Οργανισμού Ασφάλισης Ελευθέρων Επαγγελματιών

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΣΤΕΓΑΣΗΣ & ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΟΥ μεταξύ του Οργανισμού Ασφάλισης Ελευθέρων Επαγγελματιών ΟΑΕΕ και ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ &ΣΙΑ Ο.Ε. Για το έργο «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΓΙΑ ΕΝΑ ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΣΤΕΓΑΖΟΥΝ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ Ο.Α.Ε.Ε. ΣΤΗΝ ΑΤΤΙΚΗ» ΟΑΕΕ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΣΤΕΓΑΣΗΣ & ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ - ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΗ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ - 1 -

2 Στην Αθήνα σήμερα την 31 του μηνός Μαρτίου του έτους 2014, μεταξύ των συμβαλλομένων, αφ ενός του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ (Ο.Α.Ε.Ε.) (Α.Φ.Μ και Δ.Ο.Υ. Δ Αθηνών), που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Ακαδημίας αρ. 22 και εκπροσωπείται νόμιμα από τη Διοικητή και Πρόεδρο του Δ.Σ. αυτού κα. Γεωργία Κωτίδου του Χαραλάμπους, η οποία διορίστηκε με την υπ αριθ /31064/2000/ (ΦΕΚ 469/ ) απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης και αφ ετέρου της Ο.Ε. με την επωνυμία ΚΩΝ/ΝΟΣ ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΙ-ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΩΝ (ΑΦΜ , ΔΟΥ Α Αθηνών, ΓΕΜΗ ), που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Αλκιβιάδου αρ και εκπροσωπείται νόμιμα από το Διαχειριστή της κ. ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟ ΚΩΝ/ΝΟ, σύμφωνα με το από ιδιωτικό συμφωνητικό σύστασης (α.α. 1182/2001), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, συμφωνήθηκαν και συνομολογήθηκαν τα ακόλουθα: Ο ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ με την αρ. 10/2013 Διακήρυξή του, διενήργησε ΔΗΜΟΣΙΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή για τον Καθαρισμό των Κτιρίων του ΟΑΕΕ στην Αττική, (ΟΜΑΔΑ Α -ΚΤΙΡΙΑ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ /ΥΠΟΟΜΑΔΑ Ι και ΥΠΟΟΜΑΔΑ ΙΙ) για ένα έτος, χωρίς δυνατότητα παράτασης αυτής. Διενεργηθέντος του διαγωνισμού την 15/7/2013, Ανάδοχος για τον Καθαρισμό των Κτιρίων του ΟΑΕΕ στην Αττική, αναδείχθηκε η άνω αντισυμβαλλομένη εταιρεία. Ήδη σε εκτέλεση της υπ αριθ. 70 απόφασης της 55 συνεδρίασης της του Δ.Σ. του Ο.Α.Ε.Ε. με την οποία κατακυρώθηκε το αποτέλεσμα του Δημόσιου Ανοιχτού Διαγωνισμού για τον Καθαρισμό Κτιρίων του ΟΑΕΕ στην Αττική, ο ΟΑΕΕ όπως νόμιμα εκπροσωπείται, αναθέτει το έργο του Καθαρισμού Κτιρίων στην άνω αντισυμβαλλόμενη, όπως νόμιμα εκπροσωπείται, η οποία αναλαμβάνει να εκτελέσει με τους κάτωθι όρους και συμφωνίες: ΟΡΙΣΜΟΙ Για τους σκοπούς της παρούσας Σύμβασης, οι ακόλουθοι όροι έχουν την έννοια που τους αποδίδεται κατωτέρω: «Αναθέτουσα Αρχή» είναι ο Οργανισμός Ασφάλισης Ελευθέρων Επαγγελματιών (ΟΑΕΕ). «Ανάδοχος» είναι η εταιρεία ΚΩΝ/ΝΟΣ ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΙ ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΩΝ η οποία ευθύνεται αποκλειστικά έναντι της ΟΑΕΕ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΣΤΕΓΑΣΗΣ & ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ - ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΗ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ - 2 -

3 Αναθέτουσας Αρχής για την εκτέλεση του Έργου που της ανατίθεται με την παρούσα Σύμβαση. «Σύμβαση» είναι το παρόν συμφωνητικό και όλα τα συνημμένα σ αυτό τεύχη και λοιπά έγγραφα, ήτοι η με αριθμ.10/2013 Διακήρυξη, η Τεχνική και Οικονομική Προσφορά της Αναδόχου και η Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης, εφεξής αποκαλούμενη ως «Προσφορά» και τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσης. «Έργο» είναι το σύνολο των υπηρεσιών που αναλαμβάνει να εκτελέσει και να παράσχει η Ανάδοχος σχετικά με τον «Καθαρισμό των κτιρίων του ΟΑΕΕ στην Αθήνα για ένα έτος». ΑΡΘΡΟ 1 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΣΥΜΒΑΣΕΩΣ Με την παρούσα σύμβαση η Ανάδοχος αναλαμβάνει τον καθημερινό / εβδομαδιαίο / μηνιαίο, όπως κατωτέρω αναλυτικά αναφέρεται, καθαρισμό κτιρίων του ΟΑΕΕ στην Αττική (ΟΜΑΔΑ Α -ΚΤΙΡΙΑ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ /ΥΠΟΟΜΑΔΑ Ι και ΥΠΟΟΜΑΔΑ ΙΙ), για ένα έτος. Παρατίθεται πίνακας αμέσως παρακάτω που περιλαμβάνει όλα τα προς καθαρισμό κτίρια του ΟΑΕΕ, τα απασχολούμενα άτομα, τις ώρες απασχόλησης και την προσφερόμενη τιμή της Αναδόχου. Η Ανάδοχος θα πρέπει να εκτελεί τις εργασίες καθαρισμού ως περιγράφονται κατωτέρω: ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Α. ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΕ ΑΙΘΟΥΣΕΣ ΓΡΑΦΕΙΑ ΚΛΙΜΑΚΟΣΤΑΣΙΑ ΔΙΑΔΡΟΜΟΥΣ α) Σκούπισμα αιθουσών, γραφειακών χώρων, κλιμακοστασίων, διαδρόμων, κουφωμάτων και θυρών γραφείων - αιθουσών. β) Ξεσκόνισμα επίπλων γραφείων, καρεκλών, τηλεφωνικών συσκευών, συσκευών Η/Υ. γ) Άδειασμα σταχτοδοχείων και καθάρισμά τους δ) Άδειασμα δοχείων απορριμμάτων και αντικατάσταση σακούλας σκουπιδιών ε) Άδειασμα του εσωτερικού κάδου ανακύκλωσης (όπου υπάρχει) στον κάδο ανακύκλωσης του Δήμου στ) Σφουγγάρισμα γραφείων διαδρόμων (όπου υπάρχει πάτωμα χωρίς μοκέτα). ζ) Σκούπισμα κλιμακοστασίου κουπαστών. η) Καθαρισμός θαλάμων ανελκυστήρων (Στα κτίρια που στεγάζουν αποκλειστικά υπηρεσίες του ΟΑΕΕ) θ) Σφουγγάρισμα κλιμακοστασίου πλύσιμο κουπαστών καθάρισμα πρεβαζιών παραθύρων σκούπισμα βεραντών. ι) Ξεσκόνισμα περσίδων-βενετικών στορ. ΟΑΕΕ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΣΤΕΓΑΣΗΣ & ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ - ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΗ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ - 3 -

4 Β. ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΕ ΧΩΡΟΥΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ α) Σκούπισμα δαπέδου β) Άδειασμα δοχείων απορριμμάτων γ) Πλύσιμο λεκανών-νιπτήρων (με απολυμαντικό και σαπούνι αρωματικό). δ) Καθαρισμός καθρεπτών. ε) Σφουγγάρισμα πατώματος στ) Τοποθέτηση χαρτιού υγείας, σαπουνιού, πετσετών, σακούλας απορριμμάτων. ΣΗΜΕΙΩΣΗ Τα απορρυπαντικά, απολυμαντικά και οι σακούλες θα διατίθενται από το συνεργείο καθαρισμού. Το χαρτί υγείας, τα σαπούνια και οι χειροπετσέτες θα διατίθενται από τα κατά τόπους Τμήματα του ΟΑΕΕ που καθαρίζονται. Γ. ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΕ ΑΡΧΕΙΑΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ α) Σκούπισμα αρχειακών χώρων. β) Ξεσκόνισμα ντέξιον. γ) Σφουγγάρισμα δαπέδων ΑΡΘΡΟ 2 ΤΙΜΗΜΑ Ως τίμημα του παρόντος έργου που αναλαμβάνει να εκτελέσει η Ανάδοχος συμφωνείται το ποσό των ,00 πλέον ΦΠΑ 23% ,60 και συνολικά ενενήντα ενός χιλιάδων διακοσίων ενενήντα ευρώ (91.290,60 ), η προσφερθείσα δηλαδή από την ανάδοχο τιμή, με την από προσφορά. ΑΡΘΡΟ 3 ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ Η Αναθέτουσα Αρχή θα λάβει κάθε ενδεδειγμένο μέτρο για να διευκολύνει την Ανάδοχο στην εκτέλεση του Έργου. ΟΑΕΕ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΣΤΕΓΑΣΗΣ & ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ - ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΗ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ - 4 -

5 ΑΡΘΡΟ 4 ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ Η Ανάδοχος αναλαμβάνει την υποχρέωση να υλοποιήσει το Έργο, εκτελώντας προσηκόντως όλες τις επιμέρους εργασίες που αυτό περιλαμβάνει και διαθέτοντας το προσωπικό της, σύμφωνα με τα οριζόμενα της διακήρυξης. Καθ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης του Έργου, η Ανάδοχος θα πρέπει να συνεργάζεται στενά με την Αναθέτουσα Αρχή, υποχρεούται δε να λαμβάνει υπόψη της οποιεσδήποτε παρατηρήσεις της σχετικά με την εκτέλεση του Έργου. Η Ανάδοχος θα είναι πλήρως και αποκλειστικά μόνη υπεύθυνη για την τήρηση της ισχύουσας νομοθεσίας ως προς το απασχολούμενο από αυτήν προσωπικό για την εκτέλεση των όρων της Σύμβασης. Σε περίπτωση οποιασδήποτε παράβασης ή ζημίας που προκληθεί σε τρίτους ή σε εργαζόμενους του ΟΑΕΕ, υποχρεούται μόνη αυτή προς αποκατάστασή της. Η Ανάδοχος θα πρέπει να εγγυάται για τη διάθεση του αναφερομένου στην Προσφορά της προσωπικού, ώστε να ανταποκριθεί πλήρως στις απαιτήσεις της Σύμβασης, υπόσχεται δε και βεβαιώνει ότι θα επιδεικνύουν πνεύμα συνεργασίας κατά τις επαφές τους με τις αρμόδιες υπηρεσίες και τα στελέχη της Αναθέτουσας Αρχής, ή των εκάστοτε υποδεικνυομένων από αυτήν προσώπων. Σε αντίθετη περίπτωση, η Αναθέτουσα Αρχή δύναται να ζητήσει την αντικατάσταση μέλους του προσωπικού της Αναδόχου, οπότε η Ανάδοχος οφείλει να προβεί σε αντικατάσταση με άλλο πρόσωπο, ανάλογης εμπειρίας και προσόντων. Σε περίπτωση που μέλος του προσωπικού που απασχολεί η Ανάδοχος στην Αναθέτουσα Αρχή αποχωρήσει από αυτήν ή λύσει τη συνεργασία του μαζί της, η Ανάδοχος υποχρεούται να εξασφαλίσει ότι κατά το χρονικό διάστημα, μέχρι την αποχώρησή του, θα παρέχει κανονικά τις υπηρεσίες του και αφετέρου να αντικαταστήσει άμεσα το αποχωρήσαν μέλος. Η Ανάδοχος οφείλει να ενεργεί με επιμέλεια και φροντίδα, ώστε να εμποδίζει πράξεις ή παραλείψεις, που θα μπορούσαν να έχουν αποτέλεσμα αντίθετο με το συμφέρον της Αναθέτουσας Αρχής. Απαγορεύεται η εκχώρηση από την Ανάδοχο σε οποιονδήποτε τρίτο των υποχρεώσεων και δικαιωμάτων που απορρέουν από την παρούσα Σύμβαση. Σε περίπτωση ανωτέρας βίας, η απόδειξη αυτής βαρύνει εξ ολοκλήρου την Ανάδοχο, η οποία υποχρεούται μέσα σε είκοσι (20) εργάσιμες μέρες από τότε που συνέβησαν τα ΟΑΕΕ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΣΤΕΓΑΣΗΣ & ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ - ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΗ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ - 5 -

6 περιστατικά που συνιστούν την ανωτέρα βία, να τα αναφέρει εγγράφως και να προσκομίσει στον ΟΑΕΕ τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία. Ο ΟΑΕΕ απαλλάσσεται από κάθε ευθύνη και υποχρέωση από τυχόν ατύχημα ή από κάθε άλλη αιτία κατά την εκτέλεση του Έργου, μόνη δε υπεύθυνη καθίσταται η Ανάδοχος. Ο ΟΑΕΕ δεν έχει υποχρέωση καταβολής αποζημίωσης για υπερωριακή απασχόληση ή οποιαδήποτε άλλη αμοιβή στο προσωπικό της Αναδόχου ή σε τρίτους ή για ασφαλιστικές εισφορές. Η Ανάδοχος υποχρεούται να εφοδιάζει τους εργαζόμενους με αντίγραφο της κατάστασης προσωπικού ή απόσπασμα αυτής όταν απασχολούνται εκτός της έδρας της επιχείρησης. Επιπλέον η Ανάδοχος θα πρέπει: α. Να διαθέτει τον κατάλληλο μηχανικό εξοπλισμό για τον καθαρισμό και την απολύμανση των κτιρίων. Επίσης τα υλικά καθαριότητος που θα χρησιμοποιεί θα πρέπει να είναι αρίστης ποιότητας και χημικώς ελεγμένα. β. Η αξία των υλικών και διαφόρων απορρυπαντικών που απαιτούνται για τον καθαρισμό και την αποκομιδή βαρύνουν τον ανάδοχο, πλην των χαρτιών υγείας, σαπουνιών και χειροπετσετών που θα διατίθενται από τα κατά τόπους Τμήματα του ΟΑΕΕ που καθαρίζονται. Τα υλικά θα πρέπει να είναι εγκεκριμένα με πιστοποιητικά τα οποία θα ελέγχονται από την Υγειονομική υπηρεσία και δεν θα πρέπει να προκαλούν φθορά στους χώρους και τα αντικείμενα. γ. Να φροντίζει για την απαρέγκλιτη τήρηση των διατάξεων της εργατικής νομοθεσίας, δηλαδή την καταβολή των νόμιμων αποδοχών, οι οποίες σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να είναι κατώτερες των προβλεπομένων από την οικεία (κλαδική) ΣΣΕ, την τήρηση του νομίμου ωραρίου, την ασφαλιστική κάλυψη, των όρων υγιεινής και ασφάλειας των εργαζομένων, υποχρεούται δε να προσκομίσει άμεσα στον ΟΑΕΕ κατάσταση ασφάλισης των απασχολούμενων εργαζομένων στο συγκεκριμένο έργο. Σε περίπτωση μη τήρησης των παραπάνω η σύμβαση θα καταγγέλλεται άμεσα και αζημίως για τον ΟΑΕΕ. δ. Να έχει ασφαλισμένο έναντι ατυχήματος το προσωπικό που θα απασχολήσει για την εκτέλεση της σύμβασης. ε. Να αποζημιώσει τον ΟΑΕΕ σε περίπτωση κατά την οποία, σε κάποιο από τα στάδια του έργου προκληθεί βλάβη, απώλεια ή καταστροφή σε εγκαταστάσεις και πράγματα του ΟΑΕΕ, που θα οφείλεται σε λανθασμένο χειρισμό, κακή χρήση ή αμέλεια με το ποσό που θα καλύπτει την αξία του καταστραφέντος πράγματος ή εγκατάστασης. στ. Να αναλαμβάνει ανεπιφυλάκτως την Αστική Ευθύνη για την πληρωμή πλήρους αποζημίωσης έναντι του προσωπικού της και σε τρίτους, ως συνέπεια σωματικών βλαβών ή ΟΑΕΕ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΣΤΕΓΑΣΗΣ & ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ - ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΗ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ - 6 -

7 θάνατο που ήθελε συμβεί κατά την εκτέλεση του έργου του καθαρισμού ή επ ευκαιρία αυτού, στα κτίρια του ΟΑΕΕ. Ως τρίτο θεωρούνται και οι υπάλληλοι του ΟΑΕΕ. ζ. Να απασχολεί το απαιτούμενο προσωπικό, για να ευρίσκονται οι προς καθαριότητα χώροι, σύμφωνα με τη σύμβαση, σε απόλυτα καθαρή κατάσταση. Ο καθαρισμός των χώρων θα γίνεται μέσα στο ωράριο εργασίας της Υπηρεσίας, καθημερινά από Δευτέρα έως και Παρασκευή, και πάντως πριν το τέλος του ωραρίου. Η ώρα εισόδου του συνεργείου θα καθορίζεται από τους κατά τόπους Προϊσταμένους Δ/νσεων και Τμημάτων του ΟΑΕΕ, οι οποίοι θα έχουν και την ευθύνη του κλειδώματος των γραφειακών χώρων της Υπηρεσίας. η. Να φροντίζει για την τήρηση και πιστή εφαρμογή των όρων της διακήρυξης και της παρούσας Σύμβασης. θ. Να συμμορφώνεται απόλυτα προς τις υποδείξεις της αρμόδιας Υπηρεσίας του ΟΑΕΕ για την από κάθε άποψη καλή και προσήκουσα εκτέλεση του ανατιθέμενου έργου. ι. Σε περίπτωση μείωσης ή αύξησης των περιγραφομένων πιο πάνω χώρων και μετά από απόφαση του Δ.Σ. του ΟΑΕΕ να υπογράφει συμπληρωματική σύμβαση με τους όρους της αρχικής υπογραφείσης σύμβασης. Ο υπολογισμός της αμοιβής για την υπογραφή της συμπληρωματικής σύμβασης για την αύξηση ή μείωση των χώρων θα γίνεται αναλογικά σύμφωνα με τον λόγο τιμής της μηνιαίας αμοιβής και των προς καθαριότητα χώρων. Η άρνηση υπογραφής νέας συμπληρωματικής σύμβασης, για αύξηση ή μείωση αντίστοιχα των τετραγωνικών, εκ μέρους του αναδόχου καθιστά αυτήν, μετά από απόφαση του Δ.Σ. του ΟΑΕΕ, έκπτωτη. κ. Να απομακρύνει κάθε μέλος του προσωπικού της, αν αυτό δείξει ολιγωρία ή δεν πειθαρχεί στις εντολές και κατευθύνσεις του ΟΑΕΕ και μετά από σχετικό αίτημα του τελευταίου. Η Ανάδοχος δηλώνει ότι οι υπηρεσίες καθαρισμού θα παρέχονται με τους όρους, οι οποίοι αναφέρονται στην από προσφορά της, η οποία αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας σύμβασης. ΑΡΘΡΟ 5 ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ Για την καλή εκτέλεση των όρων της παρούσας σύμβασης, η Ανάδοχος κατέθεσε την υπ αριθ. 080/ /Β εγγυητική επιστολή της Εθνικής Τράπεζας συνολικής αξίας 7.422,00, που αντιστοιχεί στο 10% του συνολικού συμβατικού τιμήματος, χωρίς ΦΠΑ. Η εγγύηση ανεξάρτητα από το όργανο που την εκδίδει, πρέπει να περιλαμβάνει τα αναφερόμενα στο άρθρο 25 του ΠΔ 118/07 στοιχεία. Η ανωτέρω εγγύηση εφόσον δεν ΟΑΕΕ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΣΤΕΓΑΣΗΣ & ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ - ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΗ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ - 7 -

8 καταπέσει, θα επιστραφεί στο όργανο που την εξέδωσε, μετά την ολοκλήρωση του έργου και την τήρηση των όρων της παρούσας σύμβασης (εκτέλεση της σύμβασης). ΑΡΘΡΟ 6 ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Η παρούσα σύμβαση έχει διάρκεια ένα (1) έτος με έναρξη την υπογραφή της και λήξη ένα (1) έτος μετά. Η Ανάδοχος υποχρεούται να διαθέτει ικανό αριθμό υπαλλήλων, ώστε να δύναται να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις της με αρ.10/2013 Διακήρυξης. ΑΡΘΡΟ 7 ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ Σε περίπτωση ανωτέρας βίας και κατά την διάρκεια αυτής, θα αναστέλλονται αζημίως οι υποχρεώσεις των μερών από την παρούσα. Η Ανάδοχος που επικαλείται ανωτέρα βία υποχρεούται μέσα σε είκοσι (20) μέρες από τότε που συνέβησαν τα περιστατικά που συνιστούν την ανωτέρα βία να αναφέρει εγγράφως αυτά και να προσκομίσει στην υπηρεσία τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία. Ανωτέρα βία θεωρούνται μόνο τα σημαντικά γεγονότα όπως πόλεμος, επιστράτευση, σεισμός ή πυρκαγιά. ΑΡΘΡΟ 8 ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ Η πληρωμή της αξίας του έργου στην Ανάδοχο θα γίνεται εξ ολοκλήρου σε ευρώ με μηνιαία εξόφληση τιμολογίων, ακολουθούμενης της διαδικασίας του άρθρου 35 του Π.Δ. 118/2007, υπό την προϋπόθεση της προηγούμενης, προσκόμισης από την ανάδοχο των απαιτούμενων από το Νόμο δικαιολογητικών. Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται είναι τα παρακάτω: Πρακτικό εκτέλεσης των εργασιών καθαρισμού μηνιαία. Τιμολόγια για το συνολικό ποσό πληρωμής αυτών Φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα. Κάθε άλλο έγγραφο που τυχόν ζητηθεί από την αρμόδια για τον έλεγχο και πληρωμή Υπηρεσία. Οι κρατήσεις επί της συνολικής συμβατικής αξίας βαρύνουν τον ανάδοχο, ήτοι: Υπέρ Μ.Τ.Π.Υ 3%, Χαρτόσημο 2% επί του Μ.Τ.Π.Υ., ΟΓΑ χαρτοσήμου 20% επί του χαρτοσήμου. Φόρος που προβλέπεται από τον Ν. 2198/94 ΟΑΕΕ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΣΤΕΓΑΣΗΣ & ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ - ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΗ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ - 8 -

9 Φόρος 0,10% που προβλέπεται από τον Ν.4013/11 Ο Φ.Π.Α. βαρύνει τον Οργανισμό Ασφάλισης Ελεύθερων Επαγγελματιών Ο.Α.Ε.Ε. Η δαπάνη βαρύνει τον ΚΑ 0845 προϋπολογισμού οικονομικού έτους ΑΡΘΡΟ 9 ΕΚΧΩΡΗΣΕΙΣ- ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ Απαγορεύεται η εκχώρηση υπό οποιαδήποτε μορφή από τον Ανάδοχο των εκ της παρούσας συμβάσεως απορρεουσών υποχρεώσεων, όπως και των δικαιωμάτων σε οποιονδήποτε τρίτο. ΑΡΘΡΟ 10 ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Η σύμβαση θεωρείται ότι εκτελέστηκε όταν: α. Πραγματοποιήθηκε ο καθαρισμός των κτιρίων, σύμφωνα με τις ειδικές προδιαγραφές που ορίζονται στην διακήρυξη, στο σύνολο της χρονικής διάρκειας της σύμβασης. β. Έγινε η αποπληρωμή του συμβατικού τιμήματος, αφού προηγουμένως επιβλήθηκαν τυχόν κυρώσεις ή εκπτώσεις. γ. Εκπληρώθηκαν και οι τυχόν λοιπές συμβατικές υποχρεώσεις και από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη και αποδεσμεύθηκαν οι σχετικές εγγυήσεις κατά τα προβλεπόμενα από τη σύμβαση. ΑΡΘΡΟ 11 ΚΗΡΥΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΕΚΠΤΩΤΟΥ Η ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτη από τη σύμβαση και από κάθε δικαίωμά της που απορρέει απ αυτή, με απόφαση του Δ.Σ. του ΟΑΕΕ, ύστερα από γνωμοδότηση της επιτροπής του διαγωνισμού, εφόσον δεν φρόντισε για τον έγκαιρο (καθημερινό ή μηνιαίο κλπ., όπως αναλυτικά παραπάνω αναφέρονται) και καλό καθαρισμό. H ανάδοχος δεν κηρύσσεται έκπτωτη από την σύμβαση όταν: α. Η σύμβαση δεν υπογράφηκε ή δεν έγινε ο καθαρισμός με ευθύνη του ΟΑΕΕ. β. Συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας. Με την απόφαση κήρυξης αναδόχου εκπτώτου από τη σύμβαση μπορεί να της παρασχεθεί η δυνατότητα παροχής των υπηρεσιών καθαρισμού, όπως ανωτέρω περιγράφονται, μέχρι την προηγούμενη της ημερομηνίας διενέργειας του διαγωνισμού που γίνεται σε βάρος της, πέραν της οποίας ουδεμία εργασία γίνεται δεκτή. Στην ανάδοχο που κηρύσσεται έκπτωτη από την σύμβαση, επιβάλλονται, με απόφαση του Δ.Σ. του ΟΑΕΕ, ύστερα από γνωμοδότηση της Επιτροπής Διαγωνισμού, η ΟΑΕΕ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΣΤΕΓΑΣΗΣ & ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ - ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΗ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ - 9 -

10 οποία υποχρεωτικώς καλεί την ενδιαφερόμενη προς παροχή εξηγήσεων αθροιστικώς ή διαζευκτικώς, οι παρακάτω κυρώσεις: α. Κατάπτωση ολικώς ή μερικώς της εγγύησης καλής εκτέλεσης της σύμβασης. β. Η παροχή υπηρεσιών καθαρισμού σε βάρος της εκπτώτου αναδόχου είτε από τους υπόλοιπους συμμετέχοντες που είχαν λάβει μέρος στον διαγωνισμό ή είχαν κληθεί για διαπραγμάτευση, είτε με διενέργεια διαγωνισμού, είτε με διαπραγμάτευση, αν συντρέχουν οι προϋποθέσεις του άρθρου 22 του Π.Δ. 118/2007. Κάθε άμεση ή έμμεση προκαλούμενη ζημία του ΟΑΕΕ ή τυχόν διαφέρον που ήθελε προκύψει, καταλογίζεται σε βάρος της εκπτώτου αναδόχου. Ο καταλογισμός αυτός γίνεται ακόμη και στην περίπτωση που δεν πραγματοποιείται νέα διενέργεια καθαρισμού, κατά τα παραπάνω οριζόμενα. Στην περίπτωση αυτή, ο υπολογισμός του καταλογιζόμενου ποσού γίνεται με βάση κάθε στοιχείο, κατά την κρίση του Δ.Σ. του ΟΑΕΕ και με βάση τις αρχές της καλής πίστης και των συναλλακτικών ηθών. γ. Προσωρινός ή οριστικός αποκλεισμός της αναδόχου από το σύνολο των προμηθειών των φορέων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του ν. 2286/1995. Ο αποκλεισμός, σε οποιαδήποτε περίπτωση, επιβάλλεται μόνο με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, ύστερα από γνωμοδότηση της Επιτροπής Πολιτικής Προγραμματισμού Προμηθειών, η οποία υποχρεωτικώς καλεί τον ενδιαφερόμενο για παροχή εξηγήσεων και μετά από αιτιολογημένη εισήγηση του ΟΑΕΕ που διενεργεί το διαγωνισμό. δ. Καταλογισμός στην ανάδοχο ποσού ίσου με το 10% της αξίας των υπηρεσιών, για τις οποίες κηρύχθηκε έκπτωτη, όταν της δόθηκε το δικαίωμα να προβεί στις εργασίες καθαρισμού μέχρι την προηγούμενη της ημερομηνίας διενέργειας του διαγωνισμού, ανεξαρτήτως εάν τελικώς έκανε ή όχι χρήση του δικαιώματος αυτού. Στην περίπτωση αυτή, έχουν εφαρμογή αναλογικώς και τα αναφερόμενα στην παρ. 2 του άρθρου 32 του Π.Δ. 118/2007. Σε περίπτωση που η διενέργεια καθαρισμού σε βάρος της έκπτωτου ανάδοχου γίνεται με τροποποίηση όρων ή τεχνικών προδιαγραφών της κατακύρωσης, της ανάθεσης ή της σύμβασης, από τις οποίες κηρύχθηκε έκπτωτη, κατά περίπτωση, κατά τον υπολογισμό του διαφέροντος σε βάρος της, λαμβάνεται υπόψη η διαφορά που τυχόν προκύπτει από την τροποποίηση των σχετικών όρων ή τεχνικών προδιαγραφών, η οποία συμψηφίζεται με το προς καταλογισμό ποσό. ΟΑΕΕ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΣΤΕΓΑΣΗΣ & ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ - ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΗ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ

11 ΑΡΘΡΟ 12 ΛΥΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ - ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ Όταν οι Υπηρεσίες παρακολούθησης καλής εκτέλεσης του έργου του ΟΑΕΕ διαπιστώσουν παραβάσεις των όρων του άρθρου 68 του Ν.3863/10, η σύμβαση καταγγέλλεται. Όταν οι ελεγκτικοί μηχανισμοί του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ) και του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ διαπιστώνουν παραβάσεις που αφορούν την αδήλωτη εργασία, την παράνομη απασχόληση αλλοδαπών ή παραβάσεις της εργατικής και ασφαλιστικής νομοθεσίας, ενημερώνουν εγγράφως τον ΟΑΕΕ. Επίσης, τον ενημερώνουν εγγράφως για τις πράξεις επιβολής προστίμου που αφορούν τις ανωτέρω διαπιστωθείσες παραβάσεις. Η επιβολή δεύτερης κύρωσης στον εργολάβο από τα ίδια όργανα θεωρείται υποτροπή και οδηγεί υποχρεωτικά: α) στην καταγγελία της σύμβασης και β) επιφέρει, από το χρόνο επιβολής της δεύτερης κύρωσης, τον αποκλεισμό του εν λόγω εργολάβου από δημόσιους διαγωνισμούς για τρία (3) χρόνια. H σύμβαση λύεται αυτοδίκαια και καταπίπτει η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης σε περίπτωση που η Ανάδοχος: α. κηρυχθεί σε κατάσταση πτώχευσης β. καθυστερήσει αποδεδειγμένα από υπαιτιότητά της την εκτέλεση του έργου. Ο ΟΑΕΕ έχει δικαίωμα να καταγγείλει την παρούσα σύμβαση αζημίως γι αυτήν, χωρίς την τήρηση οποιασδήποτε προθεσμίας με γραπτή ειδοποίηση και με αυτοδίκαιη κατάπτωση της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης, σε περίπτωση κατά την οποία η Ανάδοχος παραβεί οποιονδήποτε όρο της παρούσας, θεωρουμένων όλων ως ουσιωδών και δεν αποκαταστήσει την παράβαση αυτή εντός δέκα (10) εργασίμων ημερών από τη σχετική έγγραφη ειδοποίησή της από τον ΟΑΕΕ. Ο ΟΑΕΕ δικαιούται να καταγγείλει τη Σύμβαση αζημίως γι αυτόν, χωρίς την τήρηση προθεσμίας με απλή έγγραφη ειδοποίηση προς την ανάδοχο και με αυτοδίκαιη κατάπτωση της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης, εάν οποτεδήποτε κατά τη διάρκεια ισχύος της Σύμβασης η ανάδοχος τεθεί υπό εκκαθάριση ή υπό καθεστώς αναγκαστικής διαχείρισης. Η Ανάδοχος δικαιούται να καταγγείλει την παρούσα με προηγούμενη έγγραφη ειδοποίηση τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών, σε περίπτωση που ο ΟΑΕΕ παραβιάσει οποιονδήποτε όρο αυτής και δεν αποκαταστήσει την εν λόγω παράβαση μέσα σε τριάντα (30) ημερολογιακές ημέρες από την παραλαβή της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης της αναδόχου. Σε περίπτωση λύσης ή καταγγελίας της σύμβασης η Ανάδοχος: α) είναι υποχρεωμένη να εκκενώσει τους προς καθαριότητα χώρους από κάθε αντικείμενο που της ανήκει και να τους παραδώσει σε απόλυτα καθαρή κατάσταση. ΟΑΕΕ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΣΤΕΓΑΣΗΣ & ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ - ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΗ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ

12 β) δεν δικαιούται οποιασδήποτε αποζημίωσης παρά μόνο της αμοιβής της για τις υπηρεσίες που έχουν παρασχεθεί μόνο για το μέχρι τη λύση ή καταγγελία της σύμβασης χρονικό διάστημα. Ρητά συμφωνείται μεταξύ του Ο.Α.Ε.Ε. και της Αναδόχου ότι σε κάθε περίπτωση η ευθύνη προς αποζημίωση της Αναδόχου έναντι του Ο.Α.Ε.Ε., λόγω υπαίτιας και αποδεδειγμένης συμπεριφοράς της Αναδόχου, που συνδέεται αιτιωδώς με προκληθείσα ζημία ή παράβαση οποιουδήποτε όρου της παρούσας σύμβασης, θα περιορίζεται χρηματικά στο ποσό της πραγματικής ζημίας (θετικής ή/ και αποθετικής) του Ο.Α.Ε.Ε. και μόνο και σε καμία περίπτωση δε θα υπερβαίνει, κατ ανώτατο όριο, το ποσό της συνολικής αμοιβής που θα εισπραχθεί από την Ανάδοχο, εκτός από τις περιπτώσεις που η Ανάδοχος βαρύνεται αποδεδειγμένα με δόλο ή βαριά αμέλεια κατά την ενάσκηση των καθηκόντων της, αναφορικά με την εκτέλεση του προβλεπόμενου στην παρούσα σύμβαση έργου. ΑΡΘΡΟ 13 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΟΡΩΝ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Η σύμβαση μπορεί να τροποποιηθεί ή συμπληρωθεί, εάν τα συμβαλλόμενα μέρη συμφωνήσουν προς τούτο εγγράφως, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 24 & 4 του Π.Δ. 118/07. ΑΡΘΡΟ 14 ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ Η Ανάδοχος και ο ΟΑΕΕ θα προσπαθούν να ρυθμίζουν φιλικά κάθε διαφορά, που τυχόν θα προκύψει στις μεταξύ τους σχέσεις κατά τη διάρκεια της ισχύος της παρούσας Σύμβασης. Επί διαφωνίας, κάθε διαφορά θα λύεται από τα ελληνικά δικαστήρια και συγκεκριμένα τα δικαστήρια της Αθήνας, εφαρμοστέο δε δίκαιο είναι πάντοτε το Ελληνικό. Η παρούσα σύμβαση διέπεται από τις διατάξεις: 1) Τις διατάξεις του Ν. 2286/1995 (ΦΕΚ 19/Α/95 τ.α.) «προμήθειες του Δημοσίου τομέα και ρύθμιση συναφών θεμάτων» όπως τροποποιήθηκε με το Ν.2323/95 (ΦΕΚ 145/Α/95) υπαίθριο εμπόριο και άλλες διατάξεις. 2) Το Π.Δ. 60/2007 «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ «περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών», όπως τροποποιήθηκε με την Οδηγία 2005/51/ΕΚ της Επιτροπής και την Οδηγία 2005/75/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Νοεμβρίου 2005 (ΦΕΚ Α64/ ). ΟΑΕΕ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΣΤΕΓΑΣΗΣ & ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ - ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΗ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ

13 3) Το Π.Δ. 118/2007 «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου (Κ.Π.Δ.)», εφαρμοζόμενο αναλόγως. 4) Τα άρθρα 101,102,103,104 της Φ/ΟΙΚ.10035/25147/4888 Υπουργικής Απόφασης του Υπουργού Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας (ΦΕΚ Β 1737/ ), Κανονισμού Οικονομικής Οργάνωσης και Λογιστικής Λειτουργίας του Ο.Α.Ε.Ε. 5) Το Ν. 3316/2005 ΦΕΚ 42/Α/ «Ανάθεση και εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων εκπόνησης μελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις». 6) Τις διατάξεις του Ν. 2676/99 (ΦΕΚ 1/Α/ ) περί Οργανωτικής και Λειτουργικής αναδιάρθρωσης των φορέων κοινωνικής ασφάλισης και άλλες διατάξεις. 7) Τις διατάξεις του Π.Δ. 154/2006 (ΦΕΚ 167/Α/ ) Οργανισμός του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Οργανισμός Ασφάλισης Ελεύθερων Επαγγελματιών (ΟΑΕΕ)». 8) Τις διατάξεις του Π.Δ. 38/2007 (ΦΕΚ 33/Α/ ) «Αρμοδιότητες του Διοικητή και του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού Ασφάλισης Ελεύθερων Επαγγελματιών (ΟΑΕΕ)» 9) Τις υπ αριθ. Φ10035/31064/2000/ και Φ10035/20892/1094/ Αποφάσεις του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης περί διορισμού της Διοικητή και του Δ.Σ. του Οργανισμού Ασφάλισης Ελεύθερων Επαγγελματιών (ΟΑΕΕ). 10) Τις διατάξεις του Ν. 2362/95 (ΦΕΚ 247/27/ ) «Περί δημοσίου λογιστικού». 11) Τις διατάξεις του Π.Δ. 258/2005 (ΦΕΚ ) «Καταστατικό του Οργανισμού Ασφάλισης Ελευθέρων Επαγγελματιών». 12) Τις διατάξεις του Ν. 2522/97 (ΦΕΚ 178/Α/97) «Δικαστική προστασία κατά το στάδιο που προηγείται της σύναψης συμβάσεων δημοσίων έργων, κρατικών προμηθειών και υπηρεσιών σύμφωνα με την οδηγία 89/665 ΕΟΚ». 13) Τις διατάξεις του Ν.Δ. 496/1974 «περί λογιστικού των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου» (ΦΕΚ Α 204/ ). 14) Τις διατάξεις του άρθρου 24 του Ν. 2198/1994 (ΦΕΚ Α 43/ ) «Παρακράτηση φόρου στο εισόδημα από εμπορικές επιχειρήσεις». 15) Του Ν. 3377/2005 «Αρχές και Κανόνες για την εξυγίανση της λειτουργίας και την ανάπτυξη βασικών τομέων του εμπορίου και της αγοράς Θέματα Υπουργείου Ανάπτυξης» (Φ.Ε.Κ. Α 202/ ), άρθρο 35 (Καταβολή παραβόλου για την άσκηση ένστασης κατά το άρθρο 15 του Κ.Π.Δ.). 16) Του Ν. 3548/2007 «Καταχώρηση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο νομαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. Α 68/ ). 17) Τον Ν. 3863/2010 άρθρο 68 «Νέο Ασφαλιστικό Σύστημα και συναφείς διατάξεις, ρυθμίσεις στις εργασιακές σχέσεις.» 18) Τις διατάξεις της υπ αριθ / απόφασης του Υπουργού Επικρατείας «Καθορισμός ημερησίων και εβδομαδιαίων νομαρχιακών εφημερίδων (πρώην επαρχιακών) ΟΑΕΕ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΣΤΕΓΑΣΗΣ & ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ - ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΗ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ

14 ημερησίων και εβδομαδιαίων τοπικών εφημερίδων (πρώην επαρχιακών εκτός των νομών Αττικής και Θεσσαλονίκης) που έχουν τη δυνατότητα καταχωρήσεως δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου (ΦΕΚ Β 1226/ ). 19) Τις αριθ. οικ / και οικ / και οικ / Εγκυκλίους του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας και του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας, σχετικά με την τήρηση του όρου που περιέχεται στις Συμβάσεις Δημοσίου με Συνεργεία Καθαριότητας και ο οποίος αφορά την τήρηση των διατάξεων της εργατικής νομοθεσίας 20) Το Π.Δ. 113/2010 (ΦΕΚ 194/Α/2010) ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες και την επ αυτού εγκύκλιο με αρ. πρ. 2/91118/0026 του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους 21) Τον Ν. 4013/2011 (ΦΕΚ 204/Α/2011) Σύσταση Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων Αντικατάσταση του έκτου κεφαλαίου του ν.3588/2007 (πτωχευτικός κώδικας) Προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης και άλλες διατάξεις. 22) Τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου του Ο.Α.Ε.Ε. α) με αριθ. 716/30/ που αναφέρεται στην έγκριση διενέργειας Ανοικτού Δημόσιου Διαγωνισμού για τον καθημερινό καθαρισμό κτιρίων που στεγάζουν τις Περιφ/κές Δ/νσεις και Τμήματα του ΟΑΕΕ στην Αττική και Θεσσαλονίκη β) με αρ. 117/33/ που αναφέρεται στη συμπλήρωση της ως άνω με αρ. 716/30/ απόφασης, ως προς το κριτήριο κατακύρωσης για τον εν λόγω Διαγωνισμό, ήτοι τη χαμηλότερη τιμή, γ) με αρ. 267/37/ που αναφέρεται στην τροποποίηση της ως άνω με αρ. 716/30/ απόφασης, ως προς το ποσό της προϋπολογισθείσας δαπάνης για τον καθαρισμό των κτιρίων της Αττικής και δ) με αρ. Απόφ 70/55/ που αναφέρεται στην έγκριση του αποτελέσματος του εν λόγω διενεργηθέντος δημόσιου ανοικτού διαγωνισμού, στην κατακύρωση αυτού και στην έγκριση της σύμβασης με την άνω εταιρεία. 23) Τους όρους της από προσφοράς (τεχνικής και οικονομικής) της Αναδόχου και την υπ αρ. πρωτ. 214/ Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης. Η σύμβαση αυτή συντάχθηκε σε τρία (3) όμοια αντίτυπα, εκ των οποίων δύο (2) θα λάβει ο Ο.Α.Ε.Ε. & ένα(1) η Ανάδοχος, διαβάστηκε από τους συμβαλλόμενους και υπογράφτηκε και από τους δύο. ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ Η ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ Ο.Α.Ε.Ε. ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΩΤΙΔΟΥ Για την Ανάδοχο εταιρεία ΟΑΕΕ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΣΤΕΓΑΣΗΣ & ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ - ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΗ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ