ΑΝΑΘΕΣΗ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ CPV

Transcript

1 Θεσ/νίκη: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 3 ης Υ.ΠΕ.(ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ) Αρ. Πρωτ.: ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «Γ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ» - Ψ.Ν.Θ. (Οργανική Μονάδα Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης) ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ CPV ( ) Το Γ.Ν.Θ. «Γ.ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ» - Ψ.Ν.Θ.(Οργανική Μονάδα Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης) με την υπ αριθμ. 17η/ (θέμα 12ο) Έκτακτη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου αποφάσισε να προβεί σε απευθείας ανάθεση με την διαδικασία συλλογής προσφορών για την προμήθεια Υλικών Καθαριότητας για τις ανάγκες του Γ.Ν.Θ. «Γ.ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ» - Ψ.Ν.Θ.(Οργανική Μονάδα Ψυχιατρικό Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης) και των Δομών του, για έξι (6) μήνες, με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή, προϋπολογισθείσας δαπάνης ,00 με τον Φ.Π.Α. Οι προσφορές θα κατατίθενται στο πρωτόκολλο του Νοσοκομείου σε κλειστό φάκελο με επιστολή που θα συνοδεύει αυτόν και θα πρωτοκολλείται έως και την 18 η Ιουλίου 2016, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 Η αποσφράγιση των προσφορών θα πραγματοποιηθεί την 18 η Ιουλίου 2016 ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00 στο Γραφείο Προμηθειών του Νοσοκομείου (Λαγκαδά 196, Σταυρούπολη Θεσσαλονίκης, Τ.Κ ). Ο φάκελος προσφοράς θα πρέπει να περιέχει τα δικαιολογητικά συμμετοχής, την τεχνική προσφορά και την οικονομική προσφορά. Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους συμμετέχοντες από την επομένη της αποσφράγισης τους και για ενενήντα (90) ημέρες. Τα έντυπα και οι όροι της διαδικασίας θα είναι στη διάθεση των ενδιαφερομένων, οι οποίοι μπορούν να ζητούν πληροφορίες από το Γραφείο Προμηθειών του Ψ.Ν.Θ., όλες τις εργάσιμες ημέρες από τις 7:30 π.μ. έως 14:00μ.μ., στο τηλ (αρμόδια υπάλληλος: Ταχματζίδου Αλεξάνδρα). 1

2 1. ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Η προσφορά θα περιλαμβάνεται σε ενιαίο φάκελο, με διακριτά μέρη: Α. Δικαιολογητικά συμμετοχής και αντίγραφα δικαιολογητικών που θα περιέχουν, επί ποινή αποκλεισμού, τα εξής: Υπεύθυνη δήλωση της παρ.4 του άρθρου 8 του Ν.1599/1986(Α/75), όπως εκάστοτε ισχύει, η οποία φέρει ημερομηνία εντός των τελευταίων τριάντα ημερολογιακών ημερών προ της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής των προσφορών και δεν απαιτείται βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής από αρμόδια διοικητική αρχή ή τα Κ.Ε.Π., στην οποία: Να αναγράφονται τα στοιχεία του διαγωνισμού, στον οποίο συμμετέχουν οι προσφέροντες. Να δηλώνεται ότι μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς τους οι προσφέροντες δεν έχουν καταδικαστεί με αμετάκλητη απόφαση: 1. για κάποιο τα αδικήματα της παρ. 1 του άρθρου 43 του Π.Δ. 60/2007, δηλαδή για κάποιο από τα ακόλουθα: συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 της κοινής δράσης της 98/773/ΔΕΥ του Συμβουλίου (EE L 351 της , σελ. 1). δωροδοκία, όπως αυτή ορίζεται αντίστοιχα στο άρθρο 3 της πράξης του Συμβουλίου της 26ης Μαΐου 1997 (EE C 195 της , σελ. 1) και στο άρθρο 3 παράγραφος 1 της κοινής δράσης 98/742/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου (EE L 358 της , σελ. 2). απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (EE C 316 της , σελ. 48). νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της οδηγίας 91/308/EOK του Συμβουλίου, της 10ης Ιουνίου 1991, για την πρόληψη χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες (EE L 166 της , σελ. 77 Οδηγίας, η οποία τροποποιήθηκε από την Οδηγία 2001/97/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, EE L 344 της , σελ. 76), η οποία ενσωματώθηκε με το ν. 2331/1995 (Α 173) και τροποποιήθηκε με το ν. 3424/2005 (Α 305). 2. για κάποιο από τα αδικήματα της απάτης, υπεξαίρεσης, εκβίασης, πλαστογραφίας, ψευδορκίας, δωροδοκίας, δόλιας χρεοκοπίας 3. για κάποιο από τα αδικήματα του Αγορανομικού Κώδικα, σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας Να δηλώνεται ότι μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς τους ότι δεν τελούν: 1. Σε κάποια από τις αναφερόμενες στην περίπτωση (2) του εδ. α της παρ.2 του άρθρου 6 του Π.Δ.118/2007 καταστάσεις, δηλαδή σε πτώχευση ή σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης, 2. ή ανάλογη κατάσταση που προκύπτει από παρόμοια διαδικασία, που προβλέπεται από τις διατάξεις της χώρας εγκατάστασης του προσφέροντος Να δηλώνεται ότι μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς τους ότι δεν τελούν: 1. Σε κάποια από τις αναφερόμενες στην περίπτωση του άρθρου 43 του Π.Δ. 60/2007 καταστάσεις, δηλαδή σε αναγκαστική διαχείριση και πτωχευτικού συμβιβασμού ή σε διαδικασία θέσης σε αναγκαστική διαχείριση και πτωχευτικού συμβιβασμού, 2. ή ανάλογη κατάσταση που προκύπτει από παρόμοια διαδικασία, που προβλέπεται από τις διατάξεις της χώρας εγκατάστασης του προσφέροντος Να δηλώνεται ότι μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς τους ότι είναι: 1. ασφαλιστικά ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους, που αφορούν εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) και 2. φορολογικά ενήμεροι ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις Να δηλώνεται ότι μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς τους είναι εγγεγραμμένοι 2

3 στο οικείο επιμελητήριο και το ειδικό επάγγελμά τους (προσοχή: να αναφέρεται συγκεκριμένα ποιο είναι το επιμελητήριο καθώς και το ειδικό επάγγελμα) κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού. Να δηλώνεται ότι μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς τους η επιχείρησή τους δεν τελεί σε κάποια από τις αναφερόμενες στην περ. (2) του εδ. γ της παρ. 2 του άρθρου 6 του Π.Δ. 118/2007 καταστάσεις, δηλαδή υπό κοινή εκκαθάριση και ότι η επιχείρηση δεν τελεί υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης κοινής εκκαθάρισης καθώς και ότι δεν έχουν καταδικασθεί με αμετάκλητη απόφαση για αδίκημα σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας και δεν τελούν σε αποκλεισμό από διαγωνισμούς με βάση αμετάκλητη απόφαση του αρμόδιου Υπουργού. Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν.1599/1986 (Α 75), όπως εκάστοτε ισχύει, η οποία φέρει ημερομηνία εντός των τελευταίων τριάντα ημερολογιακών ημερών προ της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής των προσφορών και δεν απαιτείται βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής από αρμόδια διοικητική αρχή ή τα Κ.Ε.Π., όπου να δηλώνεται ότι: 1. Αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους όρους της παρούσας διαδικασίας. 2. Η προσφορά συντάχθηκε σύμφωνα με τους όρους της παρούσας διαδικασίας, των οποίων οι προσφέροντες έλαβαν πλήρη και ανεπιφύλακτη γνώση. 3. Η υποβαλλόμενη προσφορά καλύπτει το σύνολο των υπηρεσιών. 4. Τα στοιχεία που αναφέρονται στην προσφορά είναι αληθή και ακριβή. 5. Παραιτείται από κάθε δικαίωμα αποζημίωσής του σχετικά με οποιαδήποτε απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής για αναβολή ή ακύρωση ματαίωση της διαδικασίας. 6. Συμμετέχει με μια μόνο προσφορά στο πλαίσιο της παρούσας διαδικασίας. Β. Οικονομική προσφορά (καθαρή τιμή συν Φ.Π.Α 24%) πρωτότυπο και αντίγραφο, επί ποινή αποκλεισμού. Οι τιμές θα εκφράζονται σε ευρώ συμπεριλαμβανομένων και των τυχόν υπέρ τρίτων κρατήσεων, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, με το Φ.Π.Α. Προσφορές που δε δίνουν τις τιμές σε ΕΥΡΩ ή που καθορίζουν σχέση ΕΥΡΩ προς ξένο νόμισμα θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Απαγορεύεται η υποβολή εναλλακτικών προσφορών. Τυχόν υποβληθείσες εναλλακτικές προσφορές απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Οι προσφορές υποβάλλονται για το σύνολο της υπό ανάθεση προμήθειας ή για ορισμένα μόνο από τα ζητούμενα είδη. Γίνονται δεκτές προσφορές για τη συνολική ποσότητα κάθε κατηγορίας. Προσφορές Η προσφερόμενη τιμή θα πρέπει να εναρμονίζεται με αυτή του Παρατηρητηρίου τιμών όπως αυτή καταγράφηκε κατά την τελευταία ημέρα της προθεσμίας υποβολής προσφορών (Ν.4052/2012 άρθρο 14 παρ. 7). Επιστρέφονται χωρίς να αποσφραγιστούν οι προσφορές που υποβάλλονται ή περιέχονται στην Υπηρεσία με οποιονδήποτε τρόπο εκπρόθεσμα. 2. ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Η σύμβαση αρχίζει με την ημερομηνία υπογραφής και λήγει μετά έξι (6) μήνες με δικαίωμα του Νοσοκομείου να παρατείνει την ισχύ της κατά τρεις (3) μήνες αυτοδίκαια. Παράταση πέραν αυτής των τριών προαναφερθέντων μηνών, δύναται να ισχύσει με απόφαση του Δ.Σ. του Νοσοκομείου και σύμφωνη γνώμη του αναδόχου. Το Νοσοκομείο θα έχει δικαίωμα υποβολής των παραγγελιών του από την επομένη της υπογραφής της σύμβασης. 3

4 Η παράδοση των υλικών θα γίνεται τμηματικά κατόπιν παραγγελίας από το τμήμα που θα υποδεικνύεται από το Νοσοκομείο. Η σύμβαση θεωρείται ότι εκτελέστηκε όταν: α) Παραλήφθηκε οριστικά και ποιοτικά το σύνολο της προμήθειας, β) Έγινε η αποπληρωμή του συμβατικού τιμήματος και εκπληρώθηκαν όλες οι συμβατικές υποχρεώσεις και από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη. Ο Προμηθευτής επίσης ευθύνεται για κάθε ζημία που τυχόν θα προκύψει εις βάρος του Νοσοκομείου από την μη εκτέλεση ή την κακή εκτέλεση της σύμβασης και θα του επιβάλλονται όλες οι νόμιμες κυρώσεις που προβλέπονται στο Π.Δ. 118/ ΠΛΗΡΩΜΗ Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνεται από το Νοσοκομείο σε βάρος των πιστώσεών του, μετά από κάθε μηνιαία οριστική, ποιοτική και ποσοτική παραλαβή των υλικών, με την εξόφληση του 100% της συμβατικής μηνιαίας αξίας των υλικών που παραλήφθηκαν, σε εύλογο χρονικό διάστημα και υπό τον όρο ότι δεν συντρέχει περίπτωση επιβολής προστίμων ή άλλων οικονομικών κυρώσεων εις βάρος του. Η πληρωμή θα γίνεται σε ευρώ ( ), αφού προηγηθεί θεώρηση του σχετικού χρηματικού εντάλματος από την Υπηρεσία του Επιτρόπου του Ελεγκτικού Συνεδρίου με βάση τα νόμιμα δικαιολογητικά πληρωμής και τα λοιπά στοιχεία που προβλέπονται στο άρθρο 35 του Π.Δ. 118/2007 και την ισχύουσα νομοθεσία για την εξόφληση τίτλων πληρωμής ή την είσπραξη απαιτήσεων από το Δημόσιο και τα Ν.Π.Δ.Δ. (αποδεικτικά φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας κ.λ.π.). 4. ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ Επί των τιμολογίων προμήθειας των υλικών θα ισχύουν όλες οι νόμιμες κρατήσεις. Α. Υπέρ Οργανισμών Ψυχικής Υγείας (ΦΕΚ 545 Β / ) :2,00% (δύο τοις εκατό) επί του τιμολογίου αφού αφαιρεθεί ο ΦΠΑ και κάθε άλλο παρα-κρατούμενο ποσό υπέρ τρίτου. Β. Κατά την πληρωμή του τμήματος παρακρατείται ο προβλεπόμενος από το άρθρο 64 του Ν.4172/2013 φόρος Γ. Υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων,σε ποσοστό 0,10% επί της αξίας κάθε σύμβασης (εκτός ΦΠΑ) και τέλος Χαρτοσήμου 3% πλέον εισφοράς υπέρ ΟΓΑ ποσοστού 20%,υπολογιζόμενου επί του τέλους χαρτοσήμου. Σε περίπτωση αλλαγής των ανωτέρω κρατήσεων, θα ισχύσουν οι νόμιμες κρατήσεις, όπως κάθε φορά αυτές προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις. 5. ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Η εγγύηση καλής εκτέλεσης των όρων της σύμβασης πρέπει να καλύπτει σε ποσοστό το 5% της συνολικής συμβατικής αξίας των υπηρεσιών χωρίς τον Φ.Π.Α. και θα προσκομιστεί από τον ανάδοχο, στον οποίο θα γίνει η κατακύρωση του διαγωνισμού. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της Σύμβασης επιστρέφεται μετά την εκπλήρωση όλων των υποχρεώσεων του αναδόχου και ύστερα από την εκκαθάριση 4

5 τυχόν απαιτήσεων από τους δύο συμβαλλομένους. Επισημαίνεται ότι ο χρόνος ισχύος της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης της προς υπογραφή σύμβασης πρέπει να είναι μεγαλύτερος από τον συμβατικό χρόνο εκπλήρωσης της υπηρεσίας, κατά τον χρόνο που με βάση τη σύμβαση ο ανάδοχος υποχρεούται υλοποιήσει τη σύμβαση πλέον δύο (2) μήνες. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης πρέπει να προβλέπει ότι, σε περίπτωση κατάπτωσής της, το οφειλόμενο ποσό υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήμου. Ο εκδότης της εγγύησης υποχρεούται να προβεί στην παράταση της ισχύος της εγγύησης ύστερα από έγγραφο της αρμόδιας υπηρεσίας, που θα υποβληθεί πριν από την ημερομηνία λήξης της εγγύησης. Για όσα δε διευκρινίζονται στο παρόν άρθρο ισχύουν όσα προβλέπονται στο άρθρο 25 του Π.Δ. 118/ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ Περίληψη της παρούσας διαδικασίας θα αναρτηθεί: 1.Στην ιστοσελίδα του Νοσοκομείου (ηλεκτρονική διεύθυνση: www. psychothes.gr) 2. Στον πίνακα ανακοινώσεων του Κτιρίου Διοίκησης του Νοσοκομείου 3. Στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Πρόγραμμα Διαύγεια 4. Στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων Α/ Α ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΕΙΔΟΣ ΚΑΕ Μ/Μ & ΠΟΣΟΤΗΤΑ 1 ΓΑΝΤΙΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΑΠΛΑ ΤΥΠΟΥ LATEX 2 ΓΑΝΤΙΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΑΠΛΑ NAYLON DIAFANH 3 ΓΑΝΤΙΑ ΧΟΝΔΡΑ ΓΙΑ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΑ 4 ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΚΙΤΡΙΝΕΣ ΜΟΛΥΣΜΑΤΙΚΩΝ ΤΕΜ/ΜΗΝΑ TEM/MHNA ΕΚΤΙΜΩ ΜΕΝΟ ΚΟΣΤΟΣ/ ΜΟΝΑΔΑ. ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΜΗΝΑ ΣΕ ευρώ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 0, ΓΑΝΤΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ, ΣΕ ΜΕΓΕΘΗ MEDIUM-LARGE-XLARGE ΕΛΑΦΡΑ ΠΟΥΔΡΑΡΙΣΜΕΝΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ ΑΜΦΙΔΕΞΙΑ ΜΕ ΙΣΑ ΔΑΧΤΥΛΑ 0, ΓΑΝΤΙΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΔΙΑΦΑΝΗ ΑΠΟ ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟ ΡΕ ΜΕ ΑΝΑΓΛΥΦΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΓΙΑ ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΕΜ/ΜΗΝΑ 3 75 ΓΑΝΤΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ AΠO ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΟ ΧΟΝΤΡΟ LATEX KAI ΕΞΤΡΑ ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΟ ΠΑΧΟΣ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΦΥΓΗ ΤΡΥΠΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΩΝ. ΜΕ ΑΝΑΓΛΥΦΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΚΑΙ ΒΑΜΒΑΚΕΡΗ ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ ΤΕΜ/ΜΗΝΑ (50ΚΙΛΑ) 3,5/ΚΙΛΟ 175 ΖΩΗΡΟΥ ΚΙΤΡΙΝΟΥ ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟ ΥΨΗΛΗΣ Ή ΧΑΜΗΛΗΣ 5

6 ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ 5 ΡΟΛΟ ΚΟΥΖΙΝΑΣ / ΚΛΙΝΙΚΗ- ΧΩΡΟ/ ΜΗΝΑ(50 ΤΕΜ.) ΠΥΚΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΠΑΧΟΣ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 15 mm. ΑΝΘΕΚΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΝΑ ΦΕΡΟΥΝ ΔΙΠΛΗ ΡΑΦΗ ΣΥΓΚΟΛΗΣΗΣ. ΝΑ ΦΕΡΟΥΝ ΕΝΔΕΙΞΗ ΜΕ ΤΟ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥΣ ΣΤΟ ΠΑΚΕΤΟ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ. ΝΑ ΑΝΑΓΡΑΦΟΥΝ ΜΕ ΑΝΕΞΙΤΗΛΟ ΚΑΙ ΕΥΔΙΑΚΡΙΤΟ ΤΡΟΠΟ ΤΗΝ ΕΝΔΕΙΞΗ "ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΑΜΙΓΩΣ ΜΟΛΥΣΜΑΤΙΚΑ" ΚΑΙ ΝΑ ΦΕΡΟΥΝ ΤΟ ΣΗΜΑ ΤΟΥ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ 1 50 ΡΟΛΟ ΚΟΥΖΙΝΑΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ 1 ΚΙΛΟΥ ΜΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΜΕΝΟ, ΛΕΥΚΟΥ ΧΡΩΜΑΤΟΣ, 100% ΧΑΡΤΟΜΑΖΑ, ΦΩΤΕΙΝΟΤΗΤΑΣ 90% ΜΗΚΟΥΣ ΜΕΤΡΑ)ΤΟ ΚΑΘΕ ΡΟΛΟ ΘΑ ΕΧΕΙ ΒΑΡΟΣ 1000GR ΠΕΡΙΠΟΥ (+ -10%), ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΥΠΟΛΟΓΙΖΕΤΑΙ ΤΟ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΜΑΔΡΕΝ, ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΓΚΟΦΡΕ, ΑΠΟ ΛΕΥΚΑΣΜΕΝΟ ΧΗΜΙΚΟ ΠΟΛΤΟ, ΜΕ ΔΙΑΤΡΗΤΟ ΧΩΡΙΣΜΑ ΑΝΑΜΕΣΑ ΣΤΑ ΦΥΛΛΑ. 6 ΧΑΡΤΙ ΥΓΕΙΑΣ ΤΕΜ/ΜΗΝΑ 0,25/ΤΕΜ 1150 ΣΕ ΡΟΛΛΑ ΔΙΠΛΩΝ ΦΥΛΛΩΝ ΤΟ ΚΑΘΕ ΡΟΛΟ, ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΩΝ 24 Η 32 ΤΕΜ., ΜΕ ΝΑΙΛΟΝ ΠΕΡΙΒΛΗΜΑ, ΑΠΟ ΛΕΥΚΑΣΜΕΝΟ ΧΗΜΙΚΟ ΠΟΛΤΟ ΜΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΟ. ΚΑΘΑΡΟ ΒΑΡΟΣ ΡΟΛΟΥ 160GR ΜΕ ΑΠΟΚΛΙΣΗ -5% (ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΥΠΟΛΟΓΙΖΕΤΑΙ ΤΟ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΜΑΔΡΕΝ), ΠΕΡΙΠΟΥ ΔΙΠΛΑ ΦΥΛΛΑ ΜΕ ΔΙΑΤΡΗΣΗ ΓΙΑ ΕΥΚΟΛΗ ΚΟΠΗ. 7 ΡΟΜΠΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΛΑΣΤΙΚΗ (ΜΟΛΥΣΜΑΤΙΚΑ) 8 ΠΟΔΙΕΣ ΚΟΥΖΙΝΑΣ ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ ΧΟΝΔΡΕΣ 9 ΠΟΔΙΕΣ ΚΟΥΖΙΝΑΣ ΝΑΥΛΟΝ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΤΕΜ/ΜΗΝΑ 0,10 2,5 ΡΟΜΠΕΣ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ ΓΑΛΑΚΤΩΔΕΙΣ ΑΠΟ ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΑΙΝΙΟ ΓΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΠΑΝΩ ΑΠΟ ΤΑ ΡΟΥΧΑ ΜΕ ΜΑΚΡΙΑ ΜΑΝΙΚΙΑ ΚΑΙ ΔΕΣΙΜΟ ΤΕΜ/ΜΗΝΑ 3 15 ΠΟΔΙΕΣ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ ΚΟΥΖΙΝΑΣ ΚΑΛΥΨΗΣ ΠΡΟΣΘΙΑΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ ΣΩΜΑΤΟΣ ΜΕ ΔΕΣΙΜΟ ΤΕΜ/ΜΗΝΑ 0.90/ΤΕΜ 27 ΠΟΔΙΕΣ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΓΑΛΑΚΤΩΔΕΙΣ ΑΠΟ 100% ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΑΙΝΙΟ ΜΕ ΖΩΝΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 6

7 ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 10 ΙΣΧΥΡΟ ΑΛΚΑΛΙΚΟ ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΔΑΠΕΔΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ ΧΑΜΗΛΟΥ ΑΦΡΙΣΜΟΥ 11 ΥΓΡΟ ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ LIT / ΔΟΜΗ/ΜΗΝΑ (50ΛΙΤΡΑ) LIT / ΔΟΜΗ/ΜΗΝΑ (250 ΛΙΤΡΑ) 8/ΛΙΤΡΟ 400 ΝΑ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΕΙ ΑΚΑΘΑΡΙΣΙΕΣ ΛΙΠΟΕΙΔΟΥΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΑΛΚΑΛΙΚΟΥ PH ΚΑΙ ΝΑ ΜΗΝ ΠΑΡΑΓΕΙ ΠΟΛΥ ΑΦΡΟ ΓΙΑ ΝΑΞΕΒΓΑΖΕΤΑΙ ΕΥΚΟΛΑ. ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΣΕ ΣΥΜΠΥΚΝΩΜΕΝΗ ΜΟΡΦΗ ΚΑΙ ΝΑ ΔΙΝΕΤΑΙ Η ΔΟΣΟΛΟΓΙΑ ΧΡΗΣΗΣ. ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΓΧΚ. ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ ΑΝΟΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗ ΙΟΝΙΚΩΝ ΤΑΣΙΕΝΕΡΓΩΝ. 1/ΛΙΤΡΟ 250 ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΟ ΣΕ ΥΓΡΗ ΜΟΡΦΗ, ΣΥΜΠΥΚΝΩΜΕΝΟ, ΜΕ ΕΛΑΦΡΩΣ ΑΛΚΑΛΙΚΟ Η ΟΥΔΕΤΕΡΟ PH ΔΙΑΛΥΜΑΤΟΣ, ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΕΙΡΩΝΑΚΤΙΚΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ, ΧΑΜΗΛΟΥ ΑΦΡΙΣΜΟΥ, ΜΕ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ ΑΝΙΟΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗ ΙΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΟΔΡΑΣΤΙΚΩΝ ΟΥΣΙΩΝ ΝΑ ΜΗΝ ΦΘΕΙΡΕΙ ΤΙΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΑΙ. ΝΑ ΔΙΑΤΊΘΕΤΑΙ ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ ΕΩΣ 5 ΛΙΤΡΑ ΜΕ ΔΟΣΟΜΕΤΡΙΚΉ ΑΝΤΛΙΑ. ΝΑ ΔΙΝΕΤΑΙ ΤΟ ΚΟΣΤΟΣ ΑΝΑ ΛΙΤΡΟ ΕΤΟΙΜΟΥ ΔΙΑΛΥΜΑΤΟΣ. ΝΑ ΚΑΤΑΤΕΘΕΙ ΤΟ ΤΕΧΝΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ, ΑΔΕΙΑ Γ.Χ.Κ ΚΑΙ ΤΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΟΔΗΓΙΑ Ε.Ε. 1907/2006, ΚΑΙ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΕΚ. 1272/2008 CLP. 12 ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΩΝ ,5LIT / ΔΟΜΗ/ΜΗΝΑ (100 ΤΕΜ/750ML) 0,80/ΤΕΜ 80 ΥΓΡΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΩΝ ΜΕ ΠΩΜΑ ΕΤΟΙΜΟ ΓΙΑ ΨΕΚΑΣΜΟ ΣΕ ΤΕΜ ΤΩΝ ml ΠΕΡΙΠΟΥ.ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΣΕ ΥΓΡΗ ΜΟΡΦΗ, ΝΑ ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΨΕΚΑΣΤΗΡΑΣ. ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΦΙΛΙΚΟ ΠΡΟΣ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ. ΝΑ ΜΗΝ ΑΦΗΝΕΙ ΘΑΜΠΩΜΑ Η ΣΤΙΓΜΑΤΑ ΜΕΤΑ ΤΟ ΣΚΟΥΠΙΣΜΑ ΚΑΙ ΤΟ ΣΤΕΓΝΩΜΑ. ΝΑ ΠΕΡΙΕΧΕΙ ΕΠΙΦΑΝΕΙΟΔΡΑΣΤΙΚΕΣ ΟΥΣΙΕΣ ( %) ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΚΟ ΔΙΑΛΥΤΗ ΕΚ ΤΟΥ ΟΠΟΙΟΥ 3% ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΕΝΩΣΕΙΣ ΑΛΚΟΟΛΗΣ. 13 ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ- ΓΥΑΛΙΣΤΙΚΟ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΩΝ ΕΠΦΑΝΕΙΩΝ LIT /ΜΗΝΑ(ΜΑΓΕΙΡ ΕΙΑ) 8/ΛΙΤΡΟ 8 ΝΑ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΕΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΑ ΣΗΜΑΔΙΑ ΑΠΟ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΕΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ ΕΝΩ 7

8 14 ΑΦΑΛΑΤΙΚΟ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 15 ΠΑΧΥΡΕΥΣΤΗ ΧΛΩΡΙΝΗ LIT / ΔΟΜΗ/ΜΗΝΑ(5 0 ΛΙΤΡΑ) LIT / ΔΟΜΗ/ΜΗΝΑ (150 ΛΙΤΡΑ) ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΑ ΝΑ ΤΙΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΕΙ. Η ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΛΕΥΚΑ ΕΛΑΙΑ ΤΟΞΙΚΟΛΟΓΙΚΑ ΕΛΕΓΜΕΝΑ. ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΚΑΤΑΧΩΡΗΜΕΝΟ ΣΤΟ ΓΧΚ, ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΕΩΣ 1 ΛΙΤΡΟ ΜΕ ΨΕΚΑΣΤΗΡΑ. 5/ΛΙΤΡΟ 250 ΣΥΜΠΥΚΝΩΜΕΝΟ, ΝΑ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΕΙ ΑΜΕΣΑ ΑΛΑΤΑ ΚΑΙ ΞΗΡΑΜΕΝΕΣ ΒΡΩΜΙΕΣ ΝΑ ΔΙΝΕΤΑΙ ΔΟΣΟΛΟΓΙΑ ΧΡΗΣΗΣ (ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΓΧΚ) 0,80/ΛΙΤΡ Ο 120 ΝΑ ΠΕΡΙΕΧΕΙ ΛΕΥΚΑΝΤΙΚΟΥΣ- ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΟΥΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ ΕΝΕΡΓΟ ΧΛΩΡΙΟ, ΥΠΟΧΛΩΡΙΩΔΕΣ ΝΑΤΡΙΟ 4-6%. ΝΑ ΦΕΡΕΙ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ( Ε.Ο.Φ. ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΧΗΜΕΙΟΥ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ (Γ.Χ.Κ.) ΝΑ ΚΑΤΑΤΕΘΕΙ ΤΟ ΤΕΧΝΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ, ΑΔΕΙΑ Γ.Χ.Κ & Ε.Ο.Φ ΚΑΙ ΤΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΟΔΗΓΙΑ Ε.Ε. 1907/2006, ΚΑΙ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΕΚ. 1272/2008 CLP. ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 2-5 LIT ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΧΩΡΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ 16 ΥΓΡΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΛΕΚΑΝΩΝ WC 17 ΙΣΧΥΡΟ ΑΦΑΛΑΤΙΚΟ ΧΩΡΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΤΥΠΟΥ VIAKAL ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΧΩΡΩΝ ΕΣΤΙΑΣΗΣ- ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΤΕΜ / ΔΟΜΗ/ΜΗΝΑ (100χ 750ML) LIT / ΔΟΜΗ/ΜΗΝΑ (50ΛΙΤΡΑ) 1,20/ΤΕΜ 750 Γενική χρήση όλων των τμημάτων 120 ΠΑΧΥΡΕΥΣΤΟ ΣΕ ΜΟΡΦΗ ΓΕΛΗΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ ΧΛΩΡΙΟ. ΝΑ ΕΞΑΣΦΑΛΙΖΕΙ ΒΑΘΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΚΑΙ ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΗ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ ΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΝΑ ΕΧΕΙ ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΠΟ ΓΧΚ ΚΑΙ ΕΟΦ ΙΣΧΥΡΟ ΑΦΑΛΑΤΙΚΟ ΧΩΡΩΝ ΥΓΕΙΝΗΣ ΣΕ ΣΥΜΠΗΚΝΩΜΕΝΗ ΜΟΡΦΗ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΑ ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΟΞΕΑ.ΝΑ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΕΙ ΕΠΙΚΑΘΗΣΕΙΣ ΑΣΒΕΣΤΙΟΥ ΣΕ ΣΥΝΤΟΜΟ ΧΡΟΝΟ ΣΕ ΣΥΣΚ. ΕΩΣ 5 ΛΙΤΡΑ, ΝΑ ΔΙΝΕΤΑΙ Η ΔΟΣΟΛΟΓΙΑ ΧΡΗΣΗΣ. ΝΑ ΚΑΤΑΤΕΘΕΙ ΑΔΕΙΑ ΓΧΚ Χρήση στα μαγειρεία και τις κουζίνες των τμημάτων με ασθενείς 8

9 18 ΑΛΚΑΛΙΚΟ ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΚΑΙ ΑΠΟΛΙΠΑΝΤΙΚΟ ΔΑΠΕΔΩΝ- ΠΑΓΚΩΝ ΚΟΥΖΙΝΑΣ 19 ΥΓΡΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΑΜΕΝΩΝ ΛΙΠΩΝ 20 ΥΓΡΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ ΔΑΠΈΔΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ ΜΑΓΕΙΡΕΙΩΝ LIT /ΜΗΝΑ/ΚΟΥΖΙΝ Α (25ΛΙΤΡΑ) LIT /ΜΗΝΑ/ΜΑΓΕΙΡ ΕΙΑ LIT /ΜΗΝΑ/ΜΑΓΕΙΡ ΕΙΑ 7,5/ΛΙΤΡΟ 187,5 ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΟ ΣΕ ΥΓΡΗ ΜΟΡΦΗ, ΣΥΜΠΥΚΝΩΜΕΝΟ, ΜΕ ΕΛΑΦΡΩΣ ΑΛΚΑΛΙΚΟ Η ΟΥΔΕΤΕΡΟ PH ΔΙΑΛΥΜΑΤΟΣ, ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΕΙΡΩΝΑΚΤΙΚΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ, ΧΑΜΗΛΟΥ ΑΦΡΙΣΜΟΥ, ΜΕ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ ΑΝΙΟΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗ ΙΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΟΔΡΑΣΤΙΚΩΝ ΟΥΣΙΩΝ ΝΑ ΜΗΝ ΦΘΕΙΡΕΙ ΤΙΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΑΙ. ΝΑ ΔΙΑΤΊΘΕΤΑΙ ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ ΕΩΣ 5 ΛΙΤΡΑ ΜΕ ΔΟΣΟΜΕΤΡΙΚΉ ΑΝΤΛΙΑ. ΝΑ ΔΙΝΕΤΑΙ ΤΟ ΚΟΣΤΟΣ ΑΝΑ ΛΙΤΡΟ ΕΤΟΙΜΟΥ ΔΙΑΛΛΥΜΑΤΟΣ. ΝΑ ΚΑΤΑΤΕΘΕΙ ΤΟ ΤΕΧΝΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ, ΑΔΕΙΑ Γ.Χ.Κ ΚΑΙ ΤΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΟΔΗΓΙΑ Ε.Ε. 1907/2006, ΚΑΙ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΕΚ. 1272/2008 CLP. 2/ΛΙΤΡΟ 2 ΑΛΚΑΛΙΚΗΣ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΜΕ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΤΑΣΙΕΝΕΡΓΩΝ. ΝΑ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΕΙ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΑ ΣΕ ΣΥΝΤΟΜΟ ΧΡΟΝΟ ΚΑΙ ΝΑ ΕΝΔΕΙΚΝΥΤΑΙ ΓΙΑ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΕΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ. ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΕΩΣ 5 ΛΙΤΡΑ. ΝΑ ΔΟΘΕΙ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΓΧΚ 5/ΛΙΤΡΟ 25 ΣΥΜΠΥΚΝΩΜΕΝΟ ΥΓΡΟ ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΔΑΠΕΔΩΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΕ ΧΩΡΟΥΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ, ΧΩΡΙΣ ΑΛΔΕΥΔΕΣ ΦΑΙΝΟΛΕΣ ΚΑΙ ΧΛΩΡΙΟ ΜΕ ΙΣΧΥΡΗ ΔΡΑΣΗ ΣΕ ΛΙΠΑΡΟΥΣ ΡΥΠΟΥΣ, ΒΑΚΤΗΡΙΟΚΤΟΝΟ ΚΑΙ ΜΥΚΗΤΟΚΤΟΝΟ ΕΝΤΟΣ 15 ΛΕΠΤΩΝ. ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΑΧΡΩΜΟ ΚΑΙ ΑΟΣΜΟ ΣΥΜΒΑΤΟ ΚΑΙ ΜΕ ΤΟΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ ΤΩΝ ΜΑΓΕΙΡΕΙΩΝ, ΑΔΕΙΑ ΓΧΚ, ΑΔΕΙΑ ΕΟΦ 21 ΥΓΡΟ ΙΣΧΥΡΟ ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΟ ΠΑΓΚΩΝ ΚΟΠΗΣ LIT /ΜΗΝΑ/ΜΑΓΕΙΡ ΕΙΑ 5/ΛΙΤΡΟ 5 ΣΥΜΠΥΚΝΩΜΕΝΟ ΥΓΡΟ ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΔΑΠΕΔΩΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΕ ΧΩΡΟΥΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ, ΧΩΡΙΣ ΑΛΔΕΥΔΕΣ ΦΑΙΝΟΛΕΣ ΚΑΙ ΧΛΩΡΙΟ ΜΕ ΙΣΧΥΡΗ ΔΡΑΣΗ ΣΕ ΛΙΠΑΡΟΥΣ ΡΥΠΟΥΣ, ΒΑΚΤΗΡΙΟΚΤΟΝΟ ΚΑΙ 9

10 ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΜΗΝΙΑΙΑΟ ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ΚΟΣΤΟΣ ,00ευρώ με ΦΠΑ ,00ευρώ με ΦΠΑ ΜΥΚΗΤΟΚΤΟΝΟ ΕΝΤΟΣ 15 ΛΕΠΤΩΝ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΑΧΡΩΜΟ ΚΑΙ ΑΟΣΜΟ ΣΥΜΒΑΤΟ ΚΑΙ ΜΕ ΤΟΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ ΤΩΝ ΜΑΓΕΙΡΕΙΩΝ ΑΔΕΙΑ ΓΧΚ ΑΔΕΙΑ ΕΟΦ Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ 10

11 ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΕΞΙ (6) ΜΗΝΕΣ, CPV ( ) Μεταξύ του Γ.Ν.Θ. «Γ.ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ» - Ψ.Ν.Θ.(Οργανική Μονάδα Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης) και της εταιρείας για την απευθείας ανάθεση προμήθειας Συμβατικού Τιμήματος συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. Στην Θεσσαλονίκη σήμερα την..... του έτους., οι πιο κάτω συμβαλλόμενοι: Αφενός Το Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία Γ.Ν.Θ. «Γ.ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ Ψ.Ν.Θ. (Οργανική Μονάδα Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης), που εδρεύει στη Θεσσαλονίκη, Λαγκαδά Σταυρούπολη Τ.Κ ΑΦΜ και Δ.Ο.Υ. Ε Θεσσαλονίκης και εκπροσωπείται νόμιμα για την υπογραφή της παρούσας από τον Διοικητή αυτού κ.., ως κατά το Νόμο εκπρόσωπό του και το οποίο στο εξής θα αναφέρεται στην παρούσα σύμβαση ως «η Αναθέτουσα Αρχή» Και αφετέρου Η εταιρεία με την επωνυμία.. και το διακριτικό τίτλο. που εδρεύει στην.., Τηλ.:, Fax:., έχει αριθμό φορολογικού μητρώου..., υπάγεται στη ΔΟΥ... και εκπροσωπείται νόμιμα από τον/την κ... και η οποία στο εξής θα αναφέρεται στην παρούσα σύμβαση ως «ο Ανάδοχος», Λαμβάνοντας υπόψη : 1) Την Διαδικασία Συλλογής Προσφορών για τα Υλικά Καθαριότητας, της Αναθέτουσας Αρχής του Γ.Ν.Θ. «Γ.ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ» - Ψ.Ν.Θ. (Οργανική Μονάδα Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης). 2) Την υπ. αριθ. με Α.Δ.Α.. απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής, με την οποία κατακυρώθηκε το αποτέλεσμα του διαγωνισμού της προαναφερόμενης διαδικασίας στον Ανάδοχο και την αριθμ. πρωτ.. με Α.Δ.Α. απόφαση Διοικητή ανάληψης υποχρέωσης, η οποία φέρει αριθμό καταχώρησης (α/α.) στο βιβλίο εγκρίσεων και εντολών πληρωμής της Οικονομικής Υπηρεσίας του Νοσοκομείου. Συμφώνησαν και έκαναν αμοιβαία αποδεκτά τα ακόλουθα: Άρθρο 1 ΟΡΙΣΜΟΙ Διοικητική εντολή: Οποιαδήποτε οδηγία ή εντολή δίδεται γραπτώς από την Αναθέτουσα Αρχή ή την Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής του Έργου στον Ανάδοχο σχετικά με την υλοποίηση του Έργου. Έγγραφο: Κάθε χειρόγραφη, δακτυλογραφημένη ή έντυπη ειδοποίηση, εντολή ή οδηγία ή πιστοποιητικό που εκδίδεται βάσει της Σύμβασης, συμπεριλαμβανομένων των τηλετυπιών, των τηλεγραφημάτων, των τηλεομοιοτυπιών και των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών. Έργο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ», όπως εξειδικεύεται στη Σύμβαση. Ημερομηνία έναρξης ισχύος της σύμβασης: Η ημερομηνία υπογραφής της Σύμβασης. Ημέρα: η ημερολογιακή ημέρα. Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής: Το αρμόδιο συλλογικό όργανο που ορίζεται από την Αναθέτουσα Αρχή, με βασικές αρμοδιότητες την επίβλεψη για την καλή εκτέλεση των όρων της σύμβασης και την παρακολούθηση των εκτελεσθεισών εργασιών (τμηματική οριστική). 11

12 Παραδοτέα: Όλα τα προϊόντα που ο Ανάδοχος θα παραδώσει ή οφείλει να παραδώσει στην Αναθέτουσα Αρχή σύμφωνα με τη Σύμβαση. Προθεσμίες: Τα αναφερόμενα στη Σύμβαση χρονικά διαστήματα σε ημέρες, που αρχίζουν να υπολογίζονται από την επομένη της πράξης, ενέργειας ή γεγονότος που ορίζεται στη Σύμβαση ως αφετηρία. Όταν η τελευταία ημέρα του χρονικού διαστήματος συμπίπτει με μη εργάσιμη ημέρα, η προθεσμία λήγει στο τέλος της πρώτης εργάσιμης ημέρας μετά την τελευταία ημέρα του χρονικού διαστήματος. Σύμβαση: Η παρούσα συμφωνία που συνάπτουν και υπογράφουν τα συμβαλλόμενα μέρη για την εκτέλεση της υπηρεσίας, όπως είναι δυνατό να τροποποιηθεί ή συμπληρωθεί. Συμβατικά τεύχη : Τα τεύχη της Σύμβασης μεταξύ της Αναθέτουσας Αρχής και του Αναδόχου, καθώς και όλα τα τεύχη που τη συνοδεύουν και τη συμπληρώνουν και περιλαμβάνουν κατά σειρά ισχύος: α) τη Διακήρυξη, β) τη Σύμβαση, γ) την Προσφορά του Αναδόχου. Συμβατικό τίμημα: Το συνολικό συμβατικό αντάλλαγμα για την υλοποίηση της υπηρεσίας. Άρθρο 2 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Με την παρούσα, η Αναθέτουσα Αρχή αναθέτει και ο Ανάδοχος αναλαμβάνει, έναντι της αμοιβής που αναφέρεται πιο κάτω στην παρούσα, την υλοποίηση για την Προμήθεια Υλικών Καθαριότητας για τις ανάγκες του Γ.Ν.Θ. «Γ.ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ» - Ψ.Ν.Θ. (Οργανική Μονάδα Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης) και των Δομών του. Η προμήθεια θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με την προσφορά του Αναδόχου, σε συνδυασμό με την Διαδικασία Συλλογής Προσφορών και την υπ αριθμ.... απόφαση κατακύρωσης της Αναθέτουσας Αρχής. Άρθρο 3 ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΧΡΟΝΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ Η διάρκεια της παρούσας σύμβασης είναι έξι (6) μηνών, ήτοι από την.. έως τις, με δυνατότητα τρίμηνης παράτασης κατόπιν απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Νοσοκομείου και με τους αυτούς όρους και προϋποθέσεις. Άρθρο 4 ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΛΥΣΗ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΚΠΤΩΣΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 1. Εάν ο ανάδοχος στον οποίο έγινε η ανακοίνωση κατακύρωσης, δεν προσήλθε να υπογράψει την σύμβαση μέσα στην προθεσμία που ορίστηκε, κηρύσσεται έκπτωτος με απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου. 2. Η Αναθέτουσα Αρχή δύναται να επιβάλει κυρώσεις με τη μορφή προστίμων στην περίπτωση, στην οποία ο ανάδοχος καθυστερεί, χωρίς να συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας, την εκπλήρωση των υποχρεώσεών του, πέραν των χρονικών περιθωρίων που θα αναφέρονται και θα γίνουν αμοιβαία αποδεκτά στη σύμβαση. 3. Υποχρεώσεις Ανάδοχου - Κυρώσεις - Ποινικές Ρήτρες σύμφωνα με τα αναφερόμενα στις τεχνικές προδιαγραφές της παρούσης. 4. Με την ίδια διαδικασία ο ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από τη σύμβαση και από κάθε δικαίωμά του που απορρέει από αυτή, εφόσον δεν υλοποίησε την προμήθεια μέσα στο συμβατικό χρόνο ή το χρόνο παράτασης που του δόθηκε σύμφωνα με όσα προβλέπονται στα άρθρα της διακήρυξης. 5. Με την απόφαση κήρυξης αναδόχου εκπτώτου από τη σύμβαση μπορεί να του παρασχεθεί η δυνατότητα παράδοσης του έργου μέχρι την προηγούμενη της ημερομηνίας διενέργειας του διαγωνισμού που γίνεται εις βάρος του πέραν της οποίας ουδεμία παροχή υπηρεσίας γίνεται δεκτή. 6. Στον ανάδοχο που κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση, ανάθεση ή σύμβαση, επιβάλλονται με απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου, το οποίο υποχρεωτικά καλεί τον ενδιαφερόμενο προς παροχή εξηγήσεων αθροιστικά ή διαζευκτικά των κυρώσεων που προβλέπονται στο άρθρο 34 του Π.Δ. 118/

13 7. Τα πρόστιμα ορίζονται σύμφωνα με το άρθρο 32 του Κανονισμού Προμηθειών Δημοσίου (Π.Δ. 118/07). Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί την ευχέρεια να εισπράξει τα πρόστιμα είτε σε μορφή παρακράτησης από πληρωμές, είτε με παρακράτηση από τις εγγυήσεις καλής εκτέλεσης. 8. Σε περίπτωση επανειλημμένων καθυστερήσεων στην εκτέλεση των υπηρεσιών του αναδόχου ή σε περίπτωση παράβασης από τον ανάδοχο οιουδήποτε από τους όρους της Διακήρυξης και της σχετικής σύμβασης ή πλημμελούς εκτέλεσης των υποχρεώσεων του, η Αναθέτουσα Αρχή ύστερα από πρόταση της αρμόδιας Επιτροπής δικαιούται να κηρύξει τον ανάδοχο έκπτωτο και να λύσει τη σύμβαση αζημίως για το Ελληνικό Δημόσιο. 9. Οι ποινικές ρήτρες δεν επιβάλλονται και η έκπτωση δεν επέρχεται αν ο ανάδοχος αποδείξει ότι η καθυστέρηση οφείλεται σε ανώτερη βία ή σε υπαιτιότητα της Αναθέτουσας Αρχής. 10. Σε περίπτωση έκπτωσης καταπίπτουν υπέρ της Αναθέτουσας Αρχής οι εγγυητικές επιστολές καλής εκτέλεσης και υποχρεούται ο ανάδοχος σε αποκατάσταση κάθε ζημίας από την παράβαση για την οποία επιβλήθηκε η έκπτωση. Για τη διαδικασία κήρυξης του αναδόχου έκπτωτου, έχουν ανάλογη εφαρμογή οι διατάξεις του άρθρου 34 του Π.Δ. 118/2007. Άρθρο 5 ΑΜΟΙΒΗ ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ Η αμοιβή που θα καταβληθεί από την Αναθέτουσα Αρχή στον Ανάδοχο ανέρχεται στο ποσό των.. ευρώ και.. λεπτών (,.. ), πλέον ΦΠΑ.%. ευρώ και.. λεπτών (..,.. ) ήτοι συνολικά. ευρώ και. λεπτών (.., ). Ο Ανάδοχος αναλαμβάνει την εκτέλεση της σύμβασης θεωρώντας το συμβατικό αντάλλαγμα επαρκές, νόμιμο και εύλογο για την εκτέλεση του αντικειμένου της παρούσας μετά από συνολική έρευνα που πραγματοποίησε πριν την κατάθεση της προσφοράς του. Στο τίμημα περιλαμβάνονται όλες οι ενδεχόμενες αμοιβές τρίτων καθώς και οι δαπάνες του Αναδόχου για την εκτέλεση της προμήθειας, χωρίς καμία περαιτέρω επιβάρυνση της Αναθέτουσας Αρχής. Όλα τα τιμολόγια που εκδίδονται από τον Ανάδοχο και οι ακόλουθες πληρωμές από τον Αγοραστή προς τον Ανάδοχο θα είναι σε Ευρώ. Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνεται μετά από κάθε τμηματική, οριστική, ποιοτική και ποσοτική παραλαβή της εκτελεσθείσας προμήθειας από το Νοσοκομείο, μετά την παραλαβή του σχετικού τιμολογίου από τις υπηρεσίες του νοσηλευτικού ιδρύματος και σε κάθε περίπτωση μετά τη θεώρηση του εντάλματος πληρωμής από την Υπηρεσία Ελεγκτικού Συνεδρίου. Ως προς τα δικαιολογητικά πληρωμής και λοιπά στοιχεία ισχύουν τα όσα αναφέρονται στο άρθρο 35 του Π.Δ.118/2007, το Ν.4152/2013 και σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 5 του Ν. 2955/2001 (ΦΕΚ 256/Α/ ). Για όλες τις πληρωμές θα εκδίδονται τα απαραίτητα νόμιμα παραστατικά / δικαιολογητικά. Από κάθε τιμολόγιο του Αναδόχου θα γίνονται όλες οι νόμιμες κρατήσεις, σύμφωνα με τους ισχύοντες κάθε φορά Νόμους και σχετικές Εγκυκλίους των αρμόδιων Υπουργείων. Η Αναθέτουσα Αρχή δεν έχει υποχρέωση καταβολής αποζημίωσης για υπερωριακή απασχόληση ή οποιαδήποτε άλλη αμοιβή στο προσωπικό του Αναδόχου ή τρίτων. Άρθρο 6 ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ Για την καλή εκτέλεση της παρούσας, ο Ανάδοχος κατέθεσε στην Αναθέτουσα Αρχή τη με αριθμό. εγγυητική επιστολή της.. ΤΡΑΠΕΖΑΣ, ποσού.. ευρώ (. ) (5% της συμφωνούμενης με την παρούσα αμοιβής του Αναδόχου, χωρίς τον φόρο 13

14 προστιθέμενης αξίας), ισχύος.., η οποία έχει συνταχθεί κατά το αντίστοιχο υπόδειγμα της Διακήρυξης. Η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης θα αποδεσμευτεί άπαξ και θα επιστραφεί μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή των υπηρεσιών, ύστερα από την έγγραφη εκκαθάριση των τυχόν απαιτήσεων από τους δύο συμβαλλόμενους και σύμφωνα με οριζόμενα στον Κανονισμό Προμηθειών Δημοσίου. Η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης καταπίπτει υπέρ της Αναθέτουσας Αρχής με την έγγραφη ειδοποίηση προς την εγγυήτρια τράπεζα και κοινοποίηση προς τον Ανάδοχο σε περίπτωση παράβασης κάποιου όρου της παρούσας ή/και της διακήρυξης και σε διάστημα τριών ημερών από την ειδοποίηση αυτής για επικείμενη κατάπτωση. Άρθρο 7 ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ Τα συμβαλλόμενα μέρη δεν ευθύνονται για τη μη εκπλήρωση των συμβατικών τους υποχρεώσεων, στο μέτρο που η αδυναμία εκπλήρωσης οφείλεται σε περιστατικά ανωτέρας βίας σύμφωνα με τις διατάξεις του Αστικού Δικαίου. Ο Ανάδοχος, επικαλούμενος υπαγωγή της αδυναμίας εκπλήρωσης υποχρεώσεών του σε γεγονός που εμπίπτει στην έννοια της ανωτέρας βίας, οφείλει να γνωστοποιήσει και επικαλεσθεί προς την Αναθέτουσα Αρχή τους σχετικούς λόγους και περιστατικά προ της λήξης της ημερομηνίας εκτέλεσης της σύμβασης, προσκομίζοντας τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία. Η Αναθέτουσα Αρχή υποχρεούται να απαντήσει εντός είκοσι (20) περαιτέρω ημερών στο σχετικό αίτημα του Αναδόχου, διαφορετικά, με την πάροδο άπρακτης της προθεσμίας, τεκμαίρεται αποδοχή του αιτήματος. Άρθρο 8 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΟΡΩΝ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Τροποποίηση των όρων της παρούσας σύμβασης γίνεται μόνον με μεταγενέστερη γραπτή και ρητή συμφωνία των μερών και σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 4 του άρθρου 24 του Π.Δ. 118/07. Άρθρο 9 ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Η σύμβαση θεωρείται ότι έχει εκτελεστεί όταν έχει υλοποιηθεί πλήρως το αντικείμενό της, γίνει η αποπληρωμή του συμβατικού τιμήματος και εκπληρωθούν οι τυχόν λοιπές συμβατικές υποχρεώσεις από τα συμβαλλόμενα μέρη και αποδεσμευτούν οι σχετικές εγγυήσεις κατά τα προβλεπόμενα στη σύμβαση. Άρθρο 10 ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Ο Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου, η Απευθείας Ανάθεση με τη διαδικασία συλλογής προσφορών και η από.. κατατεθείσα προσφορά του Αναδόχου αποτελούν συμπληρωματικά της παρούσας σύμβασης συμβατικά τεύχη. Σε περίπτωση ασάφειας ή διαφορετικής ρύθμισης μεταξύ των συμβατικών τευχών, η σειρά προτεραιότητας και ισχύος είναι η ακόλουθη: α) Η Απευθείας Ανάθεση με τη διαδικασία συλλογής προσφορών β) Ο Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου γ) Η παρούσα σύμβαση δ) Η προσφορά του Αναδόχου Για τα θέματα που καθορίζονται στην παρούσα, κανένα συναφές κείμενο ή έγγραφο ή στοιχείο προϋπάρχον αυτής δεν έχει οποιαδήποτε ισχύ ή μπορεί να ληφθεί υπ όψη για την ερμηνεία των όρων της παρούσας, εκτός αν ρητώς καθορίζεται διαφορετικά στη παρούσα σύμβαση. Η κοινοποίηση εγγράφων από την Αναθέτουσα Αρχή στον Ανάδοχο θα γίνεται ταχυδρομικά στη διεύθυνση του ή με φαξ. 14

15 Άρθρο 11 ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ Ο Ανάδοχος και η Αναθέτουσα Αρχή θα προσπαθούν να ρυθμίζουν κάθε διαφορά που τυχόν θα προκύψει στις μεταξύ τους σχέσεις κατά την διάρκεια της ισχύος της σύμβασης που θα υπογραφεί, με βάση της καλής πίστης και των συναλλακτικών ηθών. Επί διαφωνίας, κάθε διαφορά θα λύεται από τα ελληνικά δικαστήρια, εφαρμοστέο δε δίκαιο είναι το Ελληνικό και το Κοινοτικό. Δεν αποκλείεται, ωστόσο, για ορισμένες περιπτώσεις εφόσον συμφωνούν και τα δύο μέρη, να προβλεφτεί στη σύμβαση προσφυγή των συμβαλλομένων, αντί των δικαστηρίων, σε διαιτησία σύμφωνα πάντα με την ελληνική νομοθεσία και με όσα μεταξύ τους συμφωνήσουν. Αν δεν επέλθει τέτοια συμφωνία, η αρμοδιότητα για την επίλυση της διαφοράς ανήκει στα Ελληνικά Δικαστήρια κατά τα οριζόμενα στην προηγούμενη παράγραφο. Η παρούσα, αφού γράφηκε σε τρία (3) όμοια αντίτυπα, αναγνώσθηκε, βεβαιώθηκε, υπογράφηκε ως έπεται και έλαβε από ένα αντίτυπο ο καθένας των συμβαλλομένων. Θεσσαλονίκη: ΤΑ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ Για το Νοσοκομείο Για τον Ανάδοχο 15

16 ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ: ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ Εκδότης (Πλήρης επωνυμία Πιστωτικού Ιδρύματος. / ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ - ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ (Ε.Τ.Α.Α.-Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε.) Ημερομηνία έκδοσης.. Προς: (Πλήρης επωνυμία Αναθέτουσας Αρχής/Αναθέτοντος Φορέα 1 )... (Διεύθυνση Αναθέτουσας Αρχής/Αναθέτοντος Φορέα) 2... Εγγύηση μας υπ αριθμ... ποσού.. ευρώ 3. Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυόμαστε με την παρούσα επιστολή ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως μέχρι του ποσού των ευρώ.. 4 υπέρ του: (i) [σε περίπτωση φυσικού προσώπου]: (ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο)..., ΑΦΜ:... (διεύθυνση)....., ή (ii) [σε περίπτωση νομικού προσώπου]: (πλήρη επωνυμία)..., ΑΦΜ:... (διεύθυνση)..... ή (iii) [σε περίπτωση ένωσης ή κοινοπραξίας:] των φυσικών / νομικών προσώπων α) (πλήρη επωνυμία)..., ΑΦΜ:... (διεύθυνση)... β) (πλήρη επωνυμία)..., ΑΦΜ:... (διεύθυνση)... γ) (πλήρη επωνυμία)..., ΑΦΜ:... (διεύθυνση)... (συμπληρώνεται με όλα τα μέλη της ένωσης / κοινοπραξίας) ατομικά και για κάθε μία από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ τους, εκ της ιδιότητάς τους ως μελών της ένωσης ή κοινοπραξίας, για την καλή εκτέλεση του/ων τμήματος/των.. 5 / της υπ αριθ... σύμβασης (τίτλος σύμβασης), σύμφωνα με την (αριθμό/ημερομηνία)... Διακήρυξη / Πρόσκληση / Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 6... της/του (Αναθέτουσας Αρχής/Αναθέτοντος φορέα). Το παραπάνω ποσό τηρείται στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρους μας αντίρρηση, αμφισβήτηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησης σας μέσα σε 1 Όπως ορίζεται στα έγγραφα της σύμβασης. 2 Όπως ορίζεται στα έγγραφα της σύμβασης. 3 Ολογράφως και σε παρένθεση αριθμητικώς. Στο ποσό δεν υπολογίζεται ο ΦΠΑ. 4 Όπως υποσημείωση 3. 5 Εφόσον αφορά ανάθεση σε τμήματα συμπληρώνεται ο α/α του/ων τμήματος/των για τα οποία υπογράφεται η σχετική σύμβαση. 6 Συνοπτική περιγραφή των προς προμήθεια αγαθών / υπηρεσιών, σύμφωνα με το άρθρο 25 του πδ 118/

17 .... ημέρες 7 από την απλή έγγραφη ειδοποίησή σας. Η παρούσα ισχύει μέχρι και την... (αν προβλέπεται ορισμένος χρόνος στα έγγραφα της σύμβασης 8 ) ή μέχρις ότου αυτή μας επιστραφεί ή μέχρις ότου λάβουμε έγγραφη δήλωσή σας ότι μπορούμε να θεωρήσουμε την Τράπεζα μας απαλλαγμένη από κάθε σχετική υποχρέωση εγγυοδοσίας μας. Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον πάγιο τέλος χαρτοσήμου. Βεβαιώνουμε υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών επιστολών που έχουν δοθεί, συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχουμε το δικαίωμα να εκδίδουμε 9. (Εξουσιοδοτημένη Υπογραφή) 7 Να οριστεί ο χρόνος σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. 8 Σύμφωνα με το άρθρο 25 πδ 118/2007 και του άρθρου 26 του ΕΚΠΟΤΑ, ο χρόνος ισχύος της εγγύησης πρέπει να είναι μεγαλύτερος από τον συμβατικό χρόνο φόρτωσης ή παράδοσης, κατά τον χρόνο που με βάση τη σύμβαση ο αγοραστής υποχρεούται να παραλάβει τα υλικά πλέον δύο (2) μήνες ή μεγαλύτερος εφόσον αυτό ορίζεται από τη διακήρυξη. 9 Ο καθορισμός ανωτάτου ορίου έκδοσης των εγγυητικών επιστολών από τις τράπεζες που λειτουργούν στην Ελλάδα θεσμοθετήθηκε με την υπ'αριθ /4534/ (ΦΕΚ Β' 740/ ) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, με την οποία και κατέστη υποχρεωτική και η αναγραφή της σχετικής υπεύθυνης δήλωσης στην εγγυητική επιστολή. 17