Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Π. Δ. 432/81 ΤΗΛ: 2610/996660 FAX: 2610/996677 E-mail: rescom@upatras.gr http://research.upatras.gr Πάτρα, 04/05/2015 Αριθμ. Πρωτοκόλλου: 16080 Διακήρυξη Πρόχειρου Διαγωνισμού για την Προμήθεια Γραφικής Ύλης και Αναλωσίμων Προϋπολογισμός: 1.219,51 Ευρώ + 280,49 Ευρώ ΣΥΝΟΛΟ: 1.500,00 Ευρώ Ημερομηνία Υποβολής Προσφορών Τρίτη, 19/05/2015, ώρα 14.00 μ.μ. Κριτήριο Αξιολόγησης Η χαμηλότερη τιμή Τόπος υποβολής προσφορών ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Διαγωνισμού Πρωτόκολλο ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΕΥΝΩΝ Πανεπιστημιούπολη, Ρίο Πάτρα. Υπόψιν: Καθηγητή κ. Κωστόπουλου Βασίλη, Τηλ.: 2610 969443 e-mail: milymper@mech.upatras.gr ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ έως και είκοσι (20) ημέρες από την υπογραφή της σύμβασης προμήθειας. ΑΡΘΡΟ 1. Αντικείμενο της Προκήρυξης 1 Αντικείμενο της προκήρυξης είναι η προμήθεια γραφικής ύλης και αναλωσίμων για το Τμήμα Μηχανολόγων και Αεροναυπηγών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Πατρών στο πλάισιο του ΠΕ1 των Κεντρικών Δράσεων της πράξης «ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ, του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και δια Βίου Μάθηση» με κωδικό MIS 299935 που συγχρηματοδοτείται από Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) & Εθν. Πόρους.
Οι απαιτήσεις σχετικά με τα αναλώσιμα περιλαμβάνονται στα Κεφάλαια Τεχνική Περιγραφή. 1. Δεν γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές. 2. Προσφορές μπορούν να κατατεθούν για τα ακόλουθα είδη συνολικά ως ακολούθως και κριτήριο κατακύρωσης είναι η χαμηλότερη τιμή. Αναλώσιμα και γραφική ύλη προϋπολογισμού 1.500,00 (με ΦΠΑ) ΑΡΘΡΟ 2. Δικαίωμα Συμμετοχής 1. Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό, έχουν: (α) Φυσικά ή νομικά πρόσωπα της ημεδαπής ή της αλλοδαπής ή συνεταιρισμοί, που ασχολούνται με σχετικό με τη διακήρυξη αντικείμενο. (β) Ενώσεις προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά, εφόσον πληρούν τους όρους που καθορίζονται στα Άρθρα 6 και 7 του παρόντος Κεφαλαίου. (γ) Κοινοπραξίες προμηθευτών. Οι ενώσεις και οι κοινοπραξίες αυτές δεν υποχρεώνονται να λαμβάνουν ορισμένη νομική μορφή προκειμένου να υποβάλουν την προσφορά. Πάντως, η επιλεγείσα ένωση ή κοινοπραξία δύναται να υποχρεωθεί να πράξει τούτο, εάν κατακυρωθεί σε αυτήν η σύμβαση, εφόσον η λήψη ορισμένης νομικής μορφής είναι αναγκαία για την ικανοποιητική εκτέλεση της σύμβασης. Στη συνέχεια της παρούσας διακήρυξης, ο όρος προμηθευτής αφορά όλες τις προαναφερθείσες κατηγορίες. 2. Δεν γίνονται δεκτοί: (α) Όσοι αποκλείσθηκαν τελεσίδικα από κάποια Ελληνική Δημόσια Υπηρεσία ή ΝΠΔΔ ή ΝΠΙΔ ή Α.Ε. του Δημόσιου τομέα γιατί δεν εκπλήρωσαν συμβατικές τους υποχρεώσεις. (β) Όσοι αποκλείστηκαν από διαγωνισμούς για προμήθειες του Ελληνικού Δημοσίου με απόφαση του Υπουργείου Εμπορίου. (γ) Όσοι εις βάρος των οποίων έχει εκδοθεί τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση που αφορά τα παρακάτω αδικήματα : - συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 παρ.1 της κοινής δράσης της 98/773/ΔΕΥ του Συμβουλίου. - δωροδοκία, όπως αυτή ορίζεται αντίστοιχα στο άρθρο 3 της πράξης του Συμβουλίου της 26 ης Μαϊου 1997 και στο άρθρο 3 παρ.1 της κοινής δράσης 98/742/ΚΑΠΠΑ του Συμβουλίου, - απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, 2 - νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της οδηγίας 91/308/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 10 ης Ιουνίου 1991, για την πρόληψη χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για την νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.
(δ) Όσα φυσικά ή νομικά πρόσωπα του εξωτερικού έχουν υποστεί αντίστοιχες με τις παραπάνω κυρώσεις σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τυχόν αντίστοιχες κυρώσεις εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης θα εξετάζονται και θα κρίνονται από την Αναθέτουσα Αρχή ανά περίπτωση. ΑΡΘΡΟ 3. Δικαιολογητικά Συμμετοχής Οι συμμετέχοντες οφείλουν να καταθέσουν επί ποινή αποκλεισμού, μαζί με την προσφορά τους, τα ακόλουθα κατά περίπτωση δικαιολογητικά: -Υπεύθυνη δήλωση της παρ.4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α 75), όπως εκάστοτε ισχύει, στην οποία: i. Να αναγράφονται τα στοιχεία του διαγωνισμού στον οποίο συμμετέχουν. ii. Να δηλώνεται ότι, μέχρι την ημέρα υποβολής της προσφοράς τους - δεν τελούν σε κάποια από τις αναφερόμενες στην περίπτωση (2) του εδ. α της παρ. 2 του άρθρου 6 του ΠΔ118/07, ειδικότερα ότι δεν τελούν σε πτώχευση, παύση εργασιών, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συμβιβασμό, αναστολή εργασιών και ότι δεν έχει κινηθεί σε βάρος τους διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση, εκκαθάρισης, αναγκαστικής διαχείρισης, πτωχευτικού συμβιβασμού ή υπό άλλες ανάλογες καταστάσεις. - δεν τελούν σε κάποια κατάσταση από τις αναφερόμενες στην περ. (2) του εδ. γ της παρ. 2 του άρθρου 6 του ΠΔ118/07, ειδικότερα για τα νομικά πρόσωπα ημεδαπά ή αλλοδαπά, ότι δεν τελούν υπό κοινή εκκαθάριση, ή ειδική εκκαθάριση ή άλλες ανάλογες καταστάσεις (μόνο για αλλοδαπά νομικά πρόσωπα) και, επίσης, ότι δεν τελούν υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης κοινής ή ειδικής εκκαθάρισης ή υπό άλλες ανάλογες καταστάσεις (μόνο για αλλοδαπά νομικά πρόσωπα). - είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους της περίπτωσης (3) του εδ.α παρ. 2 του άρθρου 6 του ΠΔ118/07, ειδικότερα ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους. - για Έλληνες πολίτες κατά την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού είναι εγγεγραμμένοι στο οικείο Επιμελητήριο και ασκούν το ειδικό επάγγελμά τους όπως αυτό έχει δηλωθεί στο οικείο Επιμελητήριο, ενώ για αλλοδαπούς κατά την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού είναι εγγεγραμμένοι στα μητρώα του οικείου Επιμελητηρίου ή σε ισοδύναμες επαγγελματικές οργανώσεις. iii. Να δηλώνει ότι: -η προσφορά συντάχθηκε σύμφωνα με τους όρους και τις προδιαγραφές της παρούσας Προκήρυξης, της οποίας έλαβε γνώση -γίνονται ανεπιφύλακτα αποδεκτοί όλοι οι όροι της παρούσας προκήρυξης -τα στοιχεία που αναφέρονται στην προσφορά είναι ακριβή -παραιτείται από κάθε δικαίωμα αποζημίωσης για απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής αναβολής ή ακύρωσης ή ματαίωσης του διαγωνισμού για λόγους δημοσίου συμφέροντος Οι Ενώσεις και οι Κοινοπραξίες Προμηθευτών 3
1. Όλα τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά για κάθε προμηθευτή που συμμετέχει στην Ένωση ή στην Κοινοπραξία. 2. Με την υποβολή της προσφοράς κάθε μέλος της ένωσης ή της κοινοπραξίας ευθύνεται εις ολόκληρο και αλληλέγγυα. Σε περίπτωση κατακύρωσης ή ανάθεσης, η ευθύνη αυτή εξακολουθεί μέχρι πλήρους εκτέλεσης της σύμβασης. 3. Σε περίπτωση που εξαιτίας ανικανότητας για οποιοδήποτε λόγο ή ανωτέρας βίας, μέλος της ένωσης ή της κοινοπραξίας δεν μπορεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της ένωσης ή της κοινοπραξίας κατά το χρόνο αξιολόγησης των προσφορών, τα υπόλοιπα μέλη συνεχίζουν να έχουν την ευθύνη ολόκληρης της κοινής προσφοράς με την ίδια τιμή. 4. Εάν η παραπάνω ανικανότητα προκύψει κατά το χρόνο εκτέλεσης της σύμβασης τα υπόλοιπα μέλη συνεχίζουν να έχουν την ευθύνη ολόκληρης της κοινής προσφοράς με την ίδια τιμή και τους ίδιους όρους. 5. Τα υπόλοιπα μέλη της ένωσης ή της κοινοπραξίας και στις δύο παραπάνω περιπτώσεις μπορούν να προτείνουν αντικαταστάτη. Η αντικατάσταση μπορεί να εγκριθεί με απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής. ΑΡΘΡΟ 4. Στοιχεία Προμηθευτή και Ενώσεων Προμηθευτών Στοιχεία προμηθευτή Α) Τεχνική ικανότητα προμηθευτή Οι υποψήφιοι προμηθευτές θα πρέπει να προσκομίσουν μαζί με την προσφορά τους και συγκεκριμένα μαζί με τα δικαιολογητικά τα ακόλουθα στοιχεία που τεκμηριώνουν την τεχνική ικανότητα και εμπειρία τους: 1. Κατάλογο των κυριότερων παραδόσεων (πρέπει να έχει πραγματοποιηθεί τουλάχιστον μία) που πραγματοποιήθηκαν κατά την προηγούμενη τριετία και έχουν αντικείμενο συναφές με αυτό της παρούσας διακήρυξης, με αναφορά του αντίστοιχου ποσού, της ημερομηνίας και του (δημόσιου ή ιδιωτικού) παραλήπτη. Ενώσεις και Κοινοπραξίες Προμηθευτών Κάθε προμηθευτής που συμμετέχει στην ένωση ή στην κοινοπραξία πρέπει να προσκομίζει τα αναφερόμενα στην προηγούμενη παράγραφο στοιχεία. ΑΡΘΡΟ 5. Υποβολή Προσφορών Οι προσφορές υποβάλλονται ή αποστέλλονται με οποιοδήποτε τρόπο στο πρωτόκολλο του ΕΛΚΕ, του Πανεπιστημίου Πατρών (κτήριο Α, 1ος όροφος), Πάτρα, ΤΚ 26504, όπου θα πρωτοκολλούνται μέχρι τις 19/05/2015, ημέρα Τρίτη και ώρα 14.00 μ.μ. Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλείσθε να απευθύνεστε στον Καθηγητή κ. Κωστόπουλο Βασίλη, Πανεπιστημιούπολη Ρίου, Πάτρα 26504, Τηλ. 2610 969443, e- mail: milymper@mech.upatras.gr Οι προσφορές που θα υποβληθούν πρέπει να βρίσκονται συσκευασμένες σε ένα ενιαίο σύνολο (φάκελο ή συσκευασία) με την ένδειξη: 4
ΦΑΚΕΛΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ «Διακήρυξη Πρόχειρου Διαγωνισμού για την Προμήθεια Γραφικής ύλης και Αναλωσίμων στο πλαίσιο της πράξης «Πρακτική Άσκηση Φοιτητών Πανεπιστημίου Πατρών» και MIS 299935» 1. Δε θα ληφθούν υπόψη προσφορές που υποβλήθηκαν μετά από την καθορισμένη ημερομηνία και ώρα είτε ταχυδρομήθηκαν έγκαιρα, αλλά δεν έφτασαν στην Αναθέτουσα Αρχή έγκαιρα. 2. Προσφορές, που υποβάλλονται μετά την παρέλευση της ανωτέρω ημερομηνίας, θεωρούνται ως αντιπροσφορές και δεν λαμβάνονται υπόψη. 3. Οι προσφορές θα υποβληθούν στην Ελληνική γλώσσα. 4. Ο προσφέρων υποχρεούται να συμπληρώσει ο ίδιος, πέρα από τις κατά παράγραφο απαντήσεις, και τους σχετικούς συνοδευτικούς πίνακες και παραρτήματα της διακήρυξης, σύμφωνα με τις κατά περίπτωση οδηγίες. 5. Το τίμημα της Οικονομικής Προσφοράς δεν πρέπει να ξεπερνά την προϋπολογιζόμενη δαπάνη χωρίς ΦΠΑ. ΑΡΘΡΟ 6. Σχέδια Συμβάσεων 1. Μεταξύ της Αναθέτουσας Αρχής και του προμηθευτή που θα επιλεγεί θα υπογραφεί σύμβαση σύμφωνα με το συνημμένο υπόδειγμα. 2. Τυχόν υποβολή σχεδίων σύμβασης από τους υποψηφίους μαζί με τις προσφορές τους, δεν δημιουργεί καμία δέσμευση στην Αναθέτουσα Αρχή. ΑΡΘΡΟ 7. Τιμές Προσφορών - Νόμισμα 1. Οι τιμές θα πρέπει να δίδονται σε ΕΥΡΩ. Θα αναγράφονται δε αριθμητικώς. 2. Προσφορές που δεν δίνουν τις τιμές σε ΕΥΡΩ ή που καθορίζουν σχέση ΕΥΡΩ σε ξένο νόμισμα θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 3. Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή τότε η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 4. Προσφορές που θέτουν όρο αναπροσαρμογής της τιμής απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 5. Οι τιμές για το προσφερόμενο είδος θα καταγράφονται ως εξής : Α) Τιμή χωρίς ΦΠΑ Β) Ποσοστό ΦΠΑ επί τοις εκατό στο οποίο υπάγεται το είδος. Σε περίπτωση που αναφέρεται εσφαλμένος ΦΠΑ, αυτός θα διορθώνεται από την Υπηρεσία. Γ) Σύνολο προσφερόμενης τιμής 6. Σε περίπτωση προσφοράς είδους προς επιλογή, η τιμή του θα αναφέρεται ξεχωριστά χωρίς ΦΠΑ, όπως και το ποσοστό ΦΠΑ επί τοις εκατό στο οποίο υπάγεται το είδος. ΑΡΘΡΟ 8. Η Ισχύς των Προσφορών 5 1. Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους προμηθευτές επί εκατόν είκοσι (120) ημέρες από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού. Εάν προκύψει θέμα παράτασης της ισχύος των προσφορών, η Επιτροπή Διαγωνισμού θα απευθύνει γραπτώς ερώτημα προς τους υποψήφιους, το αργότερο δέκα (10)
ημέρες πριν τη λήξη ισχύος των προσφορών, εάν αποδέχονται την παράταση για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Οι υποψήφιοι οφείλουν να απαντήσουν εγγράφως μέσα σε τρεις (3) ημέρες. ΑΡΘΡΟ 9. Πληρωμή - Κρατήσεις Η πληρωμή της αμοιβής του αναδόχου θα γίνεται σύμφωνα με τις χρηματοροές από το φορέα χρηματοδότησης και το ταμειακό υπόλοιπο του έργου και σύμφωνα με τον παρακάτω τρόπο: Το συμβατικό τίμημα θα καταβληθεί 100% εφάπαξ μετά την οριστική ποιοτική και ποσοτική παραλαβή κάθε παραγγελίας. Η πληρωμή της αξίας του υπό ανάθεση Έργου θα γίνεται με την προσκόμιση των νομίμων παραστατικών και δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις, καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή. ΑΡΘΡΟ 10. Παράδοση 1. Κάθε είδος ασφαλίζεται για τη μεταφορά έναντι όλων των κινδύνων με ευθύνη και έξοδα του προμηθευτή. 2. Η παράδοση των αναλωσίμων θα γίνει στο Τμήμα Μηχανολόγων και Αεροναυπηγών Μηχανικών του Πανεπιστήμιου Πατρών, Εργαστήριο Τεχνικής Μηχανικής και Ταλαντώσεων και θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί εντός είκοσι (20) ημερών από την παραγγελία και σύμφωνα με τις ανάγκες του Έργου μέχρι τη λήξη του ήτοι: μέχρι 31/10/2015. ΑΡΘΡΟ 11. Παραλαβή Έργου 1. Η Παραλαβή του έργου θα γίνει από την Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής του Έργου (ΕΠΠΕ). Η Οριστική Παραλαβή των αναλωσίμων από την ΕΠΠΕ θα περιλαμβάνει ποσοτικό και ποιοτικό έλεγχο του παραδιδόμενου υλικού και έκδοση σχετικού Πρακτικού, ενώ θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί εντός τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία παράδοσης των αναλωσίμων στους χώρους των Εργαστηρίων που έχει ζητηθεί. Σε περίπτωση ζημίας μέρους των ειδών κατά τη μεταφορά, ο προμηθευτής οφείλει να αντικαταστήσει τα βλαβέντα μέρη. 2. Ο προμηθευτής φέρει τον κίνδυνο μέχρι της οριστικής παράδοσης. ΑΡΘΡΟ 12. Εφαρμοστέο Δίκαιο - Διαιτησία 6 1. Επί διαφωνίας, κάθε διαφορά θα λύεται από τα Ελληνικά Δικαστήρια και συγκεκριμένα τα Δικαστήρια Πατρών, εφαρμοστέο δε δίκαιο είναι πάντοτε το Ελληνικό. 2. Δεν αποκλείεται όμως, για ορισμένες περιπτώσεις εφόσον συμφωνούν και τα δύο μέρη, να προβλεφθεί στη σύμβαση προσφυγή των συμβαλλομένων, αντί των Δικαστηρίων, σε διαιτησία σύμφωνα πάντα με την Ελληνική Νομοθεσία και με όσα μεταξύ τους συμφωνήσουν. Αν δεν επέλθει τέτοια συμφωνία, η αρμοδιότητα για την επίλυση της διαφοράς ανήκει στα Ελληνικά Δικαστήρια κατά τα οριζόμενα στην παραπάνω Παράγραφο.
ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΑΡΘΡΟ 1. Τεχνική Προσφορά Οι προσφορές θα πρέπει να έχουν την εξής μορφή και περιεχόμενο: (α) Ανάλυση Τεχνικής Προσφοράς Καταγράφονται τα προσφερόμενα είδη από τον προμηθευτή όπως περιγράφεται στον «Πίνακα ανάλυσης της Τεχνικής Προσφοράς» (Παράρτημα ΙΙ). ΑΡΘΡΟ 2. Οικονομική Προσφορά 1. Προσφορές μπορούν να κατατεθούν για τα το σύνολο του συστήματος 2. Ο προμηθευτής θα πρέπει να συμπληρώσει τον «Πίνακα Ανάλυσης της Οικονομικής Προσφοράς» (Παράρτημα ΙΙΙ). 3. Σε περίπτωση εκπτώσεων θα πρέπει το τελικό ποσό για κάθε υπηρεσία να είναι αυτό που θα αναγραφεί στην οικονομική προσφορά. 4. Ο Φ.Π.Α. θα αναφέρεται στο τέλος της οικονομικής προσφοράς και σε ξεχωριστή γραμμή για κάθε είδος. Σε περίπτωση που το προσφερόμενο είδος συγκροτείται σε περισσότερα του ενός μέρους που υπόκεινται σε διαφορετικό ποσοστό Φ.Π.Α. θα δίδεται υποχρεωτικά τιμή χωριστά για κάθε μέρος από αυτά. 5. Επιπλέον οι προμηθευτές υποχρεούνται να ακολουθήσουν τους ίδιους κωδικούς και τις περιγραφές προϊόντων της προσφοράς τους, στη σύμβαση, στη διακίνηση και στην τιμολόγηση. 6. Η υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει από τους συμμετέχοντες στοιχεία απαραίτητα για την τεκμηρίωση των προσφερομένων υπηρεσιών, οι δε προμηθευτές υποχρεούνται να παρέχουν αυτά. Η ευθύνη όμως για την ακρίβεια των αναφερομένων βαρύνει αποκλειστικά τον προμηθευτή. 7. Ο προμηθευτής πρέπει να εγγυηθεί την καλή λειτουργία και την υποστήριξη του συστήματος για τουλάχιστον δύο έτη από την παράδοσή του. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Τα αναλώσιμα πρέπει να πληρούν τις απαιτήσεις που περιγράφονται στις τεχνικές περιγραφές της παρούσας προκήρυξης. Θα πρέπει να έχουν τα ακόλουθα τεχνικά χαρακτηριστικά: Αναλώσιμα και γραφική ύλη. Προϋπολογισμός 1.500,00 (με ΦΠΑ) 7 (Σε ορισμένα σημεία στις τεχνικές προδιαγραφές που ακολουθούν και όπου δεν είναι εφικτή η πλήρης τεχνική περιγραφή των ζητουμένων λειτουργικών
χαρακτηριστικών αναφέρονται ενδεικτικά συγκεκριμένα προϊόντα ή εμπορικά σήματα. Στις περιπτώσεις αυτές τα ζητούμενα προϊόντα είναι απλώς ισοδύναμα ή αντίστοιχα των ενδεικτικώς αναφερομένων. Οι υποψήφιοι οικονομικοί φορείς μπορούν να υποβάλλουν προσφορές για ισοδύναμα τεκμηριώνοντας με τον καλύτερο κατά την κρίση τους τρόπο την ισοδυναμία.) A/A ΕΙΔΟΣ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 1 ΝΤΟΣΙΕ SKAG A4 8-32 (μωβ,ροζ,τυρκουάζ, λαχανί) ΤΕΜΑΧΙΟ 50 2 3 SKAG BOX FILE (ΧΑΡΤΙΝΑ ΣΚΛΗΡΑ) ΠΛΑΣΤΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΦΑΚΕΛΟΙ ΧΑΡΤΙΝΟΙ ΜΕ ΛΑΣΤΙΧΑ ΠΟΛΥΧΡΩΜΟΙ SKAG ΠΡΕΣΠΑΝ ΤΕΜΑΧΙΟ 50 ΤΕΜΑΧΙΟ 100 4 ΝΤΟΣΙΕ SKAG A4 4-32 (μωβ,ροζ,τυρκουάζ, λαχανί) ΤΕΜΑΧΙΟ 20 5 ΦΑΚΕΛΟΙ A4 ΛΕΥΚΟΙ ΤΕΜΑΧΙΟ 100 6 ΝΤΟΣΙΕ ΜΕ ΕΛΑΣΜΑΤΑ ΤΕΜΑΧΙΟ 30 7 ΚΟΠΙΔΙΑ ΜΙΚΡΑ ΤΕΜΑΧΙΟ 15 8 ΚΟΠΙΔΙΑ ΜΕΓΑΛΑ ΤΕΜΑΧΙΟ 30 9 ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΓΙΑ ΣΥΡΑΠΤΙΚΑ 24/6 STAPLES ROMA ΚΟΥΤΑΚΙ 20 10 ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΓΙΑ ΣΥΡΑΠΤΙΚΑ ROMA 20000 64 ΚΟΥΤΑΚΙ 10 11 ΜΗΧΑΝΙΚΑ ΜΟΛΥΒΙΑ ROTRING 0.5 ΤΕΜΑΧΙΟ 10 12 ΕΤΙΚΕΤΕΣ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΚΑΡΤΕΣ APLI 01289 (ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΑΙ ALPHA 105X48mm 12/ΦΥΛΛΟ) ΠΑΚΕΤΟ 100 ΦΥΛΛΩΝ 5 13 ΜΑΡΚΑΔΟΡΟΙ ΓΙΑ CD ΜΕ ΛΕΠΤΗ ΜΥΤΗ ΜΑΥΡΟ FABER 1511 ΤΕΜΑΧΙΟ 36 14 ΛΕΥΚΟΙ ΜΑΡΚΑΔΟΡΟΙ EDDING 780 ΤΕΜΑΧΙΟ 24 15 ΛΕΥΚΟΙ ΜΑΡΚΑΔΟΡΟΙ UNI PAINT PX-21 ΤΕΜΑΧΙΟ 24 16 17 ΣΤΥΛΟ PILOT PURE LIQUID INK 0.5 ΜΠΛΕ PILOT V- BALL ΣΤΥΛΟ PILOT PURE LIQUID INK 0.5 ΜΑΥΡΟ PILOT V- BALL ΤΕΜΑΧΙΟ 36 ΤΕΜΑΧΙΟ 12 8
18 ΣΤΥΛΟ PILOT PURE LIQUID INK 0.5 KOKKINA PILOT V- BALL ΤΕΜΑΧΙΟ 36 19 ΣΤΥΛΟ PILOT G-2 0.7 ΜΠΛΕ ΤΕΜΑΧΙΟ 12 20 ΣΤΥΛΟ PILOT G-2 0.7 ΚΟΚΚΙΝΟ ΤΕΜΑΧΙΟ 24 21 ΣΤΥΛΟ PILOT BPS - GP 0.5 ΜΠΛΕ ΤΕΜΑΧΙΟ 24 22 ΖΕΛΑΤΙΝΕΣ ΜΕ ΤΡΥΠΕΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙ ΠΑΚΕΤΟ 100 ΤΕΜ ΠΑΚΕΤΟ 3 23 ΖΕΛΑΤΙΝΕΣ ΜΕ ΑΝΟΙΓΜΑ ΣΤΟ ΠΛΑΙ ΠΑΚΕΤΟ 100 ΤΕΜ ΠΑΚΕΤΟ 3 24 BLANCO ROLLER PLUS WH-505 ΤΕΜΑΧΙΟ 20 25 ΜΠΛΟΚ ΣΗΜΕΙΩΣΕΩΝ Α4 ΜΕ ΓΡΑΜΜΕΣ ΤΕΜΑΧΙΟ 15 26 ΜΠΛΟΚ ΣΗΜΕΙΩΣΕΩΝ Α4 ΜΕ ΤΕΤΡΑΓΩΝΑ ΤΕΜΑΧΙΟ 15 27 CD ΚΟΡΙΝΑ 100ΤΕΜ ΤΕΜΑΧΙΟ 3 28 DVD ΚΟΡΙΝΑ 100ΤΕΜ ΤΕΜΑΧΙΟ 3 29 ΘΗΚΕΣ ΧΑΡΤΙΝΕΣ ΓΙΑ CD ΤΕΜΑΧΙΟ 600 30 ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΩΝ 10 ΘΕΣΕΩΝ ΣΕΤ 30 31 ΣΕΤ ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ 30cm ΣΕΤ 7 32 ΚΟΛΛΑ UHU STIC 8.2gr ΤΕΜΑΧΙΟ 24 33 ΧΑΡΤΑΚΙΑ POST ΙΤ 653TF 38X51 ΕΓΧΡΩΜΑ ΣΕΤ 12ΤΕΜ ΤΕΜΑΧΙΟ 2 34 ΧΑΡΤΑΚΙΑ POST IT 654 76X76 ΕΓΧΡΩΜΑ ΤΕΜΑΧΙΟ 6 35 ΧΑΡΑΚΙΑ POST IT 656 51X76 ΚΙΤΡΙΝΑ ΤΕΜΑΧΙΟ 6 36 ΠΕΡΦΟΡΑΤΕΡ ΜΕΓΑΛΟ SAX 508 ΤΕΜΑΧΙΟ 5 37 ΤΕΤΡΑΔΙΑ 17Χ25 3 ΘΕΜΑΤΑ ΤΕΜΑΧΙΟ 5 38 ΤΕΤΡΑΔΙΑ 17Χ25 4 ΘΕΜΑΤΑ ΤΕΜΑΧΙΟ 5 39 ΤΕΤΡΑΔΙΑ Α4 3 ΘΕΜΑΤΑ ΤΕΜΑΧΙΟ 5 40 ΤΕΤΡΑΔΙΑ Α4 4 ΘΕΜΑΤΑ ΤΕΜΑΧΙΟ 5 41 FOCUS BOX FILE (ΣΚΛΗΡΟΙ) ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΑΙ SKAG ΩΣ Νο 2 ΤΕΜΑΧΙΟ 10 42 ΜΑΝΤΑΛΑΚΙΑ ΜΑΥΡΑ 25mm KOYTI 12 TEM ΚΟΥΤΑΚΙ 1 9
43 ΜΑΝΤΑΛΑΚΙΑ ΜΑΥΡΑ 32mm KOYTI 12 TEM ΚΟΥΤΑΚΙ 1 44 ΜΑΝΤΑΛΑΚΙΑ ΜΑΥΡΑ 41mm KOYTI 12 TEM ΚΟΥΤΑΚΙ 1 10
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ 11
Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Συμβάλλονται: ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ Α. Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ερευνών, Αναπληρωτής Πρυτάνεως Έρευνας και Ανάπτυξης, καθ. Δημοσθένης Πολύζος ως νόμιμος εκπρόσωπος του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων και Έρευνας του Πανεπιστημίου Πατρών (η Αναθέτουσα Αρχή) Β. Η.. Δ/νση.,.,., ΑΦΜ, ΔΟΥ. (ο Ανάδοχος) ΑΡΘΡΟ 1. Αντικείμενο Σύμφωνα με: 1) την υπ αριθμόν. Απόφαση Κατακύρωσης της Επιτροπής Ερευνών Πανεπιστημίου Πατρών 2) την από - - προσφορά της ( ) εκ των συμβαλλόμενων. και 3) την από.. Προκήρυξη του Πανεπιστημίου Πατρών/ΕΛΚΕ ο Α. εκ των συμβαλλόμενων ο οποίος στο εξής θα καλείται Αναθέτουσα Αρχή, αναθέτει στο Β. εκ των συμβαλλόμενων ο οποίος στο εξής θα καλείται Ανάδοχος, την προμήθεια του. (στο εξής θα καλείται το Έργο), στο πλαίσιο του ΠΕ1 των Κεντρικών Δράσεων της πράξης «ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ, του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και δια Βίου Μάθηση» με κωδικό MIS 299935 που συγχρηματοδοτείται από Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) & Εθν. Πόρους. 12
ΑΡΘΡΟ 2. Τίμημα Το Συμβατικό Τίμημα του Έργου ανέρχεται μέχρι του ποσού και επιπλέον ΦΠΑ. ΕΥΡΩ. ΑΡΘΡΟ 3. Πληρωμή Η πληρωμή της αμοιβής του αναδόχου θα γίνεται σύμφωνα με τις χρηματοροές από το φορέα χρηματοδότησης και το ταμειακό υπόλοιπο του έργου και σύμφωνα με τον παρακάτω τρόπο: Το συμβατικό τίμημα θα καταβληθεί 100% εφάπαξ μετά την οριστική ποιοτική και ποσοτική παραλαβή κάθε παραγγελίας. Ο ανάδοχος δεν επιβαρύνεται με κρατήσεις υπέρ νομικών προσώπων ή άλλων οργανισμών, εκτός μόνο από την παρακράτηση φόρου εισοδήματος για την παροχή υπηρεσιών και για την προμήθεια υλικών σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις και την Κράτηση 0,10% υπέρ ΕΑΑΔΣ (Ν.4013/2011) επί του καθαρού ποσού χωρίς ΦΠΑ. Η πληρωμή της αξίας του υπό ανάθεση Έργου θα γίνεται με την προσκόμιση των νομίμων παραστατικών και δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις, καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή. ΑΡΘΡΟ 4. Διάρκεια έργου Η διάρκεια υλοποίησης του έργου ορίζεται έως και είκοσι (20) ημέρες από την ημερομηνία υπογραφής της Σύμβασης προμήθειας και μέχρι τη λήξη του συγχρηματοδοτούμενου Έργου ήτοι: μέχρι 31/10/2015. ΑΡΘΡΟ 5. Παραλαβή Οριστική Παραλαβή 1. Η Παραλαβή του έργου θα γίνει από την Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής του Έργου (ΕΠΠΕ). Η Οριστική Παραλαβή των αναλωσίμων από την ΕΠΠΕ θα περιλαμβάνει ποσοτικό και ποιοτικό έλεγχο του παραδιδόμενου υλικού και έκδοση σχετικού Πρακτικού, ενώ θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί εντός τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία παράδοσης των αναλωσίμων στους χώρους των Εργαστηρίων που έχει ζητηθεί. Σε περίπτωση ζημίας μέρους των ειδών κατά τη μεταφορά, ο προμηθευτής οφείλει να αντικαταστήσει τα βλαβέντα μέρη. 2. Ο προμηθευτής φέρει τον κίνδυνο μέχρι της οριστικής παράδοσης. 13 ΑΡΘΡΟ 6. Παράδοση 1. Κάθε είδος ασφαλίζεται για τη μεταφορά έναντι όλων των κινδύνων με ευθύνη και έξοδα του προμηθευτή. 2. Η παράδοση των αναλωσίμων θα γίνει στο Τμήμα Μηχανολόγων και Αεροναυπηγών Μηχανικών του Πανεπιστήμιου Πατρών, Εργαστήριο Τεχνικής Μηχανικής και Ταλαντώσεων και θα
πρέπει να έχει ολοκληρωθεί εντός είκοσι (20) ημερών από την παραγγελία και σύμφωνα με τις ανάγκες του Έργου μέχρι τη λήξη του ήτοι: μέχρι 31/10/2015. ΑΡΘΡΟ 7. Ποινικές Ρήτρες-Εκπτώσεις Ο ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος αν δεν εκπληρώνει ή εκπληρώνει πλημμελώς τις συμβατικές του υποχρεώσεις ή παραβιάζει ουσιώδη όρο της σύμβασης. ΑΡΘΡΟ 8. Εφαρμοστέο Δίκαιο - Διαιτησία 1. Επί διαφωνίας, κάθε διαφορά θα λύεται από τα Ελληνικά Δικαστήρια και συγκεκριμένα τα Δικαστήρια Πατρών, εφαρμοστέο δε δίκαιο είναι πάντοτε το Ελληνικό. 2. Δεν αποκλείεται όμως, για ορισμένες περιπτώσεις εφόσον συμφωνούν και τα δύο μέρη, να προβλεφθεί στη σύμβαση προσφυγή των συμβαλλομένων, αντί των Δικαστηρίων, σε διαιτησία σύμφωνα πάντα με την Ελληνική Νομοθεσία και με όσα μεταξύ τους συμφωνήσουν. Αν δεν επέλθει τέτοια συμφωνία, η αρμοδιότητα για την επίλυση της διαφοράς ανήκει στα Ελληνικά Δικαστήρια κατά τα οριζόμενα στην παραπάνω Παράγραφο. ΑΡΘΡΟ 9. Η παρούσα σύμβαση μπορεί να τροποποιηθεί με συμφωνία και των 2 συμβαλλομένων. Αναπόσπαστα μέρη, κατά τα λοιπά, των όρων της παρούσας σύμβασης αποτελούν οι όροι της από.. προσφοράς του Αναδόχου και την από. Διακήρυξη του ΕΛΚΕ του Πανεπιστημίου Πατρών. Η παρούσα σύμβαση συντάχτηκε εις διπλούν και αφού διαβάστηκε και βεβαιώθηκε και από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη, υπεγράφη σε δύο νόμιμα, ισότιμα πρωτότυπα και κάθε μέρος πήρε από ένα. Πάτρα././2015 ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ Ο Αναπληρωτής Πρυτάνεως Έρευνας και Ανάπτυξης Ο Ανάδοχος Καθ. Δημοσθένης Πολύζος (σφραγίδα και υπογραφή) 14
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ- Πίνακας Ανάλυσης Τεχνικής Προσφοράς ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΟΣ : Είδος : Α/Α Προϊόν Κατασκευαστής Κωδικός Κατασκευαστή Ποσότητα Παραπομπή (Πόλη), / / Για το Διαγωνιζόμενο (Ονομ/μο - Υπογραφή)
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ - Πίνακας Ανάλυσης Οικονομικής Προσφοράς ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΟΣ : ίδος: Α/Α Προϊόν Κατασκευαστής Κωδικός Κατασκευαστή Κόστος Μονάδας Ποσότητα Κόστος Συνολικό Κόστος ΦΠΑ Σύνολο (Πόλη), / / Για το Διαγωνιζόμενο (Ονομ/μο - Υπογραφή)
17