14SYMV

Transcript

1 INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: :35:22 EET Reason: Location: Athens ΑΔΑ: 73ΛΥΟΡ1Υ-55Ω Έδεσσα, 4 Νοεμβρίου 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Ν. ΠΕΛΛΑΣ Αρ. πρωτ. Οικ ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΡ. 13/2014 "Εργασιών επεξεργασίας Ιστορικού, Πρόσφατου και Δασικού Χάρτη ΟΤΑ Έδεσσας, σε περιβάλλον Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών ( G.I.S.) και AUTOCAD, για τις ανάγκες της Δ/νσης Δασών Π.Ε. Πέλλας." Στη Έδεσσα, 4 Νοεμβρίου 2014, ημέρα Τρίτη ν και ώρα 11 π.μ. στην έδρα του Τμήματος Διοικητικού Οικονομικού Π.Ε. Πέλλας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης, οι παρακάτω συμβαλλόμενοι Αφενός η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας - Θράκης, (εφεξής «Α.Δ.Μ.-Θ.»), ως «Αναθέτουσα Αρχή» που εδρεύει στη Θεσσαλονίκη, Καθ. Ρωσσίδη 11, Τ.Κ , Θεσσαλονίκη, με Α.Φ.Μ , Δ.Ο.Υ. Ζ Θεσσαλονίκης και συμβάλλεται στην παρούσα νόμιμα εκπροσωπούμενη από τον Χαράλαμπο Σταθιάδη, Προϊστάμενο του Τμήματος Διοικητικού Οικονομικού Π.Ε. Πέλλας και αφετέρου η εταιρεία με την επωνυμία "Δ. ΤΣΙΑΡΑΣ - Δ. ΠΑΛΑΣΚΑΣ - Α. ΖΑΧΑΡΙΑΔΗΣ Ο.Ε." με διακριτικό τίτλο «ΣΥΣΤΑΔΑ Ο.Ε.», ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΑΣΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΛΕΤΩΝ & ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ που εδρεύει Αμασείας 8 Καλαμαριά Θεσ/νίκης, Τ.Κ , με ΑΦΜ , ΔΟΥ: Καλαμαριάς, τηλ , που συμβάλλεται στην παρούσα νόμιμα εκπροσωπούμενη για την υπογραφή της παρούσας Σύμβασης από τον κο Δ. Παλάσκα που στο εξής χάριν συντομίας θα καλείται «Ανάδοχος», και έχοντας υπόψη: Τις αρ. οικ / (ΑΔΑ: 74ΛΙΟΡ1Υ-72Σ) και 15916/ (ΑΔΑ: 7Υ6ΚΟΡ1Υ-6ΣΘ) αποφάσεις Γενικού Γραμματέα Α.Δ.Μ.-Θ., με τις οποίες ανατέθηκαν αντίστοιχα στον Ανάδοχο τα έργα: 1. Επεξεργασία Δασικών Χαρτών, ΟΤΑ Έδεσσας, υπαρχόντων ψηφιακών δεδομένων σε περιβάλλον G.I.S. και AUTOCAD, για τις ανάγκες της Δ/νσης Δασών Πέλλας. 2. Επεξεργασία του επικαιροποιημένου Ιστορικού, Πρόσφατου και Δασικού Χάρτη Έδεσσας, για τις ανάγκες της Δ/νσης Δασών Πέλλας. 1

2 συμφωνήθηκαν και έγιναν αμοιβαία αποδεκτά τα ακόλουθα: Άρθρο 1 Συμβατικό Αντικείμενο Με την παρούσα Σύμβαση η Α.Δ.Μ.-Θ. αναθέτει στον Ανάδοχο, ο οποίος αποδέχεται και αναλαμβάνει τις παρακάτω εργασίες,: Έργο 1ο: Α. Ψηφιακά Δεδομένα που υπάρχουν προς επικαιροποίηση: 1. Δασικός Χάρτης Έδεσσας σε αρχείο μορφής shapefile με κωδική ονομασία 38029DX.shp 2. Απόδοση πρόσφατου Χάρτη Έδεσσας σε αρχείο μορφής shapefile με την κωδική ονομασία 38029PO.shp 3. Ιστορικός Χάρτης Έδεσσας σε αρχείο μορφής shapefile με την κωδική ονομασία shp Β. Απαιτούμενη Εργασία o Επεξεργασία πολυγώνων και έλεγχο ποιότητας και πληρότητας των ψηφιακών δεδομένων τύπου shapefile. Επεξεργασία των εγγραφών των σχεδιαστικών αρχείων και συμπλήρωση του πίνακα ιδιοτήτων όπου απαιτείται. π.χ. έλεγχος και συμπλήρωση των εγγραφών της κτηματογραφούμενης περιοχής, των επιγραφών των δασικών και μη πολυγώνων κ.λ.π. έλεγχος τοπολογίας και διόρθωση των αρχείων π.χ. διόρθωση κενών και επικαλύψεων. o Εξαγωγή των πολυγώνων των αρχείων μορφής shapefile σε αντίστοιχα αρχεία μορφής *.DWG ή *.DXF. Συμβατότητα των πολυγώνων των αρχείων μορφής shapefile με τα αντίστοιχα αρχεία μορφής *.DWG ή *.DXF π.χ. αριθμός πολυγώνων, εμβαδόν που προκύπτει κ.λ.π. Μετατροπή των πολυγώνων σε γραμμές, απαλοιφή διπλών γραμμών με ιεράρχηση, χρωματισμοί και μορφοποίηση οριογραμμών όπως περιγράφονται στην παρ.3 και τον πίνακα 12 του παραρτήματος VII όπως ισχύουν με τις /707/ (ΦΕΚ 2159/Β /2010) και /154/ αποφάσεις Υφ. Π.Ε.Κ.Α. καθώς και τις τεχνικές προδιαγραφές του Εθνικού Κτηματολογίου όσον αφορά τη μορφή και τα χαρακτηριστικά των οριογραμμών νομού, δημοτικής κοινότητας. Δημιουργία αντίστοιχης βάσης δεδομένων. Γ. Ψηφιακά Παραδοτέα: 1. Δασικός Χάρτης Έδεσσας σε αρχείο μορφής shapefile με κωδική ονομασία 38029DX.shp μετά την επεξεργασία. 2. Απόδοση πρόσφατου Χάρτη Έδεσσας σε αρχείο μορφής shapefile με την κωδική ονομασία 38029PO.shp μετά την επεξεργασία. 3. Ιστορικός Χάρτης Έδεσσας σε αρχείο μορφής shapefile με την κωδική ονομασία shp μετά την επεξεργασία. 4. Δασικός Χάρτης Έδεσσας σε αρχείο μορφής.dwg με κωδική ονομασία 38029DX.dwg ή.dxf με κωδική ονομασία 38029DX.dxf και βάση δεδομένων Acces με την ονομασία 38029DX. 5. Απόδοση πρόσφατου Χάρτη Έδεσσας σε αρχείο μορφής dwg με κωδική ονομασία 38029PO.dwg ή dxf με κωδική ονομασία 38029PO.dxf και βάση δεδομένων Acces με την ονομασία 38029PΟ. 2

3 6. Ιστορικός Χάρτης Έδεσσας σε αρχείο μορφής dwg ή dxf με κωδική ονομασία dwg ή dxf με ονομασία dxf και βάση δεδομένων Acces με την ονομασία Έργο 2ο: Α. Ψηφιακά Δεδομένα που θα υπάρχουν προς επεξεργασία: 7. Δασικός Χάρτης Έδεσσας σε αρχείο μορφής shapefile με κωδική ονομασία 38029DX.shp. 8. Απόδοση πρόσφατου Χάρτη Έδεσσας σε αρχείο μορφής shapefile με την κωδική ονομασία 38029PO.shp. 9. Ιστορικός Χάρτης Έδεσσας σε αρχείο μορφής shapefile με την κωδική ονομασία shp. 10.Δασικός Χάρτης Έδεσσας σε αρχείο μορφής.dwg με κωδική ονομασία 38029DX.dwg ή.dxf με κωδική ονομασία 38029DX.dxf και βάση δεδομένων Acces με την ονομασία 38029DX. 11.Απόδοση πρόσφατου Χάρτη Έδεσσας σε αρχείο μορφής dwg με κωδική ονομασία 38029PO.dwg ή dxf με κωδική ονομασία 38029PO.dxf και βάση δεδομένων Acces με την ονομασία 38029PΟ. 12.Ιστορικός Χάρτης Έδεσσας σε αρχείο μορφής dwg ή dxf με κωδική ονομασία dwg ή dxf με ονομασία dxf και βάση δεδομένων Acces με την ονομασία Β. Ψηφιακά Παραδοτέα μετά την επεξεργασία: 1. Εννέα (9) πινακίδες διαστάσεων 4KmΧ3Km, Δασικού Χάρτη Έδεσσας σε αρχεία μορφής.dwg ή dxf παραδοτέες σε δύο μορφές (απόχρωση και μορφή γραμμών) -μία ψηφιακού αρχείου και μία εκτυπώσιμου αρχείου με αντίστοιχες ονομασίες 3320_45120_DX.dwg ή 3320_45120_DX.dxf 3320_45150_DX.dwg ή 3320_45150_DX.dxf 3320_45180_DX.dwg ή 3320_45180_DX.dxf 3320_45210_DX.dwg ή 3320_45210_DX.dxf 3360_45090_DX.dwg ή 3360_45090_DX.dxf 3360_45120_DX.dwg ή 3360_45120_DX.dxf 3360_45150_DX.dwg ή 3360_45150_DX.dxf 3360_45180_DX.dwg ή 3360_45180_DX.dxf 3360_45210_DX.dwg ή 3360_45210_DX.dxf 2. Εννέα (9) πινακίδες διαστάσεων 4KmΧ3Km, Πρόσφατου Χάρτη Έδεσσας σε αρχεία μορφής.dwg ή dxf παραδοτέες σε δύο μορφές (απόχρωση και μορφή γραμμών) -μία ψηφιακού αρχείου και μία εκτυπώσιμου αρχείου με αντίστοιχες ονομασίες 3320_45120_PO.dwg ή 3320_45120_PO.dxf 3320_45150_PO.dwg ή 3320_45150_PO.dxf 3320_45180_PO.dwg ή 3320_45180_PO.dxf 3320_45210_PO.dwg ή 3320_45210_PO.dxf 3360_45090_PO.dwg ή 3360_45090_PO.dxf 3360_45120_PO.dwg ή 3360_45120_PO.dxf 3360_45150_PO.dwg ή 3360_45150_PO.dxf 3

4 3360_45180_PO.dwg ή 3360_45180_PO.dxf 3360_45210_PO.dwg ή 3360_45210_PO.dxf 3. Εννέα (9) πινακίδες διαστάσεων 4KmΧ3Km, Ιστορικού Χάρτη Έδεσσας σε αρχεία μορφής.dwg ή dxf παραδοτέες σε δύο μορφές (απόχρωση και μορφή γραμμών) -μία ψηφιακού αρχείου και μία εκτυπώσιμου αρχείου με αντίστοιχες ονομασίες 3320_45120_PO.dwg ή 3320_45120_PO.dxf 3320_45150_PO.dwg ή 3320_45150_PO.dxf 3320_45180_PO.dwg ή 3320_45180_PO.dxf 3320_45210_PO.dwg ή 3320_45210_PO.dxf 3360_45090_PO.dwg ή 3360_45090_PO.dxf 3360_45120_PO.dwg ή 3360_45120_PO.dxf 3360_45150_PO.dwg ή 3360_45150_PO.dxf 3360_45180_PO.dwg ή 3360_45180_PO.dxf 3360_45210_PO.dwg ή 3360_45210_PO.dxf Άρθρο 2 Προδιαγραφές Οι εργασίες επεξεργασίας θα είναι σύμφωνες με τις /707/ (ΦΕΚ 2159/Β /2010) και /154/ αποφάσεις Υφ. Π.Ε.Κ.Α. καθώς και τις τεχνικές προδιαγραφές του Εθνικού Κτηματολογίου όσον αφορά τη μορφή και τα χαρακτηριστικά των οριογραμμών νομού, δημοτικής κοινότητας. Άρθρο 3 Χρόνος Παράδοσης - Διάρκεια Σύμβασης Δικαίωμα παράτασης Το έργο θα υλοποιηθεί σε συνεργασία και συνεννόηση του αναδόχου και του Τμήματος Δασικών Χαρτογραφήσεων της Δ/νσης Δασών Π.Ε.Πέλλας και θα πρέπει να ολοκληρωθεί το πρώτο (1ο) μέσα σε χρονικό διάστημα είκοσι (20) ημερών από την ημερομηνία της Απόφασης Ανάθεσης Εργασιών στον ανάδοχο και το δεύτερο μέσα σε χρονικό διάστημα επτά (7) ημερών από την ημερομηνία υπογραφής της παρούσας. Παράταση της παρούσας σύμβασης ανάθεσης έργου είναι δυνατή μονόν κατόπιν της σύμφωνης γνώμης της Αναθέτουσας Αρχής. Η Σύμ βαση θεωρείτ αι ό τ ι εκτελέ σ τηκε ό τ αν : Παραδόθούν ολοκληρωμένες οι απαιτούμενες εργασίες ή αν το μέρος που υπολείπεται κρίνεται ως ασήμαντο. Εκδόθηκαν τα πρωτόκολλα παράδοσης-παραλαβής µε τα οποία πιστοποιείται η οριστική και ποιοτική παραλαβή των εργασιών. Έγινε η αποπληρωμή του συμβατικού τιμήματος, αφού προηγουμένως επιβλήθηκαν τυχόν κυρώσεις ή εκπτώσεις. Εκπληρωθήκαν και οι τυχόν λοιπές συμβατικές υποχρεώσεις και από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη. 4

5 Άρθρο 4 Αμοιβή Προμηθευτή Η αμοιβή του Προμηθευτή ορίζεται στο συνολικό ποσό των δύο χιλιάδων εννιακοσίων δέκα έξι ευρώ (2.916,00 ) συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., και θα βαρύνει τον προϋπολογισμό εξόδων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης, σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα : ΕΙΔ. ΦΟΡΕΑΣ ΚΑΕ ΕΡΓΟ ΔΑΠΑΝΗ ΣΕ ΕΥΡΩ (ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.) ΔΑΠΑΝΗ ΣΕ ΕΥΡΩ ME Φ.Π.Α.) ο έργο 1.170, , ο έργο 1.200, ,00 ΣΥΝΟΛΟ 2.370, ,00 Άρθρο 5 Τρόπος Πληρωμής 1. Η πληρωμή του Αναδόχου θα γίνει σε δύο δόσεις. Η πρώτη με την ολοκλήρωση του 1ου έργου και η δεύτερη και τελευταία με την ολοκλήρωση αντίστοιχα του 2ου έργου, μετά την παραλαβή από την αρμόδια Επιτροπή Προμηθειών, Παραλαβών κλπ. του Τακτικού Προϋπολογισμού έτους 2014, η οποία ορίστηκε με την αριθμ. 1919/ (ΑΔΑ: ΒΙΡΝΟΡ1Υ-0Ε6), απόφαση του Προϊσταμένου της Δ/νσης Δασών Π.Ε. Πέλλας. 2. Απαιτούμενα δικαιολογητικά για την πληρωμή του Αναδόχου είναι: α) Τιμολόγιο Παροχής Υπηρεσιών, β) Πρωτόκολλο οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής των εργασιών. γ) Βεβαίωση αφαλιστικής ενημερότητας του ΙΚΑ ή βεβαίωση οφειλής. δ) Βεβαίωση φορολογικής ενημερότητας ή βεβαίωση οφειλής. ε) Φωτοτυπία λογαριασμού ΙΒΑΝ. 3. Η πληρωμή του Αναδόχου θα γίνεται με χρηματικό ένταλμα πληρωμής στο όνομα του δικαιούχου από την ΥΔΕ Ν. Πέλλας, κατόπιν υποβολής του τιμολογίου στο Τμήμα Διοικητικού-Οικονομικού Ν. Πέλλας. Σε κάθε περίπτωση θα ακολουθείται η διαδικασία του δημόσιου Λογιστικού. 4. Ο Αναδόχος επιβαρύνεται με κάθε νόμιμη ασφαλιστική εισφορά και κράτηση υπέρ Νομικών Προσώπων ή άλλων Οργανισμών. Ειδικότερα, στην καθαρή αξία προ Φ.Π.Α. επιβάλλονται οι παρακάτω κρατήσεις: Υπέρ Μ.Τ.Π.Υ. 3%, Χαρτόσηµο επί του Μ.Τ.Π.Υ. 2 %, ΟΓΑ χαρτοσήµου 20%. Υπέρ ΕΑΑΔΗΣΥ ποσό ύψους 0,10% (πλέον χαρτόσημου επί της ΕΑΑΔΗΣΥ 3%, ΟΓΑ 20% επί του χαρτοσήμου) επί της συνολικής καθαρής συμβατικής αξίας 5. Στην καθαρή αξία των εργασιών, γίνεται παρακράτηση φόρου εισοδήματος 8% στον Αναδόχο, σύμφωνα με τις διατάξεις του Άρθρου 24 του Ν. 2198/94 (ΦΕΚ Α 43/ 1994). Η παρακράτηση αφορά προκαταβολή φόρου εισοδήματος και συμψηφίζεται κατά την ετήσια φορολογική δήλωση του Αναδόχου. 5

6 6. Ο Φ.Π.Α. 23% βαρύνει την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας Θράκης. 7. Η δαπάνη βαρύνει την πίστωση του Προϋπολογισμού εξόδων της Α.Δ.Μ. Θ. ως ακολούθως: ΕΙΔΙΚOΣ ΦΟΡΕΑΣ Κ.Α.Ε. ΑΎΞΩΝ ΑΡΙΘΜΌΣ ΑΝΆΛΗΨΗΣ ΣΤΟ ΒΙΒΛΊΟ ΕΓΚΡΊΣΕΩΝ & ΕΝΤΟΛΏΝ ΠΛΗΡΩΜΏΝ ΤΗΣ Υ.Δ.Ε. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 99723/ Άρθρο 6 Υποχρεώσεις Προμηθευτή 1. Ο Ανάδοχος υποχρεούται κατά τη διάρκεια της σύµβασης να ακολουθεί πιστά τις οδηγίες και τις υποδείξεις των Υπηρεσιών. 2. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να παρέχει στις Υπηρεσίες οποιεσδήποτε αναφορές και πληροφορίες του ζητηθούν σχετικά µε την εκτέλεση της σύµβασης. 3. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να εξασφαλίσει την έγκαιρη και προσήκουσα παροχή, ευθυνόμενος για τις καθυστερήσεις υπαιτιότητάς του. 4. Σε περίπτωση που, κατά την Αναθέτουσα Αρχή κάποιο έργο ή τμήμα αυτού εμφανίζουν μη πληρότητα, ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να επαναλάβει, διορθώσει ή τροποποιήσει τη σχετική εργασία ώστε να είναι σύμφωνη με την παρούσα σύμβαση και αποδεκτή από την Αναθέτουσα Αρχή, χωρίς πρόσθετη αμοιβή. 5. Ο Ανάδοχος υποχρεούτε να τηρεί πλήρη εχεμύθεια και να μην αποκαλύπτει καθ' οποιονδήποτε τρόπο προς τρίτους στοιχεία, λογισμικό ή προσωπικά δεδομένα, τα οποία θα περιέλθουν σε γνώση του κατά την εκτέλεση του έργου, ευθυνόμενος αποκλειστικά για την αποκατάσταση κάθε ζημίας και της ηθικής βλάβης, περιλαμβανομένης και εκείνης τρίτων προσώπων, από την τυχόν παράβαση της υποχρέωσης αυτής. 6. Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί όλα τα δικαιώματα, τα οποία θα ασκήσει όταν διαπιστώσει ότι παραβιάζονται οι παραπάνω διαβεβαιώσεις του Αναδόχου. Άρθρο 7 Ποινικές Ρήτρες - Λύση Σύμβασης 1. Σε περίπτωση αθέτησης οποιουδήποτε όρου της παρούσας σύμβασης, με απόφαση του ΓΓΑΔΜ-Θ., ύστερα από γνωμοδότηση Επιτροπής Παραλαβής, μπορεί να επιβληθεί πρόστιμο σε βάρος του Αναδόχου που υπολογίζεται σύμφωνα με το άρθρο 32 του Π.Δ. 118/ Η αναθέτουσα Αρχή δύναται αζημίως δι' εαυτόν να καταγγείλει την παρούσα, εφόσον ο Ανάδοχος παραβαίνει τις υποχρεώσεις του ή δεν συμμορφώνεται άμεσα προς τις υποδείξεις και εντολές της Αναθέτουσας Αρχής ή δεν τηρεί τους όρους της παρούσας. 3. Ο Ανάδοχος δικαιούται, σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης, να ζητήσει από την Αναθέτουσα Αρχή τη λύση της Σύμβασης κοινή συναινέσει. Σε αυτή την περίπτωση, αφού παρέδωσε το τμήμα του έργου το οποίο έχει ολοκληρώσει, δεν δικαιούται καμία άλλη αμοιβή. 4. Γεγονότα ανωτέρας βίας, τα οποία προκαλούν καθυστέρηση ή αδυναμία εκτέλεσης εν όλω ή εν μέρει της σύμβασης, δεν συνιστούν αθέτηση εκ μέρους των συμβαλλομένων των υποχρεώσεων τους. Σε περίπτωση γεγονότος ανωτέρας βίας το μέρος που εμποδίζει στην εκπλήρωση των υποχρεώσεων του ειδοποιεί τον αντισυμβαλλόμενο εντός τριών (3) ημερών 6

7 και οφείλει να ζητά εναλλακτικούς τρόπους για την εκπλήρωση των της παρούσας. Άρθρο 8 Εφαρμοστέο Δίκαιο Επίλυση Διαφορών 1. H παρούσα Σύμβαση διέπεται από τις διατάξεις του Ν. 2286/1995, του Ν. 2362/1995, του Ν. 3871/2010, του Π.Δ. 60/2007, του Π.Δ.118/2007, τους όρους των αριθμ. οικ / (ΑΔΑ: 74ΛΙΟΡ1Υ-72Σ) και 15916/ (ΑΔΑ: 7Υ6ΚΟΡ1Υ-6ΣΘ) αποφάσεων Γενικού Γραμματέα Α.Δ.Μ.-Θ. 2. H παρούσα Σύμβαση διέπεται αποκλειστικά από το Ελληνικό Δίκαιο και ερμηνεύεται σύμφωνα με αυτό. Οποιαδήποτε διαφορά, διένεξη ή διαφωνία που ενδεχομένως ανακύψει μεταξύ των μερών, από την εφαρμογή της παρούσας και αφορά την ερμηνεία ή την εκτέλεση όρων αυτής και την έκταση των εξ αυτής δικαιωμάτων και υποχρεώσεων των μερών και που δε δύναται να διευθετηθεί φιλικά, υπάγεται στην αποκλειστική αρμοδιότητα και δικαιοδοσία των Δικαστηρίων της Θεσσαλονίκης. 3. Η Αναθέτουσα Αρχή και ο Ανάδοχος αναγνωρίζουν ότι δεν είναι εφικτό να προβλεφθούν και να περιληφθούν στην παρούσα όλες οι πιθανές περιπτώσεις διενέξεων που είναι δυνατό να προκύψουν κατά τη διάρκεια ισχύος της, σχετικά με το αντικείμενό της. Για το λόγο αυτό, τα Μέρη αποδέχονται από κοινού ότι η Σύμβαση θα λειτουργήσει μεταξύ τους σύμφωνα με την καλή πίστη και χωρίς βλάβη των εκατέρωθεν δικαιωμάτων και υποχρεώσεων και αμφότεροι με καλή πίστη συμφωνούν για τις ενέργειες που απαιτούνται, προκειμένου να λύνονται τυχόν διενέξεις ή διαφορές. 4. Τόσο η προσφυγή στα δικαστήρια όσο και η διαδικασία ενώπιον αυτών, δεν αναστέλλουν την εκτέλεση της Σύμβασης. Συνεπώς, αμφότερα τα συμβαλλόμενα μέρη οφείλουν να συνεχίζουν με καλή πίστη να εκτελούν τις υποχρεώσεις τους και να ασκούν τα δικαιώματά τους από τη Σύμβαση καθ όλη τη διάρκεια της διαδικασίας σαν να μην είχαν προσφύγει στα δικαστήρια. Άρθρο 9 Τροποποίηση Σύμβασης - Εκχώρηση Απαιτήσεων 1. Οποιαδήποτε τροποποίηση των όρων της παρούσας Σύμβασης δύναται να γίνει μόνο εγγράφως. 2. Ο Ανάδοχος δε δικαιούται να μεταβιβάσει ή εκχωρήσει τη Σύμβαση ή μέρος αυτής. Κατ εξαίρεση ο Ανάδοχος δικαιούται να εκχωρήσει, χωρίς έγκριση, τις απαιτήσεις του έναντι της Αναθέτουσας Αρχής για την καταβολή Συμβατικού τιμήματος, με βάση τους όρους της Σύμβασης, σε αναγνωρισμένη τράπεζα ή σε νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου. Τέτοιου είδους εκχώρηση δύναται να πραγματοποιηθεί μόνο κατόπιν προηγούμενης έγγραφης γνωστοποίησης προς την Αναθέτουσα Αρχή. Άρθρο 10 Προηγούμενες Συμφωνίες Η παρούσα Σύμβαση αντικαθιστά και ακυρώνει κάθε προηγούμενη συμφωνία μεταξύ των μερών επί του ιδίου, με την παρούσα, αντικειμένου. Η παρούσα Σύμβαση αποτελεί την απόλυτη και μοναδική εκδήλωση της πραγματικής βούλησης των μερών για το συγκεκριμένο θέμα- αντικείμενο της Σύμβασης. Η Σύμβαση υπογράφεται σε τρία (3) αντίτυπα από τον Προϊστάμενο Τμήματος Διοικητικού 7

8 Οικονομικού Ν. Πέλλας, κο Χαράλαμπο Σταθιάδη ενεργώντας εκ μέρους της Α.Δ.Μ. Θ., και τον, κο Δ. Παλάσκα νόμιμο εκπρόσωπο για την υπογραφή της παρούσας Σύμβασης της εταιρείας με την επωνυμία "Δ. ΤΣΙΑΡΑΣ - Δ. ΠΑΛΑΣΚΑΣ - Α.ΖΑΧΑΡΙΑΔΗΣ Ο.Ε." με διακριτικό τίτλο «ΣΥΣΤΑΔΑ Ο.Ε.».. ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ Για την Α.Δ.Μ.-.Θ. Μ.Ε.Γ.Γ. Ο ΠΡ/ΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Ν. ΠΕΛΛΑΣ Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ ΣΤΑΘΙΑΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ Δ. ΠΑΛΑΣΚΑΣ 8