ιεύθυνση Περιφέρειας Αττικής ΣΧΕ ΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΑ / ΕΡΓΟ -0468/2013 ΕΡΓΟ : «ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ ΧΡΗΣΤΩΝ ΙΚΤΥΟΥ ΤΩΝ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΩΝ ΤΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΤΟΥ Ε ΗΕ»
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Άρθρο 1: Αντικείµενο της Σύµβασης Άρθρο 2: Τεχνική Περιγραφή του Έργου Άρθρο 3: ιάρκεια Σύµβασης Άρθρο 4: Συµβατικό Τίµηµα Άρθρο 5: Τρόπος Πληρωµής Άρθρο 6: Εκπροσώπηση του.ε...η.ε Άρθρο 7: Εκπροσώπηση του Αναδόχου Άρθρο 8: Προσωπικό του Αναδόχου Άρθρο 9: Ευθύνες του Αναδόχου Άρθρο 10: Υποχρεώσεις του Αναδόχου ιασφάλιση τήρησης εργατικής και ασφαλιστικής Νοµοθεσίας Άρθρο 11: Ποινικές Ρήτρες Άρθρο 12: Απαγόρευση Υποκατάστασης και Εκχώρησης Άρθρο 13: Φορολογικές Υποχρεώσεις Άρθρο 14: Εγγύηση Καλής Εκτέλεσης Άρθρο 15: Ασφαλίσεις Άρθρο 16: Ειδικοί Όροι Άρθρο 17: Καταγγελία της Σύµβασης Άρθρο 18 : Απαιτήσεις ιαφωνίες Άρθρο 19 : ωσιδικία ΠΑΡΑΡΤΉΜΑΤΑ Παράρτηµα Ι Τεχνική Περιγραφή του Έργου. Παράρτηµα ΙΙ Ασφαλίσεις 2
ΣΥΜΒΑΣΗ ΥΠ'ΑΡIΘ. ΠΑ/ΕΡΓΟ-0468/2013 ΕΡΓΟ : «ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ ΧΡΗΣΤΩΝ ΙΚΤΥΟΥ ΤΩΝ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΩΝ ΤΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΤΟΥ Ε ΗΕ» Στην Αθήνα σήµερα, την., µεταξύ της Ανώνυµης Εταιρείας µε την επωνυµία «ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΙΚΤΥΟΥ ΙΑΝΟΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ» και το διακριτικό τίτλο «Ε ΗΕ Α.Ε.» ή «Ε ΗΕ» (εφεξής καλούµενης ο «Ε ΗΕ» ή η «Εταιρεία») που εδρεύει στην Αθήνα, στην οδό Περραιβού 20 και Καλλιρρόης 5 και εδώ εκπροσωπείται νόµιµα από τον κ. Πατερώνη Ανδρέα ιευθυντή ιεύθυνσης Περιφέρειας Αττικής και της εταιρείας (εφεξής καλούµενη «Ο ΑΝΑ ΟΧΟΣ»), που εδρεύει στ και εκπροσωπείται νόµιµα από την κα / τον κ. συµφωνούνται και συνοµολογούνται ρητά και ανεπιφύλακτα τα ακόλουθα, η ισχύς των οποίων µε καµία άλλη συµφωνία που δεν περιλαµβάνεται στην παρούσα σύµβαση δύναται να αναιρεθεί. Κατά συνέπεια, κανένα από τα συµβαλλόµενα µέρη δεν δικαιούται να επικαλεστεί οποιαδήποτε συµφωνία που δεν προβλέπεται στην παρούσα σύµβαση, τα «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ» ή τα «ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΑ» αυτής. Οποιεσδήποτε ανακοινώσεις, γραπτές ή προφορικές, που έγιναν, πριν από την υπογραφή της παρούσας σύµβασης, θεωρούνται σαν ανακληθείσες και σαν στερούµενες οποιασδήποτε ισχύος. Αρθρo 1o Αντικείµενο της Σύµβασης 1. Με την παρούσα Σύµβαση ο «Ε ΗΕ» µετά από το υπ αριθ. ΕΡΓΟ- 0468/2013 διακήρυξη κατά την οποία ο Ανάδοχος αναδείχθηκε µειοδότης, αναθέτει σ αυτόν και ο Ανάδοχος αναλαµβάνει την εκτέλεση του έργου που αφορά σε µεταφορά του Φυσικού Αρχείου των φακέλων των χρηστών δικτύου (Φάκελοι Παροχής) της ιεύθυνσης Περιφέρειας Αττικής σε κεντρικό Χώρο Αρχειοθέτησης στην Ελευσίνα («Κεντρικό Φυσικό Αρχείο») (ταχ. δ/νση: Ηρώων Πολυτεχνείου 108, Ελευσίνα), σε ειδικά διαµορφωµένο χώρο φύλαξης, και στον οποίο θα υιοθετηθούν βέλτιστες πρακτικές και τεχνολογίες ηλεκτρονικής διαχείρισης Φυσικού Αρχείου (Records Management). 2. Το αντικείµενο του αφορά στη µεταφορά του Φυσικού Αρχείου Φακέλων Παροχών συγκεκριµένων Πρακτορείων της ιεύθυνσης Περιφέρειας Αττικής του Ε ΗΕ, στην παροχή υπηρεσιών αρχειοθέτησης των Φακέλων Παροχών, στην προµήθεια και εγκατάσταση ενός πληροφοριακού Συστήµατος ιαχείρισης Φυσικού Αρχείου (Record Management System) µέσω του οποίου θα οργανωθεί το σύστηµα αποθήκευσης σε ράφια και θα εκτελείται η διαχείριση 3
των Φακέλων Παροχών και των κιβωτίων του Φυσικού Αρχείου καθώς και στη συντήρηση του υπόψη προγράµµατος (Παράγραφος 3.7 - Παράρτηµα Ι «Τεχνική Περιγραφή»). Αρθρo 2o Τεχνική Περιγραφή του Έργου 1. Το έργο της παρούσας Σύµβασης θα εκτελεσθεί σύµφωνα µε την τεχνική περιγραφή, όπως αυτή αναλύεται στο συνηµµένο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο µέρος της Σύµβασης και το οποίο περιλαµβάνει: Περιγραφή υφιστάµενης κατάστασης ιαστασιολόγηση Έργου Απαιτήσεις Ε ΗΕ από Ανάδοχο Αρθρo 3o ιάρκεια Σύµβασης 1. Η διάρκεια της παρούσας Σύµβασης είναι είκοσι µία (21) εβδοµάδες. Αρχίζει από../2015 και λήγει στις./2015, µε µονοµερές δικαίωµα του Ε ΗΕ για παράταση της χρονικής διάρκειας έως ένα (1) µήνα, εφόσον δεν θα έχει εξαντληθεί το 30% του επιπλέον Συµβατικού τιµήµατος. Τα βασικά επιµέρους ορόσηµα της Σύµβασης ορίζονται ως εξής: Φάση / ραστηριότητα Παραδοτέο Αναδόχου Χρονοδιάγραµµα (από υπογραφή σύµβασης) Ανάλυση Απαιτήσεων & Σχεδιασµός Συστήµατος Παραµετροποίηση και έλεγχος του προσαρµοσµένου Συστήµατος ιαχείρισης Φυσικού Αρχείου Εκτέλεση οκιµών από τους Χρήστες του Ε ΗΕ µε παρουσία Στελεχών του Αναδόχου (User Acceptance Tests - UAT) ιόρθωση σφαλµάτων λογισµικού και επίλυση θεµάτων που έχουν προκύψει Έναρξη Παραγωγικής Λειτουργίας Συστήµατος και έναρξη αρχειοθέτησης Ολοκλήρωση έργου (Προσωρινή Παραλαβή Έργου) Οριστική Παραλαβή Έργου Σχεδιασµός Συστήµατος και ιαδικασιών Αρχειοθέτησης Φυσικού Αρχείου Ε ΗΕ Παραµετροποιηµένο Λογισµικό στο οποίο έχουν ολοκληρωθεί οι οκιµές / Έλεγχοι από τον Ανάδοχο (Integration και Stress Tests) και έχουν γίνει αποδεκτά από τον Ε ΗΕ 4 Τέλος 1ης εβδοµάδας Τέλος 4ης εβδοµάδας 5η εβδοµάδα 6η εβδοµάδα Αρχή 7ης εβδοµάδας Τέλος 21ης εβδοµάδας Ένα (1) έτος µετά την προσωρινή παραλαβή
Η εκτέλεση των επιµέρους εργασιών από τον Ανάδοχο είναι δυνατό να µεταβάλλονται χρονικά, µετά από κοινή συµφωνία και υπό την προϋπόθεση ότι δεν µεταβάλλεται το συνολικό χρονοδιάγραµµα του Έργου, εκτός και αν αυτό οφείλεται σε αποκλειστική υπαιτιότητα του Ε ΗΕ. 2. Ο «Ε ΗΕ» δικαιούται να καταγγείλει αζηµίως δι αυτόν την παρούσα Σύµβαση σε περίπτωση υπαιτιότητας του Αναδόχου και πριν από την παρέλευση του χρόνου διάρκειας που συµφωνήθηκε, ιδίως λόγω µη τηρήσεως των όρων του άρθρου 2 της παρούσας Σύµβασης. 3. Ο «Ε ΗΕ» έχει τη δυνατότητα να καταγγείλει τη Σύµβαση οποιαδήποτε χρονική στιγµή χωρίς καµία υποχρέωση για αποζηµίωση του «Αναδόχου». Η καταγγελία της Σύµβασης για τον παραπάνω λόγο θα γίνεται ένα µήνα πριν από τη λήξη της, κατόπιν έγγραφης ειδοποίησης από το «Ε ΗΕ». Αρθρo 4o Συµβατικό Τίµηµα. 1. Το συµβατικό τίµηµα για το έργο ανέρχεται σε.. µε δυνατότητα προσαύξησής του κατά (που αφορά τη δυνατότητα προσαύξησης της παρ. 1.3 του παρόντος άρθρου) ανερχόµενο συνολικά σε ποσό ύψους µέχρι.. και αναλυόµενο επιµέρους σε: 1.1 Σταθερό τίµηµα εκ. που αφορά στις άδειες χρήσης του Συστήµατος ιαχείρισης Φυσικού Αρχείου (Πίνακας Α Οικονοµικής προσφοράς) και στις Υπηρεσίες υλοποίησης και αρχικής υποστήριξης του (Πίνακας Β Οικονοµικής προσφοράς). 1.2 Σταθερό τίµηµα εκ. τίµηµα εργασιών για Υπηρεσίες Εγγύησης, Συντήρησης, Συνεχιζόµενης Τεχνικής Υποστήριξής του Συστήµατος ιαχείρισης Φυσικού Αρχείου (Πίνακας Γ Οικονοµικής προσφοράς). 1.3 Μεταβλητό τίµηµα εξαιτίας του ενδεικτικού συνολικού αριθµού Φακέλων και Ντοσιέ που εκτιµάται πως θα αρχειοθετηθούν στο Κεντρικό Φυσικό Αρχείο. Το µεταβλητό αυτό τίµηµα αφορά Υπηρεσίες Μεταφοράς και Αρχειοθέτησης (Πίνακας Ε Οικονοµικής προσφοράς) και προκύπτει από σταθερό τίµηµα. για κάθε Φάκελο Παροχής και σταθερό τίµηµα. για κάθε Πανόδετο Ντοσιέ, και ανέρχεται σε.. (µε δυνατότητα αύξησής του κατά 30%) ανερχόµενο συνολικά σε ποσό έως... 1.4 Μεταβλητό τίµηµα προαιρετικών εργασιών για Υπηρεσίες Εξέλιξης Συστήµατος (Πίνακας Οικονοµικής προσφοράς) και σε Υπηρεσίες φύλαξης κιβωτίων αρχειοθέτησης (Πίνακας ΣΤ Οικονοµικής προσφοράς) και µέχρι ύψους. Ειδικά το τίµηµα που αφορά τις Υπηρεσίες φύλαξης κιβωτίων αρχειοθέτησης προκύπτει από τον συνολικό αριθµό των κιβωτίων που αφορούν καταργηµένες παροχές και φυλάσσονται στον Ενδιάµεσο Χώρο αρχειοθέτησης. Λαµβάνεται υπόψη ο αριθµός των κιβωτίων που φυλάχθηκαν, ο αριθµός των ηµερών που φυλάχθηκε το κάθε κιβώτιο και το σταθερό τίµηµα των. για την φύλαξη ενός κιβωτίου για έναν µήνα (30 ηµέρες). Ο Ανάδοχος για συγκεκριµένα προϊόντα, παραδοτέα και υπηρεσίες θα 5
πληρωθεί µε το σταθερό τίµηµα που αναφέρεται στην προσφορά του ενώ για άλλα προϊόντα, παραδοτέα και υπηρεσίες θα πληρωθεί βάσει του τιµοκαταλόγου της οικονοµικής του προσφοράς και των τελικών ποσοτήτων που θα προκύψουν από το έργο π.χ. τελικός αριθµός Φακέλων και Ντοσιέ που θα αρχειοθετηθούν και µεταφερθούν, τελικός αριθµός ανθρωποηµερών παροχής υπηρεσιών εξέλιξης του συστήµατος, τελικός αριθµός κιβωτίων ανά µήνα φύλαξης, κοκ. (µεταβλητό τίµηµα). 2. Ο «Ανάδοχος» υπόσχεται και εγγυάται ρητά και ανεπιφύλακτα τηv ακρίβεια της αµοιβής και δηλώvει ότι καθόρισε αυτή µετά από ακριβή προϋπολογισµό πoυ έγινε από τον ίδιο και αφού έλαβε υπόψη του κάθε δυσχέρεια, η οποία θα µπορούσε ενδεχοµένως να παρουσιαστεί κατά την εκτέλεση της Σύµβασης, παραιτείται δε, ρητά, οριστικά, αµετάκλητα και ανεπιφύλακτα παντός γενικά δικαιώµατος, να αξιώσει µεταγενέστερα αύξηση ή αναπροσαρµογή αυτής για οποιονδήποτε λόγο ή αιτία, συµπεριλαµβανοµένων ενδεικτικά και των περιπτώσεων των άρθρων 178, 179 και 388 του Αστικού Κώδικα, αvαλαµβάvωv τον συγκεκριµένο κίνδυνο. 3. Ο «Ανάδοχος» εγγυάται ότι διατηρεί και διαθέτει για την εκτέλεση του έργου απολύτως κατάλληλο ειδικευµένο προσωπικό και καθότι είχε τη δυνατότητα να επισκεφθεί τους χώρους του Ε ΗΕ, έχει λάβει υπόψη του κάθε δυσχέρεια, η οποία θα µπορούσε ενδεχοµένως να παρουσιαστεί κατά την εκπλήρωση των υποχρεώσεών του προς το «Ε ΗΕ Α.Ε.» και αναλαµβάνει τον συγκεκριµένο κίνδυνο αυτής της δυσχέρειας χωρίς να έχει δικαίωµα να ζητήσει οποιαδήποτε τυχόν επιβάρυνσή του πέραν από το Εργολαβικό αντάλλαγµα. Αρθρo 5o Τρόπος Πληρωµής 1. Ο Ανάδοχος θα πληρώνεται µετά από πιστοποίηση των εργασιών / παραδοτέων του, και εφόσον έχουν τηρηθεί τα προβλεπόµενα, ως εξής: Με την έναρξη Παραγωγικής Λειτουργίας, θα τιµολογείται το 70% του συµβατικού τιµήµατος που αφορά α) Άδειες χρήσης Συστήµατος ιαχείρισης Φυσικού Αρχείου (Πίνακας Α Οικονοµικής προσφοράς) και β) Υπηρεσίες Υλοποίησης και αρχικής Υποστήριξης Συστήµατος ιαχείρισης Φυσικού Αρχείου (Πίνακας Β Οικονοµικής προσφοράς). Με την Προσωρινή Παραλαβή του Έργου, θα τιµολογείται το 20% του συµβατικού τιµήµατος που αφορά α) Άδειες χρήσης Συστήµατος ιαχείρισης Φυσικού Αρχείου (Πίνακας Α Οικονοµικής προσφοράς) και β) Υπηρεσίες Υλοποίησης και αρχικής Υποστήριξης Συστήµατος ιαχείρισης Φυσικού Αρχείου (Πίνακας Β Οικονοµικής προσφοράς). Με την Οριστική Παραλαβή του Έργου, θα τιµολογείται το 10% του συµβατικού τιµήµατος που αφορά α) Άδειες χρήσης Συστήµατος ιαχείρισης Φυσικού Αρχείου (Πίνακας Α Οικονοµικής προσφοράς) και β) Υπηρεσίες Υλοποίησης και αρχικής Υποστήριξης Συστήµατος ιαχείρισης Φυσικού Αρχείου (Πίνακας Β Οικονοµικής προσφοράς). 6
Μηνιαίως, µετά από πιστοποίηση (παραλαβή) των εβδοµαδιαίων ποσοτικών παραδόσεων θα τιµολογείται το σχετικό µέρος του συµβατικού τιµήµατος που αφορά τις Υπηρεσίες Μεταφοράς και Αρχειοθέτησης (Πίνακας Ε Οικονοµικής προσφοράς). Μηνιαίως, µετά από πιστοποίηση (αποδοχή) της ποσότητας κιβωτίων αρχειοθέτησης που φυλάσσονται στον Ενδιάµεσο Χώρο Αρχειοθέτησης, θα τιµολογείται το σχετικό µέρος του συµβατικού τιµήµατος που αφορά τις Υπηρεσίες Φύλαξης Κιβωτίων Αρχειοθέτησης (Πίνακας ΣΤ Οικονοµικής προσφοράς). (Ο υπολογισµός προκύπτει από τον αριθµό Κιβωτίων και αριθµό ηµερών που φυλάχθηκαν στον Ενδιάµεσο Χώρο Αρχειοθέτησης). Στο τέλος κάθε εξαµήνου ισχύος της Σύµβασης Συντήρησης θα τιµολογείται το σχετικό µέρος του συµβατικού τιµήµατος που αφορά τις Υπηρεσίες Εγγύησης, Συντήρησης και Συνεχιζόµενης Τεχνικής Υποστήριξης του Συστήµατος ιαχείρισης Φυσικού Αρχείου (Πίνακας Γ Οικονοµικής προσφοράς). Μηνιαίως, κατόπιν συµφωνίας όπως προβλέπεται στη σύµβαση θα τιµολογείται το σχετικό µέρος του συµβατικού τιµήµατος που αφορά τις Υπηρεσίες Εξέλιξης Συστήµατος (Πίνακας Οικονοµικής προσφοράς). 2. Οι πληρωµές προς τον Ανάδοχο θα γίνονται σύµφωνα µε τους όρους της Σύµβασης την 20 η ηµέρα του µεθεπόµενου µήνα, από την ηµεροµηνία υποβολής στην Εταιρεία όλων των παρακάτω δικαιολογητικών τα οποία θα πρέπει να είναι επακριβή και πλήρη. Τιµολόγιο του Αναδόχου υπέρ του Ε ΗΕ Πιστοποίηση εργασιών υπογεγραµµένη από τον υπεύθυνο παρακολούθησης του έργου. Φορολογική Ενηµερότητα. Ασφαλιστική Ενηµερότητα. Υπεύθυνη ήλωση του νόµιµου εκπροσώπου του Ανάδοχου µε την οποία θα βεβαιώνεται ότι έχουν τηρηθεί απαρεγκλίτως οι διατάξεις της Εργατικής και Ασφαλιστικής Νοµοθεσίας για το απασχολούµενο Προσωπικό από αυτόν ή/και τον Υπεργολάβο για την περίοδο αναφοράς του τιµολογίου. Αναλυτική Περιοδική ήλωση (ΑΠ ) θεωρηµένη από το ΙΚΑ. Αντίγραφα παραστατικών, από τα οποία αποδεικνύεται η καταβολή µέσω Τραπέζης των αποδοχών των εργαζοµένων στον Ανάδοχο ή Υπεργολάβο αυτού. Απόδειξη πληρωµής Ασφαλιστικών εισφορών. Κάθε άλλο έγγραφο που δύναται να αποδείξει την τήρηση την εργατικής και ασφαλιστικής νοµοθεσίας για το προσωπικό που απασχολήθηκε την περίοδο αναφοράς του τιµολογίου, το οποίο τυχόν θα ζητηθεί από τα αρµόδια όργανα του Ε ΗΕ. 2. Στην αξία του τιµολογίου θα προστίθεται ο εκάστοτε ισχύον Φ.Π.Α. που θα βαρύνει τον.ε...η.ε Οι πληρωµές προς τον Ανάδοχο σε ευρώ, θα γίνονται µέσω λογαριασµού µιας Ελληνικής Τράπεζας που θα προσδιοριστεί από τον Ανάδοχο έγκαιρα. Σε περίπτωση αργίας, ως ηµεροµηνία εξόφλησης των τιµολογίων θα θεωρείται η αµέσως επόµενη εργάσιµη ηµέρα. Μέσα στην προθεσµία αυτή και προ της καταβολής της µηνιαίας αµοιβής θα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί από τα αρµόδια όργανα της Εταιρείας και οι πάσης φύσεως έλεγχοι της ακρίβειας και της πληρότητας των υποβληθέντων 7
δικαιολογητικών, καθώς και οι δειγµατοληπτικοί έλεγχοι εξακρίβωσης της ποιότητας εργασιών του Αναδόχου. Όλες οι πληρωµές, οι σχετικές µε τη Σύµβαση, θα γίνονται από την Εταιρεία προς τον Ανάδοχο και ο Ανάδοχος θα είναι αποκλειστικά υπεύθυνος έναντι οποιονδήποτε τρίτων για τις πληρωµές προς αυτούς. 3. Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να συνεχίσει χωρίς διακοπή την εκτέλεση της Σύµβασης ανεξάρτητα από οποιονδήποτε διακανονισµό ή και καθυστέρηση πληρωµής των συµβατικών ποσών, σε περίπτωση καθυστερήσεως των πληρωµών από υπαιτιότητα της Εταιρείας, µετά τα χρονικά όρια που καθορίζονται στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου. 4. Καµιά πληρωµή δε θα γίνεται στον Ανάδοχο χωρίς συµµόρφωσή του προς τους κανονισµούς των Ελληνικών Φορολογικών Αρχών, οι οποίοι ισχύουν κατά το χρόνο της πληρωµής (Πιστοποιητικό Φορολογικής Ενηµερότητας κ.λπ.). Πληρωµές σε µετρητά θα γίνονται µέχρι του ανωτάτου ορίου που καθορίζεται κάθε φορά από την Ελληνική Νοµοθεσία. 5. Ο Ανάδοχος θα εκπληρώνει όλες τις υποχρεώσεις του, που απορρέουν από τη Σύµβαση, σε σχέση µε πληρωµές κάθε φόρου, δασµού, κρατήσεων και λοιπών τελών που τυχόν οφείλει να καταβάλει µε βάση την ισχύουσα Νοµοθεσία, όπως επίσης θα είναι υπεύθυνος να αποκαθιστά κάθε ζηµιά που θα υποστεί η Εταιρεία, εξαιτίας της µη εκπλήρωσης από αυτόν των παραπάνω υποχρεώσεων του. 6. Η Εταιρεία θα παρακρατεί, από τα προσκοµιζόµενα προς πληρωµή τιµολόγια του Αναδόχου, οποιαδήποτε ποσά οφείλει να πληρώσει ο Ανάδοχος έναντι φόρου εισοδήµατος ή οποιονδήποτε άλλων επιβαρύνσεων υπέρ της Πολιτείας ή των Ασφαλιστικών Ιδρυµάτων ή υπέρ οποιουδήποτε τρίτου. 7. Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωµα συµψηφισµού των τυχόν απαιτήσεων της, που απορρέουν από τη Σύµβαση, µε οποιαδήποτε πληρωµή προς τον Ανάδοχο. Το δικαίωµα αυτό µπορεί να ασκηθεί ακόµη και αν το ποσό της απαίτησης δεν έχει εκδικαστεί ή ο Ανάδοχος έχει αντιρρήσεις αναφορικά προς την απαίτηση αυτή. Ο συµψηφισµός αυτός θα πραγµατοποιηθεί µόνο εάν ο Ανάδοχος δεν προβεί σε τακτοποίηση της απαίτησης κατά τρόπο που ικανοποιεί την Εταιρεία. Για το σκοπό αυτό η Εταιρεία πρέπει να στέλνει έγγραφη ειδοποίηση στον Ανάδοχο ορίζοντας ένα εύλογο χρονικό διάστηµα για την ικανοποίηση της απαίτησης και µέχρι να ικανοποιηθεί η απαίτηση, η Εταιρεία δύναται να αναστείλει ισόποσες πληρωµές προς τον Ανάδοχο. 8. Η οριστική εκκαθάριση των λογαριασµών και των τυχόν ληξιπρόθεσµων πληρωµών κατά το χρόνο που θα γίνει η εκκαθάριση θα πραγµατοποιηθεί µε τον όρο απόλυτης συµµόρφωσης προς την ισχύουσα νοµοθεσία και τις διατάξεις της Σύµβασης. Άρθρο 6 ο Εκπροσώπηση του Ε ΗΕ Η παρακολούθηση, ο έλεγχος και η επίβλεψη της καλής εκτέλεσης του έργου θα εκτελείται µε την άµεση εποπτεία των κατωτέρω οργάνων της Εταιρείας. 8
1. Επιβλέπων, βοηθός του Εντεταλµένου Εκπροσώπου (Υπεύθυνος Έργου) Συνεργάζεται µε τον Εκπρόσωπο του Αναδόχου και µεταφέρει προς αυτόν τις εντολές του Εντεταλµένου Εκπροσώπου. Εκτελεί δειγµατοληπτικούς ελέγχους, µε εντολή του Εντεταλµένου Εκπροσώπου. 2. Εντεταλµένος Εκπρόσωπος (Επιβλέπουσα Υπηρεσία) (Ε.Υ.) Ο Εντεταλµένος Εκπρόσωπος (µισθωτός στάθµης Υποτοµεάρχη ΒΟΚ) ορίζεται και γνωστοποιείται εγγράφως στον Ανάδοχο από την Προϊσταµένη Υπηρεσία πριν την έναρξη των εργασιών της Σύµβασης. Είναι ο υπεύθυνος για τον έλεγχο του Έργου, για την καλή εκτέλεσή του καθώς και για την τήρηση των όρων της Σύµβασης και υπογράφει την κατά περίπτωση πιστοποίηση εργασιών. Εισηγείται στην Προϊσταµένη Υπηρεσία την επιβολή ποινικών ρητρών, την αποµάκρυνση ακατάλληλου προσωπικού του Αναδόχου ή και την έκπτωση του Αναδόχου, δικαιοδοσίες που έχει πάντως η Προϊσταµένη Υπηρεσία και άνευ της εισηγήσεως του Εντεταλµένου Εκπροσώπου. 3. Προϊσταµένη Υπηρεσία (Π.Υ.) Ορίζεται ο Τοµεάρχης Υποστήριξης της ΠΑ. Είναι υπεύθυνος για την ορθή πιστοποίηση των µηνιαίων εργασιών, την οποία και υπογράφει καθώς και για την τήρηση του προϋπολογισµού της Σύµβασης. ικαιούται κατά την απόλυτη κρίση του να µεταβάλει τα πρόσωπα της Ε.Υ. κατά τη διάρκεια της Σύµβασης, γνωστοποιώντας τούτο εγγράφως στον Ανάδοχο. 4. Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να επιτρέπει και να διευκολύνει τον έλεγχο της τήρησης των όρων της Σύµβασης σε οποιοδήποτε άλλο υπηρεσιακό όργανο ορισθεί από την Προϊσταµένη ή Επιβλέπουσα Υπηρεσία. Ο Ανάδοχος όπως και το προσωπικό του είναι υποχρεωµένοι να συµµορφώνονται απόλυτα µε τις οδηγίες και τις υποδείξεις των παραπάνω Υπηρεσιακών Οργάνων. Άρθρο 7 ο Εκπροσώπηση του Αναδόχου 1. Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να ορίσει υπεύθυνο εξουσιοδοτηµένο απ αυτόν πρόσωπο για την παρακολούθηση και επίβλεψη του προσωπικού του, κατά την εκτέλεση των εργασιών της Σύµβασης, περιλαµβανοµένης και της λήψης όλων των απαραίτητων µέτρων ασφαλείας. Το πρόσωπο αυτό θα ονοµάζεται «Υπεύθυνος Έργου» θα είναι πρόσωπο µε επαρκή και αποδεδειγµένη πείρα για παρόµοια έργα µε αυτό της Σύµβασης και θα πρέπει να συνδέεται µε την εταιρία του Αναδόχου µε µόνιµη σχέση εργασίας (υπαλληλική - εταιρική). 2. Ο «Υπεύθυνος Έργου» είναι συνυπεύθυνος µε τον Ανάδοχο για την άρτια εκτέλεση του έργου, για την καταλληλότητα των χρησιµοποιούµενων υλικών, πάσης φύσεως εξοπλισµού, εφοδίων, καθώς επίσης για τη λήψη όλων των απαραίτητων µέτρων, συµπεριλαµβανοµένων και όσων αναφέρονται στο Νόµο 1568/85 «περί υγιεινής και ασφάλειας της εργασίας», την Οδηγία 92/57 Ε.Ο.Κ. και το Π.. 305/96, για την αποφυγή ατυχήµατος θανατηφόρου ή όχι, το οποίο σε περίπτωση που τυχόν συµβεί στο προσωπικό του Αναδόχου, της Εταιρείας ή και σε τρίτα πρόσωπα κατά την εκτέλεση του έργου, της παρούσας Σύµβασης, 9
την ευθύνη θα έχει ο Ανάδοχος και ο «Υπεύθυνος Έργου». 3. Η αµοιβή του, «Υπεύθυνου του Έργου» καθώς και κάθε άλλη γενικά απαίτησή του για την επίβλεψη του Έργου, βαρύνει αποκλειστικά και µόνο τον Ανάδοχο. Ρητά καθορίζεται ότι ο Ανάδοχος ευθύνεται έναντι της Εταιρείας απεριόριστα και σε ολόκληρο για τις πράξεις και παραλείψεις του «Υπεύθυνου του Έργου» του και είναι υποχρεωµένος να αποκαθιστά αµέσως κάθε θετική ζηµιά που προκαλείται εξαιτίας του σε βάρος της Εταιρείας ή παντός τρίτου. Άρθρο 8 ο Προσωπικό του Αναδόχου 1. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να εκτελέσει το έργο µε κατάλληλο εργατικό προσωπικό µε επαρκή εµπειρία, που έχει προσλάβει ή θα προσλάβει για το σκοπό αυτό. 2. Ρητά συµφωνείται ότι το προσωπικό που θα διατίθεται κάθε φορά θα εργάζεται κάτω από την ευθύνη του Αναδόχου και του «Υπευθύνου Έργου» οι οποίοι θα είναι υπεύθυνοι για όλες τις δραστηριότητες του Έργου. 3. Η Εταιρεία έχει το δικαίωµα να ζητήσει την αλλαγή των προσώπων αυτών, αν δεν έχουν τα προσόντα για την εκτέλεση των αντίστοιχων εργασιών, κατά την κρίση της ή αν δεν εκτελούν µε την απαραίτητη επιµέλεια τα καθήκοντά τους, µε υποχρέωση του Αναδόχου να αντικαθιστά το προσωπικό αυτό άµεσα. 4. Κατά την υπογραφή της Σύµβασης ο Ανάδοχος γνωστοποιεί στην Εταιρεία τον κύριο εκπρόσωπό του, ο οποίος θα είναι νόµιµα εξουσιοδοτούµενος να τον εκπροσωπεί σε όλα τα θέµατα που αφορούν στην εκτέλεση της Σύµβασης και να προβαίνει, εξ ονόµατός του, στην τακτοποίηση όλων των διαφορών και διαφωνιών που ενδεχοµένως θα αναφύονται. Ο παραπάνω εκπρόσωπος του Αναδόχου θα είναι και ο Αντίκλητός του, ο οποίος οφείλει να είναι εγκατεστηµένος και να διαµένει στην Ελλάδα. 5. Συµφωνείται ρητά ότι η παρούσα Σύµβαση έχει χαρακτήρα µίσθωσης ανεξαρτήτων υπηρεσιών, δεδοµένου ότι η ευθύνη του Αναδόχου εξαντλείται στην προσήκουσα εκπλήρωση των συµβατικών του υποχρεώσεων υπηρεσιών όπως αναλυτικά αναφέρονται παραπάνω. Κατά συνέπεια, ο Ανάδοχος και το προσωπικό που θα απασχολεί, σε καµία περίπτωση δεν θα θεωρούνται προσωπικό του Ε ΗΕ Α.Ε., µε οποιαδήποτε έννοια, ο δε χρόνος εκτέλεσης, µε την παρούσα Σύµβαση, του συµφωνηµένου έργου, σε καµία περίπτωση δεν λογίζεται ως χρόνος υπηρεσίας και ασφάλισης στο Ε ΗΕ Α.Ε. 6. Σε περίπτωση απουσίας προσωπικού λόγω ανωτέρας βίας (αποµάκρυνση λόγω ακαταλληλότητας, ασθένεια, τροχαίο ατύχηµα, σοβαρό προσωπικό πρόβληµα κλπ) ο Ανάδοχος πρέπει να αναπληρώσει αµελλητί το προσωπικό του και να φροντίζει να διασφαλίζει τη φύλαξη των Εγκαταστάσεων µε οποιοδήποτε τρόπο σε περίπτωση απεργίας του προσωπικού του, άλλως θα επιβάλλονται οι προβλεπόµενες ποινικές ρήτρες µειωµένης απόδοσης, ενώ ο Ε ΗΕ δικαιούται, κατά την κρίση της, να προβεί σε έκπτωση του Αναδόχου. 10
7. Απαγορεύεται στον Ανάδοχο και στο προσωπικό του να εµπλακεί µε οποιονδήποτε τρόπο σε Συνδικαλιστικές, Απεργιακές κινητοποιήσεις των εργαζοµένων στο Ε ΗΕ. 8. Το απασχολούµενο προσωπικό θα οφείλει κατά την προσέλευσή και την αποχώρησή του σε χώρους του Ε ΗΕ να υπογράφει σε παρουσιολόγιο που θα φυλάσσεται στο Ε ΗΕ. Άρθρο 9 ο Ευθύνες του Αναδόχου 1. Ο Ανάδοχος και ο «Υπεύθυνος Έργου» του κατά την εκτέλεση των εργασιών της παρούσας Σύµβασης είναι υποχρεωµένοι να λαµβάνουν κάθε πρόσφορο µέτρο για την πρόληψη και αποφυγή ζηµιών σε εγκαταστάσεις του Ε ΗΕ, που δηµιουργούνται από τον ίδιο, τους συνεργάτες και υπαλλήλους του καθώς και εξαιτίας των χρησιµοποιούµενων µέσων, υλικών, εξοπλισµού, οχηµάτων κ.λπ. 2. Συµφωνείται ρητώς ότι η ευθύνη για κάθε ατύχηµα που τυχόν θα συµβεί κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης του έργου είτε στο προσωπικό αυτού, είτε στο προσωπικό του «Ε ΗΕ», είτε σε κάθε τρίτο και τις τυχόν ζηµιές ή βλάβες που ενδεχοµένως θα πρoξεvηθoύv σε όλους αυτούς, βαρύνει αποκλειστικά και µόνο τον «Ανάδοχο» 3. Ο «Ανάδοχος» υποχρεούται να αποκαθιστά αµέσως και µε αποκλειστικές δαπάνες του και ευθύνη του και ενέργειές του, απροφάσιστα κάθε ζηµιά, η οποία τυχόν θα προκληθεί σε βάρος του «Ε ΗΕ», έστω και αν αυτό οφείλεται και σε ελαφρά ακόµη αµέλεια αυτού ή των από αυτών πρoστηθέvτωv προσώπων. Σε περίπτωση µη αποκατάστασης από τον Ανάδοχο τέτοιας ζηµιάς εvτός εύλογου προθεσµίας, ο «Ε ΗΕ» θα δικαιούται να αποκαταστήσει ο ίδιος µε δαπάνη του «Αναδόχου». 4. Ο Ανάδοχος εφόσον αποδειχθεί νοµικά και µέσα από τις διαδικασίες της Εταιρείας ότι έχει διαπραχθεί κλοπή, υποχρεούται να αποζηµιώσει ασφαλιστικά την Εταιρεία. Άρθρο 10 ο Υποχρεώσεις του Αναδόχου ιασφάλιση τήρησης εργατικής και ασφαλιστικής Νοµοθεσίας 1. Ο Ανάδοχος θα είναι πλήρως και αποκλειστικά µόνος υπεύθυνος έναντι του Ε ΗΕ, για την απαρέγκλιτη τήρηση της ισχύουσας εργατικής και ασφαλιστικής νοµοθεσίας ως προς το απασχολούµενο από αυτόν προσωπικό, καθώς και ως προς το προσωπικό των Υπεργολάβων του, ενόψει της εκπλήρωσης των υποχρεώσεων της Σύµβασης. 2. Ο Ανάδοχος και οι Υπεργολάβοι υποχρεούνται να τηρούν απαρεγκλίτως τις διατάξεις της εργατικής και ασφαλιστικής νοµοθεσίας για το προσωπικό τους που θα απασχολείται στo πλαίσιo της Σύµβασης, συµπεριλαµβανοµένων της 11
καταβολής στο προσωπικό τους των νοµίµων αποδοχών, οι οποίες σε καµία περίπτωση δεν µπορεί να είναι κατώτερες των προβλεπόµενων από την οικεία συλλογική σύµβαση εργασίας, της τήρησης του νοµίµου ωραρίου, της καταβολής των εκ του νόµου προβλεπόµενων ασφαλιστικών εισφορών του προσωπικού τους, της αυστηρής τήρησης των όρων υγείας και ασφάλειας των εργαζοµένων κλπ. Για το σκοπό αυτό, ο Ανάδοχος, υποχρεούται, ιδίως: (α) να καταβάλλει το µισθό των εργαζοµένων του αποκλειστικά µέσω Τραπεζών και να υποβάλλει τα σχετικά παραστατικά πληρωµής στο αρµόδιο για την παρακολούθηση και εφαρµογή των όρων της Σύµβασης όργανο του Ε ΗΕ και (β) να προσκοµίσει στο αρµόδιο για την παρακολούθηση και εφαρµογή των όρων της Σύµβασης όργανο του Ε ΗΕ, οποιοδήποτε άλλο έγγραφο του ζητηθεί που είναι πρόσφορο να αποδείξει την τήρηση της εργατικής και ασφαλιστικής νοµοθεσίας, όπως φωτοαντίγραφα των συµβάσεων εργασίας του προσωπικού του ή/και του προσωπικού του Υπεργολάβου που απασχολείται στo πλαίσιo της Σύµβασης και καθ' όλη τη διάρκεια ισχύος της, θεωρηµένα από το αρµόδιο Τµήµα Κοινωνικής Επιθεώρησης (ΣΕΠΕ), πίνακες προσωπικού οι οποίοι θα αναρτώνται, κατά το νόµο, στο χώρο εκτέλεσης της Σύµβασης, αντίγραφα των εκκαθαριστικών µισθοδοσίας του προσωπικού του ή/και του προσωπικού του Υπεργολάβου, αντίγραφα ΑΠ θεωρηµένα από το ΙΚΑ κλπ. (γ) να τηρεί όσα ορίζονται από το νόµο 3863/15.7.2010 στο άρθρο 68 «Περί Συµβάσεων εργολαβίας εταιρειών παροχής υπηρεσιών και όσα έχει δηλώσει υπεύθυνα αναφορικά µε: α) Τον αριθµό των εργαζοµένων β) Τις ηµέρες και οι ώρες εργασίας γ) Τη συλλογική σύµβαση εργασίας στην οποία υπάγονται οι εργαζόµενοι δ) Το ύψος του ποσού που αφορά τις πάσης φύσεως νόµιµες αποδοχές αυτών των εργαζοµένων. ε) Το ύψος των ασφαλιστικών εισφορών. Ο Ανάδοχος υπέχει τις παραπάνω έναντι του Ε ΗΕ υποχρεώσεις, τόσο για το προσωπικό που ο ίδιος θα απασχολεί για την εκτέλεση της Σύµβασης, άσο και για το προσωπικό των τυχόν υπεργολάβων του, υποσχόµενος και εγγυώµενος την ορθή τήρηση τους και εκ µέρους των τυχόν Υπεργολάβων του. 3. Ο Ε ΗΕ Α.Ε. διατηρεί το δικαίωµα να αποστείλει αντίγραφο της Σύµβασης, καθώς και τα στοιχεία του απασχολούµενου στo πλαίσιo της Σύµβασης προσωπικού του Αναδόχου ή/και του Υπεργολάβου, στο κατά τόπο αρµόδιο Τµήµα Κοινωνικής Επιθεώρησης του Σώµατος Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ), καθώς και στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, προκειµένου να ελεγχθεί η απαρέγκλιτη τήρηση της Εργατικής και Ασφαλιστικής νοµοθεσίας. 4. Το προσωπικό του Αναδόχου, καθώς και το προσωπικό του Υπεργολάβου, είναι υποχρεωµένο να φέρει στην ενδυµασία του τα διακριτικό της εταιρείας του Αναδόχου ή και του Υπεργολάβου και θα φέρει σε εµφανή θέση κάρτα µε φωτογραφία και τα στοιχεία του, από τα οποία θα προκύπτει το ονοµατεπώνυµο και η ειδικότητα του. Η κάρτα αυτή θα είναι έγκυρη µόνο εφόσον φέρει την υπογραφή του αρµόδιου για την παρακολούθηση και εφαρµογή των όρων της Σύµβασης οργάνου του Ε ΗΕ. Προκειµένου να θεωρηθεί κατά τον προαναφερόµενο τρόπο κάρτα για προσωπικό του Αναδόχου ή/και Υπεργολάβου, απαιτείται ο Εργολάβος/Ανάδοχος να προσκοµίσει στο αρµόδιο για την παρακολούθηση και εφαρµογή των όρων της Σύµβασης όργανο του Ε ΗΕ αντίγραφο της συµβάσεως εργασίας που τον συνδέει µε το εν λόγω προσωπικό του ή το προσωπικό του Υπεργολάβου ή άλλο έγγραφο 12
του άρθρου 3 του π.δ. 156/94, καθώς και αντίγραφο του Ειδικού Βιβλίου Νεοπροσλαµβανόµενου προσωπικού του ΙΚΑ, από το οποίο να αποδεικνύεται η εγγραφή του εν λόγο προσωπικού σε αυτό. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να εξασφαλίσει τη λήψη καρτών για το προσωπικό του ή/και το προσωπικό του Υπεργολάβου που θα αντικαθιστά τους απόντες εργαζοµένους. Ουδείς εκ του προσωπικού του Αναδόχου - Υπεργολάβου θα απασχολείται στo πλαίσιo εκτέλεσης της Σύµβασης και θα εισέρχεται στις εγκαταστάσεις και τα κτήρια της Εταιρείας, εφόσον δεν είναι εφοδιασµένος µε την προαναφερόµενη κάρτα. 5. Ο Ανάδοχος ή/και ο Υπεργολάβος υποχρεούται να χορηγεί στο προσωπικό του όλα τα κατάλληλα Μέσα Ατοµικής Προστασίας (ΜΑΠ) αναλόγως των εκτελουµένων εργασιών, να λαµβάνει όλα τα επιβαλλόµενα από το νόµο µέτρα υγείας και ασφάλειας των εργαζοµένων και να τηρεί τις υποχρεώσεις για τεχνικό ασφαλείας και γιατρό εργασίας, για εκτίµηση και πρόληψη επαγγελµατικού κινδύνου, για προστασία από βλαπτικούς παράγοντες και ενηµέρωση των εργαζοµένων κλπ. 6. Ο Ανάδοχος θα καταθέτει πριν από την έναρξη των εργασιών κατάσταση µε τα οχήµατα και το µηχανικό εξοπλισµό που θα χρησιµοποιηθεί στo πλαίσιo εκτέλεσης της Σύµβασης από αυτόν ή/και Υπεργολάβο, αντίγραφα από τις νόµιµες άδειες και τα πιστοποιητικά ελέγχου και επανελέγχου από διαπιστευµένους Φορείς για τα οχήµατα και τα ανυψωτικά, τα οποία θα ανανεώνονται µε ευθύνη του Αναδόχου ή/και του Υπεργολάβου, καθώς και τα ασφαλιστήρια συµβόλαια. Ο εξοπλισµός που θα καλύπτει πλήρως τις υπόψη απαιτήσεις θα εφοδιάζεται µε ειδικό σήµα που θα διατίθεται από το αρµόδιο για την παρακολούθηση και εφαρµογή των όρων της Σύµβασης όργανο του Ε ΗΕ. Ουδέν όχηµα και εξοπλισµός του Υπεργολάβου θα χρησιµοποιείται στo πλαίσιo εκτέλεσης της Σύµβασης, εφόσον δεν είναι εφοδιασµένο µε το προαναφερόµενο σήµα. Άρθρο 11 ο Ποινικές Ρήτρες 1. Ανεξάρτητα και πέρα από τα δικαιώµατα της Εταιρείας που προκύπτουν από τους Γενικούς Όρους ο Ανάδοχος υποχρεούται, χωρίς αντιρρήσεις, να καταβάλλει στην Εταιρεία ποινικές ρήτρες, λόγω αθετήσεως ή µη εµπρόθεσµης και πλήρους εκπληρώσεως των Συµβατικών του υποχρεώσεων και ανεξάρτητα αν έχει ή όχι προκληθεί ζηµία (θετική ή αποθετική) στην Εταιρεία. 2. Η Εταιρεία παρακρατεί τα ποσά των Ποινικών ρητρών είτε από την Εγγύηση Καλής Εκτέλεσης του Έργου είτε από οποιοδήποτε ποσό οφείλεται και πρέπει να καταβληθεί από την Εταιρεία στον Ανάδοχο για οποιαδήποτε αιτία. 3. Η Εταιρεία για οποιοδήποτε εξακριβωµένο παράπτωµα το οποίο προσβάλλει τους όρους της Σύµβασης θα επιβάλλει ποινική ρήτρα ύψους 15% επί του Τιµήµατος που αφορά στη συγκεκριµένη παράβαση και σύµφωνα µε την κοστολόγηση του είδους της εργασίας. 4. Το σύνολο των παραπάνω Ποινικών Ρητρών δεν µπορεί να υπερβεί το 15% του Συµβατικού Τιµήµατος, προσαυξηµένου µε τα τιµήµατα των τυχόν προσθέτων εργασιών και των συµπληρωµάτων της Σύµβασης. 5. Οι Ποινικές Ρήτρες παρακρατούνται από την ίδια ή την αµέσως επόµενη πιστοποίηση που αφορά το συγκεκριµένο είδος εργασιών του Αναδόχου, ανάλογα µε τον χρόνο διαπίστωσης της αιτίας που επέσυρε την επιβολή τους. Αν το ποσό της πιστοποίησης δεν επαρκεί, οι Ποινικές Ρήτρες παρακρατούνται από την εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης. 13
6. Όλες οι Ποινικές Ρήτρες είναι ανέκκλητες Άρθρο 12 ο Απαγόρευση Υποκατάστασης και Εκχώρησης 1. Ο Ανάδοχος δεν µπορεί να υποκατασταθεί µε άλλον, µερικώς ή ολικώς ή µε υπεργολαβία, στην εκτέλεση των εκ της παρούσης Σύµβασης υποχρεώσεών του, χωρίς την οπωσδήποτε προγενέστερη έγγραφη συναίνεση του Ε ΗΕ Α.Ε. 2. Απαγορεύεται και είναι απολύτως άκυρη και χωρίς νοµικό αποτέλεσµα για του Ε ΗΕ, η µεταβίβαση, εκχώρηση ή παραχώρηση από τον Ανάδοχο σε οποιοδήποτε τρίτο φυσικό ή νοµικό πρόσωπο, οποιασδήποτε απαίτησης ή δικαιώµατος ή αγωγής σε σχέση µε αυτή, εάν γίνει χωρίς προηγούµενη έγγραφη έγκριση του Ε ΗΕ. Με την έγκρισή της η Εταιρεία µπορεί να καθορίζει την έκταση και τις προϋποθέσεις της εκχώρησης. 3. Επιτρέπεται µόνον, τέτοια εκχώρηση ή παραχώρηση σε Τράπεζες, Νοµικά Πρόσωπα ηµοσίου ικαίου και Οργανισµούς Κοινής Ωφέλειας, µετά από οπωσδήποτε προηγούµενη έγγραφη συναίνεση του Ε ΗΕ Α.Ε. Άρθρο 13 ο Φορολογικές υποχρεώσεις 1. Όλοι οι φόροι σε σχέση µε την παρούσα σύµβαση (πλην του ΦΠΑ ο οποίος βαρύνει το Ε ΗΕ) παράβολα, τέλη χαρτοσήµου, κρατήσεις, εισφορές κ.τ.λ. για οποιαδήποτε αιτία σχετική µε την εκτέλεση των εργασιών της παρούσας υπέρ του ηµοσίου, ήµων και Κοινοτήτων, ΝΠ και παντός τρίτου, τα τυχόν πρόστιµα και οι προσαυξήσεις που ενδέχεται να επιβληθούν, βαρύνουν αποκλειστικά τον Ανάδοχο. Άρθρο 14 ο Εγγύηση καλής εκτέλεσης 1. Ο Ανάδοχος κατέθεσε στις / / την εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης, 5% του συµβατικού ποσού µε αριθ.....της Τράπεζας και ποσού.. για την ακριβή, πιστή και εµπρόθεσµη εκτέλεση των όρων και συµφωνιών, της παρούσας σύµβασης που θεωρούνται όλοι εξ ίσου ουσιώδεις. 2. Η Εγγυητική επιστολή επιστρέφεται στον εγγυητή που τη χορήγησε και όχι στον Ανάδοχο που δηλώνει ότι παραιτείται ρητώς χωρίς αντίρρηση και επιφύλαξη από δικαίωµα να αµφισβητήσει µε οποιοδήποτε τρόπο τα δικαιώµατα του Ε ΗΕ που αναφέρονται στην πιο πάνω εγγυητική επιστολή και αφορούν την είσπραξη αυτής (της εγγυητικής) από τον εγγυητή και επιπλέον παραιτείται ρητώς από το δικαίωµα να προσφύγει κατά του Ε ΗΕ στο δικαστήριο για τη µη κατάπτωση της πιο πάνω εγγυητικής επιστολής ή να τη θέσει σε δικαστική µεσεγγύηση. 14
3. Τέλος συµφωνείται ότι η εγγύηση αυτή θα επιστραφεί µετά από την πλήρη εµπρόθεσµη και άψογη σύµφωνα µε όσα αναφέρονται πιο πάνω, εκτέλεση της Σύµβασης, µετά την οριστική παραλαβή του Έργου και µετά από αίτηση του Αναδόχου, εκτός εάν υπάρξει εν τω µεταξύ περίπτωση µερικής ή ολικής κατάπτωσης της υπέρ του Ε ΗΕ, ενώ σε τέτοιες περιπτώσεις ο Ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να συµπληρώνει ή ανάλογα µε την περίπτωση να την αντικαθιστά αµέσως µε άλλη. 4. Εάν ο Ανάδοχος ήθελε παραβεί οποιονδήποτε από τους όρους και συµφωνίες της παρούσας Σύµβασης, ρητά συνοµολογούµενων όλων σαν εξ ίσου ουσιωδών, ο Ε ΗΕ θα καταγγέλλει τη Σύµβαση σε ένα (1) µήνα, µε έγγραφη ανακοίνωσή του προς τον Ανάδοχο. Σε περίπτωση τέτοιας καταγγελίας καταπίπτει υπέρ του Ε ΗΕ η αναφερόµενη Εγγύηση Καλής Εκτέλεσης και επιπλέον ο Ανάδοχος υποχρεούται να αποκαταστήσει κάθε ζηµία του Ε ΗΕ, ανεξάρτητα από την κατάπτωση. Άρθρο 15 ο Ασφαλίσεις 1. Ο Ανάδοχος είναι αποκλειστικά υπόχρεος για κάθε ασφάλιση και καταβολή εισφορών σε οικείους Ασφαλιστικούς Οργανισµούς για το προσωπικό που απασχολεί καθώς επίσης και για την τήρηση και πιστή εφαρµογή των διατάξεων της νοµοθεσίας που ισχύει για την ασφάλεια του προσωπικού. 2. Ο Ανάδοχος πέραν από τις υποχρεώσεις και ευθύνες που απορρέουν από τη Σύµβαση, είναι υποχρεωµένος µε δικές του δαπάνες να συνοµολογεί, διατηρεί και παρακολουθεί µόνο την ασφάλιση «ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΝΑΝΤΙ ΤΡΙΤΩΝ» της παρ.3 από τις ασφαλίσεις που περιγράφονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ της παρούσης Σύµβασης «Περί Ασφαλίσεων». Το αντικείµενο και η διάρκεια ασφάλισης, τα όρια αποζηµίωσης και οι ειδικοί και γενικοί όροι που πρέπει να περιλαµβάνονται στα ασφαλιστήρια συµβόλαια, καθορίζονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ της παρούσης Σύµβασης «Περί Ασφαλίσεων». Άρθρο 16 ο Ειδικοί όροι 1. Ρητά συνοµολογείται ότι ο Ανάδοχος δεν έχει τη δυνατότητα για οποιονδήποτε λόγο και αιτία να αρνηθεί την εκπλήρωση της παροχής των υπηρεσιών του. Γι αυτό δηλώνει ρητά και χωρίς επιφύλαξη ότι παραιτείται απ όλα τα πιθανά δικαιώµατά του από τα Άρθρα 325 329 και 1106 του Α.Κ. 15
Άρθρο 17 ο Καταγγελία της Σύµβασης 1. Με την επιφύλαξη όλων των δικαιωµάτων της Εταιρείας που προκύπτουν από τις υπόλοιπες διατάξεις της Σύµβασης, στις περιπτώσεις που ο Ανάδοχος: καθυστερήσει χωρίς εύλογη δικαιολογία την έναρξη των εργασιών, δεν συµµορφώνεται προς τις διατάξεις της Σύµβασης και καθυστερεί την πρόοδο των εργασιών ώστε να είναι προφανώς αδύνατη η εµπρόθεσµη εκτέλεση του «Έργου», εάν οι εργασίες που εκτελεί είναι κατά σύστηµα κακότεχνες, εάν επιµόνως και εξακολουθητικά παραβαίνει ή δεν εφαρµόζει τα εγκεκριµένα σχέδια και διαγράµµατα, δεν συµµορφώνεται µε τις οδηγίες, τις κατευθύνσεις και τις εντολές τις Εταιρείας, συστηµατικά παραλείπει την τήρηση των κανόνων ασφαλείας των εργαζοµένων ή προστασίας του περιβάλλοντος, ο Ε ΗΕ δικαιούται, για οποιαδήποτε από τα παραπάνω, να απευθύνει «Ειδική Πρόσκληση» προς τον Ανάδοχο στην οποία απαραίτητα µνηµονεύονται οι διατάξεις του παρόντος Άρθρου και στην οποία περιλαµβάνεται συγκεκριµένη περιγραφή ενεργειών ή εργασιών που πρέπει να εκτελεστούν από τον Ανάδοχο, µέσα σε προθεσµία που τάσσεται από την «Ειδική Πρόσκληση». Η προθεσµία στην περίπτωση αυτή καθορίζεται µε βάση το συντοµότερο δυνατό από τεχνικής απόψεως χρόνο για την εκπλήρωση της αντίστοιχης υποχρέωσης, και σε καµιά περίπτωση δεν µπορεί να είναι µεγαλύτερη από δέκα (10) ηµέρες. Εάν ο Ανάδοχος δεν συµµορφωθεί µε την παραπάνω έγγραφη «Ειδική Πρόσκληση» µέσα στην προθεσµία που έχει καθοριστεί, η Εταιρεία δικαιούται µε εξώδικη δήλωση προς τον ανάδοχο, η οποία κοινοποιείται µε δικαστικό επιµελητή, να προβεί στην καταγγελία της Σύµβασης, µερικά ή ολικά. 2. Τονίζεται ρητώς ότι η µη τήρηση των όρων που εµπεριέχονται στο Άρθρο 10 της Σύµβασης (Υποχρεώσεις για τη διασφάλιση εργασιακών και ασφαλιστικών δικαιωµάτων εργαζοµένων) συνιστά λόγο καταγγελίας της Σύµβασης. 3. Η χρησιµοποίηση από τον Ανάδοχο εν ενεργεία υπαλλήλων του Ε ΗΕ ή ατόµων που έχουν οποιασδήποτε µορφής κωλύµατα, για εκτέλεση «εργασιών», σύµφωνα και µε το Άρθρο 8 παρ. 5 της Σύµβασης, συνιστά λόγο καταγγελίας της Σύµβασης. 4. Ειδικότερα η εξάντληση της Ποινικής Ρήτρας του 15% του Συµβατικού Τιµήµατος αποτελεί λόγο έκπτωσης του Αναδόχου. 5. Η Σύµβαση λύεται αυτοδικαίως όταν ο Ανάδοχος πτωχεύσει. Στην περίπτωση αυτή ισχύουν και τα αναφερόµενα στην παρ. 9 του παρόντος Άρθρου. Η Σύµβαση καταγγέλλεται, κατά την κρίση της Εταιρείας, όταν ο Ανάδοχος τεθεί σε αναγκαστική διαχείριση ή σε περίπτωση κοινοπραξίας όταν πτωχεύσουν ή τεθούν σε αναγκαστική διαχείριση όλα τα κοινοπρακτούντα µέρη, όπως επίσης 16
στην περίπτωση που κατά παράβαση των διατάξεων του Άρθρου 12 της παρούσας Σύµβασης ο Ανάδοχος υποκατέστησε τον εαυτό του ολικά ή µερικά κατά την εκτέλεση της Σύµβασης µε οποιοδήποτε τρίτο. 6. Εάν ο Ανάδοχος ήθελε παραβεί οποιονδήποτε από τους όρους και συµφωνίες της παρούσας Σύµβασης, ρητά συνοµολογούµενων όλων σαν εξ ίσου ουσιωδών, ο Ε ΗΕ θα καταγγέλλει τη Σύµβαση σε ένα (1) µήνα, µε έγγραφη ανακοίνωσή του προς τον Ανάδοχο. Σε περίπτωση τέτοιας καταγγελίας καταπίπτει υπέρ του Ε ΗΕ η αναφερόµενη στο Άρθρο 14 της παρούσας Σύµβασης Εγγύηση Καλής Εκτέλεσης και επιπλέον Ανάδοχος υποχρεούται να αποκαταστήσει κάθε ζηµία του Ε ΗΕ, ανεξάρτητα από την κατάπτωση. 7. Η καταγγελία οριστικοποιείται και ο Ανάδοχος εκπίπτει της Σύµβασης (Επικύρωση της Έκπτωσης), αν δεν υποβληθεί µέσα σε προθεσµία πέντε (5) ηµερών ένσταση του Αναδόχου ή αν απορριφθεί η ένσταση. Η ένσταση που ασκείται εµπρόθεσµα αναστέλλει την απόφαση έκπτωσης µέχρι να εκδοθεί η απόφαση επί της ένστασης. Για την ένσταση αποφασίζει ο ιευθύνων Σύµβουλος του Ε ΗΕ. 8. Με την οριστικοποίηση της καταγγελίας της Σύµβασης, σύµφωνα µε τα παραπάνω, ο Ανάδοχος αποξενούται και αποβάλλεται από το «Έργο» και γίνεται εκκαθάριση της Σύµβασης το συντοµότερο δυνατό. Η Εταιρεία δικαιούται είτε να συνεχίσει η ίδια την εκτέλεση του «Έργου», είτε να το αναθέσει σε άλλο Ανάδοχο. Η Εταιρεία και ο νέος Ανάδοχος δικαιούνται να χρησιµοποιούν εφόσον το κρίνουν απαραίτητο, τα υλικά, τα εφόδια, τις εγκαταστάσεις και τα λοιπά µέσα του έκπτωτου Αναδόχου τα οποία έχουν προσκοµιστεί ή ανεγερθεί από αυτόν στον τόπο του «Έργου». 9. Κατά του οριστικά έκπτωτου Αναδόχου, µε την επιφύλαξη όλων των δικαιωµάτων της Εταιρείας για αποζηµίωση, επέρχονται αθροιστικά οι εξής συνέπειες : α. Καταπίπτει υπέρ της Εταιρείας η Εγγύηση Καλής Εκτέλεσης του «Έργου». β. Γίνονται άµεσα απαιτητές οποιεσδήποτε οφειλόµενες Ποινικές Ρήτρες µέχρι την ηµεροµηνία της καταγγελίας. 10. Για την εκκαθάριση της Σύµβασης η Εταιρεία θα διενεργήσει προσκαλώντας προς τούτο τον Ανάδοχο το συντοµότερο δυνατό, την απογραφή της υπάρχουσας κατάστασης και θα καθορίσει το συνολικό ποσό (εάν υπάρχει) µε το οποίο τιµολογούνται οι εργασίες που έχουν εκτελεστεί σύµφωνα µε τη Σύµβαση και θα καθορίσει επίσης και την αξία των τυχόν υπαρχόντων αχρησιµοποίητων ή µερικώς χρησιµοποιηµένων υλικών, καθώς και οποιωνδήποτε προσωρινών εργασιών. Σε περίπτωση που ο έκπτωτος Ανάδοχος, αν και κλήθηκε, δεν παραστάθηκε, η Εταιρεία µπορεί να προβεί η ίδια στην απογραφή και θα χρεοπιστώσει ανάλογα τον Ανάδοχο. 11. Σε περίπτωση καταγγελίας της Σύµβασης ο Ε ΗΕ υποχρεούται να 17
καταβάλλει στον Ανάδοχο κάθε ποσό που οφείλεται σε αυτόν σύµφωνα µε τους όρους της Σύµβασης, για όλες τις εργασίες που εκτελέστηκαν από αυτόν µέχρι την ηµεροµηνία της καταγγελίας, αφού παρακρατηθούν οι τυχόν ποινικές ρήτρες που επιβλήθηκαν µέχρι αυτήν την ηµεροµηνία. 1. Απαιτήσεις Άρθρο 18 ο Απαιτήσεις ιαφωνίες 1.1. Σε κάθε περίπτωση που ο Ανάδοχος θεωρεί ότι δικαιούται να προβάλει απαίτηση σε σχέση µε οποιοδήποτε θέµα που αφορά στη Σύµβαση, υποχρεούται να το γνωστοποιεί στην Επιβλέπουσα Υπηρεσία (Ε.Υ.) µέσα σε πέντε (5) ηµέρες από την ηµεροµηνία που εµφανίστηκε το γεγονός για το οποίο προτίθεται να υποβάλει την απαίτηση. Με την εµφάνιση του γεγονότος, ο Ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί όλα τα απαραίτητα στοιχεία, κατά τρόπο που κρίνεται αναγκαίος για την υποστήριξη της απαίτησης του. 1.2. Μέσα σε πέντε (5) ηµέρες από την αποστολή της παραπάνω γνωστοποίησης, ο Ανάδοχος υποχρεούται να παραδίδει στην Ε.Υ. οικονοµική ανάλυση της απαίτησης του, που θα συνοδεύεται µε λεπτοµερή αιτιολόγηση της. 1.3. Εάν ο Ανάδοχος δεν συµµορφώνεται µε τις διατάξεις του παρόντος Άρθρου, το δικαίωµα του για πληρωµή, εφόσον το αίτηµα του γίνει δεκτό από την Εταιρεία περιορίζεται µέχρι του σηµείου που η Ε.Υ. µπορεί να επαληθεύσει από τα τηρηθέντα στοιχεία. 2. ιαφωνίες 2.1. Κάθε διαφωνία, που αναφύεται, οποτεδήποτε κατά τη διάρκεια ισχύος της Σύµβασης, θα αναφέρεται γραπτώς στην Προϊσταµένη Υπηρεσία (Π.Υ.), από τον Ανάδοχο µε "Αίτηση Επίλυσης ιαφωνίας". 2.2. Στην "Αίτηση Επίλυσης ιαφωνίας", ο Ανάδοχος θα εκθέτει σαφώς το θέµα που αφορά τη διαφωνία. Ειδικότερα στην Αίτηση θα περιλαµβάνονται τα ακόλουθα : α. Σαφής περιγραφή της υπό κρίση διαφωνίας. β. Έκθεση των πραγµατικών περιστατικών στα οποία βασίζεται η διαφωνία. γ. Η αιτούµενη αποκατάσταση ή και τυχόν σε σχέση προς αυτή χρηµατικό ποσό. δ. Όλα τα αποδεικτικά στοιχεία που αφορούν στη διαφωνία, όπως επίσης και κάθε στοιχείο που θεωρείται απαραίτητο. 2.3. Η Π.Υ. υποχρεούται, το αργότερο σε τριάντα (30) ηµέρες από την ηµέρα κατά την οποία έλαβε την αίτηση αυτή, να γνωστοποιήσει στον Ανάδοχο την απόφαση της Εταιρείας. 18
2.4. Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος δεν ικανοποιείται µε την απόφαση αυτή της Εταιρείας ή στην περίπτωση κατά την οποία δε λάβει απάντηση µέσα στην παραπάνω προθεσµία, µπορεί να προσφύγει στα τακτικά ικαστήρια των Αθηνών. 2.5. Η ύπαρξη διαφωνίας µεταξύ των συµβαλλοµένων δεν αναστέλλει την εκτέλεση του έργου, ούτε αίρει την υποχρέωση του Αναδόχου να ακολουθεί τις εντολές της Εταιρείας σχετικά µε την έγκαιρη και την άρτια εκτέλεση του έργου. Άρθρο 19 ο ωσιδικία Για την επίλυση οποιασδήποτε διαφοράς που δηµιουργείται από την παρούσα σύµβαση, αποκλειστικά αρµόδια είναι τα δικαστήρια Αθηνών. Σαν επιβεβαίωση για τα πιο πάνω τα συµβαλλόµενα µέρη υπέγραψαν την παρούσα σύµβαση σε τρία (3) πρωτότυπα την ηµεροµηνία και στον τόπο που αναφέρονται στην αρχή τους, εκ των οποίων έλαβε δύο (2) πρωτότυπα ο Ε ΗΕ και ένα (1) πρωτότυπο ο Ανάδοχος. ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ Για την εταιρεία Για την εταιρεία «ιαχειριστής Ελληνικού ικτύου ιανοµής Ηλεκτρικής Ενέργειας Α.Ε.» ( Ε ΗΕ Α.Ε.) 19