ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 28 η ΕΦΟΡΕΙΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ Ταχ. /νση :Σουρµελή 24 731 00 Πληροφορίες :Α. Φελεσάκη Τηλέφωνο : 28210-53033-56119 Fax: 28210-56118 Email: 28eba@culture.gr ΣΥΜΒΑΣΗ Για την προµήθεια εξειδικευµένων υλικών συντήρησης τοιχογραφιών για τις ανάγκες του έργου : «Συντήρηση και Αποκατάσταση τοιχογραφικού διακόσµου του Ι.Ν. Αγ.Βασιλείου στις Βούβες.Πλατανιά Ν.Χανίων», ενταγµένου στο Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «Κρήτη και Νήσοι Αιγαίου 2007-2013» Προϋπολογισµός : 4.993,37 Ευρώ συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ 23%. Στα Χανιά, σήµερα, Παρασκευή 26 Σεπτεµβρίου του έτους 2014, στα γραφεία της 28 ης Εφορείας Βυζαντινών Αρχαιοτήτων, Σουρµελή 24, 73100 Χανιά και µεταξύ των εξής συµβαλλοµένων µερών: Α) Της 28ης Εφορείας Βυζαντινών Αρχαιοτήτων, η οποία εδρεύει στην οδό Σουρµελή 24 73100, Χανιά, µε ΑΦΜ : 090283815,.Ο.Υ. ΙΑ Αθηνών όπως εκπροσωπείται νόµιµα για την υπογραφή της παρούσας από την κα Αναστασία Τζιγκουνάκη, Αναπληρώτρια ιευθύντρια της Εφορείας και Β) του κ. Ανανιάδη Κωνσταντίνου του Ευστρατίου, µε ΑΦΜ 044080343, ΟΥ Α Περιστερίου, που εδρεύει στη Πανδρόσου 11 Τ.Κ. 12136 Περιστέρι Αθήνα, καλούµενος εφεξής ο «ΑΝΑ ΟΧΟΣ». Συµφωνούνται, συνοµολογούνται και γίνονται αµοιβαίως δεκτά τα εξής: Η πρώτη των συµβαλλοµένων, Αναστασία Τζιγκουνάκη, µε την παραπάνω ιδιότητά της και έχοντας υπόψη: 1) Το Π.. 191/2003 (ΦΕΚ146/Α/13-6-2003) «Οργανισµός Υπουργείου Πολιτισµού» 2) Το Ν.2286/95 (ΦΕΚ/Α/1-2-95) «Προµήθειες του ηµοσίου Τοµέα και ρυθµίσεις συναφών θεµάτων» 3) Το Ν.2362/95 (ΦΕΚ247/Α/27-11-95) «Περί του ηµοσίου Λογιστικού και ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις» 4) Το Π..118/07 (ΦΕΚ150/Α/10-7-07) «Κανονισµός Προµηθειών ηµοσίου» 5) Το Ν.1958/5-8-91 (ΦΕΚ122/Α/5-8-91) «Περί τρόπου εκτέλεσης αρχαιολογικών έργων» 6) Το Π..99/92 (ΦΕΚ46/Α/24-3-92) «Μελέτη και εκτέλεση αρχαιολογικών εν γένει έργων» 7) Το Π.. 118/2013 (ΦΕΚ 152/Α/25-6-2013) Τροποποίηση του π.δ 85/2012 σε Ίδρυση Υπουργείου Πολιτισµού και Αθλητισµού»
8) Την Υ.Α. 35130/739/9-8-2010 (ΦΕΚ1291/11-8-2010) «Αύξηση των χρηµατικών ποσών του άρθρου 83 παρ.1 του Ν.2362/95 για τη σύναψη δηµοσίων συµβάσεων που αφορούν προµήθεια προϊόντων, παροχή υπηρεσιών η εκτέλεση έργων. 9) Την µε αρ. πρωτ. 5751/7-8-2013(Α Α:ΒΛΩΡ7ΛΚ-7ΘΧ) Απόφαση της Ενδιάµεσης ιαχειριστικής Αρχής Περιφέρειας Κρήτης για την ένταξη της Πράξης µε τίτλο «Συντήρηση και Αποκατάσταση του Ι.Ν. Αγ.Βασιλείου στις Βούβες.Πλατανιά Ν.Χανίων» στο Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «Κρήτης & Νήσων Αιγαίου 2007-2013». 10) Την µε αρ. πρωτ. 6260/05-09-2013(Α Α:ΒΛ9Ω7ΛΚ-2ΨΣ) Απόφαση της Ενδιάµεσης ιαχειριστικής Αρχής Περιφέρειας Κρήτης για την 1 η τροποποίηση της πράξης µε τίτλο «Συντήρηση και Αποκατάσταση του Ι.Ν. Αγ.Βασιλείου στις Βούβες.Πλατανιά Ν.Χανίων» στο Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «Κρήτης & Νήσων Αιγαίου 2007-2013». 11) Τις εγκεκριµένες πιστώσεις για την εκτέλεση του έργου Κωδικός [ΟΠΣ ΕΡΓΟΡΑΜΑ: 446689, Κωδ ΣΑ Ε0148, Κωδ.Πράξης ΣΑ: 2013ΣΕ01480057 του Π..Ε]. 12) To µε αριθµό πρωτ. 2880/02-6-14 αίτηµα της οµάδας επίβλεψης του έργου για την προµήθεια εξειδικευµένων υλικών συντήρησης τοιχογραφιών για τις ανάγκες του έργου: «Συντήρηση και Αποκατάσταση τοιχογραφικού διακόσµου του Ι.Ν. Αγ.Βασιλείου στις Βούβες.Πλατανιά Ν.Χανίων». 13) Την µε αρ.πρωτ. 3435/25-06-2014 (Α Α: 6ΛΨΓΓ-ΞΑΑ) απόφαση της αναπληρώτριας ιευθύντριας της Εφορείας για την έγκριση δαπάνης ύψους 5.000,00 συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 23% για την προµήθεια εξειδικευµένων υλικών συντήρησης τοιχογραφιών. 14) Τις προσφορές που κατατεθήκαν µε κριτήριο ανάθεσης την χαµηλότερη τιµή. Α Ν Α Θ Ε Τ Ε Ι Στον δεύτερο των συµβαλλοµένων την προµήθεια εξειδικευµένων υλικών συντήρησης τοιχογραφιών, σύµφωνα µε την τεχνική περιγραφή της υπηρεσίας στα πλαίσια υλοποίησης του έργου: «Συντήρηση και Αποκατάσταση τοιχογραφικού διακόσµου του Ι.Ν. Αγ.Βασιλείου στις Βούβες.Πλατανιά Ν.Χανίων». Οι όροι της σύµβασης έχουν ως εξής: ΑΡΘΡΟ 1 Αντικείµενο της σύµβασης τεχνικά χαρακτηριστικά Αντικείµενο της σύµβασης είναι η προµήθεια των παρακάτω εξειδικευµένων υλικών συντήρησης τοιχογραφιών, σύµφωνα µε την τεχνική περιγραφή της υπηρεσίας, σταδιακά µε την πρόοδο των εργασιών και η µεταφορά τους επί τόπου του έργου µε ευθύνη του αναδόχου. A/A ΕΙ ΟΣ: ΠΟΣ/ΤΑ 1 PARALOID Β 72 5 2 PRIMACRYL 33 ΙΣΟ ΥΝΑΜΟ ΤΟΥ PRIMAL AC532 ΜΟΝΑ- Α TIMH ΜΟΝΑ- ΑΣ ΤΙΜΗ ΕΙ ΟΥΣ kgr 16,50 82,50 20 lit 10,00 200,00
3 ACRYL 33 ΙΣΟ ΥΝΑΜΟ ΤΟΥ AKRYLAK 33 10 lit 8,80 88,00 4 HDROSOL 10 lit 16,80 168,00 5 HYDROGROUND 10 lit 23,50 235,00 6 ROLYVINIL ALCOHOL-CTS 1 kgr 23,60 23,60 7 ESTEL 1000 10 lit 20,35 203,50 8 VINAVIL STELLA BIANCA 15 lit 8,80 132,00 9 PREVENTOL R80 CONCETRATED 3 lit 33,70 101,10 10 NEW DESOGEN 12,5% 10 lit 3,85 38,50 11 E-ZY NATURAL SOAP MILD 4 lit 60,00 240,00 12 E-ZY NATURAL SOAP STRONG 2 lit 60,00 120,00 13 ΓΑΖΑ 100% BΑΜΒΑΚΕΡΗ ΠΛΑΤΟΥΣ ΕΝΟΣ ΜΕΤΡΟΥ ΣΕ ΡΟΛΟ 14 POLYESTER FILM SPARKING CLEAR ΜΕLINEX ROLO 100 m 0,85 85,00 100 m 3,65 365,00 15 ΥΑΛΟΒΟΥΡΤΣΕΣ ΣΤΕΛΕΧΟΣ 3 Τεµ. 5,45 16,35 16 ΥΑΛΟΒΟΥΡΤΣΕΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚA 20 Τεµ. 0,80 16,00 17 ΥΑΛΟΒΟΥΡΤΣΑ ΣΧΟΙΝΙ Φ20 5 Τεµ. 11,20 56,00 18 ΥΑΛΟΒΟΥΡΤΣΑ ΣΧΟΙΝΙ Φ15 5 Τεµ. 9,10 45,50 19 ΥΑΛΟΒΟΥΡΤΣΑ ΣΧΟΙΝΙ Φ10 5 Τεµ. 7,75 38,75 20 ΛΑΒΕΣ ΝΥΣΤΕΡΙΩΝ SWANN MORTON Νο3 INOX 21 ΛΑΒΕΣ ΝΥΣΤΕΡΙΩΝ SWANN MORTON Νο4 INOX 3 Τεµ. 3,65 10,95 3 Τεµ. 3,65 10,95 22 ΛΑΜΕΣ ΝΥΣΤΕΡΙΩΝ Νο20 5 Τεµ. 16,50 82,50 23 ΛΑΜΕΣ ΝΥΣΤΕΡΙΩΝ Νο21 3 Τεµ. 16,50 49,50 24 ΛΑΜΕΣ ΝΥΣΤΕΡΙΩΝ Νο22 3 Τεµ. 16,50 49,50 25 ΛΑΜΕΣ ΝΥΣΤΕΡΙΩΝ Νο10 5 Τεµ. 16,50 82,50 26 ΛΑΜΕΣ ΝΥΣΤΕΡΙΩΝ Νο15 5 Τεµ. 16,50 82,50 27 ETHYL ALCOHOL EXTRA PURE 12 lit 36,00 432,00 28 ACETONE EXTRA PURE H 2 0<1% ALCLINE, ACID & HEAVY METALS 40 lit 3,95 158,00 LOW 29 ETHANOL ABSOLOUTE 99,99% 7,5 lit 48,60 364,50 30 AMMONIUM HYDROGEN CARBONATE EXTRA PURE 31 SODIUM HYDROGEN CARBONATE EXTRA PURE 32 CARBOXYMETHYL CELLULOSE SODIUM SALT 5 kgr 4,60 23,00 5 kgr 4,15 20,75 5 Kgr 8,50 42,50 33 CHAUX BLANCHE LAFARGE 4 Σακ. 45,50 182,00 34 ΣΠΑΤΟΥΛΕΣ LARGE CTS 3 Τεµ. 13,30 39,90 35 ΣΠΑΤΟΥΛΕΣ Χ-LARGE 2 Τεµ. 20,00 40,00 36 MΑΣΚΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΗΜΙΣΕΩΣ ΠΡΟΣΩΠΟΥ 3Μ 37 ΦΙΛΤΡΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΠΟ ΟΡΓΑΝΙΚΟΥΣ ΙΑΛΥΤΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΑΣΚΑ 3Μ ΣΕ ΖΕΥΓΗ 2 Τεµ. 25,30 50,60 8 Ζ/γη 10,40 83,20 ΑΞΙΑ 4059,65 Φ.Π.Α. 23% 933,72 ΣΥΝΝΟΛΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 4.993,37 Στις παραπάνω τιµές συµπεριλαµβάνονται ο Φ.Π.Α 23%, οι λοιπές νόµιµες κρατήσεις και το κόστος µεταφοράς των υλικών επί τόπου του έργου. Οι παραπάνω τιµές ισχύουν από την υπογραφή της σύµβασης έως τη λήξη του έργου στις 30-06-2015.
H παράδοση των υλικών θα γίνεται στον τόπο του έργου σταδιακά µε την πρόοδο των εργασιών και σύµφωνα µε την παραγγελία των επιβλεπόντων. Στο παραπάνω ποσό συµπεριλαµβάνονται οι λοιπές νόµιµες κρατήσεις. ΑΡΘΡΟ 2 ιάρκεια τρόπος και τόπος εκτέλεσης εργασιών / Υποχρεώσεις - Κυρώσεις Αναδόχου Έναρξη της παρούσας σύµβασης ορίζεται το χρονικό διάστηµα από την υπογραφή της σύµβασης έως την λήξη του έργου. H προµήθεια των υλικών θα πραγµατοποιείται σταδιακά εντός του χρονικού διαστήµατος από την υπογραφή της σύµβασης µέχρι και την λήξη του έργου. Ο ανάδοχος θα ειδοποιείται από την Υπηρεσία 3 ηµέρες πριν την εκτέλεση της προµήθειας των υλικών. Εάν µετά από τρεις συνεχόµενες ειδοποιήσεις δεν ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις του κηρύσσεται έκπτωτος. Εκτός των φυσικών καθυστερήσεων που προκύπτουν από τις ανάγκες του έργου, η µη συµµόρφωση του αναδόχου στα παραπάνω αναφερόµενα, µετά από τρεις έγγραφες συστάσεις έχουν ως αποτέλεσµα να κηρυχθεί αυτός έκπτωτος. Έγγραφες συστάσεις µπορεί να είναι: αναγραφή στο ηµερολόγιο του έργου, ειδοποίηση µέσω mail του διαδικτύου στην ηλεκτρονική του διεύθυνση που θα δηλώσει ο ανάδοχος ή fax στον αριθµό που θα δηλώσει ο ανάδοχος κατά την υπογραφή της σύµβασης, έγγραφη επιστολή ή µε οποιοδήποτε άλλο νόµιµο τρόπο κρίνει ο φορέας του έργου. Ο Ανάδοχος ευθύνεται στο ακέραιο για κάθε ζηµιά ή φθορά σε τυχόν υπάρχουσες κατασκευές και εγκαταστάσεις, στον χώρο του έργου που θα οφείλονται σε δική του υπαιτιότητα. Ο Ανάδοχος οφείλει να αναλάβει την πλήρη αστική ευθύνη για την ασφάλεια και υγεία του προσωπικού του, καθώς και για το προσωπικό της υπηρεσίας και για κάθε τρίτο. Η επίβλεψη της προµήθειας των υλικών του υπ όψη έργου θα γίνει από µηχανικούς που έχει ορίσει η 28η Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων. Σύµφωνα µε τις διατάξεις του Π.. 263/87, προϊσταµένη αρχή του έργου θα είναι η 28η Ε.Β.Α. ΑΡΘΡΟ 3 Αξία Η συνολική δαπάνη της εν λόγω ανάθεσης ανέρχεται στο ποσό των 4.993,37 συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α 23%. ΑΡΘΡΟ 4 Πληρωµή Η πληρωµή θα πραγµατοποιείται ανάλογα µε την πρόοδο των εργασιών. Την προµήθεια των υλικών θα επιβεβαιώσει η αρµόδια επιτροπή παραλαβής υλικών µετά από έγγραφη αναφορά των επιβλεπόντων του έργου. Πριν την πληρωµή ο ανάδοχος θα πρέπει να καταθέσει στο λογιστήριο της 28ης Ε.Β.Α. τα εξής δικαιολογητικά: Τιµολόγια Πιστοποιητικά φορολογικής και ασφαλιστικής ενηµερότητας
Οποιοδήποτε άλλο δικαιολογητικό τυχόν ζητηθεί από το λογιστήριο της υπηρεσίας Η σχετική δαπάνη βαρύνει τις εγκεκριµένες πιστώσεις για την εκτέλεση του έργου [Κωδικός Πράξης ΟΠΣ ΕΡΓΟΡΑΜΑ: 446689, Κωδ ΣΑ Ε0148, Κωδ.Πράξης ΣΑ: 2013ΣΕ01480057 του Π..Ε]. ΑΡΘΡΟ 5 Χρόνος δέσµευσης του Αναδόχου για τις τιµές της προσφοράς Ο Ανάδοχος δεσµεύεται να διατηρήσει την τιµή της προσφοράς του µέχρι και την λήξη του έργου. ΑΡΘΡΟ 6 Ποινικές ρήτρες Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος δεν συµµορφωθεί µε τους όρους της παρούσας ή καθυστερεί την προµήθεια, η υπηρεσία δικαιούται να κηρύξει έκπτωτο τον ανάδοχο µε απλή δήλωση της. ΑΡΘΡΟ 7 Εκχώρηση Υποκατάσταση Ο ανάδοχος απαγορεύεται να υποκατασταθεί από άλλο φυσικό ή νοµικό πρόσωπο, σχετικά µε τις υποχρεώσεις που θα αναλάβει εξ αφορµής της παρούσας, καθώς επίσης απαγορεύεται η εκχώρηση δικαιωµάτων άνευ της ρητής και εγγράφου αδείας του Προϊσταµένου της 28ης Εφορείας Βυζαντινών Αρχαιοτήτων. ΑΡΘΡΟ 8 Ανωτέρα Βία Κανένας από τους συµβαλλόµενους δεν ευθύνεται για παράλειψη εκπλήρωσης των συµβατικών υποχρεώσεών του αν η παράλειψη αυτή είναι συνέπεια ανωτέρας βίας, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 37 του Π.. 118/2007. ΑΡΘΡΟ 9 Επίλυση διαφορών Σε κάθε περίπτωση διαφοράς µεταξύ των µερών σχετικά µε την ερµηνεία και εκτέλεση της παρούσας Σύµβασης η επίλυσή της γίνεται από τα αρµόδια ικαστήρια Χανίων. ΑΡΘΡΟ 10 ιάρκεια σύµβασης Η σύµβαση έχει ισχύ από την ηµεροµηνία υπογραφής της έως την 30-06-2015 ηµεροµηνία λήξης του έργου «Συντήρηση και Αποκατάσταση τοιχογραφικού διακόσµου του Ι.Ν. Αγ.Βασιλείου στις Βούβες.Πλατανιά Ν.Χανίων». Σε περίπτωση χρονικής παράτασης των εργασιών, που µπορεί να γίνει ύστερα από έγκριση της αρµόδιας διαχειριστικής αρχής, δύναται να παραταθεί η εν λόγω σύµβαση κατόπιν σύµφωνης γνώµης και του αναδόχου.
ΑΡΘΡΟ 11 Σύνταξη σύµβασης Έκαστος των συµβαλλοµένων δηλώνει ότι έλαβε γνώση των ορών της παρούσας σύµβασης, τους οποίους αποδέχεται ρητά και ανεπιφύλακτα. Η σύµβαση αυτή συντάχθηκε σε τέσσερα (4) όµοια αντίτυπα, και αφού διαβιβάσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφηκε νόµιµα από τους συµβαλλόµενους. Από τα αντίτυπα τα τρία κατατέθηκαν στο Λογιστήριο της 28ης Ε.Β.Α. και ένα έλαβε ο Ανάδοχος. ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ Ο Ανάδοχος Για την 28η Ε.Β.Α. Η Αναπληρώτρια /ντρια της Εφορείας Αναστασία Τζιγκουνάκη Αρχαιολόγος