ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΚΛΑΔΕΜΑΤΩΝ Η ΚΟΠΗΣ ΔΕΝΔΡΩΝ ΠΟΥ ΓΕΙΤΝΙΑΖΟΥΝ ΜΕ ΤΑ ΕΝΑΕΡΙΑ ΔΙΚΤΥΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΤΕΥΧΟΣ Α ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ

Transcript

1 Διεύθυνση Περιφέρειας Νησιών Περιοχή Χανίων ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΚΛΑΔΕΜΑΤΩΝ Η ΚΟΠΗΣ ΔΕΝΔΡΩΝ ΠΟΥ ΓΕΙΤΝΙΑΖΟΥΝ ΜΕ ΤΑ ΕΝΑΕΡΙΑ ΔΙΚΤΥΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ : ΔΠΝ/Π. ΧΑΝΙΩΝ /2014 ΤΕΥΧΟΣ Α ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. Περραιβού 20 & Καλλιρρόης 5 Τ infodeddie@deddie.gr Αθήνα F /17

2 ΤΕΥΧΟΣ Α ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Άρθρο 1 Άρθρο 2 Άρθρο 3 Άρθρο 4 Άρθρο 5 Άρθρο 6 Άρθρο 7 Άρθρο 8 Άρθρο 9 Τεύχη της Σύμβασης Αντικείμενο της Σύμβασης Συμβατικό τίμημα Διάρκεια Ισχύος Σύμβασης Προθεσμίες Πέρατος Τρόπος Εκτέλεσης Έργου Χρονικοί περίοδοι Εκτέλεσης Τρόπος πληρωμής Όροι πληρωμής Ποινικές Ρήτρες Απαγόρευση υποκατάστασης και εκχώρησης Φορολογικές υποχρεώσεις Άρθρο 10 Εγγύηση καλής εκτέλεσης Άρθρο 11 Ασφάλιση του Έργου Άρθρο 12 Ευθύνη κοινοπραξίας Άρθρο 13 Εκπροσώπηση της Επιχείρησης Άρθρο 14 Μηχανήματα εργαλεία και υλικά Άρθρο 15 Ευθύνες και Υποχρεώσεις του Αναδόχου Άρθρο 16 Καταγγελία της Σύμβασης Άρθρο 17 Απαιτήσεις Διαφωνίες Άρθρο 18 Ισχύς της Σύμβασης 2/17

3 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΗΣΙΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΧΑΝΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΗ: ΔΠΝ/Π. ΧΑΝΙΩΝ /2014 ΕΡΓΟ: ΚΛΑΔΕΜΑ ΚΑΙ ΚΟΠΗ ΔΕΝΔΡΩΝ ΠΟΥ ΓΕΙΤΝΙΑΖΟΥΝ ΜΕ ΤΑ ΕΝΑΕΡΙΑ ΔΙΚΤΥΑ Μ & ΧΤ. Σ Υ Μ Φ Ω Ν Η Τ Ι Κ Ο Στα Χανιά σήμερα, την.., τα συμβαλλόμενα μέρη, αφενός η Ανώνυμη Εταιρία με την επωνυμία «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ A.E.» και το διακριτικό τίτλο «ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.» o «ΔΕΔΔΗΕ» (εφεξής καλούμενος «ΔΕΔΔΗΕ» ή Επιχείρηση) που εδρεύει στην Αθήνα, στην οδό Περραιβού 20 & Καλλιρρόης 5, Αθήνα, με ΑΦΜ και ΔΟΥ ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ και εκπροσωπείται νόμιμα σ αυτήν την περίπτωση από τον Διευθυντή Περιοχής Χανίων κ. Στυλιανό Μαναρωλάκη και αφετέρου η εταιρία..(εφεξής καλούμενη «Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ»), που εδρεύει στην.και εκπροσωπείται νόμιμα σ αυτήν την περίπτωση από τον, συνομολόγησαν τη Σύμβαση αυτή και συμφώνησαν τους όρους που αναγράφονται παρακάτω, χωρίς καμία επιφύλαξη. ΑΡΘΡΟ 1 Τεύχη της Σύμβασης 1. Η Σύμβαση αποτελείται από τα παρακάτω τεύχη τα οποία υπογεγραμμένα από τα συμβαλλόμενα μέρη αποτελούν ένα ενιαίο σύνολο. Α. Το Συμφωνητικό Β. Το έντυπο Οικονομικής Προσφοράς του διαγωνιζόμενου Γ. Τους Ειδικούς Όρους Δ. Την Τεχνική περιγραφή του έργου Ε. Τις Ασφαλίσεις 2. Η σειρά με την οποία αναφέρονται τα Τεύχη στην προηγούμενη παράγραφο καθορίζει τη σειρά ισχύος των όρων καθενός απ αυτά, σε περίπτωση που υπάρχουν διαφορές στο κείμενο ή στην ερμηνεία των όρων δύο ή περισσοτέρων Τευχών. 3. Ρητά συμφωνείται μεταξύ των συμβαλλομένων μερών ότι η Σύμβαση αυτή αποτελεί τη μοναδική συμφωνία που υπάρχει μεταξύ τους για την υπόψη Παροχή Υπηρεσιών και ότι όλα τα έγγραφα που τυχόν ανταλλάχθηκαν μεταξύ τους, πριν από την υπογραφή της, καθώς και οι τυχόν συζητήσεις και συμφωνίες, οποιασδήποτε φύσης και περιγραφής, που έγιναν προφορικά ή σιωπηρά και δεν συμπεριλήφθηκαν στη Σύμβαση αυτή θεωρούνται ότι δεν έχουν ισχύ, ότι στερούνται οποιουδήποτε Νομικού αποτελέσματος, ότι δε θα δεσμεύουν τους συμβαλλόμενους και ότι δε θα ληφθούν υπόψη για την ερμηνεία των όρων της Σύμβασης αυτής. Οποιαδήποτε πράξη ή ενέργεια των όρων της Σύμβασης αυτής. Οποιαδήποτε πράξη ή ενέργεια του Αναδόχου, απαραίτητη για την ολοκλήρωση της Παροχής Υπηρεσιών πρέπει να είναι σε απόλυτη συμφωνία προς τις απαιτήσεις και τις διατάξεις της Σύμβασης, ακόμα και αν η πράξη η ενέργεια αυτή δεν αναφέρεται ειδικά στη Σύμβαση. 4. Επίσης συμφωνείται ρητά ότι όλοι οι όροι της Σύμβασης είναι εξίσου ουσιώδεις και ότι κάθε μελλοντική τροποποίηση οποιουδήποτε Τεύχους της Σύμβασης θα γίνεται μόνο εγγράφως (Συμπληρώματα, Εντολές Τροποποιήσεως κ.λ.π.). 3/17

4 ΑΡΘΡΟ 2 Αντικείμενο της Σύμβασης 1. Με τη Σύμβαση αυτή η Επιχείρηση αναθέτει και ο Ανάδοχος αναλαμβάνει την υποχρέωση να προβεί στην έγκαιρη, έντεχνη, άρτια, οικονομική και ασφαλή εκτέλεση της Παροχής Υπηρεσιών «Εκτέλεση κλαδεμάτων ή κοπής δένδρων που γειτνιάζουν με τα εναέρια δίκτυα Διανομής» όπως αναλυτικά περιγράφεται πιο κάτω, έτσι ώστε η Παροχή Υπηρεσιών να είναι κατάλληλη για τη χρήση και λειτουργία που προορίζεται και σε πλήρη συμμόρφωση προς τους όρους της παρούσας Σύμβασης. 2. Στην έννοια της υπόψη Παροχής Υπηρεσιών περιλαμβάνονται αναλυτικά τα ακόλουθα: Εκτέλεση κλαδεμάτων ή κοπής δένδρων που γειτνιάζουν με τα εναέρια δίκτυα Διανομής Μ.Τ. & Χ.Τ., καθώς και περισυλλογή των κλαδιών, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στη συνημμένη Τεχνική Περιγραφή. 3. Το έργο θα εκτελεστεί σύμφωνα με τα συνημμένα Σχέδια Ασφάλειας και Υγείας (ΣΑΥ), σε εφαρμογή του Π/Δ 305/ Τα συνημμένα τεύχη: Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς, Ειδικοί όροι, ΣΑΥ & ΦΑΥ, Τεχνική Περιγραφή και Ασφαλίσεις, αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας Σύμβασης. ΑΡΘΡΟ 3 Συμβατικό τίμημα Το συμβατικό τίμημα της Παροχής Υπηρεσιών όπως αυτό περιγράφεται στο άρθρο 2 του παρόντος Συμφωνητικού ανέρχεται σε ευρώ, προκύπτει από το προϋπολογιζόμενο συμβατικό τίμημα όπως αναφέρεται στην οικονομική προσφορά εργασιών μετά την εφαρμογή της γενικής ενιαίας έκπτωσης, επί της εκατό ( %) επί των τιμών μονάδας του τιμολογίου, που προσφέρθηκε από τον Ανάδοχο και δεν υπόκειται σε αναθεώρηση. Το συμβατικό τίμημα του έργου, όπως αυτό περιγράφεται στο άρθρο 2 του παρόντος Συμφωνητικού, προσδιορίζεται από ενιαία προσφερόμενη τιμή. (1) κλαδέματος δέντρου που πλησιάζει στο εναέριο δίκτυο γυμνών αγωγών, συνεστραμμένων καλωδίων ΜΤ, XT, συγκεντρικών καλωδίων & παροχετεύσεων XT η οποία προκύπτει από την εφαρμογή της γενικής ενιαίας έκπτωσης (2) τις εκατό (.. %) που προσφέρθηκε από τον Ανάδοχο επί της τιμής μονάδας του τιμολογίου, και δεν υπόκειται σε αναθεώρηση με συνολική τιμή..ευρώ. Σημείωση: (1): Προσφερόμενη τιμή του Αναδόχου (2): Προσφερόμενη γενική ενιαία έκπτωση επί της τιμής μονάδας του τιμολογίου 4/17

5 1. Η κοπή συστάδων καλαμιών και το κλάδεμα ή η κοπή συστοιχιών δένδρων που είναι δύσκολη η καταμέτρησή τους (κατά την κρίση του Επιβλέποντα Τεχνικού του ΔΕΔΔΗΕ και της Επιτροπής Παραλαβής του Έργου) τιμολογείται με ποσό ίσο με το κλάδεμα 6 (έξι) δέντρων, που είναι κοντά σε δίκτυο για κάθε ωριαία απασχόληση του συνεργείου. 2. Η κοπή δέντρων που προσεγγίζουν καλώδια παροχών τιμολογείται με ποσό ίσο με το κλάδεμα ενός δέντρου ανά παροχή, ανεξάρτητα από το πλήθος των δέντρων που χρήζουν κλαδέματος και τα οποία ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να κλαδέψει. Προέκυψε δηλαδή συνολικό συμβατικό τίμημα όπως αυτό αναφέρεται αναλυτικά στον ακόλουθο Πίνακα: Κλάδεμα δένδρων πλησίον Γυμνών αγωγών & συνεστραμμένων καλωδίων εναερίου Δικτύου ΜΤ,ΧΤ, συγκεντρικών καλωδίων & παροχετεύσεων εναερίου Δικτύου ΧΤ (Πλήθος δέντρων δηλαδή πλήθος σημείων) Πλήθος δένδρων (Σημεία) Προσφερόμενη τιμή ( ) Συνολικό Συμβατικό Τίμημα ( ) Το συμβατικό τίμημα της Παροχής Υπηρεσίας δεν υπόκειται σε αναθεώρηση. Ο ΔΕΔΔΗΕ κατά την απόλυτη κρίση του μπορεί να αυξομειώσει το συνολικό πλήθος των εντολών εργασιών κατά 25%, με ταυτόχρονη ανάλογη αυξομείωση του συνολικού Συμβατικού τιμήματος (ΚΕΠΥ αρθ. 11 4). Το ποσοστό αυτό μπορεί να αυξηθεί μέχρι 50% σε εξαιρετικά επείγουσες περιπτώσεις και μόνο με την σύμφωνη γνώμη της Προϊσταμένης Υπηρεσίας (Διεύθυνση Περιφερείας). ΑΡΘΡΟ 4 Διάρκεια Ισχύος Σύμβασης - Προθεσμίες Πέρατος 1. Με τον όρο «Διάρκεια Ισχύος της Σύμβασης» εννοείται η χρονική περίοδος μέσα στην οποία ο ΔΕΔΔΗΕ αναθέτει στον Ανάδοχο την εκτέλεση των εργασιών που περιγράφονται στο άρθρο 2 του παρόντος και ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να αναλαμβάνει την εκτέλεσή τους όπως λεπτομερώς περιγράφεται στα τεύχη της παρούσας Σύμβασης. Η χρονική αυτή περίοδος αρχίζει από την επομένη της ημερομηνίας υπογραφής της Σύμβασης μέχρι του πέρατος της συνολικής προθεσμίας για την κατασκευή του έργου όπως αυτή ορίζεται παρακάτω. 2. Συνολική προθεσμία. Η συνολική προθεσμία για την υλοποίηση της όλης Παροχής Υπηρεσιών της Σύμβασης είναι το χρονικό διάστημα των δώδεκα μηνών (12) που αρχίζει την επομένη από την ημερομηνία υπογραφής της Σύμβασης ήτοι από. και επομένως ημερομηνία πέρατος την 3. Τμηματική Προθεσμία. Με τον όρο «τμηματική προθεσμία» εννοείται η χρονική περίοδος μέσα στην οποία ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να εκτελέσει τις εργασίες όπως αυτές αναφέρονται στο άρθρο 5 του Συμφωνητικού. 5/17

6 ΑΡΘΡΟ 5 Τρόπος Εκτέλεσης Παροχής Υπηρεσιών - Χρονικοί περίοδοι Εκτέλεσης Η υλοποίηση της Παροχής Υπηρεσιών θα πραγματοποιηθεί σε δύο χρονικές περιόδους ως εξής: 1. Την πρώτη χρονική περίοδο η οποία θα λήγει στις 31 Μαΐου 2015, θα κλαδευτούν όλα τα δένδρα που πλησιάζουν το εναέριο δίκτυο (κατασταλτικό κλάδεμα), ώστε να υπάρχουν τα προβλεπόμενα όρια ασφαλείας σύμφωνα με τη τεχνική περιγραφή και θα σημειωθούν στα σχέδια ΔΕΔΔΗΕ τα δένδρα τα οποία κλαδεύτηκαν. 2. Τη δεύτερη χρονική περίοδο η οποία θα διαρκέσει από 1 Ιουνίου 2015 έως τη λήξη της Σύμβασης θα κλαδευτούν όλα τα δέντρα που πρόκειται να πλησιάσουν το εναέριο δίκτυο σε αποστάσεις μικρότερες των προβλεπομένων ορίων ασφαλείας (προληπτικό κλάδεμα), καθώς επίσης και όλα τα δένδρα ταχείας αναπτύξεως που αναπτύσσονται εκ νέου μετά την πρώτη χρονική περίοδο και δεν θα έχουν τα όρια ασφαλείας από τα εναέρια δίκτυα. Κατά τη διάρκεια της περιόδου αυτής ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να ελέγχει και κλαδεύει όλα τα δένδρα που αναπτύσσονται κατά μήκος του δικτύου και δεν έχουν τα προβλεπόμενα όρια ασφαλείας από αυτό. Επισημαίνεται ότι σε κάθε περίπτωση θα σημειωθούν στα σχέδια ΔΕΔΔΗΕ τα δένδρα τα οποία κλαδεύτηκαν. ΑΡΘΡΟ 6 Τρόπος πληρωμής Όροι πληρωμής 1. Οι πληρωμές προς τον Ανάδοχο θα γίνονται, μετά την εφαρμογή των όσων αναφέρονται στο Άρθρο 2 των Ειδικών Όρων, με βάση μηνιαίες πιστοποιήσεις, οι οποίες θα προσδιορίζουν το πλήθος των σημείων (δέντρων) στα οποία έχουν ολοκληρωθεί οι εργασίες που έχουν εκτελεστεί από τον Ανάδοχο κατά τον αντίστοιχο μήνα ή τη βεβαιωμένη αποπεράτωση τμήματος της Παροχής Υπηρεσιών. 2. Οι πιστοποιήσεις προς τον Ανάδοχο θα γίνονται ανά μήνα, θα αφορούν εγκεκριμένες από το ΔΕΔΔΗΕ «εργασίες» και θα πραγματοποιούνται μετά την υποβολή από μέρους του, στην Επιχείρηση (Οικονομική Διαχείριση της Περιοχής), όλων των σχετικών δικαιολογητικών ( 6.10) τα οποία θα πρέπει να είναι επακριβή και πλήρη. Στην αξία του Τιμολογίου Παροχής Υπηρεσιών θα προστίθεται Φ.Π.Α..% που θα βαρύνει το ΔΕΔΔΗΕ. Πριν από κάθε πληρωμή θα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί από την Επιχείρηση οι πάσης φύσεως έλεγχοι της ακρίβειας και της πληρότητας των υποβληθέντων δικαιολογητικών, καθώς και οι δειγματοληπτικοί έλεγχοι εξακρίβωσης της ποιότητας εργασιών του Αναδόχου. Όλες οι πληρωμές, οι σχετικές με τη Σύμβαση, θα γίνονται από την Επιχείρηση προς τον Ανάδοχο και ο Ανάδοχος θα είναι αποκλειστικά υπεύθυνος έναντι οποιονδήποτε τρίτων για τις πληρωμές προς αυτούς. 3. Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να συνεχίσει χωρίς διακοπή την εκτέλεση της Σύμβασης ανεξάρτητα από οποιονδήποτε διακανονισμό ή και καθυστέρηση πληρωμής των συμβατικών ποσών, σε περίπτωση καθυστερήσεως των πληρωμών από υπαιτιότητα της Επιχείρησης, μετά τα χρονικά όρια που καθορίζονται στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου. 6/17

7 Οι πληρωμές προς τον Ανάδοχο σε ευρώ, θα γίνονται μέσω λογαριασμού μιας Ελληνικής Τράπεζας που θα προσδιοριστεί από τον Ανάδοχο έγκαιρα. 4. Ο Ανάδοχος θα εκπληρώνει όλες τις υποχρεώσεις του, που απορρέουν από την Σύμβαση, σε σχέση με πληρωμές κάθε φόρου, δασμού, κρατήσεων και λοιπών τελών που τυχόν οφείλει να καταβάλει με βάση την ισχύουσα Νομοθεσία, όπως επίσης θα είναι υπεύθυνος να αποκαθιστά κάθε ζημιά που θα υποστεί η Επιχείρηση, εξαιτίας της μη εκπλήρωσης από αυτόν των παραπάνω υποχρεώσεων του. 5. Ο ΔΕΔΔΗΕ θα παρακρατεί, από τα προσκομιζόμενα προς πληρωμή τιμολόγια του Αναδόχου, οποιαδήποτε ποσά οφείλει να πληρώσει ο Ανάδοχος έναντι φόρου εισοδήματος ή οποιονδήποτε άλλων επιβαρύνσεων υπέρ της Πολιτείας ή των Ασφαλιστικών Ιδρυμάτων ή υπέρ οποιουδήποτε τρίτου εφόσον είναι σύμφωνο με την κείμενη νομοθεσία. 6. Η Επιχείρηση διατηρεί το δικαίωμα συμψηφισμού των τυχόν απαιτήσεών της, που απορρέουν από την Σύμβαση, με οποιαδήποτε πληρωμή προς τον Ανάδοχο. Το δικαίωμα αυτό μπορεί να ασκηθεί ακόμη και αν το ποσό της απαίτησης δεν έχει εκδικαστεί ή ο Ανάδοχος έχει αντιρρήσεις αναφορικά προς την απαίτηση αυτή. Ο συμψηφισμός αυτός θα πραγματοποιηθεί μόνο εάν ο Ανάδοχος δεν προβεί σε τακτοποίηση της απαίτησης κατά τρόπο που ικανοποιεί την Επιχείρηση. Για το σκοπό αυτό η Επιχείρηση πρέπει να στέλνει έγγραφη ειδοποίηση στον Ανάδοχο ορίζοντας ένα εύλογο χρονικό διάστημα για την ικανοποίηση της απαίτησης και μέχρι να ικανοποιηθεί η απαίτηση, η Επιχείρηση δύναται να αναστείλει ισόποσες πληρωμές προς τον Ανάδοχο. 7. Η οριστική εκκαθάριση των λογαριασμών και των τυχόν ληξιπρόθεσμων πληρωμών κατά το χρόνο που θα γίνει η εκκαθάριση θα πραγματοποιηθεί με τον όρο απόλυτης συμμόρφωσης προς την ισχύουσα νομοθεσία και τις διατάξεις της Σύμβασης. 8. Καμιά πληρωμή δε θα γίνεται στον Ανάδοχο χωρίς συμμόρφωσή του προς τους κανονισμούς των Ελληνικών Φορολογικών Αρχών, οι οποίοι ισχύουν κατά το χρόνο της πληρωμής (Πιστοποιητικό Φορολογικής Ενημερότητας κ.λ.π.). 9. Συμφωνείται ρητά ότι ο ΔΕΔΔΗΕ έχει δικαίωμα να εκτελέσει η ίδια ή να αναθέσει σε άλλο Ανάδοχο μέρος των εργασιών που κρίνονται απαραίτητες ή επείγουσες και δεν έχουν εκτελεστεί από τον Ανάδοχο. Η δαπάνη για τις παραπάνω εργασίες θα αφαιρεθεί από το ύψος του συμβατικού τιμήματος και αντίστοιχα από το ύψος των εργασιών της επιμέρους χρονικής περιόδου. 10. Η πληρωμή του Εργολάβου θα γίνεται από το ΔΕΔΔΗΕ την τελευταία ημέρα του επόμενου μήνα, μετά την εκτέλεση, των εργασιών και με την υποβολή των παρακάτω δικαιολογητικών: Πιστοποίηση εκτέλεσης των εργασιών κατά τρόπο ικανοποιητικό και με τους όρους της σύμβασης, εγκεκριμένη από το αρμόδιο όργανο του ΔΕΔΔΗΕ Τιμολόγιο του Εργολάβου υπέρ του ΔΕΔΔΗΕ Φορολογική Ενημερότητα Ασφαλιστική Ενημερότητα Υπεύθυνη Δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου του Εργολάβου με την οποία θα βεβαιώνεται ότι έχουν τηρηθεί απαρεγκλίτως οι διατάξεις της Εργατικής και Ασφαλιστικής Νομοθεσίας για το απασχολούμενο Προσωπικό από αυτόν ή και τον Υπεργολάβο για την περίοδο αναφοράς του τιμολογίου. 7/17

8 10.6. Θεωρημένα από το ΙΚΑ αντίγραφα μισθολογικών καταστάσεων του προσωπικού του Εργολάβου ή και Υπεργολάβου για την περίοδο αναφοράς του τιμολογίου Αντίγραφα παραστατικών, από τα οποία αποδεικνύεται η καταβολή μέσω Τραπέζης των αποδοχών των εργαζομένων στον Εργολάβο Ανάδοχο ή Υπεργολάβο αυτού Κάθε άλλο έγγραφο που δύναται να αποδείξει την τήρηση της εργατικής και ασφαλιστικής νομοθεσίας για το προσωπικό που απασχολήθηκε την περίοδο αναφοράς του τιμολογίου, το οποίο τυχόν θα ζητηθεί από τα αρμόδια όργανα του ΔΕΔΔΗΕ. ΑΡΘΡΟ 7 Ποινικές Ρήτρες 1.1. Ανεξάρτητα και πέραν από τα δικαιώματα της Επιχείρησης που προκύπτουν από τους Γενικούς Όρους, ο Ανάδοχος υποχρεούται, χωρίς αντιρρήσεις, να καταβάλει στην Επιχείρηση Ποινικές Ρήτρες για λόγους που οφείλονται στην μη τήρηση των όρων της σύμβασης λόγω υπαιτιότητάς του Το σύνολο των παραπάνω Ποινικών Ρητρών δεν μπορεί να υπερβεί το 15 % του Συμβατικού Τιμήματος, προσαυξημένου με τα τιμήματα των τυχόν προσθέτων εργασιών και των συμπληρωμάτων της Σύμβασης Οι Ποινικές Ρήτρες για τις ανωτέρω παραβάσεις επιβάλλονται από την Επιβλέπουσα Υπηρεσία και παρακρατούνται από την αμέσως επόμενη, μετά την επιβολή τους, πληρωμή προς τον Ανάδοχο. 2. Ποινικές Ρήτρες για υπέρβαση της «Τμηματικής Προθεσμίας Πέρατος» Για κάθε ημερολογιακή ημέρα υπέρβασης της «Τμηματικής Προθεσμίας Πέρατος», όπως αυτή καθορίζεται στο άρθρο 4 παρ. 3 του παρόντος, από υπαιτιότητα του Αναδόχου, ο Ανάδοχος έχει την υποχρέωση να καταβάλλει Ποινική Ρήτρα ίση περίπου με το 15% της ημερήσιας αποζημίωσης του Αναδόχου, η οποία θα προκύπτει από τη διαίρεση του συμβατικού τιμήματος με τη Συνολική Προθεσμία Πέρατος της Παροχής Υπηρεσιών. 3. Ποινικές Ρήτρες για υπέρβαση της «Συνολικής Προθεσμίας Πέρατος» Για κάθε ημερολογιακή ημέρα υπέρβασης της «Συνολικής Προθεσμίας Πέρατος», όπως αυτή καθορίζεται στο άρθρο 4 παρ. 2 του παρόντος, από υπαιτιότητα του Αναδόχου, ο Ανάδοχος έχει την υποχρέωση να καταβάλλει Ποινική Ρήτρα ίση περίπου με το 15% της ημερήσιας αποζημίωσης του Αναδόχου, η οποία θα προκύπτει από τη διαίρεση του συμβατικού τιμήματος με τη Συνολική Προθεσμία Πέρατος της Παροχής Υπηρεσιών. 4. Ποινικές Ρήτρες για ψευδή δήλωση εκτέλεσης εργασίας Για κάθε περίπτωση ψευδούς δήλωσης εκτέλεσης εργασίας από τον Ανάδοχο, θα επιβάλλεται Ποινική Ρήτρα ίση με το πενταπλάσιο της βασικής τιμής δέντρου. 5. Ποινικές Ρήτρες για τη μη περισυλλογή των προϊόντων κλάδευσης ή της κοπής των δένδρων Για κάθε περίπτωση μη περισυλλογής των προϊόντων κλάδευσης ή μη κοπής των δένδρων από τον Ανάδοχο, θα επιβάλλεται Ποινική Ρήτρα ίση με το πενταπλάσιο της βασικής τιμής δέντρου. 6. Ποινικές Ρήτρες για τυχόν κακοτεχνίες Σε κάθε περίπτωση κακοτεχνίας (π.χ. υπερβολικό κλάδεμα που υπερβαίνει τα αναφερόμενα στην Τεχνική Περιγραφή, αδικαιολόγητη ή άνευ αδείας κοπή 8/17

9 δένδρου, θα επιβάλλεται Ποινική Ρήτρα ίση με το πενταπλάσιο της βασικής τιμής δέντρου. 7. Ποινική Ρήτρα σε περίπτωση παραβίασης 4 του άρθρου 15 του παρόντος Τεύχους Α Επιβάλλεται Ποινική Ρήτρα για παραβίαση των όρων της 4 του άρθρου 15 του παρόντος Τεύχους από το προσωπικό του εργολάβου ίση με το τριακονταπλάσιο (30 φορές) της τιμής του ενός δέντρου, κάθε μέρα που θα τεκμηριώνεται από διενεργούμενο δειγματοληπτικό έλεγχο της επιβλέπουσας υπηρεσίας 8. Οι Ποινικές Ρήτρες παρακρατούνται από την ίδια ή την αμέσως επόμενη μηνιαία πιστοποίηση εργασιών του Αναδόχου, ανάλογα με τον χρόνο διαπίστωσης της αιτίας που επέσυρε την επιβολή τους. Αν το ποσό της πιστοποίησης δεν επαρκεί, οι Ποινικές Ρήτρες παρακρατούνται από την εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης. 9. Όλες οι Ποινικές Ρήτρες είναι ανέκκλητες. ΑΡΘΡΟ 8 Απαγόρευση υποκατάστασης και Εκχώρησης 9.1. Ο Ανάδοχος δεν μπορεί να υποκαταστήσει άλλον, μερικώς ή ολικώς η με υπεργολαβία, στην εκτέλεση των εκ της παρούσης σύμβασης υποχρεώσεων του, χωρίς την οπωσδήποτε προγενέστερη έγγραφη συναίνεση του ΔΕΔΔΗΕ Απαγορεύεται και είναι απολύτως άκυρη και χωρίς νομικό αποτέλεσμα για την Επιχείρηση, η μεταβίβαση ή εκχώρηση, από τον Ανάδοχο σε οποιοδήποτε τρίτο φυσικό η νομικό πρόσωπο, οποιασδήποτε απαίτησης ή δικαιώματος ή αγωγής που μπορεί να έχει κατά της Επιχείρησης και προκύπτει από τη Σύμβαση ή σε σχέση με αυτή, εάν γίνει χωρίς προηγούμενη έγγραφη έγκριση του ΔΕΔΔΗΕ. Με την έγκριση της, η Επιχείρηση μπορεί να καθορίζει την έκταση και τις προϋποθέσεις της εκχώρησης. «κατ εξαίρεση ο ανάδοχος επιτρέπεται να εκχωρήσει τις πληρωμές που απορρέουν από την παρούσα Σύμβαση, μόνο σε Τράπεζες που λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα, χωρίς προηγούμενη συναίνεση της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. Η εκχώρηση τελεί υπό την προϋπόθεση ότι θα συνταχθούν και θα εγκριθούν οι σχετικές πιστοποιήσεις, Η καταβολή των εκχωρηθέντων ποσών, θα γίνεται μετά την αφαίρεση: α) κάθε απαίτησης της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. εξ οιουδήποτε λόγου και αν αυτή προέρχεται β) κάθε οφειλής του εκχωρούντος οικονομικού φορέα προς οιονδήποτε τρίτο ο οποίος θα είχε δικαίωμα να εισπράξει από την ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. γ) κάθε οφειλής του εκχωρούντος οικονομικού φορέα προς το Δημόσιο που θα προκύπτει από το αποδεικτικό φορολογικής ενημερότητας, η προσκόμιση του οποίου είναι απαραίτητη σύμφωνα με το Νόμο και τη Σύμβαση για την πληρωμή οιουδήποτε ποσού και δ) κάθε οφειλής προς εργαζομένους της εκχωρήτριας εταιρείας οι οποίοι είχαν απασχοληθεί στο αντικείμενο της σύμβασης και η οποία έχει αναγγελθεί στην ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. σύμφωνα με το άρθρο 702 ΑΚ. Οι ανωτέρω όροι πρέπει να τίθενται και στο κείμενο της εκχώρησης ούτως ώστε να λαμβάνει γνώση και η εκδοχέας τράπεζα». 9/17

10 ΑΡΘΡΟ 9 Φορολογικές υποχρεώσεις Όλοι οι φόροι σε σχέση με την παρούσα σύμβαση (πλην του ΦΠΑ ο οποίος βαρύνει το «ΔΕΔΔΗΕ A.E.») παράβολα, τέλη χαρτοσήμου, κρατήσεις, εισφορές κ.τ.λ. για οποιαδήποτε αιτία σχετική με την εκτέλεση των εργασιών της παρούσας υπέρ του Δημοσίου, Δήμων και Κοινοτήτων, ΝΠΔΔ και παντός τρίτου, τα τυχόν πρόστιμα και οι προσαυξήσεις που ενδέχεται να επιβληθούν, βαρύνουν αποκλειστικά τον Ανάδοχο. ΑΡΘΡΟ 10 Εγγύηση καλής εκτέλεσης 1. Ο Ανάδοχος κατέθεσε σήμερα την εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης με αρ. /.., συνολικού ποσού.. (. ), η οποία αντιστοιχεί στο 5% επί της αξίας της σύμβασης χωρίς να υπολογίζεται ο Φ.Π.Α., για την ακριβή, πιστή και εμπρόθεσμη εκτέλεση των όρων και συμφωνιών, της παρούσας Σύμβασης που θεωρούνται εξ ίσου ουσιώδεις. Σημείωση: Σύμφωνα με τον Ν. 4281/2014, όπως οι εγγυητικές επιστολές συμμετοχής, έτσι και οι εγγυητικές επιστολές καλής εκτελέσεως θα πρέπει να προέρχονται από πιστωτικά ιδρύματα που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου, ή στα κράτη- μέρη της Συμφωνίας Δημοσίων Συμβάσεων του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου, που κυρώθηκε με το ν. 2513/1997 (Α 139) και έχουν, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωμα αυτό. Μπορούν, επίσης, να εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α. Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. ή να παρέχονται με γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων με παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου χρηματικού ποσού. Το κείμενο της ως άνω εγγυητικής θα είναι σύμφωνο με το συνημμένο ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ. 2. Η Εγγυητική Επιστολή επιστρέφεται στον εγγυητή που τη χορήγησε και όχι στον Ανάδοχο που έχει δηλώσει ότι παραιτείται ρητώς χωρίς αντίρρηση και επιφύλαξη από δικαίωμα να αμφισβητήσει με οποιοδήποτε τρόπο τα δικαιώματα του «ΔΕΔΔΗΕ» που αναφέρονται στην πιο πάνω εγγυητική επιστολή και αφορούν την είσπραξη αυτής (της εγγυητικής) από τον εγγυητή και επιπλέον παραιτείται ρητώς από το δικαίωμα να προσφύγει κατά του ΔΕΔΔΗΕ στο δικαστήριο για την μη κατάπτωση της πιο πάνω εγγυητικής επιστολής ή να την θέσει σε δικαστική μεσεγγύηση. 3. Τέλος συμφωνείται ότι η εγγύηση αυτή θα επιστραφεί ατόκως μετά από την πλήρη εμπρόθεσμη και άψογη, σύμφωνα με όσα αναφέρονται πιο πάνω, εκτέλεση και λήξη της Σύμβασης και μετά από αίτηση του Αναδόχου, εκτός εάν υπάρξει εν τω μεταξύ περίπτωση μερικής ή ολικής κατάπτωσης της υπέρ του ΔΕΔΔΗΕ, ενώ σε τέτοιες περιπτώσεις ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να συμπληρώνει ή ανάλογα με την περίπτωση να την αντικαθιστά αμέσως με άλλη. Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος δεν θα συμμορφωθεί με οποιαδήποτε όρο της παρούσας Σύμβασης ο ΔΕΔΔΗΕ έχει το δικαίωμα να την καταγγείλει, ενώ εκπίπτει υπέρ της η παραπάνω εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης, ως ποινική ρήτρα. ΑΡΘΡΟ 11 Ασφάλιση της Παροχής Υπηρεσίας 1. Ο Ανάδοχος πέραν από τις λοιπές υποχρεώσεις, είναι υποχρεωμένος να συνομολογήσει με ασφαλιστικές εταιρείες (ελληνικές ή ξένες), και να διατηρεί και 10/17

11 να παρακολουθεί, με δικές του δαπάνες, τις παρακάτω ασφαλίσεις: Ασφάλιση του προσωπικού του (ΙΚΑ κ.λ.π.), των μεταφορικών μέσων του και ασφάλιση των επιβαινόντων στα μεταφορικά μέσα του. Οι ασφαλίσεις θα γνωστοποιούνται στην αναθέτουσα αρχή μέσω ασφαλιστικών καταστάσεων όπου θα φαίνεται η σχέση εργασίας με τον Ανάδοχο και πριν από οποιαδήποτε απασχόλησής του σε εργασίες του ΔΕΔΔΗΕ. 2. Τα ασφαλιστήρια συμβόλαια για κάθε μια από τις ασφαλίσεις θα πρέπει να περιέχουν και να καλύπτουν κατ ελάχιστον τα καθοριζόμενα στο συνημμένο τεύχος «Ασφαλίσεις». ΑΡΘΡΟ 12 Εκπροσώπηση της Επιχείρησης (ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.) 1. Η διοίκηση, η παρακολούθηση και ο έλεγχος της υλοποίησης της Παροχής υπηρεσιών ασκούνται από την Επιχείρηση, μέσω του διευθυντή Π. Χανίων που θα αποκαλείται στο εξής Επιβλέπουσα Υπηρεσία. Στα καθήκοντα της Επιβλέπουσας Υπηρεσίας περιλαμβάνονται η παρακολούθηση και ο έλεγχος της ποιότητας, της ποσότητας των εργασιών και γενικά η τήρηση των όρων της Σύμβασης από τον Ανάδοχο. Την εποπτεία της Επιβλέπουσας Υπηρεσίας ασκεί η Διεύθυνση Περιφέρειας Νησιών, που θα αποκαλείται στο εξής Προϊσταμένη Υπηρεσία. 2. Η παρακολούθηση και ο έλεγχος της υλοποίησης της Παροχής υπηρεσιών από τα αρμόδια υπηρεσιακά όργανα της Επιχείρησης μπορεί να ασκηθεί εκτός από τον τόπο των Έργων και σε όλους τους χώρους που κατασκευάζονται τμήματα του Έργου και ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να εξασφαλίσει την απρόσκοπτη άσκηση των καθηκόντων των οργάνων αυτών. 3. Η άσκηση των καθηκόντων των αρμοδίων οργάνων της Επιχείρησης ως προς την εκτέλεση της Σύμβασης δε μειώνει σε καμία περίπτωση τις ευθύνες του Αναδόχου σύμφωνα με τις διατάξεις της ισχύουσας Νομοθεσίας και τη Σύμβαση. ΑΡΘΡΟ 13 Μηχανήματα εργαλεία και υλικά Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος, με δικές του δαπάνες, να προβαίνει στην προμήθεια, εγκατάσταση και λειτουργία οποιωνδήποτε μηχανημάτων (καλαθοφόρων οχημάτων, και ελαφρών φορτηγών για την περισυλλογή κλαδιών), εργαλείων, υλικών και εφοδίων, αναγκαίων ή χρήσιμων για την υλοποίηση της Παροχής υπηρεσιών. Τα υπόψη μηχανήματα, εργαλεία, υλικά και εφόδια, καθώς και όλα τα ικριώματα και εγκαταστάσεις που χρησιμοποιούνται για την υλοποίηση της Παροχής υπηρεσιών, πρέπει να είναι κατάλληλα για τη χρήση που προορίζονται και να παρέχουν πλήρη ασφάλεια για τις εργασίες, τη λειτουργία των Εγκαταστάσεων και το προσωπικό. 11/17

12 ΑΡΘΡΟ 14 Ευθύνες και Υποχρεώσεις του Αναδόχου 1. Ο Ανάδοχος θα είναι πλήρως και αποκλειστικά μόνος υπεύθυνος έναντι του ΔΕΔΔΗΕ, για την απαρέγκλιτη τήρηση της ισχύουσας εργατικής και ασφαλιστικής νομοθεσίας ως προς το απασχολούμενο από αυτόν προσωπικό, καθώς και ως προς το προσωπικό των Υπεργολάβων του, ενόψει της εκπλήρωσης των υποχρεώσεων της Σύμβασης. 2. Ο Ανάδοχος και οι Υπεργολάβοι υποχρεούνται να τηρούν απαρεγκλίτως τις διατάξεις τις εργατικής και ασφαλιστικής νομοθεσίας για το προσωπικό τους που θα απασχολείται στα πλαίσια της Σύμβασης, συμπεριλαμβανομένων της καταβολής στο προσωπικό τους των νομίμων αποδοχών, οι οποίες σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να είναι κατώτερες των προβλεπόμενων από την οικεία συλλογική σύμβαση εργασίας, της τήρησης του νομίμου ωραρίου, της καταβολής των εκ του νόμου προβλεπόμενων ασφαλιστικών εισφορών του προσωπικού τους, της αυστηρής τήρησης των όρων υγείας και ασφάλειας των εργαζομένων κλπ. Για το σκοπό αυτό, ο Ανάδοχος, υποχρεούται, ιδίως: (α) να καταβάλλει το μισθό των εργαζομένων του αποκλειστικά μέσω Τραπεζών και να υποβάλλει τα σχετικά παραστατικά πληρωμής στο αρμόδιο για την παρακολούθηση και εφαρμογή των όρων της Σύμβασης όργανο του ΔΕΔΔΗΕ και (β) να προσκομίσει στο αρμόδιο για την παρακολούθηση και εφαρμογή των όρων της Σύμβασης όργανο του ΔΕΔΔΗΕ, οποιοδήποτε άλλο έγγραφο του ζητηθεί που είναι πρόσφορο να αποδείξει την τήρηση της εργατικής και ασφαλιστικής νομοθεσίας, όπως φωτοαντίγραφα των συμβάσεων εργασίας του προσωπικού του ή/και του προσωπικού του Υπεργολάβου που απασχολείται στα πλαίσια της Σύμβασης και καθ' όλη τη διάρκεια ισχύος της, θεωρημένα από το ΙΚΑ αντίγραφα μισθολογικών καταστάσεων του προσωπικού του ή/και του προσωπικού των Υπεργολάβων, θεωρημένα από το αρμόδιο Τμήμα Κοινωνικής Επιθεώρησης (ΣΕΠΕ), πίνακες προσωπικού οι οποίοι θα αναρτώνται, κατά το νόμο, στο χώρο εκτέλεσης της Σύμβασης, αντίγραφα των εκκαθαριστικών μισθοδοσίας του προσωπικού του ή/και του προσωπικού του Υπεργολάβου, αντίγραφα ΑΠΔ του ΙΚΑ κλπ. Ο Ανάδοχος υπέχει τις παραπάνω έναντι της ΔΕΗ υποχρεώσεις, τόσο για το προσωπικό που ο ίδιος θα απασχολεί για την εκτέλεση της Σύμβασης, άσο και για το προσωπικό των τυχόν υπεργολάβων του, υποσχόμενος και εγγυώμενος την ορθή τήρησή τους και εκ μέρους των τυχόν υπεργολάβων του. 3. Ο ΔΕΔΔΗΕ διατηρεί το δικαίωμα να αποστείλει αντίγραφο της Σύμβασης, καθώς και τα στοιχεία του απασχολούμενου στα πλαίσια της Σύμβασης προσωπικού του Αναδόχου ή/και του Υπεργολάβου, στο κατά τόπο αρμόδιο Τμήμα Κοινωνικής Επιθεώρησης του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ), καθώς και στο ΙΚΑ- ΕΤΑΜ, προκειμένου να ελεγχθεί η απαρέγκλιτη τήρηση της Εργατικής και Ασφαλιστικής νομοθεσίας. 4. Το προσωπικό του Αναδόχου εργολάβου, καθώς και το προσωπικό τυχόν Υπεργολάβου του, κατά την εκτέλεση των εργασιών οφείλει να φέρει ομοιόμορφη χαρακτηριστική ενδυμασία (φόρμα εργασίας) καθώς και αναρτημένη, σε εμφανές σημείο, ταυτότητα (Τεύχος Ζ Υπόδειγμα Ταυτότητας - επισυνάπτεται), με φωτογραφία, στην οποία θα αναγράφονται ευκρινώς τόσο η αναθέτουσα υπηρεσία του ΔΕΔΔΗΕ και τα στοιχεία επικοινωνίας της, όσο και τα στοιχεία του υπαλλήλου του Ανάδοχου εργολάβου καθώς και η επωνυμία, η διεύθυνση και το τηλέφωνο επικοινωνίας της Αναδόχου 12/17

13 εργοληπτικής επιχείρησης, που είναι ο ανάδοχος της παροχής υπηρεσίας, ο αριθμός της σύμβασης της παροχής υπηρεσίας, το χρονικό διάστημα ισχύος της ταυτότητας καθώς και η θεώρησή της από το ΔΕΔΔΗΕ. Οι υπόψη ταυτότητες θα θεωρούνται από την αναθέτουσα υπηρεσία του ΔΕΔΔΗΕ για το απαραίτητο χρονικό διάστημα και θα επιστρέφονται σ αυτή με την λήξη της σύμβασης καθώς και σε κάθε μεταβολή του προσωπικού του Αναδόχου. Για να θεωρηθεί κατά τον προαναφερόμενο τρόπο ταυτότητα για προσωπικό του Αναδόχου ή/και Υπεργολάβου, απαιτείται ο Ανάδοχος να προσκομίσει στο αρμόδιο για την παρακολούθηση και εφαρμογή των όρων της Σύμβασης όργανο του ΔΕΔΔΗΕ αντίγραφο της συμβάσεως εργασίας που τον συνδέει με το εν λόγω προσωπικό του ή το προσωπικό του Υπεργολάβου ή άλλο έγγραφο του άρθρου 3 του π.δ. 156/94, καθώς και αντίγραφο του Ειδικού Βιβλίου Νεοπροσλαμβανόμενου προσωπικού του ΙΚΑ ή άλλου ασφαλιστικού φορέα, από το οποίο να αποδεικνύεται η εγγραφή του εν λόγω προσωπικού σε αυτόν. Οι ίδιες υποχρεώσεις, όσον αφορά στα στοιχεία της αναθέτουσας Υπηρεσίας του ΔΕΔΔΗΕ και της εργοληπτικής επιχείρησης, που είναι ο ανάδοχος του έργου πρέπει να προβλέπονται και για τα οχήματα του εργολάβου που χρησιμοποιούνται στις εργασίες. Σε κάθε όχημα του αναδόχου που συμμετέχει στην παροχή υπηρεσίας θα τοποθετείται σε ευδιάκριτη θέση ειδικό σήμα οχήματος Αναδόχου (Τεύχος Ζ Υπόδειγμα ειδικού σήματος οχήματος επισυνάπτεται) με τα στοιχεία της αναθέτουσας υπηρεσίας του ΔΕΔΔΗΕ, τα στοιχεία επικοινωνίας της, ο τύπος, η άδεια κυκλοφορίας του οχήματος και η επωνυμία, η διεύθυνση, το τηλέφωνο της Αναδόχου εργοληπτικής εταιρείας, ο αριθμός της σύμβασης της παροχής υπηρεσίας, το χρονικό διάστημα ισχύος του ειδικού σήματος καθώς και η θεώρησή του από το ΔΕΔΔΗΕ. Για την θεώρηση του ειδικού σήματος από το αρμόδιο όργανο παρακολούθησης & εφαρμογής των όρων της σύμβασης ισχύουν τα προαναφερόμενα για την θεώρηση της ταυτότητας του προσωπικού του Αναδόχου. Ουδέν όχημα και Μηχάνημα Έργου του Αναδόχου/Υπεργολάβου θα χρησιμοποιείται στα πλαίσια εκτέλεσης της Σύμβασης, εφόσον δεν είναι εφοδιασμένο με την προαναφερόμενη σήμανση. Σε τυχόν εργασίες των συνεργείων του εργολάβου εντός ακινήτου πελάτη, το προσωπικό του εργολάβου οφείλει να διευκρινίζει με σαφήνεια την ταυτότητά του και το σκοπό της επίσκεψης, να επιδεικνύει την προαναφερόμενη ταυτότητα και να γνωστοποιεί στον πελάτη τόσο την αναθέτουσα Υπηρεσία του ΔΕΔΔΗΕ, όσο και την επωνυμία και τα εταιρικά στοιχεία επικοινωνίας της Αναδόχου/ Υπεργολαβικής εταιρείας. 5. Ο Ανάδοχος ή/και ο Υπεργολάβος υποχρεούται να χορηγεί στο προσωπικό του όλα τα κατάλληλα Μέσα Ατομικής Προστασίας (ΜΑΠ) αναλόγως των εκτελουμένων εργασιών, να λαμβάνει όλα τα επιβαλλόμενα από το νόμο μέτρα υγείας και ασφάλειας των εργαζομένων και να τηρεί τις υποχρεώσεις για τεχνικό ασφαλείας και γιατρό εργασίας, για εκτίμηση και πρόληψη επαγγελματικού κινδύνου, για προστασία από βλαπτικούς παράγοντες και ενημέρωση των εργαζομένων κλπ. 6. Ο Ανάδοχος θα καταθέτει πριν από την έναρξη των εργασιών κατάσταση με τα οχήματα και το μηχανικό εξοπλισμό που θα χρησιμοποιηθεί στα πλαίσια εκτέλεσης της Σύμβασης από αυτόν ή/και Υπεργολάβο, αντίγραφα από τις νόμιμες άδειες και τα πιστοποιητικά ελέγχου και επανελέγχου από διαπιστευμένους Φορείς για τα οχήματα και τα ανυψωτικά, τα οποία θα ανανεώνονται με ευθύνη του Αναδόχου ή/και του Υπεργολάβου, καθώς και τα ασφαλιστήρια συμβόλαια. Ουδέν όχημα και εξοπλισμός του Αναδόχου/Υπεργολάβου θα χρησιμοποιείται στα πλαίσια εκτέλεσης της Σύμβασης, εφόσον δεν είναι εφοδιασμένο με την προαναφερόμενη σήμανση. 7. Ο Ανάδοχος ευθύνεται: α. για την άρτια, πλήρη, εμπρόθεσμη, έντεχνη και σύμφωνη προς τους κανόνες της σύγχρονης επιστήμης και τεχνικής, εκτέλεση του Έργου. β. για την αποκατάσταση οποιουδήποτε ελαττώματος του Έργου. 13/17

14 γ. έναντι τρίτων, έναντι του προσωπικού, για ζημίες γενικά, στις οποίες συμπεριλαμβάνονται οι ζημιές σε ιδιοκτησία, οι σωματικές βλάβες ή και θάνατος οποιουδήποτε προσώπου, ακόμη και αυτών που δεν καλύπτονται από τα συνήθη ασφαλιστήρια συμβόλαια. 8. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να αποκαταστήσει εντός ευλόγου προθεσμίας πέντε (5) ημερών τις ζημιές που προκάλεσε ή να προσκομίσει σχετικές απαλλακτικές αποδείξεις των ζημιωθέντων, ή βεβαίωση από την ασφαλιστική του εταιρεία για την δήλωση του συμβάντος (εξυπακούεται ότι η βεβαίωση και το συμβάν θα είναι εντός του ασφαλιστικού χρόνου κατά τον οποίο διαρκεί η Παροχή Υπηρεσίας), άλλως θα γίνεται ισόποση παρακράτηση από τις πληρωμές του στην αντίστοιχη χρονική περίοδο. 10. Η Επιβλέπουσα Υπηρεσία και το προσωπικό της Επιχείρησης, δε φέρουν καμία ευθύνη έναντι τρίτων για ζημιές που οφείλονται στην εκτέλεση των εργασιών της Σύμβασης από τον Ανάδοχο, όπως και κάθε τυχόν θανατηφόρο ή όχι ατύχημα που ήθελε συμβεί στο προσωπικό της Επιχείρησης, του Αναδόχου ή σε κάθε τρίτο κατά την υλοποίηση της Παροχής υπηρεσίας από τον Ανάδοχο. 11. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να συμμορφώνεται αυστηρά προς τους ισχύοντες στην Ελλάδα σχετικούς Νόμους, Διατάγματα, Κανονισμούς και Αστυνομικές διατάξεις καθώς και προς τις οδηγίες του ΔΕΔΔΗΕ. 12. Το προσωπικό του Αναδόχου οφείλει να εκτελεί προσηκόντως τα καθήκοντά του με βάση το περιεχόμενο των συμβατικών του υποχρεώσεων, την απαιτούμενη εντιμότητα, καλή πίστη και συναλλακτικό ήθος, ανεξαρτήτως πελάτη και των συμβατικών του σχέσεων με προμηθευτή. Το προσωπικό του Αναδόχου οφείλει να φέρεται ευγενικά προς τους χρήστες, να αποφεύγει οποιαδήποτε προστριβή με αυτούς, να μην προβαίνει σε συστάσεις προς τους χρήστες για προμηθευτές και να μην συζητεί για παράπονα, αλλά να υποδεικνύει σε αυτούς να απευθύνονται στα γραφεία του ΔΕΔΔΗΕ προφορικώς ή εγγράφως, οφείλει δε να αναφέρει στην αρμόδια υπηρεσία του ΔΕΔΔΗΕ τα ανακύπτοντα ζητήματα ή παράπονα. Σε περιπτώσεις προστριβών πρέπει να ειδοποιείται τηλεφωνικά η αρμόδια υπηρεσία του ΔΕΔΔΗΕ. 13. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να διαφυλάσσει τον εμπιστευτικό χαρακτήρα των στοιχείων που έρχονται στην κατοχή του και ειδικότερα στοιχείων (ονοματεπώνυμα, διεύθυνση, στοιχεία επικοινωνίας) χρηστών του ΕΔΔΗΕ, κατά την εκτέλεση εργασιών στην παροχή τους. ΑΡΘΡΟ 15 Καταγγελία της Σύμβασης 1. Με την επιφύλαξη όλων των δικαιωμάτων της Επιχείρησης που προκύπτουν από τις υπόλοιπες διατάξεις της Σύμβασης, στις περιπτώσεις που ο Ανάδοχος, καθυστέρησε χωρίς εύλογη δικαιολογία την έναρξη των εργασιών ή εάν δε συμμορφώνεται προς τις διατάξεις της σύμβασης και καθυστερεί την πρόοδο των εργασιών ώστε να είναι προφανώς αδύνατη η εμπρόθεσμη εκτέλεση της Παροχής υπηρεσιών ή εάν οι εργασίες που εκτελεί είναι κατά σύστημα κακότεχνες ή αν επιμόνως και εξακολουθητικά παραβαίνει ή δεν εφαρμόζει τα εγκεκριμένα σχέδια και δε συμμορφώνεται με τις οδηγίες, τις κατευθύνσεις και εντολές της Επιχείρησης, ή ήθελε παραβεί οποιονδήποτε από τους όρους και συμφωνίες της παρούσας Σύμβασης, ρητά συνομολογουμένων όλων σαν εξ ίσου ουσιωδών, ή εάν συστηματικά παραλείπει την τήρηση των κανόνων ασφαλείας των εργαζομένων ή την προστασία του περιβάλλοντος, η Επιχείρηση δικαιούται, για οποιαδήποτε από τα παραπάνω, να απευθύνει «Ειδική Πρόσκληση» προς τον Ανάδοχο στην οποία απαραίτητα μνημονεύονται οι διατάξεις του παρόντος 14/17

15 Άρθρου και στην οποία περιλαμβάνεται συγκεκριμένη περιγραφή ενεργειών ή εργασιών που πρέπει να εκτελεσθούν από τον Ανάδοχο, μέσα σε προθεσμία που τάσσεται από την «Ειδική Πρόσκληση». Η προθεσμία στην περίπτωση αυτή καθορίζεται με βάση το συντομότερο δυνατό από τεχνικής απόψεως χρόνο για την εκπλήρωση της αντίστοιχης υποχρέωσης και σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη από δέκα (10) ημέρες. Εάν ο Ανάδοχος δε συμμορφωθεί με την παραπάνω έγγραφη «Ειδική Πρόσκληση» μέσα στην προθεσμία που έχει καθορισθεί, η Επιχείρηση δικαιούται με εξώδικη δήλωση προς τον Ανάδοχο, η οποία κοινοποιείται με Δικαστικό Επιμελητή, να προβεί στην καταγγελία της Σύμβασης, μερικά ή ολικά. Τονίζεται ρητώς ότι η μη τήρηση των όρων που εμπεριέχονται στο άρθρο 15 του παρόντος Συμφωνητικού (υποχρεώσεις για τη διασφάλιση εργασιακών και ασφαλιστικών δικαιωμάτων εργαζομένων) συνιστά λόγο καταγγελίας της Σύμβασης. Σε περίπτωση διαπίστωσης καθ υποτροπή παραβίασης των εργασιακών και ασφαλιστικών δικαιωμάτων των εργαζομένων του Αναδόχου ή/και των Υπεργολάβων, που απασχολούνται στα πλαίσια της Σύμβασης ο ΔΕΔΔΗΕ διατηρεί το δικαίωμα καταγγελίας της Σύμβασης και μόνο για το λόγο αυτό, διατηρουμένων σε ισχύ των λοιπών διατάξεων που προβλέπουν την καταγγελία της Σύμβασης. Επιπροσθέτως, κατ εφαρμογή του άρθρου 13 παρ. 1 του Κανονισμού Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (ΚΕΠΥ) της ΔΕΗ Α.Ε. που κυρώθηκε με την υπ αριθ. 206/ Απόφαση Δ.Σ. της Επιχείρησης, ο ΔΕΔΔΗΕ διατηρεί το δικαίωμα, πέραν των άλλων περιπτώσεων που προβλέπονται στο εν λόγω άρθρο του ΚΕΠΥ, να αποκλείσει, με απόφαση των αρμοδίων οργάνων της, από τις μελλοντικές διαδικασίες επιλογής, προσωρινά ή οριστικά, τον Ανάδοχο, εφόσον η Σύμβαση καταγγέλθηκε από το ΔΕΔΔΗΕ λόγω διαπίστωσης παραβίασης των εργασιακών και ασφαλιστικών δικαιωμάτων των εργαζομένων σε αυτόν ή σε Υπεργολάβο αυτού. Κατά τα λοιπά, θα εφαρμόζεται η παρ. 2 του άρθρου 13 του ΚΕΠΥ του ΔΕΔΔΗΕ. 2. Η Σύμβαση λύεται αυτοδικαίως όταν ο Ανάδοχος πτωχεύσει. Στην περίπτωση αυτή ισχύουν και τα αναφερόμενα στην παράγραφο 5 του παρόντος Άρθρου. Η Σύμβαση καταγγέλλεται, κατά την κρίση της Επιχείρησης, όταν ο Ανάδοχος τεθεί σε αναγκαστική διαχείριση ή σε περίπτωση κοινοπραξίας όταν πτωχεύσουν ή τεθούν σε αναγκαστική διαχείριση όλα τα κοινοπρακτούντα μέρη, όπως επίσης στην περίπτωση που κατά παράβαση των διατάξεων του Άρθρου 8 του παρόντος Συμφωνητικού ο Ανάδοχος υποκατέστησε τον εαυτό του ολικά ή μερικά κατά την εκτέλεση της Σύμβασης με οποιοδήποτε τρίτο. 3. Η καταγγελία οριστικοποιείται και ο Ανάδοχος εκπίπτει της Σύμβασης (Επικύρωση της Έκπτωσης), αν δεν υποβληθεί μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών ένσταση του Αναδόχου ή αν απορριφθεί η ένσταση. Η ένσταση που ασκείται εμπρόθεσμα αναστέλλει την απόφαση έκπτωσης μέχρι να εκδοθεί η απόφαση επί της ένστασης. Για την ένσταση αποφασίζει o ΓΔ/Δ μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία δέκα (10) εργάσιμων ημερών από την κατάθεση της ένστασης. 4. Με την οριστικοποίηση της καταγγελίας της Σύμβασης, σύμφωνα με τα παραπάνω, ο Ανάδοχος αποξενούται και αποβάλλεται από το Έργο και γίνεται εκκαθάριση της Σύμβασης το συντομότερο δυνατό. Η Επιχείρηση δικαιούται είτε να συνεχίσει η ίδια την εκτέλεση του Έργου, είτε να το αναθέσει σε άλλον Ανάδοχο. Η Επιχείρηση και ο νέος Ανάδοχος δικαιούνται να χρησιμοποιούν εφόσον το κρίνουν απαραίτητο, τα υλικά, τα εφόδια, τις εγκαταστάσεις και λοιπά μέσα του έκπτωτου Αναδόχου, τα οποία έχουν προσκομισθεί ή ανεγερθεί από αυτόν στον τόπο του Έργου. 5. Κατά του οριστικά έκπτωτου Αναδόχου, με την επιφύλαξη όλων των δικαιωμάτων της Επιχείρησης για αποζημίωση, επέρχονται αθροιστικά οι εξής συνέπειες: 15/17

16 α. Καταπίπτουν υπέρ της Επιχείρησης οι Εγγυήσεις Καλής Εκτέλεσης του Έργου και επιπλέον ο Ανάδοχος υποχρεούται να αποκαταστήσει κάθε ζημιά του ΔΕΔΔΗΕ, ανεξάρτητα από την κατάπτωση. β. Γίνονται άμεσα απαιτητές οποιεσδήποτε οφειλόμενες Ποινικές Ρήτρες μέχρι την ημερομηνία της καταγγελίας. 6. Για την εκκαθάριση της Σύμβασης η Επιχείρηση θα διενεργήσει, προσκαλώντας προς τούτο τον Ανάδοχο το συντομότερο δυνατό, την απογραφή της υπάρχουσας κατάστασης και θα καθορίσει το συνολικό ποσό (εάν υπάρχει) με το οποίο τιμολογούνται οι εργασίες που έχουν εκτελεσθεί σύμφωνα με τη Σύμβαση και θα καθορίσει επίσης και την αξία οποιωνδήποτε προσωρινών εργασιών. Σε περίπτωση που ο έκπτωτος Ανάδοχος, αν και κλήθηκε, δεν παραστάθηκε, η Επιχείρηση μπορεί να προβεί η ίδια στην απογραφή και θα χρεοπιστώσει ανάλογα τον Ανάδοχο. ΑΡΘΡΟ 16 Απαιτήσεις Διαφωνίες 1. Απαιτήσεις 1.1. Σε κάθε περίπτωση που ο Ανάδοχος θεωρεί ότι δικαιούται να προβάλει απαίτηση σε σχέση με οποιοδήποτε θέμα που αφορά στη Σύμβαση, υποχρεούνται να το γνωστοποιεί στην Επιβλέπουσα Υπηρεσία μέσα σε πέντε (5) ημέρες από την ημερομηνία που εμφανίστηκε το γεγονός για το οποίο προτίθεται να υποβάλει την απαίτηση. Με την εμφάνιση του γεγονότος, ο Ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί όλα τα απαραίτητα στοιχεία, κατά τρόπο που κρίνεται αναγκαίος για την υποστήριξη της απαίτησής του Μέσα σε πέντε (5) ημέρες από την αποστολή της παραπάνω γνωστοποίησης, ο Ανάδοχος υποχρεούται να παραδίδει στην Επιβλέπουσα Υπηρεσία οικονομική ανάλυση της απαίτησής του, που θα συνοδεύεται με λεπτομερή αιτιολόγησή της Εάν ο Ανάδοχος δεν συμμορφώνεται με τις διατάξεις του παρόντος Άρθρου, το δικαίωμα του για πληρωμή, εφόσον το αίτημά του γίνει δεκτό από την Επιχείρηση, περιορίζεται μέχρι του σημείου που η Επιβλέπουσα υπηρεσία μπορεί να επαληθεύσει από τα τηρηθέντα στοιχεία. 2. Διαφωνίες 1.1. Κάθε διαφωνία, που αναφύεται οποτεδήποτε κατά τη διάρκεια ισχύος της Σύμβασης, θα αναφέρεται γραπτώς στην Προϊσταμένη Υπηρεσία, από τον Ανάδοχο με «Αίτηση Επίλυσης Διαφωνίας» Στην «Αίτηση Επίλυσης Διαφωνίας», ο ανάδοχος θα εκθέτει σαφώς το θέμα που αφορά τη διαφωνία. Ειδικότερα στην Αίτηση θα περιλαμβάνονται τα ακόλουθα: α. Σαφής περιγραφή της υπό κρίση διαφωνίας. β. Έκθεση των πραγματικών περιστατικών στα οποία βασίζεται η διαφωνία. γ. Η αιτούμενη αποκατάσταση ή και το τυχόν σε σχέση προς αυτή χρηματικό ποσό. 16/17

17 δ. Όλα τα αποδεικτικά στοιχεία που αφορούν στη διαφωνία, όπως επίσης και κάθε στοιχείο που θεωρείται απαραίτητο Η Προϊσταμένη Υπηρεσία υποχρεούται, το αργότερο σε τριάντα (30) ημέρες από την ημέρα κατά την οποία έλαβε την αίτηση αυτή, να γνωστοποιήσει στον Ανάδοχο την απόφαση της Επιχείρησης Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος δεν ικανοποιείται με την απόφαση αυτή της Επιχείρησης ή στην περίπτωση κατά την οποία δε λάβει απάντηση μέσα στην παραπάνω προθεσμία, μπορεί να προσφύγει στα Ελληνικά Δικαστήρια των Αθηνών Η ύπαρξη διαφωνίας μεταξύ των συμβαλλομένων δεν αναστέλλει την υλοποίηση της Παροχής υπηρεσιών ούτε αίρει την υποχρέωση του Αναδόχου να ακολουθεί τις εντολές της Επιχείρησης σχετικά με την έγκαιρη και την άρτια εκτέλεσή της. ΑΡΘΡΟ 17 Ισχύς της Σύμβασης Η σύμβαση τίθεται σε ισχύ από. Η ημερομηνία αυτή έναρξης ισχύος της σύμβασης αποτελεί και την ημερομηνία έναρξης των εργασιών. Η παρούσα Σύμβαση υπογράφεται σε δύο πρωτότυπα από τα οποία το ένα πήρε η Επιχείρηση και το άλλο ο Ανάδοχος. ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΑΔΟΧΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 17/17