14SYMV

Digitally signed by INFORMATICS INFORMATICS DEVELOPMEN DEVELOPMENT AGENCY Date: 2014.10.27 11:14:22 ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΡ. 6843/2014 ΓΙΑ T AGENCY ΤΗΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ EET ΤΩΝ ΑΕΑ ΤΟΥ Π.Γ.Ν.Ε. Reason: Location: Athens ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 4η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΒΡΟΥ (ΦΟΡΕΑΣ Γ.Ν. ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ) ΣΥΜΒΑΣΗ 6843 /2014 Για την διαχείριση των άλλων επικίνδυνων αποβλήτων (ΑΕΑ) του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Έβρου (φορέων Π.Γ.Ν. Αλεξανδρούπολης και Γ.Ν. Διδυμοτείχου). ΠΟΣΟΥ 15.910,40 με ΦΠΑ 13% Στο Διδυμότειχο σήμερα την 25 η Σεπτεμβρίου του έτους 2014, οι πιο κάτω συμβαλλόμενοι: Αφενός Το Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείου Έβρου που εδρεύει στην Αλεξανδρούπολη (Φορέας Γ.Ν. Διδυμοτείχου 25 ης Μαϊου 152 Διδυμότειχο), έχει αριθμό φορολογικού μητρώου 999387835, υπάγεται στην Δ.Ο.Υ. Αλεξανδρούπολης και εκπροσωπείται νόμιμα για την υπογραφή της παρούσας από τον Διοικητή κον Δημήτριο Λαζόπουλο, και το οποίο στο εξής θα αναφέρεται στην παρούσα σύμβαση ως «το Νοσοκομείο» και αφετέρου, η εταιρία με την επωνυμία POLYECO A.E. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ & ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ με ΑΦΜ 099363280 της Δ.Ο.Υ. Φ.Α.Ε. ΑΘΗΝΩΝ (στο εξής καλούμενη «Ανάδοχο») που εδρεύει στο 16 ο χλμ. Εθνικής Οδού Αθηνών Κορίνθου ΤΚ 19300, Ασπρόπυργος, Τηλέφωνο 2105530600 και Φαξ 2105574684, Εγκαταστάσεις Θεσσαλονίκης: Βιομηχανική Περιοχή Θεσσαλονίκης, 57022 Σίνδος τηλ. 2310799864, 2310799826 φαξ 2310799890) και εκπροσωπείται νόμιμα για την υπογραφή της παρούσας από την κα Πολυχρονοπούλου Παναγιώτα του Νικολάου, Αντιπρόεδρο του Δ.Σ. της εταιρείας (ΦΕΚ 5388/τ. ΑΕ- ΕΠΕ & ΓΕΜΗ/27-08-2013), αφού έλαβαν υπόψη: 1. Τους όρους της αρ. 7793/2013 διακήρυξης Διεθνή Δημόσιου ανοικτού διαγωνισμού για την ανάδειξη Αναδόχου παροχής υπηρεσιών διαχείρισης των επικίνδυνων αποβλήτων του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Έβρου και των φορέων υγείας περιοχής ευθύνης του ήτοι Α. των επικίνδυνων αποβλήτων αμιγώς μολυσματικού χαρακτήρα (ΕΑΑΜ) Β. των Μικτών Επικίνδυνων Αποβλήτων (ΜΕΑ) και Γ. των άλλων επικίνδυνων αποβλήτων (ΑΕΑ), συνολικού προϋπολογισμού 242.000,00 με ΦΠΑ, με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ Π.Γ.Ν.Ε. Σελίδα 1 από 12 Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ

2. Την με αρ. πρωτ. 845/06-02-2014 προσφορά του αναδόχου στον διεθνή δημόσιο ανοιχτό διαγωνισμό με αριθμό διακήρυξης 7793/2013 3. Την αρ. Θ1/ Δ.Σ.8/26-03-2014 απόφαση του Δ.Σ. του Π.Γ.Ν. Έβρου με την οποία εγκρίθηκε το από 19-03-2014 πρακτικό αξιολόγησης των δικαιολογητικών συμμετοχής και των τεχνικών προσφορών των εταιρειών που συμμετείχαν στον διεθνή δημόσιο ανοιχτό διαγωνισμό με αριθμό διακήρυξης 7793/2013 4. Την με αρ. πρωτ. 3149/05-05-2014 νέα βελτιωμένη, μετά από αίτημα του Νοσοκομείου, οικονομική προσφορά του αναδόχου στον διεθνή δημόσιο ανοιχτό διαγωνισμό με αριθμό διακήρυξης 7793/2013 5. Την αρ. Θ27/ Δ.Σ.13/22-05-2014 απόφαση του Δ.Σ. του Π.Γ.Ν. Έβρου με την οποία εγκρίθηκε το από 07-05-2014 Πρακτικό Αξιολόγησης των Οικονομικών προσφορών των εταιρειών που συμμετείχαν στον διεθνή δημόσιο ανοιχτό διαγωνισμό με αρ. διακ. 7793/2013 6. Την αρ. Θ84/Δ.Σ. 20/25-08-2014 απόφαση του Δ.Σ. του Π.Γ.Ν. Έβρου με την οποία εγκρίθηκε το Πρακτικό ελέγχου των δικαιολογητικών κατακύρωσης της υπ αριθμ. 7793/2013 διακήρυξης του διεθνή δημόσιου ανοιχτού διαγωνισμού σύμφωνα με το οποίο η επιτροπή γνωμοδοτεί ομόφωνα «την κατακύρωση στην εταιρεία POLYECO A.E. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ & ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ με ΑΦΜ 099363280 της παροχής υπηρεσιών διαχείρισης των άλλων επικίνδυνων αποβλήτων (ΑΕΑ) του Π.Γ.Ν. Έβρου (φορέων Π.Γ.Ν. Αλεξανδρούπολης & Γ.Ν. Διδυμοτείχου) σύμφωνα με τους όρους της αρ. 7793/2013 διακήρυξης και της προσφοράς της εταιρείας, αντί του ποσού των Δεκατεσσάρων χιλιάδων και ογδόντα ευρώ (14.080,00 ) πλέον ΦΠΑ 13%, ήτοι ποσού δεκαπέντε χιλιάδων εννιακοσίων δέκα ευρώ και σαράντα λεπτών (15.910,40 ) συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 13%. 7. Την αρ. 177/08-09-2014 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης του Π.Γ.Ν. ΈΒΡΟΥ Φορέας Νοσοκομείο Διδυμοτείχου (ΑΔΑ 78Ξ74690Β9-49Ψ) 8. Την αρ. 514/0/12-09-2014 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης του Π.Γ.Ν. ΈΒΡΟΥ Φορέας Νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης (ΑΔΑ 7ΘΩ54690Ω3-ΚΤΜ) Συμφώνησαν και συναποδέχθηκαν τα παρακάτω : ΑΡΘΡΟ 1 ο Αντικείμενο της Σύμβασης Αντικείμενο της σύμβασης είναι η διαχείριση των άλλων επικίνδυνων αποβλήτων (ΑΕΑ) του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Έβρου (φορέων Π.Γ.Ν. Αλεξανδρούπολης και Γ.Ν. Διδυμοτείχου) σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στην ισχύουσα Νομοθεσία και στους όρους της αρ. 7793/2013 διακήρυξης διαγωνισμού του Π.Γ.Ν. Έβρου (Φορέας ΓΝ Διδυμοτείχου) Τα ανωτέρω στο εξής θα καλούνται «υπηρεσίες διαχείρισης ΑΕΑ», τα οποία αναλυτικά περιγράφονται πιο κάτω σύμφωνα με την προσφορά του αναδόχου στην οποία αναφέρονται οι Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ Π.Γ.Ν.Ε. Σελίδα 2 από 12 Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ

τεχνικές προδιαγραφές της προσφερόμενης υπηρεσίας και η οποία προσφορά αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας σύμβασης. ΕΚΑ ΦΟΡΕΑΣ Π.Γ.Ν. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΦΟΡΕΑΣ Γ.Ν. ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ ΣΥΝΟΛΟ Π.Γ.Ν. ΕΒΡΟΥ ΕΚΑ: 18 01 06* : Ληγμένα Φάρμακα 270 κιλά περίπου 150 κιλά περίπου 420 κιλά περίπου ΕΚΑ:18 01 08* : Συσκευασίες ρυπασμένες με 3.700 κιλά περίπου 50 κιλά περίπου 3.750 κιλά περίπου κυτταροστατικές και κυτταροτοξικές φαρμακευτικές ουσίες ΕΚΑ:16 05 06* : 30 κιλά περίπου - 30 κιλά περίπου ΕΚΑ :14 06 03 : Εργαστηριακά χημικά (Διάφορες χρωστικές) 200 κιλά περίπου - 200 κιλά περίπου ΣΥΝΟΛΟ 4400 κιλά Η διαχείριση των AEA περιλαμβάνει συνολικά τη συλλογή, τη συσκευασία, τη σήμανση, τη μεταφορά, την αποθήκευση (εν αναμονή περαιτέρω εργασιών διαχείρισης), την επεξεργασία και την τελική διάθεσή τους μεταφόρτωσης, διάθεσης και αξιοποίησης των επικίνδυνων αποβλήτων. Τα ΑΕΑ αποθηκεύονται σε ειδικό χώρο εντός της ΥΜ, για χρονικό διάστημα όχι μεγαλύτερο του ενός (1) έτους. Κατά την αποθήκευσή τους πρέπει να πληρούνται όσα προβλέπονται από την κοινή υπουργική απόφαση 24944/1159/2006. Οι εργασίες διαχείρισης των ΑΕΑ στερεών και υγρών, πρέπει να γίνονται από την ανάδοχο εταιρεία σύμφωνα με τα προβλεπόμενα μέτρα ασφάλειας, όπως αυτά καθορίζονται από την υφιστάμενη νομοθεσία, τις προδιαγραφές της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και τους Διεθνείς Κανονισμούς, έτσι ώστε σε κανένα στάδιο των εργασιών να μην τίθεται σε κίνδυνο η Δημόσiα Υγεία και παράλληλα να αποφεύγεται η ρύπανση του περιβάλλοντος. Η εταιρεία καθόλο το χρονικό διάστημα ισχύος της σύμβασης θα διαχειρίζεται τα άλλα επικίνδυνα απόβλητα (ΑΕΑ) του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Έβρου (φορέων Π.Γ.Ν. Αλεξανδρούπολης και Γ.Ν. Διδυμοτείχου). Η διαχείριση των ΑΕΑ θα γίνεται σύμφωνα του όρους της αρ. 7793/2013 διακήρυξης και της προσφοράς της εταιρείας POLYECO A.E. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ & ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ. Η συχνότητα παραλαβής των AEA του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Έβρου (φορέων Π.Γ.Ν. Αλεξανδρούπολης και Γ.Ν. Διδυμοτείχου) θα είναι 1 φορά το χρόνο κατ ελάχιστο. Η συχνότητα συλλογής θα ορίζεται σε συνεννόηση με το Νοσοκομείο. Τα απόβλητα θα είναι συσκευασμένα σε συσκευασίες ειδικών προδιαγραφών UN που θα παρέχει ο ανάδοχος. Τα απόβλητα προς παραλαβή θα βρίσκονται συγκεντρωμένα σε ένα χώρο και σε σημείο προσβάσιμο για την αποκομιδή τους. Πριν από κάθε παραλαβή θα υπάρχει γραπτή ενημέρωση του εκπροσώπου του αναδόχου από τον εκπρόσωπο του Νοσοκομείου για τα είδη, τις ποσότητες και τις συσκευασίες των προς παραλαβή αποβλήτων, τουλάχιστον τρεις (3) ημέρες πριν την επιθυμητή ημέρα παραλαβής. Οι παρακάτω οίκοι της Ε.Ε. (INDAVER NV με έδρα το Βέλγιο και SAKAB με έδρα την Σουηδία) θα αναλάβουν να εκτελέσουν την τελική διάθεση των ΑΕΑ του Π.Γ.Ν. Έβρου (φορέων Π.Γ.Ν. Αλεξανδρούπολης και Γ.Ν. Διδυμοτείχου), σε συνεργασία με την εταιρεία POLYECO A.E.. Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ Π.Γ.Ν.Ε. Σελίδα 3 από 12 Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ

ΑΕΑ ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΚΑ ΑΕΑ - ΕΚΑ: 18 01 06* : Ληγμένα Φάρμακα ΑΕΑ - ΕΚΑ:18 01 08* : Συσκευασίες ρυπασμένες με κυτταροστατικές και κυτταροτοξικές φαρμακευτικές ουσίες ΑΕΑ- ΕΚΑ:16 05 06* : ΑΕΑ - ΕΚΑ :14 06 03* : Εργαστηριακά χημικά (Διάφορες χρωστικές) ΑΕΑ - ΕΚΑ :05 07 01* : AEA EKA : 18 01 10* ΟΙΚΟΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ - ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΟΙΚΟΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΤΗΣ Ε.Ε. INDAVER NV (Εργασία τελικής διάθεσης D10) ΟΙΚΟΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΤΗΣ Ε.Ε. INDAVER NV (Εργασία τελικής διάθεσης D10) ΟΙΚΟΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΤΗΣ Ε.Ε. INDAVER NV (Εργασία τελικής διάθεσης D10) ΟΙΚΟΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΤΗΣ Ε.Ε. SAKAB (Εργασία τελικής διάθεσης /Αξιοποίησης R1) ΟΙΚΟΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΤΗΣ Ε.Ε. INDAVER NV Διαχείριση με την μέθοδο της ανάκτησης ΟΙΚΟΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΤΗΣ Ε.Ε. INDAVER NV Διαχείριση με την μέθοδο της ανάκτησης ΑΡΘΡΟ 2 Ο Χρόνος- Τόπος και Τρόπος παροχής υπηρεσιών 2.1. Η σύμβαση θα έχει διάρκεια ένα (1) έτος, ήτοι από 01-10-2014 έως 30-09-2015 με δυνατότητα του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Έβρου να την παρατείνει μονομερώς με απόφαση του Διοικητικού του Συμβουλίου για τρεις ακόμη (3) μήνες και επιπλέον εννέα (9) μήνες μόνον μετά από γραπτή συναίνεση του αναδόχου. Η παράταση ισχύος της σύμβασης δεν θα μπορεί να υπερβαίνει το χρονικό διάστημα ισχύος της σύμβασης και πάντως τους δώδεκα (12) μήνες. 2.2. H δαπάνη για την προμήθεια της δημοπρατούμενης υπηρεσίας θα καλυφθεί από τον προϋπολογισμό του Π.Γ.Ν. Έβρου (των φορέων Π.Γ.Ν. Αλεξανδρούπολης και Γ.Ν. Διδυμοτείχου ). 2.3 Σε περίπτωση διενέργειας και υπογραφής σύμβασης σχετικού διαγωνισμού σε περιφερειακό επίπεδο, η σύμβαση παύει να ισχύει αζημίως για το Νοσοκομείο. 2.4. Σε περίπτωση που το Υπουργείο Υγείας ή Υ.Πε ή άλλος φορέας παρέχει τη σχετική Υπηρεσία στο Ίδρυμα με οποιοδήποτε τρόπο (δωρεά, σύμβαση, κ.λ.π.) που καλύπτει στο σύνολο ή κατά ένα μέρος τις ανάγκες του, μονομερώς το Νοσοκομείο και χωρίς δικαίωμα για αποζημίωση από μέρους του αναδόχου μπορεί να μειώσει τις συμβατικές ποσότητες μέχρι και του συνόλου αυτών. 2.5. Καμία αποζημίωση ή άλλη χρηματική καταβολή, δεν δικαιούται ο ανάδοχος στις περιπτώσεις αδράνειας, παύσης κλπ. της σύμβασης, ιδίως δε γιατί δεν παρουσιάστηκε ανάγκη χρησιμοποίησης των συμβατικών υπηρεσιών. 2.6 Εάν κατά την διάρκεια της σύμβασης αναδειχθεί για το αντικείμενο αυτής μετά από διαγωνισμό νέος ανάδοχος, η ισχύς της παύει από την εφαρμογή της νέας σύμβασης. 2.7. Εάν γίνει, πριν την λήξη της ισχύος της σύμβασης, προκήρυξη νέου διαγωνισμού το γεγονός αυτό δεν αποτελεί λόγο καταγγελίας της ή υπαναχώρησης από αυτήν του αναδόχου. 2.8. Σε αντικειμενικά δικαιολογημένες περιπτώσεις εφόσον συμφωνήσουν προς τούτο και τα δύο συμβαλλόμενα μέρη μπορεί να τροποποιείται η σύμβαση, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου. Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ Π.Γ.Ν.Ε. Σελίδα 4 από 12 Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ

ΑΡΘΡΟ 3 ο Λοιπές Υποχρεώσεις και Ευθύνες του αναδόχου Ο Ανάδοχος οφείλει να εκτελεί τα καθήκοντα που αναλαμβάνει με τη Σύμβαση σύμφωνα με τους όρους της Σύμβασης, της Διακήρυξης, της Απόφασης Κατακύρωσης και της Προσφοράς του, διαφορετικά υποχρεούται να αποζημιώσει κατά νόμο το Νοσοκομείο. Ο Ανάδοχος ορίζει εκπρόσωπό του και τον εξουσιοδοτεί με ειδικό πληρεξούσιο να υπογράψει τη Σύμβαση, να τον εκπροσωπεί έναντι του Νοσοκομείου και να ενεργεί κατ εντολή και για λογαριασμό του για όλα τα ζητήματα που σχετίζονται με τη Σύμβαση. Επιπλέον, πρέπει να οριστεί και αναπληρωτής του εκπροσώπου με τις ίδιες αρμοδιότητες. Αλλαγή προσώπου ή διεύθυνσης του εκπροσώπου ή /και του αναπληρωτή του αναφέρεται γραπτά στο Νοσοκομείο και ισχύει μετά από τη γραπτή έγκριση αυτού. Ο εκπρόσωπος και ο αναπληρωτής εκπρόσωπος του αναδόχου είναι μεταξύ άλλων εξουσιοδοτημένοι να τον αντιπροσωπεύουν σε όλα τα θέματα που αφορούν τη Σύμβαση και να διευθετούν για λογαριασμό του οποιαδήποτε διαφορά προκύπτει ή σχετίζεται με τη Σύμβαση, συμμετέχοντας, όποτε και όπου κληθούν, σε συναντήσεις με τα αρμόδια για την παρακολούθηση και τον έλεγχο όργανα του Νοσοκομείου. Καθ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης της υπηρεσίας, ο Ανάδοχος θα πρέπει να συνεργάζεται στενά με το Νοσοκομείο, υποχρεούται δε να λαμβάνει υπόψη του οποιεσδήποτε παρατηρήσεις του σχετικά με την εκτέλεση του έργου. Ο Ανάδοχος θα είναι πλήρως και αποκλειστικά μόνος υπεύθυνος για την τήρηση της ισχύουσας νομοθεσίας ως προς το απασχολούμενο από αυτόν προσωπικό για την εκτέλεση των υποχρεώσεων της Σύμβασης. Το Νοσοκομείο δεν έχει υποχρέωση καταβολής αποζημίωσης για υπερωριακή απασχόληση ή οποιαδήποτε άλλη αμοιβή στο προσωπικό του Αναδόχου ή τρίτων. Η Εταιρεία θα φέρει ακέραια την ευθύνη για οποιαδήποτε βλάβη ή τυχόν ατύχημα, που θα προκληθεί σε εργαζόμενους και οφείλεται σε δική της υπαιτιότητα. Ο ανάδοχος εγγυάται για τη διάθεση των αναφερομένων στην Προσφορά του υπηρεσιών και υπόσχεται δε και βεβαιώνει ότι θα επιδεικνύει πνεύμα συνεργασίας κατά τις επαφές του με τις αρμόδιες υπηρεσίες και τα στελέχη του Νοσοκομείου ή των εκάστοτε υποδεικνυομένων από αυτό προσώπων. Ο Ανάδοχος οφείλει να ενεργεί με επιμέλεια και φροντίδα, ώστε να εμποδίζει πράξεις ή παραλείψεις που θα μπορούσαν να έχουν αποτέλεσμα αντίθετο με το συμφέρον του Νοσοκομείου. Ο ανάδοχος είναι υπεύθυνος για την αποκατάσταση κάθε είδους ζημιάς ή βλάβης που τυχόν θα προκληθεί στις εγκαταστάσεις του Νοσοκομείου καθώς και πρόκληση προβλήματος στο προσωπικό ή σε οποιονδήποτε τρίτο, εφ όσον αυτή οφείλεται σε υπαιτιότητα των υπαλλήλων του ιδίου (Αναδόχου) ή των εργασιών του. Ο ανάδοχος έχει την υποχρέωση να γνωστοποιεί εγγράφως στο αποτελούμενο από αυτόν προσωπικό ότι ουδεμία εξάρτηση ή εργασιακή σχέση έχει με το Νοσοκομείο. Το Νοσοκομείο απαλλάσσεται από κάθε ευθύνη και υποχρέωση από τυχόν ατύχημα ή Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ Π.Γ.Ν.Ε. Σελίδα 5 από 12 Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΡ. 6843/2014 ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΑΕΑ ΤΟΥ Π.Γ.Ν.Ε. από κάθε άλλη αιτία κατά την εκτέλεση του έργου. Σε περίπτωση οποιασδήποτε παράβασης ή ζημίας που προκληθεί σε τρίτους, υποχρεούται ο Ανάδοχος μόνος αυτός προς αποκατάστασή της.. Ο ανάδοχος υποχρεούται να έχει ασφαλίσει όλο το προσωπικό του σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. Ο ανάδοχος είναι αποκλειστικά υπεύθυνος και ο μόνος υπεύθυνος ποινικά και αστικά για κάθε ατύχημα που ήθελε συμβεί στο προσωπικό του. Ο ανάδοχος εγγυάται ότι η εργασία θα εκτελείται από το προσωπικό του με προσοχή και επιμέλεια. Ο ανάδοχος υποχρεούται να εκπληρώνει τις υποχρεώσεις του απέναντι του Δημοσίου, στους ασφαλιστικούς φορείς και σε κάθε τρίτο καθ όλη τα διάρκεια ισχύς της σύμβασης. Ο ανάδοχος υποχρεούται να εφαρμόζει τις διατάξεις της εργατικής και ασφαλιστικής Νομοθεσίας και της Νομοθεσίας περί υγείας κι ασφάλειας των εργαζομένων και πρόληψης του επαγγελματικού κινδύνου. ΑΡΘΡΟ 4 ο Εγγύηση καλής εκτέλεσης Για την άρτια, άριστη, πιστή και σύμφωνα με τους όρους της παρούσας εκτέλεση του Έργου, ο Ανάδοχος με την υπογραφή της παρούσας κατέθεσε στο Π.Γ.Ν. Έβρου Φορέας Γ.Ν. Διδυμοτείχου την υπ αριθ. 2850560532/17-09-2014 εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης της τράπεζας Πειραιώς, η οποία καλύπτει σε ευρώ ποσοστό 10% της συνολικής συμβατικής αξίας της παρεχόμενης υπηρεσίας που του κατακυρώθηκε χωρίς Φ.Π.Α. ποσού 1.408,00 με ισχύ έως 31-12-2015. Η εγγυητική θα επιστραφεί μετά την οριστική, ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του έργου και ύστερα από την εκκαθάριση τυχών απαιτήσεων από τους δύο συμβαλλόμενους. Πέρα από την κατάπτωση της εγγύησης δικαιούται το Νοσοκομείο σε περίπτωση κήρυξης του Αναδόχου της ως έκπτωτου να αξιώσει σωρευτικά και την ανόρθωση κάθε ζημίας θετικής ή αποθετικής που αυτό υπέστη, σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης ελληνικής νομοθεσίας. ΑΡΘΡΟ 5 ο Εκχωρήσεις-Μεταβιβάσεις Ο ανάδοχος δεν δικαιούται να μεταβιβάσει ή εκχωρήσει τη Σύμβαση ή μέρος αυτής ή τις εξ αυτής πηγάζουσες υποχρεώσεις του χωρίς την έγγραφη συναίνεση της Αναθέτουσας Αρχής. Κατ εξαίρεση ο ανάδοχος δικαιούται να εκχωρήσει, χωρίς έγκριση, τις απαιτήσεις του έναντι της Αναθέτουσας Αρχής για την καταβολή Συμβατικού Τιμήματος, με βάση τους όρους της Σύμβασης, σε Τράπεζα της επιλογής του που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα. ΆΡΘΡΟ 6 ο Λύση Καταγγελία της σύμβασης Το Νοσοκομείο δικαιούται να καταγγείλει τη σύμβαση σε κάθε περίπτωση παράβασης των όρων αυτής και κυρίως στις ακόλουθες περιπτώσεις: (α) αν ο ανάδοχος δεν εκπληρώνει προσηκόντως τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από τη σύμβαση (β) αν ο ανάδοχος δεν συμμορφώνεται προς τις σύμφωνες με τις διατάξεις της σύμβασης (γ) αν ο ανάδοχος εκχωρεί τη σύμβαση Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ Π.Γ.Ν.Ε. Σελίδα 6 από 12 Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ

(δ) αν ο ανάδοχος πτωχεύσει, τεθεί υπό αναγκαστική διαχείριση ή εκκαθάριση, λυθεί ή ανακληθεί η άδεια λειτουργίας του ή γίνουν πράξεις αναγκαστικής εκτελέσεως σε βάρος του, στο σύνολο ή σε σημαντικό μέρος των περιουσιακών του στοιχείων, (ε) αν εκδοθεί τελεσίδικη απόφαση κατά του αναδόχου για αδίκημα σχετικό με την άσκηση του επαγγέλματός του. ΆΡΘΡΟ 7 ο Έκπτωση Αναδόχου- κυρώσεις Καθ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης, ο ανάδοχος θα πρέπει να συνεργάζεται στενά με την Αναθέτουσα Αρχή, υποχρεούται δε να λαμβάνει υπόψη του οποιεσδήποτε παρατηρήσεις της σχετικά με την εκτέλεση της σύμβασης. Με απόφαση του Δ.Σ. του Νοσοκομείου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου o ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από τη σύμβαση και από κάθε δικαίωμα που απορρέει απ αυτή, εφόσον δεν τηρεί της συμβατικές του υποχρεώσεις. Με την απόφαση κήρυξης του αναδόχου εκπτώτου από τη σύμβαση μπορεί να του παρασχεθεί η δυνατότητα παράδοσης του έργου μέχρι την προηγούμενη της ημερομηνίας διενέργειας του διαγωνισμού που γίνεται σε βάρος του, πέραν της οποίας ουδεμία παράδοση ή αντικατάσταση δεν γίνεται δεκτή. Στον ανάδοχο που κηρύσσεται έκπτωτος επιβάλλονται με απόφαση του Νοσοκομείου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου, το οποίο υποχρεωτικά καλεί τον ενδιαφερόμενο προς παροχή εξηγήσεων, αθροιστικά ή διαζευκτικά, οι κυρώσεις που προβλέπονται στο άρθρο 34, παρ. 5 του Κ.Π.Δ. (Π.Δ. 118/2007). Αν παρέλθει η συμφωνημένη ημερομηνία παράδοσης του έργου σύμφωνα με τους συμβατικούς όρους, τότε ο ανάδοχος υποχρεούται να καταβάλλει ως ποινική ρήτρα για κάθε μέρα καθυστέρησης ποσοστό ως ποινική ρήτρα όπως αναφέρεται στο άρθρο 32 του Π.Δ. 118/2007. Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί την ευχέρεια να εισπράξει τα πρόστιμα είτε σε μορφή παρακράτησης από πληρωμές, είτε με παρακράτηση από την εγγυητική καλής εκτέλεσης. Το Νοσοκομείο αναστέλλει την καταβολή οποιουδήποτε ποσού, πληρωτέου σύμφωνα με την παρούσα σύμβαση προς τον Ανάδοχο, μέχρις εκκαθαρίσεως των μεταξύ τους υποχρεώσεων και η εγγυητική επιστολή καταπίπτει. Για τη διαδικασία και τις συνέπειες της έκπτωσης εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 34 του Π.Δ. 118/2007 «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου». Οι ποινικές ρήτρες δεν επιβάλλονται και η έκπτωση δεν επέρχεται αν ο Ανάδοχος αποδείξει ότι η καθυστέρηση οφείλεται σε υπαιτιότητα του Νοσοκομείου ή σε ανωτέρα βία. Εκτός από τις κυρώσεις που προβλέπονται στον Κανονισμό Προμηθειών Δημοσίου, o ανάδοχος ευθύνεται και για κάθε ζημία που τυχόν θα προκύψει εις βάρος του Νοσοκομείου από την μη εκτέλεση ή την κακή εκτέλεση της σύμβασης. Αν ο ανάδοχος διακόψει άκαιρα και χωρίς τη συναίνεση του Νοσοκομείου το έργο πριν την ημερομηνία λήξεως του χρόνου της σύμβασης, υποχρεούται στην καταβολή προς το Νοσοκομείο, μετά από απόφαση του Δ.Σ. ποινικής ρήτρας ημερησίως για κάθε ημέρα διακοπής και μέχρι της ημερομηνίας λήξεως της σύμβασης. Σε μια τέτοια περίπτωση το Π.Γ.Ν.Ε. θα δικαιούται ελεύθερα να προσλάβει άλλο ανάδοχο με ελεύθερη τιμή και θα δικαιούται να αξιώσει από τον έκπτωτο ανάδοχο την τυχόν προσήκουσα διαφορά τιμής παράλληλα με την αξίωση του Π.Γ.Ν.Ε. για κατάπτωση της εγγυητικής καλής εκτέλεσης υπέρ αυτού. Για την επίλυση τυχόν διαφορών αρμόδια είναι τα ελληνικά δικαστήρια. ΆΡΘΡΟ 8 ο Ανωτέρα Βία Τα συμβαλλόμενα μέρη δεν ευθύνονται για τη μη εκπλήρωση των συμβατικών τους υποχρεώσεων, στο μέτρο που η αδυναμία εκπλήρωσης οφείλεται σε περιστατικά ανωτέρας βίας. Ως τέτοια δεν θεωρούνται για τον ανάδοχο όσα ευρίσκονται αντικειμενικά εντός του πεδίου Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ Π.Γ.Ν.Ε. Σελίδα 7 από 12 Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ

οικονομικής δραστηριότητας και ελέγχου του αναδόχου. Ως περιπτώσεις ανωτέρας βίας αναφέρονται ενδεικτικά οι παρακάτω: Γενική ή μερική απεργία, που συνεπάγεται τη διακοπή των εργασιών του καταστήματος ή του εργοστασίου του αναδόχου. Γενική ή μερική πυρκαγιά στο κατάστημα ή στο εργοστάσιο του αναδόχου. Πλημμύρα. Σεισμός. Πόλεμος. Εμπορικός αποκλεισμός μεταφορών (Διεθνούς Δικτύου). Εμπορικός αποκλεισμός εισαγωγής (EMBARGO). Σε περίπτωση ανωτέρας βίας, η απόδειξη αυτής βαρύνει εξολοκλήρου τον ανάδοχο, ο οποίος υποχρεούται μέσα σε δέκα (10) εργάσιμες ημέρες, από τότε που συνέβησαν τα περιστατικά που συνιστούν την ανωτέρα βία, να τα αναφέρει εγγράφως και να προσκομίσει στο φορέα τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία. ΆΡΘΡΟ 9 ο Τίμημα- Τρόπος πληρωμής 9.1. Το συνολικό τίμημα για την ετήσια διαχείριση των ΑΕΑ ανέρχεται στο ποσό των 14.080,00 πλέον ΦΠΑ 13%, ήτοι 15.910,40 με ΦΠΑ 13%,σύμφωνα με την οικονομική προσφορά του αναδόχου, συμπεριλαμβανομένων όλων των νομίμων κρατήσεων και εξόδων. Ανάλυση δαπάνης : EIΔΟΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΙΛΑ ΚΟΣΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΑ ΚΙΛΟ ΑΕΑ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ (Αριθμητικώς και ολογράφως) (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΛΟΙΠΩΝ ΕΞΟΔΩΝ ) (Αριθμητικώς και ολογράφως) ΑΕΑ-ΕΚΑ : 18 01 06*: Ληγμένα φάρμακα ΑΕΑ-ΕΚΑ : 180108*: Συσκευασίες ρυπασμένες με κυτταροστατικές και κυτταροτοξικές φαρμακευτικές ουσίες ΑΕΑ-ΕKA : 160506* Εργαστηριακά χημικά ΑΕΑ-ΕKA : 140603* Διάφορες χρωστικές 420 Κιλά περίπου 3.750 Κιλά περίπου 30 κιλά περίπου 200 Κιλά περίπου ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ Τρία ευρώ και είκοσι λεπτά (3,20 ) Τρία ευρώ και είκοσι λεπτά (3,20 ) Τρία ευρώ και είκοσι λεπτά (3,20 ) Τρία ευρώ και είκοσι λεπτά (3,20 ) ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΑΕΑ ΤΟΥ Π.Γ.Ν. ΕΒΡΟΥ (των φορέων Π.Γ.Ν. Αλεξ/πολης και Γ.Ν. Διδυμοτείχου) ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ (Αριθμητικώς και ολογράφως) Xίλια τριακόσια σαράντα τέσσερα ευρώ (1.344 ) Δώδεκα χιλιάδες ευρώ (12.000 ) Ενενήντα έξι (96 ) Εξακόσια σαράντα ευρώ (640 ) Δεκατέσσερις χιλιάδες ευρώ και ογδόντα ευρώ (14.080 ) Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ Π.Γ.Ν.Ε. Σελίδα 8 από 12 Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ

Η δαπάνη επιμερίζεται ανά φορέα ως εξής : ΦΟΡΕΑΣ Π.Γ.Ν. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΦΟΡΕΑΣ Γ.Ν. ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ ΕΚΑ ΚΙΛΑ ΑΕΑ ΤΟΥ Π.Γ.Ν.Α. ΚΟΣΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΑΕΑ ΤΟΥ Π.Γ.Ν.Α. ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ ΚΙΛΑ ΑΕΑ ΤΟΥ Γ.Ν.Δ. ΚΟΣΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΑΕΑ ΤΟΥ Γ.Ν.Δ. ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ ΕΚΑ: 18 01 06* : Ληγμένα Φάρμακα 270 κιλά περίπου 864,00 150 κιλά περίπου 480,00 ΕΚΑ:18 0108* : Συσκευασίες ρυπασμένες 3.700 κιλά περίπου 11.840,00 50 κιλά περίπου 160,00 με κυτταροστατικές και κυτταροτοξικές φαρμακευτικές ουσίες ΕΚΑ:16 0506* : 30 κιλά περίπου 96,00 - ΕΚΑ :14 06 03 : Εργαστηριακά χημικά (Διάφορες χρωστικές) 200 κιλά περίπου 640,00 - ΣΥΝΟΛΟ 4200 ΚΙΛΑ ΠΓΝΑ 13.440,00 200 ΚΙΛΑ ΓΝΔ 640,00 9.2. Η τιμή κιλού περιλαμβάνει την διαχείριση (συλλογή, συσκευασία, σήμανση, μεταφορά, αποθήκευση εν αναμονή περαιτέρω εργασιών διαχείρισης, την επεξεργασία και την τελική διάθεσή τους ) των υγρών και στερεών αποβλήτων του Νοσοκομείου. Η τιμή κιλού (3,20 ) περιλαμβάνει όλες τις νόμιμες κρατήσεις καθώς και τα έξοδα μεταφοράς και φορτοεκφόρτωσης του εξοπλισμού και το σύνολο των επιβαρύνσεων ( κόστος επεξεργασίας αποβλήτων, μεταφοράς, προβλεπόμενοι φόροι, δασμοί, ασφάλιστρα νόμιμες κρατήσεις κι άλλες σχετικές δαπάνες εκτός του ΦΠΑ. 9.3. Η τιμολόγηση των υπηρεσιών θα γίνεται μετά από κάθε παραλαβή. Θα εκδίδεται από τον ανάδοχο αναλυτική κατάσταση με τις κατηγορίες και τις ποσότητες αποβλήτων που παραλήφθηκαν και θα εκδίδεται το αντίστοιχο τιμολόγιο. 9.4. Η πληρωμή του προμηθευτή θα γίνεται µετά από κάθε τµηµατική οριστική, ποιοτική και ποσοτική παραλαβή των εν λόγω υπηρεσιών, όπως αυτές θα προσδιορίζονται αναλυτικά στην τεχνική και οικονομική του προσφορά. 9.5. Η πληρωμή θα γίνεται με την εξόφληση του 100% της συμβατικής αξίας των αποβλήτων που διαχειρίστηκε η εταιρεία (ήτοι των κιλών ΑΕΑ του Π.Γ.Ν.Ε (φορέων Π.Γ.Ν.Α και Γ.Ν.Δ.), μετά την οριστική παραλαβή αυτών (άρθρο 35 παρ. 1α Κ.Π.Δ.) και υπό τον όρο ότι δεν συντρέχει περίπτωση παραλαβής υπηρεσιών με έκπτωση ή περίπτωση επιβολής προστίμων ή άλλων οικονομικών κυρώσεων εις βάρος του αναδόχου. 9.6. H πληρωµή θα γίνεται σε ευρώ ( ), µετά από προηγούμενη θεώρηση των σχετικών χρηματικών ενταλμάτων πληρωµής από τον αρµόδιο Επίτροπο του Ελεγκτικού Συνεδρίου. Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ Π.Γ.Ν.Ε. Σελίδα 9 από 12 Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ

9.7. Η εξόφληση θα γίνεται µε βάση τα νόµιµα δικαιολογητικά πληρωμής και τα λοιπά στοιχεία που προβλέπονται στο άρθρο 35 του Κ.Π.Δ. (Π.Δ. 118/2007) και την ισχύουσα νοµοθεσία για την εξόφληση τίτλων πληρωµής ή την είσπραξη απαιτήσεων από το Δηµόσιο και τα Ν.Π.Δ.Δ. (αποδεικτικά φορολογικής και ασφαλιστικής ενηµερότητας κ.λ.π.). 9.8. Χρόνος εξόφλησης: εντός εξήντα (60) ημερών, υπολογιζόμενων από την επομένη της υποβολής του τιμολογίου πώλησης από τον προμηθευτή. 9.9. Η αμοιβή του Αναδόχου θα επιβαρύνεται με τις νόμιμες κρατήσεις όπως κάθε φορά αυτές προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις. Σε περίπτωση που η πληρωμή του προμηθευτή καθυστερήσει από το Νοσοκομείο εξήντα (60) ημέρες μετά την υποβολή του τιμολογίου από αυτόν, το Νοσοκομείο καθίσταται υπερήμερο σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4152/2013 και οφείλει τόκους χωρίς να απαιτείται όχληση από τον συμβασιούχο 9.10. Η προθεσμία πληρωµής αναστέλλεται α) κατά το χρονικό διάστηµα που μεσολαβεί από την αποστολή του σχετικού χρηματικού εντάλµατος πληρωµής στον αρµόδιο Επίτροπο του Ελεγκτικού Συνεδρίου και µέχρι τη θεώρηση αυτού, β) κατά το χρονικό διάστηµα τυχόν δικαστικών διενέξεων, καθώς και γ) στις λοιπές περιπτώσεις που αναφέρονται στο άρθρο 35 παρ. 7 του Π.Δ. 118/2007. Επίσης, δεν προσμετρείται ο χρόνος καθυστέρησης της πληρωµής που οφείλεται σε υπαιτιότητα του προμηθευτή (µη έγκαιρη υποβολή των αναγκαίων δικαιολογητικών, κ.λ.π.). 9.11. Τον ανάδοχο βαρύνουν οι παρακάτω κρατήσεις: 1 Υπέρ Μ.Τ.Π.Υ. - Μετοχικού Ταμείου Πολιτικών Υπαλλήλων άρθ. 22 Π.Δ. 422/1981 (ΦΕΚ 114 Α /04-05-1981): 2 Υπέρ Οργανισμών Ψυχικής Υγείας, Υπουργείου Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης (άρθ.3 του Ν. 3580/07 (ΦΕΚ 134 Α /18-06-2007) και αρ. 24 Ν3846/2010 (ΦΕΚ 66 Α /11-05-2010) και αρ. 77 παρ.1 Ν 3918/2011 (ΦΕΚ 31 Α /02-03-2011) 3% 2% 3 Υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεως επιβάλλεται κράτηση 0,10% επί του καθαρού ποσού της αξίας των ειδών (αρ. 4 Ν4013/2011, ΦΕΚ 204/Α /15-09-2011) 0,10% Επί του ποσού του Μ.Τ.Π.Υ. επιβάλλεται τέλος χαρτοσήμου 2%, πλέον εισφοράς υπέρ Ο.Γ.Α. ποσοστού 20%, υπολογιζόμενου επί του τέλους χαρτοσήμου ήτοι επιβάρυνση 2,40 % επί της κράτησης Μ.Τ.Π.Υ. (αρ. 10 Ν. 187/1943 (ΦΕΚ 156 Α /31-05-1943) και αρ. 7 Ν 1884/1990 (ΦΕΚ 81 Α /16-06-1990). 9.12. ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ αρ. 55 του Ν. 2238/94 (ΦΕΚ 151 Α /16-09-1994) και Ν 2992/2002 (ΦΕΚ 54 Α /20-03-2002): Κατά την πληρωμή θα παρακρατείται 8% φόρος εισοδήματος. 9.13. Ο Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.) επί της αξίας των τιμολογίων βαρύνει το Νοσοκομείο. 9.14. Τα έξοδα μεταφοράς και φορτοεκφόρτωσης των αποβλήτων βαρύνουν τον ανάδοχο. 9.15. Απαιτήσεις του Αναδόχου για οιαδήποτε πληρωμή δεν θα γίνονται δεκτές άνευ της εκ μέρους του καταθέσεως των αντίστοιχων παραστατικών στοιχείων και εγγράφων (τιμολόγια, αποδείξεις, πιστοποιητικά κ.λπ.) που αφορούν στην εξόφληση των φόρων, ασφαλιστικών εισφορών και λοιπών δαπανών που τον βαρύνουν, σύμφωνα με τις ισχύουσες νομοθετικές και κανονιστικές Διατάξεις 9.16. Η δαπάνη για την παροχή των υπηρεσιών διαχείρισης των ΑΕΑ θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του κάθε φορέα Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ Π.Γ.Ν.Ε. Σελίδα 10 από 12 Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ

ΆΡΘΡΟ 10 ο Ειδικές Υποχρεώσεις του Νοσοκομείου Πέραν των λοιπών συμβατικών τους υποχρεώσεων, το Νοσοκομείο έχει τις εξής ειδικές υποχρεώσεις: α) Να μεριμνά για τον προσεκτικό διαχωρισμό των ιατρικών αποβλήτων από κατάλληλα εκπαιδευμένο προσωπικό. β) Να προφυλάσσει τον παραχωρηθέντα από τον ανάδοχο εξοπλισμό από οποιαδήποτε πρόκληση ζημιάς, οφειλόμενης σε υπαιτιότητα των υπαλλήλων του Νοσοκομείου γ) Τα απόβλητα θα συλλέγονται στις προβλεπόμενες εκ του νόμου συσκευασίες. δ) Το Νοσοκομείο φέρει την ευθύνη μεταφοράς των επικίνδυνων αποβλήτων στο χώρο προσωρινής αποθήκευσης. στ) Η παρακολούθηση και εποπτεία ελέγχου της διαχείρισης των ΑΕΑ, θα πραγματοποιείται από την αρμόδια επιτροπή του Νοσοκομείου. ζ) Ο υπολογισμός των ποσοτήτων των Νοσοκομειακών αποβλήτων που θα παραδίνονται, θα πραγματοποιείται παρουσία τριμελούς επιτροπής, η οποία θα οριστεί από το Νοσοκομείο και η οποία θα υποβάλλει στην Οικονομική Υπηρεσία του Νοσοκομείου αναλυτική κατάσταση με τις ποσότητες σε κιλά που διαχειρίσθηκε ο ανάδοχος, καθώς και έγγραφα καλής εκτέλεσης των σχετικών εργασιών. ΆΡΘΡΟ 11 ο Τροποποίηση της Σύμβασης Η σύμβαση μπορεί να τροποποιηθεί, όταν συμφωνήσουν γι αυτό τα συμβαλλόμενα μέρη. Οποιαδήποτε όμως, τροποποίηση των όρων της παρούσας σύμβασης δύναται να γίνει μόνο εγγράφως και θα υπογράφεται και από τους δύο συμβαλλομένους, μετά από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου του νοσοκομείου, αποκλειόμενης ρητά οποιασδήποτε τροποποίησης με προφορική συμφωνία. ΑΡΘΡΟ 12 ο Εφαρμοστέο Δίκαιο Επίλυση Διαφορών Η Σύμβαση διέπεται από το Ελληνικό Δίκαιο. Σε περίπτωση διαφορών σχετικά με την ερμηνεία ή την εκτέλεση ή την εφαρμογή της Σύμβασης ή εξ' αφορμής της, η Αναθέτουσα Αρχή και ο Ανάδοχος καταβάλλουν κάθε προσπάθεια για τη φιλική επίλυσή τους, σύμφωνα με τους κανόνες της καλής πίστης και των χρηστών συναλλακτικών ηθών. Για κάθε διαφορά που δεν είναι δυνατό να επιλυθεί σύμφωνα με τα παραπάνω οριζόμενα, αρμόδια θα είναι τα ελληνικά δικαστήρια. Δεν αποκλείεται όμως για ορισμένες περιπτώσεις, εφόσον συμφωνούν και τα δύο μέρη, να προβλεφθεί στη σύμβαση προσφυγή των συμβαλλομένων, αντί στα δικαστήρια, σε διαιτησία, σύμφωνα πάντα με την Ελληνική Νομοθεσία και με όσα μεταξύ τους συμφωνήσουν. Αν δεν επέλθει τέτοια συμφωνία, η αρμοδιότητα για την επίλυση της διαφοράς ανήκει στα Ελληνικά Δικαστήρια και τα οριζόμενα στην παραπάνω παράγραφο. Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ Π.Γ.Ν.Ε. Σελίδα 11 από 12 Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ

ΆΡΘΡΟ 13 ο Λοιποί Όροι 1. Ο ανάδοχος δηλώνει ανεπιφυλάκτως ότι αποδέχεται όλους τους όρους που αναφέρονται στην παρούσα σύμβαση και με τους οποίους συμφωνεί. 2. Ο ανάδοχος δηλώνει ρητά ότι αναλαμβάνει από κοινού και εξ ολοκλήρου όλες τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τη σύμβαση. Φέρει δε εις το ολόκληρον αλληλεγγύως και απεριορίστως την ευθύνη για την επίτευξη του συμβατικού σκοπού μετά των παρεπομένων αυτού υποχρεώσεων. Κατά τον αυτό τρόπο εγγυάται την εκτέλεση της υπό ανάθεση υπηρεσίας, σύμφωνα με τους όρους της σύμβασης και επιβαρύνεται με τις ενδεχόμενες κυρώσεις ή εκπτώσεις. 3. Για ότι δεν προβλέπεται στην παρούσα σύμβαση, εφαρμόζονται οι όροι της υπ αριθ. 7793/2013 διακήρυξης του διενεργηθέντος διαγωνισμού, καθώς και οι περί προμηθειών του Δημοσίου διατάξεις, όπως ισχύουν κάθε φορά (Π.Δ. 60/2007, Π.Δ. 118/2007, Ν. 2286/1995, άρθρα 79-85 Ν. 2362/1995, N. 3580/2007 κ.λ.π.). Η εφαρμογή των διατάξεων αυτών δεν αποκλείει την άσκηση άλλων δικαιωμάτων του Νοσοκομείου, που απορρέουν από τις συναφείς με τη σύμβαση διατάξεις του Αστικού Κώδικα και της λοιπής ισχύουσας νομοθεσίας. 4. Τέλος και τα δύο συμβαλλόμενα μέρη επαναλαμβάνουν τη δήλωση ότι αποδέχονται όλους τους παραπάνω όρους και συμφωνίες ανεπιφύλακτα, θεωρούν τη σύμβαση έγκυρη και ισχυρή. Αφού συμφώνησαν αυτά οι συμβαλλόμενοι, συνετάχθη το παρόν σε τέσσερα (4) πρωτότυπα, και αφού διαβάσθηκαν και υπογράφηκαν από τους συμβαλλόμενους. Από αυτά, τα τρία κατατέθηκαν στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Έβρου και το άλλο έλαβε ο ανάδοχος. ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ (σφραγίδα υπογραφή) Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ Π.Γ.Ν.Ε. Σελίδα 12 από 12 Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ