Διαχ/στής Ελληνικού Δικτύου. Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας Διεύθυνση Περιφ.Πελ/σου-Ηπείρου Περιοχή Πύργου, τ.κ. 27131 Αρχιμήδους & Παπαγεωργίου, ΕΡΓΟ: Εργασίες διαμόρφωσης χώρου για εγκατάσταση Υ/Σ Διανομής στον «Πολυχώρο πολιτιστικών δραστηριοτήτων» του Δήμου Ήλιδας επί της οδού Αντωνίου Πετραλιά (Ο.Τ. 415) στην Αμαλιάδα (Υ-2036) ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ Ζ 700 5002830/5-2-2016 Στον Πύργο σήμερα την.. /02/2016 τα συμβαλλόμενα μέρη, αφενός ο Διαχ/στής Ελληνικού. Δικτύου. Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας που θα αποκαλείται στο εξής Εταιρεία ό Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε., ο οποίος έχει έδρα στην Αθήνα, στην διεύθυνση οδός Περραιβού 20 & Καλλιρόης 5 και εκπροσωπείται νόμιμα σ αυτή την περίπτωση από τον. και αφ ετέρου τον. που θα αποκαλείται στο εξής Ανάδοχος και έχει έδρα στην.. τηλ. :.., κιν. τηλ και εκπροσωπείται νόμιμα σ αυτή την περίπτωση από τον κάτοικο οδός :, συνομολόγησαν τη Σύμβαση αυτή και συμφώνησαν τους όρους που αναγράφονται παρακάτω, χωρίς καμία επιφύλαξη. Τεύχη της Σύμβασης Άρθρο 1 1. Η Σύμβαση που αναφέρεται στην κατασκευή υποσταθμών εσωτερικού χώρου ως εξής: Εργασίες διαμόρφωσης χώρου για εγκατάσταση Υ/Σ Διανομής στον «Πολυχώρο πολιτιστικών δραστηριοτήτων» του Δήμου Ήλιδας επί της οδού Αντωνίου Πετραλιά (Ο.Τ. 415) στην Αμαλιάδα (Υ-2036) Η Σύμβαση αυτή αποτελείται από τα παρακάτω Τεύχη τα οποία υπογεγραμμένα από τα συμβαλλόμενα μέρη αποτελούν ένα ενιαίο σύνολο. α. Το Συμφωνητικό. β. Τεχνική περιγραφή-προσφορά γ. Προμμέτρηση Προϋπολογισμός Υπηρεσίας. δ. Σχέδια ε. Τεύχος Ασφαλίσεις.
2 2. Η σειρά με την οποία αναφέρονται τα Τεύχη στην προηγούμενη παράγραφο καθορίζει τη σειρά ισχύος των όρων καθενός απ αυτά, σε περίπτωση που υπάρχουν διαφορές στο κείμενο ή στην ερμηνεία των όρων δύο ή περισσοτέρων Τευχών. 3. Ρητά συμφωνείται μεταξύ των συμβαλλομένων μερών ότι η Σύμβαση αυτή αποτελεί τη μοναδική συμφωνία που υπάρχει μεταξύ τους για το υπόψη Έργο και ότι όλα τα έγγραφα που τυχόν ανταλλάχθηκαν μεταξύ τους πριν από την υπογραφή της, καθώς και οι τυχόν συζητήσεις και συμφωνίες, οποιασδήποτε φύσης και περιγραφής, που έγιναν προφορικά ή σιωπηρά και δε συμπεριλήφθηκαν στη Σύμβαση αυτή θεωρούνται ότι δεν έχουν ισχύ, ότι στερούνται οποιουδήποτε νομικού αποτελέσματος, ότι δε θα δεσμεύουν τους συμβαλλόμενους και ότι δε θα ληφθούν υπόψη για την ερμηνεία των όρων της Σύμβασης αυτής. Οποιαδήποτε πράξη ή ενέργεια του Αναδόχου, απαραίτητη για την ολοκλήρωση του Έργου, πρέπει να είναι σε απόλυτη συμφωνία προς τις απαιτήσεις και τις διατάξεις της Σύμβασης, ακόμη και αν η πράξη ή ενέργεια αυτή δεν αναφέρεται ειδικά στη Σύμβαση. 4. Επίσης συμφωνείται ρητά ότι όλοι οι όροι της Σύμβασης είναι εξ ίσου ουσιώδεις και ότι κάθε μελλοντική τροποποίηση οποιουδήποτε Τεύχους της Σύμβασης θα γίνεται μόνο εγγράφως. Αντικείμενο της Σύμβασης Άρθρο 2 Με τη Σύμβαση αυτή, η Εταιρεία αναθέτει και ο Ανάδοχος αναλαμβάνει την υποχρέωση να προβεί στην έγκαιρη, άρτια, οικονομική και ασφαλή εκτέλεση του Έργου Εργασίες διαμόρφωσης χώρου για εγκατάσταση Υ/Σ Διανομής στον «Πολυχώρο πολιτιστικών δραστηριοτήτων» του Δήμου Ήλιδας επί της οδού Αντωνίου Πετραλιά (Ο.Τ. 415) στην Αμαλιάδα (Υ- 2036), όπως αυτό αναλυτικά περιγράφεται στην τεχνική περιγραφή του έργου, έτσι ώστε ο χώρος των υποσταθμών να είναι κατάλληλος για τη χρήση κα ι λειτουργία που προορίζεται και σε πλήρη συμμόρφωση προς τους όρους της Σύμβασης. Άρθρο 3 Συμβατικό Τίμημα 1. Το Συμβατικό Τίμημα (Συμβατικός Προϋπολογισμός) του Έργου, όπως το Έργο περιγράφεται στο Άρθρο 2 του παρόντος Συμφωνητικού, ανέρχεται σε ευρώ <<7.200,00 >> ΕΠΤΑ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΔΙΑΚΟΣΙΑ ΕΥΡΩ ακριβώς πλέον Φ.Π.Α.. 2.Οι αναφερόμενες ποσότητες στο Τεύχος Προμμέτρηση Προϋπολογισμός έχουν αναγραφεί κατά προσέγγιση και είναι ενδεικτικές και κατ ουδένα τρόπο συνιστούν δέσμευση της Εταιρείας. Συνεπώς θα υπόκεινται σε αυξομειώσεις, οι οποίες μπορούν να προκύψουν είτε λόγω σφαλμάτων, είτε λόγω μεταβολών, τις οποίες η Εταιρεία δικαιούται να επιφέρει σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας Σύμβασης. Οι πληρωμές θα γίνονται μόνο για τις πραγματικά εκτελεσθείσες ποσότητες εργασιών. 2
3 Τα ποσά που ο Ανάδοχος δικαιούται να εισπράξει βάσεις της παρούσας Σύμβασης υπολογίζονται ως άθροισμα : Των ποσών που προκύπτουν από την πρόσθεση των γινομένων των ποσοτήτων των επί μέρους εργασιών, όπως αυτές τελικά θα καθοριστούν στις εγκεκριμένες τελικές επιμετρήσεις, επί τις αντίστοιχες τιμές μονάδος του Τιμολογίου. Των ποσών που προκύπτουν από την πρόσθεση των γινομένων των ποσοστών των επί μέρους εργασιών που εκτελέστηκαν, όπως τα ποσοστά αυτά καθορίζονται στις εγκεκριμένες τελικές επιμετρήσεις, επί τις αντίστοιχες κατ αποκοπή τιμές. 3. Το Συμβατικό Τίμημα δεν υπόκειται σε αναθεώρηση Άρθρο 4 Τρόπος πληρωμής 1. Η πληρωμή προς τον Ανάδοχο θα γίνει τμηματικά με μηνιαίες πιστοποιήσεις ανάλογα με την πρόοδο των εργασιών και τα από κοινού επιμμετρημένα τμήματα του Έργου μετά δε το πέρας του Έργου θα συνταχθεί η συγκεντρωτική πιστοποίηση η οποία θα προσδιορίζει τις συνολικές ποσότητες που έχουν εκτελεστεί από τον Ανάδοχο και ο τελικός λογαριασμός του Έργου αφού προηγουμένως βεβαιωθεί η αποπεράτωση του έργου και συνταχθεί το Πρωτόκολλο Προσωρινής και Οριστικής παραλαβής του Έργου 2 Η πληρωμή προς τον Ανάδοχο θα γίνει μετά από προσκόμιση θεωρημένου από την αρμόδια Δ.Ο.Υ. τιμολογίου, βεβαίωσης καταβολής των ασφαλιστικών εισφορών στο ΙΚΑ, αποδεικτικού φορολογικής ενημερότητας και βεβαίωσης περί καταβολής οφειλόμενου ΦΠΑ. Άρθρο 5 Προθεσμία πέρατος Ο Ανάδοχος αναλαμβάνει την υποχρέωση να τηρήσει την τμηματική προθεσμία των, (16) ημερολογιακών ημερών για την κατασκευή του κάθε υποσταθμού και και την συνολική προθεσμία των σαράντα οκτώ (48 ημερολογιακών ημερών) για την αποπεράτωση του Έργου Εργασίες διαμόρφωσης χώρου για εγκατάσταση Υ/Σ Διανομής στον «Πολυχώρο πολιτιστικών δραστηριοτήτων» του Δήμου Ήλιδας επί της οδού Αντωνίου Πετραλιά (Ο.Τ. 415) στην Αμαλιάδα (Υ-2036). Όλες οι προθεσμίες μετριούνται από την ημερομηνία θέσης σε ισχύ της Σύμβασης χωρίς να απαιτείται ιδιαίτερο πρωτόκολλο εγκατάστασης. 3
4 Άρθρο 6 Ποινικές Ρήτρες 1. Πλέον των αναφερομένων στο κείμενο ρητά συμφωνείται ότι οι Ποινικές Ρήτρες οφείλονται και πληρώνονται στον Δ. Ε. Δ. Δ. Η.Ε. ξεχωρισμένα και αθροιστικά, ανεξάρτητα αν η Εταιρεία έχει υποστεί ζημίες, και ότι οι Ποινικές Ρήτρες του παρόντος Άρθρου είναι εύλογες και δίκαιες. Οι Ποινικές Ρήτρες που μπορεί να επιβληθούν περιγράφονται αναλυτικά στις επόμενες παραγράφους. 2. Ποινικές Ρήτρες για καθυστερήσεις 2.1. Για κάθε ημερολογιακή ημέρα υπέρβασης κάθε τμηματικής προθεσμίας πέρατος, που ορίζεται στο Άρθρο 5 του παρόντος, εξ υπαιτιότητας του Αναδόχου, ο Ανάδοχος έχει την υποχρέωση να καταβάλει Ποινική Ρήτρα Για την υπέρβαση κάθε τμηματικής προθεσμίας πέρατος ορίζεται. «30 ευρώ ανά ημέρα υπέρβασης». 2.2. Για κάθε ημερολογιακή ημέρα υπέρβασης της συνολικής προθεσμίας πέρατος, που ορίζεται στο Άρθρο 5 του παρόντος, εξ υπαιτιότητας του Αναδόχου, ο Ανάδοχος έχει την υποχρέωση να καταβάλει Ποινική Ρήτρα 45 ευρώ ανά ημέρα για τις πρώτες δέκα ημέρες και 90 ευρώ ανά ημέρα για τις επόμενες 20 ημέρες, μετά δε την 30 η ημέρα ο Δ. Ε. Δ. Δ. Η. Ε.έχει το δικαίωμα να κηρύξει έκπτωτο τον εργολάβο χωρίς να δικαιούται καμία απολύτως αποζημίωση, ούτε για τις εργασίες που ήδη εκτελέσθηκαν. 2.3. Το σύνολο των παραπάνω Ποινικών Ρητρών για καθυστερήσεις δε μπορεί να υπερβεί το 10% του Συμβατικού Τιμήματος προσαυξημένου με τα τιμήματα των τυχόν προσθέτων εργασιών και των συμπληρωμάτων της Σύμβασης και με τις αναθεωρήσεις. 2.4. Οι Ποινικές Ρήτρες για καθυστερήσεις επιβάλλονται από την Επιβλέπουσα Υπηρεσία και παρακρατούνται από την αμέσως επόμενη, μετά την επιβολή τους, πληρωμή προς τον Ανάδοχο. 2.5. Εφόσον,, εκκρεμεί αίτηση του Αναδόχου για χορήγηση παράτασης κάποιας από τις προθεσμίες, η Προϊσταμένη Υπηρεσία μπορεί να αναστείλει την παρακράτηση της αντίστοιχης Ποινικής Ρήτρας μέχρι να εκδοθεί η τελική απόφαση από το αρμόδιο όργανο της Εταιρείας. Άρθρο 7 Αυξομειώσεις εργασιών 1. Εάν η αρτιότητα ή η λειτουργία του Έργου αποδειχθεί κατά την διάρκεια κατασκευής του ότι επιβάλλει αύξηση ή μείωση στις ποσότητες των εργασιών, ο Ανάδοχος είναι 4
5 υποχρεωμένος να αποδεχθεί την μεταβολή του όγκου των εργασιών και να τις εκτελέσει με τις συμβατικές τιμές. Η αύξηση ή μείωση της δαπάνης μπορεί να ανέλθει μέχρι το 25% του Συμβατικού Τιμήματος του Έργου όπως αυτό καθορίζεται στο Άρθρο 3. 2. Αύξηση ή μείωση του Συμβατικού Τιμήματος του Έργου πάνω από το 25% δεν επιτρέπεται και στην περίπτωση μείωσης του αντικειμένου του Συμφωνητικού μέχρι 25%, ο Ανάδοχος δεν δικαιούται οποιασδήποτε αποζημίωσης. Άρθρο 8 Εγγυήσεις Καλής Εκτέλεσης Στον Ανάδοχο ως Εγγύηση Καλής Εκτέλεσης θα παρακρατηθεί επί του ποσού πληρωμής ποσό ίσο με το 10% του συνολικού συμβατικού ποσού δηλ. το ποσόν των << >>.ΕΥΡΩ το οποίο θα αποδοθεί στον ανάδοχο μετά το πιστοποιημένο πέρας του Έργου, ποσοστό 100% με την έγκριση του Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής και τη σύνταξη του Τελικού Λογαριασμού. Αναθεώρηση Τιμών Άρθρο 9 Οι συμβατικές τιμές δεν υπόκεινται σε αναθεώρηση. Άρθρο 10 Παραλαβή του Έργου 1. Μετά την περάτωση των εργασιών και την επιτυχή ολοκλήρωση των δοκιμών που τυχόν προβλέπονται, ο Ανάδοχος υποχρεούται να συντάξει την Τελική Επιμέτρηση του Έργου με βάσει τα από κοινού ληφθέντα επιμμετρητικά στοιχεία κατά την διάρκεια της κατασκευής. Ο Ανάδοχος δικαιούται να ζητήσει την παραλαβή του Έργου υποβάλλοντας προς τούτο έγγραφη αίτηση. 2. Η παραλαβή του Έργου γίνεται από Επιτροπή που ορίζεται από την Εταιρεία. Η τελική οικονομική εκκαθάριση πραγματοποιείται μετά την υπογραφή του Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής παραλαβής του Έργου. 3. Η παραλαβή του Έργου γίνεται μετά την πάροδο δέκα ημερών από το βεβαιωμένο πέρας των εργασιών, παρουσία του Αναδόχου εφόσον το δηλώσει. 4. Τυχόν παρατηρήσεις της Εταιρείας κατά την παραλαβή επιδίδονται στον Ανάδοχο από την Επιβλέπουσα Υπηρεσία και πρέπει να τακτοποιηθούν απ αυτόν στην προθεσμία που θα τεθεί. 5. Ο Ανάδοχος μέχρι την παραλαβή του Έργου φέρει την ευθύνη του Έργου και αναλαμβάνει τους κινδύνους του. 5
6 Ασφάλιση του Έργου Άρθρο 11 1. Ο Ανάδοχος πέραν από τις λοιπές υποχρεώσεις, είναι υποχρεωμένος να συνομολογεί με ασφαλιστικές Εταιρείες (Ελληνικές ή ξένες), και να διατηρεί και να παρακολουθεί, με δικές του δαπάνες, τις ασφαλίσεις που αναφέρονται στις παραγράφους 3.1,3.2, 3.3, 3.4, 3.5. του συνημμένου τεύχους «Ασφαλίσεις». 2.Τα ασφαλιστήρια Συμβόλαια θα πρέπει να προσκομισθούν στον Δ. Ε.Δ.Δ.Η.Ε. και πρέπει για κάθε μία από τις ασφαλίσεις να περιέχουν και να καλύπτουν κατ ελάχιστον τα καθοριζόμενα στο Τεύχος Ασφαλίσεις. Άρθρο 12 Εκπροσώπηση της Εταιρείας 1. Η διοίκηση του Έργου, η παρακολούθηση και ο έλεγχος αυτού ασκούνται από την Εταιρεία, μέσω Περιοχής Πύργου που θα αποκαλείται στο εξής Επιβλέπουσα Υπηρεσία. Στα καθήκοντα της Επιβλέπουσας Υπηρεσίας περιλαμβάνονται η παρακολούθηση και ο έλεγχος της ποιότητας, της ποσότητας των εργασιών και γενικά η τήρηση των όρων της Σύμβασης από τον Ανάδοχο. 2. Η παρακολούθηση και ο έλεγχος του Έργου από τα αρμόδια υπηρεσιακά όργανα της Εταιρείας μπορεί να ασκηθεί εκτός από τον τόπο των Έργων και σε όλους τους χώρους που κατασκευάζονται τμήματα του Έργου και ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να εξασφαλίσει την απρόσκοπτη άσκηση των καθηκόντων των οργάνων αυτών. 3. Η άσκηση των καθηκόντων των αρμοδίων οργάνων της Εταιρείας ως προς την εκτέλεση της Σύμβασης δεν μειώνει σε καμία περίπτωση τις ευθύνες του Αναδόχου σύμφωνα με τις διατάξεις της ισχύουσας Νομοθεσίας και την Σύμβαση. Άρθρο 13 Εκχώρηση 1. Απαγορεύεται, είναι άκυρη και χωρίς νομικό αποτέλεσμα για την Εταιρεία, η μεταβίβαση ή η εκχώρηση, από τον Ανάδοχο σε οποιοδήποτε τρίτο φυσικό ή νομικό πρόσωπο, οποιασδήποτε απαίτησης ή δικαιώματος ή αγωγής που μπορεί να έχει κατά της Εταιρείας και προκύπτει από την Σύμβαση ή σε σχέση με αυτή, εάν γίνει χωρίς προηγούμενη έγγραφη έγκριση του Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε. 6
7 2. Με την έγκρισή της, η Εταιρεία μπορεί να καθορίζει την έκταση και τις προϋποθέσεις της εκχώρησης. Άρθρο 14 Μηχανήματα, εργαλεία και υλικά Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος, με δικές του δαπάνες, να προβαίνει στην προμήθεια, εγκατάσταση και λειτουργία οποιωνδήποτε μηχανημάτων, εργαλείων, υλικών και εφοδίων, αναγκαίων ή χρήσιμων για την εκτέλεση του Έργου. Τα υπόψη μηχανήματα, εργαλεία, υλικά και εφόδια, καθώς και όλα τα ικριώματα και εγκαταστάσεις που χρησιμοποιούνται στο Έργο, πρέπει να είναι κατάλληλα για την χρήση που προορίζονται και να παρέχουν πλήρη ασφάλεια για το Έργο, την λειτουργία των εγκαταστάσεων και το προσωπικό. Άρθρο 15 Ευθύνες του Αναδόχου 1. Ο Ανάδοχος ευθύνεται : α) για την άρτια, πλήρη, εμπρόθεσμη, έντεχνη και σύμφωνη προς τους κανόνες της σύγχρονης επιστήμης και τεχνικής, εκτέλεση του Έργου, β) για την αποκατάσταση οποιουδήποτε ελαττώματος του Έργου, γ) έναντι τρίτων, έναντι του προσωπικού της Εταιρείας, καθώς και έναντι του δικού του προσωπικού, για ζημίες γενικά, στις οποίες συμπεριλαμβάνονται οι ζημίες σε ιδιοκτησία, οι σωματικές βλάβες ή και θάνατος οποιουδήποτε προσώπου, ακόμη και αυτών που δεν καλύπτονται από τα συνήθη ασφαλιστήρια συμβόλαια. Εξαιρούνται οι ζημίες που θεωρούνται, από την Επιβλέπουσα Υπηρεσία, ότι : 2. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να αποκαταστήσει εντός ευλόγου προθεσμίας τις ζημιές που προκάλεσε ή να προσκομίσει σχετικές απαλλακτικές αποδείξεις των ζημιωθέντων, άλλως να γίνεται ισόποση παρακράτηση από τις πληρωμές του. 3. Η Επιβλέπουσα Υπηρεσία και το προσωπικό της Εταιρείας, δεν φέρουν καμία ευθύνη έναντι τρίτων για ζημιές που οφείλονται στην εκτέλεση των εργασιών της Σύμβασης από τον Ανάδοχο, όπως και για κάθε τυχόν θανατηφόρο ή όχι ατύχημα που ήθελε συμβεί στο προσωπικό του Δ. Ε. Δ. Δ. Η. Ε. ή, του Αναδόχου ή σε κάθε τρίτο πρόσωπο κατά την εκτέλεση του Έργου από τον Ανάδοχο. 4. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να συμμορφώνεται αυστηρά προς τους ισχύοντες στην Ελλάδα σχετικούς Νόμους, Διατάγματα, Κανονισμούς, Αστυνομικές διατάξεις και τις νόμιμες απαιτήσεις οποιασδήποτε Δημόσιας, Δημοτικής ή άλλης αρχής, καθώς και προς τις οδηγίες του Δ. Ε. Δ. Δ. Η. Ε.. Ακόμα υποχρεούται να προβαίνει χωρίς ιδιαίτερη υπόδειξη της Εταιρείας και με δικές του δαπάνες στην έκδοση των κατά νόμο απαιτουμένων αδειών (ενδεικτικά άδεια καταλήψεως πεζοδρομίου κ.λπ.). 7
8 Άρθρο 16 Καταγγελία της Σύμβασης 1. Με την επιφύλαξη όλων των δικαιωμάτων της Εταιρείας που προκύπτουν από τις υπόλοιπες διατάξεις της Σύμβασης, στις περιπτώσεις που ο Ανάδοχος καθυστερήσει χωρίς εύλογη δικαιολογία την έναρξη των εργασιών ή εάν δε συμμορφώνεται προς τις διατάξεις της Σύμβασης και καθυστερεί την πρόοδο των εργασιών ώστε να είναι προφανώς αδύνατη η εμπρόθεσμη εκτέλεση του Έργου ή εάν οι εργασίες που εκτελεί είναι κατά σύστημα κακότεχνες ή τα υλικά που χρησιμοποιεί δεν ανταποκρίνονται στις προδιαγραφές ή αν επιμόνως και εξακολουθητικά παραβαίνει ή δεν εφαρμόζει τα εγκεκριμένα σχέδια και δε συμμορφώνεται με τις οδηγίες, τις κατευθύνσεις και εντολές της Εταιρείας ή εάν συστηματικά παραλείπει την τήρηση των κανόνων ασφαλείας των εργαζομένων ή προστασίας του περιβάλλοντος, η Εταιρεία δικαιούται, για οποιαδήποτε από τα παραπάνω, να απευθύνει Ειδική Πρόσκληση προς τον Ανάδοχο στην οποία απαραίτητα μνημονεύονται οι διατάξεις του παρόντος Άρθρου και στην οποία περιλαμβάνεται συγκεκριμένη περιγραφή ενεργειών ή εργασιών που πρέπει να εκτελεσθούν από τον Ανάδοχο, μέσα σε προθεσμία που τάσσεται από την «Ειδική Πρόσκληση». Η προθεσμία στην περίπτωση αυτή καθορίζεται με βάση το συντομότερο δυνατό από τεχνικής απόψεως χρόνο για την εκπλήρωση της αντίστοιχης υποχρέωσης και σε καμία περίπτωση δε μπορεί να είναι μικρότερη από δέκα (10) ημέρες. Εάν ο Ανάδοχος δε συμμορφωθεί με την παραπάνω έγγραφη Ειδική Πρόσκληση μέσα στην προθεσμία που έχει καθοριστεί, η Εταιρεία δικαιούται με εξώδικη δήλωση προς τον Ανάδοχο, η οποία κοινοποιείται με Δικαστικό Επιμελητή, να προβεί στην καταγγελία της Σύμβασης, μερικά ή ολικά. 2. Η Σύμβαση λύεται αυτοδικαίως όταν ο Ανάδοχος πτωχεύσει. Στην περίπτωση αυτή ισχύουν και τα αναφερόμενα στην παρ. 5 του παρόντος Άρθρου. Η Σύμβαση καταγγέλλεται, κατά την κρίση της Εταιρείας, όταν ο Ανάδοχος τεθεί σε αναγκαστική διαχείριση ή σε περίπτωση κοινοπραξίας όταν πτωχεύσουν ή τεθούν σε αναγκαστική διαχείριση όλα τα κοινοπρακτούντα μέρη, όπως επίσης στην περίπτωση που κατά παράβαση των διατάξεων του Άρθρου 8 του παρόντος Συμφωνητικού ο Ανάδοχος υποκατέστησε τον εαυτό του ολικά ή μερικά κατά την εκτέλεση της Σύμβασης, με οποιοδήποτε τρίτο. 3. Η καταγγελία οριστικοποιείται και ο Ανάδοχος εκπίπτει της Σύμβασης (Επικύρωση της Έκπτωσης), αν δεν υποβληθεί μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών ένσταση του Αναδόχου ή αν απορριφθεί η ένσταση. Η ένσταση που ασκείται εμπρόθεσμα αναστέλλει την απόφαση έκπτωσης μέχρι να εκδοθεί η απόφαση επί της ένστασης. 4. Με την οριστικοποίηση της καταγγελίας της Σύμβασης, σύμφωνα με τα παραπάνω, ο Ανάδοχος αποξενούται και αποβάλλεται από το Έργο και γίνεται εκκαθάριση της Σύμβασης το συντομότερο δυνατό. Η Εταιρεία δικαιούται είτε να συνεχίσει η ίδια την εκτέλεση του Έργου, είτε να το αναθέσει σε άλλον Ανάδοχο. Η Εταιρεία και ο νέος 8
9 Ανάδοχος δικαιούνται να χρησιμοποιούν εφόσον το κρίνουν απαραίτητο, τα υλικά, τα εφόδια, τις εγκαταστάσεις και λοιπά μέσα του έκπτωτου Αναδόχου, τα οποία έχουν προσκομισθεί ή ανεγερθεί από αυτόν στον τόπο του Έργου. 5. Κατά του οριστικά έκπτωτου Αναδόχου, με την επιφύλαξη όλων των δικαιωμάτων της Εταιρείας για αποζημίωση, επέρχονται αθροιστικά οι εξής συνέπειες : α. Καταπίπτουν υπέρ της Εταιρεία ς, οι Εγγυήσεις Καλής Εκτέλεσης του Έργου. β. Γίνονται άμεσα απαιτητές οποιεσδήποτε οφειλόμενες Ποινικές Ρήτρες μέχρι την ημερομηνία της καταγγελίας. 6. Για την εκκαθάριση της Σύμβασης η Εταιρεία θα διενεργήσει προσκαλώντας προς τούτο τον Ανάδοχο το συντομότερο δυνατό, την απογραφή της υπάρχουσας κατάστασης και θα καθορίσει το συνολικό ποσό (εάν υπάρχει) με το οποίο τιμολογούνται οι εργασίες που έχουν εκτελεσθεί σύμφωνα με την Σύμβαση και θα καθορίσει επίσης και την αξία των τυχόν υπαρχόντων αχρησιμοποίητων ή μερικώς χρησιμοποιημένων υλικών, καθώς και οιωνδήποτε προσωρινών εργασιών. Σε περίπτωση που ο έκπτωτος Ανάδοχος αν και κλήθηκε, δεν παραστάθηκε, η Εταιρεία μπορεί να προβεί η ίδια στην απογραφή και θα χρεοπιστώσει ανάλογα τον Ανάδοχο. Άρθρο 17 Απαιτήσεις - Διαφωνίες 1. Απαιτήσεις. 1.1. Σε κάθε περίπτωση που ο Ανάδοχος θεωρεί ότι δικαιούται να προβάλλει απαίτηση σε σχέση με οποιοδήποτε θέμα που αφορά στη Σύμβαση, υποχρεούται να το γνωστοποιεί στην Επιβλέπουσα Υπηρεσία μέσα σε πέντε ημέρες από την ημερομηνία που εμφανίστηκε το γεγονός για το οποίο προτίθεται να υποβάλλει την απαίτηση. Με την εμφάνιση του γεγονότος, ο Ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί όλα τα απαραίτητα στοιχεία, κατά τρόπο που κρίνεται αναγκαίος για την υποστήριξη της απαίτησής του. 1.2. Μέσα σε πέντε (5) ημέρες από την αποστολή της παραπάνω γνωστοποίησης, ο Ανάδοχος υποχρεούται να παραδίδει στην Επιβλέπουσα Υπηρεσία οικονομική ανάλυση της απαίτησής του που θα συνοδεύεται με λεπτομερή αιτιολόγησή της. 1.3. Εάν ο Ανάδοχος δε συμμορφώνεται με τις διατάξεις του παρόντος Άρθρου, το δικαίωμά του για πληρωμή, εφόσον το αίτημά του γίνει δεκτό από την Εταιρεία, περιορίζεται μέχρι του ποσού που η Επιβλέπουσα Υπηρεσία μπορεί να επαληθεύσει από τα τηρηθέντα στοιχεία. 2. Διαφωνίες 2.1. Κάθε διαφωνία που αναφύεται οποτεδήποτε κατά τη διάρκεια ισχύος της Σύμβασης, θα αναφέρεται γραπτώς στην Προϊσταμένη Υπηρεσία, από τον Ανάδοχο με «Αίτηση Επίλυσης Διαφωνίας». 9
10 2.2. Στην «Αίτηση Επίλυσης Διαφωνίας», ο Ανάδοχος θα εκθέτει σαφώς το θέμα που αφορά τη διαφωνία. Ειδικότερα στην Αίτηση θα περιλαμβάνονται τα ακόλουθα : α. Σαφής περιγραφή της υπό κρίση διαφωνίας. β. Έκθεση των πραγματικών περιστατικών στα οποία βασίζεται η διαφωνία. γ. Η αιτούμενη αποκατάσταση ή και το τυχόν σε σχέση προς αυτή χρηματικό ποσό. δ. Όλα τα αποδεικτικά στοιχεία που αφορούν στη διαφωνία, όπως επίσης και κάθε στοιχείο που θεωρείται απαραίτητο. 2.3. Η Προϊσταμένη Υπηρεσία υποχρεούται, το αργότερο σε τριάντα (30) ημέρες από την ημέρα κατά την οποία έλαβε την αίτηση αυτή, να γνωστοποιήσει στον Ανάδοχο την απόφαση της Εταιρείας. 2.4. Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος δεν ικανοποιείται με την απόφαση αυτή της Εταιρείας ή στην περίπτωση κατά την οποία δε λάβει απάντηση μέσα στην παραπάνω προθεσμία, μπορεί να προσφύγει στα τακτικά Δικαστήρια των Πύργου. 2.5. Η ύπαρξη διαφωνίας μεταξύ των συμβαλλομένων δεν αναστέλλει την εκτέλεση του Έργου, ούτε αίρει την υποχρέωση του Αναδόχου να ακολουθεί τις εντολές της Εταιρείας σχετικά με την έγκαιρη και την άρτια εκτέλεση του Έργου. Άρθρο 18 Ευθύνη Κοινοπραξίας 1. Συμφωνείται ρητά ότι όλα τα μέλη της Κοινοπραξίας ενέχονται και ευθύνονται έναντι της Εταιρείας ενιαία, αδιαίρετα, αλληλέγγυα και σε ολόκληρο, το κάθε ένα χωριστά για την εκπλήρωση των κάθε φύσης υποχρεώσεων που αναλαμβάνει η Κοινοπραξία με την παρούσα Σύμβαση. 2. Συμφωνείται επίσης ότι θα εκπροσωπούνται με κοινό εκπρόσωπο σε όλη την διάρκεια ισχύος της Σύμβασης και θα ελέγχεται από την Εταιρεία η ουσιαστική συμμετοχή στην Κοινοπραξία όλων των μελών αυτής σύμφωνα με το Κοινοπρακτικό. Άρθρο 19 Ισχύς της Σύμβασης Η παρούσα Σύμβαση τίθεται σε ισχύ από την ημερομηνία υπογραφής της. Η παρούσα Σύμβαση υπογράφεται σε δύο (2) πρωτότυπα, από τα οποία ένα πήρε η Εταιρεία και το άλλο ο Ανάδοχος. ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ ΓΙΑ ΤΟΝ Δ. Ε. Δ. Δ. Η. Ε... 10
11 Διαχειριστής Ελληνικού Δικτύου. Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας Διεύθυνση Περιφ. Πελ/σου-Ηπείρου Περιοχή Πύργου Παπαγεωργίου & Αρχιμήδους, Τ.Κ. 27131 ΔΠΠ-Η/ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΥΡΓΟΥ:Ζ 700 5002830/5-2-2016 ΕΡΓΟ: ΕΡΓΟ: Εργασίες διαμόρφωσης χώρου για εγκατάσταση Υ/Σ Διανομής στον «Πολυχώρο πολιτιστικών δραστηριοτήτων» του Δήμου Ήλιδας επί της οδού Αντωνίου Πετραλιά (Ο.Τ. 415) στην Αμαλιάδα (Υ-2036) ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΕΥΧΩΝ Ο κάτωθι υπογεγραμμένος... Αριθμ. Διπλ. (ΜΕΕΠ) ή Νομαρχιακού Μητρώου... Κατηγορία.../Τάξη... Διεύθυνση Εργολάβου...Τ.Κ... (Τηλ....), παρέλαβα από την περιοχή Πύργου τα ακόλουθα τεύχη : 1. Τύπο Συμφωνητικού. 2. Τεχνική περιγραφή - προσφορά. 3.Σχέδιο. 4. Τεύχος περί Ασφαλίσεων. 5. Σύμβαση Εμπιστευτικότητας 6.Εγγυητική επιστολή συμμετοχής 7.Εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ:(αριθ./ημερ.):... Τα πιο πάνω θα παραδώσω, όλα υπογεγραμμένα, με την κατάθεση της προσφοράς μου. Ο ΠΑΡΑΛΑΒΩΝ 11