16PROC

Transcript

1 Διεύθυνση Οικονομικών και Διοικητικών Υποθέσεων Τμήμα Προμηθειών και Διαχείρισης Υλικού Πληροφορίες: Βαρβάρα Πολίτη Τηλέφωνο: Fax: Αρ. Πρωτ: ΠΡΠ Ημερομηνία: ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμός 3/2016 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΒΑΣΕΙ ΤΙΜΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «Προμήθεια και εγκατάσταση συστήματος κεντρικής αποθήκευσης δεδομένων και λοιπού εξοπλισμού» Προϋπολογισθείσα δαπάνη: Έως ,00 πλέον Φ.Π.Α «Μονάδες αποθήκευσης δεδομένων ηλεκτρονικών υπολογιστών» Κωδικοί CPV: «Πακέτα λογισμικού δικτυακών λειτουργικών συστημάτων» «Εξυπηρετητές» ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ημερομηνία Ημέρα Ώρα 28/12/2016 Τετάρτη 10:00

2 ΑΠΟΦΑΣΗ Θέμα: «Διακήρυξη επαναληπτικού συνοπτικού διαγωνισμού, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για την προμήθεια και εγκατάσταση συστήματος κεντρικής αποθήκευσης δεδομένων και λοιπού εξοπλισμού» Έχοντας υπόψη: α) τις διατάξεις των άρθρων 16 έως και 23 του ν. 3229/2004 (Α 38) και των άρθρων 25 έως και 54 του ν. 4002/2011 (Α 180), όπως αυτές συμπληρώθηκαν και τροποποιήθηκαν με τις διατάξεις των παραγράφων 10 έως και 26 του άρθρου 7 του ν. 4038/2012 (Α 14), τις διατάξεις των άρθρων 22 έως και 24 του ν. 4141/2013 (Α 81), τις διατάξεις του άρθρου 74 του ν. 4170/2013 (Α 163), τις διατάξεις του άρθρου 106 του ν. 4209/2013 (Α 253) και τις διατάξεις των άρθρων 34 και 35 του ν. 4223/2013 (Α 287), και συμπληρωματικά τις διατάξεις του ν. 3051/2002 (Α 220), όπως ισχύει, β) τη με αριθμό 55906/1673/ (Υ.Ο.Δ.Δ. 444) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, με τίτλο «Συγκρότηση της Επιτροπής Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων (Ε.Ε.Ε.Π.)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, καθώς και τη με αριθμό 2/63389/0004/ (Υ.Ο.Δ.Δ. 397) όμοια, με τίτλο: «Διορισμός Προέδρου και δύο μελών και ανανέωση της θητείας των μελών της Επιτροπής Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων», γ) τη με αριθμό 56660/1679/ (Β 2910) κοινή απόφαση Υπουργών Οικονομικών Πολιτισμού και Τουρισμού, με τίτλο «Πιστοποίηση έναρξης λειτουργίας της Επιτροπής Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων (Ε.Ε.Ε.Π.)», δ) τη με αριθμό 179/9/ απόφαση της Ε.Ε.Ε.Π. με τίτλο «Έγκριση Προϋπολογισμού οικονομικού έτους Τροποποίηση και αντικατάσταση της με αριθμό 165/3/ απόφασης της Ε.Ε.Ε.Π.», όπως ισχύει, ως και τις με αριθμό 6/1/ (Β 1347) και 10/3/ (Β 2066) αποφάσεις, με τις οποίες εγκρίθηκαν, αντίστοιχα, ο Κανονισμός Οικονομικής Διαχείρισης ως και ο Κανονισμός Εσωτερικής Λειτουργίας της Ε.Ε.Ε.Π., όπως ισχύουν, ε) τη με αριθμό 133/2/ (Β 3508) απόφαση της Ε.Ε.Ε.Π. με τίτλο «Έγκριση Κανονισμού Οργάνωσης, Διάρθρωσης και Λειτουργίας Υπηρεσιακών Μονάδων της Επιτροπής Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων», όπως ισχύει, στ) το ν. 2286/1995 (Α 19) «Περί προμηθειών δημοσίου τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων» σε συνδυασμό με τη με αριθμό Π1/3305/ (Β 1789) απόφαση του Υφυπουργού Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας & Ναυτιλίας «Σύναψη, εκτέλεση και διαδικασίες σύναψης συμβάσεων προμηθειών», όπως ισχύουν, ζ) το ν. 3861/2010 (Α 112), με τίτλο «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο Πρόγραμμα Διαύγεια και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει, η) το ν. 4013/2011 (Α 204), με τίτλο «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων Αντικατάσταση του έκτου κεφαλαίου του ν. 3588/2007 (πτωχευτικός κώδικας) Προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, θ) το ν. 4250/ (Α 74) άρθρο 3, με τίτλο «Απλούστευση διαδικασιών προμηθειών Δημοσίου», όπως ισχύει, ι) το ν. 4254/ (Α 85) «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας στο πλαίσιο εφαρμογής του ν. 4046/2012 και άλλες διατάξεις», ως προς την υποπαράγραφο ΙΑ.3: «Μείωση 2

3 εργοδοτικού κόστους και βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της οικονομίας», όπως ισχύει, ια) το ν. 4270/2014 (Α 143), άρθρα 129 έως 135 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει, ιβ) το ν. 4412/2016 (Α 147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», ιγ) τη με αριθμό 216/4/ απόφαση της Ε.Ε.Ε.Π. με τίτλο «Συγκρότηση συλλογικών οργάνων του άρθρου 221 του ν. 4412/2016 (Α 147), ετήσιας θητείας , κατά τις διατάξεις της περίπτωσης (ε) της παραγράφου 11 του άρθρου 221 του ν. 4412/2016 (Α 147) και του άρθρου 26 του ν. 4024/2011 (Α 226)», με την οποία συγκροτήθηκε η Επιτροπή της παραγράφου 1, του άρθρου 221, του ν. 4412/2016, με αντικείμενο την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων των συνοπτικών διαγωνισμών του άρθρου 117 ν. 4412/2016, της Ε.Ε.Ε.Π., ιδ) το με αριθμό πρωτοκόλλου της Ε.Ε.Ε.Π.: ΠΡΠ / πρωτογενές αίτημα για την προμήθεια και εγκατάσταση συστήματος κεντρικής αποθήκευσης δεδομένων και λοιπού εξοπλισμού για τις ανάγκες της Ε.Ε.Ε.Π., στο πλαίσιο του «Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)», συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης έως του ποσού των εξήντα χιλιάδων (60.000,00) ευρώ πλέον Φ.Π.Α., ιε) τις πράξεις Έγκρισης Δαπάνης (Ανάληψης Υποχρέωσης) ποσού ,00 σε βάρος του Κ.Α «Η/Υ & Ηλεκτρονικά Συγκροτήματα» και ποσού 4.960,00 σε βάρος του Κ.Α «Λογισμικά Προγράμματα» του προϋπολογισμού της Ε.Ε.Ε.Π. έτους 2016, ιστ) το με αριθμό 3/2016 Σχέδιο Διακήρυξης για τη διενέργεια του επαναληπτικού συνοπτικού διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για την προμήθεια και εγκατάσταση συστήματος κεντρικής αποθήκευσης και λοιπού εξοπλισμού για τις ανάγκες της Ε.Ε.Ε.Π., συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης έως του ποσού των εξήντα χιλιάδων (60.000,00) ευρώ πλέον Φ.Π.Α., ιζ) το γεγονός ότι η παρούσα προκαλεί δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού της Ε.Ε.Ε.Π. οικονομικού έτους 2016 και 2017, ιη) τη με αριθμό 232/2/ απόφαση της Ε.Ε.Ε.Π. με την οποία εγκρίθηκε το πρωτογενές αίτημα και το σχέδιο της με αριθμό 3/2016 Διακήρυξης για τη διενέργεια επαναληπτικού συνοπτικού διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για την προμήθεια και εγκατάσταση συστήματος κεντρικής αποθήκευσης και λοιπού εξοπλισμού για τις ανάγκες της Ε.Ε.Ε.Π., συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης έως του ποσού των εξήντα χιλιάδων (60.000,00) ευρώ πλέον Φ.Π.Α., για την οποία υπάρχει η σχετική πίστωση στον προϋπολογισμό της Ε.Ε.Ε.Π. έτους ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ Επαναληπτικό συνοπτικό διαγωνισμό, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για την προμήθεια και εγκατάσταση συστήματος κεντρικής αποθήκευσης δεδομένων και λοιπού εξοπλισμού που θα καλύψει τις ανάγκες λειτουργίας του κέντρου δεδομένων (data center) και των πληροφοριακών συστημάτων της Επιτροπής Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων (Ε.Ε.Ε.Π.). Η συνολική προϋπολογισθείσα δαπάνη του έργου ανέρχεται μέχρι του ποσού των εξήντα χιλιάδων (60.000,00) ευρώ, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. και θα βαρύνει τους παρακάτω Κ.Α.: 3

4 - Κ.Α «Η/Υ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΑ» έως ,00 πλέον Φ.Π.Α. - Κ.Α «ΛΟΓΙΣΜΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ» έως 4.000,00 πλέον Φ.Π.Α. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 28/12/2016 ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00, στα Γραφεία της Επιτροπής Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων (Ε.Ε.Ε.Π.), επί της οδού Αχαρνών 17 και Πλατεία Μαυροκορδάτου, Τ.Κ Αθήνα (5 ος όροφος). Η προθεσμία υποβολής των σφραγισμένων προσφορών λήγει εντός δεκαπέντε (15) ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία δημοσίευσης της διακήρυξης στο διαδικτυακό κόμβο του «Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) στο δικτυακό τόπο της Ε.Ε.Ε.Π. καθώς και στην ιστοσελίδα του προγράμματος ΔΙΑΥΓΕΙΑ Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν ή αποστείλουν τις προσφορές τους, το αργότερο μέχρι την 28 η Δεκεμβρίου 2016, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00, στα Γραφεία της Επιτροπής Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων (Ε.Ε.Ε.Π.), επί της οδού Αχαρνών 17 και Πλατεία Μαυροκορδάτου, Τ.Κ Αθήνα (Κεντρικό πρωτόκολλο - Ισόγειο). Η υποβολή της προσφοράς, η οποία θα αφορά στο σύνολο των ειδών, γίνεται αυτοπροσώπως ή με εκπρόσωπο των συμμετεχόντων, ή με ταχυδρομική αποστολή με συστημένη επιστολή ή ταχυμεταφορά, στην ως άνω διεύθυνση. Στην περίπτωση της ταχυδρομικής αποστολής, η Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων (Ε.Ε.Ε.Π.) ουδεμία ευθύνη φέρει για τον χρόνο παράδοσης, καθώς και για το περιεχόμενο των φακέλων προσφοράς που θα αποσταλούν. Προσφορές που κατατίθενται μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα, είναι εκπρόθεσμες, κρίνονται μη κανονικές, δεν γίνονται δεκτές στη διαγωνιστική διαδικασία και επιστρέφονται. Κατά τα λοιπά, ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί σύμφωνα με τους όρους που περιέχονται στην παρούσα Διακήρυξη ως και στα παραρτήματά της, που αποτελούν ενιαίο και αναπόσπαστο μέρος αυτής. -ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α: Συνοπτικά Στοιχεία Διαγωνισμού -ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β: Όροι Διαγωνισμού -ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ: Τεχνικές Προδιαγραφές Ειδών -ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ: Πίνακας προσφερόμενων ειδών χωρίς τιμές -ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε: Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς -ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤ: Υποδείγματα Εγγυητικών Επιστολών Ο Πρόεδρος της Ε.Ε.Ε.Π. Ευάγγελος Καραγρηγορίου 4

5 Περιεχόμενα ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α: ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ... 6 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β: ΌΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ... 7 ΑΡΘΡΟ 1 - ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ... 7 ΑΡΘΡΟ 2 - ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ... 7 ΑΡΘΡΟ 3 ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ... 8 ΑΡΘΡΟ 4 - ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ... 8 ΑΡΘΡΟ 5 ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ...14 ΑΡΘΡΟ 6 - ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ...14 ΑΡΘΡΟ 7 - ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΑΠΟΚΛΕΙΜΟΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ...15 ΑΡΘΡΟ 8 - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ...16 ΑΡΘΡΟ 9 - ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ - ΕΠΙΛΟΓΗ ΟΡΙΣΤΙΚΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ...16 ΑΡΘΡΟ 10 - ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ...17 ΑΡΘΡΟ 11 - ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ...17 ΑΡΘΡΟ 12 - ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΕΙΔΩΝ...20 ΑΡΘΡΟ 13 - ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ...20 ΑΡΘΡΟ 14 - ΜΑΤΑΙΩΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ...21 ΑΡΘΡΟ 15 - ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ ΛΟΙΠΑ ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ...21 ΑΡΘΡΟ 16 - ΕΚΠΤΩΣΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ...22 ΑΡΘΡΟ 17 ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ...23 ΑΡΘΡΟ 18 - ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ...24 ΑΡΘΡΟ 19 - ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ...24 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ: ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΙΔΩΝ...25 Α. ΓΕΝΙΚΑ...25 Β. ΟΡΟΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ...25 Β.1 ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ...25 Β.2 ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΚΑΙ ΦΑΣΕΙΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ...26 Β.3 ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ...27 Β.4 ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ...28 Β.5 ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΕΙΔΩΝ ΥΛΙΚΟΥ...28 Β.6 ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ...29 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ: ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΕΙΔΩΝ ΧΩΡΙΣ ΤΙΜΕΣ...41 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ...42 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤ: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ

6 ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α: Συνοπτικά Στοιχεία Διαγωνισμού Επαναληπτικός συνοπτικός διαγωνισμός με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για το σύνολο των υπό προμήθεια ειδών και υπηρεσιών που αναφέρονται στο αντικείμενο του παρόντος. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΙΣΧΥΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΤΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΤΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ & ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Προμήθεια και εγκατάσταση συστήματος κεντρικής αποθήκευσης δεδομένων και λοιπού εξοπλισμού για την κάλυψη των αναγκών λειτουργίας του κέντρου δεδομένων (data center) και των πληροφοριακών συστημάτων της Επιτροπής Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων (Ε.Ε.Ε.Π.) Η συνολική προϋπολογισθείσα δαπάνη είναι μέχρι του ποσού των ,00, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., θα βαρύνει τον προϋπολογισμό της Ε.Ε.Ε.Π. έτους 2016 και κατανέμεται ως εξής: Κ.Α «Λογισμικά προγράμματα» 4.000,00 πλέον ΦΠΑ & Κ.Α «Η/Υ & Ηλεκτρονικά συγκροτήματα» ,00 πλέον ΦΠΑ. Μέχρι την Τετάρτη, 28/12/2016 και ώρα 10:00 Τετάρτη, 28/12/2016 και ώρα 10:00 Αχαρνών 17 και Πλατεία Μαυροκορδάτου, Τ.Κ Αθήνα, Κεντρικό Πρωτόκολλο (Ισόγειο). Αχαρνών 17 και Πλατεία Μαυροκορδάτου, Τ.Κ Αθήνα, 5ος όροφος. Εκατόν είκοσι (120) ημέρες από την επομένη της διενέργειας του διαγωνισμού. Αχαρνών 17 και Πλατεία Μαυροκορδάτου, Τ.Κ Αθήνα. Έως δεκαπέντε (15) ημερολογιακές ημέρες από την υπογραφή της σύμβασης. Έως τριάντα (30) ημερολογιακές ημέρες μετά την παράδοση του εξοπλισμού και συνολικά όχι πάνω από σαράντα πέντε (45) ημερολογιακές ημέρες από την υπογραφή της σύμβασης. ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Τρία (3) έτη για το σύνολο του εξοπλισμού και του λογισμικού. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ ΦΟΡΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ Τεχνικές πληροφορίες: κος Κ. Μαθιουδάκης, τηλ Όροι & διαδικασία διαγωνισμού: κα Β. Πολίτη, τηλ Κατά την εξόφληση των τιμολογίων θα παρακρατείται ο προβλεπόμενος από το άρθρο 24 του ν. 2198/94 φόρος εισοδήματος, όπως ισχύει, κράτηση 0,06% υπέρ της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ., τέλος χαρτοσήμου 3% (πλέον 20% υπέρ ΟΓΑ) επί της ανωτέρω κράτησης, καθώς και κάθε άλλη κράτηση που τυχόν θεσμοθετηθεί κατά τη διάρκεια της υπογραφείσας σύμβασης με τον ανάδοχο. ΚΩΔΙΚΟΙ CPV: , ,

7 ΑΡΘΡΟ 1 - ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β: Όροι Διαγωνισμού Αντικείμενο του διαγωνισμού είναι η επιλογή Αναδόχου για την ανάθεση της προμήθειας και εγκατάστασης συστήματος κεντρικής αποθήκευσης δεδομένων και λοιπού εξοπλισμού με σκοπό την κάλυψη των αναγκών λειτουργίας του κέντρου δεδομένων (data center) και των πληροφοριακών συστημάτων της Επιτροπής Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων (Ε.Ε.Ε.Π.). Η διενέργεια του επαναληπτικού συνοπτικού διαγωνισμού θα γίνει με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για το σύνολο των υπό προμήθεια ειδών και υπηρεσιών σύμφωνα με τους όρους και τις υποχρεώσεις που θέτει η παρούσα Διακήρυξη, αναπόσπαστα τμήματα της οποίας είναι τα παραρτήματά της και συμπληρωματικά σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4412/2016 (Α 147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)». Απαιτείται η προσκόμιση εγγυητικής επιστολής συμμετοχής, ποσού 1.200,00 που αντιστοιχεί σε ποσοστό 2% της συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης προ Φ.Π.Α. Δεκτές γίνονται προσφορές που αφορούν στο σύνολο της προμήθειας. Δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως μη κανονικές, προσφορές που υποβάλλονται για μέρος της προμήθειας. Οι τεχνικές προδιαγραφές της προμήθειας αναφέρονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ, το οποίο και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας. Η διάρκεια της σύμβασης ακολουθεί τα προβλεπόμενα χρονοδιαγράμματα των παραγράφων Β.2 και Β.3, του παραρτήματος Γ. Δηλαδή: 1. Η προμήθεια του εξοπλισμού, συμπεριλαμβανομένης της εγκατάστασης και παραμετροποίησής του, δεν θα υπερβεί τις σαράντα πέντε (45) ημέρες, αρχής γενομένης από την υπογραφή της σχετικής σύμβασης. 2. Η διάρκεια της εγγύησης καλής λειτουργίας του προσφερόμενου εξοπλισμού αρχίζει μετά την οριστική παραλαβή της προμήθειάς του και απαιτείται να είναι τουλάχιστον διάρκειας τριών (3) ετών. ΑΡΘΡΟ 2 - ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν: (α) Φυσικά ή νομικά πρόσωπα, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο ν. 4412/2016 (άρθρα 19 & 25), (β) Ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, σύμφωνα με τις παραπάνω διατάξεις, (γ) Προσωρινές συμπράξεις. Δεν γίνονται δεκτοί: (α) Όσοι αποκλείσθηκαν τελεσίδικα από Ελληνική Δημόσια Υπηρεσία, Ν.Π.Δ.Δ. ή Ν.Π.Ι.Δ. ή Α.Ε. του Δημοσίου τομέα γιατί δεν εκπλήρωσαν συμβατικές τους υποχρεώσεις. 7

8 (β) Όσα φυσικά ή νομικά πρόσωπα του εξωτερικού έχουν υποστεί αντίστοιχες με τις παραπάνω κυρώσεις σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τυχόν αντίστοιχες κυρώσεις εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης θα εξετάζονται και θα κρίνονται από την Αναθέτουσα Αρχή κατά περίπτωση, εφαρμοζόμενων των διατάξεων του ν. 4412/2016 (άρθρα 73 & 74). Ο όρος «Ανάδοχος» αφορά όλες τις προαναφερθείσες κατηγορίες. Η συνολική δαπάνη δεν θα υπερβεί το ποσό των εξήντα χιλιάδων (60.000,00) ευρώ πλέον του νομίμου Φ.Π.Α. και των προβλεπομένων κρατήσεων. ΑΡΘΡΟ 3 ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Όσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος στον διαγωνισμό, καλούνται να υποβάλουν ή να αποστείλουν τις προσφορές τους, το αργότερο μέχρι την 28 η Δεκεμβρίου 2016, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00, στα Γραφεία της Επιτροπής Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων (Ε.Ε.Ε.Π.), επί της οδού Αχαρνών 17 και Πλατεία Μαυροκορδάτου, Τ.Κ Αθήνα (Κεντρικό πρωτόκολλο - Ισόγειο). Η υποβολή της προσφοράς γίνεται αυτοπροσώπως ή με εκπρόσωπο των συμμετεχόντων, ή με ταχυδρομική αποστολή με συστημένη επιστολή ή ταχυμεταφορά στην ως άνω διεύθυνση. Στην περίπτωση της ταχυδρομικής αποστολής, η Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων (Ε.Ε.Ε.Π.) ουδεμία ευθύνη φέρει για τον χρόνο και το περιεχόμενο των φακέλων προσφοράς που θα αποσταλούν. Η έναρξη υποβολής των προσφορών που κατατίθενται κατά την καταληκτική ημερομηνία στην αρμόδια για τη διενέργεια του διαγωνισμού Επιτροπή, κηρύσσεται από τον Πρόεδρο αυτής, μισή ώρα πριν από την ώρα λήξης. Η παραλαβή μπορεί να συνεχιστεί και μετά την ώρα λήξης, αν η υποβολή, που έχει εμπρόθεσμα αρχίσει, συνεχίζεται χωρίς διακοπή λόγω του πλήθους των προσελθόντων ενδιαφερομένων υποψηφίων αναδόχων. Η λήξη της παραλαβής κηρύσσεται επίσης από τον Πρόεδρο της Επιτροπής, με προειδοποίηση ολίγων λεπτών της ώρας και μετά την κήρυξη της λήξης, δεν γίνεται δεκτή άλλη προσφορά. Προσφορές που κατατίθενται μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα, είναι μη κανονικές, δεν γίνονται δεκτές στη διαγωνιστική διαδικασία και επιστρέφονται χωρίς να αποσφραγιστούν ή να αξιολογηθούν. ΑΡΘΡΟ 4 - ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Α. ΓΕΝΙΚΑ Σύμφωνα με το άρθρο 92 του ν. 4412/2016, οι προσφορές πρέπει: α. Να έχουν συνταχθεί στην Ελληνική γλώσσα ή να συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση στην ελληνική γλώσσα. β. Να είναι δακτυλογραφημένες και να μη φέρουν ξυσίματα, παράτυπες διορθώσεις, σβησίματα, διαγραφές, προσθήκες κ.λπ., θα πρέπει να είναι με τα ίδια στοιχεία εκτυπωτικής μηχανής και μονογραμμένες από τον διαγωνιζόμενο, η δε αρμόδια Επιτροπή κατά τον έλεγχο θα μονογράψει τις διορθώσεις, προσθήκες κ.λπ. και γενικά θα επιβεβαιώσει ότι αυτές έγιναν πριν 8

9 την αποσφράγιση της προσφοράς. γ. Να υποβληθούν μέσα σε ενιαίο σφραγισμένο φάκελο, ο οποίος θα περιέχει δύο (2) υποφακέλους με τίτλους: «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ» και «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» αντίστοιχου περιεχομένου. Κάθε ένας από τους υποφακέλους θα περιέχει δύο (2) αντίτυπα. Σε ένα από τα δύο αντίτυπα και σε κάθε σελίδα αυτού, απαιτείται, επί ποινή αποκλεισμού, να αναγράφεται η λέξη «ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ» και όλες οι σελίδες να φέρουν υπογραφή και μονογραφή του υποψηφίου αναδόχου ή των νομίμων εκπροσώπων του. Αυτό δε, θα είναι επικρατέστερο του άλλου αντιτύπου, σε περίπτωση διαφοράς μεταξύ τους. Η ένωση οικονομικών φορέων υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται υποχρεωτικά είτε από όλους τους οικονομικούς φορείς που αποτελούν την ένωση είτε από εκπρόσωπό τους νομίμως εξουσιοδοτημένο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 7, του άρθρου 96, του ν. 4412/2016. Σημειώνεται ότι: i. Οι προσφορές πρέπει να μην είναι αόριστες, ανεπίδεκτες εκτίμησης, υπό αίρεση ή/και δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή. ii. Αντιπροσφορές και εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται. Στον ενιαίο φάκελο της προσφοράς πρέπει απαραίτητα να αναγράφονται ευκρινώς οι παρακάτω ενδείξεις: Τα στοιχεία του οικονομικού φορέα Η λέξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ (με κεφαλαία) Η επωνυμία της Αναθέτουσας Αρχής «ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΑΙΓΝΙΩΝ (Ε.Ε.Ε.Π.)» Ο αριθμός της Διακήρυξης: 3 /2016 Ο τίτλος της σύμβασης: «Επαναληπτικός συνοπτικός διαγωνισμός με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για την προμήθεια και εγκατάσταση συστήματος κεντρικής αποθήκευσης δεδομένων και λοιπού εξοπλισμού της Ε.Ε.Ε.Π.» Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 28/12/2016 B. Ο ΕΝΙΑΙΟΣ ΦΑΚΕΛΟΣ ΚΑΘΕ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ: 1. Ανεξάρτητο και σφραγισμένο φάκελο με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής» (πρωτότυπο και αντίγραφο). Σε ένα από τα δύο αντίτυπα και σε κάθε σελίδα αυτού, απαιτείται να αναγράφεται η λέξη «ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ» και όλες οι σελίδες να φέρουν υπογραφή και μονογραφή του υποψηφίου αναδόχου ή των νομίμων εκπροσώπων του. Αυτό δε, θα είναι επικρατέστερο του άλλου αντιτύπου, σε περίπτωση διαφοράς μεταξύ τους. Ο φάκελος αυτός θα περιλαμβάνει, επί ποινή αποκλεισμού, τα ακόλουθα κατά περίπτωση δικαιολογητικά (παράγραφος β, άρθρο 93, του ν. 4412/2016): α) Παραστατικά εκπροσώπησης, εάν η συμμετοχή γίνεται δια αντιπροσώπων (περίπτωση δδ, παράγραφος β, άρθρο 93, του ν. 4412/2016). 9

10 β) Αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης του προσφέροντος ή του υποψήφιου νομικού προσώπου (περίπτωση γγ, παράγραφος β, άρθρο 93, του ν. 4412/2016). γ) Υπεύθυνη δήλωση της παραγράφου 4, του άρθρου 8, του ν. 1599/1986 (Α 75) των συμμετεχόντων, όπως εκάστοτε ισχύει (παράγραφος 2, του άρθρου 79, του ν. 4412/2016), στην οποία: i. Να αναγράφονται τα στοιχεία του διαγωνισμού. ii. Να δηλώνεται ότι, μέχρι την ημέρα υποβολής της προφοράς τους: Δεν τελούν σε πτώχευση ούτε σε διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού ή στη διαδικασία του άρθρου 99 του πτωχευτικού κώδικα, δεν υπάρχει σε βάρος τους τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση για τα αδικήματα της συμμετοχής σε εγκληματική οργάνωση, της δωροδοκίας, της απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της υπεξαίρεσης, της δόλιας χρεωκοπίας, της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, παιδικής εργασίας και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, καθώς και για παραβάσεις του Αγορανομικού Κώδικα σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας (παράγραφος 1, άρθρο 73, του ν. 4412/2016). Ότι είναι ασφαλιστικά ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) και ως προς τις φορολογικές τους υποχρεώσεις. Ότι είναι εγγεγραμμένοι στο οικείο Επιμελητήριο ή προκειμένου για αλλοδαπά φυσικά και νομικά πρόσωπα, στα Μητρώα του οικείου Επιμελητηρίου ή σε ισοδύναμες οργανώσεις της χώρας εγκατάστασής τους και το ειδικό επάγγελμα τους (παράγραφοι 1 & 2, άρθρο 75, του ν. 4412/2016). Ότι δεν τελούν σε αποκλεισμό με βάση αμετάκλητη απόφαση των Υπουργών Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού, Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (άρθρα 73 & 74 του ν. 4412/2016), κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού. Ότι δεν τελούν υπό κοινή εκκαθάριση του κ.ν. 2190/1920, ή ειδική εκκαθάριση του ν. 1892/1990 (Α 101), όπως εκάστοτε ισχύει, ή διαδικασία εξυγίανσης, ή υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή έχουν αναστείλει τις επιχειρηματικές τους δραστηριότητες ή βρίσκονται σε άλλες ανάλογες καταστάσεις και επίσης, ότι δεν τελούν υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης κοινής ή ειδικής εκκαθάρισης των ανωτέρω νομοθετημάτων ή υπό άλλες ανάλογες καταστάσεις (περίπτωση β, παράγραφος 4, άρθρο 73, του ν. 4412/2016). Σημείωση: Σε περίπτωση που ο προσφέρων είναι νομικό πρόσωπο, η υπεύθυνη δήλωση αφορά στους κατωτέρω, οι οποίοι και την υπογράφουν: α) Τους διαχειριστές όταν το νομικό πρόσωπο είναι Ο.Ε., Ε.Ε. ή Ε.Π.Ε, β) Τον Πρόεδρο του Δ.Σ. και τον διευθύνοντα Σύμβουλο, όταν το νομικό πρόσωπο είναι Α.Ε. γ) Τον Πρόεδρο του Δ.Σ. όταν ο προσφέρων είναι συνεταιρισμός δ) Σε κάθε άλλη περίπτωση νομικού προσώπου, τους νόμιμους εκπροσώπους του ε) Όταν ο προσφέρων είναι ένωση προμηθευτών ή Κοινοπραξία, η δήλωση γίνεται από κάθε μέλος, που συμμετέχει σε αυτήν. Για την παραπάνω υπεύθυνη δήλωση, δεν απαιτείται βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής από αρμόδια διοικητική αρχή ή τα ΚΕΠ, απαιτείται όμως η ημερομηνία της δήλωσης να είναι ίδια με την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού. 10

11 δ) Υπεύθυνη δήλωση της παραγράφου 4, του άρθρου 8, του ν. 1599/1986 (Α 75) των συμμετεχόντων, όπως εκάστοτε ισχύει, στην οποία: i. Θα αναφέρεται ότι έλαβαν γνώση όλων των όρων της παρούσας διακήρυξης, συμφωνούν με αυτούς και τους αποδέχονται ανεπιφύλακτα. ii. iii. Ότι διαθέτουν την καταλληλότητα για την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας, οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια, καθώς και την απαιτούμενη εμπειρία και εξειδίκευση, για να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις του υπό ανάθεση Έργου. Θα βεβαιώνεται η απόλυτη συμμόρφωση των τεχνικών χαρακτηριστικών των υπό προμήθεια ειδών με τις τεχνικές απαιτήσεις της διακήρυξης, που αναφέρονται στο Παράρτημα Γ. Για την παραπάνω υπεύθυνη δήλωση, δεν απαιτείται βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής από αρμόδια διοικητική αρχή ή τα ΚΕΠ, απαιτείται όμως η ημερομηνία της δήλωσης να είναι ίδια με την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού. ε) Υπεύθυνη δήλωση της παραγράφου 4, του άρθρου 8, του ν. 1599/1986 (Α 75) των συμμετεχόντων, όπως εκάστοτε ισχύει, στην οποία θα αναφέρεται ότι, ο προσφέρων στον οποίο πρόκειται να κατακυρωθεί ο διαγωνισμός, οφείλει εντός δέκα (10) ημερών από τη σχετική έγγραφη ειδοποίηση σε αυτόν, να προσκομίσει τα έγγραφα και δικαιολογητικά που προβλέπονται από το άρθρο 80 παρ. 2 του ν. 4412/2016 και συγκεκριμένα: i. Απόσπασμα Ποινικού Μητρώου ή ισοδύναμου εγγράφου αρμόδιας Διοικητικής ή Δικαστικής Αρχής της χώρας εγκατάστασής του, έκδοσης του τελευταίου τριμήνου πριν από την ημερομηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών κατακύρωσης του αποτελέσματος της διαδικασίας, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχει καταδικαστεί με απόφαση που έχει ισχύ δεδικασμένου, για αδίκημα σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής του δραστηριότητας, καθώς και με αμετάκλητη απόφαση για τα αδικήματα της παραγράφου 1 του άρθρου 73 του νόμου 4412/2016, δηλαδή: α) Συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση β) Δωροδοκία γ) Απάτη δ) Τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες ε) Νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας στ) παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, καθώς και για τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, εκβίασης, πλαστογραφίας, ψευδορκίας και δόλιας χρεωκοπίας. Επισημαίνεται ότι: υπόχρεοι στην προσκόμιση ποινικού μητρώου είναι: I) Ομόρρυθμοι εταίροι και Διαχειριστές Ο.Ε. και Ε.Ε., ΙΙ) διαχειριστές Ε.Π.Ε. ΙΙΙ) Πρόεδρος, Διευθύνων Σύμβουλος για Α.Ε., και IV) σε κάθε άλλη περίπτωση νομικού προσώπου οι νόμιμοι εκπρόσωποί του. Τα ανωτέρω πρόσωπα πρέπει να προκύπτουν σαφώς από τα κατατεθέντα νομιμοποιητικά έγγραφα του συμμετέχοντος. ii. iii. Πιστοποιητικό φορολογικής ενημερότητας, από το οποίο να προκύπτει ότι ο προσφέρων είναι ενήμερος ως προς τις φορολογικές του υποχρεώσεις. Πιστοποιητικά ασφαλιστικής ενημερότητας όλων των Οργανισμών Κοινωνικής Ασφάλισης στους οποίους δύναται να είναι εγγεγραμμένος ο προσφέρων, από τα οποία να προκύπτει ότι είναι ενήμερος ως προς τις υποχρεώσεις του που αφορούν στις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής). 11

12 iv. Πιστοποιητικό του οικείου επαγγελματικού μητρώου (Εμπορικού και Βιομηχανικού ή Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου κ.ο.κ.), που θα πιστοποιεί την εγγραφή του προσφέροντος, καθώς και το ειδικό επάγγελμα που ασκεί. v. Έγγραφα σύστασης και εκπροσώπησης, όπως ισχύουν κατά την ημερομηνία υποβολής της προσφοράς, νομίμως επικυρωμένα από τις αρμόδιες Αρχές, από τα οποία να προκύπτει η νόμιμη σύσταση και λειτουργία του προσφέροντος, καθώς και τα πρόσωπα που δεσμεύουν το νομικό πρόσωπο με την υπογραφή τους. Αν είναι Α.Ε. και Ε.Π.Ε., ο υποψήφιος Ανάδοχος καλείται να προσκομίσει ΦΕΚ σύστασης, έναρξη επιτηδεύματος από την αντίστοιχη Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία και τις μεταβολές του, επικυρωμένο αντίγραφο του καταστατικού με τα ΦΕΚ στα οποία έχουν δημοσιευτεί όλες οι μέχρι σήμερα τροποποιήσεις αυτού ή επικυρωμένο αντίγραφο κωδικοποιημένου καταστατικού (εφόσον υπάρχει), ΦΕΚ στο οποίο έχει δημοσιευτεί το πρακτικό Δ.Σ. εκπροσώπησης του νομικού προσώπου, πρακτικό Δ.Σ. περί έγκρισης συμμετοχής στο διαγωνισμό, βεβαίωση της αρμόδιας κατά περίπτωση Αρχής περί τροποποιήσεων του καταστατικού / μη λύσης της εταιρείας (προκειμένου για Α.Ε. ή Ε.Π.Ε.), το οποίο πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ τρεις (3) μήνες πριν από την ημερομηνία υποβολής προσφορών. Αν είναι Ο.Ε., Ε.Ε., ο προσφέρων καλείται να προσκομίσει επικυρωμένο αντίγραφο του καταστατικού του με όλα τα μέχρι σήμερα τροποποιητικά, πιστοποιητικό από το αρμόδιο Πρωτοδικείο περί των τροποποιήσεων του καταστατικού, έναρξη Επιτηδεύματος από την αντίστοιχη Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία και τις μεταβολές του. vi. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής έκδοσης τελευταίου εξαμήνου, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελεί υπό κοινή ή ειδική εκκαθάριση ή διαδικασία εξυγίανσης, ή υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή έχουν ανασταλεί οι επιχειρηματικές του δραστηριότητες ή βρίσκεται σε άλλες ανάλογες καταστάσεις και επίσης, ότι δεν τελεί υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης κοινής ή ειδικής εκκαθάρισης των ανωτέρω νομοθετημάτων ή υπό άλλες ανάλογες καταστάσεις (περίπτωση β, παράγραφος 4, άρθρο 73, του ν. 4412/2016). Η παραπάνω υπεύθυνη δήλωση, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 3, του άρθρου 3 του Ν. 4250/2014 (Α 74), μπορεί να φέρει ημερομηνία εντός των τελευταίων τριάντα ημερολογιακών ημερών προ της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής των προσφορών. Για τη δήλωση αυτή δεν απαιτείται βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής από αρμόδια διοικητική αρχή ή τα ΚΕΠ. στ) Πλήρως συμπληρωμένους τους πίνακες συμμόρφωσης της Παραγράφου Β.6 του Παραρτήματος Γ της Διακήρυξης. Οι πίνακες της Παραγράφου Β.6 του Παραρτήματος Γ της Διακήρυξης, αποτελούν τους πίνακες συμμόρφωσης τους οποίους υποχρεούνται οι υποψήφιοι να συμπληρώσουν στη στήλη «ΑΠΑΝΤΗΣΗ», συμμορφούμενοι με τις απαιτήσεις της διακήρυξης και να τους υποβάλουν με την υπογραφή και τη σφραγίδα του νομίμου εκπροσώπου. ζ) Όλα τα τεχνικά πιστοποιητικά, υπεύθυνες δηλώσεις, κ.λπ., ανά κατηγορία είδους, ανάλογα με τα επιμέρους προσφερόμενα είδη, όπως περιγράφονται στο Παράρτημα Γ της παρούσας, εφόσον απαιτούνται από τους όρους της διακήρυξης. η) Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής για τα είδη της προσφοράς τους, περιεχομένου σύμφωνου με τα οριζόμενα στο άρθρο 72 του ν. 4412/2016, όπως ισχύει, δηλαδή διάρκειας 120 ημερών από την επόμενη μέρα της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής των προσφορών, πλέον τριών (3) μηνών από 12

13 την ημερομηνία λήξης της προσφοράς και ποσού χιλίων διακοσίων (1.200,00) ευρώ, που αντιστοιχεί σε ποσοστό δύο τοις εκατό (2%) επί της συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης προ Φ.Π.Α. Επισημαίνεται ότι: Αν το κράτος μέλος ή η χώρα καταγωγής/εγκατάστασης του υποψηφίου οικονομικού φορέα, δεν εκδίδει τα παραπάνω είδη εγγράφων ή πιστοποιητικών ή όπου τα έγγραφα ή/και πιστοποιητικά δεν καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται παραπάνω, τα έγγραφα ή τα πιστοποιητικά αυτά μπορεί να αντικαθίστανται από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη-μέλη ή στις χώρες που δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερόμενου ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού του κράτους-μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας. 2. Ανεξάρτητο και σφραγισμένο φάκελο με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά», (πρωτότυπο και αντίγραφο), ο οποίος θα περιλαμβάνει τα οικονομικά στοιχεία. Σε ένα από τα δύο αντίτυπα και σε κάθε σελίδα αυτού, απαιτείται να αναγράφεται η λέξη «ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ» και όλες οι σελίδες να φέρουν υπογραφή και μονογραφή του υποψηφίου αναδόχου ή των νομίμων εκπροσώπων του. Αυτό δε, θα είναι επικρατέστερο του άλλου αντιτύπου, σε περίπτωση διαφοράς μεταξύ τους. Η ένωση οικονομικών φορέων υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται υποχρεωτικά είτε από όλους τους οικονομικούς φορείς που αποτελούν την ένωση είτε από εκπρόσωπό τους νομίμως εξουσιοδοτημένο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 7, του άρθρου 96, του ν. 4412/2016. Επιπλέον, ο φάκελος της οικονομικής προσφοράς θα περιλαμβάνει την οικονομική προσφορά του υποψηφίου σε μη επανεγγράψιμο μαγνητικό δίσκο. Σε καμιά περίπτωση δεν επιτρέπεται η προσφορά να περιλαμβάνει ασάφειες ως προς το κόστος, κρυφά κόστη κ.λπ. Η οικονομική προσφορά θα εμφανίζει την τελική τιμή των προσφερόμενων ειδών, μετά από πιθανές εκπτώσεις, με αναφορά σε ξεχωριστό πεδίο της καθαρής προ Φ.Π.Α. αξίας, του αναλογούντος Φ.Π.Α. και της συνολικής αξίας, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. Σημειώνεται ότι: Η προσφερόμενη τιμή χωρίς Φ.Π.Α. θα ληφθεί υπόψη για την σύγκριση των προσφορών. Η Ε.Ε.Ε.Π. διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει από τους συμμετέχοντες εγγράφως στοιχεία απαραίτητα για την τεκμηρίωση των προσφερόμενων τιμών, οι δε συμμετέχοντες υποχρεούνται να παρέχουν τα στοιχεία εγγράφως, σύμφωνα προς τις υποδείξεις της Ε.Ε.Ε.Π. Το τιμολόγιο του αναδόχου υπόκειται στις νόμιμες κρατήσεις που τον βαραίνουν αποκλειστικά. Κατά τη διαδικασία πληρωμής, ο Ανάδοχος οφείλει να υποβάλλει ασφαλιστική ενημερότητα που θα αφορά τις υποχρεωτικές εισφορές ασφάλισης, κύριας και επικουρικής, φορολογική ενημερότητα, καθώς και οποιοδήποτε δικαιολογητικό απαιτείται από την κείμενη νομοθεσία. Ο Ανάδοχος δεν έχει το δικαίωμα να εκχωρήσει την απαίτησή του σε τρίτον χωρίς την έγγραφη συναίνεση της Ε.Ε.Ε.Π. Σε περίπτωση παράβασης αυτού του όρου, η Ε.Ε.Ε.Π. έχει το δικαίωμα να αρνηθεί την πληρωμή σε κάθε τρίτον. Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στους συμμετέχοντες, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 72, του ν. 4412/

14 ΑΡΘΡΟ 5 ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 5.1 Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους αναδόχους για εκατόν είκοσι (120) ημέρες από την επόμενη μέρα της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής τους. Εάν οι διαγωνιζόμενοι κληθούν να παρατείνουν την ισχύ των προσφορών τους, σύμφωνα με την παρ. 5.3 του παρόντος και αποδεχθούν την παράταση, οι προσφορές τους ισχύουν και τους δεσμεύουν και για το επιπλέον αυτό χρονικό διάστημα. 5.2 Προσφορά που τυχόν ορίζει μικρότερο χρόνο ισχύος, απορρίπτεται ως μη κανονική. 5.3 Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παρατείνεται εγγράφως, εφόσον τούτο ζητηθεί από την Ε.Ε.Ε.Π., πριν από τη λήξη της, κατ ανώτατο όριο εκατόν είκοσι (120) ημερών. Μετά τη λήξη και του παραπάνω ανωτάτου ορίου χρόνου παράτασης ισχύος της προσφοράς, τα αποτελέσματα του διαγωνισμού ματαιώνονται, εκτός εάν η Ε.Ε.Ε.Π. κρίνει, κατά περίπτωση, αιτιολογημένα, ότι η συνέχιση του διαγωνισμού εξυπηρετεί το δημόσιο συμφέρον, οπότε οι συμμετέχοντες στον διαγωνισμό μπορούν να επιλέξουν, είτε να παρατείνουν την προσφορά τους, εφόσον τους ζητηθεί πριν την πάροδο του ανωτέρω ανωτάτου ορίου, είτε όχι. Στην τελευταία περίπτωση, η διαδικασία του διαγωνισμού συνεχίζεται με όσους αποδέχτηκαν την παράταση των προσφορών τους και αποκλείονται οι λοιποί οικονομικοί φορείς (παράγραφος 4, άρθρο 97, του ν. 4412/2016). ΑΡΘΡΟ 6 - ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Η αποσφράγιση των προσφορών θα πραγματοποιηθεί από την αρμόδια επιτροπή αξιολόγησης, σε συνεδρίασή της, κατά την καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής τους. Η αποσφράγιση γίνεται δημόσια, παρουσία των προσφερόντων/συμμετεχόντων ή των νομίμως εξουσιοδοτημένων εκπροσώπων τους, οι οποίοι λαμβάνουν γνώση των λοιπών συμμετεχόντων στη διαδικασία και των στοιχείων που υποβλήθηκαν από αυτούς. Η διαδικασία αποσφράγισης είναι δυνατόν να γίνει σε ένα στάδιο, όπως προβλέπεται στην παράγραφο 4, του άρθρου 117, του ν. 4412/2016, την ημέρα που θα οριστεί από την αρμόδια επιτροπή ή σε επιμέρους στάδια, σε διαφορετικές ημερομηνίες, κατά την κρίση της επιτροπής και ανάλογα με τον όγκο και το πλήθος των υποβαλλόμενων προσφορών. Στην περίπτωση αυτή, οι ενδιαφερόμενοι θα ενημερωθούν εγκαίρως, με έγγραφη ειδοποίηση της Αρχής. Ειδικότερα, η διαδικασία που θα ακολουθηθεί, είναι η εξής: Αποσφραγίζεται ο κυρίως φάκελος της προσφοράς και στη συνέχεια οι υποφάκελοι με την ακόλουθη σειρά: υποφάκελος δικαιολογητικών συμμετοχής και υποφάκελος οικονομικής προσφοράς, μονογράφονται δε και σφραγίζονται, από τα μέλη της Επιτροπής, όλα τα δικαιολογητικά που υποβάλλονται κατά το στάδιο αυτό, ανά φύλλο. Αρχικά, η Επιτροπή ελέγχει την ορθότητα και πληρότητα του υποφακέλου των δικαιολογητικών συμμετοχής. Μετά τον έλεγχο του υποφακέλου δικαιολογητικών συμμετοχής και για όσες περιπτώσεις κρίθηκε ότι είναι πλήρης ο υποφάκελος και γίνονται αποδεκτά τα υποβληθέντα δικαιολογητικά, αποσφραγίζεται ο υποφάκελος της οικονομικής προσφοράς, μονογράφονται δε και σφραγίζονται όλα τα δικαιολογητικά που περιέχονται σε αυτόν, ανά φύλλο, από τα μέλη της Επιτροπής. 14

15 Στο επόμενο στάδιο, η Επιτροπή ελέγχει την ορθότητα και πληρότητα του υποφακέλου των οικονομικών προσφορών και προβαίνει στην αξιολόγηση και κατάταξή τους σύμφωνα με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς βάσει τιμής και στην ανάδειξη του προσωρινού αναδόχου. Οι φάκελοι των οικονομικών προσφορών, για όσες περιπτώσεις κρίθηκε ότι τα δικαιολογητικά συμμετοχής τους δεν πληρούσαν τους όρους του διαγωνισμού, δεν αποσφραγίζονται αλλά επιστρέφονται. Για όλα τα παραπάνω, η Επιτροπή καταρτίζει πρακτικό, το οποίο παραδίδει στην αρμόδια υπηρεσιακή μονάδα της Ε.Ε.Ε.Π. Η αρμόδια υπηρεσιακή μονάδα εισηγείται, βάσει του πρακτικού της Επιτροπής του διαγωνισμού, στο αναθέτον όργανο της Ε.Ε.Ε.Π., για τη λήψη απόφασης, η οποία γνωστοποιείται στους υποψηφίους σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 70, του ν. 4412/2016. Κατά τη διαδικασία αξιολόγησης των προσφορών, η Ε.Ε.Ε.Π. έχει το δικαίωμα να καλεί εγγράφως τους προσφέροντες ή υποψηφίους να διευκρινίζουν ή να συμπληρώνουν τα έγγραφα ή δικαιολογητικά που έχουν υποβάλει, μέσα σε εύλογη προθεσμία, σύμφωνα με τα οριζόμενα και τις προϋποθέσεις που αναφέρονται στο άρθρο 102, του ν. 4412/2016. ΑΡΘΡΟ 7 - ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΑΠΟΚΛΕΙΜΟΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ Η προσφορά του υποψηφίου αναδόχου απορρίπτεται, με βάση τα αποτελέσματα του ελέγχου και της αξιολόγησης των προσφορών, σε κάθε μία ή περισσότερες από τις παρακάτω περιπτώσεις, σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 26 και 91 του ν. 4412/2016: 1. Ως μη κανονική, όταν: α) δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις των εγγράφων της σύμβασης και παρούσας διακήρυξης, β) παραλήφθηκε εκπρόθεσμα, γ) υπάρχουν αποδεικτικά στοιχεία αθέμιτης πρακτικής, όπως συμπαιγνίας ή διαφθοράς, δ) κρίνεται ως ασυνήθιστα χαμηλή, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 88 του ν. 4412/2016, μετά την προσκόμιση από τον προσφέροντα, των αναφερομένων στο άρθρο 89 του ανωτέρω νόμου, δικαιολογητικών. 2. Ως απαράδεκτη, όταν: α) υποβάλλεται από προσφέροντα ο οποίος δεν διαθέτει τα απαιτούμενα προσόντα, β) η τιμή της υπερβαίνει τον προϋπολογισμό του διαγωνισμού, όπως καθορίστηκε και τεκμηριώθηκε πριν την έναρξη της διαγωνιστικής διαδικασίας. Σε κάθε περίπτωση, η Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων (Ε.Ε.Ε.Π.) επιφυλάσσεται του δικαιώματος να απορρίψει, ανεξάρτητα από το στάδιο που βρίσκεται ο διαγωνισμός, προσφορά υποψηφίου αναδόχου, για την οποία προκύπτει ότι συντρέχουν λόγοι απόρριψης ή λόγοι αποκλεισμού του υποψηφίου, σύμφωνα με τα ανωτέρω αναφερόμενα, καθώς και τα οριζόμενα στα άρθρα 73 και 74 του ν. 4412/

16 ΑΡΘΡΟ 8 - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, όπως περιγράφεται στο άρθρο 6 και εφόσον παρέλθει το διάστημα του άρθρου 15 της παρούσας, η Ε.Ε.Ε.Π., καλεί με έγγραφη ειδοποίηση τον προσφέροντα στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση («προσωρινό ανάδοχο»), να υποβάλει εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σε αυτόν, σε σφραγισμένο φάκελο, προς την Επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού, τα έγγραφα και δικαιολογητικά της Υπεύθυνης Δήλωσης της περίπτωσης ε, της παραγράφου Β.1, του άρθρου 4 του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Β της παρούσας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 103, του ν. 4412/2016. ΑΡΘΡΟ 9 - ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ - ΕΠΙΛΟΓΗ ΟΡΙΣΤΙΚΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ Ο έλεγχος των δικαιολογητικών κατακύρωσης διενεργείται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 103 του ν. 4412/2016 (Α 147). Ειδικότερα, η Επιτροπή αξιολόγησης του διαγωνισμού προβαίνει στην αποσφράγιση του φακέλου των δικαιολογητικών του προσωρινού αναδόχου, στην ημερομηνία και ώρα που ορίζεται με σχετικό έγγραφο της Ε.Ε.Ε.Π., υπογράφονται και μονογράφονται εν συνεχεία όλα τα στοιχεία του φακέλου ανά φύλλο, από όλα τα μέλη της Επιτροπής. Όσοι δικαιούνται να παρευρίσκονται στη διαδικασία αποσφράγισης του φακέλου των δικαιολογητικών, λαμβάνουν γνώση των δικαιολογητικών που κατατέθηκαν. Η Επιτροπή αξιολόγησης του διαγωνισμού ελέγχει την ορθότητα και πληρότητα των δικαιολογητικών και των εγγράφων που υποβλήθηκαν από τον προσωρινό ανάδοχο. Σε περίπτωση που διαπιστωθούν ελλείψεις στα δικαιολογητικά που υποβλήθηκαν, παρέχεται προθεσμία στον προσωρινό ανάδοχο να τα προσκομίσει ή να τα συμπληρώσει εντός πέντε (5) ημερών από την κοινοποίηση σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σε αυτόν. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, η παραπάνω προθεσμία μπορεί να παραταθεί κατ ανώτατο όριο για δεκαπέντε (15) επιπλέον ημέρες, εφόσον υπάρχει ανάγκη, η οποία αιτιολογείται επαρκώς. Εάν διαπιστωθεί, κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών, ότι τα στοιχεία που δηλώθηκαν είναι ψευδή ή ανακριβή, ή δεν υποβάλει στο προκαθορισμένο χρονικό διάστημα τα απαιτούμενα πρωτότυπα ή αντίγραφα, ο προσωρινός Ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος, καταπίπτει υπέρ της Ε.Ε.Ε.Π. η εγγύηση συμμετοχής του και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής. Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν υπέβαλε αληθή ή ακριβή δήλωση, η Επιτροπή του διαγωνισμού εισηγείται με πρακτικό της για τη ματαίωση της διαγωνιστικής διαδικασίας σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία, διαβιβάζοντας την εισήγησή της στην υπηρεσία. Η ίδια διαδικασία ισχύει και στην περίπτωση που δεν αποδεικνύεται η μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού του προσωρινού αναδόχου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 73 και 74 του ν. 4412/2016, ή η πλήρωση των απαιτήσεων των κριτηρίων που ορίζονται στην παράγραφο 1, του άρθρου 75, του ως άνω νόμου. Μετά τον έλεγχο και την αξιολόγηση των ανωτέρω δικαιολογητικών, η Επιτροπή καταρτίζει πρακτικό, το οποίο παραδίδει στην αρμόδια υπηρεσιακή μονάδα. 16

17 Η υπηρεσιακή μονάδα εισηγείται, βάσει των πρακτικών της Επιτροπής αξιολόγησης του διαγωνισμού, στο αναθέτον όργανο της Ε.Ε.Ε.Π., για την λήψη απόφασης είτε την κήρυξη του προσωρινού αναδόχου ως έκπτωτου, είτε τη ματαίωση της διαδικασίας, είτε την έκδοση κατακυρωτικής απόφασης για την ανάδειξη του οριστικού αναδόχου. ΑΡΘΡΟ 10 - ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Η ανακοίνωση της κατακύρωσης του διαγωνισμού και η πρόσκληση για την υπογραφή της σύμβασης, γίνεται εγγράφως προς όλους τους συμμετέχοντες στον διαγωνισμό, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 105, του ν. 4412/2016. Η σύμβαση υπογράφεται εντός προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδικής πρόσκλησης. Διευκρινίζεται ότι, ως προς το περιεχόμενο της σύμβασης, εκτός των αναφερομένων σε αυτήν, θα αποτελούν και θα έχουν εφαρμογή, ακόμη και αν δεν αναφέρονται ρητά σε αυτήν και όλοι οι όροι της παρούσας διακήρυξης ως και της σχετικής κατακυρωτικής απόφασης, καθώς και η οικονομική προσφορά του αναδόχου, όπως αυτές έγιναν δεκτές. Για την υπογραφή της σύμβασης, ο επιλεγείς Ανάδοχος υποχρεούται να προσκομίσει εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης (εγγύηση για την τήρηση των όρων της σύμβασης) αναγνωρισμένου πιστωτικού ή χρηματοοικονομικού ιδρύματος, ποσού ίσου με το 5% της συνολικής συμβατικής αξίας προ Φ.Π.Α., κατά το υπόδειγμα 2 του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΣΤ της παρούσας και σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στο άρθρο 72 του ν. 4412/2016. Η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης επιστρέφεται μετά την οριστική ποιοτική και ποσοτική παραλαβή των ειδών και με την έναρξη της περιόδου καλής λειτουργίας. Ο Ανάδοχος, με την αποδέσμευση της ανωτέρω εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης, υποχρεούται να καταθέσει εγγυητική επιστολή καλής λειτουργίας των ειδών, διάρκειας τριών (3) ετών και ποσού ίσου με το 5% της συμβατικής αξίας των ειδών χωρίς Φ.Π.Α. Σε περίπτωση παράβασης των υποχρεώσεων του αναδόχου, που αφορούν στην εν λόγω εγγυητική επιστολή, θα επέρχονται σε βάρος του οι συνέπειες που ορίζονται στο άρθρο 16 της παρούσας. ΑΡΘΡΟ 11 - ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ 11.1 Οι εγγυήσεις εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα ή άλλα νομικά πρόσωπα που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έχουν σύμφωνα με τα ισχύοντα το δικαίωμα αυτό. Τα αντίστοιχα έγγραφα των εγγυήσεων, αν δεν είναι διατυπωμένα στην Ελληνική, θα συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση. Με την εγγυητική επιστολή, που αποτελεί αυτοτελή σύμβαση, το πιστωτικό ίδρυμα αναλαμβάνει την υποχρέωση να καταβάλει ορισμένο ποσό μετά από απλή έγγραφη ειδοποίηση εκείνου προς τον οποίο απευθύνεται, χωρίς να μπορεί να ερευνά, ούτε αν πράγματι υπάρχει, ούτε αν είναι νόμιμη η απαίτηση (κύρια οφειλή) Οι κατωτέρω αναφερόμενες εγγυήσεις πρέπει να περιλαμβάνουν καταρχήν: α. Την ημερομηνία έκδοσης. β. Τον εκδότη. 17

18 γ. Την Αναθέτουσα Αρχή προς την οποία απευθύνονται. δ. Τον αριθμό της εγγύησης. ε. Το ποσό που καλύπτει η εγγύηση. στ. Τον χρόνο ισχύος της εγγύησης. ζ. Την πλήρη επωνυμία, τον ΑΦΜ και τη διεύθυνση του συμμετέχοντος στο διαγωνισμό, υπέρ του οποίου εκδίδεται η εγγύηση. η. Τον αριθμό της διακήρυξης, την ημερομηνία διαγωνισμού και το είδος της υπηρεσίας. θ. Τους όρους ότι: - Η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτείται της ένστασης της διζήσεως και διαιρέσεως. - Το ποσό της εγγύησης τηρείται στην διάθεση της Υπηρεσίας που διενεργεί τον διαγωνισμό και θα καταβληθεί ολικά ή μερικά μέσα σε πέντε (5) ημέρες μετά από απλή έγγραφη ειδοποίηση εκείνης προς την οποία και απευθύνεται. - Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσόν της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήμου. - Ο εκδότης της εγγύησης υποχρεούται να προβεί στην παράταση της ισχύος της εγγύησης ύστερα από έγγραφο της αρμόδιας υπηρεσίας, που θα υποβληθεί πριν από την ημερομηνία λήξης της εγγύησης Εγγύηση συμμετοχής α. Η εγγύηση αυτή εκδίδεται υπέρ του συμμετέχοντος για ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό 2%, επί της συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης χωρίς τον Φ.Π.Α. (σύμφωνα με το Υπόδειγμα 1 του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΣΤ της παρούσας), η οποία στη συγκεκριμένη περίπτωση ανέρχεται στο ποσό των χιλίων διακοσίων (1.200,00) ευρώ. β. Η εγγύηση συμμετοχής περιλαμβάνει εκτός των στοιχείων της παρ του παρόντος άρθρου και την ημερομηνία λήξης ισχύος της εγγύησης. Η εγγύηση πρέπει να ισχύει τουλάχιστον επί τρεις (3) μήνες μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς που ζητά η διακήρυξη. γ. Τυχόν ελλείψεις της εγγύησης συμμετοχής πέραν των αναγκαίων στοιχείων μπορούν να καλύπτονται εκ των υστέρων εντός προθεσμίας πέντε (5) ημερών από την έγγραφη ειδοποίηση του διαγωνιζόμενου από την Υπηρεσία. δ. H εγγύηση συμμετοχής που αφορά στον Ανάδοχο στον οποίο κατακυρώθηκε ή ανατέθηκε η υπηρεσία, επιστρέφεται μετά την κατάθεση της προβλεπόμενης εγγύησης καλής εκτέλεσης και μέσα σε πέντε (5) ημέρες από την υπογραφή της σύμβασης. Οι εγγυήσεις των λοιπών συμμετεχόντων που έλαβαν μέρος στον διαγωνισμό επιστρέφονται μέσα σε πέντε (5) ημέρες από την ημερομηνία οριστικής ανακοίνωσης της κατακύρωσης ή ανάθεσης. Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στους συμμετέχοντες στην περίπτωση απόρριψης της προσφοράς και εφόσον δεν έχει ασκηθεί ένδικο μέσο ή έχει εκπνεύσει άπρακτη η προθεσμία άσκησης ένδικων μέσων ή παραίτησης από αυτά. ε. Η εγγύηση συμμετοχής καταπίπτει, αν ο προσφέρων αποσύρει την προσφορά του κατά τη διάρκεια ισχύος αυτής, παρέχει ψευδή στοιχεία ή πληροφορίες που αναφέρονται στο άρθρα 4 και 9 18

19 της παρούσας, δεν προσκομίζει εγκαίρως τα προβλεπόμενα στη διακήρυξη δικαιολογητικά ή δεν προσέλθει εγκαίρως για την υπογραφή της σύμβασης Εγγύηση καλής εκτέλεσης α. Ο Ανάδοχος στον οποίο έγινε η κατακύρωση ή η ανάθεση, υποχρεούται να καταθέσει εγγύηση καλής εκτέλεσης των όρων της σύμβασης, το ύψος της οποίας αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% της συνολικής συμβατικής αξίας, χωρίς τον Φ.Π.Α. (σύμφωνα με το Υπόδειγμα 2 του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΣΤ της παρούσας). β. Η εγγύηση κατατίθεται προ ή κατά την υπογραφή της σύμβασης. γ. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης περιλαμβάνει εκτός των στοιχείων της παρ του παρόντος άρθρου και τα ακόλουθα: - Τον αριθμό της απόφασης κατακύρωσης βάσει της οποίας καταρτίζεται η σχετική σύμβαση. - Την ημερομηνία λήξης της ισχύος της εγγύησης. Η ισχύς της εγγύησης είναι αορίστου χρόνου, δηλαδή θα ισχύει μέχρι επιστροφής της στην Τράπεζα. δ. Σε περίπτωση τροποποίησης της σύμβασης, η οποία συνεπάγεται αύξηση της συμβατικής αξίας, ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να καταθέσει, πριν την τροποποίηση, συμπληρωματική εγγύηση, το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί του ποσού της αύξησης εκτός ΦΠΑ. ε. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καλύπτει συνολικά και χωρίς διακρίσεις την εφαρμογή όλων των όρων της σύμβασης και κάθε απαίτηση της Αναθέτουσας Αρχής, έναντι του αναδόχου. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης των όρων της σύμβασης επιστρέφεται στον ανάδοχο μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή των προμηθευόμενων ειδών και μετά την κατάθεση της εγγυητικής επιστολής καλής λειτουργίας Εγγύηση καλής λειτουργίας α. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να καταθέσει εγγύηση καλής λειτουργίας των προμηθευόμενων ειδών, διάρκειας τριών (3) ετών, το ύψος της οποίας αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% της συνολικής συμβατικής αξίας χωρίς τον Φ.Π.Α. (σύμφωνα με το Υπόδειγμα 3 του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΣΤ της παρούσας). β. Η εγγύηση κατατίθεται μετά την οριστική παράδοση και θέση σε πλήρη λειτουργία του προμηθευόμενου εξοπλισμού και πριν ή κατά την επιστροφή στον ανάδοχο, της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης. γ. Η εγγύηση καλής λειτουργίας περιλαμβάνει εκτός των στοιχείων της παρ του παρόντος άρθρου και τα ακόλουθα: - Τον αριθμό της απόφασης κατακύρωσης βάσει της οποίας καταρτίζεται η σχετική σύμβαση. - Την ημερομηνία λήξης ισχύος της εγγύησης. Η ισχύς της εγγύησης είναι τριών ετών από την ημερομηνία οριστικής παραλαβής και θέσης σε λειτουργία του προμηθευόμενου εξοπλισμού και θα επιστραφεί στον ανάδοχο μετά την εκπλήρωση όλων των συμβατικών του υποχρεώσεων. δ. Σε περίπτωση τροποποίησης της σύμβασης, η οποία συνεπάγεται αύξηση της συμβατικής αξίας, ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να καταθέσει, πριν την τροποποίηση, συμπληρωματική εγγύηση, το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί του ποσού της αύξησης εκτός ΦΠΑ. 19

20 ε. Η εγγύηση καλής λειτουργίας καλύπτει συνολικά και χωρίς διακρίσεις την αποκατάσταση των ελαττωμάτων που ανακύπτουν ή των ζημιών που προκαλούνται από δυσλειτουργία του προμηθευόμενου εξοπλισμού, κατά την περίοδο εγγύησης καλής λειτουργίας Στην περίπτωση ένωσης προμηθευτών οι εγγυήσεις περιλαμβάνουν και τον όρο ότι η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των μελών της ένωσης. ΑΡΘΡΟ 12 - ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΕΙΔΩΝ Η παραλαβή των ειδών θα γίνει από την αρμόδια Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής των συμβάσεων προμηθειών κάθε είδους υλικών της Ε.Ε.Ε.Π. του άρθρου 221, του ν. 4412/2016, με τη συνδρομή της Διεύθυνσης Τεχνολογικών Υποδομών. ΑΡΘΡΟ 13 - ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 13.1 Η αμοιβή του Αναδόχου θα πραγματοποιηθεί με εξόφληση του 100% του τιμήματος μετά την οριστική και ανεπιφύλακτη παραλαβή των υπό προμήθεια ειδών από την Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής των συμβάσεων προμηθειών κάθε είδους υλικών της Ε.Ε.Ε.Π Για την πληρωμή θα εκδίδονται τα απαραίτητα νόμιμα παραστατικά/δικαιολογητικά. Ο Ανάδοχος επιβαρύνεται με κάθε νόμιμη κράτηση υπέρ νομικών προσώπων ή άλλων Οργανισμών, η οποία κατά νόμο, βαρύνει τον Ανάδοχο, σύμφωνα με τους ισχύοντες κάθε φορά νόμους και εγκυκλίους του αρμόδιου Υπουργείου Απαιτήσεις του Αναδόχου για οποιαδήποτε πληρωμή δεν θα γίνονται δεκτές άνευ της εκ μέρους του καταθέσεως των αντίστοιχων παραστατικών στοιχείων και εγγράφων (τιμολόγια, αποδείξεις, πιστοποιητικά κ.λπ.) που αφορούν στην εξόφληση των φόρων, ασφαλιστικών εισφορών και λοιπών δαπανών που τον βαρύνουν, σύμφωνα με τις ισχύουσες νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις Για την πληρωμή του Αναδόχου, ισχύουν επιπλέον, οι παρακάτω προϋποθέσεις: Στην προ Φ.Π.Α. αξία του τιμολογίου του αναδόχου εμπεριέχονται όλα τα έξοδα, καθώς και οι κάθε είδους κρατήσεις που βαρύνουν τις προμήθειες του Δημοσίου, όπως ισχύουν. Οι κρατήσεις αυτές θα υπολογίζονται επί της καθαρής αξίας του τιμολογίου, βαρύνουν τον ανάδοχο και αποδίδονται από την Αναθέτουσα Αρχή. Ο Φ.Π.Α. υπολογίζεται χωριστά, βαρύνει την Αναθέτουσα Αρχή και αποδίδεται από τον ανάδοχο. Ως προς τα δικαιολογητικά πληρωμής και λοιπά στοιχεία, ισχύουν τα όσα αναφέρονται παράγραφο 4, του άρθρου 200, του ν. 4412/2016. Με απόφαση της Ε.Ε.Ε.Π. και ύστερα από πρόταση της αρμόδιας υπηρεσιακής μονάδας, διακόπτεται η χρηματοδότηση της προμήθειας και καταγγέλλεται η σύμβαση, εφόσον ο Ανάδοχος με ευθύνη του δεν παραδίδει τα είδη σύμφωνα με τη σύμβαση ανάθεσης. Ο Ανάδοχος δεν έχει το δικαίωμα να εκχωρήσει την απαίτησή του σε τρίτον χωρίς την έγγραφη συναίνεση της Ε.Ε.Ε.Π. Σε περίπτωση παράβασης αυτού του όρου, η Ε.Ε.Ε.Π. έχει το δικαίωμα να αρνηθεί την πληρωμή σε κάθε τρίτον. Τυχόν καθυστερήσεις καταβολών που δεν θα οφείλονται στην Ε.Ε.Ε.Π., δεν θα δημιουργούν ευθύνες της απέναντι στον ανάδοχο. 20