14SYMV

ΖΑ INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 6 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΖΑΚΥΝΘΟΣ. 24-7-2014 Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2014.07.24 12:48:31 EEST Reason: Location: Athens ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ - ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ-ΗΠΕΙΡΟΥ ΑΡ. ΠΡΩΤ. 4344 & ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΖΑΚΥΝΘΟΥ ΑΓΙΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΤΜΗΜΑ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΛΗΡ. : Θεοδωρίτση Ευστρατία ΤΗΛ FAX : 2695022245 14SYMV002192466 2014-07-24 ΘΕΜΑ : ΣΥΜΒΑΣΗ υπ αρίθμ.. 180 /2014 (εκτός ΠΠΥΥ ) ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ :.. ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΖΑΚΥΝΘΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ: ΚΟΤΣΩΝΗΣ ΠΑΝ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΡΑΤΗΡΙΟ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ & ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ Αργάσι, ΤΚ 29100, ΖΑΚΥΝΘΟΣ, Τηλ. 26950 45 514 κιν. 6973726710 Για την προμήθεια ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ (KAE 1611) για τις ανάγκες του Γ. Ν. ΖΑΚΥΝΘΟΥ, του Κ.Υ. Κατασταρίου, του ΠΠΙ Βολιμών και των Περιφ. Ιατρείων Ν. Ζακύνθου Συμβατικού Τιμήματος ΑΝΑ ΜΗΝΑ. 45.000,00 συμπ. Φ.Π.Α. 23% ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ με Αρ. πρωτ. 0/607, ΑΔΑ: 7ΒΨΙ4690ΒΞ-ΔΚΞ, Ποσού: 45.000,00 συμπ. ΦΠΑ για ένα μήνα. Το αργότερο κατά την υπογραφή της σύμβασης θα πρέπει να κατατεθούν στην Υπηρεσία από τον προμηθευτή : τα Δικαιολογητικά Κατακύρωσης που αναγράφονται στην παράγρ. Α 1,2 του Άρθρου 8: «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ-ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ», της σχετικής διακήρυξης (Υπεύθυνη Δήλωση + Ασφαλιστική Ενημερότητα, Φορολογική Ενημερότητα και Επιμελητήριο). Για την καλή εκτέλεση των όρων της παρούσης σύμβασης, εκδόθηκε και κατατέθηκε η κάτωθι εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης : Τράπεζας Υποκατάστημα Αριθμός Εγγυητικής Αξίας Ημερομηνία έκδοσης Ημερομηνία λήξης Αόριστη ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΑΡΘΡΟ 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΥΠΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΟΥΣ - ΤΙΜΗ ΑΡΘΡΟ 2. ΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ

ΑΡΘΡΟ 3. ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ - ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΑΡΘΡΟ 4. ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΑΡΘΡΟ 5. ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΘΡΟ 6. ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΣΥΜΒΑΣΗ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. : 180 /2014 (εκτός ΠΠΥΥ ) Στην Ζάκυνθο σήμερα Πέμπτη 24 Ιουλίου 2014, οι πιο κάτω συμβαλλόμενοι: - Αφενός το Γ.Ν. Ζακύνθου που εδρεύει στην οδό Γαϊτάνι, Τ.Κ. 291 00 και εκπροσωπείται νόμιμα για την υπογραφή της παρούσας από τον Διοικητή κον. ΚΟΝΙΔΑ ΚΩΝ/ΝΟ, και το οποίο στο εξής θα αναφέρεται στην παρούσα σύμβαση ως «η Αναθέτουσα Αρχή» - και αφετέρου η εταιρεία με την επωνυμία ΚΟΤΣΩΝΗΣ ΠΑΝ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΡΑΤΗΡΙΟ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ & ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ Αργάσι, ΤΚ 29100, ΖΑΚΥΝΘΟΣ, Τηλ. 26950 45 514 Έχει ΑΦΜ 008788502 υπάγεται στη ΔΟΥ Ζακύνθου και εκπροσωπείται νόμιμα από τον κο...,.. της εταιρείας, σύμφωνα με το... και η οποία στο εξής θα αναφέρεται στην παρούσα σύμβαση ως «ο Ανάδοχος». Λαμβάνοντας υπόψη : 1) Την αρ. πρωτ. 4002/15-7-2014 με ΑΔΑ: ΒΙΝ94690ΒΞ-0ΘΕ διακήρυξη διαδικασία διαπραγμάτευσης για την προμήθεια ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ για τις ανάγκες του Γ. Ν. ΖΑΚΥΝΘΟΥ, του Κ.Υ. Κατασταρίου, του ΠΠΙ Βολιμών και των Περιφ. Ιατρείων Ν. Ζακύνθου 2) Την από 18-7-2014 προσφορά του αναδόχου, 3) Την υπ. Αρίθμ. 20/23-7-2014 απόφαση του ΔΣ του Νοσοκομείου, με την οποία εγκρίθηκε το πρακτικό της επιτροπής διεξαγωγής και αξιολόγησης του ΠΜΔ που διενεργήθηκε την Δευτέρα 21-7-2014, προϋπ. δαπάνης 45.000,00 συμπερ. ΦΠΑ, σύμφωνα με την υπ αρίθμ 19/10-7-2014 Απόφαση του Δ.Σ. του Νοσοκομείου μας Συμφώνησαν και έκαναν αμοιβαία αποδεκτά τα ακόλουθα: Αντίκλητος Το πρόσωπο που ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ με έγγραφη δήλωσή του, στην οποία περιλαμβάνονται τα πλήρη στοιχεία του προσώπου (ονοματεπώνυμο, ταχυδρομική διεύθυνση, αριθμός τηλεφώνου, fax, κλπ.) ορίζει ως υπεύθυνο για τις ενδεχόμενες ανάγκες επικοινωνίας της Αναθέτουσας Αρχής με αυτόν και αυτός με υπεύθυνη δήλωσή του αποδέχθηκε το διορισμό αυτό. Διοικητική εντολή: οιαδήποτε οδηγία ή εντολή δίδεται γραπτώς από την Αναθέτουσα Αρχή ή την Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής της προμήθειας στον Ανάδοχο σχετικά με την υλοποίηση του Έργου. Έγγραφο: κάθε χειρόγραφη, δακτυλογραφημένη ή έντυπη ειδοποίηση, εντολή ή οδηγία ή πιστοποιητικό που εκδίδεται βάσει της Σύμβασης, συμπερ. τηλετυπιών, τηλεγραφημάτων και των τηλεομοιοτυπιών. Έργο: Προμήθεια ειδών όπως εξειδικεύεται στο άρθρο 1. της παρούσης Σύμβασης. Ημερομηνία έναρξης ισχύος της σύμβασης: Η ημερομηνία υπογραφής της Σύμβασης. Ημέρα: η ημερολογιακή ημέρα. Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής της προμήθειας (ΕΠΠΕ): Το αρμόδιο συλλογικό όργανο που ορίζεται από την Αναθέτουσα Αρχή, με βασικές αρμοδιότητες την επίβλεψη για την καλή εκτέλεση των όρων της σύμβασης και την παραλαβή (τμηματική οριστική). Παραδοτέα: Όλα τα ενδιάμεσα ή τελικά έργα, προϊόντα και υπηρεσίες που ο Ανάδοχος θα παραδώσει ή οφείλει να παραδώσει στην Αναθέτουσα Αρχή σύμφωνα με τη Σύμβαση. Προθεσμίες: τα αναφερόμενα στη Σύμβαση χρονικά διαστήματα σε Ημέρες, που αρχίζουν να υπολογίζονται από την επομένη της πράξης, ενέργειας ή γεγονότος που ορίζεται στη Σύμβαση ως αφετηρία. Όταν η τελευταία ημέρα του χρονικού διαστήματος συμπίπτει με μη εργάσιμη ημέρα, η προθεσμία λήγει στο τέλος της πρώτης εργάσιμης ημέρας μετά την τελευταία ημέρα του χρονικού διαστήματος. Προσφορά: η προσφορά του Αναδόχου προς την Αναθέτουσα Αρχή. Σύμβαση: η παρούσα συμφωνία που συνάπτουν και υπογράφουν τα συμβαλλόμενα μέρη για την εκτέλεση του Έργου, όπως είναι δυνατό να τροποποιηθεί ή συμπληρωθεί. Συμβατικά τεύχη : Τα τεύχη της Σύμβασης μεταξύ της Αναθέτουσας Αρχής και του Αναδόχου, καθώς και όλα τα τεύχη που τη συνοδεύουν και τη συμπληρώνουν και περιλαμβάνουν κατά σειρά ισχύος : α) τη Σύμβαση, β) τη Διακήρυξη, γ) την Προσφορά του Αναδόχου.

Συμβατικό τίμημα: το συνολικό συμβατικό αντάλλαγμα για την υλοποίηση του Έργου. ΑΡΘΡΟ 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΥΠΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΟΥΣ - ΤΙΜΗ Ζητούμενα είδη ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΒΕΝΖΙΝΑ ΑΜΟΛΥΒΔΗ (CPV 09132100-4) (ΚΑΕ 161101Ν) ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ (CPV 09134100-8) (ΚΑΕ 161101Ν) ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ (CPV 09135100-5) (ΚΑΕ 161101Κ) Πιθανή Πιθανή Μηνιαία ποσοστό Μηνιαία Ποσότητα προϋπ. δαπάνης έκπτωσης Ολογράφως ποσότητα Κ.Υ. Κ. Π.Ι. - στα % Νοσοκομείου Π.Π.Ι. Βολιμών 590 litr - 1.000,00 0,51 % μηδέν πενήντα ένα 32.000 litr - 43.200,00 0,77 % μηδέν εβδομήντα επτά - 670 litr 800,00 0,57 % μηδέν πενήντα επτά Η τιμή πώλησης θα είναι συμμορφούμενη κάθε φορά, της τιμής του παρατηρητηρίου τιμών. Η τελική τιμή δε θα υπερβαίνει την εκάστοτε νόμιμα διαμορφούμενη μέση τιμή λιανικής πώλησης της κάθε κατηγορίας όπως αυτή δίδεται από την Διεύθυνση Ανάπτυξης / Τμήμα Εμπορίου της Ν. Α. ΖΑΚΥΝΘΟΥ και καλύπτει την ημέρα χορήγησης του. Σε περίπτωση ένταξης των ειδών σε καθεστώς διατίμησης, το ποσοστό έκπτωσης στα εκατό ( % ) θα υπολογίζεται στην τιμή διατίμησης που ισχύει κάθε φορά κατά την ημέρα παράδοσης του είδους. Τα υπό προμήθεια υγρά καύσιμα, θα είναι όμοιας ποιότητας με εκείνη που παράγουν τα Ελληνικά Κρατικά Διυλιστήρια, και θα πληρούν τις προδιαγραφές που εκάστοτε ορίζονται από το Ανώτατο Χημικό Συμβούλιο του Γενικού Χημείου του Κράτους. Η αμοιβή που θα καταβληθεί από την Αναθέτουσα Αρχή στον Ανάδοχο ανέρχεται Α) Για το Νοσοκομείο στο ποσό Των (τριάντα πέντε χιλ. εννιακόσια τριάντα τέσσερα Ευρώ και ενενήντα έξι λεπτά) (35.934,96 ) ΦΠΑ 23% (οκτώ χιλ. διακόσια εξήντα πέντε Ευρώ και μηδέν τέσσερα λεπτά) (8.265,04 ) Σύνολο: (σαράντα τέσσερις χιλ. διακόσια Ευρώ και μηδέν λεπτά) (44.200,00 ) Β) του Κ.Υ. Κατασταρίου, Π.Π.Ι. Βολιμών και των Περιφερ. Ιατρείων Ν. Ζακύνθου Των (εξακόσια πενήντα Ευρώ και σαράντα ένα λεπτά) (650,41 ) ΦΠΑ 23% (εκατόν σαράντα εννέα Ευρώ και πενήντα εννέα λεπτά) (149,59 ) Σύνολο: (οκτακόσια Ευρώ και μηδέν λεπτά) (800,00 ) Ο Ανάδοχος αναλαμβάνει την εκτέλεση της σύμβασης θεωρώντας το συμβατικό αντάλλαγμα επαρκές, νόμιμο και εύλογο για την εκτέλεση του αντικειμένου της παρούσας μετά από συνολική έρευνα που πραγματοποίησε πριν την κατάθεση της προσφοράς του. Στο τίμημα περιλαμβάνονται όλες οι ενδεχόμενες αμοιβές τρίτων καθώς και οι δαπάνες του Αναδόχου για την εκτέλεση της προμήθειας των ειδών, χωρίς καμία περαιτέρω επιβάρυνση της Αναθέτουσας Αρχής. Το Νοσοκομείο δεν θα δεχθεί ουδεμία διαφοροποίηση στο παραπάνω ποσοστό έκπτωσης για ολόκληρο το χρονικό διάστημα της παρούσης σύμβασης και για οποιαδήποτε αιτία - Οι αναγραφόμενες ζητούμενες ποσότητες, είναι ενδεικτικές και θα προσαρμόζονται κάθε φορά ανάλογα με τις ανάγκες του Νοσοκομείου μας ΑΡΘΡΟ 2. ΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ Η παράδοση των καυσίμων, θα γίνεται με ευθύνη και μέριμνα του προμηθευτή, ως εξής : Α. της Βενζίνης, για τα ασθενοφόρα αυτοκίνητα: από την αντλία που βρίσκεται στο πρατήριο του προμηθευτή, στο Αργάσι Ζακύνθου Β. του Πετρελαίου Κίνησης, στις δεξαμενές του Νοσοκομείου και του Πετρελαίου Θέρμανσης στις δεξαμενές του Κ.Υ. Κατασταρίου και των Περ. Ιατρείων, εντός 24 ωρών από την τηλεφωνική ή έγγραφη παραγγελία, ενώπιον Επιτροπής παραλαβής, η οποία θα έχει συσταθεί από την Δ/νση του Νοσοκομείου. Σε περίπτωση άρνησης του προμηθευτή, το Νοσοκομείο μπορεί να προμηθευτεί τα αναφερόμενα στην παρούσα σύμβαση είδη ελεύθερα και η διαφορά τιμής θα καταλογίζεται σε βάρος του προμηθευτή. Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης μπορεί να παρατείνεται μέχρι το ½ αυτού με απόφαση του Δ.Σ. του Νοσοκομείου κατόπιν εγγραφής αίτησης του προμηθευτή υποβαλλόμενης μέσα στο συμβατικό χρόνο παράδοσης. Μετά την λήξη του συμβατικού χρόνου ή της παραπάνω παράτασης ο προμηθευτής κηρύσσεται έκπτωτος Στις περιπτώσεις: α) ποιοτικής εκτροπής του εμπορεύματος, από εκείνη των συμβατικών, β) εκπρόθεσμης παράδοσης του εμπορεύματος, ισχύουν τα άρθρα του Π.Δ. 118/07.

- Το Νοσοκομείο διατηρεί το δικαίωμα να αποστέλλει όσες φορές κρίνει αναγκαίο δείγματα από τα υπό προμήθεια καύσιμα στο Γενικό Χημείο του Κράτους, ώστε να ελέγχεται η ποιότητα τους και το αν πληρούν τις απαιτούμενες προδιαγραφές, αν θεωρήσει ότι προέκυψε βλάβη στις εγκαταστάσεις ή τα οχήματα, που θα οφείλεται στα καύσιμα. Τα δείγματα θα λαμβάνονται παρουσία του προμηθευτή και η σχετική διαδικασία (λήψη δείγματος, αποστολή στο Γ.Χ.Κ. κλπ.) θα βαρύνουν τον ίδιο τον προμηθευτή. - Επιπλέον το Νοσοκομείο διατηρεί το δικαίωμα, να καλεί την Υπηρεσία Ειδικών Ελέγχων, για να ελέγχεται τόσο η ποιότητα όσο και το αν πληρούνται οι απαιτούμενες από τον νόμο προδιαγραφές των καυσίμων. ΑΡΘΡΟ 3. ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ - ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ Η πληρωμή της προμηθεύτριας, θα γίνεται εντός δυο (2) μηνών, από κάθε τμηματική οριστική και ποσοτική παραλαβή του είδους και την έκδοση του σχετικού τιμολογίου ( άρθρο 18, Ν. 2469/4-3-97 ) υπό τον όρο ότι η παράδοση θα γίνει σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από την σύμβαση. Οι πληρωμές θα γίνονται με την προσκόμιση των νομίμων παραστατικών και δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή. Σε περίπτωση που η πληρωμή του συμβασιούχου καθυστερήσει από την αναθέτουσα αρχή εξήντα (60) ημέρες μετά την υποβολή του τιμολογίου πώλησης από αυτόν, η αναθέτουσα αρχή (οφειλέτης), σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Π.Δ. 166/2003 (ΦΕΚ 138/Α/ 5-6-2003) «προσαρμογή της Ελλην. Νομοθεσίας στην οδηγία 2000/35 της 29-6-2000 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές», καθίσταται υπερήμερος και οφείλει τόκους χωρίς να απαιτείται όχληση από τον συμβασιούχο. Επισημαίνεται ότι η υποβολή του τιμολογίου πώλησης δεν μπορεί να γίνει προ της ημερομηνίας εκδόσεως του πρωτοκόλλου οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής». Ο Ανάδοχος επιβαρύνεται με παρακράτηση φόρου εισοδήματος σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις (Ν. 2238/94, ΦΕΚ 151 / Α / 94, όπως εκάστοτε ισχύει). Στην αμοιβή του αναδόχου, χωρίς ΦΠΑ, περιλαμβάνονται και οι εξής κρατήσεις σύμφωνα με το υπ αρίθμ. 7/2-1-2012 έγγραφο της ΕΠΥ του ΥΥΚΑ 1) ΜΤΠΥ 1,5 %. Η κράτηση αυτή υπόκειται σε περαιτέρω κράτηση 2% για χαρτόσημο πλέον εισφορά 20 % επ αυτής υπέρ ΟΓΑ ήτοι σε επιβάρυνση 2,40 % επί της κράτησης ΜΤΠΥ (άρθρο 10 Ν 187/1943/ΦΕΚ 156 Α /31-5-1943 ) & ( άρθρο 7Ν. 1884/1990 ΦΕΚ 81 Α /16-9-1990 ) 2) 2% υπέρ Ψυχικής Υγείας επί της αξίας του τιμολογίου της σύμβασης, μετά την αφαίρεση του ΦΠΑ & και κάθε άλλου παρακρατούμενου ποσού υπέρ τρίτων σύμφωνα με το άρθρο 3. του Ν 3580/2007, σε συνδυασμό με το άρθρο 24 του Ν. 3846/2010 3) 0,10 % υπέρ της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων ΑΡΘΡΟ 4. ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Η χρονική ισχύς της σύμβασης ορίζεται: για το ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ και το ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ από την υπογραφή της και έως την υπογραφή των συμβάσεων που θα προκύψουν από την ολοκλήρωση του Διεθνή Ανοικτού Δημόσιου Διαγωνισμού, που θα διενεργήσει το Νοσοκομείο μας από την εκτέλεση του ΠΠΥΥ 2013. για την ΒΕΝΖΙΝΑ ΑΜΟΛΥΒΔΗ από την λήξη της συμβατικής ποσότητας της υπ αρίθμ. 11 /5-7-2013 σύμβασή μας (από το ΠΠΥΥ 2012) - περίπου σε ένα τρίμηνο- και έως την υπογραφή των συμβάσεων που θα προκύψουν από την ολοκλήρωση του Διεθνή Ανοικτού Δημόσιου Διαγωνισμού, που θα διενεργήσει το Νοσοκομείο μας από την εκτέλεση του ΠΠΥΥ 2013. Επίσης το Νοσοκομείο διατηρεί το δικαίωμα της αυτοδίκαιας λύσης της σύμβασης μετά από έγγραφη ενημέρωση του Προμηθευτή, εφ όσον αυτό ζητηθεί από Ανώτερο Κρατικό Φορέα εκτός Νοσοκομείου χωρίς καμιά οικονομική ή άλλη αξίωση του προμηθευτή από την αναθέτουσα αρχή Σε αντικειμενικά δικαιολογημένες περιπτώσεις, εφόσον συμφωνήσουν προς τούτο και τα δυο συμβαλλόμενα μέρη μπορεί να τροποποιείται η σύμβαση, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου. Η απόφαση της Διοίκησης με την οποία συναινεί στην τροποποίηση, δύναται να προσβληθεί από οποιονδήποτε έχει έννομο συμφέρον ΑΡΘΡΟ 5. ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Ο Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου, η σχετική διακήρυξη του διαγωνισμού και η κατατεθείσα προσφορά του Αναδόχου αποτελούν συμπληρωματικά της παρούσας σύμβασης. Σε περίπτωση ασάφειας ή διαφορετικής ρύθμισης μεταξύ των συμβατικών τευχών, η σειρά προτεραιότητας και ισχύος είναι η ακόλουθη: α) Η παρούσα σύμβαση,, β) Ο Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου καθώς και οι περί των Προμηθειών Νόμοι και διατάξεις, γ) Η διακήρυξη του διαγωνισμού και δ) Η προσφορά του Αναδόχου. ΑΡΘΡΟ 6. ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ Ο Ανάδοχος της προμήθειας και η Αναθέτουσα Αρχή θα προσπαθούν να ρυθμίζουν κάθε διαφορά που τυχόν θα προκύψει στις μεταξύ τους σχέσεις κατά την διάρκεια της ισχύος της σύμβασης που θα υπογραφεί, με βάση της καλής πίστης και των συναλλακτικών ηθών. Επί διαφωνίας, κάθε διαφορά θα λύεται

από τα ελληνικά δικαστήρια και συγκεκριμένα τα δικαστήρια Ζακύνθου, εφαρμοστέο δε δίκαιο είναι το Ελληνικό. ΣΕ ΠΙΣΤΩΣΗ ΤΩΝ ΑΝΩΤΕΡΩ συνετάγη το παρόν σε δύο πρωτότυπα, ένα έλαβε έκαστο συμβαλλόμενο μέρος. ΤΑ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ Για το Νοσοκομείο Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ Ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ ΚΟΝΙΔΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ