ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΟΥ Στην Αθήνα, σήμερα, στις 05/06/ 2014, ημέρα Πέμπτη μεταξύ, αφενός: του Κέντρου Επαγγελματικής Κατάρτισης του Κέντρου Ψυχικής Υγιεινής και, με διακριτικό τίτλο ΚΕΚ/ΚΨΥ, Αστική μη Κερδοσκοπική Εταιρεία (ΑμΚΕ), η οποία εδρεύει στην Αθήνα, οδός Αγ. Μελετίου 166, το οποίο εκπροσωπείται νόμιμα από τον Πρόεδρο κο Μωρόγιαννη Κωνσταντίνο και στο εξής θα αναφέρεται στην παρούσα σύμβαση ως «η Αναθέτουσα Αρχή» και αφετέρου, της Εταιρείας με την επωνυμία AGILIS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ και διακριτικό τίτλο «AGILIS ΑΕ», με έδρα την Αθήνα, Ακαδημίας 98-100 Τ.Κ. 10677 και Α.Φ.Μ. 094502442, ΔΟY ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ, και εκπροσωπείται νόμιμα στην παρούσα από τον κ. Γρηγορή Φαρμάκη. Νόμιμο Εκπρόσωπο της εταιρείας και η οποία στο εξής θα αναφέρεται στην παρούσα σύμβαση ως «ο Ανάδοχος», συνομολογήθηκαν, έγιναν αμοιβαία δεκτά και συμφωνήθηκαν τα ακόλουθα: Προοίμιο Σε συνέχεια της υπ αριθμ. πρωτ. 4805/ΔΕ-343 /04-02-2013 απόφασης ανάθεσης του έργου με τίτλο «Αποτύπωση εκπαιδευτικών αναγκών των Επιμελητών Προσωπικής Φροντίδας που απασχολούνται με ασθενείς με άνοια και ενήλικα άτομα του φάσματος του αυτισμού: Υφιστάμενη κατάσταση, διαφοροποιήσεις από το επιθυμητό προφίλ δεξιοτήτων. Αποτύπωση (γεωγραφική) της προσφοράς και ζήτησης σε θέσεις κατ οίκον φροντίδας ατόμων με προβλήματα άνοιας και αυτισμού, εκτίμηση του κόστους της παροχής της υπηρεσίας. Ανάπτυξη Εκπαιδευτικού Υλικού για την προσαρμογή του ανθρώπινου δυναμικού που απασχολείται στην κατ οίκον φροντίδα των ατόμων των ανωτέρω κατηγοριών», ο ανάδοχος αναλαμβάνει την υλοποίηση του ως άνω έργου, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις της παρούσας σύμβασης. Το έργο υλοποιείται με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο). Άρθρο 1 Εφαρμοστέα Νομοθεσία 1.1 Εφαρμοστέα Νομοθεσία : Για την εκτέλεση της σύμβασης εφαρμόζονται οι διατάξεις της εθνικής νομοθεσίας, όπως ρητά αναφέρεται στη Διακήρυξη. 1.2 Συμβατικά Τεύχη Τα συμβατικά τεύχη, είναι κατά σειρά ισχύος, τα ακόλουθα : 1.2.1. Το κείμενο της παρούσας σύμβασης 1.2.2. Η προσφορά του αναδόχου 1.2.3. Η διακήρυξη
Άρθρο 2 Γλώσσα της Σύμβασης Επίσημη γλώσσα της σύμβασης είναι η ελληνική γλώσσα. Άρθρο 3 Στοιχεία Επικοινωνίας 3.1. Κάθε επικοινωνία μεταξύ της Αναθέτουσας Αρχής και του αναδόχου πραγματοποιείται εγγράφως ταχυδρομικά, τηλεομοιοτυπικά και ηλεκτρονικά. 3.2. Τα στοιχεία επικοινωνίας των συμβαλλομένων είναι τα ακόλουθα: Για την Αναθέτουσα Αρχή: Επωνυμία ΚΕΚ/ΚΨΥ Ταχ.Δ/νση: ΑΓ. ΜΕΛΕΤΙΟΥ 166 Ταχ.κωδ.10445 ΠΟΛΗ Αθήνα Τηλ. 210-5911498 fax 210-5319409 Για τον ανάδοχο: Επωνυμία : AGILIS ΑΕ Ταχ. Δ/νση: Ακαδημίας 98-100 Ταχ. Κωδ. 10677 ΠΟΛΗ: ΑΘΗΝΑ Τηλ. 211 1003310 fax 211 1003315 Άρθρο 4 Αντικείμενο της Σύμβασης 4.1. Αντικείμενο της σύμβασης είναι η υλοποίηση του έργου «Αποτύπωση εκπαιδευτικών αναγκών των Επιμελητών Προσωπικής Φροντίδας που απασχολούνται με ασθενείς με άνοια και ενήλικα άτομα του φάσματος του αυτισμού: Υφιστάμενη κατάσταση, διαφοροποιήσεις από το επιθυμητό προφίλ δεξιοτήτων. Αποτύπωση (γεωγραφική) της προσφοράς και ζήτησης σε θέσεις κατ οίκον φροντίδας ατόμων με προβλήματα άνοιας και αυτισμού, εκτίμηση του κόστους της παροχής της υπηρεσίας. Ανάπτυξη Εκπαιδευτικού Υλικού για την προσαρμογή του ανθρώπινου δυναμικού που απασχολείται στην κατ οίκον φροντίδα των ατόμων των ανωτέρω κατηγοριών». Συγκεκριμένα, το αντικείμενο του έργου αφορά στα ακόλουθα: Α. Στην αποτύπωση της υφιστάμενης κατάστασης ως προς την τυπολογία της κατ οίκον φροντίδας των ατόμων των ομάδων στόχου στην Ελλάδα, την ποσοτική και ποιοτική προσέγγιση των απασχολούμενων φροντιστών, την ανάλυση του επαγγελματικού προφίλ και του επιπέδου των γνώσεων και δεξιοτήτων που διαθέτουν, τον υπολογισμό του οικονομικού
κόστους που δαπανάται για την κατ οίκον φροντίδα των συγκεκριμένων κατηγοριών και, τέλος, την καταγραφή της Προσφοράς και Ζήτησης Φροντιστών σε περιφερειακό επίπεδο. Η αναγκαιότητα της «χαρτογράφησης» της αγοράς εργασίας στον τομέα κατ οίκον φροντίδας ατόμων με προβλήματα ψυχικής υγείας, άνοιας, αυτισμού κρίνεται σημαντική και επιβεβλημένη. Στη «χαρτογράφηση» θα ενσωματωθούν επίσης προβλέψεις των μελλοντικών αναγκών για κατ οίκον φροντίδα (στο πλαίσιο της ίδιας έρευνας), προκειμένου να βελτιωθούν οι διαδικασίες σχεδιασμού και υλοποίησης τόσο των έργων κατάρτισης όσο και των διαδικασιών πιστοποίησης, για την παρούσα και για επόμενες φάσεις. Ταυτόχρονα, μέσω της ίδιας έρευνας θα καταγραφεί η διεθνής εμπειρία και οι καλές πρακτικές που προκρίνονται για το συγκεκριμένο ζήτημα στο διεθνή χώρο. Β. Στην ανάπτυξη του εκπαιδευτικού υλικού για την εκπαίδευση η οποία θα υλοποιηθεί στο πλαίσιο της κύριας Φάσης του έργου, που αφορά στο Υποέργο (3). Δεδομένου ότι η ομάδα στόχος (Φροντιστές Ψυχικής Υγείας) είναι ενήλικες με περιορισμένο χρόνο για συμμετοχή σε ενέργειες μάθησης αλλά και μελέτης, το εκπαιδευτικό υλικό για να ανταποκριθεί στις ανάγκες τους, θα εκπονηθεί με τέτοιο τρόπο (και θα εμπεριέχει εκείνα τα κατάλληλα στοιχεία), ώστε να καθοδηγεί το καταρτιζόμενο στη μελέτη του και να προάγει τη σημαντική για τη μάθηση αλληλεπίδραση του σπουδαστή με το μαθησιακό υλικό (με ασκήσεις και εργασίες). Συγκεκριμένα, θα προσδιοριστούν, σε άμεση συνάφεια με το σχετικό επαγγελματικό περίγραμμα του ΕΚΕΠΙΣ, οι εξειδικευμένες εκπαιδευτικές ανάγκες των Φροντιστών Ψυχικής Υγείας, ανάλογα και με τις διαθέσιμες γνώσεις και δεξιότητες που διαθέτουν και σε συνδυασμό με τις ανάγκες των ομάδων στόχου που καλούνται να φροντίσουν. Παραδοτέα του Υποέργου είναι τα αναλυτικά εκπαιδευτικά πακέτα για την εκπαίδευση που θα υλοποιηθεί στο πλαίσιο του Υποέργου (3) της Πράξης. Το κάθε εκπαιδευτικό πακέτο θα «κτισθεί» με τη λογική των σταδίων (modules), ώστε να συνδυασθεί με προϋπάρχουσες γνώσεις, επαγγελματικά προσόντα και εργασιακή εμπειρία των υποψηφίων προς κατάρτιση/πιστοποίηση και θα καλύπτει τις εκπαιδευτικές ανάγκες τόσο των υποψηφίων προς κατάρτιση/πιστοποίηση όσο και των εισηγητών που θα εμπλακούν στις εκπαιδευτικές διαδικασίες. 4.2. Το έργο του αναδόχου εξειδικεύεται στην προσφορά του, η οποία αποτελεί αναπόσπαστο μέρος και στοιχείο της παρούσας Σύμβασης. 4.3. Το έργο του αναδόχου περιλαμβάνει την παροχή όλων των αναγκαίων υπηρεσιών υποστήριξης ώστε να υλοποιηθεί το αντικείμενο της παρούσας όπως περιγράφεται ανωτέρω. Για την υλοποίηση του Έργου ο Ανάδοχος δύναται να συμμετάσχει σε σειρά τεχνικών συναντήσεων με τα αρμόδια στελέχη της Αναθέτουσας Αρχής για την εξέταση του κατάλληλου τρόπου παροχής των υπηρεσιών του. Άρθρο 5 Διάρκεια υλοποίησης έργου 5.1 Η διάρκεια υλοποίησης του έργου και της σύμβασης ορίζεται από την ημερομηνία υπογραφής της παρούσας, και για επτά (7) μήνες.
Άρθρο 6 Μετάθεση Προθεσμίας Εκτέλεσης 6.1. Η Αναθέτουσα Αρχή μπορεί να μεταθέτει την προθεσμία εκτέλεσης του Έργου ή το χρονοδιάγραμμα του Έργου ή επί μέρους προβλεπόμενων χρονικών σημείων ή δραστηριοτήτων του χρονοδιαγράμματος, εφόσον συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας ή άλλοι ιδιαιτέρως σοβαροί λόγοι που καθιστούν αντικειμενικώς αδύνατη την εμπρόθεσμη εκτέλεση. Στις περιπτώσεις αυτές, η Επιτροπή ενημερώνει εγκαίρως τον ανάδοχο για την αναθεώρηση του προγράμματος εκτέλεσης της σύμβασης, ως προς τη συγκεκριμένη δραστηριότητα. 6.2. Ο ανάδοχος δικαιούται να ζητήσει μετάθεση της προθεσμίας εκτέλεσης του Έργου, στην περίπτωση που εφόσον συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας ή άλλοι ιδιαιτέρως σοβαροί λόγοι που καθιστούν αντικειμενικώς αδύνατη την εμπρόθεσμη εκτέλεση. 6.3. Ο ανάδοχος, εντός πέντε (5) ημερών αφότου έλαβε γνώση γεγονότος που ενδέχεται να προκαλέσει τη μετάθεση της προηγούμενης παραγράφου, υποβάλλει στην Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής του έργου, κοινοποιώντας παράλληλα στην Αναθέτουσα Αρχή, αίτημα μετάθεσης της προθεσμίας εκτέλεσης παρέχοντας πλήρη και λεπτομερή στοιχεία του αιτήματός του, ώστε να καταστεί αμέσως δυνατή η εξέτασή του. Η Αναθέτουσα Αρχή αποφασίζει επί του αιτήματος αυτού, μετά από σχετική εισήγηση της Επιτροπής. ΑΡΘΡΟ 7 Λόγοι Ανωτέρας Βίας Δυνατότητα παράτασης της Σύμβασης 7.1 Τα συμβαλλόμενα μέρη δεν ευθύνονται για τη μη εκπλήρωση των συμβατικών υποχρεώσεών τους στο μέτρο που η αδυναμία εκπλήρωσης οφείλεται σε περιστατικά ανωτέρας βίας, υπό την προϋπόθεση ότι η επικαλούμενη ανωτέρα βία αποδεικνύεται προσηκόντως. 7.2 Ο ανάδοχος, επικαλούμενος αδυναμία εκπλήρωσης υποχρεώσεών του η οποία οφείλεται σε γεγονός που εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής της προηγούμενης παραγράφου του παρόντος άρθρου, οφείλει να γνωστοποιήσει και να επικαλεσθεί προς την Αναθέτουσα Αρχή τους σχετικούς λόγους και περιστατικά που δικαιολογούν την εφαρμογή της προηγούμενης παραγράφου του παρόντος άρθρου, εντός αποσβεστικής προθεσμίας είκοσι (20) ημερών, από τότε που συνέβησαν, προσκομίζοντας τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία. Η Αναθέτουσα Αρχή υποχρεούται να απαντήσει σχετικά, εντός είκοσι (20) ημερών από την λήψη του σχετικού αιτήματος του αναδόχου, διαφορετικά, με την πάροδο άπρακτης της προθεσμίας τεκμαίρεται η αποδοχή των ισχυρισμών του ανάδοχου. 7.3 Η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται να παρατείνει μονομερώς την εκπλήρωση μέρους ή του συνόλου της σύμβασης μετά από προηγούμενη έγγραφη γνωστοποίηση προς τον ανάδοχο. Στην γνωστοποίηση αυτή προσδιορίζονται οι λόγοι οι οποίοι καθιστούν αναγκαία την παράταση, η ημερομηνία έναρξης της διακοπής καθώς και η πιθανολογούμενη διάρκειά της. 7.4 Από την ημερομηνία έκδοσης της γνωστοποίησης αναστέλλονται οι συμβατικές υποχρεώσεις του αναδόχου, πλην των υποχρεώσεων εμπιστευτικότητας και εχεμύθειας, οφείλει, όμως, να λάβει όλα τα ενδεικνυόμενα μέτρα για την προστασία των συμφερόντων της Αναθέτουσας Αρχής και την ομαλή εκτέλεση της σύμβασης, μετά την άρση των λόγων που επέβαλαν την παράταση της..
Άρθρο 8 Παρακολούθηση και Παραλαβή του Έργου 8.1. Την ευθύνη για την παρακολούθηση της ορθής εκτέλεσης της σύμβασης από τον ανάδοχο έχει η Επιτροπή Παρακολούθησης (εφεξής και «Επιτροπή»), η οποία έχει συσταθεί με Απόφαση του ΔΣ του ΚΕΚ/ΚΨΥ 8.2. Η Επιτροπή παρακολουθεί την ορθή εκτέλεση της σύμβασης καθ όλη τη διάρκειά της. 8.3. Αρμόδιοι συνεργάτες, στελέχη και κάθε προστηθείς ή βοηθός εκπλήρωσης του αναδόχου υποχρεούνται να προσέρχονται σε συσκέψεις κατά τη διάρκεια της σύμβασης, κατόπιν σχετικής πρόσκλησης της Επιτροπής και όποτε κρίνεται απαραίτητο, προκειμένου να συζητούνται προβλήματα ή γενικώς θέματα που ανακύπτουν κατά τη διάρκεια υλοποίησης της σύμβασης και να δίδονται οδηγίες, κατευθύνσεις και διευκρινίσεις εκατέρωθεν. 8.4. Η Επιτροπή είναι αρμόδια για την έγκριση και παραλαβή των Παραδοτέων με την έκδοση σχετικών Πρωτοκόλλων Παραλαβής. 8.5. Κατά τη λήξη της σύμβασης η Επιτροπή θα εκδώσει Πρωτόκολλο Ολοκλήρωσης και Οριστικής Παραλαβής του Έργου. Άρθρο 9 Παραδοτέα Αναδόχου και Χρονοδιάγραμμα Υποβολής Τα Παραδοτέα του Αναδόχου και το χρονοδιάγραμμα υποβολής τους έχουν ως εξής: Παραδοτέο Π1: o Έκθεση Εφαρμογής με το περιεχόμενο, τις οργανωτικές, τεχνικές και στατιστικές μεθόδους διενέργειας της Έρευνας. o Τεύχος προδιαγραφών του υπό δημιουργία εκπαιδευτικού υλικού. Το Παραδοτέο Π1 υποβάλλεται ένα μήνα από την ημερομηνία υπογραφής της Σύμβασης. Παραδοτέο Π2: Έκθεση Αποτελεσμάτων της Έρευνας για την Αποτύπωση της προσφοράς και ζήτησης σε θέσεις κατ οίκον φροντίδας ατόμων με προβλήματα ψυχικής υγείας, άνοιας, αυτισμού. Το Παραδοτέο Π2 Υποβάλλεται τον 3ο μήνα από την ημερομηνία υπογραφής της Σύμβασης. Παραδοτέο Π3: o Μεθοδολογικό Πλαίσιο και Οδηγός για την «επαναληψιμότητα» της έρευνας από τον Κύριο της Πράξης. o (2) Εκπαιδευτικά πακέτα με επικέντρωση στην κατάρτιση Φροντιστών ΨΥ για παροχή κατ οίκον φροντίδας 1. σε ασθενείς με άνοια και 2. σε ενήλικα άτομα του φάσματος του αυτισμού (περιεχόμενο, θεματικές ενότητες, ασκήσεις / εκπαιδευτικό υλικό ανά ενότητα, «φάκελος» εισηγητή «φάκελος» καταρτιζόμενου), προσαρμοσμένα στις αρχές και τη μεθοδολογία της εκπαίδευσης ενηλίκων και διαμορφωμένα με τη λογική των σταδίων (modules), ώστε να ανταποκρίνονται σε διαφοροποιημένα επίπεδα (profiles) προϋπαρχουσών γνώσεων / εμπειρίας. Το Παραδοτέο Π3 Υποβάλλεται τον 4ο μήνα από την ημερομηνία υπογραφής της Σύμβασης. Παραδοτέο Π4: o (2) Αναθεωρημένα Εκπαιδευτικά πακέτα με επικέντρωση στην κατάρτιση Φροντιστών ΨΥ για παροχή κατ οίκον φροντίδας: i. σε ασθενείς με άνοια και, ii. σε ενήλικα άτομα του φάσματος του αυτισμού (περιεχόμενο, θεματικές ενότητες, ασκήσεις / εκπαιδευτικό υλικό ανά ενότητα, «φάκελος» εισηγητή «φάκελος» καταρτιζόμενου),
προσαρμοσμένα στις αξιολογικές κρίσεις που θα έχουν προκύψει από την πρώτη περίοδο εφαρμογής τους, στο πλαίσιο της υλοποίησης των πρώτων ενεργειών κατάρτισης. o Προτυποποίηση των εκπαιδευτικών πακέτων με βάση τις ακολουθούμενες από τους αρμόδιους Οργανισμούς προδιαγραφές πιστοποίησης των εκπαιδευτικών περιγραμμάτων. Το Παραδοτέο Π4 Υποβάλλεται τον 7ο μήνα από την ημερομηνία υπογραφής της Σύμβασης. Άρθρο 10 Αμοιβή Αναδόχου Τρόπος Πληρωμής 10.1. Η αμοιβή του αναδόχου για το σύνολο των παρεχόμενων υπηρεσιών ανέρχεται στο ποσό των εκατό χιλιάδων ευρώ (100.000,00 ), πλέον ΦΠΑ, συμπεριλαμβανομένων των λοιπών νομίμων κρατήσεων ή σε εκατόν είκοσι τριών χιλιάδων ευρώ (123.000,00 ) συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. 10.2. Στην ανωτέρω αμοιβή περιλαμβάνεται κάθε δαπάνη, που απαιτείται για την ολοκλήρωση του έργου, σύμφωνα με τις προδιαγραφές της παρούσας σύμβασης, χωρίς καμία περαιτέρω επιβάρυνση της Αναθέτουσας Αρχής, έστω και εξ επιγενόμενης αιτίας. 10.3. Πληρωμή-Αποπληρωμή: Προβλέπονται ενδιάμεσες πληρωμές ανά Παραδοτέο ως εξής: Με την παραλαβή του Παραδοτέου Π.1 καταβάλλεται στον Ανάδοχο το 30% του Συμβατικού ποσού Με την παραλαβή του Παραδοτέου Π.2 καταβάλλεται στον Ανάδοχο το 30% του Συμβατικού ποσού Με την παραλαβή του Παραδοτέου Π.3 καταβάλλεται στον Ανάδοχο το 20% του Συμβατικού ποσού Με την παραλαβή του Παραδοτέου Π.4 καταβάλλεται στον Ανάδοχο το 20% του Συμβατικού ποσού 10.4. Η Επιτροπή συντάσσει για κάθε Παραδοτέο Πρωτόκολλο Οριστικής Παραλαβής, εντός 10 εργασίμων ημερών από την υποβολή του. Εάν έχει παρατηρήσεις, συντάσσει σχετικό πρωτόκολλο παρατηρήσεων εντός 5 εργασίμων ημερών από την υποβολή του. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να συμμορφωθεί προς τις Παρατηρήσεις εντός 10 εργασίμων ημερών από την παραλαβή του σχετικού πρωτοκόλλου. Εάν η Επιτροπή δεν τηρήσει τις προθεσμίες αυτές, το Παραδοτέο θεωρείται παραληφθέν και ο Ανάδοχος δικαιούται να αποστείλει σχετική επιστολή, η οποία θα επέχει θέση πρωτοκόλλου παραλαβής και θα δεσμεύει την Αναθέτουσα Αρχή. Άρθρο 11 Υποχρεώσεις της Αναθέτουσα Αρχής Η Αναθέτουσα Αρχή υπέχει τις ακόλουθες επιπλέον υποχρεώσεις: 11.1. Παραδίδει στον ανάδοχο, ατελώς, κάθε έγγραφο ή πληροφορία και γενικότερα κάθε στοιχείο που έχει στην κατοχή της και δικαιούται να γνωστοποιήσει, σχετικό με την εκτέλεση του Έργου. 11.2. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να επιστρέψει όλα τα στοιχεία της προηγούμενης παραγράφου με την οριστική παραλαβή του Έργου ή με την καθ οιονδήποτε τρόπο λύση της σύμβασης. 11.5. Κατά την εκτέλεση των καθηκόντων της, η Επιτροπή Παρακολούθησης και όλα τα εξουσιοδοτημένα απ αυτήν ή την Αναθέτουσα Αρχή πρόσωπα, οφείλουν να μην ανακοινώνουν σε κανένα, παρά μόνο στα πρόσωπα που δικαιούνται να γνωρίζουν, πληροφορίες που περιήλθαν σ' αυτούς, κατά τη διάρκεια και με την ευκαιρία της εκτέλεσης
της σύμβασης και αφορούν τεχνικά ή εμπορικά ζητήματα ή μεθόδους λειτουργίας του Έργου ή του αναδόχου. Άρθρο 12 Υποχρεώσεις του Αναδόχου Ο Ανάδοχος υπέχει επιπλέον τις ακόλουθες υποχρεώσεις: 12.1. Ο Ανάδοχος οφείλει να εκτελεί τις απορρέουσες από τη σύμβαση υποχρεώσεις του με τη δέουσα προσοχή και επιμέλεια και σύμφωνα με τις αρχές της καλής πίστης και των συναλλακτικών ηθών καθώς και τη σχετική προσφορά του. 12.2. Τα Παραδοτέα που προβλέπεται να παρασχεθούν στο πλαίσιο της Σύμβασης πρέπει να συμφωνούν, από κάθε άποψη, με τα οριζόμενα, στην παρούσα σύμβαση και στην προκήρυξη. 12.3. Υποχρεώσεις Εμπιστευτικότητας: Χωρίς την προηγούμενη γραπτή άδεια της Αναθέτουσας Αρχής, ο ανάδοχος δεν αποκαλύπτει εμπιστευτικές πληροφορίες που του δόθηκαν ή που ο ίδιος ανακάλυψε κατά την εκτέλεση της σύμβασης, ούτε κοινοποιεί στοιχεία, έγγραφα και πληροφορίες των οποίων λαμβάνει γνώση σε σχέση με τη σύμβαση. Υποχρεούται δε να μεριμνά ώστε το προσωπικό του, οι υπεργολάβοι του και κάθε συνεργαζόμενος με αυτόν να τηρήσει την ως άνω υποχρέωση. Σε περίπτωση αθέτησης από τον ανάδοχο της ως άνω υποχρέωσής του, η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται να απαιτήσει την αποκατάσταση τυχόν ζημίας της, την παύση κοινοποίησης των εμπιστευτικών πληροφοριών από τον ανάδοχο σε τρίτους και την παράλειψή της στο μέλλον. 12.4. Κίνδυνος ζημίας ή απώλειας: Ο ανάδοχος είναι υπεύθυνος για κάθε ζημία της Αναθέτουσας Αρχής, του προσωπικού της ή τρίτων και για την αποκατάσταση κάθε τέτοιας βλάβης ή ζημίας που είναι δυνατόν να προκληθεί κατά ή επ ευκαιρία της εκτέλεσης της σύμβασης από τον ανάδοχο, εφόσον οφείλεται σε πράξη ή παράλειψη αυτού. 12.5. Εκχώρηση της Σύμβασης: 12.5.1 Ο ανάδοχος δεν δικαιούται να μεταβιβάσει ή εκχωρήσει τη σύμβαση ή μέρος αυτής. 12.5.2 Ο ανάδοχος δεν δικαιούται να εκχωρήσει, χωρίς την έγγραφη άδεια της Αναθέτουσας Αρχής, το δικαίωμα είσπραξης της συμβατικής του αμοιβής, σε Τράπεζα. Άρθρο 13 Καταγγελία της Σύμβασης 13.1. Η Αναθέτουσα Αρχή μπορεί να καταγγείλει τη σύμβαση, ακολουθώντας τις προϋποθέσεις του άρθρου 34 του ΠΔ 118/2007, απροθέσμως και αζημίως για σπουδαίο λόγο, ο οποίος δύναται να αφορά τον ανάδοχο, την Αναθέτουσα Αρχή ή και κάθε σχετική περίσταση, εξαιτίας της οποίας δεν δύναται να αξιωθεί κατά την καλή πίστη η συνέχιση της λειτουργίας της σύμβασης μέχρι το πέρας της διάρκειάς της. 13.2. Τα αποτελέσματα της καταγγελίας επέρχονται από την παρέλευση στον ανάδοχο της εκ μέρους της Αναθέτουσας Αρχής έγγραφης δήλωσης καταγγελίας. Η παρέλευση της δήλωσης στον ανάδοχο αποδεικνύεται με οποιοδήποτε πρόσφορο μέσο. 13.3. Με την καταγγελία λύεται η παρούσα σύμβαση, εφαρμοζόμενου κατά τα λοιπά του άρθρου 15 αυτής. Άρθρο 14 Έκπτωση του Αναδόχου 14.1. Η Αναθέτουσα Αρχή μπορεί να κηρύξει έκπτωτο τον ανάδοχο, σύμφωνα με τη διαδικασία που ορίζεται στον νόμο, εάν ο ανάδοχος δεν εκπληρώνει ή εκπληρώνει πλημμελώς
τις συμβατικές του υποχρεώσεις ή παραβιάζει οποιονδήποτε από τους όρους της σύμβασης και των λοιπών συμβατικών τευχών. 14.2. Πριν από την κήρυξη του αναδόχου έκπτωτου, η Αναθέτουσα Αρχή μπορεί, κατά την απόλυτη διακριτική ευχέρειά της, να τάξει συγκεκριμένη προθεσμία συμμόρφωσής του προς τις συμβατικές υποχρεώσεις του. 14.3. Με την απόφαση κήρυξης του αναδόχου έκπτωτου λύεται η παρούσα σύμβαση, εφαρμοζόμενου κατά τα λοιπά του άρθρου 15 αυτής. 14.4. Η μη άσκηση από την Αναθέτουσα Αρχή οποιασδήποτε αρμοδιότητάς της δεν μπορεί, σε καμία περίπτωση, να θεωρηθεί ότι αποτελεί είτε σχετική παραίτηση της Αναθέτουσας Αρχής, είτε σχετική σιωπηρή άσκηση της εν λόγω αρμοδιότητας. Άρθρο 15 Λύση της Σύμβασης Τροποποίηση 15.1. Η σύμβαση λύεται αυτοδικαίως και πριν την πάροδο της χρονικής της διάρκειας, σε περίπτωση κατά την οποία ο ανάδοχος τεθεί υπό αναγκαστική διαχείριση ή εκκαθάριση, λυθεί ή ανακληθεί η άδεια λειτουργίας του ή γίνουν πράξεις αναγκαστικής εκτελέσεως σε βάρος του, στο σύνολο ή σε σημαντικό μέρος των περιουσιακών του στοιχείων. 15.2. Μετά την με οιονδήποτε τρόπο λύση της σύμβασης, ο ανάδοχος υποχρεούται μετά από σχετική δήλωση της Αναθέτουσας Αρχής: 15.2.1. Να απόσχει από τη διενέργεια οποιασδήποτε εργασίας, έργου, παροχής υπηρεσιών ή εκτέλεσης υποχρεώσεώς του που πηγάζει από τη σύμβαση, πλην εκείνων που επιβάλλονται για την διασφάλιση εργασιών και εγκαταστάσεων. 15.2.2. Να παραδώσει, σε χρόνο που θα προσδιορίσει η Αναθέτουσα Αρχή, όποιο έργο ή εργασία (ολοκληρωμένο ή μη) έχει εκπονήσει ή έχει στην κατοχή του καθώς και τα πάσης φύσεως υποστηρικτικά έγγραφα και μέσα (μαγνητικά ή μη). 15.3. Το συντομότερο δυνατό μετά τη λύση της σύμβασης, η Αναθέτουσα Αρχή, μετά από γνώμη της Επιτροπής, βεβαιώνει την αξία του ήδη εκτελεσθέντος κατά τον χρόνο λύσης της σύμβασης μέρους αυτής καθώς και κάθε οφειλή έναντι του αναδόχου κατά την ημερομηνία λύση της σύμβασης. 15.4. Η καταβολή προς τον ανάδοχο οποιουδήποτε ποσού αναστέλλεται μέχρις εκκαθαρίσεως των μεταξύ των συμβαλλομένων μερών υποχρεώσεων 15.5. Η Αναθέτουσα Αρχή μπορεί να συμψηφίζει σχετικά οποιαδήποτε απαίτησής της έναντι του αναδόχου. 15.6. Οποιαδήποτε τροποποίηση των όρων της σύμβασης δύναται να γίνει μόνο εγγράφως, θα αφορά επιμέρους όρους της ήδη καταρτισθείσας Σύμβασης και δεν θα περιλαμβάνει επουδενί όρους που θα μετέβαλαν ουσιωδώς το αντικείμενο της αρχικής Σύμβασης. Η τροποποιημένη Σύμβαση θα υπογράφεται και από τους δύο συμβαλλόμενους, αποκλειόμενης, ρητά, οποιασδήποτε τροποποίησης με προφορική συμφωνία και με την προϋπόθεση ότι θα εξασφαλίζεται η εκτέλεση του έργου όπως αυτό έχει προδιαγραφεί. Άρθρο 16 Επίλυση Διαφορών - Εγγυήσεις Οι συμβαλλόμενοι υποχρεούνται να προβούν σε απόπειρα φιλικού διακανονισμού οποιασδήποτε διαφοράς τυχόν προκύψει από την παρούσα σύμβαση. Η ανωτέρω πρόβλεψη δεν καθιερώνει ρήτρα διαιτησίας. Επί διαφωνίας η διαφορά θα λύεται αποκλειστικά από τα Ελληνικά Δικαστήρια και, συγκεκριμένα, τα αρμόδια δικαστήρια, σύμφωνα με την κείμενη ελληνική νομοθεσία. Εφαρμοστέο δίκαιο είναι πάντοτε το ελληνικό. Σημειώνεται ότι για την καλή εκτέλεση των όρων της σύμβασης ο Ανάδοχος κατέθεσε την με αρ. 1639962/04-06-14. εγγυητική επιστολή από το ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ Ε.Δ.Ε.(Ε.Τ.Α.Α. Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε) ποσού δέκα χιλιάδες ευρώ (10.000,00 ) αορίστου διάρκειας. Σε περίπτωση παράτασης
του έργου με βάση τα προβλεπόμενα στην παρούσα ο ανάδοχος υποχρεούται πριν την λήξη της εν λόγω εγγυητικής να παρατείνει την ισχύ της ύστερα από απλό έγγραφο της Αναθέτουσας Αρχής. Η εν λόγω εγγυητική επιστολή ή η παράταση αυτής θα επιστραφεί στον ανάδοχο μετά την οριστική παραλαβή και ύστερα από την εκκαθάριση των τυχόν απαιτήσεων των συμβαλλομένων. Η παρούσα σύμβαση διαβάστηκε, βεβαιώθηκε και υπογράφηκε νόμιμα από τους συμβαλλόμενους σε τρία (3) πρωτότυπα. Από αυτά, τα δύο (2) κατατέθηκαν στην Αναθέτουσα Αρχή και ένα (1) έλαβε ο Ανάδοχος. ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ ΓΙΑ ΤΟ ΚΕΚ/ΚΨΥ ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ. ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΑΔΟΧΟ ΝΟΜΙΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΜΩΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΦΑΡΜΑΚΗΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ