ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ (19 ης Απριλίου 2019) ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ (19 ης Απριλίου 2019) ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ 1. Αναμόρφωση προϋπολογισμού. (Εισηγητής: κ. Δημήτριος Κοϊβαρης, προϊστάμενος Οικ/κών Υπηρεσιών). 2. Τροποποίηση (3 η ) Τ.Π. με ταυτόχρονη αναμόρφωση προϋπολογισμού. (Εισάγεται από την Εκτελεστική Επιτροπή, εισηγητής: κ. Δήμαρχος). 3. Συμμετοχή του Δήμου Δελφών Στο Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα του Ταμείου Παρακαταθηκών & Δανείων : "Επιχορήγηση μελετών ωρίμανσης έργων των ΟΤΑ" Β Δράση. (Εισηγητής: κ. Δήμαρχος). 4. Έγκριση πρόσληψης έκτακτου προσωπικού 2μηνης διάρκειας. (Εισηγήτρια: κ. Κυριακή Μιχαλοπούλου, προϊσταμένη Διοικ/κών Υπηρεσιών). 5. Έγκριση Έκθεσης 4ου τριμήνου σχετικά με την εκτέλεση του προϋπολογισμού οικονομικού έτους (Εισηγητής: κ. Δημήτριος Κοϊβαρης, προϊστάμενος Οικ/κών Υπηρεσιών) 6. Εξειδίκευση πιστώσεων. (Εισηγητής: κ. Δημήτριος Κοϊβαρης, προϊστάμενος Οικ/κών Υπηρεσιών). 7. Αναμόρφωση (1 η ) προϋπολογισμού Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Γαλαξιδίου, οικ. έτους (Εισηγητής: κ. Δημήτριος Κοϊβαρης, προϊστάμενος Οικ/κών Υπηρεσιών). 8. Διαγραφή οφειλών από πρόστιμα Δ.Τ. φωτισμού καθαριότητας και ΤΑΠ. (Εισηγητής: κ. Δημήτριος Κοϊβαρης, προϊστάμενος Οικ/κών Υπηρεσιών). 9. Διαγραφή οφειλών από Δ.Τ. φωτισμού και καθαριότητας της Ιεράς Μητροπόλεως Φωκίδος. (Εισηγητής: κ. Λουκάς Αναγνωστόπουλος, Αντιδήμαρχος). 10. Διαγραφή οφειλών από τέλη ύδρευσης Τ.Κ. Προσηλίου Οικισμός Βίνιανης. (Εισηγητής: κ. Λουκάς Αναγνωστόπουλος, Αντιδήμαρχος). 11. Κατάργηση δίκης στη δικαστική διαφορά επί αγωγής κ. Χαρ. Κολιούκου. (Εισάγεται από την Οικονομική Επιτροπή, εισηγητής: κ. Λουκάς Αναγνωστόπουλος, Αντιδήμαρχος). 12. Κατάργηση δίκης στη δικαστική διαφορά επί αγωγής εταιρείας Γεωργούση Κουτσομπού & Σία Ε.Ε.». (Εισάγεται από την Οικονομική Επιτροπή, εισηγητής: κ. Λουκάς Αναγνωστόπουλος, Αντιδήμαρχος). 13. Εξειδίκευση πιστώσεων. (Εισηγήτρια: κ. Σπυριδούλα Βασιλειάδου, αν. προϊσταμένη του Αυτ/λούς Τμ. Παιδείας-Διά Βίου Μάθησης). 14. Συγκρότηση επιτροπών παραλαβής έργων. (Εισηγητής: κ. Παναγιώτης Κακκανάς αν. προϊστάμενος Δ.Τ.Υ.). 15. Έγκριση και παραλαβή οριστικής μελέτης για την περιφερειακή οδό Άμφισσας στο τμήμα διασταύρωση με οδό Αγ. Ευθυμίας έως το Κάστρο της Άμφισσας. (Εισηγητής: κ. Παναγιώτης Κακκανάς αν. προϊστάμενος Δ.Τ.Υ.). 16. Ορισμός εκπροσώπων του Δήμου Δελφών, στην Κοινή Επιτροπή για την Παρακολούθηση της Προγραμματικής Σύμβασης του έργου : «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ Δ.Κ. ΑΜΦΙΣΣΑΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΧΩΡΟΥ ΑΘΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΝΕΟΛΑΙΑΣ Α ΦΑΣΗ». (Εισηγητής: κ. Παναγιώτης Κακκανάς αν. προϊστάμενος Δ.Τ.Υ.). 17. Ορισμός εκπροσώπων του Δήμου Δελφών, στην Κοινή Επιτροπή για την Παρακολούθηση της Προγραμματικής Σύμβασης του έργου : «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΥ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΓΗΠΕΔΟΥ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ 5x5 Δ.Κ. ΔΕΣΦΙΝΑΣ». (Εισηγητής: κ. Παναγιώτης Κακκανάς αν. προϊστάμενος Δ.Τ.Υ.). 1

2 18. Έγκριση πρωτοκόλλου παραλαβής του έργου: «ΔΙΑΝΟΙΞΗ ΔΡΟΜΟΥ ΠΡΟΣ ΟΙΚΙΑ ΜΠΟΥΝΙΑ ΚΑΙ ΚΕΛΑΙΔΗ Τ.Κ. ΑΘΑΝ. ΔΙΑΚΟΥ». (Εισηγητής: κ. Παναγιώτης Κακκανάς αν. προϊστάμενος Δ.Τ.Υ.). 19. Έγκριση 1 ου ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΑΠΕ και 1 ου Π.Κ.Ν.Τ.Μ.Ε. του έργου ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΡΕΙΘΡΟΥ ΑΠΟ ΜΕΓΑΛΗ ΒΡΥΣΗ ΕΩΣ ΠΛΑΤΕΙΑ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ Τ.Κ. ΕΛΑΙΩΝΑ». (Εισηγητής: κ. Παναγιώτης Κακκανάς αν. προϊστάμενος Δ.Τ.Υ.). 20. Έγκριση 1 ου ΑΠΕ του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ Χ.ΤΡΙΚΟΥΠΗ ΣΤΗ Δ.Κ. ΙΤΕΑΣ». (Εισηγητής: κ. Παναγιώτης Κακκανάς αν. προϊστάμενος Δ.Τ.Υ.). 21. Έγκριση 1 ου ΑΠΕ και ΠΚΝΤΜΕ του έργου «Διαμόρφωση πάρκου ελιάς και διαμόρφωση πεζοδρομίου προς Οικισμό ΟΕΚ ΙΙΙ στην ΔΚ Άμφισσας». (Εισηγητής: κ. Παναγιώτης Κακκανάς αν. προϊστάμενος Δ.Τ.Υ.). 22. Έγκριση παράτασης προθεσμίας του έργου «Διαμόρφωση πάρκου ελιάς και διαμόρφωση πεζοδρομίου προς Οικισμό ΟΕΚ ΙΙΙ στην ΔΚ Άμφισσας». (Εισηγητής: κ. Παναγιώτης Κακκανάς αν. προϊστάμενος Δ.Τ.Υ.). 23. Έγκριση παράτασης εργασιών του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ Χ.ΤΡΙΚΟΥΠΗ ΣΤΗΝ ΔΚ ΙΤΕΑΣ». (Εισηγητής: κ. Παναγιώτης Κακκανάς αν. προϊστάμενος Δ.Τ.Υ.). 24. Έγκριση παράτασης εργασιών του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΡΕΙΘΡΟΥ ΑΠΟ ΜΕΓΑΛΗ ΒΡΥΣΗ ΕΩΣ ΠΛΑΤΕΙΑ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ Τ.Κ. ΕΛΑΙΩΝΑ». (Εισηγητής: κ. Παναγιώτης Κακκανάς αν. προϊστάμενος Δ.Τ.Υ.). 25. Εξέταση της από 01/02/2019 ένστασης της εταιρείας με την επωνυμία «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΕ». (Εισηγητής: κ. Παναγιώτης Κακκανάς αν. προϊστάμενος Δ.Τ.Υ.). 26. Εξέταση της από 19/03/2019 ένστασης της εταιρείας με την επωνυμία «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΕ». (Εισηγητής: κ. Παναγιώτης Κακκανάς αν. προϊστάμενος Δ.Τ.Υ.). 27. Έγκριση πρωτοκόλλων παραλαβής οριστικής παραλαβής υπηρεσιών. (Εισηγήτρια κ. Μαρία Ανδρεοπούλου, Αντιδήμαρχος). 28. Έγκριση της νέας προγραμματικής σύμβασης με το «Δίκτυο για τον πολιτισμό και τον τουρισμό στη Φωκίδα ΔΙΚΤΥΟ ΔΕΛΦΩΝ». (Εισηγητής: κ. Δήμαρχος). 29. Καθορισμός κατηγοριών δικαιούχων και κριτηρίων, για την παραχώρηση οικίας του Δικτύου Κοιν. Κατοικίας του Δήμου Δελφών σε άστεγο δημότη. (Εισηγητής: κ. Αριστείδης Αγγελόπουλος, Αντιδήμαρχος). 30. Έγκριση τέλεσης της καθιερωμένης ετήσιας παραδοσιακής εμποροπανήγυρης, έτους 2019 στην Δ.Κ. Άμφισσας. (Εισηγητής: κ. Αριστείδης Αγγελόπουλος, Αντιδήμαρχος). 31. Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. έτους 2019 του Δημοτικού Ιδρύματος «ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΞΕΝΩΝΑΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ Ο ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ Ι. ΜΑΝΑΙΟΣ». (Eισηγητής κ. Νεκτάριος Μίχος, Αντιδήμαρχος). 32. Έγκριση μίσθωσης δημοτικής έκτασης για κατασκευή αιολικού σταθμού στη θέση Πόρτες Δ.Ε. Δεσφίνας. (Εισηγητής: κ. Νεκτάριος Μίχος, Αντιδήμαρχος). 33. Έγκριση μίσθωσης δημοτικής έκτασης για κατασκευή αιολικού σταθμού στη θέση Στενά Πηγάδια της Δ.Ε. Δεσφίνας. (Εισηγητής: κ. Νεκτάριος Μίχος, Αντιδήμαρχος). 34. Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων στη θέση «Όρμος Ανεμοκάμπι» Δ.Ε. Γαλαξιδίου του Δήμου Δελφών Ν. Φωκίδας της εταιρείας «ΓΑΛΑΞΙΔΙ ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε.», Δ. Δελφών Π.Ε. Φωκίδας. (Εισηγητής: κ. Αθανάσιος Τσονάκας, Αντιδήμαρχος). 35. Έγκριση χορήγησης οικονομικών ενισχύσεων σε αναξιοπαθούσες οικογένειες της ΔΚ Γαλαξιδίου από το Κεφ. Αυτ. Διαχ/σης «Κληροδότημα Ν.ΜΑΜΑ». (Εισηγητής: κ. Αθανάσιος Τσονάκας, Αντιδήμαρχος). 36. Έγκριση χορήγησης έκτακτου οικ. βοηθήματος από το Κεφ. Αυτ. Διαχ/σης «Κληροδότημα Ν.ΜΑΜΑ». (Εισηγητής: κ. Αθανάσιος Τσονάκας, Αντιδήμαρχος). 37. Μετονομασία από «Τμήμα Ένταξης στο Δημοτικό Σχολείο Ιτέας, σε «Τμήμα Ένταξης στο 1 ο Δημοτικό Σχολείο Ιτέας». (Εισηγητής: κ. Αθανάσιος Τσονάκας, Αντιδήμαρχος). 38. Ίδρυση Τμημάτων Ένταξης σε Γυμνάσια της Δ/νσης Δ/θμιας Εκπαίδευσης. (Εισηγητής: κ. Αθανάσιος Τσονάκας, Αντιδήμαρχος). 2

3 39. Αντικατάσταση μέλους Διοικ/κού Συμβουλίου της Δημ. Επιτροπής Παιδείας. (Εισηγητής: κ. Ανάργυρος Ζωμένος, Δ.Σ. και Πρόεδρος ΔΕΠ). 40. Ετήσιος Απολογισμός και Προγραμματισμός του ΦοΔΣΑ Στ.Ελλάδας. (Εισηγητής: κ. Δήμαρχος). 3

4 1. Αναμόρφωση προϋπολογισμού. (Εισηγητής: κ. Δημήτριος Κοϊβαρης, προϊστάμενος Οικ/κών Υπηρεσιών). «. ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ: 07 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 90/2019 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της 07 ης / συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Δελφών ΘΕΜΑ 12 ο (ημερήσιας διάταξης): Αναμόρφωση Προϋπολογισμού οικονομικού έτους Στην Άμφισσα σήμερα, στις , ημέρα Τετάρτη και ώρα 09:30, στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Δελφών (πλατεία Κεχαγιά), συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου μετά από την με αριθμ. πρωτ. 5892/ πρόσκληση του Προέδρου κ. Αναγνωστόπουλου Λουκά, που επιδόθηκε νόμιμα στα μέλη σύμφωνα με το άρθρο 75 Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ.Α/ ). Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (09) μελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω έξι (06) μέλη: ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ 1. Αναγνωστόπουλος Λουκάς, Πρόεδρος 1. Ταγκαλής Παναγιώτης, Αντιπρόεδρος 2. Μίχος Νεκτάριος, Μέλος 2. Σεγδίτσα Πονήρη Χρυσούλα, Μέλος 3. Αγγελόπουλος Αριστείδης, Μέλος 3. Μανανάς Αθανάσιος, Μέλος 4. Τσονάκας Αθανάσιος, Μέλος 5. Ανδρεοπούλου Μαρία, Μέλος 6. Πανάγου Βασίλειος, Μέλος Επίσης παραβρέθηκε και η κ. Αναστασία Παπαδήμα μόνιμη υπάλληλος του Δήμου Δελφών για την τήρηση των πρακτικών. Κατά την συζήτηση των θεμάτων 02, 03, 04, 05, 06 και 07 παραβρέθηκε ο κ. Παναγιώτης Κακκανάς, υπάλληλος του Δήμου Δελφών. Το 8 ο θέμα της ημερήσια διάταξης με τίτλο «Καθορισμός όρων διεξαγωγής διεθνούς διαγωνισμού για την προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών» αποσύρεται. Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το δωδέκατο (12 ο ) θέμα της ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής: 1.Το άρθρο 72 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ.Α/ ). 2.Το άρθρο 8 του Β.Δ. 17-5/ (ΦΕΚ 114/59 τεύχος Α') ορίζονται τα εξής: «1. Διαρκούντος του οικονομικού έτους απαγορεύεται μεταφορά πιστώσεως από κεφαλαίου εις κεφάλαιον και από άρθρου εις άρθρον. 2. Εξαιρετικώς πλην των εν τω προϋπολογισμώ εγγεγραμμένων πιστώσεων δι' εκτέλεσιν έργων, περί ών το άρθρον 161 του δημοτικού και κοινοτικού κώδικος, επιτρέπεται η μεταφορά πιστώσεως ως εκπληρωθέντος του σκοπού ή καταστάντος ανεφίκτου προς επαύξησιν άλλης πιστώσεως αναγεγραμμένης εν τω προϋπολογισμώ του αυτού ή άλλου κεφαλαίου ή προς δημιουργία πιστώσεων δι' εκτάκτους και επειγούσας ανάγκας μη προβλεπομένας εν τω προϋπολογισμώ. 3. Η κατά μεταφοράν διάθεσις των κατά την προηγουμένην παράγραφον πιστώσεων πραγματοποιείται δι' ειδικών αποφάσεων του δημοτικού συμβουλίου εγκρινομένων κατά τας διατάξεις του άρθρου 1 του Ν.Δ. 3777/1957. Αι αποφάσεις δέον να κατονομάζουν τα κεφάλαια και άρθρα, προς αύξησιν των πιστώσεων των οποίων μεταφέρονται τα αναλαμβανόμενα ποσά ή να καθορίζουν τα νέα κεφάλαια και άρθρα, άτινα δέον να δημιουργηθούν οσάκις πρόκειται περί απροόπτου δαπάνης. 4. Προς πρόληψιν ενδεχομένης ανεπαρκείας των πιστώσεων δι' απροόπτους δαπάνας, αναγράφεται εν τω προϋπολογισμώ του δήμου πίστωσις υπό ίδιον κεφάλαιον υπό τίτλον «Αποθεματικόν» και άρθρον υπό τον τίτλον «Ποσόν διαθέσιμον προς αναπλήρωσιν των πιστώσεων, αίτινες ήθελον ευρεθή εν ανεπαρκεία, ως και δι' εκτάκτους και επειγούσας ανάγκας μη προβλεπομένας εν τω προϋπολογισμώ». 4

5 5. Δια την πληρεστέραν από πλευράς λογιστικής τάξεως παρακολούθησιν και εμφάνισιν της κινήσεως των δια μεταφοράς πραγματοποιουμένων κατά την παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου αυξομειώσεων των πιστώσεων, η μεταφορά τούτων ενεργείται μέσω του εν τη παραγράφω 4 του παρόντος προβλεπομένου Κεφαλαίου του προϋπολογισμού». 3.Την παρ 5 του άρθρου 23 του Ν. 3536/07, σύμφωνα με την οποία στον Γενικό Γραμματέα της Περιφέρειας υποβάλλονται για έλεγχο νομιμότητας οι αποφάσεις των δημοτικών ή κοινοτικών συμβουλίων που αφορούν αναμορφώσεις των προϋπολογισμών των Ο.Τ.Α., συνοδευόμενες από τις εισηγήσεις των αρμόδιων υπηρεσιών. Η προθεσμία του δεύτερου εδαφίου της παρ. 1 του άρθρου 149 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του ν. 3463/2006, στην περίπτωση αυτή, ορίζεται σε δέκα ημέρες. Τα αρμόδια όργανα που ενεργούν κατά παράβαση των διατάξεων του πρώτου εδαφίου της παρούσας παραγράφου υπέχουν, ανεξάρτητα από τυχόν ποινική ευθύνη, πειθαρχική και αστική ευθύνη κατά τις διατάξεις των άρθρων 141, 142 και 143 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του ν. 3463/ Σύμφωνα με το Υπουργείο Εσωτερικών η αναμόρφωση του προϋπολογισμού αποτελεί κατ ουσίαν τροποποίηση της απόφασης με την οποία ψηφίστηκε αυτός. Άρα, για την έκδοση της τροποποιητικής του προϋπολογισμού απόφασης, απαιτείται η τήρηση του ίδιου τύπου και διαδικασίας, όπως ορίζεται στην κείμενη νομοθεσία (ΥΠ.ΕΣ / ). Σύμφωνα πάντα με το ίδιο έγγραφο, με τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 23 του ν. 3536/2007 ο νομοθέτης θέλει να ρυθμίσει ένα επιμέρους ζήτημα με τρόπο διαφορετικό από τα εν γένει ισχύοντα- και δη την προθεσμία εντός της οποίας η εποπτεύουσα αρχή ολοκληρώνει τον έλεγχο νομιμότητας της απόφασης αναμόρφωσης. Από το παραπάνω έγγραφο συνάγεται ότι εκτός από την εισήγηση των αρμόδιων υπηρεσιών απαιτείται και η τήρηση του ίδιου τύπου και διαδικασίας, όπως ορίζεται στην κείμενη νομοθεσία, για τον προϋπολογισμό. 5.Με το Ν. 4172/2013 ορίζεται ότι η εκτελεστική επιτροπή και η επιτροπή διαβούλευσης διατυπώνουν τη γνώμη τους μόνο κατά το στάδιο κατάρτισης του προϋπολογισμού και δεν απαιτείται εκ νέου γνωμοδότησή τους για όποιες αναμορφώσεις του ακολουθήσουν (παρ 5 άρθρο 77 Ν. 4172/2013). Υπενθυμίζεται ότι η εκτελεστική επιτροπή, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της που αφορούν την προετοιμασία κατάρτισης του προϋπολογισμού, καταθέτει το προσχέδιο αυτού στην οικονομική επιτροπή. Για τη σύνταξη του προσχεδίου, η εκτελεστική επιτροπή συγκεντρώνει και αξιολογεί τυχόν προτάσεις των υπηρεσιών του δήμου, καθώς και της επιτροπής διαβούλευσης, εφόσον αυτή υπάρχει. Εάν το προσχέδιο δεν καταρτιστεί ή δεν υποβληθεί εμπρόθεσμα στην οικονομική επιτροπή, τότε καταρτίζεται από αυτήν. (παρ 5 άρθρο 77 Ν. 4172/2013). Συνεπώς, σύμφωνα με το έγγραφο του ΥΠ.ΕΣ / , εκτός των ρητά εξαιρουμένων διαδικασιών της διατύπωσης γνώμης από την εκτελεστική επιτροπή και την επιτροπή διαβούλευσης, με το ν. 4172/2013, οι υπόλοιπες ενέργειες αναμόρφωσης του προϋπολογισμού, ακολουθούν την τήρηση του ίδιου τύπου και διαδικασίας με τη ψήφιση του προϋπολογισμού. 6.Εχουν προκύψει επείγουσες ανάγκες (πλην έργων) οι οποίες δεν είχαν προβλεφθεί στον προϋπολογισμό του Δήμου Δελφών του τρέχοντος έτους παρίσταται ανάγκη δημιουργίας πιστώσεων για την κάλυψη των αναγκών αυτών. Προκειμένου να γίνει αυτό πρέπει να προηγηθεί η μεταφορά πιστώσεων, από συγκεκριμένους Κ.Α. του προϋπολογισμού του τρέχοντος έτους στους οποίους αυτές είναι εγγεγραμμένες, στο αποθεματικό κεφάλαιο του Δημοτικού προϋπολογισμού και στη συνέχεια μεταφορά από το αποθεματικό κεφάλαιο του Δημοτικού προϋπολογισμού για τη δημιουργία των καινούριων πιστώσεων, σύμφωνα με την εισήγηση της Διεύθυνσης Οικονομικής Επιτροπής. 7.Τον Προϋπολογισμό του Δήμου Δελφών, οικονομικού έτους 2019, ο οποίος ψηφίστηκε με την αριθμ. αριθμ. 01/01/ (ΑΔΑ 682ΩΩ9Θ-5ΧΤ) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δελφών, η οποία επικαιροποιήθηκε με την αριθμ. πρωτ. 130/13130/ (ΑΔΑ 6Η9ΓΟΡ10-ΒΜΑ) απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας Στερεάς Ελλάδας, Τμήμα Διοικητικό Οικονομικό Νομού Φωκίδας. Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη τα παραπάνω: Αποφασίζει ομόφωνα 1.Την κατάρτιση του σχεδίου αναμόρφωσης του προϋπολογισμού έτους 2019 του Δήμου Δελφών ως εξής: 5

6 6

7 ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΕ ΕΙΚΟΝΑ ΑΥΞΟΜΕΙΩΣΗΣ Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. έτους 2019 Α/ΑΚ.Α. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Κ.Α. ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΝΤΑ ΠΡΟ ΜΕΤΑΒ. ΠΟΣΩΝ Κ.Α. ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΝΤΑ ΜΕ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΡΕΧΟΥΣΑΣ ΑΝΑΜ/ΣΗΣ ΤΡΕΧ. 1 ΑΥΞΗΣΕΙΣ ΕΣΟΔΩΝ Χρηματοδότηση του Δήμου στα πλαίσια της υλοποίησης της Δημόσιας , , ,82 Πρόσκλησης 1/2017 του ΟΑΕΔ περί Κοινωφελούς Εργασίας Επιβολή ποινικών ρητρών για το έργο ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟΥ 0, , ,33 ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΙΡΡΑΣ Κράτηση 0,07% υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων 0, , , Χαρτόσημο και ΟΓΑ χαρτοσήμου επί της κράτησης 0,07% υπέρ της Ενιαίας 0,00 90,00 90,00 Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων ΠΟΣΟ ΕΣΟΔΩΝ ,85 ΠΟΣΟ ΕΞΟΔΩΝ 2 ΑΥΞΗΣΕΙΣ ΕΞΟΔΩΝ Λειτουργία συστήματος τηλεειδοποίησης σε περίπτωση μείωσης τάσης στο 0, , ,00 Κλειστό Γυμναστήριο "Χριστολιάς Καμπεράκης" Αλλαγή πινακίδων κυκλοφορίας οχημάτων 1.000,00 150, , Συνδρομές σε εφημερίδες και περιοδικά 6.000,00 300, , Προμήθεια ψηφοδελτίων των Δημοτικών Εκλογών για 15 Κοινότητες κάτω των 300 0, , ,00 κατοίκων Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό , , , Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος γήπεδα και παιδικές χαρές , , , Λοιπά τέλη κυκλοφορίας 700,00 392, , Εκχιονισμοί Δημοτικής Ενότητας Καλλιέων 9.000, , , Εκχιονισμοί Δημοτικής Ενότητας Γραβιάς 9.000,00 500, , Συντήρηση αγροτικών δρόμων Δ.Ε. Ιτέας 0, , , Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά , , ,76 7

8 και ειδικά τακτικά επιδόματα) Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά , , ,69 και ειδικά τακτικά επιδόματα)-πρόσκληση 1/2017 του ΟΑΕΔ περί Κοινωφελούς Εργασίας Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΤΕΑΔΥ 5.612,40 677, , Εργοδοτικές εισφορές υπέρ Συντάξεως 0824 (Ε.Φ.Κ.Α , , , Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΤΣΜΕΔΕ 2.902,20 741, , Εργοδοτικές εισφορές υπέρ Υγειον. Περίθαλψης 0,00 918,36 918, Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού (Κοινωφελής Εργασία) , , , Συντήρηση κι επισκευή Η/Μ εξοπλισμού κι εγκαταστάσεων 9.500, , , Απόδοση κράτησης 0,07% υπέρ της Ε.Ε.Α.ΔΗ.ΣΥ.(Ν. 4605/2019) 0, , , Απόδοση Χαρτοσήμου και ΟΓΑ χαρτοσήμου επί της κράτησης 0,07% υπέρ της 0,00 90,00 90,00 Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (Ν. 4605/2019) ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΒΛΑΣΤΗΣΗΣ ΔΕ ΓΡΑΒΙΑΣ (ΣΑΤΑ , , ,20 ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ) ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΛΥΜΑΤΩΝ ΚΙΡΡΑΣ-ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ 0, , ,74 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΙΤΕΑΣ (ΥΠΟΕΡΓΟ 1- ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΙΡΡΑΣ(Ε.Π.ΠΕΡ.Α.Α.) Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων (Π.Ο.Ε.) , , ,89 3 ΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΞΟΔΩΝ ΠΟΣΟ ΕΣΟΔΩΝ ΠΟΣΟ ΕΞΟΔΩΝ , Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων 7.500, , , Συντήρηση & επισκευή λοιπών κτιρίων 3.500, ,00 0, Συντήρηση λοιπών κτιρίων 3.000, ,00 0, Προμήθεια υλικών απόσμησης κάδων απορριμμάτων 3.500,00-392, ,00 8

9 Εργασίες συντήρησης διαγραμμίσεων οδών ΔΕ Γραβιάς-Παρνασσού-Καλλιέων 3.000, ,00 0, Εργασίες συντήρησης διαγραμμίσεων οδών ΔΕ Άμφισσας και ΔΕ Ιτέας 3.000, ,00 0, Εκχιονισμοί Δημοτικής Ενότητας Παρνασσού 9.000, , , Συντήρηση αγροτικών δρόμων Δ.Ε. Γραβιάς , , , Συντήρηση υδραυλάκων Δ.Ε. Δελφών 1.000, ,00 0, Συντήρηση υδραυλάκων Δ.Ε. Γαλαξιδίου 1.000, ,00 0, Πρόληψη και καταπολέμηση ασθενειών φοινίκων , , , Πρόληψη και καταπολέμηση κάμπιας του πεύκου (Τhaumetopoea pityocampa) , , , Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά , , ,56 και ειδικά τακτικά επιδόματα) Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΤΥΔΚΥ (ΕΦΚΑ) 7.726,92-37, , Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΙΚΑ ΕΦΚΑ , , , Καθαιρέσεις κτιρίων 3.000, ,00 0, Μισθώματα φορέων οχημάτων 8.000, , , Αμμοβολές κτιρίων κι εγκαταστάσεων (ΑΜΜΟΒΟΛΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ) 3.000, ,00 0,00 4 ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟΥ ΠΟΣΟ ΕΣΟΔΩΝ ΠΟΣΟ ΕΞΟΔΩΝ , ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ , , ,89 ΠΟΣΟ ΕΣΟΔΩΝ ΠΟΣΟ ΕΞΟΔΩΝ ,83 ΣΥΝΟΛΑ ΤΡΕΧΟΥΣΑΣ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΣΟΔΩΝ: ,85 ΕΞΟΔΩΝ: ,85 9

10 2.Η παρούσα υποβάλλεται στο Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Δελφών για την λήψη σχετικής απόφασης. Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 90/ «. ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ: 08 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 103/2019 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της 08 ης / συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Δελφών ΘΕΜΑ 06 ο (ημερήσιας διάταξης): Αναμόρφωση Προϋπολογισμού οικονομικού έτους Στην Άμφισσα σήμερα, στις , ημέρα Τετάρτη και ώρα 09:30, στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Δελφών (πλατεία Κεχαγιά), συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου μετά από την με αριθμ. πρωτ. 6858/ πρόσκληση του Προέδρου κ. Αναγνωστόπουλου Λουκά, που επιδόθηκε νόμιμα στα μέλη σύμφωνα με το άρθρο 75 Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ.Α/ ). Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (09) μελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω πέντε (05) μέλη: ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ 1. Αναγνωστόπουλος Λουκάς, Πρόεδρος 1. Ανδρεοπούλου Μαρία, Μέλος 2. Ταγκαλής Παναγιώτης, Αντιπρόεδρος 2. Τσονάκας Αθανάσιος, Μέλος 3. Μίχος Νεκτάριος, Μέλος 3. Σεγδίτσα Πονήρη Χρυσούλα, Μέλος 4. Αγγελόπουλος Αριστείδης, Μέλος 4. Μανανάς Αθανάσιος, Μέλος 5. Πανάγου Βασίλειος, Μέλος Επίσης παραβρέθηκε και η κ. Αναστασία Παπαδήμα μόνιμη υπάλληλος του Δήμου Δελφών για την τήρηση των πρακτικών. Κατά την συζήτηση των θεμάτων 01, 02 και 03 παραβρέθηκε η κ. Σπυριδούλα Λαχανά, υπάλληλος του Δήμου Δελφών. Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το έκτο (06 ο ) θέμα της ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής: 1.Το άρθρο 72 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ.Α/ ). 2.Το άρθρο 8 του Β.Δ. 17-5/ (ΦΕΚ 114/59 τεύχος Α') ορίζονται τα εξής: «1. Διαρκούντος του οικονομικού έτους απαγορεύεται μεταφορά πιστώσεως από κεφαλαίου εις κεφάλαιον και από άρθρου εις άρθρον. 2. Εξαιρετικώς πλην των εν τω προϋπολογισμώ εγγεγραμμένων πιστώσεων δι' εκτέλεσιν έργων, περί ών το άρθρον 161 του δημοτικού και κοινοτικού κώδικος, επιτρέπεται η μεταφορά πιστώσεως ως εκπληρωθέντος του σκοπού ή καταστάντος ανεφίκτου προς επαύξησιν άλλης πιστώσεως αναγεγραμμένης εν τω προϋπολογισμώ του αυτού ή άλλου κεφαλαίου ή προς δημιουργία πιστώσεων δι' εκτάκτους και επειγούσας ανάγκας μη προβλεπομένας εν τω προϋπολογισμώ. 3. Η κατά μεταφοράν διάθεσις των κατά την προηγουμένην παράγραφον πιστώσεων πραγματοποιείται δι' ειδικών αποφάσεων του δημοτικού συμβουλίου εγκρινομένων κατά τας διατάξεις του άρθρου 1 του Ν.Δ. 3777/1957. Αι αποφάσεις δέον να κατονομάζουν τα κεφάλαια και άρθρα, προς αύξησιν των πιστώσεων των οποίων μεταφέρονται τα αναλαμβανόμενα ποσά ή να καθορίζουν τα νέα κεφάλαια και άρθρα, άτινα δέον να δημιουργηθούν οσάκις πρόκειται περί απροόπτου δαπάνης. 4. Προς πρόληψιν ενδεχομένης ανεπαρκείας των πιστώσεων δι' απροόπτους δαπάνας, αναγράφεται εν τω προϋπολογισμώ του δήμου πίστωσις υπό ίδιον κεφάλαιον υπό 10

11 τίτλον «Αποθεματικόν» και άρθρον υπό τον τίτλον «Ποσόν διαθέσιμον προς αναπλήρωσιν των πιστώσεων, αίτινες ήθελον ευρεθή εν ανεπαρκεία, ως και δι' εκτάκτους και επειγούσας ανάγκας μη προβλεπομένας εν τω προϋπολογισμώ». 5. Δια την πληρεστέραν από πλευράς λογιστικής τάξεως παρακολούθησιν και εμφάνισιν της κινήσεως των δια μεταφοράς πραγματοποιουμένων κατά την παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου αυξομειώσεων των πιστώσεων, η μεταφορά τούτων ενεργείται μέσω του εν τη παραγράφω 4 του παρόντος προβλεπομένου Κεφαλαίου του προϋπολογισμού». 3.Την παρ 5 του άρθρου 23 του Ν. 3536/07, σύμφωνα με την οποία στον Γενικό Γραμματέα της Περιφέρειας υποβάλλονται για έλεγχο νομιμότητας οι αποφάσεις των δημοτικών ή κοινοτικών συμβουλίων που αφορούν αναμορφώσεις των προϋπολογισμών των Ο.Τ.Α., συνοδευόμενες από τις εισηγήσεις των αρμόδιων υπηρεσιών. Η προθεσμία του δεύτερου εδαφίου της παρ. 1 του άρθρου 149 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του ν. 3463/2006, στην περίπτωση αυτή, ορίζεται σε δέκα ημέρες. Τα αρμόδια όργανα που ενεργούν κατά παράβαση των διατάξεων του πρώτου εδαφίου της παρούσας παραγράφου υπέχουν, ανεξάρτητα από τυχόν ποινική ευθύνη, πειθαρχική και αστική ευθύνη κατά τις διατάξεις των άρθρων 141, 142 και 143 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του ν. 3463/ Σύμφωνα με το Υπουργείο Εσωτερικών η αναμόρφωση του προϋπολογισμού αποτελεί κατ ουσίαν τροποποίηση της απόφασης με την οποία ψηφίστηκε αυτός. Άρα, για την έκδοση της τροποποιητικής του προϋπολογισμού απόφασης, απαιτείται η τήρηση του ίδιου τύπου και διαδικασίας, όπως ορίζεται στην κείμενη νομοθεσία (ΥΠ.ΕΣ / ). Σύμφωνα πάντα με το ίδιο έγγραφο, με τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 23 του ν. 3536/2007 ο νομοθέτης θέλει να ρυθμίσει ένα επιμέρους ζήτημα με τρόπο διαφορετικό από τα εν γένει ισχύοντα- και δη την προθεσμία εντός της οποίας η εποπτεύουσα αρχή ολοκληρώνει τον έλεγχο νομιμότητας της απόφασης αναμόρφωσης. Από το παραπάνω έγγραφο συνάγεται ότι εκτός από την εισήγηση των αρμόδιων υπηρεσιών απαιτείται και η τήρηση του ίδιου τύπου και διαδικασίας, όπως ορίζεται στην κείμενη νομοθεσία, για τον προϋπολογισμό. 5.Με το Ν. 4172/2013 ορίζεται ότι η εκτελεστική επιτροπή και η επιτροπή διαβούλευσης διατυπώνουν τη γνώμη τους μόνο κατά το στάδιο κατάρτισης του προϋπολογισμού και δεν απαιτείται εκ νέου γνωμοδότησή τους για όποιες αναμορφώσεις του ακολουθήσουν (παρ 5 άρθρο 77 Ν. 4172/2013). Υπενθυμίζεται ότι η εκτελεστική επιτροπή, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της που αφορούν την προετοιμασία κατάρτισης του προϋπολογισμού, καταθέτει το προσχέδιο αυτού στην οικονομική επιτροπή. Για τη σύνταξη του προσχεδίου, η εκτελεστική επιτροπή συγκεντρώνει και αξιολογεί τυχόν προτάσεις των υπηρεσιών του δήμου, καθώς και της επιτροπής διαβούλευσης, εφόσον αυτή υπάρχει. Εάν το προσχέδιο δεν καταρτιστεί ή δεν υποβληθεί εμπρόθεσμα στην οικονομική επιτροπή, τότε καταρτίζεται από αυτήν. (παρ 5 άρθρο 77 Ν. 4172/2013). Συνεπώς, σύμφωνα με το έγγραφο του ΥΠ.ΕΣ / , εκτός των ρητά εξαιρουμένων διαδικασιών της διατύπωσης γνώμης από την εκτελεστική επιτροπή και την επιτροπή διαβούλευσης, με το ν. 4172/2013, οι υπόλοιπες ενέργειες αναμόρφωσης του προϋπολογισμού, ακολουθούν την τήρηση του ίδιου τύπου και διαδικασίας με τη ψήφιση του προϋπολογισμού. 6.Εχουν προκύψει επείγουσες ανάγκες (πλην έργων) οι οποίες δεν είχαν προβλεφθεί στον προϋπολογισμό του Δήμου Δελφών του τρέχοντος έτους παρίσταται ανάγκη δημιουργίας πιστώσεων για την κάλυψη των αναγκών αυτών. Προκειμένου να γίνει αυτό πρέπει να προηγηθεί η μεταφορά πιστώσεων, από συγκεκριμένους Κ.Α. του προϋπολογισμού του τρέχοντος έτους στους οποίους αυτές είναι εγγεγραμμένες, στο αποθεματικό κεφάλαιο του Δημοτικού προϋπολογισμού και στη συνέχεια μεταφορά από το αποθεματικό κεφάλαιο του Δημοτικού προϋπολογισμού για τη δημιουργία των καινούριων πιστώσεων, σύμφωνα με την εισήγηση της Διεύθυνσης Οικονομικής Επιτροπής. 7.Τον Προϋπολογισμό του Δήμου Δελφών, οικονομικού έτους 2019, ο οποίος ψηφίστηκε με την αριθμ. αριθμ. 01/01/ (ΑΔΑ 682ΩΩ9Θ-5ΧΤ) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δελφών, η οποία επικαιροποιήθηκε με την αριθμ. πρωτ. 130/13130/ (ΑΔΑ 6Η9ΓΟΡ10-ΒΜΑ) απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας Στερεάς Ελλάδας, Τμήμα Διοικητικό Οικονομικό Νομού Φωκίδας. Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη τα παραπάνω: Αποφασίζει κατά πλειοψηφία 11

12 (ο κ. Παναγιώτης Ταγκαλής δήλωσε παρών) 1.Την κατάρτιση του σχεδίου αναμόρφωσης του προϋπολογισμού έτους 2019 του Δήμου Δελφών ως εξής: 12

13 ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΕ ΕΙΚΟΝΑ ΑΥΞΟΜΕΙΩΣΗΣ Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. έτους 2019 (Δ/νση Περιβάλλοντος) Α/ΑΚ.Α. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Κ.Α. ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΝΤΑ ΠΡΟ ΜΕΤΑΒ. ΠΟΣΩΝ Κ.Α. ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΝΤΑ ΜΕ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΡΕΧΟΥΣΑΣ ΑΝΑΜ/ΣΗΣ ΤΡΕΧ. ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ 1 ΑΥΞΗΣΕΙΣ ΕΞΟΔΩΝ Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων Δ.Ε. 'Άμφισσας 600,00 50,00 650, Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων Δ.Ε. Άμφισσας 800,00 50,00 850, Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων Δ.Ε. Άμφισσας 6.000,00 590, , Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων Δ.Ε. Καλλιέων 3.000, , , Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων Δ.Ε. Άμφισσας 6.000, , , Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων Δ.Ε. Καλλιέων 1.000, , , Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων Δ.Ε. Γραβιάς 0,00 900,00 900, Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων Δ.Ε. Ιτέας 0, , , Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων Δ.Ε. Καλλιέων 0,00 510,00 510, Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων Δ.Ε. Παρνασσού 0, , , Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων Δ.Ε. Άμφισσας 3.000,00 500, , Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων Δ.Ε. Καλλιέων 4.000, , , Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων Δ.Ε. Παρνασσού 1.000, , , Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων Δ.Ε. Άμφισσας 3.000, , , Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων Δ.Ε.Δεσφίνας 1.000,00 700, , Προμήθεια ανταλλακτικών μεταφορικών μέσων Δ.Ε Άμφισσας 5.000, , , Προμήθεια ανταλλακτικών μεταφορικών μέσων Δ.Ε Ιτέας 2.000, , ,00 13

14 2 ΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΞΟΔΩΝ ΠΟΣΟ ΕΣΟΔΩΝ ΠΟΣΟ ΕΞΟΔΩΝ , Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων Δ.Ε. Γαλαξιδίου 600,00-600,00 0, Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων Δ.Ε. Δελφών 600,00-600,00 0, Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων Δ.Ε. Δεσφίνας 500,00-500,00 0, Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων Δ.Ε. Ιτέας 700,00-700,00 0, Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων Δ.Ε. Γαλαξιδίου 800,00-800,00 0, Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων Δ.Ε. Δελφών 500,00-500,00 0, Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων Δ.Ε. Δεσφίνας 700,00-700,00 0, Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων Δ.Ε. Γαλαξιδίου 6.000, , , Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων Δ.Ε. Γραβιάς 1.000,00-800,00 200, Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων Δ.Ε. Δελφών 2.000,00-920, , Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων Δ.Ε. Δεσφίνας 2.000,00-350, , Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων Δ.Ε. Ιτέας 3.000, ,00 200, Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων Δ.Ε. Παρνασσού 2.500,00-130, , Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων Δ.Ε. Γαλαξιδίου 5.000, , , Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων Δ.Ε. Γραβιάς 1.000,00-670,00 330, Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων Δ.Ε. Ιτέας 1.200,00-600,00 600, Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων Δ.Ε. Γραβιάς 3.000, , , Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων Δ.Ε. Δελφών 1.000, ,00 0, Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων Δ.Ε. Δεσφίνας 3.000, ,00 0, Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων Δ.Ε. Γαλαξιδίου 1.000, ,00 0,00 14

15 Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων Δ.Ε. Ιτέας 800,00-800,00 0, Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων Δ.Ε. Γραβιάς 1.000, ,00 0, Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων Δ.Ε. Γαλαξιδίου 1.000, ,00 0, Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων Δ.Ε. Γραβιάς 1.000, ,00 0, Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων Δ.Ε.Γραβιάς 1.000, ,00 0, Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων Δ.Ε.Δελφών 1.000,00-570,00 430, Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων Δ.Ε.Καλλιέων 1.000, ,00 0, Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων Δ.Ε.Παρνασσού 1.000, ,00 0, Προμήθεια ανταλλακτικών μεταφορικών μέσων Δ.Ε Γαλαξιδίου 1.000, ,00 0, Προμήθεια ανταλλακτικών μεταφορικών μέσων Δ.Ε Γραβιάς 1.000, ,00 0, Προμήθεια ανταλλακτικών μεταφορικών μέσων Δ.Ε Δεσφίνας 3.000, , , Προμήθεια ανταλλακτικών μεταφορικών μέσων Δ.Ε Καλλιέων 2.000, ,00 0, Προμήθεια ανταλλακτικών μεταφορικών μέσων Δ.Ε Παρνασσού 2.000, ,00 0,00 ΠΟΣΟ ΕΣΟΔΩΝ ΠΟΣΟ ΕΞΟΔΩΝ ,00 ΣΥΝΟΛΑ ΤΡΕΧΟΥΣΑΣ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΣΟΔΩΝ: ΕΞΟΔΩΝ: 0,00 : ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ : ,89 15

16 ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΕ ΕΙΚΟΝΑ ΑΥΞΟΜΕΙΩΣΗΣ Αναμόρφωση προυπολογισμού οικ. έτους 2019 ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟ ΤΗΣ ΤΡΕΧΟΥΣΑΣ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ : ,89 Α/Α Κ.Α. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Κ.Α. ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΝΤΑ ΠΡΟ ΜΕΤΑΒ. ΠΟΣΩΝ Κ.Α. ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΝΤΑ ΜΕ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΡΕΧΟΥΣΑΣ ΑΝΑΜ/ΣΗΣ ΤΡΕΧ. ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ 1 ΑΥΞΗΣΕΙΣ ΕΣΟΔΩΝ Επιστροφές προνοιακών επιδομάτων 1.000, , ,94 2 ΑΥΞΗΣΕΙΣ ΕΞΟΔΩΝ ΠΟΣΟ ΕΣΟΔΩΝ 9.495,94 ΠΟΣΟ ΕΞΟΔΩΝ Κινητή Τηλεφωνία 7.776, , , Συντήρηση Ευρυζωνικών εγκαταστάσεων 2.000, , , Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων 2.000, , , Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό , , , Έξοδα κηδείας αποβιούντων υπαλλήλων (άρθρο 112 Ν 118/81) 0, , , Ειδική επανασπορά γηπέδου Άμφισσας 0, , , Ειδική επανασπορά γηπέδου Πολυδρόσου 0, , , Ειδική επανασπορά γηπέδου Γραβιάς 0, , , Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων , , , Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό , , , Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για λοιπές ανάγκες , , , Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων , , ,03 16

17 Συντήρηση υδραυλάκων Δ.Ε. Γραβιάς 1.000, , , Εργασίες διευθέτησης ομβρίων υδάτων Αμφισσας,Γραβιάς, Καλλιέων, 2.000, , ,00 Παρνασσού Εργασίες διευθέτησης ομβρίων υδάτων Γαλαξιδίου, Δελφών, Δεσφίνας, Ιτέας 2.000, , , Συντήρηση αστικού εξοπλισμού 0, , , Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων , , , Τοποθέτηση, επισκευή και συντήρηση συστημάτων αυτόματου ποτίσματος 9.000, , ,00 Δημοτικών Χώρων Άμφισσας, Ιτέας, Γαλαξιδίου Τοποθέτηση, επισκευή και συντήρηση συστημάτων αυτόματου ποτίσματος 3.000, , ,00 Δημοτικών Χώρων Γραβιάς, Παρνασσού Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων , , , Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων 1.800,00 562, , Τοποθέτηση-συντήρηση-επισκευή συστημάτων θέρμανσης-ψύξης 5.000, , , Επισκευή - Αντικατάσταση περιφράξεων Δ.Ε. Ιτέας για τις ανάγκες της Δ/νσης 2.000, , ,00 Περιβάλλοντος & Π.Π Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων , , , Προμήθεια και συντήρηση συστημάτων ασφαλείας και καμερών στα μουσεία 0, , , ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΒΛΑΣΤΗΣΗΣ ΔΕ ΔΕΛΦΩΝ (ΣΑΤΑ 2014-ΠΟΛΙΤΙΚΗ 0, , ,20 ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ) ΠΟΣΟ ΕΣΟΔΩΝ ΠΟΣΟ ΕΞΟΔΩΝ ,39 3 ΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΞΟΔΩΝ Χημική ανάλυση νερού κολυμβητηρίου & ακτών 2.000, ,00 0, Συντήρηση κλειστών γυμναστηρίων και κολυμβητηρίου 3.000, , , Βελτίωση στεγών δημοτικών κτιρίων 4.500, ,00 0, Συντήρηση και επισκευή παιδικών χαρών 2.500, ,00 0,00 17

18 Συντήρηση και αναγόμωση πυροσβεστήρων 3.500, ,00 500, Ειδική επανασπορά γηπέδου Γραβιάς-Πολυδρόσου , ,00 0, Τοποθέτηση, επισκευή και συντήρηση συστημάτων αυτόματου ποτίσματος 3.000, ,00 0,00 γηπέδου Πολυδρόσου Τοποθέτηση, επισκευή και συντήρηση συστημάτων αυτόματου ποτίσματος 3.000, ,00 0,00 γηπέδου Γραβιάς Τοποθέτηση, επισκευή και συντήρηση συστημάτων αυτόματου ποτίσματος 3.000, ,00 0,00 γηπέδου Ιτέας Τοποθέτηση, επισκευή και συντήρηση συστημάτων αυτόματου ποτίσματος 3.000, ,00 0,00 γηπέδου Άμφισσας Συντήρηση Δημοτικού Κολυμβητηρίου Ιτέας 8.000, , , Συντήρηση και επισκευή οργάνων παιδικών χαρών 3.000, ,00 0, Ειδική επανασπορά γηπέδου Άμφισσας-Ιτέας , , , Συντήρηση Συστημάτων ασφάλειας και τοποθέτηση καμερών στα μουσεία 2.500, ,00 0, Συντήρηση αγροτικών δρόμων Δ.Ε. Γραβιάς 7.500, ,00 0, Συντήρηση υδροστομίων και κρουνών 1.000, ,00 0, Πρόληψη και καταπολέμηση κάμπιας του πεύκου (Τhaumetopoea pityocampa) , ,00 0, Τοποθέτηση, επισκευή και συντήρηση συστημάτων αυτόματου ποτίσματος 3.000, ,00 0,00 Δημοτικών Χώρων ΔΕ 'Άμφισσας Καθαρισμοί ιδιωτικών οικοπέδων Δ.Ε. Ιτέας (άρθρο 94 παρ.1 αριθμ , ,00 0,00 Ν.3852/ Καθαρισμοί ιδιωτικών οικοπέδων Δ.Ε. Άμφισσας (άρθρο 94 παρ.1 αριθμ , ,00 0,00 Ν.3852/2010) Καθαρισμοί ιδιωτικών οικοπέδων Δ.Ε. Γαλαξιδίου (άρθρο 94 παρ.1 αριθμ , ,00 0,00 Ν.3852/ Καθαρισμοί ιδιωτικών οικοπέδων Δ.Ε. Δελφών (άρθρο 94 παρ.1 αριθμ , ,00 0,00 Ν.3852/2010) 18

19 Επισκευή κιγκλιδωμάτων και πορτών 2.000, ,00 0, Επισκευή - Αντικατάσταση περιφράξεων Δ.Ε. Άμφισσας για τις ανάγκες της 2.000, ,00 0,00 Δ/νσης Περιβάλλοντος & Π.Π Επισκευή-Αντικατάσταση περιφράξεων Δ.Ε. Γαλαξιδίου-Δελφών για τις 2.000, ,00 0,00 ανάγκες της Δ/νσης Περιβάλλοντος & Π.Π Επισκευή-Αντικατάσταση περιφράξεων Δ.Ε. Δεσφίνας για τις ανάγκες της 2.000, ,00 0,00 Δ/νσης Περιβάλλοντος & Π.Π Επισκευή-Αντικατάσταση περιφράξεων Δ.Ε. Παρνασσού για τις ανάγκες της 2.000, ,00 0,00 Δ/νσης Περιβάλλοντος & Π.Π. ΠΟΣΟ ΕΣΟΔΩΝ ΠΟΣΟ ΕΞΟΔΩΝ ,00 4 ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟΥ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ , , ,44 ΠΟΣΟ ΕΣΟΔΩΝ ΠΟΣΟ ΕΞΟΔΩΝ ,45 2.Η παρούσα υποβάλλεται στο Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Δελφών για την λήψη σχετικής απόφασης. Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 103/

20 2. Τροποποίηση (3 η ) Τ.Π. με ταυτόχρονη αναμόρφωση προϋπολογισμού. (Εισάγεται από την Εκτελεστική Επιτροπή, εισηγητής: κ. Δήμαρχος). 20

21 3. Συμμετοχή του Δήμου Δελφών Στο Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα του Ταμείου Παρακαταθηκών & Δανείων : "Επιχορήγηση μελετών ωρίμανσης έργων των ΟΤΑ" Β Δράση. (Εισηγητής: κ. Δήμαρχος). ΕΙΣΗΓΗΣΗ Σχετ: Η αριθ. πρωτ / πρόσκληση υποβολής προτάσεων στο χρηματοδοτικό πρόγραμμα: "Επιχορήγηση μελετών ωρίμανσης έργων των ΟΤΑ" Β Δράση Σε συνέχεια της ανωτέρω σχετικής πρόσκλησης παρακαλώ όπως μεριμνήσετε για την λήψη απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου για τη συμμετοχή του Δήμου Δελφών στο Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα του Ταμείου Παρακαταθηκών & Δανείων, με ανώτατο ποσό χρηματοδότησης Η πρόταση που θα υποβληθεί θα έχει τίτλο "Το έπος της Εθνικής Αντίστασης" με δύο υποέργα: 1. "Ορισμός Τεχνικού Συμβούλου - Ενέργειες ωρίμανσης υποβολής πρότασης στο Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα του Ταμείου Παρακαταθηκών & Δανείων", προϋπολογισμού Μελέτη "Το έπος της Εθνικής Αντίστασης", προϋπολογισμού

22 4. Έγκριση πρόσληψης έκτακτου προσωπικού 2μηνης διάρκειας. (Εισηγήτρια: κ. Κυριακή Μιχαλοπούλου, προϊσταμένη Διοικ/κών Υπηρεσιών). ΕΙΣΗΓΗΣΗ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του άρθρου 206 του Ν. 3584/2007 «Κώδικας κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων» (ΦΕΚ 143/Α / ) περί πρόσληψης προσωπικού για κατεπείγουσες εποχικές ή πρόσκαιρες ανάγκες ΟΤΑ. 2. Το με αριθμ. πρωτ. 3955/ (ΑΔΑ:6Μ5Δ465ΧΘ7-3Χ7) έγγραφο-εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών που μας ενημερώνει για τον Προγραμματισμό προσλήψεων έκτακτου προσωπικού έτους 2019 με συμβάσεις Ι.Δ.Ο.Χ. και Συμβάσεις Μίσθωσης Έργου. 3. Το γεγονός ότι οι Ο.Τ.Α σύμφωνα με το ανωτέρω έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών, μπορούν να προβαίνουν στην πρόσληψη προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ή τη σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου, για την κάλυψη εποχικών, παροδικών ή πρόσκαιρων αναγκών, για την πραγματοποίηση συγκεκριμένων έργων, καθώς και στο πλαίσιο υλοποίησης προγραμμάτων. 4. Το γεγονός ότι μέχρι σήμερα το αίτημά μας για την έγκριση πρόσληψης δέκα εννέα (19) ατόμων τακτικού προσωπικού ανταποδοτικών υπηρεσιών στο Δήμο μας, που εστάλλει με το αριθμ. πρωτ. 8220/231101/ Έγγραφο του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας Στερεάς Ελλάδας στο Υπουργείο Εσωτερικών δεν έχει ολοκληρωθεί μέχρι σήμερα. 5. Το γεγονός ότι οι προσλήψεις ατόμων εποχικού προσωπικού ανταποδοτικών υπηρεσιών διάρκειας έως οκτώ (8) μήνες, έχουν λήξει. 6. Το γεγονός ότι οι προσλήψεις δύο ατόμων προσωπικού ανταποδοτικών υπηρεσιών διάρκειας δύο (2) μηνών (Α.Π. 3698/ ), θα λήξουν Το γεγονός ότι με το αριθμ. πρωτ. 7449/ έγγραφό της η Δ/νση Περιβάλλοντος & Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Δελφών αιτήθηκε την πρόσληψη προσωπικού υπηρεσιών ανταποδοτικού χαρακτήρα διάρκειας δυο (2) μηνών σύμφωνα με το άρθρο 206 του Ν. 3584/2007 από πέντε (5) ατόμων με τις εξής ειδικότητες: α/α Ειδικότητα Άτομα Παρατηρήσεις 1 ΔΕ 29 ΟΔΗΓΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ 2 ΑΔΕΙΑ ΟΔΗΓΗΣΗΣ Γ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 2 ΥΕ 16 ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 3 ΣΥΝΟΔΟΙ ΑΠΟΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ Εισηγούμαι Την έγκριση της πρόσληψης πέντε (5) ατόμων με σύμβαση Ι.Δ.Ο.Χ. διάρκειας δύο (2) μηνών για την κάλυψη εποχικών, παροδικών και πρόσκαιρων αναγκών ανταποδοτικών υπηρεσιών έτους 2019 με τις κάτωθι ειδικότητες: α/α Ειδικότητα Άτομα Παρατηρήσεις 1 ΔΕ 29 ΟΔΗΓΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ 2 ΑΔΕΙΑ ΟΔΗΓΗΣΗΣ Γ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 2 ΥΕ 16 ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 3 ΣΥΝΟΔΟΙ ΑΠΟΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ Η πρόσληψη του προσωπικού θα διεξαχθεί βάσει της κείμενης νομοθεσίας. Περαιτέρω προσόντα και τυπικά προσωπικά προσόντα θα καθοριστούν από την αρμόδια Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών. ΔΑΠΑΝΗ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ Η δαπάνη μισθοδοσίας του εν λόγω προσωπικού θα καλυφθεί από πιστώσεις του προϋπολογισμού του Δήμου σύμφωνα με σχετική βεβαίωση που θα εκδώσει η Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών και θα αφορά τόσο τακτικές αποδοχές, όσο και εργοδοτικές εισφορές. 22

23 5. Έγκριση Έκθεσης 4ου τριμήνου σχετικά με την εκτέλεση του προϋπολογισμού οικονομικού έτους (Εισηγητής: κ. Δημήτριος Κοϊβαρης, προϊστάμενος Οικ/κών Υπηρεσιών) «ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ: 07 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 89/2019 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της 07 ης / συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Δελφών ΘΕΜΑ 11 ο (ημερήσιας διάταξης): Έκθεση 4ου τριμήνου σχετικά με την εκτέλεση του προϋπολογισμού οικονομικού έτους Στην Άμφισσα σήμερα, στις , ημέρα Τετάρτη και ώρα 09:30, στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Δελφών (πλατεία Κεχαγιά), συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου μετά από την με αριθμ. πρωτ. 5892/ πρόσκληση του Προέδρου κ. Αναγνωστόπουλου Λουκά, που επιδόθηκε νόμιμα στα μέλη σύμφωνα με το άρθρο 75 Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ.Α/ ). Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (09) μελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω έξι (06) μέλη: ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ 1. Αναγνωστόπουλος Λουκάς, Πρόεδρος 1. Ταγκαλής Παναγιώτης, Αντιπρόεδρος 2. Μίχος Νεκτάριος, Μέλος 2. Σεγδίτσα Πονήρη Χρυσούλα, Μέλος 3. Αγγελόπουλος Αριστείδης, Μέλος 3. Μανανάς Αθανάσιος, Μέλος 4. Τσονάκας Αθανάσιος, Μέλος 5. Ανδρεοπούλου Μαρία, Μέλος 6. Πανάγου Βασίλειος, Μέλος Επίσης παραβρέθηκε και η κ. Αναστασία Παπαδήμα μόνιμη υπάλληλος του Δήμου Δελφών για την τήρηση των πρακτικών. Κατά την συζήτηση των θεμάτων 02, 03, 04, 05, 06 και 07 παραβρέθηκε ο κ. Παναγιώτης Κακκανάς, υπάλληλος του Δήμου Δελφών. Το 8 ο θέμα της ημερήσια διάταξης με τίτλο «Καθορισμός όρων διεξαγωγής διεθνούς διαγωνισμού για την προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών» αποσύρεται. Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το ενδέκατο (11 ο ) θέμα της ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής: 1.Το άρθρο 72 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ.Α/ ). 2.Την από εισήγηση της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Δελφών η οποία αναφέρει τα εξής: «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Άμφισσα 30 Ιανουαρίου 2019 ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙΔΟΣ Αριθ.Πρωτ. Δ.Υ. ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ Δ/νση: Πλ. Κεχαγιά, Άμφισσα,33100 ΠΡΟΣ: τον Πρόεδρο της Πληροφορίες: Κοΐβαρης Δημήτριος Οικονομικής Επιτροπής Τηλ.: Δήμου Δελφών Fax: koivaris@0696.syzefxis.gov.gr ΘΕΜΑ: Εισηγητική έκθεση 4 ου Τριμήνου του Έτους 2018 προς την Οικονομική Επιτροπή, για την εκτέλεση του Προϋπολογισμού. Σύμφωνα με την περίπτωση β της παραγράφου 1 του άρθρου 72 του ν. 3852/10, η οικονομική επιτροπή ελέγχει την υλοποίηση του προϋπολογισμού και υποβάλλει ανά τρίμηνο έκθεση προς το δημοτικό συμβούλιο, στην οποία παρουσιάζεται η κατάσταση των εσόδων και 23

24 εξόδων του δήμου. Η έκθεση αυτή στην οποία καταχωρούνται και τυχόν παρατηρήσεις της μειοψηφίας, δημοσιεύεται υποχρεωτικά στην ιστοσελίδα του δήμου. Με την παρ.9 του άρθρου 266 του Ν.3852/2010, όπως συμπληρώθηκε με την παρ 4 του άρθρου 43 του ν. 3979/2011, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 39 Ν.4257/2014, ΦΕΚ Α93/ ορίζονται τα εξής: Η οικονομική επιτροπή, έπειτα από εισήγηση του υπευθύνου των οικονομικών υπηρεσιών του οικείου Δήμου, μετά τη λήξη κάθε τριμήνου υποβάλλει στο δημοτικό συμβούλιο έκθεση για τα αποτελέσματα εκτέλεσης του προϋπολο-γισμού, κατά το χρονικό διάστημα από την αρχή του οικονομικού έτους έως το τέλος του συγκεκριμένου τριμήνου. Στην έκθεση διατυπώνονται και οι τυχόν παρατηρήσεις της μειοψηφίας και επισυνάπτεται σε αυτή η εισήγηση του υπευθύνου οικονομικών υπηρεσιών καθώς και η έκθεση του προηγούμενου τριμήνου. Η έκθεση μετά των συνημμένων της υποβάλλεται στο δημοτικό συμβούλιο εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από τη λήξη κάθε τριμήνου. Εάν, με την ανωτέρω έκθεση του δεύτερου και τρίτου τριμήνου κάθε οικονομικού έτους, διαπιστωθεί από την οικονομική επιτροπή, σύμφωνα με την πορεία και την εκτίμηση είσπραξης των εσόδων, ότι στον προϋπολογισμό έχουν εγγραφεί υπερεκτιμημένα έσοδα ή έσοδα που εκτιμάται ότι δεν θα εισπραχθούν έως το τέλος της χρήσης, το δημοτικό συμβούλιο προβαίνει υποχρεωτικά σε αναμόρφωση αυτού, με απόφαση του που λαμβάνεται εντός προθεσμίας δεκαπέντε (15) ημερών από την υποβολή σε αυτό της έκθεσης από την οικονομική επιτροπή, μειώνοντας τα παραπάνω έσοδα, σύμφωνα με την εισήγηση της και αντιστοίχως το σκέλος των δαπανών, ώστε να μην καταστεί σε καμία περίπτωση ελλειμματικός ο προϋπολογισμός. Σε περιπτώσεις όπου από την έκθεση προκύπτει ότι δεν απαιτείται αναμόρφωση του προϋπολογισμού, αυτό διαπιστώνεται από το δημοτικό συμβούλιο με απόφαση του που λαμβάνεται εντός της ίδιας προθεσμίας, δυνάμενο αυτό να προβεί σε αναμόρφωση του για τους λόγους που αναφέρονται στο προηγούμενο εδάφιο. Οι ανωτέρω αποφάσεις υποβάλλονται στον Ελεγκτή Νομιμότητας για έλεγχο. Η έκθεση, μετά των συνημμένων της και η απόφαση του δημοτικού συμβουλίου αναρτώνται στην ιστοσελίδα του οικείου Δήμου και στο διαδίκτυο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο ν. 3861/2010 («Πρόγραμμα Διαύγεια»), γνωστοποιούμενοι οι σχετικοί αριθμοί διαδικτυακής ανάρτησης (ΑΔΑ) στον Ελεγκτή Νομιμότητας και στην οικεία υπηρεσία Επιτρόπου για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 277 του ν. 3852/2010. Τα στοιχεία που πρέπει να περιλαμβάνονται στην έκθεση ή και να τη συν-οδεύουν, καθώς και κάθε άλλο θέμα για την εφαρμογή της παραγράφου αυτής καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών. Κατ εξουσιοδότηση της ανωτέρω διάταξης εκδόθηκε η αριθμ. οικ / (ΦΕΚ 2007/ τεύχος Β ) «Καθορισμός των στοιχείων τα οποία περιλαμβάνονται στην έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης του προϋπολογισμού των Δήμων και Περιφερειών», στην οποία καθορίζονται τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην τριμηνιαία έκθεση, ως προς τα αποτελέσματα εκτέλεσης του προϋπολογισμού, που υποβάλλεται στο δημοτικό συμβούλιο από την οικονομική επιτροπή, μετά από εισήγηση του υπευθύνου οικονομικών υπηρεσιών του οικείου Δήμου και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής. Η τριμηνιαία έκθεση των αποτελεσμάτων εκτέλεσης του προϋπολογισμού των δήμων, συντάσσεται σύμφωνα με τα Υποδείγματα 1 έως και 3, που επισυνάπτονται στην ανωτέρω απόφαση. Με την αριθ. 02/26/2018 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου (ΑΔΑ: ΩΩΑΒΩ9Θ-ΝΗ3) ψηφίστηκε ο προϋπολογισμός του έτους 2018 και εγκρίθηκε με την αριθ. 508/35020/ απόφαση της Γ.Γ. Αποκ. Διοίκησης Θεσσαλίας-Στερ.Ελλάδας (ΑΔΑ : 6ΙΥ3ΟΡ10-ΔΩ3). Όσον αφορά τα αποτελέσματα εκτέλεσης του Προϋπολογισμού σε σχέση με τα βασικά μεγέθη, έχουμε να παρατηρήσουμε τα παρακάτω: Στο σκέλος των Εσόδων βεβαιώθηκαν ,64 ευρώ από ,49 ευρώ προϋπολογισθέντα (εκ των οποίων ,83 αφορά το χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενου έτους), δηλαδή ποσοστό 64,34% συνολικά επί των προϋπολο-γισθέντων συμπεριλαμβανομένου και του χρηματικού υπολοίπου και εισπράχθηκαν ,61 ευρώ δηλ. 82,31% επί των βεβαιωθέντων ή το 65,98% επί των προϋπολογισθέντων συμπεριλαμβανομένου και του χρηματικού υπολοίπου. Ειδικότερα α)στα Τακτικά Έσοδα ΚΑ Ο βεβαιώθηκε το 99,03% των προϋπολογισθέντων και εισπράχθηκε το 98,81% επί των προϋπολογισθέντων ή το 99,77% επί των βεβαιωθέντων, β) στα Έκτακτα Έσοδα εκτός των ΚΑ που αφορούν επιχορηγήσεις και ειδικότερα στους ΚΑ 15 (Προσαυξήσεις - Πρόστιμα Παράβολα) και 16 (Λοιπά Έκτακτα Έσοδα) βεβαιώθηκε το 99,03% των προϋπολογισθέντων και εισπράχθηκε το 61,70% επί των προϋπολογισθέντων ή το 74,61% επί των βεβαιωθέντων, γ) Έσοδα Παρελθόντων Οικονομικών Ετών (Τακτικά και Έκτακτα) ΚΑ 2 24

25 (21 & 22) βεβαιώθηκε το 84,71% των προϋπολογισθέντων και εισπράχθηκε το 77,52% επί των προϋπολογισθέντων ή το 91,52% επί των βεβαιωθέντων και δ) Εισπρακτέα Υπόλοιπα Προηγούμενων Οικονομικών Ετών ΚΑ 32 βεβαιώθηκε το 99,79% των προϋπολογισθέντων και εισπράχθηκε το 10,98% επί των προϋπολογισθέντων ή το 11,00% επί των βεβαιωθέντων. Στο σκέλος των Δαπανών δεσμεύθηκε το 57,30%, τιμολογήθηκε το 63,86%, εντάλθηκε και πληρώθηκε το 57,30% επί των Προϋπολογισθέντων. Με βάση τα παραπάνω η Οικονομική Υπηρεσία αφού έλαβε υπόψη της τα έσοδα- έξοδα και γενικά τα οικονομικά δεδομένα, όπως αποτυπώνονται στα βιβλία και στοιχεία του Δήμου Δελφών, υποβάλλει πίνακες που απεικονίζουν τα αποτελέσματα εκτέλεσης του προϋπολογισμού εσόδων και δαπανών του 4 ου τριμήνου του έτους και εισηγούμαστε Την έγκριση των αποτελεσμάτων εκτέλεσης του προϋπολογισμού του Δήμου Δελφών 4 ου τριμήνου 2018 και την εν συνεχεία υποβολή της στο Δημοτικό Συμβούλιο σύμφωνα με τις αναφερόμενες στο εισηγητικό διατάξεις.». 25

26 Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη τα παραπάνω: Αποφασίζει ομόφωνα 1.Εγκρίνει τους παρακάτω πίνακες σύμφωνα με την εισήγηση της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών, τα έσοδα - έξοδα και γενικά τα οικονομικά δεδομένα, όπως αποτυπώνονται στα βιβλία και στοιχεία του Δήμου Δελφών: Πίνακας 01: Αποτελέσματα εκτέλεσης προϋπολογισμού εσόδων 4 ου τριμήνου του έτους ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ 4ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2018 ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/ /12/2018 Κ.Α. ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ Προϋπ/σμός Βεβαιωθέντα % Εισπραχθέντα % 1 2 2/1 3 3/1 3/2 0 Τακτικά έσοδα , ,26 0, ,09 0, , Πρόσοδοι από ακίνητη περιούσια , , ,2 0, , Ίρόσοδοι από κινητή περιούσια 80967, ,31 0, ,31 0, Εσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα , ,09 0, ,72 0, , Εσοδα από λοιπά τέλη - δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών , ,74 0, ,16 0, , Φόροι και εισφορές 66285, ,32 0, ,32 0, Εσοδα από επιχορηγήσεις , ,08 0, ,08 0, Λοιπά τακτικά έσοδα , , , Εκτακτα έσοδα , ,12 0, ,82 0, , Εσοδα από την εκποίηση κινητής και ακίνητης περιούσιας 0 0 ######## 0 ######## ######## 12 Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών , ,88 0, ,88 0, Επιχορηγήσεις για επενδυτικές δαπάνες , ,6 0, ,6 0, Δωρεές - κληρονομιές - κληροδοσίες , , , Προσαυξήσεις - πρόστιμα - παράβολα , ,66 0, ,36 0, , Λοιπά έκτακτα έσοδα 60979, ,98 0, ,98 0, Έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών , ,77 0, ,69 0, , Τακτικά έσοδα , ,77 0, ,69 0, , Έκτακτα έσοδα 14281, , , , Εισπράξεις από δάνεια και απαιτήσεις από Π.Ο.Ε , ,66 0, ,31 0, , Εισπράξεις από δάνεια 0 0 ######## 0 ######## ######## 32 Εισπρακτέα υπόλοιπα προηγούμενων οικονομικών ετών , ,66 0, ,31 0, ,

27 Κ.Α. 4 Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου και τρίτων , ,83 0, ,7 0, , Εισπράξεις υπέρ του δημόσιου , ,44 0, ,51 0, , Εισπράξεις υπέρ τρίτων , ,39 0, ,19 0, , Χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενου Έτους ,83 Σύνολα εσόδων , , ,61 Πίνακας 02: Αποτελέσματα εκτέλεσης προϋπολογισμού δαπανών 4 ου τριμήνου του έτους ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ 4ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2018 ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/ /12/2018 Προϋπ/σμός Δεσμευθέντα % Τιμολογηθέντα % Ενταλθέντα Πληρωθέντα % % 1 2 2/1 3 3/ /1 5/3 6 Έξοδα , ,81 0, ,4 0, , ,81 0, , Αμοιβές και έξοδα προσωπικού , ,61 0, ,23 0, , ,61 0, , Αμοιβές αιρετών και τρίτων , ,71 0, ,9 0, , ,71 0, , Παροχές τρίτων , ,32 0, ,02 0, , ,32 0, , Φόροι - τέλη ,37 0, ,37 0, , ,37 0, Λοιπά Γενικά έξοδα , ,26 0, ,11 0, , ,26 0, , Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστεως , ,9 0, ,44 0, , ,9 0, , Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων , ,81 0, ,5 0, , ,81 0, , Πληρωμές - Μεταβιβάσεις σε τρίτους , ,72 0, ,72 0, , ,72 0, Λοιπά Έξοδα ,11 0, ,11 0, , ,11 0, Επενδύσεις , ,6 0, ,87 0, , ,6 0, , Αγορές κτιρίων, τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων , ,23 0, ,21 0, , ,23 0, , Έργα , ,34 0, ,63 0, , ,34 0, , Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες κλπ , ,03 0, ,03 0, , ,03 0, Τίτλοι πάγιας επένδυσης (συμμετοχές σε επιχειρήσεις) , , , Πληρωμές Π.Ο.Ε., αποδόσεις και προβλέψεις , ,98 0, ,96 0, , ,98 0, , Πληρωμές Π.Ο.Ε , ,29 0, ,26 1, , ,29 0, , Αποδόσεις , ,78 0, ,23 0, , ,78 0, ,

28 83 Επιχορηγούμενες πληρωμές υποχρεώσεων Π.Ο.Ε , ,91 0, ,47 0, , ,91 0, , Προβλέψεις μη είσπραξης , #ΔΙΑΙΡ./0! 9 Αποθεματικό 16301,84 Σύνολα δαπανών , , , , ,39 Πίνακας 03: Στοιχεία ισολογισμού 4 ου τριμήνου του έτους 2018, ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 4ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2018 τέλος Προηγούμενου έτους Προηγούμενο τρίμηνο 4ο Τρίμηνο 2018 Μεταβολή ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ \2 Α. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 0,00 0,00 0,00 #ΔΙΑΙΡ./0! Απαιτήσεις από φόρους, τέλη κλπ 0,00 0,00 0,00 #ΔΙΑΙΡ./0! 2. Απαιτήσεις από Ελληνικό Δημόσιο 0,00 0,00 0,00 #ΔΙΑΙΡ./0! 3. Λοιπές απαιτήσεις 0,00 0,00 0,00 #ΔΙΑΙΡ./0! Β. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ 0,00 0,00 0,00 #ΔΙΑΙΡ./0! 1. Ταμείο 0,00 0,00 0,00 #ΔΙΑΙΡ./0! 2. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας 0,00 0,00 0,00 #ΔΙΑΙΡ./0! Γ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 0,00 0,00 0,00 #ΔΙΑΙΡ./0! 1. Έξοδα επόμενων χρήσεων 0,00 0,00 0,00 #ΔΙΑΙΡ./0! 2. Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα 0,00 0,00 0,00 #ΔΙΑΙΡ./0! 3. Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί ενεργητικού 0,00 0,00 0,00 #ΔΙΑΙΡ./0! % ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ \2 Α. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΌ ΔΑΝΕΙΑ 0,00 0,00 0,00 #ΔΙΑΙΡ./0! 1. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες 0,00 0,00 0,00 #ΔΙΑΙΡ./0! 2. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες 0,00 0,00 0,00 #ΔΙΑΙΡ./0! Β. ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 0,00 0,00 0,00 #ΔΙΑΙΡ./0! 28

29 1. Προμηθευτές 0,00 0,00 0,00 #ΔΙΑΙΡ./0! 3. Υποχρεώσεις από φόρους τέλη 0,00 0,00 0,00 #ΔΙΑΙΡ./0! 4. Ασφαλιστικοί οργανισμοί 0,00 0,00 0,00 #ΔΙΑΙΡ./0! 5. Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 0,00 0,00 0,00 #ΔΙΑΙΡ./0! Γ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ 0,00 0,00 0,00 #ΔΙΑΙΡ./0! 1. Έσοδα επόμενων χρήσεων 0,00 0,00 0,00 #ΔΙΑΙΡ./0! 2. Έξοδα χρήσεως δουλευμένα (πληρωτέα) 0,00 0,00 0,00 #ΔΙΑΙΡ./0! 3. Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί παθητικού 0,00 0,00 0,00 #ΔΙΑΙΡ./0! 2. Η παρούσα υποβάλλεται στο Δημοτικό Συμβούλιο για την λήψη απόφασης. Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 89/

30 6. Εξειδίκευση πιστώσεων. (Εισηγητής: κ. Δημήτριος Κοϊβαρης, προϊστάμενος Οικ/κών Υπηρεσιών). Α) Με τις διατάξεις του άρθρου 203 κ.ε. του Ν. 4555/18 (ΦΕΚ 133Α/ ) «Κλεισθένης Ι», οι οποίες έχουν εφαρμογή από (άρθρα 210 παρ. 2 και 283), το Υπουργείο Εσωτερικών προσάρμοσε την νομοθεσία των Δήμων που αντίκεινται στις διατάξεις του Ν. 4270/14 και του Π.Δ. 80/2016, αντικαθιστώντας την περιπτ. ε της παρ. 1 του άρθρου 58 του Ν. 3852/10, καταργώντας παράλληλα την περιπτ. ε της παρ. 1 του άρθρου 86 του ΚΔΚ (Ν. 3463/06), επιφέροντας σημαντικές δημοσιονομικές προσαρμογές, το οποίο ορίζει ότι ο Δήμαρχος αποφασίζει για την έγκριση των δαπανών και τη διάθεση όλων των εγγεγραμμένων στον προϋπολογισμό πιστώσεων, συμπεριλαμβανομένων των πιστώσεων που εγγράφονται σε αυτόν με αναμόρφωση, με την έκδοση της σχετικής απόφασης ανάληψης υποχρέωσης. Για την άσκηση της αρμοδιότητας αυτής δεν απαιτείται προηγούμενη απόφαση συλλογικού οργάνου, εκτός αν αυτή είναι απαραίτητη, προκειμένου να επιτευχθεί η απαιτούμενη εξειδίκευση της πίστωσης. Στην τελευταία αυτή περίπτωση, πριν από την απόφαση του δημάρχου, προηγείται σχετική απόφαση του δημοτικού συμβουλίου. Εξειδικευμένη θεωρείται η πίστωση, όταν κατονομάζεται ρητά η συγκεκριμένη δαπάνη για την οποία προορίζεται και προσδιορίζεται στο αναλυτικότερο δυνατό επίπεδο κωδικοποίησης του προϋπολογισμού. Παράλληλα καταργούνται και οι διατάξεις των παρ. 4 και 5 του άρθρου 158 του ΚΔΚ (Ν. 3463/06) και των άρθρων του ΒΔ 17/5-15/6/1959. Κατόπιν των ανωτέρω, η κατωτέρω αναφερόμενη πίστωση, προτού να διατεθεί χρειάζεται να εξειδικευθεί προκειμένου να προσδιοριστεί και να κατανομαστεί ρητώς η δαπάνη για την οποία διατίθενται. Ειδικότερα: Για τον Κ.Α με τίτλο «Δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων» 1. Πίστωση ύψους 3.905,58 στον κ. Δημήτριο Καραγιώργο, συνταξιούχο δικηγόρο, η οποία αφορά την αμοιβή του για υποθέσεις που είχε χειριστεί για λογαριασμό του Δήμου Δελφών, την καταβολή δικαστικής δαπάνης και έξοδα επιδόσεως. Κατόπιν των ανωτέρω αναφερόμενων εισηγούμαστε Την εξειδίκευση της ανωτέρω αναφερόμενης πίστωσης η οποία βαρύνει τον ΚΑ του προυπολογισμού του Δήμου μας προκειμένου να διατεθεί για τον σκοπό που προαναφέρεται.. Β) Με τις διατάξεις του άρθρου 203 κ.ε. του Ν. 4555/18 (ΦΕΚ 133Α/ ) «Κλεισθένης Ι», οι οποίες έχουν εφαρμογή από (άρθρα 210 παρ. 2 και 283), το Υπουργείο Εσωτερικών προσάρμοσε την νομοθεσία των Δήμων που αντίκεινται στις διατάξεις του Ν. 4270/14 και του Π.Δ. 80/2016, αντικαθιστώντας την περιπτ. ε της παρ. 1 του άρθρου 58 του Ν. 3852/10, καταργώντας παράλληλα την περιπτ. ε της παρ. 1 του άρθρου 86 του ΚΔΚ (Ν. 3463/06), επιφέροντας σημαντικές δημοσιονομικές προσαρμογές, το οποίο ορίζει ότι ο Δήμαρχος αποφασίζει για την έγκριση των δαπανών και τη διάθεση όλων των εγγεγραμμένων στον προϋπολογισμό πιστώσεων, συμπεριλαμβανομένων των πιστώσεων που εγγράφονται σε αυτόν με αναμόρφωση, με την έκδοση της σχετικής απόφασης ανάληψης υποχρέωσης. Για την άσκηση της αρμοδιότητας αυτής δεν απαιτείται προηγούμενη απόφαση συλλογικού οργάνου, εκτός αν αυτή είναι απαραίτητη, προκειμένου να επιτευχθεί η απαιτούμενη εξειδίκευση της πίστωσης. Στην τελευταία αυτή περίπτωση, πριν από την απόφαση του δημάρχου, προηγείται σχετική απόφαση του δημοτικού συμβουλίου. Εξειδικευμένη θεωρείται η πίστωση, όταν κατονομάζεται ρητά η συγκεκριμένη δαπάνη για την οποία προορίζεται και προσδιορίζεται στο αναλυτικότερο δυνατό επίπεδο κωδικοποίησης του προϋπολογισμού. Παράλληλα καταργούνται και οι διατάξεις των παρ. 4 και 5 του άρθρου 158 του ΚΔΚ (Ν. 3463/06) και των άρθρων του ΒΔ 17/5-15/6/

31 Κατόπιν των ανωτέρω, η κατωτέρω αναφερόμενη πίστωση, προτού να διατεθεί χρειάζεται να εξειδικευθεί προκειμένου να προσδιοριστεί και να κατανομαστεί ρητώς η δαπάνη για την οποία διατίθενται. Ειδικότερα: Για τον Κ.Α με τίτλο «Δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων» 2. Πίστωση ύψους 8.956,56 στον κ. Ευστάθιο Κοντονίκο, πρώην μισθωτή του Δασικού Χωριού στη θέση «ΚΑΨΙΤΣΑ», η οποία αφορά την καταβολή χρηματικού ποσού ως αποζημίωση για τις δαπάνες επισκευής και αποκατάστασης του οικίσκου μετά την πτώση δέντρου. Κατόπιν των ανωτέρω αναφερόμενων εισηγούμαστε Την εξειδίκευση της ανωτέρω αναφερόμενης πίστωσης η οποία βαρύνει τον ΚΑ του προυπολογισμού του Δήμου μας προκειμένου να διατεθεί για τον σκοπό που προαναφέρεται. Γ) Με τις διατάξεις του άρθρου 203 κ.ε. του Ν. 4555/18 (ΦΕΚ 133Α/ ) «Κλεισθένης Ι», οι οποίες έχουν εφαρμογή από (άρθρα 210 παρ. 2 και 283), το Υπουργείο Εσωτερικών προσάρμοσε την νομοθεσία των Δήμων που αντίκεινται στις διατάξεις του Ν. 4270/14 και του Π.Δ. 80/2016, αντικαθιστώντας την περιπτ. ε της παρ. 1 του άρθρου 58 του Ν. 3852/10, καταργώντας παράλληλα την περιπτ. ε της παρ. 1 του άρθρου 86 του ΚΔΚ (Ν. 3463/06), επιφέροντας σημαντικές δημοσιονομικές προσαρμογές, το οποίο ορίζει ότι ο Δήμαρχος αποφασίζει για την έγκριση των δαπανών και τη διάθεση όλων των εγγεγραμμένων στον προϋπολογισμό πιστώσεων, συμπεριλαμβανομένων των πιστώσεων που εγγράφονται σε αυτόν με αναμόρφωση, με την έκδοση της σχετικής απόφασης ανάληψης υποχρέωσης. Για την άσκηση της αρμοδιότητας αυτής δεν απαιτείται προηγούμενη απόφαση συλλογικού οργάνου, εκτός αν αυτή είναι απαραίτητη, προκειμένου να επιτευχθεί η απαιτούμενη εξειδίκευση της πίστωσης. Στην τελευταία αυτή περίπτωση, πριν από την απόφαση του δημάρχου, προηγείται σχετική απόφαση του δημοτικού συμβουλίου. Εξειδικευμένη θεωρείται η πίστωση, όταν κατονομάζεται ρητά η συγκεκριμένη δαπάνη για την οποία προορίζεται και προσδιορίζεται στο αναλυτικότερο δυνατό επίπεδο κωδικοποίησης του προϋπολογισμού. Παράλληλα καταργούνται και οι διατάξεις των παρ. 4 και 5 του άρθρου 158 του ΚΔΚ (Ν. 3463/06) και των άρθρων του ΒΔ 17/5-15/6/1959. Κατόπιν των ανωτέρω, η κατωτέρω αναφερόμενη πίστωση, προτού να διατεθεί χρειάζεται να εξειδικευθεί προκειμένου να προσδιοριστεί και να κατανομαστεί ρητώς η δαπάνη για την οποία διατίθενται. Ειδικότερα: Για τον Κ.Α με τίτλο «Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων» 3. Πίστωση ύψους 891,99 στην εταιρεία «ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΤΟΦΟΡΟΣ ΑΞΤΝΕΒΕ, ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ-ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ», η οποία αφορά την εκ παραδρομής κατάθεση χρηματικού ποσού στο λογαριασμό του Δήμου μας. Κατόπιν των ανωτέρω αναφερόμενων εισηγούμαστε Την εξειδίκευση της ανωτέρω αναφερόμενης πίστωσης η οποία βαρύνει τον ΚΑ του προυπολογισμού του Δήμου μας προκειμένου να διατεθεί για τον σκοπό που προαναφέρεται Δ) Με τις διατάξεις του άρθρου 203 κ.ε. του Ν. 4555/18 (ΦΕΚ 133Α/ ) «Κλεισθένης Ι», οι οποίες έχουν εφαρμογή από (άρθρα 210 παρ. 2 και 283), το Υπουργείο Εσωτερικών προσάρμοσε την νομοθεσία των Δήμων που αντίκεινται στις διατάξεις του Ν. 4270/14 και του Π.Δ. 80/2016, αντικαθιστώντας την περιπτ. ε της παρ. 1 του άρθρου 31

32 58 του Ν. 3852/10, καταργώντας παράλληλα την περιπτ. ε της παρ. 1 του άρθρου 86 του ΚΔΚ (Ν. 3463/06), επιφέροντας σημαντικές δημοσιονομικές προσαρμογές, το οποίο ορίζει ότι ο Δήμαρχος αποφασίζει για την έγκριση των δαπανών και τη διάθεση όλων των εγγεγραμμένων στον προϋπολογισμό πιστώσεων, συμπεριλαμβανομένων των πιστώσεων που εγγράφονται σε αυτόν με αναμόρφωση, με την έκδοση της σχετικής απόφασης ανάληψης υποχρέωσης. Για την άσκηση της αρμοδιότητας αυτής δεν απαιτείται προηγούμενη απόφαση συλλογικού οργάνου, εκτός αν αυτή είναι απαραίτητη, προκειμένου να επιτευχθεί η απαιτούμενη εξειδίκευση της πίστωσης. Στην τελευταία αυτή περίπτωση, πριν από την απόφαση του δημάρχου, προηγείται σχετική απόφαση του δημοτικού συμβουλίου. Εξειδικευμένη θεωρείται η πίστωση, όταν κατονομάζεται ρητά η συγκεκριμένη δαπάνη για την οποία προορίζεται και προσδιορίζεται στο αναλυτικότερο δυνατό επίπεδο κωδικοποίησης του προϋπολογισμού. Παράλληλα καταργούνται και οι διατάξεις των παρ. 4 και 5 του άρθρου 158 του ΚΔΚ (Ν. 3463/06) και των άρθρων του ΒΔ 17/5-15/6/1959. Κατόπιν των ανωτέρω, οι κατωτέρω αναφερόμενες πιστώσεις, προτού να διατεθούν χρειάζεται να εξειδικευθούν προκειμένου να προσδιοριστούν και να κατανομαστούν ρητώς οι δαπάνες για τις οποίες διατίθενται. Ειδικότερα: Για τον Κ.Α με τίτλο «Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων» 1. Πίστωση ύψους 75,20, προκειμένου να επιστραφεί χρηματικό ποσό στον κ. Αντωνίου Δημήτριο, που αφορά Πρόστιμο Τέλους Ακίνητης Περιουσίας, ως αχρεωστήτως καταβληθέν, σύμφωνα με την από εισήγηση του Τμήματος Εσόδων, Περιουσίας & Κληροδοτημάτων. 2. Πίστωση ύψους 112,28, προκειμένου να επιστραφεί χρηματικό ποσό στον κ. Παναγιώτη Μαργέλλο, που αφορά Πρόστιμο Τέλους Ακίνητης Περιουσίας, ως αχρεωστήτως καταβληθέν, σύμφωνα με την από εισήγηση του Τμήματος Εσόδων, Περιουσίας & Κληροδοτημάτων. Για τον Κ.Α με τίτλο «Δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων» 4. Πίστωση ύψους ,80 στον κ. Ανδρέα Διαμαντόπουλο, η οποία αφορά την καταβολή τόκων υπερημερίας και δικαστικής δαπάνης, σύμφωνα με την αριθμ. 180/2018 οριστική απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Άμφισσας και την υπ αριθμ, 83/ ΑΔΣ (ΑΔΑ ΩΠΘΝΩ9Θ-0Θ4) περί «κατάργησης δίκης στη δικαστική διαφορά επί αγωγής Ανδρέα Γ. Διαμαντόπουλου». 5. Πίστωση ύψους 1.720,00 στην κα Τζαμτζή Αγγελική, η οποία αφορά την καταβολή τόκων υπερημερίας και δικαστικής δαπάνης, σύμφωνα με την αριθμ. 131/2018 τελεσίδικη απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Άμφισσας, την από αίτηση της ιδίας και την αριθμ. 28/426/2018 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ ΩΕ2ΩΩ9Θ-ΣΜΡ). Κατόπιν των ανωτέρω αναφερόμενων εισηγούμαστε Την εξειδίκευση των ανωτέρω αναφερόμενων πιστώσεων οι οποίες βαρύνουν τους ΚΑ και του προυπολογισμού του Δήμου μας προκειμένου να διατεθούν για τους σκοπούς που προαναφέρονται. Ε) Με τις διατάξεις του άρθρου 203 κ.ε. του Ν. 4555/18 (ΦΕΚ 133Α/ ) «Κλεισθένης Ι», οι οποίες έχουν εφαρμογή από (άρθρα 210 παρ. 2 και 283), το Υπουργείο Εσωτερικών προσάρμοσε την νομοθεσία των Δήμων που αντίκεινται στις διατάξεις του Ν. 4270/14 και του Π.Δ. 80/2016, αντικαθιστώντας την περιπτ. ε της παρ. 1 του άρθρου 58 του Ν. 3852/10, καταργώντας παράλληλα την περιπτ. ε της παρ. 1 του άρθρου 86 του ΚΔΚ (Ν. 3463/06), επιφέροντας σημαντικές δημοσιονομικές προσαρμογές, το οποίο ορίζει ότι ο Δήμαρχος αποφασίζει για την έγκριση των δαπανών και τη διάθεση όλων των εγγεγραμμένων στον προϋπολογισμό πιστώσεων, συμπεριλαμβανομένων των πιστώσεων που εγγράφονται σε αυτόν με αναμόρφωση, με την έκδοση της σχετικής απόφασης ανάληψης υποχρέωσης. 32

33 Για την άσκηση της αρμοδιότητας αυτής δεν απαιτείται προηγούμενη απόφαση συλλογικού οργάνου, εκτός αν αυτή είναι απαραίτητη, προκειμένου να επιτευχθεί η απαιτούμενη εξειδίκευση της πίστωσης. Στην τελευταία αυτή περίπτωση, πριν από την απόφαση του δημάρχου, προηγείται σχετική απόφαση του δημοτικού συμβουλίου. Εξειδικευμένη θεωρείται η πίστωση, όταν κατονομάζεται ρητά η συγκεκριμένη δαπάνη για την οποία προορίζεται και προσδιορίζεται στο αναλυτικότερο δυνατό επίπεδο κωδικοποίησης του προϋπολογισμού. Παράλληλα καταργούνται και οι διατάξεις των παρ. 4 και 5 του άρθρου 158 του ΚΔΚ (Ν. 3463/06) και των άρθρων του ΒΔ 17/5-15/6/1959. Κατόπιν των ανωτέρω, οι κατωτέρω αναφερόμενες πιστώσεις, οι οποίες βαρύνουν τον Κ.Α του προυπολογισμού με τίτλο «Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων» προτού να διατεθούν, χρειάζεται να εξειδικευθούν προκειμένου να προσδιοριστούν και να κατανομαστούν ρητώς οι δαπάνες για τις οποίες διατίθενται ήτοι: 3. Πίστωση ύψους , προκειμένου να επιστραφούν χρηματικά ποσά, που αφορούν οφειλές από τέλη ύδρευσης αποχέτευσης, ως αχρεωστήτως καταβληθέντα, σε τέσσερις (4) δικαιούχους λόγω λανθασμένης κατάθεσης αυτών στο λογαριασμό του Δήμου Δελφών αντί της Δ.Ε.Υ.Α. Δήμου Δελφών σύμφωνα με τις αριθ. πρωτ & 22842/ και 2904 & 2908/ εισηγήσεις του Τμήματος Ταμείου της Διεύθυνσής μας. 4. Πίστωση ύψους 29,84, προκειμένου να επιστραφεί χρηματικό ποσό, που αφορά το Τέλος Ακίνητης Περιουσίας, ως αχρεωστήτως καταβληθέν, σύμφωνα με την από εισήγηση του Τμήματος Εσόδων, Περιουσίας & Κληροδοτημάτων Κατόπιν των ανωτέρω αναφερόμενων εισηγούμαστε Την εξειδίκευση των ανωτέρω αναφερόμενων πιστώσεων οι οποίες βαρύνουν τον ΚΑ του προυπολογισμού του Δήμου μας προκειμένου να διατεθούν για τους σκοπούς που προαναφέρονται 33

34 7. Αναμόρφωση (1 η ) προϋπολογισμού Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Γαλαξιδίου, οικ. έτους (Εισηγητής: κ. Δημήτριος Κοϊβαρης, προϊστάμενος Οικ/κών Υπηρεσιών). 34

35 8. Διαγραφή οφειλών από πρόστιμα Δ.Τ. φωτισμού καθαριότητας και ΤΑΠ. (Εισηγητής: κ. Δημήτριος Κοϊβαρης, προϊστάμενος Οικ/κών Υπηρεσιών). ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΣΧΕΤ: Οι διατάξεις της παρ. 1δ άρθρου 174 Ν. 3463/06 Κ.Δ.Κ. Η κ. Αγγέλου Ασημίνα Χα Κωνσταντίνου, με την από Υπεύθυνη Δήλωση που μας κατέθεσε, ζητά την διαγραφή των Δ.Τ. φωτισμού & καθαριότητας που χρεώθηκε για το έτος 2018, για κτίριο της ιδιοκτησίας της, εμβαδού 22,33 τ.μ. που βρίσκεται στην οδό Κ. Καραμανλή -8, διότι το ακίνητο αυτό είναι μη ηλεκτροδοτούμενο, δεν το χρησιμοποιεί και παραμένει κλειστό. Από τον έλεγχο της υπηρεσίας μας, διαπιστώθηκε ότι το προαναφερόμενο ακίνητο είναι Αποθήκη μη ηλεκτροδοτούμενη, που προέκυψε απο τον διαχωρισμό του Ισογείου καταστήματος, του οποίου η παροχή ηλεκτρικού ρεύματος κόπηκε στις 05/09/2013 και έκτοτε παραμένουν κλειστά και τα δύο, η οποία (Αποθήκη) χρεωνόταν έως και το έτος 2017 μόνο με Τ.Α.Π.. και από 1/1/2018 χρεώθηκε και με Δ.Τ. λόγω εφαρμογής από 1/1/2018 μειωτικού συντελεστού ΔΤ για τις αποθήκες με την αριθμ. 141/2018 Α.Δ.Σ. Το ποσό που χρεώθηκε με αρ. βεβ. 292/ ανέρχεται σε 11,39. Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 άρθρου 103 του Ν. 4604/2019 (ΦΕΚ 50/τ.Α / ), οφειλές από τέλη καθαριότητας και φωτισμού, τα οποία έχουν επιβληθεί μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος, επειδή δεν έχει υποβληθεί από τον ιδιοκτήτη του ακινήτου δήλωση ότι, δεν γινόταν χρήση αυτού και αφορούν διάστημα κατά το οποίο το ακίνητο δεν είχε ποτέ ηλεκτροδοτηθεί, διαγράφονται ή παραλείπεται η βεβαίωσή τους, εφόσον δεν στοιχειοθετείται από την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου η, κατά το ανωτέρω διάστημα χρησιμοποίησή του. Εφόσον η αποθήκη ήταν και συνεχίζει να είναι μη ηλεκτροδοτούμενη, η οποία παραμένει κλειστή και δεν χρησιμοποιείται, θα πρέπει το ποσό των 11,39 των Δ.Τ. που χρεώθηκε για το έτος 2018, να διαγραφή. Ποσό διαγραφής Δ.Τ. : 11,39.. Η κα Καλλία Ουρανία του Αναστασίου, με την από 14/3/2019 και αριθμ. πρωτ αίτησή της ζητά την διαγραφή των τελών ύδρευσης και αποχέτευσης, συνολικού ποσού 218,00 για ακίνητό της επί της οδού Παπαλεξανδρή στην Ιτέα και την επαναβεβαίωσή των στον κ. Πάντζο Γεώργιο διότι το διάστημα από 2010 μέχρι και τον Οκτώβριο του 2015 στο ακίνητο ήταν υπόχρεως, ως ενοικιαστής. Όπως αποδεικνύεται από την καρτέλα καταμέτρησης το με αριθμ υδρόμετρο της αιτούσης χρεώθηκε μόνο τα πάγια τέλη ύδρευσης-αποχέτευσης τα οποία πλήρωσε ο ενοικιαστής μέχρι και το Σύμφωνα όμως με το συμφωνητικό μίσθωσης το οποίο έληγε στις 1/4/2012 έγινε σιωπηρή παράταση μίσθωσης και προς απόδειξη αυτού η αιτούσα με υπεύθυνη δήλωσή της προσκόμισε αποδείξεις είσπραξης ενοικίου μέχρι τον 9/2015 καθώς και το γεγονός ότι ο ενοικιαστής έχει πληρώσει το έτος 2013 συναινεί στην αποδοχή της σιωπηρής παράτασης μίσθωσης. Επειδή στη συνέχεια ο ενοικιαστής άφησε ανεξόφλητα τα τέλη το έτους 2014 και το δεκάμηνο του 2015 οπότε και απεχώρησε από το διαμέρισμα η αιτούσα ζητά να χρεωθούν τα ποσά αυτά στον κ. Πάντζο Γεώργιο. Από το αρχείο της μηχανογραφικής εφαρμογής ύδρευσης και οικονομικής διαχείρισης προκύπτει ότι για τα έτη 2014 και 2015 η ανωτέρω χρεώθηκε τα κάτωθι ποσά, τα οποία πρέπει να διαγραφούν και να επαναβεβαιωθούν στον ενοικιαστή της κ. Γεώργιο Πάντζο του Νικολάου με ΑΦΜ : ΥΔΡΟΜΕΤΡΟ : Κ.Π Αριθμ. Βεβαίωσης Πάγιο ύδρευσης 2014 : 50,00 844/ Πάγιο Αποχέτευσης 2014 : 50,00 849/ Φ.Π.Α. 13% -παγίου ύδρευσης 2014 : 5,85 844/ Φ.Π.Α. 23% -παγίου αποχέτευσης 2014 : 11,50 849/

36 Φ.Π.Α. 13% -συντήρ. υδρομέτρου 2014 : 1,15 844/ ΣΥΝΟΛΟ 118,50 Πάγιο ύδρευσης 2015 : 33,33 776/ Πάγιο Αποχέτευσης 2015 : 50,00 781/ Φ.Π.Α. 13% -παγίου ύδρευσης 2015 : 3,90 776/ Φ.Π.Α. 23% -παγίου αποχέτευσης 2015 : 11,50 781/ Φ.Π.Α. 13% -συντήρ. υδρομέτρου 2015 : 0,77 876/ ,50 Ποσό διαγραφής-επαναβεβαίωσης : Διακόσια δέκα οκτώ ευρώ ( 218,00 ). Με την αριθμ. 6409/ αίτηση του, ο κ. Ταγκαλής Παναγιώτης ζήτησε την διόρθωση των τ.μ. των δύο (2) ακινήτων του που βρίσκονται επι της οδού Ε. Πριγγή -2 στην Δ.Κ. Άμφισσας, με αριθμούς παροχής ηλεκτρικού ρεύματος α) σε 79,56 τ.μ. και β) σε 101,65 τ.μ. καθώς επίσης την διαγραφή των τελών του έτους 2018 που χρεώθηκε για τα ίδια ακίνητα ως μη ηλεκτροδοτούμενα, γιατί έχουν πληρωθεί διαμέσου της Δ.Ε.Η. Από τον έλεγχο που διενήργησε η υπηρεσία μας, διαπίστωσε ότι τα ανωτέρω δύο (2) ηλεκτροδοτούμενα ακίνητα, ήταν δηλωμένα λανθασμένα στην Δ.Ε.Η., το μέν πρώτο για 161,00 τ.μ. αντί του ορθού 79,55 τ.μ., το δε δεύτερο για 189,00 τ.μ. αντί των 101,65 τ.μ. Η υπηρεσία μας, αμέσως διόρθωσε στο μηχανογραφικό πρόγραμμα του Τ.Α.Π. τα τ.μ. των δύο ακινήτων και χορήγησε Βεβαιώσεις με τα σωστά τ.μ. προκειμένου να χρησιμοποιηθούν στην Δ.Ε.Δ.Η.Ε. για διόρθωση των τ.μ.. Παράλληλα διαπιστώθηκε ότι και τα δύο (2) ακίνητα των 79,56 τ.μ. και 101,65 τ.μ. ήταν καταχωρημένα στο μηχανογραφικό πρόγραμμα του Δήμου, και ως μη ηλεκτροδοτούμενα ακίνητα, με αποτέλεσμα να χρεωθούν Τ.Α.Π. για το έτος 2018, με αρ. βεβ. 294/ Για το μεν πρώτο έκτασης 79,56 τ.μ. χρεώθηκε 11,64 τα οποία πρέπει να διαγραφούν διότι αυτά έχουν καταβληθεί μέσω του λογαριασμού ρεύματος. Για το ανωτέρω δεύτερο ακίνητο έκτασης 101,65 τ.μ χρεώθηκε με το ποσό των 14,87 για όλο το έτος Πλην όμως, επειδή το ακίνητο αυτό ήταν μη ηλεκτροδοτούμενο έως 22/10/2018 που μισθώθηκε και ηλεκτροδοτήθηκε, θα πρέπει από το ποσό των 14,87 να διαγραφή ποσό 2,80 που αναλογεί στις 70 ημέρες για το χρονικό διάστημα από που μισθώθηκε έως (14,87 /έτος : 365 ημέρες/έτος= 0,04 /ημέρα Χ 70 ημέρες= 2,80.), και να πληρωθεί το υπόλοιπο ποσό των 12,07. (14,87-2,80 ). Ποσό διαγραφής Τ.Α.Π. : 14,44. (11,64 + 2,80). Κατά την παρ. 1 άρθρου 204 του Ν. 4555/2018, από την έναρξη ισχύος του παρόντος, όπου στις διατάξεις του Β.Δ/τος της 17.5/ και του Ν. 3463/2006 ορίζεται ότι ο δήμαρχος υπογράφει ή συνυπογράφει πράξεις εκκαθάρισης,(δηλ. βεβαίωσης εσόδων ή πληρωμής εξόδων) νοείται στη θέση του ο Προϊστάμενος Οικονομικών Υπηρεσιών ή τα ιεραρχικώς υφιστάμενα όργανα που εξουσιοδοτούνται από αυτόν.. Η κ. Αντωνίου Παγώνα του Νικολάου και ο κ. Αντωνίου Δημήτριος του Νικολάου κάτοικοι Δ.Κ. Ιτέας, με την υπ αριθμό 23049/ Υπεύθυνη δήλωσή τους, υπέβαλλαν στην υπηρεσία μας τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για τη δήλωση μη ηλεκτροδοτούμενου ακινήτου το οποίο βρίσκεται στη ΔΕ Δεσφίνας επί της οδού Αγίου Ανδρέα. Με την 18187/ απόφαση του Αντιδημάρχου Δελφών αποφασίστηκε η επιβολή αναδρομικών τελών ΤΑΠ και προστίμων επί των τελών από την ημερομηνία διακοπής, καθώς δεν δηλώθηκε ποτέ ως μη ηλεκτροδοτούμενο και δεν είχαν καταβληθεί τα παραπάνω αναφερόμενα τέλη. Στις 2/10/2018 η κ. Αντωνίου Παγώνα με αίτησή της, η οποία έλαβε αριθμό πρωτοκόλλου του Δήμου Δελφών 21991/ , ζητεί την απαλλαγή της από το πρόστιμο το οποίο ανέρχεται στο ποσό των 150,40 ευρώ ενώ στις 7/1/2019 υπέβαλλε στην υπηρεσία μας Υ/Δ με την οποία δηλώνουν ότι το ακίνητό τους στη Δ.Ε Δεσφίνας δεν είναι κατοικήσιμο διότι δεν έχει ούτε ρεύμα αλλά ούτε και νερό καθώς και έγγραφο του ΔΕΔΔΗΕ απ όπου προκύπτει η διακοπή ηλεκτροδότησης του ακινήτου την 22 η /11/2011. Με την υπ αριθμό 1912/ απόφαση του Αντιδημάρχου Δελφών, τροποποιήθηκε η υπ αριθμ 18187/ απόφαση του ιδίου ως προς τα χρεωθέντα και βεβαιωθέντα ποσά 36

37 προστίμων επί των τελών ΤΑΠ και αποφασίστηκε η διαγραφή αυτών συνολικού ποσού 150,40. Κατόπιν των ανωτέρω αιτούμαστε την διαγραφή ποσού 75,20 που έχουν βεβαιωθεί επ ονόματι Αντωνίου Παγώνας του Νικολάου με το υπ αριθμό 901/ τριπλότυπο βεβαίωσης.. Με την αριθμ / απόφαση του κ. Αντιδημάρχου Οικονομικών Υπηρεσιών, επιβλήθηκαν σε βάρος του κ. Μαργέλλου Παναγιώτη του Ευαγγέλου Δ.Τ. φωτισμού καθαριότητας και Τέλος Ακίνητης Περιουσίας (Τ.Α.Π.) μετά των σχετικών προστίμων για την υπόγεια αποθήκη της ιδιοκτησίας του έκτασης 106,36 τ.μ. ως εξής : Δ.Τ.: 1.164, ,12 (πρόστιμο 60%) = 1.830,54, και Τ.Α.Π. : 68, ,28 (πρόστιμο 200%) = 181,18. Σύνολο 2.011,72. Από το ποσό αυτό, ο ανωτέρω πολίτης εξόφλησε το συνολικό ποσό των 181,18 που αφορούσε το Τ.Α.Π. με το αριθμ. 2003/ Διπλότυπο Είσπραξης της Ταμιακής Υπηρεσίας του Δήμου. Το υπόλοιπο ποσό των 1.830,54, των οφειλόμενων Δ.Τ. βεβαιώθηκε με Χ.Κ. ( αρ. βεβ. 292 και 293/ ) στην Ταμιακή Υπηρεσία του Δήμου. Ο ανωτέρω πολίτης, στις 05/12/2018 προσέφυγε στον Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, ζητώντας την ακύρωση της προαναφερόμενης απόφασης του κ. Αντιδημάρχου, πλην όμως, η προσφυγή απορρίφθηκε με την αριθμ. 34/3619/ Απόφαση της αρμόδιας υπηρεσίας του Τμήματος Διοικητικό Οικονομικό Ν. Φωκίδας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας Στερεάς Ελλάδας, θεωρώντας, ότι η απόφαση του κ. Αντιδημάρχου λήφθηκε νόμιμα. Στην συνέχεια ο ανωτέρω πολίτης, κατέθεσε την αριθμ. 4950/ αίτηση προς τον Δήμο, προσκομίζοντας μεταξύ άλλων, α) το αριθμ. 2545/ έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Δελφών με συνημμένη Υ.Δ. του ιδίου και β) την αριθμ. 9849/ Βεβαίωση του πρώην Δήμου Άμφισσας, από τα οποία προκύπτει, ότι το υπόγειο της ιδιοκτησίας του ήταν δηλωμένο στον Δήμο, ζητώντας την απαλλαγή του από τα επιβληθέντα Δ.Τ. και προσαυξήσεις της υπόγειας αποθήκης της ιδιοκτησίας του. Επειδή από τα προαναφερόμενα α και β έγγραφα τα οποία δεν υπήρχαν στο αρχείο της υπηρεσίας μας, προκύπτει ότι η υπόγεια αποθήκη του ήταν δηλωμένη στον Δήμο, και συνεπώς κακώς επιβλήθηκαν με την αριθμ / απόφαση του κ. Αντιδημάρχου Οικονομικών Υπηρεσιών, τα προστίματα των Δ.Τ. και του Τ.Α.Π. συνολικού ποσού 778,40 (666, ,28 ), θα πρέπει αυτά να διαγραφούν. Πλην όμως, επειδή το ποσό των 112,28 που αφορά πρόστιμο του Τ.Α.Π. έχει ήδη εξοφληθεί με το αριθμ. 2003/ Διπλότυπο Είσπραξης, η υπηρεσία μας θα επανέλθει με άλλη εισήγηση για επιστροφή του ποσού αυτού, ως αχρεωστήτως εισπραχθέν. Ποσό διαγραφής : 666,12 (πρόστιμο Δ.Τ.)... 37

38 9. Διαγραφή οφειλών από Δ.Τ. φωτισμού και καθαριότητας της Ιεράς Μητροπόλεως Φωκίδος. (Εισηγητής: κ. Λουκάς Αναγνωστόπουλος, Αντιδήμαρχος). ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΣΧΕΤ: Οι διατάξεις της παρ. 1δ άρθρου 174 Ν. 3463/06 Κ.Δ.Κ. Με την αριθμ. 9240/ απόφαση του αρμοδίου Αντιδημάρχου Οικονομικών Υπηρεσιών, η οποία εκδόθηκε κατόπιν της από 22/05/2018 αιτήσεως της Ι.Μ. Φωκίδος, επιβλήθηκαν αναδρομικώς Δ.Τ. φωτισμού & καθαριότητας, άνευ προστίμου, ανερχόμενα σε 8.235,20. για ακίνητο ιδιοκτησίας της Ι.Μ. ευρισκόμενο επι της οδού ΑΓ. Θεοδώρων & Κεχαγιά στην Δ.Κ. Άμφισσας, έκτασης 652,76 τ.μ., επειδή αυτό ήταν δηλωμένο στον Δήμο για την καταβολή των Δ.Τ. με μηδέν (0) τ.μ. Το ανωτέρω ποσό, βεβαιώθηκε με Χρηματικούς καταλόγους (αρ. βεβ. 146, 147, 148,149,150 και 151/ ) στην Ταμιακή Υπηρεσία του Δήμου μας. Η Ι.Μ. Φωκίδας με σχετική αίτηση της, μας ανέφερε μεταξύ άλλων για το ακίνητο αυτό ότι, «Μετά και την αποχώρηση του δημοτικού σχολείου (καθώς κατασκευάστηκε ήδη ανεξάρτητο κτήριο για την στέγαση του) το ακίνητο δεν χρησιμοποιήθηκε από την Ι.Μ. Φωκίδας για υπηρεσιακούς και προσωπικούς σκοπούς, αλλά ομοίως στα πλαίσια του κοινωνικού έργου που επιτελεί η Ι.Μ. Φωκίδας, αλλά και στα πλαίσια των άριστων σχέσεων που διατηρεί με τις τοπικές Αρχές και φορείς, παραχωρήθηκε η χρήση των αιθουσών και του προαυλίου χώρου του, δίχως κανένα οικονομικό ή άλλο αντάλλαγμα σε διάφορους φορείς (ιδίως του Δήμου και της περιφέρειας), νομικά κυρίως πρόσωπα κοινωφελούς χαρακτήρα, προκειμένου να ασκούν την δραστηριότητα τους και να επιτελούν το κοινωνικό τους έργο.επειδή η επιβολή Δημοτικού Τέλους φωτισμού και καθαριότητας επι 5ετία συνολικού ποσού 8.235,20 είναι υπέρογκη και δυσβάσταχτη για την πραγματική οικονομική κατάσταση της Ι.Μ. Φωκίδας εν μέσω οικονομικής κρίσης και θα αναστείλει με βεβαιότητα το κοινωνικό έργο και την κοινωφελή δράση της Μητροπόλεως, έχοντας συνέπειες σε ευαίσθητες κοινωνικές ομάδες του Δήμου Δελφών, καθώς η Ι.Μ. Φωκίδας δεν έχει την δυνατότητα καταβολής του παραπάνω ποσού Παρακαλούμε να μας απαλλάξετε από την υποχρέωση καταβολής των αναδρομικών δημοτικών τελών που επιβλήθηκαν με την ανωτέρω σχετική απόφαση σας». Με την αιτιολογία ότι για το διάστημα που καταλογίστηκαν αναδρομικώς για ΔΤ φωτισμού & καθαριότητας το ποσό των 8.235,20, η Ι.Μ. Φωκίδας δεν χρησιμοποιούσε το εν λόγω ακίνητο αλλά άλλοι φορείς,για να επιτελούν το κοινωνικό τους έργο, χωρίς κανένα αντάλλαγμα για την Ι.Μ. Φωκίδας, σας υποβάλλουμε σε φωτ/φα όλα τα σχετικά έγγραφα και σας παρακαλούμε να αποφασίσετε σχετικά,για την διαγραφή του αναφερόμενου ποσού. Ως Αντιδήμαρχος αρμόδιος επι των οικονομικών,εκφράζω σύμφωνη γνώμη. Ποσό διαγραφής : 8.235,20. 38

39 10. Διαγραφή οφειλών από τέλη ύδρευσης Τ.Κ. Προσηλίου Οικισμός Βίνιανης. (Εισηγητής: κ. Λουκάς Αναγνωστόπουλος, Αντιδήμαρχος). ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΣΧΕΤ: Οι διατάξεις της παρ. 1δ άρθρου 174 Ν. 3463/06 Κ.Δ.Κ. Με το αριθμ / έγγραφο της, η Δ/νση Περιβάλλοντος και Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Δελφών διαβίβασε στην Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών την αριθμ. ΔY/ η Έκθεση Αυτοψίας Πρωτόκολλο Ελέγχου του αναπληρωτή προϊσταμένου του πρώην Τμήματος Ύδρευσης της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Πολιτικής Προστασίας, κ. Νικολάου Τσιπούρα, η οποία πρωτοκολλήθηκε με αριθμό πρωτ. 1941/ , η οποία αναφέρει τα εξής : «Ο κάτωθι υπογεγραμμένος Τσιπούρας Νικόλαος του Ευθυμίου υπάλληλος του Δήμου Δελφών, ύστερα από εντολή του Δημάρχου, μετέβην παρουσίας της προέδρου της Τ.Κ. Προσηλίου (Βίνιανης), Αφροδίτης Παπαδήμα, στις ιδιοκτησίες των κ. Μαντζίνου Γεώργιου του Κων/νου με αριθμό υδρομέτρου 6ΒΙ κωδ. Παροχής 5162, κ. Καπούρου Γεώργιου του Κων/νου με αριθμό υδρομέτρου 168 ΒΙ κωδ. Παροχής και του κ. Φουσέκη Κύρκου του Σπυρίδωνα με αριθμό υδρομέτρου 137 ΒΙ κωδ. Παροχής 5293 για να κάνω έλεγχο και διαπίστωσα τα κατωτέρω (αναλυτικώς). Μετά από αυτοψία διαπιστώθηκε ότι όλα τα υδρόμετρα λειτουργούσαν κανονικά. Ωστόσο, διαπιστώθηκε και στις 3 περιπτώσεις λανθασμένη τοποθέτηση των υδρομέτρων και πρόβλημα συνδεσμολογίας καθώς υπήρχε επικοινωνία μεταξύ του παλαιού και του νέου δικτύου ύδρευσης. Η εν λόγω συνδεσμολογία είχε σαν αποτέλεσμα τα υδρόμετρα να καταγράφουν νερό που περνούσε από το νέο στο παλαιό δίκτυο, χωρίς να χρησιμοποιείται από τους ιδιοκτήτες. Η εν λόγω αστοχία, που προφανώς προϋπήρχε από την σύνδεση των κατοικιών με το νέο δίκτυο, αποκαταστάθηκε επιτόπου και πλέον όλα τα υδρόμετρα καταγράφουν την πραγματική κατανάλωση των οικιών. Η παρούσα συντάσσεται για να αποφανθεί το Δημοτικό Συμβούλιο για τυχόν μείωση ή όχι των βεβαιωθέντων τελών ύδρευσης». Στην συνέχεια με νέα επιστολή του με αρ. πρωτ. 4453/ αναφέρει τα εξής : «Σε συνέχεια της από Έκθεσης Αυτοψίας-Πρωτόκολλου Ελέγχου, σας διευκρινίζω ότι για τις περιπτώσεις που ελέγχθηκαν στην Τ.Κ. Προσηλίου (Βίνιανη), το πρόβλημα που διαπιστώθηκε αφορά την χρονική περίοδο από το Φθινόπωρο του 2010 έως την ημέρα διενέργειας της αυτοψίας ( )». Τα τέλη ύδρευσης για τον οικισμό Βίνιανη της Τ.Κ. Προσηλίου, ανέρχονται σε πάγιο τέλος 18,63 το έτος με δωρεάν κατανάλωση έως μ3/έτος, για κατανάλωση από μ3 έως μ3/έτος X 0,75 /μ3, από μ3 έως μ3/έτος X 0,90 /m3 και από m3/έτος και άνω Χ 1,11 /μ3. Εκτός των ανωτέρω χρεώνεται με τέλος συντήρηση υδρομέτρων και δεξαμενών με 5,00 /έτος, καθώς επίσης το πάγιο και η κατανάλωση ύδατος χρεώνονται με ΦΠΑ 13% ενώ, η συντήρηση υδρομέτρων και δεξαμενών με ΦΠΑ 23%. Όπως προκύπτει από το Ιστορικό Μετρήσεων Υδρομέτρου : Α. ο κ. Μαντζίνος Γεώργιος του Κων/νου χρεώθηκε με το αριθμ. 6ΒΙ υδρόμετρο, τέλη ύδρευσης για τα έτη 2012,2013 και 2014, συνολικώς 7.073,00 μ3 η αξία των οποίων ανέρχεται σε 2.826,59-60,89 (18,63 πάγιο Χ 3 έτη + 5,00 συντ. υδρομ. και δεξαμενών έτους 2012) = 2.765, ,54 (ΦΠΑ 13%) = 3.125,24. Β ο κ. Καπούρος Γεώργιος του Κων/νου χρεώθηκε με το αριθμ. 168 ΒΙ υδρόμετρο τέλη ύδρευσης για τα έτη 2012,2013 και 2014, συνολικώς 5.699,00 μ3 η αξία των οποίων ανέρχεται σε 1.630,14-60,89 (18,63 πάγιο Χ 3 έτη + 5,00 συντ. υδρομ. και δεξαμενών έτους 2012) = 1.569, ,50 (ΦΠΑ 13%) = 1.772,75. Γ ο κ. Φουσέκης Κύρκος του Σπυρίδωνα χρεώθηκε με το αριθμ. 137 ΒΙ υδρόμετρο, τέλη ύδρευσης για τα έτη 2012,2013 και 2014, συνολικώς 8.306,00 μ3 η αξία των οποίων ανέρχεται σε 3.936,29-60,89 (18,63 πάγιο Χ 3 έτη + 5,00 συντ. υδρομ. και δεξαμενών έτους 2012) = 3.875, ,80 (ΦΠΑ 13%) = 4.379,20. Επίσης χρεώθηκε με το ίδιο υδρόμετρο, τέλη ύδρευσης για το έτος 2015, 2.507,00 μ3 η αξία των οποίων ανέρχεται σε 1.089,93-33,63 ( 18,63 πάγιο +15,00 (συντ. υδρομ. και δεξαμενών 5,00 Χ 3 έτη 2013,2014 και 2015) = 1.056, ,32 (ΦΠΑ13%) = 1.193,62. Συνολικό ποσό 5.572,82 (4.379, ,62 για κατανάλωση ύδατος ετών 2012,2013,2014 και 2015). Κατόπιν των ανωτέρω, σας διαβιβάζουμε σε φωτ/φα όλα τα σχετικά έγγραφα και σας παρακαλούμε να αποφασίσετε σχετικά,για την διαγραφή ή όχι των αναφερομένων ποσών, που χρεώθηκε έκαστος των ανωτέρω και που αφορούν μόνο κατανάλωση ύδατος και όχι πάγιες χρεώσεις. 39

40 11. Κατάργηση δίκης στη δικαστική διαφορά επί αγωγής κ. Χαρ. Κολιούκου. (Εισάγεται από την Οικονομική Επιτροπή, εισηγητής: κ. Λουκάς Αναγνωστόπουλος, Αντιδήμαρχος). «ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ: 06 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 74/2019 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της 06 ης / συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Δελφών ΘΕΜΑ 31 ο : Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιου για την αποδοχή γνωμοδότησης της δικηγόρου κ. Ευφροσύνης Βασιλείου σχετική με την αριθμ. 133/2018 απόφασης του Μονομελούς Εφετείου Λαμίας (υπόθεση κ. Χαράλαμπου Κολιούκου). Στην Άμφισσα σήμερα, στις , ημέρα Δεύτερα και ώρα 09:30, στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Δελφών (πλατεία Κεχαγιά), συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου μετά από την με αριθμ. πρωτ. 2733/ πρόσκληση του Προέδρου κ. Αναγνωστόπουλου Λουκά, που επιδόθηκε νόμιμα στα μέλη σύμφωνα με το άρθρο 75 Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ.Α/ ). Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (09) μελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω έξι (06) μέλη: ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ 1. Αναγνωστόπουλος Λουκάς, Πρόεδρος 1. Ανδρεοπούλου Μαρία, Μέλος 2. Ταγκαλής Παναγιώτης, Αντιπρόεδρος 2. Σεγδίτσα Πονήρη Χρυσούλα, Μέλος 3. Μίχος Νεκτάριος, Μέλος 3. Μανανάς Αθανάσιος, Μέλος 4. Αγγελόπουλος Αριστείδης, Μέλος 5. Τσονάκας Αθανάσιος, Μέλος 6. Πανάγου Βασίλειος, Μέλος Επίσης παραβρέθηκε και η κ. Αναστασία Παπαδήμα μόνιμη υπάλληλος του Δήμου Δελφών για την τήρηση των πρακτικών. Κατά την συζήτηση των θεμάτων 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13 και 14 παραβρέθηκε ο κ. Παναγιώτης Κακκανάς, υπάλληλος του Δήμου Δελφών. Κατά την συζήτηση του θέματος 14 παραβρέθηκε η κ. Σπυριδούλα Λαχανά. Κατά την συζήτηση του θέματος 15 παραβρέθηκε ο κ. Δημήτριος Ανδρώνος. Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το τριακοστό πρώτο (31 ο ) θέμα της ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής: 1.Το άρθρο 72 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ.Α/ ). 2.Την με αριθμ. 27/354/ απόφαση (ΑΔΑ 7ΕΑΤΩ9Θ-Χ19) της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα «Ορισμός δικηγόρου σχετικά με την αριθμ. ΤΜ9/15 αγωγή του κ. Κολιούκου Χαράλαμπου κατά του Δήμου Δελφών», με την οποία ορίστηκε δικηγόρος ο κ. Ευφροσύνη Βασιλείου. 3.Την με αριθμ. 133/2018 απόφαση του Μονομελούς Εφετείου Λαμίας. 4.Την με αριθμ. πρωτ. 2916/ εισήγηση του Νομικού Συμβούλου του Δήμου Δελφών κ. Σπυρίδωνα Κολοβατιανού. 5.Την με αριθμ. πρωτ. 3873/ γνωμοδότηση της δικηγόρου κ. Ευφροσύνης Βασιλείου, η οποία αναφέρει τα εξής: «ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ Ιστορικό: Ο Χαράλαμπος Κολιούκος άσκησε ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Άμφισσας την από και με αριθ. καταθ. ΤΜ 9/2015 αγωγή κατά του Δ. Δελφών, η οποία προσδιορίστηκε να συζητηθεί την 17/09/2015. Κατά τη δικάσιμο αυτή ματαιώθηκε η συζήτησή της λόγω αναστολής εργασιών των Δικαστηρίων για τη διενέργεια των βουλευτικών εκλογών της 20/09/2015. Με την από 28/09/2015 και αριθ. καταθ. ΤΜ 102/2015 κλήση του ιδίου ως άνω ενάγοντος, η οποία προσδιορίστηκε για τη δικάσιμο της 17/03/2016, επαναφέρθηκε η υπόθεση πλην όμως αναβλήθηκε λόγω της αποχής των δικηγόρων για τη δικάσιμο της 6/10/2016 όπου και συζητήθηκε. Κατόπιν των παραπάνω εκδόθηκε η με αριθ. 58/2016 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Άμφισσας, η οποία έκανε εν μέρει δεκτή την από και με αριθ. καταθ. ΤΜ 9/

41 αγωγή του Χαράλαμπου Κολιούκου κατά του Δ. Δελφών. Κατά της άνω απόφασης ο Δ. Δελφών άσκησε εμπρόθεσμα την από έφεση που συζητήθηκε την ενώπιον του Μονομελούς Εφετείου Λαμίας. Επιτης εφέσεως εκδόθηκε η υπ' αριθ. 133/2018 απόφαση του Μονομελούς Εφετείου Λαμίας η οποία απέρριψε την ως άνω έφεση. Κατόπιν ενδελεχούς εξέτασης της ανωτέρω υπ' αριθ. 133/2018 απόφασης του Μονομελούς Εφετείου Λαμίας δεν προκύπτει κάποιος βάσιμος λόγος αναίρεσης. ΓLa το λόγο αυτό θα πρότεινα να καταβληθεί το ποσό που επιδικάστηκε πρωτοδίκως με την υπ 1 αριθ. 58/2016 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Άμφισσας καθόσον οποιαδήποτε αργοπορία επιβαρύνει το ποσό των τόκων που θα κληθεί ο Δήμος να καταβάλει.». Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη τα παραπάνω: Αποφασίζει ομόφωνα 1.Εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο Δελφών την αποδοχή της με αριθμ. πρωτ. 3873/ γνωμοδότηση της δικηγόρου κ. Ευφροσύνης Βασιλείου με την οποία ο Δήμος Δελφών πρέπει να προβεί στην εξόφληση της απαίτησης του κ. Χαράλαμπου Κολιούκου, σύμφωνα με την αριθμ. 58/2016 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Άμφισσας, διότι μετά από ενδελεχή έλεγχο της αριθμ. 133/2018 απόφασης του Μονομελούς Εφετείου Λαμίας, η οποία απέρριψε την έφεση του Δήμου Δελφών, δεν προκύπτει βάσιμος λόγος αναίρεσης. 2.Η παρούσα θα αποσταλεί στο Δημοτικό Συμβούλιο Δελφών για την λήψη σχετικής απόφασης. Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 74/

42 12. Κατάργηση δίκης στη δικαστική διαφορά επί αγωγής εταιρείας Γεωργούση Κουτσομπού & Σία Ε.Ε.». (Εισάγεται από την Οικονομική Επιτροπή, εισηγητής: κ. Λουκάς Αναγνωστόπουλος, Αντιδήμαρχος). «ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ: 07 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 91/2019 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της 07 ης / συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Δελφών ΘΕΜΑ 13 ο (ημερήσιας διάταξης): Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για την καταβολή οφειλής προς την Εταιρεία Γεωργούση - Κουτσομπού & ΣΙΑ Ε.Ε. (αριθμ. Α1969/2018 απόφασης του Διοικητικού Εφετείου Πειραιά). Στην Άμφισσα σήμερα, στις , ημέρα Τετάρτη και ώρα 09:30, στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Δελφών (πλατεία Κεχαγιά), συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου μετά από την με αριθμ. πρωτ. 5892/ πρόσκληση του Προέδρου κ. Αναγνωστόπουλου Λουκά, που επιδόθηκε νόμιμα στα μέλη σύμφωνα με το άρθρο 75 Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ.Α/ ). Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (09) μελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω έξι (06) μέλη: ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ 1. Αναγνωστόπουλος Λουκάς, Πρόεδρος 1. Ταγκαλής Παναγιώτης, Αντιπρόεδρος 2. Μίχος Νεκτάριος, Μέλος 2. Σεγδίτσα Πονήρη Χρυσούλα, Μέλος 3. Αγγελόπουλος Αριστείδης, Μέλος 3. Μανανάς Αθανάσιος, Μέλος 4. Τσονάκας Αθανάσιος, Μέλος 5. Ανδρεοπούλου Μαρία, Μέλος 6. Πανάγου Βασίλειος, Μέλος Επίσης παραβρέθηκε και η κ. Αναστασία Παπαδήμα μόνιμη υπάλληλος του Δήμου Δελφών για την τήρηση των πρακτικών. Κατά την συζήτηση των θεμάτων 02, 03, 04, 05, 06 και 07 παραβρέθηκε ο κ. Παναγιώτης Κακκανάς, υπάλληλος του Δήμου Δελφών. Το 8 ο θέμα της ημερήσια διάταξης με τίτλο «Καθορισμός όρων διεξαγωγής διεθνούς διαγωνισμού για την προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών» αποσύρεται. Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το δέκατο τρίτο (13 ο ) θέμα της ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής: 1.Το άρθρο 72 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ.Α/ ). 2.Την με αριθμ. Α1969/2018 απόφαση του Τριμελούς Διοικητικού Εφετείου Πειραιά σχετική με την καταβολή οφειλής στην Εταιρείας Παναγιώτα Γεωργούση Κουτσομπού & ΣΙΑ Ε.Ε. 3.Την από αίτηση (που πήρε αριθμ. πρωτ. Δήμου Δελφών 25786/ ) της Εταιρείας Παναγιώτα Γεωργούση Κουτσομπού & ΣΙΑ Ε.Ε. με ΘΈΜΑ «Περιορισμός απαίτησης τόκων». 4.Την με 29/436/ απόφαση (ΑΔΑ 6Σ5ΠΩ9Θ-4ΚΧ) της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα «Αποδοχή γνωμοδότησης δικηγόρου κ. Ευάγγελου Παλούκη για την υπόθεση της της Εταιρείας Γεωργούση - Κουτσομπού (αριθμ. Α1969/2018 απόφασης του Διοικητικού Εφετείου Πειραιά)» η οποία ανακλήθη με την αριθμ. 01/12/ (ΑΔΑ (ΨΠ0ΩΩ9Θ-Γ0Ο) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα «Ανάκληση της με αριθμ. 30/436/ (ΑΔΑ 6Σ5ΠΩ9Θ-4ΚΧ) απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής». 5.Την με αριθμ. πρωτ. 2842/ εισήγηση του Νομικού Συμβούλου του Δήμου κ. Σπυρίδωνα Κολοβατιανού η οποία αναφέρει τα εξής: 6.Την από γνωμοδότηση του δικηγόρου κ. Ευάγγελου Παλούκη, η οποία αναφέρει : «Ευάγγελος Χ. Παλούκης Ευτυχία Σ. Αυγερινού & Συνεργάτες 42

43 ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ Καραϊσκάκη 8 Άμφισσα ΤΚ epal1966@ gmail.com, eaugerinou@gmail.com τηλ κύριε Δήμαρχε, Με αφορμή την εκ νέου κλήση μου από τον πρόεδρο της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου, προς γνωμοδότηση για την υπόθεση της αριθμ. 1969/2018 απόφασης του Διοικητικού Εφετείου Πειραιώς, δια της οποίας ο Δήμος Δελφών καλείται να καταβάλει χρηματικά ποσά προς την εταιρεία Γεωργούση Κουτσομπού, καταλήγω στην εξής γνώμη, ύστερα από την διαμόρφωση των νέων δεδομένων. Εφόσον η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Δελφών έκανε δεκτή την από αρχική γνωμοδότησή μου και με την αριθμ. 436/2018 απόφασή της αποφάσισε να μην ασκηθεί έφεση κατά της ανωτέρω αποφάσεως του Διοικητικού Εφετείου Πειραιώς, η απόφαση αυτή (1969/2018) κατέστη τελεσίδικος. Κατά συνέπειαν η αξίωση της εταιρείας Γεωργούση Κουτσομπού είναι εκτελεστή χωρίς να υπάρχει δυνατότητα άλλης αντιδικίας. Για το λόγο αυτό ο Δήμος Δελφών θα πρέπει να προβεί σε εξόφληση της αναφερομένης στην ως άνω απόφαση οφειλής προς αποφυγήν αναγκαστικών κατασχέσεων εκτελέσεων, αύξησης των εξόδων και των τόκων, λαμβάνοντας υπόψιν και την από έκπτωση της δικαιούχου. Άμφισσα Μετά τιμής Ευάγγελος Παλούκης Δικηγόρος» Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη τα παραπάνω: Αποφασίζει ομόφωνα 1.Εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο την καταβολή οφειλής προς την Εταιρεία Γεωργούση - Κουτσομπού & ΣΙΑ Ε.Ε. σύμφωνα με την αριθμ. Α1969/2018 απόφασης του Τριμελούς Διοικητικού Εφετείου Πειραιά) λαμβάνοντας υπόψη και εφαρμόζοντας την με αριθμ. πρωτ / αίτηση της Εταιρείας Γεωργούση - Κουτσομπού & ΣΙΑ Ε.Ε. για τον περιορισμό απαίτησης τόκων και σύμφωνα με την γνωμοδότηση του δικηγόρου κ. Ευάγγελου Παλούκη. 2.Η παρούσα θα αποσταλεί στο Δημοτικό Συμβούλιο για την λήψη σχετικής απόφασης. Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 91/

44 13. Εξειδίκευση πιστώσεων. (Εισηγήτρια: κ. Σπυριδούλα Βασιλειάδου, αν. προϊσταμένη του Αυτ/λούς Τμ. Παιδείας-Διά Βίου Μάθησης). 44

45 14. Συγκρότηση επιτροπών παραλαβής έργων. (Εισηγητής: κ. Παναγιώτης Κακκανάς αν. προϊστάμενος Δ.Τ.Υ.). ΕΙΣΗΓΗΣΗ Σύμφωνα με τον Ν. 4257/ η σύσταση της επιτροπής παραλαβής των έργων έχει περιέλθει στην αρμοδιότητα του Δημοτικού Συμβουλίου. Η επιτροπή παραλαβής αποτελείται από δύο μηχανικούς και ένα Δημοτικό σύμβουλο για έργα με προϋπολογισμό e και τρείς μηχανικούς και ένα Δημοτικό Σύμβουλο για έργα με προϋπολογισμό άνω του e. Σε συνδυασμό με τον Ν. 4024/11και την εγκύκλιο ΔΙΣΚΠΟ/Φ18/οικ.23243/ και το επισυναπτόμενο Πρακτικό διενέργειας Κλήρωσης για κάθε έργο προέκυψαν οι κάτωθι μηχανικοί: Α) «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΥΠΑΙΘΡΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΣΤΗ ΔΚ ΑΜΦΙΣΣΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ» Πρoϋπολογισμού : e ΤΑΚΤΙΚΑ 1) Καραπανάγου Θεόδωρος ΤΕ Μηχανικών ως Πρόεδρος 2) Καραντζής Διονύσιος Ηλ/κος Μηχανικός ΤΕ ως μέλος ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ 1) Καραγιώργος Κων/νος Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ ως Πρόεδρος 2) Ράλλιου Ασπασία Μεταλλειολόγος Μηχανικός ως μέλος Σας ανακοινώνουμε για το ανωτέρω έργο την περαίωσή του (17/12/2018), την σύνταξη τελικής επιμέτρησης (28/2/2019) και παρακαλούμε για την επιλογή του Δημοτικού Συμβούλου και την σύσταση της επιτροπής παραλαβής του ανωτέρω έργου.. ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ : «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΥΠΑΙΘΡΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΤΘΜΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ Δ. Κ ΑΜΦΙΣΣΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ» Έχοντας υπόψη 1. Τις διατάξεις του άρθρου 26 του Ν Την Εγκύκλιο ΔΙΣΚΠΟ Φ18 οικ Το αρθ. 61του Ν.4257/ Τις διατάξεις του αρθ. 73 του Ν. 3669/2008 Σας γνωρίζουμε ότι μετά από κλήρωση που πραγματοποιήθηκε στα γραφεία της Υπηρεσίας μας, για την συγκρότηση επιτροπής παραλαβής του ανωτέρω έργου κληρώθηκαν οι παρακάτω: Α) ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ 1) Καραπανάγου Θεόδωρο ΤΕ Μηχανικών ως Πρόεδρο 2) Καραντζή Διονύσιο Ηλ/κο Μηχανικό ΤΕ ως μέλος Β) ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ 1) Καραγιώργο Κων/νο Πολιτικό Μηχανικό ΠΕ ως Πρόεδρο 2) Ράλλιου Ασπασία Μεταλλειολόγο Μηχανικό ΠΕ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΛΗΡΩΣΗΣ Κακκανάς Παναγιώτης ( Αν. Προϊστάμενος Δ.Τ.Υ.) Ράλλιου Ασπασία Καραντζής Διονύσης.. 45

46 15. Έγκριση και παραλαβή οριστικής μελέτης για την περιφερειακή οδό Άμφισσας στο τμήμα διασταύρωση με οδό Αγ. Ευθυμίας έως το Κάστρο της Άμφισσας. (Εισηγητής: κ. Παναγιώτης Κακκανάς αν. προϊστάμενος Δ.Τ.Υ.). ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΣΧΕΤ.: α) Το άρθρο 29 παρ. 1 του Ν. 4014/11 (ΦΕΚ 209Α / ) και το άρθρο 49 παρ. 3 του Ν. 4412/16 β) Το υπ αριθμ. 263/ έγγραφο της εταιρείας ΕΛΜΙΝ ΒΩΞΙΤΕΣ Α.Ε. γ) Η από Σύμβαση. δ)η με αριθμ. 338/2017 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Δελφών με θέμα: «Ακύρωση της αριθμ. 08/148/ (ΑΔΑ 6Ι8ΝΩ9Θ-3ΓΔ) απόφασης της Ο.Ε. και λήψη νέας για την Αποδοχή δωρεάς σύνταξης μελέτης με τίτλο «Περιφερειακή οδό Άμφισσας στο Τμήμα διασταύρωση με οδό προς Αγία Ευθυμία έως το κάστρο της Άμφισσας». ε) Η υπ αριθμ. πρωτ. 23/2018 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Δελφών (ΑΔΑ: 6ΝΖΒΩ9Θ-ΠΞ1) περί έγκρισης της ΠΡΟΜΕΛΕΤΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ, της ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ και της ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΓΕΩΛΟΓΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ της εν θέματι μελέτης. στ) Το πρακτικό της 1ης συνεδρίασης της 28ης Ιανουαρίου 2019 του Περιφερειακού Συμβουλίου Στερεάς Ελλάδας (ΑΔΑ 9Η3Π7ΛΗ-ΝΝΟ) θέμα «Έγκριση της κυκλοφοριακής μελέτης «Δημιουργίας κόμβου σύνδεσης Περιφερειακής Οδού Άμφισσας με Οδό προς Αγία Ευθυμία (Ε.Ο 48)» στο οποίο εγκρίνει την κυκλοφοριακή μελέτη «Κόμβος σύνδεσης Περιφερειακής Οδού Άμφισσας με Οδό προς Αγία Ευθυμία (Ε.Ο 48)». ζ) Το με αρ. πρωτ. 2849/144637/ έγγραφο του Τμήματος Περιβαλλοντικού & Χωρικού Σχεδιασμού της Δ/νσης Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας Στερεάς Ελλάδας για την έγκριση περιβαλλοντικών όρων του έργου «Περιφερειακή Οδό Άμφισσας στο τμήμα Διασταύρωση με Οδό προς Αγία Ευθυμία έως το Κάστρο της Άμφισσας» η) Η υπ αριθμ. πρωτ. 7321/ αίτηση υποβολής των μελετών του θέματος ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗ: «ΜΕΛΕΤΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΟΔΟ ΑΜΦΙΣΣΑΣ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ ΜΕ ΟΔΟ ΠΡΟΣ ΑΓΙΑ ΕΥΘΥΜΙΑ ΕΩΣ ΤΟ ΚΑΣΤΡΟ ΤΗΣ ΑΜΦΙΣΣΑΣ» 2 Ο ΣΤΑΔΙΟ: ΜΕΡΟΣ: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ: - ΑΝΑΔΟΧΟΣ: ΣΥΜΒΑΣΗ: - ΕΚΠΤΩΣΗ: - ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ & ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΟΥ ΚΟΜΒΟΥ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΕ Ε.Ο. 48 ΟΡΟΣΗΜΟ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α.Τ.Ε. ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ ΑΝΕΣΤΗΣ Δ. ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ο.Ε. ΑΓΓΕΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΚΟΛΤΣΙΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ Με την ανωτέρω -α- σχετική νομοθεσία προβλέπεται η προσέλκυση ιδιωτών που επιθυμούν να συμβάλουν στην εκπόνηση μελέτης δημοσίου έργου για την εξυπηρέτηση αναγκών του δημοσίου. Με την ανωτέρω -γ- σχετική Σύμβαση ανατέθηκε η εκπόνηση της μελέτης του θέματος από την εταιρεία ΕΛΜΙΝ ΒΩΞΙΤΕΣ Α.Ε. στην ανάδοχη Σύμπραξη ΟΡΟΣΗΜΟ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α.Τ.Ε., ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ ΑΝΕΣΤΗΣ, Δ. ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ο.Ε., ΑΓΓΕΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ και ΓΚΟΛΤΣΙΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ. Με την -δ- σχετική απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Δελφών έγινε αποδεκτή η δωρεά σύνταξης της εν θέματι μελέτης, της οποίας μέρος του 1 ου Σταδίου (ΠΡΟΜΕΛΕΤΗ 46

47 ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ, ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ και ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΓΕΩΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ), εγκρίθηκε και παρελήφθη από το Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Δελφών με την -ε- σχετική απόφαση,το μέρος του 1 ου Σταδίου (Κυκλοφοριακή Μελέτη «Δημιουργίας κόμβου σύνδεσης Περιφερειακής Οδού Άμφισσας με Οδό προς Αγία Ευθυμία (Ε.Ο 48)») εγκρίθηκε από το Περιφερειακό Συμβούλιο Στερεάς Ελλάδας με την -στ- σχετική απόφαση και για το μέρος του 1 ου Σταδίου Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων εγκρίθηκαν οι περιβαλλοντικοί όροι του έργου από την Δ/νση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού Στερεάς Ελλάδας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας Στερεάς Ελλάδας με την -ζ- σχετική απόφαση Το πρώτο μέρος του 2ου Σταδίου ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ (ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ - ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΟΥ ΚΟΜΒΟΥ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΕ Ε.Ο. 48) υποβλήθηκε με την -η- σχετική αίτηση της αναδόχου Σύμπραξης. Το αντικείμενο της μελέτης του θέματος αποτελεί το πρώτο τμήμα του περιφερειακού δρόμου Άμφισσας από διασταύρωση με οδό προς Αγία Ευθυμία έως το κάστρο της Άμφισσας, μήκους περίπου 2,00 χιλιομέτρων. Η μελέτη προβλέπεται να έχει πληρότητα οριστικής μελέτης και περιλαμβάνει τα ακόλουθα: ΣΤΑΔΙΟ 1 Ο : i. Τοπογραφικές Μελέτες Τοπογραφικά Δίκτυα ii. Τοπογραφική Αποτύπωση σε κλίμακα 1:500 Συγκοινωνιακές Μελέτες Προμελέτη Οδοποιίας για τις ανάγκες της Μ.Π.Ε. κ.λ.π iii. Περιβαλλοντική Μελέτη Μ.Π.Ε iv. Γεωλογικές Μελέτες Οριστική Γεωλογική Μελέτη ΣΤΑΔΙΟ 2 Ο : i. Τοπογραφικές Μελέτες ii. Κτηματογράφηση -Κτηματολόγιο Συγκοινωνιακές Μελέτες Οριστική Μελέτη Οδοποιίας Οριστική Μελέτη Ισόπεδου Κόμβου Μελέτη Σήμανσης- Ασφάλισης iii. Υδραυλική Μελέτη Οριστική Μελέτη Αποχέτευσης Αποστράγγισης Προμελέτη Οχετών iv. Ηλεκτρομηχανολογική Μελέτη Οριστική Μελέτη Ηλεκτροφωτισμού Κόμβων v. Φυτοτεχνική Μελέτη Οριστική Φυτοτεχνική Μελέτη vi. Σ.Α.Υ. - Φ.Α.Υ Η ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ περιλαμβάνει την Οριστική Μελέτη του τμήματος, της προβλεπόμενης από το ΓΠΣ Περιφερειακής οδού Άμφισσας, από τη διασταύρωση με την Οδό Άμφισσας- Αγίας Ευθυμίας έως το Κάστρο Άμφισσα επί τοπογραφικού υποβάθρου, όπου λήφθηκαν υπόψη αφενός η προβλεπόμενη πορεία της στο εγκεκριμένο Γ.Π.Σ, αφετέρου η υπάρχουσα κατάσταση και οι υπάρχουσες εκατέρωθεν δεσμεύσεις, ανατολικά από την επέκταση του Σχεδίου Πόλης και δυτικά από το έντονο εδαφικό ανάγλυφο, καθώς και οι ισχύουσες προδιαγραφές και απαιτήσεις, ΟΜΟΕ κλπ. Παρουσιάζονται όλα τα αναγκαία στοιχεία (οριζοντιογραφίες, μηκοτομές κλπ) για την Περιφερειακή οδό και τα αναγκαία τμήματα των δευτερευουσών οδών. Η ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ περιλαμβάνει τα παρακάτω: 1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 2. ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ - ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 3. Γ.Ο.1 -ΓΕΝΙΚΗ ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΓΡΑΦΙΑ ΚΛΙΜΑΚΑΣ 1: Γ.Ο.2-ΓΕΝΙΚΗ ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΓΡΑΦΙΑ ΕΠΙ ΟΡΘΟΦΩΤΟΧΑΡΤΗ ΚΛΙΜΑΚΑΣ 1: Ο.1 -ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΓΡΑΦΙΑ ΑΠΟ Χ.Θ.: ΕΩΣ Χ.Θ.: ΚΛΙΜΑΚΑΣ 1: Ο.2 -ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΓΡΑΦΙΑ ΑΠΟ Χ.Θ.: ΕΩΣ Χ.Θ.: ΚΛΙΜΑΚΑΣ 1:500 47

48 7. Ο.3 -ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΓΡΑΦΙΑ ΑΠΟ Χ.Θ.: ΕΩΣ Χ.Θ.: ΚΛΙΜΑΚΑΣ 1: Ο.4 -ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΓΡΑΦΙΑ ΑΠΟ Χ.Θ.: ΕΩΣ Χ.Θ.: ΚΛΙΜΑΚΑΣ 1: Ε.Ο.1 - ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΡΑΤΟΤΗΤΑΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ 1: Μ.1-ΜΗΚΟΤΟΜΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ ΚΛΙΜΑΚΑΣ 1: 1000/1: Μ.2- ΜΗΚΟΤΟΜΕΣ ΚΑΘΕΤΩΝ ΟΔΩΝ 1, 1Α, 2, 3 & A.S.R.1 ΚΛΙΜΑΚΑΣ 1: 1000/1: Ε.1 ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΚΛΙΣΕΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ ΚΛΙΜΑΚΑΣ 1: Ε.2 ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΠΙΚΛΙΣΕΩΝ ΚΑΘΕΤΩΝ ΟΔΩΝ 1, 1Α, 2, 3 & A.S.R.1 ΚΛΙΜΑΚΑΣ 1: Δ.1 ΔΙΑΤΟΜΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ ΑΠΟ Χ.Θ.: ΕΩΣ Χ.Θ.: ΚΛΙΜΑΚΑΣ 1: Δ.2 ΔΙΑΤΟΜΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ ΑΠΟ Χ.Θ.: ΕΩΣ Χ.Θ.: ΚΛΙΜΑΚΑΣ Δ.3 ΔΙΑΤΟΜΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ ΑΠΟ Χ.Θ.: ΕΩΣ Χ.Θ.: ΚΛΙΜΑΚΑΣ 1: Δ.4 ΔΙΑΤΟΜΕΣ ΚΑΘΕΤΩΝ ΟΔΩΝ 1, 1Α, 2, 3 & A.S.R.1 ΚΛΙΜΑΚΑΣ 1: Τ.Δ.1-ΤΥΠΙΚΕΣ ΔΙΑΤΟΜΕΣ ΚΛΙΜΑΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ Η ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΟΥ ΚΟΜΒΟΥ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΕ Ε.Ο. 48 περιλαμβάνει την Οριστική Μελέτη Κυκλοφοριακών Έργων του Ισόπεδου Κόμβου σύνδεσης με την Ε.Ο.48, η οποία συντάχθηκε παράλληλα με την Οριστική Μελέτη Οδοποιίας, μετά την ολοκλήρωση και έγκριση των Μελετών του 1ου Σταδίου και τη σχετική εντολή της Υπηρεσίας και αφορά τη μελέτη ισόπεδου κόμβου μορφής «Τ» για τη σύνδεση της Περιφερειακής οδού με την Εθνική οδό και το επηρεαζόμενο τμήμα της Εθνικής οδού Νο 48 (Δευτερεύον Εθνικό δίκτυο) που μελετήθηκε στη θέση αρχής του Έργου για τις ανάγκες του ισόπεδου Κόμβου. Η ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΟΥ ΚΟΜΒΟΥ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΕ Ε.Ο. 48 περιλαμβάνει τα παρακάτω: 1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 2. ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ - ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 3. Γ.Ο.1-ΓΕΝΙΚΗ ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΓΡΑΦΙΑ ΕΠΙ ΟΡΘΟΦΩΤΟΧΑΡΤΗ ΚΛΙΜΑΚΑΣ 1: Ο.1 -ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΓΡΑΦΙΑ ΚΛΙΜΑΚΑΣ 1: Ο.Ε.1ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΓΡΑΦΙΑ ΕΠΙΚΛΙΣΕΩΝ ΚΛΙΜΑΚΑΣ 1: Ο.Ο.1 ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΓΡΑΦΙΑ ΟΡΑΤΟΤΗΤΑΣ ΙΣΟΠΕΔΟΥ ΚΟΜΒΟΥ ΚΛΙΜΑΚΑΣ 1: Μ.1 ΜΗΚΟΤΟΜΕΣ Ε.Ο. 48 & ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ ΚΛΙΜΑΚΑΣ 1:1.000/1: Ε.1 ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΠΙΚΛΙΣΕΩΝ Ε.Ο. 48 & ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ ΚΛΙΜΑΚΑΣ 1: Δ.1 ΔΙΑΤΟΜΕΣ Ε.Ο. 48 & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ ΚΛΙΜΑΚΑΣ 1: Τ.Δ.1 ΤΥΠΙΚΕΣ ΔΙΑΤΟΜΕΣ ΚΛΙΜΑΚΑ ΔΙΑΦΟΡΕΣ Κατόπιν των ανωτέρω, εισηγούμεθα την έγκριση και παραλαβή του πρώτου μέρους του 2 ου Σταδίου που αφορά την ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ και την ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΟΥ ΚΟΜΒΟΥ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΕ Ε.Ο. 48 της μελέτης με τίτλο: «ΜΕΛΕΤΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΟΔΟ ΑΜΦΙΣΣΑΣ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ ΜΕ ΟΔΟ ΠΡΟΣ ΑΓΙΑ ΕΥΘΥΜΙΑ ΕΩΣ ΤΟ ΚΑΣΤΡΟ ΤΗΣ ΑΜΦΙΣΣΑΣ» οι οποίες υποβάλλονται θεωρημένες. 48

49 16. Ορισμός εκπροσώπων του Δήμου Δελφών, στην Κοινή Επιτροπή για την Παρακολούθηση της Προγραμματικής Σύμβασης του έργου : «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ Δ.Κ. ΑΜΦΙΣΣΑΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΧΩΡΟΥ ΑΘΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΝΕΟΛΑΙΑΣ Α ΦΑΣΗ». (Εισηγητής: κ. Παναγιώτης Κακκανάς αν. προϊστάμενος Δ.Τ.Υ.). ΑΠΟΣΥΡΣΗ 49

50 17. Ορισμός εκπροσώπων του Δήμου Δελφών, στην Κοινή Επιτροπή για την Παρακολούθηση της Προγραμματικής Σύμβασης του έργου : «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΥ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΓΗΠΕΔΟΥ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ 5x5 Δ.Κ. ΔΕΣΦΙΝΑΣ». (Εισηγητής: κ. Παναγιώτης Κακκανάς αν. προϊστάμενος Δ.Τ.Υ.). ΑΠΟΣΥΡΣΗ 50

51 18. Έγκριση πρωτοκόλλου παραλαβής του έργου: «ΔΙΑΝΟΙΞΗ ΔΡΟΜΟΥ ΠΡΟΣ ΟΙΚΙΑ ΜΠΟΥΝΙΑ ΚΑΙ ΚΕΛΑΙΔΗ Τ.Κ. ΑΘΑΝ. ΔΙΑΚΟΥ». (Εισηγητής: κ. Παναγιώτης Κακκανάς αν. προϊστάμενος Δ.Τ.Υ.). ΕΙΣΗΓΗΣΗ Με την αρ. 30/2013 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Δελφών κατακυρώθηκε η δημοπρασία του έργου «ΔΙΑΝΟΙΞΗ ΔΡΟΜΟΥ ΠΡΟΣ ΟΙΚΙΑ ΜΠΟΥΝΙΑ ΚΑΙ ΚΕΛΑΙΔΗ Τ.Κ. ΑΘΑΝ. ΔΙΑΚΟΥ» στην ΞΗΡΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΕ που προσέφερε έκπτωση 2%. Το έργο συμβασιοποιήθηκε με την αρ. πρωτ / Σύμβαση κατασκευής του έργου, ποσού ,90 (χωρίς ΦΠΑ). Με το αρ. πρωτ / έγγραφο της ΔΤΥ Δ. Δελφών δόθηκε εντολή στον ανάδοχο για μη έναρξη εργασιών του έργου μέχρι η Τοπική Κοινότητα Αθανασίου Διάκου προσκομίσει όλες τις υπεύθυνες δηλώσεις των ιδιοκτητών περί παραχώρησης των χώρων όπου επρόκειτο να πραγματοποιηθούν οι διανοίξεις που προβλέπονταν στο έργο. Οι υπεύθυνες δηλώσεις δεν προσκομίστηκαν και το έργο δεν υλοποιήθηκε. Με την αρ. 402/ απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δελφών (ΑΔΑ: 62ΜΕΩ9Θ-ΛΥ0) εγκρίθηκε η οριστική διάλυση της σύμβασης του έργου σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 62 του Ν. 3669/2008, που επέχει θέση βεβαίωσης περαίωσης του έργου. Η Επιτροπή παραλαβής του έργου, που συστήθηκε με την αρ. 42/ απόφαση Δ.Σ. Δελφών, διαπίστωσε ότι στο έργο δεν έχει πραγματοποιηθεί καμία εργασία και στη συνέχεια υπέγραψε τα αντίστοιχα Πρωτόκολλα Προσωρινής και οριστικής Παραλαβής. Το πρωτόκολλο αυτό υπέγραψε χωρίς επιφύλαξη ο ανάδοχος, ο οποίος υπέβαλε παράλληλα και υπεύθυνη δήλωση ότι δεν έχει καμία αξίωση αποζημίωσης από την σύμβαση του έργου. Κατόπιν των ανωτέρω, εισηγούμαστε την έγκριση των απεσταλμένων Πρωτοκόλλων Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής. 51

52 52

53 53

54 54

55 55

56 56

57 19. Έγκριση 1 ου ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΑΠΕ και 1 ου Π.Κ.Ν.Τ.Μ.Ε. του έργου ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΡΕΙΘΡΟΥ ΑΠΟ ΜΕΓΑΛΗ ΒΡΥΣΗ ΕΩΣ ΠΛΑΤΕΙΑ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ Τ.Κ. ΕΛΑΙΩΝΑ». (Εισηγητής: κ. Παναγιώτης Κακκανάς αν. προϊστάμενος Δ.Τ.Υ.). ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΕΡΓΟ: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΡΕΙΘΡΟΥ ΑΠΟ ΜΕΓΑΛΗ ΒΡΥΣΗ ΕΩΣ ΠΛΑΤΕΙΑ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ Τ.Κ. ΕΛΑΙΩΝΑ» Α.Μ.: 10/2018 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΑΜΦΙΣΣΑΣ ΑΝΑΔΟΧΟΣ: Γ. ΣΚΟΠΕΛΙΤΗΣ ΚΟΙΝ. ΕΓΓΡΑΦΩΝ: ΣΚΟΠΕΛΙΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Λ. ΗΡΩΩΝ 10, ΙΤΕΑ ΣΥΜΒΑΣΗ: 4.032,26 (χωρίς ΦΠΑ) ΕΚΠΤΩΣΗ: - ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΑΤΑ 2017 ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Συνοπτική περιγραφή του έργου Αντικείμενο του έργου είναι η κατασκευή κραπεδόρειθρων στην κεντρική οδό της Δ.Κ. Ελαιώνα. Στοιχεία του έργου είναι τα ακόλουθα: Οι διατάξεις των Ν.4412/16 περί "Δημόσιες Συμβάσεις 'Έργων Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24ΕΕ και 2014/25/ΕΕ), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει Ο προϋπολογισμός του Δήμου Δελφών, οικονομικού έτους 2018, ο οποίος ψηφίστηκε με την με αρ. 53/ (ΑΔΑ : ΩΩΑΒΩ9Θ-ΝΗ3) απόφαση Δ. Σ. Δήμου Δελφών Η με αρ. 10/2018 μελέτη της Δ.Τ.Υ. Δ. Δελφών. Η με αρ. 154/2018 (ΑΔΑ: 651ΒΩ9Θ-ΤΔΩ) Απόφαση Δ.Σ. Δήμου Δελφών περί έγκρισης και παραλαβής της μελέτης του έργου. Η με αριθμ. 154/2018 (ΑΔΑ: 651ΒΩ9Θ-ΤΔΩ) Απόφαση Δ.Σ. Δήμου Δελφών περί τρόπου υλοποίησης του έργου. Η με αριθμ. 251/2018 (ΑΔΑ: 69ΛΥΩ9Θ-0ΑΗ) Απόφαση της Ο.Ε. Δ. Δελφών με θέμα «Δέσμευση και ψήφιση πιστώσεων». Η με αριθμ. 488/2017 Απόφαση της Ο.Ε. Δ. Δελφών με θέμα «Έγκριση τεχνικής έκθεσης, καθορισμός τρόπου υλοποίησης, δέσμευση και ψήφιση της πίστωσης του έργου «Κατασκευή ρείθρου από μεγάλη βρύση έως πλατεία παιδικής χαράς Τ.Κ. Ελαιώνα». Η Απόφαση με αρ. 244/2018 (ΑΔΑ: 629ΖΩ9Θ-7Λ6) με θέμα «Ορισμός επιτροπής για τη διεξαγωγή ηλεκτρονικής κλήρωσης και ορισμός του τόπου και χρόνου αυτής, του έργου με τίτλο «Κατασκευή ρείθρου από μεγάλη βρύση έως πλατεία παιδικής χαράς Τ.Κ. Ελαιώνα». Η υπ' αριθ. 251/2018 (ΑΔΑ: 69ΛΥΩ9Θ-0ΑΗ) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Δελφών σύμφωνα με την οποία δεσμεύεται πίστωση ποσού 2.500,00 για το εν λόγω έργο εγγεγραμμένη στον Κ.Α (Μισθώματα Μεταλλευτικών Χώρων 2017) και πίστωση ποσού 2.500,00 για το εν λόγω έργο εγγεγραμμένη στον Κ.Α (ΣΑΤΑ 2017). Το από αποτέλεσμα της δημόσιας ηλεκτρονικής κλήρωσης μέσω του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Συστήματος Κληρώσεων (Κ.Η.Σ.Κ.) Η από 19/10/2018 ανακοίνωση του αποτελέσματος της ανωτέρω δημόσιας ηλεκτρονικής κλήρωσης στην ιστοσελίδα του ΤΕΕ 57

58 Η με αριθμ. πρωτ / Απόφαση Δημάρχου Δελφών περί Απευθείας ανάθεση του έργου Η με αριθμ. πρωτ / Αποδοχή του αναδόχου ΣΟΠΕΛΙΤΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥ για την κατασκευή του έργου του θέματος. Η με αριθμ. πρωτ.22489/ Πρόσκληση της Δ.Τ.Υ. Δ. Δελφών για υποβολή δικαιολογητικών και εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης. Τα συμβατικά τεύχη της Εργολαβίας. Η από με αρ. πρωτ /2018 Σύμβαση Κατασκευής Έργου (ΑΔΑ : 6ΣΒΨΩ9Θ-ΠΟ7). Ο παρών 1 ος - ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΣ Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών συντάχθηκε για: 1. Να συμπεριλάβει την τακτοποίηση ποσοτήτων των εργασιών όπως έχουν διαμορφωθεί με εγκεκριμένες αναλυτικές επιμετρήσεις μετά την ολοκλήρωση του έργου και οφείλονται σε: «προφανείς παραλείψεις ή σφάλματα της προμέτρησης της μελέτης ή από απαιτήσεις της κατασκευής οι οποίες καθίστανται απαραίτητες για την αρτιότητα και λειτουργικότητα του έργου, παρά την πλήρη εφαρμογή των σχετικών προδιαγραφών κατά την κατάρτιση των μελετών του έργου και υπό την προϋπόθεση να μην τροποποιείται το «βασικό σχέδιο» του έργου, δηλαδή ή όλη κατασκευή, καθώς και τα βασικά διακριτά στοιχεία της, όπως προβλέπονται από την αρχική σύμβαση», σύμφωνα με την παρ Για να συμπεριλάβει τις παρακάτω δύο (2) Νέες τιμές: Ν.Τ. 1 (κατά το ΥΔΡ ) Σωληνώσεις προστασίας καλωδίων, από πολυαιθυλένιο (PE), δομημένου τοιχώματος με ενσωματωμένη ατσαλίνα. Με σωλήνες σε κουλούρες, με τυποποίηση ονομαστικής διαμέτρου σωλήνων (DN) κατά την εξωτερική διάμετρο [DN/ΟD], θλιπτικής αντοχής 450 N κατά την πρότυπη δοκιμή που καθορίζεται στο ΕΛΟΤ ΕΝ Σωληνώσεις DN/ΟD 40 mm από ενιαία τιμολόγια Έργων Υδραυλικών Η Νέα Τιμή απαιτήθηκε για την ενσωμάτωση στο έργο υποδομής ηλεκτροφωτισμού. Ν.Τ. 2 (κατά το ΟΔΟ Β.30.3) Χαλύβδινο δομικό πλέγμα B500C εκτός υπογείων έργων από ενιαία τιμολόγια Έργων Υδραυλικών Η Νέα Τιμή απαιτήθηκε προκειμένου για την τοποθέτηση οπλισμού - πλέγματος στο σκυρόδεμα των πεζοδρομίων. Οι παραπάνω νέες τιμές, απαιτούνται προκειμένου το έργο να κατασκευαστεί έντεχνα, όπως αναλυτικά περιγράφεται στην Αιτιολογική έκθεση του εν λόγω 1 ου - ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥΑΠΕ. 3. Χρήση επί έλασσον δαπανών Η χρησιμοποίηση των επί έλασσον δαπανών επιτρέπεται καθόσον ισχύουν οι περιορισμοί του άρθρου του Ν4412/2016. Στον παρόντα 1 ο ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΑΠΕ, δεν γίνεται χρήση επί έλασσον δαπανών. 4. Για τη διάθεση μέρους των απροβλέπτων δαπανών της αρχικής σύμβασης Από τα απρόβλεπτα της αρχικής Σύμβασης που είναι συνολικά 525,95 καλύπτεται το σύνολο των δαπανών των Νέων Τιμών καθώς και το σύνολο των επί πλέον δαπανών της ομάδας Τεχνικά Έργα. Η διάθεση τους γίνεται σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα : 58

59 ΔΑΠΑΝΗ ΣΥΜΒΑΣΗ 1ος ΑΠΕ (1) ΕΠΙ ΠΛΕΟΝ (2) ΕΠΙ ΕΛΛΑΤΩΝ ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΚΑΛΥΠΤΟΝΤΑΙ ΑΠΌ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ ΟΜΑΔΑ ΤΕΧΝ. ΕΡΓΑ 3.506, ,74 48,43 48,43 ΟΜΑΔΑ ΝΕΕΣ ΤΙΜΕΣ 416,21 416,21 416,21 Σύνολο : 1.972,23 464,64 Απρόβλεπτα μελέτης : 525,95 Τα υπόλοιπα απρόβλεπτα 525,95 464,64 = 61,31 μένουν αδιάθετα και μειώνουν ισόποσα την Σύμβαση. Αναλυτικά, η συνολική δαπάνη του 1 ου ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΑΠΕ διαμορφώνεται ως εξής: Με τον παρόντα Α.Π.Ε. επέρχονται οι παρακάτω μεταβολές στις δαπάνες των Ομάδων εργασιών σε σχέση με την αρχική Σύμβαση : Ομάδα Τεχνικά έργα : Αύξηση κατά 48,43, ποσοστό 1,38 % Ομάδα Νέες Τιμές : Συνολικά 416,21 Ο Τελικός Α.Π.Ε. κλείνει στο ποσό των 4.923,98 (εκ των οποίων 3.970,95 είναι εργασίες και 953,03 Φ.Π.Α.) μειωμένος σε σχέση με την αρχική σύμβαση κατά ποσό (5.000, ,98 =) 76,02 (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.). Η μείωση οφείλεται στην μη διάθεση μέρους των απρόβλεπτων δαπανών. Κατόπιν των ανωτέρω, σας αποστέλλουμε σε ένα (1) αντίγραφο τον 1 ο ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΑΠΕ και το 1 ο Π.Κ.Ν.Τ.Μ.Ε. του έργου του θέματος και παρακαλούμε για τη λήψη σχετικής Απόφασης. 1ο ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΙΜΩΝ ΜΟΝΑΔΟΣ ΝΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Στην Άμφισσα σήμερα 05 / 04 / 2019 ο υπογεγραμμένος Κακκανάς Παναγιώτης, Προϊστάμενος της διευθύνουσας τα έργα υπηρεσίας, έχοντας υπ όψη:. 1. Την με αριθμ. πρωτ / Απόφαση Δημάρχου Δελφών περί Απευθείας ανάθεση των εργασιών του παραπάνω έργου. 2. Τα συμβατικά τεύχη της εργολαβίας. 3. Την από υπογραφείσα σύμβαση εκτέλεσης του έργου. 4. Τις ισχύουσες διατάξεις για την εκτέλεση των Δημοσίων Έργων. 5. Τα αναλυτικά τιμολόγια τιμών και 6. Το πρακτικό της τιμαριθμικής επιτροπής διαπιστώσεως τιμών υλικών και ημερομισθίων (Ε.Δ.Τ.Δ.Ε.) του Γ' Τριμήνου 2012, κατά το άρ του Ν4412/2016. Προέβηκα παρουσία του αναδόχου, στη σύνταξη του παρόντος Π.Κ.Ν.Τ.Μ.Ε. για τις νέες εργασίες που προέκυψαν. 59

60 Α.Τ. Ν.Τ. 1 Άρθρο : ΟΔΟ Β.30.3 Χαλύβδινο δομικό πλέγμα B500C Κωδικός αναθεώρησης ΥΔΡ 7018 Προμήθεια και μεταφορά επί τόπου του έργου χάλυβα οπλισμού σκυροδέματος πάσης φύσεως κατασκευών, μορφής διατομών και κατηγορίας σύμφωνα με την μελέτη, διαμόρφωσή του σύμφωνα με την μελέτη, προσέγγιση στην θέση ενσωμάτωσης με οποιοδήποτε μέσον και τοποθέτησή του σύμφωνα με τα σχέδια οπλισμού. Εκτέλεση εργασιών σύμφωνα με την ΕΤΕΠ "Χαλύβδινος οπλισμός σκυροδεμάτων" Η τοποθέτηση του σιδηροπλισμού θα γίνεται μόνον μετά την παραλαβή του ξυλοτύπου ή της επιφανείας έδρασης του σκυροδέματος (π.χ. υπόστρωμα οπλισμένων δαπέδων κλπ). Ο χάλυβας οπλισμού σκυροδεμάτων επιμετράται σε χιλιόγραμμα, ανά κατηγορία οπλισμού (χάλυβας B500A, B500C και δομικά πλέγματα) βάσει αναλυτικών Πινάκων Οπλισμού. Εάν οι πίνακες αυτοί δεν συμπεριλαμβάνονται στην εγκεκριμένη μελέτη του έργου θα συντάσσονται με μέριμνα του Αναδόχου και θα υποβάλλονται στην Υπηρεσία προς έλεγχο και θεώρηση πριν από την έναρξη της τοποθέτησης του οπλισμού. Οι Πίνακες θα συντάσσονται βάσει των σχεδίων της μελέτης και θα περιλαμβάνουν λεπτομερώς τις διαστάσεις των ράβδων (αναπτύγματα), τις διαμέτρους, τις θέσεις τοποθέτησης και τα μήκη υπερκάλυψης, τα βάρη ανά τρέχον μέτρο κατά διάμετρο, τα επί μέρους και τα ολικά μήκη των ράβδων, τα μερικά βάρη ανά διάμετρο και το ολικό βάρος. Οι ως άνω Πίνακες Οπλισμού, μετά την παραλαβή των οπλισμών, θα υπογράφονται από τον Ανάδοχο και την Υπηρεσία και θα αποτελούν την επιμέτρηση των οπλισμών. Το ανά τρέχον μέτρο βάρος των ράβδων οπλισμού θα υπολογίζεται με βάση τον πίνακα 3-1 του ΚΤΧ Σε καμία περίπτωση δεν γίνεται αποδεκτός ο προσδιορισμός του μοναδιαίου βάρους των ράβδων βάσει ζυγολογίου. Ονομ. διάμετρος (mm) Ράβδοι Πεδίο εφαρμογής Κουλούρες και ευθυγραμμισμένα προϊόντα Ηλεκτροσυγκολλημένα πλέγματα και δικτυώματα Ονομ. διατομή (mm 2 ) Ονομ. μάζα/ μέτρο (kg/m) B500C B500Α B500C B500Α B500C 5,0 19,6 0,154 5,5 23,8 0,187 6,0 28,3 0,222 6,5 33,2 0,260 7,0 38,5 0,302 7,5 44,2 0,347 8,0 50,3 0,395 10,0 78,5 0,617 12, ,888 14, ,21 16, ,58 18, ,00 20, ,47 22, ,98 25, ,85 28, ,83 32, ,31 40, ,86 60

61 Στις επιμετρούμενες μονάδες, πέραν της προμήθειας, μεταφοράς επί τόπου, διαμόρφωσης και τοποθέτησης του οπλισμού, περιλαμβάνονται ανοιγμένα τα ακόλουθα: Η σύνδεση των ράβδων κατά τρόπο στερεό, σε όλες ανεξάρτητα τις διασταυρώσεις και όχι εναλλάξ, με σύρμα πάχους ανάλογα με τη διάμετρο και τη θέση του οπλισμού ή με ηλεκτροσυγκόλληση στην περίπτωση εγχύτων πασσάλων. Η προμήθεια του σύρματος πρόσδεσης. Η προμήθεια και τοποθέτηση αποστατήρων (spacers) για την εξασφάλιση του προβλεπόμενου από την μελέτη πάχους επικάλυψης του οπλισμού, καθώς και αρμοκλειδών (κατά ISO ),. Οι πλάγιες μεταφορές και η διακίνηση του οπλισμού σε οποιοδήποτε ύψος από το δάπεδο εργασίας. Η τοποθέτηση υποστηριγμάτων (καβίλιες, αναβολείς) και ειδικών τεμαχίων ανάρτησης που τυχόν θα απαιτηθούν (εργασία και υλικά). Η απομείωση και φθορά του οπλισμού κατά την κοπή και κατεργασία. Τιμή ανά χιλιόγραμμο σιδηρού οπλισμού τοποθετημένου σύμφωνα με την μελέτη. ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 1,15 (Ολογράφως) : Ένα και δεκαπέντε λεπτά Α.Τ. Ν.Τ. 2 (κατά το ΥΔΡ ) Σωληνώσεις προστασίας καλωδίων, από πολυαιθυλένιο (PE), δομημένου τοιχώματος με ενσωματωμένη ατσαλίνα Με σωλήνες σε κουλούρες, με τυποποίηση ονομαστικής διαμέτρου σωλήνων (DN) κατά την εξωτερική διάμετρο [DN/ΟD], θλιπτικής αντοχής 450 N κατά την πρότυπη δοκιμή που καθορίζεται στο ΕΛΟΤ ΕΝ Σωληνώσεις DN/ΟD 40 mm από ενιαία τιμολόγια Έργων Υδραυλικών Κωδικός αναθεώρησης ΥΔΡ Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, τοποθέτηση και σύνδεση σωλήνων προστασίας καλωδίων από πολυαιθυλένιο (PE), δομημένου τοιχώματος, κατά ΕΛΟΤ EN 61386, με ενσωματωμένη ατσαλίνα. Σωληνώσεις DN/ΟD 40 mm. Η εκσκαφή και επανεπίχωση του ορύγματος επιμετρείται με βάση τα οικεία άρθρα του τιμολογίου. Τιμή ανά μέτρο μήκους σωλήνωσης (m) κατά τα ανωτέρω, ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 0,72 (Ολογράφως) : Εβδομήντα δύο λεπτά Οι τιμές του έργου προέρχονται αυτούσιες από τα εγκεκριμένα τιμολόγια του ΥΠΕΧΩΔΕ και ο συντελεστής σ για την προσαρμογή των νέων τιμών στο επίπεδο τιμών της προσφοράς προκύπτει 1. Οι νέες τιμές υπόκειται δε στην έκπτωση του έργου. 61

62 20. Έγκριση 1 ου ΑΠΕ του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ Χ.ΤΡΙΚΟΥΠΗ ΣΤΗ Δ.Κ. ΙΤΕΑΣ». (Εισηγητής: κ. Παναγιώτης Κακκανάς αν. προϊστάμενος Δ.Τ.Υ.). ΕΙΣΗΓΗΣΗ Α! ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ Η υπ αριθμ. 27 / 2017 μελέτη του έργου, προϋπολογισμού ,00 με ΦΠΑ, συντάχθηκε από τον υπάλληλο της Δ.Τ.Υ. Δήμου Δελφών Αθανάσιο Δημητρίου και θεωρήθηκε στις από την Προϊστάμενη ΔΤΥ κα. Ασπασία Ράλλιου. Η χρηματοδότηση του έργου προέρχεται από ίδιους πόρους του Δήμου Δελφών, εις βάρος του κωδικού Κ.Α του προϋπολογισμού του Δήμου. Με την με αριθμ. 181/2017 απόφαση (ΑΔΑ ΩΥΒΝΩ9Θ-ΤΡΔ) της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα «Έγκριση διακήρυξης και κατάρτιση των όρων δημοπράτησης του έργου «Αποκατάσταση οδοστρώματος επί της οδού Χαριλάου Τρικούπη στην Δ.Κ. Ιτέας». Με ην με αριθμ. 274/2018 Απόφαση (ΑΔΑ: ΩΡΜ9Ω9Θ-Ε2Κ) της Ο.Ε. Δ. Δελφών με θέμα: Έγκριση πρακτικού δημοπρασίας και ανάδειξη προσωρινού μειοδότη για το έργο: «Αποκατάσταση οδοστρώματος επί της οδού Χαρίλαου Τρικούπη στην Δ.Κ. Ιτέας», με προσωρινό μειοδότη τον εργολήπτη τον κ. Γρηγόριο Δήμο με ποσοστό έκπτωσης 15 %. Με την με αριθμ. 298/2018 Απόφαση (ΑΔΑ: Ω7ΤΦΩ9Θ-82Ρ) της Ο.Ε. Δ. Δελφών με θέμα: Έγκριση Πρακτικού Ελέγχου Δικαιολογητικών κατακύρωσης του προσωρινού αναδόχου του έργου «Αποκατάσταση οδοστρώματος επι της οδού Χαριλάου Τρικούπη στην Δ.Κ. Ιτέας». Οριστικός ανάδοχος», όπου κατακυρώνει τον διαγωνισμό στον εργολήπτη κ. Γρηγόριο Δήμο με ποσοστό έκπτωσης 15 %. Στη συνέχεια, την υπογράφθηκε η σύμβαση για την εκτέλεση του έργου, μεταξύ του Δημάρχου του Δήμου Δελφών και του αναδόχου Γρηγόριου Δήμου, ποσού ,74 πλέον Φ.Π.Α., με συνολική προθεσμία 90 ημέρες. Β! ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ Α.Π.Ε Ο παρών Ανακεφαλαιωτικός πίνακας συντάχθηκε για : 1) την διάθεση μέρους των απροβλέπτων δαπανών της αρχικής σύμβασης. Με το ποσό μέρους των απροβλέπτων της αρχικής σύμβασης, καλύπτεται η επί πλέον δαπάνη που προέκυψε από απαιτήσεις της κατασκευής, οι οποίες καθίστανται απαραίτητες για την αρτιότητα και λειτουργικότητα του έργου, με την προϋπόθεση να μην τροποποιείται το βασικό σχέδιο αυτού, σύμφωνα με την παρ.2 του άρθρου 8 του Ν1418/84 όπως αυτή τροποποιήθηκε με το άρθρο 4 του Ν.2372/96 και τον Ν.3621/07. Με το ποσό των απροβλέπτων δαπανών της σύμβασης που είναι 4.164,04, καλύπτεται : Η επί πλέον δαπάνη της ομάδος 1. ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ, ήτοι ποσό 2.819,23. Η επί πλέον δαπάνη της ομάδος 2. ΟΔΟΠΟΪΙΑ, ήτοι ποσό 1.344,81. 2) να τακτοποιήσει τις αυξομειώσεις των ποσοτήτων των διαφόρων εργασιών όπως αυτές διαμορφώθηκαν μέχρι σήμερα (σύμφωνα με τις Αναλυτικές Επιμετρήσεις), σε σχέση με αυτές που είχαν προβλεφθεί στον προϋπολογισμό της μελέτης. Γ! ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Με τον παρόντα Α.Π.Ε. επέρχονται οι παρακάτω μεταβολές στις δαπάνες των ομάδων εργασιών: 1. ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ -ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ: Αύξηση κατά 2.819,23 ήτοι ποσοστό αύξησης 77,79 %. 2. ΟΔΟΠΟΪΙΑ: Αύξηση κατά 1.344,81 ήτοι ποσοστό αύξησης 5,57 %. 62

63 Ο πρώτος Α.Π.Ε. είναι σε ισοζύγιο εργασιών, με τον συμβατικό προϋπολογισμό του έργου. Ο πρώτος Α.Π.Ε. κλείνει στο ποσό των ,00, εκ των οποίων ,49 είναι εργασίες, 4.869,81 είναι ΓΕ&ΟΕ, 293,44 είναι για αναθεώρηση και 7.732,26 ΦΠΑ. Ύστερα από τα ανωτέρω εισηγούμαστε για την έγκριση του 1 ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ Χ. ΤΡΙΚΟΥΠΗ ΣΤΗ Δ.Κ. ΙΤΕΑΣ». 63

64 21. Έγκριση 1 ου ΑΠΕ και ΠΚΝΤΜΕ του έργου «Διαμόρφωση πάρκου ελιάς και διαμόρφωση πεζοδρομίου προς Οικισμό ΟΕΚ ΙΙΙ στην ΔΚ Άμφισσας». (Εισηγητής: κ. Παναγιώτης Κακκανάς αν. προϊστάμενος Δ.Τ.Υ.). ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΕΡΓΟ: «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΑΡΚΟΥ ΕΛΙΑΣ & ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΟΥ ΠΡΟΣ ΟΕΚ ΙΙΙ ΣΤΗ Δ.Κ. ΑΜΦΙΣΣΑΣ» Α.Μ.: 13/2018 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΑΜΦΙΣΣΑΣ ΑΝΑΔΟΧΟΣ: ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΔΗΜΟΣ ΚΟΙΝ. ΕΓΓΡΑΦΩΝ: ΒΟΥΝΙΧΩΡΑ ΑΜΦΙΣΣΑ ΣΥΜΒΑΣΗ: ,87 (ΜΕ ΦΠΑ) ΕΚΠΤΩΣΗ: 18% ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΜΙΣΘ. ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΩΝ ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Α. ΓΕΝΙΚΑ Η υπ αριθμ. 13 / 2018 μελέτη του έργου, προϋπολογισμού ,85 με ΦΠΑ, συντάχθηκε από τον υπάλληλο της Δ.Τ.Υ. Δήμου Δελφών Αθανάσιο Δημητρίου και θεωρήθηκε στις από την Προϊστάμενη ΔΤΥ κα. Ασπασία Ράλλιου. Η χρηματοδότηση του έργου προέρχεται από ίδιους πόρους του Δήμου Δελφών, εις βάρος του κωδικού Κ.Α του προϋπολογισμού του Δήμου. Με την με αριθμ. 272/2018 απόφαση (ΑΔΑ 6ΔΙΙΩ9Θ-ΟΧΦ) της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα «Έγκριση διακήρυξης και κατάρτιση των όρων δημοπράτησης του έργου «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΑΡΚΟΥ ΕΛΙΑΣ & ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΟΥ ΠΡΟΣ ΟΕΚ ΙΙΙ ΣΤΗ Δ.Κ. ΑΜΦΙΣΣΑΣ». Με ην με αριθμ. 367/2018 Απόφαση (ΑΔΑ: 6ΨΕ5Ω9Θ-9ΡΨ) της Ο.Ε. Δ. Δελφών με θέμα: Έγκριση πρακτικού δημοπρασίας και ανάδειξη προσωρινού μειοδότη για το έργο: «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΑΡΚΟΥ ΕΛΙΑΣ & ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΟΥ ΠΡΟΣ ΟΕΚ ΙΙΙ ΣΤΗ Δ.Κ. ΑΜΦΙΣΣΑΣ», με προσωρινό μειοδότη τον εργολήπτη τον κ. Γρηγόριο Δήμο με ποσοστό έκπτωσης 18 %. Με την με αριθμ. 429/2018 Απόφαση (ΑΔΑ: Ω1Υ0Ω9Θ-Γ77) της Ο.Ε. Δ. Δελφών με θέμα: Έγκριση Πρακτικού Ελέγχου Δικαιολογητικών κατακύρωσης του προσωρινού αναδόχου του έργου «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΑΡΚΟΥ ΕΛΙΑΣ & ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΟΥ ΠΡΟΣ ΟΕΚ ΙΙΙ ΣΤΗ Δ.Κ. ΑΜΦΙΣΣΑΣ». Οριστικός Ανάδοχος, όπου κατακυρώνει τον διαγωνισμό στον εργολήπτη κ. Γρηγόριο Δήμο με ποσοστό έκπτωσης 18 %. Στη συνέχεια, την υπογράφθηκε η σύμβαση για την εκτέλεση του έργου, μεταξύ του Δημάρχου του Δήμου Δελφών και του αναδόχου Γρηγόριου Δήμου, ποσού ,93 πλέον Φ.Π.Α., με συνολική προθεσμία 60 ημέρες. Β! ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ Α.Π.Ε Ο παρών Ανακεφαλαιωτικός πίνακας συντάχθηκε για : 3) την διάθεση μέρους των απροβλέπτων δαπανών της αρχικής σύμβασης. Με το ποσό μέρους των απροβλέπτων της αρχικής σύμβασης, καλύπτεται η επί πλέον δαπάνη που προέκυψε από απαιτήσεις της κατασκευής, οι οποίες καθίστανται απαραίτητες για την αρτιότητα και λειτουργικότητα του έργου, με την προϋπόθεση να μην τροποποιείται το βασικό σχέδιο αυτού, σύμφωνα με την παρ.2 του άρθρου 8 του Ν1418/84 όπως αυτή τροποποιήθηκε με το άρθρο 4 του Ν.2372/96 και τον Ν.3621/07. 64

65 Με το ποσό των απροβλέπτων δαπανών της σύμβασης που είναι 3.277,69, καλύπτεται : Α) Η επί πλέον δαπάνη της ομάδος 1. ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ, ήτοι ποσό 1.431,33. Β) Η επί πλέον δαπάνη της ομάδος 2. ΗΜ, ήτοι ποσό 497,70. Γ) Η επί πλέον δαπάνη της ομάδος 3. ΕΡΓΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ, ήτοι ποσό 93,95. Δ) Η δαπάνη των νέων εργασιών που είναι 1.254,71 4) να τακτοποιήσει τις αυξομειώσεις των ποσοτήτων των διαφόρων εργασιών όπως αυτές διαμορφώθηκαν μέχρι σήμερα (σύμφωνα με τις Αναλυτικές Επιμετρήσεις), σε σχέση με αυτές που είχαν προβλεφθεί στον προϋπολογισμό της μελέτης. 5) Να συμπεριλάβει τρεις νέες εργασίες και συγκεκριμένα: Αργολιθοδομές με ασβεστοτσιμεντοκονίαμα των 400kg τσιμεντου δυο ορατών όψεων (ΝΤ1) Αρμολογήματα λιθοδομών (ΝΤ2) Μόρφωση εξέχουσας ακμής αργολιθοδομών (ΝΤ3) Γ! ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Με τον παρόντα Α.Π.Ε. επέρχονται οι παρακάτω μεταβολές στις δαπάνες των ομάδων εργασιών: 1.ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ: Αύξηση κατά 1.431,33 ήτοι ποσοστό αύξησης 9,20%. 2. Η/Μ: Αύξηση κατά 497,70 ήτοι ποσοστό αύξησης 11,01 %. 3. ΕΡΓΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ: Αυξηση κατά 93,95 ήτοι ποσοστό αύξησης 5,30% Ο πρώτος Α.Π.Ε. είναι σε ισοζύγιο εργασιών, με τον συμβατικό προϋπολογισμό του έργου. Ο πρώτος Α.Π.Ε. κλείνει στο ποσό των ,87, εκ των οποίων ,70 είναι εργασίες, 3.833,23 είναι ΓΕ&ΟΕ, και 6.030,94 ΦΠΑ. Προτείνεται η έγκριση του 1 ου Α.Π.Ε. και του 1 ου Π.Κ.Ν.Τ.Μ. 65

66 22. Έγκριση παράτασης προθεσμίας του έργου «Διαμόρφωση πάρκου ελιάς και διαμόρφωση πεζοδρομίου προς Οικισμό ΟΕΚ ΙΙΙ στην ΔΚ Άμφισσας». (Εισηγητής: κ. Παναγιώτης Κακκανάς αν. προϊστάμενος Δ.Τ.Υ.). ΕΙΣΗΓΗΣΗ Σχετ.: Η υπ αρίθμ. πρωτ. 6976/ αίτηση του Γρηγόριο Δήμου 1. ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΟΥ: 13/ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΟΥ : Η σύμβαση ποσού ,87 με ΦΠΑ υπογραφηκε την (ΑΔΑ: 62ΙΣΩ9Θ-Ε19) 3. ΑΝΑΔΟΧΟΣ: ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΔΗΜΟΣ 4. ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ 5. ΕΝΑΡΞΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ: Οι εργασίες ξεκίνησαν την ΠΕΡΑΙΩΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ: Οι εργασίες περαιώνονται ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: Διαμορφωση χώρου Πάρκου Ελιας, εντός ελαιοκτήματος στον Δυτικό Κόμβο της Αμφισσας, Οι εργασίες που προβλέπονται είναι οι εξής: Εκσκαφή χαλαρών εδαφών Σκυροδέτηση πεζοδρομίων με σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20 Πλακόστρωση του ποεζοδρομίου Τοποθετηση δομικού πλέγματος Διάστρωση κοκκώδους υλικού Κατασκευή πέτρινης βρύσης Τοποθέτηση ξύλινων παγκακιων Τοποθετηση αναλογίων Κατασκευή πέτρινου καθιστικού Κατασκευη πέργκολας Φύτευση Κατασκευή ξύλινης περιφραξης Τοποθετηση ηλεκτροφωτισμού Κατασκευή μεταλλικών κιγκλιδωματων Κατόπιν του ανωτέρω σχετικού του αναδόχου, που αφορά την παράταση εργασιών του έργου «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΑΡΚΟΥ ΕΛΙΑΣ & ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΟΥ ΠΡΟΣ ΟΕΚ ΙΙΙ ΣΤΗ Δ.Κ. ΑΜΦΙΣΣΑΣ», ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ Την παράταση των εργασιών του εν θέματι έργου μεχρι την , ώστε να ολοκληρωθεί το έργο, δεδομένου των κακών καιρικών συνθηκών που επικρατούσαν στην περιοχή, καθώς και να εκτελεστούν οι προβλεπόμενες από τον ανακαιφαλαιωτικό πίνακα εργασίες, λοπως τροποποιούνται. Οι υπολοιπόμενες εργασίες είναι η εγκατάσταση των φωτιστικών σωμάτων, η κατασκευή της ξύλινης περίφραξης, η κατασκευή της πέργκολας και η κατασκευή του πέτρινου καθιστικού. 66

67 23. Έγκριση παράτασης εργασιών του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ Χ.ΤΡΙΚΟΥΠΗ ΣΤΗΝ ΔΚ ΙΤΕΑΣ». (Εισηγητής: κ. Παναγιώτης Κακκανάς αν. προϊστάμενος Δ.Τ.Υ.). ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΣΧΕΤ.: α) Η υπ αριθμ. πρωτ. 5237/ αίτηση του Γρηγορίου Δήμου. β) Η υπ αριθμ. 60/ Απόφαση του Δ.Σ. ΔΕΛΦΩΝ, θέμα 6 ο, «Έγκριση παράτασης εργασιών του εν θέματι έργου», ΑΔΑ : 63ΣΜΩ9Θ-ΗΞΜ. ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΕΡΓΟΥ 1. ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΟΥ : 27/ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΟΥ : Η σύμβαση έργου ποσού ,00 με Φ.Π.Α υπογράφηκε την ( ΑΔΑ : Ω5ΗΧΩ9Θ-5Χ8) 3. ΑΝΑΔΟΧΟΣ : ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΔΗΜΟΣ 4. ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ : Η χρηματοδότηση προέρχεται από ΣΑΤΑ ΕΝΑΡΞΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ : Οι εργασίες ξεκίνησαν την ΠΕΡΑΙΩΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ : Οι εργασίες περαιώνονται την ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ : Βελτίωση του τμήματος της οδού Χαριλάου Τρικούπη μεταξύ των οδών Αγουροπούλου και Μιχαλοπούλου καθώς και τμήματος περίπου 25,00μ της οδού Μιχαλοπούλου. Οι εργασίες που προβλέπονται είναι οι εξής : Α. Αποξήλωση της πρόχειρης ασφαλτόστρωσης,εκσκαφή και κατασκευή επιχώματος. Β. Κατασκευή κρασπεδόρειθρων, τσιμεντόστρωση πεζοδρομίων. Γ. Κατασκευή τριών φρεατίων με σύνδεση με το κεντρικό δίκτυο αποχέτευσης. Δ. Κατασκευή υπόβασης μεταβλητού πλάτους, βάση οδοστρωσίας και κατασκευή ασφαλτοτάπητα. Κατόπιν της ανωτέρω (α) σχετικής του αναδόχου που αφορά την παράταση εργασιών του Έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ Χ. ΤΡΙΚΟΥΠΗ ΣΤΗΝ Δ.Κ. ΙΤΕΑΣ», και λαμβάνοντας υπ όψιν τη (β) σχετική απόφαση με την οποία εγκρίνεται η παράταση των εργασιών του εν θέματι έργου μέχρι τις ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ Την παράταση του εργασιών του εν θέματι έργου μέχρι την έτσι ώστε να ολοκληρωθεί το έργο, λόγω των κακών καιρικών συνθηκών που επικρατούσαν στην περιοχή της Δ.Κ. Ιτέας για το χρονικό διάστημα έως τις που είχε εγκριθεί με τη (β) σχετική, όπως αυτές αναφέρονται στην ανωτέρω (α) σχετική αίτηση του αναδόχου, με αποτέλεσμα να μην μπορούν να πραγματοποιηθούν οι υπολειπόμενες εργασίες όπως η ασφαλτική επάλειψη της οδού, και η ασφαλτόστρωσή της, αφού για την υλοποίησή τους απαιτείται η βελτίωση των καιρικών συνθηκών. 67

68 24. Έγκριση παράτασης εργασιών του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΡΕΙΘΡΟΥ ΑΠΟ ΜΕΓΑΛΗ ΒΡΥΣΗ ΕΩΣ ΠΛΑΤΕΙΑ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ Τ.Κ. ΕΛΑΙΩΝΑ». (Εισηγητής: κ. Παναγιώτης Κακκανάς αν. προϊστάμενος Δ.Τ.Υ.). ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΕΡΓΟΥ: 1. ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΟΥ-ΙΣΤΟΡΙΚΟ: Η σύμβαση έργου ποσού 5.000,00 με Φ.Π.Α υπογράφηκε την 13 η /12/2018 με λήξη την 26 η /02/2019 σύμφωνα με την ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ 47 / (ΑΔΑ:ΨΓΘ2Ω9Θ-Ω18) Δ.Σ. Δ. ΔΔΕΛΦΩΝ με θέμα: «Έγκριση παράτασης εργασιών του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΡΕΙΘΡΟΥ ΑΠΟ ΜΕΓΑΛΗ ΒΡΥΣΗ ΕΩΣ ΠΛΑΤΕΙΑ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ Τ.Κ. ΕΛΑΙΩΝΑ». 2. ΑΝΑΔΟΧΟΣ : ΣΚΟΠΕΛΙΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ. 3. ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: Η χρηματοδότηση προέρχεται από πιστώσεις του Δήμου Δελφών (ΣΑΤΑ 2017 και MIΣΘΩΜΑΤΑ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ 2017). 4. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: Με το έργο του θέματος προβλέπεται η εκ νέου διαμόρφωση της υπάρχουσας επενδεδυμμένης τάφρου που βρίσκεται στον κεντρικό δρόμο από θέση «μεγάλη Βρύση» και ως οικία Τσάρα, με πλάτος από 1,30 έως 1,50μ. και μήκους 130,00μ. περίπου. Θα γίνει κοπή του οδοστρώματος με ασφαλτοκόπτη κατά μήκος της τάφρου και θα καθαιρεθεί η άσφαλτος και το σκυρόδεμα όπου αυτό χρειαστεί, χωρίς να αλλάξουν τα τεχνικά χαρακτηριστικά της οδού. Θα κατασκευαστεί νέο κρασπεδόρειθρο πλάτους 30εκ. και βάθους τουλάχιστον 5εκ.. Το υπόλοιπο τμήμα αφού γεμίσει με 3Α, θα τσιμεντοστρωθεί με σκυρόδεμα C16/20 πάχους 12εκ. και θα διαμορφωθεί ως πεζοδρόμιο με τέτοιο τρόπο ώστε η τελεική στάθμη του σκυροδέματος να βρίσκεται χαμηλότερα από τη στέψη του κρασπέδου κατά 8 10εκ., προκειμένου να είναι έτοιμο για μελλοντική πλακόστρωση. Επίσης, θα γίνει καθαρισμός των φρεατίων και οχετών που βρίσκονται στη διαδρομή της τάφρου. Έχοντας υπόψη: 1) Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 άρθρο 147, παρ.7. 2) Την με αριθμ. πρωτ. 3694/ αίτηση του αναδόχου του έργου κ. Σκοπελίτη Γεωργίου με την οποία ζητά την παράταση περαίωσης των εργασιών του έργου του θέματος επί δεκαπενταημέρου ήτοι ως την 13 η λόγω αδυναμίας εκτέλεσης εργασιών εξαιτίας βροχοπτώσεων και παγετού, 3) Το γεγονός ότι οι εργασίες του έργου του θέματος έχουν ήδη ολοκληρωθεί από τις 07/03/2019. Ύστερα από τα ανωτέρω και σύμφωνα με τα στοιχεία καιρού και το ημερολόγιο του έργου από όπου προκύπτει ότι κατά το χρονικό διάστημα εργασιών ο ανάδοχος δεν μπόρεσε να εκτελέσει εργασίες λόγω βροχής και παγετού για συνολικό αριθμό δώδεκα (12) ημερών ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ Την χορήγηση παράτασης προθεσμίας δώδεκα (12) ημερών για το έργο του θέματος, ήτοι έως την 10 η /03/2019, χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου, σύμφωνα με το άρθρο 147 παρ. 7 του -1- σχετικού νόμου. 68

69 25. Εξέταση της από 01/02/2019 ένστασης της εταιρείας με την επωνυμία «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΕ». (Εισηγητής: κ. Παναγιώτης Κακκανάς αν. προϊστάμενος Δ.Τ.Υ.). ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΣΧΕΤ.: Η αρ. πρωτ. 2134/ ένσταση της εταιρείας «ΠΕΡΙΒΑΛΟΝΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.» Σύντομο ιστορικό εργολαβίας - διαφωνίας Με την αρ. πρωτ / εργολαβική σύμβαση ανατέθηκε η κατασκευή του έργου «Ολοκλήρωση αποχετευτικού δικτύου Κίρρας» στην εταιρεία «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.», συνολικού ποσού ,86 άνευ ΦΠΑ και συνολική συμβατική προθεσμία περαίωσης του έργου δεκαοκτώ(18) μήνες από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης συμπεριλαμβανομένου χρονικού διαστήματος τριών (3) μηνών για την δοκιμαστική λειτουργία του έργου, ήτοι ως την 23/5/2015. Για το έργο έχουν εγκριθεί οι κάτωθι παρατάσεις: 1 η παράταση της συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου 203 ημερών με αναθεώρηση, ήτοι ως την 22/12/2015, που εγκρίθηκε με την αρ. 255/ απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Δελφών μετά το από 18/3/2015 αίτημα του αναδόχου. 2 η παράταση της συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου 176 ημερών με αναθεώρηση, ήτοι ως την 15/6/2016, που εγκρίθηκε με την αρ. 12/ απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Δελφών μετά το από 20/10/2015 αίτημα του αναδόχου. 3 η παράταση της συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου 199 ημερών με αναθεώρηση, ήτοι ως την 31/12/2016, που εγκρίθηκε με την αρ. 408/ απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Δελφών μετά το από 07/06/2016 αίτημα του αναδόχου. 4 η παράταση της συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου 347 ημερών με αναθεώρηση, ήτοι ως την , που εγκρίθηκε με την αρ. 61/ απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Δελφών μετά το από 02/12/2016 αίτημα του αναδόχου. 5 η παράταση της συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου κατά 199 ημέρες, ήτοι μέχρι την , χωρίς αναθεώρηση για το σύνολο των υπολειπόμενων εργασιών του έργου μετά την 26/3/2018 και αντίστοιχα παράταση της αποκλειστικής τμηματικής προθεσμίας κατασκευής του έργου κατά 199 ημέρες, ήτοι μέχρι την 1/4/2018, χωρίς αναθεώρηση για το σύνολο των υπολειπόμενων εργασιών κατασκευής του έργου μετά την , που εγκρίθηκαν με την αρ. 34/ απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Δελφών μετά το από 11/9/2017 αίτημα του αναδόχου. 6 η παράταση της συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου κατά 70 ημέρες χωρίς αναθεώρηση για το σύνολο των υπολειπόμενων εργασιών του έργου, ήτοι μέχρι την και αντίστοιχα παράταση της αποκλειστικής τμηματικής προθεσμίας κατασκευής του έργου κατά 70 ημέρες χωρίς αναθεώρηση για το σύνολο των υπολειπόμενων εργασιών κατασκευής του έργου, ήτοι μέχρι την 11/6/2018, που εγκρίθηκαν με την αρ. 115/ απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Δελφών μετά το από 28/2/2018 αίτημα του αναδόχου. 7 η παράταση της συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου κατά 171 ημέρες χωρίς αναθεώρηση για το σύνολο των υπολειπόμενων εργασιών του έργου, ήτοι μέχρι την 28/2/2019 και αντίστοιχα παράταση της αποκλειστικής τμηματικής προθεσμίας κατασκευής του έργου κατά 171 ημέρες χωρίς αναθεώρηση για το σύνολο των υπολειπόμενων εργασιών κατασκευής του έργου, ήτοι μέχρι την 30/11/2018, που 69

70 εγκρίθηκε με την αρ. 261/ απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Δελφών μετά το από 8/6/2018 αίτημα του αναδόχου. 8 η παράταση της συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου κατά 62 ημέρες ήτοι μέχρι την 30/04/2019,χωρίς αναθεώρηση μετά 26/3/18 και αντίστοιχα παράταση της αποκλειστικής τμηματικής προθεσμίας κατασκευής του έργου κατά 62 ημέρες ήτοι μέχρι την 31/01/2019 χωρίς αναθεώρηση μετά την 26/12/2017 που εγκρίθηκε με την αρ. 16/ απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Δελφών μετά το από 28/12/2018 αίτημα του αναδόχου. Με την αρ. πρωτ / απόφαση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών Δ. Δελφών επιβλήθηκε στην ανάδοχο εταιρεία «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.» του έργου «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΙΡΡΑΣ, ποινική ρήτρα ποσού ,29, λόγω υπαίτιας υπέρβασης της συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου για το διάστημα από 26/3/2018 έως 29/6/2018, ήτοι για 95 ημέρες, κατ εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 48 & 49 του Ν.3669/2008, ο καταλογισμός της οποίας θα συμπεριληφθεί στον επόμενο λογαριασμό του έργου. Επίσης για κάθε περαιτέρω υπέρβαση της συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου μετά την 29/6/2018 οι προβλεπόμενες στο άρθρο 49 του Ν. 3669/2008 ποινικές ρήτρες θα υπολογιστούν και θα καταλογιστούν στους επόμενους λογαριασμούς του έργου. Οι αθροιστικά δε επιβαλλόμενες για τον ως άνω λόγο ποινικές ρήτρες δεν μπορούν να ξεπερνούν το ποσό των ,90 (6% του ποσού της σύμβασης χωρίς ΦΠΑ). Τέλος αποφασίστηκε η μη επιβολή στην ως άνω εταιρεία της προβλεπόμενης στην παρ. 2 του άρθρου 49 του Ν. 3669/2008 ποινικής ρήτρας, για υπαίτια υπέρβαση της αποκλειστικής τμηματικής προθεσμίας κατασκευής του έργου μετά την 26/12/2017, λόγω αδυναμίας υπολογισμού της. Έχοντας υπόψη : Την υπ αριθ. πρωτ. 989/ απόφαση του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Δελφών περί 2 ης υποβολής ποινικής ρήτρας. Την αρ. πρωτ. 2134/ ένσταση της εταιρείας «ΠΕΡΙΒΑΛΟΝΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.» Το με αριθ. πρωτ. 3615/ έγγραφο της εταιρείας «ΠΕΡΙΒΑΛΟΝΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.» με το οποίο αυτή παραιτείται της παραγράφου του 3 ου λόγου της ανωτέρω σχετικής ένστασης. Το με αριθ. πρωτ. 3570/ έγγραφο της εταιρείας «ΠΕΡΙΒΑΛΟΝΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.» με το οποίο αυτή παραιτείται του 1 ου λόγου της ανωτέρω σχετικής ένστασης. Εισηγούμαστε την απόρριψη του 1 ου προβαλλόμενου λόγου ένστασης. 1. Η ενιστάμενη ισχυρίζεται ότι για την επιβολή της ποινικής ρήτρας λόγω υπαίτιας υπέρβασης της συνολικής προθεσμίας του έργου δεν αρκεί η έκδοση των αποφάσεων περί χορήγησης παράτασης της προθεσμίας αυτής χωρίς αναθεώρηση, αλλά απαιτείται αυτοτελής διερεύνηση, διαπίστωση και αιτιολόγηση της τυχόν αποκλειστικής της υπαιτιότητας, η οποία όμως δεν έλαβε χώρα με την προσβαλλόμενη απόφαση, αφού δεν λήφθηκαν υπόψιν παράγοντες που, χωρίς υπαιτιότητά της, κατέστησαν απαγορευτική την εκτέλεση των εργασιών και οδήγησαν στην καθυστέρηση περαίωσης του έργου, και για το λόγο αυτό τυγχάνει πλημμελώς αιτιολογημένη και συνεπώς άνευ άλλου τινός ακυρωτέα. Ενιστάμενη δε κατά της πράξης επιβολής της ποινικής ρήτρας, δικαιούται να προβάλλει αυτοτελείς λόγους αμφισβήτησης της αποκλειστικής υπαιτιότητας που της αποδίδεται και ισχυρίζεται ότι: 1) Κατά την έγκριση της 4 ης παράτασης κρίθηκε ότι για την ολοκλήρωση του έργου απαιτείτο και για το λόγο αυτό χορηγήθηκε παράταση της συνολικής προθεσμίας διάρκειας 347 ημερών με αναθεώρηση. Με την απόφαση έγκρισης της 5 ης παράτασης έγινε αποδεκτό ότι για το διάστημα από 3/2/2017 (απένταξη του έργου από το ΕΣΠΑ ) ως και την 26/10/2017 (κοινοποίηση απόφασης επανένταξης του έργου στο ΕΣΠΑ ), ήτοι για διάστημα 266 ημερών από τις 347 ημέρες της 4 ης παράτασης και 70

71 χωρίς υπαιτιότητα της δεν μπορούσαν να εκτελεστούν εργασίες. Παρόλα αυτά, στην εγκριθείσα 5 η παράταση, η προϊσταμένη αρχή δεν της χορήγησε ως όφειλε αντίστοιχη παράταση 266 ημερών με αναθεώρηση, η οποία αν είχε χορηγηθεί θα εξέλιπε το νομικό έρεισμα επιβολής της ποινικής ρήτρας για το επίμαχο χρονικό διάστημα, ήτοι από ως , 2) Δεν λήφθηκε υπόψη η καθυστέρηση του έργου, χωρίς υπαιτιότητά της, λόγω καθυστέρησης έγκρισης του 1 ου ΑΠΕ, και 3) Δεν λήφθηκαν υπόψη οι καθυστερήσεις λόγω βροχοπτώσεων. Επειδή: Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 8 του άρθρου 48 «Προθεσμίες» του Ν. 3669/2008: «Σε περίπτωση έγκρισης παράτασης προθεσμίας «χωρίς αναθεώρηση» για το σύνολο των υπολειπόμενων εργασιών του έργου ή μιας τμηματικής προθεσμίας του, επιβάλλονται οι σχετικές ποινικές ρήτρες, ανεξάρτητα από την έγκριση της παράτασης αυτής». Νομίμως με την αρ. πρωτ / απόφαση της Δ.Τ.Υ. επιβλήθηκε η προβλεπόμενη στο άρθρο 49 του Ν.3669/2008 ποινική ρήτρα λόγω υπαίτιας, μετά την 26/3/2018, υπέρβασης κατά 95 ημέρες της συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου, αφού με την αρ. 34/ απόφαση του Δ.Σ. Δελφών εγκρίθηκε χορήγηση παράτασης της προθεσμίας αυτής μετά την ως άνω ημερομηνία χωρίς αναθεώρηση για το σύνολο των υπολειπόμενων εργασιών του έργου, η οποία και αρκούσε για την επιβολή της ποινικής ρήτρας. Καμία δε περεταίρω διερεύνηση και αιτιολόγηση της αποκλειστικής υπαιτιότητας του αναδόχου για την καθυστέρηση του έργου μετά την 26/3/2018 δεν απαιτούνταν για την επιβολή της επίμαχης ποινικής ρήτρας με την προσβαλλόμενη, αφού το θέμα αυτό έχει εξαντληθεί και κριθεί τόσο με την αρ. 34/ απόφαση του Δ.Σ (5 η παράταση) όσο και με την αρ. 115/ απόφαση του Δ.Σ (6 η παράταση), τις οποίες ο ανάδοχος δεν προσέβαλε. Άλλωστε έχει κριθεί ότι: «Η υπαιτιότητα του αναδόχου τεκμαίρεται και εναπόκειται στον ίδιο να αποδείξει ότι δεν είναι αποκλειστικά υπαίτιος»(δεφθεσ. 187/1991). καθώς και ότι «ο ανάδοχος έχει το βάρος της απόδειξης ότι οι καθυστερήσεις δεν οφείλονται σε αποκλειστική υπαιτιότητά του» (ΑΚ.αρθ.336, ΔΕφΑθ.237/90). Οι παραπάνω λόγοι που προβάλλει η ενιστάμενη για να αποδείξει την μη υπαιτιότητά της στην καθυστέρηση του έργου μετά την , έχουν εξεταστεί και απορριφθεί κατά την έγκριση της 5 ης και 6 ης παράτασης του έργου. Ειδικότερα: Με την αρ. 61/ απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Δελφών εγκρίθηκε η 4η παράταση της συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου διάρκειας 347 ημερών με αναθεώρηση, ήτοι από την 1/1/2017 ως την Η παράταση αυτή δόθηκε ενώ είχε ήδη προηγηθεί η απένταξη του έργου από το ΕΣΠΑ την και για το λόγο αυτό στο διάστημα των 347 ημερών συμπεριλήφθηκε διάστημα 154 ημερών που ήταν ο εκτιμώμενος χρόνος για την επανένταξη του έργου στο νέο ΕΣΠΑ και την συνέχιση των εργασιών του μετά την απένταξή του την 2/2/2017. Το έργο επανεντάχθηκε τελικά στο ΕΣΠΑ την , η δε αρ. 362 / απόφαση του Δ.Σ περί αποδοχής της ένταξης αυτής κοινοποιήθηκε στον ανάδοχο την Επομένως η πραγματική καθυστέρηση των εργασιών λόγω απένταξης του έργου (χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου) ήταν 266 ημέρες και όχι 154 ημέρες, όπως είχε εκτιμηθεί με την 4 η χορηγηθείσα παράταση. Ο πραγματικός αυτός χρόνος καθυστέρησης του έργου λόγω απένταξής του από το πρόγραμμα χρηματοδότησης, συνολικής διάρκειας 266 ημερών (χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου), αναγνωρίστηκε και συνεκτιμήθηκε στην αρ. 34/ απόφαση Δ.Σ Δελφών με την οποία εγκρίθηκε η 5 η παράταση του έργου με αναθεώρηση μέχρι την 26/3/2018 και χωρίς αναθεώρηση μέχρι την 30/6/2018, η οποία έχει ως εξής: [Έχοντας υπόψη τα παρακάτω: 1. Τις διατάξεις του άρθρου 48 του Ν. 3669/ Την αρ. πρωτ. οικ / εργολαβική σύμβαση μεταξύ του Δημάρχου Δελφών και της αναδόχου εταιρείας, συνολικού ποσού ,86 άνευ ΦΠΑ. 71

72 3. Η συμβατική προθεσμία περαίωσης του έργου ήταν 18 μήνες από την υπογραφή της σύμβασης (συμπεριλαμβανομένης της τρίμηνης δοκιμαστικής λειτουργίας του έργου) και έληγε την Με διαδοχικές παρατάσεις εγκρίθηκε παράταση της προθεσμίας περαίωσης του έργου με αναθεώρηση (χωρίς αποκλειστική υπαιτιότητα του αναδόχου) έως την 31/12/ Με την αρ. 61/ απόφαση Δ.Σ Δελφών εγκρίθηκε παράτασης της προθεσμίας περαίωσης του έργου χωρίς αποκλειστική υπαιτιότητα του αναδόχου μέχρι την 13/12/2017, ήτοι συνολικά 347 ημερών, που αναλύονται σε 58 ημέρες λόγω καθυστερήσεων στην εκτέλεση συμβατικών εργασιών, 45 ημέρες για την εκτέλεση των πρόσθετων εργασιών του 1 ου ΑΠΕ, 154 ημέρες για την επανένταξη του έργου στο ΕΣΠΑ και 90 ημέρες για την δοκιμαστική λειτουργία. Ως εκ τούτου η αποκλειστική τμηματική προθεσμία για την κατασκευή του έργου παρατάθηκε με αναθεώρηση ως 13/9/2017 και η συνολική προθεσμία με αναθεώρηση ως 13/12/ Το έργο απεντάχθηκε από το ΕΣΠΑ την 2/2/2017 και επανεντάχθηκε στο ΕΣΠΑ την 7/9/2017. Η αρ. 362/ 2017 απόφαση του Δ.Σ. Δελφών περί αποδοχής της νέας ένταξης του έργου κοινοποιήθηκε στον ανάδοχο την Ο 1 ος ΑΠΕ και το 1 ο ΠΚΤΜΝΕ εγκρίθηκαν κατά πρώτον με την αρ. 311/ απόφαση Δ.Σ. Δελφών που στην συνέχεια τροποποιήθηκαν και εγκρίθηκαν εκ νέου με την αρ. 533/ απόφαση Δ.Σ. Δελφών (κοινοποιήθηκε στον ανάδοχο την 29/12 /2017). 8. Ο ανάδοχος, με το από 11/9/2017 εμπρόθεσμο αίτημά του, ζήτησε παράταση της προθεσμίας περαίωσης του έργου ως τις 30/6/2018, για τους παρακάτω λόγους: Καθυστέρηση έγκρισης του 1ου ΑΠΕ & του 1ου ΠΚΤΜΝΕ. Απένταξη του έργου από το ΕΣΠΑ την και επανένταξή του την , διάστημα για το οποίο ο ανάδοχος δεν νομιμοποιούνταν να εκτελεί εργασίες. Δυσμενείς καιρικές συνθήκες που δεν επέτρεπαν την εκτέλεση εργασιών. 9. Με την αρ. 532/ απόφασή του Δ.Σ. Δελφών εγκρίθηκε παράταση της συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου 199 ημερών, ήτοι έως την , η δε αποκλειστική τμηματική προθεσμία κατασκευής του έργου παρατάθηκε με αναθεώρηση έως τις 6/12/2017 και χωρίς αναθεώρηση από την ως την Με το από έγγραφό του, ο ανάδοχος επανέρχεται στο από 11/9/2017 αίτημά του, περί χορήγησης παράτασης, βάλλοντας κατά της σχετικής αρ. 532/ απόφασης ΔΣ Δελφών λόγω μη ορθού υπολογισμού της χορηγηθείσας με αυτήν παράτασης και ζητεί την ανάκλησή της και την χορήγηση παράτασης με βάση όσα αναλυτικώς αναφέρει, εξειδικεύοντας το από 11/9/2017 αίτημά του. Συγκεκριμένα ισχυρίζεται ότι: Από έως , ήτοι για διάστημα 33 ημερών, δεν έγιναν εργασίες λόγω χιονόπτωσης και βροχών. Λόγω απένταξης του έργου την 2/2/2017, δεν εκτελέστηκαν εργασίες από 3/2/2017 μέχρι και την 26/10/2017 οπότε και του κοινοποιήθηκε η αρ. 362/2017 απόφαση ΔΣ Δελφών περί αποδοχής της εκ νέου ένταξης του έργου. Εργασίες μπορούσαν να εκτελεστούν από την 27/10/2017. Έτσι: i. οι υπολειπόμενες συμβατικές εργασίες διάρκειας 58 ημερών μπορούσαν να εκτελεστούν έως την , ii. οι πρόσθετες εργασίες του 1 ου Α.Π.Ε διάρκειας 45 ημερών μπορούν να εκτελεστούν μετά την από 29/12/2017 κοινοποίηση της 533/ απόφασης του ΔΣ Δελφών περί έγκρισής του, ήτοι μέχρι (ολοκλήρωση κατασκευής έργου), iii. τέλος η δοκιμαστική λειτουργία του έργου διάρκειας 90 ημερών μπορεί να διενεργηθεί από την έως (περαίωση έργου). Συνεπώς με βάση τα παραπάνω μπορεί να χορηγηθεί παράταση της προθεσμίας περαίωσης του έργου μέχρι , με αναθεώρηση τουλάχιστον έως , η οποία μεταγενέστερα μπορεί να επιμηκυνθεί λαμβάνοντας υπόψιν την καθυστέρηση έγκρισης των ως άνω 362/ και 533/ αποφάσεων του Δ.Σ. από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση. 72

73 11. Από την εξέταση των αιτημάτων του αναδόχου προέκυψαν τα εξής: Στο διάστημα ως οι ημέρες για τις οποίες δεν εκτελέστηκαν εργασίες λόγω βροχής και χιονόπτωσης (ήτοι χωρίς αποκλειστική υπαιτιότητα του αναδόχου), ανέρχονται σε 21, όπως προκύπτει από το ημερολόγιο του έργου. Επομένως τις υπόλοιπες 12 ημέρες μπορούσαν να εκτελούνται οι συμβατικές εργασίες, υπολειπόμενης διάρκειας 58 ημερών. Για το διάστημα από 3/2/2017 ως 26/10/2017 μπορεί να γίνει δεκτό ότι δικαιολογημένα δεν εκτελέστηκαν εργασίες λόγω απένταξης του έργου, εφόσον ο ανάδοχος με το από 24/1/2018 έγγραφό του προβάλει ότι δεν νομιμοποιούνταν να εκτελεί εργασίες πριν την κοινοποίηση της αρ. 362/2017 απόφασης του ΔΣ Δελφών περί αποδοχής της εκ νέου ένταξης του έργου σε χρηματοδοτικό πρόγραμμα, αν και στο από 11/9/2017 αίτημά του περί χορήγησης παράτασης επικαλείται την από 7/9/2017 επανένταξη του έργου. Σχετικά με τις πρόσθετες εργασίες του 1 ου Α.Π.Ε, που δεν είχαν ήδη εκτελεστεί πριν την 1/1/2017, εκτιμώμενης διάρκειας 45 ημερών, απαράδεκτα ισχυρίζεται ότι μπορούσαν να εκτελεστούν μετά την 29/12/2017 (ημερομηνία κοινοποίησης της αρ. 533/ απόφασης Δ.Σ. Δελφών), καθώς αυτές είχαν ήδη εγκριθεί με την 311/ απόφαση Δ.Σ. Δελφών και ως εκ τούτου μπορούσαν να εκτελούνται μετά την Εξάλλου, η πλειονότητα των πρόσθετων αυτών εργασιών του 1 ου Α.Π.Ε., εκτελέστηκε κατά τα διαστήματα από 23/1/2017 ως 22/2/2017 (κατασκευή by pass) και από 25/10/2017 έως 10 /12/2017 (αποκατάσταση σκάμματος by pass) με τις αρ. πρωτ. 1044/ , 24785/ και 29090/ , ειδικές προσκλήσεις της Δ.Τ.Υ. και ως εκ τούτου ο χρόνος εκτέλεσης αυτών δεν προσμετράται στην συνολική προθεσμία του έργου, σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 61 του Ν. 3669/2008 στην οποία ορίζεται ότι: «Παρά την κοινοποίηση της ειδικής πρόσκλησης και τις προθεσμίες που τάσσει για την εκτέλεση συγκεκριμένων εργασιών ή ενεργειών, ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να τηρεί τις εκ της συμβάσεως υποχρεώσεις του, για την εμπρόθεσμη εκτέλεση των έργων ή τμημάτων του και υφίσταται τις νόμιμες συνέπειες από την τυχόν υπέρβαση των συμβατικών προθεσμιών». Οι λοιπές υπολειπόμενες πρόσθετες εργασίες του 1 ου Α.Π.Ε. που αφορούν σε τρεις μικρές επεκτάσεις του δικτύου αποχέτευσης, οικονομικού αντικειμένου περίπου 5.000, δύναται να εκτελεστούν εντός 15 ημερών. Ο ισχυρισμός του αναδόχου περί δυνατότητας επιμήκυνσης της παράτασης λόγω καθυστέρησης νομιμοποίησης της αρ. 362/ απόφασης του Δ.Σ. Δελφών, δεν ευσταθεί καθώς η Αποκεντρωμένη Διοίκηση έκρινε ότι δεν απαιτείται νομιμοποίηση και την έθεσε στο αρχείο της, σύμφωνα με το αρ. πρωτ. 226/13931/ έγγραφό της. Συνεπώς μετά την 26/10/2017 και χωρίς αποκλειστική υπαιτιότητα του αναδόχου, μπορούν να εκτελούνται οι υπολειπόμενες εργασίες για την κατασκευή του έργου, συνολικής διάρκειας 61 ημερών, ήτοι οι υπολειπόμενες συμβατικές εργασίες του έργου, διάρκειας 46 ημερών (58-12=46) και οι υπολειπόμενες πρόσθετες εργασίες του 1 ου Α.Π.Ε. που δεν έχουν εκτελεστεί με τις ειδικές προσκλήσεις, διάρκειας 15 ημερών και στη συνέχεια η τρίμηνη δοκιμαστική λειτουργία του. Ως εκ τούτου η αποκλειστική τμηματική προθεσμία κατασκευής του έργου δύναται να παραταθεί με αναθεώρηση μέχρι την 26/12/2017 (+ 61 ημέρες μετά την 26/10/2017), η δε συνολική προθεσμία περαίωσης του έργου με αναθεώρηση μέχρι την 26/3/2018 (+ 90 ημέρες μετά την 26/12/2017). Όμως με βάση την πορεία του έργου κρίνεται ότι απαιτείται κατ ελάχιστο παράταση της προθεσμίας για την κατασκευή του μέχρι την 1/4/2018 και για την περάτωσή του, αντίστοιχα, μέχρι την 30/6/2018 (η ζητούμενη από τον ανάδοχο παράταση της συνολικής προθεσμίας), η πρόσθετη δε αυτή παράταση των προθεσμιών του έργου δύναται να χορηγηθεί χωρίς αναθεώρηση, για το συμφέρον του έργου παρόλο που η καθυστέρηση οφείλεται σε αποκλειστική υπαιτιότητα του αναδόχου, σύμφωνα με την παράγραφο 8 του άρθρου 48 του Ν. 3669/2008: «8.Παράταση της συνολικής ή των τμηματικών προθεσμιών εγκρίνεται: α) Είτε «με αναθεώρηση», όταν η καθυστέρηση του συνόλου των εργασιών του έργου ή του αντίστοιχου τμήματος δεν οφείλεται σε αποκλειστική υπαιτιότητα του αναδόχου ή προκύπτει από αύξηση του αρχικού συμβατικού αντικειμένου. β) Είτε «χωρίς αναθεώρηση», για το σύνολο ή μέρος των υπολειπόμενων εργασιών, όταν η παράταση κρίνεται σκόπιμη για το συμφέρον του έργου, έστω και αν η καθυστέρηση του συνόλου ή μέρους των υπολειπόμενων εργασιών οφείλεται σε αποκλειστική υπαιτιότητα του αναδόχου». 73

74 Εισηγούμαστε Προκειμένου η απόφαση έγκρισης παράτασης στο από 11/9/2017 σχετικό αίτημα του αναδόχου να μην πάσχει νομιμότητας και για το συμφέρον του έργου, την ανάκληση της αρ. 532/ απόφασης του Δ.Σ. Δελφών και την έγκριση χορήγησης παράτασης, σύμφωνα με τα παραπάνω, της συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου κατά 199 ημέρες, ήτοι μέχρι την , χωρίς αναθεώρηση μετά την 26/3/2018. Αντιστοίχως για την αποκλειστική τμηματική προθεσμία κατασκευής του έργου παράταση κατά 199 ημέρες, ήτοι μέχρι την 1/4/2018, χωρίς αναθεώρηση μετά την Όπως παραταθεί και η σύμβαση του υποέργου 3 «ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ» της πράξης «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΛΥΜΑΤΩΝ ΚΙΡΡΑΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΙΤΕΑΣ» κατά το ίδιο χρονικό διάστημα. Επιπροσθέτως με την αρ. 34/ απόφαση, όπως προκύπτει από το παραπάνω σκεπτικό της, έχει ήδη εξεταστεί και απορριφθεί το αίτημα του αναδόχου περί χορήγησης πρόσθετης παράτασης χωρίς υπαιτιότητά του λόγω καθυστέρησης έγκρισης του 1 ου ΑΠΕ. Το ζήτημα που θέτει ο ανάδοχος για καθυστέρηση του έργου λόγω βροχοπτώσεων, χωρίς να προσδιορίζει την διάρκειά της, έχει ήδη εξεταστεί και συνεκτιμηθεί κατά την χορήγηση της 5 ης & 6 ης παράτασης του έργου με τις αρ. 34/2018 και αρ. 115/2018 αποφάσεις του Δ.Σ. Δελφών. Εισηγούμαστε την απόρριψη του 2 ου λόγου ένστασης. Εφόσον, ο ανάδοχος με το ανωτέρω αριθ. πρωτ. 3615/ έγγραφο του αποσύρει τον 3 Ο λόγο ένστασης, ο οποίος αναφέρεται στην λήξη της ΑΕΠΟ του έργου, δεν υφίσταται αυτός και Εισηγούμαστε να μην εξεταστεί ο 3 ος λόγος ένστασης. ΔΙΑ ΤΑΥΤΑ Εισηγούμαστε την απόρριψη της ένστασης στο σύνολό της. 74

75 26. Εξέταση της από 19/03/2019 ένστασης της εταιρείας με την επωνυμία «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΕ». (Εισηγητής: κ. Παναγιώτης Κακκανάς αν. προϊστάμενος Δ.Τ.Υ.). ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΣΧΕΤ.: Η από 19/03/19 ένσταση της εταιρείας «ΠΕΡΙΒΑΛΟΝΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.» Η σύμβαση του έργου «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΙΡΡΑΣ» διέπεται από τις διατάξεις του Ν. 3669/2008, ο οποίος στο άρθρο 76 «Ενστάσεις - Αιτήσεις θεραπείας» ορίζει ότι: «1. Κατά των πράξεων ή παραλείψεων της διευθύνουσας υπηρεσίας, που προσβάλλουν έννομο συμφέρον του αναδόχου, χωρεί ένσταση. Η ένσταση ασκείται με κατάθεση στη διευθύνουσα υπηρεσία, μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών, από την κοινοποίηση της πράξης ή τη συντέλεση της παράλειψης, εκτός αν σε ειδικές περιπτώσεις ορίζεται διαφορετικά στον παρόντα Κώδικα. 2.Η ένσταση απευθύνεται στην προϊσταμένη αρχή, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά σε συγκεκριμένες περιπτώσεις. Η αρμόδια αρχή υποχρεούται να εκδώσει την απόφασή της μέσα σε δύο (2) μήνες από την κατάθεση της ένστασης. 3. Αν η ένσταση απορριφθεί στο σύνολό της ή μερικώς ή αν παρέλθει άπρακτη η δίμηνη προθεσμία της προηγούμενης παραγράφου, ο ανάδοχος μπορεί να ασκήσει αίτηση θεραπείας σε ανατρεπτική προθεσμία τριών (3) μηνών, από την κοινοποίηση της απόφασης ή από την άπρακτη πάροδο του διμήνου. Η έκδοση ή κοινοποίηση απόφασης επί της ενστάσεως, μετά την πάροδο του διμήνου, δεν μεταθέτει την έναρξη της ανωτέρω προθεσμίας για την άσκηση αίτησης θεραπείας. Αίτηση θεραπείας ασκείται επίσης και κατά αποφάσεων ή πράξεων της προϊσταμένης αρχής ή του κυρίου του έργου, εφόσον με τις αποφάσεις ή πράξεις αυτές δημιουργείται για πρώτη φορά διαφωνία. Στην τελευταία αυτή περίπτωση δεν απαιτείται να προηγηθεί ένσταση και η τρίμηνη ανατρεπτική προθεσμία για την άσκηση της αίτησης θεραπείας αρχίζει από την κοινοποίηση της απόφασης ή της πράξης στον ανάδοχο.». Εν προκειμένω Η από ένσταση της αναδόχου εταιρείας «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΕ», δεν κατατέθηκε στη διευθύνουσα υπηρεσία, μέσα στην ανατρεπτική προθεσμία των δεκαπέντε (15) ημερών, από την κοινοποίηση της αρ. πρωτ. οικ. 989/ απόφασης, όπως ορίζει ο νόμος και είναι μη νόμιμη κατά χρόνω υποβληθείσα και άρα απορριπτέα. ΔΙΑ ΤΑΥΤΑ Εισηγούμαστε την απόρριψη της ένστασης ως απαράδεκτη. 75

76 27. Έγκριση πρωτοκόλλων παραλαβής οριστικής παραλαβής υπηρεσιών. (Εισηγήτρια κ. Μαρία Ανδρεοπούλου, Αντιδήμαρχος). ΕΙΣΗΓΗΣΗ Α. Δ/νσης Περιβάλλοντος και Πολιτικής Προστασίας» Έχοντας υπόψη για τις: 1 ον Εργασίες «Κοπή Εκρίζωση χαμηλής βλάστησης/θάμνων περιαστικών αλσών και εργασίες συντήρησης απορροής ρεμάτων & χειμάρρων για λόγους πολιτικής προστασίας ΔΕ Άμφισσας» 1. Την αριθ. πρωτ / (ΑΔΑ:Ω5Ψ4Ω9Θ-1Δ4) απόφαση της Αντιδημάρχου Δελφών κ. Μ. Ανδρεοπούλου, για την ανάθεση «Κοπή Εκρίζωση χαμηλής βλάστησης/θάμνων περιαστικών αλσών και εργασίες συντήρησης απορροής ρεμάτων & χειμάρρων για λόγους πολιτικής προστασίας ΔΕ Άμφισσας» στον Παρασκευά Παλούκη, σύμφωνα με τις διατάξεις των Ν.3852/2010 και Ν.4412/2016 και η οποία έλαβε μοναδικό κωδικό-αδαμ στο ΚΗΜΔΗΣ (18AWRD ), συνολικού ποσού σύμβασης με Φ.Π.Α , Τις επτά (7) Βεβαιώσεις Καλής Εκτέλεσης (μια για κάθε τιμολόγιο) από την επιτροπή παραλαβής υπηρεσιών του έτους 2019, που ορίστηκαν με την υπ αριθ.541/ απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και οι οποίες βεβαιώνουν ότι οι παραπάνω εργασίες υπηρεσίες εκτελέστηκαν καλώς, σύμφωνα με τους κανόνες της τέχνης και σύμφωνα με τον συνταχθέντα πίνακα εργασιών από τον Παρασκευά Παλούκη που αναφέρονται στα τιμολόγια της κατωτέρου παραγράφου και το τελικό κόστος αυτών ανέρχεται στο ποσό των , Τα τιμολόγια με: 1 ον Νο 38 με ημερομηνία 5/1/2019 και ποσού 1.488,00, 2 ον Νο 39 με ημερομηνία 22/1/2019 και ποσού 1.488,00, 3 ον Νο 40 με ημερομηνία 7/2/2019 και ποσού 1.488,00, 4 ον Νο 41 με ημερομηνία 14/2/2019 και ποσού 1.368,96, 5 ον Νο 42 με ημερομηνία 19/2/2019 και ποσού 1.388,80, 6 ον Νο 43 με ημερομηνία 23/2/2019 και ποσού 1.339,20, 7 ον Νο 44 με ημερομηνία 28/2/2019 και ποσού ,64, από τον Παρασκευά Παλούκη, Συνολικού Τελικού ποσού ,60. 2 ον Εργασίες «Συντήρηση και βελτίωση αγροτικών δρόμων ΔΕ Παρνασσού στα πλαίσια της πολιτικής προστασίας» 1. Την αριθ. πρωτ / (ΑΔΑ:ΩΙ5ΔΩ9Θ-ΙΒ9) απόφαση της Αντιδημάρχου Δελφών κ. Μ. Ανδρεοπούλου, για την ανάθεση «Συντήρηση και βελτίωση αγροτικών δρόμων ΔΕ Παρνασσού στα πλαίσια της πολιτικής προστασίας» στον Συψή Ιωάννη, σύμφωνα με τις διατάξεις των Ν.3852/2010 και Ν.4412/2016 και η οποία έλαβε μοναδικό κωδικό-αδαμ στο ΚΗΜΔΗΣ (18AWRD ), συνολικού ποσού σύμβασης με Φ.Π.Α , Την Βεβαίωση Καλής Εκτέλεσης από την επιτροπή παραλαβής υπηρεσιών του έτους 2018, που ορίστηκε με την υπ αριθ.508/ απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και αναφέρεται στο τιμολόγιο με Νο 25 και την Βεβαίωση Καλής Εκτέλεσης από την επιτροπή παραλαβής υπηρεσιών του έτους 2019, που ορίστηκε με την υπ αριθ.541/ απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και αναφέρεται στο τιμολόγιο Νο 26 και οι οποίες βεβαιώνουν ότι οι παραπάνω εργασίες υπηρεσίες εκτελέστηκαν καλώς σύμφωνα με τους κανόνες της τέχνης και σύμφωνα με τον συνταχθέντα πίνακα εργασιών από τον Συψή Ιωάννη και το τελικό κόστος αυτών ανέρχεται στο ποσό των 8.764, Τα τιμολόγια με: 1 ον Νο 25 με ημερομηνία 31/12/2018 και ποσού 3.087,60, 2 ον Νο 26 με ημερομηνία 10/2/2019 και ποσού 5.676,72, από τον Συψή Ιωάννη, Συνολικού Τελικού ποσού 8.764,32. 3 ον Εργασίες «Κοπή Εκρίζωση χαμηλής βλάστησης/θάμνων περιαστικών αλσών και εργασίες συντήρησης απορροής ρεμάτων & χειμάρρων για λόγους πολιτικής προστασίας ΔΕ Γαλαξιδίου» 76

77 1. Την αριθ. πρωτ / (ΑΔΑ:6ΨΟΓΩ9Θ-2Τ4) απόφαση της Αντιδημάρχου Δελφών κ. Μ. Ανδρεοπούλου, για την ανάθεση «Κοπή Εκρίζωση χαμηλής βλάστησης/θάμνων περιαστικών αλσών και εργασίες συντήρησης απορροής ρεμάτων & χειμάρρων για λόγους πολιτικής προστασίας ΔΕ Γαλαξιδίου» στον Λιάγκο Μιχάλη, σύμφωνα με τις διατάξεις των Ν.3852/2010 και Ν.4412/2016 και η οποία έλαβε μοναδικό κωδικό-αδαμ στο ΚΗΜΔΗΣ (18AWRD ). 2. Την Βεβαίωση Καλής Εκτέλεσης από την επιτροπή παραλαβής υπηρεσιών του έτους 2019, που ορίστηκε με την υπ αριθ.541/ απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και η οποία βεβαιώνει ότι οι παραπάνω εργασίες υπηρεσίες εκτελέστηκαν καλώς σύμφωνα με τους κανόνες της τέχνης και σύμφωνα με τον συνταχθέντα πίνακα εργασιών από τον Λιάγκο Μιχάλη και το τελικό κόστος αυτών ανέρχεται στο ποσό των 4.774, Το τιμολόγιο με Νο 3 με ημερομηνία 26/3/2019 από τον Λιάγκο Μιχάλη, Τελικού ποσού 4.774,00. 4 ον Εργασίες «Κοπή Εκρίζωση χαμηλής βλάστησης/θάμνων περιαστικών αλσών και εργασίες συντήρησης απορροής ρεμάτων & χειμάρρων για λόγους πολιτικής προστασίας ΔΕ Παρνασσού» 1. Την αριθ. πρωτ / (ΑΔΑ:ΨΧΝ9Ω9Θ-Η0Π) απόφαση της Αντιδημάρχου Δελφών κ. Μ. Ανδρεοπούλου, για την ανάθεση «Κοπή Εκρίζωση χαμηλής βλάστησης/θάμνων περιαστικών αλσών και εργασίες συντήρησης απορροής ρεμάτων & χειμάρρων για λόγους πολιτικής προστασίας ΔΕ Παρνασσού» στον Λιάγκο Μιχάλη, σύμφωνα με τις διατάξεις των Ν.3852/2010 και Ν.4412/2016 και η οποία έλαβε μοναδικό κωδικό-αδαμ στο ΚΗΜΔΗΣ (18AWRD ). 2. Την Βεβαίωση Καλής Εκτέλεσης από την επιτροπή παραλαβής υπηρεσιών του έτους 2019, που ορίστηκε με την υπ αριθ.541/ απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και η οποία βεβαιώνει ότι οι παραπάνω εργασίες υπηρεσίες εκτελέστηκαν καλώς σύμφωνα με τους κανόνες της τέχνης και σύμφωνα με τον συνταχθέντα πίνακα εργασιών από τον Λιάγκο Μιχάλη και το τελικό κόστος αυτών ανέρχεται στο ποσό των 4.994, Το τιμολόγιο με Νο 1 με ημερομηνία 26/3/2019 από τον Λιάγκο Μιχάλη, Τελικού ποσού 4.994,72. 5 ον Εργασίες «Κοπή Εκρίζωση χαμηλής βλάστησης/θάμνων περιαστικών αλσών και εργασίες συντήρησης απορροής ρεμάτων & χειμάρρων για λόγους πολιτικής προστασίας ΔΕ Καλλιέων» 1. Την αριθ. πρωτ / (ΑΔΑ:Ω8Η1Ω9Θ-7Α9) απόφαση της Αντιδημάρχου Δελφών κ. Μ. Ανδρεοπούλου, για την ανάθεση «Κοπή Εκρίζωση χαμηλής βλάστησης/θάμνων περιαστικών αλσών και εργασίες συντήρησης απορροής ρεμάτων & χειμάρρων για λόγους πολιτικής προστασίας ΔΕ Καλλιέων» στον Λιάγκο Μιχάλη, σύμφωνα με τις διατάξεις των Ν.3852/2010 και Ν.4412/2016 και η οποία έλαβε μοναδικό κωδικό-αδαμ στο ΚΗΜΔΗΣ (18AWRD ). 2. Την Βεβαίωση Καλής Εκτέλεσης από την επιτροπή παραλαβής υπηρεσιών του έτους 2019, που ορίστηκε με την υπ αριθ.541/ απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και η οποία βεβαιώνει ότι οι παραπάνω εργασίες υπηρεσίες εκτελέστηκαν καλώς σύμφωνα με τους κανόνες της τέχνης και σύμφωνα με τον συνταχθέντα πίνακα εργασιών από τον Λιάγκο Μιχάλη και το τελικό κόστος αυτών ανέρχεται στο ποσό των 4.994, Το τιμολόγιο με Νο 2 με ημερομηνία 26/3/2019 από τον Λιάγκο Μιχάλη, Τελικού ποσού 4.994,72. 6 ον Εργασίες «Ειδική επανασπορά γηπέδου Άμφισσας Ιτέας» 1. Την αριθ. πρωτ / (ΑΔΑ:6ΝΒΚΩΝΘ-Δ3Ν) απόφαση της Αντιδημάρχου Δελφών κ. Μ. Ανδρεοπούλου, για την ανάθεση «Ειδική επανασπορά γηπέδου Άμφισσας Ιτέας» στην Γεωργούλα Ευθυμία, σύμφωνα με τις διατάξεις των Ν.3852/2010 και Ν.4412/2016 και η οποία έλαβε μοναδικό κωδικό-αδαμ στο ΚΗΜΔΗΣ (18AWRD ). 2. Την Βεβαίωση Καλής Εκτέλεσης από την επιτροπή παραλαβής υπηρεσιών του έτους 2018, που ορίστηκε με την υπ αριθ.508/ απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και 77

78 αναφέρεται στο τιμολόγιο με Νο 162 και την Βεβαίωση Καλής Εκτέλεσης από την επιτροπή παραλαβής υπηρεσιών του έτους 2019, που ορίστηκε με την υπ αριθ.541/ απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και αναφέρεται στο τιμολόγιο Νο 169 και οι οποίες βεβαιώνουν ότι οι παραπάνω εργασίες υπηρεσίες εκτελέστηκαν καλώς σύμφωνα με τους κανόνες της τέχνης και σύμφωνα με τον συνταχθέντα πίνακα εργασιών από την Γεωργούλα Ευθυμία και το τελικό κόστος αυτών ανέρχεται στο ποσό των , Τα τιμολόγια με α) Νο 162 με ημερομηνία 10/12/2018 και ποσού 4.047,92 και β) Νο 169 με ημερομηνία 3/4/2019 και ποσού 8.943,06 από την Γεωργούλα Ευθυμία, Συνολικού Τελικού ποσού ,98. Β. Δ/νσης Οικ/κών Υπηρεσιών Έχοντας υπόψη: 1. Την αριθ πρωτ-4789/ (αδα:66φζω9θ-ζοφ), απόφαση ανάθεσης του Αντιδημάρχου Δελφών σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016 για ηχητική κάλυψη στα πλαίσια της πολιτιστικής εκδήλωσης συνδιοργάνωσης με το Καλλιτεχνικό Εργαστήρι στη Δ.Ε. Ιτέας στην κ. ΤΖΑΜΤΖΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ και την βεβαίωση καλής εκτέλεσης που συνέταξε η αρμόδια Επιτροπή Παραλαβής Παροχής Υπηρεσιών. Παρακαλούμε το σώμα για την έγκριση της οριστικής παραλαβής των ανωτέρω υπηρεσιών, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παρ. 5 του άρθρου 219 του Ν. 4412/

79 28. Έγκριση της νέας προγραμματικής σύμβασης με το «Δίκτυο για τον πολιτισμό και τον τουρισμό στη Φωκίδα ΔΙΚΤΥΟ ΔΕΛΦΩΝ». (Εισηγητής: κ. Δήμαρχος). 79

80 29. Καθορισμός κατηγοριών δικαιούχων και κριτηρίων, για την παραχώρηση οικίας του Δικτύου Κοιν. Κατοικίας του Δήμου Δελφών σε άστεγο δημότη. (Εισηγητής: κ. Αριστείδης Αγγελόπουλος, Αντιδήμαρχος). ΕΙΣΗΓΗΣΗ 1) Με την αριθ. 106/ Απόφαση του Δ.Σ., εγκρίθηκε η δωρεάν παραχώρηση για χρήση μιας οικίας του Δικτύου Κοινωνικής Κατοικίας του Δήμου Δελφών, που βρίσκεται στην περιοχή των Παλιών Σφαγείων Άμφισσας, σε άστεγο δημότη, σύμφωνα με τους προβλεπόμενους κατά τον νόμο όρους και εφαρμόζοντας τις διατάξεις και την διαδικασία των σχετικών άρθρων του Δ.Κ.Κ. 2) Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 188 του Ν. 3463/2006 (Κ.Κ.Δ.Κ.) «Ανέγερση κατοικιών», «Οι Δήμοι και οι Κοινότητες μπορούν να ανεγείρουν κατοικίες και να παραχωρούν την χρήση τους, χωρίς δημοπρασία, σε άστεγους και οικονομικά αδύνατους δημότες. Οι διατάξεις του άρθρου 187 εφαρμόζονται αναλόγως και στις περιπτώσεις αυτές». 3) Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 187 του Ν. 3463/2006 (Κ.Κ.Δ.Κ.) «Εκποίηση οικοπέδων σε αστέγους δημότες» «Οι Δήμοι και οι Κοινότητες μπορούν με απόφαση, που λαμβάνεται με απόλυτη πλειοψηφία των μελών του συμβουλίου τους, να εκποιούν απευθείας οικόπεδά τους σε άστεγους και οικονομικά αδύνατους δημότες, κατά προτίμηση εκείνους που κατοικούν στον Δήμο ή την Κοινότητα. Με άλλη απόφαση του δημοτικού ή του κοινοτικού συμβουλίου καθορίζονται οι κατηγορίες των δικαιούχων, σύμφωνα με κριτήρια, όπως το ύψος του ετήσιου εισοδήματος, ο αριθμός των ανηλίκων τέκνων, η κατάσταση υγείας των μελών της οικογένειας, οι καταστροφές από θεομηνίες κλπ. Η επιλογή των δικαιούχων και παραχώρηση των οικοπέδων γίνεται με απόφαση του δημοτικού ή του κοινοτικού συμβουλίου. Αν οι δικαιούχοι, που πληρούν τις ίδιες προϋποθέσεις είναι περισσότεροι γίνεται δημόσια κλήρωση μεταξύ αυτών». 4) Σύμφωνα με το άρθρο 4 του Κανονισμού Λειτουργίας Κοινωνικής Κατοικίας του Δήμου Δελφών «Βασικά κριτήρια αξιολόγησης υποψηφίων» αρ. Απόφασης Δ.Σ. 209/ (ΑΔΑ 6Φ8ΚΩ9Θ-4ΥΒ) ισχύει : Για την ένταξη ωφελουμένων στο πρόγραμμα απαιτείται απόφαση της Επιτροπής Αξιολόγησης, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 3 του παρόντος κανονισμού, Η Επιτροπή αποφαίνεται λαμβάνοντας υπόψη τα ακόλουθα κριτήρια 1/ Προτεραιότητα έχουν οι οικογένειες με παιδιά, οι μονογονεϊκές οικογένειες, οι έγκυες, οι ηλικιωμένοι και οι φοιτητές/φοιτήτριες. 2/ Οικογενειακό ή ατομικό εισόδημα που κυμαίνεται σύμφωνα με τα κριτήρια που θα θέσει η Επιτροπή Αξιολόγησης, αποδεικνυόμενο από το εκκαθαριστικό σημείωμα της Εφορίας και σε συνάφεια με το εκάστοτε όριο της φτώχειας, όπως αυτό ορίζεται από την Ελληνική Στατιστική Υπηρεσία. 3/ Αποδεδειγμένες μέσω παραστατικών οφειλές του νοικοκυριού, που το φέρουν σε ορατό κίνδυνο απώλειας στέγης, προτεραιότητα δε δίδεται σε κάθε περίπτωση σε περιπτώσεις ήδη αστέγων οικογενειών ή οικογενειών που καταυλίζονται σε παράγκες ή αντίσκηνα ή άλλες προσωρινές κατασκευές που προσομοιάζουν ουσιαστικά με ανυπαρξία στέγης. 4/ Αποδεδειγμένη ανεργία του ενός ή και των δύο συζύγων, μέσω κάρτας ανεργίας ή επιδόματος ανεργίας ή κοινωνικής έρευνας ή άλλου αποδεικτικού μέσου. 5/Αποδεδειγμένη μέσω κοινωνικής έρευνας απώλεια στέγης ή απειλή απώλειας στέγης για οποιονδήποτε λόγο. 6/ Όποιο άλλο κριτήριο θεωρήσει η Επιτροπή πρόσφορο για την ορθότερη αξιολόγηση των υποψηφίων. Πέραν των εισοδηματικών κριτηρίων, αξιολογείται επίσης- μετά από εκτίμηση της κοινωνικής υπηρεσίας- η δυνατότητα επανένταξης σύμφωνα με τα τυπικά του προσόντα, την επαγγελματική εμπειρία, την κατάσταση υγείας και τις κοινωνικές δεξιότητες του εκάστοτε ωφελούμενου στο κοινωνικό και εργασιακό περιβάλλον. Η εισαγωγή στην δομή γίνεται μόνο κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες της εβδομάδας και ολοκληρώνεται με την υπογραφή του Ιδιωτικού Συμφωνητικού, όπως ορίζεται στο άρθρο 5, στο οποίο συμπεριλαμβάνονται οι συγκεκριμένοι για κάθε περίπτωση στόχοι της φιλοξενίας και ο χρόνος έναρξης και λήξης της. 80

81 5) Η απόφαση θα δημοσιοποιηθεί, προκειμένου να υπάρξει εκδήλωση ενδιαφέροντος. ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΙ Τον καθορισμό των κατηγοριών των δικαιούχων, σύμφωνα με τα κριτήρια του άρθρου 187 του Ν. 3463/2006 (Κ.Κ.Δ.Κ.), και σε συνάφεια με τα βασικά κριτήρια αξιολόγησης και επιλογής υποψηφίων του άρθρου 4 του Κανονισμού Λειτουργίας Κοινωνικής Κατοικίας του Δήμου Δελφών αρ. Απόφασης Δ.Σ. 209/ (ΑΔΑ 6Φ8ΚΩ9Θ-4ΥΒ), καθώς και την δημοσιοποίηση της απόφασης. 81

82 30. Έγκριση τέλεσης της καθιερωμένης ετήσιας παραδοσιακής εμποροπανήγυρης, έτους 2019 στην Δ.Κ. Άμφισσας. (Εισηγητής: κ. Αριστείδης Αγγελόπουλος, Αντιδήμαρχος). 82

83 31. Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. έτους 2019 του Δημοτικού Ιδρύματος «ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΞΕΝΩΝΑΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ Ο ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ Ι. ΜΑΝΑΙΟΣ». (Eισηγητής κ. Νεκτάριος Μίχος, Αντιδήμαρχος). «ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ «ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΞΕΝΩΝΑΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ «Ο ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΜΑΝΑΙΟΣ» ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ 26 ης /03/2019 ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ «ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΞΕΝΩΝΑΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ «Ο ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΜΑΝΑΙΟΣ» ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 2/ 2019 ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 2 / 2 / 2019 Θέμα : «Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2019 του Δημοτικού Ιδρύματος «ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΞΕΝΩΝΑΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ Ο ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ Ι. ΜΑΝΑΙΟΣ» Στη Δεσφίνα και στο Δημοτικό κατάστημα σήμερα την 26 η Μαρτίου 2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 15:00 συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση το Δ.Σ. κατόπιν της από 19 ης Μαρτίου 2019 με αρ. πρωτ. 16/ εγγράφου προσκλήσεως του Προέδρου του, που επιδόθηκε σε ένα έκαστο των συμβούλων του σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 92,95,96 και 227 του Ν. 3463/06. Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο πρόεδρος διαπίστωσε ότι από τα οχτώ μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου ήταν: ΠΑΡΟΝΤΑ Νεκτάριος Μίχος, Πρόεδρος Δ.Σ Αναγνωστόπουλος Λουκάς Μασούρα Αικατερίνη Κουμπλή Ελένη Αιδ. Σκαλτσώνης Ι. Χαράλαμπος ΑΠΟΝΤΑ Μάνιος Ασημάκης Πιλάλα- Τσακίρη Τριανταφυλλιά Μπουλούτας Διονύσιος Κονιδάρη Ηλέκτρα Παρούσα ήταν και η υπάλληλος του Δήμου Βασιλική Περδίκη κλάδου ΠΕ1 για την τήρηση των πρακτικών. Διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία, σύμφωνα με το άρθρο 231 του Ν. 3463/06, αφού σε σύνολο εννέα μελών βρέθηκαν παρόντα πέντε και άρχισε η συνεδρίαση. Προεδρεύει ο Πρόεδρος του Δ.Σ. του Ιδρύματος Νεκτάριος Μίχος. Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το μοναδικό θέμα της ημερήσιας διάταξης παρέθεσε την κατωτέρω απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, η οποία έχει ως εξής: «ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 1 / 1 / 2019 Θέμα: Αναμόρφωση προϋπολογισμού Δημοτικού Ιδρύματος «ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΞΕΝΩΝΑΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ Ο ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ Γ. ΜΑΝΑΙΟΣ» οικονομικού έτους Στη Δεσφίνα και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 07 η Μαρτίου 2019, ημέρα Πέμπτη και ώρα 15:00 συνήλθε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση η Εκτελεστική Επιτροπή κατόπιν της από 01 Μαρτίου 2019 με αρ. πρωτ. 08/ εγγράφου προσκλήσεως του Προέδρου του, που επιδόθηκε σε ένα έκαστο των συμβούλων του σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 92,95,96 και 227 του Ν. 3463/06 και το άρθρο 75 Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ.Α/ ). ΠΑΡΟΝΤΑ 1. Νεκτάριος Μίχος, Πρόεδρος Δ.Σ 2. Αναγνωστόπουλος Λουκάς, Τακτικό Μέλος 3. Αιδ. Σκαλτσώνης Ι. Χαράλαμπος, Τακτικό Μέλος ΑΠΟΝΤΑ Παρούσα ήταν και η υπάλληλος του Δήμου Βασιλική Περδίκη Κλάδου ΠΕ1 για την τήρηση των πρακτικών. 83

84 Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, σύμφωνα με το άρθρο 231 του Ν. 3463/06, δηλαδή σε σύνολο τριών (03) μελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω τρία (03) μέλη, άρχισε η συνεδρίαση. Προεδρεύει ο Πρόεδρος της Εκτελεστικής Επιτροπής του Ιδρύματος Νεκτάριος Μίχος. Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το μοναδικό θέμα της ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη των μελών της Εκτελεστικής Επιτροπής: 1. Τις παρ.1,2,3 του άρθρου 236 του Ν.3463/06. 2.Το άρθρο 72 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ.Α/ ). 3.Το άρθρο 8 του Β.Δ. 17-5/ (ΦΕΚ 114/59 τεύχος Α') ορίζονται τα εξής: «1. Διαρκούντος του οικονομικού έτους απαγορεύεται μεταφορά πιστώσεως από κεφαλαίου εις κεφάλαιον και από άρθρου εις άρθρον. 2. Εξαιρετικώς πλην των εν τω προϋπολογισμώ εγγεγραμμένων πιστώσεων δι' εκτέλεσιν έργων, περί ών το άρθρον 161 του δημοτικού και κοινοτικού κώδικος, επιτρέπεται η μεταφορά πιστώσεως ως εκπληρωθέντος του σκοπού ή καταστάντος ανεφίκτου προς επαύξησιν άλλης πιστώσεως αναγεγραμμένης εν τω προϋπολογισμώ του αυτού ή άλλου κεφαλαίου ή προς δημιουργία πιστώσεων δι' εκτάκτους και επειγούσας ανάγκας μη προβλεπομένας εν τω προϋπολογισμώ. 3. Η κατά μεταφοράν διάθεσις των κατά την προηγουμένην παράγραφον πιστώσεων πραγματοποιείται δι' ειδικών αποφάσεων του δημοτικού συμβουλίου εγκρινομένων κατά τας διατάξεις του άρθρου 1 του Ν.Δ. 3777/1957. Αι αποφάσεις δέον να κατονομάζουν τα κεφάλαια και άρθρα, προς αύξησιν των πιστώσεων των οποίων μεταφέρονται τα αναλαμβανόμενα ποσά ή να καθορίζουν τα νέα κεφάλαια και άρθρα, άτινα δέον να δημιουργηθούν οσάκις πρόκειται περί απροόπτου δαπάνης. 4. Προς πρόληψιν ενδεχομένης ανεπαρκείας των πιστώσεων δι' απροόπτους δαπάνας, αναγράφεται εν τω προϋπολογισμώ του δήμου πίστωσις υπό ίδιον κεφάλαιον υπό τίτλον «Αποθεματικόν» και άρθρον υπό τον τίτλον «Ποσόν διαθέσιμον προς αναπλήρωσιν των πιστώσεων, αίτινες ήθελον ευρεθή εν ανεπαρκεία, ως και δι' εκτάκτους και επειγούσας ανάγκας μη προβλεπομένας εν τω προϋπολογισμώ». 5. Δια την πληρεστέραν από πλευράς λογιστικής τάξεως παρακολούθησιν και εμφάνισιν της κινήσεως των δια μεταφοράς πραγματοποιουμένων κατά την παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου αυξομειώσεων των πιστώσεων, η μεταφορά τούτων ενεργείται μέσω του εν τη παραγράφω 4 του παρόντος προβλεπομένου Κεφαλαίου του προϋπολογισμού». 4.Την παρ 5 του άρθρου 23 του Ν. 3536/07, σύμφωνα με την οποία στον Γενικό Γραμματέα της Περιφέρειας υποβάλλονται για έλεγχο νομιμότητας οι αποφάσεις των δημοτικών ή κοινοτικών συμβουλίων που αφορούν αναμορφώσεις των προϋπολογισμών των Ο.Τ.Α., συνοδευόμενες από τις εισηγήσεις των αρμόδιων υπηρεσιών. Η προθεσμία του δεύτερου εδαφίου της παρ. 1 του άρθρου 149 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του ν. 3463/2006, στην περίπτωση αυτή, ορίζεται σε δέκα ημέρες. Τα αρμόδια όργανα που ενεργούν κατά παράβαση των διατάξεων του πρώτου εδαφίου της παρούσας παραγράφου υπέχουν, ανεξάρτητα από τυχόν ποινική ευθύνη, πειθαρχική και αστική ευθύνη κατά τις διατάξεις των άρθρων 141, 142 και 143 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του ν. 3463/ Σύμφωνα με το Υπουργείο Εσωτερικών η αναμόρφωση του προϋπολογισμού αποτελεί κατ ουσίαν τροποποίηση της απόφασης με την οποία ψηφίστηκε αυτός. Άρα, για την έκδοση της τροποποιητικής του προϋπολογισμού απόφασης, απαιτείται η τήρηση του ίδιου τύπου και διαδικασίας, όπως ορίζεται στην κείμενη νομοθεσία (ΥΠ.ΕΣ / ). Σύμφωνα πάντα με το ίδιο έγγραφο, με τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 23 του ν. 3536/2007 ο νομοθέτης θέλει να ρυθμίσει ένα επιμέρους ζήτημα με τρόπο διαφορετικό από τα εν γένει ισχύοντα- και δη την προθεσμία εντός της οποίας η εποπτεύουσα αρχή ολοκληρώνει τον έλεγχο νομιμότητας της απόφασης αναμόρφωσης. Από το παραπάνω έγγραφο συνάγεται ότι εκτός από την εισήγηση των αρμόδιων υπηρεσιών απαιτείται και η τήρηση του ίδιου τύπου και διαδικασίας, όπως ορίζεται στην κείμενη νομοθεσία, για τον προϋπολογισμό. 6.Με το Ν. 4172/2013 ορίζεται ότι η εκτελεστική επιτροπή και η επιτροπή διαβούλευσης διατυπώνουν τη γνώμη τους μόνο κατά το στάδιο κατάρτισης του προϋπολογισμού και δεν απαιτείται εκ νέου γνωμοδότησή τους για όποιες αναμορφώσεις του ακολουθήσουν (παρ 5 άρθρο 77 Ν. 4172/2013). Υπενθυμίζεται ότι η εκτελεστική επιτροπή, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της που αφορούν την προετοιμασία κατάρτισης του προϋπολογισμού, καταθέτει το προσχέδιο αυτού στην οικονομική επιτροπή. Για τη σύνταξη του προσχεδίου, η εκτελεστική επιτροπή συγκεντρώνει και αξιολογεί τυχόν προτάσεις των υπηρεσιών του δήμου, καθώς και της επιτροπής διαβούλευσης, εφόσον αυτή υπάρχει. Εάν το προσχέδιο δεν καταρτιστεί ή δεν 84

85 υποβληθεί εμπρόθεσμα στην οικονομική επιτροπή, τότε καταρτίζεται από αυτήν. (παρ 5 άρθρο 77 Ν. 4172/2013). Συνεπώς, σύμφωνα με το έγγραφο του ΥΠ.ΕΣ / , εκτός των ρητά εξαιρουμένων διαδικασιών της διατύπωσης γνώμης από την εκτελεστική επιτροπή και την επιτροπή διαβούλευσης, με το ν. 4172/2013, οι υπόλοιπες ενέργειες αναμόρφωσης του προϋπολογισμού, ακολουθούν την τήρηση του ίδιου τύπου και διαδικασίας με τη ψήφιση του προϋπολογισμού. 7. Εχουν προκύψει επείγουσες ανάγκες (πλην έργων) οι οποίες δεν είχαν προβλεφθεί στον προϋπολογισμό του Δήμου Δελφών του τρέχοντος έτους παρίσταται ανάγκη δημιουργίας πιστώσεων για την κάλυψη των αναγκών αυτών. Προκειμένου να γίνει αυτό πρέπει να προηγηθεί η μεταφορά πιστώσεων, από συγκεκριμένους Κ.Α. του προϋπολογισμού του τρέχοντος έτους στους οποίους αυτές είναι εγγεγραμμένες, στο αποθεματικό κεφάλαιο του Δημοτικού προϋπολογισμού και στη συνέχεια μεταφορά από το αποθεματικό κεφάλαιο του Δημοτικού προϋπολογισμού για τη δημιουργία των καινούριων πιστώσεων 8. Τον Προϋπολογισμό του Δημοτικού Ιδρύματος «Κοινωνικός Ξενώνας Ηλικιωμένων ο Ευστάθιος Ι. Μαναίος», οικονομικού έτους 2019, ο οποίος ψηφίστηκε με την υπ αριθμ. 01/01/ (ΑΔΑ 6Τ4Π465Υ2Ξ-Γ4Μ) απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ιδρύματος και εγκρίθηκε από με την υπ αριθμ. 02/24/2019 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δελφών (ΑΔΑ: ΩΑΓ9Ω9Θ-2ΚΛ) η οποία επικυρώθηκε και την αριθ. πρωτ. 140/14411/ απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας Στερεάς Ελλάδας (ΑΔΑ:6ΖΧΑΟΡ10-9ΑΧ). 9. Το γεγονός ότι η παρούσα αναμόρφωση είναι απαραίτητη, διότι κάποιες πιστώσεις, εκ παραδρομής, δεν είχαν προβλεφθεί κατά την αρχική σύνταξη του προϋπολογισμού και απαιτείται όμως να προβλεφθούν σε αυτόν. 85

86 Η Εκτελεστική επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη τα παραπάνω: Αποφασίζει ομόφωνα 1.Την κατάρτιση του σχεδίου αναμόρφωσης του προϋπολογισμού έτους 2019 του Δημοτικού Ιδρύματος «Κοινωνικός Ξενώνας Ηλικιωμένων ο Ευστάθιος Ι. Μαναίος» ως εξής: ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟ ΤΗΣ ΤΡΕΧΟΥΣΑΣ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ : 945,00 Α/Α Κ.Α. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Κ.Α. ΕΣΟΔΩΝ ΜΕΤΑΒΟΛΗ Κ.Α. ΕΞΟΔΩΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Κ.Α. ΕΞΟΔΩΝ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΕΣΟΔΩΝ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΣΟΔΩΝ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΞΟΔΩΝ 1 ΑΥΞΗΣΕΙΣ ΕΣΟΔΩΝ Λοιπά τακτικά έσοδα που δεν εντάσσονται στις 1.000,00 ανωτέρω τάξεις Λοιπές κρατήσεις υπέρ του Δημοσίου 1.700, Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και 700,00 ταμεία 3.400,00 2 ΑΥΞΗΣΕΙΣ ΕΞΟΔΩΝ ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ 1.700, ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΣΕ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΚΑΙ 86

87 ΤΑΜΕΙΑ 700, Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 2.000, ,00 Α/Α Κ.Α. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Κ.Α. ΕΣΟΔΩΝ ΜΕΤΑΒΟΛΗ Κ.Α. ΕΞΟΔΩΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Κ.Α. ΕΞΟΔΩΝ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΕΣΟΔΩΝ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΣΟΔΩΝ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΞΟΔΩΝ 3 ΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΞΟΔΩΝ ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ - 500, ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΣΕ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΚΑΙ ΤΑΜΕΙΑ -700, ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ , ,00 4 ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟΥ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ 1.400, ,00 ΣΥΝΟΛΑ ΤΡΕΧΟΥΣΑΣ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ : 3.400, ,00 ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ : 2.345,00 87

88 ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ : ΑΡΧΙΚΟ 945,00 ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ: ΕΣΟΔΑ (+) : 3.400,00 ΕΣΟΔΑ (-) : 0,00 ΕΞΟΔΑ (+) : 4.400,00 ΕΞΟΔΑ (-) : ,00 ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ 1.400,00 (+/-) : ΤΕΛΙΚΟ 2.345,00 ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ : 2. Η παρούσα υποβάλλεται στο Διοικητικό Συμβούλιο του Δημοτικού Ιδρύματος για την λήψη σχετικής απόφασης. Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1 / 1 / 2019» Το Συμβούλιο αφού άκουσε την εισήγηση του Προέδρου, και έχοντας υπόψη του: α) Τις παρ.1,2,3 του άρθρου 236 του Ν.3463/06 β) την παρ 5 άρθρο 23 Ν. 3536/07 γ) το άρθρο 8 του Β.Δ. 17-5/ (ΦΕΚ 114/59 τεύχος Α') δ) την αριθ. 01/01/ απόφαση του Δ.Σ. με την οποία ψηφίστηκε ο προϋπολογισμός του Ιδρύματος ε) το αριθμ. πρωτ / έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών και το άρθρο 77, παρ. 5 του Ν. 4172/2013 σύμφωνα με το οποίο για τις αναμορφώσεις του προϋπολογισμού απαιτείται η τήρηση του ίδιου τύπου της διαδικασίας που ορίζει η κείμενη νομοθεσία για τον προϋπολογισμό, στ) την αριθ. 1/1/2019 απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής και μετά από διαλογική συζήτηση, 88

89 Α Π Ο Φ Α Σ I Ζ Ε I Εγκρίνει την ανωτέρω αναμόρφωση του προϋπολογισμού του Δημοτικού Ιδρύματος,όπως εισάγεται από την Εκτελεστική Επιτροπή. Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 2 / 2 /

90 32. Έγκριση μίσθωσης δημοτικής έκτασης για κατασκευή αιολικού σταθμού στη θέση Πόρτες Δ.Ε. Δεσφίνας. (Εισηγητής: κ. Νεκτάριος Μίχος, Αντιδήμαρχος). ΕΙΣΗΓΗΣΗ Η Δημοτική Ενότητα Δεσφίνας στις 6/2/2019 έλαβε από την εταιρεία ΤΟΡΕΝΤΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ 2 ΕΠΕ, έγγραφο, σύμφωνα με το οποίο η εν λόγω εταιρεία αιτήθηκε τη μίσθωση δημοτικής έκτασης τμ στη θέση «Πόρτες «της Δ.Ε. Δεσφίνας,Δήμου Δελφών με σκοπό την κατασκευή αιολικού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από την εταιρεία Τορέντα Ενεργειακή 2 ΕΠΕ. Υποβλήθηκαν Τοπογραφικό διάγραμμα με συνημμένα αποσπάσματα χαρτών.και λοιπά έγγραφα. Το Τοπικό Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας Δεσφίνας με την 2/2/2019 απόφασή του γνωμοδότησε ομόφωνα θετικά για την συγκεκριμένη εκμίσθωση. Πιστεύω πως πρέπει να εκμεταλλευθούμε τις δυνατότητες που έχουμε και να οδηγήσουμε τον τόπο μας πιο κοντά στο δρόμο της ανάπτυξης. Επειδή η Δ.Ε Δεσφίνας όπως γνωρίζετε έχει στην ιδιοκτησία της μεγάλες αναξιοποίητες εκτάσεις θα πρέπει να προβούμε στην εκμίσθωση, με την προοπτική να λειτουργήσουν Αιολικά Πάρκα τα οποία θα βοηθήσουν στην επενδυτική ανάπτυξη προστατεύοντας συγχρόνως το περιβάλλον. Προτείνω λοιπόν την μίσθωση δημοτικής έκτασης τμ στη θέση «Πόρτες» της Δ.Ε. Δεσφίνας,Δήμου Δελφών, με σκοπό την κατασκευή αιολικού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από την εταιρεία Τορέντα Ενεργειακή 2 ΕΠΕ. «..Δ.Κ. ΔΕΣΦΙΝΑΣ Αριθ.Αποφ 2/2/2019 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό 1/ της συνεδρίασης του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Δεσφίνας του Δήμου Δελφών. ΘΕΜΑ: Λήψη απόφασης: «Εκμίσθωση δημοτικής έκτασης τ.μ στην περιοχή «Πόρτες» της Δ.Ε Δεσφίνας για κατασκευή αιολικού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από την εταιρεία ΤΟΡΕΝΤΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ 2 ΕΠΕ». Στη Δεσφίνα, σήμερα 8 η Φεβρουαρίου έτους 2019 ημέρα Παρασκευή και ώρα 18:30 μ.μ στο Γραφείο της Δημοτικής Κοινότητας Δεσφίνας του Δήμου Δελφών συνήλθε σε συνεδρίαση το Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας Δεσφίνας του Δήμου Δελφών, ύστερα από την 2298/ πρόσκληση του Προέδρου της Δημοτικής Κοινότητας κ. Χαραλάμπου Καλλιακούδα, που επιδόθηκε νόμιμα με αποδεικτικό στα μέλη, σύμφωνα με το άρθρο 88 του Ν.3852/10. Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο πέντε (5) μελών βρέθηκαν παρόντα τέσσερα (4) μέλη: Παρόντα Απόντα 1.Καλλιακούδας Χαράλαμπος Χλεμπογιάννη Αγαθή 2.Κούτουλας Γεώργιος 3.Σίδερης Χαράλαμπος 4.Μολέ Φανή Παρών ήταν και ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Νικόλαος Στραντζούρης. Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την κ Κουβέλη Δήμητρα υπάλληλο της Δημοτικής Ενότητας Δεσφίνας του Δήμου Δελφών. Ο Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Δεσφίνας κ. Χαράλαμπος Καλλιακούδας, ζήτησε από το συμβούλιο να συζητηθούν τρία θέματα εκτός ημερήσιας διάταξης διότι παρελήφθησαν εκ των υστέρων στην υπηρεσία μας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ. 7 του Ν. 3852/2010. Το συμβούλιο δήλωσε ότι συναινεί με τη συζήτηση των θεμάτων. Έπειτα ο Πρόεδρος του συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Δεσφίνας Δήμου Δελφών εισηγούμενος το πρώτο θέμα εκτός ημερησίας διάταξη είπε: 90

91 Στις 6/2/2019 λάβαμε από την εταιρεία ΤΟΡΕΝΤΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ 2 ΕΠΕ, με έδρα τη Λεωφ. Αθηνών 50 στην Αττική το από 04/02/2019 έγγραφο, το οποίο έλαβε αριθμό πρωτ. 2457/ του Δήμου Δελφών και το οποίο αναφέρει τα εξής: Με το παρών αιτούμαστε τη μίσθωση δημοτικής έκτασης τμ στη θέση «ΠΟΡΤΕΣ «της Δ.Ε. Δεσφίνας,Δήμου Δελφών, Π.Ε Φωκίδας. Π. Στερεάς Ελλάδας με σκοπό την κατασκευή αιολικού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από την εταιρεία Τορέντα Ενεργειακή 2 ΕΠΕ. Για οποιαδήποτε διευκρίνιση είμαστε στη διάθεσή σας. Υποβλήθηκαν Τοπογραφικό διάγραμμα με συνημμένα αποσπάσματα χαρτών. Σύμφωνα με το άρθρο 83 το Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας εκφράζει γνώμες και διατυπώνει προτάσεις «..για την αξιοποίηση ακινήτων του Δήμου που βρίσκονται στη περιοχή της Δημοτικής Κοινότητας.». Σύμφωνα με το άρθρο 65 παρ.1 του Ν.3852/10 «Το δημοτικό συμβούλιο αποφασίζει για όλα τα θέματα που αφορούν το δήμο, εκτός από εκείνα που ανήκουν εκ του νόμου στην αρμοδιότητα του δημάρχου ή άλλου οργάνου του δήμου ή το ίδιο το δημοτικό συμβούλιο μεταβίβασε σε επιτροπή του», συνεπώς το Δ.Σ. του Δήμου Δελφών καλείται να αποφασίσει εάν θα εκμισθωθεί το ανωτέρω ακίνητο. Ακολούθησε διάλογος: Ο Τοπικός Σύμβουλος Γεώργιος Κούτουλας είπε: Δεν έχω αντίρρηση για την επένδυση αλλά να συζητηθεί το ύψος των ανταποδοτικών. Ο Τοπικός Σύμβουλος Χαράλαμπος Σίδερης είπε: Συμφωνώ να γίνει η επένδυση και στις τρείς περιοχές ούτως ώστε να έχουμε μεγαλύτερο ανταποδοτικό όφελος στην Δ.Ε Δεσφίνας. Η Τοπική Σύμβουλος Φανή Μολέ είπε: Δεν έχω αντίρρηση για τη μίσθωση με την προϋπόθεση να μην θιγεί το περιβάλλον. Το Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας αφού άκουσε τον Πρόεδρο και έλαβαν υπόψη τους: τις σχετικές διατάξεις του Π.Δ. 270/81, Το Ν. 2238/1994 και το Ν.3220/2004 Τις διατάξεις του άρθρου 192, του Ν. 3463/2006 Τις διατάξεις των άρθρων 72 και 75, του Ν. 3852/2010 Την εισήγηση του Προέδρου, το έγγραφο της εταιρείας, τους χάρτες κλπ Έπειτα από διαλογική συζήτηση - Αποφασίζει Ομόφωνα Εκφράζει γνώμη και προτείνει στο Δημοτικό Συμβούλιο την μίσθωση δημοτικής έκτασης τμ στη θέση «ΠΟΡΤΕΣ «της Δ.Ε. Δεσφίνας,Δήμου Δελφών, Π.Ε Φωκίδας. Π. Στερεάς Ελλάδας με σκοπό την κατασκευή αιολικού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από την εταιρεία Τορέντα Ενεργειακή 2 ΕΠΕ. Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 2/2/

92 33. Έγκριση μίσθωσης δημοτικής έκτασης για κατασκευή αιολικού σταθμού στη θέση Στενά Πηγάδια της Δ.Ε. Δεσφίνας. (Εισηγητής: κ. Νεκτάριος Μίχος, Αντιδήμαρχος). ΕΙΣΗΓΗΣΗ Η Δημοτική Ενότητα Δεσφίνας στις 6/2/2019 έλαβε από την εταιρεία ΤΟΡΕΝΤΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ 3 ΕΠΕ, έγγραφο, σύμφωνα με το οποίο η εν λόγω εταιρεία αιτήθηκε τη μίσθωση δημοτικής έκτασης τμ στη θέση «Στενά Πηγάδια «της Δ.Ε. Δεσφίνας,Δήμου Δελφών με σκοπό την κατασκευή αιολικού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από την εταιρεία Τορέντα Ενεργειακή 3 ΕΠΕ. Υποβλήθηκαν Τοπογραφικό διάγραμμα με συνημμένα αποσπάσματα χαρτών και λοιπά έγγραφα. Το Τοπικό Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας Δεσφίνας με την 2/3/2019 απόφασή του γνωμοδότησε ομόφωνα θετικά για την συγκεκριμένη εκμίσθωση. Πιστεύω πως πρέπει να εκμεταλλευθούμε τις δυνατότητες που έχουμε και να οδηγήσουμε τον τόπο μας πιο κοντά στο δρόμο της ανάπτυξης. Επειδή η Δ.Ε Δεσφίνας όπως γνωρίζετε έχει στην ιδιοκτησία της μεγάλες αναξιοποίητες εκτάσεις θα πρέπει να προβούμε στην εκμίσθωση, με την προοπτική να λειτουργήσουν Αιολικά Πάρκα τα οποία θα βοηθήσουν στην επενδυτική ανάπτυξη προστατεύοντας συγχρόνως το περιβάλλον. Προτείνω λοιπόν την μίσθωση δημοτικής έκτασης τμ στη θέση «ΣΤΕΝΑ ΠΗΓΑΔΙΑ «της Δ.Ε. Δεσφίνας,Δήμου Δελφών, με σκοπό την κατασκευή αιολικού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από την εταιρεία Τορέντα Ενεργειακή 3 ΕΠΕ... «.Δ.Κ. ΔΕΣΦΙΝΑΣ Αριθ.Αποφ 2/3/2019 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό 2/ της συνεδρίασης του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Δεσφίνας του Δήμου Δελφών. ΘΕΜΑ: Λήψη απόφασης: «Εκμίσθωση δημοτικής έκτασης τ.μ στην περιοχή «Στενά Πηγάδια» της Δ.Ε Δεσφίνας για κατασκευή αιολικού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από την εταιρεία ΤΟΡΕΝΤΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ 3 ΕΠΕ». Στη Δεσφίνα, σήμερα 8 η Φεβρουαρίου έτους 2019 ημέρα Παρασκευή και ώρα 18:30 μ.μ στο Γραφείο της Δημοτικής Κοινότητας Δεσφίνας του Δήμου Δελφών συνήλθε σε συνεδρίαση το Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας Δεσφίνας του Δήμου Δελφών, ύστερα από την 2298/ πρόσκληση του Προέδρου της Δημοτικής Κοινότητας κ. Χαραλάμπου Καλλιακούδα, που επιδόθηκε νόμιμα με αποδεικτικό στα μέλη, σύμφωνα με το άρθρο 88 του Ν.3852/10. Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο πέντε (5) μελών βρέθηκαν παρόντα τέσσερα (4) μέλη: Παρόντα Απόντα 1.Καλλιακούδας Χαράλαμπος Χλεμπογιάννη Αγαθή 2.Κούτουλας Γεώργιος 3.Σίδερης Χαράλαμπος 4.Μολέ Φανή Παρών ήταν και ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Νικόλαος Στραντζούρης. Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την κ Κουβέλη Δήμητρα υπάλληλο της Δημοτικής Ενότητας Δεσφίνας του Δήμου Δελφών. Ο Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Δεσφίνας κ. Χαράλαμπος Καλλιακούδας, ζήτησε από το συμβούλιο να συζητηθούν τρία θέματα εκτός ημερήσιας διάταξης διότι παρελήφθησαν εκ των υστέρων στην υπηρεσία μας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ. 7 του Ν. 3852/2010. Το συμβούλιο δήλωσε ότι συναινεί με τη συζήτηση των εκτάκτων θεμάτων. Έπειτα ο Πρόεδρος του συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Δεσφίνας Δήμου Δελφών εισηγούμενος το δεύτερο θέμα εκτός ημερησίας διάταξη είπε: 92

93 Στις 6/2/2019 λάβαμε από την εταιρεία ΤΟΡΕΝΤΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ 3 ΕΠΕ, με έδρα τη Λεωφ. Αθηνών 50 στην Αττική, το από 04/02/2019 έγγραφο, το οποίο έλαβε αριθμό πρωτ. 2452/ του Δήμου Δελφών και το οποίο αναφέρει τα εξής: Με το παρών αιτούμαστε τη μίσθωση δημοτικής έκτασης τμ στη θέση «Στενά Πηγάδια «της Δ.Ε. Δεσφίνας,Δήμου Δελφών, Π.Ε Φωκίδας. Π. Στερεάς Ελλάδας με σκοπό την κατασκευή αιολικού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από την εταιρεία Τορέντα Ενεργειακή 3 ΕΠΕ. Για οποιαδήποτε διευκρίνιση είμαστε στη διάθεσή σας. Υποβλήθηκαν Τοπογραφικό διάγραμμα με συνημμένα αποσπάσματα χαρτών. Σύμφωνα με το άρθρο 83 το Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας εκφράζει γνώμες και διατυπώνει προτάσεις «..για την αξιοποίηση ακινήτων του Δήμου που βρίσκονται στη περιοχή της Δημοτικής Κοινότητας.». Σύμφωνα με το άρθρο 65 παρ.1 του Ν.3852/10 «Το δημοτικό συμβούλιο αποφασίζει για όλα τα θέματα που αφορούν το δήμο, εκτός από εκείνα που ανήκουν εκ του νόμου στην αρμοδιότητα του δημάρχου ή άλλου οργάνου του δήμου ή το ίδιο το δημοτικό συμβούλιο μεταβίβασε σε επιτροπή του», συνεπώς το Δ.Σ. του Δήμου Δελφών καλείται να αποφασίσει εάν θα εκμισθωθεί το ανωτέρω ακίνητο. Ακολούθησε διάλογος: Ο Τοπικός Σύμβουλος Γεώργιος Κούτουλας είπε: Δεν έχω αντίρρηση για την επένδυση αλλά να συζητηθεί το ύψος των ανταποδοτικών. Ο Τοπικός Σύμβουλος Χαράλαμπος Σίδερης είπε: Συμφωνώ να γίνει η επένδυση και στις τρείς περιοχές ούτως ώστε να έχουμε μεγαλύτερο ανταποδοτικό όφελος στην Δ.Ε Δεσφίνας. Η Τοπική Σύμβουλος Φανή Μολέ είπε: Δεν έχω αντίρρηση για τη μίσθωση με την προϋπόθεση να μην θιγεί το περιβάλλον. Το Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας αφού άκουσε τον Πρόεδρο και έλαβαν υπόψη τους: τις σχετικές διατάξεις του Π.Δ. 270/81, Το Ν. 2238/1994 και το Ν.3220/2004 Τις διατάξεις του άρθρου 192, του Ν. 3463/2006 Τις διατάξεις των άρθρων 72 και 75, του Ν. 3852/2010 Την εισήγηση του Προέδρου, το έγγραφο της εταιρείας, τους χάρτες κλπ Έπειτα από διαλογική συζήτηση - Αποφασίζει Ομόφωνα Εκφράζει γνώμη και προτείνει στο Δημοτικό Συμβούλιο την μίσθωση δημοτικής έκτασης τμ στη θέση «ΣΤΕΝΑ ΠΗΓΑΔΙΑ «της Δ.Ε. Δεσφίνας,Δήμου Δελφών, Π.Ε Φωκίδας. Π. Στερεάς Ελλάδας με σκοπό την κατασκευή αιολικού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από την εταιρεία Τορέντα Ενεργειακή 3 ΕΠΕ. Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 2/3/

94 34. Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων στη θέση «Όρμος Ανεμοκάμπι» Δ.Ε. Γαλαξιδίου του Δήμου Δελφών Ν. Φωκίδας της εταιρείας «ΓΑΛΑΞΙΔΙ ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε.», Δ. Δελφών Π.Ε. Φωκίδας. (Εισηγητής: κ. Αθανάσιος Τσονάκας, Αντιδήμαρχος). 94

95 35. Έγκριση χορήγησης οικονομικών ενισχύσεων σε αναξιοπαθούσες οικογένειες της ΔΚ Γαλαξιδίου από το Κεφ. Αυτ. Διαχ/σης «Κληροδότημα Ν.ΜΑΜΑ». (Εισηγητής: κ. Αθανάσιος Τσονάκας, Αντιδήμαρχος). «.ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΓΑΛΑΞΙΔΙΟΥ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το 5 ο πρακτικό συνεδρίασης Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Γαλαξιδίου. Αριθ. Απόφασης 13/2019 Περίληψη Γνωμοδότηση για χορήγηση οικονομικών ενισχύσεων σε αναξιοπαθούσες οικογένειες της Δ.Κ. Γαλαξιδίου από το Κεφάλαιο Αυτοτελούς Διαχείρισης «Κληροδότημα Νικ.Μάμα». Στην Δημοτική Κοινότητα Γαλαξιδίου σήμερα την 1 η Απριλίου 2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00 π.μ. συνήλθε σε συνεδρίαση το Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας έπειτα από την 6060/ πρόσκληση του Προέδρου του που επιδόθηκε νόμιμα και χωριστά στο καθένα από τα μέλη του σύμφωνα με το άρθρο 89 του Ν. 4555/2018. Διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία δεδομένου ότι επί πέντε (5) μελών βρέθηκαν παρόντα πέντε (5). ΠΑΡΟΝΤΕΣ 1.Γεώργιος Μηνάς, Πρόεδρος 2. Σάββας Μαρκεζίνης 3.Φωτεινή Λίτσα-Βώττα 4. Σπυρίδων Μπαρλιακός 5. Ευθύμιος Λατσούδης ΑΠΟΝΤΕΣ Η τήρηση των πρακτικών έγινε από την υπάλληλο του Δήμου Δελφών Γ.Χαλδεάκη. Ο Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας κ. Γεώργιος Μηνάς κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος το πρώτο (1 ο ) θέμα της ημερήσιας διάταξης ενημέρωσε τα Μέλη συμβούλιο ότι στη πόλη του Γαλαξιδίου λειτουργεί το Κεφάλαιο Αυτοτελούς Διαχείρισης Κληροδότημα Νικ. Μάμα. Ο διαθέτης προβλέπει μεταξύ των άλλων την χορήγηση οικονομικών ενισχύσεων σε αναξιοπαθούσες οικογένειες. Με βάση τον εγκεκριμένο προϋπολογισμό έτους 2019 του Κληροδοτήματος Νικ. Μάμα θα διατεθεί ποσό ,00. Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 56 3 του Ν. 4182/2013 (185 /τ. Α / ) «Κώδικας κοινωφελών περιουσιών, σχολαζουσών κληρονομιών και λοιπές διατάξεις» θα διενεργηθεί διαγωνισμός με προκήρυξη που συντάσσει το Συμβούλιο της Δ.Κ Γαλαξιδίου με την σύμφωνη γνώμη του Δημοτικού Συμβουλίου Δελφών. Η προκήρυξη θα αποσταλεί για έγκριση στην αρμόδια αρχή η οποία στην προκειμένη περίπτωση είναι η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας, Δ/νση Κοινωφελών Περιουσιών με έδρα την Λάρισα, ύστερα και από σύμφωνη γνώμη της αρμόδιας περιφερειακής υπηρεσίας του εκ του σκοπού αρμόδιου Υπουργείου που είναι το Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας Τμήμα Κοινωνικής Εργασίας με έδρα την Λαμία. Στη συνέχεια ο Πρόεδρος προτείνει σχέδιο προκήρυξης με τις προϋποθέσεις, τα δικαιολογητικά που θα υποβληθούν, τα κριτήρια και την διαδικασία επιλογής και πρότεινε στο Συμβούλιο την λήψη σχετικής απόφασης. Το Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη την εισήγηση του Προέδρου, την σχετική νομοθεσία και ύστερα από διαλογική συζήτηση ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 95

96 1. Εγκρίνει να διατεθεί το ποσό των δεκατριών χιλιάδων ευρώ (13.000,00 ) από το Κεφάλαιο Αυτοτελούς Διαχείρισης Κληροδότημα Νικολάου Μάμα σε αναξιοπαθούσες οικογένειες της Δημοτικής Κοινότητας Γαλαξιδίου, σύμφωνα με τους όρους της προκήρυξης και τις διατάξεις του άρθρου 56 3 του Ν. 4182/2013 (185/τ.Α / ) «Κώδικας κοινωφελών περιουσιών, σχολαζουσών κληρονομιών και λοιπές διατάξεις». 2. Η επισυναπτόμενη προκήρυξη αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της παρούσας απόφασης.. ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Χορήγηση οικονομικών ενισχύσεων σε αναξιοπαθούσες οικογένειες της Δ.Κ. Γαλαξιδίου από το Κληροδότημα Νικολάου Μάμα. Γνωστοποιείται ότι ύστερα από την αριθμ./ απόφαση του Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Γαλαξιδίου, την αριθμ.../ (ΑΔΑ: ) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Δελφών και το αριθμ. πρωτ.././ έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας, το υπ αριθμ. / πρακτικό συνεδρίασης του Δ.Σ. του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, πρόκειται να διατεθεί το ποσό των του Κεφαλαίου Αυτοτελούς Διαχείρισης Κληροδότημα Νικολάου Μάμα υπέρ αναξιοπαθουσών οικογενειών της Δ.Κ. Γαλαξιδίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου και 56 3 του Ν. 4182/2013 (185/τ.Α / ) «Κώδικας κοινωφελών περιουσιών, σχολαζουσών κληρονομιών και λοιπές διατάξεις» θα χορηγήσει οικονομικά βοηθήματα ως εξής: 1. Το συνολικό ποσό που θα χορηγηθεί ανέρχεται σε (δέκα τρείς χιλιάδες ευρώ) για το έτος Το χορηγούμενο ποσό θα διατεθεί σε 26 δικαιούχους ως εξής: 500 Χ 26 δικαιούχους = Σύνολο ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ Ο αιτών/αιτούσα πρέπει: Να είναι μόνιμος κάτοικος Δ.Κ. Γαλαξιδίου. Να είναι γραμμένος στα Δημοτολόγιο του Δήμου Δελφών (Δ.Κ. Γαλαξιδίου). ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν στη διεύθυνση: «Κληροδότημα Νικολάου Μάμα Υπέρ της Δ.Κ. Γαλαξιδίου», Τσαλαγκίρα 4, Τ.Κ Γαλαξίδι, τα εξής δικαιολογητικά: 1) Αίτηση προς το «Κληροδότημα Νικολάου Μάμα Υπέρ της Δ.Κ. Γαλαξιδίου» με πλήρη ατομικά στοιχεία διαμονής και επικοινωνίας του αιτούντος. 2) Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας ( δύο όψεις ). 3) Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης του Δήμου. 4) Αντίγραφο εκκαθαριστικού σημειώματος της Εφορίας οικονομικού έτους 2018 και πρόσφατο αντίγραφο του έντυπου Ε9. 5) Κάρτα/Δελτίο ανεργίας ΟΑΕΔ. 96

97 6) Ιατρικές βεβαιώσεις ασθενείας από Κέντρο Υγείας ή Δημόσιο Νοσοκομείο (αν υπάρχουν). 7) Υπεύθυνη δήλωση σε έντυπο του Ν.1599/86, με την οποία ο αιτών δηλώνει ότι δεν λαμβάνει άλλα επιδόματα (εξαιρούνται επιδόματα ΚΕΑ και προνοιακά) καθώς επίσης την αλήθεια των δικαιολογητικών και λοιπών δηλωθέντων στοιχείων. 8) Βεβαίωση / Έκθεση Υπηρεσίας Πρόνοιας ή Δημόσιου Νοσοκομείου (όπου θεωρηθεί απαραίτητο) 9) Σε περιπτώσεις που διαπιστώνει το Τοπικό Συμβούλιο Γαλαξιδίου ότι χρειάζεται περαιτέρω στοιχεία διερεύνησης να ζητείτε επιπλέον λογαριασμός ΔΕΗ της μόνιμης κατοικίας του υποψηφίου καθώς και οικονομικά στοιχεία (Ε9,Ε1) των ατόμων που συνοικούν με το εν λόγω άτομο. ΕΠΙΛΟΓΗ 1. Κριτήρια Επιλογής Τα κριτήρια επιλογής των αναξιοπαθούντων για τη χορήγηση των οικονομικών αυτών ενισχύσεων είναι τα ακόλουθα: α) Η μόνιμη κατοικία στην Δ.Κ. Γαλαξιδίου Δήμου Δελφών Νομού Φωκίδας, β) Η οικονομική αδυναμία* έλλειψη πόρων ή άλλων εισοδημάτων, γ) Η ασθένεια/ ανικανότητα εργασίας, δ) Η οικογενειακή κατάσταση/ η πολυτεκνία, ε) Η ανεργία. *Με βάση την ΚΥΑ οικ.494/ (ΦΕΚ 577/ τεύχος β ) το εισόδημα δικαιούχου δεν πρέπει να υπερβαίνει τα παρακάτω όρια πραγματικού εισοδήματος: ετησίως για μεμονωμένο άτομο και ετησίως για το ζευγάρι, προσαυξανόμενο κατά για κάθε ενήλικο εξαρτώμενο μέλος της οικογένειας και 600 ετησίως για κάθε ανήλικο εξαρτώμενο μέλος της οικογένειας και μέχρι του ποσού των ετησίως, σε περιπτώσεις μεγαλύτερου εισοδήματος και κάτω από ειδικές συνθήκες να εξετασθεί από το παρόν συμβούλιο αν δικαιούται επίδομα το εν λόγω άτομο. Οι αιτήσεις με όλα τα δικαιολογητικά υποβάλλονται εμπρόθεσμα στα γραφεία της Δ.Κ. Γαλαξιδίου στην Γραμματεία του Κληροδοτήματος, στην οδό Τσαλαγκίρα 4 στο Γαλαξίδι (αρμόδια υπάλληλος κ. Λ. Φαρδέλλου Τηλ: , Fax: ), κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, από τον ίδιο τον ενδιαφερόμενο/η ή από νόμιμα εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπό του, είτε στέλνονται ταχυδρομικώς με συστημένη επιστολή στην διεύθυνση: Κληροδότημα «Νικολάου Μάμα Υπέρ της Δ.Κ. Γαλαξιδίου», Τσαλαγκίρα 4, Τ.Κ Γαλαξίδι. Όλες οι αιτήσεις και τα δικαιολογητικά των ενδιαφερομένων, πρέπει να υποβληθούν μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την τελευταία δημοσίευση των εφημερίδων. 2. Διαδικασία επιλογής Μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων των ενδιαφερομένων το Συμβούλιο της Δ.Κ. Γαλαξιδίου συνεδριάζει για την επιλογή των αναξιοπαθούντων έτους 2019 τηρώντας την ακόλουθη διαδικασία: 97

98 Εξαιρεί αιτιολογημένα από τη διαδικασία επιλογής όσους εκ των αιτούντων δεν έχουν υποβάλει εμπρόθεσμα τις αιτήσεις τους ή δεν πληρούν τις προϋποθέσεις της προκήρυξης ή δεν έχουν προσκομίσει τα προβλεπόμενα από αυτήν δικαιολογητικά. Καταρτίζει ακολούθως έναν (1) πίνακα στον οποίο περιλαμβάνονται οι αιτούντες που έχουν καταθέσει εμπρόθεσμα τις αιτήσεις τους με όλα τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά και πληρούν τις προϋποθέσεις της προκήρυξης. Λαμβάνεται απόφαση του Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Γαλαξιδίου και ακολούθως από το Δημοτικό Συμβουλίου Δήμου Δελφών. Οι παραπάνω αποφάσεις τελούν υπό την έγκριση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας Στερεάς-Ελλάδας Δ/νση Κοινωφελών Περιουσιών με έδρα την Λάρισα και του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, Τμήμα Κοινωνικής Εργασίας με έδρα την Λαμία. Η παρούσα προκήρυξη θα δημοσιευτεί στην ιστοσελίδα του Δήμου Δελφών επίσης θα δημοσιευθεί μία φορά σε ημερήσια εφημερίδα που εκδίδεται στην έδρα του Νομού Φωκίδας, σε ημερήσια εφημερίδα Αθηνών και στον πίνακα ανακοινώσεων της Δ.Ε. Γαλαξιδίου.. 98

99 36. Έγκριση χορήγησης έκτακτου οικ. βοηθήματος από το Κεφ. Αυτ. Διαχ/σης «Κληροδότημα Ν.ΜΑΜΑ». (Εισηγητής: κ. Αθανάσιος Τσονάκας, Αντιδήμαρχος). Α) Σας παραθέτουμε την υπ αριθμ. 17/2019 απόφαση Συμβουλίου Δ.Κ. Γαλαξιδίου αναφορικά με το κατ εξαίρεση πρόσθετο έκτακτο οικονομικό βοήθημα από το κληροδότημα Νικολάου Μάμα, ποσό πεντακοσίων ευρώ (500,00 ), σύμφωνα με την υπ αριθμ. 6052/ αίτηση της ενδιαφερόμενης με συνημμένα τα απαραίτητα δικαιολογητικά διότι αντιμετωπίζει μεγάλο οικονομικό πρόβλημα σύμφωνα με την επισυναπτόμενη έκθεση του Κοινωνιολόγου Βοήθειας στο Σπίτι κ. Λάμπρου Γκούλτα. «ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΓΑΛΑΞΙΔΙΟΥ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το 5 ο πρακτικό συνεδρίασης Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Γαλαξιδίου. Αριθ. Απόφασης 17/2019 Περίληψη Λήψη απόφασης για εξέταση αιτήσεως έκτακτου οικονομικού βοηθήματος από το Κεφάλαιο Αυτ/λούς Διαχ/σης Κληρ.Νικολάου Μάμα. Στην Δημοτική Κοινότητα Γαλαξιδίου σήμερα την 1 η Απριλίου 2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00 π.μ. συνήλθε σε συνεδρίαση το Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας έπειτα από την 6060/ πρόσκληση του Προέδρου του που επιδόθηκε νόμιμα και χωριστά στο καθένα από τα μέλη του σύμφωνα με το άρθρο 89 του Ν. 4555/2018. Διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία δεδομένου ότι επί πέντε (5) μελών βρέθηκαν παρόντα πέντε (5). ΠΑΡΟΝΤΕΣ 1.Γεώργιος Μηνάς, Πρόεδρος 2. Σάββας Μαρκεζίνης 3.Φωτεινή Λίτσα-Βώττα 4. Σπυρίδων Μπαρλιακός 5. Ευθύμιος Λατσούδης ΑΠΟΝΤΕΣ Η τήρηση των πρακτικών έγινε από την υπάλληλο του Δήμου Δελφών Γ.Χαλδεάκη. Ο Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας κ. Γεώργιος Μηνάς εισηγούμενος το πέμπτο (5 ο ) θέμα της ημερήσιας διάταξης ενημέρωσε τα Μέλη συμβούλιο ότι με την υπ αριθμ. 6052/ αίτηση η κα Ιακωβοπούλου Κωνσταντίνα του Σπυρίδωνος μας ζητά να την βοηθήσουμε με οικονομική ενίσχυση. Επισυνάπτεται έκθεση του Κοινωνιολόγου της «Βοήθειας στο Σπίτι» Δήμου Δελφών κ. Λάμπρου Γκούλτα η οποία αναφέρει ότι: Η κ. Ιακωβοπούλου Κων/να του Σπυρίδωνος έχει μεγάλο οικονομικό πρόβλημα και χρειάζεται οικονομική ενίσχυση. Το τελευταίο χρονικό διάστημα είχε μια μεγάλη περιπέτεια υγείας στο οικογενειακό της περιβάλλον, ο γιός της μετά από βαρύ εγκεφαλικό επεισόδιο νοσηλεύτηκε στην κλινική Λαμίας, ιδιωτική, για περίπου ένα χρόνο. Το κόστος ήταν πολύ μεγάλο και αυτό οδήγησε την οικογένεια και κυρίως την κ. Ιακωβοπούλου σε οικονομική εξαθλίωση. Όταν ήρθε ο θάνατος του νεαρού γιού της η κατάσταση είχε φθάσει στο απροχώρητο. Η Βοήθεια στο Σπίτι μέσω του Κοινωνικού Παντοπωλείου προσπάθησε και συνεχίζει να προσπαθεί στην ενίσχυση της ηλικιωμένης, όμως αυτό δεν αρκεί για αυτό είναι απαραίτητη οποιαδήποτε οικονομική ενίσχυση. Στη συνέχεια ανέγνωσε το υπ αριθμ. 1160/89492/ έγγραφο της Δ/νσης Κοινωφελών Περιουσιών-Τμήμα Εποπτείας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδος (Λάρισα) σε απάντηση του 13240/ ερωτήματός μας σχετικά με το ποια θα είναι τα 99

100 επισυναπτόμενα δικαιολογητικά των αιτήσεων για την χορήγηση έκτακτων οικονομικών βοηθημάτων και αναφέρει αναλυτικά τα εξής : 1. Αίτηση της ενδιαφερόμενου προς το Δήμο Δελφών με την οποία να ζητά αιτιολογημένα επιπρόσθετη χρηματική ενίσχυση από το Κληροδότημα Νικολάου Μάμα. 2. Προσκόμιση από τον αιτούντα φωτοαντιγράφου ταυτότητας διπλής όψης, πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης και μόνιμης κατοικίας στο Γαλαξίδι από τον Δήμο Δελφών, αντιγράφου εκκαθαριστικού σημειώματος Εφορίας τρέχοντος έτους και πρόσφατου αντιγράφου εντύπου Ε9. 3. Έκθεση του Κοινωνιολόγου και υπαλλήλου της Βοήθειας στο Σπίτι κ. Λάμπρου Γκούλτα. 4. Εξέταση της αιτήσεως και ειδικά αιτιολογημένη έγκρισή της από τα αρμόδια όργανα του Δήμου Δελφών: Δημοτική Κοινότητα Γαλαξιδίου και Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Δελφών. Στη συνέχεια τα Μέλη του Δ.Σ. πραγματοποίησαν έλεγχο στον φάκελο της κ. Ιακωβοπούλου Κωνσταντίνας του Σπυρίδωνος, ο οποίος βρέθηκε να είναι πλήρης. Ο Πρόεδρος πρότεινε να χορηγηθεί το ποσό των πεντακοσίων ευρώ (500,00 ) και τα Μέλη του Συμβουλίου συμφώνησαν απόλυτα μαζί του. Μετά τα ανωτέρω το Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας Γαλαξιδίου ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ Εγκρίνει, στην κα Ιακωβοπούλου Κωνσταντίνα του Σπυρίδωνος την χορήγηση έκτακτου βοηθήματος από το κληροδότημα Νικολάου Μάμα ποσού πεντακοσίων ευρώ (500,00 ) σύμφωνα με την υπ αριθμ. 6052/ αίτηση της ενδιαφερόμενης με συνημμένα τα απαραίτητα δικαιολογητικά διότι αντιμετωπίζει μεγάλο οικονομικό πρόβλημα σύμφωνα με την επισυναπτόμενη έκθεση του Κοινωνιολόγου Βοήθειας στο Σπίτι κ. Λάμπρου Γκούλτα. Β) Σας παραθέτουμε την υπ αριθμ. 15/2019 απόφαση Συμβουλίου Δ.Κ. Γαλαξιδίου αναφορικά με το κατ εξαίρεση πρόσθετο έκτακτο οικονομικό βοήθημα από το κληροδότημα Νικολάου Μάμα, ποσό πεντακοσίων ευρώ (500,00 ), σύμφωνα με την υπ αριθμ. 6050/ αίτηση του ενδιαφερόμενου με συνημμένα τα απαραίτητα δικαιολογητικά διότι διότι πάσχει από βαριά ψυχιατρική νόσο με τάσεις αυτοκαταστροφής νοσηλεύτηκε στην Ψυχιατρική Κλινική του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ρίου για δύο μήνες περίπου και έπειτα από παρότρυνση του οικείου περιβάλλοντος καθώς και των ιατρών που τον παρακολουθούσαν αποφασίστηκε η μόνιμη νοσηλεία του και εποπτεία του σε ένα προστατευόμενο περιβάλλον και συγκεκριμένα στο ειδικό γηροκομείο Λιβαδειάς. Το κόστος παραμονής του στο εν λόγω γηροκομείο είναι μεγάλο λόγω των ειδικών συνθηκών που απαιτούνται για την προστασία του και κρίνεται αναγκαίο να βοηθηθεί από το Κληροδότημα. Παρακαλούμε όπως συζητηθεί στο Δημοτικό Συμβούλιο. «.ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΓΑΛΑΞΙΔΙΟΥ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το 5 ο πρακτικό συνεδρίασης Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Γαλαξιδίου. Αριθ. Απόφασης 15/2019 Περίληψη Λήψη απόφασης για εξέταση αιτήσεως έκτακτου οικονομικού βοηθήματος από το Κεφάλαιο Αυτ/λούς Διαχ/σης Κληρ.Νικολάου Μάμα. Στην Δημοτική Κοινότητα Γαλαξιδίου σήμερα την 1 η Απριλίου 2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00 π.μ. συνήλθε σε συνεδρίαση το Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας έπειτα από την 6060/ πρόσκληση του Προέδρου του που επιδόθηκε νόμιμα και χωριστά στο καθένα από τα μέλη του σύμφωνα με το άρθρο 89 του Ν. 4555/

101 Διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία δεδομένου ότι επί πέντε (5) μελών βρέθηκαν παρόντα πέντε (5). ΠΑΡΟΝΤΕΣ 1.Γεώργιος Μηνάς, Πρόεδρος 2. Σάββας Μαρκεζίνης 3.Φωτεινή Λίτσα-Βώττα 4. Σπυρίδων Μπαρλιακός 5. Ευθύμιος Λατσούδης ΑΠΟΝΤΕΣ Η τήρηση των πρακτικών έγινε από την υπάλληλο του Δήμου Δελφών Γ.Χαλδεάκη. Ο Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας κ. Γεώργιος Μηνάς εισηγούμενος το τρίτο (3 ο ) θέμα της ημερήσιας διάταξης ενημέρωσε τα Μέλη συμβούλιο ότι με την υπ αριθμ. 6050/ αίτηση ο κ. Άγγελος Τσώνος του Δρόσου πάσχει από βαριά ψυχιατρική νόσο με τάσεις αυτοκαταστροφής νοσηλεύτηκε στην Ψυχιατρική κλινική του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ρίου για δύο μήνες περίπου και έπειτα από παρότρυνση του οικείου περιβάλλοντος καθώς και των ιατρών που τον παρακολουθούσαν αποφασίστηκε η μόνιμη νοσηλεία του και εποπτεία του σε ένα προστατευόμενο περιβάλλον και συγκεκριμένα στο ειδικό γηροκομείο Λιβαδειάς. Το κόστος παραμονής του στο εν λόγω γηροκομείο είναι μεγάλο λόγω των ειδικών συνθηκών που απαιτούνται για την προστασία του και κρίνεται αναγκαίο να βοηθηθεί από το Κληροδότημα. Στη συνέχεια ανέγνωσε το υπ αριθμ. 1160/89492/ έγγραφο της Δ/νσης Κοινωφελών Περιουσιών-Τμήμα Εποπτείας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδος (Λάρισα) σε απάντηση του 13240/ ερωτήματός μας σχετικά με το ποια θα είναι τα επισυναπτόμενα δικαιολογητικά των αιτήσεων για την χορήγηση έκτακτων οικονομικών βοηθημάτων και αναφέρει αναλυτικά τα εξής : 1. Αίτηση του ενδιαφερόμενου προς το Δήμο Δελφών με την οποία να ζητά αιτιολογημένα επιπρόσθετη χρηματική ενίσχυση από το Κληροδότημα Νικολάου Μάμα. 2. Προσκόμιση από τον αιτούντα φωτοαντιγράφου ταυτότητας διπλής όψης, πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης και μόνιμης κατοικίας στο Γαλαξίδι από τον Δήμο Δελφών, αντιγράφου εκκαθαριστικού σημειώματος Εφορίας τρέχοντος έτους και πρόσφατου αντιγράφου εντύπου Ε9. 3. Προσκόμιση από τον αιτούντα βεβαίωσης από Διευθυντή Κλινικής Δημόσιου Νοσοκομείου θεωρημένης από τις διοικητικές υπηρεσίες του νοσοκομείου αναφορικά με την σοβαρότητα της κατάστασης υγείας του και του ενδεδειγμένου τρόπου χειρισμού της. 4. Εξέταση της αιτήσεως και ειδικά αιτιολογημένη έγκρισή της από τα αρμόδια όργανα του Δήμου Δελφών: Δημοτική Κοινότητα Γαλαξιδίου και Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Δελφών. Στη συνέχεια τα Μέλη του Δ.Σ. πραγματοποίησαν έλεγχο στον φάκελο του κ. Άγγελου Τσώνου του Δρόσου, ο οποίος βρέθηκε να είναι πλήρης. Ο Πρόεδρος πρότεινε να χορηγηθεί το ποσό των πεντακοσίων ευρώ (500,00 ) και τα Μέλη του Συμβουλίου συμφώνησαν απόλυτα μαζί του. Μετά τα ανωτέρω το Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας Γαλαξιδίου ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ Εγκρίνει, στον κ. Άγγελο Τσώνο του Δρόσου την χορήγηση έκτακτου βοηθήματος από το κληροδότημα Νικολάου Μάμα ποσού πεντακοσίων ευρώ (500,00 ) σύμφωνα με την υπ αριθμ. 6050/ αίτηση του ενδιαφερόμενου με συνημμένα τα απαραίτητα δικαιολογητικά διότι πάσχει από βαριά ψυχιατρική νόσο με τάσεις αυτοκαταστροφής νοσηλεύτηκε στην Ψυχιατρική Κλινική του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ρίου για δύο μήνες περίπου και έπειτα από παρότρυνση του οικείου περιβάλλοντος καθώς και των ιατρών που τον παρακολουθούσαν αποφασίστηκε η μόνιμη νοσηλεία του και εποπτεία του σε ένα προστατευόμενο περιβάλλον και συγκεκριμένα στο ειδικό γηροκομείο Λιβαδειάς. Το κόστος παραμονής του στο εν λόγω γηροκομείο είναι μεγάλο λόγω των ειδικών συνθηκών που απαιτούνται για την προστασία του και κρίνεται αναγκαίο να βοηθηθεί από το Κληροδότημα. Γ) 101

102 Σας παραθέτουμε την υπ αριθμ. 16/2019 απόφαση Συμβουλίου Δ.Κ. Γαλαξιδίου αναφορικά με το κατ εξαίρεση πρόσθετο έκτακτο οικονομικό βοήθημα από το κληροδότημα Νικολάου Μάμα, ποσό χιλίων ευρώ (1.000,00 ), σύμφωνα με την υπ αριθμ. 6051/ αίτηση του ενδιαφερόμενου με συνημμένα τα απαραίτητα δικαιολογητικά διότι αντιμετωπίζει ανίατη νόσο που προοδευτικά παρουσιάζει επιδείνωση της κατάστασης της υγείας του, ενώ συγχρόνως είναι άνεργος και δεν μπορεί να συντηρήσει την τετραμελή οικογένειά του χωρίς εισοδήματα, ούτε να αντιμετωπίσει τις δυσανάλογες οικονομικές υποχρεώσεις που προκύπτουν από τις συνεχιζόμενες θεραπευτικές αγωγές. Παρακαλούμε όπως συζητηθεί στο Δημοτικό Συμβούλιο.. «.ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΓΑΛΑΞΙΔΙΟΥ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το 5 ο πρακτικό συνεδρίασης Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Γαλαξιδίου. Αριθ. Απόφασης 16/2019 Περίληψη Λήψη απόφασης για εξέταση αιτήσεως έκτακτου οικονομικού βοηθήματος από το Κεφάλαιο Αυτ/λούς Διαχ/σης Κληρ.Νικολάου Μάμα. Στην Δημοτική Κοινότητα Γαλαξιδίου σήμερα την 1 η Απριλίου 2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00 π.μ. συνήλθε σε συνεδρίαση το Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας έπειτα από την 6060/ πρόσκληση του Προέδρου του που επιδόθηκε νόμιμα και χωριστά στο καθένα από τα μέλη του σύμφωνα με το άρθρο 89 του Ν. 4555/2018. Διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία δεδομένου ότι επί πέντε (5) μελών βρέθηκαν παρόντα πέντε (5). ΠΑΡΟΝΤΕΣ 1.Γεώργιος Μηνάς, Πρόεδρος 2. Σάββας Μαρκεζίνης 3.Φωτεινή Λίτσα-Βώττα 4. Σπυρίδων Μπαρλιακός 5. Ευθύμιος Λατσούδης ΑΠΟΝΤΕΣ Η τήρηση των πρακτικών έγινε από την υπάλληλο του Δήμου Δελφών Γ.Χαλδεάκη. Ο Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας κ. Γεώργιος Μηνάς εισηγούμενος το τέταρτο (4 ο ) θέμα της ημερήσιας διάταξης ενημέρωσε τα Μέλη συμβούλιο ότι με την υπ αριθμ. 6051/ αίτηση ο κ. Βασίλειος Δημακός του Αργυρίου λόγω ανίατης νόσου που προοδευτικά παρουσιάζει επιδείνωση της κατάστασης της υγείας του ενώ συγχρόνως είναι άνεργος και δεν μπορεί να συντηρήσει την τετραμελή οικογένειά του χωρίς εισοδήματα ούτε να αντιμετωπίσει τις δυσανάλογες οικονομικές υποχρεώσεις που προκύπτουν από τις συνεχιζόμενες θεραπευτικές αγωγές. Στη συνέχεια ανέγνωσε το υπ αριθμ. 1160/89492/ έγγραφο της Δ/νσης Κοινωφελών Περιουσιών-Τμήμα Εποπτείας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδος (Λάρισα) σε απάντηση του 13240/ ερωτήματός μας σχετικά με το ποια θα είναι τα επισυναπτόμενα δικαιολογητικά των αιτήσεων για την χορήγηση έκτακτων οικονομικών βοηθημάτων και αναφέρει αναλυτικά τα εξής : 1. Αίτηση του ενδιαφερόμενου προς το Δήμο Δελφών με την οποία να ζητά αιτιολογημένα επιπρόσθετη χρηματική ενίσχυση από το Κληροδότημα Νικολάου Μάμα. 2. Προσκόμιση από τον αιτούντα φωτοαντιγράφου ταυτότητας διπλής όψης, πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης και μόνιμης κατοικίας στο Γαλαξίδι από τον Δήμο Δελφών, αντιγράφου εκκαθαριστικού σημειώματος Εφορίας τρέχοντος έτους και πρόσφατου αντιγράφου εντύπου Ε9. 3. Προσκόμιση από τον αιτούντα βεβαίωσης από Διευθυντή Κλινικής Δημόσιου Νοσοκομείου θεωρημένης από τις διοικητικές υπηρεσίες του νοσοκομείου αναφορικά 102

103 με την σοβαρότητα της κατάστασης υγείας του και του ενδεδειγμένου τρόπου χειρισμού της. 4. Εξέταση της αιτήσεως και ειδικά αιτιολογημένη έγκρισή της από τα αρμόδια όργανα του Δήμου Δελφών: Δημοτική Κοινότητα Γαλαξιδίου και Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Δελφών. Στη συνέχεια τα Μέλη του Δ.Σ. πραγματοποίησαν έλεγχο στον φάκελο του κ. Βασιλείου Δημακού του Αργυρίου, ο οποίος βρέθηκε να είναι πλήρης. Ο Πρόεδρος πρότεινε να χορηγηθεί το ποσό των χιλίων ευρώ (1.000,00 ) και τα Μέλη του Συμβουλίου συμφώνησαν απόλυτα μαζί του. Μετά τα ανωτέρω το Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας Γαλαξιδίου ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ Εγκρίνει, στον κ. Βασίλειο Δημακό του Αργυρίου την χορήγηση έκτακτου βοηθήματος από το κληροδότημα Νικολάου Μάμα ποσού χιλίων ευρώ (1.000,00 ) σύμφωνα με την υπ αριθμ. 6051/ αίτηση του ενδιαφερόμενου με συνημμένα τα απαραίτητα δικαιολογητικά διότι αντιμετωπίζει ανίατη νόσο που προοδευτικά παρουσιάζει επιδείνωση της κατάστασης της υγείας του, ενώ συγχρόνως είναι άνεργος και δεν μπορεί να συντηρήσει την τετραμελή οικογένειά του χωρίς εισοδήματα, ούτε να αντιμετωπίσει τις δυσανάλογες οικονομικές υποχρεώσεις που προκύπτουν από τις συνεχιζόμενες θεραπευτικές αγωγές. Δ) Σας παραθέτουμε την υπ αριθμ. 14/2019 απόφαση Συμβουλίου Δ.Κ.Γαλαξιδίου αναφορικά με έκτακτο οικονομικό βοήθημα από το κληροδότημα Νικολάου Μάμα, ποσό χιλίων ευρώ (1.000,00 ), σύμφωνα με την υπ αριθμ. 6049/ αίτηση ενδιαφερόμενης με συνημμένα τα απαραίτητα δικαιολογητικά διότι έχει μεγάλη οικονομική αδυναμία μετά από τον πρόσφατο θάνατο του συζύγου της, δεν έχει κανένα άλλο εισόδημα και οι υποχρεώσεις της είναι πάρα πολλές (έξοδα κηδείας μνημόσυνου οφειλές σε ΔΕΗ, ΔΕΥΑΔΔ κ.λ.π. ) Παρακαλούμε όπως συζητηθεί στο Δημοτικό Συμβούλιο. «ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΓΑΛΑΞΙΔΙΟΥ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το 5 ο πρακτικό συνεδρίασης Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Γαλαξιδίου. Αριθ. Απόφασης 14/2019 Περίληψη Λήψη απόφασης για εξέταση αιτήσεως έκτακτου οικονομικού βοηθήματος από το Κεφάλαιο Αυτ/λούς Διαχ/σης Κληρ.Νικολάου Μάμα. Στην Δημοτική Κοινότητα Γαλαξιδίου σήμερα την 1 η Απριλίου 2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00 π.μ. συνήλθε σε συνεδρίαση το Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας έπειτα από την 6060/ πρόσκληση του Προέδρου του που επιδόθηκε νόμιμα και χωριστά στο καθένα από τα μέλη του σύμφωνα με το άρθρο 89 του Ν. 4555/2018. Διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία δεδομένου ότι επί πέντε (5) μελών βρέθηκαν παρόντα πέντε (5). ΠΑΡΟΝΤΕΣ 1.Γεώργιος Μηνάς, Πρόεδρος 2. Σάββας Μαρκεζίνης 3.Φωτεινή Λίτσα-Βώττα 4. Σπυρίδων Μπαρλιακός 5. Ευθύμιος Λατσούδης ΑΠΟΝΤΕΣ Η τήρηση των πρακτικών έγινε από την υπάλληλο του Δήμου Δελφών Γ.Χαλδεάκη. 103

104 Ο Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας κ. Γεώργιος Μηνάς εισηγούμενος το δεύτερο (2 ο ) θέμα της ημερήσιας διάταξης ενημέρωσε τα Μέλη συμβούλιο ότι με την υπ αριθμ. 6049/ αίτηση η κ. Ζαφειρούλα Λιόντα του Μιχαήλ ζητά την χορήγηση έκτακτου οικονομικού βοηθήματος από το Κληροδότημα Νικολάου Μάμα διότι έχει μεγάλη οικονομική αδυναμία μετά από τον πρόσφατο θάνατο του συζύγου της Σπυρίδωνος Λιόντα, δεν έχει κανένα εισόδημα και οι υποχρεώσεις της είναι πάρα πολλές (έξοδα κηδείας μνημόσυνου οφειλές σε ΔΕΗ, ΔΕΥΑΔΔ κ.λ.π. ) Στη συνέχεια είπε ότι είναι δυνατή η χορήγηση έκτακτου οικονομικού βοηθήματος από τα έσοδα του Κληροδοτήματος Νικόλαου Μάμα, σύμφωνα με την βούληση του διαθέτη στην υπ αριθμ / δημόσια διαθήκη του ενώπιον του Συμβολαιογράφου Πειραιά Κ.Ν. Παπαδόπουλου, περί διάθεσης τυχόν χρηματικών πλεονασμάτων υπέρ φιλανθρωπικών σκοπών της πατρίδας του Γαλαξιδίου και το υπ αριθμ. 1160/89492/ έγγραφο της Δ/νσης Κοινωφελών Περιουσιών-Τμήμα Εποπτείας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδος (Λάρισα) σε απάντηση του 13240/ ερωτήματός μας σχετικά με το ποια θα είναι τα επισυναπτόμενα δικαιολογητικά των αιτήσεων για την χορήγηση έκτακτων οικονομικών βοηθημάτων. Στη συνέχεια τα Μέλη του Δ.Σ. πραγματοποίησαν έλεγχο στον φάκελο της κ. Λιόντα, ο οποίος βρέθηκε να είναι πλήρης. Ο Πρόεδρος πρότεινε να χορηγηθεί το ποσό των χιλίων ευρώ (1.000,00 ) και τα Μέλη του Συμβουλίου συμφώνησαν απόλυτα μαζί του. Μετά τα ανωτέρω το Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας Γαλαξιδίου ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ Εγκρίνει στην Ζαφειρούλα Λιόντα του Μιχαήλ χα Σπυρίδωνος Λιόντα, το έκτακτο οικονομικό βοήθημα από το κληροδότημα Νικολάου Μάμα ποσού χιλίων ευρώ (1.000,00 ) σύμφωνα με την υπ αριθμ. 6049/ αίτηση της ενδιαφερόμενης με συνημμένα τα απαραίτητα δικαιολογητικά διότι έχει μεγάλη οικονομική αδυναμία μετά από τον πρόσφατο θάνατο του συζύγου της Σπυρίδωνος Λιόντα δεν έχει κανένα άλλο εισόδημα και οι υποχρεώσεις της είναι πάρα πολλές (έξοδα κηδείας μνημόσυνου οφειλές σε ΔΕΗ, ΔΕΥΑΔΔ κ.λ.π. ) 104

105 37. Μετονομασία από «Τμήμα Ένταξης στο Δημοτικό Σχολείο Ιτέας, σε «Τμήμα Ένταξης στο 1 ο Δημοτικό Σχολείο Ιτέας». (Εισηγητής: κ. Αθανάσιος Τσονάκας, Αντιδήμαρχος). ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ Π Ο Υ Ρ Γ Ε Ι Ο ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΩΤ/ΘΜΙΑΣ & ΔΕΥΤ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΩΤ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΦΩΚΙΔΑΣ ΤΜΗΜΑ Α ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ******************* Ταχ. Δ/νση : Ι. Γιδογιάννου 31 Πληροφορίες: ΑΜΦΙΣΣΑ Παναγιώτης Καστρίτης Τηλέφωνο-Fax : / mail@dipe.fok.sch.gr Άμφισσα, 01 Απριλίου 2019 Αριθμ. Πρωτ.: N.2.2 / 399 ΠΡΟΣ: Τον κ. Δήμαρχο Δήμου Δελφών ΕΝΤΑΥΘΑ ΚΟΙΝ.: κ. Περιφερειακή Διευθύντρια Πρωτ/θμιας και Δευτ/θμιας Εκπ/σης Στερεάς Ελλάδας Αρκαδίου ΛΑΜΙΑ ΘΕΜΑ: «Μετονομασία από «Τμήμα Ένταξης στο Δημοτικό Σχολείο Ιτέας» σε «Τμήμα Ένταξης στο 1 ο Δημοτικό Σχολείο Ιτέας»». Σας γνωρίζουμε ότι ύστερα από έλεγχο των αποφάσεων ίδρυσης, προαγωγής, μετονομασίας σχολικών μονάδων της Περιφέρειάς μας και συγκεκριμένα της με αριθμό 67362/Γ6/ Απόφασης του Υ.Π.Δ.Β.Μ.Θ. (Φ.Ε.Κ. 1489/ , τ.β ) «Υποβιβασμός και Συγχώνευση Σχολικών Μονάδων Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (ΣΜΕΑΕ) της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης-Κατάργηση και μετονομασία τμημάτων ένταξης (Τ.Ε.) Σχολικών Μονάδων της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης» διαπιστώθηκε ότι το «Τμήμα Ένταξης στο 1 ο Δημοτικό Σχολείο Ιτέας» μετονομάστηκε σε «Τμήμα Ένταξης στο Δημοτικό Σχολείο Ιτέας», λόγω της ονομασίας του νέου σχολείου 12/θέσιο Δημοτικό Σχολείο Ιτέας που προήλθε από τη συγχώνευση των Δημοτικών Σχολείων 1 ου 6/θεσίου και 2 ου 6/θεσίου Ιτέας. Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 1 του Π.Δ. 79/2017 (Φ.Ε.Κ. 109/ , τ. Α ) «Οργάνωση και λειτουργία νηπιαγωγείων και δημοτικών σχολείων» προβλέπεται ότι «Όταν σε έναν δήμο λειτουργούν περισσότερα από ένα νηπιαγωγεία και δημοτικά σχολεία, η επωνυμία συμπληρώνεται με αύξοντα αριθμό κατά τη σειρά της ίδρυσής του». Ύστερα από τα παραπάνω και με δεδομένο ότι με τη με αριθμό Φ.10/16286/Δ1/ (Φ.Ε.Κ. 796/ , τ. Β ) απόφαση του ΥΠ.Π.Ε.Θ. το Δημοτικό Σχολείο Ιτέας μετονομάστηκε σε «1 ο Δημοτικό Σχολείο Ιτέας», παρακαλούμε το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Δελφών να γνωμοδοτήσει, για μετονομασία από «Τμήμα Ένταξης στο Δημοτικό Σχολείο Ιτέας» σε «Τμήμα Ένταξης στο 1 ο Δημοτικό Σχολείο Ιτέας». Ο Διευθυντής Δ/νσης Π. Ε. Φωκίδας Παναγιώτης Καστρίτης 105

106 38. Ίδρυση Τμημάτων Ένταξης σε Γυμνάσια της Δ/νσης Δ/θμιας Εκπαίδευσης. (Εισηγητής: κ. Αθανάσιος Τσονάκας, Αντιδήμαρχος). ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Άμφισσα, 28/03/2019 Αρ. Πρωτ.: 547 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΦΩΚΙΔΑΣ Διεύθυνση: Ιωαν. Γιδογιάννου Άμφισσα Πληροφορίες: Καλλίχορος Ιωάννης Τηλέφωνο: Fax: Web: ΠΡΟΣ: ΚΟΙΝ: 1. Δήμο Δελφών 2. Δήμο Δωρίδας 1. Δ/νση Ε.Α.Ε. Τμήμα Β ΥΠ.Π.Ε.Θ Π.Δ.Ε. Στερεάς Ελλάδας ΘΕΜΑ: Εισήγηση για ίδρυση Τμημάτων Ένταξης σε Γυμνάσια της αρμοδιότητάς μας. Ο Διευθυντής της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Φωκίδας έχοντας υπόψη: 1. Τα άρθρα 6,8,34 του Ν.3699/2008 (Α 199), 2. την υπ αριθ.πρωτ.36380/δ3/ εγκύκλιο του ΥΠ.Π.Ε.Θ. 3. την υπ αριθ. πρωτ. 277(Φ2)/ πρόταση του Κ.Ε.Σ.Υ. Φωκίδας. Ε ι σ η γ ο ύ μ α σ τ ε την ίδρυση Τμημάτων Ένταξης για το επόμενο σχολ. έτος στις παρακάτω σχολικές μονάδες αρμοδιότητάς μας οι οποίες διαθέτουν και αίθουσα για τη λειτουργία του Τ.Ε.: 1. Γυμνάσιο Ευπαλίου 7 μαθητές με εισήγηση για ΤΕ, 2. Γυμνάσιο με Λ.Τ. Ερατεινής 5 μαθητές με εισήγηση για ΤΕ, 3. Γυμνάσιο Γραβιάς 6 μαθητές με εισήγηση για ΤΕ, 4. Μουσικό Σχολείο Άμφισσας 4 μαθητές με εισήγηση για ΤΕ. Παρακαλούμε για τη γνωμοδότηση του Δημοτικού Συμβουλίου, μέχρι τις , επί της ανωτέρω εισήγησης, για της Σχολικές μονάδες που ανήκουν στην αρμοδιότητά σας. Επιπλέον παρακαλούμε, εντός της ανωτέρω προθεσμίας, να εκδοθούν οι βεβαιώσεις σύμφωνα με τα υποδείγματα που περιέχονται στη συνημμένη εγκύκλιο: α) ανάληψης δαπάνης λειτουργικών εξόδων από την οικεία Σχολική Επιτροπή, β) δέσμευσης οικονομικών πιστώσεων από τις οικονομικές υπηρεσίες του οικείου Δήμου σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4270/2014(Α 143) και του άρθρου 2 του ΠΔ.80/2016(Α 145). Συν. εγκύκλιος ΥΠ.Π.Ε.Θ. Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ της Δ/νσης Δ/θμιας Εκπαίδευσης Φωκίδας Ιωάννης Αλωνάρης κλ. ΠΕ Χημικός 106

107 39. Αντικατάσταση μέλους Διοικ/κού Συμβουλίου της Δημ. Επιτροπής Παιδείας. (Εισηγητής: κ. Ανάργυρος Ζωμένος, Δ.Σ. και Πρόεδρος ΔΕΠ). ΕΙΣΗΓΗΣΗ Με το αρ.πρωτ:01/ έγγραφο του Εργατουπαλληλικού Κέντρου Νομού Φωκίδας, ορίζεται η κ.αρβανιτοπούλου Ευαγγελία, ως τακτικό μέλος της Δ.Ε.Π και ο κ. Κάζος Ιωάννης, ως αναπληρωματικό μέλος, σε αντικατάσταση του κ. Τσιπούρα Γεώργιου. Παρακαλώ για λήψη σχετικής απόφασης. 107

108 40. Ετήσιος Απολογισμός και Προγραμματισμός του ΦοΔΣΑ Στ.Ελλάδας. (Εισηγητής: κ. Δήμαρχος). Ετήσιος Τεχνικός Απολογισμός Έτους 2018 Τεχνικός Προγραμματισμός Έτους 2019 Έργων & Μελετών του ΦοΔΣΑ Στερεάς Ελλάδας Α.Ε. με εστίαση στους στόχους του ισχύοντος ΠΕΣΔΑ USER 108