ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΜΕΣΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 14SYMV002057698 2014-05-20 ΣΥΜΒΑΣΗ 9.500,00 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου του φπα Στην Αθήνα σήμερα την 16η Μαΐου του 2014, ημέρα Παρασκευή στα γραφεία της Γενικής Γραμματείας Μέσων Ενημέρωσης - Γενικής Γραμματείας Ενημέρωσης και Επικοινωνίας, Φραγκούδη 11 & Αλ. Πάντου, Καλλιθέα, ο Γενικός Γραμματέας Μέσων Ενημέρωσης της Γενικής Γραμματείας Μέσων Ενημέρωσης - Γενικής Γραμματείας Ενημέρωσης και Επικοινωνίας, κ. Ιωάννης Παναγιωτόπουλος, ενεργών ως εκπρόσωπος του Ελληνικού Δημοσίου και η εταιρεία «ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ Α. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Α.Ε», νόμιμα εκπροσωπούμενη, συμφώνησαν τα παρακάτω: Η Γενική Γραμματεία Μέσων Ενημέρωσης - Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης και Επικοινωνίας, (Αναθέτουσα Αρχή) με την υπ' αριθμ. 9091/15-05-2014 (ΑΔΑ: ΒΙΦΑΟΞΘΩ-Π9Θ) απόφαση ενέκρινε και ανέθεσε στην εταιρεία «ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ Α. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Α.Ε», με έδρα Ξάνθης 12 & Ποσειδώνος, Τ.Κ: 14451, Μεταμόρφωση Αττικής και ΑΦΜ: 095738700, Δ.Ο.Υ: ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ, η οποία εφεξής ονομάζεται Ανάδοχος, την ενοικίαση μηχανογραφικού και οπτικοακουστικού εξοπλισμού για τις ανάγκες λειτουργίας του Κέντρου Τύπου, που θα λάβει χώρα στην έδρα της Γ.Γ.Μ.Ε.-Γ.Γ.Ε.Ε. (17-18/05/2014 και 24-25/052014), στο πλαίσιο διεξαγωγής των Δημοτικών και Περιφερειακών Εκλογών καθώς και των Ευρωεκλογών. ΑΡΘΡΟ 1 ο ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ Αντικείμενο της παρούσας σύμβασης είναι η ενοικίαση μηχανογραφικού και οπτικοακουστικού εξοπλισμού για την άρτια οργάνωση και λειτουργία του Κέντρου Τύπου, που θα λάβει χώρα στην έδρα της Γ.Γ.Μ.Ε.-Γ.Γ.Ε.Ε. (17-18/05/2014 και 24-25/05/2014), στο πλαίσιο διεξαγωγής των Δημοτικών και Περιφερειακών Εκλογών καθώς και των Ευρωεκλογών. Η ενοικίαση των ανωτέρω εξοπλισμού και για τις τέσσερις (4) ημέρες λειτουργίας του Κέντρου Τύπου θα περιλαμβάνει τα κάτωθι: Α) ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΙΚΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Ενοικίαση μεταφραστικού συστήματος τύπου BOSCH INTEGRUS, το οποίο περιλαμβάνει:
Εκατό (100) δέκτες και ακουστικά για τους συνέδρους Κεντρική μονάδα Μεταφραστικού Radiators Χειριστήρια Διερμηνέων και Πομπό Μεταφραστικού Η διανομή των δεκτών/ακουστικών στους συνέδρους θα πραγματοποιείται από τεχνική γραμματεία της αναδόχου εταιρείας, μόνης υπεύθυνης για την εν λόγω διανομή, έπειτα από προσκόμιση της αστυνομικής ταυτότητας ή κάποιου άλλου επίσημου εγγράφου εκ μέρους του συνέδρου, όπου θα αναγράφονται επ ακριβώς τα στοιχεία του. Β) ΠΡΟΒΟΛΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ Ενοικίαση, εγκατάσταση και λειτουργία του κατωτέρω εξοπλισμού: Μία (1) Plasma Wall οθόνη διαστάσεων 3Χ3 αποτελούμενη από εννέα (9) monitors, διαστάσεων 2,79μ. Χ 1,59μ., σε επιδαπέδια βάση στήριξης, με δυνατότητα προβολής σε κάθε monitor διαφορετικού τηλεοπτικού σταθμού μέσω τοποθέτησης σε κάθε monitor RF Receiver. Γ) ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ Ενοικίαση, εγκατάσταση και λειτουργία του κατωτέρω εξοπλισμού: Είκοσι (20) Laptops Hp με έγχρωμη οθόνη, μνήμη τουλάχιστον 4 GB, σκληρό δίσκο τουλάχιστον 500 ΜB, τετραπύρηνο επεξεργαστή, εξόδους εικόνας VGA και HDMI, wi-fi και bluetooth ασύρματες δικτυώσεις, Ethernet ενσύρματη δικτύωση, λειτουργικό σύστημα Windows 8 και Office 2007 Τρεις (3) εκτυπωτές Laser Printer A/M HP Ένα (1) πολυμηχάνημα με λειτουργίες εκτύπωσης, αντιγραφής σε χαρτί Α4, αποστολής φαξ και scanning και Εγκατάσταση, δικτύωση, πρόσβαση Internet, ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) Δ) ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ Καθ όλη τη διάρκεια λειτουργίας του Κέντρου Τύπου θα υπάρχουν έμπειροι τεχνικοί της αναδόχου εταιρείας υπεύθυνοι για την τεχνική υποστήριξη όλων των ανωτέρω μηχανημάτων. ΑΡΘΡΟ 2 ο ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Το κόστος της προαναφερθείσας ενοικίασης και για τις τέσσερις (4) ημέρες (17-18/05/2014 και 24-25/05/2014) λειτουργίας του Κέντρου Τύπου, που θα λάβει χώρα στην έδρα της Γ.Γ.Μ.Ε.-Γ.Γ.Ε.Ε., στο πλαίσιο διεξαγωγής των Δημοτικών και Περιφερειακών Εκλογών καθώς και των Ευρωεκλογών, δε δύναται να υπερβεί το ποσό των εννέα χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ (9.500,00 ), συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ, ήτοι 7.723,57 +ΦΠΑ 23%.
Οι νόμιμες κρατήσεις υπέρ δημοσίου και τρίτων θα βαρύνουν τον ανάδοχο. ΑΡΘΡΟ 3 ο ΠΑΡΑΔΟΣΗ Η εγκατάσταση του ανωτέρω μηχανογραφικού και οπτικοακουστικού εξοπλισμού θα πραγματοποιηθεί μετά την υπογραφή της παρούσας σύμβασης και το αργότερο έως την προηγούμενη ημερομηνία έναρξης της διεξαγωγής των Δημοτικών και Περιφερειακών Εκλογών, ήτοι έως και τις 17/05/2014. ΑΡΘΡΟ 4 ο ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ Η πληρωμή του Αναδόχου θα πραγματοποιηθεί μετά τη λήξη λειτουργίας του Κέντρου Τύπου, ήτοι μετά τις 25/05/2014, μετά την ποιοτική και ποσοτική παραλαβή του προς ενοικίαση ανωτέρω μηχανογραφικού και οπτικοακουστικού εξοπλισμού από την αρμόδια Επιτροπή παραλαβής της Γ.Γ.Μ.Ε.-Γ.Γ.Ε.Ε., με την προσκόμιση του τιμολογίου, λογαριασμού IBAN της εταιρείας και εγγράφου-βεβαίωσης από την αρμόδια τράπεζα ότι το εν λόγω IBAN αντιστοιχεί στη συγκεκριμένη εταιρεία καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν θα ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή και με την έκδοση τακτικού χρηματικού εντάλματος πληρωμής στο όνομα του αναδόχου σε βάρος των πιστώσεων του Προϋπολογισμού της Υπηρεσίας μας έχοντας υπόψη την με αριθμό πρωτοκόλλου 8692/09-05-2014 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης του φορέα 23/760 στον ΚΑΕ 5261, η οποία καταχωρήθηκε στο Βιβλίο Εντολών Πληρωμών της ΥΔΕ στο Υπουργείο Οικονομικών με αριθμό 44097. Ο Ανάδοχος επιβαρύνεται με κάθε νόμιμη κράτηση ή εισφορά, η οποία κατά νόμο βαρύνει αυτόν. Πιο συγκεκριμένα, ο Ανάδοχος βαρύνεται με κρατήσεις 3,072% (ήτοι 3% υπέρ Μ.Τ.Π.Υ., 2% Χαρτόσημο Μ.Τ.Π.Υ. και 20% ΟΓΑ Χαρτοσήμου) καθώς και με παρακράτηση φόρου εισοδήματος. Επίσης, κατά την πληρωμή του Αναδόχου πραγματοποιείται κράτηση 0,10% επί της καθαρής (χωρίς ΦΠΑ) συμβατικής αξίας της ενοικίασης, υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων, βάσει των διατάξεων του άρθρου 1 του ν. 4013/2011 (ΦΕΚ Α 204). Σε περίπτωση τροποποίησης των διατάξεων περί νομίμων κρατήσεων ή/και φόρου εισοδήματος ή οποιαδήποτε άλλη τροποποίηση/συμπλήρωση τυχόν διατάξεων, οι όροι της παρούσας προκήρυξης καθώς και η σύμβαση που πρόκειται να υπογραφεί με τον Ανάδοχο συμμορφώνονται με τα νέα δεδομένα. ΑΡΘΡΟ 5 ο ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΚΧΩΡΗΣΗ Ο Ανάδοχος δεν μπορεί να υποκατασταθεί από τρίτον στην εκτέλεση της παρούσας Σύμβασης, ούτε να εκχωρήσει απαιτήσεις που απορρέουν από την παρούσα, εν όλω ή εν μέρει, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συναίνεση της Αναθέτουσας Αρχής.
ΑΡΘΡΟ 6 ο ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ - ΔΩΣΙΔΙΚΙΑ Για οποιαδήποτε διαφορά μεταξύ των μερών από ή εξ αφορμής της Σύμβασης αρμόδια ορίζονται τα Δικαστήρια των Αθηνών και εφαρμοστέο το Ελληνικό Δίκαιο. Σε περίπτωση διαφορών που ενδεχομένως προκύψουν σχετικά με την ερμηνεία, την εκτέλεση ή την εφαρμογή της Σύμβασης, η Αναθέτουσα Αρχή και ο Ανάδοχος θα καταβάλλουν κάθε προσπάθεια για την εξώδικη επίλυσή τους, σύμφωνα με τους κανόνες της καλής πίστης και των συναλλακτικών ηθών. Για κάθε διαφορά που δεν είναι δυνατό να επιλυθεί σύμφωνα με τα ανωτέρω οριζόμενα, αρμόδια είναι τα δικαστήρια των Αθηνών. ΑΡΘΡΟ 7 ο ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ Οποιαδήποτε τροποποίηση των όρων της Σύμβασης πρέπει να είναι έγγραφη και να υπογράφεται και από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη. ΑΡΘΡΟ 8 ο ΜΗ ΑΠΟΔΥΝΑΜΩΣΗ-ΠΑΡΑΙΤΗΣΗ Η εκ μέρους της Αναθέτουσας Αρχής μη άμεση επιδίωξη ή η μη επιδίωξη των δικαιωμάτων της, δε μπορεί να θεωρηθεί αποδυνάμωση ή παραίτησή της από τα εν λόγω δικαιώματά της, ούτε αποκλείει άσκησή τους στο μέλλον. Εκτός των δικαιωμάτων που καθορίζονται με τη Σύμβαση και τα οποία μπορεί να ασκήσει η Αναθέτουσα Αρχή, θα μπορεί παράλληλα να ασκήσει όλα της τα δικαιώματα που προβλέπονται από την ισχύουσα νομοθεσία, από τα οποία με κανένα τρόπο δεν παραιτείται. ΑΡΘΡΟ 9 ο ΜΕΡΙΚΗ ΑΚΥΡΟΤΗΤΑ Η τυχόν ακυρότητα ενός ή περισσοτέρων όρων της Σύμβασης δεν καθιστά άκυρη ολόκληρη τη Σύμβαση. Αν οποιοσδήποτε όρος της Σύμβασης κηρυχθεί δικαστικά άκυρος, δε θίγεται το κύρος ολόκληρης της Σύμβασης. Τα συμβαλλόμενα μέρη δεσμεύονται σε περίπτωση κατά την οποία όρος της Σύμβασης κηρυχθεί δικαστικά άκυρος ή αντιτίθεται σε ρητή μεταγενέστερη νομοθετική ρύθμιση, να τον αντικαταστήσουν με άλλο όρο ο οποίος θα έχει νόημα όσο το δυνατό πλησιέστερο σε αυτό του αντικατασταθέντος όρου τροποποιώντας τη Σύμβαση κατά τη βούληση των μερών. ΑΡΘΡΟ 10 ο ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ Κανένα από τα μέρη δεν ευθύνεται για παράλειψη εκπλήρωσης των συμβατικών υποχρεώσεών του αν η παράλειψη αυτή είναι απόρροια ανωτέρας βίας, υπό την προϋπόθεση ότι η επικαλούμενη ανωτέρα βία αποδεικνύεται επαρκώς. Ο Ανάδοχος υποχρεούται μέσα σε δύο (2) μέρες από τότε που συνέβησαν τα περιστατικά που συνιστούν την ανωτέρα βία, να αναφέρει εγγράφως αυτά και να προσκομίσει στην
Αναθέτουσα Αρχή τα απαραίτητα στοιχεία. Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος δεν προσκομίσει τα απαιτούμενα αποδεικτικά στοιχεία, στερείται του δικαιώματος να επικαλεστεί την ύπαρξη ανωτέρας βίας. ΑΡΘΡΟ 11 ο ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ Σε περίπτωση καθυστέρησης παράδοσης ή μη προσήκουσας εκτέλεσης των όρων της Σύμβασης, με υπαιτιότητα του Αναδόχου, θα επιβληθούν κυρώσεις, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Π.Δ. 118/2007. ΑΡΘΡΟ 12 ο ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ Η από 12/05/2014 προσφορά του Αναδόχου αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας σύμβασης. Για κάθε αμφισβήτηση σχετικά με τους όρους της παρούσας σύμβασης, ισχύουν οι διατάξεις του Π.Δ. 118/2007, του Ν. 2286/95 και του Ν. 2362/95. Κάθε δικαστική διαφορά μεταξύ της Υπηρεσίας και του αναδόχου, υπάγεται στην αρμοδιότητα των δικαστηρίων της Αθήνας. Η παρούσα σύμβαση, η οποία συντάχθηκε σε απλά φύλλα χαρτιού σε τρία όμοια αντίτυπα, αφού διαβάστηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται νόμιμα από τους συμβαλλόμενους. Ο Ι Σ Υ Μ Β Α Λ Λ Ο Μ Ε Ν Ο Ι Για τη Γενική Γραμματεία Μέσων Ενημέρωσης Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης και Επικοινωνίας Για τον Ανάδοχο Ο Γενικός Γραμματέας Μέσων Ενημέρωσης Ιωάννης Παναγιωτόπουλος ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ Α. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Α.Ε