ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΜΕΣΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 14SYMV002077624 2014-05-29 ΣΥΜΒΑΣΗ 17.000 ευρώ, μη συμπεριλαμβανομένου του φπα Στην Αθήνα σήμερα την 16η Μαΐου του 2014, ημέρα Παρασκευή στα γραφεία της Γενικής Γραμματείας Μέσων Ενημέρωσης - Γενικής Γραμματείας Ενημέρωσης και Επικοινωνίας, Φραγκούδη 11 & Αλ. Πάντου, Καλλιθέα, ο Γενικός Γραμματέας Μέσων Ενημέρωσης της Γενικής Γραμματείας Μέσων Ενημέρωσης - Γενικής Γραμματείας Ενημέρωσης και Επικοινωνίας, κ. Ιωάννης Παναγιωτόπουλος, ενεργών ως εκπρόσωπος του Ελληνικού Δημοσίου και η εταιρεία με την επωνυμία Εμπόριο Προϊόντων και Υπηρεσίες Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών Μονοπρόσωπη Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης και διακριτικό τίτλο «IStorm M. ΕΠΕ», νόμιμα εκπροσωπούμενη, συμφώνησαν τα παρακάτω: Η Γενική Γραμματεία Μέσων Ενημέρωσης - Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης και Επικοινωνίας, (Αναθέτουσα Αρχή) με την υπ' αριθμ. 9185/16-05-2014 (ΑΔΑ: ΒΙΦΧΟΞΘΩ-45Ε) απόφαση ενέκρινε και ανέθεσε στην εταιρεία με διακριτικό τίτλο «IStorm M. ΕΠΕ», με έδρα Πλατεία Φιλικής Εταιρείας 19-20, Αθήνα, ΤΚ: 106 73, ΑΦΜ: 095727131 και ΔΟΥ: Δ Αθηνών, η οποία εφεξής ονομάζεται Ανάδοχος, την προμήθεια δέκα (10) ηλεκτρονικών υπολογιστών τύπου Macintosh (μοντέλο GT755M GR), για την κάλυψη των υπηρεσιακών αναγκών της Δ/νσης Πληροφόρησης της Αναθέτουσας Αρχής, προκειμένου να επιτευχθεί η καλύτερη λειτουργία του Κέντρου Τύπου που θα λάβει χώρα στην έδρα της Γ.Γ.Μ.Ε.-Γ.Γ.Ε.Ε., εν όψει των Δημοτικών και Περιφερειακών Εκλογών και των Ευρωεκλογών έτους 2014. ΑΡΘΡΟ 1 ο ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ Αντικείμενο της παρούσας σύμβασης αποτελούν τα κάτωθι: Η προμήθεια δέκα (10) ηλεκτρονικών υπολογιστών τύπου Macintosh (μοντέλο GT755M GR), με οθόνη 27, συχνότητα επεξεργαστή 3.2GHz, μνήμη 2Χ4GB και δίσκο 1TB Κόστος: 1.463,00 το τμχ Χ 10 τμχ = 14.630,00 +ΦΠΑ, Επέκταση της εγγύησης καλής λειτουργίας των δέκα (10) εν λόγω ηλεκτρονικών υπολογιστών για τρία (3) έτη, τηλεφωνική Υποστήριξη και υπηρεσία Pick Up & Return (MF216ZE/A) Κόστος: 130,00 τμχ Χ 10τμχ = 1.300,00 +ΦΠΑ,
Η προμήθεια δέκα (10) αδειών λειτουργίας για το πρόγραμμα M/S Office Mac Home Student 2011 English Κόστος: 70,00 τμχ Χ 10 τμχ = 700,00 +ΦΠΑ, Η παροχή υπηρεσιών εγκατάστασης και παραμετροποίησης των προς προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών Κόστος: 25,00 τμχ Χ 10τμχ = 250,00 +ΦΠΑ και Η παροχή υπηρεσιών εκπαίδευσης στα στελέχη της Δ/νσης Πληροφόρησης, που θα χρησιμοποιούν τους εν λόγω ηλεκτρονικούς υπολογιστές καθώς και η παροχή τεχνικών συμβουλών, όπου κριθεί απαραίτητο Κόστος: 60,00 /ανθρωποώρα Χ 2 ανθρωποώρες = 120,00 +ΦΠΑ. προκειμένου να επιτευχθεί η καλύτερη λειτουργία του Κέντρου Τύπου που θα λάβει χώρα στην έδρα της Γ.Γ.Μ.Ε.-Γ.Γ.Ε.Ε., εν όψει των Δημοτικών και Περιφερειακών Εκλογών και των Ευρωεκλογών έτους 2014. ΑΡΘΡΟ 2 ο ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Το κόστος των ανωτέρω τόσο της προμήθειας των δέκα (10) Η/Υ, των δέκα (10) αδειών λειτουργίας MS Office και της τριετούς επέκτασης της εγγύησης καλής λειτουργίας όσο και της παροχής υπηρεσιών εγκατάστασης, παραμετροποίησης, εκπαίδευσης και τεχνικών συμβουλών στους χρήστες των εν λόγω ηλεκτρονικών υπολογιστών, δε δύναται να υπερβεί το ποσό των δέκα επτά χιλιάδων ευρώ (17.000,00 ), μη συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ, ήτοι 20.910,00 συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%. Οι νόμιμες κρατήσεις υπέρ δημοσίου και τρίτων θα βαρύνουν τον ανάδοχο. ΑΡΘΡΟ 3 ο ΠΑΡΑΔΟΣΗ Η παράδοση όλων των ανωτέρω, εκτός από τις υπηρεσίες παροχής εκπαίδευσης, θα πραγματοποιηθεί το αργότερο εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από την υπογραφή της παρούσας σύμβασης. Οι υπηρεσίες παροχής εκπαίδευσης, θα παρασχεθούν έπειτα από συνεννόηση της Δ/νσης Πληροφόρησης της Αναθέτουσας Αρχής και της Αναδόχου εταιρείας. ΑΡΘΡΟ 4 ο ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ Η πληρωμή του Αναδόχου θα πραγματοποιηθεί μετά την ποιοτική και ποσοτική παραλαβή του αντικειμένου που περιγράφεται στο άρθρο 1 της παρούσας από την αρμόδια Επιτροπή παραλαβής της Γ.Γ.Μ.Ε.-Γ.Γ.Ε.Ε., με την προσκόμιση του τιμολογίου, λογαριασμού IBAN της εταιρείας και εγγράφου-βεβαίωσης από την αρμόδια τράπεζα ότι το εν λόγω IBAN αντιστοιχεί στη συγκεκριμένη εταιρεία καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν θα
ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή και με την έκδοση τακτικού χρηματικού εντάλματος πληρωμής στο όνομα του αναδόχου σε βάρος των πιστώσεων του Προϋπολογισμού της Υπηρεσίας μας έχοντας υπόψη την με αριθμό πρωτοκόλλου 9089/15-05-2014 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης του φορέα 23 760 στον ΚΑΕ 1723, η οποία καταχωρήθηκε στο Βιβλίο Εντολών Πληρωμών της ΥΔΕ στο Υπουργείο Οικονομικών με αριθμό 46090. Ο Ανάδοχος επιβαρύνεται με κάθε νόμιμη κράτηση ή εισφορά, η οποία κατά νόμο βαρύνει αυτόν. Πιο συγκεκριμένα, ο Ανάδοχος βαρύνεται με κρατήσεις 3,072% (ήτοι 3% υπέρ Μ.Τ.Π.Υ., 2% Χαρτόσημο Μ.Τ.Π.Υ. και 20% ΟΓΑ Χαρτοσήμου) καθώς και με παρακράτηση φόρου εισοδήματος. Επίσης, κατά την πληρωμή του Αναδόχου θα πραγματοποιηθεί και κράτηση 0,10% επί της συνολικής καθαρής (χωρίς ΦΠΑ) συμβατικής αξίας, υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων, βάσει των διατάξεων του άρθρου 1 του ν. 4013/2011 (ΦΕΚ Α 204). Σε περίπτωση τροποποίησης των διατάξεων περί νομίμων κρατήσεων ή/και φόρου εισοδήματος ή οποιαδήποτε άλλη τροποποίηση/συμπλήρωση τυχόν διατάξεων, οι όροι της παρούσας προκήρυξης καθώς και η σύμβαση που πρόκειται να υπογραφεί με τον Ανάδοχο συμμορφώνονται με τα νέα δεδομένα. ΑΡΘΡΟ 5 ο ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΚΧΩΡΗΣΗ Ο Ανάδοχος δεν μπορεί να υποκατασταθεί από τρίτον στην εκτέλεση της παρούσας Σύμβασης, ούτε να εκχωρήσει απαιτήσεις που απορρέουν από την παρούσα, εν όλω ή εν μέρει, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συναίνεση της Αναθέτουσας Αρχής. ΑΡΘΡΟ 6 ο ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ - ΔΩΣΙΔΙΚΙΑ Για οποιαδήποτε διαφορά μεταξύ των μερών από ή εξ αφορμής της Σύμβασης αρμόδια ορίζονται τα Δικαστήρια των Αθηνών και εφαρμοστέο το Ελληνικό Δίκαιο. Σε περίπτωση διαφορών που ενδεχομένως προκύψουν σχετικά με την ερμηνεία, την εκτέλεση ή την εφαρμογή της Σύμβασης, η Αναθέτουσα Αρχή και ο Ανάδοχος θα καταβάλλουν κάθε προσπάθεια για την εξώδικη επίλυσή τους, σύμφωνα με τους κανόνες της καλής πίστης και των συναλλακτικών ηθών. Για κάθε διαφορά που δεν είναι δυνατό να επιλυθεί σύμφωνα με τα ανωτέρω οριζόμενα, αρμόδια είναι τα δικαστήρια των Αθηνών. ΑΡΘΡΟ 7 ο ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ Οποιαδήποτε τροποποίηση των όρων της Σύμβασης πρέπει να είναι έγγραφη και να υπογράφεται και από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη. ΑΡΘΡΟ 8 ο ΜΗ ΑΠΟΔΥΝΑΜΩΣΗ-ΠΑΡΑΙΤΗΣΗ
Η εκ μέρους της Αναθέτουσας Αρχής μη άμεση επιδίωξη ή η μη επιδίωξη των δικαιωμάτων της, δε μπορεί να θεωρηθεί αποδυνάμωση ή παραίτησή της από τα εν λόγω δικαιώματά της, ούτε αποκλείει άσκησή τους στο μέλλον. Εκτός των δικαιωμάτων που καθορίζονται με τη Σύμβαση και τα οποία μπορεί να ασκήσει η Αναθέτουσα Αρχή, θα μπορεί παράλληλα να ασκήσει όλα της τα δικαιώματα που προβλέπονται από την ισχύουσα νομοθεσία, από τα οποία με κανένα τρόπο δεν παραιτείται. ΑΡΘΡΟ 9 ο ΜΕΡΙΚΗ ΑΚΥΡΟΤΗΤΑ Η τυχόν ακυρότητα ενός ή περισσοτέρων όρων της Σύμβασης δεν καθιστά άκυρη ολόκληρη τη Σύμβαση. Αν οποιοσδήποτε όρος της Σύμβασης κηρυχθεί δικαστικά άκυρος, δε θίγεται το κύρος ολόκληρης της Σύμβασης. Τα συμβαλλόμενα μέρη δεσμεύονται σε περίπτωση κατά την οποία όρος της Σύμβασης κηρυχθεί δικαστικά άκυρος ή αντιτίθεται σε ρητή μεταγενέστερη νομοθετική ρύθμιση, να τον αντικαταστήσουν με άλλο όρο ο οποίος θα έχει νόημα όσο το δυνατό πλησιέστερο σε αυτό του αντικατασταθέντος όρου τροποποιώντας τη Σύμβαση κατά τη βούληση των μερών. ΑΡΘΡΟ 10 ο ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ Κανένα από τα μέρη δεν ευθύνεται για παράλειψη εκπλήρωσης των συμβατικών υποχρεώσεών του αν η παράλειψη αυτή είναι απόρροια ανωτέρας βίας, υπό την προϋπόθεση ότι η επικαλούμενη ανωτέρα βία αποδεικνύεται επαρκώς. Ο Ανάδοχος υποχρεούται μέσα σε δύο (2) μέρες από τότε που συνέβησαν τα περιστατικά που συνιστούν την ανωτέρα βία, να αναφέρει εγγράφως αυτά και να προσκομίσει στην Αναθέτουσα Αρχή τα απαραίτητα στοιχεία. Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος δεν προσκομίσει τα απαιτούμενα αποδεικτικά στοιχεία, στερείται του δικαιώματος να επικαλεστεί την ύπαρξη ανωτέρας βίας. ΑΡΘΡΟ 11 ο ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ Σε περίπτωση καθυστέρησης παράδοσης ή μη προσήκουσας εκτέλεσης των όρων της Σύμβασης, με υπαιτιότητα του Αναδόχου, θα επιβληθούν κυρώσεις, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Π.Δ. 118/2007. ΑΡΘΡΟ 12 ο ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ Η από 15/05/2014 προσφορά του Αναδόχου αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας σύμβασης. Για κάθε αμφισβήτηση σχετικά με τους όρους της παρούσας σύμβασης, ισχύουν οι διατάξεις του Π.Δ. 118/2007, του Ν. 2286/95 και του Ν. 2362/95.
Κάθε δικαστική διαφορά μεταξύ της Υπηρεσίας και του αναδόχου, υπάγεται στην αρμοδιότητα των δικαστηρίων της Αθήνας. Η παρούσα σύμβαση, η οποία συντάχθηκε σε απλά φύλλα χαρτιού σε τρία όμοια αντίτυπα, αφού διαβάστηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται νόμιμα από τους συμβαλλόμενους. Ο Ι Σ Υ Μ Β Α Λ Λ Ο Μ Ε Ν Ο Ι Για τη Γενική Γραμματεία Μέσων Ενημέρωσης Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης και Επικοινωνίας Για τον Ανάδοχο Ο Γενικός Γραμματέας Μέσων Ενημέρωσης Ιωάννης Παναγιωτόπουλος «IStorm M. ΕΠΕ» Εμπόριο Προϊόντων και Υπηρεσίες Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών Μονοπρόσωπη Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης