ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ& Μυτιλήνη 04/10/2018

Transcript

1 Α Α:ΩΦ1Γ46907Ο-8Ω1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Α ΑΜ: 18PROC ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ& Μυτιλήνη 04/10/2018 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Αρ. Πρωτ η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ«ΒΟΣΤΑΝΕΙΟ» ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΜΗΜΑ: ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΛΗΡ.: Τσουλέλλη Αθηνά ΤΗΛ: FAX: bostaniopr@yahoo.gr ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Το Γενικό Νοσοκοµείο Μυτιλήνης, δια της υπ αριθµ.24 η / (θέµα 23 ο ) απόφασης Σ, προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισµό µε κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά βάσει τιµής, για την προµήθεια Σετ πεταλεκτοµής πολλαπλών χρήσεων - Σετ κρανιοτοµής πολλαπλών χρήσεων - Κρανιοτόµος, (CPV : ). Προϋπολογισµός δαπάνης ,66,00 ευρώ µη συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α. Ο διαγωνισµός θα διενεργηθεί από αρµόδια επιτροπή στις ηµέρα Τετάρτη και ώρα π.µ. στα γραφεία του Νοσοκοµείου. Γραµµατέας του ανωτέρω διαγωνισµού ορίζεται ο κος. Πετρέλλης Θεόδωρος τηλ Προς διευκόλυνση των ενδιαφεροµένων, το πλήρες κείµενο της ιακήρυξης σε ηλεκτρονική µορφή έχει αναρτηθεί από την ιστοσελίδα της Αναθέτουσας Αρχής ( στον σύνδεσµο ιαγωνισµοί και στη ιαύγεια. Η ΙΟΙΚΗΤΡΙΑ ΖΕΡΒΟΥ ΑΝΝΑ

2 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΩΦ1Γ46907Ο-8Ω1 ΑΔΑΜ:18PROC CPV: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μυτιλήνη 0 4/10/2018 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Αρ.Πρ: ΔΙΟΙΚΗΣΗ2 ης ΥΓΕΙΟΝΟΝΙΚΗΣΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ «ΒΟΣΤΑΝΕΙΟ» /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ& ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. /νση: Ε. ΒΟΣΤΑΝΗ 48, Τ.Κ.: ΜΥΤΙΛΗΝΗ Αρµόδιοι υπάλληλοι: Πετρέλλης Θεόδωρος Τηλ.: Fax : Εmail: bostaniopr@yahoo.gr ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ' ΑΡ. 45/2018 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Για την προμήθεια «ΣΕΤ ΠΕΤΑΛΕΚΤΟΜΗΣ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΣΕΤ ΚΡΑΝΙΟΤΟΜΗΣ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ - ΚΡΑΝΙΟΤΟΜΟΣ», µε κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, προϋπολογισμού πενήντα οκτώ χιλιάδων εκατό δέκα εννέα ευρώ και εξήντα έξι λεπτών(58.119,66 ) μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. 2

3 Περιεχόμενα ΑΡΘΡΟ1:ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΤΗΣΣΥΜΒΑΣΗΣ...4 ΑΡΘΡΟ2:ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ...4 ΑΡΘΡΟ3:ΤΟΠΟΣΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣΕΡΓΟΥ...4 ΑΡΘΡΟ4:ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣΕΡΓΟΥ...4 ΑΡΘΡΟ5:ΝΟΜΙΚΟΠΛΑΙΣΙΟ...4 ΑΡΘΡΟ6:ΚΡΙΤΗΡΙΟΑΝΑΘΕΣΗΣ...5 ΑΡΘΡΟ7:ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣΣΤΟΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ...5 ΑΡΘΡΟ8:ΚΑΤΑΘΕΣΗΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΑΡΑΛΑΒΗΤΕΥΧΩΝ...5 ΑΡΘΡΟ9:ΙΣΧΥΣΠΡΟΣΦΟΡΑΣ...5 ΑΡΘΡΟ10:ΣΥΝΤΑΞΗΠΡΟΣΦΟΡΑΣ...5 ΑΡΘΡΟ11:ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ...7 ΑΡΘΡΟ12:ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ-ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ...7 ΑΡΘΡΟ13:ΣΥΜΒΑΣΗ...9 ΑΡΘΡΟ14:ΠΛΗΡΩΜΗ...9 ΑΡΘΡΟ16:ΛΟΙΠΟΙΟΡΟΙ...9 ΑΡΘΡΟ17:ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟΔΙΚΑΙΟ...10 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΙ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣΠΡΟΣΦΟΡΑΣ...11 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΙΙ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΣΥΜΒΑΣΗΣ...12 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΙΙΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ...18 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΙV-ΦΥΛΛΟΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ...23 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑV-ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟΕΝΤΥΠΟΥΠΕΥΘΥΝΗΣΔΗΛΩΣΗΣ...30

4 ΑΡΘΡΟ 1: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Ο Ανάδοχος θα αναλάβει την προμήθεια των ακόλουθων ειδών ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού: 1. Ένα σετ πεταλεκτομής πολλαπλών χρήσεων 2. Ένα σετ κρανιοτομής πολλαπλών χρήσεων 3. Ένα κρανιοτόμο ΑΡΘΡΟ 2: ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ Χρόνος εκτέλεσης της σύμβασης ορίζεται το χρονικό διάστημα από την ημερομηνία ανάρτησης της σχετικής σύμβασης στο ΚΗΜΔΗΣ έως και έξι(6) μήνες. ΑΡΘΡΟ 3: ΤΟΠΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΕΡΓΟΥ Ο Ανάδοχος θα υλοποιήσει το Έργο από την έδρα του και θα παραδώσει τα παραδοτέα της προμήθειας στην έδρα της Αναθέτουσας Αρχής σε Επιτροπή που θα οριστεί από την Αναθέτουσα Αρχή. Τα παραδοτέα τελούν υπό την έγκριση της και σε περίπτωση αποκλίσεων ή παραλήψεων προωθούνται πίσω στον Ανάδοχο για επεξεργασία και επανυποβολή. Σε περίπτωση που τα στελέχη του Αναδόχου θα χρειαστεί να παρέχουν τις προβλεπόμενες υπηρεσίες στην έδρα της Αναθέτουσας Αρχής θα πρέπει να ακολουθούν το ωράριο εργασίας της. ΑΡΘΡΟ 4: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στο ποσό των ,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α 17% (Π/Υ χωρίς ΦΠΑ:58.119,66 ) που αναλύεται σε οικονομικούς όρους ως εξής: 1. Ένα σετ πεταλεκτομής πολλαπλών χρήσεων Π/Υ χωρίς ΦΠΑ ,02 2. Ένα σετ κρανιοτομής πολλαπλών χρήσεων Π/Υ χωρίς ΦΠΑ ,62 3. Ένα κρανιοτόμο Π/Υ χωρίς ΦΠΑ ,03 ΑΡΘΡΟ 5: ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ Η επιλογή του Αναδόχου θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016. Η Αναθέτουσα Αρχή για την εκτέλεση της παρούσας διαδικασίας έλαβε υπόψη τα εξής: Του Ν.2955/01 «Προμήθειες Νοσοκομείων και λοιπών μονάδων υγείας των Πε.Σ.Υ και άλλες διατάξεις» Του Ν.2286/95«Προμήθειες του Δημοσίου τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων» Το Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α 147/ ) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως ισχύει. Το ΠΔ 113/2010 περί αναλήψεων υποχρεώσεων από τους διατάκτες. Το Ν. 4270/14 (ΦΕΚ 143 τ. Α ) «Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) Δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις». Το Ν. 2362/1995 «Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις(φεκ 247/Α). Το Ν. 3329/2005«Περί Εθνικού Συστήματος Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις»(φεκ 81/Α). Το Ν.3886/2010 περί Δικαστική προστασία κατά τη σύναψη δημόσιων συμβάσεων - Εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με την Οδηγία 89/665/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 21ης Ιουνίου 1989 (L395) και την Οδηγία 92/13/ΕΟΚτου Συμβουλίου της 25ης Φεβρουαρίου 1992 (L76), όπως τροποποιήθηκαν με την Οδηγία 2007/66/ΕΚ του Ευρωπαϊκού. Το άρθρο 24 του Ν.2198/94 «Παρακράτηση φόρου εισοδήματος» στο εισόδημα από εμπορικές επιχειρήσεις

5 Το Ν. 3580/2007 «Προμήθειες Φορέων εποπτευόμενων από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και άλλες διατάξεις»(φ.ε.κ. Α 134/ ). Το Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ 112/Α/ ) «Ενίσχυση της Διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο Πρόγραμμα Διαύγεια και άλλες διατάξεις». Την υπ αριθμ. 24 η / Απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής περί έγκρισης για τη διενέργεια της παρούσας διαδικασίας συνοπτικού διαγωνισμού. ΑΡΘΡΟ 6: ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ Κριτήριο ανάθεσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής. Προς τούτο, ορισθείσα αρμόδια Επιτροπή Αξιολόγησης θα αξιολογήσει τις προσφορές και θα συντάξει σχετικό πρακτικό. ΑΡΘΡΟ 7: ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ Δικαίωμα υποβολής προσφοράς έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, τα οποία είναι σε θέση να υλοποιήσουν με επάρκεια τη σύμβαση. Στον παρόντα διαγωνισμό δεν γίνονται δεκτοί: (Α) Όσοι αποκλείστηκαν τελεσίδικα από διαγωνισμούς του Δημοσίου, για οποιονδήποτε λόγο (Β) Όσοι έχουν καταδικαστεί για αδίκημα που αφορά στην επαγγελματική διαγωγή τους βάσει απόφασης η οποία έχει ισχύ δεδικασμένου (Γ) Όσα φυσικά και νομικά πρόσωπα του εξωτερικού έχουν υποστεί αντίστοιχες με τις παραπάνω κυρώσεις (Δ) Όσοι έχουν διαπράξει βαρύ επαγγελματικό παράπτωμα Οι λόγοι αποκλεισμού των παρ. 1 & 2 του άρθρου 73 καθώς και των άρθρων του Ν.4412/2016 συντρέχουν στην περίπτωση του παρόντος διαγωνισμού. ΑΡΘΡΟ 8: ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΕΥΧΩΝ Οι υποψήφιοι θα καταθέσουν προσφορά για το σύνολο ή και ανά μηχάνημα, όπως περιγράφεται στο άρθρο 1. Οι προσφορές πρέπει να σταλούν έως τις 16/10/2018 ημέρα Τρίτη και ώρα 14:30μ.μ, στη διεύθυνση της έδρας της Αναθέτουσας Αρχής. Τρόπος κατάθεσης προσφορών: Ιδιοχείρως, ταχυδρομικά ή μέσω courier με την προϋπόθεση να έχουν παραληφθεί έως την ανωτέρω προθεσμία. Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στις 17/10/2018 ημέρα Τετάρτη και ώρα π.μ στη διεύθυνση της έδρας της Αναθέτουσας Αρχής. ΑΡΘΡΟ 9: ΙΣΧΥΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους υποψηφίους Αναδόχους για 120 μέρες από την επόμενη της διενέργειας της διαδικασίας ανάθεσης. ΑΡΘΡΟ 10: ΣΥΝΤΑΞΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Οι προσφορές, πρέπει να είναι δακτυλογραφημένες και να μη φέρουν ξέσματα, παράτυπες διορθώσεις, σβησίματα, διαγραφές, προσθήκες, κλπ, και να είναι καθαρογραμμένες από τους διαγωνιζόμενους. Οι προσφορές θα πρέπει να περιλαμβάνουν ένα κυρίως φάκελο που θα περιέχει τους εξής επιμέρους υποφακέλους(σε 1 πρωτότυπο και 1 αντίγραφο): Α. Δικαιολογητικά συμμετοχής Β. Τεχνική Προσφορά 5

6 Γ. Οικονομική προσφορά Α.ΥΠΟΦΑΚΕΛΟΣ«ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ» 1. Οι συμμετέχοντες στη διαδικασία υποβάλλουν με την προσφορά τους επί ποινή αποκλεισμού στην Ελληνική γλώσσα στον κυρίως φάκελο, τα κάτωθι οριζόμενα δικαιολογητικά προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων του Ν.4412/2016. Δικαιολογητικά που έχουν εκδοθεί εκτός Ελλάδος θα συνοδεύονται, επί ποινή αποκλεισμού, από επίσημη μετάφρασή τους στην Ελληνική γλώσσα. Εντός του Υποφακέλου«Δικαιολογητικά Συμμετοχής» οι υποψήφιοι προσκομίζουν υποχρεωτικά: (1) Συμπληρωμένο το τυποποιημένο έντυπο ΤΕΥΔ Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86, χωρίς θεώρηση γνησίου υπογραφής, στην οποία να δηλώνουν ότι έχουν λάβει γνώση και αποδέχονται τους όρους της πρόσκλησης(παραρτημα V). (2) Τα αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης του προσφέροντος ή του υποψηφίου Νομικού Προσώπου(άρθρο 93 Ν.4412/2016). (3) Παραστατικό εκπροσώπησης αν οι οικονομικοί φορείς συμμετέχουν με αντιπρόσωπο τους (άρθρο 93 Ν.4412/2016). 2. Σε περίπτωση μη υποβολής οποιουδήποτε από τα δικαιολογητικά του παρόντος άρθρου ή σε περίπτωση που τα υποβληθέντα δεν ικανοποιούν τους όρους τις παρούσας διακήρυξης, η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 3. Για την πληρότητα και νομιμότητα των ανωτέρω υποβληθέντων με την προσφορά δικαιολογητικών γνωμοδοτεί η Επιτροπή Διενέργειας του Διαγωνισμού του άρθρου 13 της παρούσας. Β. ΥΠΟΦΑΚΕΛΟΣ«ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» Επί ποινή αποκλεισμού, εντός του Υποφακέλου «Τεχνική Προσφορά» οι υποψήφιοι προσκομίζουν υποχρεωτικά: (1) Στοιχεία (προσπέκτους, εγχειρίδια) της Τεχνικής Προσφοράς του Υποψήφιου Προμηθευτή όπως αυτά ορίζονται στο άρθρο 94 του Ν.4412/2016 και (2) Τη συμμόρφωση στις απαιτούμενες Τεχνικές Προδιαγραφές, ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV Φύλλο Συμμόρφωσης της παρούσας Διακήρυξης, με παραπομπές. Σημειώνεται ότι επί ποινή απόρριψης στον υποφάκελο αυτό δεν πρέπει να περιλαμβάνονται οικονομικά στοιχεία. Γ. ΥΠΟΦΑΚΕΛΟΣ«ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» Στον υποφάκελο με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά» περιλαμβάνεται η Οικονομική Προσφορά των υποψηφίων σύμφωνα με το υπόδειγμα της παρούσας (Παράρτημα Ι). Ως Οικονομική Προσφορά τωνυποψηφίων νοείταιηαμοιβή σε Ευρώ, χωρίς ΦΠΑ για το σύνολοήγια μέρος της προμήθειας και διατυπώνεται αριθμητικώς και ολογράφως. Σε περίπτωση ασυμφωνίας υπερισχύει το τίμημα που αναγράφεται ολογράφως. Η Αναθέτουσα Αρχή αναγνωρίζει τις απαιτήσεις του Έργου και την ανάγκη αμοιβής του Αναδόχου κατά τρόπο ανάλογο των παρεχομένων υπηρεσιών (ποσοτικών και ποιοτικών). Η συνολική αμοιβή θα καθοριστεί με βάση την οικονομική προσφορά του επικρατέστερου υποψηφίου και δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να ξεπερνά το ποσό του προϋπολογισμού. Μειοδότης θα είναι ο προσφέρων με την χαμηλότερη προσφερόμενη τιμή για την εκτέλεση της προμήθειας. Αν, για τη δεδομένη σύμβαση, οι προσφορές είναι υπερβολικά χαμηλές σε σχέση με τις προβλεπόμενες εργασίες, η αναθέτουσα αρχή πριν απορρίψει τις προσφορές, ζητά εγγράφως τις 6

7 διευκρινίσεις που κρίνει σκόπιμες για τα στοιχεία της προσφοράς και επαληθεύει τα στοιχεία της προσφοράς λαμβάνοντας υπόψη την παρεχόμενη αιτιολόγηση. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να λαμβάνει υπόψη την αιτιολόγηση σχετικά με την οικονομία που επιτυγχάνεται χάρη στη μεθοδολογία υλοποίησης των εργασιών κατασκευής ή τις τεχνικές λύσεις που έχουν επιλεγεί ή τις εξαιρετικά ευνοϊκές συνθήκες υπό τις οποίες ο προσφέρων εκτελεί τις εργασίες ή την πρωτοτυπία της εργασίας του. Η αναθέτουσα αρχή ελέγχει τη βασιμότητα των παρασχεθέντων δικαιολογητικών και εγγράφων και εάν μετά την αξιολόγηση από την αναθέτουσα αρχή της ανωτέρω αιτιολόγησης και σχετικής απόφασης της αναθέτουσας αρχής η προσφερόμενη τιμή κριθεί ως υπερβολικά χαμηλή τότε η προσφορά κρίνεται απορριπτέα. ΑΡΘΡΟ 11: ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται από τριμελή Επιτροπή Διενέργειας του Διαγωνισμού του άρθρου 221 παρ.1 του Ν.4412/2016, παρουσία των νόμιμων εκπροσώπων των συμμετεχόντων στο διαγωνισμό ή των νομίμως εξουσιοδοτημένων εκπροσώπων τους (πριν από κάθε αποσφράγιση προσκαλούνται εγκαίρως οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό με σχετικό έγγραφο). Η αποσφράγιση του φακέλου των δικαιολογητικών συμμετοχής και των οικονομικών προσφορών θα γίνει σε μία δημόσια συνεδρίαση σύμφωνα το άρθρο 117 παρ.4 του Ν.4412/2016. Τα αποτελέσματα επικυρώνονται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της αναθέτουσας αρχής, η οποία κοινοποιείται με επιμέλεια αυτής στους προσφέροντες. Κατά της ανωτέρω απόφασης χωρεί ένσταση, σύμφωνα με το άρθρο 127 για συμβάσεις με εκτιμώμενη αξία έως εξήντα χιλιάδων(60.000) ευρώ(προ ΦΠΑ). Για την αποσφράγιση και αξιολόγηση των προσφορών λαμβάνονται υπόψη τα οριζόμενα στο Ν.4412/2016 όπως ισχύει. ΑΡΘΡΟ 12: ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ- ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Σύμφωνα με το άρθρο 103 του Ν. 4412/2016, μετά την αξιολόγηση των προσφορών, η αναθέτουσα αρχή ειδοποιεί εγγράφως τον προσφέροντα, στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση («προσωρινό ανάδοχο»), να υποβάλει εντός προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σε αυτόν, τα πρωτότυπα ή αντίγραφα που εκδίδονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 4250/2014 (Α' 74) των κατά περίπτωση δικαιολογητικών του άρθρου 80 του Ν. 4412/2016, ως κάτωθι. Τα δικαιολογητικά προσκομίζονται σε σφραγισμένο φάκελο, ο οποίος παραδίδεται εμπρόθεσμα στο αρμόδιο όργανο αξιολόγησης. Δικαιολογητικά κατακύρωσης(άρθρο 80, παρ.2 Ν. 4412/2016) i. Απόσπασμα ποινικού μητρώου έκδοσης του τελευταίου τριμήνου το οποίο να είναι σε ισχύ κατά την ημερομηνία υποβολής των δικαιολογητικών κατακύρωσης ή, ελλείψει αυτού, ισοδύναμου εγγράφου που εκδίδεται από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή του κράτους-μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο εν λόγω οικονομικός φορέας, από το οποίο να προκύπτει, ότι δεν έχουν εις βάρος τους τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση, για κάποιο αδίκημα από τα αναφερόμενα της παρ. 1 του άρθρου 73 του Ν. 4412/2016 ήτοι : Συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, δωροδοκία, απάτη, νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες, δραστηριότητες, παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, για κάποιο από τα αδικήματα, της υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας χρεοκοπίας. 7

8 Σημειώνεται ότι σε περίπτωση που το απόσπασμα ποινικού μητρώου φέρει καταδικαστικές αποφάσεις, οι συμμετέχοντες θα πρέπει να προσκομίσουν τις αναφερόμενες σε αυτό καταδικαστικές αποφάσεις. Η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά ιδίως: α) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης(ε.π.ε.) και προσωπικών εταιρειών(o.e. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές, β) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. ii. Πιστοποιητικό φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας που εκδίδεται από την αρμόδια αρχή του οικείου κράτους - μέλους ή χώρας, το οποίο να είναι σε ισχύ κατά την ημερομηνία υποβολής των δικαιολογητικών κατακύρωσης, από το οποίο να προκύπτει ότι είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης(κύριας και επικουρικής) καθώς και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους. iii. Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου, με το οποίο θα πιστοποιείται αφενός η εγγραφή τους σε αυτό και το ειδικό επάγγελμά τους, κατά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών, και αφετέρου ότι εξακολουθούν να παραμένουν εγγεγραμμένοι μέχρι της επίδοσης της ως άνω σχετικής ειδοποίησης. iv. Πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρμόδια αρχή του οικείου κράτους- μέλους ή χώρας, έκδοσης του τελευταίου τριμήνου το οποίο να είναι σε ισχύ κατά την ημερομηνία υποβολής των δικαιολογητικών κατακύρωσης, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν υπό α) πτώχευση, ή β) διαδικασία εξυγίανσης, ή γ) ειδική εκκαθάριση, ή δ) αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο, ή ε) έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού, ή στ) αναστολή επιχειρηματικών δραστηριοτήτων, ή ζ) σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου. Αν το κράτος-μέλος ή η εν λόγω χώρα δεν εκδίδει τέτοιου είδους έγγραφα ή πιστοποιητικά ή όπου τα έγγραφα ή το πιστοποιητικά αυτά δεν καλύπτουν όλες τις παραπάνω περιπτώσεις, τα έγγραφα ή τα πιστοποιητικά μπορεί να αντικαθίστανται από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη - μέλη ή στις χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού του κράτους - μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας. v. Έγγραφο παροχής εξουσιοδότησης προς εκείνον που υποβάλλει τον Φάκελο Δικαιολογητικών Κατακύρωσης εφόσον δεν υποβάλλεται από τον ίδιο τον προσφέροντα στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση ή τον νόμιμο εκπρόσωπό του. vi. Σε περίπτωση που από την προσκόμιση των νομιμοποιητικών εγγράφων για τη λειτουργία του νομικού προσώπου στο φάκελο των δικαιολογητικών συμμετοχής του άρθρου 9 της παρούσας έχει υπάρξει οποιαδήποτε αλλαγή ή τροποποίηση, ο προσφέρων στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση υποχρεούται να προσκομίσει με τα Δικαιολογητικά Κατακύρωσης της παρούσας παραγράφου και τα σχετικά έγγραφα (π.χ. τις τυχόν τροποποιήσεις του καταστατικού, το νέο Δ.Σ. κ.α.). 8

9 ΑΡΘΡΟ 13: ΣΥΜΒΑΣΗ Στον Ανάδοχο, στον οποίο θα γίνει η κατακύρωση της σύμβασης, αποστέλλεται εγγράφως ειδική πρόσκληση και προσκαλείται να προσέλθει εντός είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση σχετικής έγγραφης ειδικής πρόσκλησης για την υπογραφή της σύμβασης (άρθρο 105 του Ν. 4412/2016), σύμφωνα με το υπόδειγμα που περιλαμβάνεται στο Παράρτημα 2 της παρούσας. Δεν απαιτείται προσκόμιση εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης(άρθρο 72 του Ν. 4412/2016). ΑΡΘΡΟ 14: ΠΛΗΡΩΜΗ Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνει εντός 60 ημερών από την οριστική παραλαβή του εξοπλισμού. Ηπληρωμήθαγίνεισύμφωναμεταοριζόμεναστοάρθρο200τουΝόμου4412/2016. ΑΡΘΡΟ 15: ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ Σύμφωνα με το άρθρο 127 του Ν. 4412/2016, σε περίπτωση ένστασης κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής, η προθεσμία άσκησής της είναι πέντε (5) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα. Για την άσκηση ένστασης κατά της διακήρυξης, η ένσταση υποβάλλεται μέχρι πέντε (5) ημέρες πριν από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών. Η ένσταση υποβάλλεται ενώπιον της αναθέτουσας αρχής, η οποία αποφασίζει, σύμφωνα με τα οριζόμενα και στο άρθρο 221 του Ν. 4412/2016, εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών, μετά την άπρακτη πάροδο της οποίας τεκμαίρεται η απόρριψη της ένστασης. Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης, απαιτείται, με την κατάθεση της ένστασης, η καταβολή παραβόλου υπέρ του Δημοσίου ποσού ίσου με το ένα τοις εκατό (1%) επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης. Το παράβολο αυτό αποτελεί δημόσιο έσοδο. Το παράβολο επιστρέφεται με πράξη της αναθέτουσας αρχής, αν η ένσταση γίνει δεκτή από το αποφασίζον διοικητικό όργανο. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού, Οικονομικών και Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων μπορεί να αναπροσαρμόζεται το ύψος του ανωτέρω παραβόλου. ΑΡΘΡΟ 16: ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ Η σύμβαση λύεται με τους ακόλουθους τρόπους:(α) αυτοδικαίως με τη λήξη της διάρκειάς της και την οριστική ποιοτική και ποσοτική παραλαβή του Έργου, σύμφωνα με τους όρους της παρούσας πρόσκλησης, (β) με έγγραφη συμφωνία των μερών, (γ) σε περίπτωση κάλυψης του συνολικού ποσού του προϋπολογισμού με ολοκλήρωση του φυσικού αντικειμένου της σύμβασης όποτε αυτό βεβαιωθεί από την Αναθέτουσα Αρχή πριν τη λήξη της συμβατικής διάρκειας, (δ) με καταγγελία της από την Αναθέτουσα Αρχή κατόπιν αιτιολόγησης και ανά πάσα στιγμή κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης, (ε) με κήρυξη του Αναδόχου έκπτωτου. Η κήρυξη του Αναδόχου έκπτωτου γίνεται με απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής μετά από πρόταση της Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής του Έργου. Σε περίπτωση λύσης της σύμβασης για οποιονδήποτε λόγο πριν την ολοκλήρωση του Έργου και την κάλυψη του συνολικού του προϋπολογισμού, ο Ανάδοχος απεκδύεται κάθε δικαιώματος ή αξιώσεώς του για το μη εκτελεσθέν υπόλοιπο ποσό, ενώ οφείλει να επιστρέψει κάθε ποσό που έχει τυχόν λάβει και ανταποκρίνεται σε ανεκτέλεστο τμήμα του Έργου. Ο Ανάδοχος δεν δικαιούται να υποκατασταθεί από άλλον στη θέση του για την εκτέλεση του Έργου. 9

10 Ο Ανάδοχος δεν δικαιούται να εκχωρήσει οποιοδήποτε από τα απορρέοντα από τη σύμβαση δικαιώματα ή υποχρεώσεις του σε οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο χωρίς την προηγούμενη σύμφωνη γνώμη της Αναθέτουσας Αρχής που παρέχεται μόνον εγγράφως. Οποιαδήποτε τροποποίηση του αντικειμένου της σύμβασης απαιτηθεί θα πρέπει να διασφαλίζει την εκτέλεση του Έργου, όπως αυτό προδιαγράφηκε στην παρούσα πρόσκληση. Σε περίπτωση συνυποβολής με την προσφορά στοιχείων και πληροφοριών εμπιστευτικού χαρακτήρα η γνωστοποίηση των οποίων στους υποψήφιους θα έθιγε τα έννομα συμφέροντά τους, ο υποψήφιος οφείλει να σημειώνει επί αυτών την ένδειξη «πληροφορίες εμπιστευτικού χαρακτήρα». Σε αντίθετη περίπτωση θα δύναται να λάβουν γνώση αυτών των πληροφοριών οι υποψήφιοι. Η έννοια της πληροφορίας εμπιστευτικού χαρακτήρα αφορά μόνον την προστασία του απορρήτου που καλύπτει τεχνικά ή εμπορικά ζητήματα της επιχείρησης του υποψηφίου. Ο Ανάδοχος αναλαμβάνει να τηρεί εμπιστευτικά και να μην γνωστοποιεί σε τρίτους, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συγκατάθεση της Αναθέτουσας Αρχής, οποιαδήποτε έγγραφα, στοιχεία ή πληροφορίες περιέλθουν σε γνώση του κατά την εκτέλεση των υπηρεσιών του και την εκπλήρωση των υποχρεώσεών του προς την Αναθέτουσα Αρχή. Διευκρινίζεται ότι η υποβολή της προσφοράς κατά κανένα τρόπο δεν δημιουργεί οποιαδήποτε υποχρέωση ή ανάληψη δέσμευσης από την πλευρά του Δημοσίου, το οποίο διατηρεί το δικαίωμα να μην αναθέσει τη σύμβαση, χωρίς εξ αυτού να οφείλει να καταβάλει οποιαδήποτε αποζημίωση στους καλούμενους με την παρούσα να συμμετάσχουν. Η υποβολή προσφοράς συνεπάγεται την πλήρη και ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων που περιγράφονται στην παρούσα Πρόσκληση. Το όλο έργο θα εκτελεστεί από τον Ανάδοχο µε επιµέλεια, σύµφωνα µε τους όρους της Πρόσκλησης, της Σύμβασης και την ισχύουσα Νοµοθεσία. Σε περίπτωση αθέτησης των υποχρεώσεών του, ο ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος µε απόφαση του.σ. του Νοσοκομείου, κατόπιν εισηγήσεως του οργάνου που είναι αρµόδιο για τον έλεγχο των παρεχόµενων υπηρεσιών και επιβάλλονται σε αυτόν οι κυρώσεις που προβλέπονται από το άρθρο 203 του Ν 4412/2016. ΑΡΘΡΟ 17: ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ Κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης ο Ανάδοχος και η Αναθέτουσα Αρχή θα προσπαθούν να ρυθμίζουν από κοινού κάθε ζήτημα ή διαφορά που τυχόν θα προκύψει στις μεταξύ τους σχέσεις. Επί διαφωνίας, η διαφορά θα επιλύεται από τα Ελληνικά Δικαστήρια και συγκεκριμένα από τα Δικαστήρια Αθηνών. Δεν αποκλείεται να προβλεφθεί στη σύμβαση προσφυγή των αντισυμβαλλομένων σε διαιτησία, σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία. Η Διοικητής ΖΕΡΒΟΥ ΑΝΝΑ 10

11 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΟΣ Ημερομηνία: Επωνυμία: Διεύθυνση: Τηλ.: FAX: ΠΡΟΣ:.. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ Σύμφωνα με την υπ αριθμ. πρόσκληση./. σας, σχετικά με την πρόσκληση ενδιαφέροντος γιατηνυλοποίησητηςπρομήθειας«.»σαςπροσφέρουμετις παρακάτω προμήθειες με τους κατωτέρω οικονομικούς όρους: α/α Είδος Εξοπλισμού Συνολική Τιμή χωρίς ΦΠΑ ΦΠΑ 17% Συνολική Τιμή με ΦΠΑ... ΣΥΝΟΛΙΚΗΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗΤΙΜΗ... ΣυνολικήτιμήχωρίςΦ.Π.Α(ολογράφως):... ΣυνολικήτιμήμεΦ.Π.Α(ολογράφως):... Δηλώνουμε ότι θα εκτελέσουμε καλώς και έγκαιρα την παρούσα προμήθεια σύμφωνα με τους όρους της ανωτέρω πρόσκλησης. Ηπροσφοράμαςισχύεικαιμαςδεσμεύειγια.. (τόπος)/(ημερομηνία) Οπροσφέρων (Υπογραφή, Σφραγίδα της εταιρείας) (Ονοματεπώνυμο, Ιδιότητα στην εταιρεία) 11

12 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗυπ'αρ.. Μεταξύ του Γενικού Νοσοκομείου Μυτιλήνης «Βοστάνειο» και της εταιρείας «.» για την υλοποίηση του υποέργου ( ) «Προμήθεια ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού για τις ανάγκες του/ της εργαστηρίου/ κλινικής του Γενικού Νοσοκομείου Μυτιλήνης«Βοστάνειο»», Συμβατικού Τιμήματος.. συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. ΣτηΜυτιλήνησήμερατην...τουέτους...,οιπιοκάτωσυμβαλλόμενοι: Αφενός Το Γενικό Νοσοκομείο Μυτιλήνης «Βοστάνειο που εδρεύει στη Μυτιλήνη επί της Ε. Βοστάνη 48, ΤΚ 81132, με ΑΦΜ και εκπροσωπείται νόμιμα για την υπογραφή της παρούσας από τον/την Διοικητή/ -τρια κ... (σύμφωνα με την.. απόφαση του Υπουργού Υγείας) και η οποία στο εξής θα αναφέρεται στην παρούσα σύμβαση ως«η Αναθέτουσα Αρχή» Και αφετέρου Ηεταιρεία... πουεκπροσωπείταινόμιμααπότον/την...που κατοικεί...,κάτοχοτουαδτ... καιηοποίαστοεξήςθααναφέρεταιστηνπαρούσασύμβασηως«οανάδοχος», 1) Την υπ. αρ. /20. διακήρυξη της Αναθέτουσας Αρχής για την Επιλογή Αναδόχου υλοποίησης του υποέργου «Προμήθεια ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού για τις ανάγκες του/ της εργαστηρίου/ κλινικής του Γενικού Νοσοκομείου Μυτιλήνης «Βοστάνειο»», µε κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, προϋπολογισμού χιλιάδων ευρώ( ) συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ. 2) Την υπ. αριθ απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής, με την οποία κατακυρώθηκε το αποτέλεσμα του διαγωνισμού της προαναφερόμενης διακήρυξης, στον Ανάδοχο Συμφώνησαν και έκαναν αμοιβαία αποδεκτά τα ακόλουθα: Άρθρο 1 ΟΡΙΣΜΟΙ Αντίκλητος: Το πρόσωπο που ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ με έγγραφη δήλωσή του, στην οποία περιλαμβάνονται τα πλήρη στοιχεία του προσώπου (ονοματεπώνυμο, ταχυδρομική διεύθυνση, αριθμός τηλεφώνου, fax, κλπ.) ορίζει ως υπεύθυνο για τις ενδεχόμενες ανάγκες επικοινωνίας της Αναθέτουσας Αρχής με αυτόν και αυτός με υπεύθυνη δήλωσή του αποδέχθηκε το διορισμό αυτό. Διοικητική εντολή: Οιαδήποτε οδηγία ή εντολή δίδεται γραπτώς από την Αναθέτουσα Αρχή ή την Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής του Έργου στον Ανάδοχο σχετικά με την υλοποίηση του Έργου. Έγγραφο: Κάθε χειρόγραφη, δακτυλογραφημένη ή έντυπη ειδοποίηση, εντολή ή οδηγία ή πιστοποιητικό που εκδίδεται βάσει της Σύμβασης, συμπεριλαμβανομένων των τηλετυπιών, των τηλεγραφημάτων, των τηλεομοιοτυπιών και των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών. Προμήθεια:«(1) με CPV ( )» όπως εξειδικεύεται στη Σύμβαση. Ημερομηνία έναρξης ισχύος της σύμβασης: Η ημερομηνία υπογραφής της Σύμβασης. Ημέρα: η ημερολογιακή ημέρα. Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής: Το αρμόδιο συλλογικό όργανο που ορίζεται από την Αναθέτουσα Αρχή, με βασικές αρμοδιότητες την επίβλεψη για την καλή εκτέλεση των όρων της σύμβασης και την παραλαβή των ειδών (τμηματική- οριστική). Παραδοτέα: Όλα τα προϊόντα που ο Ανάδοχος θα παραδώσει ή οφείλει να παραδώσει στην Αναθέτουσα Αρχή σύμφωνα με τη Σύμβαση.

13 Προθεσμίες: Τα αναφερόμενα στη Σύμβαση χρονικά διαστήματα σε ημέρες, που αρχίζουν να υπολογίζονται από την επομένη της πράξης, ενέργειας ή γεγονότος που ορίζεται στη Σύμβαση ως αφετηρία. Όταν η τελευταία ημέρα του χρονικού διαστήματος συμπίπτει με μη εργάσιμη ημέρα, η προθεσμία λήγει στο τέλος της πρώτης εργάσιμης ημέρας μετά την τελευταία ημέρα του χρονικού διαστήματος. Σύμβαση: Η παρούσα συμφωνία που συνάπτουν και υπογράφουν τα συμβαλλόμενα μέρη για την εκτέλεση της προμήθειας. Συμβατικά τεύχη : Τα τεύχη της Σύμβασης μεταξύ της Αναθέτουσας Αρχής και του Αναδόχου, καθώς και όλα τα τεύχη που τη συνοδεύουν και τη συμπληρώνουν και περιλαμβάνουν κατά σειρά ισχύος: α) τη Σύμβαση, β) τη Διακήρυξη, γ) την Προσφορά του Αναδόχου. Συμβατικό τίμημα: Το συνολικό συμβατικό αντάλλαγμα για την υλοποίηση της προμήθειας. Άρθρο 2 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Με την παρούσα, η Αναθέτουσα Αρχή αναθέτει και ο Ανάδοχος αναλαμβάνει, έναντι της αμοιβής που αναφέρεται πιο κάτω στην παρούσα, την προμήθεια ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού για τις ανάγκες του/ της εργαστηρίου/ κλινικής του Γενικού Νοσοκομείου Μυτιλήνης«Βοστάνειο»» ως κάτωθι: ΕΙΔΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ( ) ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ ( ) Προμήθεια Ιατροτεχνολογικού Εξοπλισμού στο Γενικό Νοσοκομείο Μυτιλήνης«Βοστάνειο» (1) ΤΕΜ (2) ΤΕΜ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ: Η προμήθεια θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τους όρους της υπ. αριθμ.../2018 Διακήρυξης και της υπ' αρ απόφασης κατακύρωσης της Αναθέτουσας Αρχής που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας, σε συνδυασμό με την προσφορά του Αναδόχου. Σύμφωνα με την 20977/ (ΦΕΚ 1673/Β/ ) κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Επικρατείας «Δικαιολογητικά για την τήρηση των μητρώων του Ν. 3310/2005, όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 3414/2005» η εταιρεία. υπέβαλε την από..υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 των νόμιμων εκπροσώπων της ότι δεν έχει εκδοθεί καταδικαστική απόφαση κατά την έννοια του Άρθρου 3 του Ν. 3310/2005 όπως αντικαταστάθηκε με το Άρθρο 3 του Ν. 3414/2005. Άρθρο 3 ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ- ΠΡΟΑΙΡΕΣΗ(ΠΑΡΑΤΑΣΗ) ΣΥΜΒΑΣΗΣ. Ησυνολικήδιάρκειατηςσύμβασης,είναιαυτήπουορίζεταιαπότηνδιακήρυξη(...), καιθαισχύειαπότηνημερομηνίαυπογραφήςτης. Προαίρεση(παράταση) σύμβασης Δυνατότητα παράτασης ενός (1) μήνα με μονομερή απόφαση του οργάνου διοίκησης του Γενικού Νοσοκομείου Μυτιλήνης «Βοστάνειο» χωρίς αύξηση του προϋπολογισμού με τις ίδιες συμβατικές τιμές και υποχρεώσεις. Με σύμφωνη γνώμη του αναδόχου δύναται περαιτέρω παράταση της σύμβασης μέχρι εξάντλησης των ειδών και του προϋπολογισμού της σύμβασης για όσα από τα συμβατικά είδη δεν θα έχουν παραγγελθεί εντός του ενός χρόνος ισχύος αυτής. Η σύμβαση θεωρείται ότι έχει εκτελεστεί όταν παραδοθεί οριστικά το σύνολο της προμήθειας, γίνει η αποπληρωμή του συμβατικού τιμήματος και εκπληρωθούν οι τυχόν λοιπές συμβατικές υποχρεώσεις από τα συμβαλλόμενα μέρη 13

14 και αποδεσμευθούν οι σχετικές εγγυήσεις κατά τα προβλεπόμενα στη σύμβαση. Δεσμευτικό θεωρείτε μόνο το ποσό της σύμβασης. Στην περίπτωση που το ποσόν της συμβατικής δαπάνης έχει εξαντληθεί, δε θα εκτελούνται παραγγελίες χωρίς προηγούμενη έγκριση από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Γενικού Νοσοκομείου Μυτιλήνης «Βοστάνειο». Σε περίπτωση που χορηγηθούν είδη μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου ή όταν εξαντληθεί η συμβατική δαπάνη και δεν έχει ειδοποιηθεί εγγράφως ο χορηγητής για τη συνέχιση της χορήγησης, το Γενικό Νοσοκομείο Μυτιλήνης «Βοστάνειο» δεν αναλαμβάνει την υποχρέωση της εξόφλησης της αξίας αυτών. Άρθρο ΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ Ο ανάδοχος υποχρεούται να εγκαταστήσει σε πλήρη λειτουργία τον εξοπλισμό στο Γενικό Νοσοκομείο Μυτιλήνης «Βοστάνειο» σε 2 μήνες από την υπογραφή της ημερομηνία της σύμβασης. Το πρόγραμμα εγκατάστασης, επίδειξης και εκπαίδευσης θα καταρτισθεί σε συνεννόηση με τους υπευθύνους. Η ολοκλήρωση της εγκατάστασης μπορεί να παραταθεί για λόγους ανωτέρας βίας ή για λόγους λειτουργικών αναγκών με απόφαση του οργάνου διοίκησης της ΑΑ Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης των ειδών μπορεί να παρατείνεται, πριν από τη λήξη του αρχικού συμβατικού χρόνου παράδοσης, υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 206 του ν. 4412/2016. Στην περίπτωση που το αίτημα υποβάλλεται από τον ανάδοχο και η παράταση χορηγείται χωρίς να συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας ή άλλοι ιδιαιτέρως σοβαροί λόγοι που καθιστούν αντικειμενικώς αδύνατη την εμπρόθεσμη παράδοση των συμβατικών ειδών επιβάλλονται οι κυρώσεις του άρθρου 207 του ν. 4412/2016. Εάν λήξει ο συμβατικός χρόνος παράδοσης, χωρίς να υποβληθεί εγκαίρως αίτημα παράτασης ή, εάν λήξει ο παραταθείς, κατά τα ανωτέρω, χρόνος, χωρίς να παραδοθεί το υλικό, ο ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος Ο ανάδοχος υποχρεούται να ειδοποιεί την υπηρεσία, την αποθήκη υποδοχής των υλικών και την επιτροπή παραλαβής, για την ημερομηνία που προτίθεται να παραδώσει το υλικό, τουλάχιστον δύο (2) εργάσιμες ημέρες νωρίτερα. Μετά από κάθε προσκόμιση του είδους στην αντίστοιχη ΜΥ ή ΚΥ αυτής, ο ανάδοχος υποχρεούται να υποβάλει στην υπηρεσία αποδεικτικό, στο οποίο αναφέρεται η ημερομηνία προσκόμισης, το είδος, η ποσότητα και ο αριθμός της σύμβασης σε εκτέλεση της οποίας προσκομίστηκε. Κατάταλοιπάισχύουνταάρθρα206,207τουν.4412/ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΥΛΙΚΩΝ- ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΥΛΙΚΩΝ H παραλαβή των υλικών γίνεται από επιτροπές, πρωτοβάθμιες ή και δευτεροβάθμιες, που συγκροτούνται σύμφωνα με την παρ. 11 εδ. β του άρθρου 221 του Ν.4412/16 σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 208 του ως άνω νόμου. Κατά την διαδικασία παραλαβής των υλικών διενεργείται ποσοτικός και ποιοτικός έλεγχος και εφόσον το επιθυμεί μπορεί να παραστεί και ο ανάδοχος. Ο ποιοτικός έλεγχος των υλικών γίνεται σύμφωνα με τις απαιτήσεις και τις διαδικασίες που προβλέπονται στο Παράρτημα Ι της διακήρυξης. Το κόστος της διενέργειας των ελέγχων βαρύνει τον ανάδοχο. Η επιτροπή παραλαβής, μετά τους προβλεπόμενους ελέγχους συντάσσει πρωτόκολλα (μακροσκοπικό -οριστικόπαραλαβής του υλικού με παρατηρήσεις -απόρριψης των υλικών) σύμφωνα με την παρ.3 του άρθρου 208 του ν. 4412/16. Τα πρωτόκολλα που συντάσσονται από τις επιτροπές (πρωτοβάθμιες - δευτεροβάθμιες) κοινοποιούνται υποχρεωτικά και στους αναδόχους. Η παραπάνω επιτροπή παραλαβής προβαίνει σε όλες τις διαδικασίες παραλαβής που προβλέπονται από την ως άνω παράγραφο 1 και το άρθρο 208 του ν. 4412/2016 και συντάσσει τα σχετικά πρωτόκολλα. Οι εγγυητικές επιστολές καλής εκτέλεσης δεν επιστρέφονται πριν από την ολοκλήρωση όλων των προβλεπόμενων από τη σύμβαση ελέγχων και τη σύνταξη των σχετικών πρωτοκόλλων. 14

15 Άρθρο 5 ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ- ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ- ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ Η πληρωμή των προμηθευτών θα πραγματοποιείται τμηματικά με έκδοση εντάλματος πληρωμής μετά την εκτέλεση κάθε παραγγελίας και την διενέργεια ποσοτικής-ποιοτικής παραλαβής, εντός προθεσμίας εξήντα (60) ημερών από τη λήψη του τιμολογίου. Οι πληρωμές θα γίνονται με την προσκόμιση των νόμιμων παραστατικών και δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις (παρ. 4, άρθρου 200 ν.4412/16) καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή για λογαριασμό της Αναθέτουσας Αρχής. Στην αμοιβή του αναδόχου, περιλαμβάνονται οι υπέρ τρίτων νόμιμες κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την παράδοση του υλικού στον τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης. Ιδίως βαρύνεται με τις ακόλουθες κρατήσεις: α) Κράτηση 0,06% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων επιβάλλεται (άρθρο 4 Ν.4013/2011 όπως ισχύει). β) Χαρτόσημο 3% επί της κράτησης της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. και ΟΓΑ 20% επί της κράτησης του χαρτοσήμου. γ)κράτηση2%υπέρψυχικήςυγείαςσύμφωναμετοάρθρο3τουν.3580/2007. δ) Παρακράτηση ποσοστού 0,02% υπέρ Δημοσίου Ο Ανάδοχος επιβαρύνεται με παρακράτηση φόρου εισοδήματος σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις (Ν. 4172/2013, όπως εκάστοτε ισχύει). Όλα τα τιμήματα της παρούσας σύμβασης (συνολικά και τιμές μονάδος χωρίς ΦΠΑ), παραμένουν σταθερά και δεν υπόκεινται σε καμία αναθεώρηση ή αύξηση έως τη συμβατική ημερομηνία ολοκλήρωσης της προμήθειας. Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται είναι κατ' ελάχιστον τα εξής: 1.Πρωτόκολλο οριστικής ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής ή σε περίπτωση αυτοδίκαιης παραλαβής, αποδεικτικό προσκόμισης του υλικού στην αποθήκη, σύμφωνα με το άρθρο 208 του Ν. 4412/ Αποδεικτικό εισαγωγής των ειδών την αποθήκη του φορέα. 3.Τιμολόγιο του προμηθευτή εις τριπλούν που να αναφέρει την ένδειξη«εξοφλήθηκε» 4.Εξοφλητική απόδειξη του προμηθευτή, εάν το τιμολόγιο δεν φέρει την ένδειξη«εξοφλήθηκε» 5.Πιστοποιητικά φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας Πέραν των ανωτέρω δικαιολογητικών η αρμόδια Υπηρεσία Επιτρόπου που διενεργεί τον έλεγχο και την πληρωμή, μπορεί να ζητήσει και οποιοδήποτε άλλο δικαιολογητικό, εφόσον προβλέπεται στην κείμενη νομοθεσία. Η πληρωμή θα πραγματοποιείται μετά από τη θεώρηση του σχετικού χρηματικού εντάλματος από τον επίτροπο του Ελεγκτικού Συνεδρίου ή όπως άλλως ορίζεται από τις διατάζεις του δημόσιου λογιστικού. Άρθρο 6 ΛΥΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ- ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ- ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ-ΚΥΡΩΣΕΙΣ Η Υπηρεσία δικαιούται να καταγγείλει τη σύμβαση σε κάθε περίπτωση παράβασης των όρων αυτής και κυρίως στις ακόλουθες περιπτώσεις: (α) αν ο Ανάδοχος δεν εκπληρώνει προσηκόντως τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από τη σύμβαση, (β) αν ο Ανάδοχος δεν συμμορφώνεται προς τις σύμφωνες με τις διατάξεις της σύμβασης - εντολές της Αναθέτουσας Αρχής. 15

16 (γ) αν ο Ανάδοχος πτωχεύσει, τεθεί υπό αναγκαστική διαχείριση ή εκκαθάριση, λυθεί ή ανακληθεί η άδεια λειτουργίας του ή γίνουν πράξεις αναγκαστικής εκτελέσεως σε βάρος του, στο σύνολο ή σε σημαντικό μέρος των περιουσιακών του στοιχείων, (δ) αν εκδοθεί τελεσίδικη απόφαση κατά του Αναδόχου για αδίκημα σχετικό με την άσκηση του επαγγέλματός του. (ε) σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 133 του ν.4412/16 Σε περίπτωση καθυστέρησης παράδοσης των ειδών με υπαιτιότητα του Αναδόχου επιβάλλονται κυρώσεις σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 207 του Ν.4412/2016. Κυρώσεις δεν επιβάλλονται αν ο προμηθευτής αποδείξει ότι η καθυστέρηση οφείλεται σε ανώτερη βία. Λοιπές κυρώσεις(πρόστιμα, ποινές, εκπτώσεις), σύμφωνα με τις διατάξεις του ανωτέρω Νόμου. Σε περίπτωση κήρυξης του Αναδόχου ως έκπτωτου η Αναθέτουσα Αρχή δύναται να αξιώσει σωρευτικά και την ανόρθωση κάθε ζημίας θετικής ή αποθετικής που υπέστη. Άρθρο 7 ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΣΥΜΒΑΤΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ- ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης ολόκληρης ή μέρους της συμβατικής ποσότητας των ειδών, από την αναθέτουσα αρχή ισχύουν τα οριζόμενα στο άρθρο 231 του Ν.4412/16. Άρθρο 8 ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Η σύμβαση θεωρείται ότι εκτελέστηκε όταν συντρέχουν οι προϋποθέσεις του άρθρου 202 του Ν.4412/16. Άρθρο 9 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Η σύμβαση μπορεί να τροποποιείται κατά τη διάρκειά της όσον αφορά τον αριθμό των συστημάτων ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού όπως αυτά αναφέρονται ο οποίος μπορεί να μειωθεί σε περίπτωση μεταστέγασης, συγχώνευσης ή κατάργησης του Νοσοκομείου, σύμφωνα με τις ανάγκες χωρίς να τροποποιείται το συνολικό οικονομικό τίμημα και χωρίς να απαιτείται νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης, όπως προβλέπεται από τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 132 του ν. 4412/2016 και κατόπιν γνωμοδότησης του αρμοδίου οργάνου, ως άρθρο 201 του ανωτέρω Νόμου. Άρθρο 10 ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ- ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ 1. Οι προμηθευτές και το Γενικό Νοσοκομείο Μυτιλήνης «Βοστάνειο» θα προσπαθούν να ρυθμίζουν φιλικά κάθε διαφορά, που τυχόν θα προκύψει στις μεταξύ τους σχέσεις κατά τη διάρκεια της ισχύος της σύμβασης. 2. Επί διαφωνίας, κάθε διαφορά θα λύεται από τα Ελληνικά Δικαστήρια και συγκεκριμένα τα Δικαστήρια Μυτιλήνης, εφαρμοστέο δε δίκαιο είναι πάντοτε το Ελληνικό. 3. Δεν αποκλείεται όμως, για ορισμένες περιπτώσεις εφόσον συμφωνούν και τα δύο μέρη, να προβλεφθεί στη σύμβαση προσφυγή των συμβαλλομένων, αντί των Δικαστηρίων, σε διαιτησία σύμφωνα πάντα με την Ελληνική Νομοθεσία και με όσα μεταξύ τους συμφωνήσουν. Αν δεν επέλθει τέτοια συμφωνία, η αρμοδιότητα για την επίλυση της διαφοράς ανήκει στα Ελληνικά Δικαστήρια κατά τα οριζόμενα στην παραπάνω Παράγραφο. Άρθρο 13 ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ Ο Ανάδοχος δηλώνει ανεπιφύλακτα ότι αποδέχεται όλους τους όρους που αναφέρονται στην παρούσα σύμβαση. 16

17 Πέραν των συνεπειών/κυρώσεων του Ν. 4412/16, για τυχόν καθυστέρηση παράδοσης της προμήθειας από τον Ανάδοχο, ή για τυχόν απόρριψης όλης ή μέρους της/των παραγγελίας/ων, η Υπηρεσία διατηρεί επιπλέον το δικαίωμα να ζητήσει την αποκατάσταση πάσης περαιτέρω θετικής και αποθετικής ζημίας. Ο Ανάδοχος αναλαμβάνει την υποχρέωση να υλοποιήσει και να παραδώσει τα συμβατικά είδη σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στα σχετικά έγγραφα της σύμβασης, εκτελώντας προσηκόντως όλες τις επιμέρους εργασίες, ώστε να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις της σύμβασης αυτής. Το αντικείμενο της παρούσας θα υλοποιήσει ο Ανάδοχος με δικό του προσωπικό, το οποίο ουδεμία σχέση έχει με το προσωπικό των δημοσίων δομών του Γενικού Νοσοκομείου Μυτιλήνης «Βοστάνειο». Οι αμοιβές και οι εισφορές του προσωπικού του προμηθευτή, βαρύνουν αποκλειστικά και μόνο τον ίδιο. Ο Ανάδοχος εγγυάται ότι κατά την εκτέλεση της σύμβασης, θα τηρεί τις υποχρεώσεις στους τομείς του περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, που έχουν θεσπισθεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα X του Προσαρτήματος Α του Ν.4412/2016. Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων ελέγχεται και βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση των δημοσίων συμβάσεων και τις αρμόδιες δημόσιες αρχές και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και της αρμοδιότητάς τους. Ο Ανάδοχος εγγυάται και φέρει όλες τις υποχρεώσεις και ευθύνες, που προβλέπονται ή απορρέουν από την παρούσα Σύμβαση και την σχετική νομοθεσία. Σε περίπτωση οποιασδήποτε παράβασης ή ζημίας που προκληθεί σε τρίτους υποχρεούται μόνον αυτός προς αποκατάστασή της. Καθ' όλη τη διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης, ο Ανάδοχος θα πρέπει να συνεργάζεται στενά με την Αναθέτουσα Αρχή, υποχρεούται δε να λαμβάνει υπόψη του οποιεσδήποτε παρατηρήσεις της σχετικά με την προμήθεια. Ο Ανάδοχος θα ενεργεί με επιμέλεια και φροντίδα, ώστε να εμποδίζει πράξεις ή παραλείψεις, που θα μπορούσαν να έχουν αποτέλεσμα αντίθετο με το συμφέρον της Αναθέτουσας Αρχής. Εφόσον ο Ανάδοχος επικαλείται ανωτέρα βία υποχρεούται, μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τότε που συνέβησαν τα περιστατικά που συνιστούν την ανωτέρα βία, να αναφέρει εγγράφως αυτά και να προσκομίσει στην αναθέτουσα αρχή τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία. Άρθρο 14 ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ Έχουν πλήρη συμβατική ισχύ και αποτελούν αναπόσπαστα τμήματα της σύμβασης, στο μέτρο που δεν αντίκεινται στους όρους αυτής, α) η διακήρυξη του διενεργηθέντος διαγωνισμού και η αντίστοιχη κατακυρωτική απόφαση, β) η προσφορά του Προμηθευτή Αντίκλητος του προμηθευτή, στον οποίο μπορούν να γίνονται όλες οι κοινοποιήσεις από την Αναθέτουσα Αρχή προς αυτόν ορίζεται με την παρούσα ο/η κ, κάτοικος, ΤΚ...τηλ:...,fax...,... Η κοινοποίηση εγγράφων από την Αναθέτουσα Αρχή στον Ανάδοχο θα γίνεται ταχυδρομικά στη διεύθυνση αυτή ή με φαξ. παρούσα,αφούγράφηκεσε... όμοια αντίτυπα, αναγνώσθηκε, βεβαιώθηκε, υπογράφηκε ως έπεται και έλαβε από ένα αντίτυπο έκαστος εκ των συμβαλλομένων. ΤΑ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ Ο Διοικητής του Γενικού Νοσοκομείου Μυτιλήνης «Βοστάνειο» Ο Νόμιμος Εκπρόσωπος του Αναδόχου. 17

18 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΕΤ ΠΕΤΑΛΕΚΤΟΜΗΣ Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ ΤΕΜ 1 Λαβή μαχαιριδίων No Λαβή μαχαιριδίων, bayonet horizontal, Νο. 3, 210mm 1 3 'Αγγιστρο KOCHER, 75x30mm/ 230mm 2 4 Αυτόματος διαστολέας WILLIAMS αριστ., 50x20mm/ 170mm 1 5 Αυτόματος διαστολέας WILLIAMS δεξιός, 50x20mm/ 170mm 1 6 Αυτόματος διαστολέας WILLIAMS αριστ., 60x20mm/ 170mm 1 7 Αυτόματος διαστολέας WILLIAMS δεξιός, 60x20mm/ 170mm 1 8 Αυτόματος διαστολέας WILLIAMS αριστ., 70x20mm/ 170mm 1 9 Αυτόματος διαστολέας WILLIAMS δεξιός, 70x20mm/ 170mm 1 10 Αυτόματος διαστολέας πλήρης SCOVILLE-HAVERFIELD που περιλαμβάνει: α) 1 σώμα διαστολέα , β) 1 hook μονόδοντο οξύ 50mm , γ) 3 λάμες 3οδόντωνπλάτους40mm,δ)3λάμες4οδόντωνπλάτους50mm,ε)3λάμες αμβλείες πλάτους 25mm και στ) 3 λάμες αμβλείες πλάτους 50mm 11 Οστεολαβίδα RÖTTGEN-RUSKIN, double act., κυρτή, 240mm 1 12 Οστεολαβίδα MARQUARDT, double action, κυρτή, 200mm 1 13 Οστεολαβίδα LEKSELL-STILLE, double action, γωνιώδ., 240mm 1 14 Οστεολαβίδα LUER-STILLE, double action, ευθεία, 225mm 1 15 Κοχλιάριο οστών VOLKMANN, No. 0, 5.2mm/ 170mm 1 16 Κοχλιάριο οστών VOLKMANN, No. 1, 6.8mm/ 170mm 1 17 Κοχλιάριο οστών CASPAR, τετράγωνο, ευθύ, 4mm/ 250mm 1 18 Κοχλιάριο οστών CASPAR, τετράγωνο, ευθύ, 5mm/ 250mm 1 19 KERRISON αποσπώμενη, άνω κοπής 130, 1mm/180mm 1 20 KERRISON αποσπώμενη, άνω κοπής 130, 2mm/200mm 1 21 KERRISON αποσπώμενη, άνω κοπής 130, 3mm/200mm 1 22 KERRISON αποσπώμενη, άνω κοπής 130, 4mm/200mm 1 23 KERRISON αποσπώμενη, άνω κοπής 130, 5mm/200mm 1 24 Λαβίδα δίσκου CASPAR, ευθεία, 2x12mm/ 140mm 1 25 Λαβίδα δίσκου CASPAR, ευθεία, 3x12mm/ 140mm 1 26 Λαβίδα δίσκου CASPAR, ευθεία, 4x14mm/ 140mm 1 27 Λαβίδα δίσκου CASPAR, ευθεία, 2x12mm/ 160mm 1 28 Λαβίδα δίσκου CASPAR, ευθεία, 3x12mm/ 160mm 1 29 Λαβίδα δίσκου CASPAR, ευθεία, 4x14mm/ 160mm 1 30 Λαβίδα δίσκου CASPAR, ευθεία, 5x14mm/ 160mm 1 31 Λαβίδα δίσκου CASPAR, άνω κοπής, 3x12mm/ 160mm 1 32 Λαβίδα δίσκου CASPAR, άνω κοπής, 4x14mm/ 160mm 1 33 Λαβίδα δίσκου CASPAR, ευθεία, 2mm/ 155mm 1 34 Λαβίδα δίσκου WEIL-BLAKESLEY, ευθεία, 3mm/ 120mm 1 35 Λαβίδα δίσκου WEIL-BLAKESLEY, ευθεία, 3.6mm/ 120mm 1 36 Λαβίδα δίσκου WEIL-BLAKESLEY, ευθεία, 4.2mm/ 120mm 1 37 Κοχλιάριο οσφυϊκό, bayonet, FD, No. 0, 3.0mm/ 240mm 1 1

19 38 Κοχλιάριο οσφυϊκό, bayonet, FD, No. 1, 3.5mm/ 240mm 1 39 Αποκολλητήρας σκληράς μήνιγγος DAVIS, διπλός, 245mm 1 40 Αποκολλητήρας FREER, διπλός, οξύς-αμβλύς, 185mm 1 41 Αποκολλητήρας HOWARTH, διπλός, οξύς-αμβλύς, 215mm 1 42 Αποκολλητήρας McDONALD, διπλός, αμβλύς, 185mm 1 43 Αποκολλητήρας COBB, 13mm/ 290mm 1 44 'Αγγιστρο ρίζας νεύρου LOVE, 45, 220mm 1 45 'Αγγιστρο νεύρου CUSHING, 90, 6mm/ 190mm 1 46 Αποκολλητήρας διπλού άκρου, οξύς-αμβλύς, 220mm 1 47 'Αγγιστρο νεύρου CASPAR, bayonet, 8mm/ 240mm 1 48 Οστεοτόμος LEXER, με λαβή, 25mm/ 220 mm 1 49 Οστεοτόμος LEXER, με λαβή, 30mm/ 220 mm 1 50 Ρύγχος αναρρόφησης FERGUSSON, Ø6Fr., 2mm/ 110mm 3 51 Ρύγχος αναρρόφησης FERGUSSON, Ø9Fr., 3mm/ 110mm 3 52 Ρύγχος αναρρόφησης FERGUSSON, Ø15Fr., 5mm/ 110mm 3 53 Ρύγχος αναρρόφησης FERGUSSON, Ø9Fr., 3mm/ 130mm 3 54 Βελονοκάτοχο MAYO-HEGAR, διαμαντέ, λεπτό, 200mm 1 55 Βελονοκάτοχο MAYO-HEGAR, λεπτό, 180mm 1 56 Βελονοκάτοχο ΜΑΥΟ-HEGAR, 180mm 1 57 Λαβίδα ρούχων BACKHAUS, 135mm 8 58 Διαστολέας ADSON-BABY, 3x4 ημιοξέα, αρθρωτός, 160mm 2 59 Λαβίδα χειρουργική STANDARD, 1x2, 160mm 2 60 Λαβίδα χειρουργική medium, 1x2, 160mm 2 61 Λαβίδα ανατομική medium, 160mm 2 62 Λαβίδα ανατομική STANDARD, 160mm 2 63 Λαβίδα αιμοστατική ROCHESTER-PEAN, κυρτή, 160mm 2 64 Λαβίδα αιμοστατική PEAN delicate, κυρτή, 140mm 2 65 Τολυπολαβίδα FOERSTER, θυριδωτή, κυρτή, 240mm 2 66 Ψαλίδι MAYO, TC, κυρτό, 170mm 1 67 Ψαλίδι LEXER, TC, κυρτό, 165mm 1 68 Ψαλίδι METZENBAUM fino, TC, κυρτό, 180mm 1 69 Κοχλιάριο οσφυϊκό, bayonet, FD, No. 0, 3.0mm/ 240mm 1 70 Κοχλιάριο οσφυϊκό, bayonet, FD, No. 1, 3.5mm/ 240mm 1 71 Κοχλιάριο οσφυϊκό, bayonet, FD, No. 2, 4.0mm/ 240mm 1 72 Κάψα ανοξείδωτη 18/8, 120x50 mm, 0.4 lt 1 73 Νεφροειδές ανοξείδωτο 18/10, 250mm 1 74 Τάπητας σιλικόνης μπλε, 545mm x 255mm x 30mm 1 75 Καλάθι εργαλείων screen, ανοξείδωτο, 545 x 255 x 70mm 1 76 Καπάκι κυτίου 1/1 από αλουμίνιο, 580 x 280mm, με δύο θέσεις φίλτρων αποστείρωσης και με πρόσθετη πλαστική προστατευτική επικάλυψη( ). Συνοδεύεται από δύο φίλτρα PTFE( ) κύκλων αποστείρωσης 1 77 Βάσηκυτίου1/1απόαλουμίνιο,580x280x200mm 1 78 Ετικέτα μεταλλική, μαύρη, χωρίς γράμματα 2 19

20 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΕΤ ΚΡΑΝΙΟΤΟΜΙΑΣ Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 1 Λαβή μαχαιριδίων No. 3 με διαβάθμιση 1 2 Λαβή μαχαιριδίων No Λαβή μαχαιριδίων No Βελόνα εγκεφάλου Cushing, Ø3mm/ 100mm 1 5 Σετ διαστολέων εγκεφάλου Leyla που περιλαμβάνει δύο εύκαμπτους βραχίονες, δύο συγκρατητήρες επίπεδων σπαθών και διχαλωτό στηρικτικό των βραχιόνων στο κρανίο 6 Σπάθη εγκεφάλου, εύκαμπτη, με μαύρη αντιθαμβωτική επικάλυψη, small, 8x4mm/ 200mm 7 Σπάθη εγκεφάλου, εύκαμπτη, με μαύρη αντιθαμβωτική επικάλυψη, medium, 13x6mm/ 200mm 8 Σπάθη εγκεφάλου, εύκαμπτη, με μαύρη αντιθαμβωτική επικάλυψη, large, 17x9mm /200mm 9 Σπάθη εγκεφάλου, εύκαμπτη, με μαύρη αντιθαμβωτική επικάλυψη, extra large, 21x11mm/ 200mm 10 'Αγγιστρο δερματικού κρημνού με ελατήριο και bulldog 2 11 Χάρακας ανοξείδωτος, 150mm 1 12 Λαβίδα εφαρμογής κλιπ απολίνωσης small, 150mm 1 13 Λαβίδα εφαρμογής κλιπ απολίνωσης medium, 150mm 1 14 Λαβίδα ανατομική λεπτή, 160mm 2 15 Λαβίδα ιστών ADSON, 1x2 οδόντων, 120mm 2 16 Λαβίδα Micro ADSON, 1x2 οδόντων, 150mm 2 17 Λαβίδα Micro bayonet Yasargil, 1x2 οδόντων, 180mm 2 18 Λαβίδα ADSON, bayonet, 175mm 2 19 Ψαλίδι STANDARD, ευθύ, αμβλύ, 165mm 2 20 Ψαλίδι MAYO, κυρτό, 155mm 2 21 Ψαλίδι ΒΑΒΥ METZENBAUM, κυρτό, 145mm 2 22 Ψαλίδι METZENBAUM, κυρτό, 145mm 2 23 Ψαλίδι JAMESON-WERBER, κυρτό, 130mm 1 24 Ψαλίδι JAMESON, οξύαιχμο, κυρτό, 150mm 1 25 Βελονοκάτοχο MAYO-HEGAR, διαμαντέ, λεπτό, 200mm 2 26 Βελονοκάτοχο ΜΑΥΟ-HEGAR, 180mm 2 27 Βελονοκάτοχο ΜΑΥΟ-HEGAR, 160mm 2 28 'Αγγιστρο νεύρων ADSON, αμβλύ, 200mm 1 29 'Αγγιστρο νεύρων ADSON, οξύ, 200mm 1 30 'Αγγιστρο νεύρων KRAYENBÜHL μικρό, 185mm 1 31 'Αγγιστρο νεύρων KRAYENBÜHL μεγάλο, 185mm 1 32 Αποκολλητήρας οξύς CUSHING, 16mm/ 190mm 1 33 Αποκολλητήρας COTTLE, κυρτός, 8mm/ 195mm 1 34 Αποκολλητήρας διπλός FREER, οξύς-αμβλύς, 185mm 1 35 Αποκολλητήρας διπλός, FREER-YASARGIL, οξύς-οξύς, 185mm 1 36 Αποκολλητήρας KRAMER, κυρτός, 10mm/ 190mm 1 37 Αποκολλητήρας κυρτός οστών LANGENBECK 17mm/ 190mm

21 38 Ράσπα μικροχειρουργικής ADSON, 5mm/ 165mm 1 39 Αυτόματος διαστολέας WULLSTEIN, 3x3 αμβλέων οδόντων, 130mm 2 40 Αυτόματος διαστολέας WEITLANER, 3x4 αμβλέων οδόντων, 165mm 2 41 Αυτόματος διαστολέας ANDERSON-ADSON, 4x4 οξέων οδόντων, 190mm 2 42 Αυτόματος διαστολέας BECKMANN-EATON, 7x7 οξέων οδόντων, αρθρωτός, 320mm 1 43 Αυτόματος διαστολέας ADSON, 3x4 οξέων οδόντων, 265mm 2 44 Κοχλιάριο BRUNS, οξύ, No. 000, 3.0mm/ 170mm 1 45 Κοχλιάριο BRUNS, οξύ, No. 00, 4.0mm/ 170mm 1 46 Κοχλιάριο BRUNS, οξύ, No. 1, 6.0mm/ 170mm 1 47 Κοχλιάριο BRUNS, οξύ, No. 0, 5.0mm/ 170mm 1 48 Κοχλιάριο οστών VOLKMANN, No. 0000, 2.8mm/ 170mm 1 49 Κοχλιάριο οστών VOLKMANN, No. 000, 3.6mm/ 170mm 1 50 Κοχλιάριο οστών VOLKMANN, No. 00, 4.4mm/ 170mm 1 51 Οστεολαβίδα LEMPERT, single action, κυρτή, 160mm 1 52 Οστεολαβίδα PENNY-BACKER, single action, ευθεία, 205mm 1 53 Οστεολαβίδα LEKSELL-STILLE, double action, γωνιώδ., 240mm 1 54 Οστεολαβίδα LUER-STILLE, double action, ευθεία, 225mm 1 55 Οστεολαβίδα ADSON, single action, ευθεία, 200mm 1 56 Οστεολαβίδα LEMPERT, single action, ευθεία, 2mm/ 160mm 1 57 Λαβίδα YASARGIL micro, bayonet, 0.9mm/ 200mm 1 58 Λαβίδα σύλληψης όγκων YASARGIL, bayonet, 3mm/ 200mm 1 59 Λαβίδα σύλληψης όγκων HUNT, bayonet, 5mm/ 200mm 1 60 Λαβίδα κοχλιαρωτή YASARGIL, ευθεία, 3.5mm/ 190mm 1 61 Λαβίδα κοχλιαρωτή OLDBERG, ευθεία, 7mm/ 180mm 1 62 Λαβίδα σφηνοειδούς HAJEK-KOFLER, άνω 90, 3.3mm/140mm 1 63 Punch βιοψίας οστών HAJEK-KOFLER, άνω 90, 4mm/140mm 1 64 Λαβίδα βιοψίας Kerrison, άνω κοπής 130, 3mm/ 180mm 1 65 Λαβίδα βιοψίας Kerrison, άνω κοπής 130, 4mm/ 180mm 1 66 Ρύγχος αναρρόφησης FERGUSSON, Ø6Fr., 2mm/ 110mm 3 67 Ρύγχος αναρρόφησης FERGUSSON, Ø9Fr., 3mm/ 110mm 3 68 Ρύγχος αναρρόφησης FERGUSSON, Ø15Fr., 5mm/ 110mm 3 69 Ρύγχος αναρρόφησης FERGUSSON, Ø9Fr., 3mm/ 130mm 3 70 Λαβίδα αιμοστατική HALSTEΑD-MOSQUITO, κυρτή, 125mm 8 71 Λαβίδα αιμοστατική CRILE, κυρτή, 140mm 8 72 Λαβίδα αιμοστατική ROCHESTER-PEAN, κυρτή, 180mm 2 73 Λαβίδα ρούχων BACKHAUS, 135mm Τολυπολαβίδα FOERSTER, θυριδωτή, κυρτή, 240mm 2 75 Κάψα ανοξείδωτη, 250cc 2 76 Νεφροειδές ανοξείδωτο 18/10, 250mm 1 77 Τάπητας σιλικόνης μπλε, 545mm x 255mm x 30mm 1 78 Καλάθι εργαλείων screen, ανοξείδωτο, 545 x 255 x 70mm 2 21