14PROC

Transcript

1 Ελληνική ηµοκρατία Υπουργείο Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας Γενική Γραµµατεία Βιοµηχανίας Με τη συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ µε Τίτλο «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕ ΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΑΡΚΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑ, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ» στο πλαίσιο της Πράξης «Μελέτες και υποστήριξη ΓΓΒ για απλοποίηση επιχειρηµατικού περιβάλλοντος» Του Άξονα Προτεραιότητας 03 Του Επιχειρησιακού Προγράµµατος «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηµατικότητα που συγχρηµατοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και από Εθνικούς Πόρους ΕΣΠΑ

2 Αναθέτουσα Αρχή Συνοπτικα Στοιχεια του Εργου Υπουργείο Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας Γενική Γραµµατεία Βιοµηχανίας (ΓΓΒ) Γενική ιεύθυνση Εφαρµογής Κανονισµών, Υποδοµών και Ελέγχου ιεύθυνση Αδειοδότησης Επιχειρήσεων και Επιχειρηµατικών Πάρκων Πλ. Κάνιγγος, ΤΚ: Αθήνα, Τηλ , Φαξ: Αντικείµενο Ανοικτός ιαγωνισµός µε κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συµφέρουσα προσφορά για την επιλογή Αναδόχου/Αναδόχων για την εκτέλεση του έργου µε τίτλο: «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕ ΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΑΡΚΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 42 ΠΑΡ. 3 ΤΟΥ Ν.3982/2011» Είδος ιαδικασίας Ανοικτός ιαγωνισµός µε κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συµφέρουσα προσφορά ιάρκεια Εκτέλεσης του Οκτώ (8) µήνες από την ηµεροµηνία υπογραφής της σύµβασης Έργου Προϋπολογισµός Ο συνολικός προϋπολογισµός του έργου ανέρχεται σε εκατό δέκα ιαγωνισµού χιλιάδες ευρώ ( ,00 ) πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ ο οποίος θα βαρύνει την αναθέτουσα αρχή. Η δαπάνη θα βαρύνει τον προϋπολογισµό της Πράξης στο πλαίσιο της οποίας θα διενεργηθεί ο σχετικός διαγωνισµός και ειδικότερα την ΣΑΕ 0278 και τον Κωδικό Πράξης (ΣΑ)2010ΣΕ από την οποία χρηµατοδοτείται η σχετική Πράξη. Ηµεροµηνία ανάρτησης της Προκήρυξης στη ιαδικτυακή Πύλη ΕΣΗ ΗΣ Καταληκτική Ηµεροµηνία Υποβολής Προσφορών Τόπος Κατάθεσης των Προσφορών ιεύθυνση ιστοσελίδας ανάρτησης τεύχους προκήρυξης 19/1/2015, ηµέρα ευτέρα και ώρα 14:00µµ. Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει από την αρµόδια Επιτροπή την 23/1/2015 και ώρα 11:30πµ. Υπουργείο Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας/Γενική Γραµµατεία Βιοµηχανίας (ΓΓΒ), Κάνιγγος 20, 5 ος όροφος, Γραφείο Πρωτοκόλλου

3 1. Αντικείµενο του Έργου Στο πλαίσιο της µε αρ. πρωτ. 3252/279/Α2/ πρόσκληση της Ειδικής Υπηρεσίας ιαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράµµατος «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηµατικότητα» (Ε.Π.Α.Ε.) για την υποβολή προτάσεων στο πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας «Βελτίωση Επιχειρηµατικού Περιβάλλοντος» και των αντίστοιχων αξόνων των επιχειρησιακών προγραµµάτων των περιφερειών µεταβατικής στήριξης, η Γενική Γραµµατεία Βιοµηχανίας (ΓΓΒ) έχει αναλάβει ως ικαιούχος την υλοποίηση της Πράξης µε τίτλο «Μελέτες και υποστήριξη ΓΓΒ για απλοποίηση επιχειρηµατικού περιβάλλοντος» στον Άξονα Προτεραιότητας 03 του Ε.Π.Α.Ε. η οποία συγχρηµατοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και από Εθνικούς πόρους. Στο πλαίσιο του ν.3982/2011 (ΦΕΚ 143/Α/ ), «Απλοποίηση της αδειοδότησης τεχνικών επαγγελµάτων και µεταποιητικών δραστηριοτήτων και επιχειρηµατικών πάρκων και άλλες διατάξεις» και συγκεκριµένα στο πλαίσιο των διατάξεων του άρθρου 42 παρ. 3, το Υπουργείο Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, δια της Γενικής Γραµµατείας Βιοµηχανίας καλείται να µεριµνήσει για την εκπόνηση και εφαρµογή επιχειρηµατικού σχεδίου για την ανάπτυξη Επιχειρηµατικών Πάρκων (ΕΠ) στην Ελληνική Επικράτεια. Με την απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας υπ αριθ. Φ/Α.15/3/15056/1115/2013 (ΦΕΚ 3437/Β/ ) ορίζονται οι βασικές αρχές του εν λόγω επιχειρησιακού σχεδίου, οι περιοχές των περιφερειακών ενοτήτων της Επικράτειας όπου καθίσταται απαραίτητη η ανάπτυξη ΕΠ, ο αριθµός και το είδος τους, η δυναµικότητα του καθενός από αυτά και κάθε άλλο σχετικό θέµα. Η ΓΓΒ προτίθεται να επιλέξει µε βάση τις διατάξεις του Π.. 118/2007, Ανάδοχο για το έργο «Επιχειρησιακό Σχέδιο για την ανάπτυξη Επιχειρηµατικών Πάρκων στην Ελληνική επικράτεια, σύµφωνα µε το άρθρο 42 παρ. 3 του Ν.3982/2011». Αναλυτικότερα, σκοπός του επιχειρησιακού σχεδίου είναι ο προσδιορισµός των Περιφερειακών Ενοτήτων της Επικράτειας όπου καθίσταται απαραίτητη η κατά προτεραιότητα ανάπτυξη Επιχειρηµατικών Πάρκων καθώς και του αριθµού, της έκτασης και των τύπων των Πάρκων αυτών. Σκοπός του είναι επίσης ο προσδιορισµός στην Επικράτεια των Άτυπων Βιοµηχανικών Συγκεντρώσεων µε άθροισµα των επιφανειών κάλυψης των δοµηµένων γηπέδων µεγαλύτερο του 15% της συνολικής οριοθετούµενης εκτάσεως και συνολικής οριοθετούµενης εκτάσεως άνω των 50 στρεµµάτων, των οποίων καθίσταται απαραίτητη η κατά προτεραιότητα εξυγίανση - οργάνωσή τους, καθώς επίσης, ο προσδιορισµός των Περιφερειακών Ενοτήτων της Επικράτειας όπου καθίσταται απαραίτητη η κατά προτεραιότητα ανάπτυξη Επιχειρηµατικών/Εµπορευµατικών Πάρκων Εφοδιαστικής Εθνικής Εµβέλειας και Επιχειρηµατικών Πάρκων Επιχειρήσεων Εφοδιαστικής Αλυσίδας (logistics), σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 14 και 17 εδ.4 του Ν. 4302/2014 (ΦΕΚ 225/Α/ ) «Ρύθµιση Θεµάτων Εφοδιαστικής και άλλες διατάξεις». Τα δεδοµένα αυτά του σχεδίου θα είναι χρήσιµα στην Γενική Γραµµατεία Βιοµηχανίας τόσο στη διαδικασία αδειοδότησης νέων Επιχειρηµατικών Πάρκων όσο και στη διαδικασία χρηµατοδότησής τους που αναµένεται κατά την νέα προγραµµατική περίοδο Το αντικείµενο του έργου περιγράφεται αναλυτικότερα στην επόµενη ενότητα. 2. Τεχνικές Προδιαγραφές Απαιτήσεων του Έργου Το έργο χωρίζεται σε έξι διακριτά υποέργα µε τίτλους: «Χρήσεις γης» (µε συντοµογραφία ΧΓ), «Επιχειρηµατικά Πάρκα» (µε συντοµογραφία ΕΠ), «Τεχνοπόλεις» (µε συντοµογραφία ΤΕΧΝ), «Επιχειρηµατικά/Εµπορευµατικά Πάρκα Εφοδιαστικής Εθνικής Εµβέλειας» (µε συντοµογραφία ΕΠΕΕΕ), «Επιχειρηµατικά Πάρκα Εφοδιαστικής Αλυσίδας (logistics)» (µε συντοµογραφία ΕΠΕΑ), «Άτυπες Βιοµηχανικές Συγκεντρώσεις» (µε συντοµογραφία ΑΒΣ). Συγκεκριµένα: 2.1. Υποέργο «Χρήσεις γης» (ΧΓ): Στα πλαίσια του υποέργου «Χρήσεις γης» θα πρέπει να γίνει συγκέντρωση και καταγραφή, ανά ήµο και Περιφερειακή Ενότητα, των περιοχών όπου έχουν θεσµοθετηθεί βιοµηχανικές χρήσεις γης, καθώς και χρήσεις γης περιφερειακών αγορών και χονδρεµπορίου (µέσω ΓΠΣ, ΣΧΟΟΑΠ, ΖΟΕ κ.λπ.). Η καταγραφή θα έχει τη µορφή δύο ξεχωριστών πινάκων (ένας πίνακας για τις βιοµηχανικές χρήσεις και ένας πίνακας για τις χρήσεις γης περιφερειακών αγορών και χονδρεµπορίου) όπου θα καταγράφονται ανά ήµο και Περιφερειακή Ενότητα: ο αύξων αριθµός, η θέση των εν λόγω περιοχών (συνήθως τοπωνύµιο), το 3

4 εκτιµώµενο εµβαδόν σε στρέµµατα και το ΦΕΚ θεσµοθέτησης. Οι πίνακες θα συνοδεύονται από χάρτες εντοπισµού σε κλίµακα 1: όταν πρόκειται για περιοχή µε έκταση µεγαλύτερη των στρεµµάτων και 1: όταν πρόκειται για έκταση µικρότερη ή ίση των στρεµµάτων, ανά Περιφερειακή Ενότητα, µε σηµειωµένο το περίγραµµα της κάθε περιοχής Υποέργο «Επιχειρηµατικά Πάρκα» (ΕΠ): Στα πλαίσια του υποέργου «Επιχειρηµατικά Πάρκα» θα πρέπει να προσδιοριστούν οι Περιφερειακές Ενότητες της Επικράτειας όπου καθίσταται απαραίτητη η κατά προτεραιότητα ανάπτυξη Επιχειρηµατικών Πάρκων καθώς και ο αριθµός, η έκταση και ο τύπος των Πάρκων αυτών. Επισηµαίνεται ότι ο προσδιορισµός θα γίνει στο σύνολο της χώρας, λαµβάνοντας υπόψη, τόσο τις θεσµοθετηµένες χρήσεις γης, όσο και τις πιθανές περιοχές χωρίς θεσµοθετηµένες χρήσεις γης. Ο προσδιορισµός των Περιφερειακών Ενοτήτων θα στηρίζεται στις βασικές αρχές και αξιολόγηση που αναφέρονται στα άρθρα 2 και 3 της Υπουργικής Απόφασης (ΥΑ) Φ/Α.15/3/15056/1115/2013 (ΦΕΚ 3437/Β/ ). Στις Περιφερειακές Ενότητες όπου έχουν θεσµοθετηθεί περιοχές βιοµηχανικών χρήσεων γης (µέσω ΓΠΣ, ΖΟΕ, ΣΧΟΑΠ, κ.λπ.), θα προσδιορίζονται ειδικότερα αυτές στις οποίες καθίσταται απαραίτητη η κατά προτεραιότητα ανάπτυξη Επιχειρηµατικών Πάρκων. Για τον προσδιορισµό των περιοχών αυτών εφαρµόζονται αναλογικά οι βασικές αρχές και αξιολόγηση που αναφέρονται στα άρθρα 2 και 3 της παραπάνω ΥΑ. Αναλυτικότερα, σύµφωνα µε τα άρθρα 2 και 3 της ΥΑ υπ αρ.: Φ/Α.15/3/15056/1115/2013 (ΦΕΚ 3437/Β / ) θα ακολουθηθεί η παρακάτω διαδικασία: Κριτήρια αξιολόγησης των Περιφερειακών Ενοτήτων και τρόπος βαθµολόγησης τους 1. Η αξιολόγηση των Περιφερειακών Ενοτήτων θα στηρίζεται σε πολυκριτηριακή µέθοδο µε βάση τα παρακάτω κριτήρια: εγγύτητα σε αστικό κέντρο οικονοµική ευρωστία δείκτης επιχειρηµατικότητας ζήτηση βιοµηχανικής γης σε ΟΥΜΕ διαθεσιµότητα βιοµηχανικής γης σε υφιστάµενους ΟΥΜΕ εξυπηρέτηση από δίκτυο φυσικού αερίου Ειδικότερα για την αξιολόγηση των Περιφερειακών Ενοτήτων όπου καθίσταται απαραίτητη η ανάπτυξη Επιχειρηµατικών Πάρκων τύπου Α θα λαµβάνονται επιπλέον τα εξής κριτήρια, και η κατάταξη αυτών των Περιφερειακών Ενοτήτων θα γίνεται σε χωριστό πίνακα: εξυπηρέτηση από διεθνή µεταφορικά δίκτυα εγγύτητα σε κόµβο συνδυασµένων µεταφορών διασυνοριακός χαρακτήρας 2. Ο τρόπος βαθµολόγησης των κριτηρίων ορίζεται ως εξής: εγγύτητα σε αστικό κέντρο Το κριτήριο αυτό βαθµολογείται ως εξής: το βαθµό 4 θα λαµβάνουν οι Περιφερειακές Ενότητες της Περιφέρειας Αττικής και Θεσσαλονίκης. Το βαθµό 3 θα λαµβάνουν όλες οι Περιφερειακές Ενότητες εντός των οποίων βρίσκονται οι έδρες των Περιφερειών και Αποκεντρωµένων ιοικήσεων στην ηπειρωτική χώρα και στην Κρήτη. Επίσης την ίδια βαθµολογία θα λαµβάνουν οι Περιφερειακές Ενότητες εφόσον περιλαµβάνουν ένα τουλάχιστον ήµο µε πληθυσµό µεγαλύτερο των κατοίκων κατά την τελευταία απογραφή. Το βαθµό 3 θα λαµβάνουν οι Περιφερειακές Ενότητες που περιλαµβάνουν ήµους µε λιµάνια-πύλες εισόδου της χώρας ή ήµους επί της Εγνατίας Οδού ή του άξονα ΠΑΘΕ, ή ήµους που συνορεύουν µε τα όρια της Περιφέρειας Αττικής. Το βαθµό 2 θα λαµβάνουν οι Περιφερειακές Ενότητες εφόσον περιλαµβάνουν ένα τουλάχιστον ήµο µε πληθυσµό µεγαλύτερο των κατοίκων, κατά την τελευταία απογραφή, ή έναν ήµο από τον οποίο διέρχεται η χάραξη της Ιώνιας Οδού. Τέλος το βαθµό 1 θα λαµβάνουν όλες οι υπόλοιπες Περιφερειακές Ενότητες που δεν περιλαµβάνονται στις παραπάνω κατηγορίες. οικονοµική ευρωστία Ως δείκτης οικονοµικής ευρωστίας, για τις ανάγκες της παρούσας, ορίζεται ένας δείκτης που αντιστοιχεί 4

5 στη συνολική Εγχώρια Προστιθέµενη Αξία της κάθε Περιφερειακής Ενότητας του έτους που προηγείται του χρόνου εκπόνησης του επιχειρηµατικού σχεδίου. Η Εγχώρια Προστιθέµενη Αξία της κάθε Περιφερειακής Ενότητας διαιρείται δια την συνολική Εγχώρια Προστιθέµενη Αξία της χώρας. Το ποσοστό που θα προκύψει θα βαθµολογείται ως εξής: το βαθµό 4 θα λαµβάνουν οι Περιφερειακές Ενότητες που θα παρουσιάσουν διψήφια ποσοστά, το βαθµό 3 θα λαµβάνουν οι Περιφερειακές Ενότητες µε µονοψήφιο ποσοστό άνω του 2,0, το βαθµό 2 θα λαµβάνουν οι Περιφερειακές Ενότητες µε µονοψήφιο ποσοστό άνω του 1,0 και µέχρι και το 2,0. Τέλος, το βαθµό 1 θα λαµβάνουν όλες οι υπόλοιπες Περιφερειακές Ενότητες. δείκτης επιχειρηµατικότητας Ως δείκτης επιχειρηµατικότητας, για τις ανάγκες της παρούσας, επιλέγεται ένας σύνθετος δείκτης που συντίθεται κατά 50% από το µέσο όρο των εξαγωγών της Περιφερειακής Ενότητας της τελευταίας πενταετίας και κατά 50% από την Προστιθέµενη Αξία της Περιφερειακής Ενότητας στη µεταποίηση για το έτος που προηγείται του χρόνου εκπόνησης του επιχειρηµατικού σχεδίου. Όπου απαιτείται, η αναγωγή των τιµών θα γίνεται λαµβάνοντας υπ όψιν τον ετήσιο πληθωρισµό αγοράς από την Τράπεζα της Ελλάδας. Τα αποτελέσµατα που θα προκύπτουν για κάθε Περιφερειακή Ενότητα θα διαιρούνται δια το άθροισµα του µέσου όρου των εξαγωγών της χώρας της τελευταίας πενταετίας και της συνολικής Εγχώριας Προστιθέµενης Αξίας στη µεταποίηση για το έτος που προηγείται του χρόνου εκπόνησης του επιχειρηµατικού σχεδίου. Το κριτήριο αυτό βαθµολογείται ως εξής: το βαθµό 4 θα λαµβάνουν όλες οι Περιφερειακές Ενότητες που παρουσιάζουν µονοψήφια και διψήφια ποσοστά, το βαθµό 3 θα λαµβάνουν οι Περιφερειακές Ενότητες µε ποσοστό κάτω της µονάδας, και άνω του 0,5, το βαθµό 2 θα λαµβάνουν οι Περιφερειακές Ενότητες µε ποσοστό άνω του 0.25 και µέχρι και το 0,5. Τέλος, το βαθµό 1 θα λαµβάνουν οι υπόλοιπες Περιφερειακές Ενότητες. ζήτηση βιοµηχανικής γης σε ΟΥΜΕ Το κριτήριο αυτό βαθµολογείται ως εξής: το βαθµό 4 θα λαµβάνουν όλες οι Περιφερειακές Ενότητες που διαθέτουν ΟΥΜΕ και για την τελευταία πενταετία, η µέση ετήσια ποσοστιαία ζήτηση βιοµηχανικών οικοπέδων (ποσοστό βιοµηχανικής γης που πουλήθηκε κατά τη διάρκεια του έτους προς το σύνολο της διαθέσιµης βιοµηχανικής γης στην αρχή του ίδιου έτους) είναι µεγαλύτερη από 30%. Το βαθµό 3 θα λαµβάνουν οι Περιφερειακές Ενότητες που διαθέτουν ΟΥΜΕ και για την τελευταία πενταετία, η µέση ετήσια ποσοστιαία ζήτηση βιοµηχανικών οικοπέδων κυµαίνεται µεταξύ 5 και 30%. Το βαθµό 2 θα λαµβάνουν οι Περιφερειακές Ενότητες που διαθέτουν ΟΥΜΕ και για την τελευταία πενταετία, η µέση ετήσια ποσοστιαία ζήτηση βιοµηχανικών οικοπέδων κυµαίνεται µεταξύ 2 και 5%. Επίσης το βαθµό 2 θα λαµβάνουν οι Περιφερειακές Ενότητες που δεν διαθέτουν ΟΥΜΕ αλλά είναι όµορες της Περιφέρειας Αττικής και Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης. Τέλος, το βαθµό 1 θα λαµβάνουν οι Περιφερειακές Ενότητες που διαθέτουν ΟΥΜΕ και για την τελευταία πενταετία, η µέση ετήσια ποσοστιαία ζήτηση βιοµηχανικών οικοπέδων είναι κάτω του 2% ως και οι Περιφερειακές Ενότητες που δεν διαθέτουν ΟΥΜΕ. διαθεσιµότητα βιοµηχανικής γης σε υφιστάµενους ΟΥΜΕ Το κριτήριο αυτό βαθµολογείται ως εξής: το βαθµό 4 θα λαµβάνουν όλες οι Περιφερειακές Ενότητες που διαθέτουν ΟΥΜΕ και για τις οποίες τα έτη εξάντλησης της βιοµηχανικής γης είναι λιγότερα από 10 έτη µε βάση το µέσο ετήσιο ρυθµό πώλησης της τελευταίας πενταετίας. Το βαθµό 3 θα λαµβάνουν οι Περιφερειακές Ενότητες που διαθέτουν ΟΥΜΕ και για τις οποίες τα έτη εξάντλησης της βιοµηχανικής γης κυµαίνονται από 10 έως 20 έτη µε βάση το µέσο ετήσιο ρυθµό πώλησης της τελευταίας πενταετίας. Το βαθµό 2 θα λαµβάνουν οι Περιφερειακές Ενότητες που διαθέτουν ΟΥΜΕ και για τις οποίες τα έτη εξάντλησης της βιοµηχανικής γης κυµαίνονται από 20 έως 30 έτη µε βάση το µέσο ετήσιο ρυθµό πώλησης της τελευταίας πενταετίας. Επίσης το βαθµό 2 θα λαµβάνουν οι Περιφερειακές Ενότητες που δεν διαθέτουν ΟΥΜΕ αλλά είναι όµορες της Περιφέρειας Αττικής και Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης. Τέλος, το βαθµό 1 θα λαµβάνουν οι Περιφερειακές Ενότητες που δεν εµπίπτουν σε καµία από τις παραπάνω τρεις κατηγορίες. εξυπηρέτηση από δίκτυο φυσικού αερίου Το κριτήριο αυτό βαθµολογείται ως εξής: το βαθµό 4 θα λαµβάνουν όλες οι Περιφερειακές Ενότητες από τις οποίες διέρχεται αγωγός φυσικού αερίου υψηλής ή µέσης πίεσης. Το βαθµό 3 θα λαµβάνουν όλες οι υπόλοιπες Περιφερειακές Ενότητες. εξυπηρέτηση από διεθνή µεταφορικά δίκτυα Το κριτήριο αυτό βαθµολογείται ως εξής: το βαθµό 4 θα λαµβάνουν όλες οι Περιφερειακές Ενότητες από τις οποίες διέρχεται ή κατασκευάζεται η Εγνατία Οδός ή ο άξονας ΠΑΘΕ. Το βαθµό 3 θα λαµβάνουν οι Περιφερειακές Ενότητες εντός των οποίων υπάρχουν σιδηροδροµικοί σταθµοί του άξονα ΠΑΘΕ ή 5

6 διέρχονται οι επτά ενεργοποιηµένοι κάθετοι άξονες σύνδεσης της Εγνατίας Οδού µε τον ευρύτερο βαλκανικό και ευρωπαϊκό χώρο (Ιωάννινα-Κακαβιά, Σιάτιστα-Κρυσταλλοπηγή, Κοζάνη-Φλώρινα-Νίκη, Θεσσαλονίκη-Εύζωνοι, Θεσσαλονίκη-Σέρρες-Προµαχώνας, ράµα-νευροκόπι-εξοχή, Αρδάνιο- Ορµένιο). Το βαθµό 2 θα λαµβάνουν οι Περιφερειακές Ενότητες από τις οποίες προβλέπεται να διέρχεται η µελλοντική χάραξη της Ιώνιας Οδού ή ο βόρειος άξονας της Κρήτης. Τέλος το βαθµό 1 θα λαµβάνουν όλες εκείνες οι Περιφερειακές Ενότητες οι οποίες δεν εµπίπτουν σε καµία από τις παραπάνω τρεις κατηγορίες. εγγύτητα σε κόµβο συνδυασµένων µεταφορών Το κριτήριο αυτό βαθµολογείται ως εξής: το βαθµό 4 θα λαµβάνουν όλες οι Περιφερειακές Ενότητες από τις οποίες διέρχεται ή κατασκευάζεται η Εγνατία Οδός ή ο άξονας ΠΑΘΕ και επιπλέον υπάρχουν αεροδρόµιο, λιµάνι και σιδηροδροµικός σταθµός. Το βαθµό 3 θα λαµβάνουν όλες οι Περιφερειακές Ενότητες από τις οποίες διέρχεται ή κατασκευάζεται η Εγνατία Οδός ή ο άξονας ΠΑΘΕ, ή ο βόρειος άξονας της Κρήτης ή οι επτά προαναφερθέντες ενεργοποιηµένοι κάθετοι άξονες σύνδεσης της Εγνατίας Οδού µε τον ευρύτερο βαλκανικό και ευρωπαϊκό χώρο και επιπλέον διαθέτουν δυο από τις τρεις παραπάνω υποδοµές (αεροδρόµιο, λιµάνι, σιδηροδροµικό σταθµό). Το βαθµό 2 θα λαµβάνουν όλες οι Περιφερειακές Ενότητες από τις οποίες διέρχεται ή κατασκευάζεται η Εγνατία Οδός ή ο άξονας ΠΑΘΕ, ή οι επτά προαναφερθέντες ενεργοποιηµένοι κάθετοι άξονες σύνδεσης της Εγνατίας Οδού µε τον ευρύτερο βαλκανικό και ευρωπαϊκό χώρο και επιπλέον διαθέτουν αεροδρόµιο ή λιµάνι ή σιδηροδροµικό σταθµό. Τέλος, το βαθµό 1 θα λαµβάνουν όλες οι Περιφερειακές Ενότητες οι οποίες δεν εµπίπτουν σε καµία από τις παραπάνω τρεις κατηγορίες. διασυνοριακός χαρακτήρας Το κριτήριο αυτό βαθµολογείται ως εξής: το βαθµό 4 θα λαµβάνουν όλες οι µεθοριακές Περιφερειακές Ενότητες της ηπειρωτικής Ελλάδας µε χερσαία σύνορα που συνορεύουν µε τη Βουλγαρία και την Τουρκία και από τους οποίους διέρχονται οι προαναφερθέντες ενεργοποιηµένοι κάθετοι άξονες σύνδεσης της Εγνατίας Οδού. Την ίδια βαθµολογία θα λαµβάνουν επίσης οι Περιφερειακές Ενότητες όπου υπάρχουν λιµάνια-πύλες εισόδου της χώρας από την ΕΕ (Πάτρα, Ηγουµενίτσα). Το βαθµό 3 θα λαµβάνουν όλες οι µεθοριακές Περιφερειακές Ενότητες της ηπειρωτικής Ελλάδας µε χερσαία σύνορα και δεν περιελήφθησαν στην προηγούµενη κατηγορία. Το βαθµό 2 θα λαµβάνουν οι Περιφερειακές Ενότητες της ηπειρωτικής Ελλάδας και της νησιωτικής Ελλάδας οι οποίες διαθέτουν σηµαντικά λιµάνια επικοινωνίας µε άλλες χώρες. Τέλος, το βαθµό 1 θα λαµβάνουν όλες οι Περιφερειακές Ενότητες οι οποίες δεν εµπίπτουν σε καµία από τις παραπάνω τρεις κατηγορίες. Τα δεδοµένα για την βαθµολόγηση θα πρέπει να λαµβάνονται κατ αρχήν από την Ελληνική Στατιστική Αρχή, εφόσον διατίθενται απ αυτήν. Σε περίπτωση σώρευσης προϋποθέσεων, εντός του ιδίου κριτηρίου, η Περιφερειακή Ενότητα βαθµολογείται για την µία µόνο από τις προϋποθέσεις (αυτήν µε τον υψηλότερο βαθµό). Στο πλαίσιο της εκπόνησης του επιχειρησιακού σχεδίου και της βαθµολόγησης των Περιφερειακών Ενοτήτων ο ανάδοχος του δύναται, κατόπιν σχετικής τεκµηρίωσης η οποία θα πρέπει να γίνει αποδεκτή την αναθέτουσα Αρχή, να αυξοµειώνει κατά µία µονάδα την βαθµολογία των παραπάνω κριτηρίων εφόσον συντρέχουν ειδικοί λόγοι οι οποίοι δεν ελήφθησαν υπόψη στην Απόφαση Φ/Α.15/3/15056/1115/2013 (ΦΕΚ 3437/Β/ ). Στην περίπτωση αλλαγής της βαθµολογίας καταυτόν το τρόπο, η αλλαγή αυτή θα πρέπει να σηµειώνεται ξεκάθαρα σε κάθε πίνακα κατάταξης του επιχειρησιακού σχεδίου που επηρεάζεται από την αλλαγή αυτή. Εξαγωγή τελικού αποτελέσµατος της αξιολόγησης Για την εξαγωγή του τελικού αποτελέσµατος, οι βαθµοί που θα λαµβάνουν οι Περιφερειακές Ενότητες για κάθε κριτήριο, θα πολλαπλασιάζονται επί τους συντελεστές βαρύτητας, βάσει του παρακάτω πίνακα: Κριτήρια αξιολόγησης Συντελεστές βαρύτητας εγγύτητα σε αστικό κέντρο 4 οικονοµική ευρωστία 3 δείκτης επιχειρηµατικότητας 3 ζήτηση βιοµηχανικής γης σε ΟΥΜΕ 2 διαθεσιµότητα βιοµηχανικής γης σε υφιστάµενους ΟΥΜΕ 1 εξυπηρέτηση από δίκτυο φυσικού αερίου 1 εξυπηρέτηση από διεθνή µεταφορικά δίκτυα 4 6

7 εγγύτητα σε κόµβο συνδυασµένων µεταφορών 3 διασυνοριακός χαρακτήρας 1 και τα γινόµενα θα αθροίζονται για κάθε Περιφερειακή Ενότητα. Το τελικό αποτέλεσµα της αξιολόγησης θα έχει τη µορφή ξεχωριστών πινάκων κατάταξης ανά τύπο Επιχειρηµατικού Πάρκου (ένας πίνακας για τα ΕΠ τύπου Γ και ΕΠ τύπου Β και ένας πίνακας για τα ΕΠ τύπου Α), στους οποίους θα περιλαµβάνονται όλες οι Περιφερειακές Ενότητες, βάσει της συνολικής βαθµολογίας που έλαβαν, σε φθίνουσα σειρά. Σε κάθε έναν από τους πίνακες θα υπάρχει χωριστή στήλη µε το εκτιµώµενο εµβαδόν και τύπο Επιχειρηµατικού Πάρκου, ανά Περιφερειακή Ενότητα. Η εκτίµηση του εµβαδού και του τύπου θα γίνει από τον µελετητή µε βάση τα στοιχεία για τις υφιστάµενες δραστηριότητες σε κάθε Περιφερειακή Ενότητα. Για την εκτίµηση αυτή δύναται να χρησιµοποιηθούν στοιχεία από το Ειδικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασµού και Αειφόρου Ανάπτυξης για τη Βιοµηχανία (ΦΕΚ 151/ΤΑΑΠΘ/ ) ενώ µπορούν να ληφθούν υπόψη οι κατευθύνσεις των Περιφερειακών Πλαισίων και των σχετικών µε το εξεταζόµενο θέµα επιχειρησιακών προγραµµάτων Υποέργο «Τεχνοπόλεις» (ΤΕΧΝ): Στα πλαίσια του υποέργου «Τεχνοπόλεις» θα πρέπει να προσδιοριστούν οι Περιφερειακές Ενότητες της Επικράτειας όπου καθίσταται απαραίτητη η κατά προτεραιότητα ανάπτυξη Τεχνοπόλεων καθώς και ο αριθµός και η έκταση αυτών. Επισηµαίνεται ότι ο προσδιορισµός θα γίνει στο σύνολο της χώρας, λαµβάνοντας υπόψη, τόσο τις θεσµοθετηµένες χρήσεις γης, όσο και τις πιθανές περιοχές χωρίς θεσµοθετηµένες χρήσεις γης. Ο προσδιορισµός των Περιφερειακών Ενοτήτων θα στηρίζεται στις βασικές αρχές και αξιολόγηση που αναφέρονται στα άρθρα 2 και 3 της υπ αρ. Φ/Α.15/3/15056/1115/2013 (ΦΕΚ 3437/Β / ) Υπουργικής Απόφασης. Στις Περιφερειακές Ενότητες όπου έχουν θεσµοθετηθεί περιοχές βιοµηχανικών χρήσεων γης (µέσω ΓΠΣ, ΖΟΕ, ΣΧΟΑΠ, κ.λπ.), θα προσδιορίζονται ειδικότερα αυτές στις οποίες καθίσταται απαραίτητη η κατά προτεραιότητα ανάπτυξη Τεχνοπόλεων. Για τον προσδιορισµό των περιοχών αυτών εφαρµόζονται αναλογικά οι βασικές αρχές και αξιολόγηση που αναφέρονται στα άρθρα 2 και 3 της ΥΑ υπ αρ.: Φ/Α.15/3/15056/1115/2013 (ΦΕΚ 3437/Β / ). Αναλυτικότερα, σύµφωνα µε τα άρθρα 2 και 3 της ΥΑ υπ αρ. Φ/Α.15/3/15056/1115/2013 (ΦΕΚ 3437/Β / ) θα ακολουθηθεί η παρακάτω διαδικασία: Κριτήρια αξιολόγησης των Περιφερειακών Ενοτήτων και τρόπος βαθµολόγησης τους 1. Η αξιολόγηση των Περιφερειακών Ενοτήτων θα στηρίζεται σε πολυκριτηριακή µέθοδο µε βάση τα παρακάτω κριτήρια: εγγύτητα σε αστικό κέντρο γειτνίαση µε κέντρα υπηρεσιών εκπαίδευσης έρευνας καινοτοµίας οικονοµική ευρωστία δείκτης επιχειρηµατικότητας ζήτηση βιοµηχανικής γης σε ΟΥΜΕ διαθεσιµότητα βιοµηχανικής γης σε υφιστάµενους ΟΥΜΕ 2. Ο τρόπος βαθµολόγησης των κριτηρίων ορίζεται ως εξής: εγγύτητα σε αστικό κέντρο Το κριτήριο αυτό βαθµολογείται ως εξής: το βαθµό 4 θα λαµβάνουν οι Περιφερειακές Ενότητες της Περιφέρειας Αττικής και Θεσσαλονίκης. Το βαθµό 3 θα λαµβάνουν όλες οι Περιφερειακές Ενότητες εντός των οποίων βρίσκονται οι έδρες των Περιφερειών και Αποκεντρωµένων ιοικήσεων στην ηπειρωτική χώρα και στην Κρήτη. Επίσης την ίδια βαθµολογία θα λαµβάνουν οι Περιφερειακές Ενότητες εφόσον περιλαµβάνουν ένα τουλάχιστον ήµο µε πληθυσµό µεγαλύτερο των κατοίκων κατά την τελευταία απογραφή. Το βαθµό 3 θα λαµβάνουν οι Περιφερειακές Ενότητες που περιλαµβάνουν ήµους µε λιµάνια-πύλες εισόδου της χώρας ή ήµους επί της Εγνατίας Οδού ή του άξονα ΠΑΘΕ, ή ήµους που συνορεύουν µε τα όρια της Περιφέρειας Αττικής. Το βαθµό 2 θα λαµβάνουν οι Περιφερειακές Ενότητες εφόσον περιλαµβάνουν ένα τουλάχιστον ήµο µε πληθυσµό µεγαλύτερο των κατοίκων, κατά την τελευταία απογραφή, ή έναν ήµο από τον οποίο διέρχεται η χάραξη της Ιώνιας Οδού. Τέλος το βαθµό 1 θα λαµβάνουν όλες οι υπόλοιπες Περιφερειακές Ενότητες που δεν περιλαµβάνονται στις 7

8 παραπάνω κατηγορίες. γειτνίαση µε κέντρα υπηρεσιών εκπαίδευσης έρευνας καινοτοµίας Το κριτήριο αυτό βαθµολογείται ως εξής: το βαθµό 4 θα λαµβάνουν όλες οι Περιφερειακές Ενότητες που περιλαµβάνουν ήµο όπου βρίσκονται έδρες ΑΕΙ τεχνολογικής κατεύθυνσης της εκπαίδευσης, Τεχνοπόλεις του Ν.2545/1997 και Ν.3982/2011, Επιστηµονικά Τεχνολογικά Πάρκα του Ν.2741/1999 και Ερευνητικά Κέντρα και Αυτοτελή Ινστιτούτα του Ν.2919/2001 εποπτευόµενα από την Γενική Γραµµατεία Έρευνας και Τεχνολογίας. Το βαθµό 3 θα λαµβάνουν όλες οι Περιφερειακές Ενότητες που περιλαµβάνουν ήµο όπου βρίσκονται έδρες ΤΕΙ τεχνολογικής κατεύθυνσης της εκπαίδευσης. Το βαθµό 2 θα λαµβάνουν όλες οι Περιφερειακές Ενότητες που περιλαµβάνουν ήµο όπου βρίσκονται Σχολές ΑΕΙ ή ΤΕΙ, ανεξάρτητα από την κατεύθυνση της εκπαίδευσης, καθώς και οι Περιφερειακές Ενότητες που είναι όµορες των Περιφερειακών Ενοτήτων Αττικής και Θεσσαλονίκης. Τέλος, το βαθµό 1 θα λαµβάνουν όλες οι υπόλοιπες Περιφερειακές Ενότητες που δεν περιλαµβάνονται στις παραπάνω κατηγορίες. οικονοµική ευρωστία Ως δείκτης οικονοµικής ευρωστίας, για τις ανάγκες της παρούσας, ορίζεται ένας δείκτης που αντιστοιχεί στη συνολική Εγχώρια Προστιθέµενη Αξία της κάθε Περιφερειακής Ενότητας του έτους που προηγείται του χρόνου εκπόνησης του επιχειρηµατικού σχεδίου. Η Εγχώρια Προστιθέµενη Αξία της κάθε Περιφερειακής Ενότητας διαιρείται δια την συνολική Εγχώρια Προστιθέµενη Αξία της χώρας. Το ποσοστό που θα προκύψει θα βαθµολογείται ως εξής: το βαθµό 4 θα λαµβάνουν οι Περιφερειακές Ενότητες που θα παρουσιάσουν διψήφια ποσοστά, το βαθµό 3 θα λαµβάνουν οι Περιφερειακές Ενότητες µε µονοψήφιο ποσοστό άνω του 2,0, το βαθµό 2 θα λαµβάνουν οι Περιφερειακές Ενότητες µε µονοψήφιο ποσοστό άνω του 1,0 και µέχρι και το 2,0. Τέλος, το βαθµό 1 θα λαµβάνουν όλες οι υπόλοιπες Περιφερειακές Ενότητες. δείκτης επιχειρηµατικότητας Ως δείκτης επιχειρηµατικότητας, για τις ανάγκες της παρούσας, επιλέγεται ένας σύνθετος δείκτης που συντίθεται κατά 50% από το µέσο όρο των εξαγωγών της Περιφερειακής Ενότητας της τελευταίας πενταετίας και κατά 50% από την Προστιθέµενη Αξία της Περιφερειακής Ενότητας στη µεταποίηση για το έτος που προηγείται του χρόνου εκπόνησης του επιχειρηµατικού σχεδίου. Όπου απαιτείται, η αναγωγή των τιµών θα γίνεται λαµβάνοντας υπ όψιν τον ετήσιο πληθωρισµό αγοράς από την Τράπεζα της Ελλάδας. Τα αποτελέσµατα που θα προκύπτουν για κάθε Περιφερειακή Ενότητα θα διαιρούνται δια το άθροισµα του µέσου όρου των εξαγωγών της χώρας της τελευταίας πενταετίας και της συνολικής Εγχώριας Προστιθέµενης Αξίας στη µεταποίηση για το έτος που προηγείται του χρόνου εκπόνησης του επιχειρηµατικού σχεδίου. Το κριτήριο αυτό βαθµολογείται ως εξής: το βαθµό 4 θα λαµβάνουν όλες οι Περιφερειακές Ενότητες που παρουσιάζουν µονοψήφια και διψήφια ποσοστά, το βαθµό 3 θα λαµβάνουν οι Περιφερειακές Ενότητες µε ποσοστό κάτω της µονάδας, και άνω του 0,5, το βαθµό 2 θα λαµβάνουν οι Περιφερειακές Ενότητες µε ποσοστό άνω του 0.25 και µέχρι και το 0,5. Τέλος, το βαθµό 1 θα λαµβάνουν οι υπόλοιπες Περιφερειακές Ενότητες. ζήτηση βιοµηχανικής γης σε ΟΥΜΕ Το κριτήριο αυτό βαθµολογείται ως εξής: το βαθµό 4 θα λαµβάνουν όλες οι Περιφερειακές Ενότητες που διαθέτουν ΟΥΜΕ και για την τελευταία πενταετία, η µέση ετήσια ποσοστιαία ζήτηση βιοµηχανικών οικοπέδων (ποσοστό βιοµηχανικής γης που πουλήθηκε κατά τη διάρκεια του έτους προς το σύνολο της διαθέσιµης βιοµηχανικής γης στην αρχή του ίδιου έτους) είναι µεγαλύτερη από 30%. Το βαθµό 3 θα λαµβάνουν οι Περιφερειακές Ενότητες που διαθέτουν ΟΥΜΕ και για την τελευταία πενταετία, η µέση ετήσια ποσοστιαία ζήτηση βιοµηχανικών οικοπέδων κυµαίνεται µεταξύ 5 και 30%. Το βαθµό 2 θα λαµβάνουν οι Περιφερειακές Ενότητες που διαθέτουν ΟΥΜΕ και για την τελευταία πενταετία, η µέση ετήσια ποσοστιαία ζήτηση βιοµηχανικών οικοπέδων κυµαίνεται µεταξύ 2 και 5%. Επίσης το βαθµό 2 θα λαµβάνουν οι Περιφερειακές Ενότητες που δεν διαθέτουν ΟΥΜΕ αλλά είναι όµορες της Περιφέρειας Αττικής και Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης. Τέλος, το βαθµό 1 θα λαµβάνουν οι Περιφερειακές Ενότητες που διαθέτουν ΟΥΜΕ και για την τελευταία πενταετία, η µέση ετήσια ποσοστιαία ζήτηση βιοµηχανικών οικοπέδων είναι κάτω του 2% ως και οι Περιφερειακές Ενότητες που δεν διαθέτουν ΟΥΜΕ. διαθεσιµότητα βιοµηχανικής γης σε υφιστάµενους ΟΥΜΕ Το κριτήριο αυτό βαθµολογείται ως εξής: το βαθµό 4 θα λαµβάνουν όλες οι Περιφερειακές Ενότητες που διαθέτουν ΟΥΜΕ και για τις οποίες τα έτη εξάντλησης της βιοµηχανικής γης είναι λιγότερα από 10 έτη µε βάση το µέσο ετήσιο ρυθµό πώλησης της τελευταίας πενταετίας. Το βαθµό 3 θα λαµβάνουν οι Περιφερειακές Ενότητες που διαθέτουν ΟΥΜΕ και για τις οποίες τα έτη εξάντλησης της βιοµηχανικής γης κυµαίνονται από 10 έως 20 έτη µε βάση το µέσο ετήσιο ρυθµό πώλησης της τελευταίας πενταετίας. 8

9 Το βαθµό 2 θα λαµβάνουν οι Περιφερειακές Ενότητες που διαθέτουν ΟΥΜΕ και για τις οποίες τα έτη εξάντλησης της βιοµηχανικής γης κυµαίνονται από 20 έως 30 έτη µε βάση το µέσο ετήσιο ρυθµό πώλησης της τελευταίας πενταετίας. Επίσης το βαθµό 2 θα λαµβάνουν οι Περιφερειακές Ενότητες που δεν διαθέτουν ΟΥΜΕ αλλά είναι όµορες της Περιφέρειας Αττικής και Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης. Τέλος, το βαθµό 1 θα λαµβάνουν οι Περιφερειακές Ενότητες που δεν εµπίπτουν σε καµία από τις παραπάνω τρεις κατηγορίες. Τα δεδοµένα για την βαθµολόγηση θα πρέπει να λαµβάνονται κατ αρχήν από την Ελληνική Στατιστική Αρχή, εφόσον διατίθενται απ αυτήν. Σε περίπτωση σώρευσης προϋποθέσεων, εντός του ιδίου κριτηρίου, η Περιφερειακή Ενότητα βαθµολογείται για την µία µόνο από τις προϋποθέσεις (αυτήν µε τον υψηλότερο βαθµό). Στο πλαίσιο της εκπόνησης του επιχειρησιακού σχεδίου και της βαθµολόγησης των Περιφερειακών Ενοτήτων ο ανάδοχος του δύναται, κατόπιν σχετικής τεκµηρίωσης η οποία θα πρέπει να γίνει αποδεκτή την αναθέτουσα Αρχή, να αυξοµειώνει κατά µία µονάδα την βαθµολογία των παραπάνω κριτηρίων εφόσον συντρέχουν ειδικοί λόγοι οι οποίοι δεν ελήφθησαν υπόψη στην υπ αρ.: Φ/Α.15/3/15056/1115/2013 (ΦΕΚ 3437/Β / ) Υπουργική Απόφαση. Στην περίπτωση αλλαγής της βαθµολογίας καταυτόν το τρόπο, η αλλαγή αυτή θα πρέπει να σηµειώνεται ξεκάθαρα σε κάθε πίνακα κατάταξης του επιχειρησιακού σχεδίου που επηρεάζεται από την αλλαγή αυτή. Εξαγωγή τελικού αποτελέσµατος της αξιολόγησης Για την εξαγωγή του τελικού αποτελέσµατος, οι βαθµοί που θα λαµβάνουν οι Περιφερειακές Ενότητες για κάθε κριτήριο, θα πολλαπλασιάζονται επί τους συντελεστές βαρύτητας, βάσει του παρακάτω πίνακα: Κριτήρια αξιολόγησης Συντελεστές βαρύτητας εγγύτητα σε αστικό κέντρο 4 γειτνίαση µε κέντρα υπηρεσιών εκπαίδευσης έρευνας καινοτοµίας 2 οικονοµική ευρωστία 3 δείκτης επιχειρηµατικότητας 3 ζήτηση βιοµηχανικής γης σε ΟΥΜΕ 2 διαθεσιµότητα βιοµηχανικής γης σε υφιστάµενους ΟΥΜΕ 1 και τα γινόµενα θα αθροίζονται για κάθε Περιφερειακή Ενότητα. Το τελικό αποτέλεσµα της αξιολόγησης θα έχει τη µορφή ενός πίνακα κατάταξης Τεχνοπόλεων στον οποίο θα περιλαµβάνονται όλες οι Περιφερειακές Ενότητες, βάσει της συνολικής βαθµολογίας που έλαβαν, σε φθίνουσα σειρά. Στον πίνακα θα υπάρχει χωριστή στήλη µε το εκτιµώµενο εµβαδόν της Τεχνόπολης, ανά Περιφερειακή Ενότητα. Η εκτίµηση του εµβαδού θα γίνει από τον µελετητή µε βάση τα στοιχεία για τις υφιστάµενες δραστηριότητες σε κάθε Περιφερειακή Ενότητα. Για την εκτίµηση αυτή δύναται να χρησιµοποιηθούν στοιχεία από το Ειδικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασµού και Αειφόρου Ανάπτυξης για τη Βιοµηχανία (ΦΕΚ 151/ΤΑΑΠΘ/ ) ενώ µπορούν να ληφθούν υπόψη οι κατευθύνσεις των Περιφερειακών Πλαισίων και των σχετικών µε το εξεταζόµενο θέµα επιχειρησιακών προγραµµάτων Υποέργο «Επιχειρηµατικά/Εµπορευµατικά Πάρκα Εφοδιαστικής Εθνικής Εµβέλειας» (ΕΠΕΕΕ) Στα πλαίσια του υποέργου «Επιχειρηµατικά/Εµπορευµατικά Πάρκα Εθνικής Εφοδιαστικής Εµβέλειας» θα πρέπει να προσδιοριστούν οι Περιφερειακές Ενότητες της Επικράτειας όπου καθίσταται απαραίτητη η κατά προτεραιότητα ανάπτυξη Επιχειρηµατικών/Εµπορευµατικών Πάρκων Εθνικής Εφοδιαστικής Εµβέλειας καθώς και ο αριθµός και η έκταση αυτών. Επισηµαίνεται ότι ο προσδιορισµός θα γίνει στο σύνολο της χώρας, λαµβάνοντας υπόψη, τόσο τις θεσµοθετηµένες χρήσεις γης, όσο και τις πιθανές περιοχές χωρίς θεσµοθετηµένες χρήσεις γης. Ο προσδιορισµός των Περιφερειακών Ενοτήτων θα στηρίζεται στις βασικές αρχές και αξιολόγηση που αναφέρονται στα άρθρα 2 και 3 της υπ αρ. Φ/Α.15/3/15056/1115/2013 (ΦΕΚ 3437/Β / ) ΥΑ και το άρθρο 14 του Ν. 4302/2014 (ΦΕΚ 225/Α/ ) «Ρύθµιση Θεµάτων Εφοδιαστικής και άλλες διατάξεις». 9

10 Στις Περιφερειακές Ενότητες όπου έχουν θεσµοθετηθεί περιοχές βιοµηχανικών χρήσεων γης καθώς και χρήσεων γης περιφερειακών αγορών και χονδρεµπορίου (µέσω ΓΠΣ, ΖΟΕ, ΣΧΟΑΠ, κ.λπ.), θα προσδιορίζονται ειδικότερα αυτές στις οποίες καθίσταται απαραίτητη η κατά προτεραιότητα ανάπτυξη Επιχειρηµατικών/Εµπορευµατικών Πάρκων Εθνικής Εφοδιαστικής Εµβέλειας. Για τον προσδιορισµό των περιοχών αυτών εφαρµόζονται αναλογικά οι βασικές αρχές και αξιολόγηση που αναφέρονται στα άρθρα 2 και 3 της παραπάνω ΥΑ και το άρθρο 14 του Ν. 4302/2014 (ΦΕΚ 225/Α/ ) «Ρύθµιση Θεµάτων Εφοδιαστικής και άλλες διατάξεις». Αναλυτικότερα, σύµφωνα µε τα άρθρα 2 και 3 της ΥΑ υπ αρ.: Φ/Α.15/3/15056/1115/2013 (ΦΕΚ 3437/Β / ) και το άρθρο 14 του Ν. 4302/2014 (ΦΕΚ 225/Α/ ) «Ρύθµιση Θεµάτων Εφοδιαστικής και άλλες διατάξεις» θα ακολουθηθεί η παρακάτω διαδικασία: Κριτήρια αξιολόγησης των Περιφερειακών Ενοτήτων και τρόπος βαθµολόγησης τους 1. Η αξιολόγηση των Περιφερειακών Ενοτήτων θα στηρίζεται σε πολυκριτηριακή µέθοδο µε βάση τα παρακάτω κριτήρια: εξασφάλιση έκτασης τουλάχιστον τριακοσίων στρεµµάτων πρόσβαση σε συνδυασµένη µεταφορά εξυπηρέτηση από διεθνή µεταφορικά δίκτυα διασυνοριακός χαρακτήρας εγγύτητα σε αστικό κέντρο οικονοµική ευρωστία δείκτης επιχειρηµατικότητας 2. Ο τρόπος βαθµολόγησης των κριτηρίων ορίζεται ως εξής: εξασφάλιση έκτασης τουλάχιστον τριακοσίων στρεµµάτων Το κριτήριο αυτό βαθµολογείται ως εξής: το βαθµό 4 θα λαµβάνουν οι Περιφερειακές Ενότητες που διαθέτουν µία ή περισσότερες εκτάσεις µεγαλύτερες των στρεµµάτων που εξασφαλίζουν πρόσβαση σε συνδυασµένη µεταφορά. Το βαθµό 3 θα λαµβάνουν οι Περιφερειακές Ενότητες που διαθέτουν µία ή περισσότερες εκτάσεις από έως στρέµµατα που εξασφαλίζουν πρόσβαση σε συνδυασµένη µεταφορά. Το βαθµό 2 θα λαµβάνουν οι Περιφερειακές Ενότητες που διαθέτουν µία ή περισσότερες εκτάσεις από 600 έως 1000 στρέµµατα που εξασφαλίζουν πρόσβαση σε συνδυασµένη µεταφορά. Τέλος, το βαθµό 1 θα λαµβάνουν οι Περιφερειακές Ενότητες που διαθέτουν µία ή περισσότερες εκτάσεις από 300 έως 600 στρέµµατα που εξασφαλίζουν πρόσβαση σε συνδυασµένη µεταφορά. Πρόσβαση σε συνδυασµένη µεταφορά: Το κριτήριο αυτό βαθµολογείται ως εξής: το βαθµό 4 θα λαµβάνουν όλες οι Περιφερειακές Ενότητες που διαθέτουν εκτάσεις προς ανάπτυξη ΕΠΕΕΕ µε πρόσβαση είτε σε αερολιµενική εγκατάσταση που εξυπηρετεί αεροσκάφη µεταφοράς φορτίων είτε σε λιµενική εγκατάσταση µε δυνατότητα εξυπηρέτησης πλοίων µεταφοράς εµπορευµατοκιβωτίων τουλάχιστον είτε σε σιδηροδροµικό σταθµό µε δυνατότητα διακίνησης εµπορευµατικών συρµών. Το βαθµό 2 θα λαµβάνουν όλες οι Περιφερειακές Ενότητες που διαθέτουν εκτάσεις προς ανάπτυξη ΕΠΕΕΕ που εφάπτονται είτε σε αερολιµενική εγκατάσταση που εξυπηρετεί αεροσκάφη µεταφοράς φορτίων είτε σε λιµενική εγκατάσταση µε δυνατότητα εξυπηρέτησης πλοίων µεταφοράς εµπορευµατοκιβωτίων τουλάχιστον είτε σε σιδηροδροµικό σταθµό µε δυνατότητα διακίνησης εµπορευµατικών συρµών. εξυπηρέτηση από διεθνή µεταφορικά δίκτυα Το κριτήριο αυτό βαθµολογείται ως εξής: το βαθµό 4 θα λαµβάνουν όλες οι Περιφερειακές Ενότητες από τις οποίες διέρχεται ή κατασκευάζεται η Εγνατία Οδός ή ο άξονας ΠΑΘΕ. Το βαθµό 3 θα λαµβάνουν οι Περιφερειακές Ενότητες από τις οποίες διέρχονται οι επτά ενεργοποιηµένοι κάθετοι άξονες σύνδεσης της Εγνατίας Οδού µε τον ευρύτερο βαλκανικό και ευρωπαϊκό χώρο (Ιωάννινα- Κακαβιά, Σιάτιστα-Κρυσταλλοπηγή, Κοζάνη-Φλώρινα-Νίκη, Θεσσαλονίκη-Εύζωνοι, Θεσσαλονίκη- Σέρρες-Προµαχώνας, ράµα-νευροκόπι-εξοχή, Αρδάνιο- Ορµένιο). Το βαθµό 2 θα λαµβάνουν οι Περιφερειακές Ενότητες από τις οποίες προβλέπεται να διέρχεται η µελλοντική χάραξη της Ιώνιας Οδού ή ο βόρειος άξονας της Κρήτης. Τέλος το βαθµό 1 θα λαµβάνουν όλες εκείνες οι Περιφερειακές Ενότητες οι οποίες δεν εµπίπτουν σε καµία από τις παραπάνω τρεις κατηγορίες. διασυνοριακός χαρακτήρας 10

11 Το κριτήριο αυτό βαθµολογείται ως εξής: το βαθµό 4 θα λαµβάνουν όλες οι µεθοριακές Περιφερειακές Ενότητες της ηπειρωτικής Ελλάδας µε χερσαία σύνορα που συνορεύουν µε τη Βουλγαρία και την Τουρκία και από τους οποίους διέρχονται οι προαναφερθέντες ενεργοποιηµένοι κάθετοι άξονες σύνδεσης της Εγνατίας Οδού. Την ίδια βαθµολογία θα λαµβάνουν επίσης οι Περιφερειακές Ενότητες όπου υπάρχουν λιµάνια-πύλες εισόδου της χώρας από την ΕΕ (Πάτρα, Ηγουµενίτσα). Το βαθµό 3 θα λαµβάνουν όλες οι µεθοριακές Περιφερειακές Ενότητες της ηπειρωτικής Ελλάδας µε χερσαία σύνορα και δεν περιελήφθησαν στην προηγούµενη κατηγορία. Το βαθµό 2 θα λαµβάνουν οι Περιφερειακές Ενότητες της ηπειρωτικής Ελλάδας και της νησιωτικής Ελλάδας οι οποίες διαθέτουν σηµαντικά λιµάνια επικοινωνίας µε άλλες χώρες. Τέλος, το βαθµό 1 θα λαµβάνουν όλες οι Περιφερειακές Ενότητες οι οποίες δεν εµπίπτουν σε καµία από τις παραπάνω τρεις κατηγορίες. εγγύτητα σε αστικό κέντρο Το κριτήριο αυτό βαθµολογείται ως εξής: το βαθµό 4 θα λαµβάνουν οι Περιφερειακές Ενότητες της Περιφέρειας Αττικής και Θεσσαλονίκης. Το βαθµό 3 θα λαµβάνουν όλες οι Περιφερειακές Ενότητες εντός των οποίων βρίσκονται οι έδρες των Περιφερειών και Αποκεντρωµένων ιοικήσεων στην ηπειρωτική χώρα και στην Κρήτη. Επίσης την ίδια βαθµολογία θα λαµβάνουν οι Περιφερειακές Ενότητες εφόσον περιλαµβάνουν ένα τουλάχιστον ήµο µε πληθυσµό µεγαλύτερο των κατοίκων κατά την τελευταία απογραφή. Το βαθµό 3 θα λαµβάνουν οι Περιφερειακές Ενότητες που περιλαµβάνουν ήµους µε λιµάνια-πύλες εισόδου της χώρας ή ήµους επί της Εγνατίας Οδού ή του άξονα ΠΑΘΕ, ή ήµους που συνορεύουν µε τα όρια της Περιφέρειας Αττικής. Το βαθµό 2 θα λαµβάνουν οι Περιφερειακές Ενότητες εφόσον περιλαµβάνουν ένα τουλάχιστον ήµο µε πληθυσµό µεγαλύτερο των κατοίκων, κατά την τελευταία απογραφή, ή έναν ήµο από τον οποίο διέρχεται η χάραξη της Ιώνιας Οδού. Τέλος το βαθµό 1 θα λαµβάνουν όλες οι υπόλοιπες Περιφερειακές Ενότητες που δεν περιλαµβάνονται στις παραπάνω κατηγορίες. οικονοµική ευρωστία Ως δείκτης οικονοµικής ευρωστίας, για τις ανάγκες της παρούσας, ορίζεται ένας δείκτης που αντιστοιχεί στη συνολική Εγχώρια Προστιθέµενη Αξία της κάθε Περιφερειακής Ενότητας του έτους που προηγείται του χρόνου εκπόνησης του επιχειρηµατικού σχεδίου. Η Εγχώρια Προστιθέµενη Αξία της κάθε Περιφερειακής Ενότητας διαιρείται δια την συνολική Εγχώρια Προστιθέµενη Αξία της χώρας. Το ποσοστό που θα προκύψει θα βαθµολογείται ως εξής: το βαθµό 4 θα λαµβάνουν οι Περιφερειακές Ενότητες που θα παρουσιάσουν διψήφια ποσοστά, το βαθµό 3 θα λαµβάνουν οι Περιφερειακές Ενότητες µε µονοψήφιο ποσοστό άνω του 2,0, το βαθµό 2 θα λαµβάνουν οι Περιφερειακές Ενότητες µε µονοψήφιο ποσοστό άνω του 1,0 και µέχρι και το 2,0. Τέλος, το βαθµό 1 θα λαµβάνουν όλες οι υπόλοιπες Περιφερειακές Ενότητες. δείκτης επιχειρηµατικότητας Ως δείκτης επιχειρηµατικότητας, για τις ανάγκες της παρούσας, επιλέγεται ένας σύνθετος δείκτης που συντίθεται κατά 50% από το µέσο όρο των εξαγωγών της Περιφερειακής Ενότητας της τελευταίας πενταετίας και κατά 50% από την Προστιθέµενη Αξία της Περιφερειακής Ενότητας στη µεταποίηση για το έτος που προηγείται του χρόνου εκπόνησης του επιχειρηµατικού σχεδίου. Όπου απαιτείται, η αναγωγή των τιµών θα γίνεται λαµβάνοντας υπ όψιν τον ετήσιο πληθωρισµό αγοράς από την Τράπεζα της Ελλάδας. Τα αποτελέσµατα που θα προκύπτουν για κάθε Περιφερειακή Ενότητα θα διαιρούνται δια το άθροισµα του µέσου όρου των εξαγωγών της χώρας της τελευταίας πενταετίας και της συνολικής Εγχώριας Προστιθέµενης Αξίας στη µεταποίηση για το έτος που προηγείται του χρόνου εκπόνησης του επιχειρηµατικού σχεδίου. Το κριτήριο αυτό βαθµολογείται ως εξής: το βαθµό 4 θα λαµβάνουν όλες οι Περιφερειακές Ενότητες που παρουσιάζουν µονοψήφια και διψήφια ποσοστά, το βαθµό 3 θα λαµβάνουν οι Περιφερειακές Ενότητες µε ποσοστό κάτω της µονάδας, και άνω του 0,5, το βαθµό 2 θα λαµβάνουν οι Περιφερειακές Ενότητες µε ποσοστό άνω του 0.25 και µέχρι και το 0,5. Τέλος, το βαθµό 1 θα λαµβάνουν οι υπόλοιπες Περιφερειακές Ενότητες. Τα δεδοµένα για την βαθµολόγηση θα πρέπει να λαµβάνονται κατ αρχήν από την Ελληνική Στατιστική Αρχή, εφόσον διατίθενται απ αυτήν. Σε περίπτωση σώρευσης προϋποθέσεων, εντός του ιδίου κριτηρίου, η Περιφερειακή Ενότητα βαθµολογείται για την µία µόνο από τις προϋποθέσεις (αυτήν µε τον υψηλότερο βαθµό). Στο πλαίσιο της εκπόνησης του επιχειρησιακού σχεδίου και της βαθµολόγησης των Περιφερειακών Ενοτήτων ο ανάδοχος του δύναται, κατόπιν σχετικής τεκµηρίωσης η οποία θα πρέπει να γίνει αποδεκτή την αναθέτουσα Αρχή, να αυξοµειώνει κατά µία µονάδα την βαθµολογία των παραπάνω κριτηρίων εφόσον συντρέχουν ειδικοί λόγοι οι οποίοι δεν ελήφθησαν υπόψη στην παρούσα Απόφαση. Στην 11

12 περίπτωση αλλαγής της βαθµολογίας καταυτόν το τρόπο, η αλλαγή αυτή θα πρέπει να σηµειώνεται ξεκάθαρα σε κάθε πίνακα κατάταξης του επιχειρησιακού σχεδίου που επηρεάζεται από την αλλαγή αυτή. Εξαγωγή τελικού αποτελέσµατος της αξιολόγησης Για την εξαγωγή του τελικού αποτελέσµατος, οι βαθµοί που θα λαµβάνουν οι Περιφερειακές Ενότητες για κάθε κριτήριο, θα πολλαπλασιάζονται επί τους συντελεστές βαρύτητας, βάσει του παρακάτω πίνακα: Κριτήρια αξιολόγησης Συντελεστές βαρύτητας εξασφάλιση έκτασης τουλάχιστον τριακοσίων στρεµµάτων 4 πρόσβαση σε συνδυασµένη µεταφορά 4 εξυπηρέτηση από διεθνή µεταφορικά δίκτυα 3 διασυνοριακός χαρακτήρας 3 εγγύτητα σε αστικό κέντρο 3 οικονοµική ευρωστία 2 δείκτης επιχειρηµατικότητας 2 και τα γινόµενα θα αθροίζονται για κάθε Περιφερειακή Ενότητα. Το τελικό αποτέλεσµα της αξιολόγησης θα έχει τη µορφή ενός πίνακα κατάταξης, στον οποίο θα περιλαµβάνονται όλες οι Περιφερειακές Ενότητες, βάσει της συνολικής βαθµολογίας που έλαβαν, σε φθίνουσα σειρά. Στον πίνακα θα υπάρχει χωριστή στήλη µε το εκτιµώµενο εµβαδόν του Επιχειρηµατικού/Εµπορευµατικού Πάρκου Εφοδιαστικής Εθνικής Εµβέλειας, ανά Περιφερειακή Ενότητα. Η εκτίµηση του εµβαδού θα γίνει από τον µελετητή µε βάση τα στοιχεία για τις υφιστάµενες δραστηριότητες και τις προσβάσεις σε συνδυασµένη µεταφορά κάθε Περιφερειακής Ενότητας. Για την εκτίµηση αυτή δύναται να χρησιµοποιηθούν στοιχεία από το Ειδικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασµού και Αειφόρου Ανάπτυξης για τη Βιοµηχανία (ΦΕΚ 151/ΤΑΑΠΘ/ ) ενώ µπορούν να ληφθούν υπόψη οι κατευθύνσεις των Περιφερειακών Πλαισίων και των σχετικών µε το εξεταζόµενο θέµα επιχειρησιακών προγραµµάτων Υποέργο «Επιχειρηµατικά Πάρκα Εφοδιαστικής Αλυσίδας (logistics)» (ΕΠΕΑ) Στα πλαίσια του υποέργου «Επιχειρηµατικά Πάρκα Εφοδιαστικής Αλυσίδας (logistics)» θα πρέπει να προσδιοριστούν οι Περιφερειακές Ενότητες της Επικράτειας όπου καθίσταται απαραίτητη η κατά προτεραιότητα ανάπτυξη Επιχειρηµατικών Πάρκων Εφοδιαστικής Αλυσίδας (logistics)». Επισηµαίνεται ότι ο προσδιορισµός θα γίνει στο σύνολο της χώρας, λαµβάνοντας υπόψη, τόσο τις θεσµοθετηµένες χρήσεις γης, όσο και τις πιθανές περιοχές χωρίς θεσµοθετηµένες χρήσεις γης. Ο προσδιορισµός των Περιφερειακών Ενοτήτων θα στηρίζεται στις βασικές αρχές και αξιολόγηση που αναφέρονται στα άρθρα 2 και 3 της υπ αρ. Φ/Α.15/3/15056/1115/2013 (ΦΕΚ 3437/Β / ΥΑ και το άρθρο 17 εδ.4 του Ν. 4302/2014 (ΦΕΚ 225/Α/ ) «Ρύθµιση Θεµάτων Εφοδιαστικής και άλλες διατάξεις». Στις Περιφερειακές Ενότητες όπου έχουν θεσµοθετηθεί περιοχές βιοµηχανικών χρήσεων γης καθώς και χρήσεων γης περιφερειακών αγορών και χονδρεµπορίου (µέσω ΓΠΣ, ΖΟΕ, ΣΧΟΑΠ, κ.λπ.), θα προσδιορίζονται ειδικότερα αυτές στις οποίες καθίσταται απαραίτητη η κατά προτεραιότητα ανάπτυξη των Επιχειρηµατικών Πάρκων Εφοδιαστικής Αλυσίδας (logistics). Για τον προσδιορισµό των περιοχών αυτών εφαρµόζονται αναλογικά οι βασικές αρχές και αξιολόγηση που αναφέρονται στα άρθρα 2 και 3 της παραπάνω ΥΑ και το άρθρο 17 εδ.4 του Ν. 4302/2014 (ΦΕΚ 225/Α/ ) «Ρύθµιση Θεµάτων Εφοδιαστικής και άλλες διατάξεις». Αναλυτικότερα, σύµφωνα µε τα άρθρα 2 και 3 της ΥΑ υπ αρ.: Φ/Α.15/3/15056/1115/2013 (ΦΕΚ 3437/Β / ) και το άρθρο 17 εδ.4 του Ν. 4302/2014 (ΦΕΚ 225/Α/ ) «Ρύθµιση Θεµάτων Εφοδιαστικής και άλλες διατάξεις» θα ακολουθηθεί η παρακάτω διαδικασία: Κριτήρια αξιολόγησης των Περιφερειακών Ενοτήτων και τρόπος βαθµολόγησης τους 1. Η αξιολόγηση των Περιφερειακών Ενοτήτων θα στηρίζεται σε πολυκριτηριακή µέθοδο µε βάση τα παρακάτω κριτήρια: 12

13 εγγύτητα σε αστικό κέντρο οικονοµική ευρωστία δείκτης επιχειρηµατικότητας ζήτηση βιοµηχανικής γης σε ΟΥΜΕ διαθεσιµότητα βιοµηχανικής γης σε υφιστάµενους ΟΥΜΕ εξυπηρέτηση από διεθνή µεταφορικά δίκτυα 2. Ο τρόπος βαθµολόγησης των κριτηρίων ορίζεται ως εξής: εγγύτητα σε αστικό κέντρο Το κριτήριο αυτό βαθµολογείται ως εξής: το βαθµό 4 θα λαµβάνουν οι Περιφερειακές Ενότητες της Περιφέρειας Αττικής και Θεσσαλονίκης. Το βαθµό 3 θα λαµβάνουν όλες οι Περιφερειακές Ενότητες εντός των οποίων βρίσκονται οι έδρες των Περιφερειών και Αποκεντρωµένων ιοικήσεων στην ηπειρωτική χώρα και στην Κρήτη. Επίσης την ίδια βαθµολογία θα λαµβάνουν οι Περιφερειακές Ενότητες εφόσον περιλαµβάνουν ένα τουλάχιστον ήµο µε πληθυσµό µεγαλύτερο των κατοίκων κατά την τελευταία απογραφή. Το βαθµό 3 θα λαµβάνουν οι Περιφερειακές Ενότητες που περιλαµβάνουν ήµους µε λιµάνια-πύλες εισόδου της χώρας ή ήµους επί της Εγνατίας Οδού ή του άξονα ΠΑΘΕ, ή ήµους που συνορεύουν µε τα όρια της Περιφέρειας Αττικής. Το βαθµό 2 θα λαµβάνουν οι Περιφερειακές Ενότητες εφόσον περιλαµβάνουν ένα τουλάχιστον ήµο µε πληθυσµό µεγαλύτερο των κατοίκων, κατά την τελευταία απογραφή, ή έναν ήµο από τον οποίο διέρχεται η χάραξη της Ιώνιας Οδού. Τέλος το βαθµό 1 θα λαµβάνουν όλες οι υπόλοιπες Περιφερειακές Ενότητες που δεν περιλαµβάνονται στις παραπάνω κατηγορίες. οικονοµική ευρωστία Ως δείκτης οικονοµικής ευρωστίας, για τις ανάγκες της παρούσας, ορίζεται ένας δείκτης που αντιστοιχεί στη συνολική Εγχώρια Προστιθέµενη Αξία της κάθε Περιφερειακής Ενότητας του έτους που προηγείται του χρόνου εκπόνησης του επιχειρηµατικού σχεδίου. Η Εγχώρια Προστιθέµενη Αξία της κάθε Περιφερειακής Ενότητας διαιρείται δια την συνολική Εγχώρια Προστιθέµενη Αξία της χώρας. Το ποσοστό που θα προκύψει θα βαθµολογείται ως εξής: το βαθµό 4 θα λαµβάνουν οι Περιφερειακές Ενότητες που θα παρουσιάσουν διψήφια ποσοστά, το βαθµό 3 θα λαµβάνουν οι Περιφερειακές Ενότητες µε µονοψήφιο ποσοστό άνω του 2,0, το βαθµό 2 θα λαµβάνουν οι Περιφερειακές Ενότητες µε µονοψήφιο ποσοστό άνω του 1,0 και µέχρι και το 2,0. Τέλος, το βαθµό 1 θα λαµβάνουν όλες οι υπόλοιπες Περιφερειακές Ενότητες. δείκτης επιχειρηµατικότητας Ως δείκτης επιχειρηµατικότητας, για τις ανάγκες της παρούσας, επιλέγεται ένας σύνθετος δείκτης που συντίθεται κατά 50% από το µέσο όρο των εξαγωγών της Περιφερειακής Ενότητας της τελευταίας πενταετίας και κατά 50% από την Προστιθέµενη Αξία της Περιφερειακής Ενότητας στη µεταποίηση για το έτος που προηγείται του χρόνου εκπόνησης του επιχειρηµατικού σχεδίου. Όπου απαιτείται, η αναγωγή των τιµών θα γίνεται λαµβάνοντας υπ όψιν τον ετήσιο πληθωρισµό αγοράς από την Τράπεζα της Ελλάδας. Τα αποτελέσµατα που θα προκύπτουν για κάθε Περιφερειακή Ενότητα θα διαιρούνται δια το άθροισµα του µέσου όρου των εξαγωγών της χώρας της τελευταίας πενταετίας και της συνολικής Εγχώριας Προστιθέµενης Αξίας στη µεταποίηση για το έτος που προηγείται του χρόνου εκπόνησης του επιχειρηµατικού σχεδίου. Το κριτήριο αυτό βαθµολογείται ως εξής: το βαθµό 4 θα λαµβάνουν όλες οι Περιφερειακές Ενότητες που παρουσιάζουν µονοψήφια και διψήφια ποσοστά, το βαθµό 3 θα λαµβάνουν οι Περιφερειακές Ενότητες µε ποσοστό κάτω της µονάδας, και άνω του 0,5, το βαθµό 2 θα λαµβάνουν οι Περιφερειακές Ενότητες µε ποσοστό άνω του 0.25 και µέχρι και το 0,5. Τέλος, το βαθµό 1 θα λαµβάνουν οι υπόλοιπες Περιφερειακές Ενότητες. ζήτηση βιοµηχανικής γης σε ΟΥΜΕ Το κριτήριο αυτό βαθµολογείται ως εξής: το βαθµό 4 θα λαµβάνουν όλες οι Περιφερειακές Ενότητες που διαθέτουν ΟΥΜΕ και για την τελευταία πενταετία, η µέση ετήσια ποσοστιαία ζήτηση βιοµηχανικών οικοπέδων (ποσοστό βιοµηχανικής γης που πουλήθηκε κατά τη διάρκεια του έτους προς το σύνολο της διαθέσιµης βιοµηχανικής γης στην αρχή του ίδιου έτους) είναι µεγαλύτερη από 30%. Το βαθµό 3 θα λαµβάνουν οι Περιφερειακές Ενότητες που διαθέτουν ΟΥΜΕ και για την τελευταία πενταετία, η µέση ετήσια ποσοστιαία ζήτηση βιοµηχανικών οικοπέδων κυµαίνεται µεταξύ 5 και 30%. Το βαθµό 2 θα λαµβάνουν οι Περιφερειακές Ενότητες που διαθέτουν ΟΥΜΕ και για την τελευταία πενταετία, η µέση ετήσια ποσοστιαία ζήτηση βιοµηχανικών οικοπέδων κυµαίνεται µεταξύ 2 και 5%. Επίσης το βαθµό 2 θα λαµβάνουν οι Περιφερειακές Ενότητες που δεν διαθέτουν ΟΥΜΕ αλλά είναι όµορες της Περιφέρειας Αττικής και Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης. Τέλος, το βαθµό 1 θα λαµβάνουν οι Περιφερειακές 13

14 Ενότητες που διαθέτουν ΟΥΜΕ και για την τελευταία πενταετία, η µέση ετήσια ποσοστιαία ζήτηση βιοµηχανικών οικοπέδων είναι κάτω του 2% ως και οι Περιφερειακές Ενότητες που δεν διαθέτουν ΟΥΜΕ. διαθεσιµότητα βιοµηχανικής γης σε υφιστάµενους ΟΥΜΕ Το κριτήριο αυτό βαθµολογείται ως εξής: το βαθµό 4 θα λαµβάνουν όλες οι Περιφερειακές Ενότητες που διαθέτουν ΟΥΜΕ και για τις οποίες τα έτη εξάντλησης της βιοµηχανικής γης είναι λιγότερα από 10 έτη µε βάση το µέσο ετήσιο ρυθµό πώλησης της τελευταίας πενταετίας. Το βαθµό 3 θα λαµβάνουν οι Περιφερειακές Ενότητες που διαθέτουν ΟΥΜΕ και για τις οποίες τα έτη εξάντλησης της βιοµηχανικής γης κυµαίνονται από 10 έως 20 έτη µε βάση το µέσο ετήσιο ρυθµό πώλησης της τελευταίας πενταετίας. Το βαθµό 2 θα λαµβάνουν οι Περιφερειακές Ενότητες που διαθέτουν ΟΥΜΕ και για τις οποίες τα έτη εξάντλησης της βιοµηχανικής γης κυµαίνονται από 20 έως 30 έτη µε βάση το µέσο ετήσιο ρυθµό πώλησης της τελευταίας πενταετίας. Επίσης το βαθµό 2 θα λαµβάνουν οι Περιφερειακές Ενότητες που δεν διαθέτουν ΟΥΜΕ αλλά είναι όµορες της Περιφέρειας Αττικής και Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης. Τέλος, το βαθµό 1 θα λαµβάνουν οι Περιφερειακές Ενότητες που δεν εµπίπτουν σε καµία από τις παραπάνω τρεις κατηγορίες. εξυπηρέτηση από διεθνή µεταφορικά δίκτυα Το κριτήριο αυτό βαθµολογείται ως εξής: το βαθµό 4 θα λαµβάνουν όλες οι Περιφερειακές Ενότητες από τις οποίες διέρχεται ή κατασκευάζεται η Εγνατία Οδός ή ο άξονας ΠΑΘΕ. Το βαθµό 3 θα λαµβάνουν οι Περιφερειακές Ενότητες εντός των οποίων υπάρχουν σιδηροδροµικοί σταθµοί του άξονα ΠΑΘΕ ή διέρχονται οι επτά ενεργοποιηµένοι κάθετοι άξονες σύνδεσης της Εγνατίας Οδού µε τον ευρύτερο βαλκανικό και ευρωπαϊκό χώρο (Ιωάννινα-Κακαβιά, Σιάτιστα-Κρυσταλλοπηγή, Κοζάνη-Φλώρινα-Νίκη, Θεσσαλονίκη-Εύζωνοι, Θεσσαλονίκη-Σέρρες-Προµαχώνας, ράµα-νευροκόπι-εξοχή, Αρδάνιο- Ορµένιο). Το βαθµό 2 θα λαµβάνουν οι Περιφερειακές Ενότητες από τις οποίες προβλέπεται να διέρχεται η µελλοντική χάραξη της Ιώνιας Οδού ή ο βόρειος άξονας της Κρήτης. Τέλος το βαθµό 1 θα λαµβάνουν όλες εκείνες οι Περιφερειακές Ενότητες οι οποίες δεν εµπίπτουν σε καµία από τις παραπάνω τρεις κατηγορίες. Τα δεδοµένα για την βαθµολόγηση θα πρέπει να λαµβάνονται κατ αρχήν από την Ελληνική Στατιστική Αρχή, εφόσον διατίθενται απ αυτήν. Σε περίπτωση σώρευσης προϋποθέσεων, εντός του ιδίου κριτηρίου, η Περιφερειακή Ενότητα βαθµολογείται για την µία µόνο από τις προϋποθέσεις (αυτήν µε τον υψηλότερο βαθµό). Στο πλαίσιο της εκπόνησης του επιχειρησιακού σχεδίου και της βαθµολόγησης των Περιφερειακών Ενοτήτων ο ανάδοχος του δύναται, κατόπιν σχετικής τεκµηρίωσης η οποία θα πρέπει να γίνει αποδεκτή την αναθέτουσα Αρχή, να αυξοµειώνει κατά µία µονάδα την βαθµολογία των παραπάνω κριτηρίων εφόσον συντρέχουν ειδικοί λόγοι οι οποίοι δεν ελήφθησαν υπόψη στην Απόφαση Φ/Α.15/3/15056/1115/2013 (ΦΕΚ 3437/Β/ ). Στην περίπτωση αλλαγής της βαθµολογίας καταυτόν το τρόπο, η αλλαγή αυτή θα πρέπει να σηµειώνεται ξεκάθαρα σε κάθε πίνακα κατάταξης του επιχειρησιακού σχεδίου που επηρεάζεται από την αλλαγή αυτή. Εξαγωγή τελικού αποτελέσµατος της αξιολόγησης Για την εξαγωγή του τελικού αποτελέσµατος, οι βαθµοί που θα λαµβάνουν οι Περιφερειακές Ενότητες για κάθε κριτήριο, θα πολλαπλασιάζονται επί τους συντελεστές βαρύτητας, βάσει του παρακάτω πίνακα: Κριτήρια αξιολόγησης Συντελεστές βαρύτητας εγγύτητα σε αστικό κέντρο 4 οικονοµική ευρωστία 3 δείκτης επιχειρηµατικότητας 3 ζήτηση βιοµηχανικής γης σε ΟΥΜΕ 2 διαθεσιµότητα βιοµηχανικής γης σε υφιστάµενους ΟΥΜΕ 1 εξυπηρέτηση από διεθνή µεταφορικά δίκτυα 4 και τα γινόµενα θα αθροίζονται για κάθε Περιφερειακή Ενότητα. Το τελικό αποτέλεσµα της αξιολόγησης θα έχει τη µορφή ξεχωριστού πίνακα κατάταξης για τα Επιχειρηµατικά Πάρκα Εφοδιαστικής Αλυσίδας (logistics), στον οποίο θα περιλαµβάνονται όλες οι Περιφερειακές Ενότητες, βάσει της συνολικής βαθµολογίας που έλαβαν, σε φθίνουσα σειρά. Στον πίνακα θα υπάρχει χωριστή στήλη µε το εκτιµώµενο εµβαδόν του Επιχειρηµατικά Πάρκα Εφοδιαστικής 14

15 Αλυσίδας (logistics), ανά Περιφερειακή Ενότητα. Η εκτίµηση του εµβαδού θα γίνει από τον µελετητή µε βάση τα στοιχεία για τις υφιστάµενες δραστηριότητες σε κάθε Περιφερειακή Ενότητα. Για την εκτίµηση αυτή δύναται να χρησιµοποιηθούν στοιχεία από το Ειδικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασµού και Αειφόρου Ανάπτυξης για τη Βιοµηχανία (ΦΕΚ 151/ΤΑΑΠΘ/ ) ενώ µπορούν να ληφθούν υπόψη οι κατευθύνσεις των Περιφερειακών Πλαισίων και των σχετικών µε το εξεταζόµενο θέµα επιχειρησιακών προγραµµάτων Υποέργο «Άτυπες Βιοµηχανικές Συγκεντρώσεις» (ΑΒΣ) Στα πλαίσια του υποέργου «Άτυπες Βιοµηχανικές Συγκεντρώσεις» θα πρέπει να προσδιοριστούν οι Περιφερειακές Ενότητες της Επικράτειας όπου καθίσταται απαραίτητη η κατά προτεραιότητα εξυγίανση - οργάνωση των Άτυπων Βιοµηχανικών Συγκεντρώσεων (ΑΒΣ) καθώς και ο αριθµός και η έκταση αυτών. Ο προσδιορισµός των Περιφερειακών Ενοτήτων θα στηρίζεται στις βασικές αρχές και αξιολόγηση που αναφέρονται στα άρθρα 2 και 3 της υπ αρ. Φ/Α.15/3/15056/1115/2013 (ΦΕΚ 3437/Β / ΥΑ. Αναλυτικότερα, σύµφωνα µε τα άρθρα 2 και 3 της ΥΑ υπ αρ.: Φ/Α.15/3/15056/1115/2013 (ΦΕΚ 3437/Β / ) θα ακολουθηθεί η παρακάτω διαδικασία: Κριτήρια αξιολόγησης των Περιφερειακών Ενοτήτων και τρόπος βαθµολόγησης τους 1. Η αξιολόγηση των Περιφερειακών Ενοτήτων θα στηρίζεται σε πολυκριτηριακή µέθοδο µε βάση τα παρακάτω κριτήρια: εγγύτητα σε αστικό κέντρο οικονοµική ευρωστία δείκτης επιχειρηµατικότητας ζήτηση βιοµηχανικής γης σε ΟΥΜΕ διαθεσιµότητα βιοµηχανικής γης σε υφιστάµενους ΟΥΜΕ εξυπηρέτηση από δίκτυο φυσικού αερίου Ειδικότερα για την αξιολόγηση των Άτυπων Βιοµηχανικών Συγκεντρώσεων µε άθροισµα των επιφανειών κάλυψης των δοµηµένων γηπέδων µεγαλύτερο του 15% της συνολικής οριοθετούµενης εκτάσεως και συνολικής οριοθετούµενης εκτάσεως άνω των 50 στρεµµάτων, των οποίων καθίσταται απαραίτητη η κατά προτεραιότητα εξυγίανση-οργάνωσή τους, θα λαµβάνεται επιπλέον το εξής κριτήριο, και η κατάταξη τους θα γίνεται σε χωριστό πίνακα: περιβαλλοντικά προβλήµατα στην περιοχή της ΑΒΣ 2. Ο τρόπος βαθµολόγησης των κριτηρίων ορίζεται ως εξής: εγγύτητα σε αστικό κέντρο Το κριτήριο αυτό βαθµολογείται ως εξής: το βαθµό 4 θα λαµβάνουν οι Περιφερειακές Ενότητες της Περιφέρειας Αττικής και Θεσσαλονίκης. Το βαθµό 3 θα λαµβάνουν όλες οι Περιφερειακές Ενότητες εντός των οποίων βρίσκονται οι έδρες των Περιφερειών και Αποκεντρωµένων ιοικήσεων στην ηπειρωτική χώρα και στην Κρήτη. Επίσης την ίδια βαθµολογία θα λαµβάνουν οι Περιφερειακές Ενότητες εφόσον περιλαµβάνουν ένα τουλάχιστον ήµο µε πληθυσµό µεγαλύτερο των κατοίκων κατά την τελευταία απογραφή. Το βαθµό 3 θα λαµβάνουν οι Περιφερειακές Ενότητες που περιλαµβάνουν ήµους µε λιµάνια-πύλες εισόδου της χώρας ή ήµους επί της Εγνατίας Οδού ή του άξονα ΠΑΘΕ, ή ήµους που συνορεύουν µε τα όρια της Περιφέρειας Αττικής. Το βαθµό 2 θα λαµβάνουν οι Περιφερειακές Ενότητες εφόσον περιλαµβάνουν ένα τουλάχιστον ήµο µε πληθυσµό µεγαλύτερο των κατοίκων, κατά την τελευταία απογραφή, ή έναν ήµο από τον οποίο διέρχεται η χάραξη της Ιώνιας Οδού. Τέλος το βαθµό 1 θα λαµβάνουν όλες οι υπόλοιπες Περιφερειακές Ενότητες που δεν περιλαµβάνονται στις παραπάνω κατηγορίες. οικονοµική ευρωστία Ως δείκτης οικονοµικής ευρωστίας, για τις ανάγκες της παρούσας, ορίζεται ένας δείκτης που αντιστοιχεί στη συνολική Εγχώρια Προστιθέµενη Αξία της κάθε Περιφερειακής Ενότητας του έτους που προηγείται του χρόνου εκπόνησης του επιχειρηµατικού σχεδίου. Η Εγχώρια Προστιθέµενη Αξία της κάθε Περιφερειακής Ενότητας διαιρείται δια την συνολική Εγχώρια Προστιθέµενη Αξία της χώρας. Το ποσοστό που θα προκύψει θα βαθµολογείται ως εξής: το βαθµό 4 θα λαµβάνουν οι Περιφερειακές 15

16 Ενότητες που θα παρουσιάσουν διψήφια ποσοστά, το βαθµό 3 θα λαµβάνουν οι Περιφερειακές Ενότητες µε µονοψήφιο ποσοστό άνω του 2,0, το βαθµό 2 θα λαµβάνουν οι Περιφερειακές Ενότητες µε µονοψήφιο ποσοστό άνω του 1,0 και µέχρι και το 2,0. Τέλος, το βαθµό 1 θα λαµβάνουν όλες οι υπόλοιπες Περιφερειακές Ενότητες. δείκτης επιχειρηµατικότητας Ως δείκτης επιχειρηµατικότητας, για τις ανάγκες της παρούσας, επιλέγεται ένας σύνθετος δείκτης που συντίθεται κατά 50% από το µέσο όρο των εξαγωγών της Περιφερειακής Ενότητας της τελευταίας πενταετίας και κατά 50% από την Προστιθέµενη Αξία της Περιφερειακής Ενότητας στη µεταποίηση για το έτος που προηγείται του χρόνου εκπόνησης του επιχειρηµατικού σχεδίου. Όπου απαιτείται, η αναγωγή των τιµών θα γίνεται λαµβάνοντας υπ όψιν τον ετήσιο πληθωρισµό αγοράς από την Τράπεζα της Ελλάδας. Τα αποτελέσµατα που θα προκύπτουν για κάθε Περιφερειακή Ενότητα θα διαιρούνται δια το άθροισµα του µέσου όρου των εξαγωγών της χώρας της τελευταίας πενταετίας και της συνολικής Εγχώριας Προστιθέµενης Αξίας στη µεταποίηση για το έτος που προηγείται του χρόνου εκπόνησης του επιχειρηµατικού σχεδίου. Το κριτήριο αυτό βαθµολογείται ως εξής: το βαθµό 4 θα λαµβάνουν όλες οι Περιφερειακές Ενότητες που παρουσιάζουν µονοψήφια και διψήφια ποσοστά, το βαθµό 3 θα λαµβάνουν οι Περιφερειακές Ενότητες µε ποσοστό κάτω της µονάδας, και άνω του 0,5, το βαθµό 2 θα λαµβάνουν οι Περιφερειακές Ενότητες µε ποσοστό άνω του 0.25 και µέχρι και το 0,5. Τέλος, το βαθµό 1 θα λαµβάνουν οι υπόλοιπες Περιφερειακές Ενότητες. ζήτηση βιοµηχανικής γης σε ΟΥΜΕ Το κριτήριο αυτό βαθµολογείται ως εξής: το βαθµό 4 θα λαµβάνουν όλες οι Περιφερειακές Ενότητες που διαθέτουν ΟΥΜΕ και για την τελευταία πενταετία, η µέση ετήσια ποσοστιαία ζήτηση βιοµηχανικών οικοπέδων (ποσοστό βιοµηχανικής γης που πουλήθηκε κατά τη διάρκεια του έτους προς το σύνολο της διαθέσιµης βιοµηχανικής γης στην αρχή του ίδιου έτους) είναι µεγαλύτερη από 30%. Το βαθµό 3 θα λαµβάνουν οι Περιφερειακές Ενότητες που διαθέτουν ΟΥΜΕ και για την τελευταία πενταετία, η µέση ετήσια ποσοστιαία ζήτηση βιοµηχανικών οικοπέδων κυµαίνεται µεταξύ 5 και 30%. Το βαθµό 2 θα λαµβάνουν οι Περιφερειακές Ενότητες που διαθέτουν ΟΥΜΕ και για την τελευταία πενταετία, η µέση ετήσια ποσοστιαία ζήτηση βιοµηχανικών οικοπέδων κυµαίνεται µεταξύ 2 και 5%. Επίσης το βαθµό 2 θα λαµβάνουν οι Περιφερειακές Ενότητες που δεν διαθέτουν ΟΥΜΕ αλλά είναι όµορες της Περιφέρειας Αττικής και Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης. Τέλος, το βαθµό 1 θα λαµβάνουν οι Περιφερειακές Ενότητες που διαθέτουν ΟΥΜΕ και για την τελευταία πενταετία, η µέση ετήσια ποσοστιαία ζήτηση βιοµηχανικών οικοπέδων είναι κάτω του 2% ως και οι Περιφερειακές Ενότητες που δεν διαθέτουν ΟΥΜΕ. διαθεσιµότητα βιοµηχανικής γης σε υφιστάµενους ΟΥΜΕ Το κριτήριο αυτό βαθµολογείται ως εξής: το βαθµό 4 θα λαµβάνουν όλες οι Περιφερειακές Ενότητες που διαθέτουν ΟΥΜΕ και για τις οποίες τα έτη εξάντλησης της βιοµηχανικής γης είναι λιγότερα από 10 έτη µε βάση το µέσο ετήσιο ρυθµό πώλησης της τελευταίας πενταετίας. Το βαθµό 3 θα λαµβάνουν οι Περιφερειακές Ενότητες που διαθέτουν ΟΥΜΕ και για τις οποίες τα έτη εξάντλησης της βιοµηχανικής γης κυµαίνονται από 10 έως 20 έτη µε βάση το µέσο ετήσιο ρυθµό πώλησης της τελευταίας πενταετίας. Το βαθµό 2 θα λαµβάνουν οι Περιφερειακές Ενότητες που διαθέτουν ΟΥΜΕ και για τις οποίες τα έτη εξάντλησης της βιοµηχανικής γης κυµαίνονται από 20 έως 30 έτη µε βάση το µέσο ετήσιο ρυθµό πώλησης της τελευταίας πενταετίας. Επίσης το βαθµό 2 θα λαµβάνουν οι Περιφερειακές Ενότητες που δεν διαθέτουν ΟΥΜΕ αλλά είναι όµορες της Περιφέρειας Αττικής και Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης. Τέλος, το βαθµό 1 θα λαµβάνουν οι Περιφερειακές Ενότητες που δεν εµπίπτουν σε καµία από τις παραπάνω τρεις κατηγορίες. εξυπηρέτηση από δίκτυο φυσικού αερίου Το κριτήριο αυτό βαθµολογείται ως εξής: το βαθµό 4 θα λαµβάνουν όλες οι Περιφερειακές Ενότητες από τις οποίες διέρχεται αγωγός φυσικού αερίου υψηλής ή µέσης πίεσης. Το βαθµό 3 θα λαµβάνουν όλες οι υπόλοιπες Περιφερειακές Ενότητες. περιβαλλοντικά προβλήµατα στην περιοχή της ΑΒΣ Το κριτήριο αυτό βαθµολογείται ως εξής: το βαθµό 4 θα λαµβάνουν οι ΑΒΣ για τις οποίες υπάρχουν έγγραφα Ευρωπαϊκών, Ελληνικών ή ικαστικών Αρχών που να αποδεικνύουν προβλήµατα ρύπανσης στην περιοχή της ΑΒΣ και επιπλέον θα υπάρχουν διοικητικές πράξεις υποχρεωτικής µετεγκατάστασης επιχειρήσεων εγκατεστηµένων στην ΑΒΣ για περιβαλλοντικούς λόγους. Το βαθµό 3 θα λαµβάνουν όλες οι ΑΒΣ για τις οποίες θα υπάρχουν έγγραφα Ελληνικών ή ικαστικών Αρχών που να αποδεικνύουν προβλήµατα ρύπανσης στην περιοχή της ΑΒΣ και επιπλέον θα υπάρχουν διοικητικές πράξεις υποχρεωτικής µετεγκατάστασης επιχειρήσεων εγκατεστηµένων στην ΑΒΣ για περιβαλλοντικούς λόγους. 16

17 Το βαθµό 2 θα λαµβάνουν όλες οι ΑΒΣ για τις οποίες θα υπάρχουν έγγραφα ικαστικών Αρχών που να αποδεικνύουν προβλήµατα ρύπανσης στην περιοχή της ΑΒΣ και επιπλέον θα υπάρχουν διοικητικές πράξεις υποχρεωτικής µετεγκατάστασης επιχειρήσεων εγκατεστηµένων στην ΑΒΣ για περιβαλλοντικούς λόγους. Τέλος το βαθµό 1 θα λαµβάνουν όλες οι ΑΒΣ για τις οποίες υπάρχουν διοικητικές πράξεις υποχρεωτικής µετεγκατάστασης επιχειρήσεων εγκατεστηµένων στην ΑΒΣ για περιβαλλοντικούς λόγους. Τα δεδοµένα για την βαθµολόγηση θα πρέπει να λαµβάνονται κατ αρχήν από την Ελληνική Στατιστική Αρχή, εφόσον διατίθενται απ αυτήν. Σε περίπτωση σώρευσης προϋποθέσεων, εντός του ιδίου κριτηρίου, η Περιφερειακή Ενότητα βαθµολογείται για την µία µόνο από τις προϋποθέσεις (αυτήν µε τον υψηλότερο βαθµό). Στο πλαίσιο της εκπόνησης του επιχειρησιακού σχεδίου και της βαθµολόγησης των Περιφερειακών Ενοτήτων ο ανάδοχος του δύναται, κατόπιν σχετικής τεκµηρίωσης η οποία θα πρέπει να γίνει αποδεκτή την αναθέτουσα Αρχή, να αυξοµειώνει κατά µία µονάδα την βαθµολογία των παραπάνω κριτηρίων εφόσον συντρέχουν ειδικοί λόγοι οι οποίοι δεν ελήφθησαν υπόψη στην παρούσα Απόφαση. Στην περίπτωση αλλαγής της βαθµολογίας καταυτόν το τρόπο, η αλλαγή αυτή θα πρέπει να σηµειώνεται ξεκάθαρα σε κάθε πίνακα κατάταξης του επιχειρησιακού σχεδίου που επηρεάζεται από την αλλαγή αυτή. Εξαγωγή τελικού αποτελέσµατος της αξιολόγησης Για την εξαγωγή του τελικού αποτελέσµατος, οι βαθµοί που θα λαµβάνουν οι Περιφερειακές Ενότητες για κάθε κριτήριο, θα πολλαπλασιάζονται επί τους συντελεστές βαρύτητας, βάσει του παρακάτω πίνακα: Κριτήρια αξιολόγησης Συντελεστές βαρύτητας εγγύτητα σε αστικό κέντρο 4 οικονοµική ευρωστία 3 δείκτης επιχειρηµατικότητας 3 ζήτηση βιοµηχανικής γης σε ΟΥΜΕ 2 διαθεσιµότητα βιοµηχανικής γης σε υφιστάµενους ΟΥΜΕ 1 εξυπηρέτηση από δίκτυο φυσικού αερίου 1 περιβαλλοντικά προβλήµατα στην περιοχή της ΑΒΣ 4 και τα γινόµενα θα αθροίζονται για κάθε Περιφερειακή Ενότητα. Το τελικό αποτέλεσµα της αξιολόγησης θα έχει τη µορφή ενός πίνακα κατάταξης για τις ΑΒΣ, στον οποίο θα περιλαµβάνονται όλες οι Περιφερειακές Ενότητες, βάσει της συνολικής βαθµολογίας που έλαβαν, σε φθίνουσα σειρά. Στον πίνακα θα υπάρχει χωριστή στήλη µε το εκτιµώµενο εµβαδόν της ΑΒΣ ανά Περιφερειακή Ενότητα. Η εκτίµηση του εµβαδού θα γίνει από τον µελετητή µε βάση τα στοιχεία για τις υφιστάµενες δραστηριότητες σε κάθε Περιφερειακή Ενότητα. Για την εκτίµηση αυτή δύναται να χρησιµοποιηθούν στοιχεία από το Ειδικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασµού και Αειφόρου Ανάπτυξης για τη Βιοµηχανία (ΦΕΚ 151/ΤΑΑΠΘ/ ) ενώ µπορούν να ληφθούν υπόψη οι κατευθύνσεις των Περιφερειακών Πλαισίων και των σχετικών µε το εξεταζόµενο θέµα επιχειρησιακών προγραµµάτων. Ο πίνακας των ΑΒΣ θα συνοδεύεται από χάρτες εντοπισµού σε κλίµακα 1:50.000, όταν πρόκειται για περιοχή µε έκταση µεγαλύτερη των στρεµµάτων και 1: όταν πρόκειται για περιοχή µε έκταση ίση ή µικρότερη των στρέµµατα ανά Περιφερειακή Ενότητα, µε σηµειωµένο το περίγραµµα της κάθε ΑΒΣ. Ο ανάδοχος θα υποβάλλει το σύνολο των απαιτούµενων πινάκων και χαρτών του έργου σε έντυπη (3 αντίγραφα) και ηλεκτρονική µορφή. Πριν ή και κατά την διάρκεια κάθε σταδίου η αναθέτουσα αρχή δύναται να ενηµερώνει εγγράφως τον ανάδοχο για στοιχεία ή µελέτες που έχει σχετικές µε την υλοποίηση κάθε σταδίου και τα οποία ο ανάδοχος θα πρέπει να λάβει υπόψη του για την σύνταξη των προβλεποµένων ανά στάδιο παραδοτέων. Τα στοιχεία που θα απαιτηθούν για την υλοποίηση του έργου πρέπει να είναι αξιόπιστα και να προέρχονται κυρίως από ηµόσιες Αρχές. Ο Ανάδοχος µπορεί, ενδεικτικά, να τα αναζητήσει στα Υποθηκοφυλακεία, στις ηµόσιες Οικονοµικές Υπηρεσίες, στη Στατιστική 17

18 Υπηρεσία Ελλάδας, στα Πανεπιστήµια, στα Βιοµηχανικά και Εµπορικά Επιµελητήρια, στις ιευθύνσεις Ανάπτυξης των Περιφερειών, στις ιευθύνσεις Χωροταξίας των Αποκεντρωµένων ιοικήσεων, στους Φορείς των Βιοµηχανικών και Επιχειρηµατικών Περιοχών και Επιχειρηµατικών Πάρκων, στην βιβλιογραφία κ.λπ. και δευτερευόντως µόνο στο Google Earth, Google Map κ.λπ. 3. Πλαίσιο Υλοποίησης του Έργου 3.1. ιάρκεια Έργου, Παραδοτέα και Χρόνος Παράδοσης Η διάρκεια του έργου ορίζεται σε οκτώ (8) µήνες από την υπογραφή της σύµβασης µε τον Ανάδοχο. Ο Ανάδοχος οφείλει να τηρήσει το ακόλουθο χρονοδιάγραµµα παράδοσης των κατωτέρω παραδοτέων: Πίνακας 1 - Χρονοδιάγραµµα Εκτέλεσης Έργου Μήνες 1ος 2ος 3ος 4ος 5ος 6ος 7ος 8ος Παραδοτέα Π.Π.1: ΥΠΟΕΡΓΟ ΧΓ Π.Π.2: ΥΠΟΕΡΓΟ ΕΠ 1 2 Π.Π.3: ΥΠΟΕΡΓΟ ΤΕΧΝ 1 2 Π.Π.4: ΥΠΟΕΡΓΟ ΕΠΕΕΕ 1 2 Π.Π.5: ΥΠΟΕΡΓΟ ΕΠΕΑ 1 2 Π.Π.6: ΥΠΟΕΡΓΟ ΑΒΣ Πίνακας 2 Χρονοδιάγραµµα Παράδοσης Πακέτων Παραδοτέων ΠΑΚΕΤΑ ΠΑΡΑ ΟΤΕΩΝ (Π.Π) Π.Π.1: ΥΠΟΕΡΓΟ «ΧΡΗΣΕΙΣ ΓΗΣ» (ΧΓ) Συγκέντρωση και καταγραφή, ανά ήµο και Περιφερειακή Ενότητα, των περιοχών όπου έχουν θεσµοθετηθεί βιοµηχανικές χρήσεις γης, καθώς και χρήσεις γης περιφερειακών αγορών και χονδρεµπορίου (µέσω ΓΠΣ, ΣΧΟΟΑΠ, ΖΟΕ κ.λπ.). Η καταγραφή θα έχει τη µορφή δύο ξεχωριστών πινάκων (ένας πίνακας για τις βιοµηχανικές χρήσεις και ένας πίνακας για τις χρήσεις γης περιφερειακών αγορών και χονδρεµπορίου) όπου θα καταγράφονται ανά ήµο και Περιφερειακή Ενότητα: ο αύξοντας αριθµός, η θέση των εν λόγω περιοχών (συνήθως τοπωνύµιο), το εκτιµώµενο εµβαδόν σε στρέµµατα και το ΦΕΚ θεσµοθέτησης. Οι πίνακες θα συνοδεύονται από χάρτες εντοπισµού σε κλίµακα 1: όταν πρόκειται για περιοχή µε έκταση µεγαλύτερη των στρεµµάτων και 1: όταν πρόκειται για έκταση µικρότερη ή ίση των στρεµµάτων, ανά Περιφερειακή Ενότητα, µε σηµειωµένο το περίγραµµα της κάθε περιοχής. Π.Π.2: ΥΠΟΕΡΓΟ «ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΠΑΡΚΑ» (ΕΠ) Προσδιορισµός των Περιφερειακών Ενοτήτων της Επικράτειας όπου καθίσταται απαραίτητη η κατά προτεραιότητα ανάπτυξη Επιχειρηµατικών Πάρκων καθώς ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑ ΟΣΗΣ Εντός τριών µηνών από την υπογραφή της σύµβασης Εντός πέντε µηνών από την υπογραφή της σύµβασης 18

19 και ο αριθµός, η έκταση και ο τύπος των Πάρκων αυτών. Ο προσδιορισµός θα γίνει στο σύνολο της χώρας, λαµβάνοντας υπόψη, τόσο τις θεσµοθετηµένες χρήσεις γης, όσο και τις πιθανές περιοχές χωρίς θεσµοθετηµένες χρήσεις γης και θα στηρίζεται στις βασικές αρχές και αξιολόγηση που αναφέρονται στα άρθρα 2 και 3 της Υπουργικής Απόφασης (ΥΑ) Φ/Α.15/3/15056/1115/2013 (ΦΕΚ 3437/Β/ ). Στις Περιφερειακές Ενότητες όπου έχουν θεσµοθετηθεί περιοχές βιοµηχανικών χρήσεων γης (µέσω ΓΠΣ, ΖΟΕ, ΣΧΟΑΠ, κ.λπ.), θα προσδιορίζονται ειδικότερα αυτές στις οποίες καθίσταται απαραίτητη η κατά προτεραιότητα ανάπτυξη Επιχειρηµατικών Πάρκων. Για τον προσδιορισµό των περιοχών αυτών εφαρµόζονται αναλογικά οι βασικές αρχές και αξιολόγηση που αναφέρονται στα άρθρα 2 και 3 της παραπάνω ΥΑ. Αναλυτικότερα, σύµφωνα µε τα άρθρα 2 και 3 της ΥΑ υπ αρ.: Φ/Α.15/3/15056/1115/2013 (ΦΕΚ 3437/Β / ) θα ακολουθηθεί πολυκριτηριακή µέθοδος αξιολόγησης µε βάση τα κριτήρια και τον τρόπο αξιολόγησης που περιγράφεται στο κεφ. 2 της προκήρυξης. Το τελικό αποτέλεσµα της αξιολόγησης θα έχει τη µορφή ξεχωριστών πινάκων κατάταξης ανά τύπο Επιχειρηµατικού Πάρκου (ένας πίνακας για τα ΕΠ τύπου Γ και ΕΠ τύπου Β και ένας πίνακας για τα ΕΠ τύπου Α), στους οποίους θα περιλαµβάνονται όλες οι Περιφερειακές Ενότητες, βάσει της συνολικής βαθµολογίας που έλαβαν, σε φθίνουσα σειρά. Σε κάθε έναν από τους πίνακες θα υπάρχει χωριστή στήλη µε το εκτιµώµενο εµβαδόν και τύπο Επιχειρηµατικού Πάρκου, ανά Περιφερειακή Ενότητα. Η εκτίµηση του εµβαδού και του τύπου θα γίνει από τον µελετητή µε βάση τα στοιχεία για τις υφιστάµενες δραστηριότητες σε κάθε Περιφερειακή Ενότητα. Π.Π.3: ΥΠΟΕΡΓΟ «ΤΕΧΝΟΠΟΛΕΙΣ» (ΤΕΧΝ) Προσδιορισµός των Περιφερειακών Ενοτήτων της Επικράτειας όπου καθίσταται απαραίτητη η κατά προτεραιότητα ανάπτυξη Τεχνοπόλεων καθώς και ο αριθµός και η έκταση αυτών. Ο προσδιορισµός θα γίνει στο σύνολο της χώρας, λαµβάνοντας υπόψη, τόσο τις θεσµοθετηµένες χρήσεις γης, όσο και τις πιθανές περιοχές χωρίς θεσµοθετηµένες χρήσεις γης και θα στηρίζεται στις βασικές αρχές και αξιολόγηση που αναφέρονται στα άρθρα 2 και 3 της υπ αρ. Φ/Α.15/3/15056/1115/2013 (ΦΕΚ 3437/Β / ) Υπουργικής Απόφασης. Στις Περιφερειακές Ενότητες όπου έχουν θεσµοθετηθεί περιοχές βιοµηχανικών χρήσεων γης (µέσω ΓΠΣ, ΖΟΕ, ΣΧΟΑΠ, κ.λπ.), θα προσδιορίζονται ειδικότερα αυτές στις οποίες καθίσταται απαραίτητη η κατά προτεραιότητα ανάπτυξη Τεχνοπόλεων. Για τον προσδιορισµό των περιοχών αυτών εφαρµόζονται αναλογικά οι βασικές αρχές και αξιολόγηση που αναφέρονται στα άρθρα 2 και 3 της ΥΑ υπ αρ.: Φ/Α.15/3/15056/1115/2013 (ΦΕΚ 3437/Β / ). Αναλυτικότερα, σύµφωνα µε τα άρθρα 2 και 3 της ΥΑ υπ αρ. Φ/Α.15/3/15056/1115/2013 (ΦΕΚ 3437/Β / ) θα ακολουθηθεί πολυκριτηριακή µέθοδος Εντός έξι µηνών από την υπογραφή της σύµβασης 19

20 αξιολόγησης µε βάση τα κριτήρια και τον τρόπο αξιολόγησης που περιγράφεται στο κεφ. 2 της προκήρυξης. Το τελικό αποτέλεσµα της αξιολόγησης θα έχει τη µορφή ενός πίνακα κατάταξης Τεχνοπόλεων στον οποίο θα περιλαµβάνονται όλες οι Περιφερειακές Ενότητες, βάσει της συνολικής βαθµολογίας που έλαβαν, σε φθίνουσα σειρά. Στον πίνακα θα υπάρχει χωριστή στήλη µε το εκτιµώµενο εµβαδόν της Τεχνόπολης, ανά Περιφερειακή Ενότητα. Η εκτίµηση του εµβαδού θα γίνει από τον µελετητή µε βάση τα στοιχεία για τις υφιστάµενες δραστηριότητες σε κάθε Περιφερειακή Ενότητα. Π.Π.4: ΥΠΟΕΡΓΟ «ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ/ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΙΚΑ ΠΑΡΚΑ ΕΦΟ ΙΑΣΤΙΚΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ» (ΕΠΕΕΕ) Προσδιορισµός των Περιφερειακών Ενοτήτων της Επικράτειας όπου καθίσταται απαραίτητη η κατά προτεραιότητα ανάπτυξη Επιχειρηµατικών/Εµπορευµατικών Πάρκων Εθνικής Εφοδιαστικής Εµβέλειας καθώς και ο αριθµός και η έκταση αυτών. Ο προσδιορισµός θα γίνει στο σύνολο της χώρας, λαµβάνοντας υπόψη, τόσο τις θεσµοθετηµένες χρήσεις γης, όσο και τις πιθανές περιοχές χωρίς θεσµοθετηµένες χρήσεις γης και θα στηρίζεται στις βασικές αρχές και αξιολόγηση που αναφέρονται στα άρθρα 2 και 3 της υπ αρ. Φ/Α.15/3/15056/1115/2013 (ΦΕΚ 3437/Β / ΥΑ και το άρθρο 14 του Ν. 4302/2014 (ΦΕΚ 225/Α/ ) «Ρύθµιση Θεµάτων Εφοδιαστικής και άλλες διατάξεις». Στις Περιφερειακές Ενότητες όπου έχουν θεσµοθετηθεί περιοχές βιοµηχανικών χρήσεων γης καθώς και χρήσεων γης περιφερειακών αγορών και χονδρεµπορίου (µέσω ΓΠΣ, ΖΟΕ, ΣΧΟΑΠ, κ.λπ.), θα προσδιορίζονται ειδικότερα αυτές στις οποίες καθίσταται απαραίτητη η κατά προτεραιότητα ανάπτυξη Επιχειρηµατικών/Εµπορευµατικών Πάρκων Εθνικής Εφοδιαστικής Εµβέλειας. Για τον προσδιορισµό των περιοχών αυτών εφαρµόζονται αναλογικά οι βασικές αρχές και αξιολόγηση που αναφέρονται στα άρθρα 2 και 3 της παραπάνω ΥΑ και το άρθρο 14 του Ν. 4302/2014 (ΦΕΚ 225/Α/ ) «Ρύθµιση Θεµάτων Εφοδιαστικής και άλλες διατάξεις». Αναλυτικότερα, σύµφωνα µε τα άρθρα 2 και 3 της ΥΑ υπ αρ.: Φ/Α.15/3/15056/1115/2013 (ΦΕΚ 3437/Β / ) και το άρθρο 14 του Ν. 4302/2014 (ΦΕΚ 225/Α/ ) «Ρύθµιση Θεµάτων Εφοδιαστικής και άλλες διατάξεις» θα ακολουθηθεί πολυκριτηριακή µέθοδος αξιολόγησης µε βάση τα κριτήρια και τον τρόπο αξιολόγησης που περιγράφεται στο κεφ. 2 της προκήρυξης. Το τελικό αποτέλεσµα της αξιολόγησης θα έχει τη µορφή ενός πίνακα κατάταξης, στον οποίο θα περιλαµβάνονται όλες οι Περιφερειακές Ενότητες, βάσει της συνολικής βαθµολογίας που έλαβαν, σε φθίνουσα σειρά. Στον πίνακα θα υπάρχει χωριστή στήλη µε το εκτιµώµενο εµβαδόν του Επιχειρηµατικού/Εµπορευµατικού Πάρκου Εφοδιαστικής Εθνικής Εµβέλειας, ανά Περιφερειακή Ενότητα. Η εκτίµηση του εµβαδού θα γίνει από τον µελετητή µε βάση τα στοιχεία για τις υφιστάµενες δραστηριότητες και τις προσβάσεις σε συνδυασµένη µεταφορά κάθε Περιφερειακής Ενότητας. Εντός οκτώ µηνών από την υπογραφή της σύµβασης 20

21 Π.Π.5: ΥΠΟΕΡΓΟ «Επιχειρηµατικά Πάρκα Εφοδιαστικής Αλυσίδας (logistics)» Προσδιορισµός των Περιφερειακών Ενοτήτων της Επικράτειας όπου καθίσταται απαραίτητη η κατά προτεραιότητα ανάπτυξη Επιχειρηµατικών Πάρκων Εφοδιαστικής Αλυσίδας (logistics). Ο προσδιορισµός θα γίνει στο σύνολο της χώρας, λαµβάνοντας υπόψη, τόσο τις θεσµοθετηµένες χρήσεις γης, όσο και τις πιθανές περιοχές χωρίς θεσµοθετηµένες χρήσεις γης και θα στηρίζεται στις βασικές αρχές και αξιολόγηση που αναφέρονται στα άρθρα 2 και 3 της υπ αρ. Φ/Α.15/3/15056/1115/2013 (ΦΕΚ 3437/Β / ΥΑ και το άρθρο 17 εδ.4 του Ν. 4302/2014 (ΦΕΚ 225/Α/ ) «Ρύθµιση Θεµάτων Εφοδιαστικής και άλλες διατάξεις». Στις Περιφερειακές Ενότητες όπου έχουν θεσµοθετηθεί περιοχές βιοµηχανικών χρήσεων γης, καθώς και χρήσεων γης περιφερειακών αγορών και χονδρεµπορίου (µέσω ΓΠΣ, ΖΟΕ, ΣΧΟΑΠ, κ.λπ.), θα προσδιορίζονται ειδικότερα αυτές στις οποίες καθίσταται απαραίτητη η κατά προτεραιότητα ανάπτυξη Επιχειρηµατικών Πάρκων Εφοδιαστικής Αλυσίδας (logistics). Για τον προσδιορισµό των περιοχών αυτών εφαρµόζονται αναλογικά οι βασικές αρχές και αξιολόγηση που αναφέρονται στα άρθρα 2 και 3 της παραπάνω ΥΑ και το άρθρο 17 εδ.4 του Ν. 4302/2014 (ΦΕΚ 225/Α/ ) «Ρύθµιση Θεµάτων Εφοδιαστικής και άλλες διατάξεις». Αναλυτικότερα, σύµφωνα µε τα άρθρα 2 και 3 της ΥΑ υπ αρ.: Φ/Α.15/3/15056/1115/2013 (ΦΕΚ 3437/Β / ) και το άρθρου 17 εδ.4 του Ν. 4302/2014 (ΦΕΚ 225/Α/ ) «Ρύθµιση Θεµάτων Εφοδιαστικής και άλλες διατάξεις» θα ακολουθηθεί πολυκριτηριακή µέθοδος αξιολόγησης µε βάση τα κριτήρια και τον τρόπο αξιολόγησης που περιγράφεται στο κεφ. 2 της προκήρυξης. Το τελικό αποτέλεσµα της αξιολόγησης θα έχει τη µορφή ξεχωριστού πίνακα κατάταξης για τα Επιχειρηµατικά Πάρκα Εφοδιαστικής Αλυσίδας (logistics), στον οποίο θα περιλαµβάνονται όλες οι Περιφερειακές Ενότητες, βάσει της συνολικής βαθµολογίας που έλαβαν, σε φθίνουσα σειρά. Στον πίνακα θα υπάρχει χωριστή στήλη µε το εκτιµώµενο εµβαδόν του Επιχειρηµατικού Πάρκου Εφοδιαστικής Αλυσίδας (logistics), ανά Περιφερειακή Ενότητα. Η εκτίµηση του εµβαδού θα γίνει από τον µελετητή µε βάση τα στοιχεία για τις υφιστάµενες δραστηριότητες σε κάθε Περιφερειακή Ενότητα. Π.Π.6: ΥΠΟΕΡΓΟ «ΑΤΥΠΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΙΣ» Προσδιορισµός των Περιφερειακών Ενοτήτων της Επικράτειας όπου καθίσταται απαραίτητη η κατά προτεραιότητα εξυγίανση-οργάνωση των Άτυπων Βιοµηχανικών Συγκεντρώσεων (ΑΒΣ) καθώς και ο αριθµός και η έκταση αυτών. Ο προσδιορισµός των Περιφερειακών Ενοτήτων θα στηρίζεται στις βασικές αρχές και αξιολόγηση που αναφέρονται στα άρθρα 2 και 3 της υπ αρ. Φ/Α.15/3/15056/1115/2013 (ΦΕΚ 3437/Β / ΥΑ. Αναλυτικότερα, σύµφωνα µε το άρθρο 2 της ΥΑ θα ακολουθηθεί η πολυκριτηριακή µέθοδος αξιολόγησης µε Εντός οκτώ µηνών από την υπογραφή της σύµβασης Εντός τεσσάρων µηνών από την υπογραφή της σύµβασης 21

22 βάση τα κριτήρια και τον τρόπο αξιολόγησης που περιγράφεται στο κεφ. 2 της προκήρυξης. Το τελικό αποτέλεσµα της αξιολόγησης θα έχει τη µορφή ενός πίνακα κατάταξης για τις ΑΒΣ, στον οποίο θα περιλαµβάνονται όλες οι Περιφερειακές Ενότητες, βάσει της συνολικής βαθµολογίας που έλαβαν, σε φθίνουσα σειρά. Στον πίνακα θα υπάρχει χωριστή στήλη µε το εκτιµώµενο εµβαδόν της ΑΒΣ ανά Περιφερειακή Ενότητα. Η εκτίµηση του εµβαδού θα γίνει από τον µελετητή µε βάση τα στοιχεία για τις υφιστάµενες δραστηριότητες σε κάθε Περιφερειακή Ενότητα. Ο πίνακας των ΑΒΣ θα συνοδεύεται από χάρτες εντοπισµού σε κλίµακα 1:50.000, όταν πρόκειται για περιοχή µε έκταση µεγαλύτερη των στρεµµάτων και 1: όταν πρόκειται για περιοχή µε έκταση ίση ή µικρότερη των στρέµµατα ανά Περιφερειακή Ενότητα, µε σηµειωµένο το περίγραµµα της κάθε ΑΒΣ. Η αναθέτουσα αρχή δύναται µονοµερώς να µεταθέτει την προθεσµία εκτέλεσης του Έργου ή το χρονοδιάγραµµα του Έργου ή επί µέρους προβλεπόµενων χρονικών σηµείων ή δραστηριοτήτων του χρονοδιαγράµµατος, εφόσον κρίνει ότι αυτό επιβάλλεται, για συνολικό χρονικό διάστηµα είκοσι (20) ηµερών. Στις περιπτώσεις αυτές, η Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής ενηµερώνει εγκαίρως τον ανάδοχο για την αναθεώρηση του προγράµµατος εκτέλεσης της σύµβασης, ως προς τη συγκεκριµένη δραστηριότητα. Ο ανάδοχος δικαιούται να ζητήσει µετάθεση της προθεσµίας εκτέλεσης του Έργου, στην περίπτωση που η εκτέλεση της σύµβασης ή επιµέρους δραστηριοτήτων της καθυστερεί ή πρόκειται να καθυστερήσει για λόγους που δεν ανάγονται στη σφαίρα επιρροής του Προϋπολογισµός και Τρόπος Πληρωµής Αναδόχου O συνολικός προϋπολογισµός του παρόντος ιαγωνισµού ανέρχεται στο ποσό των εκατό δέκα χιλιάδων ευρώ ( ,00 ) πλέον του αναλογούντος Φ.Π.Α. Η χρηµατοδότηση του έργου θα πραγµατοποιηθεί από πόρους του ΕΠΑΕ το οποίο συγχρηµατοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση - Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ). Η δαπάνη θα βαρύνει τον προϋπολογισµό της Πράξης στο πλαίσιο της οποίας θα διενεργηθεί ο σχετικός διαγωνισµός και ειδικότερα την ΣΑΕ 0278 και τον Κωδικό Πράξης (ΣΑ) 2010ΣΕ από την οποία χρηµατοδοτείται η σχετική Πράξη. Στο ανωτέρω ποσό του προϋπολογισµού του έργου, περιλαµβάνεται το σύνολο των προβλεποµένων επιβαρύνσεων και δαπανών του Αναδόχου για την πλήρη εκτέλεση αυτού. Κατά την πληρωµή ο Ανάδοχος επιβαρύνεται µε τις προβλεπόµενες από το νόµο κρατήσεις και την παρακράτηση του φόρου εισοδήµατος. Η αµοιβή του αναδόχου θα καταβληθεί ως αναφέρεται στην παράγραφο 16 «Τρόπος Πληρωµής Αναδόχου». Τα δικαιολογητικά πληρωµής είναι τα αναφερόµενα στο Π.. 118/2007. Η πληρωµή θα γίνει µε την προσκόµιση των παραστατικών και δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις ανωτέρω διατάξεις καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρµόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωµή. Σε περίπτωση κοινοπραξίας ή ένωσης προσώπων άνευ νοµικής προσωπικότητας, τα παραστατικά εκδίδονται από κάθε ένα µέλος της κοινοπραξίας ή της ένωσης χωριστά, τηρουµένων των αναλογούντων ποσοστών συµµετοχής τους και ανάλογα µε το µέρος του έργου που έχει αναλάβει να υλοποιήσει, όπως έχει περιγραφεί στην έγγραφη συµφωνία συνεργασίας των εταιρειών και στην τεχνική προσφορά της σχετικής ένωσης ή κοινοπραξίας και µε αναφορά στην περιγραφή αυτή. 22

23 4. Γενικοί όροι διενέργειας ιαγωνισµού Όλοι οι περιεχόµενοι στην παρούσα πρόσκληση όροι και απαιτήσεις είναι υποχρεωτικοί για τους συµµετέχοντες. Απόκλιση από τους υποχρεωτικούς όρους και απαιτήσεις (ποσοτικές και ποιοτικές) επιφέρει τον αποκλεισµό του συµµετέχοντα. Η υποβολή προσφοράς εκ µέρους του συµµετέχοντα συνεπάγεται τη ρητή και ανεπιφύλακτη αποδοχή όλων των όρων της πρόσκλησης Θεσµικό Πλαίσιο Για την ανάθεση και εκτέλεση της σύµβασης εφαρµόζονται οι διατάξεις που αναφέρονται στο προοίµιο της απόφασης διενέργειάς του, όπως ισχύουν κατά τον χρόνο δηµοσίευσης της παρούσας προκήρυξης (Π..118/2007 και Ν.4281/2014). Ο διαγωνισµός θα πραγµατοποιηθεί ηλεκτρονικά µε βάση το Ν. 4155/13 (ΦΕΚ Α 120) «Εθνικό Σύστηµα Ηλεκτρονικών ηµοσίων Συµβάσεων και άλλες ιατάξεις» ως ισχύει και την Υ.Α. Π1/2390/2013 (ΦΕΚ Β 2677) «Τεχνικές λεπτοµέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών ηµοσίων Συµβάσεων (Ε.Σ.Η. Η.Σ.)», ως ισχύουν. 4.2 Γλώσσα ιαδικασίας Επίσηµη γλώσσα της διαδικασίας είναι η ελληνική γλώσσα. Κάθε έγγραφο ή απόφαση τα οποία θα εκδίδονται από την Αναθέτουσα Αρχή θα συντάσσεται στην ελληνική γλώσσα. Κάθε συνεννόηση µεταξύ της αναθέτουσας αρχής και των ενδιαφεροµένων, των διαγωνιζοµένων και του Αναδόχου, καθώς και κάθε ένσταση ή υπόµνηµα των εν λόγω προσώπων που απευθύνονται στην Αναθέτουσα Αρχή θα υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα Προϋποθέσεις για τη δυνατότητα συµµετοχής στον Ηλεκτρονικό ιαγωνισµό - Τρόπος Λήψης Εγγράφων ιαγωνισµού και Παροχή ιευκρινιστικών Πληροφοριών Για την συµµετοχή στο διαγωνισµό οι ενδιαφερόµενοι οικονοµικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή, χορηγούµενη από πιστοποιηµένη αρχή παροχής ψηφιακής υπογραφής και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστηµα (Ε.Σ.Η. Η.Σ. - ιαδικτυακή πύλη ακολουθώντας την κατωτέρω διαδικασία εγγραφής: Οι οικονοµικοί φορείς, αιτούνται, µέσω της ιστοσελίδας συστήµατος και από τον σύνδεσµο «Εγγραφείτε ως οικονοµικός φορέας», την εγγραφή τους σε αυτό (παρέχοντας τις απαραίτητες πληροφορίες και αποδεχόµενοι τους όρους χρήσης του) ταυτοποιούµενοι ως εξής: Οι διαθέτοντες ελληνικό Αριθµό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) ταυτοποιούνται µε χρήση των διαπιστευτηρίων (όνοµα χρήστη και κωδικό πρόσβασης) που αυτοί κατέχουν από το σύστηµα TAXISNet της Γενικής Γραµµατείας Πληροφοριακών Συστηµάτων. Εφόσον γίνει η ταυτοποίηση, εγκρίνεται η εγγραφή του χρήστη από το Τµήµα Προγραµµατισµού και Στοιχείων της ιεύθυνσης Πολιτικής Προµηθειών της Γενικής ιεύθυνσης Κρατικών Προµηθειών της ΓΓ Εµπορίου. Το αίτηµα εγγραφής υποβάλλεται από όλους τους υποψήφιους χρήστες ηλεκτρονικά µέσω του Συστήµατος. Ο υποψήφιος χρήστης ενηµερώνεται από το Σύστηµα ή µέσω ηλεκτρονικού ταχυδροµείου σχετικά µε την εξέλιξη του αιτήµατος εγγραφής του. Εφόσον το αίτηµα εγγραφής εγκριθεί, ο υποψήφιος χρήστης λαµβάνει σύνδεσµο ενεργοποίησης λογαριασµού ως πιστοποιηµένος χρήστης και προβαίνει στην ενεργοποίηση του λογαριασµού του. Το πλήρες τεύχος της Προκήρυξης ή και συµπληρωµατικά έγγραφα διατίθενται µόνο σε ηλεκτρονική µορφή µέσω του διαδικτύου στην επίσηµη ιστοσελίδα της Αναθέτουσας Αρχής: στην ιστοσελίδα: και στην δικτυακή πύλη του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών ηµοσίων Συµβάσεων: Η συµµετοχή στο διαγωνισµό προϋποθέτει και αποτελεί τεκµήριο ότι κάθε διαγωνιζόµενος έχει λάβει πλήρη γνώση και έχει αποδειχθεί ανεπιφύλακτα το σύνολο των όρων που περιλαµβάνονται στη Προκήρυξη. Οι υποψήφιοι Ανάδοχοι µπορούν να µέσω της διαδικτυακής πύλης 23

24 του συστήµατος να ζητήσουν συµπληρωµατικές πληροφορίες ή διευκρινίσεις για το περιεχόµενο της παρούσας Προκήρυξης µέχρι και έξι (6) ηµέρες πριν από την εκπνοή της προθεσµίας υποβολής προσφορών, ήτοι την./../.. Αιτήµατα παροχής συµπληρωµατικών πληροφοριών-διευκρινήσεων υποβάλλονται από εγγεγραµµένους στο σύστηµα οικονοµικούς φορείς, δηλαδή από όσους διαθέτουν σχετικά διαπιστευτήρια που τους έχουν χορηγηθεί (όνοµα χρήστη και κωδικό πρόσβασης) και απαραίτητα ψηφιακά υπογεγραµµένο σε ηλεκτρονικό αρχείο. H Αναθέτουσα Αρχή θα απαντήσει ταυτόχρονα και συγκεντρωτικά σε όλες τις διευκρινίσεις που θα ζητηθούν εντός του ανωτέρω διαστήµατος, το αργότερο πέντε (5) ηµέρες πριν από την καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής των προσφορών. Το πλήρες κείµενο των συµπληρωµατικών πληροφοριών ή διευκρινήσεων θα αναρτηθεί στην δικτυακή πύλη του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών ηµοσίων Συµβάσεων www. promitheus.gov.gr. Ο χρόνος υποβολής της προσφοράς και οποιαδήποτε ηλεκτρονική επικοινωνία µέσω του συστήµατος βεβαιώνεται αυτόµατα από το σύστηµα µε υπηρεσίες χρονοσήµανσης σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην παρ.3 του άρθρου 6 του Ν.4155/13 και το άρθρο 6 της ΥΑ Π1-2390/2013 «Τεχνικές λεπτοµέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών ηµοσίων Συµβάσεων (Ε.Σ.Η. Η.Σ.)». Κανένας υποψήφιος Ανάδοχος δεν µπορεί σε οποιαδήποτε περίπτωση να επικαλεσθεί προφορικές απαντήσεις εκ µέρους της Αναθέτουσας Αρχής. 4.4 Τόπος και χρόνος υποβολής προσφορών Ο διαγωνισµός θα πραγµατοποιηθεί µε χρήση της πλατφόρµας του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών ηµοσίων Συµβάσεων (ΕΣΗ ΗΣ) µέσω της διαδικτυακής πύλης του συστήµατος, ύστερα από προθεσµία τριάντα (30) ηµερών από την ηµεροµηνία ανάρτησης της προκήρυξης στο ΕΣΗ ΗΣ. Τόπος και χρόνος διενέργειας του διαγωνισµού: ΙΑ ΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ: Ηµεροµηνία δηµοσίευσης στην Εφηµερίδα της Κυβέρνησης και ανάρτησης της προκήρυξης στη διαδικτυακή πύλη του ΕΣΗ ΗΣ: Καταληκτική ηµεροµηνία και ώρα υποβολής προσφορών Η ιαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η. Η.Σ. 15/12/ /01/2015 και ώρα Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ηµεροµηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο Σύστηµα. 4.5 ικαίωµα Συµµετοχής στο ιαγωνισµό ικαίωµα συµµετοχής στον διαγωνισµό, επί ποινή αποκλεισµού, έχουν: α) Φυσικά ή νοµικά πρόσωπα της ηµεδαπής ή της αλλοδαπής ή συνεταιρισµοί, που έχουν επαγγελµατική δραστηριότητα σε αντικείµενο συναφές µε αυτό της παρούσας προκήρυξης και λειτουργούν νόµιµα στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος µέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) ή του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου (ΕΟΧ) ή σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει τη Συµφωνία ηµοσίων Συµβάσεων του Παγκόσµιου Οργανισµού Εµπορίου, η οποία κυρώθηκε µε το ν. 2513/1997. β) Ενώσεις / Κοινοπραξίες των ανωτέρω υπό (α) που υποβάλλουν κοινή προσφορά. Οι Ενώσεις / Κοινοπραξίες δεν απαιτείται να περιβληθούν µε ιδιαίτερη νοµική µορφή, προκειµένου να υποβάλουν προσφορά. Τα µέλη αυτών των Ενώσεων / Κοινοπραξιών ευθύνονται, το καθένα, έναντι της αναθέτουσας αρχής, αλληλεγγύως και εις ολόκληρον για την εκτέλεση του έργου. Σε περίπτωση κατά την οποία, εξαιτίας ανικανότητας για οποιοδήποτε λόγο ή ανωτέρας βίας, µέλος των Ενώσεων / Κοινοπραξιών δεν µπορεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις του, κατά το χρόνο αξιολόγησης των προσφορών, τα υπόλοιπα µέλη συνεχίζουν να έχουν την ευθύνη ολόκληρης της κοινής προσφοράς, µε 24

25 την ίδια τιµή. Εάν η παραπάνω ανικανότητα προκύψει, κατά το χρόνο εκτέλεσης της σύµβασης, τα υπόλοιπα µέλη συνεχίζουν να έχουν την ευθύνη ολοκλήρωσης αυτής µε την ίδια τιµή και τους ίδιους όρους. Τα υπόλοιπα µέλη της ένωσης και στις δύο παραπάνω περιπτώσεις µπορούν να προτείνουν αντικαταστάτη ο οποίος πρέπει να πληροί τους όρους του διαγωνισµού. Η αντικατάσταση αξιολογείται, µε την υποβολή σχετικών δικαιολογητικών, από την Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής και εγκρίνεται µε απόφαση της αναθέτουσας αρχής. Τα παραπάνω ηµεδαπά φυσικά ή νοµικά πρόσωπα πρέπει να είναι εγγεγραµµένα στα µητρώα του οικείου Επιµελητηρίου, ενώ, τα παραπάνω αλλοδαπά φυσικά ή νοµικά πρόσωπα πρέπει να είναι εγγεγραµµένα στα µητρώα του οικείου Επιµελητηρίου του κράτους εγκατάστασής τους ή σε ισοδύναµες επαγγελµατικές οργανώσεις. Κάθε φυσικό ή νοµικό πρόσωπο µπορεί να συµµετάσχει σε ένα µόνο διαγωνιζόµενο σχήµα, είτε αυτοτελώς, είτε ως µέλος Κοινοπραξίας ή Ένωσης. Σε αντίθετη περίπτωση, αποκλείονται από το διαγωνισµό, τόσο το φυσικό ή νοµικό πρόσωπο, όσο και όλα τα διαγωνιζόµενα σχήµατα στα οποία συµµετέχει το ίδιο φυσικό ή νοµικό πρόσωπο. εν επιτρέπεται στον ανάδοχο να αναθέσει όλο ή και µέρος των υπηρεσιών του που θα προκύπτουν από τη σύµβαση, υπεργολαβικά σε τρίτους. Οι διαγωνιζόµενοι πρέπει να έχουν ειδική τεχνική και επαγγελµατική ικανότητα, σχετική µε το αντικείµενο του διαγωνισµού, σύµφωνα µε τα οριζόµενα κατωτέρω Αποκλεισµός Υποψηφίων Από το ιαγωνισµό αποκλείονται και δεν γίνονται δεκτοί όσοι εµπίπτουν σε µία, τουλάχιστον, από τις ακόλουθες περιπτώσεις: - εν πληρούν τις προϋποθέσεις συµµετοχής της παραγράφου εν πληρούν τις προϋποθέσεις της παραγράφου «ικαιολογητικά Συµµετοχής» - εν πληρούν τις προϋποθέσεις της παραγράφου «Ελάχιστες Προϋποθέσεις Συµµετοχής» 5. ικαιολογητικά συµµετοχής Οι υποψήφιοι Ανάδοχοι οφείλουν να καταθέσουν, υποχρεωτικά µαζί µε την Προσφορά τους, τα ακόλουθα κατά περίπτωση δικαιολογητικά Συµµετοχής. Επίσης, θα πρέπει να συµπεριλάβουν στο «Φάκελο ικαιολογητικών Συµµετοχής», συµπληρωµένους τους παρακάτω πίνακες κατά περίπτωση (σύµφωνα µε τη νοµική τους µορφή), λαµβάνοντας υπόψη τις ακόλουθες επεξηγήσεις/οδηγίες: -Στη στήλη «ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ» περιγράφονται τα αντίστοιχα δικαιολογητικά που θα πρέπει να υποβληθούν υποχρεωτικά µαζί µε την Προσφορά -Στη στήλη «ΑΠΑΙΤΗΣΗ» όπου έχει συµπληρωθεί η λέξη «ΝΑΙ», σηµαίνει ότι το αντίστοιχο δικαιολογητικό πρέπει να υποβληθεί υποχρεωτικά από τον υποψήφιο Ανάδοχο -Στη στήλη «ΑΠΑΝΤΗΣΗ» σηµειώνεται η απάντηση του υποψήφιου Αναδόχου που έχει τη µορφή ΝΑΙ/ΟΧΙ εάν το αντίστοιχο δικαιολογητικό υποβάλλεται ή όχι -Στη στήλη «ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ» θα καταγραφεί από τον υποψήφιο Ανάδοχο το αντίστοιχο κεφάλαιο ή ενότητα του «Φακέλου ικαιολογητικών Συµµετοχής» στο οποίο περιλαµβάνεται το απαιτούµενο δικαιολογητικό Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 1 Εγγυητική Επιστολή Συµµετοχής (επισυναπτόµενο Υπόδειγµα στο Παράρτηµα Γ της παρούσας) η οποία να καλύπτει σε ευρώ, ποσοστό 2% του συνολικού προϋπολογισµού του Έργου ΝΑΙ 25

26 ΝΑΙ 2 Υπεύθυνες δηλώσεις της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 (εντός των τελευταίων τριάντα ηµερολογιακών ηµερών προ της καταληκτικής ηµέρας υποβολής των προσφορών και δεν απαιτείται βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής από αρµόδια διοικητική αρχή ή τα ΚΕΠ), στις οποίες θα αναγράφονται τα στοιχεία του διαγωνισµού και στις οποίες ο υποψήφιος Ανάδοχος θα δηλώνει ότι µέχρι και την ηµεροµηνία υποβολής της προσφοράς: Α: 1. εν συντρέχουν λόγοι αποκλεισµού στο πρόσωπό του από τους αναφερόµενους στο άρθρο 6 του Π 118/ εν τελεί υπό πτώχευση ή παύση εργασιών ή αναστολή εργασιών ή αναγκαστική διαχείριση ή άλλη ανάλογη διαδικασία που προβλέπεται από νοµοθετικές και κανονιστικές διατάξεις της χώρας εγκατάστασής του και δε βρίσκεται σε διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση ή παύση εργασιών ή αναστολή εργασιών ή άλλη ανάλογη διαδικασία που προβλέπεται από την ελληνική νοµοθεσία ή τις από νοµοθετικές και κανονιστικές διατάξεις της χώρας εγκατάστασής του. Ειδικά για την περίπτωση που ο υποψήφιος είναι νοµικό πρόσωπο πέρα από τα παραπάνω και ότι δεν τελεί σε καθεστώς προπτωχευτικής διαδικασίας εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης των άρθρων ια του Πτωχευτικού Κώδικα ή άλλη ανάλογη διαδικασία που προβλέπεται από την ελληνική νοµοθεσία ή από τις νοµοθετικές και κανονιστικές διατάξεις της χώρας εγκατάστασής του. 3. Είναι ενήµερος ως προς τις υποχρεώσεις καταβολής εισφορών σε οργανισµούς κύριας και επικουρικής κοινωνικής ασφάλισης και τις φορολογικές του υποχρεώσεις. 4. Είναι κατά την ηµέρα υποβολής της προσφοράς ή της κατάθεσής της στο ταχυδροµείο εγγεγραµµένος στο οικείο Επιµελητήριο αναγράφοντας και το ειδικό επάγγελµά του (τα αλλοδαπά φυσικά ή νοµικά πρόσωπα δηλώνουν ότι είναι εγγεγραµµένα στα Μητρώα του οικείου Επιµελητηρίου ή ισοδύναµες επαγγελµατικές οργανώσεις της χώρας εγκατάστασης τους και το ειδικό επάγγελµα τους). 5. Ο χρόνος ισχύος της προσφοράς ορίζεται µικρότερος των εκατό είκοσι (120) ηµερών. 6. Σε περίπτωση που ανακηρυχθεί Ανάδοχος της σύµβασης, θα προσκοµίσει για τη σύναψή της εντός προθεσµίας είκοσι (20) ηµερολογιακών ηµερών από τη σχετική πρόσκληση της Αναθέτουσας Αρχής τα επιµέρους δικαιολογητικά Κατακύρωσης σύµφωνα µε το άρθρο 25 του 26

27 Ν3614/2007 και του άρθρου 6 παρ.2 του Π 118/ Εφόσον πρόκειται για συνεταιρισµό, ότι ο Συνεταιρισµός λειτουργεί νόµιµα. 8. O/οι νόµιµος/οι εκπρόσωπος/οι του υποψηφίου αναδόχου (σηµ.: εφόσον πρόκειται για Ο.Ε. και Ε.Ε. οι οµόρρυθµοι εταίροι και διαχειριστές αυτών, εφόσον πρόκειται για Ε.Π.Ε. οι διαχειριστές αυτής, εφόσον πρόκειται για Α.Ε., ο Πρόεδρος και ο ιευθύνων Σύµβουλος αυτής, οι νόµιµοι εκπρόσωποι κάθε άλλου νοµικού προσώπου), καθώς και στην περίπτωση που ο υποψήφιος Ανάδοχος είναι φυσικό πρόσωπο δηλώνει ότι µέχρι και την ηµέρα υποβολής της Προσφοράς τους ή της κατάθεσής στης στο ταχυδροµείο: - i. εν έχουν καταδικασθεί µε αµετάκλητη δικαστική απόφαση για κάποιο από τα αδικήµατα της παραγράφου 1 του άρθρου 43 του Π 60/2007, ήτοι: Α) συµµετοχή σε εγκληµατική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 της κοινής δράσης της 98/773/ ΕΥ του Συµβουλίου Β) δωροδοκία, όπως αυτή ορίζεται αντίστοιχα στο άρθρο 3 της πράξης του Συµβουλίου της 26ης Μαΐου 1997 και στο άρθρο 3 παράγραφος 1 της κοινής δράσης 98/742/ΚΕΠΠΑ του Συµβουλίου, Γ) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύµβασης σχετικά µε την προστασία των οικονοµικών συµφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, ) νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες, όπως ορίζεται από το άρθρο 1 της οδηγίας 91/308/ΕΟΚ του Συµβουλίου, της 10ης Ιουνίου 1991, για την πρόληψη χρησιµοποίησης του χρηµατοπιστωτικού συστήµατος για την νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες - ii. εν έχουν καταδικασθεί µε αµετάκλητη απόφαση για κάποιο από τα αδικήµατα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας χρεοκοπίας. Β: 1. εν έχει κηρυχθεί έκπτωτος από σύµβαση προµηθειών ή υπηρεσιών του δηµόσιου τοµέα. 2. εν έχει τιµωρηθεί µε αποκλεισµό από τους διαγωνισµούς προµηθειών ή υπηρεσιών του δηµόσιου τοµέα. Γ: 1. Tα στοιχεία του παρόντος διαγωνισµού στον οποίο συµµετέχουν 2. Η Προσφορά συντάχθηκε σύµφωνα µε τους όρους της παρούσας Προκήρυξης της οποίας έλαβε γνώση και ότι αποδέχεται ανεπιφύλαχτα 27

28 τους όρους της. 3. H υποβαλλόµενη προσφορά καλύπτει το σύνολο του προκηρυσσόµενου έργου 4. εν τελεί υπό κατάσταση σύγκρουσης συµφερόντων και ούτε θα υποβάλει στο µέλλον προσφορά σε διαγωνισµό που µπορεί να τον οδηγήσει σε κατάσταση σύγκρουσης συµφερόντων, για παράδειγµα: Ι) υποβολή προσφοράς σε έργο στο οποίο έχει συµµετάσχει άµεσα ή έµµεσα στην διαδικασία σύνταξης των σχετικών τεχνικών προδιαγραφών µε βάση το άρθρο 94 του Κανονισµού 1605/02 του Συµβουλίου 5. Παραιτείται από κάθε δικαίωµα αποζηµίωσης για απόφαση του Οργάνου Λήψης Αποφάσεων της Αναθέτουσα Αρχή, µαταίωσης, ακύρωσης ή διακοπής του διαγωνισµού. 6. Tα στοιχεία που αναφέρονται στην προσφορά είναι αληθή και ακριβή 3. Τα Νοµικά Πρόσωπα θα υποβάλλουν και τα δικαιολογητικά σύστασής τους, και συγκεκριµένα: Εάν ο προσφέρων είναι Α.Ε και Ε.Π.Ε: 1. ΦΕΚ σύστασης, 2. Αντίγραφο του ισχύοντος καταστατικού µε το ΦΕΚ στο οποίο έχουν δηµοσιευτεί όλες οι µέχρι σήµερα τροποποιήσεις αυτού ή επικυρωµένο αντίγραφο κωδικοποιηµένου καταστατικού (εφόσον υπάρχει), 3. ΦΕΚ στο οποίο έχει δηµοσιευτεί το πρακτικό Σ ή απόφαση των εταίρων περί εκπροσώπησης του νοµικού προσώπου, 4. Πρακτικό.Σ περί έγκρισης συµµετοχής στο διαγωνισµό, στο οποίο µπορεί να περιέχεται και εξουσιοδότηση (εφόσον αυτό προβλέπεται από το καταστατικό του υποψηφίου αναδόχου) για υπογραφή και υποβολή Προσφοράς σε περίπτωση που δεν υπογράφει ο ίδιος ο νόµιµος εκπρόσωπος του φορέα την Προσφορά και τα λοιπά απαιτούµενα έγγραφα του διαγωνισµού και ορίζεται συγκεκριµένα άτοµο ως αντίκλητος, 5. Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής περί τροποποιήσεων του καταστατικού / µη λύσης της εταιρείας, το οποίο πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ τρείς (3) µήνες πριν από την ηµεροµηνία υποβολής Προσφορών. 6. Προκειµένου για Ελληνικές Ανώνυµες Εταιρείες τα δικαιολογητικά και πιστοποιητικά που προβλέπονται από τις διατάξεις του Π.. 82/96 (66 Α ) «ονοµαστικοποίηση των µετοχών Ελληνικών Ανωνύµων Εταιρειών», όπως αυτές τροποποιήθηκαν µε τις διατάξεις του άρθρου 8 28 ΝΑΙ

29 του Ν. 3310/05, όπως αυτό τροποποιήθηκε µε το άρθρο 8 του Ν. 3414/05 (279/Α ) και υπό τις προϋποθέσεις που καθορίζονται από τις εν λόγω διατάξεις. 7. Οι αλλοδαπές ανώνυµες εταιρίες, ανεξαρτήτως της συµµετοχής τους ή µη σε ελληνικές ανώνυµες εταιρίες τα δικαιολογητικά που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 8 του Ν. 3310/2005, όπως αυτές τροποποιήθηκαν από το άρθρο 8 του Ν. 3414/2005 και υπό τις προϋποθέσεις που καθορίζονται στις εν λόγω διατάξεις. Εάν ο προσφέρων είναι Ο.Ε, Ε.Ε: 1. Αντίγραφο του καταστατικού µε όλα τα µέχρι σήµερα τροποποιητικά, 2. Πιστοποιητικά αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής περί των τροποποιήσεων του καταστατικού. Σε περίπτωση εγκατάστασης τους στην αλλοδαπή, τα δικαιολογητικά σύστασής τους εκδίδονται µε βάση την ισχύουσα νοµοθεσία της χώρας που είναι εγκατεστηµένα, από την οποία και εκδίδεται το σχετικό πιστοποιητικό. Εάν ο προσφέρων είναι Φυσικό Πρόσωπο, οφείλει να καταθέσει: 1. Έναρξη Επιτηδεύµατος από την αντίστοιχη ηµόσια Οικονοµική Υπηρεσία και τις µεταβολές του. Εάν ο προσφέρων είναι ένωση ή κοινοπραξία, οφείλει επιπλέον να καταθέσει: 1. Για κάθε µέλος της Ένωσης/Κοινοπραξίας όλα τα ικαιολογητικά Συµµετοχής, ανάλογα µε την περίπτωση (ηµεδαπό/ αλλοδαπό φυσικό πρόσωπο, ηµεδαπό/ αλλοδαπό νοµικό πρόσωπο, συνεταιρισµός). 2. Πράξη του αρµόδιου οργάνου κάθε Μέλους της Ένωσης/ Κοινοπραξίας από το οποίο να προκύπτει η έγκριση του για τη συµµετοχή του Μέλους: Στην Ένωση/ Κοινοπραξία, και Στο ιαγωνισµό 3. Συµφωνητικό µεταξύ των µελών της Ένωσης/ Κοινοπραξίας όπου: Να συστήνεται η Ένωση/ Κοινοπραξία, να αναγράφεται και να οριοθετείται µε τη µέγιστη δυνατή σαφήνεια το µέρος του Έργου (φυσικό και οικονοµικό αντικείµενο) που αναλαµβάνει κάθε Μέλος της Ένωσης/ Κοινοπραξίας στο σύνολο της Προσφοράς, Να δηλώνεται ένα Μέλος ως υπεύθυνο για το συντονισµό και τη διοίκηση όλων των Μελών της Ένωσης/ Κοινοπραξίας (leader), Να δηλώνουν από 29

30 κοινού ότι αναλαµβάνουν εις ολόκληρο την ευθύνη για την εκπλήρωση του Έργου Να ορίζεται (µε συµβολαιογραφική πράξη, η οποία επίσης προσκοµίζεται) κοινός εκπρόσωπος της Ένωσης/ Κοινοπραξίας και των µελών της για τη συµµετοχή της στο ιαγωνισµό και την εκπροσώπηση της Ένωσης / Κοινοπραξίας και των µελών της έναντι της Αναθέτουσας Αρχής. Σε περίπτωση που στη χώρα του υποψήφιου Αναδόχου ορισµένα από τα πιο πάνω δικαιολογητικά δεν εκδίδονται ή δεν καλύπτουν στο σύνολό τους όλες τις πιο πάνω περιπτώσεις, πρέπει επί ποινή αποκλεισµού να αναπληρωθούν µε ένορκη βεβαίωση του υποψήφιου Αναδόχου ή, στα κράτη όπου δεν προβλέπεται Ένορκη Βεβαίωση, µε υπεύθυνη δήλωση του υποψήφιου Αναδόχου ενώπιον δικαστικής ή διοικητική αρχής, συµβολαιογράφου ή αρµόδιου επαγγελµατικού οργανισµού της χώρας του υποψήφιου Αναδόχου στην οποία θα βεβαιώνεται ότι στη συγκεκριµένη χώρα δεν εκδίδονται τα συγκεκριµένα έγγραφα και δεν συντρέχουν στο συγκεκριµένο πρόσωπο οι ανωτέρω νοµικές καταστάσεις. Η Ένορκη αυτή Βεβαίωση θα υποβληθεί υποχρεωτικά από τον υποψήφιο Ανάδοχο εντός του «Φακέλου ικαιολογητικών Συµµετοχής» ιευκρινίσεις επί δικαιολογητικών Οι κοινοπραξίες ή οι ενώσεις θα πρέπει να καταθέσουν όλα τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά (συµµετοχής ή κατακύρωσης) για κάθε µέλος της ένωσης ή της κοινοπραξίας. Σε περίπτωση µη υποβολής οποιουδήποτε από τα δικαιολογητικά της παραγράφου 5 της παρούσας προκήρυξης, η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Η Αναθέτουσα Αρχή δύναται να καλέσει εγγράφως τους υποψηφίους να παράσχουν διευκρινιστικές συµπληρώσεις επί των ήδη νοµίµως υποβληθέντων δικαιολογητικών, καθώς και να αποκλείσει τους υποψηφίους που δεν θα προβούν, κατά την κρίση της Επιτροπής ιαγωνισµού, στις απαραίτητες διευκρινίσεις εντός δέκα (10) ηµερολογιακών ηµερών από την ηµεροµηνία της πρόσκλησής τους. Σε καµία περίπτωση δεν επιτρέπεται η µετά την λήξη της προθεσµίας κατάθεσης των προσφορών υποβολή ελλειπόντων δικαιολογητικών. Στοιχεία τεκµηρίωσης που εκδίδονται σε γλώσσα άλλη, εκτός της ελληνικής, θα συνοδεύονται υποχρεωτικά από επίσηµη µετάφρασή τους στην Ελληνική γλώσσα Ελάχιστες Προϋποθέσεις Συµµετοχής Ο υποψήφιος Ανάδοχος θα πρέπει να αποδεικνύει και να τεκµηριώνει επαρκώς, µε ποινή αποκλεισµού, την τήρηση των παρακάτω ελαχίστων προϋποθέσεων συµµετοχής, υποβάλλοντας ηλεκτρονικά τα σχετικά δικαιολογητικά και λοιπά στοιχεία εντός του (υπο)φακέλου ικαιολογητικών Συµµετοχής στο ιαγωνισµό: 5.3. Οικονοµική και Χρηµατοοικονοµική Επάρκεια Να έχει συνολικό κύκλο εργασιών των τριών (3) τελευταίων διαχειριστικών χρήσεων (2011, 2012, 2013) µεγαλύτερο από το 150% του προϋπολογισµού του υπό ανάθεση Έργου. Σε περίπτωση που ο υποψήφιος Ανάδοχος δραστηριοποιείται για χρονικό διάστηµα µικρότερο των τριών διαχειριστικών χρήσεων, τότε ο συνολικός κύκλος εργασιών για όσες διαχειριστικές χρήσεις δραστηριοποιούνται, θα πρέπει να είναι µεγαλύτερος από το 150% του προϋπολογισµού του Έργου. Ο υποψήφιος Ανάδοχος, σύµφωνα µε την περί εταιρειών νοµοθεσία της χώρας όπου είναι εγκατεστηµένος, υποβάλλει Ισολογισµούς των τελευταίων τριών (3) διαχειριστικών χρήσεων (2011, 2012, 2013), σε περίπτωση που υποχρεούται στην έκδοση Ισολογισµών ή ήλωση του συνολικού ύψους του ετήσιου κύκλου εργασιών, σε περίπτωση που δεν υποχρεούται στην έκδοση Ισολογισµών. 30

31 5.4. Τεχνική και Επαγγελµατική Ικανότητα Ο Υποψήφιος Ανάδοχος, πρέπει να διαθέτει οργάνωση, δοµή και µέσα, µε τα οποία να είναι ικανός, να ανταπεξέλθει πλήρως, άρτια και ολοκληρωµένα, στις απαιτήσεις του υπό ανάθεση Έργου. Οι υποψήφιοι Ανάδοχοι θα πρέπει να λειτουργούν νόµιµα και να δραστηριοποιούνται στον χώρο του χωροταξικού σχεδιασµού ή/και ανάπτυξης Βιοµηχανικών και Επιχειρηµατικών Περιοχών (ΒΕΠΕ) και Επιχειρηµατικών Πάρκων (ΕΠ), και να έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς κατά τα τελευταία τρία (3) έτη (έως την καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής προσφορών/2011, 2012 και 2013) πριν τη διενέργεια του παρόντος διαγωνισµού, τουλάχιστον τρία (3) έργα, µε συνολικό προϋπολογισµό ίσο ή ανώτερο του προϋπολογισµού του προκηρυσσόµενου Έργου. Επίσης οφείλει να αποδείξει την παρούσα ελάχιστη προϋπόθεση συµµετοχής, καταθέτοντας µε την Προσφορά του (εντός του Φακέλου ικαιολογητικών Συµµετοχής) γενικές πληροφορίες για τα χαρακτηριστικά, τη δραστηριότητα, την τεχνική υποδοµή, το απασχολούµενο προσωπικό κατά ειδικότητα (οργανόγραµµα), καθώς και περιγραφή των µέσων ποιοτικού και ποσοτικού ελέγχου των παρεχόµενων από αυτόν υπηρεσιών, δηλαδή ζητούνται τα ακόλουθα στοιχεία τεκµηρίωσης: Αναλυτική παρουσίαση των κάτωθι χαρακτηριστικών του υποψήφιου Αναδόχου: - επιχειρηµατική δοµή, - τοµείς δραστηριότητας και κλάδοι εξειδίκευσης - προϊόντα και υπηρεσίες - µεθοδολογίες, εργαλεία και τεχνικές που χρησιµοποιεί - υποδοµές Περιγραφή των µέτρων που λαµβάνει για την εξασφάλιση της ποιότητας των παρεχόµενων υπηρεσιών του π.χ. Πιστοποιητικό ISO 9001 ή αντίστοιχο πιστοποιητικό διεθνούς κύρους και αποδοχής ή οποιοδήποτε άλλο πιστοποιητικό/στοιχείο κρίνει ο προσφέρων πρόσφορο να ικανοποιήσει τις απαιτήσεις που εµπεριέχονται στο απαιτούµενο πρότυπο Ο υποψήφιος ανάδοχος πρέπει να έχει σχετική εµπειρία που να αποδεικνύεται από την υλοποίηση έργων αντίστοιχου µεγέθους και πολυπλοκότητας µε το υπό ανάθεση έργο, δηλαδή αποδεδειγµένη ενασχόληση και ικανότητες, εξειδικευµένες γνώσεις, σηµαντική και τεκµηριωµένη εµπειρία σε παρόµοια έργα Ο υποψήφιος Ανάδοχος οφείλει να αποδείξει την ανωτέρω ελάχιστη προϋπόθεση συµµετοχής, καταθέτοντας µε την Προσφορά του (εντός του Φακέλου ικαιολογητικών) τα ακόλουθα στοιχεία τεκµηρίωσης: Πίνακα των κυριότερων έργων που εκτέλεσε ή στα οποία συµµετείχε ο υποψήφιος Ανάδοχος κατά τα τελευταία τρία (3) έτη, επισηµαίνοντας τα έργα που καλύπτουν την εν λόγω ελάχιστη προϋπόθεση. Ως ελάχιστη προϋπόθεση ο προσφέρων θα πρέπει να έχει ολοκληρώσει επιτυχώς: Από ένα ως τρία τουλάχιστον έργα στον χώρο του χωροταξικού σχεδιασµού ή/και ανάπτυξης Βιοµηχανικών και Επιχειρηµατικών Περιοχών (ΒΕΠΕ) και Επιχειρηµατικών Πάρκων (ΕΠ), µε συνολικό προϋπολογισµό ίσο ή ανώτερο των Ευρώ (µη συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ). Ο Πίνακας των κυριότερων ανωτέρω έργων πρέπει να συνταχθεί σύµφωνα µε το ακόλουθο υπόδειγµα: Α/Α ΠΕΛΑΤΗΣ ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΙΑΡΚΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΟΥ (από έως) ΠΡΟΫΠ ΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΑΡΟΥΣΑ ΦΑΣΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΝΕΙΣΦΟ- ΡΑΣ ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΥΜΜΕΤΟ- ΧΗΣ ΣΤΟ ΕΡΓΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ (τύπος & µ/νία ΣΤΟ ΕΡΓΟ (προϋπο λογισµός) 31

32 Όπου: «ΠΑΡΟΥΣΑ ΦΑΣΗ»: ολοκληρωµένο ή σε εξέλιξη «ΣΤΟΙΧΕΙΟ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ»: «έξωθεν καλή µαρτυρία» της εξέλιξης, της ολοκλήρωσης ή του επιτυχούς αποτελέσµατος του Έργου όπως πιστοποιητικό ηµόσιας Αρχής, πρωτόκολλο παραλαβής ηµόσιας Αρχής, δήλωση πελάτη-ιδιώτη - εάν ο Πελάτης είναι ηµόσιος Φορέας ως στοιχείο τεκµηρίωσης υποβάλλεται πιστοποιητικό ή πρωτόκολλο παραλαβής (ευανάγνωστο φωτοαντίγραφο) που έχει συνταχθεί και αρµοδίως υπογραφεί από την αρµόδια ηµόσια Αρχή. - εάν ο Πελάτης είναι Ιδιωτικός Οργανισµός, ως στοιχείο τεκµηρίωσης υποβάλλεται δήλωση του ιδιώτη Οργανισµού όπως εκπροσωπείται από τον Νόµιµο Εκπρόσωπό ή κατάλληλα εξουσιοδοτηµένο πρόσωπο, και όχι η σχετική Σύµβαση Έργου. Σηµειώνεται ότι, η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωµα επαλήθευσης της ακρίβειας και αξιοπιστίας των δηλώσεων µε απευθείας επικοινωνία µε τους προσδιορισµένους πελάτες, τους οποίους αναφέρει ο Υποψήφιος Ανάδοχος Οµάδα έργου Οι Υποψήφιοι θα πρέπει στην προσφορά τους να προτείνουν το κατάλληλο οργανωτικό σχήµα και το κατάλληλο ανθρώπινο δυναµικό που θα αξιοποιήσουν έτσι ώστε να διασφαλίζεται η αποτελεσµατική, ποιοτικά ορθή και έγκαιρη εκπόνηση του έργου που θα αναλάβουν. Οι αναφερόµενες στη συνέχεια αρχές αποτελούν επί ποινή αποκλεισµού το ελάχιστο των απαιτήσεων που τίθενται για την οργάνωση και τη στελέχωση του υποψήφιου Αναδόχου. Ο Προσφέρων θα πρέπει να συστήσει Οµάδα Έργου, µε ελάχιστο αριθµό προσφερόµενων ανθρωποµηνών τους 50, και µε τον ελάχιστο αριθµό στελεχών και τα αντίστοιχα ελάχιστα προσόντα που αναφέρονται στη συνέχεια: Ο Προσφέρων θα πρέπει να συστήσει Οµάδα Έργου, µε τα αντίστοιχα ελάχιστα προσόντα που αναφέρονται στη συνέχεια: Η Οµάδα Έργου που θα συστήσει ο Ανάδοχος θα πρέπει να απαρτίζεται από ικανό αριθµό έµπειρων στελεχών (τουλάχιστον 5) για την εκτέλεση του έργου. Όλα τα στελέχη θα έχουν σπουδές πανεπιστηµιακού ή τεχνολογικού επιπέδου και θα είναι ιδιαιτέρως έµπειρα σε θέµατα χωροταξικού σχεδιασµού ή/και ανάπτυξης Βιοµηχανικών και Επιχειρηµατικών Περιοχών (ΒΕΠΕ) και Επιχειρηµατικών Πάρκων (ΕΠ). Η Οµάδα Έργου απαρτίζεται από: Υπεύθυνο Έργου, διπλωµατούχο µηχανικό ειδικότητας τοπογράφου ή χωροτάκτη ή πολεοδόµου ή οικονοµολόγο µε τουλάχιστον δεκαετή αποδεδειγµένη επαγγελµατική εµπειρία σε διαχείριση ανάλογων έργων, ο οποίος θα είναι αρµόδιος για τον καθηµερινό συντονισµό της Οµάδας Έργου, την εκπροσώπηση του Αναδόχου έναντι της Αναθέτουσας Αρχής και την επικοινωνία µε την επιτροπή παρακολούθησης του έργου, που θα συσταθεί στην αρµόδια Υπηρεσία της ΓΓΒ. (Η εµπειρία θα αποδεικνύεται µε σχετική βεβαίωση εµπειρίας από εργοδότη µε αναφορά σε αποδεικτικά στοιχεία, όπως υπογραφές µελετών που είχαν υποβληθεί κλπ.). Ένας Εµπειρογνώµονας µηχανικός που έχει ως στέλεχος συµµετάσχει σε σχεδιασµό και ανάπτυξη ΒΕΠΕ, Ζώνη Καινοτοµίας, Επιχειρηµατικού Πάρκου κατά την τελευταία πενταετία. (Η εµπειρία θα αποδεικνύεται µε σχετική βεβαίωση εµπειρίας από εργοδότη µε αναφορά σε αποδεικτικά στοιχεία, όπως υπογραφές µελετών που είχαν υποβληθεί κλπ.). Μηχανικός περιβάλλοντος ή περιβαλλοντολόγος ή Γεωγράφος ή Γεωλόγος. Εµπειρογνώµονες, τουλάχιστον 2, που συνολικά να αποδεικνύουν κατά την τελευταία δεκαετία, πέραν της συναφούς πανεπιστηµιακής ή µεταπτυχιακής τους εκπαίδευσης, εµπειρία σε θέµατα: Χωροταξικού σχεδιασµού Οικονοµικής γεωγραφίας Τυχόν εµπειρία στα θέµατα ανάπτυξης Επιχειρηµατικών Πάρκων ή/και Βιοµηχανικών και Επιχειρηµατικών Περιοχών Γεωγραφικών Συστηµάτων Πληροφοριών (GIS) 32

33 Τυχόν εµπειρία στα θέµατα ανάπτυξης Τεχνοπόλεων ή Επιστηµονικών Τεχνολογικών Πάρκων ή Θερµοκοιτίδων Επιχειρήσεων Καινοτοµίας, Πληροφορικής και Επικοινωνιών Τυχόν εµπειρία στα θέµατα ανάπτυξης εφοδιαστικής (logistics). Για τον υπεύθυνο έργου, ως επαγγελµατική εµπειρία νοείται η αποδεδειγµένη δεκαετής εµπειρία σε συναφή αντικείµενα. Για τους εµπειρογνώµονες, ως επαγγελµατική εµπειρία νοείται η αποδεδειγµένη πενταετής εµπειρία σε συναφή αντικείµενα. Τα απαιτούµενα παραπάνω προσόντα και η αντίστοιχη εµπειρία θα πρέπει να αποτυπώνονται σαφώς στα βιογραφικά σηµειώµατα των στελεχών της Οµάδας Έργου από τα παρακάτω έγγραφα: α) Αναλυτικό βιογραφικό, συνοδευόµενο από τους τίτλους σπουδών και αποδεικτικά επαγγελµατικής εµπειρίας κάθε µέλους της Οµάδας απ όπου προκύπτει η εξειδίκευση και εµπειρία σχετικά µε το είδος του έργου και το ρόλο που θα του ανατεθεί. β) Αναλυτική κατάσταση, όπου αναφέρεται το ποσοστό χρόνου εργασίας, µε το οποίο κάθε µέλος θα συµµετέχει στο έργο. γ) Υπεύθυνη ήλωση για δέσµευση συµµετοχής των µελών της οµάδας έργου κατά την εκτέλεση του έργου. Αντικατάσταση του Υπευθύνου Έργου και των λοιπών στελεχών της Οµάδας Έργου δύναται να γίνει µόνο σε όλως εξαιρετικές περιπτώσεις και κατόπιν προηγούµενης σύµφωνης γνώµης της Αναθέτουσας Αρχής, από στελέχη αντίστοιχων προσόντων και µε τους ίδιους όρους της παρούσας. Στην περίπτωση αυτή ο Ανάδοχος υποχρεούται να ειδοποιήσει την Αναθέτουσα Αρχή εγγράφως εντός πέντε (5) ηµερολογιακών ηµερών πριν την αντικατάσταση. Η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται να ζητήσει από τον Ανάδοχο την αντικατάσταση στελέχους του, εµπλεκόµενου στην εκτέλεση του Έργου, που κατά τη βάσιµη και αιτιολογηµένη κρίση της δεν ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις του Έργου, οπότε ο Ανάδοχος οφείλει να προβεί σε αντικατάσταση µε άλλο πρόσωπο, ανάλογης εµπειρίας και προσόντων. Σε περίπτωση που µέλη της οµάδας έργου του Αναδόχου αποχωρήσουν απ αυτήν ή λύσουν τη συνεργασία µαζί τους, ο Ανάδοχος υποχρεούται αφενός να εξασφαλίσει ότι, κατά το χρονικό διάστηµα µέχρι την αποχώρησή τους θα παρέχουν κανονικά τις υπηρεσίες τους και αφ ετέρου να αντικαταστήσει άµεσα τους αποχωρήσαντες συνεργάτες, µε άλλους ανάλογης εµπειρίας και προσόντων, κατόπιν εγκρίσεως της Αναθέτουσας Αρχής. Ο Ανάδοχος οφείλει να συνεργάζεται στενά µε την Αναθέτουσα Αρχή καθώς και µε όποιον άλλον φορέα ή άτοµο του υποδειχθεί, προκειµένου να εξασφαλιστεί η συντονισµένη και απρόσκοπτη υλοποίηση του έργου. Επίσης, υποχρεούται να λαµβάνει υπόψη τις γραπτές υποδείξεις της Αναθέτουσας Αρχής και να τις ακολουθεί κατά τη διάρκεια του Έργου. Η ΓΓΒ θα ορίσει Επιτροπή Παρακολούθησης Παραλαβής (ΕΠΠΕ) η οποία θα επιβλέπει, θα συντονίζει και θα κατευθύνει το Έργο του Αναδόχου. Ο Ανάδοχος θα προσφέρει τις υπηρεσίες του στα πλαίσια του Έργου τόσο από την έδρα του όσο και στην έδρα του Αναδόχου. Συγκεκριµένα, τουλάχιστον το 50% των ανθρωποµηνών των εµπειρογνωµόνων, θα προσφερθούν, επιτόπου, στα γραφεία αυτού. Στην περίπτωση αυτή οι χώροι και οι αναγκαίες υποδοµές (όπως τηλέφωνα, δίκτυα δεδοµένων κ.λπ.) για την εγκατάσταση κυρίως της Οµάδας Έργου θα διατεθούν στον Ανάδοχο µε µέριµνα της Αναθέτουσας Αρχής, ενώ ο εξοπλισµός πληροφορικής που θα χρησιµοποιείται (π.χ. PCs, λογισµικό εφαρµογών, εκτυπωτές κ.λπ.) θα διατεθεί από τον ίδιο. 6. Κατάρτιση και Υποβολή Προσφορών Με την υποβολή της προσφοράς θεωρείται ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους όρους της παρούσας Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος. Επίσης, θεωρείται ότι η υποβολή της προσφοράς και η συµµετοχή στο διαγωνισµό έχουν εγκριθεί από το αρµόδιο όργανο του συµµετέχοντος νοµικού προσώπου. Οι προσφορές υποβάλλονται από τους προσκαλούµενους οικονοµικούς φορείς ηλεκτρονικά, µέσω της διαδικτυακής πύλης του Ε.Σ.Η. Η.Σ. µέχρι την καταληκτική ηµεροµηνία και ώρα που ορίζει η παρούσα πρόσκληση, στην 33

34 Ελληνική γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στο Ν. 4155/2013 (ΦΕΚ Α120) και στο άρθρο 11 της Υ.Α. Π1/2390/2013 (ΦΕΚ Β 2677) «Τεχνικές λεπτοµέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών ηµοσίων Συµβάσεων (Ε.Σ.Η. Η.Σ.)». Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ηµεροµηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο Σύστηµα. Οι οικονοµικοί φορείς που συµµετέχουν στη διαγωνιστική διαδικασία έχουν πρόσβαση στα έγγραφα που παράγονται από το σύστηµα µε τον τρόπο και τον χρόνο που ορίζεται από τις κατά περίπτωση κείµενες διατάξεις. Ο χρόνος υποβολής της προσφοράς και οποιαδήποτε ηλεκτρονική επικοινωνία µέσω του συστήµατος βεβαιώνεται αυτόµατα από το σύστηµα µε υπηρεσίες χρονοσήµανσης σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην παρ. 3 του άρθρου 6 του Ν.4155/13 και το άρθρο 6 της ΥΑ Π1-2390/2013 «Τεχνικές λεπτοµέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών ηµοσίων Συµβάσεων (Ε.Σ.Η. Η.Σ.)». Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται από τις κείµενες διατάξεις για τη συµµετοχή στη διαγωνιστική διαδικασία υποβάλλονται ηλεκτρονικά από τους πιστοποιηµένους οικονοµικούς φορείς-χρήστες σε µορφή αρχείου.pdf και προσκοµίζονται εντός προθεσµίας τριών (3) εργασίµων ηµερών και σε έντυπη µορφή (πρωτότυπο ή αντίγραφο) στην αναθέτουσα αρχή. Η αναθέτουσα αρχή ουδεµία ευθύνη φέρει για τη µη εµπρόθεσµη υποβολή της προσφοράς ή για το περιεχόµενο των φακέλων που τη συνοδεύουν Αποκλεισµός Υποψηφίων Απόρριψη προσφορών Η απόρριψη Προσφοράς γίνεται µε απόφαση του αρµοδίου οργάνου της Αναθέτουσας Αρχής, ύστερα από γνωµοδότηση της αρµόδιας Επιτροπής ιενέργειας ιαγωνισµού. Η Προσφορά του υποψήφιου Αναδόχου απορρίπτεται ως απαράδεκτη σε κάθε µία ή περισσότερες από τις κάτωθι περιπτώσεις: α. Προσφορά της οποίας δεν αφορά το σύνολο του έργου και το συνολικό τίµηµα υπερβαίνει τον προϋπολογισµό του έργου. β. εν έχουν υποβληθεί τα δικαιολογητικά που προβλέπονται στη παράγραφο 5 της παρούσης. γ. εν προκύπτει µε σαφήνεια η προσφερόµενη τιµή και δεν έχει συνταχθεί σύµφωνα µε την παράγραφο «Οικονοµική Προσφορά» της παρούσης. δ. Ο χρόνος ισχύος της προσφοράς ορίζεται µικρότερος των εκατό είκοσι (120) ηµερών. ε. εν είναι σύµφωνη µε τους επιµέρους υποχρεωτικούς όρους της παρούσης, όπου αυτοί αναφέρονται. στ. Περιέχονται οικονοµικά στοιχεία ή σχετικές οικονοµικές αναφορές σε έγγραφα ή σε ηλεκτρονικό µέσο της προσφοράς, εκτός του φακέλου της οικονοµικής προσφοράς. ζ. Περιέχει εναλλακτικές προσφορές. θ. εν έχει συνταχθεί και υποβληθεί σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην παράγραφο 7 της παρούσης. 7. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Τα περιεχόµενα του ηλεκτρονικού φακέλου της προσφοράς ορίζονται ως εξής: (α) ένας (υπο)φάκελος 1 µε την ένδειξη «ικαιολογητικά Συµµετοχής» (β) ένας (υπο)φάκελος µε την ένδειξη Τεχνική προσφορά» και (γ) ένας (υπο)φάκελος µε την ένδειξη «Οικονοµική Προσφορά». 1 (υπο)φάκελος: κατηγορία επισυναπτόµενων αρχείων στο σύστηµα 34

35 Ο οικονοµικός φορέας συντάσσει την τεχνική και οικονοµική του προσφορά συµπληρώνοντας την αντίστοιχη ειδική ηλεκτρονική φόρµα του συστήµατος. Στη συνέχεια, το σύστηµα παράγει σχετικό ηλεκτρονικό αρχείο το οποίο υπογράφεται ψηφιακά και υποβάλλεται από τον οικονοµικό φορέα. Σε περίπτωση διάστασης των στοιχείων που περιλαµβάνονται στην ειδική ηλεκτρονική φόρµα του συστήµατος και του ψηφιακά υπογεγραµµένου ηλεκτρονικού αρχείου υπερισχύει το τελευταίο. Εφόσον οι τεχνικές προδιαγραφές και οι οικονοµικοί όροι δεν έχουν αποτυπωθεί στο σύνολό τους στις ειδικές ηλεκτρονικές φόρµες του συστήµατος, ο οικονοµικός φορέας επισυνάπτει ψηφιακά υπογεγραµµένα τα σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία (ιδίως τεχνική και οικονοµική προσφορά). Από το σύστηµα εκδίδεται ηλεκτρονική απόδειξη υποβολής προσφοράς. Τα δικαιολογητικά ή άλλα στοιχεία των υποφακέλων που έχουν υποβληθεί µε την ηλεκτρονική προσφορά και απαιτούνται να προσκοµισθούν στην αναθέτουσα αρχή, πρέπει απαραίτητα να φέρουν την επωνυµία, διεύθυνση, αριθµό τηλεφώνου, αριθµό τηλεοµοιοτυπίας (fax) και ηλεκτρονική διεύθυνση ( ) του διαγωνιζοµένου καθώς επίσης και τις ενδείξεις: Προσφορά για το διαγωνισµό: «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕ ΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΠΙΧΙΕΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΑΡΚΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑ, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ» «Να µην ανοιχθεί από την ταχυδροµική υπηρεσία ή το πρωτόκολλο» Στις περιπτώσεις κοινοπραξιών ή ενώσεων θα αναγράφονται οι επωνυµίες των µελών τους και τα στοιχεία (επωνυµία, διεύθυνση, αριθµός τηλεφώνου, αριθµός τηλεοµοιοτυπίας (fax) και ηλεκτρονική διεύθυνση ( ) του εκπροσώπου τους. Περιεχόµενα (υπο)φακέλου «ικαιολογητικά συµµετοχής» Στον (υπο)φάκελο µε την ένδειξη «ικαιολογητικά Συµµετοχής» υποβάλλονται όλα τα απαιτούµενα κατά το στάδιο υποβολής της προσφοράς δικαιολογητικά. Συγκεκριµένα, στον προαναφερόµενο (υπο)φάκελο περιλαµβάνονται: ικαιολογητικά συµµετοχής Ο (υπο)φάκελος «ικαιολογητικά Συµµετοχής» περιλαµβάνει τα αναφερόµενα στην παράγραφο 5, της παρούσας προκήρυξης («ικαιολογητικά Συµµετοχής») πλην των δικαιολογητικών κατακύρωσης της παραγράφου 12 της παρούσας. Οι προσφέροντες υποβάλουν ηλεκτρονικά µαζί µε την προσφορά τους, εγκαίρως και προσηκόντως, επί ποινή αποκλεισµού, τα δικαιολογητικά, σε µορφή αρχείου.pdf σύµφωνα µε το άρθρο 5α.Β.1α του Π.. 118/2007, το ν. 4155/13((ΦΕΚ/Α/ ) και το άρθρο 11 της ΥΑ Π1/2390/13 «Τεχνικές λεπτοµέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών ηµοσίων Συµβάσεων (Ε.Σ.Η. Η.Σ.)», όπως αναλυτικά περιγράφονται ανωτέρω Οι υπεύθυνες δηλώσεις, τα στοιχεία και δικαιολογητικά για τη συµµετοχή του προσφέροντος στη διαγωνιστική διαδικασία υποβάλλονται από αυτόν ηλεκτρονικά σε µορφή αρχείου τύπου.pdf και προσκοµίζονται, πλην των ΦΕΚ, κατά περίπτωση από αυτόν εντός τριών (3) εργάσιµων ηµερών από την ηλεκτρονική υποβολή, και σε έντυπη µορφή (πρωτότυπο ή αντίγραφο) στην αναθέτουσα αρχή. Όταν υπογράφονται από τον ίδιο φέρουν ψηφιακή υπογραφή. Οι απαιτούµενες δηλώσεις ή υπεύθυνες δηλώσεις του παρόντος άρθρου υπογράφονται ψηφιακά από τους έχοντες υποχρέωση προς τούτο και δεν απαιτείται θεώρηση. Επισηµαίνεται ότι τα ανωτέρω δικαιολογητικά ή τα άλλα στοιχεία του υποφακέλου «ικαιολογητικά συµµετοχής» που έχουν υποβληθεί µε την ηλεκτρονική προσφορά και απαιτούνται να προσκοµισθούν στην αναθέτουσα αρχή εντός της ανωτέρω αναφερόµενης προθεσµίας είναι τα δικαιολογητικά και στοιχεία που δεν έχουν εκδοθεί/συνταχθεί από τον ίδιο τον οικονοµικό φορέα και κατά συνέπεια δεν φέρουν την ψηφιακή του υπογραφή. Ως τέτοια στοιχεία ενδεικτικά είναι : η εγγύηση συµµετοχής, πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί από δηµόσιες αρχές ή άλλους φορείς. Περιεχόµενα (υπο)φακέλου «Τεχνική προσφορά» Η Τεχνική Προσφορά συντάσσεται συµπληρώνοντας την αντίστοιχη ειδική ηλεκτρονική φόρµα του συστήµατος. Στην συνέχεια, το σύστηµα παράγει σχετικό ηλεκτρονικό αρχείο, σε µορφή pdf, το οποίο 35

36 υπογράφεται ψηφιακά και υποβάλλεται από τον προσφέροντα. Τα στοιχεία που περιλαµβάνονται στην ειδική ηλεκτρονική φόρµα του συστήµατος και του παραγόµενου ψηφιακά υπογεγραµµένου ηλεκτρονικού αρχείου πρέπει να ταυτίζονται. Σε αντίθετη περίπτωση, το σύστηµα παράγει σχετικό µήνυµα και ο προσφέρων καλείται να παράγει εκ νέου το ηλεκτρονικό αρχείο pdf. Εφόσον απαιτήσεις της προκήρυξης για την τεχνική προσφορά δεν έχουν αποτυπωθεί στο σύνολό τους στις ειδικές ηλεκτρονικές φόρµες του συστήµατος, ο προσφέρων επισυνάπτει στην τεχνική του προσφορά ψηφιακά υπογεγραµµένα τα σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία. Τα ανωτέρω στοιχεία και δικαιολογητικά της τεχνικής προσφοράς του προσφέροντος υποβάλλονται από αυτόν ηλεκτρονικά σε µορφή αρχείου τύπου.pdf. Όταν υπογράφονται από τον ίδιο φέρουν ψηφιακή υπογραφή. Οι τυχόν απαιτούµενες δηλώσεις ή υπεύθυνες δηλώσεις του παρόντος άρθρου που υπογράφονται ψηφιακά από τους έχοντες υποχρέωση προς τούτο, δεν απαιτείται να φέρουν θεώρηση γνησίου υπογραφής. Επισηµαίνεται ότι τα ανωτέρω δικαιολογητικά ή τα άλλα στοιχεία του υποφακέλου «Τεχνική προσφορά» που έχουν υποβληθεί µε την ηλεκτρονική προσφορά και απαιτούνται να προσκοµισθούν στην αναθέτουσα αρχή εντός της ανωτέρω αναφερόµενης προθεσµίας είναι τα δικαιολογητικά και στοιχεία που δεν έχουν εκδοθεί/συνταχθεί από τον ίδιο τον οικονοµικό φορέα και κατά συνέπεια δεν φέρουν την ψηφιακή του υπογραφή. Ως τέτοια στοιχεία ενδεικτικά είναι : πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί από δηµόσιες αρχές ή άλλους φορείς. οµή και περιεχόµενα Τεχνικής Προσφοράς Οι προσφέροντες θα πρέπει να συντάξουν την Τεχνική Προσφορά τους κατά τρόπο που να αποτυπώνει µε σαφήνεια τον τρόπο και τα µέσα µε τα οποία θα υλοποιήσουν το έργο, και θα προτείνουν το κατάλληλο οργανωτικό σχήµα και το ανθρώπινο δυναµικό που θα αξιοποιήσουν, έτσι ώστε να διασφαλίζεται η αποτελεσµατική, ποιοτικά ορθή και έγκαιρη εκπόνηση του έργου που θα αναλάβουν. Τονίζεται ιδιαίτερα ότι οι Τεχνικές Προσφορές δεν πρέπει να έχουν καµία απολύτως άµεση ή έµµεση αναφορά στα οικονοµικά στοιχεία των Προσφορών. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί κάτι τέτοιο, η προσφορά αποκλείεται από περαιτέρω αξιολόγηση κατόπιν γνωµοδότησης της Επιτροπής. Οι Τεχνικές Προσφορές των συµµετεχόντων θα πρέπει να περιλαµβάνουν τις παρακάτω δύο (2) ενότητες, τα περιεχόµενα των οποίων περιγράφονται στην συνέχεια: Α/Α ΤΙΤΛΟΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ Α. ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ & ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΈΡΓΟΥ Α1 Α2 Α3 Α4 Γενική Προσέγγιση Υλοποίησης Έργου Φάσεις Υλοποίησης Έργου Παραδοτέα του Έργου Χρονοδιάγραµµα Υλοποίησης Β. ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΙΟΙΚΗΣΗ ΈΡΓΟΥ Β1 Β2 Β3 Σχήµα ιοίκησης Οµάδας Έργου Υπεύθυνος Έργου (Project Manager) Μέλη Οµάδας Έργου Η Ενότητα Α «Προσέγγιση και µεθοδολογία υλοποίησης του Έργου» θα πρέπει να περιέχει αναλυτική περιγραφή του τρόπου µε τον οποίο ο υποψήφιος σκοπεύει να προσεγγίσει και να υλοποιήσει το Έργο. Ειδικότερα η ενότητα θα περιλαµβάνει τουλάχιστον τα ακόλουθα: α) ιατύπωση της ολοκληρωµένης αντίληψης του υποψηφίου για τους στόχους, το περιβάλλον και το αντικείµενο του Έργου, λαµβάνοντας υπόψη το πλαίσιο αναφοράς του Έργου, τις 36

37 ανάγκες της Αναθέτουσας Αρχής και τις ειδικές απαιτήσεις και χαρακτηριστικά των υπηρεσιών που θα προσφερθούν. β) ιατύπωση της γενικής µεθοδολογικής προσέγγισης για την υλοποίηση του έργου, των βασικών µεθοδολογιών, προτύπων, τεχνικών µέσων και εργαλείων που, από τη φύση του αντικειµένου του Έργου, θα πρέπει να χρησιµοποιηθούν από τον Ανάδοχο και αναφορά του τρόπου εφαρµογής τους. γ) Ανάλυση του Έργου σε πακέτα εργασίας και δραστηριότητες, σύµφωνα µε την αντίληψη και τη µεθοδολογία του υποψηφίου. δ) Αναλυτική περιγραφή των Παραδοτέων κάθε φάσης, πακέτου εργασίας και δραστηριότητας. ε) Αναλυτικό χρονοδιάγραµµα εκπόνησης των πακέτων εργασίας, δραστηριοτήτων και αντίστοιχων παραδοτέων. στ) Ανάλυση των τυχόν ειδικών προϋποθέσεων κρίσιµων παραγόντων επιτυχίας που σχετίζονται µε τα χρονικά, ποσοτικά και ποιοτικά χαρακτηριστικά των προς παροχή υπηρεσιών και διατύπωση της µεθοδολογίας και του τρόπου κάλυψης των προϋποθέσεων αυτών. Η Ενότητα Β «Οργάνωση και ιοίκηση του Έργου» περιέχει τουλάχιστον τα εξής επιµέρους στοιχεία : α) Αναλυτική περιγραφή Οργανωτικού Σχήµατος της Οµάδας Έργου που θα συστήσει ο Ανάδοχος για την εκτέλεση του Έργου β) Γενική περιγραφή των λειτουργιών και των ρόλων που θα επιτελέσουν τα επιµέρους όργανα που θα εµφανίζονται στο προηγούµενο οργανωτικό σχήµα. γ) Πρόταση του συστήµατος διοίκησης του έργου, που θα περιλαµβάνει το οργανωτικό σχήµα και τις σχέσεις των οργάνων διοίκησης της Αναθέτουσας Αρχής σε σχέση προς τα αντίστοιχα όργανα του Υποψηφίου καθώς και το σύστηµα συντονισµού και επικοινωνίας µεταξύ τους. δ) Πίνακες προβλεπόµενης απασχόλησης των στελεχών της Οµάδας Έργου του Υποψηφίου ανά πακέτο εργασίας/δραστηριότητα, µε την ακόλουθη δοµή: i. Ονοµατεπώνυµο στελέχους ii. iii. iv. Θέση στο οργανωτικό σχήµα του υποψηφίου Αναδόχου Σύντοµη αναφορά σε αρµοδιότητες καθήκοντα ανά Πακέτο Εργασίας/ ραστηριότητα Εκτίµηση απασχόλησης σε ανθρωποµήνες (Α/Μ) µέχρι και δεύτερο δεκαδικό ψηφίο. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΟΜΑ ΑΣ ΕΡΓΟΥ ΟΝΟΜΑ - ΕΠΩΝΥΜΟ ΘΕΣΗ ΣΤΟ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΟ ΣΧΗΜΑ ΑΡΜΟ ΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ (Πακέτα Εργασίας/ ραστηριότητες) ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΟ ΣΕ Α/ΜΗΝΕΣ Σύνολο Α/Μ Περιεχόµενα (υπο)φακέλου «Οικονοµική Προσφορά» Στον (υπο)φάκελο µε την ένδειξη «Οικονοµική Προσφορά» περιλαµβάνεται η οικονοµική προσφορά του προσφέροντα η οποία υποβάλλεται ηλεκτρονικά επί ποινή απορρίψεως. Η οικονοµική προσφορά, συντάσσεται συµπληρώνοντας τη συνολική τιµή χωρίς Φ.Π.Α., στην αντίστοιχη ειδική ηλεκτρονική φόρµα του συστήµατος. Στην συνέχεια, το σύστηµα παράγει σχετικό ηλεκτρονικό αρχείο, σε µορφή pdf, το οποίο υπογράφεται ψηφιακά και υποβάλλεται από τον 37

38 προσφέροντα. Τα στοιχεία που περιλαµβάνονται στην ειδική ηλεκτρονική φόρµα του συστήµατος και του παραγόµενου ψηφιακά υπογεγραµµένου ηλεκτρονικού αρχείου πρέπει να ταυτίζονται. Σε αντίθετη περίπτωση, το σύστηµα παράγει σχετικό µήνυµα και ο προσφέρων καλείται να παράγει εκ νέου το ηλεκτρονικό αρχείο pdf. Ι. Ο υποψήφιος ανάδοχος υποβάλλει πίνακα, στον οποίο θα φαίνεται αριθµητικώς και ολογράφως η προσφορά ανά παραδοτέο (συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ και όλων των επιβαρύνσεων και δαπανών του αναδόχου για την υλοποίηση του έργου) καθώς και συνολική τελική προτεινόµενη τιµή για την εκτέλεση του Έργου (χωρίς ΦΠΑ και µε ΦΠΑ), η οποία θα πρέπει να διατυπώνεται ολογράφως και αριθµητικώς σύµφωνα µε τον κατωτέρω πίνακα: α/α Περιγραφή Ανθρωποµήνες 1 Π.Π.1 2 Π.Π.2 3 Π.Π.3 4 Π.Π.4 5 Π.Π.5 6 Π.Π.6 Σύνολο: Πίνακας Οικονοµικής Προσφοράς Αξία χωρίς ΦΠΑ ( ) Τιµή µονάδος Σύνολο ΦΠΑ ( ) Συνολική αξία µε ΦΠΑ ( ) II. Όλες οι τιµές θα είναι εκφρασµένες σε ευρώ. III. Ως συµβατικό τίµηµα του υποψηφίου Αναδόχου για τις υπηρεσίες που θα προσφέρει, ορίζεται το συνολικό άθροισµα της Οικονοµικής Προσφοράς, το οποίο δεν µπορεί να υπερβαίνει σε καµιά περίπτωση το ποσό του συνολικού προϋπολογισµού του έργου. IV. Ο υποψήφιος Ανάδοχος θα πρέπει να είναι σε θέση να τεκµηριώσει την Οικονοµική του Προσφορά, βασιζόµενος στα στοιχεία της Τεχνικής του Προσφοράς. Σε διαφορετική περίπτωση η Επιτροπή Αξιολόγησης δύναται να θεωρήσει ότι οι παραπάνω πίνακες δεν συντάχθηκαν σύµφωνα µε τους ορισµούς της προκήρυξης, και ότι η προσφορά είναι αόριστη και ανεπίδεκτη εκτιµήσεως, και να την απορρίψει στο σύνολό της. Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί επίσης το δικαίωµα να ζητήσει από τους συµµετέχοντες πρόσθετα στοιχεία για την τεκµηρίωση του εύλογου ή µη των προσφερόµενων τιµών, οι δε συµµετέχοντες υποχρεούνται να παρέχουν αυτά. Προσφορές στις οποίες δεν προκύπτουν µε σαφήνεια οι προσφερόµενες τιµές ή η συνολική τιµή απορρίπτονται. Οι παραπάνω τιµές δεν αναπροσαρµόζονται για οποιονδήποτε λόγο καθ όλη τη διάρκεια της σύµβασης, ακόµη και σε ενδεχόµενη ανάθεση νέων ή συµπληρωµατικών υπηρεσιών, δοθέντος ότι ο Ανάδοχος θεωρεί τον κίνδυνο απρόοπτου µεταβολής των οικονοµικών συνθηκών ως ενδεχόµενο και τον αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα. 8. ιενέργεια ιαγωνισµού ιαδικασία Αξιολόγησης Προσφορών Ο ιαγωνισµός θα διεξαχθεί σύµφωνα µε όσα αναφέρονται στην παρούσα Προκήρυξη. Η διεξαγωγή του διαγωνισµού και η αξιολόγηση των προσφορών θα γίνει από τριµελή επιτροπή (την Επιτροπή ιενέργειας ιαγωνισµού) µέσω της πλατφόρµας του ΕΣΗ ΗΣ. Η απόφαση επιλογής του αναδόχου θα ληφθεί από το αρµόδιο όργανο της Αναθέτουσας Αρχής. Οι αποφάσεις επί των αποτελεσµάτων των σταδίων αξιολόγησης είναι τρεις (3) : -Απόφαση αποδοχής πρακτικών αξιολόγησης φακέλου δικαιολογητικών και φακέλου 38

39 τεχνικών προσφορών, -Απόφαση αποδοχής πρακτικού/ών αξιολόγησης φακέλου οικονοµικών προσφορών και πίνακα τελικής κατάταξης. -Απόφαση κατακύρωσης του διαγωνισµού. Αναλυτικά: 1. Στο πρώτο στάδιο η Επιτροπή ιενέργειας του ιαγωνισµού (Ε ) συντάσσει πρακτικά: 1. για την εξέταση των φακέλων δικαιολογητικών συµµετοχής, µε το οποίο εισηγείται αιτιολογηµένα στην Αναθέτουσα Αρχή την αποδοχή ή την απόρριψη προσφορών, 2. µε το οποίο εισηγείται στην Αναθέτουσα Αρχή τη βαθµολόγηση των τεχνικών προσφορών των συµµετεχόντων στο στάδιο αυτό. Η απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής για την αποδοχή ή την απόρριψη των προσφορών και τη βαθµολόγηση των τεχνικών προσφορών κοινοποιείται στους συµµετέχοντες. 2. Στο δεύτερο στάδιο η Επιτροπή ιενέργειας του ιαγωνισµού (Ε ) µετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης των οικονοµικών προσφορών συντάσσει πρακτικό, µε το οποίο εισηγείται στην Αναθέτουσα Αρχή την τελική κατάταξη των υποψηφίων από τεχνικής και οικονοµικής άποψης. 3. Στο τρίτο στάδιο η Αναθέτουσα Αρχή, µετά την έγκριση του/ων πρακτικού/ών αξιολόγησης του φακέλου οικονοµικών προσφορών και του πίνακα τελικής κατάταξης, ενηµερώνει τον πρώτο υποψήφιο προς κατακύρωση, βάση της κατάταξης, να προσκοµίσει τα δικαιολογητικά κατακύρωσης βάση της παραγράφου 2.4 µέρους Β της παρούσης. Η Επιτροπή ιενέργειας του ιαγωνισµού (Ε ) προβαίνει στον έλεγχο των δικαιολογητικών και συντάσσει πρακτικό µε το οποίο εισηγείται στην Αναθέτουσα Αρχή την κατακύρωση του έργου. Η απόφαση κατακύρωσης κοινοποιείται αρµοδίως µε απόδειξη παραλαβής στον ανάδοχο και στους λοιπούς συµµετέχοντες. ιαδικασία Ηλεκτρονικής Αποσφράγισης Προσφορών Η διαδικασία ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών από την αρµόδια Επιτροπή ιενέργειας και Αξιολόγησης προσφορών, γίνεται τέσσερις (4) εργάσιµες ηµέρες µετά την καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής προσφορών και ώρα 11:30, εφαρµοζόµενων κατά τα λοιπά των κείµενων διατάξεων για την ανάθεση δηµοσίων συµβάσεων και διαδικασιών. Κατά την προαναφερόµενη ηµεροµηνία και ώρα γίνεται αποσφράγιση µόνο των ηλεκτρονικών (υπο)φακέλων «ικαιολογητικά Συµµετοχής» και «Τεχνική Προσφορά». Οι ηλεκτρονικοί (υπο)φάκελοι των οικονοµικών προσφορών αποσφραγίζονται ηλεκτρονικά µέσω των αρµόδιων πιστοποιηµένων στο σύστηµα οργάνων, σε ηµεροµηνία και ώρα που θα γνωστοποιηθεί σε αυτούς των οποίων οι προσφορές κρίθηκαν αποδεκτές µετά την αξιολόγηση των λοιπών στοιχείων αυτών. Αµέσως µετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση των (υπο)φακέλων «ικαιολογητικά Συµµετοχής» και «Τεχνική Προσφορά», οι συµµετέχοντες στο διαγωνισµό θα έχουν ηλεκτρονική πρόσβαση στο περιεχόµενο των προσφορών που αποσφραγίσθηκαν. Οµοίως, µετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση των (υπο)φακέλων «Οικονοµική Προσφορά», οι προσφέροντες των οποίων οι οικονοµικές προσφορές αποσφραγίσθηκαν, θα έχουν ηλεκτρονική πρόσβαση στο περιεχόµενο των προσφορών που αποσφραγίσθηκαν, προκειµένου να λάβουν γνώση των τιµών που προσφέρθηκαν. ιαδικασία (Ηλεκτρονικής) Αξιολόγησης Προσφορών Μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών η Επιτροπή ιενέργειας ιαγωνισµού προβαίνει στην αξιολόγηση αυτών µέσω των αρµοδίων πιστοποιηµένων στο Σύστηµα οργάνων της, εφαρµοζόµενων κατά τα λοιπά των κειµένων διατάξεων για την ανάθεση δηµοσίων συµβάσεων και των διαδικασιών της κατά περίπτωση Αναθέτουσας Αρχής. 39

40 Η αξιολόγηση θα γίνει µε κριτήριο ανάθεσης την πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη Προσφορά. Για την επιλογή της πλέον συµφέρουσας από οικονοµική άποψη Προσφοράς η Επιτροπή προβαίνει στη σύνταξη πρακτικών, όπου διαλαµβάνονται οι εισηγήσεις της ανά στάδιο διαγωνισµού κατά τα αναφερόµενα ανωτέρω. Α. ΕΛΕΓΧΟΣ ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ - ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΠΟΙΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ Η διαδικασία ελέγχου των δικαιολογητικών συµµετοχής και των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής διεξάγεται σύµφωνα µε τα αναφερόµενα ανωτέρω. Β. ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΚΡΙΤΗΡIΩΝ ΠΟΙΟΤΙΚHΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ Προϋπόθεση ποιοτικής επιλογής των υποψηφίων αναδόχων είναι, πέραν της προσήκουσας ύπαρξης των παραπάνω προβλεπόµενων δικαιολογητικών και η εκπλήρωση των παρακάτω κριτηρίων : Α. Κριτήριο χρηµατοοικονοµικής ικανότητας του υποψηφίου Aναδόχου: Αναφορικά µε το θέµα θα εξετασθεί η εκ µέρους του προσφέροντα πλήρωση των κριτηρίων χρηµατοοικονοµικής ικανότητάς του, µε βάση τα υποβληθέντα στοιχεία. Β. Κριτήριο τεχνικής ικανότητας του υποψηφίου Αναδόχου: Αναφορικά µε το θέµα θα εξεταστεί η εκ µέρους του προσφέροντα πλήρωση των κριτηρίων τεχνικής ικανότητας του, µε βάση τα υποβληθέντα στοιχεία. Αξιολόγηση Προσφορών Το Έργο θα ανατεθεί µε κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συµφέρουσα προσφορά, η οποία θα προκύψει από την στάθµιση της βαθµολόγησης των κριτηρίων αξιολόγησης των προσφορών. Για την επιλογή της πλέον συµφέρουσας προσφοράς θα αξιολογηθούν µόνο οι προσφορές που είναι παραδεκτές σύµφωνα µε τους όρους της προκήρυξης. Η Τεχνική Προσφορά βαθµολογείται µε συντελεστή βαρύτητας 80% και η οικονοµική προσφορά µε συντελεστή 20%. Οι Τεχνικές Προσφορές αξιολογούνται µε βάση τα κριτήρια και τους αντίστοιχους συντελεστές βαρύτητας που παρουσιάζονται στον πίνακα που ακολουθεί: Το άθροισµα των βαθµών όλων των κριτηρίων δίνει το συνολικό βαθµό της τεχνικής προσφοράς, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην κατωτέρω στην παράγραφο. Σε όλους τους ανωτέρω υπολογισµούς η στρογγυλοποίηση φθάνει στο δεύτερο δεκαδικό ψηφίο. Το τρίτο δεκαδικό ψηφίο αποκόπτεται όταν έχει τιµές 0, 1, 2, 3, 4, στρογγυλεύεται δε προς τα άνω όταν έχει τιµές 5, 6, 7, 8, 9. Τα κριτήρια αξιολόγησης των Τεχνικών Προσφορών οργανώνονται σε δύο οµάδες µε συγκεκριµένους συντελεστές βαρύτητας, όπως παρουσιάζεται στον Πίνακα που ακολουθεί. Κριτήρια Αξιολόγησης Τεχνικής Προσφοράς Α/Α Κριτήρια Συντελεστής Βαρύτητας (σi) Βαθµός Κριτηρίου (βi) Α. Προσέγγιση και Μεθοδολογία Υλοποίησης Έργου (70%) Α.1 Α.2 Α.3 Σαφήνεια της πρότασης και κατανόηση του αντικειµένου, των στόχων και των ειδικών απαιτήσεων του έργου. Πληρότητα της µεθοδολογικής προσέγγισης και των προτεινόµενων εργαλείων υλοποίησης του Έργου. Σαφήνεια των πακέτων εργασίας και των παραδοτέων του Έργου καθώς και σαφής περιγραφή του χρονοδιαγράµµατος. 15% 35% 20% Β. Οργάνωση ιοίκηση του Έργου (30%) Β.1 Επάρκεια της προτεινόµενης οργανωτικής δοµής για την κάλυψη των ειδικών απαιτήσεων του έργου. 20% 40

41 Β.2 Αποτελεσµατικότητα του συστήµατος διοίκησης του έργου και του συστήµατος επικοινωνίας µε τους εµπλεκόµενους στην υλοποίηση της Πράξης. 10% ΣΥΝΟΛΟ 100% Ο βαθµός αξιολόγησης της Τεχνικής Προσφοράς, προκύπτει ως ακολούθως: Όπου TBi = Bi/maxB TBi = βαθµός αξιολόγησης της Τεχνικής Προσφοράς του προσφέροντος (θα στρογγυλοποιείται στα δύο (2) δεκαδικά ψηφία) maxβ = η συνολική βαθµολογία της Τεχνικής Προσφοράς του υποψηφίου µε τη µεγαλύτερη βαθµολογία Βi = η συνολική βαθµολογία των κριτηρίων της αξιολόγησης της τεχνικής προσφοράς του προσφέροντος Το Βi προκύπτει από τον ακόλουθο τύπο : µε την ακόλουθη µεθοδολογία : Βi = (βi * σi) Για κάθε κριτήριο του ανωτέρω πίνακα πολλαπλασιάζεται ο βαθµός που λαµβάνει η τεχνική προσφορά στο κριτήριο αυτό επί το συντελεστή βαρύτητας (σi). Με τον τρόπο αυτό προκύπτει η βαθµολογία κάθε κριτηρίου της τεχνικής προσφοράς. Από την άθροιση των επιµέρους βαθµολογιών όλων των κριτηρίων προκύπτει η συνολική βαθµολογία Βi των κριτηρίων της τεχνικής αξιολόγησης του προσφέροντος. Σηµειώνεται ότι κάθε κριτήριο βαθµολογείται στο ακέραιο. Η βαθµολόγηση κάθε στοιχείου αξιολόγησης γίνεται ως εξής: 0 Όταν η συγκεκριµένη προσφορά κρίνεται απαράδεκτη ως προς το συγκεκριµένο κριτήριο 1-4 Όταν η συγκεκριµένη προσφορά κρίνεται ελλιπής ως προς το συγκεκριµένο κριτήριο 5-8 Όταν η συγκεκριµένη προσφορά κρίνεται ικανοποιητική ως προς το συγκεκριµένο κριτήριο 9-10 Όταν η συγκεκριµένη προσφορά κρίνεται εξαίρετη ως προς το συγκεκριµένο κριτήριο. Μία προσφορά χαρακτηρίζεται : 1. Απαράδεκτη ως προς το συγκεκριµένο κριτήριο όταν η ανταπόκρισή της στις προδιαγραφές και τις ελάχιστες απαιτήσεις του συγκεκριµένου κριτηρίου, είτε δεν υφίσταται, είτε θεωρείται ακατάλληλη για το έργο 2. Ελλιπής ως προς το συγκεκριµένο κριτήριο όταν η ανταπόκρισή της καλύπτει στοιχειωδώς τις προδιαγραφές και τις ελάχιστες απαιτήσεις του συγκεκριµένου κριτηρίου 3. Ικανοποιητική ως προς το συγκεκριµένο κριτήριο όταν η ανταπόκρισή της καλύπτει πλήρως τις προδιαγραφές και τις ελάχιστες απαιτήσεις του συγκεκριµένου κριτηρίου 4. Εξαίρετη ως προς το συγκεκριµένο κριτήριο όταν η ανταπόκρισή της καλύπτει πλήρως τις προδιαγραφές και τις ελάχιστες απαιτήσεις του συγκεκριµένου κριτηρίου και προσφέρει επιπλέον δυνατότητες χρήσιµες για το έργο. Η Ε θα βαθµολογήσει µε ένα βαθµό, από το 1 έως 10 (και µέχρι δύο δεκαδικά ψηφία, σύµφωνα µε την παραπάνω κλίµακα) κάθε ένα από τα επιµέρους στοιχεία των κριτηρίων τεχνικής αξιολόγησης. Ο 41

42 βαθµός για κάθε κριτήριο, θα προκύψει από το άθροισµα των γινοµένων των βαθµών των επιµέρους στοιχείων κριτηρίου (υποκριτήρια), πολλαπλασιασµένων µε τους αντίστοιχους συντελεστές βαρύτητας των επιµέρους στοιχείων του κριτηρίου (υποκριτήρια). Για κάθε προσφέροντα θα υπολογιστεί ο βαθµός αξιολόγησης της Οικονοµικής Προσφοράς ως εξής: Όπου ΟΒi = min OΠ/OΠi 1. ΟΒi = η βαθµολογία της Οικονοµικής βαθµολογίας του προσφέροντος OΠ = η µικρότερη οικονοµική προσφορά µεταξύ όλων των προσφερόντων OΠi = η οικονοµική προσφορά του προσφέροντος Ο Συνολικός Βαθµός (ΣΒ) για κάθε προσφέρων υπολογίζεται µε βάση τον τύπο : Όπου ΣΒi = η συνολική βαθµολογία του προσφέροντος ΣΒi = [(TBi) x 80] +[OBi x 20] TBi = η Τεχνική βαθµολογία του προσφέροντος (στρογγυλοποιείται στα δύο (2) δεκαδικά ψηφία) ΟΒi = η βαθµολογία της Οικονοµικής βαθµολογίας του προσφέροντος (στρογγυλοποιείται στα δύο (2) δεκαδικά ψηφία) Επικρατέστερη είναι η προσφορά µε το µεγαλύτερο ΣΒi. Προσφορές που τελικά υπολογίζονται να έχουν ίσους ΣΒi, θεωρούνται ως ισόβαθµες. Οι ισόβαθµες προσφορές κατατάσσονται κατά φθίνουσα σειρά της τεχνικής βαθµολογίας. Με βάση την τελική κατάταξη των προσφορών σύµφωνα µε το ΣΒi, ο διαγωνισµός κατακυρώνεται στον προσφέροντα του οποίου η προσφορά έχει το µεγαλύτερο ΣΒi i. Η αξιολόγηση των προσφορών θα πραγµατοποιηθεί αποκλειστικά και µόνο µε βάση τα ανωτέρω κριτήρια. 9. Ισχύς Προσφορών Οι προσφορές ισχύουν και δεσµεύουν τους προσφέροντες στο ιαγωνισµό για εκατόν είκοσι (120) ηµέρες από την εποµένη της ηµεροµηνίας διενέργειας του διαγωνισµού. Προσφορές που θα αναφέρουν ηµεροµηνία λήξης ισχύος µικρότερη της παραπάνω αναγραφόµενης, θα απορρίπτονται. Η ισχύς των προσφορών µπορεί να παρατείνεται εγγράφως, εφόσον τούτο ζητηθεί από την Αναθέτουσα Αρχή, πριν από τη λήξη τους, κατ ανώτατο όριο για χρονικό διάστηµα ίσο µε ανωτέρω. Μετά τη λήξη και του παραπάνω ανωτάτου ορίου χρόνου παράτασης ισχύος της προσφοράς, τα αποτελέσµατα του διαγωνισµού υποχρεωτικά µαταιώνονται, εκτός εάν η Αναθέτουσα Αρχή κρίνει αιτιολογηµένα ότι η συνέχιση του παρόντος διαγωνισµού εξυπηρετεί το δηµόσιο συµφέρον, οπότε οι συµµετέχοντες στον διαγωνισµό µπορούν να επιλέξουν, είτε να παρατείνουν την προσφορά τους, εφόσον τους ζητηθεί εγγράφως, πριν την πάροδο του ανωτέρω ανωτάτου ορίου, παράταση της προσφοράς τους είτε όχι. Στην τελευταία περίπτωση, η διαδικασία του διαγωνισµού συνεχίζεται µε όσους παρέτειναν τις προσφορές τους. 10. Λόγοι Απόρριψης Προσφορών Η προσφορά απορρίπτεται όταν: α) Είναι αόριστη και ανεπίδεκτη εκτίµησης ή είναι υπό αίρεση ή όταν περιέχει ανακριβή στοιχεία. β) Ο χρόνος παράδοσης του έργου ορίζεται µεγαλύτερος του προβλεπόµενου. γ) εν είναι σύµφωνη µε τους επιµέρους υποχρεωτικούς όρους όπου αυτοί αναφέρονται. 42

43 11. Ενστάσεις Ενστάσεις - προσφυγές υποβάλλονται ηλεκτρονικά από τους οικονοµικούς φορείς, σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία (κατ αναλογία εφαρµόζοντας το άρθρο 15 του Π.. 118/07), µέσω του συστήµατος και επισυνάπτοντας το σχετικό έγγραφο σε µορφή αρχείου τύπου.pdf το οποίο φέρει ψηφιακή υπογραφή. Όσον αφορά στην κατάθεση των σχετικών παραβόλων, όπου απαιτείται, αυτά υποβάλλονται από τους πιστοποιηµένους οικονοµικούς φορείς µε τη διαδικασία που ορίζεται από το TAXISNET του Υπουργείου Οικονοµικών. Μετά την υποβολή των ενστάσεων/προσφυγών η Αναθέτουσα Αρχή προβαίνει στην αξιολόγηση αυτών µέσω των αρµόδιων πιστοποιηµένων στο Σύστηµα οργάνων της, εφαρµοζόµενων κατά τα λοιπά των κειµένων διατάξεων για την ανάθεση δηµοσίων συµβάσεων και των διαδικασιών της κατά περίπτωση Αναθέτουσας Αρχής. Οι οικονοµικοί φορείς που συµµετέχουν στη διαγωνιστική διαδικασία έχουν πρόσβαση στα έγγραφα που παράγονται στο Σύστηµα µε τον τρόπο και στο χρόνο που ορίζεται από τις κατά περίπτωση κείµενες διατάξεις, εφαρµοζόµενων κατά τα λοιπά των διατάξεων του άρθρου 5 του ν. 2690/1999, των διατάξεων για το ηλεκτρονικό δηµόσιο έγγραφο (ΥΑΠ/Φ.40.4/3/1031/2012 ΦΕΚ Β 1317/ ) και αυτών της περίπτωσης β της παραγράφου 2 του άρθρου 6 του ν. 4155/ Κατακύρωση Υπογραφή Σύµβασης Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας αξιολόγησης των προσφορών ο υποψήφιος, ο οποίος προσφέρει την πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά και στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση (υποψήφιος Ανάδοχος), οφείλει να υποβάλει εντός προθεσµίας είκοσι (20) ηµερών από τη σχετική ειδοποίηση που του αποστέλλεται ηλεκτρονικά, ηλεκτρονικά µέσω του συστήµατος, σε µορφή αρχείου.pdf και σε φάκελο µε σήµανση «ικαιολογητικά Κατακύρωσης», τα δικαιολογητικά που απαιτούνται. Τα δικαιολογητικά προσκοµίζονται από τον προσφέροντα εντός τριών (3) εργασίµων ηµερών από την ηλεκτρονική υποβολή και σε έντυπη µορφή (πρωτότυπο ή αντίγραφο) στην έδρα της αναθέτουσας. Ειδικότερα σε σχέση µε τη φορολογική ενηµερότητα του Οικονοµικού φορέα, η Αναθέτουσα Αρχή αναζητά αυτεπάγγελτα από το σύστηµα TAXISNET δεδοµένα σχετικά µε την φορολογική ενηµερότητα του Οικονοµικού Φορέα, στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, κατά την ηµεροµηνία της σχετικής ηλεκτρονικής ειδοποίησης του. Σε περίπτωση που το σύστηµα παρουσιάζει κάποιον Οικονοµικό Φορέα µη ενήµερο φορολογικά, η Αναθέτουσα Αρχή οφείλει εντός τριών (3) εργασίµων ηµερών από την ηµεροµηνία της σχετικής ηλεκτρονικής ειδοποίησης στον προσωρινό ανάδοχο, να τον ειδοποιήσει εγγράφως ή µε άλλο πρόσφορο τρόπο (µέσω του συστήµατος), να προσκοµίσει φορολογική ενηµερότητα σε έντυπη µορφή εντός της προθεσµίας των 20 ηµερών της παραγρ.2 του άρθρου 6 του Π. 118/07 και από την οποία να προκύπτει ότι είναι ως κατά τα άνω φορολογικά ενήµερος. Η ηλεκτρονική αποσφράγιση του φακέλου «ικαιολογητικά κατακύρωσης» του προσφέροντος στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση γίνεται τρεις εργάσιµες ηµέρες µετά και την προσκόµιση των δικαιολογητικών σε έντυπη µορφή, ύστερα από σχετική ειδοποίηση των συµµετεχόντων, που δικαιούνται να λάβουν γνώση των δικαιολογητικών που υπεβλήθησαν. Η αποσφράγιση γίνεται µέσω των αρµόδιων πιστοποιηµένων στο σύστηµα οργάνων της Αναθέτουσας Αρχής, εφαρµοζόµενων κατά τα λοιπά των κείµενων διατάξεων για την ανάθεση δηµοσίων συµβάσεων και διαδικασιών. Αµέσως µετά την ανωτέρω ηλεκτρονική αποσφράγιση, οι συµµετέχοντες στο διαγωνισµό θα έχουν ηλεκτρονική πρόσβαση στο περιεχόµενο του φακέλου των ικαιολογητικών Κατακύρωσης που αποσφραγίσθηκε. Η Επιτροπή ιενέργειας ιαγωνισµού προβαίνει σε έλεγχο των ικαιολογητικών Κατακύρωσης και διαβιβάζει το Πρακτικό µε τη σχετική εισήγησή της στο αρµόδιο όργανο της Αναθέτουσας Αρχής, το οποίο αποφαίνεται οριστικά και µε µέριµνά του γνωστοποιείται στους συµµετέχοντες το αποτέλεσµα του ιαγωνισµού. 43

44 Όταν ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν προσκοµίζει, ένα ή περισσότερα από τα έγγραφα και τα δικαιολογητικά που προβλέπονται στην παράγραφο 5 της παρούσας σύµφωνα µε τα οριζόµενα σε αυτό, καλείται ο υποψήφιος που προσφέρει την αµέσως επόµενη πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά. Σε περίπτωση που και αυτός δεν προσκοµίζει ένα ή περισσότερα από τα έγγραφα και δικαιολογητικά τα οποία απαιτούνται κατά τα ανωτέρω, καλείται ο υποψήφιος µε την αµέσως επόµενη πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά και ούτω καθεξής. Αν κανένας από τους υποψήφιους δεν προσκοµίζει, σύµφωνα µε τους όρους και τις προϋποθέσεις των ανωτέρω διατάξεων, ένα ή περισσότερα από τα έγγραφα και δικαιολογητικά τα οποία απαιτούνται από αυτές, ο διαγωνισµός µαταιώνεται. Στις παραπάνω περιπτώσεις όταν ο συµµετέχων υποβάλλει ψευδείς ή ανακριβείς υπεύθυνες δηλώσεις της παραγράφου 5 της παρούσας ή ο υπόχρεος προς τούτο υποψήφιος δεν προσκοµίσει εγκαίρως και προσηκόντως κατά το στάδιο της κατακύρωσης ένα ή περισσότερα από τα έγγραφα και δικαιολογητικά της παραγράφου 5 δύναται να κηρυχθεί έκπτωτος της παρούσας και η κατακύρωση του έργου στον επόµενο Ανάδοχο γίνεται µε απόφαση του αρµοδίου οργάνου της αναθέτουσας αρχής. Ακολούθως, ο ανάδοχος καλείται για την υπογραφή της σύµβασης. Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος, παρότι κλήθηκε εγγράφως, δεν παρουσιαστεί να υπογράψει τη σύµβαση µέσα στην ταχθείσα ηµεροµηνία, ή προσέλθει αλλά δεν καταθέσει την εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης κατά τα κατωτέρω οριζόµενα, κηρύσσεται έκπτωτος µε απόφαση του αρµοδίου οργάνου της αναθέτουσας αρχής και καταπίπτει υπέρ της Αναθέτουσας Αρχής η εγγύηση συµµετοχής χωρίς άλλη διαδικαστική ενέργεια. Ο έκπτωτος Ανάδοχος υποχρεούται να αποκαταστήσει κάθε ζηµία που προξένησε στην Αναθέτουσα Αρχή εξαιτίας της αρνήσεως του να υπογράψει τη σύµβαση. Η Αναθέτουσα Αρχή στην περίπτωση αυτή καλεί τον υποψήφιο µε την αµέσως επόµενη πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά για υποβολή των δικαιολογητικών κατακύρωσης και ακολουθείται αντίστοιχα η ίδια ως άνω διαδικασία ελέγχου των δικαιολογητικών κατακύρωσης και υπογραφής σύµβασης. Η αναθέτουσα αρχή δύναται µετά από αιτιολογηµένη γνωµοδότηση της αρµόδιας Ε να αποφασίσει την κατακύρωση µεγαλύτερου ή µικρότερου φυσικού αντικειµένου σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο Π 118/2007, όπως ισχύει. Ο υποψήφιος Ανάδοχος στον οποίο πρόκειται να κατακυρωθεί ο ιαγωνισµός οφείλει να καταθέσει ηλεκτρονικά εντός είκοσι (20) ηµερών από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης, τα ακόλουθα κατά περίπτωση δικαιολογητικά. Σε αντίθετη περίπτωση αποκλείεται από τη διαδικασία και η σύµβαση συνάπτεται µε τον επόµενο κατά σειρά υποψήφιο. Α. Φυσικά Πρόσωπα 1. Απόσπασµα ποινικού µητρώου (ή ισοδύναµου εγγράφου αρµόδιας διοικητικής ή δικαστικής αρχής της χώρας εγκατάστασης για αλλοδαπά φυσικά πρόσωπα) έκδοσης του τελευταίου τριµήνου πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικασθεί µε αµετάκλητη δικαστική απόφαση για κάποιο από τα κατωτέρω αδικήµατα: α) συµµετοχή σε εγκληµατική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 της κοινής δράσης της 98/773/ ΕΥ του Συµβουλίου, β) δωροδοκία, όπως αυτή ορίζεται αντίστοιχα στο άρθρο 3 της πράξης του Συµβουλίου της 26ης Μαΐου 1997 και στο άρθρο 3 παράγραφος 1 της κοινής δράσης 98/742/ΚΕΠΠΑ του Συµβουλίου, γ) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύµβασης σχετικά µε την προστασία των οικονοµικών συµφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, δ) νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες, όπως ορίζεται από το άρθρο 1 της οδηγίας 91/308/ΕΟΚ του Συµβουλίου, της 10ης Ιουνίου 1991, για την πρόληψη χρησιµοποίησης του χρηµατοπιστωτικού συστήµατος για την νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες, ε) για κάποιο από τα αδικήµατα του Αγορανοµικού Κώδικα σχετικό µε την άσκηση της επαγγελµατικής τους δραστηριότητας και στ) για κάποιο από τα αδικήµατα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας χρεοκοπίας. 2. Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, της χώρας εγκατάστασης, έκδοσης του τελευταίου εξαµήνου πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν σε πτώχευση ή υπό άλλη ανάλογη κατάσταση ή διαδικασία (για αλλοδαπά φυσικά πρόσωπα) και επίσης ότι δεν τελούν σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης ή άλλης ανάλογης κατάστασης ή διαδικασίας (για 44

45 αλλοδαπά φυσικά πρόσωπα) 3. Πιστοποιητικά όλων των αρµόδιων, κατά περίπτωση, οργανισµών κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής), ή της αρµόδιας κατά περίπτωση αρχής (για αλλοδαπά φυσικά πρόσωπα) που ο υποψήφιος Ανάδοχος δηλώνει στην Υπεύθυνη ήλωση της προηγουµένης παραγράφου, από τα οποία να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος είναι ενήµερος ως προς τις υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης. 4. Πιστοποιητικό της αρµόδιας, κατά περίπτωση, αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος είναι ενήµερος ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις του. 5. Πιστοποιητικό του οικείου Επιµελητηρίου ή της αρµόδιας αρχής της χώρας εγκατάστασης, από το οποίο να πιστοποιείται αφενός ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος είναι εγγεγραµµένος σε Επιµελητήριο, επαγγελµατικό µητρώο ή ισοδύναµες επαγγελµατικές οργανώσεις, καθώς και το ειδικό επάγγελµα του κατά την ηµέρα διενέργειας του διαγωνισµού και αφετέρου ότι εξακολουθεί να παραµένει εγγεγραµµένος µέχρι την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης. 6. Βεβαίωση έναρξης επιτηδεύµατος και µεταβολών αυτής. Β. Νοµικά Πρόσωπα (ηµεδαπά ή αλλοδαπά) 1. Τα νοµικά πρόσωπα πρέπει να προσκοµίζουν για τους διαχειριστές, στις περιπτώσεις των εταιρειών περιορισµένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και των προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε.και Ε.Ε.) και για τον πρόεδρο και διευθύνοντα σύµβουλο για τις ανώνυµες εταιρείες (Α.Ε.), απόσπασµα ποινικού µητρώου ή άλλο ισοδύναµο έγγραφο αρµόδιας διοικητικής ή δικαστικής αρχής της χώρας εγκατάστασης έκδοσης του τελευταίου τριµήνου πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει ότι τα ανωτέρω πρόσωπα δεν έχουν καταδικαστεί µε αµετάκλητη δικαστική απόφαση για κάποιο από τα κατωτέρω αδικήµατα: Α) συµµετοχή σε εγκληµατική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 της κοινής δράσης της 98/773/ ΕΥ του Συµβουλίου, Β) δωροδοκία, όπως αυτή ορίζεται αντίστοιχα στο άρθρο 3 της πράξης του Συµβουλίου της 26ης Μαΐου 1997 και στο άρθρο 3 παράγραφος 1 της κοινής δράσης 98/742/ΚΕΠΠΑ του Συµβουλίου, Γ) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύµβασης σχετικά µε την προστασία των οικονοµικών συµφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, ) νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες, όπως ορίζεται από το άρθρο 1 της οδηγίας 91/308/ΕΟΚ του Συµβουλίου, της 10ης Ιουνίου 1991, για την πρόληψη χρησιµοποίησης του χρηµατοπιστωτικού συστήµατος για την νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες, Ε) για κάποιο από τα αδικήµατα του Αγορανοµικού Κώδικα σχετικό µε την άσκηση της επαγγελµατικής τους δραστηριότητας και ΣΤ) για κάποιο από τα αδικήµατα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας χρεοκοπίας. 2 Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, έκδοσης του τελευταίου εξαµήνου πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν σε πτώχευση ή υπό άλλη ανάλογη κατάσταση ή διαδικασία (για αλλοδαπά νοµικά πρόσωπα) και επίσης ότι δεν τελούν σε διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση ή άλλης ανάλογης κατάστασης ή διαδικασίας (για αλλοδαπά νοµικά πρόσωπα). 3 Πιστοποιητικά όλων των αρµόδιων, κατά περίπτωση, οργανισµών κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) ή της αρµόδιας κατά περίπτωση αρχής (για αλλοδαπά νοµικά πρόσωπα) που ο υποψήφιος Ανάδοχος δηλώνει στην Υπεύθυνη ήλωση της προηγουµένης παραγράφου, από τα οποία να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος είναι ενήµερος ως προς τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης κατά την ηµεροµηνία κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης 4 Πιστοποιητικό της αρµόδιας αρχής, κατά περίπτωση αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος είναι ενήµερος ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις του κατά την ηµεροµηνία κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης. 5 Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του τελευταίου εξαµήνου, πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης κατακύρωσης, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν υπό κοινή εκκαθάριση του κ.ν. 2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύει ή άλλες ανάλογες καταστάσεις (µόνο για αλλοδαπά νοµικά πρόσωπα) και επίσης, ότι δεν τελούν υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης κοινής εκκαθάρισης ή υπό άλλες ανάλογες καταστάσεις (µόνο για αλλοδαπά νοµικά πρόσωπα). Επί ηµεδαπών ανωνύµων εταιρειών το προαναφερόµενο πιστοποιητικό της κοινής εκκαθάρισης εκδίδεται, από την αρµόδια Υπηρεσία (πρώην Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης), στο µητρώο Ανωνύµων Εταιρειών της οποίας είναι εγγεγραµµένη η συµµετέχουσα στο διαγωνισµό A.E., σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 7α.1.ια και 7β.12 του κ.ν.2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύει. Επί ηµεδαπών εταιρειών περιορισµένης ευθύνης και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), το πιστοποιητικό της εκκαθάρισης, εκδίδεται από το αρµόδιο τµήµα του Πρωτοδικείου της έδρας της συµµετέχουσας στον διαγωνισµό επιχείρησης. Γ. Συνεταιρισµοί 1 Απόσπασµα ποινικού µητρώου ή άλλο ισοδύναµο έγγραφο αρµόδιας διοικητικής ή δικαστικής αρχής της χώρας εγκατάστασης έκδοσης του τελευταίου τριµήνου πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει ότι ο Πρόεδρος του ιοικητικού Συµβουλίου δεν έχει καταδικαστεί µε αµετάκλητη δικαστική απόφαση για κάποιο από τα κατωτέρω αδικήµατα: Α) συµµετοχή σε εγκληµατική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 της κοινής δράσης της 98/773/ ΕΥ του Συµβουλίου, 45

46 Β) δωροδοκία, όπως αυτή ορίζεται αντίστοιχα στο άρθρο 3 της πράξης του Συµβουλίου της 26ης Μαΐου 1997 και στο άρθρο 3 παράγραφος 1 της κοινής δράσης 98/742/ΚΕΠΠΑ του Συµβουλίου, Γ) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύµβασης σχετικά µε την προστασία των οικονοµικών συµφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, ) νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες, όπως ορίζεται από το άρθρο 1 της οδηγίας 91/308/ΕΟΚ του Συµβουλίου, της 10ης Ιουνίου 1991, για την πρόληψη χρησιµοποίησης του χρηµατοπιστωτικού συστήµατος για την νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες, καθώς και για κάποιο από τα αδικήµατα του Αγορανοµικού Κώδικα σχετικό µε την άσκηση της επαγγελµατικής τους δραστηριότητας ή για κάποιο από τα αδικήµατα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας χρεοκοπίας. 2 Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, έκδοσης του τελευταίου εξαµήνου πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν σε πτώχευση και επίσης ότι δεν τελούν σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης ή υπό άλλη ανάλογη κατάσταση ή διαδικασία. 3 Πιστοποιητικά όλων των οργανισµών κοινωνικής ασφάλισης (ή της κατά περίπτωση αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής της χώρας εγκατάστασής τους για αλλοδαπούς συνεταιρισµούς), (κύριας και επικουρικής) που ο υποψήφιος Ανάδοχος δηλώνει στην Υπεύθυνη ήλωση της προηγουµένης παραγράφου, από τα οποία να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος είναι ενήµερος ως προς τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης κατά την ηµεροµηνία κοινοποίησης της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης. 4 Πιστοποιητικό αρµόδιας αρχής (ή της κατά περίπτωση αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής της χώρας εγκατάστασής τους για αλλοδαπούς συνεταιρισµούς), από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος είναι ενήµερος ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις του ασφάλισης κατά την ηµεροµηνία κοινοποίησης της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης. 5 Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του τελευταίου εξαµήνου, πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης κατακύρωσης, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν υπό κοινή εκκαθάριση του κ.ν. 2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύει ή άλλες ανάλογες καταστάσεις (µόνο για αλλοδαπά νοµικά πρόσωπα) και επίσης, ότι δεν τελούν υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης κοινής εκκαθάρισης ή υπό άλλες ανάλογες καταστάσεις (µόνο για αλλοδαπά νοµικά πρόσωπα). Επί ηµεδαπών εταιρειών περιορισµένης ευθύνης και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), το πιστοποιητικό της εκκαθάρισης, εκδίδεται από το αρµόδιο τµήµα του Πρωτοδικείου της έδρας της συµµετέχουσας στον διαγωνισµό επιχείρησης. Επί ηµεδαπών ανωνύµων εταιρειών τα προαναφερόµενα πιστοποιητικά της εκκαθάρισης, εκδίδονται, όσον αφορά στην κοινή εκκαθάριση από την αρµόδια Υπηρεσία της Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης, στο µητρώο Ανωνύµων Εταιρειών της οποίας είναι εγγεγραµµένη η συµµετέχουσα στο διαγωνισµό A.E., σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 7α.1.ια και 7β.12 του κ.ν. 2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύει. 6 Βεβαίωση αρµόδιας αρχής ότι ο Συνεταιρισµός λειτουργεί νόµιµα. Ενώσεις Προµηθευτών Τα παραπάνω, κατά περίπτωση, δικαιολογητικά των περιπτώσεων Α έως και Γ, για κάθε µέλος που συµµετέχει στην Ένωση. Σε περίπτωση εγκατάστασής τους στην αλλοδαπή, τα δικαιολογητικά των παραπάνω εδαφίων εκδίδονται µε βάση την ισχύουσα νοµοθεσία της χώρας που είναι εγκατεστηµένοι, από την οποία και εκδίδεται το σχετικό πιστοποιητικό. Εάν σε κάποια Χώρα βεβαιώνεται από οποιαδήποτε αρχή της ότι δεν εκδίδονται τα παραπάνω έγγραφα ή πιστοποιητικά, ή δεν καλύπτουν όλες τις ως άνω αναφερόµενες περιπτώσεις, δύναται να αντικατασταθούν αυτά, από υπεύθυνη δήλωση του συµµετέχοντος που γίνεται ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής αρχής ή συµβολαιογράφου της χώρας εγκατάστασης. Στην κατά τα άνω υπεύθυνη δήλωση θα δηλώνεται ότι στην συγκεκριµένη χώρα δεν εκδίδονται τα συγκεκριµένα έγγραφα και ότι δεν συντρέχουν στο συγκεκριµένο πρόσωπο οι ανωτέρω νοµικές καταστάσεις. Σε περίπτωση που ορισµένα από τα πιο πάνω δικαιολογητικά δεν εκδίδονται ή δεν καλύπτουν στο σύνολό τους όλες τις πιο πάνω περιπτώσεις, πρέπει επί ποινή αποκλεισµού να αναπληρωθούν µε Ένορκη Βεβαίωση του υποψήφιου Αναδόχου ενώπιον συµβολαιογράφου ή Ειρηνοδίκη στην οποία θα βεβαιώνεται ότι δεν εκδίδονται τα συγκεκριµένα έγγραφα και ότι δεν συντρέχουν στο συγκεκριµένο πρόσωπο οι ανωτέρω νοµικές καταστάσεις. Η Ένορκη αυτή Βεβαίωση θα υποβληθεί υποχρεωτικά από τον υποψήφιο Ανάδοχο στον οποίο πρόκειται να κατακυρωθεί ο ιαγωνισµός εντός του «Φακέλου ικαιολογητικών Κατακύρωσης». Σε περίπτωση που ο Υποψήφιος Ανάδοχος στον οποίο κοινοποιήθηκε η σχετική ανακοίνωση δεν προσέλθει για να υπογράψει την σχετική σύµβαση, κηρύσσεται έκπτωτος. Η σύµβαση θα υπογραφεί από τον νόµιµο εκπρόσωπο του Υποψηφίου Αναδόχου ή νοµίµως εξουσιοδοτηµένο πρόσωπο και θα συνταχθεί στην Ελληνική γλώσσα. 46

47 Ο Υποψήφιος Ανάδοχος, είναι υποχρεωµένος, το αργότερο µε την υπογραφή της σύµβασης, να καταθέσει Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης (επισυναπτόµενο Υπόδειγµα στο Παράρτηµα Β της παρούσας) η οποία να καλύπτει σε ευρώ, ποσοστό 5% του συνολικού συµβατικού τιµήµατος του Έργου, µη συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ. Στην περίπτωση ένωσης εταιρειών, κάθε εταιρεία µε την επωνυµία της καταθέτει ξεχωριστά εγγυητική επιστολή ύψους ίσου µε το ποσοστό που αναλογεί στη συµµετοχή τους στην ένωση εταιρειών ή στην περίπτωση έκδοσης µιας ενιαίας συνολικής εγγυητικής επιστολής θα πρέπει να αναφέρονται όλες οι εταιρείες µέλη µε την επωνυµία κάθε µίας καθώς και το ποσό που της αναλογεί. Η απαλλαγή από την Εγγύηση Καλής Εκτέλεσης του Έργου ενεργείται µε επιστροφή της εγγυητικής επιστολής στον Ανάδοχο, µετά την ολοκλήρωση και οριστική παραλαβή του Έργου. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι προβλέψεις του άρθρου 157 του Ν.4281/2014. Ο Υποψήφιος Ανάδοχος, είναι υποχρεωµένος, µε την υποβολή προσφοράς να καταθέσει Εγγυητική Επιστολή Συµµετοχής (επισυναπτόµενο Υπόδειγµα στο Παράρτηµα Γ της παρούσας) η οποία να καλύπτει σε ευρώ, ποσοστό 2% του συνολικού προϋπολογισµού του Έργου ήτοι δύο χιλιάδες διακόσια ευρώ (2.200), µη συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ. Στην περίπτωση ένωσης εταιρειών, κάθε εταιρεία µε την επωνυµία της καταθέτει ξεχωριστά εγγυητική επιστολή συµµετοχής ύψους ίσου µε το ποσοστό που αναλογεί στη συµµετοχή τους στην ένωση εταιρειών ή στην περίπτωση έκδοσης µιας ενιαίας συνολικής εγγυητικής επιστολής θα πρέπει να αναφέρονται όλες οι εταιρείες µέλη µε την επωνυµία κάθε µίας καθώς και το ποσό που της αναλογεί. Η Εγγύηση Συµµετοχής επιστρέφεται στον ανάδοχο µε την προσκόµιση της εγγύησης καλής εκτέλεσης και στους λοιπούς προσφέροντες εντός τεσσάρων (4) ηµερών από την κοινοποίηση σε αυτούς, είτε της οριστικής απόφασης περί απόρριψης της προσφοράς τους από τα επόµενα στάδια της διαδικασίας ανάθεσης, είτε της οριστικής απόφασης κατακύρωσης της σύµβασης. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι προβλέψεις του άρθρου 157 του Ν.4281/ ικαίωµα Ματαίωσης Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωµα να αποφασίσει κατόπιν σχετικής αιτιολογηµένης γνωµοδότησης της Επιτροπής: α. Τη µαταίωση των αποτελεσµάτων του διαγωνισµού και την επανάληψή του µε τροποποίηση ή µη των όρων και των τεχνικών προδιαγραφών της Προκήρυξης. β. Τη µαταίωση των αποτελεσµάτων του διαγωνισµού και προσφυγή στην διαδικασία της διαπραγµάτευσης, όταν συντρέχει λόγος επείγοντος που δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα της Αναθέτουσας Αρχής. γ. Την µαταίωση των αποτελεσµάτων του διαγωνισµού σύµφωνα µε τις διατάξεις των υπό στοιχεία Ι και ΙΙ των περ. α και β της παρ. 2 του άρθρου 20 του Π 118/2007 (ΦΕΚ. 150 Α). δ. Την οριστική µαταίωση των αποτελεσµάτων του διαγωνισµού στις εξής περιπτώσεις: i. Όταν η Αναθέτουσα Αρχή δε χρειάζεται πλέον τις υπό παροχή υπηρεσίες, είτε λόγω αλλαγών στην τεχνολογία, είτε λόγω διακοπής ή περιορισµού της δραστηριότητας, για την οποία επρόκειτο να χρησιµοποιηθούν αυτές. ii. Όταν συντρέχουν άλλοι λόγοι δηµοσίου συµφέροντος που επιβάλλουν την µαταίωση. 14. Παραλαβή Έργου Η παρακολούθηση της εκτέλεσης της σύµβασης και η παραλαβή του έργου θα γίνει, σύµφωνα µε τα όσα ορίζονται στην παρούσα, την Σύµβαση µε τον Ανάδοχο και την κείµενη νοµοθεσία. Η Αναθέτουσα Αρχή θα συστήσει Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής του Έργου (ΕΠΠΕ) την οποία θα γνωστοποιήσει στον Ανάδοχο. Η Επιτροπή θα είναι αρµόδια για τη συνεχή και αναλυτική παρακολούθηση των εργασιών του Αναδόχου και για την έγκριση και παραλαβή όλων των παραδοτέων του. Η παραλαβή των Παραδοτέων του Αναδόχου γίνεται µε την παρακάτω διαδικασία: 47

48 α) Ο Ανάδοχος υποβάλλει κάθε παραδοτέο του µε συνοδευτική επιστολή µε την οποία αιτείται την παραλαβή του. β) Η Αναθέτουσα Αρχή δια της ΕΠΠΕ αξιολογεί την ποσοτική και ποιοτική επάρκεια του Παραδοτέου. γ) Σε περίπτωση που η ΕΠΠΕ διαπιστώσει εντός πέντε (5) εργασίµων ηµερών από την υποβολή του εκάστοτε Παραδοτέου µη συµµόρφωση προς τις προδιαγραφές του Παραδοτέου κοινοποιεί στον Ανάδοχο έγγραφες παρατηρήσεις στην ως άνω προθεσµία. δ) Εάν παρέλθει το προηγούµενο χρονικό διάστηµα των πέντε (5) εργασίµων ηµερών χωρίς η Αναθέτουσα Αρχή να αποστείλει παρατηρήσεις επί του Παραδοτέου, τότε αυτό θεωρείται ότι έχει παραληφθεί οριστικώς. Στην περίπτωση αυτή, η ΕΠΠΕ υποχρεούται να προβεί στην σύνταξη και κοινοποίηση στον Ανάδοχο Πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του Παραδοτέου εντός 15 εργάσιµων ηµερών από την ως άνω παραλαβή. ε) Σε περίπτωση υποβολής παρατηρήσεων επί του Παραδοτέου ο Ανάδοχος υποχρεούται να το επανυποβάλει µε συµπληρωµένες τις διαπιστωθείσες ελλείψεις, µε βάση τις παρατηρήσεις της Επιτροπής. Η επανυποβολή αυτή πρέπει να γίνεται εντός χρονικού διαστήµατος πέντε (5) εργασίµων ηµερών από την ηµεροµηνία παραλαβής από τον Ανάδοχο των παρατηρήσεων της ΕΠΠΕ. στ) Εάν το επανυποβαλλόµενο Παραδοτέο δεν θεωρηθεί και πάλι κατά την κρίση της Επιτροπής ως ικανοποιητικό, η Επιτροπή δικαιούται να επανέλθει µε έγγραφες παρατηρήσεις που αφορούν στην προσαρµογή του Παραδοτέου στις αρχικές παρατηρήσεις εντός πέντε (5) εργασίµων ηµερών και ο Ανάδοχος οφείλει να προσαρµόσει το παραδοτέο στις παρατηρήσεις αυτές εντός πέντε εργασίµων ηµερών από την παραλαβή των παρατηρήσεων. Εάν το Παραδοτέο κριθεί και πάλι µη ικανοποιητικό δύναται η ΕΠΠΕ να εισηγηθεί στην Αναθέτουσα Αρχή να κινήσει τις διαδικασίες περί κηρύξεως του Αναδόχου ως εκπτώτου και την λύση της σύµβασης. Το έργο του Αναδόχου θα παρακολουθείται καθ όλη τη διάρκεια της σύµβασης από την ΓΓΒ / ιεύθυνση Αδειοδότησης Επιχειρήσεων και Επιχειρηµατικών Πάρκων και την αρµόδια ΕΠΠΕ από την οποία καθοδηγείται και λαµβάνει οδηγίες. Η Αναθέτουσα Αρχή έχει το δικαίωµα να ζητά να συµµετέχει σε συναντήσεις εργασίας της οµάδας του Αναδόχου όποτε το κρίνει σκόπιµο. Εάν παρουσιαστούν καθυστερήσεις που οφείλονται στην Αναθέτουσα Αρχή τότε θα υπάρχει µετάθεση της ηµεροµηνίας ολοκλήρωσης κάθε παραδοτέου, που συνδέεται µε την καθυστέρηση της Αναθέτουσας Αρχής, κατά τόσο χρονικό διάστηµα όση θα είναι και η καθυστέρηση που τεκµηριωµένα προκαλείται µε ευθύνη της Αναθέτουσας Αρχής. Συνολικά οι ως άνω καθυστερήσεις δεν µπορούν να υπερβαίνουν τις 20 ηµέρες. Στην περίπτωση αυτή αποκλείεται κάθε αξίωση του αναδόχου για περαιτέρω αµοιβή ή αποζηµίωση και ο ανάδοχος αποδέχεται τούτο πλήρως και ανεπιφύλακτα. Η Επιτροπή, µε την οριστική παραλαβή και του τελευταίου Παραδοτέου εφόσον διαπιστώσει την εµπρόθεσµη παράδοση, την ολοκλήρωση του έργου και αφού ελέγξει και αναφέρει ρητά τις εκτελεσθείσες εργασίες, την πραγµατοποίηση των τυχόν διορθώσεων ή συµπληρώσεων που απαιτήθηκαν για την άρση των προβληµάτων που διαπιστώθηκαν κατά την παραλαβή του έργου, συντάσσει πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής, εις τριπλούν και το παραδίδει στην Αναθέτουσα Αρχή. Μετά την οριστική παραλαβή του έργου και την εκκαθάριση των τυχόν απαιτήσεων των συµβαλλοµένων µερών, η Αναθέτουσα Αρχή θα επιστρέψει στον ανάδοχο την εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης της Σύµβασης. 15. Ποινικές Ρήτρες Κήρυξη Αναδόχου Έκπτωτου 1. Μετά από γνωµοδότηση της Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής ο ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από τη σύµβαση και από κάθε δικαίωµά του που απορρέει απ' αυτή, εφόσον δεν παρέδωσε το έργο µέσα στον συµβατικό χρόνο ή στον χρόνο παράτασης που του δόθηκε σύµφωνα µε τα κατωτέρω: α. Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος υπερβεί, µε αποκλειστική υπαιτιότητά του, τη συνολική προθεσµία περάτωσης του έργου, αυτός υποχρεούται σε καταβολή ποινικής ρήτρας, ως ακολούθως: 48

49 Για κάθε ηµέρα καθυστέρησης από την ρητή ηµεροµηνία εκπλήρωσης της συµβατικής υποχρέωσης ολοκλήρωσης του έργου και µέχρι δεκαπέντε (15) ηµερολογιακών ηµερών από την προθεσµία υποβολής του, επιβάλλεται ποινική ρήτρα ίση µε το 0,5 τοις χιλίοις του συµβατικού τιµήµατος για κάθε ηµέρα καθυστέρησης. Για υπέρβαση της προθεσµίας ολοκλήρωσης του έργου µεγαλύτερη των δεκαπέντε (15) ηµερολογιακών ηµερών επιβάλλεται, επιπλέον της ποινικής ρήτρας ίσης µε το 0,5 τοις χιλίοις του συµβατικού τιµήµατος για κάθε ηµέρα καθυστέρησης και η άµεση κατάπτωση της Εγγυητικής Επιστολής Καλής Εκτέλεσης. β. Η ποινική ρήτρα µπορεί να εισπραχθεί είτε µε παρακράτηση από την αµοιβή του Αναδόχου ή / και µε κατάπτωση της Εγγυητικής Επιστολής Καλής Εκτέλεσης. 2. Ο ανάδοχος δεν κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση ή ανάθεση ή την σύµβαση όταν: α. Η σύµβαση δεν υπογράφηκε ή το έργο δεν παραδόθηκε ή αντικαταστάθηκε µε ευθύνη της Αναθέτουσας Αρχής. β. Συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας. 3. Στον ανάδοχο που κηρύσσεται έκπτωτος από την ανάθεση, µπορεί να επιβάλλονται, εκτός της κατάπτωσης της εγγυητικής επιστολής, όπως περιγράφηκε ανωτέρω, µε απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, ύστερα από γνωµοδότηση της ΕΠΠΕ, η οποία υποχρεωτικά καλεί τον ενδιαφερόµενο προς παροχή εξηγήσεων κατά το άρθρο 20 του ισχύοντος Συντάγµατος, αθροιστικά ή διαζευκτικά, οι παρακάτω κυρώσεις: α. Παράδοση του έργου σε βάρος του εκπτώτου αναδόχου είτε από τους υπόλοιπους υποψηφίους αναδόχους που είχαν λάβει µέρος στον διαγωνισµό ή είχαν κληθεί για διαπραγµάτευση, είτε µε διενέργεια διαγωνισµού, είτε µε διαπραγµάτευση, αν συντρέχουν οι προϋποθέσεις του παρόντος άρθρου. Κάθε άµεση ή έµµεση προκαλούµενη ζηµία του δηµοσίου ή τυχόν διαφέρον που θα προκύψει, καταλογίζεται σε βάρος του εκπτώτου αναδόχου. Ο καταλογισµός αυτός γίνεται ακόµη και στην περίπτωση που δεν πραγµατοποιείται νέα παράδοση του έργου, κατά τα παραπάνω οριζόµενα. Στην περίπτωση αυτή, ο υπολογισµός του καταλογιζόµενου ποσού γίνεται µε βάση κάθε στοιχείο, κατά την κρίση της ΕΠΠΕ, και µε βάση τις αρχές της καλής πίστης και των συναλλακτικών ηθών. β. Σε περίπτωση που η υλοποίηση του έργου σε βάρος του εκπτώτου αναδόχου γίνεται µε τροποποίηση όρων ή τεχνικών προδιαγραφών της κατακύρωσης, της ανάθεσης ή της σύµβασης, από τις οποίες κηρύχθηκε έκπτωτος, κατά περίπτωση, κατά τον υπολογισµό του διαφέροντος σε βάρος του, λαµβάνεται υπόψη η διαφορά που τυχόν προκύπτει από την τροποποίηση των σχετικών όρων ή τεχνικών προδιαγραφών, η οποία συµψηφίζεται µε το προς καταλογισµό ποσό. 4. Καθυστέρηση παράδοσης έργου µε αποδεδειγµένη υπαιτιότητα του Αναδόχου: Η Αναθέτουσα Αρχή µπορεί να επιβάλλει κυρώσεις σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στο άρθρο 32 του Π.. 118/ Τρόπος πληρωµής Αναδόχου αµοιβή του αναδόχου θα καταβληθεί ως εξής: Α δόση, που αντιστοιχεί στο 40% του συµβατικού τιµήµατος µε τον αναλογούντα ΦΠΑ θα καταβληθεί µε την παραλαβή από την Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής του Έργου των παραδοτέων υποέργων Π.Π.1 «ΧΡΗΣΕΙΣ ΓΗΣ», Π.Π.2 «ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΠΑΡΚΑ» και Π.Π.6 «ΑΤΥΠΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΙΣ». Β δόση, που αντιστοιχεί στο 60% του συµβατικού τιµήµατος µε τον αναλογούντα ΦΠΑ θα καταβληθεί µε την παραλαβή από την Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής του Έργου (ΕΠΠΕ) του συνόλου των υπόλοιπων παραδοτέων υποέργων και την οριστική παραλαβή του έργου. 17. Παράταση Έργου 49

50 Η χρονική διάρκεια εκτέλεσης της παρούσας χωρίς αύξηση του οικονοµικού αντικειµένου, δύναται µε απόφαση της αναθέτουσας αρχής: α) να παραταθεί µέχρι και δύο (2) µήνες, ύστερα από σχετικό αίτηµα του Αναδόχου που υποβάλλεται υποχρεωτικά πριν από τη λήξη της και όχι πέρα της 30/11/2015. β) Ο συµβατικός χρόνος παράδοσης ενός παραδοτέου ή του έργου µπορεί µε απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής να παρατείνεται, ύστερα από σχετικό αίτηµα του αναδόχου που υποβάλλεται υποχρεωτικά πριν από τη λήξη του αντίστοιχου συµβατικού χρόνου ή και χωρίς προηγούµενο αίτηµα του Αναδόχου στην περίπτωση σοβαρότατων λόγων που συνιστούν αντικειµενική αδυναµία εµπρόθεσµης παράδοσης του έργου ή σε περιπτώσεις που συντρέχουν λόγοι που συνιστούν ανωτέρα βία ή σε λοιπές περιπτώσεις που η καθυστέρηση παράδοσης οφείλεται σε υπαιτιότητα της Αναθέτουσας Αρχής, µε ισόχρονη παράταση της προθεσµίας παράδοσης των αντίστοιχων παραδοτέων. Μετά τη λήξη του συµβατικού χρόνου παράδοσης, το έργο δεν παραλαµβάνεται από την Επιτροπή Παρακολούθησης Παραλαβής Έργου, µέχρι την έκδοση της απόφασης σχετικά µε την αιτηθείσα παράταση. 18. Λοιποί Όροι Πνευµατικά δικαιώµατα Όλα τα αποτελέσµατα - µελέτες, ερωτηµατολόγια, στοιχεία και κάθε άλλο έγγραφο ή αρχείο σχετικό µε το Έργο, καθώς και όλα όσα θα αποκτηθούν ή θα αναπτυχθούν από τον Ανάδοχο µε δαπάνες του Έργου, θα αποτελούν ιδιοκτησία της Αναθέτουσας Αρχής, που µπορεί να τα διαχειρίζεται και να τα εκµεταλλεύεται και θα φέρει όλες τις εξουσίες που απορρέουν από αυτό, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά αναφεροµένων της εξουσίας οριστικής ή προσωρινής αναπαραγωγής µε κάθε µέσο και µορφή, εν όλω ή εν µέρει, µεταβίβασης, αντιγραφής, αποθήκευσης αλλά και τροποποίησης χωρίς άδεια του Αναδόχου, η οποία σε κάθε περίπτωση παρέχεται ανέκκλητα δια της υπογραφής της σύµβασης. Εµπιστευτικότητα Καθ όλη τη διάρκεια ισχύος της Σύµβασης, αλλά και µετά τη λήξη ή λύση αυτής, ο Ανάδοχος θα αναλάβει την υποχρέωση να τηρήσει εµπιστευτικές και να µη γνωστοποιήσει σε τρίτους (συµπεριλαµβανοµένων των εκπροσώπων του ελληνικού και διεθνούς τύπου), χωρίς την προηγούµενη έγγραφη συγκατάθεση της Αναθέτουσας Αρχής οποιαδήποτε έγγραφα ή πληροφορίες που θα περιέλθουν σε γνώση του κατά την εκτέλεση των υπηρεσιών και την εκπλήρωση των υποχρεώσεών του. Ευθύνη αποζηµίωση Ο Ανάδοχος οφείλει να εκτελεί τα καθήκοντα που θα αναλάβει µε τη Σύµβαση σύµφωνα µε τους όρους της Σύµβασης, της Προσφοράς του, της Προκήρυξης και του Νόµου, αλλιώς υποχρεούται σε νόµιµη αποζηµίωση. Το σύνολο της ευθύνης του Αναδόχου σε περίπτωση καταγγελίας της σύµβασης, περιορίζεται σε κάθε περίπτωση σε αποζηµίωση, που ισούται κατ ανώτατο όριο προς το τµήµα της αµοιβής που θα του έχει καταβληθεί βάσει του άρθρου 12 συν το ύψος της κατατεθειµένης εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης. Εκχώρηση της σύµβασης Κανένα από τα συµβαλλόµενα µέρη δεν θα µπορεί να εκχωρήσει ή να µεταβιβάσει τη Σύµβαση ή µέρος της, ή κάθε υποχρέωση που απορρέει από αυτή. Επίσης, δεν επιτρέπεται ο ανάδοχος να αναθέσει την εκτέλεση όλου ή µέρους (ή µερών) του έργου σε υπεργολάβους. Επίλυση διαφορών Για κάθε διαφορά που θα προκύψει από την εφαρµογή των όρων της παρούσης και όλων των σχετικών εγγράφων του διαγωνισµού και της σύµβασης, αποκλειστικά αρµόδια είναι τα ικαστήρια της Αθήνας. 19. Λοιπές Ρυθµίσεις 50

51 Το κείµενο της σύµβασης κατισχύει κάθε άλλου κειµένου στο οποίο τούτο στηρίζεται, όπως προσφορά, προκήρυξη και απόφαση ανάθεσης, εκτός κατάδηλων σφαλµάτων ή παραδροµών. Η σύµβαση τροποποιείται όταν τούτο προβλέπεται από συµβατικό όρο ή όταν συµφωνήσουν προς τούτο εγγράφως και τα δύο συµβαλλόµενα µέρη, ύστερα από γνωµοδότηση του αρµόδιου οργάνου. Η σύµβαση θεωρείται ότι εκτελέστηκε όταν: α. Παραδόθηκε ολόκληρο το έργο και παραλήφθηκε οριστικά (ποσότητα και ποιότητα) β. Ολοκληρώθηκε η αποπληρωµή του συµβατικού τιµήµατος γ. Εκπληρώθηκαν και οι τυχόν λοιπές συµβατικές υποχρεώσεις και από τα δύο συµβαλλόµενα µέρη και αποδεσµεύθηκαν οι σχετικές εγγυήσεις κατά τα προβλεπόµενα από τη σύµβαση. 51

52 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Στην Προκήρυξη του διαγωνισµού ΣΧΕ ΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Ελληνική ηµοκρατία Υπουργείο Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας Γενική Γραµµατεία Βιοµηχανίας Με τη συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΣΥΜΒΑΣΗ µεταξύ της Γενικής Γραµµατείας Βιοµηχανίας/ ιεύθυνση Αδειοδοτήσεων Επιχειρήσεων και Επιχειρηµατικών Πάρκων, ως Αναθέτουσας Αρχής του διαγωνισµού µε τον σκοπό της επιλογής αναδόχου για το έργο «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕ ΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΑΡΚΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑ, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 42 ΠΑΡ. 3 ΤΟΥ Ν. 3982/2011» στο πλαίσιο της Πράξης «Μελέτες και υποστήριξη ΓΓΒ για απλοποίηση επιχειρηµατικού περιβάλλοντος», του Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηµατικότητα», (Κωδικός ΟΠΣ ) και του Αναδόχου του έργου αυτού (στοιχεία Αναδόχου) Στην Αθήνα, σήµερα, την, ηµέρα, µεταξύ, αφενός: της Γενικής Γραµµατείας Βιοµηχανίας/ ιεύθυνση Αδειοδοτήσεων Επιχειρήσεων και Επιχειρηµατικών Πάρκων, η οποία εδρεύει στην Αθήνα, εκπροσωπείται νόµιµα από τον Υφυπουργό Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, κ. Οδυσσέα Κωνσταντινόπουλο, δια της υπ. αριθµ. ΑΠ:. Υπουργικής Απόφασης και στο εξής θα αναφέρεται στην παρούσα σύµβαση ως «η αναθέτουσα αρχή» και, αφετέρου, της εταιρείας µε την επωνυµία, που εδρεύει.. που εκπροσωπείται νόµιµα στην παρούσα και στο εξής θα αναφέρεται στην παρούσα σύµβαση ως «ο ανάδοχος», συνοµολογήθηκαν, έγιναν αµοιβαία δεκτά και συµφωνήθηκαν τα ακόλουθα: Άρθρο 1 Προοίµιο Σε συνέχεια του ανοικτού διαγωνισµού, ο οποίος προκηρύχθηκε από την αναθέτουσα αρχή µε την µε αρ. πρωτ. Απόφαση (στο εξής: «η προκήρυξη») και ο οποίος κατακυρώθηκε στον ανάδοχο µε την µε αρ. πρωτ..σχετική απόφαση, ο ανάδοχος αναλαµβάνει την υλοποίηση του έργου µε τίτλο: «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕ ΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΑΡΚΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑ, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 42 ΠΑΡ. 3 ΤΟΥ Ν. 3982/2011», σύµφωνα µε τους όρους και τις προϋποθέσεις της παρούσας σύµβασης, καθώς και της Προκήρυξης. Άρθρο 2 52