ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔAΠΜ ΤΕΥΧΟΣ 3 ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔAΠΜ 41739 Υλοποίηση έργου συστήματος Προμήθειας, Προσαρμογής και Υποστήριξης εφαρμογής διεξαγωγής Ηλεκτρονικών Διαγωνισμών, το οποίο μαζί με το υπάρχον σύστημα ηλεκτρονικών δημοπρασιών θα καλύψει τις απαιτήσεις του ν. 4412/2016 για την ΑΔΜΗΕ Α.Ε. ΤΕΥΧΟΣ 3 ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Άρθρο 1 - Τεύχη της Σύμβασης Άρθρο 2 - Αντικείμενο Σύμβασης Άρθρο 3 - Συμβατικό Τίμημα Άρθρο 4 - Τρόπος Πληρωμής Άρθρο 5 - Διάρκεια Ισχύος Σύμβασης Άρθρο 6 - Εκπαίδευση Άρθρο 7 - Ομάδα έργου Αναδόχου Εκπροσώπηση του ΑΔΜΗΕ Άρθρο 8 - Παραδοτέα / Χρονοδιάγραμμα υποβολής / Αποδοχή Άρθρο 9 - Υποχρεώσεις των Συμβαλλομένων Μερών Άρθρο 10 - Πνευματικά Δικαιώματα Άρθρο 11 - Ποινικές Ρήτρες Άρθρο 12 - Εγγύηση Καλής Εκτέλεσης Άρθρο 13 - Σύγκρουση Συμφερόντων Άρθρο 14 - Καταγγελία της Σύμβασης Άρθρο 15 - Επίλυση Διαφορών Δωσιδικία Άρθρο 16 - Ισχύς της Σύμβασης Σελίδα 1 από 9

ΣΥΜΒΑΣΗ ΔAΠΜ Υλοποίηση έργου συστήματος Προμήθειας, Προσαρμογής και Υποστήριξης εφαρμογής διεξαγωγής Ηλεκτρονικών Διαγωνισμών, το οποίο μαζί με το υπάρχον σύστημα ηλεκτρονικών δημοπρασιών θα καλύψει τις απαιτήσεις του ν. 4412/2016 για την ΑΔΜΗΕ Α.Ε. ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ Στην Αθήνα σήμερα την... του έτους.. μεταξύ των συμβαλλομένων : α) του πρώτου των συμβαλλομένων με την επωνυμία Ανεξάρτητος Διαχειριστής Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας Α.Ε., που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Δυρραχίου 89 και Κηφισού, όπως εν προκειμένω νόμιμα εκπροσωπείται από τον..., ενεργών στο παρόν δυνάμει και κατ εκτέλεση της υπ αριθμόν...εφ εξής Εταιρεία ή ΑΔΜΗΕ και β) του δεύτερου των συμβαλλομένων με την επωνυμία που έχει έδρα..και εκπροσωπείται νόμιμα, σε αυτήν την περίπτωση από τον εφ εξής αποκαλούμενος Ανάδοχος ή Πάροχος συμφωνήθηκαν, συνομολογήθηκαν και έγιναν αμοιβαίως αποδεκτά, χωρίς καμία επιφύλαξη τα ακόλουθα : Άρθρο 1 Τεύχη της Σύμβασης 1. Η Σύμβαση αποτελείται από τα παρακάτω Τεύχη τα οποία υπογεγραμμένα από τα συμβαλλόμενα μέρη αποτελούν ένα ενιαίο σύνολο : 1. Συμφωνητικό - Δήλωση Εμπιστευτικότητας 2. Παράρτημα Ι «Ελάχιστες τεχνικές λειτουργικές απαιτήσεις και απαιτήσεις εμπειρίας» 3. Οικονομική προσφορά (τιμολόγιο) 4. Προσφορά του Αναδόχου (Ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί) 5. Γενικοί όροι 2. H σειρά με την οποία αναφέρονται τα Τεύχη στην προηγούμενη παράγραφο καθορίζει τη σειρά ισχύος των όρων καθενός απ' αυτά, σε περίπτωση που υπάρχουν διαφορές στο κείμενο ή στην ερμηνεία των όρων δύο ή περισσοτέρων Τευχών. 3. Οι περιγραφές, τα στοιχεία κ.λ.π. που περιλαμβάνονται στα παραπάνω υποβαλλόμενα από τον Ανάδοχο στοιχεία αποτελούν προτάσεις του Αναδόχου και δε δεσμεύουν την Εταιρεία αλλά θα έχουν ισχύ μόνο στο βαθμό και στην έκταση που θα εγκριθούν από την Εταιρεία σύμφωνα με τους όρους της Σύμβασης. 4. Ρητά συμφωνείται μεταξύ των συμβαλλομένων μερών ότι η Σύμβαση αυτή αποτελεί τη μοναδική συμφωνία που υπάρχει μεταξύ τους για τις υπόψη υπηρεσίες και ότι όλα τα έγγραφα που τυχόν Σελίδα 2 από 9

ανταλλάχθηκαν μεταξύ τους, πριν από την υπογραφή της, καθώς και οι τυχόν συζητήσεις και συμφωνίες, οποιασδήποτε φύσης και περιγραφής, που έγιναν προφορικά ή σιωπηρά και δεν συμπεριλήφθηκαν στη Σύμβαση αυτή, θεωρούνται ότι δεν έχουν ισχύ, ότι στερούνται οποιουδήποτε νομικού αποτελέσματος, ότι δε θα δεσμεύουν τους συμβαλλόμενους και ότι δε θα ληφθούν υπόψη για την ερμηνεία των όρων της Σύμβασης αυτής. Οποιαδήποτε πράξη ή ενέργεια του αναδόχου, απαραίτητη για την ολοκλήρωση της παροχής υπηρεσιών, πρέπει να είναι σε απόλυτη συμφωνία προς τις απαιτήσεις και τις διατάξεις της Σύμβασης, ακόμη και αν η πράξη ή ενέργεια αυτή δεν αναφέρεται ειδικά στη Σύμβαση. 5. Επίσης συμφωνείται ρητά ότι όλοι οι όροι της Σύμβασης είναι εξ ίσου ουσιώδεις και ότι κάθε μελλοντική τροποποίηση οποιουδήποτε Τεύχους της Σύμβασης θα γίνεται μόνο εγγράφως (Συμπληρώματα, Εντολές Τροποποιήσεως). Άρθρο 2 Αντικείμενο Σύμβασης Με τη Σύμβαση αυτή ο ΑΔΜΗΕ αναθέτει και ο Ανάδοχος αναλαμβάνει την υποχρέωση να προβεί στην έγκαιρη και άρτια παροχή υπηρεσιών ηλεκτρονικών διαγωνισμών σε συμμόρφωση με το νόμο 4412/2016 και σύμφωνα με τον τρόπο, την μεθοδολογία, την οργάνωση και τα παραδοτέα που περιγράφονται στο Παράρτημα Ι και σύμφωνα με το Τιμολόγιο (Οικονομική προσφορά) καθώς και με τις εκάστοτε περιπτώσεις και ανάγκες που θα υποδείξει ο ΑΔΜΗΕ. Άρθρο 3 Συμβατικό Τίμημα 1. Το ετήσιο συμβατικό τίμημα ανέρχεται σε.πλέον Φ.Π.Α, ο οποίος βαρύνει τον ΑΔΜΗΕ, με δικαίωμα προαίρεσης έως 50%. 2. Το Συμβατικό Τίμημα ΔΕΝ υπόκειται σε αναθεώρηση. 3. Τον Ανάδοχο βαρύνουν όλες οι δαπάνες για κρατήσεις και οποιεσδήποτε άλλες νόμιμες επιβαρύνσεις, όπως ισχύουν κατά το χρόνο που δημιουργείται η υποχρέωση καταβολής τους. Άρθρο 4 Τρόπος Πληρωμής 1. Η αμοιβή του Αναδόχου για την υλοποίηση των υπηρεσιών ηλεκτρονικών διαγωνισμών, όπως αυτές αναφέρονται στο Άρθρο 2 του παρόντος Τεύχους, θα καταβληθεί σε τρεις (3) ισόποσες δόσεις ανά τετράμηνο, του Συμβατικού έτους, με «έγκριση». Το τίμημα των υπηρεσιών εκπαίδευσης θα καταβληθεί με την πιστοποίηση επιτυχούς ολοκλήρωσης της προβλεπόμενης εκπαίδευσης. 2. Ο όρος «έγκριση» -όπως χρησιμοποιείται στην παρούσα σύμβαση- περιορίζεται στη διαπίστωση ότι οι υπηρεσίες εκτελέστηκαν ικανοποιητικά σύμφωνα με τους όρους της παρούσας. Η Έγκριση δίδεται εγγράφως από τους εξουσιοδοτημένους εκπροσώπους του ΑΔΜΗΕ, εντός 10 εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία υποβολής των τιμολογίων. 3. Οι καταβολές γίνονται μόνο μετά την υποβολή των τιμολογίων, τη σχετική έγκριση και την υποβολή κάθε τυχόν άλλου δικαιολογητικού εγγράφου που απαιτείται σύμφωνα με την παρούσα Σύμβαση και το Ισχύον Δίκαιο στη διεύθυνση που αναγράφεται στη Σύμβαση. 4. Τα τιμολόγια που έχουν υποβληθεί νομότυπα σύμφωνα με τους όρους της παρούσας Σύμβασης, εξοφλούνται από τη Διεύθυνση Οικονομικών & Λογιστικών Υπηρεσιών του ΑΔΜΗΕ την 24 η ημέρα του ημερολογιακού μήνα που ακολουθεί τον μήνα υποβολής μετά τη θεώρησή τους από Σελίδα 3 από 9

την αρμόδια Διεύθυνση του ΑΔΜΗΕ. Εάν η 24 η ημέρα του ημερολογιακού μήνα μετά την υποβολή δεν είναι εργάσιμη ημέρα η πληρωμή θα γίνει την επόμενη εργάσιμη ημέρα. Άρθρο 5 Διάρκεια Ισχύος Σύμβασης Η διάρκεια ισχύος της παρούσας Σύμβασης ορίζεται σε ένα (1) έτος από την ημερομηνία υπογραφής της, με δυνατότητα επέκτασης έξι (6) μηνών. Άρθρο 6 Εκπαίδευση Ο Ανάδοχος οφείλει να εκπαιδεύσει το προσωπικό του ΑΔΜΗΕ στη λειτουργία των εφαρμογών. Ο μέγιστος αριθμός εκπαιδευομένων θα είναι δέκα (10) άτομα και ο χρόνος εκπαίδευσης θα είναι τουλάχιστον δύο (2) εργάσιμες ημέρες. Άρθρο 7 Ομάδα έργου Αναδόχου Εκπροσώπηση του ΑΔΜΗΕ 1. Η εκπόνηση του παρόντος έργου θα πραγματοποιηθεί από τα παρακάτω στελέχη του Αναδόχου: Υπεύθυνος Έργου:. Μέλη:.. 2. Η ομάδα έργου του Αναδόχου θα συνεργασθεί με την Επιτροπή Αποδοχής του ΑΔΜΗΕ. Ο Ανάδοχος θα διατηρεί συχνή και τακτική επικοινωνία με την Επιτροπή Αποδοχής του ΑΔΜΗΕ και θα παρουσιάζει σε αυτήν την εξέλιξη του έργου. Άρθρο 8 Παραδοτέα / Χρονοδιάγραμμα υποβολής / Αποδοχή Ο Ανάδοχος δεσμεύεται να υποβάλει ανάλογα με την φύση των εργασιών/υπηρεσιών, τις κατάλληλες αναφορές, σχετικά με την πρόοδο ή/και την υλοποίηση των ζητούμενων υπηρεσιών προς την Διοίκηση του ΑΔΜΗΕ καθώς και στην Επιτροπή Αποδοχής του ΑΔΜΗΕ, η οποία θα ορισθεί πριν τη σύναψη της σύμβασης. Άρθρο 9 Υποχρεώσεις των Συμβαλλομένων Μερών 1. Σε περίπτωση ανωτέρας βίας, η απόδειξη αυτής βαρύνει εξ ολοκλήρου τον Ανάδοχο, ο οποίος υποχρεούται μέσα σε δέκα εργάσιμες ημέρες από τότε που συνέβησαν τα περιστατικά που συνιστούν την ανωτέρα βία να τα αναφέρει εγγράφως και να προσκομίσει στην υπηρεσία τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία 2. Η παροχή των υπηρεσιών θα υλοποιείται σύμφωνα με τους κανόνες της επιστήμης και τον τρόπο που καθορίζει η παρούσα Σύμβαση. 3. Ο ΑΔΜΗΕ θα παρακολουθεί όλη την διαδικασία του έργου. Επίσης ο ΑΔΜΗΕ θα παράσχει στον Ανάδοχο συνεχή και αδιάλειπτη υποστήριξη κοινοποιώντας όλα τα στοιχεία που απαιτούνται για την υλοποίηση του αντικειμένου της παρούσας σύμβασης και θα υπάρχει διαρκής συνεργασία μεταξύ των δύο συμβαλλομένων Μερών. 4. Τα μέλη της ομάδας έργου του Αναδόχου υποχρεούνται να συμμετέχουν σε συσκέψεις μεταξύ Υπηρεσιών του ΑΔΜΗΕ, που πιθανόν να λάβουν χώρα σχετικά με το αντικείμενο της σύμβασης. Σελίδα 4 από 9

Άρθρο 10 Πνευματικά Δικαιώματα Εξειδικευμένα προϊόντα που τυχόν δημιουργηθούν για την εκτέλεση συγκεκριμένου έργου στα πλαίσια της Σύμβασης και τα οποία δεν στηρίζονται στις εφαρμογές του Αναδόχου καθώς και το περιεχόμενό τους, μπορούν με συμφωνία των μερών να αποτελέσουν περιουσιακό στοιχείο του ΑΔΜΗΕ ελευθέρως χρησιμοποιούμενο από αυτήν. Σε αυτήν την περίπτωση, τα εξειδικευμένα αυτά προϊόντα και το περιεχόμενό τους θα παραδίδονται από τον Ανάδοχο στον ΑΔΜΗΕ, σύμφωνα με την Σύμβαση. Όλες οι εφαρμογές και οι τυχόν τροποποιήσεις τους που θα χρησιμοποιηθούν στα πλαίσια της σύμβασης, αποτελούν περιουσιακό στοιχείο του Αναδόχου. Άρθρο 11 Ποινικές Ρήτρες 1. Πλέον των αναφερομένων στο Άρθρο 17 των Γενικών Όρων ρητά συμφωνείται ότι οι Ποινικές Ρήτρες οφείλονται και πληρώνονται στον ΑΔΜΗΕ κεχωρισμένα και αθροιστικά και ότι οι Ποινικές Ρήτρες του παρόντος Άρθρου είναι εύλογες και δίκαιες. Οι Ποινικές Ρήτρες που μπορεί να επιβληθούν περιγράφονται αναλυτικά στις επόμενες παραγράφους. 2. Ποινικές Ρήτρες για καθυστερήσεις 2.1 Σε περίπτωση που διαπιστωθούν χρονικές καθυστερήσεις που οφείλονται σε υπαιτιότητα του Αναδόχου, ο ΑΔΜΗΕ δύναται να επιβάλλει για κάθε ημέρα καθυστέρησης ποινική ρήτρα ίση με το 15% της μέσης ημερήσιας αξίας του έργου και για αριθμό ημερών ίσο με το 20% της προβλεπόμενης από τη σύμβαση αρχικής συνολικής προθεσμίας. Για τις επόμενες ημέρες μέχρι ακόμα 15% της αρχικής συνολικής προθεσμίας, η ποινική ρήτρα για κάθε ημέρα ορίζεται σε 20% της μέσης ημερήσιας αξίας του έργου. Ως μέση ημερήσια αξία νοείται το πηλίκο της αξίας της σύμβασης, προσαυξημένου με τα τιμήματα των τυχόν προσθέτων εργασιών και των συμπληρωμάτων της Σύμβασης προς την εγκεκριμένη προθεσμία του έργου, δηλαδή αρχική συνολική προθεσμία και όλες οι εγκεκριμένες παρατάσεις. 2.2 Εφόσον, εκκρεμεί αίτηση του Αναδόχου για χορήγηση παράτασης προθεσμίας με βάση τις διατάξεις των Γενικών Όρων, η Προϊσταμένη Υπηρεσία μπορεί να αναστείλει την παρακράτηση της αντίστοιχης Ποινικής Ρήτρας μέχρι να εκδοθεί η τελική απόφαση από το αρμόδιο όργανο της Επιχείρησης. 3. Ποινικές Ρήτρες για μη τήρηση των όρων της σύμβασης λόγω υπαιτιότητας του Αναδόχου Ανεξάρτητα και πέραν από τα δικαιώματα του ΑΔΜΗΕ που προκύπτουν από τους Γενικούς Όρους, o Ανάδοχος υποχρεούται, χωρίς αντιρρήσεις, να καταβάλει στον ΑΔΜΗΕ Ποινικές Ρήτρες για λόγους που οφείλονται στην μη τήρηση των όρων της σύμβασης λόγω υπαιτιότητάς του. 4. Το σύνολο των παραπάνω Ποινικών Ρητρών δεν μπορεί να υπερβεί το 6% του Συμβατικού Τιμήματος προσαυξημένου, με τα τιμήματα των τυχόν προσθέτων εργασιών και των συμπληρωμάτων της Σύμβασης. 5. Οι Ποινικές Ρήτρες επιβάλλονται από την Επιβλέπουσα Υπηρεσία και παρακρατούνται από την αμέσως επόμενη, μετά την επιβολή τους, πληρωμή προς τον Ανάδοχο. Σελίδα 5 από 9

Άρθρο 12 Εγγύηση Καλής Εκτέλεσης Για την καλή, πιστή και εμπρόθεσμη εκτέλεση των όρων και συμφωνιών της παρούσας σύμβασης και την εξασφάλιση της ικανοποίησης κάθε αξίωσης του ΑΔΜΗΕ κατ' αυτού από την τυχόν παράβαση των υποχρεώσεών του, ο Ανάδοχος κατέθεσε στον ΑΔΜΗΕ την υπ' αριθ...... εγγυητική επιστολή, εκδοθείσα από......, ποσού ΕΥΡΩ..., ίσου με το 5% του συνολικού συμβατικού τιμήματος. Η παραπάνω εγγυητική επιστολή θα επιστραφεί ατόκως στον Ανάδοχο μετά τη λήξη της παρούσας Σύμβασης, μετά από σχετική έγγραφη αίτησή του και μετά την εκπλήρωση όλων των υποχρεώσεων αυτού από την παρούσα σύμβαση και εφόσον δεν προέκυψε λόγος κατάπτωσης της εγγύησης υπέρ του ΑΔΜΗΕ για παράβαση των όρων της. Άρθρο 13 Σύγκρουση Συμφερόντων Ο Ανάδοχος και τα μέλη της προτεινόμενης ομάδας έργου του Αναδόχου δηλώνουν ότι δεν τελούν σε κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων, καθώς και ότι δεν έχουν ουδέποτε απασχοληθεί στον ΑΔΜΗΕ σε οποιαδήποτε θέση. Άρθρο 14 Καταγγελία της Σύμβασης Ο ΑΔΜΗΕ δικαιούται να καταγγείλει αζημίως γι αυτόν την παρούσα Σύμβαση πριν από τη λήξη της σε περίπτωση παράβασης από τον Ανάδοχο οποιουδήποτε όρου της. Όλοι οι όροι της παρούσας τυγχάνουν και συνομολογούνται ως ουσιώδεις. Η καταγγελία γίνεται με έγγραφο που επιδίδεται με δικαστικό επιμελητή στον Ανάδοχο και οι συνέπειές της αρχίζουν την 21 η ημέρα από την επίδοση. Αν αρθούν οι λόγοι που την προκάλεσαν και γνωστοποιηθεί η άρση αυτών γραπτώς, μετά από έγγραφη αποδοχή της άρσης εκ μέρους του ΑΔΜΗΕ, η καταγγελία θεωρείται ως μη γενόμενη. Σε περίπτωση, που δεν αρθούν οι λόγοι της καταγγελίας ο Ανάδοχος υποχρεώνεται να αποζημιώσει τον ΑΔΜΗΕ για κάθε θετική ζημιά που θα υποστεί από την αιτία αυτή. Ο ΑΔΜΗΕ έχει το δικαίωμα να καταγγείλει αζημίως γι αυτόν τη Σύμβαση οποτεδήποτε χωρίς υπαιτιότητα του Αναδόχου, αφού τον ενημερώσει προηγουμένως εγγράφως προ 20 ημερών. Άρθρο 15 Κήρυξη του Αναδόχου ως Έκπτωτος Σε περίπτωση μη προσήκουσας και εμπρόθεσμης εκτέλεσης των συμβατικών του υποχρεώσεων, ο Ανάδοχος θα κηρυχθεί έκπτωτος ΑΜΕΣΑ παρά τα οριζόμενα στο παραπάνω άρθρο 14 και στο άρθρο 18 των Γενικών όρων. Άρθρο 16 Επίλυση Διαφορών Δωσιδικία Σε περίπτωση διαφωνίας της Επιχείρησης και του Αναδόχου αυτή συμφωνείται να διευθετείται με φιλικό διακανονισμό μεταξύ των συμβαλλομένων μερών. Σελίδα 6 από 9

Σε περίπτωση, που ο φιλικός διακανονισμός αποβεί άκαρπος, τότε οι συμβαλλόμενοι δύνανται να διεκδικήσουν δικαστική επίλυση της διαφοράς. Στην περίπτωση αυτή αρμόδια δικαστήρια ορίζονται τα τακτικά δικαστήρια Αθηνών. Άρθρο 17 Ισχύς της Σύμβασης Η Σύμβαση τίθεται σε ισχύ από την ημερομηνία υπογραφής της. Η παρούσα Σύμβαση υπογράφεται σε δυο πρωτότυπα από τα οποία το ένα πήρε η Εταιρεία και το άλλο ο Ανάδοχος. ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΑΔΟΧΟ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΔΜΗΕ Σελίδα 7 από 9

Δήλωση Εμπιστευτικότητας Στην Αθήνα σήμερα την... μεταξύ των εδώ συμβαλλομένων, αφ ενός της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «Ανεξάρτητος Διαχειριστής Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΔΜΗΕ) Α.Ε., Α.Φ.Μ. 099877486 που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Δυρραχίου 89 & Κηφισού και αφ ετέρου. με ΑΔΤ, και ΑΦΜ. συμφωνήθηκαν, συνομολογήθηκαν και έγιναν αμοιβαία αποδεκτά τα ακόλουθα: 1. Ο Αντισυμβαλλόμενος αναλαμβάνει με την παρούσα την υποχρέωση να τηρεί απόλυτη εχεμύθεια σε ό,τι αφορά στις Εμπιστευτικές Πληροφορίες που του παρέχονται ή του είναι προσιτές λόγω της ιδιότητάς του και της σχέσης του με την Εταιρεία. 2. Ορισμοί. Συνεργασία. Εμπιστευτικές Πληροφορίες Ο όρος Συνεργασία περιλαμβάνει την κύρια σύμβαση μεταξύ του Αντισυμβαλλομένου και της Εταιρείας λόγω της οποίας υπογράφεται η παρούσα Δήλωση Εμπιστευτικότητας ή/και οποιασδήποτε μορφής συνεργασία ή διαπραγμάτευση μεταξύ του Αντισυμβαλλομένου και της Εταιρείας, με σκοπό τη σύναψη σημαντικής εμπορικής, οικονομικής ή επενδυτικής συμφωνίας μεταξύ τους. Ο όρος Εμπιστευτικές Πληροφορίες σημαίνει την ίδια τη Συνεργασία μεταξύ της Εταιρείας και του Αντισυμβαλλομένου καθώς και οποιαδήποτε εμπορικά σημαντική πληροφορία σχετικά με την οργάνωση, τις υπηρεσίες, την οικονομική διάρθρωση, τη χρηματοοικονομική πολιτική, τις συνεργασίες και τις επενδύσεις της Εταιρείας ή/και των συνδεδεμένων εταιρειών της, η οποία έχει περιέλθει στον Αντισυμβαλλόμενο με οποιοδήποτε τρόπο και με οποιαδήποτε υλική ή άυλη μορφή. Επίσης, ως Εμπιστευτική Πληροφορία νοείται οποιαδήποτε πληροφορία χαρακτηρίζεται από την ισχύουσα χρηματιστηριακή νομοθεσία ως εμπιστευτική, και οποιαδήποτε πληροφορία γίνεται γνωστή στον Αντισυμβαλλόμενο κατά την εκτέλεση και επ ευκαιρία της Συνεργασίας ή και της παρούσας Σύμβασης. 3. Υποχρεώσεις του Αντισυμβαλλομένου Ειδικότερα ο Αντισυμβαλλόμενος αναλαμβάνει τις εξής υποχρεώσεις: - Να μη χρησιμοποιεί τις Εμπιστευτικές Πληροφορίες για οποιοδήποτε άλλο σκοπό παρά μόνο για το αντικείμενο της εργασίας του και τις δραστηριότητές του σε σχέση με την Εταιρεία. - Να μην ανακοινώνει τις Εμπιστευτικές Πληροφορίες σε άλλους συνεργάτες που απασχολούνται στην Εταιρεία ή σε τρίτους παρά μόνο όταν αυτό είναι αναγκαίο για να φέρει σε πέρας το έργο που έχει αναλάβει και μόνο ύστερα από σχετική έγγραφη εντολή και συναίνεση της Εταιρείας. - Να μην αναπαράγει οποτεδήποτε τις Εμπιστευτικές Πληροφορίες ούτε να τις αποθηκεύει σε ηλεκτρονική μορφή, παρά μόνο για να φέρει σε πέρας το έργο που έχει αναλάβει από την Εργοδότρια Εταιρεία. Σε περίπτωση αναπαραγωγής των πληροφοριών εν συνόλω ή εν Σελίδα 8 από 9

μέρει τα αντίγραφα πρέπει να φέρουν την ένδειξη «ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ» και θα τηρείται αρχείο όλων των αντιγράφων. - Να διατηρεί υπό ασφαλείς συνθήκες το σύνολο των Εμπιστευτικών Πληροφοριών, καθώς και οποιοδήποτε αντικείμενο που περιέχει Εμπιστευτικές Πληροφορίες. - Να επιστρέφει, οποτεδήποτε, ύστερα από σχετικό αίτημα της Εταιρείας, το σύνολο ή μέρος των Εμπιστευτικών Πληροφοριών που βρίσκονται στην κατοχή του. - Να μην εκμεταλλεύεται τις Εμπιστευτικές Πληροφορίες προκειμένου να προσπορίσει ίδιο περιουσιακό όφελος, ιδίως από την απόκτηση ή εκχώρηση των μετοχών της Εταιρείας ή άλλων δικαιωμάτων επί περιουσιακών στοιχείων της Εταιρείας από τον ίδιο ή μέσω τρίτων παρένθετων προσώπων, σύμφωνα με το Π.Δ. 53/1992. - Να μην προβαίνει σε συναλλαγές με αντικείμενο την απόκτηση ή τη διάθεση ή την απόπειρα διάθεσης ή απόκτησης για λογαριασμό του ή για λογαριασμό του ή για λογαριασμό τρίτων άμεσα ή έμμεσα μετοχών, παραγώγων προϊόντων και άλλων χρηματοπιστωτικών μέσων της ΑΔΜΗΕ Α.Ε. και των συνδεδεμένων με αυτήν εταιρειών, χρησιμοποιώντας τις προνομιακές που έχει στη διάθεση του (όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 6 του Ν. 3340/2005 και στο άρθρο 2 της υπ αριθ. 3/347/12.07.2005 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς) λόγω της πρόσβασης που έχει σε αυτές, στα πλαίσια της συνεργασίας με την εταιρεία (άρθρο 3 Ν. 3340/2005). 4. Σε περίπτωση λήξεως ή λύσεως της Συνεργασίας του Αντισυμβαλλόμενου με την Εταιρεία για οποιοδήποτε λόγο ή οποτεδήποτε του ζητηθεί από την Εταιρεία ακόμα και πριν την λύση ή καταγγελία της Συνεργασίας, αν διαπιστωθεί εκ μέρους της Εταιρείας η με οποιοδήποτε τρόπο παράβαση των όρων της παρούσας εκ μέρους του Αντισυμβαλλομένου, αυτός είναι υποχρεωμένος: (α) να σταματήσει αμέσως να κάνει χρήση των Εμπιστευτικών Πληροφοριών, (β) να παραδώσει αμέσως στην Εταιρεία οποιαδήποτε αντικείμενα ή έγγραφα τα οποία περιέχουν Εμπιστευτικές Πληροφορίες και βρίσκονται στην κατοχή του ή, κατά παράβαση των όρων της παρούσας, στην κατοχή τρίτων και (γ) να ανακοινώσει εγγράφως κατάλογο των ονομάτων και διευθύνσεων των τρίτων προσώπων στους οποίους ο Αντισυμβαλλόμενος έχει ανακοινώσει Εμπιστευτικές Πληροφορίες, σύμφωνα με τους όρους της παρούσας, ή κατά παράβαση αυτών. 5. Ρητά συνομολογείται ότι σε περίπτωση λήξεως ή λύσεως της Συνεργασίας του Αντισυμβαλλόμενου με την Εταιρεία οι υποχρεώσεις της παρ. α του άρθρου 4 συνεχίζουν να βαρύνουν τον Αντισυμβαλλόμενο για πέντε (5) χρόνια μετά την κατά οποιονδήποτε τρόπο λήξη της Συνεργασίας. 6. Ρητά συμφωνείται ότι σε περίπτωση παράβασης των υποχρεώσεων που αναλαμβάνει με την παρούσα, ο Αντισυμβαλλόμενος ευθύνεται για την αποκατάσταση οποιασδήποτε ζημίας της Εταιρείας. 7. Πέρα από τη συμβατική και κατά νόμο αστική του ευθύνη, ο Αντισυμβαλλόμενος φέρει και ποινική ευθύνη σύμφωνα με τις σχετικές νομοθετικές διατάξεις για την προστασία του Επαγγελματικού και Βιομηχανικού Απορρήτου ιδία δε με το άρθρο 371 του Ποινικού Κώδικα και τις διατάξεις των άρθρων 16, 17, 18 του ν. 146/1914 περί Αθέμιτου Ανταγωνισμού, καθώς και τις διατάξεις της χρηματιστηριακής νομοθεσίας περί υποχρέωσης τήρησης απορρήτου και μη εκμετάλλευσης εμπιστευτικών πληροφοριών. 8. Κανένα από τα Μέρη δεν εκχωρεί στο άλλο με την παρούσα οποιαδήποτε δικαιώματα ευρεσιτεχνίας, εφευρέσεις, πατέντες, εμπορικά μυστικά, πνευματικά δικαιώματα ή οποιαδήποτε άλλα δικαιώματα βιομηχανικής ή πνευματικής ιδιοκτησίας. ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΔΜΗΕ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΤΙΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟ Σελίδα 9 από 9