ΑΡΘΡΟ 1. Αντικείμενο της Προκήρυξης

Transcript

1 Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Π. Δ. 432/81 ΤΗΛ: 2610/ FAX: 2610/ Πάτρα, 02/07/2014 Αριθμ. Πρωτοκόλλου: Διακήρυξη Πρόχειρου Διαγωνισμού για το Έργο «Προμήθεια Εντύπων και Γραφικής Ύλης» Προϋπολογισμός: ,91 Ευρώ ,09 Ευρώ ΣΥΝΟΛΟ: ,00 Ευρώ Ημερομηνία Υποβολής Προσφορών 22/07/2014, Τρίτη, ώρα 14:00 μ.μ. Κριτήριο Αξιολόγησης Η χαμηλότερη τιμή Τόπος υποβολής προσφορών Διαγωνισμού ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ, Εργαστήριο Ναοελληνικών Διαλέκτων, Τμήμα Φιλολογίας, Πανεπιστημιούπολη, Ρίο Πάτρα. Υπόψιν κας Α. Ράλλη Τηλ/Fax ralli@upatras.gr ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ Έως την λήξη του Έργου, ήτοι μέχρι 27/09/2015 και έντος εξήντα (60) ημερών από την κάθε παραγγελία σύμφωνα με τις ανάγκες του Έργου. ΑΡΘΡΟ 1. Αντικείμενο της Προκήρυξης Αντικείμενο της προκήρυξης είναι η προμήθεια εντύπων και γραφικής ύλης για το Εργαστήριο Νεοελληνικών Διαλέκτων του Τμήματος Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Πατρών στο πλαίσιο της πράξης «ΑΡΙΣΤΕΙΑ» με τίτλο «Μορφολογία και γλωσσική επαφή: Ελληνικές διάλεκτοι σε επαφή με την Τουρκική και την Ιταλική (MORILAN)» και κωδικό 643 του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και 1

2 Δια Βίου Μάθηση» που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο-ΕΚΤ) και από εθνικούς πόρους/γγετ. Επιστημονική Υπεύθυνη του έργου είναι ο Καθηγήτρια του Τμήματος Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Πατρών, κα Αγγελική Ράλλη. Οι απαιτήσεις σχετικά με τα αναλώσιμα περιλαμβάνονται στα Κεφάλαια Τεχνική Περιγραφή. 1. Δεν γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές. 2. Προσφορές μπορούν να κατατεθούν για τα ακόλουθα είδη συνολικά με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή. ΑΡΘΡΟ 2. Δικαίωμα Συμμετοχής 1. Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό, έχουν: (α) Φυσικά ή νομικά πρόσωπα της ημεδαπής ή της αλλοδαπής ή συνεταιρισμοί, που ασχολούνται με σχετικό με τη διακήρυξη αντικείμενο. (β) Ενώσεις προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά, εφόσον πληρούν τους όρους που καθορίζονται στα Άρθρα 6 και 7 του παρόντος Κεφαλαίου. (γ) Κοινοπραξίες προμηθευτών. Οι ενώσεις και οι κοινοπραξίες αυτές δεν υποχρεώνονται να λαμβάνουν ορισμένη νομική μορφή προκειμένου να υποβάλουν την προσφορά. Πάντως, η επιλεγείσα ένωση ή κοινοπραξία δύναται να υποχρεωθεί να πράξει τούτο, εάν κατακυρωθεί σε αυτήν η σύμβαση, εφόσον η λήψη ορισμένης νομικής μορφής είναι αναγκαία για την ικανοποιητική εκτέλεση της σύμβασης. Στη συνέχεια της παρούσας διακήρυξης, ο όρος προμηθευτής αφορά όλες τις προαναφερθείσες κατηγορίες. 2. Δεν γίνονται δεκτοί: (α) Όσοι αποκλείσθηκαν τελεσίδικα από κάποια Ελληνική Δημόσια Υπηρεσία ή ΝΠΔΔ ή ΝΠΙΔ ή Α.Ε. του Δημόσιου τομέα γιατί δεν εκπλήρωσαν συμβατικές τους υποχρεώσεις. (β) Όσοι αποκλείστηκαν από διαγωνισμούς για προμήθειες του Ελληνικού Δημοσίου με απόφαση του Υπουργείου Εμπορίου. (γ) Όσοι εις βάρος των οποίων έχει εκδοθεί τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση που αφορά τα παρακάτω αδικήματα : - συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 παρ.1 της κοινής δράσης της 98/773/ΔΕΥ του Συμβουλίου. - δωροδοκία, όπως αυτή ορίζεται αντίστοιχα στο άρθρο 3 της πράξης του Συμβουλίου της 26 ης Μαϊου 1997 και στο άρθρο 3 παρ.1 της κοινής δράσης 98/742/ΚΑΠΠΑ του Συμβουλίου, - απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, 2

3 - νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της οδηγίας 91/308/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 10 ης Ιουνίου 1991, για την πρόληψη χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για την νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες. (δ) Όσα φυσικά ή νομικά πρόσωπα του εξωτερικού έχουν υποστεί αντίστοιχες με τις παραπάνω κυρώσεις σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τυχόν αντίστοιχες κυρώσεις εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης θα εξετάζονται και θα κρίνονται από την Αναθέτουσα Αρχή ανά περίπτωση. ΑΡΘΡΟ 3. Δικαιολογητικά Συμμετοχής Οι συμμετέχοντες οφείλουν να καταθέσουν επί ποινή αποκλεισμού, μαζί με την προσφορά τους, τα ακόλουθα κατά περίπτωση δικαιολογητικά: -Υπεύθυνη δήλωση της παρ.4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α 75), όπως εκάστοτε ισχύει, στην οποία: i. Να αναγράφονται τα στοιχεία του διαγωνισμού στον οποίο συμμετέχουν. ii. Να δηλώνεται ότι, μέχρι την ημέρα υποβολής της προσφοράς τους - δεν τελούν σε κάποια από τις αναφερόμενες στην περίπτωση (2) του εδ. α της παρ. 2 του άρθρου 6 του ΠΔ118/07, ειδικότερα ότι δεν τελούν σε πτώχευση, παύση εργασιών, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συμβιβασμό, αναστολή εργασιών και ότι δεν έχει κινηθεί σε βάρος τους διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση, εκκαθάρισης, αναγκαστικής διαχείρισης, πτωχευτικού συμβιβασμού ή υπό άλλες ανάλογες καταστάσεις. - δεν τελούν σε κάποια κατάσταση από τις αναφερόμενες στην περ. (2) του εδ. γ της παρ. 2 του άρθρου 6 του ΠΔ118/07, ειδικότερα για τα νομικά πρόσωπα ημεδαπά ή αλλοδαπά, ότι δεν τελούν υπό κοινή εκκαθάριση, ή ειδική εκκαθάριση ή άλλες ανάλογες καταστάσεις (μόνο για αλλοδαπά νομικά πρόσωπα) και, επίσης, ότι δεν τελούν υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης κοινής ή ειδικής εκκαθάρισης ή υπό άλλες ανάλογες καταστάσεις (μόνο για αλλοδαπά νομικά πρόσωπα). - είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους της περίπτωσης (3) του εδ.α παρ. 2 του άρθρου 6 του ΠΔ118/07, ειδικότερα ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους. - για Έλληνες πολίτες κατά την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού είναι εγγεγραμμένοι στο οικείο Επιμελητήριο και ασκούν το ειδικό επάγγελμά τους όπως αυτό έχει δηλωθεί στο οικείο Επιμελητήριο, ενώ για αλλοδαπούς κατά την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού είναι εγγεγραμμένοι στα μητρώα του οικείου Επιμελητηρίου ή σε ισοδύναμες επαγγελματικές οργανώσεις. iii. Να δηλώνει ότι: -η προσφορά συντάχθηκε σύμφωνα με τους όρους και τις προδιαγραφές της παρούσας Προκήρυξης, της οποίας έλαβε γνώση -γίνονται ανεπιφύλακτα αποδεκτοί όλοι οι όροι της παρούσας προκήρυξης 3

4 -τα στοιχεία που αναφέρονται στην προσφορά είναι ακριβή -παραιτείται από κάθε δικαίωμα αποζημίωσης για απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής αναβολής ή ακύρωσης ή ματαίωσης του διαγωνισμού για λόγους δημοσίου συμφέροντος Οι Ενώσεις και οι Κοινοπραξίες Προμηθευτών 1. Όλα τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά για κάθε προμηθευτή που συμμετέχει στην Ένωση ή στην Κοινοπραξία. 3. Με την υποβολή της προσφοράς κάθε μέλος της ένωσης ή της κοινοπραξίας ευθύνεται εις ολόκληρο και αλληλέγγυα. Σε περίπτωση κατακύρωσης ή ανάθεσης, η ευθύνη αυτή εξακολουθεί μέχρι πλήρους εκτέλεσης της σύμβασης. 4. Σε περίπτωση που εξαιτίας ανικανότητας για οποιοδήποτε λόγο ή ανωτέρας βίας, μέλος της ένωσης ή της κοινοπραξίας δεν μπορεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της ένωσης ή της κοινοπραξίας κατά το χρόνο αξιολόγησης των προσφορών, τα υπόλοιπα μέλη συνεχίζουν να έχουν την ευθύνη ολόκληρης της κοινής προσφοράς με την ίδια τιμή. 5. Εάν η παραπάνω ανικανότητα προκύψει κατά το χρόνο εκτέλεσης της σύμβασης τα υπόλοιπα μέλη συνεχίζουν να έχουν την ευθύνη ολόκληρης της κοινής προσφοράς με την ίδια τιμή και τους ίδιους όρους. 6. Τα υπόλοιπα μέλη της ένωσης ή της κοινοπραξίας και στις δύο παραπάνω περιπτώσεις μπορούν να προτείνουν αντικαταστάτη. Η αντικατάσταση μπορεί να εγκριθεί με απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής. ΑΡΘΡΟ 4. Στοιχεία Προμηθευτή και Ενώσεων Προμηθευτών Στοιχεία προμηθευτή Α) Τεχνική ικανότητα προμηθευτή Οι υποψήφιοι προμηθευτές θα πρέπει να προσκομίσουν μαζί με την προσφορά τους και συγκεκριμένα μαζί με τα δικαιολογητικά τα ακόλουθα στοιχεία που τεκμηριώνουν την τεχνική ικανότητα και εμπειρία τους: 1. Κατάλογο των κυριότερων παραδόσεων (πρέπει να έχει πραγματοποιηθεί τουλάχιστον μία) που πραγματοποιήθηκαν κατά την προηγούμενη τριετία και έχουν αντικείμενο συναφές με αυτό της παρούσας διακήρυξης, με αναφορά του αντίστοιχου ποσού, της ημερομηνίας και του (δημόσιου ή ιδιωτικού) παραλήπτη. Ενώσεις και Κοινοπραξίες Προμηθευτών Κάθε προμηθευτής που συμμετέχει στην ένωση ή στην κοινοπραξία πρέπει να προσκομίζει τα αναφερόμενα στην προηγούμενη παράγραφο στοιχεία. 4

5 ΑΡΘΡΟ 5. Υποβολή Προσφορών Οι προσφορές υποβάλλονται ή αποστέλλονται με οποιοδήποτε τρόπο στο ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ - ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΔΙΑΛΕΚΤΩΝ υπόψιν κας Α. Ράλλη, Πανεπιστημιούπολη Ρίου, Πάτρα 26504, Τηλ/Φαξ , ralli@upatras.gr, μέχρι τις 22/07/2014, ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00 μ.μ. Οι προσφορές που θα υποβληθούν πρέπει να βρίσκονται συσκευασμένες σε ένα ενιαίο σύνολο (φάκελο ή συσκευασία) με την ένδειξη: ΦΑΚΕΛΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ «Προμήθεια εντύπων και γραφικής ύλης» στο πλαίσιο της πράξης «ΑΡΙΣΤΕΙΑ» με τίτλο «Μορφολογία και γλωσσική επαφή: Ελληνικές διάλεκτοι σε επαφή με την Τουρκική και την Ιταλική (MORILAN)» και κωδικό Δε θα ληφθούν υπόψη προσφορές που υποβλήθηκαν μετά από την καθορισμένη ημερομηνία και ώρα είτε ταχυδρομήθηκαν έγκαιρα, αλλά δεν έφτασαν στην Αναθέτουσα Αρχή έγκαιρα. 2. Προσφορές, που υποβάλλονται μετά την παρέλευση της ανωτέρω ημερομηνίας, θεωρούνται ως αντιπροσφορές και δεν λαμβάνονται υπόψη. 3. Οι προσφορές θα υποβληθούν στην Ελληνική γλώσσα. 4. Ο προσφέρων υποχρεούται να συμπληρώσει ο ίδιος, πέρα από τις κατά παράγραφο απαντήσεις, και τους σχετικούς συνοδευτικούς πίνακες και παραρτήματα της διακήρυξης, σύμφωνα με τις κατά περίπτωση οδηγίες. 5. Το τίμημα της Οικονομικής Προσφοράς δεν πρέπει να ξεπερνά την προϋπολογιζόμενη δαπάνη χωρίς ΦΠΑ. ΑΡΘΡΟ 6. Σχέδια Συμβάσεων 1. Μεταξύ της Αναθέτουσας Αρχής και του προμηθευτή που θα επιλεγεί θα υπογραφεί σύμβαση σύμφωνα με το συνημμένο υπόδειγμα. 2. Τυχόν υποβολή σχεδίων σύμβασης από τους υποψηφίους μαζί με τις προσφορές τους, δεν δημιουργεί καμία δέσμευση στην Αναθέτουσα Αρχή. ΑΡΘΡΟ 7. Τιμές Προσφορών - Νόμισμα 1. Οι τιμές θα πρέπει να δίδονται σε ΕΥΡΩ. Θα αναγράφονται δε αριθμητικώς. 2. Προσφορές που δεν δίνουν τις τιμές σε ΕΥΡΩ ή που καθορίζουν σχέση ΕΥΡΩ σε ξένο νόμισμα θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 3. Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή τότε η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 4. Προσφορές που θέτουν όρο αναπροσαρμογής της τιμής απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 5. Οι τιμές για το προσφερόμενο είδος θα καταγράφονται ως εξής : 5

6 Α) Τιμή χωρίς ΦΠΑ Β) Ποσοστό ΦΠΑ επί τοις εκατό στο οποίο υπάγεται το είδος. Σε περίπτωση που αναφέρεται εσφαλμένος ΦΠΑ, αυτός θα διορθώνεται από την Υπηρεσία. Γ) Σύνολο προσφερόμενης τιμής 6. Σε περίπτωση προσφοράς είδους προς επιλογή, η τιμή του θα αναφέρεται ξεχωριστά χωρίς ΦΠΑ, όπως και το ποσοστό ΦΠΑ επί τοις εκατό στο οποίο υπάγεται το είδος. ΑΡΘΡΟ 8. Η Ισχύς των Προσφορών 1. Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους προμηθευτές επί εκατόν είκοσι (120) ημέρες από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού. Εάν προκύψει θέμα παράτασης της ισχύος των προσφορών, η Επιτροπή Διαγωνισμού θα απευθύνει γραπτώς ερώτημα προς τους υποψήφιους, το αργότερο δέκα (10) ημέρες πριν τη λήξη ισχύος των προσφορών, εάν αποδέχονται την παράταση για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Οι υποψήφιοι οφείλουν να απαντήσουν εγγράφως μέσα σε τρεις (3) ημέρες. ΑΡΘΡΟ 9. Πληρωμή - Κρατήσεις Η πληρωμή της αμοιβής του αναδόχου θα γίνεται σύμφωνα με τις χρηματοροές από το φορέα χρηματοδότησης και το ταμειακό υπόλοιπο του έργου και σύμφωνα με τον παρακάτω τρόπο: Το συμβατικό τίμημα θα καταβάλλεται μετά την οριστική ποιοτική και ποσοτική παραλαβή κάθε παραγγελίας. Ο ανάδοχος δεν επιβαρύνεται με κρατήσεις υπέρ νομικών προσώπων ή άλλων οργανισμών, εκτός από την παρακράτηση φόρου εισοδήματος για την παροχή υπηρεσιών και για την προμήθεια υλικών σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις και την κράτηση 0,10% υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (κατ' αρθ. 4 του Ν.4013/2011), η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της αρχικής και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης. Η πληρωμή της αξίας του υπό ανάθεση Έργου θα γίνεται με την προσκόμιση των νομίμων παραστατικών και δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις, καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή (ΠΔ118/07, αρθρ. 35). Για προμήθεια από το εξωτερικό, η πληρωμή της αξίας των υλικών στον ανάδοχο θα γίνει μέσω της Τράπεζας της Ελλάδος με Έμβασμα, βάσει του ΠΔ118/07, αρθρ. 35(5). ΑΡΘΡΟ 10. Παράδοση 1. Κάθε είδος ασφαλίζεται για τη μεταφορά έναντι όλων των κινδύνων με ευθύνη και έξοδα του προμηθευτή. 2. Η παράδοση των θα γίνει στo Eργαστήριo Νεοελληνικών Διαλέκτων του Πανεπιστημιο Πατρών και θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί εντός εξήντα (60) 6

7 ημερών από την κάθε παραγγελία και σύμφωνα με τις ανάγκες του Έργου μέχρι τη λήξη του ήτοι: μέχρι 27/9/ Τα μεταφορικά έξοδα βαρύνουν τον Προμηθευτή. ΑΡΘΡΟ 11. Παραλαβή Έργου 1. Η Παραλαβή του έργου θα γίνει από την Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής του Έργου (ΕΠΠΕ). Η Οριστική Παραλαβή των αναλωσίμων από την ΕΠΠΕ θα περιλαμβάνει ποσοτικό και ποιοτικό έλεγχο του παραδιδόμενου υλικού και έκδοση σχετικού Πρακτικού, ενώ θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί εντός τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία παράδοσης των αναλωσίμων στους χώρους των Εργαστηρίων που έχει ζητηθεί. Σε περίπτωση ζημίας μέρους των ειδών κατά τη μεταφορά, ο προμηθευτής οφείλει να αντικαταστήσει τα βλαβέντα μέρη. 2. Ο προμηθευτής φέρει τον κίνδυνο μέχρι της οριστικής παράδοσης. ΑΡΘΡΟ 12. Εφαρμοστέο Δίκαιο - Διαιτησία 1. Επί διαφωνίας, κάθε διαφορά θα λύεται από τα Ελληνικά Δικαστήρια και συγκεκριμένα τα Δικαστήρια Πατρών, εφαρμοστέο δε δίκαιο είναι πάντοτε το Ελληνικό. 2. Δεν αποκλείεται όμως, για ορισμένες περιπτώσεις εφόσον συμφωνούν και τα δύο μέρη, να προβλεφθεί στη σύμβαση προσφυγή των συμβαλλομένων, αντί των Δικαστηρίων, σε διαιτησία σύμφωνα πάντα με την Ελληνική Νομοθεσία και με όσα μεταξύ τους συμφωνήσουν. Αν δεν επέλθει τέτοια συμφωνία, η αρμοδιότητα για την επίλυση της διαφοράς ανήκει στα Ελληνικά Δικαστήρια κατά τα οριζόμενα στην παραπάνω Παράγραφο. ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΑΡΘΡΟ 1. Τεχνική Προσφορά Οι προσφορές θα πρέπει να έχουν την εξής μορφή και περιεχόμενο: (α) Ανάλυση Τεχνικής Προσφοράς Καταγράφονται τα προσφερόμενα είδη από τον προμηθευτή όπως περιγράφεται στον «Πίνακα ανάλυσης της Τεχνικής Προσφοράς» (Παράρτημα ΙΙ). ΑΡΘΡΟ 2. Οικονομική Προσφορά 1. Προσφορές μπορούν να κατατεθούν για τα το σύνολο των εντύπων και της γραφικής ύλης. 2. Ο προμηθευτής θα πρέπει να συμπληρώσει τον «Πίνακα Ανάλυσης της Οικονομικής Προσφοράς» (Παράρτημα ΙΙΙ). 7

8 3. Σε περίπτωση εκπτώσεων θα πρέπει το τελικό ποσό για κάθε υπηρεσία να είναι αυτό που θα αναγραφεί στην οικονομική προσφορά. 4. Ο Φ.Π.Α. θα αναφέρεται στο τέλος της οικονομικής προσφοράς και σε ξεχωριστή γραμμή για κάθε είδος. Σε περίπτωση που το προσφερόμενο είδος συγκροτείται σε περισσότερα του ενός μέρους που υπόκεινται σε διαφορετικό ποσοστό Φ.Π.Α. θα δίδεται υποχρεωτικά τιμή χωριστά για κάθε μέρος από αυτά. 5. Επιπλέον οι προμηθευτές υποχρεούνται να ακολουθήσουν τους ίδιους κωδικούς και τις περιγραφές προϊόντων της προσφοράς τους, στη σύμβαση, στη διακίνηση και στην τιμολόγηση. 6. Η υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει από τους συμμετέχοντες στοιχεία απαραίτητα για την τεκμηρίωση των προσφερομένων υπηρεσιών, οι δε προμηθευτές υποχρεούνται να παρέχουν αυτά. Η ευθύνη όμως για την ακρίβεια των αναφερομένων βαρύνει αποκλειστικά τον προμηθευτή. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Τα αναλώσιμα πρέπει να πληρούν τις απαιτήσεις που περιγράφονται στις τεχνικές περιγραφές της παρούσας προκήρυξης. Θα πρέπει να έχουν τα ακόλουθα τεχνικά χαρακτηριστικά: Αναλώσιμα - Εντυπα και γραφική ύλη. Προυπολογισμός ,00 (με ΦΠΑ) α/α Περιγραφή / Προδιαγραφές* Ποσότητα Toner για φωτοτυπικό συμβατό με φωτοτυπικό Ricoh Aficio MP 5000B - μαύρο με δυνατότητα εκτύπωσης Αριθμού Σελίδων Toner συμβατό με εκτυπωτή Laser Xerox Phase μαύρο με δυνατότητα εκτύπωσης Αριθμού Σελίδων Toner συμβατό με εκτυπωτή HP Laserjet 2055dn - μάυρο με δυνατότητα εκτύπωσης Αριθμού Σελίδων Toner συμβατό με εκτυπωτή HP Laserjet μάυρο με δυνατότητα εκτύπωσης Αριθμού Σελίδων Toner συμβατό με εκτυπωτή Lexmark C544 dm - μαύρο με δυνατότητα εκτύπωσης Αριθμού Σελίδων Toner συμβατό με εκτυπωτή hp desk jet 940 C - μαύρο με δυνατότητα εκτύπωσης Αριθμού Σελίδων 2 8

9 Toner συμβατό με εκτυπωτή hp desk jet 940 C - έγχρωμο με δυνατότητα εκτύπωσης Αριθμού Σελίδων Toner συμβατό με εκτυπωτή hp Laserjet pro μαύρο με δυνατότητα εκτύπωσης Αριθμού Σελίδων 4000 Toner συμβατό με εκτυπωτή hp Laserjet μαύρο με δυνατότητα εκτύπωσης Αριθμού Σελίδων 3500 DVD+R Double Layer Εκτυπώσιμο- πύργους των 10 dvds CD-R Πύργους των 50 CDs Κουτιά με Λάστιχο Σε 4 αποχρώσεις για χρωματική αρχειοθέτηση, από ανθεκτικό πλαστικό και κλείσιμο με λάστιχο για ασφάλεια των εγγράφων σου Χαρτί καθημερινής εκτύπωσης σχεδιασμένο να προσφέρει αντίγραφα και εκτυπώσεις σταθερής ποιότητας Κλασέρ Πλαστικό μαύρο μεγάλο 8/ Κλασέρ Πλαστικό μωβ 8/ Κλασέρ Πλαστικό μπορντό 8/ Κλασέρ Πλαστικό κίτρινο 8/ Κλασέρ Πλαστικό πορτοκαλί 8/ Κλασέρ Πλαστικό μαύρο μεγάλο 4/ Συρραπτικό Χειρός μικρό 7 21 Συρραπτικό Χειρός μεγάλο 7 22 αποσυρραπτικά χειρός 7 23 Θήκες Διαφανείς μεγέθους χαρτιού Α έγχρωμα διαχωριστικά με αυτάκια διαχωριστικά αλφαβητικά διαχωριστικά αριθμητικά κλιπσάκια μεταλλικά clips 3/4 19mm width (κουτάκια) 50 9

10 28 Ελάσματα Αρχείου Πλαστικά Άσπρο Κόκκινο Μαύρο Μπλέ Σε 4 χρώματα συνδετήρες Νο 3 (κουτάκια) συνδετήρες Νο 4 (κουτάκια) Ψαλίδι Γενικής Χρήσης 25cm στυλό Ηitech point 07 κόκκινο - Πάχος Μύτης 0.7 mm, Πάχος Γραφής 0.39 mm, Τύπος Κλεισίματος Με Κλιπ, Λαβή με Λάστιχο Ναι στυλό Ηitech point 07 μαύρο - Πάχος Μύτης 0.7 mm, Πάχος Γραφής 0.39 mm, Τύπος Κλεισίματος Με Κλιπ, Λαβή με Λάστιχο Ναι Μολύβια Ξύλινα συσκευασίες με 6 Τεμ. Σκληρότητα 2B Τύπος Διορθωτικό Στυλό Ποσότητα7 ml ΜύτηΜεταλλική Διορθωτικό υγρό που απλώνει εύκολα, στεγνώνει γρήγορα και δεν αφήνει γραμμές στυλό Ηitech point 07 μπλε - Πάχος Μύτης 0.7 mm, Πάχος Γραφής 0.39 mm, Τύπος Κλεισίματος Με Κλιπ, Λαβή με Λάστιχο Ναι Επιστημονική Αριθμομηχανή για Υπολογισμός συναρτήσεων και στατιστικής κλπ Κολλητική Ταινία Αντιολισθητική, Εφαρμόζει σε κάθε είδους επιφάνεια, Μαρκαδόρος Υπογράμμισης (σετ διάφορα χρώματα) Post-it Αυτοκόλλητα Χαρτάκια 76X76mm 5 Χρώματα (συσκευασίες) Post-it Αυτοκόλλητα Χαρτάκια 76X76mm 5 Χρώματα (συσκευασίες) Post-it Αυτοκόλλητα Χαρτάκια 38X51mm 5 Χρώματα (συσκευασίες) Τύπος Χρωματιστοί Σελιδοδείκτες Διαστάσεις 25,4 Χ 38 mm Μπλοκ ανά Συσκευασία 3 Μπλοκ Φύλλα ανά μπλοκ 22 Φύλλων

11 45 Σετ Μηχανικά Μολύβια & Μύτες 0.5 mm Γόμες για Μολύβι και στυλό Ξύστρα Μεταλλική Κουτί αρχείου σε διάφορα χρώματα για να αρχειοθετήσεις έγγραφα, σημειώσεις και εκθέσεις ανάλογα με το χρώμα - ΔΙΙΑΦΟΡΑ ΧΡΩΜΑΤΑ Κιβώτιο Αδρανούς Αρχείου 32x36x29cm Φτιαγμένο από ανθεκτικό φύλλο με λαβές για εύκολη μεταφορά κουτάκια - θήκες για συνδετήρες Φάκελος με Φυσαλίδες 35x44cmΤύποςΣακούλα με Φυσαλίδες Διάσταση35 Χ 44 cm ΧρώμαΚραφτ Συσκευασία10 τεμ Ντοσιέ με Έλασμα Τύπος Ντοσιέ με Έλασμα ΧωρητικότηταΈως 15 Φύλλα 80g Μέγεθος φύλλων Α4 διάφορα χρώματα Κουτί Αρχείου με Λάστιχο από 20 Χ 4 χρώματα Ταμπόν Σφραγίδας μαύρο μεγάλο 4 55 λάστιχα μεγάλα φαρδιά σε Κουτί Ημερολόγιο Σπιράλ 17x24 εκ 2 57 Χάρακες - Απόλυτα διαφανές πλαστικό με τις διαβαθμίσεις να επισημαίνονται με μαύρο χρώμα - 40 cm Κλασέρ διαστάσεων 8Χ32 Διάφορα Χρώματα Κλασέρ διαστάσεων 4Χ32 Διάφορα Χρώματα Ντοσιέ από πλαστικό Α4 με δύο κρίκους Ντοσιέ από πλαστικό Α4 με τέσσερις κρίκους Ντοσιέ σεμιναρίου με κλιπ Χάρτινο Διαχωριστικό Χρωματιστό Α4 Θεμάτων Πλαστικό Διαχωριστικό Χρωματιστό Α4 Δέκα Θεμάτων 60 11

12 65 Αλφαβητικό Διαχωριστικό Α Διάφανη Πλαστική Θήκη με άνοιγμα επάνω Α4 (100 ΤΕΜ) Μεταλλικός Κύβος Σημειώσεων (Μαύρος) Θήκη Συνδετήρων από Μεταλλικό Πλέγμα Μολυβοθήκη από Μεταλλικό Πλέγμα 5 70 Έγχρωμα Χαρτάκια Σημειώσεων για Κύβο Φάκελος με αυτιά και Λάστιχο από Χαρτόνι Α Φάκελος με κουμπί πλαστικός Αυτοκόλλητα Χαρτάκια Σελιδοδείκτης διαστάσεων 12Χ43mm Αυτοκόλλητα Χαρτάκια Διαφανή Διαστάσεων 25,4Χ43,2mm Αυτοκόλλητα Χαρτάκια Σελιδοδείκτης strong 25,4X38mm Αυτοκόλλητα Χαρτάκια 76Χ76mm Αυτοκόλλητα Χαρτάκια 51Χ75mm Αυτοκόλλητα Χαρτάκια 38X51mm Φάκελος με φυσαλίδες διαστάσεων 27Χ36 cm Φάκελος με φυσαλίδες διαστάσεων 30X44 cm Φάκελος με φυσαλίδες διαστάσεων 11X16,5 cm Φάκελος αλληλογραφίας με αυτοκόλλητη ταινία Λευκό 11Χ23cm (τεμάχια) Φάκελος αλληλογραφίας με αυτοκόλλητη ταινία Λευκό 30Χ40cm (τεμάχια) ΣΤΥΛΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ Στυλό Διαρκείας με κουμπί Διάφορα Χρώματα Μαρκαδόρος υπογράμμισης διάφορα χρώματα Μαρκαδόρος ανεξίτηλος τύπος μύτης στρογγυλό Διάφορα Χρώματα Μαρκαδόρος για CD λεπτή μύτη 1,5 mm Διάφορα Χρώματα

13 89 90 Χάρτινο Κουτί αδρανούς αρχείου διαστάσεων 30Χ35Χ50cm Χάρτινο Κουτί αδρανούς αρχείου διαστάσεων 32Χ36Χ29 cm Χάρακας μεγάλος 40 cm 5 92 Χάρακας μεγάλος 20 cm 5 93 Μολύβι hb με γόμα (τεμ.12-τιμή τεμ.0,33) 5 94 Μηχανικό Μολύβι 0,5mm 6 95 Μύτες Μολυβιού hb 0,5 mm Γόμα για στυλό ή μολύβι Γόμα σε Stick για Μολύβι Μεταλλική Ξύστρα Μολυβιού με 2 Ανταλλακτικά Διορθωτικό Στυλό Τετράδιο σπιράλ δύο (2) Θεμάτων με πλαστικό εξώφυλλο μέγεθος Α Τετράδιο σπιράλ πέντε (5) θεμάτων Α Τετράδιο σπιράλ πέντε (5) θεμάτων Α Μπλοκ Σπιράλ 86x150mm Μπλοκ Σπιράλ 115Χ150mm Μπλοκ με εξώφυλλο μέγεθος Α4 και ριγέ σελίδες Μπλοκ με εξώφυλλο Α4 και λευκές σελίδες Μπλοκ με εξώφυλλο μέγεθος Α4 με τρύπες για κλασέρ και ριγέ σελίδες Μπλοκ με εξώφυλλο μέγεθος Α4 με τρύπες για κλασέρ και λευκές σελίδες Περφορατέρ 2 τρύπων με μεταλλική βάση Συρραπτικό Χειρός Μεταλλικό μικρό Συρραπτικό Χειρός Μεταλλικό μεγάλο Σύρματα για συρραπτικά 24/6 mm Σύρματα για συρραπτικά Νο Βάση για Κολλητική Ταινία 5 13

14 115 Κολλητική Ταινία διάφανη Κολλητική Ταινία Γαλακτώδης Κόλλα Stick Μεταλλικό Κλιπ 19mm Μεταλλικό Κλιπ 24mm Μπλοκ Αποδείξεων Είσπραξης Βιβλίο Πρωτοκόλλου ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ Α/Μ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟΥ 475 ΣΕΛ. & 115 ΕΓΧΡ ΜΑΡΚΑΔΟΡΟΣ ΓΙΑ CD STAEDTLER F ΜΑΥΡΟΣ ΜΑΡΚΑΔΟΡΟΙ ΠΙΝΑΚΑ HI-TEXT ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ 2Α VERBATIM ΜΠΛΟΚ ΡΙΓΕ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟ ΜΠΛΟΚ 17Χ25 80Φ ΜΙΚΡΑ ΜΕ ΤΡΥΠΕΣ ΝΕΧΤ ΔΙΑΚΟΡΕΥΤΗΣ BLACK RED ΔΙΑΦΑΝΕΙΕΣ LASER PELIKAN ΚΟΠΙΔΙΑ ΜΕΓΑΛΑ ΚΑΛΑΘΙ ΑΧΡΗΣΤΩΝ ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΙΚΑ DURABLE ΜΕ ΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟ BIC 20ml ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ 50Φ ΘΗΚΗ CD 24 TMX ΚΟΛΛΑ UHU 20ML ΦΑΚΕΛΟΣ ΜΕ ΑΥΤΙΑ ΚΑΙ ΛΑΣΤΙΧΟ ΑΠΟ ΧΑΡΤΟΝΙ Α HP 901 BLACK HP 301 COLOUR HP 301 BLACK HP 23 COLOUR ΑΤΖΕΝΤΑ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ 5 14

15 143 ΒΟΧ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟ 3ΜΜ ΒΟΧ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟ 5ΜΜ ΒΟΧ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟ 12CM BOX ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟ 8ΜΜ HP C8765EE / HP 336 BLACK HP 88XL BLACK HP 56 BLACK HP 57 COLOUR ΣΟΥΠΛ 50 ΖΕΛΑΤΙΝΕΣ ΣΥΝΔΕΤΗΡΕΣ 33mm ΣΥΝΔΕΤΗΡΕΣ 28mm ΣΥΡΡΑΠΤΙΚΟ LETACK ΣΤΥΛΟ BIC CRYSTAL ΚΟΛΛΗΤΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ ANKER 2ΟΨΗΣ ΧΑΡΤΟΤΑΙΝΙΑ 3, ΧΑΡΤΙ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟ Α3 ΔΕΣΜΙΔΑ ΧΑΡΤΙ ΧΡΩΜΑΤΙΣΤΟ ΜΕ ΝΕΡΑ 180GR ΧΑΡΤΙ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟ Α4 ΔΕΣΜΙΔΑ 100 *Τυχόν αναφορά σε μοντέλο είναι ενδεικτική. Ο προμηθευτή μπορεί να προσφέρει κάτι αντίστοιχων ή καλύτερων προδιαγραφών αρκεί να είναι συμβατό όπου απαιτείται. 15

16 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ 16

17 Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ Συμβάλλονται: Α. Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ερευνών, Αναπληρωτής Πρύτανης Έρευνας και Ανάπτυξης, καθ. Νικ. Αβούρης ως νόμιμος εκπρόσωπος του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων και Έρευνας του Πανεπιστημίου Πατρών (η Αναθέτουσα Αρχή) Β. Η.. Δ/νση.,.,., ΑΦΜ, ΔΟΥ. (ο Ανάδοχος) ΑΡΘΡΟ 1. Αντικείμενο Σύμφωνα με: 1) την υπ αριθμόν. Απόφαση Κατακύρωσης της Επιτροπής Ερευνών Πανεπιστημίου Πατρών 2) την από - - προσφορά της ( ) εκ των συμβαλλόμενων. και 3) την από.. Προκήρυξη του Πανεπιστημίου Πατρών/ΕΛΚΕ ο Α. εκ των συμβαλλόμενων ο οποίος στο εξής θα καλείται Αναθέτουσα Αρχή, αναθέτει στο Β. εκ των συμβαλλόμενων ο οποίος στο εξής θα καλείται Ανάδοχος, την προμήθεια του. (στο εξής θα καλείται το Έργο), στα πλαίσια του έργου " το οποίο χρηματοδοτείται από την. 17

18 ΑΡΘΡΟ 2. Τίμημα Το Συμβατικό Τίμημα του Έργου ανέρχεται μέχρι του ποσού και επιπλέον ΦΠΑ. ΕΥΡΩ. ΑΡΘΡΟ 3. Πληρωμή Η πληρωμή της αμοιβής του αναδόχου θα γίνεται σύμφωνα με τις χρηματοροές από το φορέα χρηματοδότησης και το ταμειακό υπόλοιπο του έργου και σύμφωνα με τον παρακάτω τρόπο: Το συμβατικό τίμημα θα καταβέλλεται μετά την οριστική ποιοτική και ποσοτική παραλαβή κάθε παραγγελίας. Ο ανάδοχος δεν επιβαρύνεται με κρατήσεις υπέρ νομικών προσώπων ή άλλων οργανισμών, εκτός μόνο από την παρακράτηση φόρου εισοδήματος για την παροχή υπηρεσιών και για την προμήθεια υλικών σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις και την Κράτηση 0,10% υπέρ ΕΑΑΔΣ (Ν.4013/2011) επί του καθαρού ποσού χωρίς ΦΠΑ. Η πληρωμή της αξίας του υπό ανάθεση Έργου θα γίνεται με την προσκόμιση των νομίμων παραστατικών και δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις, καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή (ΠΔ118/07, αρθρ. 35). Για προμήθεια από το εξωτερικό, η πληρωμή της αξίας των υλικών στον ανάδοχο θα γίνει μέσω της Τράπεζας της Ελλάδος με Έμβασμα, βάσει του ΠΔ118/07, αρθρ. 35(5). ΑΡΘΡΟ 4. Διάρκεια έργου Η διάρκεια υλοποίησης του έργου ορίζεται από την ημερομηνία υπογραφής της Σύμβασης προμήθειας μέχρι τη λήξη του Έργου ήτοι: μέχρι 27/9/2015. ΑΡΘΡΟ 5. Παραλαβή Οριστική Παραλαβή 1. Η Παραλαβή του έργου θα γίνει από την Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής του Έργου (ΕΠΠΕ). Η Οριστική Παραλαβή των αναλωσίμων από την ΕΠΠΕ θα περιλαμβάνει ποσοτικό και ποιοτικό έλεγχο του παραδιδόμενου υλικού και έκδοση σχετικού Πρακτικού, ενώ θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί εντός τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία παράδοσης των αναλωσίμων στους χώρους των Εργαστηρίων που έχει ζητηθεί. Σε περίπτωση ζημίας μέρους των ειδών κατά τη μεταφορά, ο προμηθευτής οφείλει να αντικαταστήσει τα βλαβέντα μέρη. 2. Ο προμηθευτής φέρει τον κίνδυνο μέχρι της οριστικής παράδοσης. 18

19 ΑΡΘΡΟ 6. Παράδοση 1. Κάθε είδος ασφαλίζεται για τη μεταφορά έναντι όλων των κινδύνων με ευθύνη και έξοδα του προμηθευτή. 2. Η παράδοση των θα γίνει στo Eργαστήριo Νεοελληνικών Διαλέκτων του Πανεπιστημιο Πατρών και θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί εντός εξήντα (60) ημερών από την κάθε παραγγελία και σύμφωνα με τις ανάγκες του Έργου μέχρι τη λήξη του ήτοι: μέχρι 27/9/ Τα μεταφορικά έξοδα βαρύνουν τον Προμηθευτή. ΑΡΘΡΟ 7. Ποινικές Ρήτρες-Εκπτώσεις Ο ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος αν δεν εκπληρώνει ή εκπληρώνει πλημμελώς τις συμβατικές του υποχρεώσεις ή παραβιάζει ουσιώδη όρο της σύμβασης. ΑΡΘΡΟ 8. Εφαρμοστέο Δίκαιο - Διαιτησία 1. Επί διαφωνίας, κάθε διαφορά θα λύεται από τα Ελληνικά Δικαστήρια και συγκεκριμένα τα Δικαστήρια Πατρών, εφαρμοστέο δε δίκαιο είναι πάντοτε το Ελληνικό. 2. Δεν αποκλείεται όμως, για ορισμένες περιπτώσεις εφόσον συμφωνούν και τα δύο μέρη, να προβλεφθεί στη σύμβαση προσφυγή των συμβαλλομένων, αντί των Δικαστηρίων, σε διαιτησία σύμφωνα πάντα με την Ελληνική Νομοθεσία και με όσα μεταξύ τους συμφωνήσουν. Αν δεν επέλθει τέτοια συμφωνία, η αρμοδιότητα για την επίλυση της διαφοράς ανήκει στα Ελληνικά Δικαστήρια κατά τα οριζόμενα στην παραπάνω Παράγραφο. ΑΡΘΡΟ 9. Η παρούσα σύμβαση μπορεί να τροποποιηθεί με συμφωνία και των 2 συμβαλλομένων. Αναπόσπαστα μέρη, κατά τα λοιπά, των όρων της παρούσας σύμβασης αποτελούν οι όροι της από.. προσφοράς του Αναδόχου και την από. Διακήρυξη του ΕΛΚΕ του Πανεπιστημίου Πατρών. Η παρούσα σύμβαση συντάχτηκε εις διπλούν και αφού διαβάστηκε και βεβαιώθηκε και από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη, υπεγράφη σε δύο νόμιμα, ισότιμα πρωτότυπα και κάθε μέρος πήρε από ένα. Πάτρα././

20 ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ερευνών Ο Ανάδοχος Καθ. Νικόλαος Αβούρης Αναπληρωτής Πρύτανης (σφραγίδα και υπογραφή) Έρευνας Και Ανάπτυξης 20

21 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ- Πίνακας Ανάλυσης Τεχνικής Προσφοράς ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΟΣ : Είδος : Α/Α Προϊόν Κατασκευαστής Ποσότητα Παραπομπή (Πόλη), / / Για το Διαγωνιζόμενο (Ονομ/μο - Υπογραφή)

22 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ - Πίνακας Ανάλυσης Οικονομικής Προσφοράς ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΟΣ : Είδος: Α/Α Προϊόν Κόστος Συνολικό Κόστος ΦΠΑ Σύνολο (Πόλη), / / Για το Διαγωνιζόμενο (Ονομ/μο - Υπογραφή)