Σπάρτη 4.8.2015 Αρ. Πρωτ. 5531 ΣΥΜΒΑΣΗ για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΕΠΙ ΤΟΠΟΥ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ, ΞΥΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΛΙΚΩΝ ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΗΣ» για τις ανάγκες του έργου «ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ, ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ, ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΠΑΡΤΗΣ» Στη Σπάρτη, σήμερα, 4.8.2015, ημέρα, Τρίτη μεταξύ: ΑΦΕΝΟΣ της Εφορείας Αρχαιοτήτων Λακωνίας του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων που εδρεύει στη Σπάρτη και εκπροσωπείται νόμιμα από την αν. Προϊσταμένη κα Δανάη Χαραλάμπους, αρχαιολόγο, εφεξής καλούμενη «Αναθέτουσα Αρχή», ΑΦΕΤΕΡΟΥ του Νικόλαου Κοντουλάκου, νόμιμου εκπροσώπου της Εταιρείας με την επωνυμία ΔΟΜΙΚΗ Ν. ΚΟΝΤΟΥΛΑΚΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε., σύμφωνα με το από 8.4.2009 ιδιωτικό συμφωνητικό τροποποίησης ετερόρρυθμης εταιρίας κωδικοποίησης εταιρικού, που εδρεύει στο 8 ο χλμ. Ε.Ο. Σπάρτης-Γυθείου, εφεξής καλούμενος «Ανάδοχος» Συμφώνησαν και έγιναν αμοιβαίως αποδεκτά τα ακόλουθα: Το αφ ενός συμβαλλόμενο Ελληνικό Δημόσιο (ΕΦΑΛΑΚ) α ν α θ έ τ ε ι στον αφ ετέρου συμβαλλόμενο «ΑΝΑΔΟΧΟ», την προμήθεια και μεταφορά επί τόπου οικοδομικών υλικών, ξυλείας και υλικών στεγανοποίησης και αποστράγγισης, κατά τα ειδικότερα προβλεπόμενα: (α) στη με αρ. 6/2015 (ΑΔΑ: 6ΚΥΚ465ΦΘ3-ΤΙ8) Διακήρυξη και τις τεχνικές προδιαγραφές αυτής, (β) στην τεχνική και οικονομική προσφορά του Αναδόχου, (γ) στην κείμενη νομοθεσία, (δ) στην με αρ. πρωτ. 5420/30.7.2015 (ΑΔΑ: ΨΗΙΛ465ΦΘ3-ΣΦΣ) απόφαση κατακύρωσης και ο «ΑΝΑΔΟΧΟΣ» δηλώνει ότι αποδέχεται την εκτέλεση της ως άνω προμήθειας, με τους εξής όρους και συμφωνίες, τις οποίες ο «ΑΝΑΔΟΧΟΣ» αποδέχεται ανεπιφύλακτα: ΆΡΘΡΟ 1 Αντικείμενο της σύμβασης 1. Η αναθέτουσα αρχή αναθέτει και ο Ανάδοχος αναλαμβάνει την «Προμήθεια και μεταφορά επί τόπου οικοδομικών υλικών, ξυλείας και υλικών στεγανοποίησης και αποστράγγισης», για τις ανάγκες του έργου «Προστασία, Διαμόρφωση, Ανάδειξη και Ενοποίηση των Αρχαιολογικών Χώρων Σπάρτης» (κωδ. πράξης 2011ΣΕ01480020) του Ε.Π. «Δυτικής Ελλάδας Πελοποννήσου Ιονίων Νήσων 2007 2013». 2. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να ολοκληρώσει το αντικείμενο της σύμβασης απαλλαγμένο ελαττωμάτων (πραγματικών και νομικών) και με όλες τις συνομολογημένες ιδιότητες. Ενδεικτικά θεωρείται ότι ο Ανάδοχος εκπληρώνει την ανωτέρω υποχρέωσή του, όταν οι εργασίες ανταποκρίνονται στα προβλεπόμενα στη Διακήρυξη και στη συνημμένη τεχνική περιγραφή - τεχνικές προδιαγραφές, οι οποίες αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτής. 1
ΑΡΘΡΟ 2 Γενικές Υποχρεώσεις Αναδόχου 1. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να εκτελέσει το έργο κατά τρόπο άρτιο και είναι υπεύθυνος για την ολοκλήρωσή του σύμφωνα με τους όρους της συμβάσεως. Ο ανάδοχος υποχρεούται να συμπράττει με την Αναθέτουσα Αρχή κατά την υλοποίηση του έργου και για την επίλυση των προβλημάτων που δημιουργούνται κατά την εκτέλεση του έργου. 2. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να διαθέσει όλο το απαιτούμενο προσωπικό, υλικά και οποιαδήποτε άλλα μέσα για την προσήκουσα εκτέλεση του έργου. Ο Ανάδοχος βαρύνεται με όλες τις απαιτούμενες γενικές και ειδικές δαπάνες για την ολοκλήρωση της σύμβασης, όπως αυτή περιγράφεται στα συμβατικά τεύχη, ενδεικτικά δε με τις δαπάνες των μισθών και ημερομισθίων του προσωπικού του, των εργοδοτικών επιβαρύνσεων, φόρους, τέλη, δασμούς, ασφάλιστρα, ασφαλιστικές κρατήσεις ή επιβαρύνσεις, έξοδα και ασφάλιστρα μετακίνησης, και γενικά κάθε είδους απρόβλεπτη δαπάνη και όλες τις νόμιμες επιβαρύνσεις και κρατήσεις υπέρ του Δημοσίου ή τρίτου, που ισχύουν κατά τον χρόνο υπογραφής του Συμφωνητικού, με μοναδική εξαίρεση το ΦΠΑ. 3. Ο Ανάδοχος αναλαμβάνει αποκλειστικά και εξ ολοκλήρου όλες τις ευθύνες έναντι οποιουδήποτε τρίτου προβάλλει δικαιώματα που έχουν άμεση ή έμμεση σχέση με μελέτες, υλικά, μηχανήματα, μεθόδους, τρόπους εργασίας, συστήματα, εφευρέσεις, κλπ., που θα χρησιμοποιηθούν για την εκ μέρους του πλήρη εκτέλεση της προμήθειας. Όλες οι σχετικές δαπάνες, η μέριμνα και οι διαδικασίες για τη νόμιμη χρησιμοποίηση όλων των ανωτέρω, βαρύνουν εξ ολοκλήρου και αποκλειστικώς τον Ανάδοχο, ο οποίος οφείλει να λαμβάνει εγκαίρως κάθε απαιτούμενο μέτρο, ώστε η Α.Α. και τα όργανα αυτής να μην υποστούν οποιαδήποτε ενόχληση ή την ελάχιστη ζημία. 4. Ο Ανάδοχος έχει την υποχρέωση για την τήρηση των διατάξεων της εργατικής νομοθεσίας, των διατάξεων και κανονισμών για την πρόληψη ατυχημάτων στο προσωπικό του, ή στο προσωπικό της Αναθέτουσας Αρχής ή σε οποιονδήποτε τρίτο και για τη λήψη μέτρων προστασίας του περιβάλλοντος. 5. Ο Ανάδοχος οφείλει να λαμβάνει εγκαίρως κάθε απαιτούμενο μέτρο, ώστε η Αναθέτουσα Αρχή και τα όργανα αυτής να μην υποστούν οποιαδήποτε ενόχληση ή την ελάχιστη ζημία. 6. Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να εκτελεί τις εργασίες με ασφαλή τρόπο και σύμφωνα με τους νόμους, διατάγματα, αστυνομικές και λοιπές διατάξεις και οδηγίες της Αναθέτουσας Αρχής που αφορούν την υγιεινή και την ασφάλεια των εργαζομένων, και να προβαίνει χωρίς καμιά αποζημίωση στη λήψη όλων των απαραίτητων μέτρων ασφαλείας που αυτά προβλέπουν. 7. Ο ανάδοχος παραμένει μόνος και αποκλειστικά υπεύθυνος για την ασφάλεια των εργαζομένων στα έργα και είναι δική του ευθύνη η λήψη των ενδεδειγμένων και σωστών μέτρων ασφαλείας και η τήρηση των σχετικών κανονισμών. Για θέματα πρόληψης ατυχημάτων ισχύουν γενικά όσα ορίζονται από την Ελληνική Νομοθεσία και μόνο σε ειδικές περιπτώσεις που δεν προβλέπονται από αυτή θα εφαρμόζονται οι διεθνείς κανονισμοί πρόληψης ατυχημάτων. 8. Ο ανάδοχος υποχρεώνεται να ανακοινώσει στην Αναθέτουσα Αρχή τις διαταγές και εντολές των διαφόρων αρχών σχετικά με υποδεικνυόμενα μέτρα ελέγχου, ασφαλείας κλπ. που απευθύνονται ή κοινοποιούνται σε αυτόν κατά την διάρκεια εκτέλεσης του έργου. Ο Ανάδοχος αναλαμβάνει αποκλειστικά και εξ ολοκλήρου όλες τις ευθύνες έναντι οποιουδήποτε τρίτου προβάλλει δικαιώματα που έχουν άμεση ή έμμεση σχέση με μελέτες, υλικά, μηχανήματα, μεθόδους, τρόπους εργασίας, συστήματα, εφευρέσεις, κλπ., που θα χρησιμοποιηθούν για την εκ μέρους του πλήρη εκτέλεση της προμήθειας. Όλες οι σχετικές δαπάνες, η μέριμνα και οι διαδικασίες για τη νόμιμη χρησιμοποίηση όλων των ανωτέρω, βαρύνουν εξ ολοκλήρου και αποκλειστικώς τον 2
Ανάδοχο, ο οποίος οφείλει να λαμβάνει εγκαίρως κάθε απαιτούμενο μέτρο, ώστε η Α.Α. και τα όργανα αυτής να μην υποστούν οποιαδήποτε ενόχληση ή την ελάχιστη ζημία. 9. Όλες οι δαπάνες που συνεπάγονται τα παραπάνω βαρύνουν τον ανάδοχο. ΆΡΘΡΟ 3 Εγγυήσεις Για την καλή εκτέλεση των όρων της σύμβασης, ο ανάδοχος προσκόμισε την υπ αρ. 31474 Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης, με ημερομηνία 4.8.2015 του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων (Γραφείο Παρακαταθηκών Σπάρτης) συνολικού ύψους 300,00 που αντιπροσωπεύει το 1% του συνολικού οικονομικού ανταλλάγματος, χωρίς Φ.Π.Α., και έχει απεριόριστο χρόνο ισχύος. Με την εγγυητική επιστολή η Τράπεζα θα δηλώνει, παραιτούμενη της ενστάσεως διζήσεως και διαιρέσεως, ότι υποχρεούται με απλή έγγραφη πρόσκληση της Αναθέτουσας Αρχής και εντός τριών ημερών από την παραπάνω πρόσκληση να καταβάλει σε αυτήν το ποσό της εγγύησης, χωρίς να δικαιούται να αμφισβητήσει δικαστικά ή άλλως τη συνδρομή των προϋποθέσεων για την κατάπτωση της εγγύησης. Η εγγυητική επιστολή επιστρέφεται στον ανάδοχο μετά τη λήξη της σύμβασης και εφόσον δεν εκκρεμεί οποιαδήποτε αξίωση της Αναθέτουσας Αρχής. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης πρέπει να προβλέπει ότι σε περίπτωση κατάπτωσής της το οφειλόμενο ποσό υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον πάγιο τέλος χαρτοσήμου. Σε πάγιο τέλος χαρτοσήμου υπόκειται και το τυχόν οφειλόμενο ποσό λόγω επιβολής προστίμου. ΆΡΘΡΟ 4 Τίμημα - Τρόπος πληρωμής 1. Η συνολική δαπάνη της εν λόγω ανάθεσης ανέρχεται, σύμφωνα με την οικονομική προσφορά που αποτελεί αναπόσπαστο παράρτημα της παρούσας σύμβασης, μέχρι του ποσού των 35.924,65 ευρώ (τριάντα πέντε χιλιάδων εννιακοσίων εικοσιτεσσάρων ευρώ και εξήντα πέντε λεπτών) συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. ή 29.206,65 ευρώ (είκοσι εννέα χιλιάδων διακοσίων έξι ευρώ και εξήντα πέντε λεπτών) χωρίς Φ.Π.Α. 2. Δεν προβλέπεται τιμαριθμική ή άλλη αναπροσαρμογή του οικονομικού ανταλλάγματος. 3. Το Οικονομικό Αντάλλαγμα καταβάλλεται για το σύνολο των υποχρεώσεων του Αναδόχου όπως αυτές απορρέουν από τη διακήρυξη, την προσφορά του, τις συνθήκες του έργου και τις υποχρεώσεις του απέναντι σε τρίτους. 4. Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνεται τμηματικά σε τρεις (3) δόσεις, ανάλογα με την εξέλιξη των εργασιών, με την προϋπόθεση ύπαρξης πιστώσεων και χρηματοδότησης και μετά από σχετική έκθεση περαίωσης της ομάδας επίβλεψης. 5. Για την πληρωμή του Αναδόχου απαιτούνται τα κάτωθι δικαιολογητικά: α) πρωτόκολλο οριστικής ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής, που συντάσσεται από την Επιτροπή Παραλαβής, β) δελτίο αποστολής - τιμολόγιο πώλησης του αναδόχου γ) φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα σε ισχύ κατά την ημέρα πληρωμής δ) καταβολή παρακράτησης φόρου επί του καθαρού ποσού του τιμολογίου, όπως προβλέπεται από το άρθρο 24, του Ν. 2198/94. 6. Τον Ανάδοχο βαρύνει η ισχύουσα σύμφωνα με την Ελληνική νομοθεσία παρακράτηση φόρου στην καθαρή αξία των τιμολογίων. 3
ΆΡΘΡΟ 5 Τόπος, Τρόπος και χρόνος Εκτέλεσης εργασιών Προθεσμίες 1. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει το τελικό του προϊόν, από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης έως την 18η Σεπτεμβρίου 2015. Ειδικότερα, η παράδοση θα γίνεται τμηματικά, έως δέκα φορές, για τις ποσότητες και τα είδη που αναφέρει κάθε φορά η σχετική ειδοποίηση της Αναθέτουσας Αρχής, κατόπιν συνεννόησης με τους επιβλέποντες του έργου, κατά τη διάρκεια του ωραρίου απασχόλησης του προσωπικού της υπηρεσίας (7:00 15:00). Η παράδοση των ζητουμένων ειδών θα πρέπει να ολοκληρώνεται εντός 5 ημερών από την ημερομηνία παραγγελίας, ανεξαρτήτου ποσότητας. Κατά την παράδοση, τα είδη που πρόκειται να παραληφθούν θα συνοδεύονται απαραίτητα από Δελτίο Αποστολής ή Τιμολόγιο Πώλησης. Όλα τα συνοδευτικά έγγραφα θα είναι πρωτότυπα και θα φέρουν την υπογραφή και τη σφραγίδα του Αναδόχου. Η μεταφορά και παράδοση των υπό προμήθεια ειδών θα πραγματοποιείται με ευθύνη και έξοδα του προμηθευτή. Σε περίπτωση αιτιολογημένης με αποδεικτικά στοιχεία απόρριψης των παραδοτέων υλικών, ο ανάδοχος υποχρεούται να τα αντικαταστήσει εντός 5 ημερών. Η κατ επανάληψη χρονοτριβή στην παράδοση των υλικών δίνει το δικαίωμα στην Αναθέτουσα Αρχή να διακόψει τη σύμβαση, καθώς δυσχεραίνει την εφαρμογή του χρονοδιαγράμματος του έργου. 2. Ο Ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος σε περίπτωση που λήξει ο συμβατικός χρόνος παράδοσης και δεν υποβλήθηκε έγκαιρα αίτημα παράτασής του ή έληξε ο παραταθείς κατά τα ανωτέρω χρόνος, χωρίς να παραδώσει τα αγαθά. 3. Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης των αγαθών μπορεί να μετατίθεται με απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής, ύστερα από γνωμοδότηση της Επιτροπής του άρθρου 5 παρ. 1 της παρούσας. Μετάθεση επιτρέπεται μόνο όταν συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας ή άλλοι ιδιαιτέρως σοβαροί λόγοι που καθιστούν αντικειμενικώς αδύνατη την εμπρόθεσμη παράδοση. Στις περιπτώσεις μετάθεσης του συμβατικού χρόνου παράδοσης δεν επιβάλλονται κυρώσεις. 4. Σε περίπτωση εκπρόθεσμης ολοκλήρωσης εφαρμόζονται οι κυρώσεις που προβλέπονται στον Κανονισμό Προμηθειών του Δημοσίου (ΠΔ 118/2007, άρθρο 26, 32 και 34). ΆΡΘΡΟ 6 Παραλαβή Υλικών Προθεσμίες 1. Η παραλαβή των αγαθών γίνεται από τριμελή Επιτροπή Παραλαβής, η οποία συντάσσει πρωτόκολλο οριστικής ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής. 2. Κατά τη διαδικασία της παραλαβής των αγαθών καλείται να παραστεί, εφόσον το επιθυμεί, ο Ανάδοχος. 3. Ο ποιοτικός έλεγχος διενεργείται με κάθε πρόσφορο τρόπο. 4. Η Επιτροπή διενεργεί τους ανωτέρω ελέγχους επί τόπου στο έργο ή στην έδρα της Υπηρεσίας, στη Σπάρτη, κατά την κρίση της. 1. Μετά τη διενέργεια του ελέγχου συντάσσει πρωτόκολλο όπου αναφέρει αν αποδέχεται ή απορρίπτει τα προμηθευόμενα αγαθά και σε περίπτωση που αποδέχεται το σύνολο των αγαθών, το πρωτόκολλο αυτό είναι το οριστικό πρωτόκολλο παραλαβής ή απόρριψης με βάση τα αποτελέσματα των ανωτέρω ελέγχων. 2. Σε περίπτωση που η Επιτροπή απορρίψει τα προμηθευόμενα αγαθά, αναφέρει στο σχετικό πρωτόκολλο τις παρεκκλίσεις που παρουσιάζουν αυτά από τους όρους της Σύμβασης και τους λόγους της απόρριψης και γνωματεύει αν μπορούν να χρησιμοποιηθούν σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 4 του άρθρου 27 του Π.Δ. 118/2007. 4
3. Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης ολόκληρης ή μέρους της συμβατικής ποσότητας των αγαθών, με απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής μπορεί να εγκρίνεται αντικατάστασή της με άλλη, που να είναι σύμφωνη με τους όρους της σύμβασης, μέσα σε τακτή προθεσμία που ορίζεται με την απόφαση αυτή. Η προθεσμία αυτή δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη του ¼ του συνολικού συμβατικού χρόνου ο δε προμηθευτής θεωρείται εκπρόθεσμος και υπόκειται σε κυρώσεις λόγω εκπρόθεσμης παράδοσης. 8. Εάν ο Ανάδοχος δεν αντικαταστήσει τα συμβατικά παραδοτέα που απορρίφθηκαν μέσα στην προθεσμία που του τάχθηκε και εφόσον έχει λήξει ο συμβατικός χρόνος, κηρύσσεται έκπτωτος και υπόκειται στις προβλεπόμενες κυρώσεις. 9. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 33 και 34 του Π.Δ. 118/2007. ΆΡΘΡΟ 7 Απαγόρευση Υποκατάστασης Ουδείς μπορεί να υποκαταστήσει τον Ανάδοχο χωρίς την γραπτή έγκριση της Αναθέτουσας Αρχής. ΆΡΘΡΟ 8 Δωσιδικία Εφαρμοστέο Δίκαιο Η παρούσα Σύμβαση διέπεται αποκλειστικά από το Ελληνικό Δίκαιο. Αποκλειστική αρμοδιότητα για την επίλυση οποιασδήποτε διαφοράς μεταξύ των μερών που απορρέει από την παρούσα έχουν τα Δικαστήρια της έδρας της Αναθέτουσας Αρχής. Σε πιστοποίηση των ανωτέρω η παρούσα σύμβαση αφού αναγνώσθηκε υπογράφεται νομίμως από τα συμβαλλόμενα μέρη σε τρία (3) όμοια πρωτότυπα ως κατωτέρω. Από τα παραπάνω 3 πρωτότυπα τα δύο παραμένουν στην ΕΦΑΛΑΚ και ένα λαμβάνει ο Ανάδοχος. ΤΑ ΜΕΡΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΑΔΟΧΟ Η Προϊσταμένη της Εφορείας κ.α.α ΔΑΝΑΗ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ ΠΕ Αρχαιολόγων Νικόλαος Κοντουλάκος Νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρείας ΔΟΜΙΚΗ Ν. ΚΟΝΤΟΥΛΑΚΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε. 5