Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α 5PROC002836406 205-06-0 ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Π. Δ. 432/8 ΤΗΛ: 260/996660 FAX: 260/996677 E-mail: rescom@upatras.gr http://research.upatras.gr Πάτρα, 0/06/205 Αριθμ. Πρωτοκόλλου: 2226 Διακήρυξη Πρόχειρου Διαγωνισμού για το Έργο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ» Προϋπολογισμός: 22.727,64 Ευρώ + 5.227,36 Φ.Π.Α Σύνολο: 27.955,00 Ημερομηνία Υποβολής Προσφορών Έως την 25/06/205, ημέρα Πέμπτη και ώρα 4.00 μ.μ. Κριτήριο Αξιολόγησης Η χαμηλότερη τιμή Τόπος υποβολής προσφορών Διαγωνισμού ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Πρωτόκολλο ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΕΥΝΩΝ Πανεπιστημιούπολη, Ρίο Πάτρα. Υπεύθυνος επικοινωνίας κ. Μ. Κορνάρος Τηλ. +30 260 99748, Εmail: kornaros@chemeng.upatras.gr Χρόνος Παράδοσης Παράδοση εντός 20 ημερών από την υπογραφή της σύμβασης
ΑΡΘΡΟ. Αντικείμενο της Προκήρυξης 5PROC002836406 205-06-0. Το Εργαστήριο Βιοχημικής Μηχανικής και Τεχνολογίας Περιβάλλοντος, του Πανεπιστημίου Πατρών, στο πλαίσιο του Έργου «BioGAIA: Development of sustainable biogas strategies for integrated agroindustrial waste management» του Προγράμματος EUROPEAN TERRITORIAL COOPERATION PROGRAMME, GREECE -ITALY 2007-203 που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) (κατά 75%) και Εθνικούς Πόρους (κατά 25%), με επιστημονικό υπεύθυνο τον Αναπληρωτή Καθηγητή κ. Μιχάλη Κορνάρο, πρόκειται να προμηθευτεί τα είδη που αναφέρονται στο παρακάτω πίνακα. 2. Οι προδιαγραφές των ειδών είναι ως ακολούθως: Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ (τεμ.) Πλαστικά Φιαλίδια των 2 ml με ενσωματωμένο φίλτρο PVDF 0,45 μm, για αυτόματο δειγματολήπτη σε ΗPLC. 6.000 2 Tips συμβατά με τους διανεμητές 0. ml Gilson 20.000 3 Tips συμβατά με τους διανεμητές 0.0 0. ml Gilson 7.000 4 Μηχανικά πουάρ πιπεττών ~0 ml 8 5 Μηχανικά πουάρ πιπεττών ~25 ml 3 6 Έτοιμα θρεπτικά υποστρώματα σε αποστειρωμένα τρυβλία, διαμέτρου 50mm, με αποξηραμένο θρεπτικό υλικό και ενσωματωμένο pad κυτταρίνης, για προσδιορισμό E. Coli με υλικό Tergitol 7 TTC σύμφωνα με το ISO. 200 7 Έτοιμα θρεπτικά υποστρώματα σε αποστειρωμένα τρυβλία, διαμέτρου 50mm, με αποξηραμένο θρεπτικό υλικό και ενσωματωμένο pad κυτταρίνης, για προσδιορισμό Streptococcus με υλικό Bile Esculine Azilde Medium σύμφωνα με το ISO. 200 8 9 Γάντια Latex Small μίας χρήσης (Συσκευασία των 00) Γάντια Latex Large μίας χρήσης (Συσκευασία των 00) 40 40 2
0 Falcon tubes των 50 ml αυτοστηριζόμενα 500 5PROC002836406 205-06-0 Υάλινη φιάλη 250 ml τύπου Duran με μπλέ βιδωτό πώμα και αντοχή στο αυτόκαυστο 2oC 20 2 3 Υάλινη φιάλη 500 ml τύπου Duran με μπλέ βιδωτό πώμα και αντοχή στο αυτόκαυστο 2oC Υάλινη φιάλη 2 L τύπου Duran με μπλέ βιδωτό πώμα και αντοχή στο αυτόκαυστο 2oC 0 6 4 Eppendorf safe-lock tube.5 ml 2000 5 Υάλινα ποτήρια ζέσεως των 00 ml 50 6 Υάλινα ποτήρια ζέσεως των 2 L 5 7 Χωνιά πλαστικά 50 mm 0 8 Πλαστικές σύριγγες των 2,5 ml pack of 00 30 9 Σιφώνια Υάλινα των 5 ml (class A) 5 20 Πιπέτες Υάλινα των 0 ml (class A) 5 2 Κωνικές φιάλες των 5 L 7 22 Κάψες πορσελάνης των 25 ml 30 23 Buffer solution για ph 4 (L) 2 24 Buffer solution για ph 7 (L) 2 25 Buffer solution για ph 0 (L) 2 26 27 28 29 Φίλτρα κατασκευασμένα από ίνες υάλου, Whatman GF/F Glass Circles, 47mm 0,7 μm 00/pk Φίλτρα κατασκευασμένα από ίνες υάλου, Whatman 934AH Glass Circles, 47mm,5 μm 00/pk Φίλτρα μικτών εστέρων κυτταρίνης τετραγωνισμένα αποστειρωμένα ανά ένα διαμέτρου 47mm και πόρων 0,45 μm 00/pk Φίλτρα μικτών εστέρων κυτταρίνης τετραγωνισμένα αποστειρωμένα ανά ένα διαμέτρου 47mm και πόρων 0,2 μm 00/pk 20 3 00 3
30 Υάλινη κωνική φιάλη για δημιουργία κενού 3 5PROC002836406 205-06-0 3 Ανοξείδωτο μεταλλικό χωνί 300 ml με μεταλλικό ηθμό για διήθηση με φίλτρα διαμέτρου 47mm 32 33 34 35 36 Υάλινο χωνί 300 ml για διήθηση με φίλτρα διαμέτρου 47mm Υάλινη ευρύλαιμη φιάλη αποθήκευσης (GL 68) σκούρου χρώματος με όγκο λίτρο 5072324 Υάλινη ευρύλαιμη φιάλη αποθήκευσης (GL 80) σκούρου χρώματος με όγκο 2 L 528452 Αποστειρώσιμα ηλεκτρόδια για μέτρηση ph της εταιρείας Mettler Toledo 405-DPAS-SC-K8S/225 ph/atc Triode refillable electrode 857BNUMD for Thermo orion star 20 4 2 37 Dionex IonPac AS9 Analytical Column (4 x 250mm) 38 Dionex IonPac AG9 Guard Column (4 x 50mm) 39 Dionex EGC III KOH, Dionex Potassium Hydroxide Eluent Generator Cartridge 40 Combined seven anion standard 056933 4 Acetonitrile HPLC grade 2,5 L 5 42 HCl puriss. p.a., ACS reagent, reag. ISO, reag. Ph. Eur., fuming, 37%, APHA: 0, 2,5 L 5 43 Water for HPLC 4 44 45 46 47 Nitric acid 69.0%, TraceSELECT, for trace analysis 500 ml Sodium citrate tribasic dihydrate puriss. p.a., ACS reagent, 99.0% kg Sulfuric acid puriss. p.a., for determination of Hg, ACS reagent, reag. ISO, reag. Ph. Eur., 95.0-97.0% 2,5L Formaldehyde solution for molecular biology, 36.5-5 4
48 38% in H2O 500 ml 5PROC002836406 205-06-0 Phosphoric acid puriss. p.a., ACS reagent, reag. ISO, reag. Ph. Eur., 85%, 2,5 L 49 Ambr wide opening screw top vial, 2 ml, 000/pk, για HPLC 50 Blue screw cap, PTFE/Red Si Septa 000, HPLC 5 RRLC In-line filter,2mm,0.2um filter 52 API-TOF Reference Mass Solution Kit, Agilent 53 Narrow bore RRHT, 2.x50mm,.8μm Zorbax Extend-C8, 600 bar 54 ESI-L Low Concentration Tuning Mix 00ml 2 55 Liner, Split, Low Pressdrop, Tpr, Glswl, Deac 5/pk 2 56 Non-Stick BTO Inlet Septa mm 50/pk 57 Advanced Green Inlet Septa MM 50PK 58 Liner O-Ring, Non-Stick 0/pk 59 Syringe 0ul 23/26ga GT FN Taper 4 60 Big Universal Trap, /8" fttgs, Helium 6 PTFE Frits 5/pk 008-22707 2 62 Trap, Hydrocarbon, /8", 200cc 3 63 64 Test tubes Ø 42x300 mm, 250ml 3pcs/box A0000044 Extraction thimbles 33x80mm, 25pcs/box, CM048 5 4 65 liter bottle SMS, 0000035 66 2 liters bottle SMS, 0000036 2 67 SPE catridges (HLB 200 mg, 6cc), Waters 68 Graphite tube pyrolytic coated (0 pcs) 5
ph combination electrode for service waste water with PG 3,5 screw plug connect mounting length 5PROC002836406 69 20 mm with polymer 205-06-0 electrolyte non refillable KPG diaphragm LZY027 4 70 Ποσοτικοί ηθμοί χαμηλής τέφρας πόρου:22μm, Πάχους:85μm, 92γρ./m2, σε ρολό διαστάσεων :3,8cm x 75cm 0. Η πληρωμή θα γίνει μετά την οριστική ποιοτική και ποσοτική παραλαβή των ειδών, με την προσκόμιση των απαραίτητων παραστατικών (τιμολόγιο, φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα κλπ.). 2. Τα είδη πρέπει να είναι καινούργια, αμεταχείριστα, αχρησιμοποίητα, όχι ανακατασκευασμένα και σε κατάλληλη συσκευασία. 3. Οι προσφορές που υποβάλλονται (με ποινή αποκλεισμού) θα πρέπει να αφορούν το σύνολο των ανωτέρω ειδών. 4. Προσφορές που περιέχουν εναλλακτικές προτάσεις από τις ανωτέρω, απορρίπτονται. ΑΡΘΡΟ 2. Δικαίωμα Συμμετοχής. Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό, έχουν: (α) Φυσικά ή νομικά πρόσωπα της ημεδαπής ή της αλλοδαπής ή συνεταιρισμοί, που ασχολούνται με την παραγωγή ή προμήθεια, την ανάπτυξη, εγκατάσταση και συντήρηση του υπό προμήθεια εξοπλισμού, καθώς και με την παροχή σχετικών υπηρεσιών. (β) Ενώσεις προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά, εφόσον πληρούν τους όρους που καθορίζονται στα Άρθρα 6 και 7 του παρόντος Κεφαλαίου. (γ) Κοινοπραξίες προμηθευτών. Οι ενώσεις και οι κοινοπραξίες αυτές δεν υποχρεώνονται να λαμβάνουν ορισμένη νομική μορφή προκειμένου να υποβάλουν την προσφορά. Πάντως, η επιλεγείσα ένωση ή κοινοπραξία δύναται να υποχρεωθεί να πράξει τούτο, εάν κατακυρωθεί σε αυτήν η σύμβαση, εφόσον η λήψη ορισμένης νομικής μορφής είναι αναγκαία για την ικανοποιητική εκτέλεση της σύμβασης. Στη συνέχεια της παρούσας διακήρυξης, ο όρος προμηθευτής αφορά όλες τις προαναφερθείσες κατηγορίες. 2. Δεν γίνονται δεκτοί: (α) Όσοι αποκλείσθηκαν τελεσίδικα από κάποια Ελληνική Δημόσια Υπηρεσία ή ΝΠΔΔ ή ΝΠΙΔ ή Α.Ε. του Δημόσιου τομέα γιατί δεν εκπλήρωσαν συμβατικές τους υποχρεώσεις. (β) Όσοι αποκλείστηκαν από διαγωνισμούς για προμήθειες του Ελληνικού Δημοσίου με απόφαση του Υπουργείου Εμπορίου. 6
(γ) Όσοι εις βάρος των οποίων έχει εκδοθεί τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση που αφορά τα παρακάτω αδικήματα : 5PROC002836406 205-06-0 - συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 παρ. της κοινής δράσης της 98/773/ΔΕΥ του Συμβουλίου. - δωροδοκία, όπως αυτή ορίζεται αντίστοιχα στο άρθρο 3 της πράξης του Συμβουλίου της 26 ης Μαϊου 997 και στο άρθρο 3 παρ. της κοινής δράσης 98/742/ΚΑΠΠΑ του Συμβουλίου, - απάτη, κατά την έννοια του άρθρου της σύμβασης σχετικά με την προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, - νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, όπως ορίζεται στο άρθρο της οδηγίας 9/308/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 0 ης Ιουνίου 99, για την πρόληψη χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για την νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες. (δ) Όσα φυσικά ή νομικά πρόσωπα του εξωτερικού έχουν υποστεί αντίστοιχες με τις παραπάνω κυρώσεις σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τυχόν αντίστοιχες κυρώσεις εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης θα εξετάζονται και θα κρίνονται από την Αναθέτουσα Αρχή ανά περίπτωση. ΑΡΘΡΟ 3. Δικαιολογητικά Συμμετοχής Οι συμμετέχοντες οφείλουν να καταθέσουν επί ποινή αποκλεισμού, μαζί με την προσφορά τους, τα ακόλουθα κατά περίπτωση δικαιολογητικά: -Υπεύθυνη δήλωση της παρ.4 του άρθρου 8 του ν. 599/986 (Α 75), όπως εκάστοτε ισχύει, στην οποία: i. Να αναγράφονται τα στοιχεία του διαγωνισμού στον οποίο συμμετέχουν. ii. Να δηλώνεται ότι, μέχρι την ημέρα υποβολής της προσφοράς τους - δεν τελούν σε κάποια από τις αναφερόμενες στην περίπτωση (2) του εδ. α της παρ. 2 του άρθρου 6 του ΠΔ8/07, ειδικότερα ότι δεν τελούν σε πτώχευση, παύση εργασιών, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συμβιβασμό, αναστολή εργασιών και ότι δεν έχει κινηθεί σε βάρος τους διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση, εκκαθάρισης, αναγκαστικής διαχείρισης, πτωχευτικού συμβιβασμού ή υπό άλλες ανάλογες καταστάσεις. - δεν τελούν σε κάποια κατάσταση από τις αναφερόμενες στην περ. (2) του εδ. γ της παρ. 2 του άρθρου 6 του ΠΔ8/07, ειδικότερα για τα νομικά πρόσωπα ημεδαπά ή αλλοδαπά, ότι δεν τελούν υπό κοινή εκκαθάριση, ή ειδική εκκαθάριση ή άλλες ανάλογες καταστάσεις (μόνο για αλλοδαπά νομικά πρόσωπα) και, επίσης, ότι δεν τελούν υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης κοινής ή ειδικής εκκαθάρισης ή υπό άλλες ανάλογες καταστάσεις (μόνο για αλλοδαπά νομικά πρόσωπα). - είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους της περίπτωσης (3) του εδ.α παρ. 2 του άρθρου 6 του ΠΔ8/07, ειδικότερα ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους. 7
- για Έλληνες πολίτες κατά την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού είναι εγγεγραμμένοι στο οικείο Επιμελητήριο και ασκούν το ειδικό επάγγελμά τους όπως αυτό έχει δηλωθεί στο οικείο Επιμελητήριο, ενώ για αλλοδαπούς κατά την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού είναι εγγεγραμμένοι στα μητρώα του οικείου Επιμελητηρίου ή σε ισοδύναμες επαγγελματικές οργανώσεις. 5PROC002836406 205-06-0 iv. Να δηλώνει ότι: -η προσφορά συντάχθηκε σύμφωνα με τους όρους της παρούσας Προκήρυξης, της οποίας έλαβε γνώση -γίνονται ανεπιφύλακτα αποδεκτοί όλοι οι όροι της παρούσας προκήρυξης -τα στοιχεία που αναφέρονται στην προσφορά είναι ακριβή -παραιτείται από κάθε δικαίωμα αποζημίωσης για απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής αναβολής ή ακύρωσης ή ματαίωσης του διαγωνισμού για λόγους δημοσίου συμφέροντος Οι Ενώσεις και οι Κοινοπραξίες Προμηθευτών. Όλα τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά για κάθε προμηθευτή που συμμετέχει στην Ένωση ή στην Κοινοπραξία. 2. Με την υποβολή της προσφοράς κάθε μέλος της ένωσης ή της κοινοπραξίας ευθύνεται εις ολόκληρο και αλληλέγγυα. Σε περίπτωση κατακύρωσης ή ανάθεσης της προμήθειας, η ευθύνη αυτή εξακολουθεί μέχρι πλήρους εκτέλεσης της σύμβασης. 3. Σε περίπτωση που εξαιτίας ανικανότητας για οποιοδήποτε λόγο ή ανωτέρας βίας, μέλος της ένωσης ή της κοινοπραξίας δεν μπορεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της ένωσης ή της κοινοπραξίας κατά το χρόνο αξιολόγησης των προσφορών, τα υπόλοιπα μέλη συνεχίζουν να έχουν την ευθύνη ολόκληρης της κοινής προσφοράς με την ίδια τιμή. 4. Εάν η παραπάνω ανικανότητα προκύψει κατά το χρόνο εκτέλεσης της σύμβασης τα υπόλοιπα μέλη συνεχίζουν να έχουν την ευθύνη ολόκληρης της κοινής προσφοράς με την ίδια τιμή και τους ίδιους όρους. 5. Τα υπόλοιπα μέλη της ένωσης ή της κοινοπραξίας και στις δύο παραπάνω περιπτώσεις μπορούν να προτείνουν αντικαταστάτη. Η αντικατάσταση μπορεί να εγκριθεί με απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής. ΑΡΘΡΟ 4. Υποβολή Προσφορών Οι προσφορές υποβάλλονται ή αποστέλλονται με οποιοδήποτε τρόπο στο πρωτόκολλο του ΕΛΚΕ, του Πανεπιστημίου Πατρών (κτήριο Α, ος όροφος), Πάτρα, ΤΚ 26504, όπου θα πρωτοκολλούνται μέχρι τις 25/06/205 ημέρα Πέμπτη και ώρα 4.00 μ.μ. Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλείσθε να απευθύνεστε στον κ. Μιχαήλ Κορνάρο, Τηλ. +30 260 99748, FAX +30 260 993070, e-mail: kornaros@chemeng.upatras.gr 8
Οι προσφορές που θα υποβληθούν πρέπει να βρίσκονται συσκευασμένες σε ένα ενιαίο σύνολο (φάκελο ή συσκευασία) με την ένδειξη: 5PROC002836406 205-06-0 ΦΑΚΕΛΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ Διακήρυξη Πρόχειρου Διαγωνισμού για την Προμήθεια Εργαστηριακών Αναλωσίμων στα πλαίσια του έργου «Development of sustainable biogas strategies for integrated agroindustrial waste management (BioGAIA)» ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ (MIS Code) : 902020 EUROPEAN TERRITORIAL COOPERATION PROGRAMME GREECE -ITALY 2007-203. Δε θα ληφθούν υπόψη προσφορές που υποβλήθηκαν μετά από την καθορισμένη ημερομηνία και ώρα είτε ταχυδρομήθηκαν έγκαιρα, αλλά δεν έφτασαν στην Αναθέτουσα Αρχή έγκαιρα. 2. Προσφορές, που υποβάλλονται μετά την παρέλευση της ανωτέρω ώρας, θεωρούνται ως αντιπροσφορές και δεν λαμβάνονται υπόψη. 3. Οι προσφορές θα υποβληθούν στην Ελληνική γλώσσα. 4. Ο προσφέρων υποχρεούται να συμπληρώσει ο ίδιος, πέρα από τις κατά παράγραφο απαντήσεις, και τους σχετικούς συνοδευτικούς πίνακες και παραρτήματα της διακήρυξης, σύμφωνα με τις κατά περίπτωση οδηγίες. 5. Το τίμημα της Οικονομικής Προσφοράς δεν πρέπει να ξεπερνά την προϋπολογιζόμενη δαπάνη χωρίς ΦΠΑ. ΑΡΘΡΟ 5. Σχέδια Συμβάσεων. Μεταξύ της Αναθέτουσας Αρχής και του προμηθευτή που θα επιλεγεί θα υπογραφεί σύμβαση σύμφωνα με το συνημμένο υπόδειγμα. 2. Τυχόν υποβολή σχεδίων σύμβασης από τους υποψηφίους μαζί με τις προσφορές τους, δεν δημιουργεί καμία δέσμευση στην Αναθέτουσα Αρχή. ΑΡΘΡΟ 6. Τιμές Προσφορών - Νόμισμα. Οι τιμές θα πρέπει να δίδονται σε ΕΥΡΩ. Θα αναγράφονται δε αριθμητικώς. 2. Προσφορές που δεν δίνουν τις τιμές σε ΕΥΡΩ ή που καθορίζουν σχέση ΕΥΡΩ σε ξένο νόμισμα θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 3. Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή τότε η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 4. Προσφορές που θέτουν όρο αναπροσαρμογής της τιμής απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 5. Οι τιμές για το προσφερόμενο είδος θα καταγράφονται ως εξής : Α) Τιμή χωρίς ΦΠΑ Β) Ποσοστό ΦΠΑ επί τοις εκατό στο οποίο υπάγεται το είδος. Σε περίπτωση που αναφέρεται εσφαλμένος ΦΠΑ, αυτός θα διορθώνεται από την Υπηρεσία. Γ) Σύνολο προσφερόμενης τιμής 9
6. Σε περίπτωση προσφοράς είδους προς επιλογή, η τιμή του θα αναφέρεται ξεχωριστά χωρίς ΦΠΑ, όπως και το ποσοστό ΦΠΑ επί τοις εκατό στο οποίο υπάγεται το είδος. 5PROC002836406 205-06-0 ΑΡΘΡΟ 7. Η Ισχύς των Προσφορών. Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους προμηθευτές επί εκατόν είκοσι ημέρες (20) από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού. Εάν προκύψει θέμα παράτασης της ισχύος των προσφορών, η Επιτροπή Διαγωνισμού θα απευθύνει γραπτώς ερώτημα προς τους υποψήφιους, το αργότερο δέκα (0) ημέρες πριν τη λήξη ισχύος των προσφορών, εάν αποδέχονται την παράταση για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Οι υποψήφιοι οφείλουν να απαντήσουν εγγράφως μέσα σε τρεις (3) ημέρες. ΑΡΘΡΟ 8. Πληρωμή Κρατήσεις Η σύμβαση που θα υπογραφεί με τον ανάδοχο ή τους αναδόχους, στην περίπτωση ανάδειξης πλέον του ενός, αφορά τα είδη συνολικά ή για μέρος αυτών. Επειδή δεν είναι δυνατό να προκαθοριστούν ποσότητες ανά ομάδα καθώς η προμήθεια αφορά στην εξυπηρέτηση των αναγκών Πανεπιστημιακών Εργαστηρίων όπου διεξάγεται έρευνα και δεν είναι δυνατό να προβλεφθούν οι ακριβείς ποσότητες των υπό προμήθεια αναλωσίμων, θα υπογραφεί σύμβαση με τον προμηθευτή ή τους προμηθευτές στους οποίους θα κατακυρωθεί η προμήθεια των ειδών συνολικά ή για μέρος αυτών. Η προσφερόμενη από τους αναδόχους τιμή δεν μπορεί να υπερβεί τον προβλεπόμενο προϋπολογισμό πλέον ΦΠΑ του διαγωνισμού ανά είδος και η πληρωμή θα καθοριστεί από το άθροισμα των ειδών που θα αγορασθούν κατά την υλοποίηση της προμήθειας, σύμφωνα με την τιμή μονάδας πλέον ΦΠΑ 23%, με βάση την οικονομική προσφορά του κάθε αναδόχου, που θα επισυνάπτεται στη σύμβαση και θα αποτελεί αναπόσπαστο μέρος αυτής. Τα συμβαλλόμενα μέρη συνομολογούν και δέχονται ότι το συνολικό αυτό ποσό το οποίο ορίζεται ως «πλαφόν» θα παραμείνει σταθερό και αμετάβλητο σε όλη τη διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης και αποκλείεται απόλυτα κάθε μελλοντική αναπροσαρμογή, αναθεώρηση και γενικά μεταβολή αυτού για οποιοδήποτε λόγο ή αιτία, ακόμη και για έκτακτους λόγους που δεν μπορούν να προβλεφθούν και ο Ανάδοχος εγγυάται την ακρίβεια του προϋπολογισμού που έκανε και με βάση τον οποίο θα καταρτιστεί η σύμβαση. Η παραγγελία θα γίνεται τμηματικά σύμφωνα με τις ανάγκες του έργου και θα αφορά στα είδη τα οποία θα του έχουν κατακυρωθεί. Το εν λόγω τίμημα θα διαμορφώνεται ανάλογα με την παραδιδόμενη ποσότητα των ειδών, που κατακυρώθηκαν και μπορεί να ανέλθει μέχρι του συνολικού ποσού της οικονομικής προσφοράς του αναδόχου. Ο ανάδοχος δεν επιβαρύνεται με κρατήσεις υπέρ νομικών προσώπων ή άλλων οργανισμών, εκτός από την παρακράτηση φόρου εισοδήματος για την παροχή υπηρεσιών και για την προμήθεια υλικών σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις και την κράτηση 0,0% υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (κατ' αρθ. 4 του Ν.403/20), η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της αρχικής και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης. 0
Η πληρωμή της αξίας του υπό ανάθεση Έργου θα γίνεται με την προσκόμιση των νομίμων παραστατικών και δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις, καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή (ΠΔ8/07, αρθρ. 35). Για προμήθεια από το εξωτερικό, η πληρωμή της αξίας των υλικών στον ανάδοχο θα γίνει μέσω της Τράπεζας της Ελλάδος με Έμβασμα, βάσει του ΠΔ8/07, αρθρ. 35(5). 5PROC002836406 205-06-0 ΑΡΘΡΟ 9. Παράδοση Εργαστηριακών Αναλωσίμων Τα παραδοτέα είδη ασφαλίζονται για τη μεταφορά έναντι όλων των κινδύνων με ευθύνη και έξοδα του προμηθευτή. Η παράδοση των Αναλωσίμων θα γίνει στους χώρους: Πανεπιστήμιο Πατρών, Εργαστήριο Βιοχημικής Μηχανικής και Τεχνολογίας Περιβάλλοντος, Τμήμα Χημικών Μηχανικών, Πανεπιστημιούπολη Ριο, Πάτρα, TK: 26504 υπόψη: κ. Κορνάρος Μιχαήλ, τηλ. 260-99748 Τα μεταφορικά έξοδα βαρύνουν τον Προμηθευτή. ΑΡΘΡΟ 0. Παραλαβή Έργου Η Παραλαβή του έργου θα γίνει από την Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής του Έργου (ΕΠΠΕ). Η Οριστική Παραλαβή των Αναλωσίμων από την ΕΠΠΕ θα περιλαμβάνει ποσοτικό έλεγχο του παραδιδόμενου υλικού και έκδοση σχετικού Πρακτικού, ενώ θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί εντός τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία παράδοσης των Αναλωσίμων. Στην περίπτωση που κατά τη μεταφορά ή και μετά τη διενέργεια της παραλαβής των αναλωσίμων ή και αργότερα, παρατηρηθεί ότι υπάρχουν προβλήματα φθοράς ή αλλοίωσης του προϊόντος, τότε ο ανάδοχος θα πρέπει άμεσα να αντικαταστήσει τα προβληματικά τεμάχια, όπως ακριβώς θα του ζητηθεί από την Αναθέτουσα Αρχή. ΑΡΘΡΟ. Εφαρμοστέο Δίκαιο - Διαιτησία. Επί διαφωνίας, κάθε διαφορά θα λύεται από τα Ελληνικά Δικαστήρια και συγκεκριμένα τα Δικαστήρια Πατρών, εφαρμοστέο δε δίκαιο είναι πάντοτε το Ελληνικό. 2. Δεν αποκλείεται όμως, για ορισμένες περιπτώσεις εφόσον συμφωνούν και τα δύο μέρη, να προβλεφθεί στη σύμβαση προσφυγή των συμβαλλομένων, αντί των Δικαστηρίων, σε διαιτησία σύμφωνα πάντα με την Ελληνική Νομοθεσία και με όσα μεταξύ τους συμφωνήσουν. Αν δεν επέλθει τέτοια συμφωνία, η αρμοδιότητα για την επίλυση της διαφοράς ανήκει στα Ελληνικά Δικαστήρια κατά τα οριζόμενα στην παραπάνω Παράγραφο.
ΣΥΝΤΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 5PROC002836406 205-06-0 ΑΡΘΡΟ. Οικονομική Προσφορά. Προσφορές μπορούν να κατατεθούν για τα ακόλουθα είδη Εργαστηριακών Αναλωσίμων συνολικά ή για μέρος αυτών. Για τα επιμέρους είδη και το σύνολο τους πρέπει να αναφερθεί τιμή. 2. Ο προμηθευτής θα πρέπει να συμπληρώσει τον «Πίνακα Ανάλυσης της Οικονομικής Προσφοράς» (Παράρτημα ΙΙΙ). 3. Σε περίπτωση εκπτώσεων θα πρέπει το τελικό ποσό για κάθε αντικείμενο / υπηρεσία να είναι αυτό που θα αναγραφεί στην οικονομική προσφορά. 4. Ο Φ.Π.Α. θα αναφέρεται στο τέλος της οικονομικής προσφοράς και σε ξεχωριστή γραμμή για κάθε είδος. Σε περίπτωση που το προσφερόμενο είδος συγκροτείται σε περισσότερα του ενός μέρους που υπόκεινται σε διαφορετικό ποσοστό Φ.Π.Α. θα δίδεται υποχρεωτικά τιμή χωριστά για κάθε μέρος από αυτά. 5. Στη στήλη «Προϊόν» θα αναφέρεται το προσφερόμενο είδος όπως περιγράφεται στο ΑΡΘΡΟ Παράγραφος 3 του διαγωνισμού. 6. Επιπλέον οι προμηθευτές υποχρεούνται να ακολουθήσουν τους ίδιους κωδικούς και τις περιγραφές προϊόντων της προσφοράς τους, στη σύμβαση, στη διακίνηση και στην τιμολόγηση. 7. Η υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει από τους συμμετέχοντες στοιχεία απαραίτητα για την τεκμηρίωση των προσφερομένων τιμών, οι δε προμηθευτές υποχρεούνται να παρέχουν αυτά. Η ευθύνη όμως για την ακρίβεια των αναφερομένων βαρύνει αποκλειστικά τον προμηθευτή. 2
5PROC002836406 205-06-0 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ 3
5PROC002836406 205-06-0 Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Τίτλος έργου: «Development of sustainable biogas strategies for integrated agroindustrial waste management (BioGAIA)» Συμβάλλονται: ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ Α. Ο Αναπληρωτής Πρυτάνεως Έρευνας & Ανάπτυξης, Καθηγητής Δημοσθένης Κ. Πολύζος, ως νόμιμος εκπρόσωπος της του Πανεπιστημίου Πατρών / Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας (η Αναθέτουσα Αρχή) Β. Η.. Δ/νση.,.,., ΑΦΜ, ΔΟΥ. (ο Ανάδοχος) ΑΡΘΡΟ. Αντικείμενο Σύμφωνα με: ) την υπ αριθμόν. Απόφαση Κατακύρωσης της Επιτροπής Ερευνών Πανεπιστημίου Πατρών 2) την από - - προσφορά της (,,,) εκ των συμβαλλόμενων. και 3) την από.. Προκήρυξη του Πανεπιστημίου Πατρών/ΕΛΚΕ ο Α. εκ των συμβαλλόμενων ο οποίος στο εξής θα καλείται Αναθέτουσα Αρχή, αναθέτει στο Β. εκ των συμβαλλόμενων ο οποίος στο εξής θα καλείται Ανάδοχος, την προμήθεια του. (στο εξής θα καλείται το Έργο), στο πλαίσιο του έργου «BIOGAIA» με τίτλο «Development of sustainable biogas strategies for integrated agroindustrial waste management» ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ (MIS Code) : 902020 EUROPEAN TERRITORIAL COOPERATION PROGRAMME GREECE -ITALY 2007-203 που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) (κατά 75%) και Εθνικούς Πόρους (κατά 25%) ΑΡΘΡΟ 2. Τίμημα 4
5PROC002836406 205-06-0 Το συνολικό τίμημα για την εκτέλεση των ειδών της προμήθειας δεν μπορεί να υπερβεί το ποσό των.. πλέον ΦΠΑ και. συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και θα καθοριστεί από το άθροισμα των ποσοτήτων των ειδών που θα αγορασθούν κατά την υλοποίηση του έργου, σύμφωνα με την τιμή μονάδας πλέον ΦΠΑ 23%, με βάση την οικονομική προσφορά του αναδόχου, που επισυνάπτεται στη σύμβαση και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος αυτής. Τα συμβαλλόμενα μέρη συνομολογούν και δέχονται ότι το συνολικό αυτό ποσό το οποίο ορίζεται ως «πλαφόν» παραμείνει σταθερό και αμετάβλητο σε όλη τη διάρκεια εκτέλεσης της παρούσας σύμβασης και αποκλείεται απόλυτα κάθε μελλοντική αναπροσαρμογή, αναθεώρηση και γενικά μεταβολή αυτού για οποιοδήποτε λόγο ή αιτία, ακόμη και για έκτακτους λόγους που δεν μπορεί να προβλεφθούν και ο Ανάδοχος εγγυάται την ακρίβεια του προϋπολογισμού που έκανε και με βάση τον οποίο καταρτίστηκε η παρούσα σύμβαση. Η παραγγελία θα γίνεται τμηματικά σύμφωνα με τις ανάγκες του έργου και θα αφορά στα είδη, τα οποία θα του έχουν κατακυρωθεί. Το εν λόγω τίμημα θα διαμορφώνεται ανάλογα με την παραδιδόμενη ποσότητα των ειδών, που κατακυρώθηκαν. ΑΡΘΡΟ 3. Πληρωμή Κρατήσεις Η πληρωμή της αμοιβής του αναδόχου θα γίνεται σύμφωνα με τις χρηματοροές από το φορέα χρηματοδότησης και το ταμειακό υπόλοιπο του έργου και σύμφωνα με τον παρακάτω τρόπο: Το συμβατικό τίμημα θα καταβληθεί μετά την οριστική ποιοτική και ποσοτική παραλαβή των ειδών που παραδίδονται ανά παραγγελία στο πλαίσιο του Έργου. Ο ανάδοχος δεν επιβαρύνεται με κρατήσεις υπέρ νομικών προσώπων ή άλλων οργανισμών, εκτός μόνο από την παρακράτηση φόρου εισοδήματος για την παροχή υπηρεσιών και για την προμήθεια υλικών σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις και την Κράτηση 0,0% υπέρ ΕΑΑΔΣ (Ν.403/20) επί του καθαρού ποσού χωρίς ΦΠΑ. Η πληρωμή της αξίας του υπό ανάθεση Έργου θα γίνεται με την προσκόμιση των νομίμων παραστατικών και δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις, καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή. ΑΡΘΡΟ 4. Διάρκεια έργου Η διάρκεια υλοποίησης του έργου ορίζεται μέχρι μέγιστο 30 ημέρες από την ημερομηνία υπογραφής της Σύμβασης προμήθειας. ΑΡΘΡΟ 5. Παραλαβή Οριστική Παραλαβή 5
5PROC002836406 205-06-0 Η Παραλαβή του έργου θα γίνει από την Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής του Έργου (ΕΠΠΕ). Η Οριστική Παραλαβή των Αναλωσίμων από την ΕΠΠΕ θα περιλαμβάνει ποσοτικό έλεγχο του παραδιδόμενου υλικού και έκδοση σχετικού Πρακτικού, ενώ θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί εντός τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία παράδοσης των Αναλωσίμων. Στην περίπτωση που κατά τη μεταφορά ή και μετά τη διενέργεια της παραλαβής των αναλωσίμων ή και αργότερα, παρατηρηθεί ότι υπάρχουν προβλήματα φθοράς ή αλλοίωσης του προϊόντος, τότε ο ανάδοχος θα πρέπει άμεσα να αντικαταστήσει τα προβληματικά τεμάχια, όπως ακριβώς θα του ζητηθεί από την Αναθέτουσα Αρχή. ΑΡΘΡΟ 6. Παράδοση Αναλωσίμων Τα παραδοτέα είδη ασφαλίζονται για τη μεταφορά έναντι όλων των κινδύνων με ευθύνη και έξοδα του προμηθευτή. Η παράδοση των Αναλωσίμων θα γίνει στους χώρους: Πανεπιστήμιο Πατρών, Εργαστήριο Βιοχημικής Μηχανικής και Τεχνολογίας Περιβάλλοντος, Τμήμα Χημικών Μηχανικών, Πανεπιστημιούπολη Ριο, Πάτρα, TK: 26504 υπόψη: κ. Κορνάρος Μιχαήλ, τηλ. 260-99748 Τα μεταφορικά έξοδα βαρύνουν τον Προμηθευτή. ΑΡΘΡΟ 7. Ποινικές Ρήτρες-Εκπτώσεις Ο ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος αν δεν εκπληρώνει ή εκπληρώνει πλημμελώς τις συμβατικές του υποχρεώσεις ή παραβιάζει ουσιώδη όρο της σύμβασης. ΑΡΘΡΟ 8. Εφαρμοστέο Δίκαιο - Διαιτησία. Επί διαφωνίας, κάθε διαφορά θα λύεται από τα Ελληνικά Δικαστήρια και συγκεκριμένα τα Δικαστήρια Πατρών, εφαρμοστέο δε δίκαιο είναι πάντοτε το Ελληνικό. 2. Δεν αποκλείεται όμως, για ορισμένες περιπτώσεις εφόσον συμφωνούν και τα δύο μέρη, να προβλεφθεί στη σύμβαση προσφυγή των συμβαλλομένων, αντί των Δικαστηρίων, σε διαιτησία σύμφωνα πάντα με την Ελληνική Νομοθεσία και με όσα μεταξύ τους συμφωνήσουν. Αν δεν επέλθει τέτοια συμφωνία, η αρμοδιότητα για την επίλυση της διαφοράς ανήκει στα Ελληνικά Δικαστήρια κατά τα οριζόμενα στην παραπάνω Παράγραφο. ΑΡΘΡΟ 9. Η παρούσα σύμβαση μπορεί να τροποποιηθεί με συμφωνία και των 2 συμβαλλομένων. Αναπόσπαστα μέρη, κατά τα λοιπά, των όρων της παρούσας σύμβασης αποτελούν οι όροι της από.. προσφοράς του Αναδόχου και την από. Διακήρυξη του ΕΛΚΕ του Πανεπιστημίου Πατρών. 6
5PROC002836406 205-06-0 Η παρούσα σύμβαση συντάχτηκε εις διπλούν και αφού διαβάστηκε και βεβαιώθηκε και από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη, υπεγράφη σε δύο νόμιμα, ισότιμα πρωτότυπα και κάθε μέρος πήρε από ένα. Πάτρα././205 ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ Ο Αναπλ. Πρυτάνεως Έρευνας & Ανάπτυξης Ο Ανάδοχος του Πανεπιστημίου Πατρών Καθ. Δημοσθένης Κ. Πολύζος (σφραγίδα και υπογραφ 7
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ - Πίνακας Ανάλυσης Οικονομικής Προσφοράς ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΟΣ : Είδος: Α/Α Προϊόν Κατασκευαστής Κωδικός Κατασκευαστή Κόστος Μονάδας Ποσότητα Κόστος Συνολικό Κόστος ΦΠΑ Σύνολο (Πόλη), / / Για το Διαγωνιζόμενο (Ονομ/μο - Υπογραφή) 8
9
5PROC002836406 205-06-0 20