /ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε στο Ν. Φάληρο (Ελαϊδα)» Σ Υ Μ Φ Ω Ν Η Τ Ι Κ Ο Στην Αθήνα σήμερα την... μεταξύ αφενός του Διαχειριστή Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας Α.Ε με τον διακριτικό τίτλο ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ που θα καλείται εφεξής ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ, η οποία εδρεύει στην Αθήνα, οδό Περραιβού 20 & Καλλιρρόης 5 και εκπροσωπείται νόμιμα για την υπογραφή της παρούσας από τον κ.... της ΔEEΔ βάσει της υπ αριθμ.... έγκρισης του Διευθυντή της Διεύθυνσης Ειδικών Εγκαταστάσεων Δικτύου και αφετέρου της εταιρείας με την επωνυμία... που θα καλείται εφεξής «ΑΝΑΔΟΧΟΣ» η οποία εδρεύει στ.. (οδός αρ ) και εκπροσωπείται νόμιμα, για την υπογραφή της παρούσας, από τoν κ. συμφωνούνται και συνομολογούνται ρητά και ανεπιφύλακτα τα ακόλουθα : Άρθρο 1 Τεύχη της Σύμβασης 1. Η Σύμβαση αποτελείται από τα παρακάτω Τεύχη τα οποία υπογεγραμμένα από τα συμβαλλόμενα μέρη αποτελούν ένα ενιαίο σύνολο: α. Συμφωνητικό β. Τιμολόγιο γ. Ειδικοί Όροι. δ. Τεχνική Περιγραφή ε. Προμέτρηση - Προϋπολογισμός Προσφοράς στ. Τεύχος «Ασφαλίσεις ζ. Τεύχος «Υποδείγματα», που περιλαμβάνει: - Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης. - Κοινή Υπεύθυνη Δήλωση "Αναδόχου - Επιβλέποντα εργασιών η. Τα στοιχεία Αναδόχου ήτοι : Δήλωση για Έμπειρο προσωπικό. Οργανόγραμμα προσωπικού του Αναδόχου Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα εργασιών 2. H σειρά με την οποία αναφέρονται τα Τεύχη στην προηγούμενη παράγραφο καθορίζει τη σειρά ισχύος των όρων καθενός απ' αυτά, σε περίπτωση που υπάρχουν διαφορές στο κείμενο ή στην ερμηνεία των όρων δύο ή περισσοτέρων Τευχών. 3

3. Οι περιγραφές και τα στοιχεία, που περιλαμβάνονται στα παραπάνω υποβαλλόμενα από τον Ανάδοχο στοιχεία αποτελούν προτάσεις του Αναδόχου και δε δεσμεύουν την Επιχείρηση αλλά θα έχουν ισχύ μόνο στο βαθμό και στην έκταση που θα εγκριθούν από την Επιχείρηση σύμφωνα με τους όρους της Σύμβασης. 4. Ρητά συμφωνείται μεταξύ των συμβαλλομένων μερών ότι η Σύμβαση αυτή αποτελεί τη μοναδική συμφωνία που υπάρχει μεταξύ τους για την υπόψη Παροχή Υπηρεσιών και ότι όλα τα έγγραφα που τυχόν ανταλλάχθηκαν μεταξύ τους, πριν από την υπογραφή της, καθώς και οι τυχόν συζητήσεις και συμφωνίες, οποιασδήποτε φύσης και περιγραφής, που έγιναν προφορικά ή σιωπηρά και δεν συμπεριλήφθηκαν στη Σύμβαση αυτή θεωρούνται ότι δεν έχουν ισχύ, ότι στερούνται οποιουδήποτε νομικού αποτελέσματος, ότι δε θα δεσμεύουν τους συμβαλλόμενους και ότι δε θα ληφθούν υπόψη για την ερμηνεία των όρων της Σύμβασης αυτής. Οποιαδήποτε πράξη ή ενέργεια του Αναδόχου, απαραίτητη για την ολοκλήρωση της Παροχής Υπηρεσιών πρέπει να είναι σε απόλυτη συμφωνία προς τις απαιτήσεις και τις διατάξεις της Σύμβασης, ακόμη και αν η πράξη ή ενέργεια αυτή δεν αναφέρεται ειδικά στη Σύμβαση. 5. Επίσης συμφωνείται ρητά ότι όλοι οι όροι της Σύμβασης είναι εξ ίσου ουσιώδεις και ότι κάθε μελλοντική τροποποίηση οποιουδήποτε Τεύχους της Σύμβασης θα γίνεται μόνο εγγράφως (Συμπληρώματα, Εντολές Τροποποιήσεως κλπ.). Άρθρο 2 Αντικείμενο της Σύμβασης 1. Με τη Σύμβαση αυτή η Επιχείρηση αναθέτει και ο Ανάδοχος αναλαμβάνει την υποχρέωση να προβεί στην παροχή υπηρεσίας για την ««ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟΥ ΤΗΣ ΔEEΔ/ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε στο Ν. Φάληρο (Ελαϊδα) 2. Στην έννοια της υπόψη παροχή εργασίας περιλαμβάνονται ενδεικτικά και όχι περιοριστικά τα ακόλουθα: η καθημερινή παρασκευή των γευμάτων του προσωπικού με τρόφιμα κλπ υλικά που θα διαθέτει στον Ανάδοχο η Μονάδα. η διανομή των γευμάτων στο προσωπικό ( σύστημα self service) η εκτέλεση βοηθητικών εργασιών τραπεζοκόμου (στρώσιμο τραπεζιών, κουβέρ κλπ) ο καθαρισμός των μηχανημάτων, συσκευών, μαγειρικών σκευών, σκευών εστίασης και γενικά όλου του εξοπλισμού του μαγειρείου και εστιατορίου με υλικά που θα δοθούν από τη Μονάδα, όπως αναλυτικά περιγράφεται στην Τεχνική Περιγραφή. Οι παραπάνω εργασίες θα εκτελούνται σε συνεργασία με το αντίστοιχο εξειδικευμένο προσωπικό της Επιχείρησης και υπό την επίβλεψη και οδηγίες της Επιβλέπουσας Υπηρεσίας. 3. O Ανάδοχος εγγυάται ότι διατηρεί και διαθέτει για την υπόψη παροχή υπηρεσίας ειδικευμένο προσωπικό και δηλώνει ότι, επισκέφτηκε τους χώρους όπου θα εκτελείται η εργασία αυτή και έλαβε υπόψη του κάθε δυσχέρεια, η οποία μπορεί ενδεχομένως να παρουσιαστεί κατά την εκπλήρωση των υποχρεώσεών του προς την Επιχείρηση και 4

αναλαμβάνει τον συγκεκριμένο κίνδυνο αυτής της δυσχέρειας χωρίς να έχει δικαίωμα να ζητήσει οποιαδήποτε τυχόν επιβάρυνσή του, πέραν του συμβατικού τιμήματος. 4. Ο ΔΕΔΔΗΕ, διατηρεί το δικαίωμα να μειώσει το αντικείμενο της Σύμβασης, μέχρι 20% του συνολικού συμβατικού τιμήματος, χωρίς ο Ανάδοχος να δικαιούται οποιαδήποτε αποζημίωση. 5. Επίσης ο ΔΕΔΔΗΕ διατηρεί το δικαίωμα να αυξήσει τη χρονική διάρκεια της Σύμβασης κατά έξι (6) μήνες με αντίστοιχη αύξηση του συμβατικού τιμήματος. 6. Στα τεύχη της Σύμβασης περιλαμβάνονται αναλυτικά οι όροι με τους οποίους θα εκτελεστεί η παροχή υπηρεσιών, προσδιορίζονται οι σχέσεις μεταξύ του ΔΕΔΔΗΕ και του Αναδόχου και αναλύονται τα λεπτομερή χαρακτηριστικά της παροχής υπηρεσιών. Άρθρο 3 Συμβατικό Τίμημα 1. Το Συμβατικό Τίμημα (Συμβατικός Προϋπολογισμός) της Παροχής Υπηρεσίας, όπως περιγράφεται στο Άρθρο 2 του παρόντος Συμφωνητικού, ανέρχεται σε... ΕΥΡΩ. 2. Το Συμβατικό Τίμημα υπολογίστηκε ως άθροισμα των γινομένων των τιμών μονάδας του «Τιμολογίου» επί τις αντίστοιχες ποσότητες που αναγράφονται στο τεύχος «Προμέτρηση- Προϋπολογισμός» και των κατ αποκοπή τιμών. 3. Οι αναφερόμενες ποσότητες στο Τεύχος «Προμέτρηση-Προϋπολογισμός» έχουν αναγραφεί κατά προσέγγιση και είναι ενδεικτικές και κατ' ουδένα τρόπο συνιστούν δέσμευση της Επιχείρησης. Συνεπώς θα υπόκεινται σε αυξομειώσεις, οι οποίες μπορούν να προκύψουν είτε λόγω σφαλμάτων, είτε λόγω μεταβολών, τις οποίες η Επιχείρηση δικαιούται να επιφέρει, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας Σύμβασης. Οι πληρωμές θα γίνονται μόνο για τις πραγματικά εκτελεσθείσες ποσότητες εργασιών. Τα ποσά που ο Ανάδοχος δικαιούται να εισπράξει βάσει της παρούσας Σύμβασης υπολογίζονται ως άθροισμα: Των ποσών που προκύπτουν από την πρόσθεση των γινομένων των ποσοτήτων των επί μέρους εργασιών, όπως αυτές τελικά θα καθοριστούν στις εγκεκριμένες τελικές επιμετρήσεις, επί τις αντίστοιχες τιμές μονάδας του Τιμολογίου ή τις τιμές μονάδας νέων εργασιών και Των ποσών που προκύπτουν από την πρόσθεση των γινομένων των ποσοστών των επί μέρους εργασιών που εκτελέστηκαν, όπως τα ποσοστά αυτά καθορίζονται στις εγκεκριμένες τελικές επιμετρήσεις, επί τις αντίστοιχες κατ' αποκοπή τιμές. 4. Το Συμβατικό Τίμημα είναι σταθερό και δεν υπόκειται σε αναθεώρηση, αποτελεί δε η πληρωμή του ολοσχερή και πλήρη εξόφληση του συνόλου των υποχρεώσεων του ΔΕΔΔΗΕ σε σχέση με το αντικείμενο της παρούσας. 5. Στο Συμβατικό Τίμημα συμπεριλαμβάνονται όλοι οι αναλογούντες φόροι (πλην του ΦΠΑ) και λοιπές επιβαρύνσεις σύμφωνα με το Άρθρο 13 του παρόντος Συμφωνητικού. 5

Άρθρο 4 Τρόπος πληρωμής - Δικαιολογητικά 1. Η Επιχείρηση δεν χορηγεί προκαταβολή στον Ανάδοχο. 2. Οι πληρωμές των εργασιών, που εκτελεί ο Ανάδοχος, θα γίνονται κάθε μήνα, την 24 η ημέρα του τρίτου μήνα από την ημερομηνία εκδόσεως του σχετικού Τιμολογίου και την υποβολή των παρακάτω απαιτούμενων δικαιολογητικών, αφού έχει ολοκληρωθεί η εκτέλεση των εργασιών : Βεβαίωση εκτέλεσης των εργασιών που θα υποβάλλεται κάθε μήνα εγκεκριμένη από την αρμόδια μονάδα της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. (Εγκεκριμένη πιστοποίηση). Τιμολόγιο εργασιών Πιστοποιητικό φορολογικής ενημερότητας Ασφαλιστική Ενημερότητα Υπεύθυνη Δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου του Αναδόχου με την οποία θα βεβαιώνεται ότι έχουν τηρηθεί απαρεγκλίτως οι διατάξεις της Εργατικής και Ασφαλιστικής Νομοθεσίας για το απασχολούμενο Προσωπικό από αυτόν ή/και τον Υπεργολάβο για την περίοδο αναφοράς του τιμολογίου. Αντίγραφα των Αναλυτικών Περιοδικών Δηλώσεων (ΑΠΔ) του ΙΚΑ, του προσωπικού του Αναδόχου ή/και Υπεργολάβου για την περίοδο αναφοράς του τιμολογίου. Αντίγραφα παραστατικών, από τα οποία αποδεικνύεται η καταβολή μέσω Τραπέζης των αποδοχών των εργαζομένων στον Ανάδοχο ή Υπεργολάβο αυτού. Κάθε άλλο έγγραφο που δύναται να αποδείξει την τήρηση της εργατικής και ασφαλιστικής νομοθεσίας για το προσωπικό που απασχολήθηκε την περίοδο αναφοράς του τιμολογίου, το οποίο τυχόν θα ζητηθεί από τα αρμόδια όργανα της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. Αν όμως παρά τη σχετική ειδοποίηση ο Ανάδοχος καθυστερεί στην προσκόμιση των δικαιολογητικών αυτών, η υπόψη προθεσμία αρχίζει από την υποβολή των δικαιολογητικών αυτών. Μέσα στην προθεσμία αυτή θα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί από την Επιχείρηση και οι πάσης φύσεως έλεγχοι της ακρίβειας και της πληρότητας των υποβληθέντων δικαιολογητικών. Σε περίπτωση αργίας, ως ημερομηνία εξόφλησης των τιμολογίων θα θεωρείται η αμέσως επόμενη εργάσιμη ημέρα. Οι παραπάνω προθεσμίες πληρωμών δεν ισχύουν σε περιπτώσεις Ανωτέρας Βίας ( σχετικό άρθρο του Συμφωνητικού). 3. Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να συνεχίσει χωρίς διακοπή την εκτέλεση των εργασιών, ανεξάρτητα από οποιοδήποτε διακανονισμό ή/και καθυστέρηση πληρωμής των συμβατικών ποσών, σε περίπτωση καθυστερήσεως των πληρωμών από υπαιτιότητα της Επιχείρησης, μετά τα χρονικά όρια που καθορίζονται στην παράγραφο 2 του παρόντος Άρθρου. 4. Οι πληρωμές προς τον Ανάδοχο σε ΕΥΡΩ θα γίνονται μέσω λογαριασμού μίας Ελληνικής Τράπεζας που θα προσδιοριστεί από τον Ανάδοχο έγκαιρα. 5. Καμιά πληρωμή δε θα γίνεται στον Ανάδοχο χωρίς συμμόρφωσή του προς τους κανονισμούς των Ελληνικών Φορολογικών Αρχών, οι οποίοι ισχύουν κατά το χρόνο της πληρωμής. Πληρωμές σε μετρητά θα γίνονται μέχρι του ανωτάτου ορίου που καθορίζεται κάθε φορά από την ελληνική Νομοθεσία. 6

Άρθρο 5 Προθεσμίες Πέρατος Ο Ανάδοχος αναλαμβάνει την υποχρέωση να τηρήσει τη συνολική προθεσμία πέρατος εκτέλεσης του συνόλου των εργασιών, η οποία ορίζεται σε είκοσι τέσσερις μήνες (24) μήνες, με δυνατότητα παράτασης από το ΔΕΔΔΗΕ για έξι (6) ακόμη μήνες με τους ίδιους όρους και τιμολόγιο εφόσον δεν καταγγελθεί εγγράφως από την Επιχείρηση τουλάχιστον ένα μήνα πριν την λήξη της. Προκειμένου να ενεργοποιηθεί η υπόψη παράταση θα υπογραφεί από τα συμβαλλόμενα μέρη Συμπλήρωμα Σύμβασης. Η προθεσμία πέρατος μετριέται από την ημερομηνία θέσης σε ισχύ της Σύμβασης Ο Ανάδοχος αναλαμβάνει την υποχρέωση να τηρήσει τις προθεσμίες που καθορίζονται πιο κάτω. Όλες οι προθεσμίες μετριούνται από την ημερομηνία θέσης σε ισχύ της Σύμβασης. 1. Τμηματικές προθεσμίες Λόγω της φύσης της Παροχής Υπηρεσίας, η τμηματική προθεσμία για την εκτέλεση των εργασιών καθορίζεται σε μία (1) ημερολογιακή ημέρα. 2. Συνολική προθεσμία Είκοσι τέσσερις μήνες (24) μήνες. Άρθρο 6 Εγγυητική Καλής Εκτέλεσης 1. Ο Ανάδοχος ως Εγγύηση Καλής Εκτέλεσης κατέθεσε στην Επιχείρηση σήμερα, την Εγγυητική Επιστολή με αριθμό που εξέδωσε.για το ποσό των (. ), που αντιστοιχούν στο πέντε τοις εκατό ( 5%) του Συμβατικού Τιμήματος. 2. Η Επιχείρηση, κατά την κρίση της, δικαιούται να κηρύξει καταπεσούσα την Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης, μερικά ή ολικά, λόγω οποιασδήποτε απαίτησής της κατά του Αναδόχου που απορρέει από τη Σύμβαση. 3. Με την προϋπόθεση ότι, στο μεταξύ δε θα συντρέξει λόγος για κατάπτωση, η Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης θα επιστραφεί στην Τράπεζα μετά τη λήξη της Παροχής Υπηρεσίας και την πλήρη εκκαθάριση της Σύμβασης, μετά από αίτηση του Αναδόχου. 4. Συμφωνείται επίσης ότι η εγγύηση αυτή θα επιστραφεί μετά από την πλήρη εμπρόθεσμη και άψογη σύμφωνα με όσα αναφέρονται πιο πάνω, εκτέλεση της σύμβασης και μάλιστα μετά την πλήρη εκκαθάριση της και μετά από αίτηση του Αναδόχου εκτός εάν υπάρξει εν τω μεταξύ περίπτωση μερικής ή ολικής κατάπτωσης της υπέρ του ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ, ενώ σε τέτοιες περιπτώσεις ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να συμπληρώνει ή ανάλογα με την περίπτωση να την αντικαθιστά αμέσως με άλλη. Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος δε θα συμμορφωθεί με οποιοδήποτε όρο της παρούσας σύμβασης ο ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ έχει το δικαίωμα να την καταγγείλει ενώ καταπίπτει υπέρ της η παραπάνω εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης ως ποινική ρήτρα. 7

5. Σε περίπτωση ενεργοποίησης του δικαιώματος προαίρεσης της Επιχείρησης για 6μηνη παράταση και πριν την υπογραφή της σχετικής Συμπληρωματικής Σύμβασης (Σ.Σ) θα κατατεθεί εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης ύψους 5% του Συμβατικού τιμήματος της παράτασης και θα ελεγχθεί η εγκυρότητα της. Αν διαπιστωθεί από τον έλεγχο η πλαστότητα της παραπάνω επιστολής, δεν θα υπογράφεται η Σ.Σ και θα κηρυχθεί έκπτωτος ο Ανάδοχος από την όλη Σύμβαση, δεδομένου ότι η εκτέλεση των εργασιών της Σ.Σ αποτελεί συμβατική υποχρέωση του αναδόχου. Επιπλέον, θα υποβληθεί μηνυτήρια αναφορά στον αρμόδιο εισαγγελέα. Άρθρο 7 Προσωπικό του Αναδόχου 1. Ο Ανάδοχος είναι ελεύθερος να διαλέξει το προσωπικό που απαιτείται για την εκπλήρωση των υποχρεώσεών του που προκύπτουν από τη Σύμβαση και είναι υπεύθυνος, δυνάμει του Αστικού και Ποινικού Ελληνικού Δικαίου, για όλες τις πράξεις ή/και παραλείψεις του εν λόγω προσωπικού, που σχετίζονται με την παροχή της παρούσας υπηρεσίας. 2. Το προσωπικό που θα απασχοληθεί από τον Ανάδοχο για την παροχή της παρούσας υπηρεσίας πρέπει να είναι ικανό, επαρκές, ειδικευμένο και να έχει όλα τα προσόντα και τις προϋποθέσεις που προβλέπονται από την Ελληνική Νομοθεσία και τους σχετικούς κανονισμούς. 3. Ο Ανάδοχος συμφωνεί ότι δεν θα προσλάβει προσωπικό της Επιχείρησης για την παροχή της υπηρεσίας της παρούσας Σύμβασης. Συμφωνείται ρητά ότι το απασχολούμενο από τον Ανάδοχο προσωπικό δεν έχει καμία απολύτως σχέση με το ΔΕΔΔΗΕ και ιδίως εργασίας ή προστήσεως. Οι εισφορές των ασφαλιστικών ταμείων του προσωπικού του Αναδόχου βαρύνουν αποκλειστικά τον ίδιο. 4. Συμφωνείται ρητά ότι η παρούσα Σύμβαση έχει χαρακτήρα μίσθωσης ανεξαρτήτων υπηρεσιών, δεδομένου ότι η ευθύνη του Αναδόχου εξαντλείται στην προσήκουσα εκπλήρωση των συμβατικών του υποχρεώσεων-υπηρεσιών όπως αναλυτικά αναφέρονται παραπάνω. Κατά συνέπεια, ο Ανάδοχος και το προσωπικό που θα απασχολεί, σε καμιά περίπτωση δε θα θεωρούνται προσωπικό του ΔΕΔΔΗΕ, με οποιαδήποτε έννοια, ο δε χρόνος εκτέλεσης του με την παρούσα σύμβαση συμφωνημένου έργου, σε καμία περίπτωση δεν λογίζεται ως χρόνος υπηρεσίας και ασφάλισης στο ΔΕΔΔΗΕ. 5. O Ανάδοχος, δεν θα μπορεί να αντικαταστήσει το προσωπικό που θα έχει αναφερθεί στη Σύμβαση, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συγκατάθεση της Επιβλέπουσας Υπηρεσίας της Επιχείρησης. 6. Η Επιχείρηση έχει το δικαίωμα να ζητά, με έγγραφη ειδοποίηση προς τον Ανάδοχο, την απομάκρυνση οποιουδήποτε μέλους του προσωπικού του, που κρίνεται για οποιοδήποτε βάσιμο λόγο ως ακατάλληλο. Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος χωρίς αντιρρήσεις να απομακρύνει το μέλος αυτό του προσωπικού του με δικές του δαπάνες και δε μπορεί να το ξαναχρησιμοποιήσει στην Παροχή Υπηρεσίας, χωρίς προηγούμενη γραπτή έγκριση της Επιχείρησης. 8

Άρθρο 8 Εκπροσώπηση Επιχείρησης 1. Οι προβλεπόμενες από τη Σύμβαση υπηρεσίες παρακολουθούνται και ελέγχονται από την Επιχείρηση, μέσω της Eπιβλέπουσας Υπηρεσίας και της Προϊσταμένης Υπηρεσίας. Στα καθήκοντα της Επιβλέπουσας Υπηρεσίας περιλαμβάνονται η παρακολούθηση και ο έλεγχος της ποιότητας επί τόπου και της ποσότητας των εργασιών και γενικά η τήρηση των όρων της Σύμβασης από τον Ανάδοχο. Στα καθήκοντα της Προϊσταμένης Υπηρεσίας περιλαμβάνεται η άμεση εποπτεία της Επιβλέπουσας Υπηρεσίας και η επίλυση ή η προώθηση για επίλυση θεμάτων που προκύπτουν κατά την εκτέλεση της Σύμβασης και δε μπορούν να ρυθμιστούν άμεσα από την Επιβλέπουσα Υπηρεσία. 2. Τα όργανα της Επιχείρησης που θα ασκούν τα καθήκοντα και τις αρμοδιότητες της Επιβλέπουσας και της Προϊσταμένης Υπηρεσίας καθορίζονται στους Ειδικούς Όρους ή θα ορισθούν από την Επιχείρηση, με την υπογραφή της Σύμβασης. 3. Ο Προϊστάμενος της Επιβλέπουσας Υπηρεσίας, με έγγραφό του προς τον Ανάδοχο, δύναται να ορίσει τον Επιβλέποντα. Τα καθήκοντα και αρμοδιότητες του Επιβλέποντα, εάν δεν ορίζεται διαφορετικά στο παραπάνω έγγραφο, θα είναι η παρακολούθηση και ο έλεγχος της ποιότητας και της ποσότητας των εργασιών και γενικά η τήρηση των όρων της Σύμβασης από τον Ανάδοχο. Για την αντικατάσταση ή αναπλήρωση του Επιβλέποντα, απαιτείται προηγούμενη έγγραφη ανακοίνωση προς τον Ανάδοχο. 4. Η Προϊσταμένη Υπηρεσία μπορεί με έγγραφη ανακοίνωσή της, να γνωστοποιεί προς τον Ανάδοχο ότι και άλλα όργανα της Επιχείρησης, καθώς και τρίτα πρόσωπα εξουσιοδοτημένα από την Επιχείρηση, θα μπορούν να διενεργούν επιθεωρήσεις και ελέγχους σε σχέση με την εκτελούμενη Παροχή Υπηρεσίας. 5. H άσκηση των καθηκόντων των αρμοδίων οργάνων της Επιχείρησης ως προς την εκτέλεση της Σύμβασης δε μειώνει σε καμία περίπτωση τις ευθύνες του Αναδόχου σύμφωνα με τις διατάξεις της ισχύουσας Νομοθεσίας και τη Σύμβαση. Ειδικότερα η Επιβλέπουσα Υπηρεσία και οι Εκπρόσωποί της, που ορίζονται σύμφωνα με τα παραπάνω, δε φέρουν καμιά ευθύνη έναντι τρίτων για ζημιές που οφείλονται στις εργασίες που εκτελούνται από τον Ανάδοχο, όπως και για κάθε τυχόν θανατηφόρο ή όχι ατύχημα που ήθελε συμβεί στο προσωπικό της Επιχείρησης, του Αναδόχου ή σε κάθε τρίτο κατά την εκτέλεση της Παροχής Υπηρεσίας από τον Ανάδοχο. Άρθρο 9 Εκπροσώπηση του Αναδόχου Κατά την υπογραφή της Σύμβασης, ο Ανάδοχος γνωστοποιεί στην Επιχείρηση τον εκπρόσωπό του, ο οποίος θα είναι νόμιμα εξουσιοδοτημένος να τον εκπροσωπεί σε όλα τα θέματα που αφορούν στην εκτέλεση της Σύμβασης και θα προβαίνει, εξ ονόματός του, στην τακτοποίηση όλων των διαφορών και διαφωνιών που ενδεχομένως θα αναφύονται. Ο παραπάνω εκπρόσωπος του Αναδόχου θα είναι και ο Αντίκλητός του. 9

Άρθρο 10 Γνώση συνθηκών Ο Ανάδοχος βεβαιώνει ότι έχει λάβει υπόψη του όλες τις συνθήκες που μπορεί να επιδράσουν με οποιονδήποτε τρόπο στην παροχή της παρούσας υπηρεσίας ή στο κόστος της. Ο Ανάδοχος βεβαιώνει επίσης ότι το Συμβατικό Τίμημα για την παροχή της παρούσας υπηρεσίας είναι αποτέλεσμα δικών του υπολογισμών και βασίζεται στη δική του γνώση και εκτίμηση των συνθηκών και κινδύνων που υπάρχουν και όχι σε οποιαδήποτε δήλωση ή περιγραφή της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε, παραιτείται δε ανεπιφύλακτα από κάθε δικαίωμά του να αξιώσει μεταγενέστερα αύξηση ή αναπροσαρμογή για οποιονδήποτε λόγο ή αιτία, περιλαμβανομένων ενδεικτικώς και των περιπτώσεων των Άρθρων 178, 179, 388 του Αστικού Κώδικα, δεδομένου ότι τον κίνδυνο της απρόοπτης μεταβολής των οικονομικών συνθηκών τον θεωρεί ενδεχόμενο και τον αποδέχεται. Άρθρο 11 Παράβαση της Σύμβασης-Καταγγελία 1. Ο ΔΕΔΔΗΕ δικαιούται να καταγγείλει αζημίως γι' αυτήν την παρούσα Σύμβαση πριν από τη λήξη της, σε περίπτωση υπαίτιας παράβασης από τον Ανάδοχο οποιουδήποτε όρου της. 2. Σε περίπτωση καταγγελίας καταπίπτει υπέρ του ΔΕΔΔΗΕ η αναφερόμενη στο άρθρο 6 της παρούσας Σύμβασης, εγγύηση καλής εκτέλεσης και επιπλέον ο Ανάδοχος υποχρεούται να αποκαταστήσει κάθε ζημία του ΔΕΔΔΗΕ, ανεξάρτητα από την επιβολή ποινικής ρήτρας. 3. Η καταγγελία γίνεται με έγγραφο που επιδίδεται από δικαστικό επιμελητή στον Ανάδοχο και οι συνέπειές της αρχίζουν την 31 η ημέρα από την επίδοση. 4. Ο ΔΕΔΔΗΕ κατά την κρίση του, δικαιούται σε οποιοδήποτε χρόνο κατά τη διάρκεια ισχύος της Σύμβασης να την καταγγείλει ολικά ή μερικά (ανυπαίτιος καταγγελία) με την προϋπόθεση ότι θα ειδοποιεί εγγράφως τον Ανάδοχο τουλάχιστον ένα (1) μήνα πριν από την ημερομηνία που καθορίζεται στην ειδοποίηση ως ημερομηνία καταγγελίας της, ενώ ο Ανάδοχος δεν δικαιούται καμία αποζημίωση γι αυτό το λόγο. 5. Σε περίπτωση ανυπαιτίου καταγγελίας της Σύμβασης ο ΔΕΔΔΗΕ υποχρεούται να επιστρέψει το εναπομένον υπόλοιπο της Εγγυητικής Επιστολής Καλής Εκτέλεσης, να καταβάλλει στον Ανάδοχο κάθε ποσό που οφείλεται σε αυτόν, σύμφωνα με τους όρους της Σύμβασης, για όλες τις εργασίες που εκτελέστηκαν από αυτόν μέχρι την ημερομηνία της καταγγελίας, αφού παρακρατηθούν οι τυχόν ποινικές ρήτρες που επιβλήθηκαν μέχρι αυτήν την ημερομηνία. 10

Άρθρο 12 Επίλυση Διαφορών 1. Σε περίπτωση διαφωνίας ή διαφοράς μεταξύ των συμβαλλομένων κατά την εκτέλεση αυτής της Σύμβασης, ο Διευθυντής της Δ/νσης Ειδικών Εγκαταστάσεων Δικτύου και ο Εκπρόσωπος του Αναδόχου ή αντιπρόσωποι αυτών, οριζομένων κατά περίπτωση θα προσπαθήσουν να την επιλύσουν φιλικά. 2. Αν δεν υπάρχει δυνατότητα φιλικής επίλυσης, τότε οι συμβαλλόμενοι δύναται να διεκδικήσουν δικαστικώς την επίλυση της διαφοράς. Στην περίπτωση αυτή αρμόδια ορίζονται τα τακτικά δικαστήρια των Αθηνών. Άρθρο 13 Φορολογικές υποχρεώσεις Όλοι οι λογαριασμοί οι σχετικοί με την παρούσα σύμβαση, τα έγγραφα που συντάσσονται στην εκτέλεσή της καθώς και οι πληρωμές που θα γίνουν βάσει αυτής, οι κάθε φύσης φόροι, δασμοί, παράβολα, τέλη, τυχόν τέλη χαρτοσήμου, κρατήσεις, εισφορές κλπ. που έχουν επιβληθεί και προέρχονται από οποιαδήποτε αιτία που υπέρ του Δημοσίου, Δήμων και Κοινοτήτων, Ν.Π.Δ.Δ και γενικά κάθε τρίτου, τα πρόστιμα που πιθανόν να επιβληθούν γι αυτά και κάθε φύσης προσαυξήσεις, οι γραπτές συναλλαγές, όπως και τυχόν χαρτοσήμανση της παρούσης σύμβασης, των τιμολογίων, των εξοφλητικών αποδείξεων κλπ. βαρύνουν στο σύνολό τους αποκλειστικά και μόνο τον Ανάδοχο. Η απαρίθμηση των πιο πάνω επιβαρύνσεων έγινε εντελώς ενδεικτικά και όχι περιοριστικά. Διευκρινίζεται ότι από τις παραπάνω επιβαρύνσεις μόνο ο ΦΠΑ βαρύνει την Επιχείρηση (ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ). Επίσης σχετικά με το προσωπικό που θα χρησιμοποιήσει βαρύνεται ο Ανάδοχος με όλους τους φόρους, δασμούς, τέλη χαρτοσήμων, εργοδοτικές εισφορές σε ασφαλιστικά ταμεία, κ.λπ. επιβαρύνσεις που ισχύουν σε σχέση με την παρούσα Σύμβαση. Άρθρο 14 Ευθύνες του Αναδόχου - Εγγυήσεις 1. Ο Ανάδοχος οφείλει να συμμορφώνεται αυστηρά προς όλους τους όρους της Σύμβασης. Ο Ανάδοχος εγγυάται την άρτια, πλήρη, ασφαλή, οικονομική, εμπρόθεσμη, σύμφωνα με τους τελευταίους σχετικούς Κανονισμούς και τους κανόνες της σύγχρονης Επιστήμης παροχή της παρούσας υπηρεσίας. 2. Ο Ανάδοχος αναλαμβάνει την υποχρέωση να ολοκληρώσει την παροχή της υπηρεσίας μέσα στις προθεσμίες που καθορίζονται στο Άρθρο 5 της παρούσας Σύμβασης. 3. Συμφωνείται ρητώς ότι η ευθύνη για κάθε ατύχημα που τυχόν θα συμβεί κατά την εκτέλεση της παροχής υπηρεσίας ή εξαιτίας αυτής, είτε στο προσωπικό αυτού, είτε στο προσωπικό του ΔΕΔΔΗΕ,, είτε σε κάθε τρίτο και τις τυχόν ζημιές ή βλάβες που ενδεχομένως θα προξενηθούν σε όλους αυτούς, βαρύνει αποκλειστικά και μόνο τον Ανάδοχο. 11

Το ίδιο ισχύει όχι μόνο για τις σωματικές βλάβες ή θανάτωση προσώπου και για την εξ αυτών χρηματική ικανοποίηση του λόγω ηθικής ή ψυχικής οδύνης αλλά και για υλικές ζημιές σε κάθε τρίτον σαν τέτοιου (τρίτου) νοούμενης και του ΔΕΔΔΗΕ μετά του προσωπικού της. 4. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να αποκαθιστά απροφάσιστα κάθε ζημιά η οποία τυχόν θα προκληθεί σε βάρος του ΔΕΔΔΗΕ, έστω και αν αυτό οφείλεται και σε ελαφρά ακόμη αμέλεια αυτού ή των προστεθέντων προσώπων. Σε περίπτωση μη αποκατάστασης από τον Ανάδοχο τέτοιας ζημιάς εντός ευλόγου προθεσμίας, ο ΔΕΔΔΗΕ δικαιούται να την αποκαταστήσει η ίδια με δαπάνη του Αναδόχου. 5. Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να ορίσει σύμφωνα με τον νόμο υπεύθυνο πρόσωπο για την παρακολούθηση του προσωπικού του κατά την εκτέλεση της παροχής υπηρεσίας, για τη λήψη των απαραίτητων μέτρων ασφαλείας και για την περίπτωση που συμβεί ατύχημα. Το ονοματεπώνυμο, η διεύθυνση και το τηλέφωνο αυτού του υπεύθυνου προσώπου οφείλει να γνωρίσει στο ΔΕΔΔΗΕ, με σχετική επιστολή του. Άρθρο 15 Ευθύνη Ένωσης ή Κ/Ξ Επιχειρήσεων 1. Συμφωνείται ρητά ότι όλα τα μέλη της Ένωσης ή Κ/Ξ Επιχειρήσεων ενέχονται και ευθύνονται έναντι της Επιχείρησης ενιαία, αδιαίρετα, αλληλέγγυα και σε ολόκληρο, το κάθε ένα χωριστά για την εκπλήρωση των κάθε φύσης υποχρεώσεων που αναλαμβάνει η Ένωση ή Κ/Ξ με την παρούσα Σύμβαση. 2. Συμφωνείται επίσης ότι θα εκπροσωπούνται με κοινό εκπρόσωπο και σε όλη τη διάρκεια ισχύος της Σύμβασης και θα ελέγχεται από την Επιχείρηση η ουσιαστική συμμετοχή στην Ένωση ή Κ/Ξ όλων των μελών αυτής. 3. Ο Ανάδοχος κατέθεσε στην Επιχείρηση σήμερα, Δήλωση ή το Κοινοπρακτικό σύμφωνα με το οποίο, η Εταιρεία... συμμετέχει με ποσοστό..και η Εταιρεία συμμετέχει με ποσοστό στην Ένωση ή Κοινοπραξία. Άρθρο 16 Ανωτέρα Βία Όλα τα περιστατικά τα οποία επηρεάζουν την παροχή της παρούσας υπηρεσίας και ξεφεύγουν κατά εύλογο κρίση από τον έλεγχο του Αναδόχου και τα οποία ήταν αδύνατο να προβλεφθούν ή προληφθούν παρ' όλη την επιμέλεια την οποία θα έδειχνε κάθε επιμελής και σωστά σκεπτόμενος Ανάδοχος θεωρούνται ως περιστατικά Ανωτέρας Βίας. Οι απεργίες από αναγνωρισμένες ενώσεις εργαζομένων, ανταπεργίες (Lockouts) ή μέτρα και απαγορεύσεις από μέρους των Αρχών, κωλυσιπλοϊας, επιβολή στρατιωτικού νόμου και παρόμοιας φύσης περιστατικά, θεωρούνται περιστατικά Ανωτέρας Βίας. Τα περιστατικά Ανωτέρας Βίας που επηρεάζουν την παροχή της παρούσας υπηρεσίας είναι αποδεκτά μόνο ως λόγος καθυστέρησης και όχι ως λόγος αποζημίωσης του Αναδόχου. Ο Ανάδοχος δεν δικαιούται να εγείρει κατά της Επιχείρησης απαιτήσεις που αφορούν οποιεσδήποτε τυχόν δαπάνες ή και οικονομική επιβάρυνσή του, ως συνέπεια περιστατικού Ανωτέρας Βίας. 12

Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος θεωρήσει ότι συνέβη περιστατικό Ανωτέρας Βίας, εξαιτίας του οποίου δεν μπόρεσε να εκπληρώσει, ολικά ή μερικά τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από τη Σύμβαση, θα πρέπει να γνωστοποιήσει το γεγονός αυτό εγγράφως στην Επιχείρηση το αργότερο μέσα σε δεκαπέντε ημερολογιακές (15) ημέρες από την επέλευση του περιστατικού αυτού, παρέχοντας όσο το δυνατόν περισσότερες πληροφορίες και αποδεικτικά στοιχεία. Η Επιχείρηση υποχρεούται να γνωστοποιήσει στον Ανάδοχο εάν αποδέχεται ότι το περιστατικό αυτό εμπίπτει στις διατάξεις του παρόντος Άρθρου μέσα σε τριάντα (30) ημερολογιακές ημέρες από την υποβολή των στοιχείων του Αναδόχου. Η μη συμμόρφωση του Αναδόχου, για οποιονδήποτε λόγο ή αιτία, προς τον προαναφερθέντα όρο περί γνωστοποιήσεως και υποβολής στοιχείων κ.λπ., εντός της πιο πάνω καθοριζομένης προθεσμίας, καθιστά απαράδεκτη οποιαδήποτε αίτηση του Αναδόχου για παράταση προθεσμίας. Άρθρο 17 Ποινικές Ρήτρες 1. Ρητά συμφωνείται ότι οι Ποινικές Ρήτρες οφείλονται και πληρώνονται στο ΔΕΔΔΗΕ ξεχωρισμένα και αθροιστικά, ανεξάρτητα αν ο ΔΕΔΔΗΕ. έχει υποστεί ζημιές και ότι οι Ποινικές Ρήτρες του παρόντος Άρθρου είναι εύλογες και δίκαιες. 2. Ποινικές Ρήτρες για καθυστερήσεις. 2.1. Ο Ανάδοχος για την εκτέλεση της παρούσας Παροχής Υπηρεσίας, είναι υποχρεωμένος να διαθέτει Προσωπικό (σε αριθμό και διάρκεια απασχόλησης) σύμφωνα με τα κατά περίπτωση καθοριζόμενα στο Τεύχος «Τεχνική Περιγραφή». Για κάθε ημερολογιακή ημέρα που εξ υπαιτιότητας του Αναδόχου, δεν διατίθεται το απαιτούμενο προσωπικό για την εκτέλεση κάθε εργασίας, κατά τον τρόπο που καθορίζεται στην υπόψη Τεχνική Περιγραφή, ο Ανάδοχος έχει την υποχρέωση, να καταβάλει Ποινική Ρήτρα ίση με το δέκα τοις εκατό (10%) επί της ημερήσιας αποζημίωσης. a. Το σύνολο των παραπάνω Ποινικών Ρητρών για καθυστερήσεις δεν μπορεί να υπερβεί το 10% του Συμβατικού Τιμήματος προσαυξημένου με τα τιμήματα των τυχόν Συμπληρωμάτων της Σύμβασης. b. Οι παραπάνω Ποινικές Ρήτρες επιβάλλονται από την Αρμόδια Υπηρεσία και θα παρακρατούνται από την αμέσως επομένη, μετά την επιβολή τους, πληρωμή προς τον Ανάδοχο, ή από οποιοδήποτε ποσό οφειλόμενο από το ΔΕΔΔΗΕ προς τον Ανάδοχο, ή θα αναζητηθούν από το ΔΕΔΔΗΕ με οποιαδήποτε άλλο τρόπο κρίνει αυτή σκόπιμο. 13

Άρθρο 18 o Εγγυήσεις αναφορικά με επίκληση ικανοτήτων Τρίτου (Θα συμπληρωθεί σε περίπτωση που ο Ανάδοχος έχει επικαλεστεί τη χρηματοοικονομική, τεχνική ή/και επαγγελματική ικανότητα Τρίτου. Θα περιλαμβάνεται το αντικείμενο της συνεργασίας μεταξύ του Αναδόχου και του εν λόγω Τρίτου και οι παρασχεσθείσες από αυτόν προς τον Ανάδοχο εγγυήσεις.) Ο Ανάδοχος είναι υπεύθυνος για κάθε ενέργεια, πράξη ή παράλειψη του Τρίτου, σύμφωνα με τις διατάξεις του Άρθρου 14 του παρόντος Τεύχους «Συμφωνητικό». Σε περίπτωση που ο Τρίτος δεν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του προς τον Ανάδοχο, σε σχέση με το έργο, η ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ, έχει το δικαίωμα να κάνει χρήση των προβλέψεων των Άρθρων 11 και 17 του παρόντος Τεύχους «Συμφωνητικό». Άρθρο 19 Δίκαιο της Σύμβασης Η Σύμβαση αυτή θα ερμηνεύεται και θα διέπεται αποκλειστικά από τη Νομοθεσία του Ελληνικού Κράτους. Άρθρο 20 Ισχύς της Σύμβασης Η ημερομηνία έναρξης της ισχύος της παρούσας Σύμβασης είναι η. Μετά την ανάγνωση και βεβαίωση της παρούσας Σύμβασης τα συμβαλλόμενα μέρη υπέγραψαν την παρούσα Σύμβαση σε δύο πρωτότυπα, από τα οποία το ένα πήρε η Επιχείρηση και το άλλο ο Ανάδοχος. ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΑΔΟΧΟ ΓΙΑ ΤΗ ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. 14