ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Η δαπάνη θα βαρύνει τις Δημοτικές πιστώσεις οικονομικού έτους 2014 με Κωδικό CPV:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ - ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ Τ.Π.Ε. ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: Προμήθεια Μηχανογραφικού Εξοπλισμού για τις υπηρεσίες του Δήμου Ωραιοκάστρου ΑΡΙΘΜ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 2/2014 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Με την παρούσα μελέτη, ενδεικτικού προϋπολογισμού 20.308,53 συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 23%, προβλέπεται η προμήθεια δώδεκα (12) Ηλεκτρονικών Υπολογιστών- Οθονών, τεσσάρων (4) πολυμηχανημάτων και συναφών ανταλλακτικών για τις υπηρεσίες του Δήμου Ωραιοκάστρου. Η δαπάνη θα βαρύνει τις Δημοτικές πιστώσεις οικονομικού έτους 2014 με Κωδικό CPV: 30200000-1 Εξοπλισμός ηλεκτρονικών υπολογιστών και προμήθειες. Λόγω των αυξανόμενων αναγκών του διευρυμένου Δήμου Ωραιοκάστρου, κρίνεται απαραίτητη η προμήθεια δώδεκα (12) ηλεκτρονικών υπολογιστών/οθονών, περιφερειακός εξοπλισμός δηλαδή τέσσερα (4) πολυμηχανήματα (τηλεομοιοτυπικό- σαρωτήςφωτοαντιγραφικό δικτυακός εκτυπωτής) και ανταλλακτικών-εξαρτημάτων μηχανογραφικού εξοπλισμού και εξοπλισμού δικτύου. Οι ηλεκτρονικοί υπολογιστές θα τοποθετηθούν σε υπηρεσίες, οι οποίες χρησιμοποιούν εφαρμογές συγκεκριμένων υπολογιστικών δυνατοτήτων και ο υπάρχον μηχανογραφικός εξοπλισμός τους, δεν ικανοποιεί τις ελάχιστες προδιαγραφές. Ο λοιπός μηχανογραφικός εξοπλισμός του Δήμου Ωραιοκάστρου που απαρτίζεται από τους Η/Υ και τα συναφή αυτών (εκτυπωτές, Plotters, Scanners, servers κ.α), έχουν ανάγκη επισκευών ώστε να είναι σε θέση να στηρίζουν τις απαραίτητες εργασίες που απαιτούνται για την λειτουργία του Δήμου και την εξυπηρέτηση των πολιτών. Για τον σκοπό αυτό το γραφείο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών προχώρησε στην καταγραφή των άμεσων αναγκών του εξοπλισμού όλων των Διευθύνσεων του Δήμου Ωραιοκάστρου και των Αποκεντρωμένων Τμημάτων ώστε να προχωρήσει στην προμήθεια των αναγκαίων ανταλλακτικών με σκοπό την συντήρησή τους.

Τα τεχνικά χαρακτηριστικά-προδιαγραφές των δώδεκα (12) ηλεκτρονικών υπολογιστών/οθονών, των τεσσάρων (4) πολυμηχανημάτων και των ανταλλακτικών μηχανογραφικού εξοπλισμού και εξοπλισμού δικτύου αποτυπώνονται αναλυτικά στις Τεχνικές Προδιαγραφές. Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ Ωραιόκαστρο 20/02/2014 O ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΟΜΠΟΥΛΙΔΟΥ ΕΥΑΝΘΙΑ ΤΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΥΠΟΥ ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ - ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ Τ.Π.Ε. ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: Προμήθεια Μηχανογραφικού Εξοπλισμού για τις υπηρεσίες του Δήμου Ωραιοκάστρου ΑΡΙΘΜ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 2/2014 ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Α/Α ΕΙΔΟΣ ΜΟΝ ΠΟΣ. ΤΙΜΗ ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤ. ΜΟΝ. 1. ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Τεμ 12 510,00 6.120,00 2. ΟΘΟΝΗ Τεμ 12 130,00 1.560,00 3. ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑ Τεμ 4 180,00 720,00 4. DVD-RW Τεμ. 20 25,00 500,00 5. ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΑ ΓΙΑ Η/Υ Τεμ. 30 32,00 960,00 6. ΣΕΤ ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΙΟ ΠΟΝΤΙΚΙ Τεμ. 10 25,00 250,00 7. ΣΚΛΗΡΟΥΣ ΔΙΣΚΟΥΣ ΓΙΑ Η/Υ Τεμ. 25 98,00 2.450,00 8. WD Caviar Green series Τεμ. 2 70,00 140,00 9. ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΤΕΣ ΓΙΑ Η/Υ Τεμ. 10 140,00 1.400,00 10. ΜΗΤΡΙΚΗ ΠΛΑΚΕΤΑ ΓΙΑ Η/Υ Τεμ. 12 78,00 936,00 11. Ακροδέκτης βύσμα (8 pin) Connector RJ-45 Τεμ. 100 0,50 50,00 12. ΚΑΛΩΔΙΑ ΔΙΚΤΥΟΥ 10m Τεμ. 10 8,50 85,00 13. ΚΑΛΩΔΙΑ ΔΙΚΤΥΟΥ 5m Τεμ. 20 7,00 140,00 14. ΚΑΛΩΔΙΑ ΔΙΚΤΥΟΥ 3m Τεμ. 20 4,00 80,00 15. ΚΑΛΩΔΙΑ ΔΙΚΤΥΟΥ 2m Τεμ. 120 3,00 360,00 16. ΚΑΛΩΔΙΑ ΔΙΚΤΥΟΥ 1,5m Τεμ. 120 2,00 240,00 17. ΚΑΛΩΔΙΑ ΔΙΚΤΥΟΥ 1m Τεμ. 10 1,50 15,00 18. ΚΑΛΩΔΙΑ ΔΙΚΤΥΟΥ 0,5m Τεμ. 10 1,00 10,00 19. switch 8port Τεμ. 15 15,00 225,00 20. ΠΟΛΥΜΠΡΙΖΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Τεμ. 15 18,00 270,00 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α 16.511,00 Φ.Π.Α 23% 3.797,53 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 20.308,53 Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ Ωραιόκαστρο 20/02/2014 O ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΟΜΠΟΥΛΙΔΟΥ ΕΥΑΝΘΙΑ ΤΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΥΠΟΥ ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ - ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ Τ.Π.Ε. ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: Προμήθεια Μηχανογραφικού Εξοπλισμού για τις υπηρεσίες του Δήμου Ωραιοκάστρου ΑΡΙΘΜ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 2/2014 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Οι ηλεκτρονικοί υπολογιστές-οθόνες θα τοποθετηθούν σε υπηρεσίες, οι οποίες χρησιμοποιούν εφαρμογές συγκεκριμένων υπολογιστικών δυνατοτήτων και ο υπάρχον μηχανογραφικός εξοπλισμός τους, δεν ικανοποιεί τις ελάχιστες προδιαγραφές. Η προμήθεια των ανταλλακτικών μηχανογραφικού εξοπλισμού δεν αφορά και την εγκατάσταση τους στον εξοπλισμό για τον οποίο προορίζονται, γιατί η εγκατάσταση των ανταλλακτικών θα γίνεται από το προσωπικό του γραφείου Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών και η ροή της εγκατάστασης θα εξαρτάται από την φθορά των προς αντικατάσταση υλικών. Όλα τα προσφερόμενα είδη θα είναι καινούρια και αμεταχείριστα.

ΔΩΔΕΚΑ (12) ΚΕΝΤΡΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ Α/Α Είδος Τεχνικές Λεπτομέρειες (HARDWARE- Software) 1. Επεξεργαστής Intel Core i3 4130 (3.40 GHz, 3 MB cache, 2 cores) ή μεταγενέστερο, Socket 1150 2. Μνήμη 4 GB 1333 MHz DDR3 RAM Memory 240pin Double Data Route 3 (1X 4 Gb) 3. Σκληρός Δίσκος 500 GB WD ή Seagate 7200 rpm SATA III 4. Οπτικό Μέσο SATA DVD RW 5. Κάρτα Integrated Intel HD 4400 Γραφικών 6. Δικτύωση Integrated Intel Gigabit Ethernet 7. Υποδοχές/Θύρες 2 full-height PCIe2 x1 ή περισσότερες 1 full-height PCIe2 x16 ή περισσότερες 1 SATA3 6Gb/Sec ή περισσότερες 2 DDR3 slots ή περισσότερες 8. Θύρες 6 USB 2.0 ή μεταγενέστερα 1 PS/2 keyboard ή usb 1 PS/2 mouse ή usb 1 VGA 1 microphone/headphone jack 1 line in 1 line out 1 RJ-45 9. Τροφοδοτικό 400Watt, certification 80 Plus Bronze, Επιθυμητή λύση Corsair Builder Series CX430 10. Μητρική Socket 1150 Πλακέτα 11. Ήχος Integrated High Definition audio 12. Λειτουργικό Windows 7 Professional 32Bit Ελληνικά Σύστημα 13. Εγγύηση 3 χρόνια

ΔΩΔΕΚΑ (12) ΟΘΟΝΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ Α/Α Είδος Τεχνικές Λεπτομέρειες 1. Τύπος οθόνης LCD, TFT, LED 2. Διαγώνιος 19'' 3. Κόκκος 0.294 x 0.294 mm 4. Κάθετη συχνότητα 50-77 Hz 5. Οριζόντια συχνότητα 24-83 KHz 6. Μεγ. Ανάλυση 1366 x 768 pixels 7. Χρόνος απόκρισης 5 ms 8. Αντίθεση (Contrast) 1000:1 9. Γωνία Θέασης 160 (H) / 160 (V) ή μεγαλύτερη 10. Φωτεινότητα 250 cd / m2 ή μεγαλύτερη 11. Υποδοχή σύνδεσης 1 D-Sub 15-pin (VGA) ή περισσότερες 12. Εγγύηση 3 ΧΡΟΝΙΑ ΤΕΣΣΕΡΑ (4) ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ (μεσαίας παραγωγής FAX-COPIER-SCANNER) Επιθυμητή λύση: HP LaserJet Pro M1217NFW ME ΦΑΧ & ΔΙΚΤΥΑΚΟ ή αντίστοιχο ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ Α/Α Είδος Τεχνικές Λεπτομέρειες 1. Οθόνη 2 γραμμών 2. Τεχνολογία εκτύπωση Laser, Mono 3. Χρόνος εκτύπωσης πρώτης 8,5 sec σελίδας 4. Mεγ. μέγεθος εκτύπωσης A4 5. Fax Nαι 6. Ποιότητα εκύπωσης 1200x1200 7. Ταχύτητα εκτύπωσης 18 σελ./λεπτό 8. Ποιότητα σάρωσης 1200x1200 DPI 9. Μεγ. επιφάνεια σάρωσης 216x297 mm 10. Ταχύτητα φωτοτυπίας 18 σελ./λεπτό 11. Σμίκρυνση/Μεγένθυση 25 έως 400% 12. Είσοδος χαρτιού Tray 150 σελίδες 13. Σύνδεση USB 2.0, Ethernet 10/100 14. Μνήμη 64 MB 15. Monthly Duty Cycle 8.000 Pages/Month Άλλα Αυτόματος 16. τροφοδότης 35 σελίδων 17. Εγγύηση 1 χρόνος

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚA ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Α/Α ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ- ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΟΝ ΠΟΣ. ΜΕΤ. 1. DVD-RW ΓΙΑ Η/Υ SATA Τεμ. 20 2. ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΑ ΓΙΑ Η/Υ 400Watt, certification 80 Τεμ. 30 Plus Bronze, Επιθυμητή λύση Corsair Builder Series CX430 3. ΣΕΤ ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΙΟ ΠΟΝΤΙΚΙ (Microsoft, black, Τεμ. 10 συνδεσιμότητα usb) 4. ΣΚΛΗΡΟΥΣ ΔΙΣΚΟΥΣ ΓΙΑ Η/Υ 500 GB WD ή Seagate Τεμ. 25 7200 rpm SATA III 5. WD Caviar Green series, model: 10 EARS capacity: 1 TB Τεμ. 2 Interface: SATA/64 MB Cache 6. ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΤΕΣ ΓΙΑ Η/Υ Intel Core i3 4130 (3.40 GHz, Τεμ 10 3 MB cache, 2 cores) ή μεταγενέστερο, Socket 1150 7. ΜΗΤΡΙΚΗ ΠΛΑΚΕΤΑ ΓΙΑ Η/Υ (Επιθυμητή Λύση Τεμ. 12 GIGABYTE), socket 1150 8. Ακροδέκτης βύσμα (8 pin) Connector RJ-45 για καλώδιο Τεμ. 100 UTP μαζί με κάλυμμα BOOTS πλαστικό (για ΦΙΣ RJ45) 9. ΚΑΛΩΔΙΑ ΔΙΚΤΥΟΥ 10m Τεμ 10 10. ΚΑΛΩΔΙΑ ΔΙΚΤΥΟΥ 5m Τεμ 20 11. ΚΑΛΩΔΙΑ ΔΙΚΤΥΟΥ 3m Τεμ 20 12. ΚΑΛΩΔΙΑ ΔΙΚΤΥΟΥ 2m Τεμ 120 13. ΚΑΛΩΔΙΑ ΔΙΚΤΥΟΥ 1,5m Τεμ 120 14. ΚΑΛΩΔΙΑ ΔΙΚΤΥΟΥ 1m Τεμ 10 15. ΚΑΛΩΔΙΑ ΔΙΚΤΥΟΥ 0,5m Τεμ 10 16. SWITCH 8port Τύπος: Unmanaged, 10/100Mbps, Πρότυπα Τεμ 15 Δικτύου: IEEE 802.3, IEEE 802.3az, IEEE 802.3x, Συνδέσεις Ethernet LAN: 8 17. ΠΟΛΥΜΠΡΙΖΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 5 θέσεων SUKO Τεμ. 15 ΥΠΟΧΡΕΩ- ΤΙΚΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ Ωραιόκαστρο 20/02/2014 O ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΟΜΠΟΥΛΙΔΟΥ ΕΥΑΝΘΙΑ ΤΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΥΠΟΥ ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ - ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ Τ.Π.Ε. ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: Προμήθεια Μηχανογραφικού Εξοπλισμού για τις υπηρεσίες του Δήμου Ωραιοκάστρου ΑΡΙΘΜ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 2/2014 ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 1. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ, ΥΠΟΓΡΑΦΗ, ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ 1.1. Μεταξύ της Αναθέτουσας Αρχής και του Αναδόχου θα υπογραφεί Σύμβαση. 1.2. Η Σύμβαση θα καταρτιστεί στην ελληνική γλώσσα με βάση τους όρους που περιλαμβάνονται στη Διακήρυξη και την Προσφορά του Αναδόχου, θα διέπεται από το ελληνικό δίκαιο και δεν μπορεί να περιέχει όρους αντίθετους προς το περιεχόμενο της παρούσας. Το κείμενο της Σύμβασης θα κατισχύει των παραρτημάτων της εκτός προφανών ή πασίδηλων παραδρομών. Για θέματα, που δε θα ρυθμίζονται ρητώς από τη Σύμβαση και τα παραρτήματα αυτής ή σε περίπτωση που ανακύψουν αντικρουόμενοι - αντιφατικοί όροι και διατάξεις αυτής, θα λαμβάνονται υπόψη κατά σειρά η Τεχνική Προσφορά του Αναδόχου, η Οικονομική του Προσφορά και η Διακήρυξη, εφαρμοζομένων επίσης συμπληρωματικώς των οικείων διατάξεων του Αστικού Κώδικα. 1.3. Ο Ανάδοχος στον οποίο έχει κατακυρωθεί ο Διαγωνισμός υποχρεούται να προσέλθει μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την ημερομηνία ανακοίνωσης των αποτελεσμάτων του ελέγχου των Δικαιολογητικών Κατακύρωσης, για υπογραφή της σχετικής Σύμβασης προσκομίζοντας Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης Σύμβασης, το ύψος της οποίας αντιστοιχεί σε ποσοστό 10% του συμβατικού τιμήματος μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. 1.4. Αν περάσει η προθεσμία των ανωτέρω δέκα (10) ημερών χωρίς ο Ανάδοχος να έχει παρουσιαστεί για να υπογράψει τη Σύμβαση, ή προσέλθει αλλά δεν καταθέσει Εγγύηση Καλής Εκτέλεσης Σύμβασης, εντός του ανωτέρω χρονικού ορίου, κηρύσσεται έκπτωτος, και καταπίπτει υπέρ της Αναθέτουσας Αρχής η Εγγύηση Συμμετοχής, χωρίς άλλη διαδικαστική ενέργεια. Σε αυτή την περίπτωση, η Αναθέτουσα Αρχή αποφασίζει την ανάθεση της Σύμβασης στον επόμενο στη σειρά κατάταξης διαγωνιζόμενο. Η απόφαση αυτή λαμβάνεται εις βάρος του εκπτώτου και θα αφορά κάθε μέτρο για την αποκατάσταση κάθε ζημιάς της Αναθέτουσας Αρχής. 1.5. Η ανωτέρω Εγγυητική Επιστολή εκδίδεται σύμφωνα με το υπόδειγμα. 1.6. Η Εγγύηση Συμμετοχής που αφορά στον Ανάδοχο στον οποίο κατακυρώθηκε η Σύμβαση, επιστρέφεται μετά την κατάθεση της προβλεπόμενης Εγγύησης Καλής Εκτέλεσης και μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την υπογραφή της Σύμβασης. Οι Εγγυήσεις Συμμετοχής των υπόλοιπων υποψηφίων Αναδόχων τους επιστρέφονται μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την ημερομηνία ανακοίνωσης της κατακύρωσης. 1.7. Η Εγγύηση Καλής Εκτέλεσης Σύμβασης και η Εγγύηση Προκαταβολής (εφόσον προβλέπεται καταβολή προκαταβολής) επιστρέφονται μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του Έργου, ύστερα από την εκκαθάριση των τυχόν απαιτήσεων από τους δύο συμβαλλόμενους.

1.8. Εάν μετά την κατακύρωση του Διαγωνισμού και πριν από την παράδοση του υλισμικού, έχουν ανακοινωθεί νεώτερα μοντέλα/ εκδόσεις, αποδεδειγμένα ισχυρότερα και καλύτερα από εκείνα που προσφέρθηκαν και αξιολογήθηκαν, τότε ο Ανάδοχος υποχρεούται, και η Αναθέτουσα Αρχή δύναται να αποδεχθεί, να τα προμηθεύσει αντί των προσφερθέντων, με την προϋπόθεση ότι δεν επέρχεται οποιαδήποτε πρόσθετη οικονομική επιβάρυνση. 2. ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ Η συμβατική αξία της προμήθειας θα πληρώνεται στον ανάδοχο μετά την έκδοση των σχετικών τιμολογίων, με την έκδοση χρηματικού εντάλματος πληρωμής που θα συνοδεύεται από τα νόμιμα δικαιολογητικά και μετά τον έλεγχο από την Υπηρεσία επιτρόπου. Στη καθαρή αξία της προμήθειας γίνονται οι νόμιμες κρατήσεις. 3. ΕΚΤΕΛΩΝΙΣΜΟΣ - ΦΟΡΟΙ - ΔΑΣΜΟΙ Ο Ανάδοχος θα αναλάβει τον εκτελωνισμό του εξοπλισμού, τον οποίο θα παραδώσει στους χώρους που θα του υποδειχθεί από την Αναθέτουσα Αρχή. Οι δασμοί, φόροι και λοιπές δημοσιονομικές επιβαρύνσεις βαρύνουν τον Ανάδοχο. 4. ΠΕΡΙΟΔΟΙ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ Η ευθύνη του Αναδόχου για την καλή λειτουργία του συνόλου της προμήθειας κατά την Περίοδο Συντήρησης θα καθορίζεται στα σχετικά άρθρα της Σύμβασης Συντήρησης όπου θα συμπεριλαμβάνονται και οι, στην Διακήρυξη, οριζόμενες ποινικές ρήτρες. 5. ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ Η παράδοση και η παραλαβή της προμήθειας θα γίνει σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα υλοποίησής της. Σε περίπτωση καθυστέρησης παράδοσης της προμήθειας ή του συνόλου αυτού από υπέρβαση τμηματικής ή συνολικής προθεσμίας με υπαιτιότητα του Αναδόχου επιβάλλονται κυρώσεις σύμφωνα με τα παρακάτω: 5.1. Αν παρέλθουν οι συμφωνημένες ημερομηνίες παράδοσης και τα παραδοτέα δεν παραδοθούν σύμφωνα με τους συμβατικούς όρους, τότε ο Ανάδοχος υποχρεούται να καταβάλλει ως ποινική ρήτρα για κάθε ημέρα καθυστέρησης: ποσοστό 0,02% επί της συμβατικής τιμής της προμήθειας. 5.2. Οι ποινικές ρήτρες δεν επιβάλλονται και η έκπτωση δεν επέρχεται αν ο Ανάδοχος αποδείξει ότι η καθυστέρηση οφείλεται σε ανώτερη βία ή σε υπαιτιότητα της Αναθέτουσας Αρχής. 5.3. Η Αναθέτουσα Αρχή έχει το δικαίωμα να κηρύξει έκπτωτο τον Ανάδοχο αν δεν εκπληρώνει ή εκπληρώνει πλημμελώς τις συμβατικές του υποχρεώσεις ή παραβιάζει ουσιώδη όρο της Σύμβασης που θα υπογραφεί, χωρίς να καταβάλλει οποιαδήποτε αποζημίωση. 5.4. Οι χρόνοι υπολογίζονται σε ημερολογιακές ημέρες, τα ποσά όπως προβλέπονται στη Σύμβαση (μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) και οι προθεσμίες χωρίς μεταθέσεις. 5.5. Οι ως άνω ρήτρες καθυστέρησης και με τους ίδιους όρους επιβάλλονται στην περίπτωση υπέρβασης τυχόν τμηματικών προθεσμιών ή μη παράδοσης παραδοτέων, από υπαιτιότητα του Αναδόχου. 5.6. Οι ρήτρες καθυστέρησης των παραδόσεων θα περιέχονται στη Σύμβαση, θα επιβάλλονται με απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής και θα παρακρατούνται από την επομένη πληρωμή του Αναδόχου ή θα καταβάλλονται από τον ίδιο ή θα καταπίπτουν από την Εγγύηση Καλής Εκτέλεσης.

5.7. Σε περίπτωση Ένωσης οι ως ανωτέρω ποινικές ρήτρες επιβάλλονται στα μέλη της Ένωσης, τα οποία συμφωνείται να ευθύνονται αλληλεγγύως και εις ολόκληρον. Οι ως άνω ποινικές ρήτρες επιβάλλονται σε όλα τα μέλη της Ένωσης. 5.8. Σε περίπτωση έκπτωσης του Αναδόχου, η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται, κατά την κρίση της, να κρατήσει μέρος ή το σύνολο των παραδοτέων, καταβάλλοντας το αναλογούν συμβατικό τίμημα. 6. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 6.1 Ο Ανάδοχος οφείλει να ενεργεί με επιμέλεια και φροντίδα, ώστε να εμποδίζει πράξεις ή παραλείψεις, που θα μπορούσαν να έχουν αποτέλεσμα αντίθετο με το συμφέρον της Αναθέτουσας Αρχής. 6.2 Απαγορεύεται η εκχώρηση από τον Ανάδοχο του έργου σε οποιονδήποτε τρίτο, των υποχρεώσεων και δικαιωμάτων που απορρέουν από τη σύμβαση που θα συναφθεί μεταξύ αυτού και της Αναθέτουσας Αρχής, πλην της αμοιβής του την οποία μπορεί να εκχωρήσει σε Τράπεζα της επιλογής του. 6.3 Ο Ανάδοχος σε περίπτωση παράβασης οποιουδήποτε όρου της Σύμβασης ή της Διακήρυξης ή της Προσφοράς του, έχει υποχρέωση να αποζημιώσει την Αναθέτουσα Αρχή ή και τον Κύριο του Έργου ή και το Ελληνικό Δημόσιο, για κάθε θετική και αποθετική ζημία που προκάλεσε με αυτήν την παράβαση εξ οιασδήποτε αιτίας και αν προέρχεται, αλλά μέχρι το ύψος του ποσού της Σύμβασης. 6.4 Σε περίπτωση ανωτέρας βίας, η απόδειξη αυτής βαρύνει εξ ολοκλήρου τον Ανάδοχο, ο οποίος υποχρεούται μέσα σε δέκα (10) εργάσιμες ημέρες από τότε που συνέβησαν τα περιστατικά που συνιστούν την ανωτέρα βία να τα αναφέρει εγγράφως και να προσκομίσει στην Αναθέτουσα Αρχή τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία. 6.5 Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος είναι Ένωση/ Κοινοπραξία, τα Μέλη που αποτελούν την Ένωση/ Κοινοπραξία, θα είναι από κοινού και εις ολόκληρον υπεύθυνα έναντι της Αναθέτουσας Αρχής για την εκπλήρωση όλων των απορρεουσών από τη Διακήρυξη υποχρεώσεών τους. Τυχόν υφιστάμενες μεταξύ τους συμφωνίες περί κατανομής των ευθυνών τους έχουν ισχύ μόνον στις εσωτερικές τους σχέσεις και σε καμία περίπτωση δεν δύνανται να προβληθούν έναντι της Αναθέτουσας Αρχής ως λόγος απαλλαγής του ενός Μέλους από τις ευθύνες και τις υποχρεώσεις του άλλου ή των άλλων Μελών για την ολοκλήρωση της προμήθειας. 6.6 Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος είναι Ένωση/ Κοινοπραξία και κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης της Σύμβασης, οποιαδήποτε από τα Μέλη της Ένωσης/ Κοινοπραξίας, εξαιτίας ανικανότητας για οποιοδήποτε λόγο ή λόγω ανωτέρας βίας, δεν μπορεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις του, τα υπόλοιπα Μέλη συνεχίζουν να έχουν την ευθύνη ολοκλήρωσης της Σύμβασης με τους ίδιους όρους. 6.7 Σε περίπτωση λύσης, πτώχευσης, ή θέσης σε καθεστώς αναγκαστικής διαχείρισης ή ειδικής εκκαθάρισης ενός εκ των μελών που απαρτίζουν τον Ανάδοχο, η Σύμβαση εξακολουθεί να υφίσταται και οι απορρέουσες από τη Σύμβαση υποχρεώσεις βαρύνουν τα εναπομείναντα μέλη του Αναδόχου, μόνο εφόσον αυτά είναι σε θέση να τις εκπληρώσουν. Η κρίση για τη δυνατότητα εκπλήρωσης ή μη των όρων της Σύμβασης εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια του αρμοδίου οργάνου της Αναθέτουσας Αρχής. Σε αντίθετη περίπτωση, η Αναθέτουσα Αρχή δύναται να καταγγείλει τη Σύμβαση. Επίσης σε περίπτωση συγχώνευσης, εξαγοράς, μεταβίβασης της επιχείρησης κλπ. κάποιου εκ των μελών που απαρτίζουν τον Ανάδοχο, η συνέχιση ή όχι της Σύμβασης εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια της Αναθέτουσας Αρχής, η οποία εξετάζει αν εξακολουθούν να συντρέχουν στο πρόσωπο του διαδόχου μέλους οι προϋποθέσεις ανάθεσης της Σύμβασης. Σε περίπτωση λύσης ή πτώχευσης του Αναδόχου, όταν αυτός αποτελείται από μία εταιρεία, ή θέσης της περιουσίας αυτού σε αναγκαστική διαχείριση, τότε η σύμβαση λύεται αυτοδίκαια από την ημέρα επέλευσης των ανωτέρω γεγονότων. Σε τέτοια περίπτωση καταπίπτουν υπέρ της Αναθέτουσα Αρχή και οι Εγγυητικές Επιστολές Προκαταβολής και Καλής Εκτέλεσης που προβλέπονται στη Σύμβαση.

6.8 Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος έχει προσφέρει νέες εκδόσεις του λογισμικού, οι οποίες παρέχονται από τον κατασκευαστή του λογισμικού σαν ξεχωριστό προϊόν/υπηρεσία με αξία, υποχρεούται κατά την εγκατάσταση του συγκεκριμένου λογισμικού και σε κάθε ανανέωση του να προσκομίζει επιστολή του κατασκευαστή, ότι έχει προβεί στις απαραίτητες ενέργειες για να καλύψει την υποχρέωση του προς τον Φορέα όσον αφορά στην ενημέρωση του σχετικού λογισμικού με νέες εκδόσεις. 6.9 Ο Ανάδοχος θα πρέπει να γνωρίζει και να τηρεί τις υποχρεώσεις του οι οποίες προκύπτουν από τους Κανονισμούς ΕΚ 1083/2006 (άρθρο 69) και ΕΚ 1828/2006 (άρθρα 2-10) (ενδεικτικά και όχι αποκλειστικά: σήμανση χώρων υλοποίησης έργων/ παραδοτέων/ εκπαιδευτικού υλικού/ χώρων εκπαίδευσης/ εξοπλισμού/ λογισμικού/ ιστοσελίδων, ενημέρωση Φορέα και εκπαιδευομένων σχετικά με τον τρόπο χρηματοδότησης της εκπαίδευσης). 6.10 Να τηρεί τις διατάξεις περί προστασίας του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και προστασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και της ιδιωτικής ζωής στον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών. 7. ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΙΕΣ Σε περίπτωση αποδεδειγμένης διακοπής της συνεργασίας του Αναδόχου με υπεργολάβο/ υπεργολάβους που έχει συμπεριλάβει στην Προσφορά, ο Ανάδοχος υποχρεούται σε άμεση γνωστοποίηση της διακοπής αυτής στην Αναθέτουσα Αρχή και η εκτέλεση του Έργου θα συνεχίζεται από τον Ανάδοχο ή από νέο συνεργάτη / υπεργολάβο συνεπικουρούμενο από πιθανά νέους συνεργάτες / υπεργολάβους με σκοπό την πλήρη υλοποίηση της προμήθειας, μετά από προηγούμενη σύμφωνη γνώμη της Αναθέτουσας Αρχής. Για την αντικατάσταση του Υπεργολάβου και προκειμένου να δοθεί η σύμφωνη γνώμη της Αναθέτουσας Αρχής, θα πρέπει να αποδείξει ο πρώτος ότι στο πρόσωπο του νέου υπεργολάβου συντρέχουν όλες εκείνες οι προϋποθέσεις με τις οποίες ο αρχικός υπεργολάβος κρίθηκε κατάλληλος. Σε κάθε περίπτωση, την πλήρη ευθύνη για την ολοκλήρωση της προμήθειας, φέρει αποκλειστικά ο Ανάδοχος. 8. ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ Καθ όλη τη διάρκεια της Σύμβασης αλλά και μετά τη λήξη ή λύση αυτής και για διάρκεια τουλάχιστον πέντε (5) ετών, ο Ανάδοχος θα αναλάβει την υποχρέωση να τηρήσει εμπιστευτικές και να μη γνωστοποιήσει σε οποιοδήποτε τρίτο, οποιαδήποτε έγγραφα ή πληροφορίες που θα περιέλθουν σε γνώση του κατά την εκτέλεση των υπηρεσιών και την εκπλήρωση των υποχρεώσεων του. 8.1 Ο Ανάδοχος υποχρεούται να διασφαλίσει ασφαλές πληροφορικό περιβάλλον ώστε ουδείς τρίτος προς τον Φορέα Λειτουργίας υπερκείμενος ή υποκείμενος αυτού - να μπορεί να έχει πρόσβαση στο δίκτυο πληροφοριών του χωρίς την προηγούμενη δική του έγκριση. 8.2 Ο Ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί εχεμύθεια ως προς τις εμπιστευτικές πληροφορίες και τα στοιχεία που σχετίζονται με τις δραστηριότητες της Αναθέτουσας Αρχής. Ως εμπιστευτικές πληροφορίες και στοιχεία νοούνται όσα δεν είναι γνωστά στους τρίτους, ακόμα και αν δεν έχουν χαρακτηρισθεί από τον Αναθέτουσα Αρχή ως εμπιστευτικά. Η τήρηση εμπιστευτικών πληροφοριών από τον Ανάδοχο διέπεται από τις κείμενες διατάξεις και το νομοθετικό πλαίσιο και πρέπει να είναι εφάμιλλη της εμπιστευτικότητας που τηρεί ο Ανάδοχος για τον δικό του Οργανισμό και για τις δικές τους πληροφορίες εμπιστευτικού χαρακτήρα. 8.3 Ο Ανάδοχος οφείλει να λάβει όλα τα αναγκαία μέτρα προκειμένου να διασφαλίσει ότι και οι υπάλληλοι/ συνεργάτες / υπεργολάβοι του γνωρίζουν και συμμορφώνονται με τις παραπάνω υποχρεώσεις. Τα συμβαλλόμενα μέρη συμφωνούν ότι σε περίπτωση υπαιτιότητας του Αναδόχου στην μη τήρηση των παραπάνω υποχρεώσεων εχεμύθειας, ο Ανάδοχος θα καταβάλλει στην Αναθέτουσα Αρχή ποινική ρήτρα ίση με το ποσό της αμοιβής του από τη Σύμβαση. Επίσης, η

Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα να απαιτήσει από τον Ανάδοχο την αποκατάσταση κάθε τυχόν περαιτέρω ζημίας. 8.4 Η αναθέτουσα Αρχή δεσμεύεται να τηρεί εμπιστευτικά για δύο (2) έτη τα στοιχεία που τίθενται στη διάθεσή της από τον Ανάδοχο εάν αφορούν σε τεχνικά στοιχεία ή πληροφορίες και τεχνογνωσία ή δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας εφόσον αυτά φέρουν την ένδειξη «εμπιστευτικό έγγραφο». Σε καμία περίπτωση η εμπιστευτικότητα δεν δεσμεύει την Αναθέτουσα Αρχή προς τις αρχές του Ελληνικού Κράτους και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 8.5 Η εμπιστευτικότητα αίρεται αυτοδικαίως σε περίπτωση εκκρεμούς δίκης, ένστασης, διαιτησίας, στο απολύτως αναγκαίο μέτρο και αποκλειστικά για χρήση της από τα μέρη, τους δικαστικούς παραστάτες καθώς και τους δικαστές της διαιτησίας. 9. ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ Με την οριστική παραλαβή της προμήθειας τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας που θα παραχθούν κατά την εκτέλεση της προμήθειας και δεν εμπίπτουν στις παραπάνω παραγράφους μεταβιβάζονται από τον Ανάδοχο αυτοδίκαια στην Αναθέτουσα Αρχή ο οποίος θα είναι πλέον ο αποκλειστικός δικαιούχος επί της προμήθειας και θα φέρει όλες τις εξουσίες που απορρέουν από αυτό, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά αναφερομένων της εξουσίας οριστικής ή προσωρινής αναπαραγωγής του λογισμικού με κάθε μέσο και μορφή, εν όλω ή εν μέρει, την εξουσία φόρτωσης, εμφάνισης στην οθόνη, εκτέλεσης μεταβίβασης, αντιγραφής, αποθήκευσης αλλά και τροποποίησης χωρίς άδεια του Αναδόχου, η οποία σε κάθε περίπτωση παρέχεται ανέκκλητα δια της υπογραφής της σύμβασης. 10. ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑ Ο Ανάδοχος και η Αναθέτουσα Αρχή θα προσπαθούν να ρυθμίζουν φιλικά κάθε διαφορά, που τυχόν θα προκύψει στις μεταξύ τους σχέσεις κατά τη διάρκεια της ισχύος της Σύμβασης που θα υπογραφεί. Επί διαφωνίας, κάθε διαφορά θα λύεται από τα ελληνικά δικαστήρια και συγκεκριμένα τα δικαστήρια Αθηνών, εφαρμοστέο δε δίκαιο είναι πάντοτε το Ελληνικό και το Κοινοτικό δίκαιο. Δεν αποκλείεται, ωστόσο, για ορισμένες περιπτώσεις εφόσον συμφωνούν και τα δύο μέρη, να προβλεφθεί στη Σύμβαση προσφυγή των συμβαλλομένων, αντί των δικαστηρίων, σε διαιτησία σύμφωνα πάντα με την ελληνική νομοθεσία και με όσα μεταξύ τους συμφωνήσουν. Αν δεν επέλθει τέτοια συμφωνία, η αρμοδιότητα για την επίλυση της διαφοράς ανήκει στα ελληνικά δικαστήρια κατά τα οριζόμενα στην προηγούμενη παράγραφο. Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ Ωραιόκαστρο 20/02/2014 O ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΟΜΠΟΥΛΙΔΟΥ ΕΥΑΝΘΙΑ ΤΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΥΠΟΥ ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ