ΔIΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡIΘΜ. 3/2015

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ Ιωάννινα, Αρ. Πρωτ.: 106 Ταχ. Δ/νση : Νεομ. Γεωργίου 1, Συν. Πεντέλης Τ.Κ ΙΩΑΝΝΙΝΑ ΤΗΛ FAX : Πληροφορίες: Κούρου Ε kourou@tcpngi.gr Θέμα: «Ενιαίος Πρόχειρος μειοδοτικός διαγωνισμός για την ανάδειξη αναδόχου για την προληπτική συντήρηση και επισκευή χωρίς το κόστος των ανταλλακτικών - των τριών (3) Ανελκυστήρων του Παραρτήματος ΑΜΕΑ Ιωαννίνων «Ο Νεομάρτυς Γεώργιος»» και των τριών (3) Ανελκυστήρων του Παραρτήματος ΑΜΕΑ Θεσπρωτίας (Μονάδα Φιλιατών) για ένα (1) έτος. ΔIΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡIΘΜ. 3/2015 Έχοντας υπόψη: 1) Τις διατάξεις του άρθ. 24 του Ν.2198/94 (ΦΕΚ Α 43/ ) αναφορικά με την παρακράτηση φόρου στο εισόδημα από εμπορικές επιχειρήσεις. 2) Τις διατάξεις του Ν. 2286/95 (ΦΕΚ Α 19/ ) «Προμήθειες του Δημοσίου τομέα και Ρυθμίσεις συναφών θεμάτων» όπως τροποποιήθηκε με το Ν / 95 (Φ.Ε.Κ.145 /Α/95) «Υπαίθριο Εμπόριο και άλλες Διατάξεις». 3) Τις διατάξεις του Ν. 2362/95 (ΦΕΚ Α 247/ ) «Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του κράτους και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε με το ν.3871/2010 «Δημοσιονομική Διαχείριση και Ευθύνη». 4) Το Π.Δ. 82/1996 «Ονομαστικοποίηση των μετοχών Ελληνικών Ανωνύμων Εταιρειών που μετέχουν στις διαδικασίες ανάληψης έργων ή προμηθειών του Δημοσίου ή των νομικών προσώπων του ευρύτερου δημόσιου τομέα» (ΦΕΚ Α 66 / ), όπως ισχύει μετά και την τροποποίησή του με το άρθρο 8 Ν. 3310/2005 και το άρθρο 8 Ν. 3414/ ) Του Ν. 2513/1997 «Κύρωση της συμφωνίας περί Δημοσίων συμβάσεων Προμηθειών» (ΦΕΚ Α 139/ ). 6) Τις διατάξεις του Ν. 2522/1997 (ΦΕΚ Α 178/ ) Περί Δικαστικής Προστασίας, κατά το στάδιο που προηγείται της σύναψης Συμβάσεων Δημοσίων Έργων, Κρατικών Προμηθειών και Υπηρεσιών και σύμφωνα με την Οδηγία 89/665 ΕΟΚ. 7) Το Π.Δ. 166/2003 (ΦΕΚ Α 138/ ) «Προσαρμογή της Ελληνικής νομοθεσίας στην οδηγία 2000/35/ για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων των πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές». 8) Τις Δ/ξεις του Ν. 3329/2005 «Εθνικό Σύστημα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και του Ν. 3527/2007 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, αναφορικά με τις αρμοδιότητες των οργάνων διοίκησης των Μονάδων Κοινωνικής Φροντίδας. 9) Του Ν. 3377/2005 (ΦΕΚ Α 202/ ) «Αρχές και κανόνες για την εξυγίανση της λειτουργίας και την ανάπτυξη βασικών τομέων του εμπορίου και της αγοράς Θέματα υπουργείου Ανάπτυξης», άρθρο ) Το Π.Δ. 118/2007 (ΦΕΚ Α 150/ ) «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου». 11) Τις διατάξεις του Ν. 3548/2007 (ΦΕΚ Α 68/ ) «Καταχώρηση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο νομαρχιακό και τοπικό τύπο και άλλες διατάξεις» και του Ν. 3801/2009 (ΦΕΚ Α 163/ ), άρθ. 46 για την υποχρέωση πληρωμής των δαπανών δημοσίευσης από τους ανάδοχους προμηθευτές. 12) Το αριθ. 1129/ έγγραφο της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων περί «επιβολής και κράτησης 0,10% υπέρ της Ε.Α.Α.Δ.Σ.» 13) Το άρθρο 4 της αριθμ. Φ9.2/29362/1957 ΚΥΑ των Υπουργών Οικονομίας & Οικονομικών/Ανάπτυξης Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων (ΦΕΚ 1797/ Τ.Β ) για υποχρεωτική συντήρηση ανελκυστήρων και την αρ. οικ. Φ.Α/9.2/OIK απόφαση (ΦΕΚ 2604/ Τ.Β ). 14) Η αρ. Π1/2100/ εγκύκλιος κατάρτισης ΕΠΠ έτους 2014, στην οποία συμπεριλαμβάνονται και οι εξαιρέσεις ένταξης (προμήθειες που η προϋπολογισθείσα δαπάνη κατά κωδικό αριθμό είδους του Σελίδα 1 από 14

2 αρχείου ειδών του προγράμματος (CPV), δεν υπερβαίνει ετησίως το ποσό των ευρώ άνευ ΦΠΑ, όπως καθορίζεται στην αριθμ.π1/3306/ απόφαση του Υφυπουργού Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας «Εξαίρεση προμηθειών από την ένταξή τους στο Ενιαίο Πρόγραμμα Προμηθειών» (ΦΕΚ 1789/Β/ )). 15) Τις διατάξεις των παρακάτω νόμων όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν: του ν.4025/2011 περί συγχώνευσης ΜΚΦ, του ν.4052/2012 περί αλλαγής εποπτεύοντος Υπουργείου των ΜΚΦ από Υγείας σε Εργασίας και του ν.4109/2013 άρθρο 9 (ΦΕΚ 16/ τ.α ) «Κατάργηση και συγχώνευση νομικών προσώπων του Δημοσίου κ.ά. διατάξεις» περί συγχώνευσης ΜΚΦ και σύστασης νέου ΝΠΔΔ με την επωνυμία Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Ηπείρου. 16) Η αρ /2597/ (ΑΔΑ:6Ε5ΟΛ-ΝΘΛ) απόφαση του Υπ. Εργασίας περί έγκρισης του ενιαίου προϋπολογισμού του Κ.Κ.Π.Π. Ηπείρου οικ. έτους ) Την αριθ. 105/ απόφαση του Προέδρου του Δ.Σ. του Κ.Κ.Π.Π.Η., περί έγκρισης προκήρυξης ενιαίου πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για τη προληπτική συντήρηση και επισκευή χωρίς το κόστος των ανταλλακτικών - των τριών (3) Ανελκυστήρων του Παραρτήματος ΑΜΕΑ Ιωαννίνων «Ο Νεομάρτυς Γεώργιος»» και των τριών (3) Ανελκυστήρων του Παραρτήματος ΑΜΕΑ Θεσπρωτίας (Μονάδα Φιλιατών) για ένα (1) έτος. 18) Η αρ. 128/ (ΑΔΑ:ΒΧΖΖΟΞΧΓ-ΙΧ0) Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ Ενιαίο Πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης τη ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ για την ανάδειξη αναδόχου που θα αναλάβει για ένα (1) έτος από την υπογραφή της σύμβασης την Προληπτική Συντήρηση και επισκευή χωρίς το κόστος των ανταλλακτικών - των τριών (3) Ανελκυστήρων (ΚΩΔΙΚΟΣ CPV: ) του Παραρτήματος ΑΜΕΑ Ιωαννίνων «Ο Νεομάρτυς Γεώργιος» προϋπολογισμού 3.900,00 με ΦΠΑ για χρονικό διάστημα δεκατριών (13) μηνών, ήτοι από έως και και των τριών (3) Ανελκυστήρων (ΚΩΔΙΚΟΣ CPV: ) του Παραρτήματος ΑΜΕΑ Θεσπρωτίας (Μονάδα Φιλιατών) προϋπολογισμού #2.200,00# με Φ.Π.Α. για χρονικό διάστημα δώδεκα (12) μηνών, ήτοι από έως και , δαπάνη που θα βαρύνει τον ΚΑΕ 0412 του ενιαίου προϋπολογισμού του ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ, σύμφωνα με τους όρους και τις προδιαγραφές, όπως αναλυτικά αναφέρονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α-«ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ», που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της διακήρυξης αυτής. Άρθρο 1 ο / ΤΟΠΟΣ- ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΟΠΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ Δ/ΝΣΗ: Νεομ. Γεωργίου 1, Συν. Πεντέλης, ΙΩΑΝΝΙΝΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΗΜΕΡΑ ΩΡΑ ΤΡΙΤΗ 11.00π.μ. Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ενώσεις/κοινοπραξίες αυτών ή συνεταιρισμοί που δραστηριοποιούνται στο αντικείμενο του υπό ανάθεση έργου, που λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ). Άρθρο 2 ο / ΧΡΟΝOΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠOΣ ΥΠOΒOΛΗΣ ΠΡOΣΦOΡΩΝ Όσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος στο διαγωνισμό πρέπει να καταθέσουν ή να αποστείλουν έγγραφες κλειστές προσφορές, μέσα στη προθεσμία που ορίζεται από τη παρούσα διακήρυξη, ήτοι μέχρι της ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00 π.μ. στη δ/νση: ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ, Νεομάρτυρος Γεωργίου 1, Συν. Πεντέλης, ΙΩΑΝΝΙΝΑ. Προσφορές που κατατίθενται μετά την παραπάνω προσδιοριζόμενη ημερομηνία, είναι εκπρόθεσμες και επιστρέφονται. Άρθρο 3 ο / ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΙΣΧΥΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 1. Οι ενδιαφερόμενοι για να συμμετάσχουν στο διαγωνισμό πρέπει να υποβάλουν εμπρόθεσμα την προσφορά τους με τα απαραίτητα δικαιολογητικά και ό,τι άλλο απαιτείται από την παρούσα διακήρυξη. Όλα τα έγγραφα πoυ απαιτούνται για τηv διενέργεια τoυ διαγωνισμού και τηv συμμετοχή σε αυτόv, συντάσσονται στηv Ελληνική γλώσσα. Οι υποψήφιοι, σύμφωνα με το άρθ. 2 του ΠΔ 118/2007, μπορούν να καταθέσουν Σελίδα 2 από 14

3 Σελίδα 3 από 14 Διακ. αριθ. 3/2015 προσφορά που θα αφορά είτε το ένα είτε και τα δύο Παραρτήματα του Κέντρου. 2. Οι προσφορές υποβάλλονται σε ένα πρωτότυπο. Οι προσφορές που θα υποβληθούν πρέπει να βρίσκονται συσκευασμένες σε ένα ενιαίο σύνολο (φάκελο ή συσκευασία) που αποτελείται από δύο επιμέρους, ανεξάρτητα σφραγισμένους, φακέλους. 3. Στο φάκελο κάθε προσφοράς (κυρίως φάκελος), θα πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς, εκτός των πλήρων στοιχείων του αποστολέα, και τα εξής: ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΠΡΟΣ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΜΕ ΑΡ. Δ/ΞΗΣ 03/2015 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: Μέσα στο φάκελο της προσφοράς (κυρίως φάκελος), τοποθετούνται όλα τα σχετικά με την προσφορά στοιχεία σε ξεχωριστούς σφραγισμένους φακέλους ως εξής: ΦΑΚΕΛΟΣ Α με την ένδειξη ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ. Περιλαμβάνει: 1) Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986, στην οποία αναγράφονται τα εξής: «η προσφορά μου για τον διαγωνισμό με αρ. Δ/ξης 3/2015 για την προληπτική συντήρηση και επισκευή, χωρίς το κόστος των ανταλλακτικών, των ανελκυστήρων του Παραρτήματος ΑΜΕΑ (Ιωαννίνων ή και Θεσπρωτίας (μονάδα Φιλιατών)) έχει ισχύ 120 ημέρες από την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού, έλαβα γνώση και αποδέχομαι πλήρως και ανεπιφύλακτα τους όρους της παρούσας Διακήρυξης, είμαι απολύτως ενήμερος από κάθε πλευρά των τοπικών συνθηκών εκτέλεσης της υπηρεσίας, των πηγών προέλευσης των πάσης φύσεως ειδών που χρειαστεί να τοποθετηθούν, έχω μελετήσει όλα τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στο φάκελο του διαγωνισμού, αναλαμβάνω την υποχρέωση για την έγκαιρη ανταπόκρισή μου για την συντήρηση και επισκευή που τύχει προκύψει, έλαβα γνώση της κατάστασης των εγκαταστάσεων των Ανελκυστήρων του Παραρτήματος ΑΜΕΑ.(Ιωαννίνων ή και Θεσπρωτίας (μονάδα Φιλιατών)) πριν την κατάθεση της προσφοράς μου, δεν έχω αποκλεισθεί από άλλους διαγωνισμούς του Δημοσίου», 2) Φωτοαντίγραφο ΑΔΕΙΑΣ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟΥ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ, από την οποία να προκύπτει ότι είναι σε ισχύ κατά την ημερομηνία συμμετοχής στο διαγωνισμό. Η παραπάνω άδεια να έχει εκδοθεί τουλάχιστον από τριετίας απ όπου θα διαπιστώνεται και η αναγκαία εμπειρία του αναδόχου, 3) Πίνακα απασχόλησης προσωπικού του συνεργείου (αρ. 16,ν.2874/2000) με επικυρωμένες άδειες εργασίας στην ειδικότητα του προσωπικού που θα απασχοληθεί, απ όπου θα προκύπτουν και τα προσόντα των τεχνικών και 4) παραστατικό εκπροσώπησης, εφόσον οι υποψήφιοι παρευρίσκονται κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού με αντιπρόσωπό τους, διαφορετικά μπορούν να παρευρίσκονται οι ίδιοι οι υποψήφιοι με την επίδειξη της ταυτότητάς τους, Η μη υποβολή των παραπάνω (1), (2), (3) και προαιρετικά (4) δικαιολογητικών συνεπάγεται την απόρριψη της προσφοράς από τον διαγωνισμό και αποκλεισμό του προμηθευτή από τον διαγωνισμό. ΦΑΚΕΛΟΣ Β με την ένδειξη ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ - επί ποινή απόρριψης - σε χωριστό σφραγισμένο φάκελο. Περιλαμβάνει πίνακα με τα οικονομικά στοιχεία, συνταγμένο σύμφωνα με το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς. Στην Οικονομική προσφορά, η τιμή θα είναι σε ΕΥΡΩ άνευ ΦΠΑ. 5. Οι φάκελοι Α & Β, θα φέρουν και τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου. 6. Η προσφορά θα υποβληθεί στον παρακάτω αριθμό αντιτύπων: Δικαιολογητικά συμμετοχής Ένα (1) Πρωτότυπο και Οικονομική Προσφορά Ένα (1) Πρωτότυπο, και θα πρέπει να περιέχονται στον αντίστοιχο ανεξάρτητα σφραγισμένο φάκελο. 7. Δε θα ληφθούν υπόψη προσφορές που υποβλήθηκαν μετά από την καθορισμένη ημερομηνία και ώρα έστω και αν ταχυδρομήθηκαν έγκαιρα, αλλά δεν έφτασαν στην Επιτροπή έγκαιρα. 8. Οι προσφορές δεν πρέπει να έχουν ξύσματα, σβησίματα, προσθήκες, διορθώσεις. Εάν υπάρχει στην προσφορά οποιαδήποτε διόρθωση, αυτή πρέπει να είναι καθαρογραμμένη και μονογραμμένη από τον προσφέροντα, το δε αρμόδιο όργανο παραλαβής και αποσφράγισης των προσφορών πρέπει κατά τον έλεγχο να καθαρογράψει την τυχόν διόρθωση και να μονογράψει και σφραγίσει αυτή. Η προσφορά απορρίπτεται όταν υπάρχουν σ αυτή διορθώσεις που την καθιστούν ασαφή, κατά την κρίση του οργάνου αξιολόγησης των προσφορών. Όλες οι διορθώσεις θα πρέπει να αναφέρονται ανακεφαλαιωτικά στην αρχή της προσφοράς. Η Επιτροπή Διενέργειας και Αξιολόγησης του Διαγωνισμού προσυπογράφει το ανακεφαλαιωτικό φύλλο με τις τυχόν διορθώσεις και τις αναφέρει στο συντασσόμενο πρακτικό, ώστε να αποδεικνύεται αδιαφιλονίκητα ότι προϋπήρχαν της στιγμής του κλεισίματος του διαγωνισμού.

4 Σελίδα 4 από 14 Διακ. αριθ. 3/ Προσφορές, που κατά την κρίση της Επιτροπής θα είναι ελλιπείς, υπό αίρεση ή θα συνδυάζονται με προϋποθέσεις άσχετες με τους σκοπούς του παρόντος διαγωνισμού, δε θα ληφθούν υπόψη. Σε περίπτωση που στο περιεχόμενο των προσφορών χρησιμοποιούνται συντομογραφίες (abbreviations), για τη δήλωση τεχνικών ή άλλων εννοιών, είναι υποχρεωτικό για τους προσφέροντες όπως σε ιδιαίτερο πίνακα, συνοδευτικό των προσφορών, να αναφέρουν τις συντομογραφίες αυτές με την εξήγηση της έννοιας τους. 10. Ο προσφέρων, εφόσον δεν έχει ασκήσει εμπροθέσμως την ένσταση του άρθρου 15 παρ. 2 περ. α του Π.Δ. 118/2007 κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού, ή εφόσον έχει απορριφθεί η ανωτέρω ένσταση, θεωρείται ότι αποδέχεται πλήρως και ανεπιφυλάκτως όλους τους όρους της διακήρυξης και δεν δύναται, με την προσφορά του ή με οιονδήποτε άλλο τρόπο, να αποκρούσει, ευθέως ή εμμέσως, τους ανωτέρω όρους. 11. Το τίμημα της Οικονομικής Προσφοράς δεν πρέπει να ξεπερνά την προϋπολογιζόμενη δαπάνη με ΦΠΑ όπως αυτή ορίζεται στη διακήρυξη. 12. Μετά την κατάθεση της προσφοράς, επί νομίμως υποβληθέντων δικαιολογητικών, οι διαγωνιζόμενοι παρέχουν διευκρινίσεις μόνον όταν αυτές ζητούνται από αρμόδιο όργανο είτε κατά την ενώπιον του διαδικασία, μετά από σχετική γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου ή του φορέα διενέργειας του διαγωνισμού. Από τις διευκρινίσεις, οι οποίες παρέχονται, σύμφωνα με τα παραπάνω, λαμβάνονται υπόψη μόνον εκείνες που αναφέρονται στα σημεία για τα οποία υποβλήθηκε σχετικό αίτημα από το αρμόδιο όργανο. 13. Αποκλίσεις από τους απαράβατους όρους της διακήρυξης έχουν ως συνέπεια τον αποκλεισμό των προσφορών. Επισημαίνεται ότι οι τεχνικές προδιαγραφές αποτελούν στο σύνολό τους απαράβατους όρους και η οποιαδήποτε μη συμμόρφωση προς αυτές συνεπάγεται απόρριψη της προσφοράς (άρθρα 3 παρ. 7 και 20 παρ. 4 του Π.Δ. 118/2007). Άρθρο 4 ο / ΑΝΤΙΠΡΟΣΦΟΡΕΣ Αντιπροσφορές και εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές σε κανένα στάδιο του διαγωνισμού. Σε περίπτωση υποβολής τους δεν λαμβάνονται υπόψη και απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Ο υποψήφιος ανάδοχος, ο οποίος θα υποβάλλει τέτοιας φύσης προτάσεις, δεν δικαιούται σε καμία περίπτωση να διαμαρτυρηθεί ή να επικαλεστεί λόγους προσφυγής κατά της απόρριψης των προτάσεων αυτών. Άρθρο 5 ο / ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Η αποσφράγιση των προσφορών θα πραγματοποιηθεί σε ανοικτή συνεδρίαση από την Επιτροπή Διενέργειας και Αξιολόγησης του Διαγωνισμού παρουσία των υποψηφίων που υπέβαλαν προσφορά ή εξουσιοδοτημένων εκπροσώπων τους, την ημέρα και ώρα που ορίζεται στη διακήρυξη. Όλοι οι παρευρισκόμενοι λαμβάνουν γνώση μόνο των συμμετασχόντων στον διαγωνισμό. Τυχόν απουσία υποψηφίου ή εξουσιοδοτημένου εκπροσώπου του δεν κωλύει το άνοιγμα της αντίστοιχης Προσφοράς. Η διαδικασία αξιολόγησης πραγματοποιείται ως εξής: Η Επιτροπή του Διαγωνισμού αριθμεί, μονογράφει και αποσφραγίζει τους κυρίως φακέλους των προσφορών και ελέγχει αν υπάρχουν, σε κάθε κυρίως φάκελο, δύο υποφάκελοι με την ένδειξη «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ» και «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ». Εάν δεν υπάρχουν οι δύο υποφάκελοι, ο προσφέρων αποκλείεται από την περαιτέρω διαδικασία αξιολόγησης και οι υποβληθέντες υποφάκελοι παραμένουν κλειστοί στην Υπηρεσία. Στη συνέχεια αποσφραγίζει τον φάκελο δικαιολογητικών συμμετοχής, μονογράφει και σφραγίζει τα δικαιολογητικά που υποβάλλονται κατά το στάδιο αυτό ανά φύλλο και καταγράφει στο πρακτικό της τα στοιχεία που περιέχονται σ αυτούς. Στη συνέχεια η Επιτροπή αποσφραγίζει και τους φακέλους των οικονομικών προσφορών οι οποίοι μονογράφονται και αξιολογούνται. Οι οικονομικοί φάκελοι των προσφερομένων που απορρίφθηκαν κατά την αξιολόγηση των δικαιολογητικών συμμετοχής δεν αποσφραγίζονται αλλά μετά το πέρας της διαδικασίας επιστρέφονται στους προσφέροντες. Εάν στο Διαγωνισμό η προσφερόμενη τιμή για την ανάθεση είναι ασυνήθιστα χαμηλή, θα ζητείται εγγράφως η αιτιολόγηση της σύνθεσης της Προσφοράς πριν την αποδοχή της. Η εξακρίβωση της σύνθεσης της Προσφοράς θα γίνεται με την παροχή διευκρινίσεων εκ μέρους του υποψήφιου Αναδόχου (επαλήθευση Προσφοράς). Μετά την εξέταση των υποβληθέντων στοιχείων και διευκρινίσεων, η Επιτροπή του Διαγωνισμού εισηγείται στην Αναθέτουσα Αρχή την αποδοχή ή αιτιολογημένη απόρριψη της Προσφοράς αυτής. Για να ολοκληρώσει το έργο της, η Επιτροπή του Διαγωνισμού μπορεί να επικοινωνεί γραπτά με τους υποψηφίους και να θέτει διευκρινιστικές ερωτήσεις. Διευκρινίσεις που δίδονται αυτοβούλως από τους συμμετέχοντες οποτεδήποτε μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των Προσφορών τους δε γίνονται δεκτές και απορρίπτονται. Στο τέλος της διαδικασίας και με την ολοκλήρωση της αξιολόγησης των οικονομικών προσφορών η Επιτροπή του Διαγωνισμού συντάσσει πρακτικό, στο οποίο αναδεικνύει την από χαμηλότερη τιμή προσφορά βάση της παραπάνω περιγραφείσας διαδικασίας αξιολόγησης. Η απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής κοινοποιείται στους συμμετέχοντες, η δε σχετική σύμβαση θα καταρτιστεί βάσει της κατακυρωτικής απόφασης και των λοιπών στοιχείων της προσφοράς και της Διακήρυξης. Από την ανακοίνωση του αποτελέσματος του διαγωνισμού στον προμηθευτή (-τές), η σύμβαση θεωρείται ότι έχει συναφθεί το δε έγγραφο (Σύμβαση) που ακολουθεί έχει μόνον αποδεικτικό χαρακτήρα.

5 Άρθρο 6 ο / ΤΙΜΗ Η κατακύρωση θα γίνει με κριτήριο την χαμηλότερη τιμή σε ΕΥΡΩ στον ανάδοχο που θα προσφέρει την χαμηλότερη τιμή χωρίς Φ.Π.Α. Η τιμή που θα δοθεί να είναι σε ευρώ και να περιλαμβάνει τις τυχόν υπέρ τρίτων νόμιμες κρατήσεις ως και κάθε άλλη νόμιμη επιβάρυνση που προβλέπεται από τις ισχύουσες διατάξεις. Ο ΦΠΑ θα δίδεται σε ξεχωριστή στήλη. Η αναγραφή της τιμής σε ΕΥΡΩ, μπορεί να γίνεται με το πολύ δύο δεκαδικά ψηφία. Για την ανάλυση των τιμών της Προσφοράς τους οι υποψήφιοι Ανάδοχοι είναι υποχρεωμένοι να συμπληρώσουν τον ΠΙΝΑΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ όπως καθορίζεται στην παρούσα διακήρυξη. Προσφορές που οι τιμές τους υπερβαίνουν την προϋπολογισθείσα δαπάνη απορρίπτονται. Άρθρο 7 ο / ΚΥΡΩΣΕΙΣ - ΛΥΣΗ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Η Αναθέτουσα Αρχή δύναται να επιβάλει κυρώσεις με τη μορφή προστίμων στην περίπτωση, στην οποία ο Ανάδοχος καθυστερεί, χωρίς να συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας, την παράδοση παραδοτέου, πέραν των χρονικών περιθωρίων που θα αναφέρονται και θα γίνουν αμοιβαία αποδεκτά στη σύμβαση. Τα πρόστιμα ορίζονται σύμφωνα με το άρθρο 32 του Κανονισμού Προμηθειών Δημοσίου (Π.Δ. 118/07). Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί την ευχέρεια να εισπράξει τα πρόστιμα σε μορφή παρακράτησης από πληρωμές. Σε περίπτωση επανειλημμένων καθυστερήσεων στην εκτέλεση των υπηρεσιών του προμηθευτή ή σε περίπτωση παράβασης από τον ανάδοχο οιουδήποτε από τους όρους της Διακήρυξης και της σχετικής σύμβασης ή πλημμελούς εκτέλεσης των υποχρεώσεων του, η Αναθέτουσα Αρχή ύστερα από πρόταση της αρμόδιας Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής δικαιούται να κηρύξει τον προμηθευτή έκπτωτο και να λύσει τη σύμβαση αζημίως για το Ελληνικό Δημόσιο. Οι ποινικές ρήτρες δεν επιβάλλονται και η έκπτωση δεν επέρχεται αν ο Προμηθευτής αποδείξει ότι η καθυστέρηση οφείλεται σε ανώτερη βία ή σε υπαιτιότητα της Αναθέτουσας Αρχής. Άρθρο 8 ο / ΚΗΡΥΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΕΚΠΤΩΤΟΥ 1. Εάν ο συντηρητής στον οποίο έγινε η ανακοίνωση, δεν προσήλθε να υπογράψει την σύμβαση μέσα στην προθεσμία του ορίστηκε, κηρύσσεται έκπτωτος με απόφαση της Διεύθυνσης Αναθέτουσας Αρχής, ύστερα από γνωμοδότηση της επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού. 2. Με τη ίδια διαδικασία ο συντηρητής κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από τη σύμβαση και από κάθε δικαίωμά του που απορρέει από αυτή, εφόσον δεν παρέδωσε σχετικές υπηρεσίες. 3. Ο ανάδοχος δεν κηρύσσεται έκπτωτος όταν το έργο δεν παραδόθηκε ή αντικαταστήθηκε με ευθύνη του Δημοσίου ή όταν συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας. 4. Στον προμηθευτή που κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση, ανάθεση ή σύμβαση, επιβάλλονται με απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής ύστερα από γνωμοδότηση της επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού, η οποία υποχρεωτικά καλεί τον ενδιαφερόμενο προς παροχή εξηγήσεων αθροιστικά ή διαζευτικά οι παρακάτω κυρώσεις: α) Ανάθεση της σε βάρος του έκπτωτου προμηθευτή στον επόμενο προσφέροντα που είχε λάβει μέρος στο διαγωνισμό. Κάθε άμεση ή έμμεση προκαλούμενη ζημία του δημοσίου ή τυχόν διαφέρον που θα προκύψει, καταλογίζεται σε βάρος του εκπτώτου προμηθευτή. β) Καταλογισμός στον συντηρητή ποσού ίσου με το 10%της αξίας του έργου για το οποίο κηρύχθηκε έκπτωτος. Άρθρο 9 ο / ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ Η Σύμβαση διέπεται από το Ελληνικό Δίκαιο. Σε περίπτωση διαφορών σχετικά με την ερμηνεία ή την εκτέλεση ή την εφαρμογή της Σύμβασης ή εξ' αφορμής της, η Αναθέτουσα Αρχή και ο Ανάδοχος καταβάλλουν κάθε προσπάθεια για τη φιλική επίλυσή τους, σύμφωνα με τους κανόνες της καλής πίστης και των χρηστών συναλλακτικών ηθών. Για κάθε διαφορά που δεν είναι δυνατό να επιλυθεί σύμφωνα με τα παραπάνω οριζόμενα, αρμόδια θα είναι τα δικαστήρια που εδρεύουν στα Ιωάννινα. Δεν αποκλείεται όμως για ορισμένες περιπτώσεις, εφόσον συμφωνούν και τα δύο μέρη, να προβλεφθεί στη σύμβαση προσφυγή των συμβαλλομένων, αντί στα δικαστήρια, σε διαιτησία, σύμφωνα πάντα με την Ελληνική Νομοθεσία και με όσα μεταξύ τους συμφωνήσουν. Αν δεν επέλθει τέτοια συμφωνία, η αρμοδιότητα για την επίλυση της διαφοράς ανήκει στα Ελληνικά Δικαστήρια και τα οριζόμενα στην παραπάνω παράγραφο. Σελίδα 5 από 14

6 Άρθρο 10 ο / ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ Τα συμβαλλόμενα μέρη δεν ευθύνονται για τη μη εκπλήρωση των συμβατικών τους υποχρεώσεων, στο μέτρο που η αδυναμία εκπλήρωσης οφείλεται σε περιστατικά ανωτέρας βίας. Ως τέτοια δεν θεωρούνται για τον συντηρητή όσα ευρίσκονται αντικειμενικά εντός του πεδίου οικονομικής δραστηριότητας και ελέγχου του συντηρητή. Ανωτέρα βία συνίσταται στις περιπτώσεις: Πυρκαγιά, Πλημμύρα, Σεισμός, Πόλεμος Ο συντηρητής, επικαλούμενος υπαγωγή της αδυναμίας εκπλήρωσης υποχρεώσεών του σε γεγονός που εμπίπτει στην προηγούμενη παράγραφο, οφείλει να γνωστοποιήσει και επικαλεσθεί προς την Αναθέτουσα Αρχή τους σχετικούς λόγους και περιστατικά εντός αποσβεστικής προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από τότε που συνέβησαν, προσκομίζοντας τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία. Η Αναθέτουσα Αρχή υποχρεούται να απαντήσει εντός είκοσι (20) ημερών από λήψεως του σχετικού αιτήματος του Αναδόχου, διαφορετικά με την πάροδο άπρακτης της προθεσμίας τεκμαίρεται η αποδοχή του αιτήματος. Άρθρο 11 ο / ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΜΑΤΑΙΩΣΗΣ Η Αναθέτουσα Αρχή, μετά από σχετική γνωμοδότηση της Επιτροπή Αξιολόγησης των Αποτελεσμάτων του Διαγωνισμού, διατηρεί το δικαίωμα: α. να αποφασίσει τη ματαίωση, ακύρωση ή διακοπή του διαγωνισμού β. να αποφασίσει τη ματαίωση του διαγωνισμού και την επανάληψή του με τροποποίηση ή μη των όρων και των προδιαγραφών της Διακήρυξης γ. να αποφασίσει τη ματαίωση του διαγωνισμού και να προσφύγει στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης, εφ όσον ισχύουν οι προϋποθέσεις που προβλέπονται στις κείμενες διατάξεις περί δημοσίων συμβάσεων. Άρθρο 12 ο / ΠΛΗΡΩΜΗ Η πληρωμή του δικαιούχου θα γίνεται από πιστώσεις του Κ.Κ.Π.Π.Η., με χρηματικά εντάλματα σε χρονικό διάστημα (60) εξήντα ημερών από το τέλος του μήνα μέσα στον οποίο παρασχέθηκε η υπηρεσία και βεβαίως ύστερα από την προσκόμιση των νομίμων δικαιολογητικών, ήτοι: α) Τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών, β) Πρακτικό Διαπίστωσης Εργασιών και γ) Αποδεικτικό φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας. Τα σχετικά τιμολόγια που θα υποβάλλονται πρέπει να είναι καθαρογραμμένα. Άρθρο 13 ο / ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ Ο ανάδοχος, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.2286/1995, υπόκειται σε υπέρ τρίτων κρατήσεις επί της αξίας του τιμολογίου του, ήτοι: α) Παρακράτηση φόρου εισοδήματος 8% σύμφωνα με το Ν.2198/1994. β) Για Συμβάσεις αξίας μεγαλύτερης των 2.500,00 κατά την πρώτη πληρωμή της σύμβασης, επί του αρχικού συμβατικού τιμήματος και μετά την αφαίρεση του Φ.Π.Α. πραγματοποιείται εφάπαξ κράτηση 0,10% υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων. Άρθρο 14 ο / ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ -ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ Ενστάσεις - προσφυγές υποβάλλονται για τους λόγους και με τη διαδικασία που προβλέπεται από το άρθρο 15 του ΠΔ 118/2007. Άρθρο 15 o / Γνωστοποίηση Διαγωνισμού. Ότι δεν αναγράφεται στην παρούσα διακήρυξη ρυθμίζεται, σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 118/07 (Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου και Ν.Π.Δ.Δ.). Το τεύχος της διακήρυξης μπορεί να διατίθενται από το Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Ηπείρου, έναντι απόδειξης με την καταβολή του ποσού #10,00# Ευρώ, δαπάνη που αντιστοιχεί στο κόστος αναπαραγωγής της Διακήρυξης. Εναλλακτικά, μπορεί να διατίθεται δωρεάν σε ηλεκτρονική μορφή είτε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ( ), είτε μέσα από την ιστοσελίδα του Κ.Κ.Π.Π.Η. από το πεδίο «Διακηρύξεις». Η παρούσα θα αναρτηθεί στον Πίνακα ανακοινώσεων του Παραρτήματος ΑΜΕΑ Ιωαννίνων, του Παραρτήματος ΑΜΕΑ Θεσπρωτίας, καθώς επίσης και στην ιστοσελίδα του Παραρτήματος ΑΜΕΑ Ιωαννίνων, ορισμένη έδρα του Κ.Κ.Π.Π.Η., στο πεδίο «Διακηρύξεις». Συνημμένα: 1) ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α. «ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ» 2) ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β. «YΠΟΔΕΙΓΜΑ ΠΙΝΑΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» 3) ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ. «ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ» Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΤΣΟΔΟΥΛΟΣ Σελίδα 6 από 14

7 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α «ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ» ΟΡΟΙ - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ & ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ (ΧΩΡΙΣ ΤΟ ΚΟΣΤΟΣ ΤΩΝ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ) ΤΩΝ ΤΡΙΩΝ (3) ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΤΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΑΜΕΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ «Ο ΝΕΟΜΑΡΤΥΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ» ΚΑΙ ΤΩΝ ΤΡΙΩΝ (3) ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΤΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΑΜΕΑ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ (ΜΟΝΑΔΑ ΦΙΛΙΑΤΩΝ). Η παρούσα τεχνική περιγραφή αφορά τις εργασίες, που πρόκειται να γίνουν για την ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΩΝ ΤΡΙΩΝ (3) ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΤΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΑΜΕΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ «Ο ΝΕΟΜΑΡΤΥΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ» ΚΑΙ ΤΩΝ ΤΡΙΩΝ (3) ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΤΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΑΜΕΑ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ (ΜΟΝΑΔΑ ΦΙΛΙΑΤΩΝ), με τα ακόλουθα χαρακτηριστικά: ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΜΕΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ «Ο ΝΕΟΜΑΡΤΥΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ» 1. Δυο (2) υδραυλικοί ανελκυστήρες δέκα ατόμων, τριών στάσεων με απλή πόρτα, ΙΣΧYΟΣ 20 KW 2. Ένας (1) υδραυλικός ανελκυστήρας οκτώ ατόμων, δυο στάσεων με απλή πόρτα, ΙΣΧYΟΣ 11 KW ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΜΕΑ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ (ΜΟΝΑΔΑ ΦΙΛΑΤΩΝ) 3. Ένας (1) υδραυλικός ανελκυστήρες έξη ατόμων, τριών στάσεων με απλή πόρτα 4. Ένας (1) υδραυλικός ανελκυστήρας τεσσάρων ατόμων, τριών στάσεων με απλή πόρτα. 5. Ένας (1) ηλεκτρομηχανικός ανελκυστήρες μεταφοράς φαγητού, δύο στάσεων με απλή πόρτα ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ 1. Οι εργασίες συντήρησης που θα πραγματοποιηθούν θα είναι οι προβλεπόμενες από το Νόμο όπως αναλυτικά περιγράφονται από τις προδιαγραφές του προτύπου: ΕΛΟΤ (ηλεκτρομηχανικοί ανελκυστήρες), ΕΛΟΤ (υδραυλικοί ανελκυστήρες) και ΕΛΟΤ 81-60/2006 (για την βελτίωση της ασφάλειας των εγκατεστημένων ανελκυστήρων πριν την εφαρμογή της οδηγίας 95/16/ΕΚ) καθώς και από τα : ΦΕΚ Β 815/ (κατασκευή και λειτουργία ανελκυστήρων, εφαρμογή της 95/16/ΕΚ) ΦΕΚ Β 291/ (συμπλήρωση των διατάξεων σχετικά με την εγκατάσταση, λειτουργία, συντήρηση και ασφάλεια των ανελκυστήρων. ΦΕΚ 1797/ (αντικατάσταση όρων των 2 προηγούμενων, ισχύον νομικό πλαίσιο για παλιούς και νέους ανελκυστήρες) ΦΕΚ Β 2604/ αφορά την ΦΑ/9.2/ΟΙΚ απόφαση περί συμπλήρωσης διατάξεων σχετικά με την εγκατάσταση, λειτουργία, συντήρηση και ασφάλεια των ανελκυστήρων. Η συντήρηση γίνεται πάντα σύμφωνα με τις ισχύουσες κατά την διάρκεια της σύμβασης από τη Νομοθεσία διατάξεις. 2. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να προβαίνει σε προληπτική συντήρηση των Ανελκυστήρων ανά 15νθήμερο (κάθε 1η και 15η κάθε μήνα) εργάσιμη ημέρα, απαραίτητα κατά τις πρωινές ώρες και με την παρουσία της αρμόδιας επιτροπής. Θα πρέπει δηλαδή να γίνονται κατ ελάχιστο 24 επισκέψεις ετησίως (2 μηνιαίως) για κάθε ανελκυστήρα, όπως αναφέρει η Νομοθεσία για ανελκυστήρες Νοσοκομείων (Κ.Υ.Α. Φ.9.2/29362/1957(ΦΕΚ 1797Β/ ) άρθρο 4). 3. Ο Ανάδοχος υποχρεούται επίσης στην ταχεία προσέλευση στο Παράρτημα για την επισκευή κάθε εμφανιζόμενης βλάβης και την αποκατάσταση της κανονικής λειτουργίας των Ανελκυστήρων εντός δύο (2) ωρών το αργότερο από της ειδοποιήσεως του από την υπηρεσία ή από τον επίσημο τεχνικό υπάλληλο του Παραρτήματος, ανεξαρτήτως εργάσιμης ή μη ημέρας και επί 24ώρου βάσεως και για όλες τις ημέρες του χρόνου, χωρίς καμία χρέωση. Ο συντηρητής θα πρέπει να διαθέτει κινητό τηλέφωνο για την άμεση λήψη της κλήσεώς του από το Παράρτημα, το οποίο θα παραμένει ανοικτό επί 24ώρου βάσεως. Κάθε αλλαγή του αριθμού κλήσεως, θα γνωστοποιείται αμέσως στην υπηρεσία. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να διαπιστώνει την αιτία κάθε βλάβης εντός 24 ωρών από την άφιξή του στο Παράρτημα και να την αποκαθιστά εντός 72 ωρών, εκτός των περιστάσεων που απαιτούνται επισκευές σε εργαστήριο (π.χ. περιέλιξη κινητήρα ή πηνίων φρένων κτλ) Το κόστος των ανταλλακτικών δεν περιλαμβάνεται στην αξία της συντήρησης, ενώ για τα ανταλλακτικά θα εκδίδεται ξεχωριστό τιμολόγιο προς εξόφλησή τους. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να κάνει τη σχετική έρευνα αγοράς και να προβαίνει στην αγορά εκείνων των υλικών που θεωρούνται άκρως απαραίτητα και πλέον κατάλληλα για τις εκάστοτε ανάγκες συντήρησης και επισκευής. Σελίδα 7 από 14

8 Σελίδα 8 από 14 Διακ. αριθ. 3/ Ο Ανάδοχος υποχρεούται να καταχωρεί ανελλιπώς τις εργασίες που εκτελεί στα αντίστοιχα προβλεπόμενα βιβλία συντήρησης: α) Για οποιαδήποτε βλάβη-ανωμαλία στην λειτουργία των Ανελκυστήρων και β) Κάθε 15 ημέρες ότι έγινε η προληπτική συντήρηση και οι Ανελκυστήρες λειτουργούν με ασφάλεια. Κάθε καταχώρηση θα είναι ενυπόγραφη (θα γίνεται αναγραφή του ονόματος και του επωνύμου του επεμβαίνοντα στον εκάστοτε ανελκυστήρα ολογράφως με κεφαλαία γράμματα και στη συνέχεια θα υπογράφει με δείγμα υπογραφής). Μαζί με τα βιβλία θα υποβάλλονται και τα τιμολόγια ανταλλακτικών, λαδιών και άλλων υλικών που χρησιμοποιήθηκαν για επισκευή, συντήρηση των ανελκυστήρων, αντίγραφα των οποίων ο Ανάδοχος θα πρέπει να φυλάσσει σε κατάλληλο φάκελο μαζί με τα βιβλία συντηρήσεως του εκάστοτε ανελκυστήρα. Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος καθ όλη τη διάρκεια της σύμβασης να διατηρεί και ενημερώνει τα παρακάτω: Α) Βιβλίο παρακολούθησης για κάθε ανελκυστήρα, σύμφωνα με την σχετική ΥΑ (ΦΕΚ 1797/Τεύχος Β/ ) και την ΦΑ/9.2/ΟΙΚ απόφαση (ΦΕΚ 2604/ Τεύχος Β/ ), θεωρημένο από τον φορέα ελέγχου και την υπηρεσία βιομηχανίας της Περιφέρειας Ιωαννίνων, στο οποίο θα αναγράφονται τα στοιχεία του ανελκυστήρα του οποίου αναλαμβάνεται ή διακόπτεται η συντήρηση, και επίσης θα καταχωρούνται όλες οι καθιερωμένες προληπτικές συντηρήσεις και θα υπογράφονται απτό τον Συντηρητή και τον Επιβλέποντα. Β) Ημερολόγιο στο οποίο θα καταγράφονται εκάστοτε όλες οι παρατηρηθείσες βλάβες και ανωμαλίες των ανελκυστήρων, η αιτία τους (π.χ. φυσιολογική φθορά, κακή χρήση), οι ενέργειες που έγιναν για την αποκατάστασή τους, καθώς και τα ανταλλακτικά που χρησιμοποιήθηκαν ή απαιτούνται. Κάθε νέα εγγραφή στο βιβλίο θα υπογράφεται από την Συντηρητή και τον εκάστοτε υπεύθυνο του ανάλογου Παραρτήματος του Κ.Κ.Π.Π.Η.(υπάλληλος διοικητικού προσωπικού ή υπεύθυνος βάρδιας νοσηλευτικού προσωπικού) και θα θεωρείτε από τον Επιβλέποντα. Το ημερολόγιο θα φυλάσσετε στο γραφείο συντήρησης του αντίστοιχου Παραρτήματος του Κ.Κ.Π.Π.Η.. 5. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να είναι παρών κατά τις ημέρες πιστοποίησης των ανελκυστήρων για τη συνεργασία και την διευκόλυνση του φορέα πιστοποίησης των ανελκυστήρων η οποία θα γίνεται μία φορά ανά έτος και πριν τη λήξη της σύμβασης με τον Ανάδοχο. 6. Ο Ανάδοχος θα πρέπει να έχει αναρτήσει στο χώρο του BMS κλειδί ή κλειδιά απεγκλωβισμού για όλους τους ανελκυστήρες. 7. Ο Ανάδοχος θα πρέπει να εκπαιδεύσει το προσωπικό του αντίστοιχου Παραρτήματος του Κ.Κ.Π.Π.Η. για τις ενέργειες απεγκλωβισμού, καθώς και να αναρτήσει πίνακα με τις σαφείς οδηγίες απεγκλωβισμού στα μηχανοστάσια. 8. Ο Ανάδοχος θα πρέπει να μεριμνήσει για την ασφαλιστική κάλυψη των ανελκυστήρων για ατυχήματα επιβαινόντων προσώπων, όπως προβλέπεται από την νομοθεσία. 9. Ο Ανάδοχος θα πρέπει να διατηρεί σε άριστη κατάσταση τους χώρους μηχανοστασίων και φρεατίων των ανελκυστήρων. ΠΡΟΣΟΝΤΑ - ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΣΥΝΤΗΡΗΤΗ 1. Ο Ανάδοχος-Συντηρητής είναι υποχρεωμένος να καταθέσει αναλυτική τεχνική έκθεση για την κατάσταση των ανελκυστήρων εντός τριάντα (30) ημερών από την υπογραφή της σύμβασης. Η τεχνική αυτή έκθεση θα περιλαμβάνει προτάσεις αποκατάστασης, βελτιώσεις καθώς και οικονομικά στοιχεία για τα παραπάνω. Ανάλογη έκθεση θα καταθέσει και εντός τριάντα (30) ημερών πριν την λήξη της σύμβασης. 2. Επίσης κατά την ανάληψη της Συντήρησης εάν ο Ανάδοχος δεν έχει συμμορφωθεί με τις προαναφερόμενες υποχρεώσεις εντός τριάντα (30) ημερών, συνολικά και επί μέρους, το Κ.Κ.Π.Π.Η. διατηρεί το δικαίωμα έκπτωσης. 3. Η προσφερόμενη τιμή περιλαμβάνει τις παρακάτω υποχρεώσεις του Αναδόχου: i. Εργασίες Τακτικής Συντήρησης. ii.εργασίες αποκατάστασης βλαβών όποτε αυτές παρουσιαστούν. iii. Το κόστος της παρουσίας του τεχνικού για την διευκόλυνση του φορέα πιστοποίησης των ανελκυστήρων. iv. Η ασφάλιση έναντι αστικής ευθύνης υπέρ τρίτων: α) Συνολική κάλυψη ανά ατύχημα β) Για μεμονωμένο ή ομαδικό ατύχημα γ) Για υλικές ζημιές δ) Για σωματικές βλάβες Το κόστος των ανταλλακτικών δεν περιλαμβάνεται στην αξία της συντήρησης, ενώ για τα ανταλλακτικά θα εκδίδεται ξεχωριστό τιμολόγιο προς εξόφλησή τους. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να κάνει

9 τη σχετική έρευνα αγοράς και να προβαίνει στην αγορά εκείνων των υλικών που θεωρούνται άκρως απαραίτητα και είναι τα πλέον κατάλληλα για τις εκάστοτε ανάγκες συντήρησης και επισκευής. 4. Οι συμμετέχοντες θα πρέπει οπωσδήποτε να λάβουν γνώση της κατάστασης των εγκαταστάσεων των Ανελκυστήρων πριν την κατάθεση της προσφοράς τους. 5. Σε περίπτωση αλλαγών στο προσωπικό του συντηρητή, θα γνωστοποιούνται άμεσα στο αντίστοιχο Παράρτημα του Κ.Κ.Π.Π.Η. τα ονόματα των νέων τεχνικών και των βοηθών που θα απασχοληθούν στο Παράρτημα μαζί με τα απαραίτητα έγγραφα (άδειες, ασφαλίσεις κλπ). 6. Υποχρέωση του Αναδόχου είναι, να παραδώσει στον Ανάδοχο που θα τον διαδεχθεί, μετά το πέρας των συμβατικών του υποχρεώσεων, με πρωτόκολλο και χωρίς καμία επιφύλαξη ό,τι αφορά την καλή λειτουργία των Ανελκυστήρων, με το ισχύον τεχνικό πρότυπο, καθώς επίσης και πρόσβαση προς επισκευή χωρίς την ανάγκη χρήσης κανενός ειδικού εργαλείου διάγνωσης βλαβών (serνice tool) για την επισκευή τους ή και τον επαναπρογραμματισμό τους. 7. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να λαμβάνει από την σχετική Περιφέρεια ή άλλο αρμόδιο όργανο τις όποιες εγκρίσεις, θεωρήσεις κλπ. απαιτούνται για να τηρούνται τα βιβλιάρια των ανελκυστήρων και οι έννομες υποχρεώσεις του Κ.Κ.Π.Π.Η.. 8. Η εργασία του αναδόχου θα γίνεται κάτω από οποιεσδήποτε συνθήκες επιβάλλονται από τις ανάγκες του συγκεκριμένου χώρου. Το προσωπικό που θα εμφανίζεται για οποιοδήποτε είδος συντήρησης (προληπτική, επισκευαστική) θα πρέπει να δηλώνει την άφιξη του στο Παράρτημα. 9. Όλες οι ανωτέρω υποχρεώσεις, συνολικά και επί μέρους, θεωρούνται απαραίτητες για την συμμετοχή και την ανάληψη συντήρησης με Ποινή Αποκλεισμού. ΑΠΑΡΑΒΑΤΟΙ ΟΡΟΙ 1. Επίσης κατά την ανάληψη της συντήρησης, εάν ο Ανάδοχος δεν έχει συμμορφωθεί με τις προαναφερόμενες υποχρεώσεις εντός 10 ημερών, συνολικά και επί μέρους, το Κ.Κ.Π.Π.Η. διατηρεί το δικαίωμα έκπτωσής του. ΧΡΟΝΟΣ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗΣ 1. Ο χρόνος ανταπόκρισης στις βλάβες μετράτε από την ώρα που έχει ειδοποιηθεί ο Ανάδοχος για την βλάβη (με τηλέφωνο ή φαξ) από την Υπηρεσία, ο οποίος καταγράφει και μεταφέρει την βλάβη. Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος όταν έρχεται στο Παράρτημα να δηλώνει την παρουσία του στον Υπεύθυνο από τον οποίο θα παίρνει στοιχεία για την βλάβη και να υπογράφει στον πίνακα παρουσίας την ώρα προσέλευσης και αποχώρησης. 2. Σε περίπτωση που κατά την επιθεώρηση από τον τεχνίτη διαπιστωθεί ότι απαιτείται η αντικατάσταση υλικού, είναι υποχρεωμένος ο Ανάδοχος να το αντικαταστήσει άμεσα. Το κόστος των ανταλλακτικών δεν περιλαμβάνεται στην αξία της συντήρησης, ενώ για τα ανταλλακτικά θα εκδίδεται ξεχωριστό τιμολόγιο προς εξόφλησή τους. ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ 1. Απαγορεύεται η χρήση ανταλλακτικών με αμίαντο στις σιαγόνες των φρένων ή οπουδήποτε αλλού. 2. Σε περίπτωση αλλαγής ανταλλακτικού σε οποιοδήποτε Ανελκυστήρα ο συντηρητής είναι υποχρεωμένος να ενημερώνει πλήρως το τεχνικό φάκελο με τα μηχανολογικά και το ηλεκτρολογικό σχέδιο και υπολογισμούς ή την πιστοποίηση του νέου ανταλλακτικού, όπως απαιτεί ο ΕΛΟΤ 81.1 και πιστοποίηση της εγκατάστασης του ανελκυστήρα σύμφωνα με την Υ.Α. (ΚΟΙΝΗ) Φ.9.2/ΟΙΚ.32803l130θ/1997 και την νεότερη νομοθεσία. Επίσης ισχύουν τα ανωτέρω στην παράγραφο (2) περιγραφόμενα στο «Χρόνο Ανταπόκρισης». 3. Οι φάκελοι που περιέχουν όλα τα συμπληρωματικά στοιχεία, αιτήσεις-πιστοποιητικά υλικών κλπ, θα είναι υπογεγραμμένα από τα κατά νόμο επιτρεπόμενα πρόσωπα και θα υποβληθούν σε δύο όμοια αντίγραφα στην Διοίκηση του Κ.Κ.Π.Π.Η.. 4. Για την προμήθεια των υλικών, όλα θα είναι σύμφωνα με τους τεχνικούς όρους της διακήρυξης και της ισχύουσας Νομοθεσίας, θα συνοδεύονται από τα πιστοποιητικά τύπου και τις βεβαιώσεις αντοχής που απαιτεί το τεχνικό πρότυπο καθώς και με τα σχετικά σχέδια/προσπέκτ/οδηγίες χρήσης λειτουργίας ή προγραμματισμού και τα οποία θα τοποθετούνται στον φάκελο παρακολούθησης του ανελκυστήρα. 5. Ακόμη θα τοποθετείται σημείωμα στον φάκελο με τα ακριβή στοιχεία του κατασκευαστή ή προμηθευτή του και τα σχετικά στοιχεία για την παραγγελία του και εφόσον είναι προϊόν του συντηρητή, δήλωση για υποστήριξη επί δέκα έτη με όμοια ανταλλακτικά. Επίσης θα δίνονται στον διαχειριστή /υπεύθυνο του κτιρίου και όποιο εργαλείο (προγραμματιστής κλπ.) έχει κατασκευάσει ο παραγωγός για την εγκατάσταση, προγραμματισμό, συντήρηση του ανταλλακτικού ή μηχανισμού. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΤΣΟΔΟΥΛΟΣ Σελίδα 9 από 14

10 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΠΙΝΑΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ (1) ΕΙΔΟΣ / ΥΠΗΡΕΣΙΑ Τιμή Χωρίς ΦΠΑ Αξία ΦΠΑ % ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ (ΧΩΡΙΣ ΤΗΝ ΑΞΙΑ ΤΩΝ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ) ΤΩΝ ΤΡΙΩΝ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΤΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΑΜΕΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ «Ο ΝΕΟΜΑΡΤΥΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ» ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΥ 3.600,00 ΜΕ ΤΟ ΦΠΑ Τελική Τιμή με ΦΠΑ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΠΙΝΑΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ (2) ΕΙΔΟΣ / ΥΠΗΡΕΣΙΑ Τιμή Χωρίς ΦΠΑ Αξία ΦΠΑ % ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ (ΧΩΡΙΣ ΤΗΝ ΑΞΙΑ ΤΩΝ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ) ΤΩΝ ΤΡΙΩΝ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΤΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΑΜΕΑ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ (ΜΟΝΑΔΑ ΦΙΛΙΑΤΩΝ) ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΥ 2.200,00 ΜΕ ΤΟ ΦΠΑ Τελική Τιμή με ΦΠΑ Σελίδα 10 από 14

11 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ (Κ.Κ.Π.Π.Η.) Σ Υ Μ Β Α Σ Η Αριθ. 00/2015 ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΤΡΙΩΝ (3) ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΤΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΑΜΕΑ... Στα Ιωάννινα σήμερα στις ΧΧ-ΧΧ-2015 και στo γραφείο του Προέδρου του ΔΣ του Κ.Κ.Π.Π.Η. oι υπoγράφovτες αφ ενός μεν: α) ο κ.., Πρόεδρος του ΔΣ του Κ.Κ.Π.Π.Η., που με την ιδιότητα του αυτή εκπροσωπεί το Παράρτημα ΑΜΕΑ., το οποίο εδρεύει στη δ/νση με ΑΦΜ και Δ.Ο.Υ. Ιωαννίνων και αφ ετέρου δε: β) ο ανάδοχος..., Ταχ. Δ/νση:., Τ.Κ, Τηλέφ.:.., ΦΑΞ:..., με ΑΦΜ.. και ΔΟΥ.... Έxovτας υπόψη : α) Την αριθμ. ΧΧ/ΧΧ-ΧΧ-2015 (Θ.ΧΧ) απόφαση του Δ.Σ. του Κ.Κ.Π.Π.Η. με την οποία κατακυρώθηκε ο διαγωνισμός αριθ. 03/2015 ανάδειξης αναδόχου/ων για την προληπτική συντήρηση και επισκευή χωρίς το κόστος των ανταλλακτικών - των τριών (3) Ανελκυστήρων του Παραρτήματος ΑΜΕΑ Ιωαννίνων «Ο Νεομάρτυς Γεώργιος»» και των τριών (3) Ανελκυστήρων του Παραρτήματος ΑΜΕΑ Θεσπρωτίας (Μονάδα Φιλιατών) για ένα (1) έτος, β) Την από ΧΧ-ΧΧ-2015 προσφορά του παραπάνω αναδόχου, γ) Η αρ. 128/ (ΑΔΑ:ΒΧΖΖΟΞΧΓ-ΙΧ0) Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης ΣΥΜΦΩΝΗΣΑΝ και έκαvαv ΔΕΚΤΑ τα παρακάτω : Ο πρώτος από τoυς συμβαλλόμεvoυς με αυτήv τoυ τηv ιδιότητα αναθέτει στov δεύτερο, ο οποίος στο εξής θα ονομάζεται ΑΝΑΔΟΧΟΣ την ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΩΝ ΤΡΙΩΝ (3) ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΤΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΑΜΕΑ, όπως αναλυτικά περιγράφεται στη «ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ» της 03/2015 διακήρυξης, σύμφωνα με τηv απόφαση τoυ Δ.Σ. του Κ.Κ.Π.Π.Η. και η oπoία σε συνδυασμό με τηv προσφορά του αναδόχου και την «ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ» (η οποία αποτελεί και ενσωματώνεται στην παρούσα σύμβαση), αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα της παρούσης σύμβασης και με τους εξής όρους: 1. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Η συνολική διάρκεια της σύμβασης ορίζεται δώδεκα (12) μήνες από την υπογραφή της, ήτοι από της έως τις , με δικαίωμα δίμηνης παράτασης αυτής με τους ίδιους όρους, κατόπιν μονομερούς Απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Κ.Κ.Π.Π.Η., κοινοποιούμενης στον Ανάδοχο πριν τη λήξη της σύμβασης, χωρίς να απαιτείται προηγούμενη αποδοχή του Αναδόχου. 2. ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ Σε περίπτωση καθυστέρησης παράδοσης των ειδών με υπαιτιότητα του Αναδόχου επιβάλλονται κυρώσεις σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 32 του ΠΔ 118/07 και με τα παρακάτω: Αν παρέλθουν οι συμφωνημένες ημερομηνίες παράδοσης και οι υπηρεσίες δεν παραδοθούν σύμφωνα με τους συμβατικούς όρους, τότε ο Ανάδοχος υποχρεούται να καταβάλλει ως ποινική ρήτρα για κάθε ημέρα καθυστέρησης Συντήρησης ανελκυστήρων στο Κ.Κ.Π.Π.Η. ποσοστό 0,05% επί του συμβατικού τιμήματος ή των υπηρεσιών που καθυστερούν. Οι ποινικές ρήτρες δεν επιβάλλονται και η έκπτωση δεν επέρχεται αν ο Ανάδοχος αποδείξει ότι η καθυστέρηση οφείλεται σε ανώτερη βία ή στην Αναθέτουσα Αρχή. Η Αναθέτουσα Αρχή έχει το δικαίωμα να κηρύξει έκπτωτο τον Ανάδοχο αν δεν εκπληρώνει ή εκπληρώνει πλημμελώς τις συμβατικές του υποχρεώσεις. Σε περίπτωση κήρυξης του προμηθευτή εκπτώτου, εφαρμόζονται τα οριζόμενα στο άρθρο 34 του Π.Δ. 118/2007. Οι χρόνοι υπολογίζονται σε ημερολογιακές ημέρες, τα ποσά όπως προβλέπονται στη σύμβαση (με Φ.Π.Α.) και οι προθεσμίες χωρίς μεταθέσεις. Σελίδα 11 από 14

12 Οι ρήτρες καθυστέρησης των παραδόσεων θα επιβάλλονται με απόφαση της Αναθέτουσα Αρχής, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου και θα παρακρατούνται από την επομένη πληρωμή του Αναδόχου. Με ίδια ως άνω απόφαση ανακαλούνται οι ρήτρες καθυστέρησης για τυχόν τμηματικές προθεσμίες μόνο αν η προμήθεια περατωθεί μέσα στη συνολική προθεσμία. Οι ρήτρες καθυστέρησης που επιβάλλονται για υπέρβαση τμηματικών προθεσμιών, αν δεν ανακληθούν βαρύνουν τον Ανάδοχο επιπλέον των ρητρών λόγω υπέρβασης συνολικής προθεσμίας που έχουν επιβληθεί. 3. ΑΜΟΙΒΗ ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ Η αμοιβή που θα καταβληθεί από την Αναθέτουσα Αρχή στον Ανάδοχο ανέρχεται στο ποσό των.. ευρώ και.. λεπτών (,.. ), πλέον ΦΠΑ.%. ευρώ και.. λεπτών (..,.. ) ήτοι συνολικά. ευρώ και. λεπτών (.., ). Ο Ανάδοχος αναλαμβάνει την εκτέλεση της σύμβασης θεωρώντας το συμβατικό αντάλλαγμα επαρκές, νόμιμο και εύλογο για την εκτέλεση του αντικειμένου της παρούσας μετά από συνολική έρευνα που πραγματοποίησε πριν την κατάθεση της προσφοράς του. Στο τίμημα περιλαμβάνονται όλες οι ενδεχόμενες αμοιβές τρίτων και οι δαπάνες του Αναδόχου για την εκτέλεση της υπηρεσίας χωρίς καμία περαιτέρω επιβάρυνση της Αναθέτουσας Αρχής. Η Αναθέτουσα Αρχή δεν έχει υποχρέωση καταβολής αποζημίωσης για υπερωριακή απασχόληση ή οποιαδήποτε άλλη αμοιβή στο προσωπικό του Αναδόχου ή τρίτων. Στην αμοιβή του αναδόχου, χωρίς ΦΠΑ, περιλαμβάνονται οι υπέρ τρίτων νόμιμες κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση. Η πληρωμή τoυ αναδόχου θα γίνει απo τo Κ.Κ.Π.Π.Η. σε ευρώ και για το σύνολο (εκάστοτε μηνιαίως) της υπηρεσίας εντός εξήντα (60) ημερών, μετά την σύνταξη πρωτοκόλλου ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής ή διαπίστωσης εργασιών από αρμόδια επιτροπή και μετά τηv έκδοση και θεώρηση τoυ χρηματικού εντάλματος πληρωμής από την αρμόδια υπηρεσία, με βάσει τα νόμιμα δικαιολογητικά, ήτοι τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών, τιμολόγιο πώλησης των υπό προμήθεια ειδών-ανταλλακτικών και αποδεικτικό φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας. Το τίμημα της παρούσας Σύμβασης παραμένει σταθερό και δεν υπόκεινται σε καμία αύξηση έως την συμβατική ημερομηνία ολοκλήρωσης της σύμβασης ή της τυχόν παράτασής της. Ο ανάδοχος, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.2286/1995, υπόκειται σε υπέρ τρίτων κρατήσεις επί της αξίας του τιμολογίου του, ήτοι: α) παρακράτηση φόρου εισοδήματος 8% σύμφωνα με το Ν.2198/1994. Β) Για Συμβάσεις αξίας μεγαλύτερης των 2.500,00 κατά την πρώτη πληρωμή της σύμβασης, επί του αρχικού συμβατικού τιμήματος και μετά την αφαίρεση του Φ.Π.Α. πραγματοποιείται εφάπαξ κράτηση 0,10% υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων. 4. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 1. Καθ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης, ο Ανάδοχος θα πρέπει να συνεργάζεται στενά με την Αναθέτουσα Αρχή, υποχρεούται δε να λαμβάνει υπόψη του οποιεσδήποτε παρατηρήσεις της σχετικά με την προμήθεια τυχόν ανταλλακτικών. 2. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να παρίσταται σε υπηρεσιακές συνεδριάσεις που αφορούν την πορεία καλής εκτέλεσης της παρούσας σύμβασης (τακτικές και έκτακτες), παρουσιάζοντας τα απαραίτητα στοιχεία για την αποτελεσματική λήψη αποφάσεων. 3. Ο Ανάδοχος θα είναι πλήρως και αποκλειστικά μόνος υπεύθυνος για την τήρηση της ισχύουσας νομοθεσίας ως προς το απασχολούμενο από αυτόν προσωπικό για την εκτέλεση των υποχρεώσεων της σύμβασης. Σε περίπτωση οποιασδήποτε παράβασης ή ζημίας που προκληθεί σε τρίτους υποχρεούται μόνος αυτός προς αποκατάστασή της. 4. Σε περίπτωση ανωτέρας βίας, η απόδειξη αυτής βαρύνει εξ ολοκλήρου τον Ανάδοχο, ο οποίος υποχρεούται μέσα σε είκοσι (20) εργάσιμες μέρες από τότε που συνέβησαν τα περιστατικά που συνιστούν την ανωτέρα βία να τα αναφέρει εγγράφως και να προσκομίσει στην υπηρεσία τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία. 5. Ο Ανάδοχος εγγυάται και φέρει όλες τις υποχρεώσεις και ευθύνες, που προβλέπονται ή απορρέουν από την παρούσα Σύμβαση και το Νόμο. Σε περίπτωση οποιασδήποτε παράβασης ή ζημίας που προκληθεί σε τρίτους υποχρεούται μόνον αυτός προς αποκατάστασή της. 6. Ο Ανάδοχος θα ενεργεί με επιμέλεια και φροντίδα, ώστε να εμποδίζει πράξεις ή παραλείψεις, που θα μπορούσαν να έχουν αποτέλεσμα αντίθετο με το συμφέρον της Αναθέτουσας Αρχής. Σελίδα 12 από 14

13 7. Απαγορεύεται στον Ανάδοχο να αναθέσει σε τρίτους οποιεσδήποτε υπευθυνότητες και ευθύνες, που απορρέουν για αυτόν από την παρούσα. 5. ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ Τα συμβαλλόμενα μέρη δεν ευθύνονται για τη μη εκπλήρωση των συμβατικών τους υποχρεώσεων, στο μέτρο που η αδυναμία εκπλήρωσης οφείλεται σε περιστατικά ανωτέρας βίας. Ως τέτοια νοούνται: Πυρκαγιά, Πλημμύρα, Σεισμός και Πόλεμος. Ο Ανάδοχος, επικαλούμενος υπαγωγή της αδυναμίας εκπλήρωσης υποχρεώσεών του σε γεγονός που εμπίπτει στην έννοια της ανωτέρας βίας, οφείλει να γνωστοποιήσει και επικαλεσθεί προς την Αναθέτουσα Αρχή τους σχετικούς λόγους και περιστατικά εντός αποσβεστικής προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από τότε που συνέβησαν, προσκομίζοντας τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία. Η Αναθέτουσα Αρχή υποχρεούται να απαντήσει εντός είκοσι (20) περαιτέρω ημερών στο σχετικό αίτημα του Αναδόχου, διαφορετικά, με την πάροδο άπρακτης της προθεσμίας, τεκμαίρεται αποδοχή του αιτήματος. 6. ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΚΑΙ ΛΥΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα να αναστείλει την εφαρμογή μέρους ή του συνόλου της παρούσας με έγγραφη γνωστοποίηση στον Ανάδοχο σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Κανονισμό Προμηθειών Δημοσίου (ΠΔ 118/07). Στην περίπτωση αυτή ο ανάδοχος δεν δικαιούται καμία αποζημίωση άλλως παραιτείται αυτής. Στην γνωστοποίηση αυτή προσδιορίζονται οι λόγοι που καθιστούν αναγκαία την αναστολή, η ημερομηνία έναρξης της καθώς και η πιθανολογούμενη διάρκεια της. Από την ημερομηνία έναρξης της αναστολής ο Ανάδοχος απαλλάσσεται εκείνων των συμβατικών υποχρεώσεων η εκπλήρωση των οποίων έχει ανασταλεί. Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα να καταγγείλει / λύσει τη σύμβαση με τον Ανάδοχο μετά από απόφαση του αρμοδίου οργάνου της σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Κανονισμό Προμηθειών Δημοσίου. Στη περίπτωση αυτή, ο Ανάδοχος πέραν της αμοιβής για την υπηρεσία που έχει εκτελέσει μέχρι του χρόνου της καταγγελίας, δεν δικαιούται να λάβει κανένα επιπλέον ποσό ως αποζημίωση. Σε περίπτωση λύσης ή πτώχευσης του Αναδόχου που αναφέρεται στην αρχή της παρούσας ή θέσης της περιουσίας αυτού σε αναγκαστική διαχείριση, τότε η παρούσα σύμβαση λύεται αυτοδίκαια από την ημέρα επέλευσης των ανωτέρω γεγονότων. Τροποποίηση των όρων της παρούσας σύμβασης γίνεται μόνον με μεταγενέστερη γραπτή και ρητή συμφωνία των μερών και σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 4 του άρθρου 24 του ΠΔ 118/ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Η σύμβαση θεωρείται ότι έχει εκτελεστεί όταν παρασχεθεί οριστικά η υπηρεσία, γίνει η αποπληρωμή του συμβατικού τιμήματος και εκπληρωθούν οι τυχόν λοιπές συμβατικές υποχρεώσεις από τα συμβαλλόμενα μέρη. 8. ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Ο Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου, η αριθμ. 03/2015 διακήρυξη του σχετικού διαγωνισμού και η κατατεθείσα προσφορά του Αναδόχου αποτελούν συμπληρωματικά της παρούσας σύμβασης συμβατικά τεύχη. Σε περίπτωση ασάφειας ή διαφορετικής ρύθμισης μεταξύ των συμβατικών τευχών, η σειρά προτεραιότητας και ισχύος είναι η ακόλουθη: α) Η παρούσα σύμβαση β) Η διακήρυξη του διαγωνισμού γ) Ο Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου δ) Η προσφορά του Αναδόχου Για τα θέματα που καθορίζονται στην παρούσα, κανένα συναφές κείμενο ή έγγραφο ή στοιχείο προϋπάρχον αυτής δεν έχει οποιαδήποτε ισχύ ή μπορεί να ληφθεί υπ όψη για την ερμηνεία των όρων της παρούσας, εκτός αν ρητώς καθορίζεται διαφορετικά στη παρούσα σύμβαση. Η κοινοποίηση εγγράφων από την Αναθέτουσα Αρχή στον Ανάδοχο θα γίνεται ταχυδρομικά στη διεύθυνση του Αναδόχου ή με φαξ, σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουν δηλωθεί στην προσφορά του. 9. ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ Ο Ανάδοχος και η Αναθέτουσα Αρχή θα προσπαθούν να ρυθμίζουν κάθε διαφορά που τυχόν θα προκύψει στις μεταξύ τους σχέσεις κατά την διάρκεια της ισχύος της σύμβασης που θα υπογραφεί, με βάση τη καλή πίστη και τα συναλλακτικά ήθη. Επί διαφωνίας, κάθε διαφορά θα λύεται από τα ελληνικά δικαστήρια και συγκεκριμένα τα δικαστήρια Ιωαννίνων, εφαρμοστέο δε δίκαιο είναι το Ελληνικό και το Κοινοτικό. Σελίδα 13 από 14

14 Δεν αποκλείεται, ωστόσο, για ορισμένες περιπτώσεις εφόσον συμφωνούν και τα δύο μέρη, να προβλεφτεί στη σύμβαση προσφυγή των συμβαλλομένων, αντί των δικαστηρίων, σε διαιτησία σύμφωνα πάντα με την ελληνική νομοθεσία και με όσα μεταξύ τους συμφωνήσουν. Αν δεν επέλθει τέτοια συμφωνία, η αρμοδιότητα για την επίλυση της διαφοράς ανήκει στα ελληνικά δικαστήρια κατά τα οριζόμενα στην προηγούμενη παράγραφο. 10. ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ 1. Ο Ανάδοχος δηλώνει ανεπιφυλάκτως ότι αποδέχεται όλους τους όρους που αναφέρονται στην παρούσα σύμβαση καθώς και σε όλα τα σχετικά και συνημμένα εδώ έγγραφα του διαγωνισμού, των οποίων όλων ανεξαιρέτως αυτή έλαβε γνώση και με τα οποία συμφωνεί. 2. Ο Ανάδοχος δηλώνει ρητά ότι αναλαμβάνει από κοινού και εξ ολοκλήρου όλες τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τη σύμβαση. Φέρει δε εις το ολόκληρον αλληλεγγύως και απεριορίστως την ευθύνη για την επίτευξη του συμβατικού σκοπού μετά των παρεπομένων αυτού υποχρεώσεων. Κατά τον αυτό τρόπο εγγυάται την εκτέλεση της υπό ανάθεση υπηρεσίας, σύμφωνα με τους όρους της σύμβασης και επιβαρύνεται με τις ενδεχόμενες κυρώσεις ή εκπτώσεις. 3. Τέλος και τα δύο συμβαλλόμενα μέρη επαναλαμβάνουν τη δήλωση ότι αποδέχονται όλους τους παραπάνω όρους και συμφωνίες ανεπιφύλακτα, θεωρούν τη σύμβαση έγκυρη και ισχυρή. Για τα παραπάνω συvτάχτηκε η σύμβαση αυτή, η οποία αφoύ διαβάστηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται νόμιμα από τους συμβαλλομένους σε τρία (3) πρωτότυπα. Από αυτά το ένα έλαβε ο Ανάδοχος και τα άλλα δύο το Κ.Κ.Π.Π.Η.. Ο I Σ Υ Μ Β Α Λ Λ Ο Μ Ε Ν Ο I Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΣ ΤΟΥ Κ.Κ.Π.Π.Η. O ΑΝΑΔΟΧΟΣ Σελίδα 14 από 14