ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΑΤΡΑΣ Αριθμ. πρωτ. 0727 ΤΜΗΜΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Πάτρα 28-5-20 ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ Μεγ. Αλεξάνδρου 26.4 Πάτρα Πληροφορίες: Καρακώστας Αθ. Τηλέφωνο: 2606945-450 FAX : 260 6976 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ για την προμήθεια εργαστηριακού εξοπλισμού στα πλαίσια του υποέργου 05 με τίτλο «Δημιουργία ενός πρότυπου εργαλείου αξιολόγησης της οσφυαλγίας προς χρήση από Έλληνες επαγγελματίες υγείας, μέσω της συστηματικής καταγραφής του προβλήματος της οσφυαλγίας», προϋπολογισμού.000,00 συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ στα πλαίσια της πράξης: Αρχιμήδης ΙΙΙ Ενίσχυση Ερευνητικών Ομάδων στο ΤΕΙ Πάτρας» με κωδ. MIS 8592 Το ΤΕΙ Πάτρας, Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας, έχοντας υπόψη:. Την Κ.Υ.Α 679/ΦΕΚ Β 826/0.09.996 όπως κυρώθηκε με το άρθρο 6 του Ν. 794/2009 (ΦΕΚ Α 56/04.09.2009) «Ρύθμιση θεμάτων του πανεπιστημιακού και τεχνολογικού τομέα της ανώτατης εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις» και τροποποιήθηκε με το άρθρο 6 του Ν.848/200 (ΦΕΚ Α 7/200). 2. Το Π.Δ. 8/2007 «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου».. Την απόφαση του Υπουργού Οικονομικών αρ. 50/79/ΦΕΚ 29/τ.Β /-8-200 «αύξηση των χρηματικών ποσών του άρθρου 8 παρ. του Ν. 262/95 για τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων που αφορούν προμήθεια προϊόντων, παροχή υπηρεσιών ή εκτέλεση έργων» 4. Το Ν. 86/200 (ΦΕΚ 2/τ.Α /-7-200) Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις», 5. Το Π.Δ. 60/2007 (ΦΕΚ 64/τ.Α /6--2007) «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2004/8/ΕΚ περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών, όπως τροποποιήθηκε με την Οδηγία 2005/5/ΕΚ της Επιτροπής και την Οδηγία 2005/75/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 6ης Νοεμβρίου 2005», 6. Την Οδηγία 2004/8/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της ης Μαρτίου Περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών (όπως τροποποιήθηκε με την Οδηγία 2005/5/ΕΚ της Επιτροπής της 7 ης Σεπτεμβρίου 2005 για την τροποποίηση του παραρτήματος ΧΧ της οδηγίας 2004/7/ΕΚ και του παραρτήματος VIII της οδηγίας 2004/8/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου περί δημοσίων συμβάσεων και τον Κανονισμό 208/2005 της 9 ης Δεκεμβρίου 2005 για την τροποποίηση των οδηγιών 2004/4/ΕΚ και 2004/8/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τα κατώτατα όρια εφαρμογής τους κατά τη διαδικασία σύναψης συμβάσεων), 7. Την µε αριθμ. 8/7-5-20 απόφαση της Επιτροπής Ερευνών µε την οποία εγκρίθηκε η διενέργεια πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την Προμήθεια εργαστηριακού

εξοπλισμού στα πλαίσια του υποέργου 05 «Δημιουργία ενός πρότυπου εργαλείου αξιολόγησης της οσφυαλγίας προς χρήση από Έλληνες επαγγελματίες υγείας, μέσω της συστηματικής καταγραφής του προβλήματος της οσφυαλγίας» στα πλαίσια της πράξης: «Αρχιμήδης ΙΙΙ Ενίσχυση Ερευνητικών Ομάδων στο ΤΕΙ Πάτρας» του Ε.Π. «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση με κωδ. MIS 8592. ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ Πρόχειρο Μειοδοτικό Διαγωνισμό, με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή, για την προμήθεια εργαστηριακού εξοπλισμού στα πλαίσια του υποέργου 05 «Δημιουργία ενός πρότυπου εργαλείου αξιολόγησης της οσφυαλγίας προς χρήση από Έλληνες επαγγελματίες υγείας, μέσω της συστηματικής καταγραφής του προβλήματος της οσφυαλγίας» στα πλαίσια της πράξης: «Αρχιμήδης ΙΙΙ Ενίσχυση Ερευνητικών Ομάδων στο ΤΕΙ Πάτρας» του Ε.Π. «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση με κωδ. MIS 8592. Η προμήθεια διαχωρίζεται σε δύο (2) τμήματα. Α) Τμήμα : ΦΟΡΗΤΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΣΠΟΝΔΥΛΙΚΗΣ ΣΤΗΛΗΣ ΚΑΙ ΓΩΝΙΟΜΕΤΡΩΝ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΗΘΗΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΣΘΕΝΩΝ Προϋπολογισμός:.200,00 συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. Β) Τμήμα 2: ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΠΟΝΔΥΛΙΚΗΣ ΣΤΗΛΗΣ Προϋπολογισμός:.800,00 συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. Συνολικός προϋπολογισμός:.000,00 συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. Προσφορές θα γίνονται δεκτές για το σύνολο του κάθε τμήματος ή για το σύνολο της προμήθειας. Προσφορές για είδη του Τμήματος ή των Τμημάτων δεν θα γίνονται δεκτές. Επισημαίνεται ότι εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές. Αντιπροσφορά ή τροποποίηση της προσφοράς ή προσφορά η οποία κατά την κρίση της επιτροπής του διαγωνισμού εξομοιώνεται με αντιπροσφορά, δεν λαμβάνεται υπόψη. Ο συμμετέχων δε δικαιούται σε καμία περίπτωση να διαμαρτυρηθεί ή να επικαλεστεί λόγους προσφυγής κατά της απόρριψης τέτοιων προσφορών. Ο διαγωνισμός πραγματοποιείται για τις ανάγκες του ερευνητικού χρηματοδοτούμενου έργου, «Αρχιμήδης ΙΙΙ - Επένδυση στην κοινωνία της γνώσης μέσω του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο - ΕΚΤ) και από εθνικούς πόρους μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ). Η παραλαβή των προσφορών θα γίνει μέχρι την 2-6-20 ημέρα Τετάρτη και ώρα...4:00 μ.μ... στα γραφεία του Ειδικού Λογαριασμού του ΤΕΙ Πάτρας (ΒΙΛΑ ΚΟΛΑ). Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει από την αρμόδια επιτροπή που έχει συσταθεί για το σκοπό αυτό σε χρόνο που αυτό θα καταστεί δυνατό. Προσφορές που παραλαμβάνονται μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα (4:00 μ.μ.), επιστρέφονται ως εκπρόθεσμες. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν Φυσικά Πρόσωπα ή Νομικά Πρόσωπα ή ενώσεις αυτών που λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η διάθεση των τευχών του διαγωνισμού γίνεται από τη Γραμματεία του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας του ΤΕΙ-Πάτρας, Μ. Αλεξάνδρου κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες 8:00 π.μ. 4:00μ.μ. Οι προσφορές μπορούν να υποβληθούν αυτοπροσώπως ή με εκπρόσωπο στο Πρωτόκολλο του Τμήματος Ερευνητικών Προγραμμάτων (Ειδικός Λογαριασμός) του ΤΕΙ Πάτρας, Μ. Αλεξάνδρου μέχρι την ανωτέρω ημερομηνία και ώρα. Επίσης μπορούν να αποσταλούν με οποιονδήποτε τρόπο (ταχυδρομικώς κ.λ.π) στην ανωτέρω διεύθυνση με την απαραίτητη όμως προϋπόθεση ότι αυτές θα περιέρχονται στην υπηρεσία μέχρι την ανωτέρω ημερομηνία και ώρα. Όσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος στον διαγωνισμό πρέπει να καταθέσουν επί ποινή αποκλεισμού έγγραφη σφραγισμένη προσφορά.

Στο φάκελο της προσφοράς θα πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς τα στοιχεία του αποστολέα, ο αριθμός πρωτοκόλλου της προκήρυξης, η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού και προς που απευθύνεται η προσφορά (ΕΛΚΕ ΤΕΙ Πάτρας). Μέσα στον σφραγισμένο φάκελο προσφοράς τοποθετούνται όλα τα σχετικά με την προσφορά στοιχεία και ειδικότερα τα εξής: Α. Δικαιολογητικά: (ένα αντίγραφο) Υπεύθυνη Δήλωση του ν. 599/86 υπογεγραμμένη από τον νόμιμο εκπρόσωπο του υποψηφίου με θεώρηση του γνήσιου της υπογραφής, με την οποία θα δηλώνεται από τον υποψήφιο ή τον νόμιμο εκπρόσωπό του ότι: α). Έλαβε γνώση και αποδέχεται πλήρως τους όρους της παρούσας προκήρυξης β). Είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμερος. (Ο μειοδότης πριν την κατακύρωση θα πρέπει να προσκομίσει ασφαλιστική και φορολογική ενημερότητα, διαφορετικά κηρύσσεται έκπτωτος με απόφαση της Επιτροπής Ερευνών και η προμήθεια ανατίθεται στον επόμενο μειοδότη κ.ο.κ). γ). Δεν έχει αποκλειστεί από διαγωνισμούς του Δημοσίου για οποιονδήποτε λόγο με απόφαση του Υπουργείου Ανάπτυξης ή άλλων Υπουργείων. δ). Δεν έχει καταδικασθεί με οριστική καταδικαστική απόφαση για τα ακόλουθα αδικήματα: Για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 παρ. της Κοινής δράσης της 98/77_ΕΥ του Συμβουλίου. Για δωροδοκία, όπως αυτή ορίζεται αντίστοιχα στο άρθρο της πράξης του Συμβουλίου της 26 ης Μαϊου 997 και στο άρθρο 2 παρ. της κοινής δράσης 98/42/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου. Για απάτη, κατά την έννοια του άρθρου της σύμβασης σχετικά με την προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. Για νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, όπως ορίζεται στο άρθρο της Οδηγίας 9/08/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 0 ης Ιουνίου 99, για την πρόληψη χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες 2. ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ: (σε δύο (2) αντίγραφα). Τα τεχνικά καθώς και τα λοιπά στοιχεία της προσφοράς, τοποθετούνται σε χωριστό σφραγισμένο φάκελο, μέσα στον κυρίως φάκελο, με την ένδειξη «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ».. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ: (σε δύο (2) αντίγραφα). Τα οικονομικά στοιχεία, επί ποινή απορρίψεως, τοποθετούνται σε χωριστό σφραγισμένο φάκελο, επίσης μέσα στον κυρίως φάκελο με την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ». Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη, με απόφαση της Επιτροπής Ερευνών, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου για την αξιολόγηση των προσφορών οργάνου. Στην τιμή θα περιλαμβάνεται η αξία των προσφερόμενων και τα έξοδα μεταφοράς παράδοσης - εγκατάστασης του εξοπλισμού στους υποδεικνυόμενους χώρους των Τμημάτων του ΤΕΙ Πάτρας. Η οικονομική προσφορά θα δοθεί και σε ηλεκτρονική μορφή (cd). Η τιμή της προσφοράς θα δοθεί υποχρεωτικά σε. Προσφορά που δίνει τιμή σε συνάλλαγμα ή με ρήτρα συναλλάγματος απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό πρέπει υποχρεωτικά να έχουν υπογεγραμμένη τόσο την τεχνική όσο και την οικονομική τους προσφορά. Η αξιολόγηση των προσφορών θα γίνει με κριτήριο την χαμηλότερη τιμή. Για την αξιολόγηση των προσφορών λαμβάνονται υπόψη κυρίως τα παρακάτω στοιχεία. Η συμφωνία της προσφοράς προς τους όρους και τις απαιτήσεις της παρούσας διακήρυξης. 2. Ο ανταγωνισμός που αναπτύχθηκε. Η κατακύρωση γίνεται στον συμμετέχοντα με την χαμηλότερη τιμή εκ των συμμετεχόντων των οποίων οι προσφορές έχουν κριθεί ως αποδεκτές.

Η κατακύρωση του αποτελέσματος του διαγωνισμού θα γίνει από την Επιτροπή Ερευνών του ΤΕΙ Πάτρας, η οποία διατηρεί το δικαίωμα να εγκρίνει ή να απορρίψει το αποτέλεσμα ή να ματαιώσει το Διαγωνισμό ή την εν γένει προμήθεια ή να επαναλάβει το Διαγωνισμό ή να προσφύγει στην διαδικασία της διαπραγμάτευσης, όταν συντρέχει λόγος επείγοντος που δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα της Υπηρεσίας. Κανένας από τους συμμετέχοντες στο διαγωνισμό δεν έχει δικαίωμα αποζημίωσης σε καμία περίπτωση. Η σύμβαση θα συνταχθεί στην ελληνική γλώσσα. Τροποποίηση της σύμβασης μπορεί να γίνει μόνο εγγράφως και υπό τον όρο ότι δεν τροποποιείται το φυσικό αντικείμενο της πράξης. Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους προμηθευτές για ενενήντα ημέρες (90) τουλάχιστον, από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού. Για τις διοικητικές προσφυγές ισχύει ως έχει το άρθρο 5 του Π.Δ 8/2007. Τον ανάδοχο βαρύνουν τα έξοδα μεταφοράς, η ασφάλεια, κ.λ.π. μέχρι τον τόπο και χώρο τοποθέτησης που θα υποδειχθεί από τον Ειδικό Λογαριασμό Κονδυλίων Έρευνας. Ως τόπος παράδοσης ορίζονται οι εγκαταστάσεις του ΤΕΙ Πάτρας (Παράρτημα Αιγίου), σε χώρους που θα υποδειχθούν από τον αναθέτοντα. Η παράδοση των υπό προμήθεια ειδών θα γίνει το αργότερο εντός είκοσι (25) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης. Η ευθύνη της παραλαβής των ειδών ανήκει στην επιτροπή παραλαβής. Στον ανάδοχο γίνεται παρακράτηση φόρου προμηθευτών και κράτηση ύψους 0,0% υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων για το ποσό της σύμβασης προ ΦΠΑ. Τραπεζικά τέλη και άλλες επιβαρύνσεις, βαρύνουν τον ανάδοχο. Η πληρωμή στον προμηθευτή θα γίνει με την εξόφληση του 00% της συμβατικής αξίας μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή των ειδών. Απαραίτητη προϋπόθεση για την πληρωμή είναι ότι θα έχουν καταβληθεί στον Ειδικό Λογαριασμό τα χρηματικά ποσά που αντιστοιχούν στην εκάστοτε φάση του έργου από τον φορέα χρηματοδότησης. Τα δικαιολογητικά πληρωμής που απαιτούνται είναι τα εξής: ) Πρωτόκολλο ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής, 2) Τιμολόγιο του προμηθευτή, ) Φορολογική ενημερότητα κα 4) Ασφαλιστική ενημερότητα. Απαγορεύεται η εκχώρηση από τον ανάδοχο σε οποιονδήποτε τρίτο, των υποχρεώσεων και δικαιωμάτων που απορρέουν από τη σύμβαση που θα συναφθεί μεταξύ αυτού και του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας. Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας έχει το δικαίωμα να κηρύξει έκπτωτους τους προμηθευτές αφού λάβει υπ όψιν του όσα ισχύουν στο άρθρο 4 του Π.Δ 8/2007. Όσα ρητά δεν αναφέρονται στην παρούσα ισχύουν οι διατάξεις του ΠΔ 8/2007. Αρμόδια για την επίλυση οποιασδήποτε διαφοράς που απορρέει από την παρούσα ή από την σύμβαση που θα συνταχθεί σε εκτέλεση αυτής, είναι τα δικαστήρια της Πάτρας. Το τεύχος της προκήρυξης θα καταχωρηθεί στην ιστοσελίδα του ΤΕΙ-Πάτρας (www.teipat.gr Γενικές πληροφορίες - Προμήθειες), του ΕΛΚΕ (www.elke.teipat.gr Προμήθειες υλικού) και του γ) Επιχειρησιακού Προγράμματος Εκπαίδευση και Δια βίου Μάθηση»- www.edulll.gr Η Πρόεδρος της Επιτροπής Δρ. Σωτηρία Αντωνοπούλου Καθηγήτρια

Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α Ι ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΟΥ ΥΠΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΠΛΙΣΜΟΥ Παρατήρηση: Όπου και αν στις παρακάτω προδιαγραφές εμπεριέχονται αναφορές εμπορικών σημάτων, ή αναφορές ορισμένης καταγωγής ή παραγωγής, ισχύουν και τα ισοδύναμα αυτών. Τμήμα : ΦΟΡΗΤΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΣΠΟΝΔΥΛΙΚΗΣ ΣΤΗΛΗΣ ΚΑΙ ΓΩΝΙΟΜΕΤΡΩΝ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΗΘΗΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΣΘΕΝΩΝ - Προϋπολογισμός.200,00 με ΦΠΑ Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΒΑΣΕΙ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΟΣΟ ΤΗΤΑ ΦΟΡΗΤΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΣΠΟΝΔΥΛΙΚΗΣ ΣΤΗΛΗΣ ΚΑΙ ΓΩΝΙΟΜΕΤΡΩΝ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΗΘΗΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΠΑΛΕΣ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΣ (MEDICINE BALLS, μικρού μεσαίου & μεγάλου μεγέθους) Σετ με τρεις () πλαστικές ή δερμάτινες ή επικάλυψης βινυλίου μπάλες βάρους 2, 4 και 8 libs (περίπου 0.9,,8 και.6 κιλά) για ενδυνάμωση, αύξηση εύρους τροχιάς και ελαστικότητας άνω άκρων, κάτω άκρων και κορμού. 2 ΣΤΡΩΜΑΤΑ ΔΑΠΕΔΟΥ (ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΣ) Στρώμα με μέγιστη απορροφητικότητα ενέργειας και πολύ μεγάλη ανθεκτικότητα. Αντιολισθητικό, εύχρηστο, αναδιπλούμενο, αντιμικροβιακό και φιλικό στο δέρμα. Οι διαστάσεις να είναι 85cm 60cm, 85cm 00cm και 200cm 25cm & πάχους 5cm. Να έχει αδιάβροχο και αντιβακτηριακό κάλυμμα ΛΑΣΤΙΧΑ ΕΝΔΥΝΑΜΩΣΗΣ Τα λάστιχα χρωμάτων (α)κίτρινο, (β) πράσινο και (γ) μπλε, όπου το κάθε χρώμα να αντιστοιχεί σε διαφορετικής αντίστασης (δυσκολίας) λάστιχο. Το κάθε λάστιχο να έχει μήκος τουλάχιστον 5.5. μέτρων 4 ΣΤΑΤΙΚΟ ΚΥΚΛΟΕΡΓΟΜΕΤΡΟ Μαγνητικό στατικό Κυκλοεργόμετρο με ενδείξεις χρόνου, ισχύος, συχνότητας περιστροφών και θερμίδων. 5 Biofeedback τύπου stabilizer Φορητή συσκευή βιοανατροφοδότησης για δυναμική σταθεροποίηση (pressure biofeedback) 6 Πλατφόρμα (δίσκος) ισορροπίας Δίσκος ισορροπίας πλαστικός ή ξύλινος για εκτέλεση ασκήσεων δυναμικής ισορροπίας κάτω άκρων και κορμού. 7 Ελαστικές μπάλες Φυσικοθεραπείας Physioballs) Μπάλες anti-burst, φουσκωτές ελαστικές, θεραπείας, στρογγυλές με διάμετρο 95 cm 8 Ελαστικές μπάλες Φυσικοθεραπείας Physioballs) Μπάλες anti-burst, φουσκωτές ελαστικές θεραπείας, στρογγυλές με διάμετρο 20 cm,

9 Ελαστικές μπάλες Φυσικοθεραπείας Physioballs) Μπάλες anti-burst, φουσκωτές ελαστικές, θεραπείας, 55 Χ 90cm 0 Ελαστικές μπάλες Φυσικοθεραπείας Physioballs) Μπάλες anti-burst, φουσκωτές ελαστικές θεραπείας, 70 Χ 5cm Τμήμα 2: ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΠΟΝΔΥΛΙΚΗΣ ΣΤΗΛΗΣ προϋπολογισμός.800,00 με ΦΠΑ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΠΟΝΔΥΛΙΚΗΣ ΣΤΗΛΗΣ ΓΩΝΙΟΜΕΤΡΑ μικρού & μεγάλου μεγέθους Να είναι πλαστικά με ακριβείς ενδείξεις ανά μοίρα, για μέτρηση τροχιάς κίνησης περιφερικών αρθρώσεων (γόνατος, αγκώνος κτλ.)με ενδείξεις από 0 to 80 για μικρές αρθρώσεις 6 ¾ inch 0 2 ΓΩΝΙΟΜΕΤΡΑ μικρού & μεγάλου μεγέθους Να είναι πλαστικά με ακριβείς ενδείξεις ανά μοίρα, για μέτρηση τροχιάς κίνησης περιφερικών αρθρώσεων (γόνατος, αγκώνος κτλ.)με ενδείξεις από 0 to 80 για ενδιάμεσες αρθρώσεις 8 inch 0 ΓΩΝΙΟΜΕΤΡΑ μικρού & μεγάλου μεγέθους Να είναι πλαστικά με ακριβείς ενδείξεις ανά μοίρα, για μέτρηση τροχιάς κίνησης περιφερικών αρθρώσεων (γόνατος, αγκώνος κτλ.)με ενδείξεις από 0 to 80 για μεγάλες αρθρώσεις 2 /2 inch 0 4 ΖΩΝΕΣ ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ Mulligan (για manual therapy ) Να είναιδιαστάσεων περίπου 220cm κατάλληλες για κινητοποίηση και σταθεροποίηση αρθρώσεων (manual therapy-χειρισμοί τύπου Mulligan & Kaltenborn) 5 ΖΩΝΕΣ ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ Mulligan (για manual therapy ) Να είναι διαστάσεων περίπου 270cm, κατάλληλες για κινητοποίηση και σταθεροποίηση αρθρώσεων (manual therapy-χειρισμοί τύπου Mulligan & Kaltenborn) 6 ΣΦΥΡΑΚΙ ΑΝΤΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΩΝ Σφυράκι από πλαστικό ή υλικό ελαστικό τύπου καουτσούκ για έλεγχο αντανακλαστικών σε νευρολογικούς ασθενείς 6 7 ΜΕΖΟΥΡΕΣ Κλασσικές μεζούρες για μέτρηση φαινομενικής ανισοσκελίας κτλ. 6 8 ΒΑΚΤΗΡΙΕΣ ΑΓΚΩΝΟΣ (Καναδικού τύπου) πατερίτσες (Καναδικού τύπου) με ειδική λαβή για ασθενείς με Ρευματοειδή αρθρίτιδα (ρυθμιζόμενου ύψους) ζεύγος 9 ΒΑΚΤΗΡΙΕΣ ΜΑΣΧΑΛΗΣ (Μασχαλιαίες) Πατερίτσες απλές μασχαλιαίες ζεύγος 0 ΣΦΗΝΕΣ ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΣΗΣ /ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ Να είναι από ενδιάμεσο σκληρό σχετικά υλικό, κατάλληλες για σταθεροποίηση αρθρώσεων /άκρων /οστών, στιβαρές, χωρίς μεγάλο όγκο. Μεγέθους 50x40x 2 ΣΦΗΝΕΣ ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΣΗΣ /ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ Να είναι από ενδιάμεσο σκληρό σχετικά υλικό, κατάλληλες για σταθεροποίηση αρθρώσεων /άκρων /οστών, στιβαρές, χωρίς μεγάλο όγκο. Μεγέθους 0x20x2 2

2 PIN /PRICK SENSATION STICK Σετ μέτρησης /αξιολόγησης αισθητικών δυνατοτήτων (π.χ. εν τω βάθει, επιπολής αισθητικότητα) για νευρολογικούς ασθενείς 6 ΠΑΡΑΛΛΗΛΕΣ ΜΠΑΡΕΣ (ΔΙΖΥΓΟ) Με προσαρμοζόμενο ύψος 69-00cm, διαστάσεις 50-66cm Πληροφορίες σχετικά με τις προδιαγραφές: τηλ. 2690650 κ. Ηλίας Τσέπης. Η Πρόεδρος της Επιτροπής Ερευνών Δρ. Σωτηρία Αντωνοπούλου Καθηγήτρια

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ Σ Χ Ε Δ Ι Ο Σ Υ Μ Β Α Σ Η Σ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΠΑΤΡΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ Σήμερα ημέρα.. στα γραφεία του Τ.Ε.Ι. Πάτρας, οι έχοντες εξουσιοδότηση για να υπογράψουν, αφενός μεν ο Πρόεδρος του ΕΛΚΕ ΤΕΙ Πάτρας, νόμιμος εκπρόσωπός του, και αφετέρου ο κ..με αριθμό ταυτότητος.και Α.Φ.Μ.. νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρείας που έχει έδρα στην συμφώνησαν τα κάτωθι: Ο πρώτος των συμβαλλομένων, έχοντας υπόψη του το υπ αρίθμ.. πρακτικό της επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού, το οποίο εγκρίθηκε με την υπ αρίθμ. απόφαση της Επιτροπής Ερευνών, αναθέτει στο δεύτερο των συμβαλλομένων την προμήθεια αναλωσίμων υλικών όπως αναφέρεται παρακάτω. Α/Α Π Ε Ρ Ι Γ Ρ Α Φ Η Τεμ. Τιμή Τεμ. Σύνολο Σύνολο Φ.Π.Α. 2% Γεν. Σύνολο Η παράδοση των παραπάνω θα γίνει με έξοδα και ευθύνη της εταιρείας στους χώρους του ΤΕΙ Πάτρας όπου θα τους υποδειχθεί ως εξής: Η αρμόδια επιτροπή παραλαβής θα εξετάσει ποιοτικά και ποσοτικά τα είδη. Κατά την παράδοση θα είναι και ο μόνος εκπρόσωπος του προμηθευτή. Σε περίπτωση εκπρόθεσμης παράδοσης των ειδών μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου, όπως διαμορφώθηκε με τυχόν μετάθεση και μέχρι λήξης του χρόνου παράτασης που χορηγήθηκε, επιβάλλεται πρόστιμο που υπολογίζεται ως εξής: α. Για καθυστέρηση που περιορίζεται σε χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει το ¼ του μεγίστου προβλεπομένου χρόνου παράτασης που χορηγήθηκε, ποσοστό 0,5% επί της συμβατικής αξίας της ποσότητας που παραδόθηκε εκπρόθεσμα. β. Για καθυστέρηση που περιορίζεται σε χρονικό διάστημα από το ¼ μέχρι το ½ του μεγίστου προβλεπομένου χρόνου παράτασης ποσοστό 2% επί της συμβατικής αξίας της ποσότητας που παραδόθηκε εκπρόθεσμα. Εάν κατά τον υπολογισμό του χρόνου παράτασης των περιπτώσεων α και β προκύπτει κλάσμα ημέρας, θεωρείται ολόκληρη ημέρα. γ. Για καθυστέρηση που υπερβαίνει το παραπάνω ½, ποσοστό 5% επί της συμβατικής αξίας της ποσότητας που παραδόθηκε εκπρόθεσμα. Τα παραπάνω, κατά περίπτωση ποσοστά προστίμων υπολογίζονται επί της συμβατικής αξίας των εκπρόθεσμα παραδοθέντων, χωρίς Φ.Π.Α.

Στην παρούσα σύμβαση, επισυνάπτονται ως αναπόσπαστα στοιχεία αυτής, αποτελώντας ενιαίο κείμενο με αυτή, δεσμεύοντας εξίσου τα συμβαλλόμενα μέρη και με την αναφερόμενη σειρά ισχύος τα εξής, αρχής γενομένης από την παρούσα σύμβαση, ως επέχουσας πρωταρχική ισχύ, έναντι των υπολοίπων συμβατικών εγγράφων: Η Διακήρυξη του Διαγωνισμού, Η Οικονομική προσφορά του Αναδόχου Το πρακτικό κατακύρωσης, Όλες οι Δηλώσεις του «Αναδόχου» που προβλέπονται από τα άρθρα της Διακήρυξης. Η πληρωμή θα γίνει μετά την παράδοση και παραλαβή των ειδών, με ένταλμα που θα εκδοθεί στο όνομα του δεύτερου των συμβαλλομένων. Απαραίτητη προϋπόθεση για την πληρωμή είναι ότι θα έχουν καταβληθεί στον Ειδικό Λογαριασμό τα χρηματικά ποσά που αντιστοιχούν στην εκάστοτε φάση του έργου από τον φορέα χρηματοδότησης. Αφού συντάχθηκε το παρόν υπογράφεται σε τρία () αντίτυπα ως ακολούθως. Ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ Ο ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡ. ΕΡΕΥΝΩΝ